文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
2024一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对
每题得1分，没选或错选均不得分）
1.根据《水污染防治法》，禁止设置排污口的是（ ）。
A.风景名胜区水体
B.货运码头
C.饮用水水源保护区内
D.具有特殊经济文化价值的水体
2.尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定的行政处
罚是（ ）。
A.行政拘留
B.责令停产停业
C.警告
D.没收违法所得
3.下列文物中，可以属于私人所有的是（ ）。
A.古文化遗址
B.古墓葬 8
7
1
C.祖传的字画 4 9
8
3
D.石窟寺 信
微
4.根据《建筑法》，以欺系骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是（ ）。
联
A.注销资质证书 题
押
B.罚金 准
精
C.行政拘留
D.吊销资质证书
5.根据《仲裁法》，下列纠纷中，能够约定仲裁的是（ ）。
A.融资租赁合同纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.监护纠纷
6.下列安全责任中，属于设计单位安全责任的是（ ）。
A.处理施工安全事故隐患 8
7
1
9
B.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料 4
8
3
信
C.审查安全技术措施
微
系
D.对采用新结构的建设工程在设计中提出预防生产安全事故的措施建议
联
一
7.甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同，劳动合同解除前12个月王某的月平
唯
均工资为2.3万元，该公司职工月平均工资0.8万元，甲安装工程公司所在设区的市级人民政府公布
的本地区上年度职工月平均工资为0.65万元。根据《劳动合同法》，甲安装工程公司应当向王某支
付的经济补偿是（ ）。
A.34.5万元
B.12万元
C.23.4万元
D.9.75万元
8.建设工程竣工后，应当及时组织竣工验收的主体是（ ）。
A.总承包单位
B.建设单位
C.监理单位
D.质量监督机构
9.关于居住权的说法，正确的是（ ）。
A.当事人应当采用书面形式订立居住权合同
B.居住权自居住权合同生效时设立
扫码关注更多内容
第 1 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
C.居住权可以继承
D.居住权人有权出租设立居住权的住宅
10.关于占有的说法，正确的是（ ）。
A.在施工过程中，施工单位对施工场地的占有属于自主占有
B.在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于他主占有
C.在施工过程中，施工单位对施工场地的占有属于恶意占有
D.占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
11.关于专利权的说法，正确的是（ ）。
A.授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性
B.《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C.发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D.外观设计专利权的期限为10年
12.根据《消防法》，单位的消防安全责任人是（ ）。
A.单位实际控制人
B.单位安全部门负责人
C.单位行政部门负责人
D.单位的主要责任人 8
7
1
13.从建筑物上坠落的物品造成4他9人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵
8
3
权人的外，补偿主体为（ ）。信
微
A.建筑物全体业主 系
联
B.可能加害的建筑物使题用人
押
C.物业服务企业 准
精
D.居民委员会
14.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
A.违背公序良俗的合同
B.行为人与相对人以虚假的意 思表示订立的合同
C.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合同
D.第三人以胁迫手段，使对方在违 背真实意思的情况下订立的合同
15.关于劳动争议仲裁委员会设立的说 法，正确的是（ ）。
A.直辖市人民政府可以决定在区、县设立
B.按照行政区划分层层设立 8
1
7
9
C.省、自治区人民政府只能决定在设区的市设 立
8
4
信
3
D.设区的市仅能设立1个劳动仲裁委员会
微
16.施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况 ，有权停止作
系
业或者采取可能的应急措施后
联
一
撤离作业场所，体现了施工作业人员的主要权利是( )。
唯
A.施工作业危险的知情权
B.紧急避险权
C.对危险行为的检举权
D.请求民事赔偿权
17.承包人起诉发包人支付工程价款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭的，人民法
院的下列做法中，正确的是（ ）。
A.承包人拒不到庭的，缺席判决
B.第三人拒不到庭的，裁定中止案件审理
C.证人拒不到庭的，按撤诉处理
D.发包人拒不到庭的，缺席判决
18.施工单位的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人请求并经施工单位修理后造成逾期
交付的，施工单位（ ）。
A.不承担违约责任，修理费用由施工单位承担
B.应当承担缔约过失责任
C.应当承担违约责任
扫码关注更多内容
第 2 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D.应当承担侵权责任
19.关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A.工程监理单位可以转让工程监理业务
B.工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系
C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
D.未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款
20.关于招标投标异议、投诉处理的说法，正确的是（ ）。
A.投标人对开标有异议的，应当自知道或者应当知道之日起15日内向有关行政监督部
门投诉
B.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉
C.行政监督部门应当自受理投诉之日起20个工作日内作出书面处理决定
D.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回
21.下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（ ）。
A.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
B.施工单位未取得安全生产许可证
C.施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
D.分部分项工程未编制、未审核专8 项施工方案
7
1
22.关于建筑起重机械安装单位4安9全责任的说法，正确的是（ ）。
8
3
A.编制建筑起重机械安装、信拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
微
B.将建筑起重机械安装、系拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门
联
审核 题
押
C.安装单位的技术负准责人应当进行现场监督和定期巡查
精
D.组织安全施工技术 交底并签字确认
23.施工企业将隔震减震装置用于建设工程前进行取样时的监督单位为（ ）。
A.住房城乡建设主管部门
B.设计单位或者建设工程质量 检测机构
C.负有安全生产监督管理职责的部门
D.建设单位或者工程监理单位
24.关于人民调解的说法，正确的是（ ）。
A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，当事人有权申请强制执行
B.经人民调解委员会调解达成的调解协议， 具有法律约束力 8
1
7
9
C.经人民调解委员会调解达成调解协议后，一 方当事人有权向人民法院
8
4申请司法确认
信
3
D.未经人民调解委员会调解的，不得提起民事诉讼
微
25.关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（ ）。
系
联
一
A.接受继续教育是其权利而非义务
唯
B.在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利
C.协助注册管理机关完成相关工作是其义务
D.本人的注册证书应当交由聘用单位保管
26.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是
工伤，关于工伤认定证据的说法，正确的是（ ）。
A.由职工或者其近亲属承担举证责任
B.由社会保险行政部门依职权调查取证
C.由用人单位承担举证责任
D.由人民法院依职权调查取证
27.下列情形中，对方当事人可以行使施工合同法定解除权的是（ ）。
A.发包人延迟支付工程款的
B.承包人将建设工程转包的
C.承包人采购不合格材料，监理人拒绝该材料进场的
D.在保修期内，承包人未能在合理期限对工程缺陷进行修复的
28.关于框架协议采购的说法，正确的是（ ）。
扫码关注更多内容
第 3 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
A.开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
B.框架协议采购需求在框架协议有效期内可以变动
C.框架协议采购可以确定1名或者多名入围供应商
D.封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议
29.甲施工单位向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款300万元，甲施工单位按约定向乙水泥厂
支付了定金70万元，后因乙水泥厂供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲施工单位
可以要求乙水泥厂返还的最高金额为（ ）。
A.140万元
B.130万元
C.120万元
D.70万元
30.关于刑罚的说法，正确的是（ ）。
A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.附加刑不得独立适用
D.没收财产是刑罚主刑的一种
31.关于行政诉讼举证责任的说法8， 正确的是( )。
7
1
A.原告应当提供其向被告提出异4 9议的证据
8
3
B.在诉讼过程中，被告可以信自行向原告、第三人和证人收集证据
微
C.原告应当提供证明行政系违法的证据
联
D.被告对作出的行政行题为负有举证责任
押
32.下列民事诉讼案准件中，实行两审终审制度的是( )。
精
A.实现担保物权案件
B.建设工程施工合同案件
C.确认调解协议案件
D.小额诉讼案件
33.根据《保障中小企业款项支付条例》,机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务、应
当自( )日起30日内支付款项。
A.采购合同生效
B.保修期满
C.货物、工程、服务交付 8
1
7
9
D.双方确认结算金额
8
4
信
3
34.关于无障碍环境建设保障措施的说法，正确的是( )。
微
A.残疾人联合会有权修改涉及无障碍环境建设的标准
系
联
一
B.地方结合本地实际制定的地方无障碍环境建设标准应 当高于
唯
国家标准的相关技术
要求
C.文明城市创建活动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容
D.中等职业学校应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
35.对下列行政行为不服，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服，
方可以向人民法院提起行政诉讼的是( )。
A.行政机关作出的确认自然资源所有权的决定
B.行政机关作出的行政强制执行决定
C.申请政府信息公开，行政机关不予公开
D.行政机关作出的吊销资质证书处罚决定
36.人民法院认为事实清楚，权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件，可以适用简易程
序的是( )。
A.属于政府信息公开的案件
B.发回重审的案件
C.按照审判监督程序再审的要案件
D.被诉行政行为经过听证程序的案件
扫码关注更多内容
第 4 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
37.关于招标方式的说法，正确的是（ ）。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标必须向5个以上潜在投标人发出邀请
C.邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，均可以进行邀请招标
38.某建设工程施工中发现地下古墓，立即报告了当地文物行政部门，如无特殊情况，文物行政
部门接到报告后应当（ ）。
A.在12小时内赶赴现场，并在3日内提出处理意见
B.在24小时内赶赴现场，并在3日内提出处理意见
C.在24小时内赶赴现场，并在5日内提出处理意见
D.在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见
39.关于安全生产举报的说法，正确的是（ ）。
A.应急管理部门集中受理举报
B.受理的举报事项经调查核实后，根据性质和程度決定是否形成书面材料
C.负有安全生产监督管理职责的部门应当公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等
网络举报平台
D.涉及人员重伤的举报事项，应当8 由县级以上人民政府组织核查处理
7
1
40.关于建设工程开标的说法，4正9确的是（ ）。
8
3
A.开标应当在招标文件确定信的提交投标文件截止时间之后公开进行
微
B.开标地点应当为招标文系件中预先确定的地点
联
C.开标由招标人主持，题邀请投标人推选的代表参加
押
D.开标过程可以根据准需要进行记录
精
41.张某在甲施工单 位连续工作满8年；李某与甲施工单位已经连续订立2次固定期限劳动合同，
但因工负伤不能从事原工作；王某在甲施工单位工作2年，并被甲施工单位聘任为总经理；赵某在甲
施工单位累计工作了10年， 但期间曾离职。除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，甲施工单位应
