文档内容
抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
1.1 工程项目投资管理与实施
一、单项选择题
1.工程项目寿命期和建设工程全寿命期相比，不包括（ ）。
A.投资决策阶段
B.建设实施阶段
C.施工设计阶段
D.运营维护阶段
【答案】D
【解析】工程项目寿命期（Projectlifecycle）包含投资决策和建设实施两个阶段，而建设工程全寿命期
还包含工程建成后的运营维护阶段。这是两个不同的概念，区别主要在于是否包含运营维护阶段。
2.以下关于资本金的说法，错误的是（ ）。
A.所谓项目资本金，是指在项目总投资中由投资者认缴的出资额。这里的总投资，是指投资项目的固定资
产投资与铺底流动资金之和
B.投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资或者抽回
C.对于银行等金融机构或资本市场的投资者而言，项目资本金可视为项目法人进行债务融资的信用基础
D.项目资本金属于非债务性资金，项目法人不承担这部分资金的任何利息和债务
【答案】B
【解析】投资者可按其出资比例依法享有所有者权益，也可转让其出资，但不得以任何方式抽回。
3.除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投资项目
资本金总额的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】D
【解析】除国家对采用高新技术成果有特别规定外，以工业产权、非专利技术作价出资的比例不得超过投
资项目资本金总额的20%。
4.公路（含政府收费公路）、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域的补短板基础设施项目，在
投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不得超过
（ ）个百分点。
A.5
B.10
C.15
D.20
【答案】A
【解析】公路（含政府收费公路）、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域的补短板基础设施项
目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不
得超过5个百分点。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
5.房地产开发其他项目最低资本金比例是（ ）。
A.20%
B.25%
C.30%
D.40%
【答案】B
【解析】
6.水泥项目最低资本金比例是（ ）。
A.20%
B.25%
C.35%
D.40%
【答案】C
【解析】
7.通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可以认定
为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的（ ）。
A.10%
B.30%
C.40%
D.50%
【答案】D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】通过发行金融工具等方式筹措的各类资金，按照国家统一的会计制度应当分类为权益工具的，可
以认定为投资项目资本金，但不得超过资本金总额的50%。
8.企业办理投资项目核准手续时，仅需向核准机关提交（ ）。
A.项目申请书
B.项目建议书
C.可行性研究报告
D.开工报告
【答案】A
【解析】企业办理投资项目核准手续时，仅需向核准机关提交项目申请书，不再经过批准项目建议书、可
行性研究报告和开工报告等程序。
9.（ ）是工程建设实施阶段的首要环节，在工程建设中发挥着龙头作用。
A.工程勘察设计
B.施工准备
C.工程施工
D.竣工验收
【答案】A
【解析】工程勘察设计是工程建设实施阶段的首要环节，在工程建设中发挥着龙头作用。工程勘察设计的
好坏不仅影响建设工程质量安全和投资效益，而且其技术水平和指导思想将会对建设工程经济效益、社会
效益、生态效益产生重大影响。
10.对于政府投资项目，初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算（ ）的，
项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目单位
重新报送可行性研究报告。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
【解析】对于政府投资项目，初步设计提出的投资概算超过经批准的可行性研究报告提出的投资估算10%
的，项目单位应当向投资主管部门或者其他有关部门报告，投资主管部门或者其他有关部门可以要求项目
单位重新报送可行性研究报告。
11.（ ）办理施工许可证、工程质量监督等手续。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
【答案】A
【解析】在工程开工建设前，需要切实做好各项准备工作，这些准备工作包括：
（1）征地、拆迁和场地平整；
（2）完成施工用水、电、通信网络、交通道路等接通工作；
（3）准备必要的施工图纸；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（4）组织工程监理、施工及材料设备采购招标工作；
（5）办理施工许可证、工程质量监督等手续。
上述建设准备工作主要应由建设单位完成。对于有些工程的施工场地平整，施工用水、电、通信网络、交
通道路等接通工作，可纳入工程施工合同交由施工单位承担。在工程总承包模式下，施工图纸的准备也将
由工程总承包单位完成。
12.对于直接用于物质生产或为物质生产服务的项目（即生产性项目）而言，生产准备是工程项目交付投产
前由（ ）进行的一项重要工作。
A.施工单位
B.建设单位
C.设计单位
D.监理单位
【答案】B
【解析】对于直接用于物质生产或为物质生产服务的项目（即生产性项目）而言，生产准备是工程项目交
付投产前由建设单位进行的一项重要工作。生产准备是衔接建设与生产的桥梁，是工程建设转入生产经营
的必要条件。建设单位需要适时组成专门机构进行生产准备工作，确保工程建成后能及时投产。
13.建设工程自（ ）之日起即进入缺陷责任期。
A.竣工结算完成
B.监理预验收
C.工程完工
D.竣工验收合格
【答案】D
【解析】建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。施工承包单位应在缺陷责任期内对已交付使
用的工程质量缺陷承担责任。缺陷责任期最长不超过2年。在缺陷责任期内发现有质量缺陷的，应及时修
复，修复和查验费用由责任方承担。缺陷责任期届满时，建设单位应向工程承包单位返还工程施工过程中
扣留的工程质量保证金。缺陷责任期届满时，工程承包单位未履行缺陷责任的，建设单位有权扣留与未履
行责任部分所需金额相应的工程质量保证金，并有权根据合同约定要求延长缺陷责任期，直至履行缺陷责
任为止。
14.缺陷责任期最长不超过（ ）年。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【解析】建设工程自竣工验收合格之日起即进入缺陷责任期。施工承包单位应在缺陷责任期内对已交付使
用的工程质量缺陷承担责任。缺陷责任期最长不超过2年。在缺陷责任期内发现有质量缺陷的，应及时修
复，修复和查验费用由责任方承担。缺陷责任期届满时，建设单位应向工程承包单位返还工程施工过程中
扣留的工程质量保证金。缺陷责任期届满时，工程承包单位未履行缺陷责任的，建设单位有权扣留与未履
行责任部分所需金额相应的工程质量保证金，并有权根据合同约定要求延长缺陷责任期，直至履行缺陷责
任为止。
15.编制可行性研究报告属于建设工程项目（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.决策阶段的工作
B.实施阶段的工作
C.设计准备阶段的工作
D.施工阶段的工作
【答案】A
【解析】编制项目建议书、编制可行性研究报告均属于项目决策阶段的工作。
16.编制项目建议书属于建设工程项目（ ）。
A.决策阶段的工作
B.实施阶段的工作
C.设计准备阶段的工作
D.施工阶段的工作
【答案】A
【解析】编制项目建议书、编制可行性研究报告均属于项目决策阶段的工作。
17.设计、采购和施工任务综合的承包被简称为（ ）。
A.EPC承包
B.联合体承包
C.D—B承包
D.CM总承包
【答案】A
【解析】建设项目总承包有多种形式，如：设计和施工任务综合的承包（DB），设计、采购和施工任务综
合的承包（简称EPC承包）等。
18.某建设工程业主将土建、安装、装饰装修等若干单位工程分别发包给甲、乙、丙三家施工单位，则对于
甲、乙、丙三家施工单位之间的关系，正确的表述是（ ）。
A.三家施工单位对工程质量承担连带责任
B.三家施工单位之间存在直接合同关系
C.业主负责对三家施工单位的合同管理与组织协调
D.如甲施工单位阻碍了乙施工单位的施工，乙施工单位应向甲施工单位提出索赔
【答案】C
【解析】业主要负责对所有承包商的组织与协调，承担类似于总承包管理的角色。
19.某工程施工合同结构图如下，则该工程施工发承包模式是（ ）。
A.施工总承包模式
B.施工总承包管理模式
C.建设项目工程总承包模式抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.施工平行发承包模式
【答案】D
【解析】本题考查的是施工平行发承包模式。施工平行发承包，又称为分别发承包，是指发包方根据建设
工程项目的特点、项目进展情况和控制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施
工任务分别发包给不同的施工单位，各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。
20.某建设项目包括多层住宅.高层住宅.小学及幼儿园等若干单位工程，现业主将多层住宅工程发包给甲施
工单位，高层住宅工程发包给乙施工单位，小学及幼儿园工程发包给丙施工单位。对业主来说，这样的发
包方式在费用控制与进度控制方面的特点是（ ）。
A.工程造价控制难度大，且不利于缩短建设周期
B.工程造价控制难度大，但有利于缩短建设周期
C.工程造价控制难度小，且不利于缩短建设周期
D.工程造价控制难度小，但有利于缩短建设周期
【答案】B
【解析】本题考查的是施工平行发承包模式。某一部分施工图完成后，即可开始这部分工程的招标，开工
日期提前，可以边设计边施工，缩短建设周期。工程造价控制难度大。由于招标任务量大，需控制多项合
同价格，从而使工程造价控制难度增加。
21.某地铁工程，业主将10座车站的土建工程分别发包给10个土建施工单位，机电安装工程分别发包给10
个机电安装单位。业主采用的发承包模式是（ ）。
A.施工总承包模式
B.施工平行发承包模式
C.施工总承包管理模式
D.EPC承包模式
【答案】B
【解析】施工平行发承包，又称为分别发承包，是指发包方根据建设工程项目的特点、项目进展情况和控
制目标的要求等因素，将建设工程项目按照一定的原则分解，将其施工任务分别发包给不同的施工单位，
各个施工单位分别与发包方签订施工承包合同。
22.关于施工平行发承包特点的说法，正确的是（ ）。
A.签订的合同越多，业主的责任与义务就越少
B.业主直接管理所有的施工合同，管理风险小
C.业主可以分次招标，每次招标工作量小，业主用于招标的时间较少
D.业主直接控制所有工程的发包，可决定所有工程的承包商的选择
【答案】D
【解析】本题考查的是施工平行发承包模式。选项A，正确的表述应为“签订的合同越多，业主的责任和义
务就越多”；选项B，正确的表述应为“业主直接管理所有的合同，管理风险大”；选项C，正确的表述应
为“业主可以分次招标，每次招标工作量比较小，但由于要进行多次招标，业主用于招标的时间较多”。
23.以下关于联合体承包模式的特点，说法不正确的是（ ）。
A.建设单位合同结构复杂
B.有利于工程造价和工期控制
C.有利于增强竞争能力
D.有利于增强抗风险能力抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】A
【解析】联合体承包模式有以下特点：
（1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和工期控制。
（2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困难，不仅有
利于增强竞争能力，同时有利于增强抗风险能力。
24.（ ）是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监理机构工作的
注册监理工程师。
A.总监理工程师
B.总监理工程师代表
C.专业监理工程师
D.监理员
【答案】A
【解析】总监理工程师是由工程监理单位法定代表人书面任命，负责履行建设工程监理合同、主持项目监
理机构工作的注册监理工程师。总监理工程师代表是经工程监理单位法定代表人同意，由总监理工程师书
面授权，代表总监理工程师行使其部分职责和权力的人员。专业监理工程师是由总监理工程师授权，负责
实施某一专业或某一岗位的监理工作，有相应监理文件签发权的人员。监理员是在专业监理工程师领导下
从事工程检查、材料的见证取样、有关数据复核等具体监理工作的人员。
25.施工单位应组织项目管理团队成员熟悉工程设计文件，并参加（ ）主持召开的图纸会审和设计交底会
议。
A.建设单位
B.施工单位
C.设计单位
D.监理单位
【答案】A
【解析】施工单位应组织项目管理团队成员熟悉工程设计文件，并参加建设单位主持召开的图纸会审和设
计交底会议。图纸会审和设计交底会议纪要应由项目监理机构负责整理，建设单位、设计单位、施工单位
代表及总监理工程师共同签认。
26.图纸会审和设计交底会议纪要应由（ ）负责整理，建设单位、设计单位、施工单位代表及总监理工程
师共同签认。
A.建设单位
B.项目监理机构
C.设计单位
D.施工项目部
【答案】B
【解析】施工单位应组织项目管理团队成员熟悉工程设计文件，并参加建设单位主持召开的图纸会审和设
计交底会议。图纸会审和设计交底会议纪要应由项目监理机构负责整理，建设单位、设计单位、施工单位
代表及总监理工程师共同签认。
27.经项目监理机构审查符合要求的施工组织设计，由（ ）签认后将会报送建设单位。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.监理员
D.项目经理
【答案】A
【解析】经项目监理机构审查符合要求的施工组织设计，由总监理工程师签认后将会报送建设单位。
28.项目监理机构施工分包单位的内容中，（ ）不是必须审查项。
A.营业执照
B.安全生产许可文件
C.类似工程业绩
D.施工工人身份信息
【答案】D
【解析】项目监理机构将会审查施工分包单位以下内容：
（1）营业执照、企业资质等级证书；
（2）安全生产许可文件；
（3）类似工程业绩；
（4）专职管理人员和特种作业人员资格。
29.由（ ）主持召开的第一次工地会议。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
【答案】A
【解析】施工单位应参加由建设单位主持召开的第一次工地会议。在会上，施工单位应介绍派驻现场的组
织机构、人员及其职责分工，以及施工准备情况。会议纪要由项目监理机构负责整理，与会各方代表会签。
30.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，项目监理机构还要检查（ ）组织专家
进行论证、审查的情况。
A.建设单位
B.监理单位
C.施工单位
D.勘察单位
【答案】C
【解析】对于施工单位报送的施工方案，项目监理机构的审查内容包括：①编审程序是否符合相关规定；
②工程质量保证措施是否符合有关标准。对于施工单位报送的专项施工方案，项目监理机构的审查内容包
括：①编审程序是否符合相关规定；②安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。对达到一定规模危险
性较大的分部分项工程的专项施工方案，还要检查是否附具安全验算结果。对涉及深基坑、地下暗挖工程、
高大模板工程的专项施工方案，还要检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况。
31.（ ）完工并经自检合格后，施工单位应向项目监理机构提交单位工程竣工验收报审表及竣工资料。
A.检验批
B.分部工程
C.分项工程
D.单位工程抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】D
【解析】单位工程完工并经自检合格后，施工单位应向项目监理机构提交单位工程竣工验收报审表及竣工
资料。项目监理机构组织工程竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告并报送建设单位。施工单位代表
应参加由建设单位组织的竣工验收，并在工程竣工验收报告中签署意见。
32.（ ）组织工程竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告并报送建设单位。
A.建设单位
B.项目经理部
C.设计单位
D.项目监理机构
【答案】D
【解析】单位工程完工并经自检合格后，施工单位应向项目监理机构提交单位工程竣工验收报审表及竣工
资料。项目监理机构组织工程竣工预验收合格后，编写工程质量评估报告并报送建设单位。施工单位代表
应参加由建设单位组织的竣工验收，并在工程竣工验收报告中签署意见。
33.工程项目开工前，负责向监督机构申报建设工程质量监督手续的单位应该是（ ）。
A.施工单位
B.建设单位
C.监理单位
D.设计单位
【答案】B
【解析】在工程项目开工前，监督机构接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续。
34.工程质量监督机构收到工程质量监督申报资料后，对于经审核符合要求的，应办理工程质量监督登记手
续，并向建设单位签发工程（ ）。
A.施工许可证
B.质量监督文件
C.质量监督报告
D.第一次监督记录
【答案】B
【解析】工程质量监督机构收到工程质量监督申报资料后，对于经审核符合要求的，应办理工程质量监督
登记手续，并向建设单位签发工程质量监督文件。不符合条件的，应及时告知建设单位进行补报。
35.以下不属于建设工程质量责任主体的是（ ）。
A.建设单位
B.勘察单位
C.设计单位
D.造价咨询单位
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位依
法对建设工程质量负责。因此，建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位是建设工程质
量责任主体。
36.以下关于工程实体质量监督的说法不正确的是（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.工程质量责任主体行为最终是由工程实体质量来体现的
B.工程质量保证资料是工程实体质量的验证依据
C.工程实体质量监督以全部检查方式为主，重点检查涉及结构安全和使用功能的实体质量
D.应将核验工程质量保证资料与抽查工程实体质量同时进行
【答案】C
【解析】工程实体质量监督以抽查方式为主，重点检查涉及结构安全和使用功能的实体质量。
37.以下属于项目识别的是（ ）。
A.物有所值评价
B.管理组织框架
C.采购文件编制
D.融资管理
【答案】A
【解析】
38.以下关于物有所值评价的说法，错误的是（ ）。
A.物有所值评价包括定性评价和定量评价
B.定性评价主要包括全寿命期整合程度、风险识别与分配、绩效导向与鼓励创新、潜在竞争程度、政府机
构能力、可融资性六个方面，以及根据具体情况设置的补充评价指标
C.物有所值（VFM，ValueforMoney）评价是判断是否采用PPP模式代替政府传统的投资运营方式
D.PPP值则是以下三项全寿命期成本的现值之和：①参照项目的建设和运营维护净成本；②竞争性中立调整
值；项目全部风险成本
【答案】D
【解析】PPP值可等同于PPP项目全寿命期内股权投资、运营补贴、风险承担和配套投入等各项财政支出责
任的现值。PSC值则是以下三项全寿命期成本的现值之和：①参照项目的建设和运营维护净成本；②竞争性
中立调整值；项目全部风险成本。
39.要确保政府每年付费或政府补贴等PPP项目财政支出不得超过当年财政一般公共预算的（ ）抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
【解析】要确保政府每年付费或政府补贴等PPP项目财政支出不得超过当年财政一般公共预算的10%
40.下图属于（ ）。
A.DBB合同结构
B.工程总承包合同结构
C.平行承包合同结构
D.联合体承包合同结构
【答案】A
【解析】在传统DBB模式下，工程勘察设计单位、施工单位分别根据勘察设计合同、施工合同向建设单位
负责，工程勘察设计单位与施工单位之间没有合同关系，只是协作关系。经建设单位同意，工程勘察设计
单位、施工单位可将其部分任务分包给专业勘察设计单位、施工单位。
41.下图属于（ ）。
A.DBB合同结构
B.工程总承包合同结构
C.平行承包合同结构
D.联合体承包合同结构
【答案】B抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】工程总承包单位（或联合体）负责整个工程建设实施，可以发挥其自身优势完成工程设计、采购
及施工的全部或一部分，也可以选择合格的分包单位来完成相关工作。采用工程总承包模式，对工程总承
包单位的综合实力有较高要求。
42.以下不属于工程总承包模式不足的是（ ）。
A.道德风险高
B.建设单位前期工作量大
C.工程总承包单位报价高
D.工程项目责任主体单一化
【答案】D
【解析】长期以来，我国多数总承包单位擅长承接工程设计或施工任务。实行工程总承包，对建设单位和
总承包单位的综合素质均提出更高要求。
（1）道德风险高。由工程总承包单位同时负责工程设计与施工，与传统的DBB模式相比，建设单位对项目
的控制要弱一些，有可能会发生工程总承包单位为节省资金而采取一些不恰当行为。同时，由于建设单位
倾向于将大量风险转移给工程总承包单位，因此，当风险发生且导致损失时，工程总承包单位有可能通过
降低工程质量等行为来弥补其损失。
（2）建设单位前期工作量大。由于工程总承包单位的技术水平和职业道德将直接影响到工程成败，因此，
建设单位为慎重选择工程总承包单位，不得不在招标和评标阶段花费大量时间和精力对投标单位进行评审，
这使得项目初期投入将会加大。
（3）工程总承包单位报价高。工程总承包单位为应对工程实施中增加的风险，可能会提高报价，导致整个
工程造价增加。
二、多项选择题
1.（ ）是保障工程项目顺利实施的基本前提。
A.工程项目投资管理制度
B.实施程序
C.相关制度
D.工程项目管理组织
E.目标控制
【答案】ABC
【解析】工程项目投资管理制度、实施程序及相关制度是保障工程项目顺利实施的基本前提，工程项目管
理组织及目标控制是建设工程项目管理的核心内容。
2.项目资本金可以用（ ）出资。
A.货币
B.实物
C.非实物
D.工业产权
E.非专利技术
【答案】ABDE
【解析】项目资本金可以用货币出资，也可以用实物、工业产权、非专利技术、土地使用权作价出资。对
作为资本金的实物、工业产权、非专利技术、土地使用权，必须经过有资格的资产评估机构依照法律、法
规评估作价，不得高估或低估。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
3.（ ）等领域的补短板基础设施项目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当
降低项目最低资本金比例，但下调不得超过5个百分点。
A.公路（含政府收费公路）
B.铁路
C.城建
D.物流
E.产能过剩
【答案】ABCD
【解析】公路（含政府收费公路）、铁路、城建、物流、生态环保、社会民生等领域的补短板基础设施项
目，在投资回报机制明确、收益可靠、风险可控的前提下，可以适当降低项目最低资本金比例，但下调不
得超过5个百分点。
4.以下项目最低资本金比例是20%的有（ ）。
A.城市轨道交通项目
B.机场项目
C.保障性住房项目
D.玉米深加工项目
E.钢铁项目
【答案】ACD
【解析】
5.以下关于项目投资审批、核准或备案管理的说法，正确的有（ ）。
A.按照“谁投资、谁决策、谁收益、谁承担风险”的原则，政府投资项目实行审批制抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.对于企业不使用政府投资建设的项目，一律不再实行审批制，区别不同情况实行核准制或登记备案制
C.政府投资项目主要是社会公益服务、公共基础设施、农业农村、生态环境保护、重大科技进步、社会管
理、国家安全等领域的非经营性项目
D.政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主
E.对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府建设主管部门需从投资决策角度审批项目建
议书和可行性研究报告
【答案】ABCD
【解析】对于采用直接投资和资本金注入方式的政府投资项目，政府投资主管部门需从投资决策角度审批
项目建议书和可行性研究报告。
6.对于采用（ ）的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报告。
A.投资补助
B.转贷
C.贷款贴息
D.直接投资
E.资本金注入
【答案】ABC
【解析】对于采用投资补助、转贷和贷款贴息方式的政府投资项目，政府投资主管部门只审批资金申请报
告。
7.项目申请书应包括下列内容（ ）。
A.企业基本情况
B.项目情况
C.项目利用资源情况分析及对生态环境的影响分析
D.项目对经济和社会的影响分析
E.项目符合产业政策的声明
【答案】ABCD
【解析】项目申请书应包括下列内容：①企业基本情况；②项目情况，包括项目名称、建设地点、建设规
模、建设内容等；③项目利用资源情况分析及对生态环境的影响分析；④项目对经济和社会的影响分析。
8.企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将下列信息告知备案机关（ ）。
A.企业基本情况
B.项目名称
C.项目总投资额
D.项目对经济和社会的影响分析
E.项目符合产业政策的声明
【答案】ABCE
【解析】企业应根据属地原则，在开工建设前通过项目在线监管平台将下列信息告知备案机关：①企业基
本情况；②项目名称、建设地点、建设规模、建设内容；③项目总投资额；④项目符合产业政策的声明。
9.对于重大工程和技术复杂工程，工程设计分为（ ）阶段。
A.初步设计
B.施工图设计
C.技术设计抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.可行性研究设计
E.项目建议设计
【答案】ABC
【解析】工程设计一般分为初步设计和施工图设计两个阶段，对于重大工程和技术复杂工程，可根据需要
增加技术设计阶段。
10.施工图设计包括（ ）。
A.设备的型号
B.管道系统
C.结构体系
D.施工图预算
E.修正的概算
【答案】ABCD
【解析】施工图设计是指根据已批准的初步设计或技术设计文件，结合工程现场实际情况，通过绘制施工
图，完整地表现建筑物外形、内部空间分割、结构体系、构造状况及建筑群组成和周围环境的配合。施工
图设计还包括各种运输、通信、管道系统、建筑设备设计等。在工艺方面，应具体确定各种设备的型号、
规格及各种非标准设备的制造加工图。施工图设计还应编制施工图预算，作为工程施工依据。
11.以下关于开工时间的说法，正确的有（ ）。
A.工程开工时间是指该工程设计文件中规定的任何一项永久性工程第一次正式破土开槽开始施工的时间
B.不需开槽的工程，正式开始打桩的时间就是开工时间
C.铁路、公路、水库等需要进行大量土石方工程的，以正式开始进行土方、石方工程的时间作为正式开工
时间
D.分期建设的工程分别以各期工程开工的时间作为开工时间
E.工程地质勘察、平整场地、既有建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始施工算作
正式开工
【答案】ABCD
【解析】工程地质勘察、平整场地、既有建筑物拆除、临时建筑、施工用临时道路和水、电等工程开始施
工不能算作正式开工。
12.合作体承包模式的特点有（ ）。
A.建设单位组织协调工作量小
B.风险较大
C.各施工单位之间有合作愿望，但又不愿意组成联合体
D.彼此之间信任度不够
E.风险较小
【答案】ABCD
【解析】合作体承包模式有以下特点：
（1）建设单位组织协调工作量小，但风险较大。由于承包单位是一个合作体，各施工单位之间能相互协调，
可减少建设单位组织协调工作量。当合作体内某一家施工单
位倒闭破产时，其他成员单位及合作体机构不承担其施工合同的经济责任，相应风险将由建设单位承担。
（2）各施工单位之间有合作愿望，但又不愿意组成联合体。参加合作体的各成员单位都不具备与整体施工
任务相适应的力量，又想利用合作体增强总体实力。他们之间
有合作愿望，但又出于自主性要求，或彼此之间信任度不够，未采取联合体捆绑式经营方式。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
13.下列建设工程必须实行监理（ ）。
A.国家重点建设工程
B.大中型公用事业工程
C.6万㎡成片开发建设的住宅小区工程
D.利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程
E.全部国家投资工程
【答案】ABCD
【解析】《中华人民共和国建筑法》规定：“国家推行建筑工程监理制度。国务院可以规定实行强制监理
的建筑工程的范围。”为此,《建设工程质量管理条例》规定，下列建设工程必须实行监理：①国家重点建
设工程；②大中型公用事业工程；③成片开发建设的住宅小区工程；④利用外国政府或者国际组织贷款、
援助资金的工程；⑤国家规定必须实行监理的其他工程。
14.项目监理机构中监理人员通常由（ ）组成。
A.总监理工程师
B.专业监理工程师
C.监理员
D.总监理工程师代表
E.项目经理
【答案】ABC
【解析】项目监理机构中监理人员通常由总监理工程师、专业监理工程师和监理员组成。根据工程监理工
作需要，项目监理机构可设总监理工程师代表。
15.总监理工程师应履行下列职责（ ）。
A.确定项目监理机构人员及其岗位职责
B.组织编制监理规划，审批监理实施细则
C.组织召开监理例会
D.组织审核分包单位资格
E.全权负责工程质量安全事故的调查和处理
【答案】ABCD
【解析】总监理工程师应履行下列职责：
（1）确定项目监理机构人员及其岗位职责；
（2）组织编制监理规划，审批监理实施细则；
（3）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员，检查监理人员工作；
（4）组织召开监理例会；
（5）组织审核分包单位资格；
（6）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；
（7）审查开复工报审表，签发工程开工令、暂行令和复工令；
（8）组织检查施工单位现场质量、安全生产管理体系的建立及运行情况；
（9）组织审核施工单位的付款申请，签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；
（10）组织审查和处理工程变更；
（11）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；
（12）组织验收分部工程，组织审查单位工程质量检验资料；
（13）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（14）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理；
（15）组织编写监理月报、监理工作总结，组织整理监理文件资料。
16.总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表（ ）。
A.组织编制监理规划，审批监理实施细则
B.组织审查施工组织设计、（专项）施工方案
C.签发工程开工令、暂停令和复工令
D.组织整理监理文件资料
E.签发工程款支付证书，组织审核竣工结算
【答案】ABCE
【解析】总监理工程师不得将下列工作委托给总监理工程师代表：
（1）组织编制监理规划，审批监理实施细则；
（2）根据工程进展及监理工作情况调配监理人员；
（3）组织审查施工组织设计、（专项）施工方案；
（4）签发工程开工令、暂停令和复工令；
（5）签发工程款支付证书，组织审核竣工结算；
（6）调解建设单位与施工单位的合同争议，处理工程索赔；
（7）审查施工单位的竣工申请，组织工程竣工预验收，组织编写工程质量评估报告，参与工程竣工验收；
（8）参与或配合工程质量安全事故的调查和处理。
17.专业监理工程师的职责有（ ）。
A.参与编制监理规划，负责编制监理实施细则
B.审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告
C.参与审核分包单位资格
D.指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况
E.签发工程款支付证书
【答案】ABCD
【解析】专业监理工程师应履行下列职责：
（1）参与编制监理规划，负责编制监理实施细则；
（2）审查施工单位提交的涉及本专业的报审文件，并向总监理工程师报告；
（3）参与审核分包单位资格；
（4）指导、检查监理员工作，定期向总监理工程师报告本专业监理工作实施情况；
（5）检查进场的工程材料、构配件、设备的质量；
（6）验收检验批、隐蔽工程、分项工程，参与验收分部工程；
（7）处置发现的质量问题和安全事故隐患；
（8）进行工程计量；
（9）参与工程变更的审查和处理；
（10）组织编写监理日志，参与编写监理月报；
（11）收集、汇总、参与整理监理文件资料；
（12）参与工程竣工预验收和竣工验收。
18.监理员应履行下列职责（ ）。
A.检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况
B.进行见证取样抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.复核工程计量有关数据
D.检查工序施工结果
E.参与工程预验收和工程验收
【答案】ABCD
【解析】监理员应履行下列职责：
（1）检查施工单位投入工程的人力、主要设备的使用及运行状况；
（2）进行见证取样；
（3）复核工程计量有关数据；
（4）检查工序施工结果；
（5）发现施工作业中的问题，及时指出并向专业监理工程师报告。
19.申请开工的工程具备下列条件的，总监理工程师方可在工程开工报审表签署同意开工的意见并报建设单
位批准（ ）。
A.设计交底和图纸会审已完成
B.施工组织设计已由总监理工程师签认
C.施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立
D.进场道路及水、电、通信等已满足开工要求
E.全部工程材料已落实
【答案】ABCD
【解析】申请开工的工程具备下列条件的，总监理工程师方可在工程开工报审表签署同意开工的意见并报
建设单位批准：
（1）设计交底和图纸会审已完成；
（2）施工组织设计已由总监理工程师签认；
（3）施工单位现场质量、安全生产管理体系已建立，管理及施工人员已到位，施工机械具备使用条件，主
要工程材料已落实；
（4）进场道路及水、电、通信等已满足开工要求。
20.以下关于施工方案报审的说法，正确的有（ ）。
A.对于施工单位报送的施工方案，项目监理机构审查编审程序是否符合相关规定
B.对于施工单位报送的施工方案，项目监理机构审查工程质量保证措施是否符合有关标准
C.对于施工单位报送的专项施工方案，项目监理机构审查编审程序是否符合相关规定
D.对于施工单位报送的专项施工方案，项目监理机构审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准
E.对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还要检查设计单位组织专家进行论证、
审查的情况
【答案】ABCD
【解析】对于施工单位报送的施工方案，项目监理机构的审查内容包括：①编审程序是否符合相关规定；
②工程质量保证措施是否符合有关标准。对于施工单位报送的专项施工方案，项目监理机构的审查内容包
括：①编审程序是否符合相关规定；②安全技术措施是否符合工程建设强制性标准。对达到一定规模危险
性较大的分部分项工程的专项施工方案，还要检查是否附具安全验算结果。对涉及深基坑、地下暗挖工程、
高大模板工程的专项施工方案，还要检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况。
21.对涉及（ ）的专项施工方案，项目监理机构还要检查施工单位组织专家进行论证、审查的情况。
A.深基坑
B.地下暗挖工程抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.高大模板工程
D.爆破工程
E.主体工程
【答案】ABC
【解析】对达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案，还要检查是否附具安全验算结果。
对涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，还要检查施工单位组织专家进行论证、审
查的情况。
22.四新指的是（ ）。
A.新材料
B.新工艺
C.新技术
D.新机构
E.新设备
【答案】ABCE
【解析】施工单位采用新材料、新工艺、新技术、新设备时，应将相应质量认证材料和相关验收标准报送
项目监理机构审查。必要时，施工单位还需要组织专题论证，并将专题论证材料一并报送项目监理机构审
查。
23.工程施工有下列（ ）情形之一的，总监理工程师将会及时签发工程暂停令。
A.建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的
B.施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的
C.施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的
D.施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的
E.施工单位内部有人员变动的
【答案】ABCD
【解析】工程施工有下列情形之一的，总监理工程师将会及时签发工程暂停令：
（1）建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的；
（2）施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的；
（3）施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的；
（4）施工单位未按批准的施工组织设计、（专项）施工方案施工或违反工程建设强制性标准的；
（5）施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。
24.工程质量监督机构需要从以下几方面对建设工程质量责任主体行为进行监督（ ）。
A.建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的质量行为是否符合有关法律法规及工程建
设标准规定
B.建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的质量管理体系是否健全，质量责任是否得
到落实
C.建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的主要质量管理人员是否按规定进行了培训
并考核合格
D.工程质量监督手续是否依法办理，工程竣工验收报告等是否按规定备案，竣工验收过程和程序是否符合
规定
E.是否参与工程质量事故处理
【答案】ABCD抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】工程质量监督机构需要从以下几方面对建设工程质量责任主体行为进行监督：
（1）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的质量行为是否符合有关法律法规及工程
建设标准规定。
（2）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的质量管理体系是否健全，质量责任是否
得到落实。
（3）建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位的主要质量管理人员是否按规定进行了培
训并考核合格。
（4）工程质量监督手续是否依法办理，工程竣工验收报告等是否按规定备案，竣工验收过程和程序是否符
合规定。
（5）工程质量事故、投诉举报的调查处理是否符合有关规定，相关质量问题是否按要求整改落实。
25.建设单位在申请办理工程质量监督手续时，需提供下列资料（ ）。
A.施工图设计文件审查报告和批准书
B.中标通知书和施工、监理合同
C.建设单位、施工单位和工程监理单位的项目负责人和机构组成
D.施工组织设计和监理规划（监理实施细则）
E.施工图预算
【答案】ABCD
【解析】建设单位在申请办理工程质量监督手续时，需提供下列资料：
（1）施工图设计文件审查报告和批准书；
（2）中标通知书和施工、监理合同；
（3）建设单位、施工单位和工程监理单位的项目负责人和机构组成；
（4）施工组织设计和监理规划（监理实施细则）；
（5）其他。
26.工程参建各方主体质量行为和质量保证体系的监督检查内容有（ ）。
A.工程参建各方资质及人员资格是否符合规定
B.质量保证体系、质量责任制和管理制度是否健全和有效运行
C.工程质量控制程序是否正确
D.工程质量责任人到位情况是否符合规定
E.检查工程质量保证资料的完整性、准确性、真实性和及时性
【答案】ABCD
【解析】工程参建各方主体质量行为。工程质量监督机构应加强对施工现场工程参建各方主体质量行为和
质量保证体系的监督检查。重点检查工程参建各方资质及人员资格是否符合规定，质量保证体系、质量责
任制和管理制度是否健全和有效运行，工程质量控制程序是否正确，工程质量责任人到位情况是否符合规
定等。
27.工程质量监督报告应包括以下主要内容（ ）。
A.工程概况
B.监督工作概况
C.类似工程业绩
D.工程竣工验收情况
E.工程质量监督意见和建议
【答案】ABDE抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】工程质量监督报告应包括以下主要内容：①工程概况；②监督工作概况；③工程质量责任主体行
为监督检查情况；④工程实体质量抽查情况；⑤投诉举报受理及调查处理情况；⑥相关问题处理整改和事
故调查处理情况；⑦行政处罚情况；⑧工程竣工验收情况；⑨工程质量监督意见和建议等。
28.（ ）是建设工程项目管理的核心内容。
A.工程项目管理组织
B.目标控制
C.工程项目投资管理制度
D.实施程序
E.相关制度
【答案】AB
【解析】工程项目投资管理制度、实施程序及相关制度是保障工程项目顺利实施的基本前提，工程项目管
理组织及目标控制是建设工程项目管理的核心内容。
29.物有所值评价报告中项目基础信息包括（ ）。
A.项目概况
B.项目产出说明
C.绩效标准
D.PPP运作方式
E.可行性研究报告
【答案】ABCD
【解析】物有所值评价结论形成后，需完成物有所值评价报告，并报省级财政部门备案。
物有所值评价报告通常包括以下内容：
①项目基础信息。主要包括项目概况、项目产出说明和绩效标准、PPP运作方式、风险分配框架和付费机制
等。
②评价方法。主要包括定性评价程序、指标及权重、评分标准、评分结果、专家组意见，以及定量评价的
PSC值、PPP值测算依据、测算过程和结果等。
③评价结论，分为“通过”和“未通过”。
④附件。通常包括（初步）实施方案、项目产出说明、可行性研究报告、设计文件、存量公共资产的历史
资料、PPP项目合同、绩效监测报告和中期评估报告等。
30.物有所值评价报告中附件包括（ ）。
A.设计文件
B.项目产出说明
C.绩效标准
D.PPP运作方式
E.可行性研究报告
【答案】ABE
【解析】物有所值评价结论形成后，需完成物有所值评价报告，并报省级财政部门备案。
物有所值评价报告通常包括以下内容：
（1）项目基础信息。主要包括项目概况、项目产出说明和绩效标准、PPP运作方式、风险分配框架和付费
机制等。
（2）评价方法。主要包括定性评价程序、指标及权重、评分标准、评分结果、专家组意见，以及定量评价
的PSC值、PPP值测算依据、测算过程和结果等。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（3）评价结论，分为“通过”和“未通过”。
（4）附件。通常包括（初步）实施方案、项目产出说明、可行性研究报告、设计文件、存量公共资产的历
史资料、PPP项目合同、绩效监测报告和中期评估报告等。
31.以下关于DBB模式的说法，正确的有（ ）。
A.责权利分配明确
B.各平行承包单位前后工作衔接，构成质量制约
C.建设周期短
D.容易出现互相推诿，协调工作量大
E.容易产生设计变更，可能使建设单位利益受损
【答案】ABDE
【解析】（1）优点。建设单位、勘察设计单位、施工总承包单位及分包单位在合同约束下，各自行使其职
责和履行义务，责权利分配明确；建设单位直接管理工程勘察设计和施工，指令易贯彻执行。各平行承包
单位前后工作衔接，构成质量制约，有助于发现工程质量问题。此外，该模式应用广泛、历史长，相关管
理方法较成熟，工程参建各方对有关程序都比较熟悉。
（2）不足。工程设计、招标、施工按顺序依次进行，建设周期长；而且由于施工单位无法参与工程设计，
设计与施工协调困难，容易产生设计变更，可能使建设单位利益受损。此外，由于工程的责任主体较多，
包括设计单位、施工单位、材料设备供应单位等，一旦工程出现问题，建设单位将分别面对不同参与方，
容易出现互相推诿，协调工作量大。
32.以下关于工程总承包模式的特点，说法正确的有（ ）。
A.有利于缩短建设工期
B.便于建设单位提前确定工程造价
C.使工程项目责任主体单一化
D.可减轻建设单位合同管理的负担
E.建设单位前期工作量小
【答案】ABCD
【解析】工程总承包模式的优点主要体现在以下几方面：
1）有利于缩短建设工期。采用工程总承包模式，工程设计和施工任务均由工程总承包单位负责，可使工程
设计与施工之间的沟通问题得到极大改善。此外，由于工程总承包单位能够在全部设计完成之前便可开始
其他工作，如：材料设备采购及某些可以与设计工作并行的施工等。这样，可在很大程度上缩短建设工期。
2）便于建设单位提前确定工程造价。建设单位与工程总承包单位之间通常签订总价合同，这样使建设单位
在工程实施初期就确定工程总造价，便于控制工程总造价。此外，由于工程总承包单位负责工程总体控制，
因而有利于减少工程变更，将工程造价控制在预算范围内。
3）使工程项目责任主体单一化。由工程总承包单位负责工程设计和施工，减少了工程实施过程中争议和索
赔的发生。同时，工程设计与施工责任主体的一体化，能够激励工程总承包单位更加注意整个工程项目的
质量。
4）可减轻建设单位合同管理的负担。与建设单位直接签订合同的工程参建方减少，建设单位的协调工作量
减少，合同管理工作量也大大减少。
33.以下关于CM模式的说法正确的有（ ）。
A.采用快速路径法施工
B.代理型的CM单位不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由建设单位直接签订
C.CM合同采用成本加酬金方式抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）加酬金的合同形式
E.非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同
【答案】ABCE
【解析】CM模式的特点
①采用快速路径法施工。即在工程设计尚未结束之前，当工程某些部分的施工图设计已经完成时，就开始
进行该部分工程的施工招标，从而使这部分工程的施工提前到
工程项目的设计阶段。
②CM单位有代理型（Agency）和非代理型（Non-Agency）两种。代理型的CM单位不负责工程分包的发包，
与分包单位的合同由建设单位直接签订。而非代理型的CM单位直接与分包单位签订分包合同。
③CM合同采用成本加酬金方式。代理型和非代理型的CM合同是有区别的。由于代理型合同是建设单位与分
包单位直接签订，因此，采用简单的成本加酬金合同形式。而非代理型合同则采用保证最大工程费用（GMP）
加酬金的合同形式。这是因为CM合同总价是在CM合同签订之后，随着CM单位与各分包单位签约而逐步形
成的。只有采用保证最大工程费用，建设单位才能控制工程总费用。
34.Partnering模式的主要特征如下（ ）。
A.出于自愿
B.高层管理者参与
C.Partnering协议不是法律意义上的合同
D.信息开放性
E.是一种独立存在的模式
【答案】ABCD
【解析】Partnering模式的主要特征如下：
（1）出于自愿。Partnering协议并不仅仅是建设单位与承包单位之间的协议，而需要工程建设参与各方共
同签署，包括建设单位、总承包单位、主要的分包单位、设计单位、咨询单位、主要的材料设备供应单位
等。参与Partnering模式的有关各方必须是完全自愿，而非出于任何原因的强迫。
（2）高层管理者参与。由于Partnering模式需要参与各方共同组成工作小组，要分担风险、共享资源，
因此，高层管理者的认同、支持和决策是关键因素。
（3）Partnering协议不是法律意义上的合同。Partnering协议与工程合同是两个完全不同的文件。在工
程合同签订后，工程建设参与各方经过讨论协商后才会签署Partnering协议。该协议并不改变参与各方在
有关合同中规定的权利和义务，主要用来确定参与各方在工程建设过程中的共同目标、任务分工和行为规
范。
（4）信息开放性。Partnering模式强调资源共享，信息作为一种重要的资源，对于参与各方必须公开。同
时，参与各方要保持及时、经常和开诚布公的沟通，在相互信任的基础上，要保证工程造价、进度、质量
等方面的信息能为参与各方及时、便利地获取。
值得指出的是，Partnering模式不是一种独立存在的模式，它通常需要与工程项目其他组织模式中的某一
种结合使用，如总分包模式、平行承包模式、CM承包模式等。
1.2 工程项目管理组织与项目经理
一、单项选择题
1.下图是（ ）组织结构形式。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.直线式组织结构
B.职能式组织结构
C.直线职能式组织结构
D.矩阵式组织结构
【答案】A
【解析】直线式组织结构是一种最简单的组织结构形式。在这种组织结构中，各种职位均按直线垂直排列，
项目经理直接进行单线垂直领导。
2.下图是（ ）组织结构形式。
A.直线式组织结构
B.职能式组织结构
C.直线职能式组织结构
D.矩阵式组织结构
【答案】B
【解析】职能式组织结构是在各管理层设置职能部门，各职能部门分别从其业务职能角度对下级执行者进
行业务管理。在职能式组织结构中，各级领导不直接指挥下级，而是指挥职能部门。各职能部门可以在上
级领导授权范围内，就其所管辖业务范围向下级执行者发布命令和指示。
3.下图是（ ）组织结构形式。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.直线式组织结构
B.职能式组织结构
C.直线职能式组织结构
D.矩阵式组织结构
【答案】C
【解析】直线职能式组织结构吸收直线式组织结构和职能式组织结构的优点而形成。与职能式组织结构相
同的是，在各管理层设置职能部门，但职能部门只作为相应层级领导的参谋，在其所管辖业务范围内实施
管理，不直接指挥下级，与下一层级职能部门构成业务指导关系。职能部门的指令，必须经过同层级领导
的批准才能下达。各管理层级之间按直线式组织结构原理构成直接上下级关系。
4.下图是（ ）组织结构形式。
A.直线式组织结构
B.职能式组织结构
C.直线职能式组织结构
D.矩阵式组织结构
【答案】D
【解析】矩阵式组织结构是依照矩阵方式，将按职能划分的部门与按工程项目设立的管理机构有机结合起
来的一种组织结构形式。这种组织结构以工程项目为对象设置，各项目管理机构的管理人员从各职能部门
临时抽调，归项目经理统一管理，待工程完工交付使用后又回到原职能部门或到其他工程项目管理组织工
作。
5.下图是（ ）组织结构形式。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.直线式组织结构
B.中矩阵式组织结构
C.弱矩阵式组织结构
D.强矩阵式组织结构
【答案】D
【解析】强矩阵式组织中，项目经理由企业最高领导任命，并全权负责项目。项目经理直接向企业最高领
导负责，项目组成员绩效完全由项目经理进行考核，项目组成员只对项目经理负责。
6.下图是（ ）组织结构形式。
A.直线式组织结构
B.中矩阵式组织结构
C.弱矩阵式组织结构
D.强矩阵式组织结构
【答案】B
【解析】中矩阵式组织也称平衡矩阵式组织。在平衡矩阵式组织结构中，项目经理被授予一定权力，对项
目整体及项目目标负责。项目组成员是从各职能部门抽调而来，并在成员中指定一人担任项目主持人。一
旦项目结束，项目主持人的头衔随之消失。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
7.下图是（ ）组织结构形式。
A.直线式组织结构
B.中矩阵式组织结构
C.弱矩阵式组织结构
D.强矩阵式组织结构
【答案】C
【解析】弱矩阵式组织中，并未明确对项目目标负责的项目经理。即使有项目负责人，其角色也只是一个
项目协调者或监督者，而不是一个管理者。同时，员工绩效由职能部门经理进行考核。
8.施工项目部编制责任矩阵程序中，第一步是（ ）。
A.列出需要完成的项目管理任务
B.列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称
C.以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为列，画出纵横交叉的责任矩阵图
D.在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而建
立人与事的关联
【答案】A
【解析】施工项目部编制责任矩阵，可按下列程序进行：
（1）列出需要完成的项目管理任务。
（2）列出参与项目管理及负责执行项目任务的个人或职能部门名称。
（3）以项目管理任务为行，以执行任务的个人或部门为例，画出纵横交叉的责任矩阵图。
（4）在责任矩阵图的行与列交叉窗口中，用不同字母或符号表示项目管理任务与执行者的责任关系，从而
建立人与事的关联。
（5）检查各职能部门或人员的项目管理任务分配是否均衡适当。有过度分配或者分配不当的，则需要进行
调整和优化。
9.任务执行者在项目管理中通常有三种角色，不包括（ ）。
A.负责人
B.支持者
C.审核者抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.反对者
【答案】D
【解析】任务执行者在项目管理中通常有三种角色：①负责人P，②支持者或参与者S，③审核者R。
10.责任矩阵可以非常方便地进行责任检查：（ ）检查可以确保每项工作有人负责；（ ）检查可以确保
每个人至少负责一件“事”。
A.横向，纵向
B.横向，横向
C.纵向，纵向
D.纵向，横向
【答案】A
【解析】责任矩阵可以非常方便地进行责任检查：横向检查可以确保每项工作有人负责；纵向检查可以确
保每个人至少负责一件“事”。
11.以下关于施工项目管理中运用责任矩阵作用的说法，错误的是（ ）。
A.将施工项目管理的具体任务分配、落实到相关职能部门或人员，使施工项目部人员分工一目了然
B.清楚地显示出施工项目部各部门或个人的角色、职责和相互关系
C.避免职责不清而出现诽谤、扯皮现象
D.有利于技术负责人从总体上分析管理任务的分配是否平衡适当，以便进行必要的调整和优化
【答案】D
【解析】施工项目管理中运用责任矩阵主要有以下作用：
（1）将施工项目管理的具体任务分配、落实到相关职能部门或人员，使施工项目部人员分工一目了然。
（2）清楚地显示出施工项目部各部门或个人的角色、职责和相互关系，避免职责不清而出现诽谤、扯皮现
象。
（3）有利于项目经理从总体上分析管理任务的分配是否平衡适当，以便进行必要的调整和优化，确保最适
合的人员去做最适当的事情，从而提高项目管理工作效率。
12.关于直线式组织结构的说法，错误的是（ ）。
A.每个工作部门的指令源是唯一的
B.高组织层次部门可以向任何低组织层次下达指令
C.项目经理直接进行单线垂直领导
D.可以避免相互矛盾的指令影响系统运行
【答案】B
【解析】选项B，正确的表述应为“每一个工作部门只能对其直接的下属部门下达工作指令”。
13.某建设工程项目设立了采购部、生产部、后勤保障部等部门，但在管理中采购部和生产部均可在职能范
围内直接对后勤保障部下达工作指令，则该组织结构模式为（ ）。
A.职能组织结构
B.线性组织结构
C.强矩阵组织结构
D.弱矩阵组织结构
【答案】A
【解析】本题考查的是基本的组织结构模式。在职能组织结构中，每一个职能部门可根据它的管理职能对
其直接和非直接的下属工作部门下达工作指令。因此，每一个工作部门可能得到其直接和非直接的上级工抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
作部门下达的工作指令，它就会有多个矛盾的指令源。一个工作部门的多个矛盾的指令源会影响企业管理
机制的运行。
14.下列不属于项目经理的权限的是（ ）。
A.组织制定和执行施工现场项目管理制度
B.决定授权范围内的项目资源使用
C.参与组建项目经理部
D.参与项目投标及施工合同签订
【答案】A
【解析】本题考查的是项目经理的权限。项目经理应具有下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。
（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理
部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合
同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项
目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解
聘建议。
15.施工项目经理是指具备相应任职条件，由（ ）授权对施工项目进行全面管理的责任人。
A.企业负责人
B.企业技术负责人
C.项目技术负责人
D.企业法定代表人
【答案】D
【解析】施工项目经理是指具备相应任职条件，由企业法定代表人授权对施工项目进行全面管理的责任人。
16.下列关于强矩阵式组织结构的表述中，正确的是（ ）。
A.没有专职的项目经理
B.有一名专职的协调员
C.有一名专职的项目经理
D.有一名专职的项目经理和一名专职协调员
【答案】C
【解析】本题考查的是项目管理组织结构的基本形式。强矩阵式这种模式的主要特点是，有一个专职的项
目经理负责项目的管理与运行工作，项目经理往往来自公司的专门项目管理部门。项目经理与上级沟通往
往通过其所在的项目管理部门负责人进行。
17.有专职项目经理，团队成员不必为项目结束后的去向分心的项目组织结构形式是（ ）组织结构。
A.强矩阵式
B.职能式
C.项目式
D.弱矩阵式
【答案】A
【解析】本题考查的是项目管理组织结构的基本形式。强矩阵式这种模式的主要特点是，有一个专职的项
目经理负责项目的管理与运行工作，项目经理往往来自公司的专门项目管理部门。项目经理与上级沟通往
往通过其所在的项目管理部门负责人进行。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
18.矩阵式组织结构的特点不包括（ ）。
A.稳定性较差
B.实现集权与分权的最优结合
C.不利于调动各类人员的工作积极性
D.尤其是业务人员的工作岗位调动频繁
【答案】C
【解析】本题考查的是项目管理组织结构的基本形式。矩阵式组织结构的优点是能够根据工程任务的实际
情况灵活组建与之相适应的项目管理机构，实现集权与分权的最优结合，有利于调动各类人员的工作积极
性，使项目管理工作顺利进行。但矩阵式组织结构的稳定性较差，尤其是业务人员的工作岗位调动频繁。
此外，矩阵中每一位成员同时受项目经理和职能部门经理的双重领导，如果处理不当，会造成矛盾，产生
扯皮现象。
19.（ ）中，进度目标是指工程项目交付使用的时间目标。
A.业主方项目管理
B.工程总承包方项目管理
C.工程设计方项目管理
D.工程施工方项目管理
【答案】A
【解析】业主方项目管理是指站在业主角度，通过有效控制工程建设进度、质量和投资目标，最终实现工
程项目的价值。其中，进度目标是指工程项目交付使用的时间目标；质量目标是指工程特性要满足相关标
准规定及业主需求；投资目标是指工程建设总投资。当然，在绿色低碳发展形势下，绿色目标也将成为业
主方项目管理的目标。这些目标相互影响、相互依存、相互制约，是一个不可分割的整体。
20.（ ）中，投资目标是指工程建设总投资。
A.业主方项目管理
B.工程总承包方项目管理
C.工程设计方项目管理
D.工程施工方项目管理
【答案】A
【解析】业主方项目管理是指站在业主角度，通过有效控制工程建设进度、质量和投资目标，最终实现工
程项目的价值。其中，进度目标是指工程项目交付使用的时间目标；质量目标是指工程特性要满足相关标
准规定及业主需求；投资目标是指工程建设总投资。当然，在绿色低碳发展形势下，绿色目标也将成为业
主方项目管理的目标。这些目标相互影响、相互依存、相互制约，是一个不可分割的整体。
21.以下关于工程参建各方主体管理目标和任务的说法，错误的是（ ）。
A.工程设计方项目管理应服务于项目整体利益和工程设计方自身利益
B.工程设计方项目管理仅涉及工程设计阶段
C.工程施工方项目管理不能仅仅理解为施工承包单位的项目管理
D.工程咨询单位为施工承包单位提供的咨询服务也属于工程施工方项目管理范畴
【答案】B
【解析】工程设计方项目管理是指建设单位（或项目法人）选定的工程设计单位根据设计合同所界定的工
作目标和义务，对工程设计工作所进行的自我管理。工程设计方项目管理应服务于项目整体利益和工程设
计方自身利益。工程设计不仅对工程建设进度、质量、投资及绿色总目标有着直接影响，而且工程设计项
目本身也有其设计进度、设计质量和设计成本目标。工程设计单位通过设计项目管理，综合考虑技术和经抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
济因素，对工程项目实施进行全面而详尽的安排，最终形成设计图纸和说明书，并在施工过程中进行监督
和参与工程验收。因此，工程设计方项目管理不仅仅局限于工程设计阶段，而是会延伸到施工阶段和竣工
验收阶段。
二、多项选择题
1.项目经理应履行但不限于下列职责（ ）。
A.依据企业规定组建项目经理部
B.执行企业各项规章制度
C.组织项目团队成员进行经济活动分析
D.组织进行缺陷责任期工程保修工作
E.参与分包合同和供货合同签订
【答案】ABCD
【解析】《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019规定，项目经理应履行但不限于下列
职责：（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。（2）
执行企业各项规章制度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。（3）组织项目团队成员进行施工合同交
底和项目管理目标责任分解。（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工
进度计划、绿色施工及环境保护措施、质量安全技术措施、施工方案和专项施工方案。（5）在授权范围内
进行项目管理指标分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，并对工程材料、构配件、施工
机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。（6）组织项目团队成员进行经济活动分析，进行施工成
本目标分解和成本计划编制，制定和实施施工成本控制措施。（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，
协调解决工程施工问题。（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包单位，组织审核分包工程款支
付申请。（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作，在授权范围内签署结算文件。（10）
建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管理及存档程序，及时组织汇总工程结算和竣工资料，
参与工程竣工验收。（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。
2.下列属于项目经理的权限的是（ ）。
A.组织制定和执行施工现场项目管理制度
B.决定授权范围内的项目资源使用
C.参与组建项目经理部
D.参与项目投标及施工合同签订
E.在授权范围内进行项目管理指标分解
【答案】BCD
【解析】本题考查的是项目经理的权限。项目经理应具有下列权限：（1）参与项目投标及施工合同签订。
（2）参与组建项目经理部，提名项目副经理、项目技术负责人，选用项目团队成员。（3）主持项目经理
部工作，组织制定项目经理部管理制度。（4）决定企业授权范围内的资源投入和使用。（5）参与分包合
同和供货合同签订。（6）在授权范围内直接与项目相关方进行沟通。（7）根据企业考核评价办法组织项
目团队成员绩效考核评价，按企业薪酬制度拟定项目团队成员绩效工资分配方案，提出不称职管理人员解
聘建议。
3.根据项目经理对项目的约束程度，矩阵式项目组织结构可分为（ ）。
A.弱矩阵式结构
B.强矩阵式结构
C.平衡矩阵式结构
D.项目式抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
E.复合式
【答案】ABC
【解析】根据项目经理对项目的约束程度，矩阵式项目组织结构又可分成弱矩阵式结构、强矩阵式结构和
平衡矩阵式结构三种形式。
4.根据中国建筑业协会制定的团体标准《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019，施工
项目经理应具备以下条件（ ）。
A.具有工程建设类相应职业资格，并应取得安全生产考核合格证书
B.具有良好的身体素质，恪守职业道德，诚实守信，可以有不良行为记录
C.具备施工项目管理范围内的工程技术、管理、经济、法律法规及信息化知识
D.具备施工项目目标管理及过程控制的能力
E.具备组织、指挥、协调与沟通能力
【答案】ACDE
【解析】根据中国建筑业协会制定的团体标准《建设工程施工项目经理岗位职业标准》T/CCIAT0010-2019，
施工项目经理应具备以下条件：
①具有工程建设类相应职业资格，并应取得安全生产考核合格证书。
②具有良好的身体素质，恪守职业道德，诚实守信，不得有不良行为记录。
③具有建设工程施工现场管理经验和项目管理业绩，并应具备下列专业知识和能力：A.施工项目管理范围
内的工程技术、管理、经济、法律法规及信息化知识；B.施工项目实施策划和分析解决问题的能力；C.施
工项目目标管理及过程控制的能力；D.组织、指挥、协调与沟通能力。
5.施工方项目管理目标是指（ ）。在绿色低碳发展形势下，绿色施工也成为施工项目目标。
A.施工进度
B.施工质量
C.施工成本
D.施工安全
E.施工合同
【答案】ABCD
【解析】施工方项目管理目标也即施工项目目标，是指施工进度、施工质量、施工成本和施工安全。在绿
色低碳发展形势下，绿色施工也成为施工项目目标。
6.设计执行计划宜包括下列内容（ ）。
A.设计依据
B.设计范围
C.设计的原则和要求
D.适用的标准规范清单
E.采购协调程序
【答案】ABCD
【解析】设计管理应由设计经理负责，并适时组建项目设计组。设计经理或项目经理应负责组织编制设计
执行计划。设计执行计划宜包括下列内容：①设计依据；②设计范围；③设计的原则和要求；④组织机构
及职责分工；⑤适用的标准规范清单；⑥质量保证程序和要求；⑦进度计划和主要控制点；⑧技术经济要
求；⑨安全、职业健康和环境保护要求；⑩与采购、施工和试运行的接口关系及要求。设计经理应组织检
查设计执行计划的执行情况，分析进度偏差，制定有效措施。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
7.试运行执行计划应包括下列内容（ ）。
A.总体说明
B.组织机构
C.进度计划
D.资源计划
E.施工进度计划
【答案】ABCD
【解析】试运行管理应由试运行经理负责，并适时组建试运行组。试运行经理应负责组织编制试运行执行
计划。试运行执行计划应包括下列内容：①总体说明；②组织机构；③进度计划；④资源计划；⑤费用计
划；⑥培训计划；⑦考核计划；⑧质量、安全、职业健康和环境保护要求；⑨试运行文件编制要求；⑩试
运行准备工作要求；项目发包人和相关方的责任分工等。试运行经理应依据合同约定，负责组织或协助项
目发包人编制试运行方案，并应按试运行执行计划和方案的要求落实相关的技术、人员和物资。
1.3 工程项目管理规划与动态控制
一、单项选择题
1.某项目在进行施工组织总设计，其中工程项目承包范围及主要分包工程范围应当属于（ ）部分的内容。
A.工程概况
B.施工部署及施工方案
C.施工进度计划
D.主要技术经济指标
【答案】A
【解析】工程概况应包括工程项目主要情况和主要施工条件。
（1）工程项目主要情况。包括：工程项目名称、性质、地理位置和建设规模，建设、勘察、设计、监理等
相关单位情况；工程项目设计概况；工程项目承包范围及主要分包工程范围；招标文件或施工合同对工程
施工的重点要求等。
（2）工程项目主要施工条件。
2.对整个工程项目施工过程起着统筹规划、重点控制的作用的文件是（ ）。
A.施工总平面图
B.施工组织总设计
C.施工部署及施工方案
D.施工图设计文件
【答案】B
【解析】本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。施工组织设计共分三类，其中施工组织总设计是以
整个建设工程项目为对象而编制的。施工组织总设计对整个工程项目施工过程起着统筹规划、重点控制的
作用。选项AC为施工组织总设计的内容之一；选项D则不属于施工组织设计的内容。施工组织设计根据编
制的广度.深度和作用的不同，可分为：施工组织总设计；单位工程施工组织设计；分部（分项）工程施工
组织设计或称分部（分项）工程作业设计。
3.某住宅小区建设中，承包商针对其中一幢住宅楼施工所编制的施工组织设计，属于（ ）。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.单项工程施工组织设计
D.分部工程施工组织设计
【答案】B
【解析】本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。单位工程施工组织设计是以单位工程为对象编制的
（如一栋楼房）。
4.需要编制单位工程施工组织设计的工程项目是（ ）。
A.新建居民小区工程
B.发电厂干灰库烟囱工程
C.工厂整体搬迁工程
D.深基础工程
【答案】B
【解析】本题考查的是施工组织设计的分类及其内容。选项AC是需要编制施工组织总设计的工程项目。选
项D，需要编制分部（分项）工程施工组织设计。
5.施工方案独有的内容是（ ）。
A.工程概况
B.施工部署
C.施工安排
D.施工进度计划
【答案】C
【解析】施工方案内容包括：工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法
及工艺要求等。
单位工程施工组织设计的内容包括：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主
要施工方案、施工现场平面布置等。
施工组织总设计的基本内容包括：工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源
配置计划、主要施工方法和施工总平面布置等。
6.单位工程施工组织设计独有的内容是（ ）。
A.工程概况
B.单位工程施工部署
C.施工安排
D.施工进度计划
【答案】B
【解析】施工方案内容包括：工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法
及工艺要求等。
单位工程施工组织设计的内容包括：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主
要施工方案、施工现场平面布置等。
施工组织总设计的基本内容包括：工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源
配置计划、主要施工方法和施工总平面布置等。
7.施工总进度计划编制的时候，第二步是（ ）。
A.计算工程量
B.确定各单位工程施工期限抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系
D.编制初步施工总进度计划
【答案】B
【解析】
施工总进度计划可按以下程序编制：
（1）计算工程量。
（2）确定各单位工程施工期限。
（3）确定各单位工程的开竣工时间和相互搭接关系。
（4）编制初步施工总进度计划。
（5）形成正式的施工总进度计划。
8.施工组织设计应由（ ）主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。
A.项目技术负责人
B.单位负责人
C.单位技术负责人
D.项目负责人
【答案】D
【解析】施工组织设计应由项目负责人主持编制，可根据需要分阶段编制和审批。
9.施工组织总设计应由（ ）审批。
A.总承包单位技术负责人
B.总承包单位负责人
C.总承包单位安全负责人
D.总承包单位质量负责人
【答案】A
【解析】施工组织总设计应由总承包单位技术负责人审批；单位工程施工组织设计应由施工单位技术负责
人或技术负责人授权的技术人员审批；施工方案应由项目技术负责人审批。
10.关于项目目标动态控制的说法，错误的是（ ）。
A.动态控制首先应将目标分解，制定目标控制的计划值
B.当目标的计划值和实际值发生偏差时应进行纠偏
C.在项目实施过程中对项目目标进行动态跟踪和控制
D.目标的计划值在任何情况下都应保持不变
【答案】D
【解析】本题考查的是动态控制原理。通过施工进度计划值和实际值的比较，如有偏差，则采取纠偏措施
进行纠偏，如有必要，进行项目目标的调整，目标调整后控制过程再回到上述的第一步。
11.下列项目目标动态控制措施中，属于合同措施的是（ ）。
A.强化合同管理
B.调整职能分工
C.优化组织结构
D.改进施工工艺
【答案】A
【解析】本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。选项BC组织措施，选项D技术措施。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
12.某现浇钢筋混凝土框架结构施工项目，在主体结构施工完成第一层时，实际的施工进度比计划进度延迟
4天，通过分析，确定主要原因是施工进度计划编制考虑不周全。经监理工程师和业主代表批准，施工项目
部决定将该工程主体施工阶段的进度目标推迟2天；同时调整进度计划，制定有关的技术措施和管理措施
以加快工程进度。当第五层结构施工完成时，实际进度恰好与原进度计划的时间一致。该项目第六层结构
施工开始后，所进行的进度目标动态控制应（ ）。
A.将实际的进度与原计划进度比较
B.将调整后的计划进度与原计划进度比较
C.将实际的进度与调整后的计划进度比较
D.将调整后的进度计划调回到原进度计划
【答案】C
【解析】本题考查的是运用动态控制原理控制施工进度。进度计划调整后，进行进度目标动态控制时，应
将实际的进度与调整后的计划进度进行比较。
13.甲公司承担某市地铁一号线项目土建施工任务，项目实施中出现进度滞后，经技术人员论证、项目经理
决策，选用了一种新型施工机械来替换原有施工机械。甲公司用新型施工机械替换原有施工机械的做法，
属于项目目标动态控制纠偏措施中的（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
【答案】D
【解析】本题考查的是项目目标动态控制的纠偏措施。改变施工机械的做法，属于施工技术的原因而影响
项目目标的实现，因此，属于技术措施。
14.某项目由于关键设备采购延误导致施工进度延误，项目经理部决定采取调整项目采购负责人的措施，该
措施属于项目目标控制的（ ）。
A.组织措施
B.管理措施
C.经济措施
D.技术措施
【答案】A
【解析】本题考查的是项目目标动态控制的措施。组织措施。包括：建立健全组织机构和规章制度，配备
相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；
强化动态控制中的激励，调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性；建立工程项目目标控制工作考
评机制，通过绩效考核实现持续改进等。
15.项目管理规划大纲编制程序中，报送审批的上一步工作是（ ）。
A.分析项目实施条件，进行项目工作结构分解
B.确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工
C.规定项目管理措施
D.编制项目资源计划
【答案】D
【解析】项目管理规划大纲应按下列程序编制：①明确项目需求和项目管理范围；②确定项目管理目标；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
③分析项目实施条件，进行项目工作结构分解；④确定项目管理组织模式、组织结构和职责分工；⑤规定
项目管理措施；⑥编制项目资源计划；⑦报送审批。
16.项目管理实施规划是对项目管理规划大纲的进一步深化和细化，因此，项目管理规划大纲是项目管理实
施规划的重要依据。对施工单位而言，（ ）等同于项目管理实施规划。
A.中标通知书
B.施工合同
C.投标文件
D.施工组织设计
【答案】D
【解析】项目管理实施规划是对项目管理规划大纲的进一步深化和细化，因此，项目管理规划大纲是项目
管理实施规划的重要依据。对施工单位而言，施工组织设计等同于项目管理实施规划。
17.项目管理实施规划编制程序中，第一步工作是（ ）。
A.实施编制活动
B.熟悉相关法规和政策文件
C.分析项目具体特点和环境条件
D.了解相关方要求
【答案】D
【解析】项目管理实施规划应按下列程序编制：①了解相关方要求；②分析项目具体特点和环境条件；③
