文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
第第0011讲讲 22002244年年真真题题解解析析（（一一））
一一、、单单选选题题
1.关于居住权的说法，正确的是（ ）。
A．当事人应当采用书面形式订立居住权合同
B．居住权自居住权合同生效时设立
C．居住权可以继承
D．居住权人有权出租设立居住权的住宅
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A选项正确，设立居住权，当事人应当采用书面形式订立居住权合同。
B选项错误，居住权自登记时设立。
C选项错误。居住权不得转让、继承。
D选项错误。设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外。
2.关于占有的说法，正确的是（ ）。
8
7
A．在施工过程中，施工企业对施工1场地的占有属于自主占有
9
4
8
B．在施工过程中，建设单位对信施3工场地的占有属于他主占有
微
C．在施工过程中，施工企业系对施工场地的占有属于恶意占有
联
题
D．占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
押
准
【【答答案案】】D 精
【【解解析析】】AC选项错误；施工企业对施工场地的占有属于他主占有。
B选项错误；在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于自主占有；
3.关于专利权的说法，正确的是（ ）。
A．授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性
B．《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C．发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D．外观设计专利权的期限为10年
8
7
【【答答案案】】B 9 1
4
8
3
【【解解析析】】A错误。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造信性和实用性。除了新颖性
微
外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。 系
联
一
B正确，发明创造是指发明、实用新型和外观设计 唯
C错误，发明专利权的期限自申请日起计算
D错误，外观设计专利权的期限为15年
4.关于侵犯商业秘密的说法，正确的是（ ）。
A．第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业秘密仍获取该商业秘密的，不构
成侵犯商业秘密
B．经营者违反保密义务，披露其所掌握的商业秘密属于侵犯商业秘密
C．受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额，应当按照侵权人因侵权所获得的利益确定
D．在侵犯商业秘密案件的民事审判程序中，商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误：第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施
上述所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。
C选项错误：侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成损害的，应当依法承担民事责任，受到损害的商
1 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
业秘密权利人的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定
D选项错误：在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主
张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯。
5.关于产品责任的说法，正确的是（ ）。
A．因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人仅可向产品的销售者请求赔偿
B．因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输者请求赔偿
C．明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人死亡的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿
D．产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的，生产者、销售者不承担责任
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误：因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也
可以向产品的销售者请求赔偿。
B选项错误；因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、
销售者赔偿后，有权向第三人追偿。
D选项错误：产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回
等补救措施；未及时采取补救措施或者补7 8救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责
1
9
4
任。依据规定采取召回措施的，生产者3 8、销售者应当负担被侵权人。因此支出的必要费用。
信
微
C选项正确：明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前述规定采取有效补救措施，造成他
系
联
人死亡或者健康严重损害的，题被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
押
6.根据《消防法》规定准，单位的消防安全责任人是（ ）
精
A．单位实际控制人
B．单位安全部门负责人
C．单位行政部门负责人
D．单位主要责任人
【【答答案案】】D
【【解解析析】】《消防法》明确规定了单位的主 要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安
全工作全面负责。
8
7.关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正 确的是（ ）
1
7
9
A．工程监理单位可以转让工程监理业务
信
3 8
4
微
B．工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属 关系 系
联
C．未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用 一
唯
D．未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款
【【答答案案】】B
【【解解析析】】工程监理单位不可以转让工程监理业务；A错误
未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进
行下一道工序的施工。C错误
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。D错误
8.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）
A．编制建筑危重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
B．将建筑起重机械安装、拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门审核
C．安装单位的技术负责人应当进行现场监督和定期巡查
D．组织安全施工技术交底并签字确认
【【答答案案】】D
2 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【【解解析析】】A选项错误；按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工
程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；
B选项错误：将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间
等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
C选项错误：安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当
定期巡查。
9.关于无障碍环境建设保障措施的说法，正确的是（ ）
A．文明城市创建活动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容
B．残疾人联合会有权修改涉及无障碍环境建设的标准