当与其订立无固定期限劳动合同的 是（ ）。
A.李某
B.张某
C.王某
D.赵某
42.关于分包工程生产安全事故报告的说法 ，正确的是（ ）。 8
1
7
9
A.事故现场有关人员应当在合理时间内报告本 单位负责人
8
4
信
3
B.单位负责人应当立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
微
C.由分包单位负责逐级上报事故
系
联
一
D.事故报告后应当每4小时补报一次
唯
43.下列情形中，施工单位负责人应当到施工现场进行带班 检查的是（ ）。
A.工程项目进行分部分项工程施工时
B.项目负责人因故暂时离岗时
C.工程项目出现险情时
D.工程项目发现事故隐患时
44.企业未按照要求提供企业信用档案信息的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门有
权作出的行政处罚决定是（ ）。
A.没收违法所得
B.责令限期改正
C.责令赔偿损失
D.罚金
45.女大学生林某被企业录用后，主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》，
企业可以满足她的要求，但不得安排其从事的是（ ）。
A.高处作业
B.矿山井下作业
扫码关注更多内容
第 5 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
C.低温、冷水作业
D.夜班工作
46.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的是（ ）。
A.延期手续由原安全生产许可证颁发管理机关办理
B.安全生产许可证的有效期为5年
C.安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满后3个月内申请延期
D.未发生重大安全事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期
47.关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）。
A.代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B.代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
C.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
D.代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
48.属于申请领取施工许可证条件的是（ ）。
A.已向建设单位缴纳履约保证金
B.在中标候选人公示期内
C.有满足施工需要的资金安排
D.场地具备施工条件 8
7
1
49.关于建筑工程中止施工的说4法9，正确的是（ ）。
8
3
A.中止施工满1年的工程恢信复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证
微
B.在建的建筑工程因故中系止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发
联
证机关报告 题
押
C.施工企业应当按照准规定做好建筑工程的维护管理工作
精
D.建筑工程恢复施工 时，应当经发证机关批准
50.下列行为中，属于违法分包的是（ ）。
A.专业承包单位未派驻项 目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人
等主要管理人员的
B.专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是
除上缴给承包单位的“管理费”之外的 全部工程价款的
C.专业作业的发包单位不是该工程承 包单位的
D.专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要
周转材料费用的 8
1
7
9
51.根据《保险法》，下列行为中，属于保险人 义务的是（ ）。
8
4
信
3
A.对保险人责任免除条款的明确说明义务
微
B.保险事故发生后的及时通知义务
系
联
一
C.保险事故发生时，采取必要措施防止或者减少保险标 的损失
唯
的义务
D.保险标的危险程度增加时的及时通知义务
52.某建筑设备公司向某施工单位出售了一批交由承运人运输的在途二手外墙喷涂机器人，关于
该买卖合同的履行的说法，正确的是（ ）。
A.建筑设备公司对机器人不承担权利瑕疵担保义务
B.建筑设备公司对机器人承担质量瑕疵担保义务
C.在途机器人毁损、灭失的风险自机器人交付时起由建筑设备公司承担
D.因机器人不符合质量要求，施工单位拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由建筑设备公
司和施工单位共同承担
53.关于工资支付时间保障的说法，正确的有（ ）。
A.工资必须在每月的前5个工作日内支付
B.实行周、日、小时工资制的，工资可按周、日、小时支付
C.如遇节假日，工资应当在节假日结束后的第1个工作日支付
D.工资至少每2个月支付1次
54.在噪声敏感建筑物集中区域因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和
城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并（ ）。
扫码关注更多内容
第 6 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
A.向附近居民支付赔偿费用
B.在施工现场显著位置公示
C.报经应急管理部门审批
D.经居民小区业主委员会同意
55.关于建设工程质量保证金预留的说法，正确的是（ ）。
A.发包人应当按照合同约定方式预留质量保证金，质量保证金总预留比例不得高于
工程价款结算总额的2%
B.合同约定由承包人以银行保函替代预留质量保证金的，保函金额不得高于工程价
款结算总额的1.5%
C.采用工程质量保证担保的，发包人可以同时预留质量保证金
D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留质量保证金
56.某施工单位与某仓储中心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材，后施工单位提
取建材时发现部分建材因保管不善潮湿损坏，双方发生争议，关于该仓储合同的说法，正确的是（ ）。
A.仓储中心应当对潮湿损坏的建材承担赔偿责任
B.施工单位向仓储中心交付建材时合同成立
C.施工单位逾期提取建材，仓储中心可以直接提存建材
D.施工单位提前提取建材，仓储中8 心应当减收仓储费
7
1
57.关于契税的说法，正确的是4（9 ）。
8
3
A.契税的具体税率，由省、信自治区、直辖市人民政府决定
微
B.房屋互换的，契税的计系税依据为所互换的房屋价格的差额
联
C.以偿还债务方式转移题土地、房屋权属的，免征契税
押
D.婚姻关系存续期间准夫妻之间变更房屋权属的，征收契税
精
58.关于仲裁庭组成 的说法，正确的是（ ）。
A.当事人可以约定仲裁庭由5名仲裁员组成
B.仲裁庭由当事人组建， 仲裁员采取随机抽取方式确定
C.仲裁庭可以由3名仲裁员或 者1名仲裁员组成
D.首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
59.下列行政诉讼案件中，由中级 人民法院受理一审的案件是（ ）。
A.知识产权案件
B.省公安厅作为被告的案件
C.乡镇人民政府作为被告的案件 8
1
7
9
D.县级人民政府作为被告的案件
8
4
信
3
60.某施工单位在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，该施工单位的行为
微
构成（ ）。
系
联
一
A.工程重大安全事故罪
唯
B.重大劳动安全事故罪
C.强令、组织他人违章冒险作业罪
D.重大责任事故罪
61.根据《民法典》，关于承揽合同履行的说法，正确的是（ ）。
A.定作人验收并受领承揽物或者工作成果的，免除承揽人的瑕疵担保责任
B.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损
失
C.定作人不履行协助义务的，承揽人可以直接解除合同
D.承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
62.关于乡村建设规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A.在村庄规划区内进行乡镇企业建设，不必申请乡村建设规划许可证
B.在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政
府核发乡村建设规划许可证
C.在村庄规划区内进行公益事业建设，申请乡村建设规划许可证的可以是个人
D.在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可证
扫码关注更多内容
第 7 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
63.关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。
A.应当通过聘用单位提出申请
B.初始注册的条件与建造师资格考试的条件相同
C.取得证书的人员可以受聘于2个相关单位
D.建造师初始注册通过备案完成
64.关于产品责任的说法，正确的是（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人仅可向产品的销售者请求赔偿
B.因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输
者请求赔偿
C.明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人死亡的，被侵权人有权请求相应的
惩罚性赔偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的，生产者、销售者不承担责任
65.关于侵犯商业秘密的说法，正确的是（ ）。
A.第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业秘密，仍获取该
商业秘密的，不构成侵犯商业秘密
B.经营者违反保密义务，披露其所掌握的商业秘密属于侵犯商业秘密
C.受到损害的商业秘密权利人的赔8 偿数额，应当按照侵权人因侵权所获得的利益确
7
1
定 4 9
8
3
D.在侵犯商业秘密案件的民信事审判程序中，商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任
微
66.关于建设工程档案资料系的说法，正确的是（ ）。
联
A.组织竣工验收时，应题当组织对工程档案进行验收
押
B.工程竣工验收后准6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
精
C.电子档案签署了具 有法律效力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质
档案
D.改建工程应当重新编制 建设工程档案，并按时报送
67.计算增值税应纳税额时， 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。
A.自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完
税凭证上注明的增值税额
B.非正常损失的在产品、产成品所耗 用的购进货物(不包括固有资产)、劳务和交通
运输服务
C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书 上注明的增值税额 8
1
7
9
D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增 值税额
8
4
信
3
68.关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法，正确的是（ ）。
微
A.对建设单位或者施工现场随时进行监督检查
系
联
一
B.不得复制被检查单位有关建设工程的文件和资料
唯
C.查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工单位
D.对隔震减震装置实施抽样检测
69.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是( )。
A.保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起12个月
B.非法人组织不得为保证人
C.保证的范围只应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D.当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
70.关于施工合同工期顺延的说法，正确的是( )。
A.承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，承包人以
此为由主张工期顺延的，人民法院应当予以支持
B.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期
间不计入顺延工期期间
C.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延，承包人提出合
理抗辩的，工期仍不可顺延
D.隐蔽工程在隐蔽之前，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延工期
扫码关注更多内容
第 8 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）
71.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，
施工企业专职安全生产管理人员的类型有（ ）。
A.安装
B.机械
C.土建
D.特种作业
E.综合
72.下列费用中，应列入建筑工程安全防护、文明施工措施费用的有（ ）。
A.环境保护费
B.临时设施费
C.建设管理费
D.安全施工费
E.文明施工费
73.根据《最低工资规定》,在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者工资是
否低于最低标准应剔除 （ ）。 8
7
1
A.延长工作时间工资 4 9
8
3
B.工龄工资 信
微
C.高温、低温津贴 系
联
D.井下工作津贴 题
押
E.有毒有害工作津贴准
精
74.根据《最高人民 法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，发
包人就建设工程质量缺陷承担过错责任的情形有（ ）。
A.提供的设计有缺陷
B.推荐购买的建筑构配件不符 合强制性国家标准
C.提供的建筑材料不符合强制性国家标准
D.未按照合同约定支付预付款