熟悉相关法规和政策文件；④实施编制活动；⑤履行报批手续。
二、多项选择题
1.在施工组织设计的工程概况中应包含（ ）。
A.项目的性质规模
B.地区地形.水文和气象情况
C.工程承包范围和分包工程范围
D.施工条件
E.施工进度计划的安排
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是施工组织设计的基本内容。选项E，施工进度计划不属于工程概况中的内容。
2.单位工程施工组织设计内容包括（ ）。
A.工程概况
B.施工安排
C.施工进度计划
D.施工准备与资源配置计划
E.施工现场平面布置
【答案】ACDE
【解析】施工方案内容包括：工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法
及工艺要求等。
单位工程施工组织设计的内容包括：工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主
要施工方案、施工现场平面布置等。
施工组织总设计的基本内容包括：工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
配置计划、主要施工方法和施工总平面布置等。
3.总体施工准备包括（ ）。
A.劳动力准备
B.物资准备
C.技术准备
D.现场准备
E.资金准备
【答案】CDE
【解析】总体施工准备。包括：技术准备、现场准备和资金准备等。主要资源配置计划。包括：劳动力配
置计划和物资配置计划。
4.主要资源配置计划包括（ ）。
A.劳动力配置计划
B.物资配置计划
C.技术配置计划
D.现场配置计划
E.资金配置计划
【答案】AB
【解析】总体施工准备。包括：技术准备、现场准备和资金准备等。主要资源配置计划。包括：劳动力配
置计划和物资配置计划。
5.以下检查内容中，（ ）解决可行与否的问题。
A.各工作项目的施工顺序和搭接关系是否合理
B.总工期是否满足合同约定
C.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求
D.主要施工机具的利用是否均衡和充分
E.主要材料的利用是否均衡和充分
【答案】AB
【解析】施工进度计划的调整和优化。要检查初始施工进度计划是否满足要求。检查内容包括：①各工作
项目的施工顺序和搭接关系是否合理；②总工期是否满足合同约定；③主要工种的工人是否能满足连续、
均衡施工的要求；④主要施工机具、材料等的利用是否均衡和充分。
上述四方面检查内容中，首要的是前两方面检查内容。若不满足要求，必须进行调整。只有在前两个方面
均满足要求的前提下，才能进行后两个方面的检查。前者是解决可行与否的问题，后者则是施工进度计划
优化问题。
6.以下检查内容中，（ ）是施工进度计划优化问题。
A.各工作项目的施工顺序和搭接关系是否合理
B.总工期是否满足合同约定
C.主要工种的工人是否能满足连续、均衡施工的要求
D.主要施工机具的利用是否均衡和充分
E.主要材料的利用是否均衡和充分
【答案】CDE
【解析】施工进度计划的调整和优化。要检查初始施工进度计划是否满足要求。检查内容包括：①各工作抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
项目的施工顺序和搭接关系是否合理；②总工期是否满足合同约定；③主要工种的工人是否能满足连续、
均衡施工的要求；④主要施工机具、材料等的利用是否均衡和充分。
上述四方面检查内容中，首要的是前两方面检查内容。若不满足要求，必须进行调整。只有在前两个方面
均满足要求的前提下，才能进行后两个方面的检查。前者是解决可行与否的问题，后者则是施工进度计划
优化问题。
7.工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充（ ）。
A.工程设计有重大修改
B.有关法律、法规及标准实施、修订和废止
C.主要施工方法有重大调整
D.主要施工资源配置有重大调整
E.施工单位人员调整
【答案】ABCD
【解析】工程施工过程中发生下列情形时，应及时对施工组织设计进行修改或补充：①工程设计有重大修
改；②有关法律、法规及标准实施、修订和废止；③主要施工方法有重大调整：④主要施工资源配置有重
大调整；⑤施工环境有重大改变。
8.属于目标控制组织措施的有（ ）。
A.建立健全组织机构和规章制度
B.配备相应管理人员并明确岗位职责分工
C.完善沟通机制和工作流程
D.调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性
E.要做好施工合同交底工作
【答案】ABCD
【解析】组织措施。包括建立健全组织机构和规章制度，配备相应管理人员并明确岗位职责分工；完善沟
通机制和工作流程，促进各参建单位、各职能部门间协同工作；强化动态控制中的激励，调动和发挥员工
实现项目目标的积极性和创造性；建立施工项目目标控制工作考评机制，通过绩效考核实现持续改进等。
9.属于目标控制技术措施的有（ ）。
A.编制施工组织设计
B.改进施工方法和施工工艺
C.采用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术并组织专家论证其可靠性和适用性
D.调动和发挥员工实现项目目标的积极性和创造性
E.工程网络计划技术
【答案】ABCE
【解析】技术措施。施工项目目标在很大程度上需要通过采取技术措施来实现。为此，需要结合施工项目
目标控制需求和工程特点，编制施工组织设计、施工方案并对其技术可行性进行审查、论证；改进施工方
法和施工工艺，采用更先进的施工机具；采用新技术、新材料、新工艺、新设备等“四新”技术并组织专
家论证其可靠性和适用性等。还要在整个项目实施过程中，采用工程网络计划技术、价值工程、挣值分析
等方法和数字化、智能化技术等进行动态控制。
10.属于目标控制经济措施的有（ ）。
A.明确施工责任成本
B.落实加快施工进度所需资金抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.完善施工成本节约奖励措施
D.对工程变更方案进行技术经济分析
E.工程网络计划技术
【答案】ABCD
【解析】经济措施。工程项目归根结底是一项投资的实现，从工程项目的提出到实施，始终伴随着资金的
筹集和使用。仅就施工项目而言，倘若在目标控制中忽视经济措施，不仅会使施工成本目标难以实现，而
且会影响施工项目其他目标的实现。为此，需要明确施工责任成本，落实加快施工进度所需资金，完善施
工成本节约奖励措施，对工程变更方案进行技术经济分析，及时办理工程价款结算和支付手续等。
11.属于目标控制合同措施的有（ ）。
A.明确施工责任成本
B.落实加快施工进度所需资金
C.完善施工成本节约奖励措施
D.合理处置工程变更和利用好施工索赔
E.要做好施工合同交底工作
【答案】DE
【解析】合同措施。强化合同管理是控制施工项目目标的重要措施。就施工承包而言，在施工投标环节需
要通过市场调查系统分析施工承包风险，并将其对施工承包风险的应对体现在投标报价中。在施工合同签
订环节，要结合承包模式及合同计价方式，与建设单位协商确定完善的合同条款，争取有工期提前、合理
化建议的奖励条款。在施工合同履行环节，要做好施工合同交底工作，动态跟踪施工合同执行情况，合理
处置工程变更和利用好施工索赔。
12.项目管理规划大纲宜包括下列内容（ ）。
A.项目范围管理
B.项目管理目标
C.项目管理组织
D.绿色建造与环境管理
E.信息管理计划
【答案】ABCD
【解析】项目管理规划大纲宜包括下列内容：①项目概况；②项目范围管理；③项目管理目标；④项目管
理组织；⑤项目采购与投标管理；⑥项目进度管理；⑦项目质量管理；⑧项目成本管理；⑨项目安全生产
管理；⑩绿色建造与环境管理；项目资源管理；项目信息管理；项目沟通与相关方管理；项目风险管理；
项目收尾管理。具体规划内容可由企业根据需要从中选定。
13.事前计划预控包括（ ）。
A.分析各种实施风险
B.采取有效预防措施
C.监督检查实施情况
D.分析偏差产生原因
E.采取纠偏措施
【答案】AB
【解析】抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
14事中过程控制包括（ ）。
A.分析各种实施风险
B.采取有效预防措施
C.监督检查实施情况
D.计划与实际对比分析
E.采取纠偏措施
【答案】CD
【解析】抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
15.事后纠偏控制包括（ ）。
A.分析各种实施风险
B.采取有效预防措施
C.监督检查实施情况
D.分析偏差产生原因
E.采取纠偏措施
【答案】DE
【解析】抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
2.1 质量、环境、职业健康安全管理体系
一、单项选择题
1.质量管理的核心不包括（ ）。
A.过程控制
B.全员参与
C.持续改进
D.关系管理
【答案】D
【解析】质量管理的核心通常是指过程控制、全员参与和持续改进。
2.环境管理体系的核心内容中，（ ）处于核心地位。
A.组织所处环境
B.领导作用
C.策划
D.支持
【答案】B
【解析】领导作用与环境管理体系中的“策划”“支持和运行”“绩效评价”及“改进”四大部分均紧密
联系，且处于核心地位。领导作用包括三方面内容：①领导作用和承诺；②环境方针；③组织的角色、职
责和权限。
二、多项选择题
1.支持过程是指提供主要资源或能力，为实现组织的经营目标，支持顾客导向过程实现预计质量目标的过
程。支持过程包括（ ）。
A.基础设施
B.过程环境
C.监视和测量设备
D.知识
E.顾客满意
【答案】ABCD
【解析】（1）支持过程是指提供主要资源或能力，为实现组织的经营目标，支持顾客导向过程实现预计质
量目标的过程。支持过程包括：基础设施、过程环境、监视和测量设备、知识、能力、意识、沟通、形成
文件的信息、运行策划过程、外部供应产品和服务的控制、标识和可追溯性、顾客或外部供应方的财产、
产品和服务放行、不合格产品和服务。（2）管理过程是指用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效
性和效率，组织策划将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定组织结构，产生组织决策和目标及更
改等的过程。管理过程包括：风险和机遇的应对措施、质量目标及其实施的策划、顾客满意、数据分析与
评价、内部审核、管理评审、不符合和纠正措施、改进等。
2.管理过程是指用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转化为组
织衡量的目标和指标，确定组织结构，产生组织决策和目标及更改等的过程。管理过程包括（ ）。
A.风险和机遇的应对措施
B.质量目标及其实施的策划抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.数据分析与评价
D.内部审核
E.外部供应产品和服务的控制
【答案】ABCD
【解析】管理过程是指用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾客要求转
化为组织衡量的目标和指标，确定组织结构，产生组织决策和目标及更改等的过程。管理过程包括：风险
和机遇的应对措施、质量目标及其实施的策划、顾客满意、数据分析与评价、内部审核、管理评审、不符
合和纠正措施、改进等。
3.要求保持的成文信息包括（ ）。
A.质量管理体系的范围
B.质量方针
C.质量目标
D.监视和测量资源的校准与检定证据
E.人员能力证据
【答案】ABC
【解析】①要求保持的成文信息。包括：质量管理体系的范围、质量方针、质量目标。②要求保留的成文
信息。包括：监视和测量资源的校准与检定证据，人员能力证据，与产品和服务有关要求的评审，设计与
开发输入，设计与开发的评审、验证和确认，设计与开发输出设计与开发的变更，外部供方的评价、选择
和重新选择，可追溯性的唯一性标识，外部供方或顾客财产发生丢失、损坏的情况，生产和服务提供的变
更，产品和服务放行的证据，不合格输出控制的证据，管理体系绩效和有效性评价结果的证据，内审实施
及其结果的证据，不合格与纠正措施的证据。
4.《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000-2016提出了质量管理7项原则（ ）。
A.以员工为关注焦点
B.领导作用
C.全员积极参与
D.过程方法
E.改进
【答案】BCDE
【解析】质量管理原则是质量管理体系标准的编制基础。《质量管理体系基础和术语》GB/T19000-2016提
出了质量管理7项原则：以顾客为关注焦点、领导作用、全员积极参与、过程方法、改进、循证决策和关
系管理。
5.环境管理体系核心内容中，策划包括（ ）。
A.应对风险和机遇的措施
B.环境目标及其实现的策划
C.资源
D.能力
E.意识
【答案】AB
【解析】策划包括两方面内容：①应对风险和机遇的措施；②环境目标及其实现的策划。
6.环境管理体系核心内容中，支持包括（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.应对风险和机遇的措施
B.环境目标及其实现的策划
C.资源
D.能力
E.意识
【答案】CDE
【解析】支持包括五方面内容：①资源；②能力；③意识；④信息交流；⑤文件化信息。
7.环境管理体系核心内容中，运行包括（ ）。
A.运行策划和控制
B.应急准备和响应
C.监视、测量、分析和评价
D.内部审核
E.管理评审
【答案】AB
【解析】运行包括两方面内容：①运行策划和控制；②应急准备和响应。
8.环境管理体系核心内容中，绩效评价包括（ ）。
A.运行策划和控制
B.应急准备和响应
C.监视、测量、分析和评价
D.内部审核
E.管理评审
【答案】CDE
【解析】绩效评价包括三方面内容：①监视、测量、分析和评价；②内部审核；③管理评审。
9.环境管理体系核心内容中，改进包括（ ）。
A.运行策划和控制
B.应急准备和响应
C.总则
D.不符合和纠正措施
E.持续改进
【答案】CDE
【解析】改进包括三方面内容：①总则；②不符合和纠正措施；③持续改进。
2.2 风险管理与社会责任管理体系
一、单项选择题
1.风险管理原则轮中，核心是（ ）。
A.整合
B.持续改进
C.包容性
D.创造和保护价值
【答案】D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】风险管理原则轮中，核心是创造和保护价值。
2.风险管理框架轮中，核心是（ ）。
A.整合
B.设计
C.改进
D.领导作用与承诺
【答案】D
【解析】风险管理框架轮中，核心是领导作用与承诺。
3.（ ）的目的是发现、确认和描述可能有助于或妨碍组织实现目标的风险，采用相关、适当、最新的信
息对于识别风险非常重要。
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险应对
【答案】A
【解析】风险识别的目的是发现、确认和描述可能有助于或妨碍组织实现目标的风险，采用相关、适当、
最新的信息对于识别风险非常重要。不管风险源是否在组织控制范围内，都宜对风险进行识别。要考虑风
险带来的多种结果，这些结果可能导致各种有形或无形的后果。
4.（ ）的目的是了解风险性质及其特征，必要时包括风险等级。
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险应对
【答案】B
【解析】风险分析的目的是了解风险性质及其特征，必要时包括风险等级。风险分析包括对不确定性、风
险源、后果、可能性、事件、情境、控制措施及其有效性进行详尽考虑，一个事件可能有多种原因和后果，
可能影响多个目标。
5.（ ）的目的是支持决策。
A.风险识别
B.风险分析
C.风险评价
D.风险应对
【答案】C
【解析】风险评价的目的是支持决策。风险评价是将风险分析结果和既定风险准则相比较，以确定是否需
要采取进一步行动，风险评价可促成以下决定：不采取进一步行动；考虑风险应对方案；开展进一步分析，
以更全面地了解风险；维持现有的控制措施；重新考虑目标。
6.（ ）的目的是选择和实施风险处理方案。
A.风险识别
B.风险分析抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.风险评价
D.风险应对
【答案】D
【解析】风险应对的目的是选择和实施风险处理方案。选择最合适的风险应对方案，可在实现目标获得的
潜在收益和付出的成本、耗费的精力或由此引发的不利后果之间进行权衡。
7.社会责任管理体系的结构和方法中，P对应的是（ ）。
A.策划
B.实施
C.检查
D.改进
【答案】A
【解析】社会责任管理体系的结构和方法与国际标准化组织（ISO）其他管理体系标准一样，也是基于“策
划一实施一检查一改进”（PDCA）的概念和高层结构，使社会责任管理体系标准要素可与其他管理体系标
准兼容或整合。
8.社会责任管理体系的结构和方法中，D对应的是（ ）。
A.策划
B.实施
C.检查
D.改进
【答案】B
【解析】社会责任管理体系的结构和方法与国际标准化组织（ISO）其他管理体系标准一样，也是基于“策
划一实施一检查一改进”（PDCA）的概念和高层结构，使社会责任管理体系标准要素可与其他管理体系标
准兼容或整合。
9.社会责任管理体系的结构和方法中，C对应的是（ ）。
A.策划
B.实施
C.检查
D.改进
【答案】C
【解析】社会责任管理体系的结构和方法与国际标准化组织（ISO）其他管理体系标准一样，也是基于“策
划一实施一检查一改进”（PDCA）的概念和高层结构，使社会责任管理体系标准要素可与其他管理体系标
准兼容或整合。
10.社会责任管理体系的结构和方法中，A对应的是（ ）。
A.策划
B.实施
C.检查
D.改进
【答案】D
【解析】社会责任管理体系的结构和方法与国际标准化组织（ISO）其他管理体系标准一样，也是基于“策
划一实施一检查一改进”（PDCA）的概念和高层结构，使社会责任管理体系标准要素可与其他管理体系标抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
准兼容或整合。
二、多项选择题
1.以下关于社会责任与 ESG的异同的说法，正确的有（ ）。
A.社会责任更加注重“性质”体现，多用来体现企业发展理念或价值导向
B.ESG更加注重“量值”体现，多用来反映企业在ESG方面所取得的具体实效
C.ESG传播属性更强，更注重口碑建立及品牌推广
D.社会责任与投融资等关系更为密切
E.社会责任与ESG具有明显的相似之处：一是均强调超越传统的财务或利润目标，要求更加全面地考量企
业的经营活动对人、社会和环境等多重影响，更加强调企业与所有利益相关方的关系，更加关注企业短期
利益与中长期利益的平衡
【答案】ABE
【解析】社会责任与ESG的异同：
ESG是环境（Environmental）、社会（Social）、治理（Governance）的缩写，是从环境、社会和公司治
理三个维度来衡量企业经营的可持续性与对社会价值观念的影响。
（1）社会责任与ESG具有明显的相似之处：一是均强调超越传统的财务或利润目标，要求更加全面地考量
企业的经营活动对人、社会和环境等多重影响，更加强调企业与所有利益相关方的关系，更加关注企业短
期利益与中长期利益的平衡；二是均关注环境、社会等具体细分内容，且两者有诸多重合；三是在企业内
部通常会由同一或相关部门统筹落实，也会在同一专栏对外进行信息披露。
（2）社会责任与ESG也存在一些差异：一是侧重点不同，社会责任更加注重“性质”体现，多用来体现企
业发展理念或价值导向；ESG更加注重“量值”体现，多用来反映企业在ESG方面所取得的具体实效；二是
对企业发展的作用及意义不同，社会责任传播属性更强，更注重口碑建立及品牌推广，而ESG与投融资等
关系更为密切。
2.3 项目管理标准体系
一、单项选择题
1.项目管理（ ），应明确项目概念，初步确定项目范围，识别影响项目最终结果的内外部相关方。
A.启动过程
B.策划过程
C.实施过程
D.监控过程
【答案】A
【解析】项目管理机构应按项目管理流程实施项目管理。项目管理流程应包括启动、策划、实施、监控和
收尾过程，各个过程之间相对独立，又相互联系。
A启动过程：应明确项目概念，初步确定项目范围，识别影响项目最终结果的内外部相关方。
B策划过程：应明确项目范围，协调项目相关方期望，优化项目目标，为实现项目目标进行项目管理规划与
项目管理配套策划。
C实施过程：应按照项目管理策划要求组织人员和资源，实施具体措施，完成项目管理策划中确定的工作。
D监控过程：应对照项目管理策划，监督项目活动，分析项目进展情况，识别必要的变更需求并实施变更。
收尾过程：应完成全部过程或阶段的所有活动，正式结束项目或阶段。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
2.以下关于项目管理责任制度的说法，错误的是（ ）。
A.项目管理责任制度应作为项目管理的基本制度
B.项目经理责任制应是项目管理责任制度的核心内容
C.施工单位法定代表人应书面授权委托项目经理，并实行项目经理责任制
D.项目经理应根据企业技术负责人的授权范围、期限和内容，履行管理职责，并按相关约定在岗履职，对
项目实施全过程及全面管理
【答案】D
【解析】项目管理责任制度。项目管理责任制度应作为项目管理的基本制度。项目经理责任制应是项目管
理责任制度的核心内容。建设工程项目各实施主体和参与方应建立项目管理责任制度，明确项目管理组织
和人员分工，建立各方相互协调的管理机制。施工单位法定代表人应书面授权委托项目经理，并实行项目
经理责任制。项目经理应取得相应资格，并按规定取得安全生产考核合格证书。项目经理应根据企业法定
代表人的授权范围、期限和内容，履行管理职责，并按相关约定在岗履职，对项目实施全过程及全面管理。
3.项目管理策划程序中，确定项目实施方法的下一步工作是（ ）。
A.识别项目管理范围
B.进行项目工作分解
C.测算项目成本
D.规定项目需要的各种资源
【答案】D
【解析】项目管理策划应遵循下列程序：A识别项目管理范围；B进行项目工作分解；C确定项目实施方法；
D规定项目需要的各种资源；E测算项目成本；F对各个项目管理过程进行策划。
4.项目风险管理程序中，最后一步工作是（ ）。
A.风险识别
B.风险评估
C.风险应对
D.风险监控
【答案】D
【解析】企业应建立风险管理制度，明确各层次管理人员的风险管理责任，管理各种不确定因素对项目的
影响。项目风险管理应按下列程序进行：A风险识别；B风险评估；C风险应对；D风险监控。
5.施工项目经理应参加由（ ）主持召开的工地会议，并按规定会签会议纪要。
A.建设单位
B.施工单位
C.监理单位
D.设计单位
【答案】A
【解析】施工项目经理应参加由建设单位主持召开的工地会议，并按规定会签会议纪要。
6.以下不属于项目群特征的是（ ）。
A.项目群由具有相互依存和相互关联的项目群组件构成
B.项目群为利益相关方提供收益，并帮助实现战略目标或经营目标
C.项目群具有复杂性
D.项目群具有确定性抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】D
【解析】项目群可以是战略性的、变革性的或经营性的。项目群具有以下特征：①项目群由具有相互依存
和相互关联的项目群组件构成；②项目群为利益相关方提供收益，并帮助实现战略目标或经营目标；③项
目群具有复杂性和不确定性，需要加以管理来尽可能减少复杂性和不确定性。
二、多项选择题
1.《项目管理知识体系指南（PMBOK®Guide）（第7版）》提出了基于价值交付的12项原则，包括（ ）。
A.成为勤勉、尊重和关心他人的管家
B.有效益相关者参与
C.聚焦于价值
D.开发方法和生命周期
E.交付
【答案】ABC
【解析】《项目管理知识体系指南（PMBOK®Guide）（第7版）》不再沿用过去的基本过程组和知识领域架
构，而是提出了基于价值交付的12项原则和8个绩效域。项目管理12项原则：①成为勤勉、尊重和关心
他人的管家；②营造协作的项目团队环境；③有效益相关者参与；④聚焦于价值；⑤识别、评估和响应系
统交互；⑥展现领导力行为；⑦根据环境进行裁剪；⑧将质量融入过程和可交付成果中；⑨驾驭复杂性；
⑩优化风险应对；⑪拥抱适应性和韧性；⑫为实现预期的未来状态而驱动变革。
项目管理8个绩效域：①利益相关者；②团队；③开发方法和生命周期；④规划；⑤项目工作；⑥交付；
⑦测量；⑧不确定性。这些是有效地交付项目成果至关重要的相关活动。
2.《项目管理知识体系指南（PMBOK®Guide）（第7版）》提出了基于价值交付的8个绩效域，包括（ ）。
A.成为勤勉、尊重和关心他人的管家
B.有效益相关者参与
C.测量
D.开发方法和生命周期
E.交付
【答案】CDE
【解析】《项目管理知识体系指南（PMBOK®Guide）（第7版）》不再沿用过去的基本过程组和知识领域架
构，而是提出了基于价值交付的12项原则和8个绩效域。项目管理12项原则：①成为勤勉、尊重和关心
他人的管家；②营造协作的项目团队环境；③有效益相关者参与；④聚焦于价值；⑤识别、评估和响应系
统交互；⑥展现领导力行为；⑦根据环境进行裁剪；⑧将质量融入过程和可交付成果中；⑨驾驭复杂性；
⑩优化风险应对；⑪拥抱适应性和韧性；⑫为实现预期的未来状态而驱动变革。
项目管理8个绩效域：①利益相关者；②团队；③开发方法和生命周期；④规划；⑤项目工作；⑥交付；
⑦测量；⑧不确定性。这些是有效地交付项目成果至关重要的相关活动。
3.施工准备包括（ ）。
A.施工组织准备
B.施工技术准备
C.施工现场准备
D.施工资源准备
E.施工报批准备
【答案】ABCD
【解析】施工准备包括施工组织准备、施工技术准备、施工现场准备和施工资源准备。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
4.组织治理体系包括（ ）等要素。
A.引导和支持
B.决策能力
C.价值评估
D.控制
E.监督
【答案】BCDE
【解析】组织治理体系（Organizational Governance Systems）。组织治理体系包括监督、控制、价值评
估及决策能力等要素。
5.与项目有关的职能包括（ ）等要素。
A.引导和支持
B.提供监督和协调
C.提出目标和反馈
D.维持治理
E.价值评估
【答案】ABCD
【解析】与项目有关的职能（Functions Associated with Projects ）。包括：提供监督和协调；提出目
标和反馈；引导和支持；运用专业知识开展工作；提供资源、业务方向和洞察；维持治理等。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
3.1 工程招标与投标
一、单项选择题
1.根据《招标投标法》，下列关于招标的说法中，错误的是（ ）。
A.招标方式分为公开招标和邀请招标
B.履行审批手续的项目不一定需要招标
C.招标应当具备法定的条件方可进行
D.依法进行招标的项目必须委托招标
【答案】D
【解析】D项，当发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制
招标文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作
的有关事宜。
2.某招标项目，招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，则此时投标截止时间至少
延长（ ）天。
A.5
B.10
C.15
D.20
【答案】A
【解析】投标人研究招标文件和现场踏勘后，在投标人须知前附表规定的时间内以书面形式提交招标人，
要求予以澄清。如果澄清文件发出的时间距投标截止日期不足15天，须相应延长投标截止日期。本题中，
招标人在原定投标截止之日前10天发出最后一份书面答疑文件，此时投标截止时间至少延长15-10=5（天）。
3.招标项目设有标底的，标底应当在（ ）时公布。
A.公布招标公告
B.发售招标文件
C.开标
D.评标
【答案】C
【解析】若招标项目设有标底，应当在开标时公布。
4.关于建设工程招标管理中邀请招标的叙述，有误的是（ ）。
A.邀请对象的数目不应少于5家
B.邀请对象的数目以5～10家为宜
C.邀请招标的优点是节约招标费用和节省时间
D.邀请招标的投标竞争的激烈程度相对较小
【答案】A
【解析】邀请招标是指招标人向预先选择的若干家具备相应资质、符合招标条件的法人或组织发出邀请函，
将招标工程的概况、工作范围和实施条件等作出简要说明，请他们参加投标竞争。邀请对象的数目以5～10
家为宜，但不应少于3家。邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约招标费用
和节省时间；邀请招标的缺点是，由于邀请范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术或报价上有竞争实
力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
5.开标应当由（ ）主持。
A.招标人
B.投标人代表
C.招标办
D.公证机构
【答案】A
【解析】招标人及其招标代理机构应按招标文件规定的时间、地点主持开标，邀请所有投标人的法定代表
人或其委托的代理人参加。
6.根据相关法律法规的规定，发售招标文件后，招标人应当（ ）。
A.对潜在投标人进行资格审查
B.办理招标备案手续
C.接受投标书
D.组织投标人踏勘现场，并对招标文件答疑
【答案】D
【解析】招标过程可以粗略地划分为招标准备阶段、接受投标书阶段、评标决标阶段顺序进行。招标工作
程序包括：确定招标方式；向建设主管部门申请招标；发布招标公告（或投标邀请书）；编制发放资格预
审文件；确定合格投标申请人；发售招标文件；组织现场踏勘；召开投标预备会；接受投标文件；开标；
评标；编写投标情况报告及备案；发中标通知书；与中标人签订施工合同。
7.潜在投标人应严格依据（ ）要求的格式和内容，编制、签署、装订、密封、标识资格预审申请文件，
按照规定的时间、地点、方式递交。
A.资格审查委员会
B.资格预审公告
C.资格预审审查报告
D.资格预审文件
【答案】D
【解析】潜在投标人应严格依据资格预审文件要求的格式和内容，编制、签署、装订、密封、标识资格预
审申请文件，按照规定的时间、地点、方式递交。
8.工程建设项目招标人自行办理招标事宜，须具备（ ）和组织评标的能力。
A.编制招标文件
B.委托招标代理机构
C.编制招标标底
D.编制招标公告
【答案】A
【解析】发包人如具有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标
文件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有
关事宜。
9.招标人如果不具备自行办理招标能力的，可以（ ）。
A.请求上级主管部门进行
B.临时组建机构进行招标抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.委托招标代理机构进行
D.聘请专家顾问指导进行
【答案】C
【解析】发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文
件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关
事宜。
10.不论是公开招标还是邀请招标，都需要经过招标、投标、开标、中标。最后由（ ）和中标人订立建设
工程合同。
A.评标委员会
B.招标代理人
C.招标人
D.投标人
【答案】C
【解析】招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书
面合同。
11.一般情况下，（ ）应当由招标人完成。
A.确定中标人
B.评标情况说明
C.对各个合格投标书的评价
D.推荐合格的中标候选人
【答案】A
【解析】招标人应该根据评标委员会提出的评标报告和推荐的中标候选人确定中标人，也可以授权评标委
员会直接确定中标人。BCD三项应由评标委员会完成。
12.某招标人2014年4月1日向中标人发出了中标通知书。根据相关法律规定，招标人和投标人应在（ ）
前按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
A.2014年4月15日
B.2014年5月1日
C.2014年5月15日
D.2014年6月1日
【答案】B
【解析】《招标投标法》第四十六条规定，招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内，按照招
标文件和中标人的投标文件订立书面合同。此外，招标人和中标人不得再行订立背离合同实质性内容的其
他协议。
13.对工程项目招标人而言，与邀请招标相比，公开招标的优点是（ ）。
A.评标的工作量大
B.选择中标人的范围广
C.评标时间长
D.招标费用高
【答案】B
【解析】公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。ACD三项属于公开招标的缺点。
14.关于评标委员会组成的说法，正确的是（ ）。
A.招标人代表1人，专家3人
B.招标人代表2人，专家5人
C.招标人代表2人，专家4人
D.招标人代表2人，专家3人
【答案】B
【解析】评标委员会成员一般应于开标前确定。评标委员会成员名单在中标结果确定前应当保密。评标委
员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成
员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2／3。
15.招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者组织来投标，这种招标方式称为（ ）。
A.公开招标
B.邀请招标
C.议标
D.定向招标
【答案】A
【解析】本题考查的是招标。招标分为公开招标和邀请招标两种方式，招标人采用公开招标方式的，应当
发布招标公告。公开招标又称无限竞争性招标，是指招标人通过新闻媒体发布招标公告，邀请具备条件的
法人或组织投标竞争，然后从中确定中标者并与之签订工程合同的过程。
16.下列关于工程施工招标程序的相关说法，错误的是（ ）。
A.现场踏勘是由招标人组织的
B.招标人必须委托招标代理机构办理招标事宜
C.评标委员会中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二
D.在踏勘现场后组织投标预备会
【答案】B
【解析】选项A，现场踏勘是指招标人组织投标人对项目的实施现场的经济、地理、地质、气候等客观条件
和环境进行的现场调查。选项B，招标人不具备自行组织招标的能力条件，应当委托招标代理机构办理招标
事宜。选项C，评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等
方面的专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
选项D，考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般
应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。
17.《简明标准施工招标文件》适用于（ ）。
A.全部小型项目
B.大中型项目
C.施工采购总承包项目
D.工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目
【答案】D
【解析】《简明标准施工招标文件》共分招标公告（或投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款
及格式、工程量清单、图纸、技术标准和要求、投标文件格式八章。适用于依法必须进行招标的工程建设
项目，工期不超过12个月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
18.下列关于邀请招标的描述中，正确的是（）。
A.邀请招标也称为无限竞争性招标
B.对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择可采用邀请招标
C.对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目必须采用邀请招标
D.邀请招标一般采用资格预审的方式
【答案】B
【解析】对于技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择或采用公开招标
方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进行邀请招标。邀请招标的项目，实行资格后审。
19.下列关于施工评标程序的叙述，不正确的是（ ）。
A.招标文件中没有规定的评标标准和方法不得作为评标的依据
B.完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人
C.若评标委员没有获得招标人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单
D.中标候选人应当不少于3个，并标明排序
【答案】D
【解析】本题考查的是评标方法概述。中标候选人应当不超过3个，并标明排序。
20.工程施工招标，开标过程中，检查投标文件的密封情况的下一程序是（ ）。
A.确定并宣布投标文件开标顺序
B.宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名
C.投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认
D.公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场
【答案】A
【解析】主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的
投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓
名；（4）检查投标文件的密封情况；（5）确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；
（7）按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质
量目标、工期及其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开
标记录上签字确认；（9）开标结束。
21.根据《标准施工招标文件》规定，以下（ ）属于违规行为。
A.投标人在通过资格预审后放弃投标
B.投标人在投标截止日期前修改投标文件
C.投标人在投标截止日期前撤回已递交的投标文件退出竞争
D.开标后，投标人发现投标文件存在细微错误，主动向评标委员会提出要求修改
【答案】D
【解析】本题考查的是招标投标阶段的工作。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
22.关于定标的说法，正确的是（ ）。
A.确定中标人的权利归评标委员会
B.招标人在评标委员会推荐的中标候选人中确定中标人
C.招标人可以根据自己的意愿确定中标人
D.中标通知书发出后，招标人有权拒绝订立合同抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】B
【解析】本题考查的是工程施工招标程序。招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标
委员会推荐的中标候选人确定中标人。
23.根据《标准施工招标文件》，以下（ ）不属于招标文件的有效内容。
A.投标预备会会议纪要
B.对投标人质疑的书面解答
C.对招标文件的修改、澄清文件
D.评标报告
【答案】D
【解析】本题考查的是评标阶段的工作。选项D，评标报告是评标结束后，评标委员会向招标人提交的报告，
不属于招标文件的组成部分。
24.招标人在填写发售时间时应满足不少于（ ）个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利为
目的。
A.3
B.5
C.7
D.10
【答案】B
【解析】招标人在填写发售时间时应满足不少于5个工作日的要求，预审文件售价应当合理，不得以盈利
为目的。
25.下列对投标人资格审查的说法错误的是（ ）。
A.初步审查应审查投标人提交资料的有效性和完整性
B.联合体各方不得再以自己名义单独在同一标段中参加资格预审
C.同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
D.详细审查是评定申请人的资质、能力和信誉是否满足招标工程的要求
【答案】C
【解析】选项C错误，同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
26.下列选项中，不属于标准资格预审文件的主要内容的是（ ）。
A.申请人须知
B.资格审查方法
C.施工组织设计
D.资格预审公告
【答案】C
【解析】标准资格预审文件的主要内容包括：资格预审公告；申请人须知；资格审查方法；资格审查办法
和资格预审申请文件。
27.采用经评审的最低投标价法评标时，（ ）主要考虑单价遗漏、付款条件等评审因素。
A.初步审查
B.详细评审
C.形式评审抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.响应性评审
【答案】B
【解析】采用经评审的最低投标价法评标时，详细评审主要考虑单价遗漏、付款条件等评审因素。
28.在有限数量制的资格审查中，如通过详细审查的申请人为8个，而资格审查文件规定的数量为7个，则
（ ）。
A.不需要进行评分，随时选取7个通过资格审查
B.需要进行评分，8家均通过资格审查
C.需要进行评分，前7家通过资格审查
D.不需要进行评分，提交资格申请文件时间排在前7位的通过资格审查
【答案】C
【解析】本题考查的是资格审查办法。通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标
文件中的评分标准进行评分，按得分由高到低的顺序进行排序。
29.根据《标准施工招标文件》的规定，邀请招标一般实行（ ）。
A.资格预审
B.资格后审
C.不进行资格审查
D.先资格预审，然后资格后审
【答案】B
【解析】本题考查的是标准资格预审文件的组成。对于公开招标的项目，实行资格预审。邀请招标的项目，
实行资格后审。
30.在工程项目招标投标中，确定中标人的权利属于（ ）。
A.招标人
B.评标委员会
C.招标代理机构
D.招标监督机构
【答案】A
【解析】完成评标后，如果招标人授权由评标委员会定标，可直接确定中标人。若评标委员没有获得招标
人的定标授权，应向招标人提交评标报告和中标候选人名单。中标候选人应当不超过3个，并标明候选排
序。
31.某工程招标工期15个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来20万元的收益，其中一投标人的
投标报价为3000万元，工期为14个月，如果只考虑工作因素，则采用经评审的最低投标报价法评标时，
其评标价为（ ）万元。
A.3020
B.2980
C.3000
D.3010
【答案】B
【解析】最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评
标方法。在该题中，提前竣工因素的评标价格调整为：（14-15）×20=－20（万元）。最终评标价为：
3000-20=2980（万元）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
32.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890
万元；丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1850万元。则中标候选人中排序第一的应为（ ）。
A.甲
B.乙
C.丙
D.丁
【答案】C
【解析】最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评
标方法。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准
进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，
但投标报价低于其成本的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经评审的投标价
相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。
33.某工程项目招标采用评标价法评标。中标人的投标报价为5000万元，投标工期比招标文件要求的工期
提前获得评标优惠150万元。若评标时不考虑其他因素，则评标价和合同价应分别为（ ）。
A.4850万元和5000万元
B.4850万元和4850万元
C.5150万元和5000万元
D.5150万元和4850万元
【答案】A
【解析】投标报价5000万元，工期提前优惠，减去150万元，则评标价为：5000-150=4850（万元），合
同价应该是投标价而不是评标价，所以是5000（万元）。
34.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误时，正确的处理方式是（ ）。
A.投标书不符合评审标准，否决其投标
B.对投标报价进行修正，修正价格须经投标人书面确认
C.按投标人的总报价评审，后果由投标人承担
D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审
【答案】B
【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有
约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。修正原则为：①投标文件中的大写金额与小写金额
不一致的，以大写金额为准；②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，
但单价金额小数点有明显错误的除外。
35.采用最低评标价法评标时，应当遵循的原则包括（ ）。
A.以评标价最低的标书为最优
B.以投标报价最低的标书为最优
C.技术建议带来的实际经济效益，按预定的方法折算后，增加投标价
D.中标后按评标价格签订合同价
【答案】A
【解析】最低评标价法是以投标报价为基数，考量其他因素形成评审价格，对投标文件进行评价的一种评
标方法。评审委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准
进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定候选人，抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
但投标报价低于其成本价的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经评审的投标
价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由招标人自行确定。
36.对招标文件的响应存在细微偏差的投标书，下列说法正确的是（ ）。
A.不予淘汰，在订立合同前予以澄清、补正即可
B.不予淘汰，在评标结束前予以澄清、补正即可
C.不予淘汰，允许投标人重新报价
D.初评阶段予以淘汰
【答案】B
【解析】在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交投标文件中不明确的内容进行书面
澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。投标人
的澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说
明和补正属于投标文件的组成部分。评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投
标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
37.投标文件中出现大写金额与小写金额不一致时，应当（ ）。
A.以大写金额为准
B.以小写金额为准
C.以数额大的为准
D.以数额小的为准
【答案】A
【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面
确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，投标作废标处理。投标文件中的大写金额与小写金额不一
致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价
金额小数点有明显错误的除外。
38.评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中，总价金额和依据单价计算出的结果不一致，则（ ）。
A.以总价金额为准修正单价
B.以单价金额为准修正总价
C.以任意金额作为报价皆可
D.否决该投标人的投标
【答案】B
【解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面
确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。投标文件中的大写金额与小写
金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，
但单价金额小数点有明显错误的除外。
39.根据《标准施工招标文件》，按照最低评标价法，下列评审工作中，不属于初步评审阶段工作内容的是
（ ）。
A.投标报价
B.响应性评审
C.施工组织设计
D.项目管理机构
【答案】A抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】根据《标准施工招标文件》的规定，按照最低评标价法，投标初步评审为形式评审、资格评审、
响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审标准四个方面。
40.根据《标准施工招标文件》，关于评标委员会对投标文件质疑的说法，错误的是（ ）。
A.评标委员会以书面形式要求投标人书面澄清质疑问题
B.评标委员会约请投标人当面澄清并作会议记录
C.评标委员会不接受投标人主动提出的澄清
D.投标人的书面澄清、说明作为投标文件的组成部分
【答案】B
【解析】选项A、B，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的
内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。选项C，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、
说明或补正。选项D，澄清、说明和补正不得改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标
人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
41.下列关于施工评标程序的说法中，正确的是（ ）。
A.评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直
至满足评标委员会的要求
B.评标委员会可以接受投标人主动提出的澄清、说明或补正
C.评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，可直接否决其投标
D.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交口头评标报告
【答案】A
【解析】选项A，评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说
明或补正，直至满足评标委员会的要求。选项B，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
选项C，评标委员会发现投标人的报价明显低于其他投标报价，或者在设有标底时明显低于标底，使得其投
标报价可能低于其成本的，应当要求该投标人做出书面说明并提供相应的证明材料。投标人不能合理说明
或者不能提供相应证明材料的，由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标，否决其投标。选项D，评
标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告。
42.具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的招标项目，一般采用（ ）进
行评标。
A.综合评标法
B.最低评标价法
C.最高投标价法
D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法
【答案】B
【解析】最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求
的招标项目。
43.根据《标准施工招标文件》，下列评审工作中，不属于综合评估法的初步评审阶段工作内容的是（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工方案合理性评审
【答案】D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是综合评估法。综合评估法初步评审包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审
三部分。
44.招标人和中标人应当在投标有效期内以及（ ）之日起（ ）之内，根据招标文件和中标人的投标文件
订立书面合同。
A.中标通知书发出，15日
B.中标通知书送达，15日
C.中标通知书发出，30日
D.中标通知书送达，30日
【答案】C
【解析】本题考查的是合同订立。招标人和中标人应当在投标有效期内以及中标通知书发出之日起30日之
内，根据招标文件和中标人的投标文件订立书面合同。
45.某施工项目采用最低评标价法评标。评标委员会推荐的中标候选人为甲、乙两单位，甲的投标价为7080
万元、评标价为7040万元，乙的投标价为7060万元、评标价为7050万元，则评标报告中推荐中标候选人
排序第一的是（ ）。
A.甲投标人，合同价为7040万元
B.甲投标人，合同价为7080万元
C.乙投标人，合同价为7050万元
D.乙投标人，合同价为7060万元
【答案】B
【解析】本题考查的是最低评标价法。评标价既不是投标价也不是中标价，只是用价格指标作为评审标书
优劣的衡量方法，评标价最低的投标书为最优。以投标价作为中标的合同价。最低评标价法是以投标报价
为基数，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺
序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。最低评标价是评价标书的依据。既不是中标价，
也不是合同价，只是一种评价方法。经评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的，由
招标人自行确定。中标后仍按投标报价签订合同。
46.投标预备会是招标人解答投标人对招标文件和勘察现场中所提出的疑问或问题，关于招标人解答投标人
疑问的说法，正确的是（ ）。
A.招标人给予口头答复即可
B.招标人答复只给予提问者
C.招标人答复作为招标文件的组成部分
D.招标人答复与招标文件不一致，以招标文件为准
【答案】C
【解析】本题考查的是投标预备会。招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人
提出的问题。投标人应在招标公告规定的时间前，以书面形式将提出的问题送达招标人，以便招标人在会
议期间澄清。投标预备会后，招标人在招标公告规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，以书面方式
通知所有购买招标文件的潜在投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。组织投标预备会的时间一般应
在投标截止时间15日以前进行。
47.招标人最迟应在书面合同签订后（ ）日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款
利息。中标人无正当理由拒签合同的，其投标保证金不予退还。
A.5抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.10
C.15
D.30
【答案】A
【解析】招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存
款利息。中标人无正当理由拒签合同的，其投标保证金不予退还。
48.招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超过中标
合同金额的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.30%
【答案】B
【解析】招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应按照招标文件的要求提交。履约保证金不得超
过中标合同金额的10%。
49.对于单价合同计价方式，确定结算工程款的依据是（ ）。
A.实际工程量和实际单价
B.合同工程量和合同单价
C.实际工程量和合同单价
D.合同工程量和实际单价
【答案】C
【解析】本题考查的是单价合同。单价合同的特点是单价优先，实际工程款的支付以实际完成工程量乘以
合同单价进行计算。
50.某施工承包合同采用单价合同，在签约时双方根据估算的工程量约定了合同总价。在实际结算时，合同
总价与合同各项单价乘以实际完成工程量之和不一致，则价款结算应以（ ）为准。
A.签订的合同总价
B.合同中的各项单价乘以实际完成的工程量之和
C.双方重新协商确定的单价和工程量
D.实际完成的工程量乘以重新协商的各项单价之和
【答案】B
【解析】本题考查的是单价合同。当合同总价与各项单价乘以实际完成的工程量之和发生矛盾时，则肯定
以后者为准，即单价优先。实际工程款的支付也将以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
51.某建设工程项目以固定单价合同形式发包，在施工过程中主要建筑材料的价格上涨了，承包商提出了调
整合同单价的要求。则（ ）。
A.不调整合同单价
B.可以调整合同单价
C.调整涉及材料上涨的单价
D.调整涉及材料涨幅较大的单价
【答案】A
【解析】本题考查的是单价合同。固定单价合同条件下，无论发生哪些影响价格的因素都不对单价进行调抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
整。
52.下列施工承包合同形式中，承包商承担全部工作量和价格风险的是（ ）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.变动总价合同
D.成本加酬金合同
【答案】B
【解析】本题考查的是固定总价合同。固定总价合同的价格计算是以图纸及规定.规范为基础，工程任务和
内容明确，业主的要求和条件清楚，合同总价一次包死，固定不变。这类合同中，承包商承担全部工作量
和价格风险。
53.下列有关总价合同的特点的说法错误的是（ ）。
A.发包单位可以较早的确定项目的总造价
B.发包单位可以较晚的确定项目的总造价
C.业主的风险较小，承包人将承担较多的风险
D.评标时易于迅速确定最低报价的投标人
【答案】B
【解析】本题考查的是总价合同特点和应用。关于选项B的说法，正确的是“发包单位可以在报价竞争状
态下确定项目的总造价，可以较早确定或预测工程成本”。
54.下列关于成本加酬金合同的含义说法错误的是（ ）。
A.与固定总价合同正好相反
B.签订合同时，工程实际成本往往不能确定
C.对业主的投资控制很不利
D.应尽量多采用这种合同
【答案】D
【解析】本题考查的是成本加酬金合同的含义。成本加酬金合同也称为成本补偿合同，这是与固定总价合
同正好相反的合同，工程施工的最终合同价格将按照工程的实际成本再加上一定的酬金进行计算。在合同
签订时，工程实际成本往往不能确定，只能确定酬金的取值比例或者计算原则。采用这种合同，风险主要
由业主承担，对业主的投资控制很不利。所以，应该尽量避免采用这种合同。
55.某建设工程项目以最大成本加费用合同形式发包，合同中规定的工程成本总价是1600万元，固定酬金
是350万元。施工完成后实际的成本是1650万元。则根据合同，承包商可以获得的支付是（ ）万元。
A.1600
B.1650
C.1950
D.2000
【答案】C
【解析】本题考查的是成本加酬金合同的形式。这种方式即当设计深度达到可以报总价的深度，投标人报
了一个工程成本总价和一个固定的酬金（包括各项管理费.风险费和利润）。如果实际成本超过合同中规定
的工程成本总价，由承包商承担所有的额外费用，若实施过程中节约了成本，节约的部分归业主，或者由
业主和承包商分享，在合同中确定节约分成比例。则本题为1600+350=1950万元。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
56.采用单价合同招标时，对于投标书中明显的数字计算错误，业主有权力先做修改再评标，当总价和单价
的计算结果不一致时，以单价为准调整总价。这体现单价合同（ ）特点。
A.工程量优先
B.总价优先
C.单价优先
D.风险均摊
【答案】C
【解析】本题考查的是单价合同。单价合同的特点是单价优先。
57.关于单价合同的说法，正确的是（ ）。
A.对于投标书中出现明显数字计算错误时，评标委员会有权先作修改再评标
B.在单价合同中，工程量清单所列工程量为实际工程量
C.单价合同又分为固定单价合同、变动单价合同、成本补偿合同
D.实际工程款的支付按照估算工程量乘以合同单价进行计算
【答案】A
【解析】本题考查的是单价合同。选项B，单价合同大多用于工期长、技术复杂、实施过程中发生各种不可
预见因素较多的大型工程，以及建设单位为缩短工程建设周期，初步设计完成后就进行招标的工程。在单
价合同中，工程量清单所列工程量为估算工程量，而非实际工程量。选项C，单价合同分为固定单价合同和
变动单价合同。选项D，实际工程款的支付以实际完成工程量乘以合同单价进行计算。
58.某已标价工程量清单中钢筋混凝土工程的工程量是1000m3，综合单价是600元/m3，该分部工程招标控制
价为70万元。实际施工完成合格工程量为1500m3。则固定单价合同下钢筋混凝土工程价款为（ ）万元。
A.60.0
B.90.0
C.65.0
D.70.0
【答案】B
【解析】本题考查的是固定单价合同。1500m3×600=90万。
59.某土石方工程采用混合计价，其中土方工程采用总价包干，包干价14万元，石方工程采用综合单价合
同，单价为100元/m3。该工程有关工程量和价格资料见下表，则该工程结算价款为（ ）万元。
A.39
B.34
C.37
D.42
【答案】A
【解析】本题考查的是合同计价方式。石方结算款＝2500×100＝2500000元=25万元。合计：14＋25＝39
万元。
60.（ ）有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.成本加固定百分比酬金合同
B.成本加固定酬金合同
C.成本加浮动酬金合同
D.目标成本加奖罚合同
【答案】D
【解析】成本加固定百分比酬金合同。合同双方在签订合同时约定，酬金按实际发生的直接成本乘以某一
百分比来计算。这种合同虽在签订时简单易行，但不能激励施工单位缩短工期和降低成本。
成本加固定酬金合同。合同双方在签订合同时约定酬金为某一固定值。这种合同虽不能鼓励施工单位关心
降低直接成本，但从尽快取得全部酬金、减少管理投入出发，施工单位会关心缩短工期。
成本加浮动酬金合同。合同双方在签订合同时约定工程预期成本和固定酬金，以及实际发生的直接成本与
预期成本有差异后的奖罚计算办法。从理论上讲，这种合同形式对双方都没有太大风险，且又能促使施工
单位关心成本降低和缩短工期。但在工程实践中，如何准确地估算作为奖罚标准的预期成本较为困难，这
也往往是合同双方谈判的焦点。
目标成本加奖罚合同。在仅有初步设计或工程说明书就迫切需要开工的情况下，可根据大致估算的工程量
和适当的单价表编制粗略概算作为目标成本。随着工程设计的逐步深化，可对工程量和目标成本进行调整。
这种合同有利于鼓励施工单位降低成本和缩短工期，建设单位和施工单位都不会承担太大风险。
61.应用范围酌情考虑的合同是（ ）。
A.成本加浮动酬金合同
B.目标成本加奖罚合同
C.成本加固定百分比酬金合同
D.成本加固定酬金合同
【答案】B
【解析】
62.对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择（ ）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.目标成本加奖罚合同
【答案】A
【解析】对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际
工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同；对于只完成初步设计，工程量清单不
够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
63.对于实际工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择（ ）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加酬金合同
D.目标成本加奖罚合同
【答案】B
【解析】对于已完成施工图设计的工程，施工图纸和工程量清单详细而明确，可选择总价合同；对于实际
工程量与预计工程量可能有较大出入的工程，应优先选择单价合同；对于只完成初步设计，工程量清单不
够明确的工程，可选择单价合同或成本加酬金合同。
64.招标人对已经发出的招标文件进行必要的修改，应当在投标截止时间（ ）天前，以书面形式修改招标
文件。
A.15天
B.20天
C.25天
D.30天
【答案】A
【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天
前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。如果澄清发出的时间距投标截
止时间不足15天，相应推后投标截止时间。
65.招标文件的澄清将在规定的投标截止时间（ ）天前以（ ）形式发给所有购买招标文件的投标人，但
不指明澄清问题的来源。
A.15、口头
B.20、书面
C.15、书面
D.20、口头
【答案】C
【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标文件的澄清将在规定的投标截止时间15天
前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问题的来源。
66.关于招标文件的澄清和修改，下列说法中正确的是（ ）。
A.招标文件的澄清或修改应在投标截止时间14天前发出
B.招标文件的澄清应不指明所澄清问题的来源
C.投标人收到澄清后的确认时间一般采用一个相对的时间
D.招标文件澄清或修改发出的时间距投标截止时间不足20天的，相应推迟投标截止时间
【答案】B
【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。招标文件的澄清与修改将在规定的投标截止时
间15天前以书面形式发给所有购买招标文件的投标人，澄清时不指明问题的来源。如果澄清或修改发出的
时间距投标截止时间不足15天，相应推后投标截止时间。
投标人在收到澄清或修改后，应在规定时间内以书面形式通知招标人。澄清的确认时间可以采用一个相对
的时间，如招标文件澄清发出后12小时以内，也可采用绝对时间，如2021年1月19日中午12：00以前。
67.关于其他项目中的暂列金额，投标人正确的报价方式是（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.按政策规定标准估算报价
B.按招标文件提供的金额报价
C.自主报价
D.待签证时报价
【答案】B
【解析】本题考查的是投标报价的编制方法和内容。暂列金额应按照招标人提供的其他项目清单中列出的
金额填写，不得变动。
68.对于其他项目中的专业工程暂估价，投标人正确的报价方式是（ ）。
A.按政策规定标准估算报价
B.按招标文件提供的金额报价
C.自主报价
D.待签证时报价
【答案】B
【解析】本题考查的是投标报价编制方法和内容。专业工程暂估价必须按照招标人提供的其他项目清单中
列出的金额填写。
69.下列不属于投标文件编制内容的是（ ）。
A.联合体协议书
B.投标保证金
C.项目管理机构
D.招标工程量清单
【答案】D
【解析】本题考查的是编制投标文件。选项D错误，应该是已标价工程量清单。
70.某施工企业投标一项城市基础设施项目，该项目估算价为3000万元，则其应交的投标保证金最高数额
为（ ）万元。
A.50
B.60
C.80
D.150
【答案】B
【解析】本题考查的是编制投标文件。投标保证金的数额不得超过项目估算价的2%。
71.关于投标有效期，下列描述正确的是（ ）。
A.投标保证金有效期应当超出投标有效期30天
B.投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，此时可要求随意修改其投标文件
C.投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，同时投标人无权收回其投标保证金
D.若投标人在规定的投标有效期内撤销或修改其投标文件，投标保证金将不予返还
【答案】D
【解析】本题考查的是编制投标文件。选项A错误，投标保证金的有效期应当与投标有效期一致；选项B
错误，投标人同意延长投标有效期的，应相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改其投
标文件的实质性内容；选项C错误，投标人拒绝延长投标有效期的，其投标失效，但投标人有权收回其投
标保证金。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
72.某公开招标项目，招标人项目估算价为3000万元，三家投标单位的报价分别为2580万元.2600万元.2700
万元，则该项目的投标保证金最可能为（ ）万元。
A.51.6
B.52.0
C.54.0
D.60.0
【答案】D
【解析】本题考查的是编制投标文件。投标保证金数额不得超过项目估算价的2%，具体标准可遵照各行业
规定。
73.关于评标时投标报价的修正，下列说法错误的是（ ）。
A.投标文件中的大写金额与小写金额不一致时，以大写金额为准
B.总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，单价金额小数点明显错误的除
外
C.投标报价修正的价格经评标委员会书面确认后具有约束力
D.投标人不接受投标修正价格的，其投标被否决
【答案】C
【解析】本题考查的是评标的准备与初步评审。投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报
价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，其投标被否决。
①投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；
②总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误
的除外。
74.（ ）是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得
分由高到低顺序推荐中标候选人。
A.最低投标价法
B.综合评估法
C.最低评标价法
D.打分法
【答案】B
【解析】本题考查的是详细评审标准与方法。综合评估法是指评标委员会对满足招标文件实质性要求的投
标文件，按照规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接
确定中标人，但投标报价低于其成本的除外。
75.评标委员会完成评标后，应当向招标人提交书面评标报告，评标报告的内容不包括（ ）。
A.开标记录
B.否决投标情况说明
C.履约担保金额
D.评标委员会成员名单
【答案】C
【解析】本题考查的是中标人的确定。评标报告的内容：（1）基本情况和数据表；（2）评标委员会成员
名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）否决投标情况说明；（6）评标标准.评标方法
或者评标因素一览表；（7）经评审的价格或者评分比较一览表；（8）经评审的投标人排序；（9）推荐的抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清.说明.补正事项纪要。
76.目前，合同的类型主要有三种，不包括（ ）。
A.单价合同
B.总价合同
C.成本加酬金合同
D.可变成本合同
【答案】D
【解析】目前，合同的类型主要有三种，单价合同、总价合同、成本加酬金合同。
77.某土方工程采用单价合同方式，土方单价为50元/m³。清单工程量为6000m³，现场实际完成并经监理工
程师确认的工程量为5000m³，则结算工程款应为（ ）万元。
A.25
B.20
C.30
D.35
【答案】A
【解析】本题考查的是单价合同的计量。单价合同中，工程量必须以承包人完成合同工程应予计量的工程
量为准。实际完成工程量为5000m³，投标单价为50元/m3，因此结算工程款为50×5000=25万元。
78.工程总承包投标人可按下列程序确定投标报价（ ）。
A.测算工程成本--研读评标办法--投标报价检查--确定最终报价
B.测算工程成本--研读评标办法--确定最终报价--投标报价检查
C.研读评标办法--测算工程成本--确定最终报价--投标报价检查
D.研读评标办法--测算工程成本--投标报价检查--确定最终报价
【答案】C
【解析】工程总承包投标人可按下列程序确定投标报价：（1）研读评标办法。（1）测算工程成本。（3）
确定最终报价。（4）投标报价检查。
二、多项选择题
1.招标人自行组织招标应具备的条件和能力有（ ）。
A.有与招标工程规模和复杂程度相应的经历
B.有与招标工程规模和复杂程度相适应的专业人员
C.有办理招标手续的人员及能力
D.有编制招标文件的能力
E.有组织评标的能力
【答案】BDE
【解析】发包人拥有与招标项目规模和复杂程度相适应的技术、经济等方面的专业人员，具有编制招标文
件和组织评标能力时，可以自行组织招标。若不具备相应能力，应委托招标代理机构负责招标工作的有关
事宜。
2.根据《标准施工招标文件》，应当进行重新招标的情形有（ ）。
A.投标截止时间后招标人不同意开标的
B.投标截止时间止，投标人少于3家的抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.投标人投诉中标人的
D.经评标委员会评审后否决所有投标的
E.投标人不接受评标评审结果的
【答案】BD
【解析】有下列情形之一的，招标人在分析此次招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：
①投标截止时间止，投标人少于3家；②经评标委员会评审后否决所有投标。
3.依据《招标投标法》，招标方式包括（ ）。
A.公开招标
B.议标
C.自行招标
D.邀请招标
E.委托招标
【答案】AD
【解析】《招标投标法》第十条规定，招标分为公开招标和邀请招标。公开招标，是指招标人以招标公告
的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人
或者其他组织投标。B项是招标的步骤之一。CE两项属于招标组织形式。
4.邀请招标的优点表现为（ ）。
A.评标程序简单
B.节约费用和节省时间
C.投标竞争和激烈程度相对较差
D.减少了合同履行过程承包方违约的风险
E.有利于将工程项目的建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价
【答案】BD
【解析】邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投
标人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程承包方违约的风险。因此，本题的正确答案为
BD。
5.（ ），招标人应当组建资格审查委员会审查资格预审申请文件。
A.招标人可能不熟悉某些投标人的情况的项目
B.招标人所期待的投标人可能并未参加投标的项目
C.招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多少的项目
D.国有资金占主导地位的依法必须进行招标的项目
E.国有资金占控股地位的依法必须进行招标的项目
【答案】DE
【解析】国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当组建资格审查委员会审查
资格预审申请文件。
6.施工招标文件的组成内容包括（ ）。
A.招标人须知
B.评标办法
C.合同条款及格式
D.技术标准及要求抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
E.招标公告或投标邀请书
【答案】BCDE
【解析】施工招标文件包括：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合
同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准及要求；（8）投标文件格式；（9）投标人
须知前附表规定的其他材料。
7.以下（ ）属于招标公告的内容。
A.项目概况
B.投标人资格要求
C.评标办法
D.通用条款
E.招标文件的获取方式
【答案】ABE
【解析】本题考查的是标准施工招标文件概述。选项CD是招标文件的内容，不是招标公告的内容。
8.投标人须知中的附表格式包括（ ）。
A.投标函格式
B.开标记录表
C.问题澄清通知书格式
D.中标通知书格式
E.合同协议书格式
【答案】BCD
【解析】本题考查的是工程施工招标程序。附表格式包括四项，开标记录表、问题澄清通知书格式、中标
通知书格式和中标结果通知书格式。
9.下列施工项目中，属于经批准可以采用邀请招标方式发包的有（ ）工程项目。
A.采购人依法能够自行建设的
B.涉及国家安全、国家秘密而不适宜招标的
C.施工主要技术需要使用某项不可替代的特定专利的
D.技术复杂，仅有几家投标人满足条件的
E.公开招标费用与项目的价值相比不值得的
【答案】DE
【解析】本题考查的是邀请招标的范围。选项ABC，属于招标项目经批准转为可以不招标，可以直接发包的
情形；选项DE，属于公开招标项目经批准转为邀请招标的情形。
10.招标人在招标过程中对申请人的资格审查方式有（ ）。
A.形式审查
B.详细审查
C.资格预审
D.资格后审
E.资格备案
【答案】CD
【解析】资格审查分为：①资格预审，指招标人在投标前按照有关规定的程序和要求公布资格预审公告和
资格预审文件，对获取资格预审文件并递交资格预审申请文件的申请人组织资格审查，确定合格投标人的抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
方法。②资格后审，指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。
11.下列关于资格预审申请文件的说法正确的有（ ）。
A.申请人的澄清或说明可以采用口头形式
B.申请人的澄清或说明应采用书面形式
C.申请人的澄清或说明不得改变资格预审申请文件的实质性内容
D.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分
E.招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明
【答案】BCDE
【解析】在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的
内容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质
性内容。申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人
主动提出的澄清或说明。
12.《标准资格预审文件》中，资格审查分为（ ）审查办法。
A.数量制
B.评审制
C.符合制
D.合格制
E.有限数量制
【答案】DE
【解析】资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。
13.下列选项中，属于资格预审申请文件的有（ ）。
A.正在施工的和新承接的项目情况表
B.申请人须知
C.资格审查方法
D.近年财务状况
E.联合体协议书
【答案】ADE
【解析】资格预审申请文件内容包括：资格预审申请函；法定代表人身份证明或附有法定代表人身份证明
的授权委托书；联合体协议书（若有）；申请人基本情况表；近年财务状况表；近年完成的类似项目情况
表；正在施工和新承接的项目情况表；近年发生的诉讼及仲裁情况；申请人须知前附表中要求提交的其他
材料。
14.工程施工招标中，资格审查办法合格制的优点包括（ ）。
A.减少招标成本
B.比较公平公正
C.属于有限数量制度
D.对资格文件进行量化打分
E.有利于招标人获得最优方案
【答案】BE
【解析】合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案：但可能会出现人数多，增加招标成本。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
15.根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（ ）。
A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段
B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应
C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求
D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理
E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据
【答案】ABE
【解析】选项C，招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。选项D，评标委员会依据上述
标准对投标文件进行初步评审，有一项不符合评审标准的，应否决其投标。
16.根据《标准施工招标文件》，关于资格审查委员会和评标委员会的说法，正确的有（ ）。
A.二者工作内容相同
B.成员数均为5人以上单数
C.技术经济方面的专家不得少于成员总数的2/3
D.成员均应执行《招标投标法实施条例》相关规定
E.专家成员均应为高级技术职称
【答案】BCD
【解析】本题考查的是施工招标程序。A选项：资格预审委员会工作任务是进行资格预审，评标委员会的任
务是评标。
17.某单价合同的投标报价中，钢筋混凝土工程量为1000m³，投标单价为300元/m³，合价为30000元，投
标报价单的总报价为8100000元，关于此投标报价单的说法，正确的有（ ）。
A.钢筋混凝土的合价应该是300000元，投标人报价存在明显的计算错误，评标委员会可以先做修改再进行
评标
B.实际施工中工程量是2000m³，则钢筋混凝土工程的价款金额应该是600000元
C.该单价合同若采用固定单价合同，无论发生影响价格的任何因素，都不对该投标单价进行调整
D.评标时应根据单价优先原则对总价进行修正，正确报价应该为8400000元
E.该单价合同若采用变动单价合同，双方可以约定在实际工程量变化较大时对该投标单价进行修改
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是单价合同。选项D错误，根据投标人的投标单价，钢筋混凝土工程的合价应该是300000
元，修正后的投标报价单总报价应为8100000＋（－30000＋300000）=8370000元。
18.当采用变动单价时，合同中可以约定合同单价调整的情况有（ ）。
A.工程量发生较大的变化
B.承包商自身成本发生较大的变化
C.通货膨胀达到一定水平
D.国家相关政策发生变化
E.业主资金不到位
【答案】ACD
【解析】本题考查的是单价合同。采用变动单价合同时，合同双方可以约定一个估计的工程量，当实际工
程量发生较大变化时可以对单价进行调整，同时还应该约定一个估计的工程量，当实际工程量发生较大变
化时可以对单价进行调整；当然也可以约定，当通货膨胀达到一定水平或国家政策发生变化时，可以对哪
些工程内容的单价进行调整以及如何调整等。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
19.下列工程项目中，宜采用成本加酬金合同的有（ ）。
A.工程结构和技术简单的工程项目
B.工程设计详细，图纸完整、清楚，工作任务和范围明确的工程项目
C.时间特别紧迫的抢险工程项目
D.工程特别复杂
E.时间特别紧迫的救灾工程项目
【答案】CDE
【解析】本题考查的是成本加酬金合同的特点和适用条件。成本加酬金合同通常用于如下情况：工程特别
复杂，工程技术、结构方案不能预先确定，或者尽管可以确定工程技术和结构方案，但是不可能进行竞争
性的招标活动并以总价合同或单价合同的形式确定承包商；时间特别紧迫，如抢险、救灾工程，来不及进
行详细的计划和商谈。
20.下列关于总价合同、单价合同、成本加酬金合同的表述正确的有（ ）。
A.单价合同适用于工程量暂不确定的工程
B.采用总价合同，承包商的风险较小
C.采用总价合同，要求达到施工图设计深度
D.采用成本加酬金合同，业主的投资控制容易
E.相对于其他两种合同模式，采用总价合同时，业主的风险最小
【答案】ACE
【解析】本题考查的是成本加酬金合同的应用和三种合同计价方式的选择。选项B，采用总价合同，承包商
的风险较大；选项D，采用成本加酬金合同，业主的投资控制难度大。
21.应用范围广泛的合同有（ ）。
A.总价合同
B.单价合同
C.成本加固定百分比酬金合同
D.成本加固定酬金合同
E.成本加浮动酬金合同
【答案】AB
【解析】
22.采用公开招标方式进行招标的项目，按照《建设工程工程量清单计价规范》，该工程合同价款的约定应
遵循的规定包括（ ）。
A.在合同中约定的预付款数额，可以是绝对数，也可以是额度
B.中标人应当自中标通知书收到之日起30天内与招标人订立书面合同抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.可以在合同中约定，预付款在工程进度款中按比例抵扣
D.招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以招标公告为准
E.在合同中应对工程质量保证金的数额、预留方式及时间进行约定
【答案】ACE
【解析】本题考查的是合同价款的约定。选项B错误，中标人应当自中标通知书发出之日起30天内与招标
人订立书面合同。选项D，正确的表述应为“招标文件与中标人投标文件不一致的地方应以投标文件为准”。
23.评标委员会所编制的评标报告，其主要内容包括（ ）。
A.评标委员会成员名单
B.评标报告的撰写人
C.中标人名单
D.废标情况说明
E.开标记录
【答案】ADE
【解析】本题考查的是中标人的确定。评标报告应当如实记载以下内容：（1）基本情况和数据表；（2）
评标委员会成员名单；（3）开标记录；（4）符合要求的投标一览表；（5）否决投标情况说明；（6）评
标标准.评标方法或者评标因素一览表；（7）经评审的价格或者评分比较一览表；（8）经评审的投标人排
序；（9）推荐的中标候选人名单与签订合同前要处理的事宜；（10）澄清.说明.补正事项纪要。
24.关于施工招标文件，下列说法中正确的有（ ）。
A.招标文件应包括拟签合同的主要条款
B.招标公告适用于进行资格预审的公开招标
C.自招标文件开始发出之日起至投标截止之日最短不得少于15天
D.招标文件不得说明评标委员会的组建方法
E.招标文件应明确评标方法
【答案】ABE
【解析】本题考查的是招标文件的组成内容及其编制要求。选项C错误，自招标文件开始发出之日起至投
标截止之日最短不得少于20天。选项D错误，招标文件应当说明评标委员会的组建方法。
25.根据《招标投标法实施条例》，关于依法必须招标项目中标候选人的公示，下列说法中正确的有（ ）。
A.应公示中标候选人
B.公示对象是全部中标候选人
C.公示期不得少于3日
D.公示在开标后的第二天发布
E.对有业绩信誉条件的项目，其业绩信誉情况应一并进行公示
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是中标人的确定。招标人收到评标报告起3日内公示。
26.施工单位遇下列情形时，其报价可高一些（ ）。
A.施工条件差的工程
B.总价低的小工程
C.投标对手少的工程
D.工期要求紧的工程
E.支付条件理想的工程抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】ABCD
【解析】施工单位遇下列情形时，其报价可高一些：施工条件差的工程（如条件艰苦、场地狭小或地处交
通要道等）；专业要求高的技术密集型工程且施工单位在这方面有专长，声望也较高；总价低的小工程，
以及施工单位不愿做而被邀请投标，又不便不投标的工程；特殊工程，如港口码头、地下开挖工程等；投
标对手少的工程；工期要求紧的工程；支付条件不理想的工程。
27.施工单位遇下列情形时，其报价可低一些（ ）。
A.大量土方工程
B.一般房屋建筑工程
C.施工单位急于打入某一市场
D.投标对手多，竞争激烈的工程
E.支付条件不好的工程
【答案】ABCD
【解析】施工单位遇下列情形时，其报价可低一些：施工条件好的工程，工作简单、工程量大而其他施工
单位都可以做的工程（如大量土方工程、一般房屋建筑工程等）；施工单位急于打入某一市场、某一地区，
或虽已在某一地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，机械设备无工地转移时；附近有工程而本项目
可利用该工程的机械设备、劳务或有条件短期内突击完成的工程；投标对手多，竞争激烈的工程；非急需
工程；支付条件好的工程。
3.2 工程合同管理
一、单项选择题
1.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件的优先
解释的顺序是（ ）。
A.图纸→专用合同条款→中标通知书
B.图纸→中标通知书→专用合同条款
C.中标通知书→图纸→专用合同条款
D.中标通知书→专用合同条款→图纸
【答案】D
【解析】“合同”是指构成对发包人和承包人履行约定义务过程中，有约束力的全部文件体系的总称。标
准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函
附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他
合同文件—经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，
如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
2.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.委托监理协议书
D.投标企业定额标准
【答案】B
【解析】标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标
函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清
单；⑨其他合同文件，经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
3.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条
款规定的基准日期是指（ ）。
A.投标截止日前第14天
B.投标截止日前第28天
C.招标公告发布之日前第14天
D.招标公告发布之日前第28天
【答案】B
【解析】通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是划分该日后由于政策法
规的变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任。承包人投标阶段在基准日后不再进行此方面的调研，进
入编制投标文件阶段，因此通用条款在两个方面做出了规定：①承包人以基准日期前的市场价格编制工程
报价，长期合同中调价公式中的可调因素价格指数来源于基准日的价格；②基准日期后，因法律法规、规
范标准等的变化，导致承包人在合同履行中所需要的工程成本发生约定以外的增减时，相应调整合同价款。
4.施工合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成影响时，是否允许调整合同价格要视（ ）来决定。
A.合同工期长短
B.材料价格浮动幅度
C.合同计价方式
D.劳动力价格浮动幅度
【答案】A
【解析】合同履行期间市场价格浮动对施工成本造成的影响是否允许调整合同价格，要视合同工期的长短
决定。具体包括：（1）简明施工合同：适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条
款，承包人在投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调
整合同价款。（2）标准施工合同：适用于工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合
理预测一年以后的市场价格变化，因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。
5.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”的正确做法是（ ）。
A.承包人负责投保，并承担办理保险的费用
B.发包人负责投保，并承担办理保险的费用
C.承包人负责投保，发包人承担办理保险的费用
D.发包人负责投保，承包人承担办理保险的费用
【答案】A
【解析】承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保
险的费用。
6.根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（ ）。
A.发包人和监理人
B.承包人和监理人
C.发包人和承包人
D.承包人和分包人
【答案】C
【解析】标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规
定由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险
的费用。无论是由承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险，均必须以发包人和承包人的共同名义抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
投保，以保障双方均有出现保险范围内的损失时，可从保险公司获得赔偿。即工程一切险的被保险人是发
包人和承包人。
7.在下列合同文件中，（ ）具有优先的解释效力。
A.施工合同协议书
B.施工合同通用条款
C.施工合同专用条款
D.图纸
【答案】A
【解析】“合同”是指构成对发包人和承包人履行约定义务过程中，有约束力的全部文件体系的总称。标
准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：①施工合同协议书；②中标通知书；③投标函及其
附件；④专用合同条款；⑤通用合同条款；⑥技术标准和要求；⑦图纸；⑧已标价的工程量清单；⑨其他
合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，
如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
8.不利气候条件对施工的影响属于（ ）应承担的风险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】B
【解析】“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响属于承包人应承担
的风险，应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条
件之间的界限，以明确合同双方对气候变化影响施工的风险责任。
9.根据《标准施工合同》，合同工期应自（ ）载明的开工日起计算。
A.发包人发出的中标通知书
B.监理人发出的开工通知
C.合同双方签订的合同协议书
D.监理人批准的施工进度计划
【答案】B
【解析】监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中
载明的开工日起计算。
10.根据《标准施工合同》，施工准备阶段设计交底应由（ ）组织。
A.设计人
B.监理人
C.发包人
D.总承包人
【答案】C
【解析】施工准备阶段，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸
和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计。
11.某施工合同履行过程中，承包人发现由于公路管理部门的责任，连接施工场地与国道之间的道路不符合抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
招标文件中说明的条件，则承包人由此增加的费用应由（ ）承担。
A.公路管理部门
B.承包人
C.发包人
D.承包人与发包人共同
【答案】C
【解析】提供施工场地是发包人义务，如果发包人不按合同约定完成，导致工期延误或给承包人造成损失
时，发包人应赔偿承包人的有关损失，延误的工期相应顺延。连接施工场地与国道之间的道路不符合招标
文件中说明的条件是发包人的过错，相应增加的费用应由发包人承担。
12.根据《标准施工合同》，监理人的职责是（ ）。
A.组织施工图设计交底
B.审查承包人质量管理体系
C.组织专项施工方案论证
D.审查暂估价及暂列金额
【答案】B
【解析】监理人在工程施工准备阶段的职责包括：（1）审查承包人的实施方案。监理人对承包人报送的施
工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要求承包人对不满足合同要求的部分
进行修改。（2）开工通知。开工通知包括发出开工通知的条件和发出开工通知的时间。
13.根据《标准施工合同》，发包人的义务是（ ）。
A.组织施工单位测设施工控制网
B.组织监理单位编制施工组织设计
C.组织设计单位进行设计交底
D.组织监察单位进行现场勘查
【答案】C
【解析】施工准备阶段发包人的义务包括：（1）提供施工场地。施工场地的内容主要包括：施工现场；地
下管线和地下设施的相关资料；现场外的道路通行权。（2）组织设计交底。发包人应根据合同进度计划，
组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交底，以便承包人制定施工方案和编制
施工组织设计。（3）约定开工时间。考虑到不同行业和项目的差异，标准施工合同的通用条款中没有将开
工时间作为合同条款，具体工程项目可根据实际情况在合同协议书或专用条款中约定。
14.施工合同范本规定，图纸会审和设计交底应由（ ）组织。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
【答案】A
【解析】组织承包人和设计单位进行图纸会审和设计交底属于发包人的义务。
15.承包人对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知（ ），以便明
确合同责任。
A.发包人
B.分包人抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.监理人
D.工程师
【答案】C
【解析】承包人对现场查勘中发现的实际情况与发包人所提供资料有重大差异之处，应及时通知监理人，
由其做出相应的指示或说明，以便明确合同责任。
16.（ ）应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】B
【解析】承包人应负责修建、维修、养护和管理施工所需的临时道路，以及为开始施工所需的临时工程和
必要的设施，满足开工的要求。
17.（ ）对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行审查。
A.发包人
B.分包人
C.监理人
D.工程师
【答案】C
【解析】监理人对承包人报送的施工组织设计、质量管理体系、环境保护措施进行认真的审查，批准或要
求承包人对不满足合同要求的部分进行修改。
18.监理人征得发包人同意后，应在开工日期（ ）天前向承包人发出开工通知。
A.5
B.7
C.10
D.20
【答案】B
【解析】监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中
载明的开工日起计算。
19.根据国家测绘基础、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，（ ）负责测设施工
控制网。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
【答案】A
【解析】本题考查的是承包人的义务。承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资
料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，
并将施工控制网点的资料报送监理人审批。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
20.按照《建设工程施工合同》规定，（ ）在施工过程中负责管理施工控制网点。
A.承包人
B.发包人
C.监理人
D.勘察人
【答案】A
【解析】本题考查的是承包人的义务。承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工
控制网点应及时修复，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包人。
21.土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款约定的标准构
成延长合同工期的条件，则需要承包人应承担的是（ ）。
A.其中6天的不利气候条件风险
B.其中9天的不利气候条件风险
C.停工15天的工期延误
D.停工15天造成的费用损失
【答案】B
【解析】异常恶劣的气候条件属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的
风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候
条件之间的界限。土方填筑工程的施工中，因连续降雨导致停工15天，其中6天的降雨强度超过专用条款
约定的标准构成延长合同工期的条件，而其余9天的停工或施工效率降低的损失，属于承包人应承担的不
利气候条件风险。
22.根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的
影响，此风险应由（ ）。
A.发包人承担
B.承包人承担
C.由发包人和承包人分担
D.发包人和承包人均不承担
【答案】C
【解析】本题考查的是订立合同时需要明确的内容。施工工期12个月以内的简明施工合同通用条款没有调
价条款，风险由承包人承担。施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发
包人和承包人分担市场价格变化的风险。
23.某施工合同约定钢材由发包人供应，但钢材到货时发包人与监理工程师都没有通知承包人验收，供应商
就将钢材卸货于施工现场。在使用前发现钢材数量出现较大短缺，这一钢材损失应由（ ）承担。
A.承包人
B.钢材供应商
C.监理单位
D.发包人
【答案】D
【解析】发包人提供的材料和工程设备的规格、数量或质量不符合合同要求，或由于发包人原因发生交货
日期延误及交货地点变更等情况时，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合
理利润。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
24.某基础工程施工过程中，承包人未通知工程师检查即自行隐蔽，后又遵照工程师的指示进行剥露检验，
经与工程师共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的
是（ ）。
A.给承包人顺延工期并追加合同价款
B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款
C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期
D.工期延误和费用损失均由承包人承担
【答案】D
【解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探测或
揭开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
25.施工合同履行中，某隐蔽工程经监理工程师检验后进行了隐蔽。之后监理工程师又要求对已隐蔽的工程
重新进行检验。检验结果表明该隐蔽工程的施工质量合格，则（ ）。
A.发包人承担全部费用，工期相应顺延
B.发包人承担全部费用，工期不予顺延
C.承包人承担全部费用，工期不予顺延
D.承包人承担全部费用，工期相应顺延
【答案】A
【解析】监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭
开重新检查，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检查证明工程质量符合合同要求的，
由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合
同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
26.工程施工过程中，对于变更工作的单价在已标价工程量清单中无法适用或类似子目时，应由监理人按照
（ ）的原则商定或确定。
A.成本加酬金
B.成本加利润
C.成本加规费
D.直接成本加间接成本
【答案】B
【解析】变更的估价原则包括：（1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计
算变更费用；（2）已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类
似子目的单价，由监理人商定或确定变更工作的单价；（3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，
可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单价。
27.施工合同履行过程中，因工程所在地发生洪灾所造成的损失中，应由承包人承担的是（ ）。
A.工程本身的损害
B.因工程损害导致的第三方财产损失
C.承包人的施工机械损坏
D.工程所需清理费用
【答案】C
【解析】通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施
工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）
承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应
采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
28.根据《标准施工合同》，承包人向监理人递交索赔意向通知书的时效是（ ）天。
A.7
B.14
C.28
D.30
【答案】C
【解析】承包人应在引起索赔事件发生后的28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件
的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。
29.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，下列关于承包人提交索赔意向通知的说法中，正确的是（ ）。
A.承包人应向业主提交索赔意向通知
B.承包人应向监理人提交索赔意向通知
C.承包人提交索赔意向通知没有期限限制
D.承包人不提交索赔意向通知不会导致索赔权利的丧失
【答案】B
【解析】承包人应在引起索赔事件发生的后28天内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发生索赔事件
的事由。承包人未在前述28天内发出索赔意向通知书，丧失要求追加付款和（或）延长工期的权利。承包
人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人递交正式的索赔通知书。
30.在工程施工中，工程师及其委派人员对工程的重新检验，如影响到施工正常进行，检查检验合格时（ ）
承担影响正常施工的费用。
A.发包人
B.工程师
C.承包人
D.监理单位
【答案】A
【解析】重新试验和检验的结果证明该项材料、工程设备或工程的质量不符合合同要求，由此增加的费用
和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用
和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
31.关于隐蔽工程与重新检验的说法不正确的是（ ）。
A.工程师未能按规定时间提出延期要求，又未按时参加验收，承包人可自行组织验收，该验收应视为工程
师在场情况下进行的验收
B.工程师没有参加验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，不能要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新
检验
C.无论工程师是否参加了验收，当其对某部分的工程质量有怀疑时，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进
行重新检验
D.重新检验表明质量不合格，承包人承担由此发生的费用和工期损失
【答案】B
【解析】监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
后，监理人既未发出变更检验的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，
将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。监理
人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验，
承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费
用和（或）工期延误由承包人承担。
32.监理工程师必须对隐蔽工程在（ ）进行检查验收。
A.试车前
B.隐蔽前
C.隐蔽后
D.试车后
【答案】B
【解析】监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。由于隐蔽工程在施工中一旦
完成隐蔽，将很难再对其进行质量检查，因此必须在隐蔽前进行检查验收。
33.在建设工程施工合同示范文本中，关于工程师指示的设计变更，下列说法正确的是（ ）。
A.工程师无权增加合同中约定的工程量
B.工程师无权减少合同中约定的工程量
C.工程师无权删除承包范围内的部分工作
D.工程师无权改变承包范围内部分工作的施工顺序
【答案】C
【解析】施工合同范本通用条款中规定，工程师可以发出变更通知的条件包括：①取消合同中任何一项工
作，但被取消的工作不能转由发包人或者其他人实施；②改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；③
更改合同工程的基线、标高、位置或尺寸；④改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工
艺或顺序；⑤未完成工程需要追加的额外工作。
34.在建设工程施工合同履行中，监理人接到承包人的变更工程价款报告，确认承包人要求的时限为（ ）。
A.48小时
B.3天
C.7天
D.14天
【答案】D
【解析】承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书。监理人收到承包
人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
35.下列关于不可抗力的说法中不正确的是（ ）。
A.不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并不能克服的客观情况
B.不可抗力事件结束后48h内，劳务分包人向工程承包人项目经理通报受害情况、损失情况及预计清理和
修复的费用
C.不可抗力事件持续发生，劳务分包人应每隔7天向工程承包人项目经理通报一次受害情况
D.对于自然灾害形成的不可抗力，当事人双方不能在订立合同时予以约定
【答案】D
【解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克
服的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
其他情形。D项，对于自然灾害形成的不可抗力，当事人双方订立合同时应在专用条款内予以约定，如多少
级以上的地震、多少级以上持续多少天的大风等。
36.施工合同示范文本通用条款规定，因不可抗力发生的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包商
C.发包人和承包商共同
D.发包人和承包商分别
【答案】D
【解析】施工合同范本通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担。
37.承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，
由此增加的费用和（或）工期延误由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】B
【解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭
开检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
38.（ ）是发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及专业
工程的金额。
A.合同价格
B.签约合同价
C.暂列金额
D.暂估价
【答案】D
【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备
以及专业工程的金额。暂列金额是指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定
或不可预见变更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。
39.施工工期（ ）个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场
价格变化的风险。
A.2
B.6
C.12
D.24
【答案】C
【解析】施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市
场价格变化的风险。通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分。
40.监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的（ ）天内完成核查。
A.7抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.14
C.21
D.28
【答案】B
【解析】监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包
人到期应支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发
包人签认的进度付款证书。
41.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的（ ）天内，将进度应付款支付给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】D
【解析】发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期
支付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。
42.（ ）负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】A
【解析】发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者财产损失，以及由于发包
人原因在施工场地及其毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失负责赔偿。
43.承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送（ ）审批。
A.发包人
B.分包人
C.监理人
D.工程师
【答案】C
【解析】承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示
制定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。
44.监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后
的（ ）天内做出变更指示。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】B
【解析】承包人收到监理人按合同约定发出的图纸和文件，经检查认为其中存在属于变更范围的情形，如
提高了工程质量标准、增加工作内容、工程的位置或尺寸发生变化等，可向监理人提出书面变更建议。变抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
更建议应阐明要求变更的依据，并附必要的图纸和说明。监理人收到承包人的书面建议后，应与发包人共
同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示。经研究后不同意作为变更
的，由监理人书面答复承包人。
45.监理人收到承包人变更报价书后的（ ）天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】B
【解析】监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。
46.因不可抗力解除合同后，不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】A
【解析】合同一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行合同义务时，应当及时通知对方解除合同。合同
解除后，承包人应撤离施工场地。合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，
不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方
承担。
47.某工程项目，承包人于2012年5月1日提交了工程竣工报告，5月15日通过了工程师组织的工程预验
收，5月25日发包人组织工程验收，5月28日参加验收的有关各方在验收记录上签字，承包人的竣工日期
应确定为（ ）。
A.5月1日
B.5月15日
C.5月25日
D.5月28日
【答案】A
【解析】竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工
程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。实际竣
工日期用以计算施工期限，与合同工期对照判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
48.某工程竣工验收阶段，承包人于3月1日向工程师送交了竣工验收报告，发包人于3月15日组织生产
设备启动试车检验，3月18日试车完毕后发包人、承包人、工程师和设计代表在试车记录上签字确认质量
合格，工程师于3月20日签发工程移交证书。则承包商的实际竣工日应为（ ）。
A.3月1日
B.3月15日
C.3月18日
D.3月20日
【答案】A
【解析】竣工验收合格，监理人应在收到竣工验收申请报告后的56天内，向承包人出具经发包人签认的工抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
程接收证书。以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期，并在工程接收证书中写明。
49.某设备安装施工合同约定的开工日为2月1日。由于土建承包人延误竣工，导致安装承包人实际于3月
10日开工。安装承包人在6月1日安装完毕并向工程师提交了竣工验收报告，6月10日开始进行5天启动
连续试车，结果表明施工安装有缺陷。安装承包人按照工程师的指示进行了调试工作，并于6月25日再次
提交请求验收报告。6月26日再次试车后，表明安装工作满足合同规定的要求，参与试车有关各方于7月
1日签署了同意移交工程的文件。应以（ ）的时间与合同工期比较，判定承包人是提前竣工还是延误竣工。
A.2月1日至6月10日
B.3月10日至6月25日
C.3月10日至6月26日
D.3月10日至7月1日
【答案】B
【解析】承包人施工期从监理人发出的开工通知中写明的开工日期计算，至工程接收证书中写明的实际竣
工日止。以此期限与合同工期比较，判定是提前竣工还是延误竣工。竣工验收不合格，监理人应按照验收
意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重做或进行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人
在完成不合格工程的返工重做或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程
接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。本题中，设备安装施工的竣工
日期为6月25日。开工日在正常情况下是专用条款内约定的日期，也可能是由于发包人或承包人要求延期
开工，经工程师确认的日期。
50.单位工程竣工验收合格移交后由（ ）负责照管。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】A
【解析】验收合格后，由监理人向承包人出具经发包人签认的单位工程验收证书。单位工程的验收成果和
结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件。移交后的单位工程由发包人负责照管。除了合同约定的单位
工程分部移交的情况外，如果发包人在全部工程竣工前，使用已接收的单位工程运行影响了承包人的后续
施工，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
51.施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时由（ ）承担修复费用。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.责任方
【答案】D
【解析】施工期运行中发现工程或工程设备损坏或存在缺陷时，由承包人进行修复，并按照缺陷原因由责
任方承担相应的费用。
52.监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的（ ）天内提请发包人进行工
程验收。
A.7
B.14抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.21
D.28
【答案】D
【解析】监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报
告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的
全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。监理人审查后认为已具备竣工验
收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工程验收。
53.承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣工验收申请报告。重新验收如果合格，
则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为（ ）。
A.承包人首次提交竣工验收申请报告的日期
B.竣工完成之日
C.承包人重新提交竣工验收报告的日期
D.颁发工程接收证书的日期
【答案】C
【解析】竣工验收不合格，监理人应按照验收意见发出指示，要求承包人对不合格工程认真返工重作或进
行补救处理，并承担由此产生的费用。承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣
工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验
收报告的日期。
54.监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的（ ）天内完成核查，将核定的合同价格和结算尾款金
额提交发包人审核并抄送承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】B
【解析】监理人在收到承包人提交的竣工付款申请单后的14天内完成核查，将核定的合同价格和结算尾款
金额提交发包人审核并抄送承包人。发包人应在收到后l4天内审核完毕，由监理人向承包人出具经发包人
签认的竣工付款证书。
55.某建设工程项目，承包人于5月1日向监理人提请竣工验收申请报告，监理人认为工程尚不具备竣工验
收条件，于5月14日通知承包人整改。承包人完成监理人通知的全部工作内容后，与6月1日再次提交竣
工验收申请报告，监理人审查后认为已具备竣工验收条件，6月10日提请发包人进行工程验收，6月20日
验收合格。则实际竣工日期是（ ）。
A.5月1日
B.5月14日
C.6月1日
D.6月10日
【答案】C
【解析】监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报
告后的28天内通知承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。承包人完成监理人通知的
全部工作内容后，应再次提交竣工验收申请报告，直至监理人同意为止。重新验收如果合格，则工程接收
证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日期。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
56.根据《标准施工合同》，竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求，经监理人复查整修和完善工
作达到了要求，再签发工程接收证书，这种情况下竣工日为（ ）。
A.承包人提交竣工验收申请报告之日
B.整修和完善工作完成日
C.承包人重新提交竣工验收报告的日期
D.工程接收证书颁发日
【答案】A
【解析】本题考查的是竣工验收管理。竣工验收基本合格但提出了需要整修和完善要求时，监理人应指示
承包人限期修好，并缓发工程接收证书。经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，
竣工日仍为承包人提交竣工验收申请报告的日期。
57.某工程项目由于异常恶劣的气候条件，导致施工单位工期拖延且产生费用损失，则（ ）。
A.工期可以顺延，但费用不予补偿
B.工期可以顺延，可以补偿费用，不能补偿利润
C.工期可以顺延，费用和补偿都可以补偿
D.工期、费用、利润均不能补偿
【答案】A
【解析】本题考查的是索赔的规定。异常恶劣的气候条件，可索赔工期，不能索赔费用和利润；不利的气
候条件，由施工单位自己承担，不能索赔；不利的物质条件，可以索赔工期和费用，不能索赔利润。
58.根据标准施工合同通用条款的规定，下列事件中，承包商索赔可获得利润补偿的是（ ）。
A.不利的物质条件
B.发包人提供的材料和工程设备提前交货
C.异常恶劣的气候条件
D.基准资料的错误
【答案】D
【解析】本题考查的是索赔管理。用排除法。选项A、B、C均为不能补偿利润的项目。
59.发包人在（ ），向承包人返还质量保证金。
A.申请竣工验收的同时
B.竣工验收合格后
C.保修期到期后
D.缺陷责任期到期后
【答案】D
【解析】本题考查的是工程款支付管理。监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包
人申请到期应返还质量保证金，发包人应在14天内核实情况并返还。
60.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（ ）。
A.暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的计日工费用
B.暂估价是指可能发生的劳务分包费用
C.暂估价是指用于支付可能发生工程变更需增加的费用
D.暂估价属于签约合同价的组成部分
【答案】D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是工程款支付管理。暂估价指用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以
及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分。选项A，不包括计日工，选项B，包括材料、设
备以及专业工程，不包括劳务分包。选项C属于暂列金额的内涵。
61.根据《标准施工合同》，发包人提供的材料和工程设备由承包人会同监理人验收后，由承包人负责接收，
由（ ）承担施工现场内的二次搬运费。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.材料供应商
【答案】B
【解析】本题考查的是施工质量管理。发包人提拱的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和
施工现场内的二次搬运所发生的费用。
62.根据《标准施工合同》，发包人采购的建筑材料提前交货，则承包人（ ）。
A.应当拒收
B.可以拒收
C.不得拒收，自行支付该材料增加的保管费
D.不得拒收，要求发包人支付该材料增加的保管费
【答案】D
【解析】本题考查的是施工质量管理。发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人
应承担承包人由此增加的保管费用。
63.根据《标准施工合同》，对于发包人提供的材料和工程设备，承包人应在约定时间内，（ ）共同进行
验收。
A.会同监理人在交货地点
B.会同发包人代表、监理人在交货地点
C.会同监理人在施工现场
D.会同发包人代表、监理人在施工现场
【答案】A
【解析】本题考查的是施工质量管理。承包人会同监理人在约定的时间内，在交货地点共同进行验收。
64.发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ），其余
部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
A.70%
B.60%
C.50%
D.40%
【答案】B
【解析】发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的60%，其
余部分按照提前安排的原则进行分解，与进度款同期支付。
65.进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于（ ），不高于
（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.30%、60%
B.40%、70%
C.50%、80%
D.60%、90%
【答案】D
【解析】进度款的支付比例。进度款的支付比例按照合同约定，按期中结算价款总额计，不低于60%，不高
于90%。
66.对某招标工程进行报价分析，在不考虑安全文明施工费的前提下，承包人中标价为1500万元，最高投
标限价为1600万元，设计院编制的施工图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，则承
包人的报价浮动率是（ ）。
A.0.65%
B.6.25%
C.93.75%
D.96.25%
【答案】B
【解析】本题考查的是工程变更的价款调整方法。招标工程---承包人报价浮动率=（1-中标价/最高投标限
价）×100%=（1-1500/1600）×100%=6.25%。
67.某施工现场有塔吊1台，由施工企业租得，台班单价5000元/台班，租赁费为2000元/台班，人工工资
为80元/工日，窝工补贴25元/工日，以人工费和机械费合计为计算基础的综合费率为30%。在施工过程中
发生了如下事件：监理人对已经覆盖的隐蔽工程要求重新检查且检查结果合格，配合用工10工日，塔吊1
台班，为此，施工企业可向业主索赔的费用为（ ）元。
A.2250
B.2925
C.5800
D.7540
【答案】D
【解析】本题考查的是费用索赔的计算。索赔金额＝（10×80＋1×5000）×（1＋30%）＝7540（元）。
68.某建设项目业主与甲施工单位签订了施工总包合同，合同中保函手续费为20万元，合同工期为200天。
合同履行过程中，因不可抗力事件发生致使开工日期推迟30天，因异常恶劣气候停工10天，因季节性大
雨停工5天，因设计分包单位延期交图停工7天，上述事件均未发生在同一时间，则甲施工总包单位可索
赔的保函手续费为（ ）万元。
A.0.7
B.3.7
C.4.7
D.5.2
【答案】A
【解析】本题考查的是费用索赔的计算。7×20/200=0.7万元。
69.根据《建设工程施工示范文本》，对工程施工过程中因修改设计而新增的工程量清单项目，在合同中没
有适用或类似的综合单价时，其综合单价应（ ）。
A.由发包人提出，经工程师确认抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.由工程师提出，经发包人确认
C.由合同当事人协商确定
D.由发包人提出，经承包人确认
【答案】C
【解析】本题考查的是变更估价。变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的
该项目工程量的变化幅度超过15%的，或已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照
合理的成本与利润构成的原则，由合同当事人协商确定变更工作的单价。
70.某混凝土工程招标清单工程量为200m³，综合单价为300元/m³。在施工过程中，由于工程变更导致实际
完成工程量为160m³。合同约定当实际工程量减少超过15%时可调整单价，调价系数为1.1。该混凝土工程
的实际工程费用，应当为（ ）万元。
A.4.80
B.4.89
C.5.28
D.6.00
【答案】C
【解析】本题考查的是工程量偏差。混凝土工程的工程量偏差减少超过15%，其综合单价应予调高。则，该
混凝土工程的实际工程费用＝160×300×1.1＝52800（元）＝5.28（万元）。
71.按照《建设工程施工合同（示范文本）》，某工程签订了单价合同，在执行过程中，某分项工程原清单
工程量为1000m³，综合单价为25元/m³，后因业主方原因实际工程量变更为1500m³，合同中约定：若实际
工程量超过计划工程量15%以上，超过部分综合单价调整为原来的0.9。不考虑其它因素，则该分项工程的
结算款应为（ ）元。
A.36625
B.35000
C.33750
D.32875
【答案】A
【解析】本题考查的是变更估价。该分项工程的结算款=1000×（1+15%）×25+［1500-1000×（1+15%）］
×25×0.9=36625元。
72.下列关于计日工的说法中，正确的是（ ）。
A.已标价工程量清单中没有计日工单价的，由发包人确定价格
B.发包人通知承包人以计日工方式实施的零星工作，承包人可以视情况决定是否执行
C.计日工是指施工过程中，承包人完成发包人提出的工程合同范围以外的零星项目或工作，按合同中约定
的综合单价计价
D.计日工金额不列入期中支付，在竣工结算时一并支付
【答案】C
【解析】本题考查的是计日工。选项A，已标价工程量清单或预算书中无相应的计日工单价的，按照合理的
成本与利润构成的原则，由合同当事人确定计日工的单价。选项B，发包人通知承包人以计日工方式实施的
零星工作，承包人应予执行。选项D，计日工由承包人汇总后，列入最近一期进度付款申请单，由监理人审
查并经发包人批准后列入进度付款。
73.对某招标工程进行报价分析，承包人中标价为1500万元，招标控制价为1600万元，设计院编制的施工抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
图预算为1550万元，承包人认为的合理报价值为1540万元，其中都包含安全文明施工费200万元，则承
包人的报价浮动率是（ ）。
A.6.25%
B.7.14%
C.6.45%
D.7.40%
【答案】A
【解析】本题考查的是工程变更类合同价款调整事项。实行招标的工程：承包人报价浮动率＝（1－中标价
/招标控制价）×100%＝（1－1500/1600）×100%＝6.25%。
74.某项目由于分部分项工程变更引起二次搬运费增加200万，环境保护费增加100万，报价浮动率为5%，
若承包人事先将拟实施的方案提交给发包人确认，则变更导致调整的二次搬运费和环境保护费分别是（ ）
万元。
A.200，100
B.190，95
C.190，100
D.200，95
【答案】C
【解析】本题考查的是工程变更价款的确定。二次搬运费调整的金额＝200×（1－5%）＝190万元，环境保
护费属于安全文明施工费，按实调整，不得浮动。
75.根据《标准施工招标文件》中通用条款的内容，如果承包人在施工过程中发现文物、古迹而导致工期延
误时，承包人可以向发包人索赔（ ）。
A.工期
B.工期+费用
C.利润
D.费用
【答案】B
【解析】本题考查的是《标准施工招标文件》中合同条款规定的可以合理补偿承包人索赔的情形。
76.根据《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建2022）183号），政府机关、事业单位、国
有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的（ ）。
A.30%
B.60%
C.70%
D.80%
【答案】D
【解析】政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成工程价款的80%；同时，在确
保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下，除按合同约定保留不超过工程价
款总额3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况自行确定。
77.以下《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建2022）183号）的说法，错误的是（ ）。
A.在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算后30日内
向发包单位返还多收到的工程进度款抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算
C.发承包双方通过合同约定，将施工过程按时间或进度节点划分施工周期
D.经双方确认的过程结算文件作为竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上可以重复审核
【答案】D
【解析】《关于完善建设工程价款结算有关办法的通知》（财建2022）183号），自2022年8月1日起施
行。为进一步完善建设工程价款结算有关办法，维护建设市场秩序，减轻建筑企业负担，保障农民工权益，
该通知相关规定如下：
（1）提高建设工程进度款支付比例。政府机关、事业单位、国有企业建设工程进度款支付应不低于已完成
工程价款的80%；同时，在确保不超出工程总概（预）算以及工程决（结）算工作顺利开展的前提下，除按
合同约定保留不超过工程价款总额3%的质量保证金外，进度款支付比例可由发承包双方根据项目实际情况
自行确定。在结算过程中，若发生进度款支付超出实际已完成工程价款的情况，承包单位应按规定在结算
后30日内向发包单位返还多收到的工程进度款。
（2）当年开工、当年不能竣工的新开工项目可以推行过程结算。发承包双方通过合同约定，将施工过程按
时间或进度节点划分施工周期，对周期内已完成且无争议的工程量（含变更、签证、索赔等）进行价款计
算、确认和支付，支付金额不得超出已完工部分对应的批复概（预）算。经双方确认的过程结算文件作为
竣工结算文件的组成部分，竣工后原则上不再重复审核。
78.以下关于欠付工程款的利息支付和工程垫资的处理的规定，说法错误的是（ ）。
A.当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，对于
约定的利息计算标准无明确要求
B.利息从应付工程价款之日开始计付
C.政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设
D.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持
【答案】A
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人
对欠付工程价款利息计付标准有约定的，按照约定处理。没有约定的，按照同期同类贷款利率或者同期贷
款市场报价利率计息。利息从应付工程价款之日开始计付。当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，
下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；（2）建设工程没有交付的，为提
交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。《保障中小企业
款项支付条例》规定，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资
建设。最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，当事人对
垫资和垫资利息有约定，承包人请求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予支持，但是约定的利息
计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的部分除外。当事人对垫资没有约定的，
按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持。
79.某施工合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。2017年9月1日工程通过竣工验收，
但直到2017年9月20日施工企业将工程移交建设单位，之后建设单位一直未支付工程余款。2018年5月
1日，施工企业将建设单位起诉至人民法院，要求其支付工程欠款及利息。则利息起算日为（ ）。
A.2017年9月21日
B.2017年11月21日
C.2018年5月2日
D.2017年11月2日
【答案】D
【解析】利息从应付工程价款之日计付。按照合同约定，工程通过竣工验收后2个月内，结清所有工程款。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
竣工验收日期为2017年9月1日，所以利息从2017年11月2日起算。
80.下列不属于承包人的责任与义务的是（ ）。
A.保证工程施工和人员的安全
B.对施工作业和施工方法的完备性负责
C.组织竣工验收
D.工程的维护和照管
【答案】C
【解析】本题考查的是承包人的责任与义务。选项C是属于发包人的责任与义务。
81.（ ）有权对工程的所有部位及其施工工艺.材料和工程设备进行检查和检验。
A.监理人
B.承包人
C.发包人
D.质量监督管理部门
【答案】A
【解析】本题考查的是质量控制的主要条款内容。监理人有权对工程的所有部位及其施工工艺.材料和工程
设备进行检查和检验。
82.根据施工专业分包合同示范文本规定，下列表述中正确的是（ ）。
A.承包人应提供全套总包合同供分包人查阅
B.分包人不参加由发包人组织的图纸会审
C.承包人应向分包人提供合同专用条款中约定的设备和设施，费用由分包人承担
D.承包人应向分包人提供与分包工程相关的各种证件.批件和各种相关资料
【答案】D
【解析】本题考查的是工程承包人（总承包单位）的主要责任和义务。承包人应提供总包合同中有关承包
工程的价格内容除外供分包人查阅；分包人参加由发包人组织的图纸会审；承包人应向分包人提供合同专
用条款中约定的设备和设施，费用由承包人承担。
83.现场监理工程师检查发现业主指定分包人施工的防水工程存在质量问题，对此质量问题发出整改指令的
正确做法是（ ）。
A.业主向分包人发出质量问题整改通知单
B.监理方向分包人发出质量问题联系单
C.监理方向总承包人发出监理通知单
D.监理方向业主发出监理工作联系单
【答案】C
【解析】本题考查的是专业工程分包人的主要责任和义务。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发
包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师
的指令，因此选项A.B错误。选项D不属于整改指令。故正确的选项应为选项C。
84.根据专业工程分包合同示范文本规定，分包合同约定的工程变更调整的合同价款，应（ ）。
A.单独支付
B.与工程进度款同期调整支付
C.与工程结算款同期支付抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.以上三种方式均可
【答案】B
【解析】本题考查的是合同价款及支付。分包合同约定的工程变更调整的合同价款.合同价款的调整.索赔
的价款或费用以及其他约定的追加合同价款，应与工程进度款同期调整支付。
85.下列属于工程承包人的主要义务的是（ ）。
A.负责编制施工组织设计
B.严格按照设计图纸组织施工
C.加强安全教育
D.加强现场管理
【答案】A
【解析】本题考查的是工程承包人的主要义务。选项B.C.D属于劳务分包人的主要义务。
86.对其作业内容的实施、完工负责的是（ ）。
A.发包人
B.承包人
C.分包单位
D.劳务分包人
【答案】D
【解析】本题考查的是劳务分包人的主要义务。除非合同另有约定，劳务分包人应对其作业内容的实施.完
工负责，劳务分包人应承担并履行总（分）包合同约定的.与劳务作业有关的所有义务及工作程序。
87.按照《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214）的规定，运至施工场地用于劳务
施工的材料和待安装设备，由（ ）办理或获得保险。
A.业主
B.劳务分包人
C.工程师
D.工程承包人
【答案】D
【解析】本题考查的是保险。按照《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》（GF—2003—0214）的规
定，运至施工场地用于劳务施工的材料和待安装设备，由工程承包人办理或获得保险，且不需要劳务分包
人支付保险费用。
88.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214）》，全部分包工作完成，经工程承包
人认可后（ ）日内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合同约定进行劳务报酬的最终
支付。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】B
【解析】本题考查的是劳务报酬最终支付。根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）（GF-2003-0214）》，
全部分包工作完成，经工程承包人认可后14d内，劳务分包人向工程承包人递交完整的结算资料，按照合
同约定的计价方式，进行劳务报酬的最终支付。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
89.下列合同履约情形中，属于发包人违约的情形是（ ）。
A.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
B.因地震造成工程停工的
C.发包人支付合同进度款后，承包人未及时发放给民工的
D.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的
【答案】A
【解析】本题考查的是发包人的责任与义务。选项B属于不可抗力原因，并不是发包人原因。选项C属于
承包人的原因。选项D属于发包人的责任，发包人义务中并没有包含选项D。相比较的话，选项A更符合题
意。发包人违约的情形：（1）发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请
和支付凭证，导致付款延误的。（2）发包人原因造成停工的。（3）监理人无正当理由没有在约定期限内
发出复工指示，导致承包人无法复工的。（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行
合同的。（5）发包人不履行合同约定其他义务的。
90.某工程因施工需要，需取得出入施工场地的临时道路的通行权，根据《标准施工招标文件》，该通行权
应当由（ ）。
A.承包人负责办理，并承担有关费用
B.承包人负责办理，发包人承担有关费用
C.发包人负责办理，并承担有关费用
D.发包人负责办理，承包人承担有关费用
【答案】C
【解析】本题考查的是发包人的责任与义务。发包人的责任，第一条：除专用合同条款另有约定外，发包
人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工现场的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程
建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。承包人应协助发包人办理上述手续。
91.不论何种原因造成工程的实际进度与合同进度计划不符时，承包人可以在专用合同条款约定的期限内提
交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报（ ）审批。
A.设计单位
B.监理人
C.业主
D.设备制造单位
【答案】B
【解析】本题考查的是进度控制的主要条款内容。根据《标准施工招标文件》，承包人向监理人提交修订
合同进度计划的申请报告，报监理人审批。
92.某筑坝围海工程完成过半时，遭遇强台风正面登陆，堤坝已完合格部分被摧毁，不得不重新设计，工期
延长，其工期损失应由（ ）承担。
A.承包人
B.发包人
C.设计单位
D.监理单位
【答案】B
【解析】本题考查的是进度控制的主要条款内容。由于出现专用合同条款规定的异常恶劣气候的条件导致
工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
93.下列暂停施工的情形中，不属于承包人应当承担责任的是（ ）。
A.业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停
B.为保障钢结构构件进场，暂停进场线路上的结构施工
C.未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停
D.迎接地方安全检查造成的工程施工暂停
【答案】A
【解析】本题考查的是进度控制的主要条款内容。选项A是发包人的原因导致了暂停施工，不属于承包人
应当承担的责任。B、D由于承包人原因为工程合理施工和安全保障所必需的暂停施工。因下列原因暂停施
工增加的费用和（或）工期延误由承包人承担：①承包人违约引起的暂停施工；②由于承包人原因为工程
合理施工和安全保障所必需的暂停施工；③承包人擅自暂停施工；④承包人其他原因引起的暂停施工；⑤
专用合同条款约定由承包人承担的其他暂停施工。
94.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF-2003-0213），关于施工专业分包的说法，正确
的是（ ）。
A.专业分包人应按规定办理有关施工噪音排放的手续，并承担由此发生的费用
B.专业分包人只有在承包人发出指令后，允许发包人授权的人员在工作时间内进入分包工程施工场地
C.分包工程合同价款与总包合同相应部分价款没有连带关系
D.分包工程合同不能采用固定价格合同
【答案】C
【解析】本题考查的是施工专业分包合同的内容。分包合同价款与总包合同相应部分价款无任何连带关系。
选项A，施工噪音排放的手续由分包人办理，费用应由承包人承担。选项B错误，正确的表述应为“分包人
应允许承包人、发包人、工程师（监理人）及其三方中任何一方授权的人员在工作时间内，合理进入分包
工程施工场地或材料存放的地点”。选项D，分包工程合同价款可以采用固定价格、可调价格、成本加酬金
合同形式。
95.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF－2003－0213），承包人应提供总包合同供分包
人查阅，但可以不包括其中有关（ ）。
A.承包工程的价格内容
B.承包工程的进度要求
C.项目业主的情况
D.违约责任的条款
【答案】A
【解析】本题考查的是专业工程承包人的主要责任和义务。承包人不能提供有关承包工程的价格内容的总
包合同给分包人。
96.关于建设工程专业分包人的说法，正确的是（ ）。
A.分包人需服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人，对相关指令进行澄清
D.分包人在接到监理人要求后，可不执行承包人的指令
【答案】B
【解析】本题考查的是专业工程分包人的主要责任和义务。分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与
分包工程有关的指令。未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。
97.劳务分包合同中，劳务分包人应（ ）。
A.负责工程测量定位、沉降观测、技术交底
B.负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作
C.自行准备有关的生产、生活临时设施
D.承担由于自身责任造成的质量修改、返工、工期拖延、安全事故、现场脏乱所造成的损失及各种罚款
【答案】D
【解析】本题考查的是劳务分包人的主要义务。选项A、B、C属于工程承包人的义务；选项D为劳务分包
合同中，劳务分包人的义务之一。
98.根据《标准施工招标文件》，关于暂停施工、复工的说法，正确的是（ ）。
A.承包人收到复工通知后，应在发包人进行经济补偿后复工
B.具备复工条件的，监理人应立即向承包人发出复工通知
C.施工中出现意外情况需要暂停施工的，所有责任由发包人承担
D.由于发包人原因引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期和（或）增加费用，但不得要求补偿利润
【答案】B