E.直接指定分包人分包专业工程
75.企业应当落实的消防安全主体责任有（ ）。
A.明确各级、各岗位消防安全责任人及其职 责 8
1
7
9
B.对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测
8
4
信
3
C.保证安全费用高比例用于消防工作
微
D.所有单位均实行24小时消防值班制度
系
联
一
E.定期开展防火检查、巡查
唯
76.根据《城乡规划法》，关于规划条件的说法，正确的有 （ ）。
A.变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
B.规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C.建设单位应当参照规划条件进行建设
D.县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核
实
E.经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
77.企业申请建筑业企业资质升级，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情形有
（ ）。
A.未依法纳税
B.未按照规定缴纳社会保障资金
C.超越本企业资质等级承揽工程
D.未取得施工许可证擅自施工
E.未依法履行工程质量保修义务
78.甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙承运人运输一批建材到异地，收货人为
扫码关注更多内容
第 9 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
丙施工单位，运费由丙施工单位支付。关于乙承运人相关权利的说法，正确的有（ ）。
A.如果甲建材供应商不按约定或法定方式包装建材，乙承运人有权拒绝运输
B.建材运输到达目的地后，乙承运人有权要求丙施工单位及时受领
C.如果丙施工单位不支付运费，乙承运人有权留置该批建材
D.乙承运人有权拒绝甲建材供应商通常、合理的运输要求
E.如果丙施工单位无故拒绝接收，乙承运人有权提存该批建材
79.下列不良行为记录中，属于施工企业资质不良行为的有（ ）。
A.未取得资质证书承揽工程的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务的，情节严重的
E.将承包的工程转包或者违法分包的
80.关于招标投标异议及其处理的说法，正确的是（ ）。
A.投标人认为招标投标不符合规定的，有权向招标人提出异议
B.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间
3日内提出
C.投标人对开标有异议的，招标人8 应当在评标完成后作出答复
7
1
D.投标人对招标文件有异议的，4 9应当在投标截止时间10日前提出
8
3
E.对评标结果的异议作出答信复前，招标人应当暂停招标投标活动
微
81.民事判决执行完毕后，系据以执行的判决确有错误，被人民法院撤销，关于补救措施的说法，
联
正确的是（ ）。 题
押
A.已被执行的财产无准法返还的，不再执行回转
精
B.应当提起执行异议 的诉讼
C.人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还
D.取得财产的人拒不返还 的，强制执行
E.执行回转应当在判决被撤销 后6个月内提出
82.关于建筑工程节能验收的说法，正确的有（ ）。
A.建设单位组织竣工验收，应当对 民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进
行查验
B.单位工程竣工验收应当在建筑节能分部工程验收合格后进行
C.政府投资项目不符合强制性节能标准的， 不得批准建设 8
1
7
9
D.不符合强制性节能标准的项目可以先行开工 建设
8
4
信
3
E.建筑节能分部工程的质量验收，施工单位应当先行自检合格
微
83.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建 设监督管理的
系
说法，正确的有（ ）。
联
一
A.对违反《无障碍环境建设法》规定，损害社会公共利 益的行
唯
为，人民检察院可
以提起公益诉讼
B.乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作
C.无障碍环境建设应当发挥企业主导作用，调动市场主体积极性，引导社会组织
和公众广泛参与
D.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，不定期发布无障碍环境建设情况
E.新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督
84.施工单位拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定，有发生生产安
全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责的部门可以通知有关单位采
取的措施有（ ）。
A.停止供电
B.禁止通行
C.停止拨付资金
D.限制供应食品、药品
E.停止供应民用爆炸物品
85.下列情形中，导致施工合同权利义务终止的有（ ）。
扫码关注更多内容
第 10 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
A.发包人被处以罚款
B.施工合同已经履行
C.施工合同因故解除
D.承包人通知发包人将部分工程款支付给第三人
E.施工过程中发包人与承包人合并
86.关于单一来源采购的说法，正确的有（ ）。
A.单一来源采购方式适用于工程采购
B.拟采用单一来源采购方式的，在批准之前，应当在省级以上财政部门指定媒体
上公示，并将公示情况一并报财政部门
C.对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期间内将书面意见反馈给
采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门
D.采购人收到公示异议后，应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当采用其他采购方式
E.采用单一来源采购方式公示期不得少于3个工作日
87.关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。
A.未经注册的建设工程勘察人员，可以借用已注册执业人员的名义从事建设工程
勘察活动
B.注册建筑师、注册结构工程师等8 注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计
7
1
文件负责 4 9
8
3
C.对有特殊要求的建筑材料信，设计单位可以指定生产厂、供应商
微
D.勘察、设计单位可以转系包所承揽的工程
联
E.设计单位应当就审查题合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
押
88.行政诉讼期间发准生的下列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
精
A.原告认为需要停止 执行的
B.被告认为需要停止执行的
C.该行政行为的执行会给 当事人造成重大损害的
D.人民法院认为该行政行为的 执行会给国家利益造成重大损害的
E.该行政行为具有人身强制属性的
89.关于需要配合建设工程进行考 古发掘工作的说法，正确的有（ ）。
A.应当由省、自治区、直辖市文物行政 部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行
政部门批准
B.国务院文物行政部门在批准发掘计划前， 应当征求社会科学研究机构及8其他科
1
7
9
研机构和有关专家的意见
8
4
信
3
C.建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助
微
D.确因建设工期紧迫，对古文化遗址急需进行抢救发 掘的，由省级
系
文物行政部门组织发掘，并同
联
一
时补办审批手续
唯
E.确因有自然破坏危险，对古墓葬急需进行抢救发掘的，组 织发掘的部门为建设工程所在地县级
人民政府文物行政部门
90.关于行政强制的说法，正确的有( )。
A.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
B.行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
C.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财
物的行政强制措施
D.尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人身自由的行
政强制措施
E.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
91.关于所有权权能的说法，正确的有（ ）。
A.占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有
B.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上不受限制
C.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D.使用权是所有权人所享有的一项独立权能
扫码关注更多内容
第 11 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
E.处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
92.当事人申请执行仲裁裁决，有管辖权的单位包括( )。
A.被执行人住所地的中级人民法院
B.被执行人住所地的基层人民法院
C.被执行的财产所在地的基层人民法院
D.被执行的财产所在地的中级人民法院
E.作出仲裁裁决的仲裁机构
93.根据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳动争议仲裁时效的说法，正确的有（ ）。
A.仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断
B.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期
间的限制
C.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年
D.仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
E.因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出
94.根据《注册建造师管理规定》，注册建造师在执业活动中有违法行为，县级以上地方人民政
府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定有( )。
A.警告 8
7
1
B.责令赔偿损失 4 9
8
3
C.行政拘留 信
微
D.责令改正 系
联
E.没收违法所得 题
押
95.根据《住房和城准乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工
精
作的通知》，事故调查报 告应当包括的内容有（ ）。
A.事故发生经过和事故救援情况
B.事故项目及各主管部门 概况
C.事故发生的原因和事故性质
D.事故造成的直接和间接经济损失
E.事故责任者的处理决定
96.关于法的效力层级的说法，正确的 有（ ）。
A.宪法具有最高的法律效力
B.法的制定主体、程序、时间、适用范围影 响法的效力层级 8
1
7
9
C.地方性法规的效力高于地方政府规章的效力
8
4
信
3
D.行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
微
E.同一机关制定的自治条例和单行条例，新的规定与 旧的规定不一
系
致的，适用新的规定
联
一
97.关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确 的有
唯
( )。
A.对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价 值的已经建成的建设
工程，所有权人应当进行抗震加固
B.任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
C.建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在
加固前采取停止或者限制使用等措施
D.设计单位可以根据建设单位的要求，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
E.实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
98.关于施工单位职工教育培训制度的说法，正确的有( )。
A.施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训
B.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C.施工单位应当建立培训基地
D.推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训
E.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
99.下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生
产许可证的有( )。
扫码关注更多内容
第 12 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D.企业转让安全生产许可证的
E.违反法定程序颁发安全生产许可证的
100.关于未成年工特殊保护的说法，正确的有( )。
A.不得安排未成年工从事矿山井下作业
B.不得安排未成年工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事低温、冷水作业
D.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
E.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
扫码关注更多内容
第 13 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
参考答案及解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对
每题得1分，没选或错选均不得分）
1.【答案】C
【解析】在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。因此C正确。
A、B、D三个选项为超教材选项。根据《水污染防治法》第75条规定，“在风景名胜区水体、重