【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。选项A，承包人收到复工通知后，应在监理人指定的期限
内复工。选项C，承包人需要承担自身导致的。选项D，由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，
承包人有权要求发包人延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润。
99.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213）不属于承包人责任和义务的是（ ）。
A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底
B.负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合
C.负责提供专业分包合同专用条款中约定的保修与试车，并承担由此发生的费用
D.随时为分包人提供确保分包工程施工所要求的施工场地和通道，满足施工运输需要
【答案】C
【解析】本题考查的是工程承包人的主要责任和义务。选项C的正确表述应为“提供专业分包合同专用条
款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用”。
100.对专业分包企业的工作和负责的工程负有协调和管理责任并承担由此造成损失的单位是（ ）。
A.设计单位
B.建设单位
C.施工总承包企业
D.监理单位
【答案】C
【解析】本题考查的是工程承包人的主要责任和义务。工程总承包单位负责整个施工场地的管理工作，协
调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，并承担管理责任，确保分包人按照经批准的施工
组织设计进行施工。
101.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）（GF-2003-0213）》，承包人收到分包人递交的分包
工程竣工结算报告及结算资料后（ ）天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。
A.7
B.14抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.28
D.42
【答案】C
【解析】本题考查的是合同价款及支付。承包人收到分包人递交的分包工程竣工结算报告及结算资料后28
天内进行核实，给予确认或者提出明确的修改意见。
102.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》，关于工时及工程量确认的说法，正确的是（ ）。
A.采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不计算工时，只计算工程量
B.劳务分包人完成的超出设计图纸范围的工程量，工程承包人应按实际计量
C.采用按确定的工时计算劳务报酬的，劳务分包人每日将提供劳务人数报承包人确认
D.不同工种劳务的计时单价，不包括管理费
【答案】C
【解析】本题考查的是施工劳务分包合同的内容。选项A有误，采用固定劳务报酬方式的，施工过程中不
计算工时和工程量。选项B有误，超出设计图纸范围和因劳务分包人原因造成返工的工程量，工程承包人
不予计量。选项D，约定不同工种劳务的计时单价（含管理费），按确认的工时计算。
103.根据《标准材料设备采购合同》以下合同文件中：1.投标函；2.商务和技术偏差表；3.技术服务和质
保期服务计划；4.中标设备技术性能指标的详细描述；5.分项报价表；6.供货要求。效力排序正确的是（ ）。
A.1-6-2-4-5-3
B.1-6-2-5-4-3
C.1-2-6-5-4-3
D.1-2-5-6-3-5
【答案】C
【解析】本题考查的是材料设备采购合同文件的效力。合同协议书；中标通知书；投标函；商务和技术偏
差表；专用合同条款；通用合同条款；供货要求；分项报价表；中标设备技术性能指标的详细描述；技术
服务和质保期服务计划；其他合同文件。
104.以下关于材料采购合同价格与支付的说法，错误的是（ ）。
A.供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格合同
B.合同生效后，买方向卖方支付签约合同价的5%作为预付款
C.进度款的支付比例为该批次合同材料的合同价格的95%
D.全部合同材料质量保证期届满之后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审核
无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款
【答案】B
【解析】合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28
日内，买方向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。
105.双方签订了材料采购合同，双方约定一次交货，合同金额共为10万元，卖方延迟交货5天，则卖方应
支付的违约金为（ ）元。
A.0.04
B.400
C.1
D.10000
【答案】B抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】延迟交付违约金的最高限额为合同价格的10%。根据公式：延迟交付违约金=延迟交付材料金额×
0.08%×延迟交货天数，可得卖方应支付的违约金=100000×0.08%×5=400元。
106.材料采购合同，卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下
列单据并经审核无误后（ ）日内，应向卖方支付进度款。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】C
【解析】卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列单据并经
审核无误后28日内，应向卖方支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：（1）卖方出
具的交货清单正本一份；（2）买方签署的收货清单正本一份；（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一
份；（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；（5）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
107.材料采购合同，延迟交付违约金的最高限额为合同价格的（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
【解析】除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下：延迟交付违约金=延迟交付材料金额
×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10%。
108.材料采购合同，全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届
满证书并经审核无误后（ ）日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】C
【解析】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经
审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。
109.建设工程材料采购合同履行中，关于材料交付法律意义的说法，正确的是（ ）。
A.交付导致材料所有权发生转移
B.在标的物交付之前由买受人承担
C.买方签发收货清单代表对合同材料的接受
D.交付后材料灭失的风险由供货人承担
【答案】A
【解析】选项A、D，合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。选项B，合同材料交付给买
方之前包括运输在内的所有风险均由卖方承担。选项C，买方签发收货清单不代表对合同材料的接受，双方
还应按合同约定进行后续的检验和验收。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
110.材料采购合同，除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过（ ）的签约合同价为固定价格。
A.12个月
B.14个月
C.24个月
D.36个月
【答案】A
【解析】除专用合同条款另有约定外，供货周期不超过12个月的签约合同价为固定价格。供货周期超过12
个月且合同材料交付时材料价格变化超过专用合同条款约定的幅度的，双方应按照专用合同条款中约定的
调整方法对合同价格进行调整。
111.设备采购合同中，卖方应在合同设备预计（ ）预通知买方，并在合同设备（ ）正式通知买方。
A.启运7日前，启运24小时前
B.启运7日前，启运24小时内
C.启运24小时前，启动24小时内
D.启运24小时前，到达前24小时内
【答案】B
【解析】本题考查的是包装、标记、运输和交付。卖方应在合同设备预计启运7日前，预通知买方，并在
合同设备启运后24小时之内正式通知买方。
112.设备采购合同履行过程中，由于包装防护不当，造成货物锈蚀，由此造成的损失由（ ）承担。
A.买方
B.卖方
C.运输方
D.买卖双方
【答案】B
【解析】卖方应对合同设备进行妥善包装，以满足合同设备运至施工场地及在施工场地保管的需要。包装
应采取防潮、防晒、防锈、防腐蚀、防震动及防止其他损坏的必要保护措施。
113.设备采购合同，买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正
本一份并经审核无误后（ ）日内，向卖方支付合同价格的（ ）。
A.14；20%
B.14；25%
C.28；20%
D.28；25%
【答案】D
【解析】买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一份并经
审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。
114.设备采购合同，卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的全部单据并经审核无误
后28日内，向卖方支付合同价格的（ ）。
A.25%
B.30%
C.50%
D.60%抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】D
【解析】卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日
内，向卖方支付合同价格的60%：（1）卖方出具的交货清单正本一份；（2）买方签署的收货清单正本一份；
（3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。
115.设备采购合同，合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审
核无误后28日内，向卖方支付签约合同价的（ ）作为预付款。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
【解析】合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后28
日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。买方支付预付款后，如卖方未履行合同义务，则买方有权
收回预付款；如卖方依约履行了合同义务，则预付款抵作合同价款。
116.根据九部委设备采购合同的规定，以下有关设备采购合同中违约责任承担的说法，不正确的是（ ）。
A.合同一方不履行合同义务，应向对方承担继续履行、采取修理、更换、退货等补救措施或者赔偿损失等
违约责任
B.卖方支付迟延交货违约金，不能免除其继续交付合同设备的义务
C.延迟交付设备金额每周为0.08%
D.迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%
【答案】C
【解析】本题考查的是违约责任。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如下。
117.根据《标准设备采购合同》的规定，买方在收到卖方提交的买方签署的（ ）证书或已生效的结清款
支付函正本一份，并经审核无误后（ ）内，向卖方支付结清款。
A.缺陷责任期届满，14天
B.缺陷责任期届满，28天
C.质量保证期届满，14天
D.质量保证期届满，28天
【答案】D
【解析】本题考查的是设备采购合同中合同价格与支付。买方在收到卖方提交的买方签署的质量保证期届
满证书或已生效的结清款支付函正本一份，并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的5%的结清款。
118.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一
阶段进行的是（ ）。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
【答案】C
【解析】通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行：①承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一
项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；②承包人进行试验，保证工程或区段工程满
足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；③当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以
进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
119.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同
意后的（ ）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30
【答案】A
【解析】根据《标准设计施工总承包合同》，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审
查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
120.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，勘察设计费分解的原则是（ ）。
A.按提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.按勘察设计总费用、勘察设计工作持续时间进行分解
C.按提交勘察设计阶段性成果的次数平均分解
D.按勘察设计总费、项目施工周期进行分解
【答案】A
【解析】勘察设计费。按照提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解。
121.因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格
调整要求，或者解除合同。
A.10
B.30
C.60
D.90
【答案】D
【解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格
调整要求，或者解除合同。
122.承包人的设计文件提交监理人后，（ ）应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和内容
审查是否满足合同要求。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.工程师
【答案】A
【解析】承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范围和抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
内容审查是否满足合同要求。
123.在设计施工总承包合同中，关于竣工试验，通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行，其中第二阶
段是（ ）。
A.承包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
B.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
C.发包人进行试验，保证每一项工程设备满足合同要求
D.发包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求
【答案】B
【解析】第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安
全运行。
124.工程总承包合同履行管理中，关于工程设计管理的说法，正确的是（ ）。
A.承包人完成设计工作所应遵守的规定，应采用发包人要求和承包人建议书
B.设计的实际进度滞后时，承包人需提交减少投入资源并加快进度的计划
C.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算
D.发包人在设计文件审查同意后10天内，向政府有关部门报送
【答案】C
【解析】承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日
适用的版本；故选项A错误。设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正
的进度计划、增加投入资源并加快设计进度；故选项B错误。设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，
发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；故选
项D错误。
125.设计施工阶段总承包合同的承包人应提前（ ）d将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款
约定的份数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.7
B.14
C.21
D.42
【答案】C
【解析】承包人应提前21d将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向监理人提
交竣工记录、暂行操作和维修手册。
126.《标准设计施工总承包合同》中的“价格清单”是指（ ）。
A.发包人依据设计图纸概算量提出的工程量清单
B.承包人依据发包人的工程量清单计算出的报价清单
C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任任期各个阶段的计划费用
D.设计总承包与施工总承包的签约合同价及其构成
【答案】C
【解析】价格清单是指承包人完成所提投标方案计算的设计、施工、竣工、试运行、缺陷责任期各阶段的
计划费用，清单价格费用的总和为签约合同价。
127.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，下列文件中，属于设计施工总承包合同抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
组成文件的是（ ）。
A.工程量清单
B.发包人要求
C.单位分析表
D.发包人建议
【答案】B
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的
组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用条款；⑤通用合同条款；
⑥发包人要求；⑦承包人建议书；⑧价格清单；⑨其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的
其他文件。
128.建设工程设计施工总承包合同中“承包人文件”最主要的组成内容是（ ）。
A.价格清单
B.分析软件
C.设计文件
D.计算书
【答案】C
【解析】通用条款对“承包人文件”的定义是：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算
书、软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文
件的内容、数量和时间。
129.下列各项中，不属于发包人要求文件的是（ ）。
A.质量检验要求
B.工程在功能方面的特定要求
C.对监理师的要求
D.发包的工作范围和质量标准
【答案】C
【解析】发包人要求是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。设计施工总承包合同
规定，发包人要求文件应说明11个方面的内容：（1）功能要求；（2）工程范围；（3）工艺安排或要求；
（4）时间要求；（5）技术要求；（6）竣工试验；（7）竣工验收；（9）竣工后试验（如有）；（9）文
件要求；（10）工程项目管理规定；（11）其他要求。
130.能单独接收并使用的永久工程叫作（ ）。
A.区段工程
B.竣工工程
C.临时工程
D.单位工程
【答案】A
【解析】区段工程在通用条款中定义的是能单独接收并使用的永久工程。
131.竣工后试验所必须的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等由（ ）提供。
A.承包人
B.发包人
C.工程师抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.监理人
【答案】B
【解析】竣工后试验是指工程竣工移交后，在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标
是否达到合同规定要求而进行的试验。由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设
备、燃料、仪器、劳力、材料等由发包人提供。
132.在设计施工总承包合同中，下列合同文件解释顺序靠后的是（ ）。
A.合同协议书
B.发包人要求
C.承包人建议书
D.价格清单
【答案】D
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的
组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）
通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件——经合同
当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有
另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
133.在设计施工总承包合同中，下列关于承包人文件的说法，错误的是（）。
A.专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间
B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限
C.承包人文件中最主要的是设计文件
D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工
【答案】D
【解析】项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续进行
后续工作。
134.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”中竣工试验的第三
阶段应对（ ）提出要求。
A.联动试车
B.性能测试
C.单车试验
D.投料试车
【答案】B
【解析】竣工试验：（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；（2）第二阶段，如对联
动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；（3）第三
阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。
二、多项选择题
1.根据《标准施工合同》，施工合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.投标函及投标函附录
C.技术标准与要求
D.投标企业定额标准抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
E.工程量清单
【答案】BC
【解析】本题考查的是标准施工合同文件。合同的组成文件包括：合同协议书；中标通知书；投标函及投
标函附录；专用合同条款；通用合同条款；技术标准和要求；图纸；已标价的工程量清单；经合同当事人
双方确认构成合同的其他文件。选项E，必须是已标价工程量清单才正确。
2.施工合同的当事人包括（ ）。
A.发包人
B.监理人
C.工程师
D.承包人
E.住建部
【答案】AD
【解析】施工合同当事人是发包人和承包人，双方按照所签订合同约定的义务，履行相应的责任。
3.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的有（ ）。
A.暂估价中涉及的专业工程一定会实施
B.暂估价是签约合同价的组成部分
C.暂估价中涉及的专业工程不需要进行招标
D.暂估价金额需要在合同履行阶段最终确定
E.暂估价金额由监理人控制使用
【答案】ABD
【解析】暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以
及专业工程的金额。该笔款项属于签约合同价的组成部分，合同履行阶段一定发生，但招标阶段由于局部
设计深度不够；质量标准尚未最终确定；投标时市场价格差异较大等原因，要求承包人按暂估价格报价部
分，合同履行阶段再最终确定该部分的合同价格金额。暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于
依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价
确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业
工程施工的价格由监理人进行估价确定。
4.根据《标准施工合同》，暂列金额的主要特点有（ ）。
A.用于支付签订协议书时尚未确定的工程设备款
B.用于支付签订协议书时不可预见的变更费用
C.不能用于计日工支付
D.属于签约合同价的一部分
E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额
【答案】ABDE
【解析】暂列金额是指已标价工程量清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预见变
更的施工及其所需材料、工程设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。上述两笔款项均属于
包括在签约合同价内的金额，二者的区别表现为：暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合
同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在
合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金
额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
5.按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（ ）。
A.龙卷风导致吊车倒塌
B.地震导致已施工主体建筑物的开裂
C.承包人管理不善导致的仓库爆炸
D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱
E.非发包人和承包人责任发生的火灾
【答案】ABE
【解析】不可抗力，是指合同当事人不能预见、不能避免并且不能克服的客观情况。建设工程施工中的不
可抗力包括因战争、动乱、空中飞行物坠落或其他非发包人和承包人责任造成的爆炸、火灾以及专用条款
约定的风、雨、雪、洪水、地震等自然灾害。
6.按照《建设工程施工合同（示范文本）》规定，下列隐蔽工程的检验步骤和要求中，正确的有（ ）。
A.隐蔽工程施工完毕，承包人进行自检
B.自检合格后，书面通知工程师验收
C.工程师对通知隐蔽工程验收时间未提出异议，又未按时验收，承包人可继续施工
D.在任何情况下未经工程师签字认可，工程部位都不得隐蔽
E.隐蔽工程验收合格后，在合同约定时间内工程师未在验收记录上签字，承包人可继续施工
【答案】ABCE
【解析】监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知
后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试
验，将记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。
7.下列施工过程中发生的事件中，属于不可抗力的有（ ）。
A.地震
B.水灾
C.社会动乱
D.发包人责任造成的火灾
E.承包人责任造成的爆炸
【答案】ABC
【解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克
服的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定
的其他情形。
8.对于施工中发生的不可抗力，《施工合同（示范文本）》规定发包人应承担的损失包括（ ）。
A.工程所需清理费
B.由承包人负责采购，运至施工场地用于施工材料的损害
C.工程本身的损害
D.工程损害导致第三方人员伤亡
E.承包人施工机械的停工损失
【答案】ABCD
【解析】通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施
工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）
承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应
采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
9.某项目施工过程中，由于空中飞行物坠落给施工造成了重大损害，（ ）应当由发包方承担。
A.承包方人员伤亡损失
B.发包方人员伤亡损失
C.承包方施工设备损坏的损失
D.运至施工场地待安装工程设备的损害
E.工程修复费用
【答案】BDE
【解析】通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施
工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）
承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；
（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应
采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
10.建设工程施工合同变更的估价原则有（ ）。
A.已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用
B.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，
由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价
C.已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的单价，
由发包人商定或确定变更工作的单价
D.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由发包人商定或确定变更工
作的单价
E.已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定
或确定变更工作的单价
【答案】ABE
【解析】变更的估价原则：①已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更
费用；②已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可在合理范围内参照类似子目的
单价，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价；③已标价工程量清单中无适用或类似子目的单
价，可按照成本加利润的原则，由监理人和合同当事人商定或确定变更工作的单价。
11.下列属于承包人违约的有（ ）。
A.私自将合同的全部或部分权利转让给其他人
B.经监理人批准，将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地
C.使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程
D.未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误
E.承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
【答案】ACDE
【解析】承包人的违约情况包括：①私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，将合同的全部或部分义
务转移给其他人；②未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤
离施工场地；③使用不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；④未能
按合同进度计划及时完成合同约定的工作，已造成或预期造成工期延误；⑤缺陷责任期内未对工程接收证抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
书所列缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，又拒绝按监理人指示再进行修补；⑥承包人
无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；⑦承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
12.下列属于发包人违约的是（ ）。
A.发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款
B.发包人原因造成停工的持续时间超过50天
C.发包人原因造成停工的持续时间超过30天
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
E.发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同
【答案】ADE
【解析】发包人的违约情况包括：①发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付
款申请和支付凭证，导致付款延误；②发包人原因造成停工的持续时间超过56天以上；③监理人无正当理
由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工；④发包人无法继续履行或明确表示不履行或实
质上已停止履行合同；⑤发包人不履行合同约定的其他义务。
13.《标准施工合同》中，承包人可以获得工期补偿的情形包括（ ）。
A.不可抗力停工期间的照管和后续清理
B.增加合同工作内容
C.因发包人违约承包人暂停施工
D.发包人原因导致工程质量缺陷
E.未按合同约定及时支付预付款、进度款
【答案】BCDE
【解析】本题考核的是承包人可以获得工期补偿的情形。不可抗力停工期间的照管和后续清理，只能获得
费用补偿，无法获得工期和利润补偿，B、C、D、E四个选项均可以获得工期、费用和利润的补偿。
14.根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（ ）。
A.延误发放图纸
B.不可抗力不能按期竣工
C.其他承包商的干扰
D.发包人原因导致工程质量缺陷
E.异常恶劣的气候条件
【答案】ACD
【解析】本题考查的是索赔管理。本题可用排除法。不能补偿费用的项目包括：异常恶劣的气候条件，不
可抗力不能按期竣工。
15.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人依据工程项目的需要和施工现场的实际情况，可以向承包人
发出变更通知的情况有（ ）。
A.删减部分合同规定工作内容交给其他承包人完成
B.更改部分工程的位置和尺寸
C.增加部分合同中约定的工程量
D.为了协调施工干扰而改变有关工程的施工时间和顺序
E.要求承包人使用其投标书内没有承诺必须到场的大型施工机械进场施工
【答案】BD
【解析】本题考查的是变更管理。标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：（1）取消合同中任何一项抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；
（3）改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准
的施工工艺或顺序；（5）为完成工程需要追加的额外工作。
16.某施工合同约定，现场主导施工机械一台，由承包人租得，台班单价为200元/台班，租赁费100元/天，
人工工资为50元/工日，窝工补贴20元/工日，以人工费和机械费为基数的综合费率为30%。在施工过程中，
发生了如下事件：①遇异常恶劣天气导致停工2天，人员窝工30工日，机械窝工2天；②发包人增加合同
工作，用工20工日，使用机械1台班；③场外大范围停电致停工1天，人员窝工20工日，机械窝工1天。
据此，下列选项正确的有（ ）。
A.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为800元
B.因异常恶劣天气停工可得的费用索赔额为1040元
C.因发包人增加合同工作，承包人可得的费用索赔额为1560元
D.因停电所致停工，承包人可得的费用索赔额为500元
E.承包人可得的总索赔费用为2500元
【答案】CD
【解析】本题考查的是费用索赔的计算。选项AB因异常恶劣天气停工只可以进行工期索赔；选项C，（20
×50＋1×200）×（1＋30%）＝1560（元）；选项D，20×20＋1×100＝500（元）；选项E，1560＋500＝
2060（元）。
17.根据《示范文本》，下列因不可抗力而发生的费用或损失中，应由发包人承担的有（ ）。
A.承包人的人员伤亡相关费用
B.已运至施工场地的材料和工程设备的损害
C.因工程损害造成的第三者财产损失
D.承包人施工机械的损害
E.承包人应监理人要求在停工期间照管工程的人工费用
【答案】BCE
【解析】本题考查的是不可抗力引起的合同价款调整。发承包双方承担的原则如下：（1）永久工程、已运
至施工现场的材料和工程设备的损坏，以及因工程损坏造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担。
（2）承包人施工设备的损坏由承包人承担。（3）发包人和承包人承担各自人员伤亡和财产的损失。（4）
因不可抗力影响承包人履行合同约定的义务，已经引起或将引起工期延误的，应当顺延工期，由此导致承
包人停工的费用损失由发包人和承包人合理分担，停工期间必须支付的工人工资由发包人承担。（5）因不
可抗力引起或将引起工期延误，发包人要求赶工的，由此增加的赶工费用由发包人承担。（6）承包人在停
工期间按照发包人要求照管、清理和修复工程的费用，由发包人承担。
18.根据《标准施工招标文件》中的合同条款，关于合理补偿承包人损失的说法，正确的是（ ）。
A.承包人遇到不利物质条件可进行利润索赔
B.因不可抗力造成工期延误，能进行工期索赔
C.异常恶劣天气导致的停工通常可以进行费用索赔
D.发包人原因引起的暂停施工只能进行工期索赔
E.提前向承包商提供材料，承包商只能索赔费用
【答案】BE
【解析】本题考查的是索赔。选项A，可索赔工期和费用；选项C，可索赔工期；选项D，可索赔工期、费
用和利润。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
19.按照《建设工程施工合同（示范文本）》，除专用合同条款另有约定外，变更估价按照以下约定处理（ ）。
A.已标价工程量清单或预算书有相同项目的，按照相同项目单价认定
B.已标价工程量清单或预算书中无相同项目，但有类似项目的，参照类似项目的单价认定
C.变更导致实际完成的变更工程量与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过
10%的，按照合理的成本与利润构成的原则，由双方协商确定变更工作的单价
D.因变更引起的价格调整应计入最终结算款中支付
E.已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润构成的原则，由总
监理工程师确定变更工作的单价
【答案】AB
【解析】本题考查的是变更估价。本题考查的是变更估价。选项C错误，变更导致实际完成的变更工程量
与已标价工程量清单或预算书中列明的该项目工程量的变化幅度超过15%的，按照合理的成本与利润构成的
原则，由双方协商确定变更工作的单价。选项D错误，因变更引起的价格调整应计入最近一期的进度款中
支付。选项E错误，已标价工程量清单或预算书中无相同项目及类似项目单价的，按照合理的成本与利润
构成的原则，由双方协商确定变更工作的单价。
20.工程施工过程中，下列因不可抗力事件导致的人员伤亡.财产损失及其费用增加，由承包人承担的有（ ）。
A.永久工程的损坏
B.施工机械的停工损失
C.工程设备的损害
D.已运至施工现场的材料损坏
E.承包人人员伤亡
【答案】BE
【解析】本题考查的是不可抗力。选项A.C.D，应由发包人承担。
21.承包人的工作中包括（ ）。
A.组织分包人参加发包人组织的图纸会审
B.提供本合同专用条款中约定的设备和设施
C.负责整个施工场地的管理工作
D.按照合同约定的时间内，向承包人提交详细施工组织设计
E.随时向分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是工程承包人的主要责任和义务。选项D是属于专业工程分包人的主要责任和义务。
22.根据《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》（GF—2003—0213），分包人的工作包括（ ）。
A.对分包工程进行施工.保修
B.向承包人提供详细施工组织设计
C.向监理方提交季度.月度进度报告
D.负责未交付的已完分包工程的成品保护工作
E.向业主按月提交工程款结算报告
【答案】ABD
【解析】本题考查的是专业工程分包人的主要责任和义务。选项C错误，应为向承包人提供进度报告；选
项E错误，应为向承包人按月提交工程价款结算报告。总之，分包人不能与业主或工程师发生直接的工作
联系。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
23.根据《建设工程施工劳务分包合同》（GF－2003－0214），在劳务分包人施工前，工程承包人应完成的
工作有（ ）。
A.向劳务分包人提供相应的工程资料
B.向劳务分包人支付劳动报酬
C.为劳务分包人从事危险作业的职工办理意外伤害保险
D.向劳务分包人提供生产、生活临时设施
E.交付具备劳务作业开工条件的施工场地
【答案】ADE
【解析】本题考查的是工程承包人的主要义务。承包人完成劳务分包人施工前期的工作包括：（1）向劳务
分包人交付具备本合同项下劳务作业开工条件的施工场地；（2）满足劳务作业所需的能源供应.通讯及施
工道路畅通；（3）向劳务分包人提供相应的工程资料；（4）向劳务分包人提供生产.生活临时设施。
24.承包人提交竣工验收申请报告的条件包括（ ）。
A.合同范围内的单位工程和工作已完成并符合合同要求
B.发包人已支付竣工结算价款
C.已按合同要求备齐了符合要求的竣工资料
D.竣工验收资料已经档案管理部门验收合格
E.监理人已经出具质量评估报告
【答案】AC
【解析】本题考查的是竣工验收。竣工验收是指承包人完成了全部合同工作后，发包人按合同要求进行的
验收。当工程具备以下条件时，承包人即可向监理人报送竣工验收申请报告：（1）除监理人同意列入缺陷
责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部单位工程以及有关工作，包括合
同要求的试验、试运行以及检验和验收均已完成，并符合合同要求；（2）已按合同约定的内容和份数备齐
了符合要求的竣工资料；（3）已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修
补工作清单以及相应施工计划；（4）监理人要求在竣工验收前应完成的其他工作；（5）监理人要求提交
的竣工验收资料清单。
25.根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF－2003－0214，需由劳务分包人承担的保险费用有
（ ）。
A.施工场地内劳务分包人自有人员生命财产
B.运至施工现场用于施工的材料和待安装设备
C.承包人提供给劳务人员使用的机械设备
D.从事危险作业的劳务分包人职工的意外伤害
E.施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备
【答案】ADE
【解析】本题考查的是保险和劳务报酬。根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF－2003－0214，
需由劳务分包人承担的保险费用有：施工场地内劳务分包人自有人员生命财产；从事危险作业的劳务分包
人职工的意外伤害；施工场地内劳务分包人自有的施工机械设备。
26.某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令，60天后，仍未向承包人发
出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。
A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工
B.不受设计变更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工
C.如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
取消工作
D.发包人原因造成暂停施工，承包人可不负责暂停施工期间工程的安全保障
E.要求发包人延长工期，支付合理利润
【答案】ACE
【解析】本题考查的是施工承包合同的主要内容。承包人可向监理人提交书面通知，要求监理人在收到书
面通知后28天内准许已暂停施工的工程或其中一部分工程继续施工。如监理人逾期不予批准，则承包人可
以通知监理人，将工程受影响的部分视为可取消工作。如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约，
应按发包人违约办理。由于发包人原因引起的暂停施工造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期
和（或）增加费用，并支付合理利润。
27.根据《标准设备采购合同》的规定，如专用条款无特别约定，则以下有关设备监造的说法，正确的是（ ）。
A.设备生产应当由买方进行监造
B.买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担
C.买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，买方可以解除合同
D.如买方人员对设备生产进行了监造，则不必再对设备进行发货前检验
E.交货前检验的有关费用由卖方承担
【答案】BE
【解析】本题考查的是设备采购合同监造及交货前检验。选项A，双方可以约定监造，不是应当监造。选项
C，买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建议。
选项D，监造不能免除交货前检验。
28.与施工合同不同的是，设计施工总承包合同增加了（ ）。
A.发包人要求
B.承包人建议书
C.合同协议书
D.中标通知书
E.投标函及投标函附录
【答案】AB
【解析】设计施工总承包合同文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、
通用合同条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单及组成设计施工总承包合同的其他文件。与施工合
同不同的是，设计施工总承包合同增加了发包人要求和承包人建议书两项内容，并将已标价工程量清单调
整为价格清单。
29.组成设计施工总承包合同的各项文件中，解释顺序在承包人建议书之前的有（ ）。
A.合同协议书
B.专用合同条款
C.通用合同条款
D.发包人要求
E.价格清单
【答案】ABCD
【解析】组成设计施工总承包合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释
合同文件的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤
通用合同条款；⑥发包人要求；⑦承包人建议书；⑧价格清单；⑨其他合同文件。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
30.下列关于发包人审查的说法错误的有（ ）。
A.承包人的设计文件提交监理人后，监理人应组织设计审查
B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过7天
C.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定，监理人应以书面形式通知承包人
D.承包人应根据监理人的书面说明，对承包人文件进行修改后重新报送发包人审查，审查期限重新起算
E.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为承包人的设计文件已获发包
人同意
【答案】AB
【解析】A项，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范
围和内容审查是否满足合同要求。B项，为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对
承包人的设计文件审查期限不超过21天。
31.下列情形导致的合同进度计划工作延误中，应当给予承包人延长工期和增加费用，并支付合理利润的有
（ ）。
A.因发包人原因导致的暂停施工
B.发包人提供的基准资料错误
C.承包人原因导致的暂停施工
D.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点
E.发包人未按合同约定及时支付预付款、进度款
【答案】ABDE
【解析】通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工
期和（或）增加费用，并支付合理利润：①发包人责任原因，包括：a.变更；b.未能按照合同要求的期限
对承包人文件进行审查；c.因发包人原因导致的暂停施工；d.未按合同约定及时支付预付款、进度款；e.
发包人提供的基准资料错误；f.发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；g.发包人未及时
按照“发包人要求”履行相关义务；h.发包人造成工期延误的其他原因。②政府管理部门的原因。
32.承包人编制进度付款支付分解报告的原则有（ ）。
A.勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成果文件的时间、对应的工作量进行分解
B.勘察设计费，按照价格清单中的价格，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
C.材料和工程设备费，分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定
的比例进行分解
D.技术服务培训费，按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解
E.其他工程价款，按照价格清单中的价格，结合合同进度计划拟完成的工程量或者比例进行分解
【答案】ACDE
【解析】承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的
款项进行分解并编制支付分解报告。分类和分解原则是：①勘察设计费，按照提供提交勘察设计阶段性成
果文件的时间、对应的工作量进行分解；②材料和工程设备费，分别按订立采购合同、进场验收合格、安
装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解；③技术服务培训费，按照价格清单中的单价，
结合合同进度计划对应的工作量进行分解；④其他工程价款，按照价格清单中的价格，结合合同进度计划
拟完成的工程量或者比例进行分解。以上的分解计算并汇总后，形成月度支付的分解报告。
33.按照标准总承包合同的规定，对发包人和承包人有约束力的合同文件包括（ ）。
A.招标文件
B.合同协议书抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.中标通知书
D.投标函
E.价格清单
【答案】BCDE
【解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的
组成文件包括：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用条款；⑤通用合同条款；
⑥发包人要求；⑦承包人建议书；⑧价格清单；⑨其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同文件的
其他文件。
34.对于发包人负责提供主材料和工程设备的包工部分包料承包方式，应在专用条款内写明材料和工程设备
的（ ）。
A.规格
B.价格
C.数量
D.名称
E.时间
【答案】ABCD
【解析】发包人是否负责提供工程材料和设备，在通用条款中也给出两种不同供选择的条款：一种是由承
包人包工包料承包，发包人不提供工程材料和设备；另一种是发包人负责提供主材料和工程设备的包工部
分包料承包方式。对于后一种情况，应在专用条款内写明材料和工程设备的名称、规格、数量、价格、交
货方式、交货地点等。因此，本题的正确答案为ABCD。
35.不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定条款有（ ），
双方应当明确本合同选用哪一条款的规定。
A.风险由发包人承担
B.风险由工程师承担
C.风险由承包人承担
D.风险由监理人承担
E.风险由分包人承担
【答案】AC
【解析】不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定有两个
供选择的条款：一是此风险由承包人承担；二是由发包人承担。因此，本题的正确答案为AC。
36.设计施工总承包合同，暂列金额在通用条款内列出的可选用的条款有（ ）。
A.区段工程应达到的要求
B.约定分部移交区段的名称
C.计日工费和暂估价均已包括在合同价格内，实施过程中不再另行考虑
D.发包人不提供施工设备或临时设施
E.实际发生的费用另行补偿的方式
【答案】CE
【解析】通用条款中对承包人在投标阶段，按照发包人在价格清单中给出的计日工和暂估价的报价均属于
暂列金额内支出项目。通用条款内分别列出两种可选用的条款，一种是计日工费和暂估价均已包括在合同
价格内，实施过程中不再另行考虑；另一种是实际发生的费用另行补偿的方式。因此，本题的正确答案为
CE。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
3.3 工程承包风险管理及担保保险
一、单项选择题
1.联合体中标的，其履约担保（ ）。
A.由组成联合体的各个主体分别递交
B.由组成联合体的各主体中的任一主体递交
C.由联合体的牵头人递交
D.由联合体各成员共同递交
【答案】C
【解析】本题考查的是联合体的履约担保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件
规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约担保格式要求。
2.施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险评估、风险应对和（ ）。
A.风险转移
B.风险跟踪
C.风险排序
D.风险监控
【答案】D
【解析】本题考查的是施工风险管理的任务和方法。施工风险管理过程包括施工全过程的风险识别、风险
评估、风险应对和风险监控。
3.下列防范土方开挖过程中塌方风险而采取的措施，属于风险转移对策的是（ ）。
A.投保建筑工程一切险
B.设置警示牌
C.进行专题安全教育
D.设置边坡护壁
【答案】A
【解析】本题考查的是施工风险管理的任务和方法。常用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及
其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风险转移的一种措施。防范土方开挖过程中塌方风险
属于难以控制的风险。
4.下列项目风险管理工作中，属于风险应对的是（ ）。
A.收集与项目风险有关的信息
B.监控可能发生的风险并提出预警
C.确定各种风险的风险量和风险等级
D.向保险公司投保难以控制的风险
【答案】D
【解析】本题考查的是施工风险管理的任务和方法。风险应对指的是针对项目风险而采取的相应对策。常
用的风险对策包括风险规避、减轻、自留、转移及其组合等策略。对难以控制的风险向保险公司投保是风
险转移的一种措施。
5.按照我国保险制度，建安工程一切险（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.由承包人投保
B.包含职业责任险
C.包含人身意外伤害险
D.投保人应以双方名义共同投保
【答案】D
【解析】本题考查的是工程保险的内容。按照我国保险制度，工程一切险包括建筑工程一切险.安装工程一
切险两类。在施工过程中如果发生保险责任事件使工程本体受到损害，已支付进度款部分的工程属于项目
法人的财产，尚未获得支付但已完成部分的工程属于承包人的财产，因此要求投保人办理保险时应以双方
名义共同投保。
6.下列工程担保中，应由发包人出具的有（ ）。
A.支付担保
B.履约担保
C.预付款担保
D.保修担保
【答案】A
【解析】本题考查的是支付担保。支付担保是中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付
义务的担保。发包人的支付担保实行分段滚动担保。
7.某承包商的投标总价为2000万元人民币，则投标保证金为（ ）万元，且其投标保证金有效期应当超出
投标有效期（ ）天。
A.400，60
B.200，30
C.80，0
D.40，0
【答案】D
【解析】本题考查的是投标担保。施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2％。投标保证金有效期
应当与投标有效期一致。
8.下列财产损失和人身伤害事件中，属于第三者责任险赔偿范围的是（ ）
A.项目承包商在施工工地的财产损失
B.项目承包商职工在施工工地的人身伤害
C.项目法人外聘员工在施工工地的人身伤害
D.项目法人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失
【答案】D
【解析】本题考查的是工程保险种类。第三者责任险是指由于施工的原因导致项目法人和承包人以外的第
三人受到财产损失或人身伤害的赔偿。选项A属于工程一切险的范围。
9.下列担保中，担保金额在担保有效期内逐步减少的是（ ）。
A.预付款担保
B.投标担保
C.履约担保
D.支付担保
【答案】A抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是预付款担保。选项BCD的三种担保金额在担保有效期内是不变的。预付款一般逐月
从工程付款中扣除，预付款担保的担保金额也相应逐月减少。
10.根据《招标投标法实施条例》，对某3000万元投资概算的工程项目进行招标时，施工投标保证金额度
符合规定的是（ ）万元人民币。
A.70
B.60
C.100
D.120
【答案】B
【解析】本题考查的是工程担保和投标担保。根据《招标投标法实施条例》规定，投标保证金不得超过招
标项目估算价的2%，实施条例中无80万元人民币上限的规定。
11.下列在建设工程中发生的事件中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A.台风导致脚手架坍塌
B.雷电引起火灾
C.建筑材料运输车在工地被吊袋砸坏
D.洪灾引起的沉降
【答案】C
【解析】建筑工程一切险是承保各类民用、工业和公用事业建筑工程项目，包括道路、桥梁、水坝、港口
等，在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。建筑工程一切险中，保险人对下列原
因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、
洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强
大的自然现象；②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事
件，包括火灾和爆炸。建筑工程一切险的除外责任中，非外力引起的机械或电气装置的本身损坏，或施工
用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失。ABD三项是因自然灾害而引起责任范围内的；C项是除外责
任。
12.建筑工程一切险的除外责任包括（ ）造成的损失。
A.台风
B.暴雨引起地面下陷
C.雷电引起火灾
D.自然磨损
【答案】D
【解析】建筑工程一切险中保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：①设计错误引起的损失和费用；
②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气
候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；③因原材料缺陷或工
艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的
机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检
修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；⑦盘点时发
现的短缺；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；⑨除非另
有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；
⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合
格或实际占有或使用或接受的部分。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
13.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部
分建筑物损坏，业主向保险公司提出索赔，则应由（ ）。
A.保险公司承担全部损失
B.保险公司承担除外责任以外的全部损失
C.业主自行承担全部损失
D.业主和保险公司协商分担损失
【答案】C
【解析】建筑工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地之时起
始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占用或使用或接受
该部分或全部工程之时终止，以先发生者为准。因该工程已经竣工移交，所以保险责任也应终止。
14.某工程投保了建设工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，保险人负责赔偿的事件是（ ）。
A.大雨造成现场档案资料损毁
B.雷电击毁现场施工用配电柜
C.设计错误导致部分工程拆除重建
D.施工机械过度磨损需要停工检修
【答案】B
【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：①自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、
龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人
力不可抗拒的破坏力强大的自然现象。②意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失
或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。ACD三项均属于建设工程一切险的除外责任。
15.建筑工程一切险往往还加保（ ）。
A.安装工程一切险
B.人身意外伤害险
C.机械损坏险
D.第三者责任险
【答案】D
【解析】建筑工程一切险往往还加保第三者责任险。第三者责任险是指凡工程期间的保险有效期内因工地
上发生意外事故造成工地及邻近地区的第三者人身伤亡或财产损失，依法应由被保险人承担的经济赔偿责
任。
16.根据九部委发布的《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（ ）以发包人和承包人的共同名义
投保建筑工程一切险。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.分包人
【答案】B
【解析】本题考查的是工程建设涉及的主要险种。承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保
险人投保建筑工程一切险。
17.关于中华人民共和国境内用人单位投保工伤保险的说法，正确的是（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.需为本单位全部职工缴纳工伤保险费
B.只需为与本单位订有书面劳动合同的职工投保
C.只需为本单位的长期用工缴纳工伤保险费
D.可以只为本单位危险作业岗位人员投保
【答案】A
【解析】本题考查的是建筑意外伤害保险的规定。工伤保险的投保人是中华人民共和国境内的用人单位，
而被保险人则是其用人单位的全部职工或者雇工。在这里应特别注意的是，无论劳动者与用人单位订立了
书面劳动合同还是未签订劳动合同，劳动者的用工形式无论是长期工、季节工、临时工，只要形成了劳动
关系或事实上形成了劳动关系的职工，均享有工伤保险待遇的权利。
18.以下关于投标担保的说法，错误的是（ ）。
A.投标人撤回已提交的投标文件，应在投标截止时间前书面通知招标人
B.招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还
C.投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金
D.招标人最迟应在书面合同签订后15日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息
【答案】D
【解析】投标人撤回已提交的投标文件，应在投标截止时间前书面通知招标人。
招标人已收取投标保证金的，应自收到投标人书面撤回通知之日起5日内退还。
投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
招标人最迟应在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
19.《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直
有效。发包人应在工程接收证书颁发后（ ）天内将履约担保退还给承包人。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】D
【解析】《标准施工招标文件》通用合同条款规定，承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书
前一直有效。发包人应在工程接收证书颁发后28天内将履约担保退还给承包人。
20.发包人给承包人预付款，是用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临时设施
及组织施工队伍进场等。预付款一般应在开工前（ ）天支付，额度和预付办法在专用合同条款中约定。
预付款必须专用于合同工程。
A.7
B.14
C.21
D.28
【答案】A
【解析】发包人给承包人预付款，是用于承包人为合同工程施工购置材料、工程设备、施工设备、修建临
时设施及组织施工队伍进场等。预付款一般应在开工前7天支付，额度和预付办法在专用合同条款中约定。
预付款必须专用于合同工程。
21.根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017）138号），抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。
A.3%
B.5%
C.10%
D.15%
【答案】A
【解析】根据《住房城乡建设部财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》（建质〔2017）138
号），工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。
二、多项选择题
1.关于预付款担保，下列说法正确的是（ ）。
A.预付款担保，是承包人与发包人签订合同后领取预付款之前，由承包人提供的担保
B.承包人还清全部预付款后，发包人应退还预付款担保
C.预付款担保的主要作用在于保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额
D.如果承包人中途毁约，中止工程，使发包人不能在规定期限内从应付工程款中扣除全部预付款，则发包
人作为保函的受益人有权凭预付款担保向银行索赔该保函的担保金额作为补偿
E.预付款担保的主要形式是保证担保
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是预付款担保和支付担保。选项E，正确的表述应为“预付款担保的主要形式是银行保
函”。
2.关于履约担保的说法，正确的有（ ）。
A.履约担保是为保证正确、合理使用发包人支付的预付款而提供的担保
B.履约担保有效期始于工程开工之日，终止日期可以约定在工程竣工交付之日
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.质量保证金由发包人从工程进度款中扣除，总额一般限制在合同总价款的5%
E.履约担保书由商业银行开具，金额在保证金的担保金额之内
【答案】BC
【解析】本题考查的是履约担保。选项A，正确的说法应为“履约担保，是指招标人在招标文件中规定的要
求中标的投标人提交的保证履行合同义务和责任的担保”。选项E，正确的说法应为“履约担保书由担保公
司或者保险公司开具”。
3.下列工程担保中，以保护发包人合法权益为目的的有（ ）。
A.投标担保
B.支付担保
C.履约担保
D.预付款担保
E.工程保修担保
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是预付款担保和支付担保。选项B，支付担保是以保护承包人合法权益为目的的担保。
4.施工项目本身的风险主要有（ ）。
A.施工组织管理风险抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.施工进度延误风险
C.施工质量安全风险
D.工程分包风险
E.市场风险
【答案】ABCD
【解析】施工项目本身的风险主要有施工组织管理风险、施工进度延误风险、施工质量安全风险、工程分
包风险、工程款支付及结算风险等；施工项目外部环境风险主要有市场风险、政策风险、社会风险、自然
环境风险等。
5.施工项目外部环境风险主要有（ ）。
A.施工组织管理风险
B.施工进度延误风险
C.社会风险
D.政策风险
E.市场风险
【答案】CDE
【解析】施工项目本身的风险主要有施工组织管理风险、施工进度延误风险、施工质量安全风险、工程分
包风险、工程款支付及结算风险等；施工项目外部环境风险主要有市场风险、政策风险、社会风险、自然
环境风险等。
6.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。
A.领有公共运输执照施工车辆的损失
B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡
C.施工建筑物的损害
D.业主在工地的原有建筑物受到的损害
E.临时工程受到的损害
【答案】AD
【解析】建筑工程一切险的保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：①设计错误引起的损失和费用；
②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气
候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；③因原材料缺陷或工
艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；④非外力引起的
机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；⑤维修保养或正常检
修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；⑦盘点时发
现的短缺；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；⑨除非另
有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；
⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合
格或实际占有或使用或接受的部分。
7.建筑工程一切险中的除外责任包括（ ）。
A.地震
B.洪水
C.设计错误引起的损失
D.自然磨损
E.维修保养费用抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】CDE
【解析】保险人不负责赔偿的损失，其造成原因包括保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：①设
计错误引起的损失和费用；②自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗
漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和
费用；③因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支
付的费用；④非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身
损失；⑤维修保养或正常检修的费用；⑥档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包
装物料的损失；⑦盘点时发现的短缺；⑧领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船
舶和飞机的损失；⑨除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属
于被保险人的财产的损失；⑩除非另有约定，在本保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人
签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
4.1 工程进度影响因素与进度计划系统
一、单项选择题
1.按项目组成编制的施工进度计划不包括（ ）。
A.施工总进度计划
B.单位工程施工进度计划
C.分部分项工程进度计划
D.单项工程施工进度计划
【答案】D
【解析】按项目组成编制的施工进度计划包括：施工总进度计划 、 单位工程施工进度计划及分部分项工
程进度计划。
2.施工进度计划的编制方法有多种，其中（ ）是一种最简单并运用最广泛的传统的计划方法。
A.横道图
B.双代号网络计划
C.单代号网络计划
D.双代号时标网络计划
【答案】A
【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图是一种最简单并运用最广泛的传统的计划方法。
故选项A正确。
3.下列关于横道图进度计划法特点的说法，正确的是（ ）。
A.工序（工作）之间的逻辑关系表达清楚
B.不能反映工程费用与工期之间的关系
C.可以适应大的进度计划系统
D.能够直观确定计划的关键工作.关键线路与时差
【答案】B
【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。工程进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、
使用方便等优点，但也有不足：①不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系；②不能反映影
响工期的关键工作和关键线路；③不能反映工作所具有的机动时间（时差）；④不能反映工程费用与工期
之间的关系，因而不便于施工进度计划的优化。特别是对于大型工程项目，因其工作构成及逻辑关系复杂、
无法利用计算机来进行计算分析。因此，采用横道图进行施工进度管理，有一定的局限性。
4.下列关于横道图进度计划的表述中，错误的是（ ）。
A.横道图是一种最简单.运用最广泛的进度计划方法
B.横道图的表头为工作及其简要说明，工作进展表现在时间表格上
C.横道图也可将工作简要说明直接放在横道线条上
D.横道图主要运用于大中型建设项目的进度管理
【答案】D
【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。选项D，横道图用于小型项目或大型项目子项目上。
5.在双代号网络图中，虚工作（ ）。
A.既不消耗时间，也不消耗资源抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.只消耗时间，不消耗资源
C.既消耗时间，又消耗资源
D.只消耗资源，不消耗时间
【答案】A
【解析】本题考查的是双代号网络计划。在双代号网络图中，虚工作是实际工作中并不存在的一项虚设工
作，故既不消耗时间，也不消耗资源。
6.在建设工程常用网络计划表示方法中，（ ）是以箭线及其两端节点的编号表示工作的网络图。
A.双代号网络图
B.单代号网络图
C.单代号时标网络图
D.单代号搭接网络图
【答案】A
【解析】本题考查的是双代号网络计划。双代号网络图是以箭线及两端节点的编号表示工作的网络图。
7.某项目基础施工的横道图如下图，第四周的施工人数是（ ）人。
A.22
B.12
C.18
D.24
【答案】D
【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。由表格可以看出，第四周施工任务有砖基础和土方回
填两项任务，施工人数分别是16人和8人，合计施工人数16＋8＝24人。
8.关于横道图进度计划表的说法，正确的是（ ）。
A.横道图的一行可容纳多项工作
B.计划调整比较方便
C.可以直观地确定计划的关键线路
D.工作逻辑关系易于表达清楚
【答案】A
【解析】本题考查的是横道图进度计划的编制方法。横道图的另一种形式是将工作简要说明直接放在横道
上。这样，一行上可容纳多项工作，一般运用在重复性任务上。横道图的缺点：
（1）工序（工作）之间的逻辑关系可以设法表达，但不易表达清楚；
（2）适用于手工编制计划；
（3）没有通过严谨的进度计划时间参数计算，不能确定计划的关键工作、关键路线与时差；
（4）计划调整只能用手工方式进行，其工作量较大；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（5）难以适应大的进度计划系统。
二、多项选择题
1.利用横道图表示建设工程进度计划的优点有（ ）。
A.明确反映关键工作
B.明确反映关键线路
C.施工过程及其先后顺序表达比较清楚
D.绘图简单
E.明确反映工作机动时间
【答案】CD
【解析】横道图表示法的优点是：绘图简单，施工过程及其先后顺序表达比较清楚，时间和空间状况形象
直观，使用方便，因而工程中常采用横道图来表达施工进度计划。
2.工程监理总进度分解计划按工程进展阶段分解的监理工作计划包括（ ）。
A.施工准备阶段监理工作计划
B.地基与基础工程施工阶段监理工作计划
C.主体结构工程施工阶段监理工作计划
D.年度监理工程进度计划
E.季度监理工程进度计划
【答案】ABC
【解析】工程监理总进度分解计划包括：①按工程进展阶段分解的监理工作计划，如施工准备阶段监理工
作计划、地基与基础工程施工阶段监理工作计划、主体结构工程施工阶段监理工作计划等；②按时间进展
阶段分解的监理工作计划，如年度监理工程进度计划、季度监理工程进度计划、月度监理工作进度计划等。
3.工程监理总进度分解计划按时间进展阶段分解的监理工作计划包括（ ）。
A.施工准备阶段监理工作计划
B.地基与基础工程施工阶段监理工作计划
C.主体结构工程施工阶段监理工作计划
D.年度监理工程进度计划
E.季度监理工程进度计划
【答案】DE
【解析】工程监理总进度分解计划包括：①按工程进展阶段分解的监理工作计划，如施工准备阶段监理工
作计划、地基与基础工程施工阶段监理工作计划、主体结构工程施工阶段监理工作计划等；②按时间进展
阶段分解的监理工作计划，如年度监理工程进度计划、季度监理工程进度计划、月度监理工作进度计划等。
4.阶段性设计进度计划包括（ ）。
A.设计准备工作进度计划
B.方案设计工作进度计划
C.初步设计（技术设计）工作进度计划
D.工艺设计作业进度计划
E.结构设计作业进度计划
【答案】ABC
【解析】阶段性设计进度计划。阶段性设计进度计划包括：设计准备工作进度计划、方案设计工作进度计
划、初步设计（技术设计）工作进度计划和施工图设计工作进度计划。这些计划是用来控制各阶段设计工抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
作进度，从而实现阶段性设计进度目标。
设计作业进度计划。为了控制各专业设计进度，应根据施工图设计工作进度计划、单位工程设计工日定额
及所投入的设计人员数，编制各专业设计作业进度计划，如工艺设计、结构设计、建筑设计、电气设计、
通信设计等。
5.设计作业进度计划包括（ ）。
A.设计准备工作进度计划
B.方案设计工作进度计划
C.建筑设计作业进度计划
D.工艺设计作业进度计划
E.结构设计作业进度计划
【答案】CDE
【解析】阶段性设计进度计划。阶段性设计进度计划包括：设计准备工作进度计划、方案设计工作进度计
划、初步设计（技术设计）工作进度计划和施工图设计工作进度计划。这些计划是用来控制各阶段设计工
作进度，从而实现阶段性设计进度目标。
设计作业进度计划。为了控制各专业设计进度，应根据施工图设计工作进度计划、单位工程设计工日定额
及所投入的设计人员数，编制各专业设计作业进度计划，如工艺设计、结构设计、建筑设计、电气设计、
通信设计等。
6.工程建设总进度计划表格部分包括（ ）。
A.工程项目一览表
B.工程项目总进度计划
C.投资计划年度分配表
D.工程项目进度平衡表
E.年度计划项目表
【答案】ABCD
【解析】工程建设总进度计划的主要内容包括文字和表格两部分。
①文字部分。说明工程项目概况和特点，安排工程建设总进度的原则和依据，建设投资来源和资金年度安
排情况，工程设计、设备交付和施工力量进场时间的安排，道路、供电、供水等方面的协作配合及进度衔
接，计划中存在的主要问题及采取的措施，需要解决的重大问题等。
②表格部分。包括工程项目一览表、工程项目总进度计划、投资计划年度分配表和工程项目进度平衡表。
4.2 流水施工进度管理
一、单项选择题
1.用来表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数是（ ）。
A.施工段
B.流水节拍
C.流失步距
D.施工过程
【答案】D
【解析】
工艺参数主要是用以表达流水施工在施工工艺方面进展状态的参数，通常包括施工过程和流水强度两个参
数。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
2.在有足够工作面的前提下，组织（ ）时，施工工期最短。
A.平行施工
B.依次施工
C.分包施工
D.流水施工
【答案】A
【解析】本题考查的是流水施工方式。平行施工方式具有以下特点：（1）充分地利用工作面进行施工，工
期短；（2）如果每一个施工对象均按专业成立工作队，劳动力及施工机具等资源无法均衡使用；（3）如
果由一个工作队完成一个施工对象的全部施工任务，则不能实现专业化施工，不利于提高劳动生产率；（4）
单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量成倍地增加，不利于资源供应的组织；（5）施工现场
的组织管理比较复杂。
3.流水强度是指某专业工作队在（ ）。
A.单位时间内所完成的工程量
B.一个施工段上所完成的工程量
C.单位时间内所需某种资源的数量
D.一个施工段上所需某种资源的数量
【答案】A
【解析】流水强度是指流水施工的某施工过程（专业工作队）在单位时间内所完成的工程量，也称为流水
能力或生产能力。
4.下列选项中，流水施工参数表示正确的是（ ）。
A.施工队数、流水步距、流水节拍、施工段数
B.施工过程数、施工段数、流水节拍、流水步距
C.搭接时间、工作面、流水节拍、施工工期
D.搭接时间、间歇时间、施工队数、流水节拍
【答案】B
【解析】流水施工参数包括工艺参数、空间参数和时间参数。（1）工艺参数：通常包括施工过程和流水强
度。（2）空间参数：通常包括工作面和施工段。（3）时间参数：主要包括流水节拍、流水步距和流水施
工工期等。
5.建设工程组织流水施工时，专业工作队在各个施工段上完成其专业施工过程所必需的持续时间是（ ）。
A.流水强度
B.流水节拍
C.流水步距
D.时间定额
【答案】B
【解析】流水节拍是指在组织流水施工时，某个专业工作队在一个施工段上的施工时间。
6.下列关于施工段与专业队关系的叙述中，说法错误的是（ ）。
A.施工段数目过多会降低施工速度
B.施工段数目过多会延长工期
C.施工段数目的确定与专业队数目没有关系抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.施工段过少可能造成窝工
【答案】C
【解析】施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。施工段数目过多，会降低施工速度，延长工期；
施工段过少，不利于充分利用工作面，可能造成窝工。
7.建设工程组织流水施工时，施工过程数为n，施工段数为m个，则流水步距的总数为（ ）。
A.n
B.n-1
C.m
D.m-1
【答案】B
【解析】流水步距的数目取决于参加流水的施工过程数。如果施工过程数为n个，则流水步距的总数为n-1
个。
8.根据流水施工组织方式的概念，区别流水施工组织方式的特征参数是（ ）。
A.流水步距
B.流水节拍
C.施工工期
D.施工段数
【答案】B
【解析】流水节拍是流水施工的主要参数之一，它表明流水施工的速度和节奏性。流水节拍小，其流水速
度快，节奏感强；反之则相反。流水节拍决定着单位时间的资源供应量，同时，流水节拍也是区别流水施
工组织方式的特征参数。
9.在下列施工组织方式中，能实现工作专业化施工的组织方式是（ ）。
A.依次施工
B.平行施工
C.搭接施工
D.流水施工
【答案】D
【解析】流水施工中各工作队实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率。
10.建设工程组织流水施工时，相邻两个专业工作队在同一施工段开始施工的最小间隔时间称为（ ）。
A.流水节拍
B.流水强度
C.流水步距
D.时间定额
【答案】C
【解析】流水步距是指组织流水施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时
间。
11.下列流水施工空间参数中，某专业工种所必须具备的活动空间是指（ ）。
A.施工层
B.施工段抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.工作面
D.施工过程
【答案】C
【解析】工作面是指供某专业工种的工人或某种施工机械进行施工的活动空间。
12.某工程由5个施工过程组成，分为三个施工段组织固定节拍流水施工。在不考虑提前插入时间的情况下，
要求流水施工工期不超过42天，则流水节拍的最大值为（ ）天。
A.4
B.5
C.6
D.8
【答案】C
【解析】施工过程数目n=5，施工段数目m=3，工期T=42，流水节拍用t表示，流水施工工期T=（m+n-1）
t，计算可得t=6。
13.某建设工程划分为4个施工过程、3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。流水节拍分别为4天，6
天，4天和2天，则流水步距为（ ）天。
A.2
B.3
C.4
D.6
【答案】A
【解析】加快的成倍节拍流水施工，即等步距异节奏流水施工，是指在组织异节奏流水施工时，按每个施
工过程流水节拍之间的比例关系，成立相应数量的专业工作队而进行的流水施工。流水步距是指组织流水
施工时，相邻两个施工过程（或专业工作队）相继开始施工的最小间隔时间。加快的成倍节拍流水施工下
的流水步距等于流水节拍的最大公约数，所以流水步距=min[4，6，4，2]=2（天）。
14.某工程划分为3个施工过程、4个施工段，组织加快的成倍节拍流水施工，各施工过程的流水节拍分别
为6、4和4天，则应组织（ ）个专业工作队。
A.3
B.4
C.6
D.7
【答案】D
【解析】确定专业工作队数目每个施工过程成立的专业工作队数目可按下式计算：bj=tj/K。式中，bj为第
j个施工过程的专业工作队数目；tj为第j个施工过程的流水节拍；K为流水步距。流水步距等于流水节拍
的最大公约数，K=min［6，4，4］=2；b1=6/2=3；b2=4/2=2；b3=4/2=2；n=3+2+2=7。
15.某分部工程的4个施工过程（Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ）组成，分为6个施工段。流水节拍均为3天，无组织间
歇时间和工艺间歇时间，但施工过程Ⅳ需提前1天插入施工，该分部工程的工期为（ ）天。
A.21
B.24
C.26
D.27抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】C
【解析】提前插入时间是指相邻两个专业工作队在同一施工段上共同作业的时间。在工作面允许和资源有
保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可以缩短流水施工工期。对于有提前插入时间的固定节拍流水
施工，其流水施工工期T可按下式计算：T=（m+n-1）t+∑G+∑Z-∑C；则工期T=（4+6-1）×3-1=26（天）。
16.某分部工程有3个施工过程，各分为5个流水节拍相等的施工段组织加快的成倍节拍流水施工，已知各
施工过程的流水节拍分别为4天、6天、4天，则流水步距和专业工作队数分别为（ ）。
A.6天和3个
B.4天和4个
C.4天和3个
D.2天和7个
【答案】D
【解析】具体计算过程如下：①计算流水步距。流水步距等于流水节拍的最大公约数，即：K=min{4，6，
4}=2。②确定专业工作队数目。每个施工过程成立的专业工作队数目=施工过程的流水节拍除以其流水步距
的商，即：bI=4/2=2，bII=6/2=3，bIII=4/2=2，于是，参与该工程流水施工的专业工作队总数n′为：n′
=2＋3＋2=7。
17.固定节拍流水施工与加快的成倍节拍流水施工相比较，共同的特点是（ ）。
A.相邻专业工作队的流水步距相等
B.专业工作队数等于施工过程数
C.不同施工过程的流水节拍均相等
D.专业工作队数等于施工段数
【答案】A
【解析】固定节拍流水施工的特点有：①所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等；②相邻施工过
程的流水步距相等，且等于流水节拍；③专业工作队数等于施工过程数，即每一个施工过程成立一个专业
工作队，由该队完成相应施工过程所有施工段上的任务；④各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，
施工段之间没有空闲时间。加快的成倍节拍流水施工的特点有：①同一施工过程在其各个施工段上的流水
节拍均相等；不同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；②相邻专业工作队的流水步距相等，且
等于流水节拍的最大公约数（K）；③专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作
队，而对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；④各个专业工作队在施工段上
能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。故共同的特点是相邻专业团队的流水步距相等。
18.建设工程组织流水施工时，如果存在间歇时间和提前插入时间，则（ ）。
A.间歇时间会使流水施工工期延长，而提前插入时间会使流水施工工期缩短
B.间歇时间会使流水施工工期缩短，而提前插入时间会使流水施工工期延长
C.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期延长
D.无论是间歇时间还是提前插入时间，均会使流水施工工期缩短
【答案】A
【解析】所谓间歇时间，是指相邻两个施工过.程之间由于工艺或组织安排需要而增加的额外等待时间，包
括工艺间歇时间（Gj，j+1）和组织间歇时间（Zj，j十1）。所谓提前插入时间，是指相邻两个专业工作
队在同一施工段上共同作业的时间。在工作面允许和资源有保证的前提下，专业工作队提前插入施工，可
以缩短流水施工工期。
19.建设工程组织流水施工时，相邻专业工作队之间的流水步距相等，且施工段之间没有空闲时间的是（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.非节奏流水施工和加快的成倍节拍流水施工
B.一般的成倍节拍流水施工和非节奏流水施工
C.固定节拍流水施工和加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工和固定节拍流水施工
【答案】C
【解析】固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点如下：（1）相邻施工过程的流水步距相
等，且等于流水节拍；（2）各个专业工作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。加快
的成倍节拍流水施工的特点如下：（1）相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的最大公约数（K）；
（2）各个专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
20.某分部工程有4个施工过程，各分为3个施工段组织加快的成倍节拍流水施工。各施工过程在各施工段
上的流水节拍分别为6、4、6、4天，则专业工作队数应为（ ）个。
A.3
B.4
C.6
D.10
【答案】D
【解析】成倍节拍流水施工的计算过程如下：
①计算流水步距，流水步距等于流水节拍的最大公约数，即K=min［6，4，6，4］=2；
②确定专业工作队数目，每个施工过程成立的专业工作队数目可按公式bj＝tj/K计算；
③参与该工程流水施工的专业工作队总数n′=∑bj=3+2+3+2=10（个）。
21.某分部工程有3个施工过程，各分为4个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分别为6、4、
4天。如果组织加快的成倍节拍流水施工。则专业工作队数和流水施工工期分别为（ ）。
A.3个和20天
B.4个和25天
C.5个和24天
D.7个和20天
【答案】D
【解析】首先确定流水步距K＝各施工过程流水节拍的最大公约数{6，4，4}＝2（天）；各施工过程的专业
工作队数分别为：b1＝6/2＝3（个），b2＝4/2＝2（个），b3＝4/2＝2（个），专业工作队总和n1＝7（个）；
则流水施工工期T＝（m＋n1-1）·K＝（4＋7－1）×2＝20（天）。
22.基础分部工程有4个施工过程，分别为挖槽、混凝土垫层、砌筑和回填，分为5个施工段组织固定节拍
流水施工。已知各施工过程的流水节拍为4天，垫层与砌筑之间有7天间歇时间，回填提前插入1天，则
流水施工工期应为（ ）天。
A.30
B.35
C.38
D.42
【答案】C
【解析】有提前插入时间的固定节拍流水施工：T=（m+n-1）*t+ΣG+ΣZ-ΣC=（5+4-1）×4+7-1=38天。
23.某现浇钢筋混凝土建筑结构的施工，其主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
每个施工过程在施工段上的延续时间均为5天，划分为3个施工段，则总工期为（ ）天。
A.25
B.35
C.40
D.45
【答案】A
【解析】主体工程由支模板、绑扎钢筋和浇筑混凝土3个施工过程组成，每个施工过程在施工段上的延续
时间均为5天，划分为3个施工段，可以判断此为固定节拍流水施工，m=3，n=3，t=5，根据固定节拍流水
施工工期的计算：T=（m+n-1）t=（3+3-1）*5=25天。
24.为了缩短流水施工工期，一般均采用（ ） 方式。
A.固定节拍流水施工
B.无节奏流水施工
C.加快的成倍节拍流水施工
D.一般的成倍节拍流水施工
【答案】C
【解析】为了缩短流水施工工期，一般均采用加快的成倍节拍流水施工方式。
25.建设工程组织非节奏流水施工时，计算流水步距的基本步骤是（ ）。
A.取最大值→错位相减→累加数列
B.错位相减→累加数列→取最大值
C.累加数列→错位相减→取最大值
D.累加数列→取最大值→错位相减
【答案】C
【解析】在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距。基本步骤为：①对每
一个施工过程在各施工段上的流水节拍依次累加，求得各施工过程流水节拍的累加数列；②将相邻施工过
程流水节拍累加数列中的后者错后一位，相减后求得一个差数列；③在差数列中取最大值，即为这两个相
邻施工过程的流水步距。
26.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为2、4、3、4天和3、5、
4、5天，则流水步距和流水施工工期分别为（ ）天。
A.2和19
B.3和20
C.4和20
D.5和19
【答案】B
【解析】在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减大差法计算流水步距，计算如下：
①求各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：2，6，9，13，施工过程Ⅱ：3，8，12，17；
②错位相减得差数列为：{2，3，1，1，－17}；
③流水步距KⅠ，Ⅱ＝max{2，3，1，1，－17}＝3（天）；
④施工工期：T＝∑K＋∑tn＝[3＋（3＋5＋4＋5）]＝20（天）。
27.某粮库工程拟建三个结构形式与规模完全相同的粮库，施工过程主要包括：挖基槽、浇筑混凝土基础、
墙板与屋面板吊装和防水。根据施工工艺要求，浇筑混凝土基础1周后才能进行墙板与屋面板吊装。各施抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
工过程的流水节拍见表3，试分别计算组织四个专业工作队和增加相应专业工作队的流水施工工期各为（ ）
周。
A.30和19
B.27和19
C.27和18
D.19和27
【答案】B
【解析】该工程为有工艺间歇时间的成倍节拍流水施工，施工过程n=4，施工段数m=3。①每个施工过程由
一个专业队完成。采用累加数列错位相减取大差法求流水步距，则：KⅠ，Ⅱ=2（周），KⅡ，Ⅲ=4（周），
KⅢ，Ⅳ=14（周）。流水步距之和为20周，最后一个施工过程（专业队）完成所需的时间为：2×3=6（周）。
4个专业队的流水施工工期：T=∑K+∑tn+∑Z =20+6+1=27（周）。②有的施工过程需用增加专业队加快完
成。流水步距：K=min[2，4，6，2]=2（周）；确定专业队数：b1=2/2=1，b2=4/2=2，b3=6/2=3，b4=2/2=1，
专业工作队总数n′=7；确定流水工期：T=（3+7－1）×2+1=19（周）。
28.某分部工程有3个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为4、3、2、5；2、5、4、
3和4、3、3、4天，则3个施工过程之间的流水步距分别为（ ）天。
A.5和4
B.5和3
C.4和2
D.3和4
【答案】A
【解析】在非节奏流水施工中，通常采用累加数列错位相减取大差法计算流水步距：
①各施工过程流水节拍的累加数列：施工过程Ⅰ：4，7，9，14；施工过程Ⅱ：2，7，11，14；施工过程Ⅲ：
4，7，10，14。
②错位相减求得差数列：
二、多项选择题
1.表达流水施工在时间安排上所处的参数有（ ）。
A.流水步距
B.流水节拍
C.流水施工工期
D.流水强度抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
E.流水段
【答案】ABC
【解析】时间参数是表达流水施工在时间安排上所处状态的参数，主要包括流水节拍、流水步距和流水施
工工期等。
2.建设工程组织流水施工时，确定流水步距时应满足的基本要求有（ ）。
A.相邻专业工作队在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接
B.流水步距的值应等于流水节拍值中的最大值
C.各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业
D.各施工过程按各自流水速度施工，始终保持工艺先后顺序
E.流水步距的数目应等于施工过程数
【答案】ACD
【解析】流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施
工的组织方式。确定流水步距时，一般应满足以下基本要求：（1）各施工过程按各自流水速度施工，始终
保持工艺先后顺序；（2）各施工过程的专业工作队投入施工后保持连续作业；（3）相邻两个施工过程（或
专业工作队）在满足连续施工的条件下，能最大限度地实现合理搭接。
3.用流水作业组织工程的施工，与顺序施工、平行施工等组织施工的方式相比有（ ）的特点。
A.可以寻找出关键工作来指导施工
B.劳动力、材料供应均衡
C.专业工作队能够连续施工
D.工期适中
E.可组织专业化施工队提高劳动生产率
【答案】BCE
【解析】流水施工方式具有以下特点：（1）尽可能地利用工作面进行施工，工期比较短；（2）各工作队
实现了专业化施工，有利于提高技术水平和劳动生产率；（3）专业工作队能够连续施工，同时能使相邻专
业队的开工时间最大限度地搭接；（4）单位时间内投入的劳动力、施工机具、材料等资源量较为均衡，有
利于资源供应的组织；（5）为施工现场的文明施工和科学管理创造了有利条件。
4.下列关于流水施工的表述中，正确的有（ ）。
A.流水施工工期就是整个建设工程的总工期
B.划分施工段的目的就是为了组织流水施工
C.流水步距的大小取决于相邻两个施工过程在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式
D.施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求
E.专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数
【答案】BCDE
【解析】施工段的数目要满足合理组织流水施工的要求。流水步距的大小取决于相邻两个施工过程（或专
业工作队）在各个施工段上的流水节拍及流水施工的组织方式。划分施工段的目的就是为了组织流水施工。
根据固定节拍流水施工与成倍节拍流水施工可知专业工作队数不会少于参加流水的施工过程数。流水施工
的工期是指从第一个专业工作队投入流水施工开始，到最后一个专业工作队完成流水施工为止的整个持续
时间。
5.建设工程组织固定节拍流水施工的特点有（ ）。
A.施工过程在各施工段上的流水节拍不尽相等抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.各专业工作队在各施工段上能够连续作业
C.相邻施工过程之间的流水步距相等
D.专业工作队数大于施工过程数
E.各施工段之间没有空闲时间
【答案】BCE
【解析】固定节拍流水施工是一种最理想的流水施工方式，其特点有：①所有施工过程在各个施工段上的
流水节拍均相等；②相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍；③专业工作队数等于施工过程数，
即每一个施工过程成立一个专业工作队，由该队完成相对应施工过程所有施工段上的任务；④各个专业工
作队在各施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
6.采用加快的成倍节拍流水施工方式的特点有（ ）。
A.相邻专业工作队之间的流水步距相等
B.不同施工过程的流水节拍成倍数关系
C.专业工作队数等于施工过程数
D.流水步距等于流水节拍的最大值
E.各专业工作队能够在施工段上连续作业
【答案】ABE
【解析】加快的成倍节拍流水施工的特点如下：①同一施工过程在其各个施工段上的流水节拍均相等；不
同施工过程的流水节拍不等，但其值为倍数关系；②相邻专业工作队的流水步距相等，且等于流水节拍的
最大公约数（K）；③专业工作队数大于施工过程数，即有的施工过程只成立一个专业工作队，而对于流水
节拍大的施工过程，可按其倍数增加相应专业工作队数目；④各个专业工作队在施工段上能够连续作业，
施工段之间没有空闲时间。
7.非节奏流水施工的特点有（ ）。
A.专业工作队数不等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水步距不尽相等
C.各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等
D.施工段之间无空闲时间
E.各专业工作队能够在施工段上连续作业
【答案】BCE
【解析】非节奏流水施工具有以下特点：①各施工过程在各施工段的流水节拍不全相等；②相邻施工过程
的流水步距不尽相等；③专业工作队数等于施工过程数；④各专业工作队能够在施工段上连续作业，但有
的施工段之间可能有空闲时间。
4.3 工程网络计划技术
一、单项选择题
1.最早开始时间是指（ ）。
A.在紧前工作的约束下，本工作有可能开始的最早时刻
B.在紧前工作的约束下，本工作有可能完成的最早时刻
C.在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最早时刻
D.在紧后工作的约束下，本工作必须开始的最迟时刻
【答案】A抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是双代号网络计划。最早开始时间是指在各紧前工作全部完成后，本工作有可能开始
的最早时刻。
2.在网络计划中，若某项工作的（ ）最小，则该工作必为关键工作。
A.持续时间
B.自由时差
C.总时差
D.时间间隔
【答案】C
【解析】本题考查的是双代号网络计划。关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。
3.双代号网络图中虚箭线表示（ ）。
A.资源消耗程度
B.工作的持续时间
C.工作之间的逻辑关系
D.非关键工作
【答案】C
【解析】本题考查的是双代号网络计划。在双代号网络图中，为了正确地表达图中工作之间的逻辑关系，
往往需要用虚箭线。虚线是实际工作中并不存在的一项虚设工作，故它们既不占用时间，也不消耗资源。
4.某网络计划中，工作M的最早完成时间为第8天，最迟完成时间为第13天，工作的持续时间为4天，与
所有紧后工作的间隔时间最小值为2天。则该工作的自由时差为（ ）天。
A.2
B.3
C.4
D.5
【答案】A
【解析】工作M与所有的紧后工作的间隔时间最小值为2天，所以自由时差为2天。
5.网络计划中工作之间的逻辑关系包括（ ）。
A.协调关系
B.组织关系
C.生产关系
D.技术关系
【答案】B
【解析】本题考查的是双代号网络计划。网络图中工作之间相互制约或相互依赖的关系称为逻辑关系，它
包括工艺关系和组织关系，在网络中均应表现为工作之间的先后顺序。
6.某工程的单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），该计划的计算工期为（ ）天。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.9
B.11
C.12
D.15
【答案】C
【解析】本题考查的是单代号网络计划。找所有线路中工期最长的一条，即A→B→E→G，其工期是12天。
7.在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作可以利用的机动时间是（ ）。
A.最早开始时间
B.最早完成时间
C.总时差
D.自由时差
【答案】D
【解析】本题考查的是关键工作.关键路线和时差。自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下本
工作可以利用的机动时间。
8.在双代号网络计划中，关键工作是指（ ）。
A.总时差最小的工作
B.自由时差最小的工作
C.时标网络计划中无波形线的工作
D.持续时间最长的工作
【答案】A
【解析】本题考查的是关键工作.关键路线和时差。关键工作指的是网络计划中总时差最小的工作。
9.某工程双代号网络计划如下图所示（时间单位：天），其关键线路有（ ）条。
A.2
B.4
C.3抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.5
【答案】B
【解析】本题考查的是关键工作.关键路线和时差。关键线路为A→B→E→H→J、A→B→E→G→I→J、A→C
→F→H→J、A→C→F→G→I→J。
10.在工程网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.双代号时标网络计划中箭线上无波形线
B.与其紧后工作之间时间间隔为零
C.最早开始时间与最迟开始时间相差最小
D.双代号网络计划中两端节点均为关键节点
【答案】C
【解析】本题考查的是关键工作.关键路线和时差。选项A，无波形线只能说明该项工作自由时差为0，其总
时差不一定为0，故不正确。选项B，为关键线路的判断标准。选项C，在双代号网络计划中，工作的总时
差等于其最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去最早完成时间，而关键工作是总时差
最小的工作，故选项C正确。选项D，双代号网络计划中两端节点均为关键节点的工作不一定是关键工作，
故不正确。
11.关于自由时差和总时差的说法，不正确的是（ ）。
A.自由时差为零，总时差必定为零
B.总时差为零，自由时差必为零
C.不影响总工期的前提下，工作的机动时间为总时差
D.不影响紧后工作最早开始的前提下，工作的机动时间为自由时差
【答案】A
【解析】自由时差只对紧后工作有影响，而对整个计划的总工期而言，起作用的是总时差，自由时差为零，
只能说明该工作相对其紧后工作而言无机动时间，并不能说明对某条线路来说无机动时间。
12.双代号网络计划中的关键线路是指（ ）。
A.自由时差为零的线路
B.总的工作持续时间最短的线路
C.一经确定，不会发生转移的线路
D.自始至终全部由关键工作组成的线路
【答案】D
【解析】本题考查的是关键工作和关键线路的确定。双代号网络计划关键线路是指：自始至终全部由关键
工作组成的线路为关键线路，或线路上总的工作持续时间最长的线路为关键线路。
13.某双代号网络计划中，工作 M 的最早开始时间和最迟开始时间分别为第 12 天和第 17 天，其持续时
间为 5 天；工作 M 有 3 项紧后工作，它们的最早开始时间分别为第 21 天、第 24 天和第 28 天，则工
作 M 的自由时差为（ ）天。
A.4
B.1
C.8
D.11
【答案】A
【解析】本题考查的是自由时差。自由时差，不影响最后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
机动时间。自由时差=min 紧后工作最早开始时间－本工作的最早完成时间=21-（12+5）=4 天。
14.某网络计划中，工作 F 有且仅有两项并行的紧后工作 G 和 H，G 工作的最迟开始时间为第 12 天，最
早开始时间为第 8 天，H 工作的最迟完成时间为第 14 天，最早完成时间为第 12 天，工作 F 与 G、H
的时间间隔分别为 4 天和 5 天，则 F 工作的总时差为（ ）天。
A.4
B.5
C.8
D.7
【答案】D
【解析】本题考查的是总时差。总时差=min{紧后工作的总时差+本工作与该紧后工作之间的时间间隔}。工
作 F 的总时差=min{4+4，2+5}=7 天。
15.某双代号网络计划中（以天为时间单位），工作 K 的最早开始时间为 6，工作持续时间为 4；工作 M 的
最迟完成时间为 22，工作持续时间为 10；工作 N 的最迟完成时间为 20，工作持续时间为 5。已知工作 K
只有 M、N 两项紧后工作，工作 K 的总时差为（ ）天。
A.2
B.3
C.5
D.6
【答案】A
【解析】本题考查的是双代号网络计划。工作 K 的总时差等于最迟完成时间减去最早完成时间，工作 K 的
最早完成时间等于 6+4=10。工作 M 的最迟开始时间为 22-10=12，工作 N 的最迟开始时间为 20-5=15，
故工作 K 的最迟完成时间为 12。故工作 K 的总时差为 12-10=2。
16.单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔 LAGi-j 等于（ ）。
A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差
B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差
C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差
D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差
【答案】C
【解析】本题考查的是工程网络计划的类型和应用。LAG＝紧后工作的最早开始时间－本工作的最早完成时
间。
17.某网络计划中，已知工作 M 的持续时间为 6 天，总时差和自由时差分别为 3 天和 1 天，检查中发现
该工作实际持续时间为 9 天，则其对工程的影响是（ ）。
A.既不影响总工期，也不影响其紧后工作的正常进行
B.不影响总工期，但是其紧后工作的最早开始时间推迟 2 天
C.使其紧后工作的最迟开始时间推迟 3 天，并使总工期延长 1 天
D.使其紧后工作的最早开始时间推迟 1 天，并使总工期延长 3 天
【答案】B
【解析】本题考查的是双代号网络计划。如实际进度比计划进度拖后 M 天，而该工作的总时差为 A，自
由时差为 B ，此时 M≤A ， M≤B ，则对总工期和紧后工作无影响；如 M>A 或 M>B ，则对总工期推
后 M-A ，使紧后工作的最早开始时间推后 M-B。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
18.工程网络计划执行过程中，如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该工作（ ）。
A.必定影响其紧后工作的最早开始
B.必定变为关键工作
C.必定导致其后续工作的完成时间推迟
D.必定影响工程总工期
【答案】A
【解析】本题考查的是关键工作、关键路线和时差。工作的自由时差（FFi-j ）是指在不影响其紧后工作最
早开始的前提下，工作 i-j 可以利用的机动时间。如果某项工作实际进度拖延的时间超过其自由时差，则该
工作必定影响其紧后工作的最早开始时间。
19.某工程施工网络计划经工程师批准后实施。已知工作 A 有 5 天的自由时差和 8 天的总时差，由于第三
方原因，使工作 A 的实际完成时间比原计划延长了 12 天。在无其它干扰的情况下，该工程的实际工期将
延长（ ）天。
A.3
B.4
C.7
D.12
【答案】B
【解析】本题考查的是自由时差和总时差。总时差指的是在不影响总工期的前提下，可以利用的机动时间，
本例中实际工期延长天数＝12-8＝4 天。
20.双代号网络图中，工作是用（ ）表示的。
A.节点及其编号
B.箭线及其两端节点编号
C.箭线及其起始节点编号
D.箭线及其终点节点编号
【答案】B
【解析】本题考查的是双代号网络计划。由于一项工作需要用一条箭线和其箭尾和箭头处两个圆圈中的号
码来表示，故称双代号表示法。
21.某双代号网络图如下图，关于各项工作逻辑关系的说法，正确的是（ ）。
A.工作C的紧前工作有工作A和工作B
B.工作B的紧后工作有工作C和工作D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.工作D的紧后工作有工作E和工作G
D.工作G的紧前工作有工作C和工作D
【答案】D
【解析】本题考查的是双代号网络计划。工作B的紧后工作D。工作D的紧后工作G。工作C的紧前工作A。
22.某网络计划如下图，逻辑关系正确的是（ ）。
A.AB均完成后进行E
B.A完成后同时进行CF
C.E的紧前工作是BD
D.F的紧前工作是DE
【答案】C
【解析】本题考查的是双代号网络计划。选项B，A完成后进行C工作。选项A，BD完成后进行E。选项D，
F的紧前工作是CE。
23.关于网络计划关键线路的说法，正确的有（ ）。
A.单代号网络计划中由关键工作组成的线路
B.总持续时间最长的线路
C.双代号网络计划中无虚箭线的线路
D.双代号网络计划中由关键节点连成的线路
【答案】B
【解析】本题考查的是关键工作和关键线路的确定。选项A正确表述“全部由关键工作组成的线路，且关
键工作之间的时间间隔全部为零”。选项C、D错误，正确的表述应为“（1）双代号网络计划中总的工作
持续时间最长的线路是关键线路；（2）双代号网络计划中全部由关键工作组成的线路是关键线路”。
24.关于网络计划线路的说法，正确的是（ ）。
A.线路可依次用该线路上的节点代号来表示
B.线路段是由多个箭线组成的通路
C.线路中箭线的长度之和就是线路的长度
D.关键线路只有一条，非关键线路可以有多条
【答案】A
【解析】本题考查的是双代号网络计划。从起点节点开始，沿箭头方向顺序通过一系列箭线与节点，最后抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
达到终点节点的通路。
在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键路线是总的工作持续时间最长的线路。一个网络计划可能有
一条，或几条关键路线，在网络计划执行过程中，关键路线有可能转移。
25.某工作有三项紧后工作，持续时间分为4天、5天、6天，对应的最迟完成时间分别为第18天、第16
天、第14天，则该工作的最迟完成时间是第（ ）天。
A.14
B.12
C.8
D.6
【答案】C
【解析】本题考查的是双代号网络计划。工作的最迟完成时间等于紧后工作的最迟开始时间的最小值。紧
后工作最迟开始时间分别是第14（18-4）天、第11（16-5）天、第8（14-6）天，取最小值为第8天。
26.下列网络计划中，工作E的最迟开始时间是（ ）。
A.4
B.2
C.6
D.7
【答案】C
【解析】本题考查的是双代号网络计划。最迟开始时间＝最早开始时间＋总时差，E的最迟开始时间＝5＋1
＝6。
27.某双代号网络计划如下图（时间单位：天），其计算工期是（ ）天。
A.12抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.14
C.22
D.17
【答案】C
【解析】本题考查的是双代号网络计划。TC＝6＋6＋6＋3＋1＝22天。
28.某工作有且仅有两个紧后工作C、D，其中C工作最早开始时间为10（计算坐标系，下同），最迟完成
时间为28，持续时间为15天；D工作最早完成时间为18，最迟完成时间为20，持续时间为6天；该工作
与C工作间的时间间隔为2天，与D工作间的时间间隔为4天，则该工作的总时差为（ ）天。
A.3
B.4
C.5
D.6
【答案】C
【解析】终点节点的总时差，当计算工期＝计划工期，其值为0。其他工作的总时差＝min{各紧后工作的总
时差＋紧后工作与本工作的时间间隔}。所以，工作的总时差=min{各紧后工作的总时差+紧后工作与本工作
的时间间隔}=5天。工作C的总时差=28（- 10+15）=3天，工作D的总时差=20-18=2天。该工作的总时差=min{3+2，
2+4}=5天。
29.双代号网络计划如下图，其关键线路有（ ）条。
A.4
B.3
C.2
D.1
【答案】B
【解析】本题考查的是双代号网络计划。关键线路为：①→②→⑦→⑧→⑨和①→②→③→⑥→⑧→⑨，
①→②→③→④→⑤→⑥→⑧→⑨共三条。
30.关于单代号网络计划绘图规则的说法，正确的是（ ）。
A.不允许出现虚工作
B.箭线不能交叉
C.不能出现双向箭头的连线
D.只能有一个起点节点，但可以有多个终点节点
【答案】C抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是单代号网络计划。单代号网络图的绘图规则：（1）单代号网络图必须正确表达已确
定的逻辑关系。（2）单代号网络图中，不允许出现循环回路。（3）单代号网络图中，不能出现双向箭头
或无箭头的连线。（4）单代号网络图中，不能出现没有箭尾节点的箭线和没有箭头节点的箭线。（5）绘
制网络图时，箭线不宜交叉，当交叉不可避免时，可采用过桥法或指向法绘制。（6）单代号网络图中只应
有一个起点节点和一个终点节点。当网络图中有多项起点节点或多项终点节点时，应在网络图的两端分别
设置一项虚工作，作为该网络图的起点节点（St）和终点节点（Fin）。
31.单代号网络计划如下图所示（时间单位：天），工作C的最迟开始时间是（ ）。
A.0
B.1
C.3
D.4
【答案】D
【解析】本题考查的是单代号网络计划。通过计算可以得出该单代号网络计划的计算工期为9，则C的最迟
完成时间为9，减去持续时间5，得最迟开始时间为4。
32.某单代号网络计划如下图，工作A、D之间的时间间隔是（ ）天。
A.0
B.1
C.2
D.3抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】C
【解析】本题考查的是工程网络计划有关时间参数的计算。相邻两项工作之间的时间间隔等于紧后工作的
最早开始时间和本工作的最早完成时间之差。工作A的最早完成时间为4，工作D的最早开始时间为6，6
－4＝2，故工作A、D之间的时间间隔为2天。
33.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】双代号网络计划中，持续时间最长的线路为关键线路，关键线路有三条，分别为：①A→D→H→K；
②B→E→H→K；③C→G→J。
34.某工程双代号网络计划如下图所示，其中关键线路有（ ）条。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【解析】总持续时间最长的线路称为关键线路，本网络计划的关键线路为：①—②—⑥—⑦—⑨和①—②
—③—④—⑤—⑦—⑨。
35.某工程双代号网络计划如下图所示，其关键线路有（ ）条。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】D
【解析】在关键线路法中，线路上所有工作的持续时间总和称为该线路的总持续时间。总持续时间最长的
线路称为关键线路。本题中关键线路有：①—③—⑤—⑥—⑧；①—③—⑤—⑦—⑧；①—②—⑤—⑦—
⑧；①—②—⑤—⑥—⑧。
36.在如下图所示的双代号网络图中，不存在的错误是（ ）。
A.节点编号重复
B.虚工作多余
C.有循环回路
D.箭头节点号小于箭尾节点号
【答案】B
【解析】A项，有两个②，故节点编号重复；C项，②—②—③构成循环回路；D项，③—②，④—②都属
于箭尾节点号大于箭头节点号。
37.下列关于单代号网络图的说法错误的是（ ）。
A.当网络图中有多项开始工作时，应增设一项虚拟的工作S
B.当网络图中有多项结束工作时，应增设一项虚拟的工作F
C.绘制单代号网络图比绘制双代号网络图困难得多
D.单代号网络图中，有必要时需要增加虚拟起点节点和终点节点
【答案】C
【解析】绘制单代号网络图比绘制双代号网络图容易得多。
38.在工程网络计划中，某项工作的自由时差不会超过该工作的（ ）。
A.总时距
B.持续时间
C.间歇时间抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.总时差
【答案】D
【解析】工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差是指
在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。在网络计划的执行过程中，工
作的自由时差是该工作可以自由使用的时间。从总时差和自由时差的定义可知，对于同一项工作而言，自
由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。
39.根据网络计划时间参数计算得出的工期称为（ ）。
A.要求工期
B.计划工期
C.计算工期
D.合同工期
【答案】C
【解析】在网络计划中，工期一般有以下三种：①计算工期，是根据网络计划时间参数计算而得到的工期，
用Tc表示；②要求工期，是任务委托人所提出的指令性工期，用Tr表示，③计划工期，指根据要求工期和
计算工期所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示。
40.工作的总时差是指在不影响（ ）的前提下，本工作所具有的机动时间。
A.本工作最早完成时间
B.紧后工作最早完成时间
C.网络计划总工期
D.紧后工作最早开始时间
【答案】C
【解析】工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。工作的自由时差FF是
指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
41.某工程网络计划中，工作M的持续时间为4天，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为第21天、
第18天和第15天，则工作M的最迟开始时间是第（ ）天。
A.11
B.14
C.15
D.17
【答案】A
【解析】对于有紧后工作的工作，M工作的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值15天，
M工作的最迟开始时间＝15－4＝11（天）。
42.某工程网络计划中工作B的持续时间为5天，其两项紧前工作的最早完成时间分别为第6天和第8天，
则工作B的最早完成时间为第（ ）天。
A.6
B.8
C.11
D.13
【答案】D
【解析】工作的最迟完成时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须完成的最迟时刻。由抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
题可知，B工作的最早完成时间为：max{6，8}+5=13（天）。
43.在工程网络计划中，工作的最迟开始时间等于本工作的（ ）。
A.最迟完成时间与其时间间隔之差
B.最迟完成时间与其持续时间之差
C.最早开始时间与其持续时间之和
D.最早开始时间与其时间间隔之和
【答案】B
【解析】工作的最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。工
作的最迟开始时间等于本工作的最迟完成时间与其持续时间之差。
44.双代号网络计划中，当本工作有紧后工作时，其自由时差等于所有紧后工作最早开始时间与本工作（ ）。
A.最早开始时间之差的最大值
B.最早开始时间之差的最小值
C.最早完成时间之差的最大值
D.最早完成时间之差的最小值
【答案】D
【解析】对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始时间减本工作最早完成时间
之差的最小值。
45.某工程双代号网络计划如下图所示，其中E工作的最早开始时间和最迟开始时间是（ ）。
A.3和5
B.3和6
C.4和5
D.4和6
【答案】C
【解析】工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的
最迟开始时间是指在不影响整个任务按期完成的前提下，本工作必须开始的最迟时刻。工作的最迟开始时
间等于本工作的最迟完成时间与其持续时间之差。
本题中，关键线路有两条：①—②—⑥—⑧和①—③—⑦—⑧，计算工期T=3+6+5=14（天）。则E工作的
最早开始时间是4天，最迟开始时间是5天。
46.某工程网络计划中，工作E的持续时间为6天，最迟完成时间为第28天。该工作有3项紧前工作，其最
早完成时间分别为第16天，第19天和第20天，则工作E的总时差为（ ）天。
A.1
B.2抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.3
D.6
【答案】B
【解析】工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的
最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。工作的最早完成时间等
于本工作的最早开始时间与其持续时间之和。工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利
用的机动时间。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最
早开始时间之差。该工作有3项紧前工作，其最早完成时间分别为第16天，第19天和第20天，则工作E
的最早开始时间为第20天，而E的最迟开始时间为第28-6=22（天），所以工作E的总时差为：22-20=2（天）。
47.某工程双代号网络计划中，工作M的持续时间为5天，相关节点的最早时间和最迟时间如下图所示，则
工作M的总时差是（ ）天。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】节点最早时间是指在双代号网络计划中，以该节点为开始节点的各项工作的最早开始时间。节点
最迟时间是指在双代号网络计划中，以该节点为完成节点的各项工作的最迟完成时间。工作的最早开始时
间等于该工作开始节点的最早时间；工作的最迟完成时间等于该工作完成节点的最迟时间；工作的最迟开
始时间等于该工作完成节点的最迟时间与其持续时间之差。工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早
完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差，工作最迟开始时间为：10-5=5，最早开始时间
为2，所以该工作的总时差为：5-2=3（天）。
48.双代号网络计划中，关键工作是指（ ）的工作。
A.总时差最小
B.自由时差为零
C.时间间隔为零
D.时距最小
【答案】A
【解析】在双代号网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。特别地，当网络计划的计划工期等于计算
工期时，总时差为零的工作就是关键工作。
49.计划工期等于计算工期的双代号网络计划中，关于关键节点特点的说法，正确的是（ ）。
A.相邻关键节点之间的工作一定是关键工作
B.以关键节点为完成节点的工作总时差和自由时差相等
C.关键节点连成的线路一定是关键线路
D.两个关键节点之间的线路一定是关键线路
【答案】B
【解析】在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，关键节点具有以下一些特性：①开始节点和
完成节点均为关键节点的工作，不一定是关键工作；②以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
差必然相等；③当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点无其他内向箭线和外向箭线时，则
两个关键节点间各项工作的总时差均相等；④当两个关键节点间有多项工作，且工作间的非关键节点有外
向箭线而无其他内向箭线时，则两个关键节点间各项工作的总时差不一定相等。
50.某工程单代号搭接网络计划中工作B、D、E之间的搭接关系和时间参数如下图所示。工作D和工作E的
总时差分别为6天和2天，则工作B的总时差为（ ）天。
A.3
B.8
C.9
D.2
【答案】C
【解析】工作的总时差TF是指，在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。在单代号网络计
划中，工作的总时差应等于本工作与其各紧后工作之间的时间间隔加该紧后工作的总时差所得之和的最小
值，即TFi=min{LAGi，j+TFj}=min{3+6，8+2}=min{9，10}=9（天）。
51.在单代号网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.各项工作持续时间之和最小
B.由关键工作组成
C.相邻两项工作之间时间间隔均为零
D.各项工作自由时差均为零
【答案】C
【解析】在单代号网络计划中，关键线路为：①利用关键工作确定关键线路，总时差最小的工作为关键工
作，将这些关键工作相连，并保证相邻两项关键工作之间的时间间隔为零而构成的线路就是关键线路；②
利用相邻两项工作之间的时间间隔确定关键线路，从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相
邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是关键线路。
52.关于工程网络计划的说法，正确的是（ ）。
A.关键线路上的工作均为关键工作
B.关键线路上工作的总时差均为零
C.一个网络计划中只有一条关键线路
D.关键线路在网络计划执行过程中不会发生转移
【答案】A
【解析】选项B，当计划工期大于计算工期时，关键线路上的工作总时差不为零，总时差＝计划工期－计算
工期。选项C，一个网络计划中可以有多条关键线路。选项D，在网络计划执行过程中，关键线路会发生转
移。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
53.在双代号网络计划中，当计划工期等于计算工期时，如果某项工作的开始节点和完成节点均为关键节点，
则该工作（ ）。
A.总时差和自由时差必然相等
B.自由时差必然为零
C.总时差必然为零
D.一定为关键工作
【答案】A
【解析】以关键节点为完成节点的工作，其总时差和自由时差必然相等。
54.在工程网络计划中，某项工作的最早完成时间与其紧后工作的最早开始时间之间的差值称为这两项工作
之间的（ ）。
A.时间间隔
B.间歇时间
C.时差
D.时距
【答案】A
【解析】相邻两项工作之间的时间间隔是指本工作的最早完成时间与其紧后工作最早开始时间之间可能存
在的差值。
55.在某工程双代号网络计划中，工作M的最早开始时间为第15天，其持续时间为7天。该工作有两项紧
后工作，它们的最早开始时间分别为第27天和第30天，最迟开始时间分别为第28天和第33天，则工作
M的总时差和自由时差（ ）天。
A.均为5
B.分别为6和5
C.均为6
D.分别为11和6
【答案】B
【解析】工作M的最迟完成时间应等于其紧后工作最迟开始时间的最小值，所以工作M的最迟完成时间等
于min[28，33]＝28（天）。工作M的总时差为工作M的最迟完成时间减工作M的最早完成时间28－（15
＋7）＝6（天）。工作M的自由时差为工作M的紧后工作最早开始时间减工作M的最早完成时间所得之
差的最小值，min[27－22；30－22]＝5（天）。
56.下列关于工程网络计划关键工作的表述中，正确的是（ ）。
A.单代号搭接网络计划中关键工作与其紧后工作之间的搭接时距最长
B.单代号网络计划中关键工作与其紧后工作之间的时间间隔为零
C.工程网络计划中关键工作的自由时差与总时差全部为零
D.双代号网络计划中关键工作两端的节点必为关键节点
【答案】D
【解析】AB两项，从单代号搭接网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间
间隔为零的线路就是关键线路；C项，在网络计划中，总时差最小的工作为关键工作。
57.已知工程网络计划中，工作M、N、P无紧后工作，则该网络计划的计算工期应等于这三项工作的（ ）。
A.最早完成时间的最大值抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.最迟完成时间的最大值
C.最早完成时间的最小值
D.最迟完成时间的最小值
【答案】A
【解析】工作M、N、P无紧后工作，说明它们的完成节点为网络计划的终点节点。网络计划的计算工期应
等于以网络计划终点节点为完成节点的工作的最早完成时间，则该网络计划的计算工期应等于这三项工作
的最早完成时间的最大值。
58.已知某工程双代号网络计划的计算工期为120天。如果计划工期为125天，则关键线路上（ ）。
A.相邻工作之间时间间隔为零
B.工作的自由时差为零
C.工作的总时差为零
D.节点最早时间等于最迟时间
【答案】A
【解析】从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依次找出相邻两项工作之间时间间隔为零的线路就是
关键线路，关键线路上相邻工作之间时间间隔为零，肯定自由时差就应为零，但是计算工期与计划工期不
等时，最后工作的自由时差不为零，网络计划终点节点的总时差等于计划工期与计算工期之差，终点节点
的总时差就不为零，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间相等。
59.单代号网络图中工作的最早完成时间等于（ ）。
A.该工作的各个紧前工作的最早完成时间的最大值
B.该工作的各个紧后工作的最早完成时间的最小值
C.该工作的最早开始时间加上该工作的持续时间
D.该工作的最迟开始时间减该工作的自由时差
【答案】C
【解析】单代号网络图中工作的最早完成时间应等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和。
60.已知单代号网络计划如下图所示，工作E的最迟开始时间为第（ ）天。
A.38
B.40
C.42抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.54
【答案】C
【解析】详细可参见下方，工作E的最迟开始时间为第42天。
61.某工程单代号网络计划中，工作A有两项紧后工作B和C，工作A与工作B、C之间的时间间隔分别为3
天和1天，工作B和C总时差分别为1天和2天，则工作A的自由时差和总时差为（ ）天。
A.4和2
B.3和2
C.1和3
D.1和4
【答案】C
【解析】A工作的自由时差为紧后工作时间间隔的最小值=min{3，1}=1；A工作的总时差等于时间间隔与紧
后工作总时差的最小值=min{3+1，1+2}=3。
62.当巳规定了要求工期Tr时，网络计划的计划工期Tp应（ ）。
A.Tp=Tr
B.Tp≤Tr
C.Tp≥Tr
D.Tp＜Tr
【答案】B
【解析】要求工期是任务委托人所提出的指令性工期，用Tr表示。计划工期是指根据要求工期和计算工期
所确定的作为实施目标的工期，用Tp表示。当已规定了要求工期时，计划工期不应超过要求工期，即：Tp
≤Tr。
63.在工程网络计划中，如果某项工作的最早开始时间和最早完成时间分别为第3天和第8天，则说明该工
作实际上最早应从开工后（ ）。
A.第3天上班时刻开始，第8天下班时刻完成
B.第3天上班时刻开始，第9天下班时刻完成
C.第4天上班时刻开始，第8天下班时刻完成
D.第4天上班时刻开始，第9天下班时刻完成
【答案】C
【解析】工作的最早开始时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能开始的最早时刻。工作的抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
最早完成时间是指在其所有紧前工作全部完成后，本工作有可能完成的最早时刻。
64.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作A的总时差为（ ）天。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】A
【解析】其他工作的总时差等于其紧后工作的总时差加本工作与该紧后工作之间的时间间隔所得之和的最
小值。
65.在工程网络计划中，关键线路是指（ ）的线路。
A.单代号搭接网络计划中时距为零
B.双代号网络计划中由关键节点组成
C.单代号网络计划中由关键工作组成
D.双代号时标网络计划中无波形线
【答案】D
【解析】双代号时标网络计划中自始至终无波形线的线路即为关键线路。
66.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作B的总时差为（ ）周。
A.0抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.1
C.2
D.3
【答案】B
【解析】B的紧后工作为D、E。工作B与工作D的时间间隔为1周，与E的时间间隔为0；工作D的总时
差为0；工作E的总时差为3；则TFB=min{1+0，0+3}=1（周）。
67.某工程双代号时标网络计划如下图所示，其中工作D的总时差和自由时差（ ）。
A.均为2周
B.分别为2周和3周
C.均为3周
D.分别为3周和2周
【答案】D
【解析】根据波形线的含义和TFi-j=min（LAGi-j，j—k+TFj—k），由于工作D箭线上有2周波形线，且紧后
是实箭线，所以工作D与其紧后工作的时间间隔为2周，自由时差也是2周；又由于工作H的总时差和自
由时差均为1周，所以TFi-j=2+1=3（周）。
68.时标网络计划中，当某工作之后只紧接虚工作时，则该工作的自由时差为（ ）。
A.该工作波形线的水平长度
B.紧接的虚工作上的波形线的水平长度
C.紧接的虚工作上的波形线中的最短者的水平长度
D.紧接的虚工作上的波形线中的最长者的水平长度
【答案】C
【解析】除以终点节点为完成节点的工作外，其他工作的自由时差等于该工作箭线中波形线的水平投影长
度。但当工作之后只紧接虚工作时，则该工作箭线上一定不存在波形线，而其紧接的虚箭线中波形线水平
投影长度的最短者为该工作的自由时差。
69.某工程双代号时标网络计划如下图所示。如果B、D、G三项工作共用一台施工机械而必须顺序施工，则
在不影响总工期的前提下，该施工机械在现场的最小闲置时间是（ ）周。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】C
【解析】
施工机械在现场的闲置时间为相邻两项工作之间的时间间隔。B和D工作之间最小闲置时间为：ESD－LFB
＝4－3＝1（周）（ESB＝0，EFB＝2，TFB＝1，LFB＝2＋1＝3）。D和G之间的最小闲置时间为：ESG－EFD
＝9－7＝2（周）。所以B、D、G3项之间顺序施工的最小闲置时间为：1＋2＝3（周）。
70.在单代号搭接网络计划中，FTSi-j表示（ ）。
A.工作i-j的最迟完成时间
B.i工作和j工作的时间间隔
C.i工作完成到j工作开始的时距
D.工作i-j的自由时差
【答案】C
【解析】本题考查的是单代号搭接网络计划。FTSi-j表示工作i完成时间与其紧后工作j开始时间的时间间距。
71.若相邻两工作搭接施工，紧前工作的施工速度小于紧后工作时，考虑为紧后工作留出工作面，保证紧后
工作一定的施工时间，这种逻辑关系可表示为（ ）。
A.STS
B.FTS
C.FTF
D.STF
【答案】C
【解析】本题考查的是单代号搭接网络计划。相邻两工作，当紧前工作的施工速度小于紧后工作时，则必
须考虑为紧后工作留有充分的工作面，否则紧后工作就将因无工作面而无法进行。这种结束工作时间之间
的间隔就是FTF时距。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
72.单代号搭接网络的时间参数计算时，若某项中间工作的最早开始时间为负值，则应当（ ）。
A.将该工作与最后一项工作联系起来
B.在该工作与起点节点之间添加虚箭线
C.增大该工作的时间间隔
D.调整其紧前工作的持续时间
【答案】B
【解析】本题考查的是单代号搭接网络计划的时间参数计算。单代号搭接网络的时间参数计算，当出现最
早开始时间为负值时，应将该工作与起点节点用虚箭线相连接。
73.关于单代号搭接网络计划时距的说法，正确的是（ ）。
A.时距是某工作具有的特殊时间参数
B.相邻工作间只能有一种时距的限制
C.时距一般标注在箭头的上方
D.时距是时间间隔的特殊形式
【答案】C
【解析】本题考查的是单代号搭接网络计划。时距的种类有四类：STS，STF，FTF，FTS；一般标注在箭头的
上方。
74.在单代号搭接网络图中，工作E的持续时间为4天，与紧前工作D之间的搭接关系为STF=12天。如果工
作D最早开始时间为6天，则E工作的最早开始时间为（ ）。
A.18天
B.16天
C.14天
D.12天
【答案】C
【解析】本题考查的是单代号搭接网络计划的时间参数计算。STF为开始到结束的时距，由工作D和E的关
系可知，工作E最早开始的时间为6+12-4=14天。
二、多项选择题
1.双代号网络计划中，箭线的表示方法有（ ）。
A.箭线的箭尾节点表示该工作的开始，箭头节点表示该工作的完成
B.箭线的箭头节点表示该工作的开始，箭尾节点表示该工作的完成
C.箭线上方标注工作名称，下方标注该工作持续时间
D.箭线下方标注工作名称，上方标注该工作持续时间
E.箭线可为直线、折线或斜线
【答案】ACE
【解析】本题考查的是双代号网络计划。
2.与横道计划相比，单代号网络计划的特点包括（ ）。
A.网络计划能够明确表达各项工作之间的逻辑关系
B.形象直观，能够直接反映出工程总工期
C.可以利用计算机进行计算、优化和调整
D.通过计算可以找出关键线路和关键工作
E.明确地反映出各项工作之间的相互关系抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是单代号网络计划。选项B是横道图的特点。
3.关于双代号网络计划的说法，正确的有（ ）。
A.可能没有关键线路
B.至少有一条关键线路
C.在计划工期等于计算工期时，关键工作为总时差为零的工作
D.在网络计划执行过程中，关键线路不能转移
E.由关键节点组成的线路就是关键线路
【答案】BC
【解析】本题考查的是关键工作.关键路线和时差。选项A错误，正确的表述应为“一个网络计划可能有一
条，或几条关键线路，不可能没有关键线路”；选项D错误，正确的表述应为“在网络计划执行过程中，
关键线路有可能转移”；选项E错误，正确的表述应为“在双代号网络计划和单代号网络计划中，关键线
路是总的工作持续时间最长的线路”。
4.在双代号网络图中，虚箭线的作用有（ ）。
A.指向
B.联系
C.区分
D.过桥
E.断路
【答案】BCE
【解析】本题考查的是双代号网络计划。虚箭线三项作用：联系作用、区分作用、断路作用。
5.下列关于双代号网络计划绘图规则的说法，正确的有（ ）。
A.网络图必须正确表达各工作间的逻辑关系
B.网络图中可以出现循环回路
C.网络图中一个节点只有一条箭线引出
D.网络图中严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线
E.单目标网络计划只有一个起点节点和一个终点节点
【答案】ADE
【解析】本题考查的是双代号网络计划。双代号网络计划的绘图规则包括：①双代号网络图必须正确表达
已定的逻辑关系；②双代号网络图中，严禁出现循环回路；③双代号网络图中，在节点之间严禁出现带双
向箭头或无箭头的连线；④双代号网络图中，严禁出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线；⑤当双代号
网络图的某些节点有多条外向箭线或多条内向箭线时，为使图形简洁，可使用母线法绘制（但应满足一项
工作用一条箭线和相应的一对节点表示）；⑥绘制网络图时，箭线不宜交叉。当交叉不可避免时，可用过
桥法或指向法；⑦双代号网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点（多目标网络计划除外），而其他
所有节点均应是中间节点；⑧双代号网络图应条理清楚，布局合理。
6.某工程工作逻辑关系如下表，C工作的紧后工作有（ ）。
A.工作H抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.工作G
C.工作F
D.工作E
E.工作D
【答案】ACD
【解析】本题考查的是双代号网络计划。在表格中，C作为E、F、H的紧前工作，那么C工作的紧后工作就
是E、F、H。
7.某工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划表明（ ）。
A.G工作为关键工作
B.E工作的总时差为3天
C.B工作的总时差为1天
D.F工作为关键工作
E.C工作的总时差为2天
【答案】ACE
【解析】该工程双代号时标网络计划的关键路线有两条：A→D→G→I或A→D→G→J。则G工作是关键工作；
F工作是非关键工作；B工作的总时差为1天；C工作的总时差是2天；E工作的总时差是2天。
8.某分部工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划所提供的正确信息有（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.工作B的总时差为3天
B.工作C的总时差为2天
C.工作D为关键工作
D.工作E的总时差为3天
E.工作G的自由时差为2天
【答案】ABCD
【解析】E项，工作G中波形线的水平投影长度为0，其自由时差为0。
9.在双代号时标网络计划中，下列说法正确的有（ ）。
A.工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间
B.工作箭线右端节点所对应的时标值为该工作的最早完成时间
C.终点节点所对应的时标值为该网络计划的计划工期
D.波形线表示工作与其紧后工作之间的时间间隔
E.各项工作按最早开始时间绘制
【答案】ACDE
【解析】在双代号时标网络计划中，工作箭线左端节点中心所对应的时标值为该工作的最早开始时间。当
工作箭线中不存在波形线时，其右端节点中心所对应的时标值为该工作的最早完成时间；当工作箭线中存
在波形线时，工作箭线实线部分右端点所对应的时标值为该工作的最早完成时间。网络计划终点节点的最
迟时间等于网络计划的计划工期，应标注在终点节点的右上方。
10.某工程双代号时标网络计划如下图所示，该计划表明（ ）。
A.工作C的自由时差为2天
B.工作E的最早开始时间为第4天
C.工作D为关键工作
D.工作H的总时差为零
E.工作B的最迟完成时间为第1天
【答案】AC
【解析】工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间；
工作的总时差是指在不影响总工期的前提下，本工作可以利用的机动时间。由图知C工作的自由时差为2
天，E工作的最早开始时间为第2天，D为关键线路上的关键工作，持续时间为3天，工作H的总时差为1
天，工作B的最迟完成时间为第2天。
11.下列选项中，自由时差的特点有（ ）。
A.不影响紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间
B.总时差为零时自由时差必然为零抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.非关键线路上自由时差一定为零
D.它为全线路所共有
E.自由时差一定小于等于总时差
【答案】ABE
【解析】工作的自由时差是指在不影响其紧后工作最早开始时间的前提下，本工作可以利用的机动时间。
自由时差不会超过总时差。当工作的总时差为零时，其自由时差必然为零。
12.已知双代号网络计划中某项工作只有一项紧后工作， 该紧后工作的最早开始时间为第9天，本工作的
最早开始时间和最迟开始时间分别为第4天和第10天。如果本工作的持续时间为3天，则其（ ）。
A.总时差为6天
B.自由时差为3天
C.自由时差为2天
D.与紧后工作之间的时间间隔为1天
E.总时差为5天
【答案】AC
【解析】依题意，本工作的最迟完成时间和最早完成时间均为已知，TF＝10－4＝6（天）；由本工作的紧
后工作的最早开始时间可知，FF＝9－7＝2（天）；与紧后工作之间的时间间隔为2天。
13.工程网络计划的计算工期等于（ ）。
A.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间
B.单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最迟完成时间
C.双代号网络计划中结束工作最早完成时间的最大值
D.双代号网络计划中结束工作最迟完成时间的最大值
E.时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间
【答案】ACE
【解析】“单代号网络计划中终点节点所代表的工作的最早完成时间；双代号网络计划中结束工作最早完
成时间的最大值；时标网络计划中最后一项关键工作的最早完成时间”均为工程网络计划的计算工期。
14.工程网络计划的计划工期确定方法是（ ）。
A.当已规定要求工期时，计划工期小于要求工期
B.当未规定要求工期时，计划工期等于计算工期
C.当已规定要求工期时，计划工期不超过要求工期
D.当未规定要求工期时，计划工期小于计算工期
E.当已规定要求工期时，计划工期等于要求工期
【答案】BC
【解析】计划工期是指根据要求工期和计算工期所确定的作为实施目标的工期。当已规定了要求工期时，
计划工期不应超过要求工期，当未规定要求工期时，可令计划工期等于计算工期。
15.在工程双代号网络计划中，某项工作的最早完成时间是指其（ ）。
A.开始节点的最早时间与工作总时差之和
B.开始节点的最早时间与工作持续时间之和
C.完成节点的最迟时间与工作持续时间之和
D.完成节点的最迟时间与工作总时差之差
E.完成节点的最迟时间与工作自由时差之差抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】BD
【解析】在工程双代号网络计划中，工作的最早完成时间等于本工作的最早开始时间与其持续时间之和。
工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。
16.某工程双代号网络计划中各节点的最早时间与最迟时间如下图所示，该计划表明（ ）。
A.工作1—3的自由时差为1
B.工作4—5为关键工作
C.工作4—6为关键工作
D.工作5—8的总时差为零
E.工作7—8的自由时差为2
【答案】BE
【解析】本题中，关键线路为：①—④—⑤—⑥—⑧，工作4—5为关键工作，工作4—6不是关键工作。
工作的总时差等于该工作最迟完成时间与最早完成时间之差，或该工作最迟开始时间与最早开始时间之差。