要渔业水体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排
污口，应当保证保护区水体不受污染。”根据规定，此三选项为“不得新建”而非“禁止设置”排污
口。
2.【答案】C
【解析】尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警
告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。
3.【答案】C
【解析】根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于
国家所有。古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古
建筑和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文
物保护的法律、法规的规定。 8
7
1
因此，古文化遗址、古墓葬、石4 9窟寺属于国家所有，祖传文物可以属于私人所有。
8
3
4.【答案】D 信
微
【解析】《建筑法》规定，系以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，
联
依法追究刑事责任。 题
押
《建筑业企业资质管准理规定》规定，企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，
精
由原资质许可机关予以撤 销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予
警告，并处3万元的罚款；申请企业3年内不得再次申请建筑业企业资质。
5.【答案】A
【解析】《仲裁法》规定，平 等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权
益纠纷，可以仲裁。下列纠纷不能仲裁： ①婚姻、收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行
政机关处理的行政争议。
6.【答案】D
【解析】设计单位的安全责任：
（1）按照法律、法规和工程建设强制性标 准进行设计； 8
1
7
9
（2）明确施工安全关键点并提出指导意见；
8
4
信
3
（3）对“三新”等工程的施工安全提出措施建议；采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和
微
特殊结构的建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施 工作业人员安
系
全和预防生产安全事故的措施
联
一
建议。
唯
（4）对工程设计成果负责。
7.【答案】C
【解析】《劳动合同法》规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法
第47条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金。
第47条规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动
者支付。6个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工
资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最
高不超过12年。
0.65×3×12=23.4万元。
8.【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、
施工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
对工程进行竣工检查和验收，是建设单位法定的权利和义务。在建设工程完工后，承包单位应当
向建设单位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，提请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验
扫码关注更多内容
第 14 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
收报告后，应及时组织有设计、施工、工程监理等有关单位参加的竣工验收，检查整个工程项目是否
已按照设计要求和合同约定全部建设完成，并符合竣工验收条件。
9.【答案】A
【解析】A正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。
B错误，居住权自登记时设立，
C错误。居住权不得转让、继承。
D错误。设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外。
10.【答案】D
【解析】A错误，施工企业对施工场地的占有属于他主占有。
B错误，在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于自主占有。
C错误，施工企业对施工场地的占有属于有权占有，而非无权占有。只有无权占有才进一步区分
善意占有和恶意占有。
D正确，占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；对妨害占有的行为，占有
人有权请求排除妨害或者消除危险；因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。
11.【答案】B
【解析】A错误，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。除了新颖
性外，外观设计还应当具备富有美感和8 适于工业应用两个条件。
7
1
B正确，《专利法》保护的是发明4 9创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
8
3
C错误，发明专利权的期限自信申请日起计算。
微
D错误，外观设计专利权系的期限为15年。
联
12.【答案】D 题
押
【解析】《消防法》准还明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消
精
防安全工作全面负责。
13.【答案】B
【解析】禁止从建筑物中 抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损
害的，由侵权人依法承担侵权责任 ；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，
由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
14.【答案】D
【解析】根据《民法典》规定，可撤 销合同的种类包括：
（1）基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（2）一方以
欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立 的合同，受欺诈方有权请求人民8法院或者仲裁机构予
1
7
9
以撤销。（3）一方或者第三人以胁迫手段，使对方 在违背真实意思的情况
8
下4订立的合同，受胁迫方
信
3
有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（4）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，
微
致使合同成立时显失公平的，受损害方有权请求人民法院 或者仲裁机构
系
予以撤销。
联
一
根据《民法典》规定，以下合同为无效合同：（1）无民 事行
唯
为能力人订立的合同。（2）行为人
与相对人以虚假的意思表示订立的合同。（3）违反法律、行政 法规的强制性规定的合同无效，但是
该强制性规定不导致该合同无效的除外。（4）违背公序良俗的合同。（5）行为人与相对人恶意串通，
损害他人合法权益订立的合同。因此，ABC选项为无效合同。
15.【答案】A
【解析】劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区
人民政府可以决定在市、县设立（C错误）;直辖市人民政府可以决定在区、县设立（A正确）。直辖
市、设区的市也可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会（D错误）。劳动争议仲裁委员会不按
行政区划层层设立（B错误）。
16.【答案】B
【解析】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应急措
施后撤离作业场所。生产经营单位不得因从业人员在上述紧急情况下停止作业或者采取紧急撤离措施
而降低其工资、福利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
17.【答案】D
【解析】原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉
处理;被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中
扫码关注更多内容
第 15 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
途退庭的，可以缺席判决。宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不
准许撤诉的，原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
18.【答案】C
【解析】《民法典》第801条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有
权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，
施工人应当承担违约责任。
19.【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师
和监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用
或者安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，
不进行竣工验收。
20.【答案】D
【解析】A错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并
制作记录。对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。
BC错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3 个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉
之日起30 个工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。
D正确，投诉人捏造事实、伪造材8料 或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应
7
1
当予以驳回。 4 9
8
3
21. 【答案】A 信
微
【解析】《关于印发〈房系屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)〉的通知》(建质
联
规〔2022〕2号)规定，施工题安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：①建筑施工企业未
押
取得安全生产许可证擅自准从事建筑施工活动；②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产
精
管理人员未取得安全生产 考核合格证书从事相关工作；③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员
操作资格证书上岗作业；④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组
织专家对“超过一定规模的危 险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。C选项中，
应为三管人员，并非施工作业人员 。
22.【答案】D
【解析】安装单位应当履行下列安 全职责：①按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制
建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方 案，并由本单位技术负责人签字；②按照安全技术标准及安
装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件；③组织安全施工技术交底并签字确认；④制定建
筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救 援预案；⑤将建筑起重机械安装8、拆卸工程专项施工
1
7
9
方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材 料报施工总承包单位和监
8
4理单位审核后，告知工程
信
3
所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
微
23.【答案】D
系
联
一
【解析】隔震减震装置用于建设工程前，施工单位应当 在建设
唯
单位或者工程监理单位监督下进行
取样，送建设单位委托的具有相应建设工程质量检测资质的机构 进行检测。
24.【答案】B
【解析】A错误、B正确。经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应
当按照约定履行。
未经司法确认的人民调解协议对当事人有法律约束力，但不能作为司法强制执行的依据; 经司法
确认的人民调解协议，可以作为强制执行的依据。
C错误，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生
效之日起30 日内共同向人民法院申请司法确认，人民法院应当及时对调解协议进行审查，依法确认
调解协议的效力。
D错误，人民调解应在当事人自愿、平等的基础上进行，不得违背法律、法规和国家政策；应当
尊重当事人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。
25.【答案】C
【解析】A错误，“接受继续教育”既是权利又是义务。
B错误，“在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章”是权利，而不是义务。
C正确，“协助注册管理机关完成相关工作”是义务。
扫码关注更多内容
第 16 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D错误，“保管和使用本人注册证书、执业印章”，而不是聘用单位保管。
注册建造师享有下列权利: (1) 使用注册建造师名称； (2) 在规定范围内从事执业活动； (3) 在