工作5—8的总时差为：19-11-5=3。对于有紧后工作的工作，其自由时差等于本工作之紧后工作最早开始
时间减本工作最早完成时间所得之差的最小值。工作1—3的自由时差为：min{4－4，5－4}=0。对于无紧
后工作的工作，也就是以网络计划终点节点为完成节点的工作，其自由时差等于计划工期与本工作最早完
成时间之差。工作7—8的自由时差为：19－11－6=2。
17.某分部工程双代号网络计划如下图所示，图中错误为（ ）。
A.多个起点节点
B.多个终点节点
C.存在循环回路
D.工作代号重复
E.节点编号有误
【答案】BDE
【解析】图5中问题包括：节点⑩编号重复，即节点编号有误；存在多个终点节点，只有箭头没有箭尾的
节点可以判定为终点节点；工作代号重复，有两个工作⑧—⑩和⑧—⑩。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
18.在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种（ ）。
A.资源有限，工期最短
B.工期固定，资源均衡
C.资源有限，工期最长
D.工期最短，资源均衡
E.工期最长，资源均衡
【答案】AB
【解析】在通常情况下，网络计划的资源优化分为两种，即“资源有限，工期最短”的优化和“工期固定，
资源均衡”的优化。前者是通过调整计划安排，在满足资源限制条件下，使工期延长最少的过程；而后者
是通过调整计划安排，在工期保持不变的条件下，使资源需用量尽可能均衡的过程。
19.工程总费用直接费由（ ）等组成。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.其他直接费
E.企业经营管理费
【答案】ABCD
【解析】工程总费用由直接费和间接费组成。直接费由人工费、材料费、机械使用费、其他直接费及现场
经费等组成。施工方案不同，直接费也就不同；如果施工方案一定，工期不同，直接费也不同。直接费会
随着工期的缩短而增加。间接费包括企业经营管理的全部费用，一般会随着工期的缩短而减少。在考虑工
程总费用时，还应考虑工期变化带来的其他损益，包括效益增量和资金的时间价值等。
4.4 施工进度控制
一、单项选择题
1.某项工作计划最早第15天开始，持续时间为25天，总时差为2天。每天完成的工程量相同。第23天结
束时，检查发现该工作仅完成20％。关于该项工作进度计划检查与调整的说法，正确的是（ ）。
A.实际进度超前，可以适当减缓工作进度
B.实际进度和计划保持一致，各时间参数均未发生变化
C.实际进度滞后，且影响总工期1天，须采取措施赶工
D.实际进度滞后，但对总工期没有影响，加强关注即可
【答案】C
【解析】本题考查的是施工进度计划的检查与调整。通过计算可知，第23天结束时，用时8天，完成工作
20%，每天完成的工程量相同，则工程进度计划应为32%，实际进度滞后。计划完成20%用时5天，实际用
时8天，进度滞后3天，有2天总时差，则影响总工期1天。
2.已知工程网络计划中某工作的自由时差为2天，总时差为4天．监理工程师在检查进度时发现只有该工作
的实际进度拖延，且影响工期1天，则该工作实际进度比计划进度拖延（ ）天。
A.2
B.3
C.4抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.5
【答案】D
【解析】在该工作按最迟开始时间工作时才影响工期1天。该工作实际进度比计划进度拖延4+1=5（天）。
3.在工程网络计划执行过程中，监理工程师检查实际进度时，只发现工作M的总时差由原计划的2天变为
-1天，说明工作M的实际进度（ ）。
A.拖后3天，影响工期1天
B.拖后2天，影响工期1天
C.拖后3天，影响工期2天
D.拖后1天，影响工期1天
【答案】A
【解析】如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者
之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。
4.某工程双代号时标网络计划执行到第5周末时，实际进度前锋线如下图所示，从图中可以看出（ ）。
A.工作D拖延2周，不影响工期
B.工作E拖延1周，影响工期1周
C.工作F拖延2周，影响工期2周
D.工作D拖延3周，不影响后续工作
【答案】C
【解析】由该网络计划图可知，该工作的关键路线为①－③－④－⑤－⑥－⑧。工作D拖延了3周，而不
是2周，但其只有2周的自由时差，所以会影响后续工作1周；工作E拖延1周，但其有1周自由时差，
所以不影响后续工作；工作F拖延2周，由于F为关键工作故影响工期2周。
5.某工程进度计划执行过程中，发现某工作出现进度偏差，但该偏差未影响总工期，则说明该项工作的进度
偏差（ ）。
A.大于该工作的总时差
B.小于该工作的总时差
C.大于该工作的自由时差
D.小于该工作的自由时差
【答案】B
【解析】比较实际进度与计划进度，可能有以下几种情况：①如果工作尚有总时差与原有总时差相等，说
明该工作实际进度与计划进度一致；②如果工作尚有总时差大于原有总时差，说明该工作实际进度超前，
超前的时间为二者之差；③如果工作尚有总时差小于原有总时差，且仍为非负值，说明该工作实际进度拖抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
后，拖后的时间为二者之差，但不影响总工期；④如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明
该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差，此时工作实际进度偏差将影响总工期。
6.某工程双代号时标网络计划如下图所示，根据第6周末实际进度检查结果绘制的前锋线如点划线所示，通
过比较可以看出（ ）。
A.C工作实际进度拖后2周，影响工期2周
B.D工作实际进度超前2周，不影响工期
C.D工作实际进度拖后3周，影响工期2周
D.E工作实际进度拖后1周，不影响工期
【答案】C
【解析】A项，C工作实际进度拖后2周，C工作的总时差为2周，不影响工期；D项，E工作实际进度拖
后1周，E工作的总时差为0，影响工期1周。
7.检查某工程的实际进度后，绘制的进度前锋如下图所示，在原计划工期不变的情况下，H工作尚有总时差
（ ）天。
A.1
B.2
C.3
D.0
【答案】A
【解析】H工作原有2天的总时差，第5天进度检查时已拖延1天，因此，还有1天的总时差。
8.在某工程施工过程中，监理工程师检查实际进度时发现工作M的总时差由原计划的2天变为-1天，若其抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
他工作的进度均正常，则说明工作M的实际进度（ ）。
A.提前1天，不影响工期
B.拖后3天，影响工期1天
C.提前3天，不影响工期
D.拖后3天，影响工期2天
【答案】B
【解析】如果工作尚有总时差小于原有总时差，且为负值，说明该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者
之差，2－（－1）＝3，工作M的实际进度拖后3天，影响工期1天。
9.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差和自由时差分别为5天和2天，监理工程师检查时发现该工
作的实际进度拖后2天，则工作M的实际进度（ ）。
A.既不影响总工期，也不影响其后续工作的正常进行
B.不影响总工期，但会将其紧后工作的开始时间推迟2天
C.会将其紧后工作的开始时间推迟2天，并使总工期延长2天
D.会将其紧后工作的开始时间推迟4天，并使总工期延长2天
【答案】A
【解析】因为实际进度的拖后时间既没有超过其自由时差，也没有超过其总时差，所以实际进度既不影响
总工期，也不影响其后续工作的正常进行。
二、多项选择题
1.某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第11周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结
果表明（ ）。
A.第6周末检查时，工作A拖后1周，不影响总工期
B.第6周末检查时，工作E提前1周，不影响总工期
C.第6周末检查时，工作C提前1周，预计总工期缩短1周
D.第11周末检查时，工作G拖后1周，不影响总工期
E.第11周末检查时，工作H提前1周，预计总工期缩短1周
【答案】DE
【解析】AB两项，第6周末检测时，工作A拖后2周，工作E提前2周；C项，工作C虽然提前1周，但
是由于工作C不是关键工作，其提前并不导致工期的缩短。第11周检查时，工作G拖后1周，但因为其有
1周总时差，故不影响总工期；工作H为关键工作其提前1周，可导致总工期缩短1周。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
2.某工程双代号时标网络计划执行到第6周末和第10周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示。由图可
以看出（ ）。
A.第6周末检查时，工作A拖后2周，不影响总工期
B.第6周末检查时，工作E进展正常，不影响总工期
C.第6周末检查时，工作G尚未开始，不影响总工期
D.第10周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期
E.第10周末检查时，工作J，拖后1周，不影响总工期
【答案】BCD
【解析】由图9知第6周末检查时，工作A拖后2周，影响总工期；工作E进展正常，不影响总工期；G工
作尚未开始，但不影响总工期。第10周末检查时，工作H拖后1周，不影响总工期；工作J拖后1周，影
响到工期。
3.某工程项目的计划进度和截至第8周末的实际进度如下图所示（双线条表示计划进度，粗实线表示实际
进度）。如果各项工作均为匀速进展，则截至第8周末（ ）。
A.工作A已完成
B.工作B的实际进度拖后2周
C.工作C的实际进度正常
D.工作D尚未开始
E.工作E的实际进度正常
【答案】BCD
【解析】横道图比较法是指将项目实施过程中检查实际进度收集到的数据，经加工整理后直接用横道线平抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
行绘于原计划的横道线处，进行实际进度与计划进度的比较方法。采用横道图比较法，可以形象、直观地
反映实际进度与计划进度的比较情况。本题中，截止到第8周末，工作A还有1周的工作量，工作B实际
拖延了2周，工作C在截止到第8周时进度正常，工作D没有开始工作，工作E的实际进度拖后了1周。
4.某工程双代号时标网络计划如下图所示。当该计划执行到第五天结束时检查实际进展情况，实际进度前
锋线表明（ ）。
A.工作C实际进度拖后1天，但不影响总工期
B.工作E实际进度拖后1天，影响工期1天
C.工作G的最早开始时间将会受影响
D.工作H的最早开始时间不会受影响
E.工作D仍有总时差2天
【答案】BCE
【解析】由图中前锋线可知工作C拖后2天将影响工期1天；工作D进度正常总时差不变；工作E为关键
工作，拖后1天影响工期1天；工作C和E的拖后将分别使G和H最早时间拖后2天和1天。
5.某工程双代号时标网络计划执行到第3周末和第9周末时，检查其实际进度如下图前锋线所示，检查结
果表明（ ）。
A.第3周末检查时，工作E拖后1周，但不影响工期
B.第3周末检查时，工作C拖后2周，将影响工期2周
C.第3周末检查时，工作D进度正常，不影响工期
D.第9周末检查时，工作J拖后1周，但不影响工期
E.第9周末检查时，工作K提前1周，不影响工期抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】BC
【解析】前锋线可以直观地反映出检查日期有关工作实际进度与计划进度之间的关系。对某项工作来说，
其实际进度与计划进度之间的关系可能存在三种情况：①工作实际进展位置点落在检查日期的左侧，表明
该工作实际进度拖后，拖后的时间为二者之差；②工作实际进展位置点与检查日期重合，表明该工作实际
进度与计划进度一致；③工作实际进展位置点落在检查日期的右侧，表明该工作实际进度超前，超前的时
间为二者之差。本题中，关键线路为：A→D→F→K或者C→F→K，第3周末检查时，工作E提前了1周；
工作C拖后2周，因其是关键线路，将影响工期2周；工作D进度正常，不影响工期。第9周末检查时，
工作J提前1周；工作K提前2周。
6.在某工程网络计划中，已知工作M的总时差为5天。如果在该网络计划的执行过程中发现工作M的持续
时间延长了3天，而其他工作正常，则此时（ ）。
A.不会使总工期延长
B.既不影响其紧后工作，也不会影响其他后续工作
C.工作M的总时差不变，自由时差减少3天
D.工作M的总时差和自由时差各减少3天
E.工作M的自由时差不变，总时差减少3天
【答案】AD
【解析】工作M拖后3天，不超过该工作的总时差，因此将不会影响总工期；工作M的总时差和自由时差
将各减少3天。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
5.1 工程质量影响因素与管理体系
一、单项选择题
1.工程建设活动中，（ ）阶段是影响工程质量的决定性阶段。
A.项目决策
B.勘察设计
C.工程施工
D.工程竣工验收
【答案】B
【解析】建设工程勘察设计是根据投资决策阶段已确定的质量目标和水平，通过工程勘察、设计使其具体
化。工程设计在技术上是否可行、工艺是否先进、经济是否合理、设备是否配套、结构是否可靠等，都将
决定着工程建成后的功能和使用价值。因此，勘察设计阶段是影响工程质量的决定性阶段。
2.工程建设过程中，确定工程项目的质量目标应在（ ）阶段。
A.竣工验收
B.投资决策
C.工程设计
D.工程施工
【答案】B
【解析】建设工程投资决策阶段主要是确定建设工程应达到的质量目标及水平。工程建设需要控制投资、
质量和进度三大总体目标。要做到投资、质量、进度三者协调统一，达到业主最为满意的质量水平，则应
通过可行性研究和多方案论证来确定。因此，投资决策阶段是影响工程质量的关键阶段，要充分反映业主
对质量的要求和意愿。在进行投资决策时，应从整个国民经济角度出发，根据国民经济发展的长期规划和
资源条件，有效地控制投资建设规模，以确定最佳的投资方案、质量目标和建设周期。
3.工程质量的各项影响因素中，（ ）是工程建设的物质条件和工程质量的基础。
A.工程材料
B.机械设备
C.施工方法
D.环境条件
【答案】A
【解析】影响工程质量的因素中，工程材料是指构成工程实体的各类建筑材料、构配件、半成品等，它是
工程建设的物质条件，是工程质量的基础。
4.工程建成后在使用过程中保证人身和环境免受危害的程度，体现了建设工程质量的（ ）。
A.安全性
B.适用性
C.耐久性
D.可靠性
【答案】A
【解析】安全性是指工程建成后在使用过程中保证结构安全、保证人身和环境免受危害的程度。
5.下列不属于影响工程质量的因素的是（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.人员素质
B.机械设备
C.利率变化
D.工程材料
【答案】C
【解析】影响工程质量的因素很多，但归纳起来主要有五个方面，即人（MAN）、材料（MATERIAL）、机械
（MACHINE）、方法（METHOD）和环境（ENVIRONMENT），简称4M1E。
6.质量管理应以人为本，体现的是（ ）的管理原则。
A.改进
B.领导作用
C.全员参与
D.以顾客为关注焦点
【答案】C
【解析】质量管理应以人为本，体现的是全员参与的管理原则。
7.施工质量特性主要体现在由施工形成的建筑产品的（ ）。
A.实用性、安全性、美观性、耐久性
B.安全性、耐久性、美观性、可靠性
C.实用性、安全性、经济性、可靠性
D.实用性、先进性、耐久性、可靠性
【答案】C
【解析】本题考查的是质量与施工质量。施工质量的质量特性主要体现在由施工形成的建筑工程的实用性、
安全性、可靠性、经济性、美观性及与环境的协调性等六个方面。
8.在影响施工质量的各个因素中，工程质量的基础是（ ）。
A.施工管理
B.材料质量
C.施工工艺
D.施工方法
【答案】B
【解析】本题考查的是影响施工质量的主要因素。影响施工质量的主要因素包括：人.材料.机械.方法及环
境。材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料.半成品.成品.构配件和周转材料等。各类材料是工程施
工的物质条件，材料质量是工程质量的基础，材料质量不符合要求，工程质量就不可能达到标准。
9.影响施工质量的五大因素是指人.材料.机械及（ ）。
A.方法与设计方案
B.投资额与合同工期
C.投资额与环境
D.方法与环境
【答案】D
【解析】本题考查的是影响施工质量的主要因素。影响施工质量的主要因素有：人.材料.机械.方法及环境
等五大方面，即4M1E。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
10.在施工质量管理中，起决定性作用的因素是（ ）。
A.人
B.材料
C.施工方法
D.环境
【答案】A
【解析】本题考查的是影响施工质量的主要因素。施工质量的影响因素主要有：人、材料、机械、方法及
环境（简称为4M1E）。在施工质量管理中，人的因素起决定性的作用。
11.在影响施工质量的五大因素中，建设主管部门推广的钢筋与混凝土技术，属于（ ）的因素。
A.方法
B.环境
C.材料
D.机械
【答案】A
【解析】本题考查的是影响施工质量的主要因素。施工方法包括施工技术方案、施工工艺、工法和施工技
术措施等。比如建设主管部门在建筑业中推广应用的多项新技术，包括地基基础和地下空间工程技术，钢
筋与混凝土技术，模板及脚手架技术，装配式混凝土结构技术，钢结构技术，机电安装工程技术，绿色施
工技术，防水技术与维护结构节能，抗震、加固与监测技术，信息化技术等，对消除质量通病、提升建设
工程品质，收到了良好的效果。
12.下列影响工程施工质量的因素中，属于施工质量管理环境因素的是（ ）。
A.施工单位的质量管理制度
B.施工现场的安全防护设施
C.施工现场的交通运输和道路条件
D.不可抗力对施工质量的影响
【答案】A
【解析】环境因素有很多，主要指自然环境、技术环境和管理环境。自然环境包括地质、水文、气象条件
和周边建筑、地下障碍物及其他不可抗力等因素；技术环境包括施工所依据的规范、规程、设计图纸、质
量评价标准等因素；管理环境包括质量检验、监控制度、质量管理制度等。环境因素对施工质量的影响具
有复杂和多变的特点，且有些因素是人难以控制的。这就需要管理人员尽可能全面地了解可能影响工程质
量的各种环境因素，采取相应的预防性控制措施，确保工程质量符合相关要求。
13.“三全一多样”就是全面质量管理的基本特点，不包括（ ）。
A.管理内容的全面性
B.管理工具的全面性
C.参加管理人员的全面性
D.管理方法的多样性
【答案】B
【解析】“三全一多样”就是全面质量管理的基本特点。
（1）管理内容的全面性。
（2）管理范围的全面性。
（3）参加管理人员的全面性。
（4）管理方法的多样性。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
14.工程质量管理体系的建立过程中，第二个环节是（ ）。
A.确立工程质量责任的网络架构
B.制定工程质量管理制度
C.分析工程质量管理界面
D.编制工程质量计划
【答案】B
【解析】工程质量管理体系的建立过程，一般可以按照以下环节依次展开工作：确立工程质量责任的网络
架构→制定工程质量管理制度→分析工程质量管理界面→编制工程质量计划。
15.关于建设工程质量管理界面的说法，正确的是（ ）。
A.静态界面是指设计单位之间的责任划分
B.静态界面是指施工单位之间的责任划分
C.动态界面可根据组织内部责任分工确定
D.动态界面是指设计单位与施工单位之间的责任划分
【答案】D
【解析】工程质量管理界面，包括静态界面和动态界面。一般说静态界面根据法律法规、合同条件、组织
内部职能分工来确定。动态界面主要是指项目实施过程中设计单位之间、施工单位之间、设计与施工单位
之间的衔接配合关系及其责任划分，必须通过分析研究，确定管理原则与协调方式。
16.关于工程质量管理体系，以下说法正确的是（ ）。
A.是用于建筑企业的质量管理体系
B.涉及建设工程项目实施中所有的质量责任主体
C.其控制目标是建筑企业的质量管理目标
D.其作用时间是永久性的
【答案】B
【解析】工程质量管理体系涉及项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是针对某一个承包企业或组织
机构，其服务的范围不同。
17.工程质量管理体系是面向建设工程项目而建立的质量控制系统。该系统（ ）。
A.属于一次性的系统
B.必须通过第三方认证机构的认证
C.仅涉及施工承包单位
D.需要通过业主认证
【答案】A
【解析】工程质量管理体系既不是业主方也不是施工方的质量管理体系或质量保证体系，而是整个建设工
程项目目标控制的一个工作系统，根据项目管理的实际需要而建立，随着项目的完成和项目管理组织的解
体而消失，因此，是一个一次性的质量控制工作体系，不同于企业的质量管理体系。
18.建设工程项目质量管理体系呈多层次、多单元的结构形态。在实行交钥匙式工程总承包的情况下，第一
层次的质量管理体系应由（ ）负责建立。
A.工程总承包企业的项目管理机构
B.施工承包企业的项目管理机构
C.建设单位委托的监理机构抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.建设单位的项目管理机构
【答案】A
【解析】建设工程项目质量管理体系，一般形成多层次、多单元的结构形态，这是由其实施任务的委托方
式和合同结构所决定的。多层次结构是相对于建设工程项目工程系统纵向垂直分解的单项、单位工程项目
的质量管理体系。在大中型工程项目尤其是群体工程项目中，第一层次的质量管理体系应由建设单位的工
程项目管理机构负责建立，在委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的项目管理机
构或工程总承包企业项目管理机构负责建立。第二层次的质量管理体系，通常是指分别由项目的设计总负
责单位、施工总承包单位等建立的相应管理范围内的质量管理体系。第三层次及其以下，是承担工程设计、
施工安装、材料设备供应等各承包单位的现场质量自控体系，或称各自的施工质量保证体系。
二、多项选择题
1.下列属于ISO质量管理体系的质量管理原则的是（ ）。
A.过程方法
B.统计技术的应用
C.关系管理
D.质量管理体系方法
E.全员参与
【答案】ACE
【解析】为了确保质量目标的实现，ISO质量管理体系明确了以下七项质量管理原则：①以顾客为关注焦点；
②领导作用；③全员参与；④过程方法；⑤改进；⑥循证决策；⑦关系管理。
2.施工承包合同的约定具体体现了建设单位的要求和施工单位的承诺，合同的约定全面体现了对施工形成
的工程实体的（ ）等方面质量特性的要求。
A.实用性
B.安全性
C.美观性
D.耐久性
E.经济性
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是施工质量要达到的基本要求。施工承包合同的约定具体体现了建设单位的要求和施
工单位的承诺，合同的约定全面体现了对施工形成的工程实体的实用性、安全性、可靠性、经济性、美观
性及与环境的协调性等六个方面质量特性的要求。
3.施工质量影响因素主要有“4MIE”，其中，“4M”是指（ ）。
A.人
B.机械
C.方法
D.环境
E.材料
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是影响施工质量的主要因素。施工质量的影响因素主要有：“人（Man）、材料（Material）.
机械（Machine）、方法（Method）及环境（Environment）”等五大方面，即“4M1E”。
4.下列影响施工质量的因素中，属于材料因素的有（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.计量器具
B.工程设备
C.建筑构配件
D.钢筋原材
E.安全防护设施
【答案】CD
【解析】本题考查的是影响施工质量的主要因素。材料包括工程材料和施工用料，又包括原材料、半成品、
成品、构配件和周转材料等。选项 AB 属于机械因素，选项 E 属于环境因素。
5.施工质量的三全控制指的是（ ）
A.全面质量控制
B.全过程质量控制
C.全员参与质量控制
D.全方位质量控制
E.全进度质量控制
【答案】ABC
【解析】施工质量的三全控制指的是全面质量控制、全过程质量控制、全员参与质量控制。
6.以下关于建设工程质量管理体系的说法，正确的有（ ）。
A.是整个建设工程项目目标控制的一个工作系统
B.是以工程项目为对象
C.是工程项目管理组织的一个目标控制体系
D.是一个一次性的质量管理工作体系
E.是施工方的质量管理体系
【答案】ABCD
【解析】建设工程质量管理体系既不是业主方也不是施工方的质量管理体系或质量保证体系，而是整个建
设工程项目目标控制的一个工作系统，其性质如下：
（1）工程质量管理体系是以工程项目为对象，由工程项目实施的总组织者负责建立的面向项目对象开展质
量控制的工作体系。
（2）工程质量管理体系是工程项目管理组织的一个目标控制体系，它与项目投资控制、进度控制、职业健
康安全与环境管理等目标控制体系，共同依托于同一项目管理组织机构。
（3）工程质量管理体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着工程项目的完成和项目管理组织的解体
而消失，因此，是一个一次性的质量管理工作体系，不同于企业质量管理体系。
7.以下关于工程质量管理体系的特点，说法正确的有（ ）。
A.只用于特定的工程项目质量管理
B.用于建筑企业或组织的质量管理
C.涉及工程项目实施过程所有的质量责任主体
D.管理目标是工程项目质量目标
E.有效性一般需进行第三方认证
【答案】ACD
【解析】工程质量管理体系的特点。如前所述，建设工程项目质量管理系统是面向项目对象而建立的质量
控制工作体系，它与建筑企业或其他组织机构按照GB/T19000族标准建立的质量管理体系相比较，有如下
不同：抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（1）目的不同。工程质量管理体系只用于特定的工程项目质量管理，而不是用于建筑企业或组织的质量管
理，其建立的目的不同。
（2）服务范围不同。工程质量管理体系涉及工程项目实施过程所有的质量责任主体，而不只是针对某一个
承包企业或组织机构，其服务的范围不同。
（3）目标不同。工程质量管理体系的管理目标是工程项目质量目标，并非某一具体建筑企业或组织的质量
管理目标，其控制的目标不同。
（4）作用时效不同。工程质量管理体系与项目管理组织系统相融合，是一次性的质量工作体系，并非永久
性的质量管理体系，其作用的时效不同。
（5）评价的方式不同。工程质量管理体系的有效性一般由项目管理的总组织者进行自我评价与诊断，不需
进行第三方认证，其评价的方式不同。
5.2 施工质量抽样检验和统计分析方法
一、单项选择题
1.对总体不进行任何加工，直接进行随机抽样获取样本的方法称为（ ）。
A.全数抽样
B.简单随机抽样
C.整群抽样
D.多阶段抽样
【答案】B
【解析】简单随机抽样又称纯随机抽样、完全随机抽样，是指排除人的主观因素，直接从包含N个抽样单
元的总体中按不放回抽样抽取N个单元，使包含N个个体的所有可能的组合被抽出的概率都相等的一种抽
样方法。实践中，常借助于随机数骰子或随机数表进行随机抽样。这种抽样方法广泛用于原材料、购配件
的进货检验和分项工程、分部工程、单位工程完工后的检验。
2.采用排列图法划分质量影响因素时，累计频率达到75%对应的影响因素是（ ）。
A.主要因素
B.次要因素
C.一般因素
D.基本因素
【答案】A
【解析】排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。实际应用中，通常按累计频率划
分为（0%～80%）、（80%～90%）、（90%～100%）三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C三类。A类
为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。
3.在质量管理排列图中，对应于累计频率曲线80％～90％部分的，属于（ ）影响因素。
A.一般
B.主要
C.次要
D.其他
【答案】C
【解析】排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。排列图又称帕累托图或主次因素
分析图，它是由两个纵坐标、一个横坐标、几个连起来的直方形和一条曲线所组成。实际应用中，通常按
累计频率划分为（0%～80%）、（80%～90%）、（90%～100%）三部分，与其对应的影响因素分别为A、B、C抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
三类。A类为主要因素，B类为次要因素，C类为一般因素。
4.在质量控制的统计分析方法中，最能形象、直观、定量反映影响质量的主次因素的是（ ）。
A.排列图
B.因果分析图
C.直方图
D.控制图
【答案】A
【解析】排列图的应用排列图可以形象、直观地反映主次因素。其主要应用有：①按不合格点的内容分类，
可以分析出造成质量问题的薄弱环节。②按生产作业分类，可以找出生产不合格品最多的关键过程。③按
生产班组或单位分类，可以分析比较各单位技术水平和质量管理水平。④将采取提高质量措施前后的排列
图对比，可以分析措施是否有效。⑤此外还可以用于成本费用分析、安全问题分析等。
5.将两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产的质量特性统计数据混在一起整理，将形成（ ）直方
图。
A.折齿型
B.缓坡型
C.孤岛型
D.双峰型
【答案】D
【解析】凡属非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般有五种类型：①折齿型，是由
于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图；②左（或右）缓坡型，主要是由于操作中对上限（或下
限）控制太严造成的；③孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的；④双峰型，是由于
用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的；⑤绝壁型，是
由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。
6.由于分组不当或者组距确定不当出现的直方图是（ ）。
A.折齿型
B.孤岛型
C.右缓坡型
D.双峰型
【答案】A
【解析】凡属非正常型直方图，其图形分布有各种不同缺陷，归纳起来一般有五种类型：①折齿型，是由
于分组组数不当或者组距确定不当出现的直方图；②左（或右）缓坡型，主要是由于操作中对上限（或下
限）控制太严造成的；③孤岛型，是原材料发生变化，或者临时他人顶班作业造成的；④双峰型，是由于
用两种不同方法或两台设备或两组工人进行生产，然后把两方面数据混在一起整理产生的；⑤绝壁型，是
由于数据收集不正常，可能有意识地去掉下限以下的数据，或是在检测过程中存在某种人为因素所造成的。
7.工程质量统计分析方法中，用来显示两种质量数据之间关系的是（ ）。
A.因果分析图法
B.相关图法
C.直方图法
D.控制图法
【答案】B抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】A项，因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关
系的有效工具；B项，相关图又称散布图，在质量控制中它是用来显示两种质量数据之间关系的一种图形；
C项，直方图法是将收集到的质量数据进行分组整理，绘制成直方图，用以描述质量分布状态的一种分析方
法，又称质量分布图法；D项，控制图法是利用控制图区分质量波动的原因，判明生产过程是否处于稳定状
态的方法。
8.工程质量控制的统计分析方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的方法是
（ ）。
A.因果分析图法
B.相关图法
C.排列图法
D.直方图法
【答案】A
【解析】因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的
有效工具。因果分析图也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。
9.质量管理人员为了及时掌握生产过程质量的变化情况并采取有效的控制措施，可采用（ ）进行跟踪分
析。
A.排列图法
B.因果分析图法
C.控制图法
D.直方图法
【答案】C
【解析】A项，排列图法是利用排列图寻找影响质量主次因素的一种有效方法。B项，因果分析图法是利用
因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的有效工具。C项，控制图又称管
理图。它是在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中产品质量波动状态的图形。利用控制图区分质
量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。D项，直方图法即频数分布直方图法，
通过直方图的观察与分析，可了解产品质量的波动情况，掌握质量特性的分布规律，以便对质量状况进行
分析判断。同时可通过质量数据特征值的计算，估算施工生产过程总体的不合格品率，评价过程能力等。
10.通过质量控制的动态分析能随时了解生产过程中的质量变化情况，预防出现废品。下列方法中，属于动
态分析方法的是（ ）。
A.排列图法
B.直方图法
C.控制图法
D.解析图法
【答案】C
【解析】AB两项，排列图、直方图法是质量控制的静态分析法，反映的是质量在某一段时间里的静止状态。
C项，控制图又称管理图。它是在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中产品质量波动状态的图形。
利用控制图区分质量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。
11.质量控制图的用途是（ ）。
A.分析并控制生产过程质量状态
B.分析判断产品质量分布状况抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.系统整理分析质量问题产生的原因
D.寻找影响质量的主次因素
【答案】A
【解析】控制图是用样本数据来分析判断生产过程是否处于稳定状态的有效工具。它的用途主要有：①过
程分析，即分析生产过程是否稳定；②过程控制，即控制生产过程质量状态。
12.计数标准型一次抽样方案为（N、n、c），其中N为送检批的大小，n为抽检样本大小，c为合格判定数。
当从n中查出有d个不合格品时，若（ ），应判该送检批合格。
A.d＞c＋1
B.d＝c＋1
C.d≤c
D.d＞c
【答案】C
【解析】一次抽样检验是最简单的计数检验方案，通常用（N，n，C）表示。即从批量为N的交验产品中随
机抽取n件进行检验，并且预先规定一个合格判定数C。如果发现n中有d件不合格品，当d≤C时，则判
定该批产品合格；当d＞C时，则判定该批产品不合格。
13.在常用的工程质量控制的统计方法中，可以用来系统整理分析某个质量问题及其产生原因之间关系的方
法是（ ）。
A.相关图法
B.树枝图法
C.排列图法
D.直方图法
【答案】B
【解析】因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题（结果）与其产生原因之间关系的
有效工具。因果分析图也称特性要因图，又因其形状常被称为树枝图或鱼刺图。
14.绘制分析用控制图时，一般需连续抽取（ ）组样本数据，计算控制界限。
A.10～15
B.15～20
C.20～25
D.25～30
【答案】C
【解析】分析用控制图。主要是用来调查分析生产过程是否处于控制状态。绘制分析用控制图时，一般需
连续抽取20～25组样本数据，计算控制界限。
15.项目质量管理体系得以运行的基础条件是（ ）。
A.项目合同结构合理
B.组织制度健全
C.人员和资源合理配置
D.程序性文件规范
【答案】C
【解析】质量管理的资源配置，包括专职的工程技术人员和质量管理人员的配置；实施技术管理和质量管
理所必需的设备、设施、器具、软件等物质资源的配置。人员和资源的合理配置是质量管理体系得以运行抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
的基础条件。
16.（ ）是工程质量管理体系运行的核心机制。
A.动力机制
B.约束机制
C.反馈机制
D.持续改进机制
【答案】A
【解析】动力机制是工程质量管理体系运行的核心机制，它来源于公正、公开、公平的竞争机制和利益机
制的制度设计或安排。这是因为项目的实施过程是由多主体参与的价值增值链，只有保持合理的供方及分
供方等各方关系，才能形成合力，是项目管理成功的重要保证。
二、多项选择题
1.工程质量控制中，采用控制图法的目的有（ ）。
A.找出薄弱环节
B.进行过程控制
C.评价过程能力
D.进行过程分析
E.掌握质量分布规律
【答案】BD
【解析】控制图又称管理图。它是在直角坐标系内画有控制界限，描述生产过程中产品质量波动状态的图
形。利用控制图区分质量波动原因，判明生产过程是否处于稳定状态的方法称为控制图法。控制图的用途
主要有两个：（1）过程分析；（2）过程控制。
2.当质量控制图同时满足（ ）时，可认为生产过程处于稳定状态。
A.点子多次同侧
B.点子分布出现链
C.控制界限内的点子排列没有缺陷
D.点子全部落在控制界限之内
E.点子有趋势或倾向
【答案】CD
【解析】绘制控制图的目的是分析判断生产过程是否处于稳定状态。这主要是通过对控制图上点子的分布
情况的观察与分析进行。控制图上点子作为随机抽样的样本，可以反映出生产过程（总体）的质量分布状
态。当控制图同时满足以下两个条件：一是点子几乎全部落在控制界限之内；二是控制界限内的点子排列
没有缺陷。即可以认为生产过程基本上处于稳定状态。如果点子的分布不满足其中任何一条，都应判断生
产过程为异常。
3.质量检验中的随机抽样可分为（ ）。
A.分层随机抽样
B.简单随机抽样
C.等距抽样法
D.全数检验
E.整群随机抽样
【答案】ABE抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】随机抽样可分为简单随机抽样、系统随机抽样、分层随机抽样、分级随机抽样和整群随机抽样等。
4.下面关于因果分析图概念及内容的说法中，正确的是（ ）。
A.因果分析图也称特性要因图
B.在绘制因果分析图时，一般来说应围绕影响质量因素的五大方面来绘制，即人、材、机、法、环五方面
C.在绘图过程中应选择出现数量多、影响大的关键因素，做出标记“△”
D.绘制因果分析图找到影响质量问题的因素后，不用制定对策即可
E.因果分析图法是利用因果分析图来系统整理分析某个质量问题与其产生原因之间关系的有效工具
【答案】ABCE
【解析】D项，绘制因果分析图不是目的，而是要根据图中所反映的主要原因，制订改进的措施和对策，限
期解决问题，保证产品质量。具体实施时，一般应编制一个对策计划表。
5.3 施工质量控制
一、单项选择题
1.施工过程中，检验批的验收应由（ ）组织。
A.项目技术负责人
B.建设单位现场代表
C.项目经理
D.专业监理工程师
【答案】D
【解析】检验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
2.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物可
划分为一个（ ）。
A.单项工程
B.分部工程
C.单位工程
D.子分部工程
【答案】C
【解析】单位工程是指具备独立施工条件并能形成独立使用功能的建筑物或构筑物。
3.根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，施工质量验收的最小单位是（ ）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.检验批
【答案】D
【解析】检验批是工程施工质量验收的最小单位，是分项工程、分部工程、单位工程质量验收的基础。检
验批应由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。
4.按《建筑工程施工质量验收统一标准》的规定，按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分的工程
属于（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.单位工程
B.子单位工程
C.分项工程
D.分部工程
【答案】C
【解析】分项工程是分部工程的组成部分。分项工程可按主要工种、材料、施工工艺、设备类别进行划分。
如建筑工程的主体结构分部工程中，混凝土结构子分部工程划分为模板、钢筋、混凝土、预应力、现浇结
构、装配式结构等分项工程。
5.建筑工程施工质量验收中，经返工或返修的检验批，应（ ）。
A.予以验收
B.协商验收
C.鉴定验收
D.重新进行验收
【答案】D
【解析】经返工或返修的检验批，应重新进行验收。
6.对验收合格的分部工程，（ ）应签认分部工程报验表及验收记录。
A.项目专业技术负责人
B.项目经理
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
【答案】D
【解析】分部工程质量验收：验收前，施工单位应对施工完成的分部工程进行自检，对存在的问题自行整
改处理，合格后填写分部工程报验表及分部工程质量验收记录，并将相关资料报送项目监理机构申请验收。
总监理工程师应组织相关人员进行检查、验收，对验收不合格的分部工程，应要求施工单位进行整改，自
检合格后予以复查。对验收合格的分部工程，应签认分部工程报验表及验收记录。
7.单位工程的验收应由（ ）组织。
A.施工单位项目负责人
B.专业监理工程师
C.总监理工程师
D.建设单位项目负责人
【答案】D
【解析】建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项
目负责人进行单位工程验收。
8.对验收合格的隐蔽工程，签认隐蔽工程报审、报验表及质量验收记录的是（ ）。
A.施工单位技术负责人
B.施工单位质检员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
【答案】C
【解析】对验收合格的，专业监理工程师应签认隐蔽工程报审、报验表及质量验收记录，准许进行下道工抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
序施工。
9.单位工程质量竣工验收记录中，验收记录由（ ）填写。
A.总监理工程师
B.施工单位
C.建设单位
D.项目监理机构
【答案】B
【解析】单位工程质量竣工验收记录中，验收记录由施工单位填写，验收结论由监理单位填写。综合验收
结论经参加验收各方共同商定，由建设单位填写，应对工程质量是否符合设计文件和相关标准的规定要求
及总体质量水平作出评价。
10.下列关于工程施工质量验收不符合要求的处理，说法正确的是（ ）。
A.经返工或返修的检验批，应协商后进行验收
B.有资质的检测机构和建设单位鉴定能够达到设计要求的检验批，予以验收
C.有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经建设单位核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，
予以验收
D.工程质量控制资料应齐全完整
【答案】D
【解析】选项A，经返工或返修的检验批，应重新进行验收。选项B，经有资质的检测机构检测鉴定能够达
到设计要求的检验批，予以验收。选项C，经有资质的检测机构检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位
核算认可能够满足安全和使用功能的检验批，予以验收。
11.下列关于建筑工程施工质量验收要求的说法中，错误的是（ ）。
A.检验批的质量应按主控项目和一般项目验收
B.参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格
C.工程施工质量验收均应在监理单位初步验收合格的基础上进行
D.工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认
【答案】C
【解析】建筑工程施工质量应按下列要求进行验收：（1）工程施工质量验收均应在施工单位自检合格的基
础上进行。（2）参加工程施工质量验收的各方人员应具备相应的资格。（3）检验批的质量应按主控项目
和一般项目验收。（4）对涉及结构安全、节能、环境保护和主要使用功能的试块、试件及材料，应在进场
时或施工中按规定进行见证检验。（5）隐蔽工程在隐蔽前应由施工单位通知项目监理机构进行验收，并应
形成验收文件，验收合格后方可继续施工。（6）对涉及结构安全、节能、环境保护和使用功能的重要分部
工程，应在验收前按规定进行抽样检验。（7）工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。
12.下列施工质量控制措施中，不属于事前控制的是（ ）。
A.落实质量责任
B.设置质量管理点
C.明确质量目标
D.施工质量检查验收
【答案】D
【解析】本题考查的是施工质量控制的基本环节。事前质量控制指在正式施工前进行的事前主动质量控制，
通过编制施工质量计划，明确质量目标，制定施工方案，设置质量管理点，落实质量责任，分析可能导致抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
质量目标偏离的各种影响因素，针对这些影响因素制定有效的防范措施，防患于未然。
13.施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。实行监理的工程，工程竣工报告须经（ ）
签署意见。
A.设计单位项目负责人
B.建设单位项目负责人
C.施工单位技术负责人
D.总监理工程师
【答案】D
【解析】本题考查的是施工项目竣工质量验收。施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验
收。实行监理的工程，工程竣工报告须经总监理工程师签署意见。
14.在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。
A.主控项目的检验结果
B.资料检查完整、合格和主控项目检验结果
C.主控项目和一般项目的检验结果
D.资料检查完整、合格和一般项目的检验结果
【答案】C
【解析】本题考查的是施工过程的工程质量验收。检验批的合格质量主要取决于对主控项目和一般项目的
检验结果。
15.施工单位现场质量检查，对于重要的工序或对工程质量有重大影响的工序，施工单位应严格执行“三检”
制度，即（ ）。
A.施工自检、监理复检、政府监督
B.自检、交接检、专检
C.预检、过程检、完工检
D.书面检验、实测检验、试验检验
【答案】B
【解析】施工单位必须有整套的制度及工作程序，即“三检制度”：作业活动结束后，作业者必须自检；
不同工序交接，相关人员必须进行交接检查；施工单位专职质检员的专检。
16.施工图会审会议由（ ）主持。
A.建设单位
B.设计单位
C.施工单位
D.工程监理单位
【答案】A
【解析】施工图会审会议由建设单位主持，设计单位和施工单位、工程监理单位参加。图纸会审时，首先
由设计单位的工程主设人向与会者说明拟建工程的设计依据、意图和功能要求，并对特殊结构、新材料、
新工艺和新技术提出设计要求。然后，施工单位根据自审图纸记录以及对设计意图的了解，提出对设计图
纸的疑问和建议，形成“图纸会审纪要”，与会各方会签、盖章，作为与设计文件同时使用的技术文件和
指导施工的依据。
17.施工单位在完成施工组织设计的编制及内部审批工作后，报请项目监理机构审查，由（ ）审核签认。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
项目监理机构审查批准的施工组织设计应报送建设单位。
A.监理单位技术负责人
B.监理员
C.专业监理工程师
D.总监理工程师
【答案】D
【解析】施工单位在完成施工组织设计的编制及内部审批工作后，报请项目监理机构审查，由总监理工程
师审核签认。项目监理机构审查批准的施工组织设计应报送建设单位。
18.装配式建筑混凝土预制件的原材料质量、钢筋加工和连接的力学性能、混凝土强度、构件结构性能、装
饰材料、保温材料及拉结件的质量等均应根据国家现行有关标准进行检查和检验，并应严格遵守操作规程
和做好质量检验记录。混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不得低于设计混凝土强度等级值的（ ）。
A.25%
B.50%
C.75%
D.100%
【答案】C
【解析】装配式建筑混凝土预制件的原材料质量、钢筋加工和连接的力学性能、混凝土强度、构件结构性
能、装饰材料、保温材料及拉结件的质量等均应根据国家现行有关标准进行检查和检验，并应严格遵守操
作规程和做好质量检验记录。混凝土预制构件出厂时的混凝土强度不得低于设计混凝土强度等级值的 75%。
二、多项选择题
1.由建设单位项目负责人组织单位或子单位工程正式竣工验收，参加验收的单位应有（ ）。
A.施工单位
B.设计单位
C.监理单位
D.劳务单位
E.供货单位
【答案】ABC
【解析】根据《建设工程质量管理条例》，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工
程监理等有关单位进行竣工验收。
2.分项工程质量验收合格的规定包括（ ）。
A.观感质量应符合要求
B.一些重要的允许偏差项目控制在允许偏差限制之内
C.所含检验批的质量验收记录应完整
D.所含检验批的质量均应验收合格
E.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相关规定
【答案】CD
【解析】分项工程质量验收合格应符合下列规定：（1）所含检验批的质量均应验收合格。（2）所含检验
批的质量验收记录应完整。
3.下列验收层次中，验收合格规定包括观感质量验收项目的有（ ）。
A.隐蔽工程抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.检验批
C.分项工程
D.分部工程
E.单位工程
【答案】DE
【解析】（1）检验批质量验收合格应符合下列规定：①主控项目的质量经抽样检验均应合格。②一般项目
的质量经抽样检验合格。③具有完整的施工操作依据、质量验收记录。（2）分项工程质量验收合格应符合
下列规定：①所含检验批的质量均应验收合格。②所含检验批的质量验收记录应完整。（3）分部工程质量
验收合格应符合下列规定：①所含分项工程的质量均应验收合格。②质量控制资料应完整。③有关安全、
节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定。④观感质量应符合要求。（4）单位工程
质量验收合格应符合下列规定：①所含分部工程的质量均应验收合格。②质量控制资料应完整。③所含分
部工程中有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的检验资料应完整。④主要使用功能的抽查结果应符
合相关专业质量验收规范的规定。⑤观感质量应符合要求。
4.施工质量控制应贯彻全面.全过程质量管理的思想，运用动态控制原理，进行质量的（ ）。
A.全程监控
B.事前控制
C.事中控制
D.事后控制
E.抽查控制
【答案】BCD
【解析】本题考查的是施工质量控制的基本环节。施工质量控制应贯彻全面、全过程质量管理的思想，运
用动态控制原理，进行质量的事前控制、事中控制、事后控制。
5.建筑工程施工质量验收应划分为（ ）。
A.单位工程
B.分部工程
C.分项工程
D.室外工程
E.检验批
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是施工质量控制的准备工作。建设工程施工质量验收应划分为单位工程、分部工程、
分项工程和检验批。选项D室外工程不属于直接划分的类别。
6.施工过程的工程质量验收中，分项工程质量验收合格的条件有（ ）。
A.所含检验批的质量均应验收合格
B.观感质量符合要求
C.质量控制资料应完整
D.所含检验批的质量验收记录应完整
E.主要使用功能的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定
【答案】AD
【解析】本题考查的是施工过程的工程质量验收。选项 B、C 属于分部、单位工程质量验收合格的要求。
选项 E 属于单位工程质量验收合格的要求。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
7.建设工程施工质量不符合要求时，正确的处理方法有（ ）。
A.经返工重做或更换器具、设备的检验批，应重新进行验收
B.检验批的某些项目或指标不满足要求，难以确定可否验收时，经有法定资质的检测单位检测鉴定达到设
计要求时，该检验批应认为通过验收
C.经有法定资质的检测单位检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足规范标准要求的结
构安全和使用功能的情况，该检验批可予以验收
D.经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但不影响安全和主要使用功能条件下，可按技术处
理方案和协商文件进行验收
E.经返修或加固处理仍不能满足安全使用要求的分部工程，经鉴定后降低安全等级使用
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是施工过程的工程质量验收。选项 E 的情形，应严禁验收。
8.下列施工质量控制措施中，属于事前控制的有（ ）。
A.编制施工质量计划
B.施工质量检查验收
C.设置质量管理点
D.分析可能导致质量目标偏离的各种影响因素
E.制定施工方案
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是施工质量控制的基本环节。选项B属于事中质量控制的内容。
9.对于建筑工程，施工单位应编制工程使用说明书。工程使用说明书应包括下列内容（ ）。
A.工程概况
B.工程设计合理使用年限、性能指标及保修期限
C.主体结构位置示意图、房屋上下水布置示意图、房屋电气线路布置示意图及复杂设备的使用说明
D.使用维护注意事项
E.维保单位
【答案】ABCD
【解析】对于建筑工程，施工单位应编制工程使用说明书。工程使用说明书应包括下列内容：①工程概况；
②工程设计合理使用年限、性能指标及保修期限；③主体结构位置示意图、房屋上下水布置示意图、房屋
电气线路布置示意图及复杂设备的使用说明；④使用维护注意事项。
5.4 施工质量事故预防与调查处理
一、单项选择题
1.工程施工中发生事故造成10人死亡，该事故属于（ ）事故。
A.特别重大
B.重大
C.较大
D.一般
【答案】B
【解析】工程质量事故分为4个等级，包括：①特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上
重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；②重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下的直接经济损失的事故；③较大事故，是指造成3人
以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事
故；④一般事故，是指3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损
失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
2.施工质量验收时，抽样样本经实验室检测达不到规范及设计要求，但经检测单位的现场鉴定能够达到要求
的，可（ ）处理。
A.返工
B.补强
C.不做
D.延后
【答案】C
【解析】通常不用专门处理的情况有以下几种：①不影响结构安全和正常使用。②有些质量缺陷，经过后
续工序可以弥补。③经法定检测单位鉴定合格。例如，某检验批混凝土试块强度值不满足规范要求，强度
不足，在法定检测单位对混凝土实体采用非破损检验方法，测定其实际强度已达规范允许和设计要求值时，
可不做处理。对经检测未达要求值，但相差不多，经分析论证，只要使用前经再次检测达设计强度，也可
不做处理。④出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和
使用功能。
3.工程质量问题经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的可（ ）。
A.修补处理
B.返工处理
C.补强处理
D.不做处理
【答案】D
【解析】某些工程质量缺陷虽然不符合规定的要求和标准构成质量事故，但视其严重情况，经过分析、论
证、法定检测单位鉴定和设计等有关单位认可，对工程或结构使用及安全影响不大，也可不做专门处理。
通常不用专门处理的情况有以下几种：①不影响结构安全和正常使用。②有些质量缺陷，经过后续工序可
以弥补。③经法定检测单位鉴定合格。④出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位
核算，仍能满足结构安全和使用功能。
4.某建设工程项目施工过程中，由于质量事故导致工程结构受到破坏，造成6000万元的直接经济损失，这
一事故属于（ ）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
【答案】C
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。
5.由于工程负责人不按规范指导施工.随意压缩工期造成的质量事故，按事故责任分类，属于（ ）。
A.操作责任事故
B.自然灾害事故
C.技术责任事故抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.指导责任事故
【答案】D
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。按事故责任分类，可分为指导责任事故.操作责任事故。指导
责任事故：由于工程指导或领导失误而造成的质量事故。例如，由于工程负责人不按规范指导施工，强令
他人违章作业，或片面追求施工进度，放松或不按质量标准进行控制和检验，降低施工质量标准等而造成
的质量事故。
6.某工程的质量事故，造成人员死亡9人，直接经济损失7000万元。则该事故属于（ ）。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故
【答案】B
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以
上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
7.某房屋建设工程施工中，模板支撑体系坍塌，导致1人死亡，11人重伤，直接经济损失2000万元，根据
《关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》（建质[2010]111号），该
事故等级为（ ）。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
【答案】B
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以
上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故。
8.工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向（ ）报告。
A.施工项目技术负责人
B.施工项目组长
C.本单位负责人
D.施工项目监理人员
【答案】C
【解析】本题考查的是施工质量事故的处理程序。工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本
单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管
部门及有关部门报告。
9.工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应于（ ）
h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门及有关部门报告。
A.1
B.2
C.12
D.24
【答案】A抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是施工质量事故的处理程序。工程质量事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本
单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应于1h内向事故发生地县级以上人民政府住房和城乡建设主管
部门及有关部门报告。
10.一般情况下，某混凝土现浇楼面平整度偏差达到10mm，该质量问题可以（ ）。
A.不作处理
B.加固处理
C.返工处理
D.返修处理
【答案】A
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。混凝土现浇楼面的平整度偏差达到10mm，
但由于后续垫层和面层的施工可以弥补，所以也可不做处理。
11.某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，应采取的处理方
式是（ ）。
A.加固处理
B.返工处理
C.限制使用
D.报废处理
【答案】B
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数
为1.3，而实际仅为0.8，属于严重的质量缺陷，也无法返修，只能返工处理。
12.某钢筋混凝土结构工程的框架柱表面出现局部蜂窝麻面，经调查分析，其承载力满足设计要求，则对该
框架柱表面质量问题一般的处理方式是（ ）。
A.加固处理
B.返修处理
C.返工处理
D.不作处理
【答案】B
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。施工质量事故处理的基本方法见下表所
示：如某些混凝土结构表面出现蜂窝、麻面，经调查分析，该部位经返修处理后，不会影响其使用功能及
外观，这种情况可采取返修处理的方法加以解决。如果混凝土结构表面的轻微麻面，可通过后续的抹灰、
刮涂、喷涂等弥补，也可不做处理。
13.工程质量缺陷按返修方案处理后，仍无法保证达到规定的使用和安全要求，而又无法返工处理的，其正
确的处理方式是（ ）。
A.不作处理
B.报废处理
C.加固处理
D.限制使用
【答案】D
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。选项 A，不作处理是指某些工程质量问
题虽然达不到规定的要求或标准，但其情况不严重，对工程或结构的使用及安全影响很小，经过分析、论抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
证、法定检测单位鉴定和设计单位等认可后可不专门作处理。选项 B，报废处理适用的情况是“出现质量
事故的工程，通过分析或实践，采取返修处理、加固处理、返工处理、限制使用等处理方法后仍不能满足
规定的质量要求或标准，则必须予以报废处理”。选项C，加固处理主要是针对危及承载力的质量缺陷的处
理。
14.某工程的混凝土结构出现较深裂缝，但经分析判定其不影响结构的安全和使用，正确的处理方法是（ ）。
A.表面密封
B.嵌缝封闭
C.灌浆修补
D.限制使用
【答案】C
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。当工程的某些部分的质量虽未达到规范、
标准或设计的要求，存在一定的缺陷，但经过返修后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观
的要求，可采取返修处理的方法。混凝土结构裂缝较深，采用灌浆修补法。
15.某工程由于施工现场管理混乱，质量问题频发，下列建设工程施工质量事故中，属于重大事故的是（ ）。
A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡
B.某拆除工程质量事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤
C.某建设工程材料不合格，导致脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元
【答案】A
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上
100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故。
16.某工程在浇筑楼板混凝土时，发生支模架坍塌，造成10人死亡，8人重伤，经调查，系现场技术管理人
员未进行技术交底所致。该工程质量事故应判定为（ ）。
A.操作责任的较大事故
B.操作责任的重大事故
C.指导责任的较大事故
D.指导责任的重大事故
【答案】D
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。指导责任事故是指由于工程指导或领导失误而造成的质量事
故。10人死亡属于重大事故、8人重伤属于一般事故，按照就高原则本题属于重大事故。
17.较大、重大及特别重大事故逐级上报至（ ）。
A.国务院住房和城乡建设主管部门
B.省级人民政府住房和城乡建设主管部门
C.市级人民政府住房和城乡建设主管部门
D.县级人民政府住房和城乡建设主管部门
【答案】A
【解析】较大、重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门，一般事故逐级上报至省
级人民政府住房和城乡建设主管部门，必要时可以越级上报事故情况。
18.一般事故逐级上报至（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.国务院住房和城乡建设主管部门
B.省级人民政府住房和城乡建设主管部门
C.市级人民政府住房和城乡建设主管部门
D.县级人民政府住房和城乡建设主管部门
【答案】B
【解析】较大、重大及特别重大事故逐级上报至国务院住房和城乡建设主管部门，一般事故逐级上报至省
级人民政府住房和城乡建设主管部门，必要时可以越级上报事故情况。
19.住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时，每级上报时间不得超过（ ）h。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【解析】住房和城乡建设主管部门逐级上报事故情况时，每级上报时间不得超过2h。
20.事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起（ ）日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
A.10
B.15
C.20
D.30
【答案】D
【解析】事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
21.重大事故由事故发生地（ ）负责调查。
A.省级人民政府
B.设区的市级人民政府
C.县级人民政府
D.乡镇政府
【答案】A
【解析】重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人
民政府负责调查。
22.较大事故由事故发生地（ ）负责调查。
A.省级人民政府
B.设区的市级人民政府
C.县级人民政府
D.乡镇政府
【答案】B
【解析】重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人
民政府负责调查。
23.一般事故由事故发生地（ ）负责调查。
A.省级人民政府抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.设区的市级人民政府
C.县级人民政府
D.乡镇政府
【答案】C
【解析】重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人
民政府负责调查。
24.未造成人员伤亡的（ ），县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
A.一般事故
B.较大事故
C.重大事故
D.特别重大事故
【答案】A
【解析】未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查。
二、多项选择题
1.一般质量事故应具备的条件包括（ ）。
A.工程结构安全方面存在隐患
B.工程倒塌或报废
C.造成人员死亡3人以下或重伤10人以上
D.造成人员死亡3人以下或重伤10人以下
E.直接经济损失100万元以上1000万元以下
【答案】DE
【解析】根据工程质量事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，一般事故是指造成3人以下死亡，或者10
人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直接经济损失的事故。
2.当发生了工程质量事故，可以不做处理的情况包括（ ）。
A.不影响结构安全和正常使用的
B.有些质量缺陷，经过后续工序可以弥补的
C.经法定检测单位鉴定合格
D.经加固补强达到设计要求的
E.返工处理的
【答案】ABC
【解析】发生工程质量事故，通常不用专门处理的情况包括以下几种：①不影响结构安全和正常使用；②
有些质量缺陷，经过后续工序可以弥补；③经法定检测单位鉴定合格；④出现的质量缺陷，经检测鉴定达
不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能。
3.下列关于质量事故等级的表述中，正确的有（ ）。
A.某事故造成了150人重伤，属于重大事故
B.某事故造成了45人重伤，属于较大事故
C.某事故造成了5人重伤，属于一般事故
D.某事故造成了20人死亡，属于较大事故
E.某事故造成了5人死亡，属于较大事故
【答案】BCE抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】工程质量事故分为4个等级：（1）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重
伤，或者1亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50
人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故；（3）较大事故，是指造成3
人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的
事故；（4）一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者100万元以上1000万元以下直
接经济损失的事故。该等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。
4.工程质量事故按事故造成损失严重程度可划分为（ ）。
A.特别重大事故
B.严重事故
C.重大事故
D.较大事故
E.一般事故
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。工程质量事故按事故造成损失严重程度可划分：一般事故、
较大事故、重大事故、特别重大事故。
5.下列有关施工质量事故处理基本方法的表述正确的有（ ）。
A.结构受撞击所造成的损伤仅在结构的表面或局部，不影响其使用和外观时，可进行修补处理
B.某些部位的混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于表面养护不够的干缩裂缝，不影响使用和外观，可不
作处理
C.当混凝土结构出现的裂缝不影响结构的安全和使用时，可采取修补处理
D.混凝土结构出现的裂缝宽度大于0.3mm，如不影响结构的安全和使用时，可采取嵌缝密闭法修补处理
E.某公路桥梁工程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际为0.8，可采取加固处理方法
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。选项E，正确的表述应为“某公路桥梁工
程预应力按规定张拉系数为1.3，而实际为0.8，可采取加固处理方法，只能返工处理”。
6.按事故责任分类，工程质量事故可分为（ ）。
A.指导责任事故
B.管理责任事故
C.技术责任事故
D.操作责任事故
E.自然灾害事故
【答案】AD
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。按事故责任分类，可分为指导责任事故、操作责任事故。
7.下列工程质量问题中，一般可不作专门处理的情况有（ ）。
A.混凝土结构出现宽度大于 0.3mm 的裂缝
B.混凝土现浇楼面的平整度偏差达到 8mm
C.某一结构构件截面尺寸不足，但进行复核验算后能满足设计要求
D.混凝土结构表面出现蜂窝、麻面
E.某基础的混凝土 28d 强度不到规定强度的 30%
【答案】BC抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是施工质量缺陷和质量事故处理的基本方法。选项 A，按照应根据具体情况进行分析，
该裂缝经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时，可采取返修处理；该裂缝经分析研究后如果影响结
构的安全和使用时，则需要采取加固处理或返工处理；如仅属于是混凝土表面的裂缝，经检查分析，属于
表面养护不够的干缩微裂，不影响使用和外观，也可不作处理。按照教材，需要作处理。选项 D，需要返
修处理。注意如果是混凝土结构表面的轻微麻面，则可不作处理。选项 E，需要返工处理。
8.下列施工质量事故中，属于操作责任事故的有（ ）。
A.混凝土振捣疏漏造成的质量事故
B.砌筑工人不按操作规程施工导致墙体坍塌
C.负责人放松质量标准造成的质量事故
D.浇筑混凝土时操作者随意加水使强度降低造成的质量事故
E.负责人追求施工进度造成的质量事故
【答案】ABD
【解析】本题考查的是工程质量事故的分类。选项CE属于指导责任事故。
9.住房和城乡建设主管部门上报事故情况，应当同时报告本级人民政府；国务院住房和城乡建设主管部门
接到（ ）事故的报告后，应当立即报告国务院。
A.严重
B.一般
C.较大
D.重大
E.特别重大
【答案】DE
【解析】住房和城乡建设主管部门上报事故情况，应当同时报告本级人民政府；国务院住房和城乡建设主
管部门接到重大和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院。
10.事故报告应包括下列内容（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生的时间、地点以及事故现场情况
C.事故的简要经过
D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
E.事故处理建议
【答案】ABCD
【解析】事故报告应包括下列内容：①事故发生单位概况；②事故发生的时间、地点以及事故现场情况；
③事故的简要经过；④事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接
经济损失；⑤已经采取的措施；⑥其他应当报告的情况。
11.事故调查报告应包括下列内容（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故责任的认定和事故责任者的处理决定
【答案】ABCD抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】事故调查报告应包括下列内容：①事故发生单位概况：②事故发生经过和事故救援情况；③事故
造成的人员伤亡和直接经济损失；④事故发生的原因和事故性质；⑤事故责任的认定和事故责任者的处理
建议；⑥事故防范和整改措施。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
6.1 工程成本影响因素及管理流程
一、单项选择题
1.从建设单位角度说，工程成本（ ）。
A.包括决策阶段、设计阶段、施工阶段直至竣工验收交付使用阶段所耗费的各种资源
B.是为履行合同所发生的各种合理的资源耗费
C.是投标阶段、施工阶段及竣工验收阶段的资源耗费
D.是投标、设计、采购、施工、竣工验收等阶段的资源耗费
【答案】A
【解析】中国成本协会发布的《成本管理体系术语》CCA2101：2008中将成本定义为：为过程增值和结果有
效已付出或应付出的资源代价。工程成本可定义为：以货币单位衡量的为实现工程建设目标所耗费的各种
资源。从建设单位角度来说，工程成本包括决策阶段、设计阶段、施工阶段直至竣工验收交付使用阶段所
耗费的各种资源。从工程承包单位角度来说，工程成本是为履行合同所发生的各种合理的资源耗费。对于
施工承包单位而言，工程成本就是投标阶段、施工阶段及竣工验收阶段的资源耗费；对于工程总承包单位
而言，工程成本就是投标、设计、采购、施工、竣工验收等阶段的资源耗费。
2.从施工承包单位角度说，工程成本（ ）。
A.包括决策阶段、设计阶段、施工阶段直至竣工验收交付使用阶段所耗费的各种资源
B.是为履行合同所发生的各种合理的资源耗费
C.是投标阶段、施工阶段及竣工验收阶段的资源耗费
D.是投标、设计、采购、施工、竣工验收等阶段的资源耗费
【答案】C
【解析】中国成本协会发布的《成本管理体系术语》CCA2101：2008中将成本定义为：为过程增值和结果有
效已付出或应付出的资源代价。工程成本可定义为：以货币单位衡量的为实现工程建设目标所耗费的各种
资源。从建设单位角度来说，工程成本包括决策阶段、设计阶段、施工阶段直至竣工验收交付使用阶段所
耗费的各种资源。从工程承包单位角度来说，工程成本是为履行合同所发生的各种合理的资源耗费。对于
施工承包单位而言，工程成本就是投标阶段、施工阶段及竣工验收阶段的资源耗费；对于工程总承包单位
而言，工程成本就是投标、设计、采购、施工、竣工验收等阶段的资源耗费。
3.（ ）是工程承包单位根据建设单位招标文件要求的要求以及自身的管理水平确定的完成全部合同工程
消耗的费用总和.