本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章； (4) 保管和使用本人注册证书、执业印章； (5)
对本人执业活动进行解释和辩护； ( 6) 接受继续教育； (7) 获得相应的劳动报酬； (8) 对侵犯本
人权利的行为进行申述。
注册建造师应当履行下列义务: (1) 遵守法律法规和有关管理规定，恪守职业道德; (2) 执行技
术标准、规范和规程; (3) 保证执业的质量，并承担相应责任; (4) 接受继续教育，努力提高执业水
准; (5) 保守在执业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等秘密; (6) 与当事人有利害关系的，应
当主动回避; (7) 协助注册管理机关完成相关工作。
26.【答案】C
【解析】职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
27.【答案】B
【解析】承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承
包人无法施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
28.【答案】C
【解析】A错误，框架协议采购分8为 封闭式框架协议采购和开放式框架协议采购两类。封闭式框
7
1
架协议采购是框架协议采购的主要形4 9式。
8
3
B错误，框架协议采购需求在信框架协议有效期内不得变动。
微
C正确，框架协议采购可系以确定一名或多名入围供应商。
联
D错误，封闭式框架协题议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。开
押
放式框架协议入围供应商准可以随时申请退出框架协议。
精
29.【答案】B
【解析】定金的数额由当事人约定;但是，不得超过主合同标的额的20% ，超过部分不产生定金
的效力。
给付定金的一方不履行债务或 者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还
定金;收受定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返
还定金。
定金：300×20%=60万元，实际交付 70万元（其中60万元产生定金的效力，10万元看作普通预
付款），因此60×2+10=130万元。
30.【答案】A 8
1
7
9
【解析】A正确、CD错误。刑罚分为主刑和附加 刑。主刑的种类如下:（
8
41）管制; (2) 拘役;（3）
信
3
有期徒刑; (4) 无期徒刑; (5) 死刑。附加刑的种类如下: (1) 罚金; (2) 剥夺政治权利; (3) 没收
微
财产。附加刑也可以独立适用。对于犯罪的外国人，可以 独立适用或者
系
附加适用驱逐出境。
联
一
B错误，罚款是行政处罚。
唯
31.【答案】D
【解析】A错误，在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。
B错误，在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
C错误，原告可以提供证明行政行为违法的证据。
D正确，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范
性文件。
32.【答案】B
【解析】两审终审的例外情况：(1)最高人民法院的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；
(2)选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案
件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件，实行一审终
审；(3)小额诉讼案件，实行一审终审。
33.【答案】C
【解析】机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日
起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。
34.【答案】C
扫码关注更多内容
第 17 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】A错误，制定或者修改涉及无障碍环境建设的法律、法规、规章、规划、其他规范性文
件以及标准，应当征求残疾人、老年人代表以及残疾人联合会、老龄协会等组织的意见。
B错误，地方结合本地实际制定的地方标准不得低于国家标准的相关技术要求。
C正确，文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园等创建活动，应当将无障碍环境
建设情况作为重要内容。
D错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍
环境建设理论研究、国际交流和实践活动。
35.【答案】C
【解析】有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服
的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼:
（1）对当场作出的行政处罚决定不服;
（2）对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服;
（3）认为行政机关存在《行政复议法》第11 条规定的未履行法定职责情形;
（4）申请政府信息公开，行政机关不予公开;（C正确）
（5）法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。对上述规定的情形，
行政机关在作出行政行为时应当告知公民、法人或者其他组织先向行政复议机关申请行政复议。
36.【答案】A 8
7
1
【解析】人民法院审理下列第一4 9审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，
8
3
可以适用简易程序: （1）被诉行信政行为是依法当场作出的；（2）案件涉及款额2000 元以下的；（3）
微
属于政府信息公开案件的（A系选项）。除上述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易
联
程序的，可以适用简易程序题。发回重审、按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。
押
37.【答案】A 准
精
【解析】A正确，公开 招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
B错误，邀请招标必须向三个以上的潜在投标人发出邀请。
C错误，邀请招标，是指 招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
D错误，国务院发展计划部门 确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重
点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行
邀请招标。
38.【答案】D
【解析】在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即
报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告 后，如无特殊情况，应当在248小时内赶赴现场，并
1
7
9
在7日内提出处理意见。
8
4
信
3
39.【答案】C
微
【解析】A错误，C正确，负有安全生产监督管理职责 的部门应当建
系
立举报制度，公开举报电话、
联
一
信箱或者电子邮件地址等网络举报平台，受理有关安全生产 的举报
唯
（A错误，不是应急管理部分，而
是负有安检职责的部门）；受理的举报事项经调查核实后，应当 形成书面材料（B错误）；需要落实
整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实。
D错误，涉及人员死亡的举报事项，应当由县级以上人民政府组织核查处理。
40.【答案】B
【解析】A错误、B正确。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进
行;开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
C错误，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。
D错误，开标过程应当记录，并存档备查。
41.【答案】A
【解析】《劳动合同法》规定，具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，
除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在该用人单位连续
工作满10年的；②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者
在该用人单位连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；③连续订立2次固定期限劳动合同，
且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。
用人单位自用工之日起满1年不与劳动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无
扫码关注更多内容
第 18 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
固定期限劳动合同。
42.【答案】B
【解析】A错误、B正确。生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告
本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减
少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，
不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
C错误，事故发生地住房城乡建设主管部门接到施工单位负责人或者事故现场有关人员的事故报
告后，应当逐级上报事故情况。特别重大、重大、较大事故逐级上报至国务院住房城乡建设主管部门，
一般事故逐级上报至省级住房城乡建设主管部门。必要时，住房城乡建设主管部门可以越级上报事故
情况。国务院住房城乡建设主管部门应当在特别重大和重大事故发生后4 小时内，向国务院上报事故
情况。省级住房城乡建设主管部门应当在特别重大、重大事故或者可能演化为特别重大、重大的事故
发生后3 小时内，向国务院住房城乡建设主管部门上报事故情况。较大事故、一般事故发生后，住房
城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过2 小时。【C涉及的知识点已删除】
D错误，事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30 日内，事故造成的伤
亡人数发生变化的，应当及时补报。
43.【答案】C
【解析】工程项目进行超过一定规8 模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人
7
1
应到施工现场进行带班检查。工程项4 9目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现
8
3
场带班检查，督促工程项目进行信整改，及时消除险情和隐患。
微
44.【答案】B 系
联
【解析】《建筑业企业题资质管理规定》规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，
押
由县级以上地方人民政府准住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未
精
改正的，可处以1000元 以上1万元以下的罚款。
45.【答案】B
【解析】B不得安排。女职 工禁忌从事的劳动范围有:①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准
中规定的第四级体力劳动强度的作 业；③每小时负重6 次以上、每次负重超过20 公斤的作业，或者
间断负重、每次负重超过25 公斤的作业。
AC是经期禁忌从事的。
女职工在经期禁忌从事的劳动范围有 :①冷水作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级冷
水作业;②低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业;③体力劳动强度分级标准中
规定的第三级、第四级体力劳动强度的作业;④高 处作业分级标准中规定的第三8级、第四级高处作业。
1
7
9
D是7个月以上的孕期、哺乳期禁忌从事的。
8
4
信
3
对怀孕7 个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间
微
内安排一定的休息时间。
系
联
一
对哺乳未满1 周岁婴儿的女职工，用人单位不得延长劳 动时
唯
间或者安排夜班劳动。
46.【答案】A
【解析】B错误，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，安全生产许可证的有效期为
3年。
A正确，C错误，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产
许可证颁发管理机关办理延期手续。
D错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故
的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许
可证有效期延期3年。
47.【答案】C
【解析】A错误，代理人为被代理人实施的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义务关系的行
为。
B错误，代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利。
D错误，代理行为的法律后果归属于被代理人。
48.【答案】C
【解析】施工许可证的申请条件：1)依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批
扫码关注更多内容
第 19 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
准手续；2)依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；3)施工场地已经基
本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；4)已经确定施工企业；5)有满足施工需要
的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文件已
按规定审查合格； 6)有保证工程质量和安全的具体措施。
49.【答案】A
【解析】BC错误，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工
之日起1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
D错误，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设
单位应当报发证机关核验施工许可证。
50.【答案】D
【解析】ABC是转包。
《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条列举了以下违法分包的情形：
(1)承包单位将其承包的工程分包给个人的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备
相应资质单位的；(3)施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位
的，钢结构工程除外；(4)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；(5)专业作
业承包人将其承包的劳务再分包的；(6)专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材
料款和大中型施工机械设备、主要周转8 材料费用的。（D选项）
7
1
51.【答案】A 4 9
8
3
【解析】A正确，订立保险合信同，保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容；保险合同中规
微
定有关保险人责任免除条款的系，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确说明，否则，该条款不产
联
生效力。 题
押
B错误，保险事故发准生后，投保人、被保险人或者受益人应当及时通知保险人，以便保险人迅速
精
地调查事实，收集证据， 及时处理。
C错误，在保险事故发生时，被保险人有义务尽力采取必要措施，防止或者减少保险标的的损失。
D错误，在合同有效期内 ，一旦发生当事人在缔约时预料的保险标的危险程度增加，被保险人应
当按照约定及时通知保险人；被保 险人未履行此项义务的，因危险增加而发生的保险事故，保险人不
承担赔偿责任。
52.【答案】B
【解析】在买卖合同中，出卖人的义 务如下：
(1)按照约定向买受人交付标的物或者提取标的物单证的义务。
(2)转移标的物所有权的义务。 8
1
7
9
(3)按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标 的物单证以外的有关单
8
证4和资料的义务。
信
3
(4)标的物的质量瑕疵担保义务。（B正确）
微
(5)标的物的权利瑕疵担保义务。（A错误）
系
联
一
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另 有约定
唯
外，毁损、灭失的风险自合同成立
时起由买受人承担。（C错误）
因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。
买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。（D错误）
53.【答案】B
【解析】根据《工资支付暂行规定》，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付（A错误）。
如遇节假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付（C错误）。工资至少每月支付一次（D错误），
实行周、日、小时工资制的可按周、日、小时支付工资（B正确）。
54.【答案】B
【解析】因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主
管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居
民。
55.【答案】D
【解析】A错误，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款
结算总额的3%。
B错误，合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额
扫码关注更多内容
第 20 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
的3%。
C错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
D正确，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
56.【答案】A
【解析】储存期内，因保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。因仓储物
本身的自然性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担赔偿
责任。（A正确）
仓储合同是诺成合同。仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立，不以仓储物是否交付为
要件。（B错误）
储存期限届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单、入库单等提取仓储物。存货人或者仓单持有
人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。（D错误）
储存期限届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取；
逾期不提取的，保管人可以提存仓储物。（C错误，应先催告、合理期限，仍未履行，方可提存）
57.【答案】B
【解析】A错误，契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在前述规定的税率幅度
内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
C错误，以作价投资(入股)、偿还8债 务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规
7
1
定征收契税。 4 9
8
3
B正确，契税的计税依据: (信1) 土地使用权出让、出售，房屋买卖，为土地、房屋权属转移合同
微
确定的成交价格，包括应交付系的货币以及实物、其他经济利益对应的价款; (2) 土地使用权互换、房
联
屋互换，为所互换的土地使题用权、房屋价格的差额; (3) 土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价
押
格的转移土地、房屋权属准行为，为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价
精
格。契税的应纳税额按照 计税依据乘以具体适用税率计算。
D错误，有下列情形之一的，免征契税: (1) 国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土
地、房屋权属用于办公、教学 、医疗、科研、军事设施; (2) 非营利性的学校、医疗机构、社会福利
机构承受土地、房屋权属用于办公 、教学、医疗、科研、养老、救助; (3) 承受荒山、荒地、荒滩土
地使用权用于农、林、牧、渔业生产; (4) 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属; (5) 法
定继承人通过继承承受土地、房屋权属 ; (6) 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和
国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权 属。
58.【答案】C
【解析】仲裁庭可以由3 名仲裁员或者1 名仲裁员组成。 8
1
7
9
合议仲裁庭，是指由3 名仲裁员组成的仲裁庭 ，即以集体合议的方式对
8
4当事人交付仲裁的争议事
信
3
项进行审理并作出裁决。由3 名仲裁员组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3 名仲裁
微
员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁委员会 主任指定1名
系
仲裁员，第3 名仲裁员由当事
联
一
人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第3 名仲裁 员是
唯
首席仲裁员。
59.【答案】D
【解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件: (1) 对国务院部门或者县级以上地方人民政府
所作的行政行为提起诉讼的案件; (2) 海关处理的案件; (3) 本辖区内重大、复杂的案件; (4) 其他
法律规定由中级人民法院管辖的案件。高级人民法院管车害本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。
最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。
60.【答案】A
【解析】工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规
定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
61.【答案】B
【解析】A错误，对承揽人交付的工作成果，定作人应当及时验收并受领。定作人受领承揽物或
工作成果的，不免除承揽人的瑕疵担保责任。
B正确，定作人的任意解除权。定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失
的，应当赔偿损失。
C错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内
履行义务，并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。
扫码关注更多内容
第 21 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D错误，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作
人负责;未经定作人同意的，定作人可以解除合同。承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成，
承揽人将其承揽的辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
62.【答案】C
【解析】A错误，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单
位或者个人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部
门核发乡村建设规划许可证。
B错误，在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由省、自
治区、直辖市制定。
C正确，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个
人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡
村建设规划许可证。
D错误，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建
设，不得占用农用地；确需占用农用地的，应当依照《土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手
续后，由城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。
63.【答案】A
【解析】A正确，取得一级建造师8资 格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招
7
1
标代理、造价咨询等单位的人员，应4 9当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的
8
3
省、自治区、直辖市人民政府住信房城乡建设主管部门提交申请材料。
微
B错误，申请初始注册时系应当具备以下条件: (1) 经考核认定或考试合格取得资格证书; (2) 受
联
聘于一个相关单位; (3) 达题到继续教育要求; (4) 没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情
押
形。 准
精
一级建造师报名条件 调整为：（1）取得工程类或工程经济类大学专科学历，从事建设工程项目
施工管理工作满4 年。（2）取得工学门类、管理科学与工程类专业大学本科学历，从事建设工程项
目施工管理工作满3 年。（3 ）取得工学门类、管理科学与工程类专业硕士学位，从事建设工程项目
施工管理工作满2 年。（4）取得 工学门类、管理科学与工程类专业博士学位，从事建设工程项目施
工管理工作满1 年。
C错误，取得证书的人员不得同时 受聘于2个相关单位。
D错误，省、自治区、直辖市人民政府 住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当在5 日内将
全部申请材料报国务院住房城乡建设主管部门审批。
64.【答案】C 8
1
7
9
【解析】A错误，因产品存在缺陷造成他人损害 的，被侵权人可以向产
8
4品的生产者请求赔偿，也
信
3
可以向产品的销售者请求赔偿。
微
B错误，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存 在缺陷，造成
系
他人损害的，产品的生产者、
联
一
销售者赔偿后，有权向第三人追偿。
唯
C正确，明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据 前述规定采取有效补救措施，造成他
人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
D错误，产品投人流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回
等补救措施;未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权
责任。
65.【答案】B
【解析】经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为:
...(3) 违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用
其所掌握的商业秘密;B正确。
...