A.预算成本
B.计划成本
C.实际成本
D.估算成本
【答案】A
【解析】预算成本是建设单位和工程承包单位通过招标投标签订的工程建设合同时确定的工程成本。该成
本是工程承包单位根据建设单位招标文件要求的要求以及自身的管理水平确定的完成全部合同工程消耗的
费用总和。这里的预算成本是整个工程承包项目的预算成本，与后文的施工阶段预算成本是不同的概念。
4.（ ）是工程项目成本控制和考核的基本依据。
A.预算成本
B.计划成本抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.实际成本
D.估算成本
【答案】B
【解析】计划成本是工程承包单位根据工程合同要求，完成相应的设计、采购、施工等工作，结合项目实
际及本单位的管理水平和生产力水平而计算确定的工程项目最低的资源消耗和费用总和。该计划成本是工
程项目成本控制和考核的基本依据。
5.（ ）是工程承包单位在项目实施期内实际发生的各项费用的总和，包括设计成本、采购成本、施工成
本等。
A.预算成本
B.计划成本
C.实际成本
D.估算成本
【答案】C
【解析】实际成本是工程承包单位在项目实施期内实际发生的各项费用的总和，包括设计成本、采购成本、
施工成本等。它受工程承包单位的设计能力、生产技术、施工条件及生产经营管理水平的制约。实际成本
与计划成本比较，可反映工程承包单位的成本绩效和成本计划执行情况。
6.工程成本管理各环节是一个有机联系与相互制约的系统过程。以下说法错误的是（ ）。
A.成本计划是开展成本控制和分析的基础
B.成本管理绩效考核是成本控制的主要依据
C.成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现
D.成本分析是对成本计划是否实现进行的检查，并为成本管理绩效考核提供依据
【答案】B
【解析】工程成本管理各环节是一个有机联系与相互制约的系统过程。其中，成本计划是开展成本控制和
分析的基础，也是成本控制的主要依据；成本控制能对成本计划的实施进行监督，保证成本计划的实现；
成本分析是对成本计划是否实现进行的检查，并为成本管理绩效考核提供依据；成本管理绩效考核是实现
责任成本目标的保证和手段。
二、多项选择题
1.直接成本是指在工程项目实施过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出，包括（ ）。
A.人工费
B.材料费
C.机械使用费
D.其他直接费
E.勘察设计费
【答案】ABCD
【解析】直接成本是指在工程项目实施过程中直接耗费的构成工程实体或有助于工程形成的各项支出，包
括人工费、材料费、机械使用费和其他直接费。其特点是在项目施工时，能够分清受益对象，可以直接计
入某一成本核算对象的费用。
2.间接成本是指工程承包单位为工程设计、采购、施工准备、组织和管理施工生产所发生的全部施工间接
费支出，包括（ ）。
A.人工费抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.资产使用费
C.现场管理人员的人工费
D.采购成本
E.勘察设计费
【答案】BCDE
【解析】间接成本是指工程承包单位为工程设计、采购、施工准备、组织和管理施工生产所发生的全部施
工间接费支出，包括勘察设计费、采购成本、现场管理人员的人工费、资产使用费、工具用具使用费、保
险费、检验试验费、工程保修费以及其他费用等。其特点是在项目施工时，无法分清受益对象，无法直接
计入某一成本核算对象的费用，必须按一定标准和比例分配计入不同成本核算对象。
3.工程成本分为固定成本和变动成本。固定成本是指在一定的期间和一定的工程量范围内不受工程量增减
变动影响的成本，如（ ）。
A.办公设施的折旧费
B.管理人员工资
C.材料费
D.计件工资
E.房屋租金
【答案】AB
【解析】工程成本分为固定成本和变动成本。固定成本是指在一定的期间和一定的工程量范围内不受工程
量增减变动影响的成本，如办公设施的折旧费、管理人员工资等。变动成本是随着工程量的增减变化而成
正比例变化的各项成本，如材料费、计件工资等。
4.控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。预防成本包括（ ）。
A.质量规划费
B.工序控制费
C.新工艺鉴定费
D.施工图纸审查费
E.工序检验费
【答案】ABC
【解析】控制成本又可分为预防成本和鉴定成本。预防成本是指为防止工程质量缺陷和偏差出现，保证工
程质量达到质量标准所采取的各项预防措施所支出的费用，包括质量规划费、工序控制费、新工艺鉴定费、
质量培训费、质量信息费等；鉴定成本是指为保证工程质量而对工程本身及材料、构配件、设备等进行质
量鉴定所支出的费用，包括施工图纸审查费，施工文件审查费，原材料、外购件检验试验费，工序检验费，
工程质量验收费等。
5.损失成本又分为内部损失成本和外部损失成本。内部损失成本包括（ ）。
A.返工损失
B.返修损失
C.停工损失
D.工程保修费
E.损失赔偿费
【答案】ABC
【解析】损失成本又分为内部损失成本和外部损失成本。内部损失成本是指在工程施工过程中因指挥决策
失误、违反标准及操作规程、成品保护及机具设备保养不善等引起工程质量缺陷而造成的损失，以及为处抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
理工程质量缺陷而发生的费用，包括返工损失、返修损失、停工损失、质量事故处理费用等；外部损失成
本是指工程移交后，在使用过程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费
等。
6.2 施工成本计划
一、单项选择题
1.（ ）是项目经理的责任成本目标，它以合同标书为依据，且一般情况下只是确定责任总成本指标。
A.施工组织总设计
B.竞争性成本计划
C.指导性成本计划
D.实施性成本计划
【答案】C
【解析】本题考查的是指导性成本计划。指导性成本计划即选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经
理的责任成本目标。
2.施工成本计划的类型按其作用分类不包括（ ）。
A.竞争性成本计划
B.指导性成本计划
C.实施性成本计划
D.委任性成本计划
【答案】D
【解析】本题考查的是施工成本计划的类型。施工成本计划的类型按其作用分类包括选项ABC，选项D不属
于其中。
3.若按项目组成编制施工成本计划，项目应按（ ）的顺序依次进行分解。
A.单项工程——单位工程——分部工程——分项工程
B.单项工程——分部工程——单位工程——分项工程
C.单位工程——单项工程——分部工程——分项工程
D.单位工程——单项工程——分项工程——分部工程
【答案】A
【解析】本题考查的是按项目组成编制施工成本计划的方法。大中型工程项目通常是由若干单项工程构成
的，而每个单项工作包括多个单位工程，每个单位工程又是由若干个分部分项工程所构成。因此，首先要
把项目总施工成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解为分部工程和分项工程。
4.关于利用时间—成本累积曲线编制施工成本计划的说法，正确的是（ ）。
A.所有工作都按最迟开始时间，对节约资金不利
B.所有工作都按最早开始时间，对节约资金有利
C.项目经理通过调整关键工作的最早开始时间，将成本控制在计划范围之内
D.所有工作都按最迟开始时间，降低了项目按期竣工的保证率
【答案】D
【解析】本题考查的是按工程进度编制施工成本计划的方法。一般而言，所有工作都按最迟开始时间开始，
对节约资金贷款利息是有利的，但同时，也降低了项目按期竣工的保证率。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
5.编制项目成本计划，关键是确定项目的（ ）。
A.概算成本
B.目标成本
C.成本构成
D.实际成本
【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本计划的类型。成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。
6.施工企业在工程投标及签订合同阶段编制的估算成本计划是一种（ ）成本计划。
A.指导性
B.实施性
C.作业性
D.竞争性
【答案】D
【解析】本题考查的是成本计划的类型。竞争性成本计划是施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划。
7.实施性成本计划是在项目施工准备阶段，采用（ ）编制的施工成本计划。
A.估算指标
B.概算定额
C.施工定额
D.预算定额
【答案】C
【解析】本题考查的是成本计划的类型。实施性成本计划是项目施工准备阶段的施工预算成本计划，它是
以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而
形成的实施性施工成本计划。
8.成本计划的编制环节包括：（1）编制项目总体成本计划；（2）确定项目总体成本目标；（3）预测项目
成本；（4）针对成本计划制定相应的控制措施；（5）由项目管理机构与组织的职能部门负责人分别审批
相应的成本计划；（6）项目管理机构与组织的职能部门根据其责任成本范围，分别确定自己的成本目标，
并编制相应的成本计划。其中正确的程序是（ ）。
A.（2）（3）（1）（5）（4）（6）
B.（1）（3）（2）（4）（6）（5）
C.（3）（2）（1）（6）（4）（5）
D.（4）（1）（2）（5）（3）（6）
【答案】C
【解析】本题考查的是成本计划编制程序。成本计划编制程序：（1）预测项目成本；（2）确定项目总体
成本目标；（3）编制项目总体成本计划；（4）项目管理机构与组织的职能部门根据其责任成本范围，分
别确定自己的成本目标，并编制相应的成本计划；（5）针对成本计划制定相应的控制措施；（6）由项目
管理机构与组织的职能部门负责人分别审批相应的成本计划。
9.关于编制施工项目成本计划时考虑预备费的说法，正确的是（ ）。
A.只针对整个项目考虑总的预备费，以便灵活调用
B.在分析各分项工程风险基础上，只针对部分分项工程考虑预备费
C.既要针对项目考虑总体层面上的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.不考虑整个项目预备费，由施工企业统一考虑
【答案】C
【解析】本题考查的是按项目结构编制成本计划的方法。在编制成本支出计划时，要在项目总体层面上考
虑总的预备费，也要在主要的分项工程中安排适当的不可预见费，避免在具体编制成本计划时，可能发现
个别单位工程或工程量表中某些内容的工程量计算有较大出入，偏离原来的成本预算。
二、多项选择题
1.项目成本计划的编制方式有（ ）。
A.按工程实施阶段编制项目成本计划
B.按成本组成编制项目成本计划
C.按施工质量编制施工成本计划
D.按施工合同编制施工成本计划
E.按项目结构编制项目成本计划
【答案】ABE
【解析】本题考查的是施工成本计划的有关概念。施工成本计划的编制方式有：（1）按成本组成编制项目
成本计划；（2）按项目结构编制成本计划；（3）按工程实施阶段编制项目成本计划。
6.3 施工成本控制
一、单项选择题
1.为了取得成本管理的理想效果，项目经理可采取的组织措施是（ ）。
A.加强施工调度，避免窝工损失
B.进行技术经济分析，确定最佳施工方案
C.对各种变更及时落实业主签证
D.研究合同条款，寻找索赔机会
【答案】A
【解析】本题考查的是施工成本管理的措施。选项B属于技术措施；选项C属于经济措施；选项D属于合
同措施。
2.下列属于施工成本纠偏组织措施的是（ ）。
A.确定最佳的施工方案
B.落实成本管理的组织机构和人员
C.做好资金使用计划
D.仔细分析合同中的索赔条款
【答案】B
【解析】选项A属于技术措施；选项C属于经济措施；选项D属于合同措施。
3.通过加强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗。这属于施工成本管理措施的
（ ）。
A.技术措施
B.组织措施
C.经济措施抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.合同措施
【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本管理的措施。组织措施是从施工成本管理的组织方面采取的措施。比如加
强施工定额管理和施工任务单管理，控制活劳动和物化劳动的消耗等。
4.费用绩效指数（CPI）等于（ ）。
A.已完工作预算费用/已完工作实际费用
B.已完工作预算费用/计划工作预算费用
C.已完工作实际费用/已完工作预算费用
D.已完工作实际费用/计划工作预算费用
【答案】A
【解析】本题考查的是赢得值法。费用绩效指数（CPI）=已完工作预算费用（BCWP）/已完工作实际费用（ACWP）。
5.赢得值法评价指标之一的费用偏差反映的是（ ）。
A.统计偏差
B.平均偏差
C.绝对偏差
D.相对偏差
【答案】C
【解析】本题考查的是赢得值法。费用（进度）偏差反映的是绝对偏差。
6.某建筑工程施工至某月月末，出现了工程的费用偏差小于0.进度偏差大于0的状况，则该工程的已完工作
实际费用（ACWP）.计划工作预算费用（BCWS）和已完工作预算费用（BCWP）的关系可表示为（ ）。
A.BCWP＞ACWP＞BCWS
B.BCWS＞BCWP＞ACWP
C.ACWP＞BCWP＞BCWS
D.BCWS＞ACWP＞BCWP
【答案】C
【解析】本题考查的是赢得值（挣值）法。费用偏差CV=BCWP-ACWP；进度偏差SV=BCWP-BCWS。若CV小
于0，则ACWP大于BCWP；SV大于0，则BCWP大于BCWS。
7.偏差分析的目的不包含（ ）。
A.找出引起偏差的原因
B.在施工中采取有针对性的措施
C.最大程度地节约施工成本开支
D.避免相同的问题再次发生
【答案】C
【解析】本题考查的是偏差原因分析与纠偏措施。偏差分析的一个重要目的就是要找出引起偏差的原因，
从而采取有针对性的措施减少或避免相同问题的再次发生。
8.某土方工程施工资料如下表所示，则该工程的费用偏差和进度偏差分别为（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.-11000，35000
B.46000，35000
C.46000，-11000
D.35000，-11000
【答案】A
【解析】本题考查的是偏差分析的表达方法。费用偏差（CV）＝已完工作预算费用（BCWP）-已完工作实际
费用（ACWP）＝5500×70-5500×72＝-11000（元）。进度偏差（SV）＝已完工作预算费用（BCWP）-计划
工作预算费用（BCWS）＝5500×70-5000×70＝35000（元），所以A选项正确。
9.对总量1000万元的工程项目进行期中检查，截止检查时已完成工作预算费用410万元，计划工作预算费
用为400万元，已完工作实际费用为430万元，则其进度绩效指数为（ ）。
A.0.430
B.0.930
C.0.953
D.1.025
【答案】D
【解析】本题考查的是赢得值法。进度绩效指数（SPI）=已完工作预算费用（BCWP）/计划工作预算费用（BCWS）
=410/400=1.025。
10.某土方工程，月计划工程量2800m3，预算单价25元/m3；到月末时已完工程量3000m3，实际单价26
元/m3，对该项工作采用赢得值法进行偏差分析的说法，正确的是（ ）。
A.已完成工作实际费用75000元
B.费用绩效指数＞1，表明项目运行超出预算费用
C.进度绩效指数＜1，表明实际进度比计划进度拖后
D.费用偏差为-3000元，表明项目运行超出预算费用
【答案】D
【解析】本题考查的是赢得值法。选项A错误，已完工作实际费用=已完成工作量×实际单价=3000×26=78000
元。选项B错误，费用绩效指数=已完工作预算费用÷已完工作实际费用=3000×25÷78000＜1。选项C错
误，进度绩效指数=已完工作预算费用÷计划工作预算费用=3000×25/2800×25＞1。选项D，费用偏差=已
完工程预算费用－已完工作实际费用=3000×（25-26）=-3000元。
11.某分部分项工程预算单价为300元/m3，计划1个月完成工程量100m3，实际施工中用了两个月（匀速）
完成工程量160m3，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m3。则该分部分项工程的费用偏差为（ ）元。
A.4800
B.-4800
C.18000
D.-18000
【答案】B
【解析】本题考查的是赢得值法。费用偏差＝已完工作预算费用-已完工作实际费用＝160×300-160×330抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
＝-4800元。
12.某混凝土结构工程，合同计划价为1000万元。5月底拟完成合同计划价的80%，实际完成合同计划价的
70%，5月底实际结算工程款750万元，则5月底的投资偏差和进度偏差分别为（ ）。
A.超支100万元、超前50万元
B.超支50万元、拖后100万元
C.节约50万元、拖后100万元
D.节约100万元、超前50万元
【答案】B
【解析】具体的分析如下：①投资偏差（CV）=已完工作预算投资（BCWP）-已完工作实际投资（ACWP）。
负值CV意味着完成工作的投资多于计划。即当投资偏差CV为负值时，表示项目运行超出预算投资；当投
资偏差CV为正值时，表示项目运行节支，实际投资没有超出预算投资。该工程投资偏差=1000×70%-750=-50
（万元）。即该工程超支50万元。②进度偏差（SV）=已完工作预算投资（BCWP）-计划工作预算投资（BCWS）。
负值意味着与计划对比，完成的工作少于计划的工作。即当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进
度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度提前，实际进度快于计划进度。该工程进度偏差=1000
×70%-1000×80%=-100。即该工程拖后100万元。
13.关于赢得值法及其应用的说法，正确的是（ ）。
A.赢得值法有四个基本参数和三个评价指标
B.投资（进度）绩效指数反映的是绝对偏差
C.投资（进度）偏差仅适合对同一项目作偏差分析
D.进度偏差为正值，表示进度延误
【答案】C
【解析】A项，赢得值法有三个基本参数和四个评价指标；B项，投资（进度）偏差反映的是绝对偏差，结
果很直观，有助于投资管理人员了解项目投资出现偏差的绝对数额；D项，进度偏差值为正值，表示进度提
前，实际进度快于计划进度，进度偏差为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度。
14.某工程施工至2018年12月底，经分析，已完工作预算投资为100万元；已完工作实际投资为115万元；
计划工程预算投资为110万元。则该工程的进度偏差为（ ）。
A.超前15万元
B.延误15万元
C.超前10万元
D.延误10万元
【答案】D
【解析】进度偏差（SV）=已完工作预算投资（BCWP）-计划工作预算投资（BCWS）=100-110=-10（万元）。
当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当SV为正值时，表示进度提前，实
际进度快于计划进度。
15.某工程施工至2017年9月底，经统计分析得：已完工作预算投资为38000元，已完工作实际投资为48000
元，计划工作预算投资为42000元。该工程此时的投资偏差为（ ）。
A.-10000元
B.15000元
C.-8000元
D.20000元抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】A
【解析】投资偏差（CV）=已完工作预算投资（BCWP）-已完工作实际投资（ACWP）。本题该工程的投资偏
差CV＝BCWP-ACWP＝38000-48000＝-10000（元）。
16.某单项工程，合同估算工程量为100m3，单价为210元/m3，由于设计变更结算时的工程量为150m3，当
时的市场价为180元/m3，则竣工工程的投资偏差为（ ）元。
A.18000
B.16000
C.4500
D.3000
【答案】C
【解析】竣工工程的投资偏差=已完工程预算投资-已完工程实际投资=已完成工作量×预算单价-已完成工作
量×实际单价=150×210-150×180=4500（元）。
17.某混凝土工程，9月份计划工程量为5000m3，计划单价为400元/m3；而9月份实际完成工程量为4000m3，
实际单价为410元/m3，则该工程9月份的进度偏差为（ ）万元。
A.-36
B.36
C.-40
D.41
【答案】C
【解析】进度偏差（SV）＝已完工程预算投资（BCWP）-计划工作预算（BCWS）。该工程9月份的进度偏
差＝4000×400-5000×400＝-40（万元）。
18.下列说法中不正确的是（ ）。
A.当进度绩效指数（SPI）＜1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度拖后
B.当进度绩效指数（SPI）＞1时，表示进度提前，即实际进度比计划进度快
C.当投资绩效指数（CPI）＞1时，表示投资节支，即实际投资低于预算投资
D.当进度绩效指数（SPI）＞1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度拖后
【答案】D
【解析】当进度绩效指数（SPI）＜1时，表示进度延误，即实际进度比计划进度拖后。
19.挣值等于（ ）。
A.计划工作量×预算单价
B.计划工作量×实际单价
C.已完成工作量×预算单价
D.已完成工作量×实际单价
【答案】C
【解析】已完工作预算投资为BCWP，是指在某一时间已经完成的工作（或部分工作），以批准认可的预算
为标准所需要的资金总额，由于发包人正是根据这个值为承包人完成的工作量支付相应的投资，也就是承
包人获得（挣得）的金额，统称赢得值或挣值。已完工作预算投资=已完成工作量×预算单价
20.投资偏差结果为正，进度偏差为负表示（ ）。
A.投资节约，进度延误抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.投资节约，进度提前
C.投资超支，进度延误
D.投资超支，进度提前
【答案】A
【解析】当投资偏差CV为负值时，表示项目运行超出预算投资；当投资偏差CV为正值时，表示项目运行
节支，实际投资没有超出预算投资。
当进度偏差SV为负值时，表示进度延误，实际进度落后于计划进度；当进度偏差SV为正值时，表示进度
提前，实际进度快于计划进度。
21.施工成本的过程控制中，人工费的控制实行（ ）方法。
A.量化管理
B.量价分离
C.弹性管理
D.指标包干
【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本的过程控制方法。人工费的控制实行“量价分离”的方法，将作业用工及
零星用工按定额工日的一定比例综合确定用工数量与单价，通过劳务合同进行控制。
22.在施工成本的过程控制中，需进行包干控制的材料是（ ）。
A.钢钉
B.水泥
C.钢筋
D.石子
【答案】A
【解析】本题考查的是施工成本控制的方法。包干控制。在材料使用过程中，对部分小型及零星材料（如
钢钉、钢丝等）根据工程量计算出所需材料量，将其折算成费用，由作业者包干使用。
23.施工成本过程控制中，材料费的控制实行（ ）方法。
A.量化管理
B.量价分离
C.弹性管理
D.指标包干
【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本的过程控制方法。材料费控制同样按照“量价分离”原则，控制材料用量
和材料价格。
24.应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲线与已完工作预算成本曲线的竖向距离，表
示（ ）。
A.费用偏差
B.进度偏差
C.进度局部偏差
D.费用局部偏差
【答案】A
【解析】本题考查的是偏差分析的表达方法。应用曲线法进行施工成本偏差分析时，已完工作实际成本曲抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
线与已完工作预算成本曲线的竖向距离即CV，表示项目进展的费用偏差。
二、多项选择题
1.下列某大跨度体育场项目钢结构施工的成本管理措施中，属于技术措施的有（ ）。
A.确定项目管理班子的任务和职能分工
B.分析钢结构吊装作业的成本目标
C.修订钢结构吊装施工合同条款
D.提出多个钢结构吊装方案
E.改变吊装用的施工机械
【答案】DE
【解析】本题考查的是施工成本管理的措施。题中选项A属于施工组织措施；选项B属于经济措施；选项C
属于合同措施。
26.下列有关施工成本控制程序的表述正确的有（ ）。
A.成本的过程控制中，有两类控制程序，一是管理行为控制程序，二是指标控制程序
B.“采集成本数据，监测成本形成过程”属于管理行为控制程序之一
C.管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础
D.指标控制程序是成本进行过程控制的重点
E.指标控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求
【答案】ACD
【解析】本题考查的是施工成本控制的程序。选项B，正确的表述应为“采集成本数据，监测成本形成过程”
属于指标控制程序之一。选项E，正确的表述应为“管理行为控制的目的是确保每个岗位人员在成本管理过
程中的管理行为符合事先确定的程序和方法的要求”。
27.关于成本控制程序的说法，错误的有（ ）。
A.管理行为控制程序是成本全过程控制的重点
B.指标控制程序是对成本进行过程控制的基础
C.管理行为控制程序是项目施工成本结果控制的主要内容
D.管理行为控制程序和指标控制程序在实施过程中既相互补充又相互制约
E.成本管理体系由社会有关组织进行评审和认证
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是成本控制程序。选项A，管理行为控制程序是成本全过程控制的基础。选项B，指标
控制程序是对成本进行过程控制的重点。选项C，管理行为控制程序是项目施工成本过程控制的主要内容。
选项E，成本管理体系的建立是企业自身生存发展的需要，没有社会组织来评审和认证。
28.关于赢得值及其曲线的说法，正确的有（ ）。
A.最理想状态是已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线靠得很近并平稳上升
B.进度偏差是相对值指标，相对值越大的项目，表明偏离程度越严重
C.如果已完工作实际费用，计划工作预算费用和已完工作预算费用三条曲线离散度不断增加，则预示着可
能发生关系到项目成败的重大问题
D.在费用、进度控制中引入赢得值可以克服将费用、进度分开控制的缺点
E.同一项目采用费用偏差和费用绩效指数进行分析，结论是一致的
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是赢得值（挣值法）。选项B，正确的表述应为“进度偏差反映的是绝对偏差”。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
6.4 施工成本分析与管理绩效考核
一、单项选择题
1.对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。
A.月（季）度成本分析
B.年度成本分析
C.分部分项工程成本分析
D.施工成本分析
【答案】C
【解析】本题考查的是综合成本的分析方法。所谓综合成本，是指涉及多种生产要素，并受多种因素影响
的成本费用，如分部分项工程成本，月（季）度成本.年度成本等。分部分项工程成本分析是施工项目成本
分析的基础。
2.施工成本分析的依据中，对经济活动进行核算范围最广的是（ ）。
A.会计核算
B.业务核算
C.统计核算
D.成本核算
【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本分析的依据。业务核算的范围比会计.统计核算要广。
3.下列不属于成本分析的基本方法的是（ ）。
A.比较法
B.因素分析法
C.图表法
D.比率法
【答案】C
【解析】本题考查的是施工成本分析的方法。施工成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额
计算法、比率法等。
4.将同类指标不同时期的数值进行对比，求出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度的成本分析方法
是（ ）。
A.相关比率法
B.构成比率法
C.静态比率法
D.动态比率法
【答案】D
【解析】本题考查的是施工成本分析的方法。动态比率法，就是将同类指标不同时期的数值进行对比，求
出比率，以分析该项指标的发展方向和发展速度。
5.某分部工程商品混凝土消耗情况如下表，则由于混凝土消耗量增加导致的成本增加额为（ ）元。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
项目 单位 计划 实际
消耗量 m³ 300 320
单价 元/m³ 430 460
A.8600
B.9200
C.9600
D.18200
【答案】A
【解析】本题考查的是施工成本分析的方法。由于混凝土消耗量增加导致的成本增加额＝（320－300）×
430＝8600（元）。
6.（ ）成本分析是施工项目成本分析的基础。
A.工序
B.分部分项工程
C.单项工程
D.单位工程
【答案】B
【解析】本题考查的是施工成本分析的方法。分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础。
7.成本分析的环节包括：（1）进行成本数据处理；（2）收集成本信息；（3）选择成本分析方法；（4）确
定成本结果；（5）分析成本形成原因。下列正确的步骤是（ ）。
A.（3）（5）（1）（2）（4）
B.（5）（1）（3）（4）（2）
C.（3）（2）（1）（5）（4）
D.（2）（1）（3）（5）（4）
【答案】C
【解析】本题考查的是成本分析的步骤。
8.下列有关成本核算的说法，正确的是（ ）。
A.施工项目成本核算的方法主要有表格核算法和会计核算法
B.用表格核算法进行工程项目成本核算
C.会计核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好
D.项目财务部门一般采用表格核算法
【答案】A
【解析】本题考查的是成本核算的方法。选项B，会计核算方法是建立在会计对工程项目进行全面核算的基
础上；选项C，表格核算法的优点是简便易懂，方便操作，实用性较好；选项D，项目财务部门一般采用会
计核算法。
9.下列施工成本分析依据中，属于可对已发生，又可对尚未发生或正在发生的经济活动进行核算的是（ ）。
A.会计核算
B.统计核算
C.成本预测
D.业务核算
【答案】D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是成本分析的依据。会计和统计核算一般是对已经发生的经济活动进行核算，而业务
核算不但可以核算已经完成的项目是否达到原定的目的、取得预期的效果，而且可以对尚未发生或正在发
生的经济活动进行核算。
10.在施工成本的各种核算方法中，业务核算比（ ）。
A.会计核算和统计核算的范围广
B.会计核算的范围窄，比统计核算的范围广
C.会计核算的范围广，比统计核算的范围窄
D.会计核算和统计核算的范围窄
【答案】A
【解析】本题考查的是成本分析的依据。会计核算和统计核算都是针对已经发生的，业务核算可以针对过
去、现在和将来的，所以业务核算比会计核算和统计核算的范围广。
11.能够通过技术经济指标的对比，检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘降低成本的分析
方法是（ ）。
A.因素分析法
B.差额分析法
C.比率法
D.比较法
【答案】D
【解析】本题考查的是成本分析的基本方法。比较法，又称“指标对比分析法”，是指对比技术经济指标，
检查目标的完成情况，分析产生差异的原因，进而挖掘降低成本的方法。
12.某施工项目经理对商品混凝土的施工成本进行分析，发现其目标成本是44万元，实际成本是48万元，
因此要分析产量、单价、损耗率等因素对混凝土成本的影响程度，最适宜采用的分析方法是（ ）。
A.比较法
B.构成比率法
C.因素分析法
D.动态比率法
【答案】C
【解析】本题考查的是施工成本分析的方法。施工成本分析的基本方法包括：比较法、因素分析法、差额
计算法、比率法等。其中因素分析法又称连环置换法，可用来分析各种因素对成本的影响程度。在进行分
析时，首先要假定众多因素中的一个因素发生了变化，而其他因素则不变，然后逐个替换，分别比较其计
算结果，以确定各个因素的变化对成本的影响程度。
13.在进行月（季）度成本分析时，如果存在“政策性”亏损，则应（ ）。
A.增加收入，弥补亏损
B.降低标准，防止再超支
C.暂停生产，等待政策调整
D.控制支出，压缩超支额
【答案】D
【解析】本题考查的是综合成本的分析方法。如果是属于规定的“政策性”亏损，则应从控制支出着手，
把超支额压缩到最低限度。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
14.以下关于综合成本分析方法的表述中，正确的是（ ）。
A.进行分部分项工程成本分析时，应分析每一个分部分项工程的成本
B.月度成本分析的依据是当月的成本报表
C.企业年度成本要求一年结算一次，可将部分成本转入下一个年度
D.单位工程竣工成本分析是对预算成本、目标成本、实际成本的比较
【答案】B
【解析】本题考查的是综合成本的分析方法。选项A，由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能也没有
必要对每一个分部分项工程都进行成本分析。选项C，企业年度成本要求一年结算一次，不得将本年成本转
入下一年度。选项D，分部分项工程成本分析的方法是：进行预算成本、目标成本、实际成本的“三算”对
比。
15.某项目在进行资金成本分析时，其计算期实际工程款收入为220万元，计算期实际成本支出为119万元，
计划工期成本为150万元，则该项目成本支出率为（ ）。
A.30.69%
B.54.09%
C.68.18%
D.79.33%
【答案】B
【解析】本题考查的是专项成本分析方法。成本支出率=计算期实际成本支出/计算期实际工程款收入×
100%=119／220×100%=54.09%。
二、多项选择题
1.施工成本分析的依据包括（ ）。
A.会计核算
B.业务核算
C.财务核算
D.统计核算
E.综合核算
【答案】ABD
【解析】本题考查的是施工成本分析的依据。选项CE不属于施工成本分析的依据。
2.进行成本项目人工费分析时，除了按合同规定支付劳务费以外，还可能发生一些其他人工费支出，主要
包括（ ）。
A.因实物工程量增减而调整的人工和人工费
B.未列入承包合同的定额人工以外的计日工工资
C.材料二次倒运发生的费用
D.对在进度方面作出贡献的个人进行奖励的费用
E.对在文明施工方面作出贡献的班组进行奖励的费用
【答案】ABDE
【解析】本题考查的是成本项目的分析方法。选项C含义不明，不应选。
3.下列关于建设工程项目分部分项工程成本分析的说法正确的有（ ）。
A.分部分项工程成本分析的对象为已完分部分项工程
B.分部分项工程成本分析方法就是进行实际与目标成本比较抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.必须对施工项目中的所有分部分项工程进行成本分析
D.分部分项工程成本分析是施工项目成本分析的基础
E.对主要分部分项工程需要做到从开工到竣工进行系统的成本分析
【答案】ADE
【解析】本题考查的是综合成本的分析方法。分部分项工程成本分析的方法是：进行预算成本.目标成本和
实际成本的“三算”对比，所以选项B错；由于施工项目包括很多分部分项工程，不可能也没有必要对每
一个分部分项工程都进行成本分析，所以选项C错。
4.成本分析的内容包括（ ）。
A.时间节点成本分析
B.分包费用成本分析
C.材料采购成本分析
D.工作任务分解单元成本分析
E.组织单元成本分析
【答案】ADE
【解析】本题考查的是成本分析的内容。成本分析的内容包括ADE选项和单项指标成本分析、综合项目成
本分析。
5.进行成本项目分析时，材料费分析包括（ ）的分析。
A.主要材料费用
B.辅助材料费用
C.结构件费用
D.周转材料使用费
E.材料储备资金
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是成本项目的分析方法。材料费分析的内容除选项ACDE外，还包括：采购保管费分析。
6.建设工程施工成本主要考核的指标有（ ）。
A.竣工工程实际成本
B.施工成本降低额
C.施工成本降低率
D.局部成本偏差
E.累计成本偏差
【答案】BC
【解析】本题考查的是成本考核的方法。公司应以项目成本降低额、项目成本降低率作为项目管理机构成
本考核的主要指标。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
7.1 施工安全管理基本理论
一、单项选择题
1.根据危险源在事故发生发展中的作用，把危险源分为（ ）大类。
A.两
B.三
C.四
D.五
【答案】A
【解析】本题考查的是危险源的分类。根据危险源在事故发生发展中的作用，把危险源分为两大类，即第
一类危险源和第二类危险源。
2.下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（ ）。
A.提高各类设施的可靠性
B.设置安全监控系统
C.隔离危险物质
D.加强员工的安全意识教育
【答案】C
【解析】本题考查的是风险的控制。第一类危险源控制方法包括：可以采取消除危险源、限制能量和隔离
危险物质、个体防护、应急救援等方法。选项A、B、D属于第二类危险源控制方法。
3.下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。
A.存放汽油的区域缺乏必要隔离措施
B.工人取用汽油操作不规范
C.汽油储存设备老化
D.现场存放大量汽油
【答案】D
【解析】本题考查的是危险源的识别和风险控制。能量和危险物质的存在是危害产生的根本原因，通常把
可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质称作第一类危险源。
4.第二类危险源是指造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素。下列风险控制方法中，
适用于第二类风险源控制的有（ ）。
A.提高各类设施的可靠性
B.应急救援
C.隔离危险物质
D.限制能量
【答案】A
【解析】本题考查的是风险的控制。第二类风险源控制的方法：提高各类设施的可靠性以消除或减少故障、
增加安全系数、设置安全监控系统、改善作业环境等。
5.（ ）从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因事件，直到
基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法。实际发生安全生产事故后，
施工安全事故分析报告所归纳的事故直接原因、间接原因及根本原因同样有助于危险源识别和评价。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.安全检查表法
B.预先危险性分析
C.危险与可操作性分析
D.事故树分析
【答案】D
【解析】事故树分析从一个可能的事故开始，自下而上、一层层地寻找顶事件的直接原因事件和间接原因
事件，直到基本原因事件，并用逻辑图将这些事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法。实际发生安全生
产事故后，施工安全事故分析报告所归纳的事故直接原因、间接原因及根本原因同样有助于危险源识别和
评价。
6.（ ）该方法主要用于生产工艺流程分析，可借鉴用于施工生产危险源辨识和评价。
A.安全检查表法
B.预先危险性分析
C.危险与可操作性分析
D.事故树分析
【答案】C
【解析】该方法主要用于生产工艺流程分析，可借鉴用于施工生产危险源辨识和评价，其基本过程是以关
键词为引导，预先识别、分析和评价工程项目、装置、设备潜在的危险，或通过监控找出工程项目、装置、
设备运行过程或状态的变化（即偏差），然后再继续分析造成偏差的原因、后果及可采取对策的方法。
7.海因里希将事故因果连锁过程概括为五要素，并用多米诺骨牌来形象地描述这种事故因果连锁关系，五
要素为（ ）。
A.人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、能量意外释放、事故、伤害
B.遗传及社会环境、人的缺点、屏蔽失效、事故、伤害
C.人的缺点、管理缺陷、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害
D.遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的不安全状态、事故、伤害
【答案】D
【解析】海因里希事故因果连锁过程概括为五要素：遗传及社会环境、人的缺点、人的不安全行为或物的
不安全状态、事故、伤害。
8.海因里希因果连锁理论认为，伤亡事故的发生不是一个孤立的事件，尽管伤害可能在某瞬间突然发生，
却是一系列事件相继发生的结果。其借助于多米诺骨牌形象地描述了事故的因果连锁关系，即遗传及社会
环境→人的缺点→不安全行为或不安全状态→事故→伤害。企业安全工作的中心是控制（ ）。
A.遗传及社会环境
B.人的缺点
C.不安全行为或不安全状态
D.伤害
【答案】C
【解析】海因里希用多米诺骨牌来形象地描述这种事故因果连锁关系。企业安全工作的中心是防止人的不
安全行为，消除机械的或物质的不安全状态，中断事故连锁的进程而避免事故的发生。
9.安全是相对的，当风险低于某种程度时，则认为是安全的。这一观点的理论依据是（ ）。
A.因果连锁理论
B.系统理论抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.扰动起源理论
D.能量意外释放理论
【答案】B
【解析】没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因素。通常所说的安全或危险只不过
是一种主观的判断。
10.根据系统理论的观点，下列关于安全与危险的描述中，错误的是（ ）。
A.安全是一个相对的概念
B.危险是一种主观的判断
C.可以根除一切危险源和危险
D.安全工作贯穿于系统整个寿命周期
【答案】C
【解析】不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总的危险性而不是只
消除几种选定的危险。
11.能量意外释放理论认为，在一定条件下，某种形式的能量能否造成人员的伤害取决于能量大小、接触能
量时间的长短和频率，以及（ ）。
A.人的健康状况
B.生产能量的原因
C.力的集中程度
D.事故的类别
【答案】C
【解析】在一定条件下某种形式的能量能否产生伤害造成人员伤亡事故，取决于能量大小、接触能量时间
长短和频率以及力的集中程度。
12.海因里希第一次提出了事故因果连锁理论，阐述了导致伤亡事故的各种因素间及与伤害间的关系，概括
了事故连锁过程影响因素。下列不属于事故连锁过程影响因素的是（ ）。
A.遗传及社会环境
B.管理制度不完善
C.人的不安全行为或物的不安全状态
D.人的缺点
【答案】B
【解析】海因里希将事故连锁过程影响因素概括为 5 个：遗传及社会环境，人的缺点，人的不安全行为或
物的不安全状态，事故，伤害。
13.某禽业公司厂房电气线路短路，引燃周围可燃物，燃烧产生的高温导致液氨储存设备和液氨管道发生物
理爆炸，造成 121 人死亡，76 人受伤。事故调查表明，导致该起事故的原因有：电气线路短路、工人安
全意识差、随意堆放可燃物、车间作业环境不良、安全出口不畅和安全生产规章制度不健全。为了预防此
类事故再次发生，该公司采取了以下的安全技术措施，其中符合能量意外释放理论观点的措施是（ ）。
A.健全安全生产规章制度，保持作业环境良好
B.改善车间作业环境，疏通安全出口
C.定期检查电气线路，增强员工的安全意识
D.增加短路保护装置，提高液氨系统的可靠性
【答案】D抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】本题考查的是事故致因理论。从能量意外释放理论出发，预防伤害事故就是防止能量或危险物质
的意外释放，防止人体与过量的能量或危险物质接触。增加短路保护装置是能量意外释放理 论的体现。
14.某矿业公司在提高职工安全管理素质的安全管理培训过程中提出“福兮祸所依，祸兮福所倚，我们要居
安思危，不能躺在以往的安全功绩上睡大觉”的观点，该观点符合（ ）。
A.海因里希因果连锁理论
B.系统理论
C.能量意外释放理论
D.事故频发倾向理论
【答案】B
【解析】系统安全理论：在系统寿命周期内应用系统安全管理及系统安全工程原理，识别危险源并使其危
险性减至最小，使系统达到最佳的安全程度。包括四个创新概念：（1）改变了只注重操作人员的不安全行
为而忽略硬件的故障，考虑如何通过改善物的系统可靠性来提高复杂系统的安全性；（2）没有绝对的安全，
任何事物中都潜伏着危险因素；（3）不可能根除一切危险源，应考虑减少总的危险性而不是只彻底去消除
几种选定的风险；（4）危险源不是一成不变的，有的可能暂时未认识到，有的则会因某种原因而产生。
二、多项选择题
1.第二类危险源分类包括的有（ ）。
A.人的因素
B.物的因素
C.环境因素
D.管理因素
E.组织因素
【答案】ABCD
【解析】本题考查的是危险源识别和评估。选项E组织因素不属于危险源分类。
2.第一类危险源危险性的大小主要取决于（ ）。
A.能量或危险物质的量
B.能量或危险物质意外释放的强度
C.设备故障或缺陷
D.人为失误
E.意外释放的能量或危险物质的影响范围
【答案】ABE
【解析】本题考查的是危险源的分类。可能发生意外释放的能量（能源或能量载体）或危险物质称作第一
类危险源。造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作第二类危险源。选项 CD 属于
第二类危险源体现。
3.第二类危险源是指造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素。下列方法中，（ ）是
控制第二类危险源的方法。
A.采取个体防护措施
B.设置隔离设施
C.限制危险物质
D.设置安全监控系统
E.改善作业环境抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】DE
【解析】本题考查的是风险的控制。造成约束、限制能量和危险物质措施失控的各种不安全因素称作第二
类危险源。第二类危险源主要体现在设备故障或缺陷（物的不安全状态）、人为失误（人的不安全行为）
和管理缺陷等几个方面。选项A、B、C属于第一类危险源的风险控制方法。
4.某硫铁矿井下炸药库因防静电设施失效造成炸药发生爆炸，产生大量的一氧化碳、氮氧化物等有毒气体，
并形成强大的冲击风流，造成作业人员多人中毒和伤亡。事后，该矿采取了相应的整改措施，下列措施中，
符合能量意外释放理论措施的有（ ）。
A.扩大炸药库通风巷道的面积
B.加大检查职工佩戴自救器频次
C.降低炸药库存量
D.巷道设置防爆水袋
E.提高防静电设施标准
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是事故致因理论.能量意外释放理论揭示了事故发生的物理本质，为人们设计及采取安
全技术措施提供了理论依据，扩大炸药库通风巷道面积、降低炸药库存、设置防爆水袋、提高静电防护均
属于能量控制手段。
7.2 施工安全管理体系及基本制度
一、单项选择题
1.本质安全中的（ ）功能是指当设备设施发生故障或损坏时，仍能暂时维持正常工作或自动转变为安全
状态。
A.失误一安全
B.行为一安全
C.故障一安全
D.控制一安全
【答案】C
【解析】本质安全包括两方面内容：失误-安全、故障-安全。
2.建立施工安全生产管理制度体系应贯彻的方针是（ ）。
A.控制成本，确保安全
B.安全第一，预防为主和综合治理
C.质量与安全并重
D.以人为本，预防为主
【答案】B
【解析】本题考查的是施工职业健康安全与环境管理的要求。建立施工安全管理制度应贯彻的是坚持安全
第一、预防为主和综合治理的方针。
3.关于施工中一般特种作业人员应具备条件的说法，正确的是（ ）。
A.年满16周岁，且不超过国家法定退休年龄
B.必须为男性
C.连续从事本工种10年以上
D.具有初中及以上文化程度抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】D
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。一般特种作业人员应具备的条件：（1）年
满18周岁以上，且不超过国家法定退休年龄；（2）体检健康合格；（3）具有初中及以上文化程度；（4）
具备必要的安全技术知识与技能；（5）相应特种作业规定的其他条件。
4.安全生产管理制度的核心是（ ）。
A.安全生产责任制
B.安全生产许可证制度
C.政府安全生产监督检查制度
D.安全生产教育培训制度
【答案】A
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。安全生产责任制是最基本的安全管理制度，
是所有安全生产管理制度的核心。
5.对建设工程来说，新员工上岗前的三级安全教育具体应由（ ）负责实施。
A.公司、项目、班组
B.企业、工区、施工队
C.企业、公司、工程处
D.工区、施工队、班组
【答案】A
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。新员工上岗前的三级安全教育，通常是指
进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、
班组三级。
6.根据《安全生产许可条例》，施工企业安全生产许可证（ ）。
A.有效期为 2 年
B.未发生死亡事故的，有效期届满时经同意可以不再审查
C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证
D.应在届满后 3 个月内办理延期手续
【答案】B
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵
守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁
发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期 3 年。
7.根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，对首次取得特种作业操作的人员，其证书的复审周
期为（ ）年一次。
A.1
B.6
C.3
D.10
【答案】C
【解析】本题考查的是安全生产教育培训制度。取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审。特种作
业操作证每 3 年复审 1 次。连续 10 年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或
者从业所在地考核发证机关同意，可延长到 6 年复审 1 次。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
8.《中华人民共和国安全生产法》明确规定，生产经营单位（ ）是本单位安全生产第一责任人。
A.项目经理
B.安全副经理
C.主要负责人
D.项目安全主管
【答案】C
【解析】《中华人民共和国安全生产法》明确规定，生产经营单位主要负责人是本单位安全生产第一责任
人。
9.根据《安全生产许可条例》，施工企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，
未发生死亡事故的，安全生产许可证（ ）。
A.有效期为6年
B.有效期届满时经同意可以不再审查
C.要求企业获得职业健康安全管理体系认证
D.应在届满后3个月内办理延期手续
【答案】B
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。企业在安全生产许可证有效期内，严格遵
守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁
发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
10.特种作业人员离开特种作业岗位（ ）后，应当重新进行实际操作考核，经培训合格后方可上岗作业。
A.1年
B.6个月
C.3个月
D.30天
【答案】B
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。特种作业人员须经培训考核合格，取得特
种作业操作证书（该证书全国范围内有效）后，才能上岗作业。离开特种作业岗位达6个月以上的特种作
业人员，需重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。
11.某化工企业聘请王某为安全总监，主抓企业安全生产工作，根据《安全生产法》的要求，下列属于王某
应履行安全生产职责的是（ ）。
A.组织制定公司安全生产规章制度
B.建立、健全本公司安全生产责任制
C.组织或者参与本公司应急救援演练
D.组织制定公司安全生产教育和培训计划
【答案】C
【解析】生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行下列职责：（1）组织或者参与拟订
本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案；（2）组织或者参与本单位安全生产教
育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况；（3）组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危
险源的安全管理措施；（4）组织或者参与本单位应急救援演练；（5）检查本单位的安全生产状况，及时
排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议；（6）制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反
操作规程的行为；（7）督促落实本单位安全生产整改措施。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
12.特种作业是指容易发生事故，对操作者本人、他人的安全健康及设备设施的安全可能造成重大危害的作
业。下列关于特种作业操作证的说法，正确的是（ ）。
A.特种作业操作证每3年复审1次
B.特种作业操作证在本省内有效
C.特种作业操作证有效期为8年
D.特种作业操作证复审前应参加不少于16个学时的安全培训
【答案】A
【解析】特种作业操作证有效期为6年，在全国范围内有效。特种作业操作证每3年复审1次。申请复审
或者延期复审前，安全培训时间不少于8个学时。
13.建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少（ ）企业安全生产费用。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
【答案】C
【解析】建设单位应在合同中单独约定并于工程开工日一个月内向承包单位支付至少50%企业安全生产费用。
14.总包单位应在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少（ ）企业安全生产费用直接支付分
包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
【答案】C
【解析】总包单位应在合同中单独约定并于分包工程开工日一个月内将至少50%企业安全生产费用直接支付
分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。
15.房屋建筑工程提取企业安全生产费用的提取标准为（ ）。
A.1.5%
B.2%
C.2.5%
D.3%
【答案】D
【解析】建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生产费用。
提取标准为：①矿山工程3.5%；②铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程3%；③水利水电工程电力
工程2.5%；④冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程2%；⑤市政公用工程、港口与航道工程、
公路工程1.5%。
16.企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于（ ）学时。每年再培训时间不得少于
（ ）学时。
A.12、32
B.32、12抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.36、12
D.12、36
【答案】B
【解析】企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时。每年再培训时间不得少
于12学时。
17.企业新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于（ ）学时。
A.6
B.12
C.24
D.48
【答案】C
【解析】施工企业其他从业人员，在上岗前必须经过企业、施工项目部、班组三级安全培训教育。企业应
根据工作性质对其他从业人员进行安全培训，保证其具备本岗位安全操作、应急处置等知识和技能。企业
新上岗的从业人员，岗前安全培训时间不得少于24学时。
18.企业级岗前安全培训内容不包括（ ）。
A.本单位安全生产情况及安全生产基本知识
B.单位安全生产规章制度和劳动纪律
C.从业人员安全生产权利和义务
D.工作环境及危险因素
【答案】D
【解析】企业级岗前安全培训内容应包括：①本单位安全生产情况及安全生产基本知识；②本单位安全生
产规章制度和劳动纪律；③从业人员安全生产权利和义务；④有关事故案例等。
19.施工项目部级岗前安全培训内容不包括（ ）。
A.所从事工种可能遭受的职业伤害和伤亡事故
B.所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准
C.自救互救、急救方法、疏散和现场紧急情况的处理
D.岗位安全操作规程
【答案】D
【解析】施工项目部级岗前安全培训内容应包括：①工作环境及危险因素；②所从事工种可能遭受的职业
伤害和伤亡事故；③所从事工种的安全职责、操作技能及强制性标准；④自救互救、急救方法、疏散和现
场紧急情况的处理；⑤安全设备设施、个人防护用品的使用和维护；⑥本项目安全生产状况及规章制度；
⑦预防事故和职业危害的措施及应注意的安全事项；⑧有关事故案例；⑨其他需要培训的内容。
20.班组级岗前安全培训内容不包括（ ）。
A.岗位安全操作规程
B.岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫生事项
C.有关事故案例
D.本项目安全生产状况及规章制度
【答案】D
【解析】班组级岗前安全培训内容应包括：①岗位安全操作规程②岗位之间工作衔接配合的安全与职业卫
生事项；③有关事故案例；④其他需要培训的内容。从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
新上岗时，应重新接受项目部和班组级的安全培训。
21.从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗（ ）年以上重新上岗时，应重新接受项目部和班组级的安全
培训。
A.一
B.二
C.三
D.四
【答案】A
【解析】从业人员在本单位内调整工作岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受项目部和班组级的安
全培训。
二、多项选择题
1.根据《安全生产管理条例》，下列建设工程活动中，属于特种作业人员的有（ ）。
A.起重信号工
B.爆破作业人员
C.卫生洁具安装作业
D.垂直运输机械作业人员
E.登高架设作业人员
【答案】ABDE
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。依据《建设工程安全生产管理条例》第二
十五条规定：垂直运输机械作业人员、起重机械安全拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业
人员等特种作业人员，必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得特种作业操作证后，方可
上岗。
2.对施工特种作业人员安全教育的管理要求有（ ）。
A.特种作业操作证每3年复审一次
B.培训和考核的重点是安全技术基础知识
C.上岗作业前必须进行专门的安全技术培训
D.培训考核合格取得操作证后才可独立作业
E.特种作业操作证的复审时间可有条件延长至10年一次
【答案】ACD
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。特种作业人员上岗作业前，必须进行专门
的安全技术和操作技能的培训教育，这种培训教育要实行理论教学与操作技术训练相结合的原则，重点放
在提高其安全操作技术和预防事故的实际能力上；取得操作证的特种作业人员，必须定期进行复审。特种
作业操作证每3年复审1次；特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种10年以上，严格
遵守有关安全生产法律法规的，经原考核发证机关或者从业所在地考核发证机关同意，特种作业操作证的
复审时间可以延长至每6年1次。
3.建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备下列安全生产条件（ ）。
A.建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B.设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
C.主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合
格抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格
E.依法为全体员工参加意外伤害保险
【答案】ABCD
【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证，应具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，
制定完备的安全生产规章制度和操作规程。（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入。（3）设置安
全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员。（4）主要负责人、项目负责人、专职安
全生产管理人员经住房和城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格。（5）特种作业人员经有关业务主
管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育
培训并考核合格。（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从
业人员交纳保险费。（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配
件符合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求。（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合
国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装。（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现
场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案。（11）生产安全事故应急救援预案、应急
救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。（12）法律、法规规定的其他条件。
7.3 专项施工方案及施工安全技术管理
一、单项选择题
1.下列工程的专项施工方案必须专家论证的是（ ）。
A.土方开挖工程
B.起重吊装工程
C.拆除、爆破工程
D.地下暗挖工程
【答案】D
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。深基坑、地下暗挖工程.高大模板工程的专
项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证.审查。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施
工方案，经施工单位技术负责人和（ ）签字后实施。
A.项目经理
B.总监理工程师
C.项目技术负责人
D.建设单位项目负责人
【答案】B
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。施工单位应当在施工组织设计中编制安全
技术措施和施工现场临时用电方案，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并
附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现
场监督。
3.进出建筑物主体通道口应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业安全防
护范围。当坠落物高度为2～5m时，坠落半径R为（ ）m。
A.3
B.4抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.5
D.6
【答案】A
【解析】进出建筑物主体通道口应搭设防护棚。棚宽大于道口，两端各长出1m，进深尺寸应符合高处作业
安全防护范围。坠落半径（R）分别为：当坠落物高度为2～5m时，R为3m；当坠落物高度为5～15m时，
R为4m；当坠落物高度为15～30m 时，R为5m；当坠落物高度大于30m时，R为6m。
4.操作平台临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于（ ）mm的扶梯。
A.100
B.200
C.300
D.400
【答案】D
【解析】操作平台临边应设置防护栏杆，单独设置的操作平台应设置供人上下、踏步间距不大于400mm的
扶梯。
5.操作平台使用中应每（ ）不少于1次定期检查，应由专人进行日常维护工作，及时消除安全隐患。
A.周
B.月
C.季度
D.年
【答案】B
【解析】操作平台使用中应每月不少于1次定期检查，应由专人进行日常维护工作，及时消除安全隐患。
6.防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为（ ）m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
A.1
B.1.2
C.1.5
D.2
【答案】B
【解析】防护栏杆应为两道横杆，上杆距地面高度应为1.2m，下杆应在上杆和挡脚板中间设置。
7.防护栏杆立杆间距不应大于（ ）m。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B
【解析】防护栏杆立杆间距不应大于2m。
8.挡脚板高度不应小于（ ）mm。
A.150
B.160
C.170抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.180
【答案】D
【解析】挡脚板高度不应小于180mm。
9.以下关于配供电系统说法错误的是（ ）。
A.工作接零与保护接地不允许混接
B.灯具距地面高度不小于2m
C.生活区民工住宿达不到标准的必须使用36V安全电压
D.在整改过程中必须两人进行，应关闭上级开关方可作业，一人操作、一人监护
【答案】B
【解析】按规范设置配供电系统。施工现场临时用电必须执行相关标准，线路采用TN-S系统，现场用电必
须使用便桥标准闸箱，执行“三级控制、两极保护”“一机、一闸、一漏、一箱”，工作接零与保护接地
不允许混接，现场机具设备进场前必须进行验收，验收合格后方可使用。现场照明要和动力照明分开，现
场移动式灯具采用便桥防水灯具，设备外皮做好保护接地，灯具距地面高度不小于3m，生活区民工住宿达
不到标准的必须使用36V安全电压；在整改过程中必须两人进行，应关闭上级开关方可作业，一人操作、
一人监护，现场不得带电作业，并做好记录等。
10.以下关于设置消防扑救通道的说法，错误的是（ ）。
A.施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，其数量不宜少于2个
B.当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道路
C.施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的距离，
不宜小于5m，且不宜大于30m
D.施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内可不设置临时消防车道
【答案】C
【解析】合理设置消防扑救通道。施工现场出入口的设置应满足消防车通行的要求，并宜布置在不同方向，
其数量不宜少于2个。当确有困难只能设置1个出入口时，应在施工现场内设置满足消防车通行的环形道
路。施工现场内应设置临时消防车道，临时消防车道与在建工程、临时用房、可燃材料堆场及其加工场的
距离，不宜小于5m，且不宜大于40m；施工现场周边道路满足消防车通行及灭火救援要求时，施工现场内
可不设置临时消防车道。
11.易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。
A.6
B.10
C.15
D.20
【答案】C
【解析】易燃易爆危险品库房与在建工程的防火间距不应小于15m。
12.可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。
A.6
B.10
C.15
D.20
【答案】B抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】可燃材料堆场及其加工场、固定动火作业场与在建工程的防火间距不应小于10m。
13.其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于（ ）m。
A.6
B.10
C.15
D.20
【答案】A
【解析】其他临时用房、临时设施与在建工程的防火间距不应小于6m。
14.坠落高度基准面（ ）m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立
网或工具式栏板封闭。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
【答案】D
【解析】坠落高度基准面2m及以上进行临边作业时，应在临空一侧设置防护栏杆，并应采用密目式安全立
网或工具式栏板封闭。
二、多项选择题
1.根据《建设工程安全生产管理条例》，对达到一定规模的危险性较大的分部分项工程，正确的安全管理
做法有（ ）。
A.所有专项施工方案均应组织专家进行论证、审查
B.施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果
C.专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督
D.专项施工方案经现场工程师签字后即可实施
E.专项施工方案应由企业法定代表人审批
【答案】BC
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。选项A错误，并不是所有的专项施工方案
都需组织专家进行论证、审查。选项D、E错误，专项施工方案经施工单位技术负责人、总监理工程师签字
后实施。
2.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当组织专家对专项施工方案进行论证、审查的分部分
项工程有（ ）。
A.拆除工程
B.地下暗挖工程
C.高大模板工程
D.起重吊装工程
E.深基坑工程
【答案】BCE
【解析】本题考查的是施工安全生产管理制度体系的主要内容。深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的
专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
3.施工安全技术交底，首先，由项目技术负责人向（ ）交底。
A.施工员
B.班组长
C.分包单位技术负责人
D.操作工人
E.监理工程师
【答案】ABC
【解析】根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程施工前，施工单位负责项目管理的技术人员应对
有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认。首先，由项目技
术负责人向施工员、班组长、分包单位技术负责人交底，再由班组长向操作工人交底；分包单位项目技术
负责人按照相同程序进行交底；对于超过一定规模的危险性较大分部分项工程，必须先由施工单位技术负
责人向项目技术负责人交底。
4.施工安全技术交底的要求有（ ）。
A.施工项目部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员
B.技术交底的内容应针对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在问题
C.应优先采用新的安全技术措施
D.应定期向由两个以上作业班组和/或多工种进行交叉施工的作业班组进行口头交底
E.应保存书面安全技术交底签字记录并归档
【答案】ABCE
【解析】施工安全技术交底的要求：①施工项目部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体
作业人员；②应将工程概况、施工方法、施工程序、安全技术措施等向施工员、班组长进行详细交底，应
将安全技术措施、安全操作规程、防护用品用具使用等向操作人员进行详细交底；③技术交底的内容应针
对分部分项工程施工中给作业人员带来的潜在危险因素和存在问题；④应优先采用新的安全技术措施；⑤
应定期向由两个以上作业班组和/或多工种进行交叉施工的作业班组进行书面交底；⑥应保存书面安全技术
交底签字记录并归档。
5.坠落悬挂式安全带的性能要求如下（ ）。
A.带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面
B.安全带冲击作用力峰值应小于或等于 8kN
C.织带或绳在各调节扣内的最大滑移应小于或等于35mm
D.模拟人悬吊在空中时，其腋下、大腿内侧不应有金属件
E.模拟坠落时，连接器不应打开，零部件不应断裂
【答案】ADE
【解析】安全带是防止作业人员发生坠落或发生坠落后将作业人员安全悬挂的个体防护装备。按照其种类
不同，安全带可分为围杆作业安全带、区域限制安全带和坠落悬挂式安全带。其中，坠落悬挂式安全带的
性能要求如下：（1）带扣不应松脱，模拟人不应与系带滑脱或坠落至地面。（2）模拟坠落时，连接器不
应打开，零部件不应断裂。（3）安全带冲击作用力峰值应小于或等于 6kN。（4）安全带应标明伸展长度，
且伸展长度应小于或等于永久标识中明示的数值。（5）模拟人悬吊在空中时，不应出现头朝下的现象，系
带不应出现明显不对称滑移或不对称变形。（6）模拟人悬吊在空中时，其腋下、大腿内侧不应有金属件。
（7）模拟人悬吊在空中时，不应有任何部件压迫其喉部、外生殖器。（8）织带或绳在各调节扣内的最大
滑移应小于或等于25mm。（9）如果系带具备坠落指示功能，坠落指示功能应正常显示坠落发生。安全带还
应满足附加性能要求，这些性能包括：救援性能、阻燃性能、防静电性能、耐化学品性能、安全带金属零
部件耐腐蚀性能等。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
7.4 施工安全事故应急预案和调查处理
一、单项选择题
1.某项目部针对现场脚手架拆除作业而制定的事故应急预案称为（ ）。
A.综合应急预案
B.现场处置预案
C.专项应急预案
D.现场应急预案
【答案】C
【解析】本题考查的是生产安全事故应急预案体系的构成。专项应急预案是针对具体的事故类别（如基坑
开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案。
2.企业应制定本单位的应急预案演练计划，建筑施工单位应至少每半年组织（ ）次生产安全事故应急预案
演练。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】A
【解析】企业应制定本单位的应急预案演练计划，建筑施工单位应至少每半年组织一次生产安全事故应急
预案演练，并将演练情况报送所在地县级以上地方人民政府负有安全生产监督管理职责的部门。
3.根据国务院《生产安全事故报告和调查处理条例》，致使90名工人重伤的生产安全事故属于（ ）。
A.特别重大事故