第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施上述所列违法行为，
仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。A错误。
侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成损害的，应当依法承担民事责任，受到损害的商业秘密权
利人的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权
所获得的利益确定。C错误。
扫码关注更多内容
第 22 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业
秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯。D错误。
66.【答案】A
【解析】A正确，建设单位在组织工程竣工验收前，应按要求将全部文件材料收集齐全并完成工
程档案的立卷；在组织竣工验收时，应组织对工程档案进行验收，验收结论应在工程竣工验收报告、
专家组竣工验收意见中明确。
B错误，《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建
档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
C错误，电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。
D错误，对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补
充和完善原建设工程档案。凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工
后三个月内向城建档案馆报送。
67.【答案】B
【解析】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。(1)用于简易计税方法计税项目、免征增
值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。(2)非正常损失的
购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不
包括固定资产)、劳务和交通运输服务8。 （B选项）(4)国务院规定的其他项目。
7
1
选项ACD可以抵扣。下列进项税4 9额准予从销项税额中抵扣。(1)从销售方取得的增值税专用发票
8
3
上注明的增值税额。（D选项）(信2)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。（C
微
选项）(3)购进农产品，除取得系增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购
联
发票或者销售发票上注明的题农产品买价和11%的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。进
押
项税额计算公式：进项税准额=买价×扣除率。(4)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者
精
境内的不动产，从税务机 关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。（A
选项）
68.【答案】D
【解析】县级以上人民政府住 房和城乡建设主管部门或者其f也有关监督管理部门履行建设工程
抗震监督管理职责时，有权采取以下措施:(1)对建设工程或者施工现场进行监督检查（A错误）; (2)
向有关单位和人员调查了解相关情况; (3) 查阅、复制被检查单位有关建设工程抗震的文件和资料（B
错误）; (4) 对抗震结构材料、构件和隔 震减震装置实施抽样检测（D正确）; (5) 查封涉嫌违反抗
震设防强制性标准的施工现场（C错误，不是查封企业，而是查封施工现场）; (6) 发现可能影响抗
震质量的问题时，责令相关单位进行必要的检测 、鉴定。 8
1
7
9
69.【答案】B
8
4
信
3
【解析】A选项，保证期间在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为
微
主债务履行期限届满之日起6 个月。
系
联
一
C错误，保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责 任。当
唯
事人应当在保证合同中予以明确约
定，当事人没有约定的，保证的范围包括主债权及其利息、违约 金、损害赔偿金和实现债权的费用。
D错误，当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责
任。
70.【答案】D
【解析】A错误，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或
者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予
支持。
B错误，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺
延工期期间。
C错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，
但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
D正确，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可
以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）
扫码关注更多内容
第 23 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
71.【答案】BCE
【解析】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》
规定，企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”。其中，专职安全
生产管理人员分为机械、土建、综合3类。机械类专职安全生产管理人员可以从事起重机械、土石方
机械、桩工机械等安全生产管理工作。土建类专职安全生产管理人员可以从事除起重机械、土石方机
械、桩工机械等安全生产管理工作以外的安全生产管理工作。综合类专职安全生产管理人员可以从事
全部安全生产管理工作。
72.【答案】ABDE
【解析】《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办〔2005〕89号)规定，
建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工
费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。
73.【答案】ACDE
【解析】根据《最低工资规定》,在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的
工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、
高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动
者福利待遇等。
74.【答案】ACE 8
7
1
【解析】发包人具有下列情形之4 9一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：
8
3
（1）提供的设计有缺陷； 信
微
（2）提供或者指定购买的系建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；
联
（3）直接指定分包人题分包专业工程。
押
《最高人民法院关于准审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2005年正式施行）
精
第12条做出本题相关规 定。但后《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题
的解释（一）》（2021年正式施行）第13条，也做了上述同样规定。目前适用最新司法解释的规定。
75.【答案】ABE
【解析】企业应当落实消防安 全主体责任，履行下列职责:
(1) 明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规
程、灭火和应急疏散预案。定期组织开 展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各项规
章制度落实。A正确。
( 2 )保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或
志愿消防队和微型消防站建设等消防工作所需资 金的投入。生产经营单位安全费8用应当保证适当比例
1
7
9
用于消防工作。C错误。
8
4
信
3
( 3 )按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施
微
每年至少进行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控 制室的，实行
系
24 小时值班制度，每班不少
联
一
于2 人， 并持证上岗。B正确、D错误。
唯
„„„„
( 5 )定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。E正确。
„„„„
76. 【答案】ABDE
【解析】A正确，C错误，建设单位应当按照规划条件进行建设，确需变更的，必须向城市、县
人民政府城乡规划主管部门提出申请。（C不是“参照”，是“按照”）
B正确，变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。
D正确，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件
予以核实。
E正确，未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。
77.【答案】CDE
【解析】《建筑业企业资质管理规定》第23条规定，企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，
在申请之日起前1 年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企
业资质升级申请和增项申请: (1) 超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企
业或个人以本企业的名义承揽工程的;（C正确） (2) 与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行
扫码关注更多内容
第 24 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
贿等不正当手段谋取中标的; (3) 未取得施工许可证擅自施工的;（D正确）(4) 将承包的工程转包或
违法分包的; (5) 违反国家工程建设强制性标准施工的; (6) 恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员
工资的; (7) 隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的; (8) 按
照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上岗
的;( 9 )未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的; （E正确）(10) 伪造、变造、倒卖、
出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的; (11) 发生过较大以上质量安全事故或
者发生过两起以上一般质量安全事故的；(12) 其他违反法律、法规的行为。
78.【答案】ACE
【解析】A正确，托运人应当按照约定或者法定的方式包装货物，否则，承运人可以拒绝运输。
B错误，是通知义务，题干问的是权利。货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知
收货人。
C正确，托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有
留置权，但是当事人另有约定的除外。
D错误，从事公共运输的承运人不得拒绝托运人通常、合理的运输要求。公共运输是指面向社会
公众的、由取得营运资格的营运人所从事的商业运输的行为。由于公共运输的特殊性，法律赋予了承
运人不得拒绝托运人通常、合理的运输要求的强制缔约义务。
E正确，收货人不明或者收货人无8正 当理由拒绝受领货物的，承运人依法可以提存货物。
7
1
79.【答案】AB 4 9
8
3
【解析】资质不良行为认定信标准：
微
( 1 )未取得资质证书承揽系工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的; (2) 以欺骗手段取得资
联
质证书承揽工程的; (3) 允题许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;( 4 )未在规定期限内办理资
押
质变更手续的; (5) 涂改准、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的; (6) 按照国家规定需要持证上
精
岗的技术工种的作业人员 未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。
CDE为承揽业务不良。
80.【答案】ADE
【解析】A正确，投标人和其 他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出
异议。
B错误，潜在投标人或者其他利害 关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文
件截止时间2 日前提出。
C错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
D正确，对招标文件有异议的，应当在投标 截止时间10 日前提出。 8
1
7
9
E正确，投标人或者其他利害关系人对依法必须 进行招标的项目的评标
8
4结果有异议的，应当在中
信
3
标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标
微
投标活动。
系
联
一
81.【答案】CD
唯
【解析】执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文 书确有错误，被人民法院撤销的，如
法院制作的先予执行裁定书、判决书、裁定书、调解书或仲裁裁决、公证债权文书等生效并执行完毕
后因确有错误被依法撤销，对己被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还;拒
不返还的，强制执行。执行回转，是对作为执行依据的法律文书确有错误而设立的补救制度，旨在恢
复原状，维护当事人合法权益。
82.【答案】ABCE
【解析】A正确，建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进
行查验；对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
B正确，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。
C正确，政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
D错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、
使用。
E正确，建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格
的基础上，进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程
质量达到验收的条件后方可进行。
扫码关注更多内容
第 25 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
83.【答案】ABE
【解析】A正确，对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以
提出检察建议或者提起公益诉讼。
B正确，乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。
C错误，无障碍环境建设应当坚持中国共产党的领导，发挥政府主导作用，调动市场主体积极性，
引导社会组织和公众广泛参与，推动全社会共建共治共享。（是发挥“政府”主导作用，不是“企业”
主导作用）
D错误，县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。
E正确，新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督。
84.【答案】AE
【解析】负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停
业、停止施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。
生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负
责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电（A正确）、停止供应
民用爆炸物品（E正确）等措施，强制生产经营单位履行决定。
85.【答案】BCE
【解析】根据《民法典》规定，引8 起合同权利义务终止的情形包括:
7
1
(1)债务已经履行；（B选项）4 9
8
3
(2)债务相互抵销； 信
微
(3)债务人依法将标的物提系存；
联
(4)债权人免除债务；题
押
(5)债权债务同归于准一人：此种情形即混同，是指由于某种事实的发生，使原本由一方当事人享
精
有的债权和另一方当事人 负担的债务，同归于一方当事人，使得该当事人既是债权人又是债务人，此
时法律规定债权债务因混同而消灭。但是如果债权债务消灭会损害第三人利益的，则不能因混同而消
灭。（E选项）
(6)法律规定或者当事人约定 终止的其他情形。如出现了法律规定的终止的情形，在委托合同中，
受托人死亡、丧失民事行为能力的，委托合同终止。合同解除也包含于此种情形之中，合同解除包括
法定解除与约定解除。（C选项）
86.【答案】ACD
【解析】B错误，属于《政府采购法》规定的情形，即“只能从唯一供应商处采购”且达到公开
招标数额的货物、服务项目，拟采用单一来源采 购方式的，采购人、采购代理机8构在报财政部门批准
1
7
9
之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示， 并将公示情况一并报财政
8
4部门。
信
3
E错误，公示期不得少于5个工作日。
微
87.【答案】BCE
系
联
一
【解析】A错误，未经注册的建设工程勘察、设计人员 ，不得
唯
以注册执业人员的名义从事建设工
程勘察、设计活动。
B正确，注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
C正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供
应商。
D错误，勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。
E正确，《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工单
位作出详细说明。
88.【答案】BD
【解析】诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：(1)被告认
为需要停止执行的；(2)原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成
难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；(3)人民法院认为该行政行为的
执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；(4)法律、法规规定停止执行的。
89.【答案】ABCD
【解析】A正确，需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政
部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。
扫码关注更多内容
第 26 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
B正确，国务院文物行政部门在批准前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家
的意见。
C正确，建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助，不得妨碍考古
调查、勘探、发掘。
D正确，E错误，确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救
发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。
90.【答案】BCE
【解析】B正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。
行政强制措施的种类: (1) 限制公民人身自由； (2) 查封场所、设施或者财物;( 3 )扣押财物；
(4) 冻结存款、汇款； (5) 其他行政强制措施。
D错误，尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身
自由、冻结存款及汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
C正确，尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施
或者财物，以及扣押财物的行政强制措施。
E正确。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。
A错误，属于行政强制执行。行政强制执行的方式: (1) 加处罚款或者滞纳金； (2) 划拨存款、
汇款； (3) 拍卖或者依法处理查封、扣8 押的场所、设施或者财物； (4) 排除妨碍、恢复原状； (5)
7
1
代履行； (6) 其他强制执行方式。4 9
8
3
91.【答案】ACDE 信
微
【解析】B错误，所有权系是物权中最重要也最完全的一种权利。当然，所有权在法律上也受到一
联
定的限制。最主要的限制是题，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的
押
土地和组织、个人的房屋准及其他不动产。
精
92.【答案】AD
【解析】当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执财产所在地的中级人民法院管辖。
93.【答案】ABE
【解析】劳动争议申请仲裁的 时效期间为1 年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利
被侵害之日起计算。C错误。
前述规定的仲裁时效，因当事人一 方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或
者对方当事人同意履行义务而中断，从中 断时起，仲裁时效期间重新计算。A正确、D错误。
因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。
从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继 续计算。 8
1
7
9
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的 ，劳动者申请仲裁不受仲
8
4裁时效期间的限制；但是，
信
3
劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1 年内提出。BE正确。
微
94.【答案】AD
系
联
一
【解析】《注册建造师管理规定》规定，注册建造师在 执业活
唯
动中有下列行为之一的，由县级以
上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警 告，责令改正，没有违法所得的，处
以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。(1)不履行注
册建造师义务；(2)在执业过程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；(3)在执业过程
中实施商业贿赂；(4)签署有虚假记载等不合格的文件；(5)允许他人以自己的名义从事执业活动；(6)
同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；(7)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形式非法转让资
格证书、注册证书和执业印章；(8)超出执业范围和聘用单位业务范围内从事执业活动；(9)法律、法
规、规章禁止的其他行为。
95.【答案】AC
【解析】【此知识点已删除】
事故调查报告应当包括下列内容：
(1)事故项目及各参建单位概况（B错误，是各参建单位概况，而非主管部门概况）；
(2)事故发生经过和事故救援情况（A选项）；
(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失（D错误，是直接经济损失，不包含间接经济损失）；
(4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报告；
(5)事故发生的原因和事故性质（C选项）；
扫码关注更多内容
第 27 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
(6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议（E错误，是处理建议，而非处理决定）；
(7)事故防范和整改措施。
96.【答案】ABDE
【解析】A正确，宪法是国家的根本大法，具有最高的法律效力。
B正确，法的效力层级，是指法律体系中的各种法的形式，由于制定的主体、程序、时间、适用
范围等的不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。
C错误，地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。
D正确，行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
E正确，新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法。
97.【答案】ABC
【解析】A正确，对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设
工程，所有权人应当进行抗震加固。
B正确，任何单位和个人不得擅自变动、损坏或者拆除建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔
震减震装置及隔震标识。
C正确，建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前
采取停止或者限制使用等措施。
D错误，建设单位不得明示或者暗8示 勘察、设计、施工等单位和从业人员违反抗震设防强制性标
7
1
准，降低工程抗震性能。 4 9
8
3
E错误，实行施工总承包的，信隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自
微
行完成。 系
联
98.【答案】ABDE 题
押
【解析】AB正确，准施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培
精
训或者考核不合格的人员 ，不得上岗作业。
C错误，鼓励企业采取建立培训基地、校企合作、购买社会培训服务等多种形式，解决建筑工人
理论与实操脱节的问题，实现 技能培训、实操训练、考核评价与现场施工有机结合。
D正确，推行终身职业技能培 训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训。
E正确，强化企业技能培训主体作用，发挥设计、生产、施工等资源优势，大力推行现代学徒制
和企业新型学徒制。
99.【答案】ABE
【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已
经颁发的安全生产许可证: (1 )安全生产许可证 颁发管理机关工作人员滥用职权8、玩忽职守颁发安全
1
7
9
生产许可证的; (2) 超越法定职权颁发安全生产许 可证的; (3) 违反法定程
8
4序颁发安全生产许可证的;
信
3
(4) 对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的; (5) 依法可以撤销已经颁发的安
微
全生产许可证的其他情形。
系
联
一
D选项，企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用 伪造的
唯
安全生产许可证。
C选项，安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安 全生产条件的，应当暂扣或者吊销安
全生产许可证。
100.【答案】ABE
【解析】未成年工的特殊保护是针对未成年工处于生长发育期的特点，一般情况下，对未成年工
实行缩短工作时间，禁止安排未成年工从事夜班工作和加班加点工作。
根据《劳动法》,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度
的劳动和其他禁忌从事的劳动。
用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查：①安排工作岗位之前；②工作满1年；
③年满18周岁，距前一次的体检时间已超过半年。
扫码关注更多内容
第 28 页 共 28 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