B.重大事故
C.较大事故
D.一般事故
【答案】B
【解析】本题考查的是职业健康安全事故的分类。重大事故是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人
以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下的直接经济损失的事故。
4.按生产安全事故造成的人员伤亡或直接经济损失，可将事故分为（ ）。
A.轻伤事故、重伤事故、死亡事故、重大伤亡事故
B.重伤事故、死亡事故、较大伤亡事故、特大伤亡事故
C.重伤事故、重大事故、重大伤亡事故、特大伤亡事故
D.特别重大事故、重大事故、较大事故、一般事故
【答案】D
【解析】本题考查的是职业健康安全事故的分类。生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故
一般分为以下等级：（1）特别重大事故；（2）重大事故；（3）较大事故；（4）一般事故。
5.某实施施工总承包的建设工程，分包工程发生生产安全事故，应由（ ）负责上报事故。
A.分包单位抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.建设单位
C.总承包单位
D.监理单位
【答案】C
【解析】本题考查的是施工生产安全事故的处理。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》实行施工总
承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
6.某桥梁工程桩基施工过程中，由于操作平台整体倒塌导致 6 人死亡，52 人重伤，直接经济损失 118 万
元，根据安全事故造成的后果，该事故属于（ ）。
A.一般事故
B.重大事故
C.较大事故
D.特别重大事故
【答案】B
【解析】本题考查的是职业健康安全事故的分类。根据中华人民共和国国务院令第 493 号《生产安全事故
报告和调查处理条例》第三条规定，生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，
事故一般分为以下等级：（1）特别重大事故。是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急
性工业中毒，下同，）或者 1 亿元以上直接经济损失的事故；（2）重大事故，是指造成 10 人以上 30 人
以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者 5000 万元以上 1 亿元以下直接经济损失的事故；（3）
较大事故，是指造成 3 人以上 10 人以下死亡，或者10 人以上 50 以下重伤，或者 1000 万元以上 5000
万元以下直接经济损失的事故；（4）一般事故，是指造成 3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者 1000
万元以下 100 万以上直接经济损失的事故。本等级划分所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括
本数。
7.某化工厂甲烷储罐发生爆炸事故，当日死亡3人，重伤13人。由于甲烷未完全排除，事故发生第8天，
造成救援人员4人中毒死亡。重伤者经过25天抢救，有4人死亡，32天后又有5人死亡。根据《生产安全
事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），该起事故最终应上报的死亡人数是（ ）人。
A.3
B.7
C.11
D.16
【答案】C
【解析】事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生
变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数发生变化，
应当及时补报。此次事故为爆炸事故，所以事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化均应补报，应上报人
数为：当日死亡3人，第8天死亡4人，第25天抢救失败死亡4人，合计为3+4+4=11人，故选项C正确。
8.某市化工厂发生氯气泄露，事故当时造成1人死亡，9人重伤。重伤者经过12天抢救，有2人未能脱离
生命危险而死亡。负责组织调查此次事故的政府部门应当是（ ）。
A.县级有关部门
B.市级有关部门
C.省级有关部门
D.国务院授权的有关部门
【答案】B抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】较大事故是指造成3人以上（含3人）10人以下死亡，或者10人以上（含10人）50人以下重伤，
或者1000万元以上（含1000万元）5000万元以下直接经济损失的事故。重大事故、较大事故、一般事故
分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府负责调查。
9.事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府
批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。事故调查期限不包括（ ）。
A.技术鉴定所需时间
B.调查取证所需时间
C.事故分析所需时间
D.撰写调查报告所需时间
【答案】A
【解析】事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定。
必要时，事故调查组可以直接组织专家进行技术鉴定。技术鉴定所需时间不计入事故调查时限，其提交事
故调查报告的时限可以顺延。
10.某铜矿位于甲省乙市丙县境内，某日该铜矿发生一起冒顶事故，造成2人死亡，15人重伤。按照《生产
安全事故报告和调查处理条例》（国务院令 第493号）的要求，有关部门成立事故调查组进行调查，并形
成了事故调查报告。负责该事故调查报告批复的行政部门是（ ）。
A.国务院
B.国务院安全生产监督管理部门
C.省人民政府
D.市人民政府
【答案】D
【解析】选项D正确，特别重大事故的调查报告由国务院批复；重大事故、较大事故、一般事故的事故调
查报告分别由负责事故调查的有关省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府批复。该事故造成2
人死亡，15人重伤，属于较大事故。
11.事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于（ ）h
内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】A
【解析】事故发生后，事故现场有关人员应当立即向本单位负责人报告；单位负责人接到报告后，应当于
1h内向事故发生地县级以上人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门报告。
12.应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过
（ ）h。
A.1
B.2
C.3
D.4
【答案】B抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得
超过2h。
13.重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 （ ）日内
做出批复。
A.10
B.15
C.25
D.30
【答案】B
【解析】重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起 15日
内做出批复；特别重大事故，30日内做出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长
不超过30日。
14.危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患是（ ）。
A.一般事故隐患
B.主要事故隐患
C.重大事故隐患
D.特大事故隐患
【答案】C
【解析】一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。重大事故隐患，是
指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治理方能排除的隐患，或者因
外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
二、多项选择题
1.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）等相关规定的要求，事故报告的内容
包括（ ）。
A.已经采取的措施
B.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数（包括下落不明的人数）和初步估计的直接经济损失
C.事故的详细经过
D.事故发生的时间、地点
E.事故发生单位概况
【答案】ABDE
【解析】本题考查的是施工生产安全事故的处理。选项C，正确的表述应为“事故的简要经过”。
2.关于生产安全事故应急预案的说法，正确的有（ ）。
A.应急预案体系包括综合应急预案，专项应急预案和现场处置方案
B.编制目的是为了杜绝职业健康安全和环境事故的发生
C.综合应急预案从总体上阐述应急的基本要求和程序
D.专项应急预案是针对具体装置、场所或设施、岗位所制定的应急措施
E.现场处置方案是针对具体事故类别，危险源和研究保障而制定的计划或方案
【答案】AC
【解析】本题考查的是生产安全事故应急预案的内容。选项 B，编制应急预案的目的，是避免紧急情况发
生时出现混乱，能够按照合理的响应流程采取适当的救援措施，预防和减少可能随之引发的职业健康安全抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
和环境影响。此处“杜绝”一词用词不当。选项 D 和选项 E 说法正相反，专项预案是针对具体事故类别
的，现场方案是针对具体装置的。
3.下列有关建设工程生产安全事故报告的说法，正确的有（ ）。
A.施工现场最先发现事故的人员应立即用最快的传递手段向施工单位负责人报告
B.建设单位负责人接到报告后应当在 1 小时内上报事故情况
C.国务院建设主管部门接到重大事故和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院
D.较大事故应逐级上报至省级建设行政主管部门
E.实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故
【答案】ACE
【解析】本题考查的是施工生产安全事故的处理。选项B，施工单位负责人接到报告后应当在 1 小时内上
报事故情况；选项D，较大事故、重大事故、特别重大事故逐级上报至国务院建设主管部门；国务院建设主
管部门接到重大事故和特别重大事故的报告后，应当立即报告国务院。
4.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号），事故调查报告的内容主要有（ ）。
A.事故发生单位概况
B.事故发生经过和事故救援情况
C.事故责任者的处理结果
D.事故造成的人员伤亡和直接经济损失
E.事故发生的原因和事故性质
【答案】ABDE
【解析】本题考查的是施工生产安全事故的处理。建设工程安全事故调查报告的内容包括：（1）事故发生
单位概况；（2）事故发生经过和事故救援情况；（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失；（4）事故发
生的原因和事故性质；（5）事故责任的认定和对事故责任者的处理建议；（6）事故防范和整改措施。
5.对于重大事故隐患，生产经营单位除报送书面统计分析表外，还应当及时向安全监管监察部门和有关部
门报告。重大事故隐患报告内容应当包括（ ）。
A.隐患的现状及其产生原因
B.隐患的危害程度和整改难易程度分析
C.隐患的治理方案
D.负责治理的机构和人员
E.经费和物资的落实
【答案】ABC
【解析】重大事故隐患报告内容应当包括：①隐患的现状及其产生原因。②隐患的危害程度和整改难易程
度分析。③隐患的治理方案。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
8.1 绿色建造管理
一、单项选择题
1.在该工程地下室底板混凝土浇筑期间，按《建筑施工场界噪声限值》（GBl2523—2011）规定，昼间施工
噪声应控制在（ ）dB（A）以内。
A.55
B.60
C.65
D.70
【答案】D
【解析】本题考查的是施工现场环境污染的处理。参见建筑施工场界噪声限值的规定。昼间是70，夜间是
55。
2.现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可重复使
用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到（ ）。
A.50%
B.60%
C.70%
D.80%
【答案】C
【解析】现场办公和生活用房采用周转式活动房。现场围挡应最大限度地利用已有围墙，或采用装配式可
重复使用围挡封闭。力争工地临房、临时围挡材料的可重复使用率达到70%。
3.鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的（ ）以上，宜优先选用
获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。
A.40%
B.50%
C.60%
D.70%
【答案】D
【解析】鼓励就地取材，施工现场500km以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上，宜优先选
用获得绿色建材评价认证标识的建筑材料和产品。
4.土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于（ ）m，不扩散到场区外。
A.0.5
B.1
C.1.5
D.2
【答案】C
【解析】土方作业阶段，采取洒水、覆盖等措施，达到作业区目测扬尘高度小于1.5m，不扩散到场区外。
5.结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于（ ）m。
A.0.5抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.1
C.1.5
D.2
【答案】A
【解析】结构施工、安装装饰装修阶段，作业区目测扬尘高度小于0.5m。
6.加强建筑垃圾的回收再利用，力争使建筑垃圾的再利用和回收率达到（ ）。
A.30%
B.40%
C.50%
D.60%
【答案】A
【解析】加强建筑垃圾的回收再利用，力争使建筑垃圾的再利用和回收率达到30%，建筑物拆除产生的废弃
物再利用和回收率大于40%。对于碎石类、土石方类建筑垃圾，可采用地基填埋、铺路等方式提高再利用率，
力争再利用率大于50%。
二、多项选择题
1.以下关于节水的说法，正确的有（ ）。
A.现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，优先采用中水搅拌、中水养护
B.有条件的地区和工程应收集雨水养护
C.处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水
D.现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、绿化浇灌等用水，优先采用市政自来水
E.力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30%
【答案】ABCE
【解析】施工中应采用先进的节水施工工艺。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，优先采用
中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下
水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和部分生活用水。现场机具、设备、车辆冲洗、喷洒路面、
绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，尽量不使用市政自来水。力争施工中非传统水源和循环水的再利
用量大于30%。
8.2 施工现场环境管理
一、单项选择题
1.施工现场为避免或减少污染物向外扩散，围挡设置高度不得低于（ ）m。
A.1
B.1.8
C.2
D.2.2
【答案】B
【解析】本题考查的是施工现场环境污染的处理。施工现场外围设置的围挡不得低于1.8m，以便避免或减
少污染物向外扩散。
2.施工现场文明施工“五牌一图”中，“五牌”是指（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
B.工程概况牌、管理人员名单和监督电话牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
C.工程概况牌、现场危险警示牌、现场平面布置牌、安全生产牌、文明施工牌
D.工程概况牌、现场危险警示牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌
【答案】A
【解析】本题考查的是施工现场文明施工的措施。“五牌一图”，即工程概况牌、管理人员名单及监督电
话牌、消防保卫（防火责任）牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场平面图。
3.以下关于建筑垃圾处置一般项的说法，错误的是（ ）。
A.建筑垃圾产生量不应大于300t/万m2
B.建筑垃圾回收利用率应达到20%
C.生活、办公区应设置可回收与不可回收垃圾桶，并定期清运
D.废电池、废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，设置醒目标识并回收
【答案】B
【解析】建筑垃圾处置应符合下列规定：①应制定建筑垃圾减量化、资源化计划；建筑垃圾产生量不应大
于300t/万m2；③建筑垃圾回收利用率应达到30%；④现场垃圾应分类、封闭、集中堆放；⑤生活、办公区
应设置可回收与不可回收垃圾桶，并定期清运；⑥生活区垃圾堆放区域应定期消毒；⑦应办理施工渣土、
建筑废弃物等排放手续，按指定地点排放；⑧碎石和土石方类等应用作地基和路基回填材料；⑨废电池、
废硒鼓、废墨盒、剩油漆、剩涂料等有毒有害的废弃物应封闭分类存放，设置醒目标识并回收。
4.以下关于污水排放一般项规定的说法错误的是（ ）。
A.现场道路和材料堆放场地周边应设置排水沟
B.工程污水和试验室养护用水应处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不应少于1次/年
C.现场厕所应设置化粪池，化粪池定期清理
D.工地厨房应设置隔油池，定期清理
【答案】B
【解析】污水排放应符合下列规定：①现场道路和材料堆放场地周边应设置排水沟；②工程污水和试验室
养护用水应处理合格后，排入市政污水管道，检测频率不应少于1次/月；③现场厕所应设置化粪池，化粪
池定期清理；④工地厨房应设置隔油池，定期清理；⑤工地生活污水、预制场和搅拌站等施工污水应达标
排放和利用；⑥钻孔桩作业应采用泥浆循环利用系统，不应外溢漫流。
5.（ ）是文明施工的决定性因素，对管理人员和施工人员的教育是做好文明施工工作的重点。
A.人
B.环境
C.管理
D.组织
【答案】A
【解析】人是文明施工的决定性因素，对管理人员和施工人员的教育是做好文明施工工作的重点。
6.以下不属于5S管理理念的是（ ）。
A.整理
B.整顿
C.清扫
D.安全抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】D
【解析】文明施工作为施工现场管理的重要工作，应贯彻“8S”管理理念。首先，要对施工现场的各种要
素进行整理（Seri）、整顿（Seiton）、清扫（Seiso ）、清洁（Seiketsu），并考虑人的素养（Shitsuke）。
上述五大要素在日语中罗马发音均以“S”打头，故称为“5S”。在此基础上，增加安全（Safety）要素，
即称为“6S”。之后，又增加了节约（Save）和学习（Study）两大要素，即成为当今施工现场的“8S”管
理理念。
二、多项选择题
1.建筑企业及施工项目部应努力做到文明施工管理的“六化”（ ）。
A.现场管理制度化
B.安全设施标准化
C.现场布置条理化
D.机料摆放定置化
E.作业行为灵活化
【答案】ABCD
【解析】建筑企业及施工项目部应努力做到文明施工管理的“六化”：现场管理制度化、安全设施标准化、
现场布置条理化、机料摆放定置化、作业行为规范化、环境协调和谐化。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
9.1 国际工程承包市场开拓
一、单项选择题
1.不同国家和地区对外国企业在当地注册公司的要求存在差异，考虑国际商业实体注册申请的普遍性，公
司注册申请的框架性流程，第一步是（ ）。
A.确定外国企业设立的形式
B.明确注册企业的受理机构及申请受理流程
C.委派企业或委托代理人员进行当地公司注册申请
D.开设企业银行账户并注入注册资金
【答案】A
【解析】不同国家和地区对外国企业在当地注册公司的要求存在差异，考虑国际商业实体注册申请的普遍
性，公司注册申请可参考如下框架性流程：
（1）确定外国企业设立的形式。外国企业设立形式包括公司代表处（办事处）、分公司、独资企业、有限
责任公司和股份有限公司等形式。
（2）明确注册企业的受理机构及申请受理流程。依据相关要求，准备申请书、银行出具的注册资金证明函、
办公室租赁协议、公司章程、母公司营业执照、地区负责注册公司人员授权委托书等文件。
（3）委派企业或委托代理人员进行当地公司注册申请。可聘请专业人士或代理机构帮助筹备所需文件，并
在相关平台通过商业文件系统申请注册。
（4）开设企业银行账户并注入注册资金。公司申请注册完毕后，可凭有关文件到政府指定的当地银行开设
公司银行账号。
（5）完成属地公司税务、国家保险和医疗保险等企业义务注册事宜。大多数国家要求公司应于开业后若干
天内到税务部门办理公司税务注册手续，还必须为企业当地员工支付各类企业保险费用。
二、多项选择题
1.国务院于2017年修订的《对外承包工程管理条例》是规范对外承包工程，促进对外承包工程健康发展的
重要法规。对外承包工程的根本性要求有（ ）。
A.应当维护国家利益和社会公共利益，保障外派人员的合法权益
B.应当遵守工程项目所在国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，注重生态环境保护，促
进当地经济社会发展
C.应当与境外工程项目发包人订立书面合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定履行义务
D.应当加强对工程质量和安全生产的管理，建立、健全并严格执行工程质量和安全生产管理的规章制度
E.应当依法与其招用的外派人员订立劳动合同，按照合同约定向外派人员提供工作条件和支付报酬，履行
用人单位义务
【答案】AB
【解析】国务院于2017年修订的《对外承包工程管理条例》是规范对外承包工程，促进对外承包工程健康
发展的重要法规。该条例主要规定如下：
（1）对外承包工程的根本性要求：1）应当维护国家利益和社会公共利益，保障外派人员的合法权益；2）
应当遵守工程项目所在国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，注重生态环境保护，促进
当地经济社会发展。
（2）对外承包工程单位应履行的基本义务：1）应当与境外工程项目发包人订立书面合同，明确双方的权
利和义务，并按照合同约定履行义务；2）应当加强对工程质量和安全生产的管理，建立、健全并严格执行
工程质量和安全生产管理的规章制度；3）应当依法与其招用的外派人员订立劳动合同，按照合同约定向外抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
派人员提供工作条件和支付报酬，履行用人单位义务。
2.国务院于2017年修订的《对外承包工程管理条例》是规范对外承包工程，促进对外承包工程健康发展的
重要法规。对外承包工程单位应履行的基本义务有（ ）。
A.应当维护国家利益和社会公共利益，保障外派人员的合法权益
B.应当遵守工程项目所在国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，注重生态环境保护，促
进当地经济社会发展
C.应当与境外工程项目发包人订立书面合同，明确双方的权利和义务，并按照合同约定履行义务
D.应当加强对工程质量和安全生产的管理，建立、健全并严格执行工程质量和安全生产管理的规章制度
E.应当依法与其招用的外派人员订立劳动合同，按照合同约定向外派人员提供工作条件和支付报酬，履行
用人单位义务
【答案】CDE
【解析】国务院于2017年修订的《对外承包工程管理条例》是规范对外承包工程，促进对外承包工程健康
发展的重要法规。该条例主要规定如下：
（1）对外承包工程的根本性要求：1）应当维护国家利益和社会公共利益，保障外派人员的合法权益；2）
应当遵守工程项目所在国家或者地区的法律，信守合同，尊重当地的风俗习惯，注重生态环境保护，促进
当地经济社会发展。
（2）对外承包工程单位应履行的基本义务：1）应当与境外工程项目发包人订立书面合同，明确双方的权
利和义务，并按照合同约定履行义务；2）应当加强对工程质量和安全生产的管理，建立、健全并严格执行
工程质量和安全生产管理的规章制度；3）应当依法与其招用的外派人员订立劳动合同，按照合同约定向外
派人员提供工作条件和支付报酬，履行用人单位义务。
3.国际工程承包企业涉及工程的税种主要有流转税、收益税、财产税、杂项税。其中流转税主要包括（ ）
等。
A.营业税
B.增值税
C.消费税
D.进口关税
E.公司所得税
【答案】ABCD
【解析】国际工程承包企业涉及工程的税种主要有流转税、收益税、财产税、杂项税。其中流转税主要包
括营业税、增值税、消费税、进口关税、许可证税、印花税等；收益税主要包括公司所得税、个人所得税；
财产税主要包括固定资产税、房产税、土地使用税等；杂项税是以各种名目征收的税费，或者以摊派名义
征收的费用。
4国际工程承包企业涉及工程的税种主要有流转税、收益税、财产税、杂项税。其中杂项税主要包括（ ）
等。
A.以各种名目征收的税费
B.以摊派名义征收的费用
C.消费税
D.个人所得税
E.公司所得税
【答案】AB
【解析】国际工程承包企业涉及工程的税种主要有流转税、收益税、财产税、杂项税。其中流转税主要包抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
括营业税、增值税、消费税、进口关税、许可证税、印花税等；收益税主要包括公司所得税、个人所得税；
财产税主要包括固定资产税、房产税、土地使用税等；杂项税是以各种名目征收的税费，或者以摊派名义
征收的费用。
9.2 国际工程承包风险及应对策略
一、多项选择题
1.国际工程承包商面临的经济风险包括所在国（ ）。
A.经济政策
B.产业结构
C.经济不稳定性
D.通货膨胀
E.资金紧缺
【答案】ABCD
【解析】国际工程承包受项目所在国当地经济体制、经济结构、国民收入、发展水平、宏观政策等经济环
境影响，国际工程承包商面临的经济风险包括所在国经济政策、产业结构、经济不稳定性、通货膨胀、汇
率波动、利率变化等方面。近年来，全球经济增速放缓、复苏乏力，贸易投资环境恶化，各国主要央行加
速收紧货币政策，新兴市场及发展中国家汇率波动加剧，汇兑风险攀升。不少国家经济低迷、财力拮据、
资金短缺，融资成本上升，企业利润空间缩小。中国国际工程承包企业必须密切关注并做出研判。
2.环境评价指标包括（ ）。
A.企业的能源使用
B.碳及温室气体排放
C.水资源管理
D.废物污染及管理政策
E.性别及性别平衡政策
【答案】ABCD
【解析】环境（E）评价指标：评估企业在经营过程中对环境的影响，包括企业的能源使用、碳及温室气体
排放、水资源管理、废物污染及管理政策、环境治理、自然资源使用和管理政策、生物多样性、合规性、
员工环境意识、绿色采购政策、节能减排措施、环境成本核算、绿色技术等。
3.社会评价指标包括（ ）。
A.企业的能源使用
B.管理培训
C.健康安全
D.人权政策及违反情况
E.性别及性别平衡政策
【答案】BCDE
【解析】社会（S）评价指标：评估企业对所在社区、员工和相关利益相关者的义务履行程度，包括性别及
性别平衡政策、人权政策及违反情况、健康安全、管理培训、产品责任、产品质量、企业员工福利、劳动
关系、供应链责任管理、扶贫济困、公益慈善等。
4.治理（G）评价指标包括（ ）。
A.董事会运作抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.股东权利
C.公司透明度
D.内部控制
E.扶贫济困
【答案】ABCD
【解析】治理（G）评价指标：评估企业管理结构的稳健性、透明度和合规性，包括董事会运作、股东权利、
公司透明度、内部控制、公司治理、贪污受贿政策、反不公平竞争、风险管理、道德行为准则、合规性、
组织结构、投资者关系等。
9.3 国际工程投标与合同管理
一、单项选择题
1.以下关于不平衡报价的说法，错误的是（ ）。
A.在采用工程量清单模式，将根据实际完成的工程量进行结算的情况下，考虑工程量变化对结算金额的影响，
预计实际工程量会比报价清单中工程量增加的项目，单价可适当高报
B.考虑货币的时间价值和支付风险，项目前期款项支付时间早的工程内容（如土方开挖、基础工程）可以偏
高报价
C.对于不计入标价的或仅有内容项而没有工程数量的，可以适当偏低报价
D.对于要在开工后才由业主研究决定是否实施的暂定项，对大概率要实施的暂定项单价可考虑适当高报
【答案】C
【解析】（1）在采用工程量清单模式，将根据实际完成的工程量进行结算的情况下，考虑工程量变化对结
算金额的影响，预计实际工程量会比报价清单中工程量增加的项目，单价可适当高报；反之，预计实际工
程量会比清单中减少的，单价可适当低报，以在结算时获得更大收益。
（2）考虑货币的时间价值和支付风险，项目前期款项支付时间早的工程内容（如土方开挖、基础工程）可
以偏高报价；项目后期实施的工程内容（如装饰装修、试运行）可以偏低报价。
（3）对于不计入标价的或仅有内容项而没有工程数量的，可以适当偏高报价，如计日工、推荐的备品备件
等的报价。
（4）对于要在开工后才由业主研究决定是否实施的暂定项，对大概率要实施的暂定项单价可考虑适当高报，
对大概率不实施的暂定项单价可适当低报。
2.FIDIC系列合同中，下列选项中适用于《施工合同条件》的是（ ）。
A.适用于承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包
B.适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工程项目施工
C.适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工
D.适用于承包商按发包人设计进行施工的房屋建筑和土木工程的施工项目
【答案】C
【解析】《施工合同条件》（1999 年第1 版、2017 年第2 版），又称“新红皮书”，适用于各类大型或
较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进
行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。
3.FIDIC合同系列中，《施工合同条件》中，如果承包商在被要求对测量记录进行审查后（ ）天内未向工
程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。
A.7
B.10抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.14
D.28
【答案】C
【解析】《施工合同条件》采用工程量清单计价模式，当工程师要求对工程量进行计量时，应提前通知承
包商代表，承包商应派员及时协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。如果承包商不同意工
程量测量记录，应通知工程师并说明记录中不准确之处，工程师应予以确认或修改。如果承包商在被要求
对测量记录进行审查后14天内未向工程师发出此类通知，则视为记录准确予以认可。如果承包商未能派人
到场，则工程师的记录应视为准确并予认可。
4.FIDIC标准合同文本中的（ ），适用于各类大型或较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计
--招标--建造”模式。
A.《施工合同条件》（1999年第1版，2017年第2版）
B.《生产设备和设计一施工合同条件》（1999年第1版,2017年第2版）
C.《设计采购施工（EPC）／交钥匙工程合同条件》（1999年第1版,2017年第2版）
D.《简明合同格式》（1999年第1版）
【答案】A
【解析】《施工合同条件》（1999 年第1 版、2017 年第2 版），又称“新红皮书”，适用于各类大型或
较复杂的工程或房建项目，尤其适用于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进
行施工，采用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。
5.根据FIDIC《施工合同条件》，可以调整合同约定单价的条件之一是：与工程量清单中估价工程量相比，
实际计量的工程量变化超过（ ）。
A.5%
B.10%
C.15%
D.20%
【答案】B
【解析】此项工作测量的工程量比工程量表或其他报表中规定的工程量的变动超过10%。
6.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到
规定条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（ ）天竣工，且被视为已颁发了接收证
书。
A.7
B.14
C.24
D.28
【答案】B
【解析】当工程达到下列5项条件，即认为业主接收了工程：（1）工程已按合同竣工，并通过竣工试验；
（2）对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；（3）对承包商按合同要求提交的操作与维
护手册没有给出反对通知；（4）承包商完成了合同要求的培训工作；（5）根据本条款签发了接收证书或
被视为签发了接收证书。如果承包商提交接收申请28天内，工程师仍未答复，则若工程达到了上述前四个
条件，即视为工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工，且被视为已颁发了接收证书。
7.如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后（ ）天内，将其不满向另一方发出通知。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】C
【解析】如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。
如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。
8.FIDIC《施工合同条件》中，可对该项工作规定的费率或价格进行确定调整不包括的条件是（ ）。
A.合同中没有规定此项工作为固定费率
B.该部分工作通过计量超过工程量清单中估计工程量的数量变化超过10%
C.计量的工作数量与工程量清单中该项单价的乘积，超过中标合同金额的0.01%
D.数量的变化导致该项工作的施工单位成本变化超过2%
【答案】D
【解析】工程师应根据计量出的每项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价。如合同中无某项内容，
应取类似工作的费率或价格。当同时满足以下情形一中的2个条件，或同时满足情形二中的4个条件时，
可对该项工作规定的费率或价格进行确定调整：情形一：①工程量清单或其他资料表中未有该项工作、也
未规定该项工作的费率或价格；②由于该项工作特性或实施条件的不同，合同中未有相应的可供参考费率
或价格的工作。情形二：①该工作测量工程量比工程量清单或其他资料中所列工程量的变动超过了10%；
②工程量的变动与合同规定费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；③工程量的变动直接导致该项工作每单
位成本的变动超过1%；④合同中没有规定此项工作为固定费率或固定费用。
9.FIDIC系列中《施工合同条件》，工程师在收到承包商申请通知后（ ）天内，应向承包商颁发接收证书。
A.7
B.14
C.24
D.28
【答案】D
【解析】工程师在收到承包商申请通知后28天内，应向承包商颁发接收证书，注明工程或分项工程按照合
同要求竣工的日期，对工程或分项工程预期使用无实质影响的少量收尾工作和缺陷（直到或当收尾工作和
缺陷修补完成时）除外
10.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（ ）
天，向工程师发出申请接收证书的通知。
A.28
B.14
C.10
D.7
【答案】B
【解析】承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请接收证
书的通知。如工程分成若干个分项工程，承包商可类似地为每个分项工程申请接收证书。
11.FIDIC系列中，《施工合同条件》中，关于争端处理的说法错误的是（ ）。
A.合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.DAAB必须由具有适当资格的三人组成
C.DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊一半酬金
D.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB
【答案】B
【解析】合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决。业主和承包商双方应在规定的日期前联合任
命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成。DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，由
业主、承包商双方联合任命、分摊一半酬金，成为真正意义上的第三方，鼓励DAAB成员在日常非正式地参
与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。
12.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中承包商的试验，工程师应提前至少（ ）小时将其参加试验的意向
通知承包商。
A.12
B.24
C.48
D.72
【答案】D
【解析】工程师应提前至少72小时将其参加试验的意向通知承包商。如果工程师未在商定的时间和地点参
加试验，除非工程师另有指令，承包商可自行进行试验，并视为是在工程师在场的情况下进行的。
13.FIDIC系列合同中，在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方不包括（ ）。
A.业主
B.工程师
C.分包商
D.承包商
【答案】C
【解析】在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师。
14.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中，不属于业主的主要责任和义务的是（ ）。
A.委托任命工程师代表业主进行合同管理
B.办理工程保险
C.做好项目资金安排
D.在必要时指定专业分包商和供应商
【答案】B
【解析】业主的主要责任和义务：（1）委托任命工程师代表业主进行合同管理；（2） 承担大部分或全部
设计工作并及时向承包商提供设计图纸；（3）给予承包商现场占有权；（4）向承包商及时提供信息、指
示、同意、批准及发出通知；（5）避免可能干扰或阻碍工程进展的行为；（6）提供业主方应提供的保障、
物资；（7） 在必要时指定专业分包商和供应商；（8） 做好项目资金安排；（9）在承包商完成相应工作
时按时支付工程款；（10）协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。
15.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中，属于工程师的主要责任和义务的是（ ）。
A.工程师有权修改合同，有权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任
B.做好项目资金安排
C.给予承包商现场占有权
D.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项等抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【答案】D
【解析】工程师的主要责任和义务：（1）执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标
监控和日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等；（2）确定确认合同款支付、工程变更、试
验、验收等专业事项等；（3）工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无
权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任。
16.根据FIDIC施工合同条件，对永久工程每项工程的计量，应以（ ）计算。
A.图纸净数量
B.双方签证确定的净数量
C.实际完成的净数量
D.考虑膨胀、收缩或浪费在内的实际完成数量
【答案】C
【解析】本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。工程计量的方法。对永久工程每项工程应以实际
完成的净数量计算，不考虑膨胀、收缩或浪费。
17.根据FIDIC施工合同条件，在接收证书颁发前业主使用了工程的任何部分，该部分视为自（ ）起已被业
主接收。
A.开始使用之日前28天
B.开始使用之日
C.计划颁发接收证书之日
D.实际颁发接收证书之日
【答案】B
【解析】本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。在接收证书颁发前业主确实使用了工程的任何部
分的处理，该使用的部分应视为自开始使用之日起已被业主接收。
18.银皮书合同文件的组成中，按照优先次序排序，通用合同条件后面是（ ）。
A.专用条件
B.通用条件
C.合同协议书
D.业主要求
【答案】D
【解析】银皮书合同文件的组成中，按照优先次序排序为：（1）合同协议书；（2）专用条件；（3）通用
条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他
组成合同的文件。
19.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，合同文件的组成及其优先次序说法正确的是（ ）。
A.明细表优于投标书
B.投标书优于通用合同条款
C.通用合同条款优于专用合同条款
D.专用合同条款优于合同协议书
【答案】A
【解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用条件；（3）通用条件；（4）
业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同的
文件。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
20.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少
于（ ）天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。
A.7
B.14
C.28
D.42
【答案】B
【解析】业主代表应行使业主方授予的权力，履行职责、完成受托的任务，除非业主方另行通知，业主代
表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权利（终止合同的权力除外），如果业主方希望替换任何已任
命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包商。承包
商有权对替换人选提出反对，但需要给出合理的理由。
21.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，除非另有约定，对于不可预见的困难，承包商（ ）。
A.不能调整合同价款
B.可以调整合同价款
C.分不可预见困难的具体情况区别对待，部分可以调整
D.根据不可预见困难发生的时期区别对待，部分可以调整
【答案】A
【解析】本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。承包商应被认为已取得
了对工程可能产生影响和作用的有关风险、意外事件和其他情况的全部必要资料。合同价格对任何不可预
见的困难或费用不应考虑给予调整。
22.根据NEC《工程施工合同》，对于签订合同时价格已经确定的合同属于（ ）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
【答案】B
【解析】标价合同适用于在签订合同时价格已经确定的合同；目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未
确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊；成本补
偿合同适用于工程范围很不确定且急需尽早开工的项目，工程成本部分实报实销，再根据合同确定承包商
酬金的取值比例或计算方法；管理合同适用于施工管理承包，管理承包商与业主签订管理承包合同，但不
直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总价报价，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，
分包合同费用由业主支付。
23.（ ）是NEC系列合同编制的重要基础。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.工程设计与施工简要合同
D.评判人合同
【答案】A
【解析】工程施工合同（ECC）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁
等特点，得到广泛应用。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
24.（ ）是工程施工合同的基本构架。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基本条款
【答案】A
【解析】核心条款是施工合同的主要共性条款，包括：总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付
款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工
承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。
25.在NEC合同文本中，目标合同（ ）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定的项目
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同
【答案】B
【解析】本题考查的是ECC合同的内容组成。目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方
先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。
26.NEC合同文本是由（ ）编制的。
A.国际咨询工程师联合会
B.英国土木工程师学会
C.美国建筑师学会
D.我国建筑工程学会
【答案】B
【解析】本题考查的是NEC系列合同条件。FIDIC是指国际咨询工程师联合会编制的，NEC是由英国土木工
程师学会编制，AIA是由美国建筑师学会编制的。
27.（ ）是NEC系列合同编制的重要基础。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.工程设计与施工简要合同
D.评判人合同
【答案】A
【解析】工程施工合同（ECC）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁
等特点，得到广泛应用。
28.（ ）是工程施工合同的基本构架。
A.核心条款
B.主要选项条款
C.次要选项条款
D.基本条款
【答案】A抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
【解析】核心条款是施工合同的主要共性条款，包括：总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付
款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工
承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。
29.ECC合同，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，确定的分包合同费用由（ ）支付。
A.业主
B.承包商
C.工程师
D.监理人
【答案】A
【解析】管理承包商与业主签订管理承包合同，但不直接承担施工任务，以管理费用和估算的分包合同总
价报价，管理承包商与若干施工分包商订立分包合同，分包合同费用由业主支付。
30.工程施工合同（ECC）中，（ ）是对核心条款的补充和细化。
A.基础条款
B.次要选项条款
C.主要选项条款
D.合同条款
【答案】C
【解析】主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。
31.根据NEC《工程施工合同》，选项F属于（ ）。
A.目标合同
B.标价合同
C.管理合同
D.成本补偿合同
【答案】C
【解析】本题考查的是ECC合同的内容组成。选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清
单的标价合同；选项C：带有分项工程表的目标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本
补偿合同；选项F：管理合同。
32.在NEC合同文本中，目标合同（ ）。
A.适用于签订合同时价格已经确定的合同
B.适用于在签订合同时工程范围尚未确定的项目
C.适用于工程范围的界定尚不明确，甚至用目标合同为基础也不够充分，而且又要求尽早动工的情况
D.适用于施工管理承包，管理承包商与雇主签订管理承包合同
【答案】B
【解析】本题考查的是ECC合同的内容组成。目标合同适用于在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方
先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支时，双方按合同约定的方式分摊。
33.美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本不适用于（ ）。
A.非传统模式
B.CM模式
C.设计一建造模式抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
D.集成化管理模式
【答案】A
【解析】AIA系列合同条件主要用于私营的房屋建筑工程，该合同条件下确定了传统模式、设计-建造模式、
CM模式和集成化管理模式等不同类型的工程管理模式。
二、多项选择题
1.可考虑偏低报价的情况有（ ）。
A.施工条件好、工作简单、工程量大、业内企业基本都能做的
B.投标对手多，竞争激烈的
C.本公司目前急于打入某一市场、某一地区
D.分期分批建设的工程，通过本工程实施有利于获得后续工程
E.总价低的小工程，投标人兴趣不大但被邀请投标的
【答案】ABCD
【解析】可考虑偏低报价：（1）施工条件好、工作简单、工程量大、业内企业基本都能做的；（2）投标
对手多，竞争激烈的；（3）本公司目前急于打入某一市场、某一地区；（4）分期分批建设的工程，通过
本工程实施有利于获得后续工程；（5）支付条件好的工程；（6）虽已在某地区经营多年，但即将面临没
有工程的情况，设备、劳务等无工地转移时。
2.可考虑偏高报价的情况有（ ）。
A.施工条件差、环境恶劣的工程
B.专业要求高的技术密集型工程，本公司有专长，商誉高
C.投标竞争对手少的工程
D.支付条件好的工程
E.虽已在某地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，设备、劳务等无工地转移时
【答案】ABC
【解析】可考虑偏高报价：（1）施工条件差、环境恶劣的工程；（2）专业要求高的技术密集型工程，本
公司有专长，商誉高；（3）投标竞争对手少的工程；（4）地质条件复杂，把握不准，可能遇到特殊情况
的工程，如水下地下开挖工程；（5）支付条件不理想、要求垫付资金、无预付款的工程；（6）业主对工
期要求过紧、需要大量赶工的；（7）总价低的小工程，投标人兴趣不大但被邀请投标的。
3.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于业主主要责任和义务的是（ ）。
A.提交竣工文件以及操作和维修手册
B.承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸
C.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷
D.向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知
E.委托任命工程师代表业主进行合同管理
【答案】BDE
【解析】业主的主要责任和义务：（1）委托任命工程师代表业主进行合同管理；（2）承担大部分或全部
设计工作并及时向承包商提供设计图纸；（3）给予承包商现场占有权；（4）向承包商及时提供信息、指
示、同意、批准及发出通知；（5）避免可能干扰或阻碍工程进展的行为；（6） 提供业主方应提供的保障、
物资；（7）在必要时指定专业分包商和供应商；（8）做好项目资金安排；（9） 在承包商完成相应工作
时按时支付工程款；（10）协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。
4.关于DAAB的说法正确的是（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB，委托其做出决定
B.由业主支付酬金
C.DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系
D.业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成
E.DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定
【答案】ACDE
【解析】（1）争端避免/裁决委员会的任命：合同争端可按照规定，由争端避免/裁决委员会裁决。业主和
承包商双方应在规定的日期前联合任命DAAB，DAAB由具有适当资格的一人或三人组成。DAAB成员与业主、
承包商及工程师没有利害关系，由业主、承包商双方联合任命、分摊一半酬金，成为真正意义上的第三方，
鼓励DAAB成员在日常非正式地参与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。（2）争端避免/裁决委
员会的决定：如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB，委托其做出决定。DAAB应在收到委托
事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定。除非并直到该决定在友好解决或仲裁后
应做出修改，该决定对双方具有约束力。
5.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中属于承包商的主要责任和义务的有（ ）。
A.应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷
B.提交竣工文件以及操作和维修手册
C.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务
D.提供履约担保证书
E.委托任命工程师代表业主进行合同管理
【答案】ABCD
【解析】承包商的主要责任和义务：（1）应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并
修补缺陷；（2）为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务；（3）
对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境；（4）提供工程执行和竣工所需
的各类计划、实施情况、意见和通知；（5）提交竣工文件以及操作和维修手册；（6）办理工程保险；（7）
提供履约担保证书；（8） 履行承包商日常管理职能等。
6.FIDIC系列合同，《施工合同条件》中关于修补工作说法正确的是（ ）。
A.实施任何因不可预见事件导致的为保护工程安全而急需的工作
B.对不符合合同规定的任何工作进行返工
C.如果是业主方原因等导致的，承包商无权提出索赔
D.将不符合合同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换
E.实施任何因事故导致的为保护工程安全而急需的工作
【答案】ABDE
【解析】修补工作。尽管先前已经通过了试验或颁发了证书，工程师仍可以指示承包商：（1）将不符合合
同规定的永久设备或材料从现场移走并进行更换；（2）对不符合合同规定的任何工作进行返工；（3）实
施任何因事故、不可预见事件等导致的为保护工程安全而急需的工作。承包商应立即或在指示规定的期限
内执行该指示。如果承包商未能遵守该指示，则业主有权雇用其他人来实施工作，并予以支付。除非承包
商有权获得此类工作的付款，否则按照业主索赔的规定，应向业主支付因其未完成工作而导致的费用。如
果是业主方原因等导致的，承包商有权提出索赔。
7.根据FIDIC施工合同条件，以下有关不可预见的物质条件论述正确的是（ ）。
A.包括承包商在工程实施中遇见的外界自然条件及人为的条件
B.包括承包商在工程实施中遇见的其他障碍和污染物抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.不包括地下和水文条件
D.不包括气候条件
E.承包商有权提出工期和费用和利润索赔
【答案】ABD
【解析】本题考查的是《施工合同条件》典型条款分析。选项C，包括地下和水文条件。选项E，承包商有
权提出工期和费用索赔，但不包括利润。
8.业主选择EPC合同多有考虑的内容包括（ ）。
A.严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益
B.业主经验丰富，可以掌握承包商的整个项目质量
C.项目风险大部分由承包商承担
D.期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行
E.期望工程总造价固定、不超过投资限额
【答案】ACDE
【解析】业主选择EPC合同多有如下考虑：期望工程总造价固定、不超过投资限额，项目风险大部分由承
包商承担；期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行；业主缺乏经验或人员有限，需要一揽子将项
目发包给一个承包商，由其负责组织完成整个项目；业主采用比较宽松的管理方式，按里程碑方式支付；
严格竣工检验以保证工程完工的质量，使项目发挥预期效益。
9.根据合同，业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常管理工作，业主方应将业主代表的（ ）
通知给承包商。
A.社保证明
B.姓名
C.职责
D.权力
E.地址
【答案】BCDE
【解析】根据合同，业主应任命一名“业主代表”，代表业主进行日常管理工作，业主方应将业主代表的
姓名、地址、职责和权力通知给承包商。
10.根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形有（ ）。
A.因流行病或政府行为导致的由业主提供的材料的不可预见的短缺）
B.根据合同条件承包商有权获得工期顺延
C.异常不利的气候条件
D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍
E.根据合同变更的规定调整竣工时间
【答案】ABDE
【解析】根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3种：（1）根据合同变更
的规定调整竣工时间；（2）根据合同条件承包商有权获得工期顺延；（3）由业主或在现场的业主的其他
承包商造成的延误或阻碍。（或因流行病或政府行为导致的由业主提供的材料的不可预见的短缺）。
11.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，属于业主的主要责任和义务的有（ ）。
A.建立质量保证体系
B.为承包商提供协助和配合抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
C.审核承包商文件
D.准备并负责业主设备
E.发出变更通知
【答案】BCDE
【解析】业主的主要责任和义务：向承包商提供工程资料和数据；向承包商提供现场进入权和占用权；委
派业主代表；做好项目资金安排；向承包商支付工程款；向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示；
发出变更通知；审核承包商文件；为承包商提供协助和配合；准备并负责业主设备；颁发工程接收证书等。
12.《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》中，承包商的主要责任和义务包括（ ）。
A.负责承包商设备
B.发出变更通知
C.办理工程保险
D.对业主人员进行工程操作和维修培训
E.负责现场保安
【答案】ACDE
【解析】承包商的主要责任和义务：按照合同进行设计、实施和完成工程，并修补工程中的缺陷；工程完
工后应满足合同规定的预期目标；应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及设计、施工、竣工和修
补缺陷所需的人员、物资和服务；为工程的完备性、稳定性和安全性承担责任并保护环境；提供履约保证；
负责核实和解释现场数据；遵守安全程序；建立质量保证体系；编制提交月进度报告；办理工程保险；负
责承包商设备；负责现场保安；照管工程和货物；编制和提交竣工文件；对业主人员进行工程操作和维修
培训等。
13.在FIDIC设计采购施工EPC合同条件中，以下（ ）属于合同文件的内容。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.业主要求
D.明细表
E.投标书
【答案】ACDE
【解析】本题考查的是《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》典型条款分析。合同协议书、专用条件、
通用条件、业主要求、明细表、投标书、联合体保证（如投标人为联合体）、其他组成合同的文件。
14.下列（ ）属于NEC的合同系列。
A.工程施工合同
B.专业服务合同
C.工程施工分包合同
D.裁决人合同
E.不定期合同
【答案】ABCD
【解析】NEC系列合同条件主要包括：（1）工程施工合同（ECC），用于业主和总承包商之间的主合同，也
被用于总包管理的一揽子合同。（2）工程施工分包合同，用于总承包商与分包商之间的合同。（3）专业
服务合同，用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询师等之间的合同。（4）
裁决人合同，用于业主和承包商共同与裁决人订立的合同，也可用于分包和专业服务合同。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
15.下列（ ）属于工程施工合同的核心条款。
A.总则
B.雇主的主要责任
C.工期
D.测试和缺陷
E.所有权
【答案】ACDE
【解析】核心条款是施工合同的主要共性条款，包括：总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付
款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条。
16.工程施工合同主要选项条款包括（ ）。
A.选项A：带有分项工程表的标价合同
B.选项B：带有工程量清单的标价合同
C.选项C：带有分项工程表的目标合同
D.选项D：带有工程量清单的目标合同
E.选项E：管理利润补偿合同
【答案】ABCD
【解析】主要选项条款是对核心条款的补充和细化，使用者应根据需要选择适用的条款。对于主要选项条
款，可在如下6个不同合同计价模式中选择一个适用模式（且只能选择一项），将其纳入到合同条款之中：
选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表的目
标合同；选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。
17.下列（ ）属于工程施工合同文本次要选项条款。
A.通货膨胀引起的价格调整
B.母公司担保
C.按时竣工奖金
D.“伙伴关系”协议
E.保留金
【答案】ABE
【解析】在主要选项条款之后，ECC还提供了十多项可供选择的次要选项条款，包括履约保证；母公司担保；
支付承包商预付款；多种货币；区段竣工；承包商对其设计所承担的责任只限运用合理的技术和精心设计；
通货膨胀引起的价格调整；保留金；提前竣工奖金；工期延误赔偿费；功能欠佳赔偿费；法律的变化等。
18.下列关于美国建筑师学会（AIA）编制的系列标准合同文本的说法正确的有（ ）。
A.《施工合同通用条件》（A201）是施工期间所涉及各类合同文件的核心文件
B.A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商之间的合同，以及总承包商与分包商之间合同的文本
C.B系列：业主与建筑师之间合同的文本
D.B系列：建筑师与专业咨询机构之间合同的文本
E.D系列：建筑师行业的有关文件
【答案】ABCE
【解析】AIA针对不同项目管理模式和合同各方关系颁布了多个系列的合同和文件，可供使用者根据需要选
择，具体如下：（1）A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准
合同文件；（2）B系列：业主与建筑师之间的标准合同文件；（3）C系列：建筑师与专业咨询人员之间的
标准合同文件；（4）D系列：建筑师行业内部使用的文件；（5）E系列：合同和办公管理中使用的文件；抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
（6）F系列：财务管理报表；（7）G系列：建筑师企业与项目管理中使用的文件。其中，A201《施工合同
通用条件》是AIA系列合同中的核心文件。
19.AIA C191合同包括IPD多方合同标准协议和附件，附件包括（ ）。
A.专业条款
B.通用条款
C.业主标准
D.目标标准修正案
E.项目法律描述
【答案】BCDE
【解析】AIA发布了以AIA C191合同条件为代表的系列IPD合同文件。AIA C191合同包括IPD多方合同标
准协议和4个附件（通用条款、项目法律描述、业主标准、目标标准修正案），由业主、设计单位、承包
商（还可包括供应商、分包商）共同签署一份合同（AIA C191），形成多方合同型IPD模式。
20.根据IPD合同条件，任何一方提出的争议应提交到由（ ）所组成的争议处理委员会协商解决。
A.业主
B.设计单位
C.承包商
D.工程师
E.项目中立人
【答案】ABCE
【解析】本题考查的是AIA系列合同及CM和IPD合同模式。在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争
议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成的争议处理委员会协商解
决，项目中立人由参与各方共同指定。
21.IPD合同中，将整个项目实施过程分为8个阶段，以下属于项目划分阶段的有（ ）。
A.概念阶段
B.采购分包阶段
C.准备阶段
D.施工阶段
E.机构审查阶段
【答案】ABDE
【解析】本题考查的是AIA系列合同及CM和IPD合同模式。概念阶段；标准设计阶段；详细设计阶段；执
行文件阶段；机构审查阶段；采购分包阶段；施工阶段；竣工收尾阶段。
22.资金风险主要是指承包商在国际工程中遭遇（ ）所引发的风险。
A.资金紧缺
B.支付困难
C.使用资金不平衡
D.资金链断裂
E.合同履行不当
【答案】ABCD
【解析】资金风险主要是指承包商在国际工程中遭遇资金紧缺、支付困难、使用资金不平衡、资金链断裂
所引发的风险。国际工程承包市场上有大量项目缺乏可靠融资渠道，业主方筹资困难、支付能力弱，在建抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
项目还款困难、断贷、项目烂尾，承包商垫付大笔资金、承包商实际收益与预期收益明显偏离等。这些都
给中国国际工程承包企业带来巨大风险。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
10.1 建筑信息模型（BIM）及其在工程项目管理中的应用
一、多项选择题
1.建筑信息模型的基本特征有（ ）。
A.模型操作的可视化
B.模型信息的完备性
C.模型信息的关联性
D.模型信息的一致性
E.模型信息的静态性
【答案】ABCD
【解析】建筑信息模型的基本特征如下：模型操作的可视化、模型信息的完备性、模型信息的关联性、模
型信息的一致性、模型信息的动态性、模型信息的可拓展性。
2.以下属于建设单位职责的有（ ）。
A.组织策划项目BIM实施策略，确定项目的BIM应用目标、应用要求，并落实相关费用
B.委托工程项目BIM总协调方
C.与各参与方签订合同
D.接收通过审查的BIM交付模型和成果档案
E.组织开展对各参与方的BIM工作流程的培训
【答案】ABCD
【解析】建设单位职责：
1）组织策划项目BIM实施策略，确定项目的BIM应用目标、应用要求，并落实相关费用。
2）委托工程项目BIM总协调方。BIM总协调方可以为满足要求的建设单位相关部门、设计单位、施工单位
或第三方咨询机构。
3）与各参与方签订合同。
4）接收通过审查的BIM交付模型和成果档案。
3.以下属于BIM总协调方职责的有（ ）。
A.制定项目BIM应用方案，并组织管理和贯彻实施
B.BIM成果的收集、整合与发布
C.根据建设单位BIM应用的实际情况，可协助其开通和辅助管理维护BIM项目协同平台
D.组织开展对各参与方的BIM工作流程的培训
E.接受BIM总协调方和施工总承包方的监督，并对其提出的审查意见及时整改落实
【答案】ABCD
【解析】BIM总协调方职责
①制定项目BIM应用方案，并组织管理和贯彻实施。
②BIM成果的收集、整合与发布，并对项目各参与方提供BIM技术支持；审查各阶段项目参与方提交的BIM
成果并提出审查意见，协助建设单位进行BIM成果归档。
③根据建设单位BIM应用的实际情况，可协助其开通和辅助管理维护BIM项目协同平台。
④组织开展对各参与方的BIM工作流程的培训。
⑤监督、协调及管理各分包单位的BIM实施质量及进度，并对项目范围内最终的BIM 成果负责。
4.以下属于专业分包单位职责的有（ ）。抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
A.监督、协调及管理各分包单位的BIM实施质量及进度，并对项目范围内最终的BIM 成果负责
B.利用BIM技术辅助现场管理施工，安排施工顺序节点，保障施工流水合理，按进度计划完成各项工程目
标
C.分包单位项目BIM负责人负责内外部的总体沟通与协调，组织分包施工BIM 的实施工作
D.接收施工总承包的施工BIM模型，并基于该模型，完善分包施工BIM模型
E.配置BIM团队
【答案】BCDE
【解析】专业分包单位职责：
①配置BIM团队，并根据项目BIM应用方案和项目施工BIM实施方案的要求，提供BIM成果，并保证其正
确性和完整性。
②接收施工总承包的施工BIM模型，并基于该模型，完善分包施工BIM模型，且在施工过程中及时更新，
保持适用性。
③根据项目BIM应用方案和项目施工BIM实施方案编写分包项目施工BIM实施方案，并完成分包项目施工
BIM实施方案制定的各应用点。
④分包单位项目BIM负责人负责内外部的总体沟通与协调，组织分包施工BIM 的实施工作。
⑤接受BIM总协调方和施工总承包方的监督，并对其提出的审查意见及时整改落实。
⑥利用BIM技术辅助现场管理施工，安排施工顺序节点，保障施工流水合理，按进度计划完成各项工程目
标。
10.2 智能建造与智慧工地
一、单项选择题
1.以下关于智能建造的基本特征的说法，错误的是（ ）。
A.智能建造应以新一代信息技术融合应用为基础
B.智能建造应以实现数字化集成设计、精益化生产施工、工业化组织管理为核心
C.数智化管控平台和建筑机器人是智能建造的重要支撑和核心内容
D.智能建造应以增加对人的依赖，实现安全建造，提高品质、效率和效益，助力数字交付为目标，这是发展
智能建造的最终目标
【答案】D
【解析】智能建造应以减少对人的依赖，实现安全建造，提高品质、效率和效益，助力数字交付为目标，
这是发展智能建造的最终目标。
2.（ ）是智慧工地的基础。
A.感知层
B.网络层
C.应用层
D.理论层
【答案】A
【解析】感知层：这一层是智慧工地的基础，主要包括各种传感器、监控设备、无人机等终端设备。这些
设备负责实时感知和收集工地上的各种数据，包括人员、机械设备、物资、环境等各个方面的信息。这些
数据是智慧工地运行和决策的基础。
3.（ ）是智慧工地的数据通道和处理中枢，它起到桥梁和枢纽的作用。
A.感知层抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
B.网络层
C.应用层
D.理论层
【答案】B
【解析】网络层：这一层是智慧工地的数据通道和处理中枢，它起到桥梁和枢纽的作用，连接感知层和应
用层，保证数据的高效流动和准确处理。包括4G网络、5G网络、光纤通信、卫星通信和物联网管理中心
等网络设备和技术，它们保证了数据的高速、稳定的传输，使得数据能够实时、准确地传送到需要的地方。
此外，这一层还包括云计算、大数据等技术，它们负责对收集到的大量数据进行存储、处理和分析，为上
层应用提供支持。
4.（ ）是智慧工地的核心，主要包括各种基于数据的智能应用。
A.感知层
B.网络层
C.应用层
D.理论层
【答案】C
【解析】应用层：这一层是智慧工地的核心，主要包括各种基于数据的智能应用。这些应用利用网络层处
理和分析的数据，提供各种智能化的管理和服务，包括人员管理、机械设备管理、物资管理、环境与能耗
管理、视频监控管理、施工过程检测与监测管理等。这些应用不仅提高了工地的效率和安全性，也为管理
者提供了全面、准确的工地状态信息，帮助他们做出科学的决策。
二、多项选择题
1.感知层主要包括（ ）。
A.传感器
B.监控设备
C.无人机
D.4G网络
E.5G网络
【答案】ABC
【解析】感知层：这一层是智慧工地的基础，主要包括各种传感器、监控设备、无人机等终端设备。这些
设备负责实时感知和收集工地上的各种数据，包括人员、机械设备、物资、环境等各个方面的信息。这些
数据是智慧工地运行和决策的基础。
2.网络层包括（ ）。
A.4G网络
B.5G网络
C.光纤通信
D.卫星通信
E.无人机
【答案】ABCD
【解析】网络层：这一层是智慧工地的数据通道和处理中枢，它起到桥梁和枢纽的作用，连接感知层和应
用层，保证数据的高效流动和准确处理。包括4G网络、5G网络、光纤通信、卫星通信和物联网管理中心等
网络设备和技术，它们保证了数据的高速、稳定的传输，使得数据能够实时、准确地传送到需要的地方。
此外，这一层还包括云计算、大数据等技术，它们负责对收集到的大量数据进行存储、处理和分析，为上抖音：建造师@宿吉南 视频号：建造师宿吉南
抖音：宿吉南二级建造师 微信公众号：建造师宿吉南
层应用提供支持。
3.智慧工地硬件设施包括（ ）。
A.传感器
B.自动识别装置
C.网关
D.数据处理软件
E.数据分析软件
【答案】ABC
【解析】智慧工地硬件设施是智慧工地的物理基础，包括但不限于传感器、自动识别装置、网关、路由器、
服务器和显示屏等设备。这些设备负责收集、传输和处理工地的各类信息，为智慧工地的决策提供数据支
持。
智慧工地软件设施是智慧工地的技术支撑，主要有数据处理软件、数据分析软件和数据显示软件，包括但
不限于工程管理、设计协作、任务分配、安全检查、资源优化等方面的应用程序和系统。这些软件负责处
理、分析和显示收集到的数据，为智慧工地的管理提供技术支持。