C．地方结合本地实际制定的地方无障碍环境建设标准应当高于国家标准的相关技术要求
D．中等职业学校应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A选项正确：文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园等创建活动，应当将无
障碍环境建设情况作为重要内容。
8
B选项错误：残疾人联合会、老龄协会7等组织可以依法提出制定或者修改无障碍环境建设标准的建
1
9
4
议。 3 8
信
微
C选项错误；地方结合本地实系际制定的地方标准不得低于国家标准的相关技术要求。
联
D选项错误：国家鼓励高等题学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍
押
准
环境建设理论研究、国际交流和实践活动。
精
10.下列情形中，应当判 定为施工安全管理重大事故隐患的是（ ）
A．建筑施工特种作业人员 未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
B．施工企业未取得安全生产许 可证
C．施工从业人员未取得安全生产 考核合格证书从事相关工作
D．分部分项工程未编制、未审核专项 施工方案
【【答答案案】】A
【【解解析析】】依据《关于印发<房屋市政工程生产 安全重大事故隐患判定标准(2022版)〉的通知》(建质
8
规〔2022〕2号)规定： 1 7
9
8
4
A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业 人员操作资格证书上信 3岗作业
微
B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅 自从事建筑施系工活动；擅自施工的。（没证还
联
擅自作业的才算）
唯
一
C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安 全 生产管理人员未取得安全生产考核合
格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）
D选项不属于：危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家
对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。（危险性较大的没有
编制）
11.根据《水污染防治法》禁止设置排污口的是（ ）
A．风景名胜区水体
B．货运码头
C．饮用水水源保护区内
D．具有特殊经济文化价值的水体
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《水污染防治法》在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。
3 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
12.甲施工企业向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款300万元，甲按约定向乙支付了定金70万元。
后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲可以要求乙返还的最高金额为（ ）
A．130万元
B．140万元
C．120万元
D．70 万元
【【答答案案】】A
【【解解析析】】定金中起法律效力的部分有300×20%=60万，甲可以主张的部分：赔偿双倍定金，返还超出
定金法律效力部分：60×2+10=130万元。
13.人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件，可以适用简易程序的
是（ ）
A．发回重审的案件
B．按照审判监督程序再审的案件
C．被诉行政行为经过听证程序的案件
8
D．属于政府信息公开的案件 7
1
9
4
【【答答案案】】D 3 8
信
微
【【解解析析】】D选项正确；人民法系院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议
联
不大的，可以适用简易程序：题(1)被诉行政行为是依法当场作出的；(2)案件涉及款额2000元以下的；(3)
押
准
属于政府信息公开案件的。
精
14.关于工资支付时间保 障的说法，正确的是（ ）
A．工资必须在每月的前5个 工作日内支付
B．实行周、日、小时工资制的 ，工资可按周、日、小时支付
C．如遇节假日，工资应当在节假 日结束后的第一个工作日支付
D．工资至少每2个月支付1次
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误，根据《工资支付暂行规 定》,工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付。
8
B选项正确，实行周、日、小时工资制的可按周 、日、小时支付工资。 1 7
9
8
4
C选项错误，如遇节假日或休息日，则应提前在最近 的工作日支付。 信 3
微
D选项错误，工资至少每月支付一次。 系
联
15.关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）
唯
一
A．当事人可以约定仲裁庭由5名仲裁员组成
B．仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成
C．仲裁庭由当事人组建，仲裁员采取随机抽取方式确定
D．首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
【【答答案案】】B
【【解解析析】】B选项正确：《仲裁法》规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。在我国，仲裁
庭的组成形式有两种，即合议仲裁庭和独任仲裁庭。
16.企业未按照要求提供企业信用档案信息的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门有权作
出的行政处罚决定是（ ）
A．没收违法所得
B．责令赔偿损失
C．责令限期改正
4 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．罚金
【【答答案案】】C
【【解解析析】】《建筑业企业资质管理规定》规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正
的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。
17.关于契税的说法，正确的是（ ）
A．契税的具体税率，由省、自治区、直辖市人民政府决定
B．以偿还债务方式转移土地、房屋权属的，免征契税
C．房屋互换的，契税的计税依据为所互换的房屋价格的差额
D．婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的，征收契税
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误，契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在前述规定的税率幅度
内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。
B选项错误，以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规
8
定征收契税。 7
1
9
4
C选项正确，契税的计税依据包含3 8土地使用权互换、房屋互换，为所互换的土地使用权、房屋价格的
信
微
差额。 系
联
D选项错误，婚姻关系存续题期间夫妻之间变更土地、房屋权属免征契税。
押
准
18.某建设工程施工中发现现地下古墓，立即报告了当地文物部门，如无特殊情况，文物行政部门接到
精
报告后应当（ ）
A．在12小时内赶赴现场， 并在3日内提出处理意见
B．在24小时内赶赴现场，并在 7日内提出处理意见
C．在24小时内赶赴现场，并在3日 内提出处理意见
D．在24小时内赶赴现场，并在5日内 提出处理意见
【【答答案案】】B
【【解解析析】】在进行建设工程或者在农业生产中 ，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报
8
告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如 无特殊情况，应当在24小时1 7内赶赴现场，并在7日内
9
8
4
提出处理意见。 信 3
微
19.下列行政诉讼案件件中，由中级人民法院受理的一审 案件是（ 系）
联
A．知识产权案件
唯
一
B．省公安厅作为被告的案件
C．乡镇人民政府作为被告的案件
D．县级人民政府作为被告的案件
【【答答案案】】D
【【解解析析】】中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作
的行政行为提起诉讼的案件；(2)海关处理的案件；(3)本辖区内重大、复杂的案件；(4)其他法律规定由
中级人民法院管辖的案件。高级人民法院管辖本辖区内重大、复杂的第一审行政案件。最高人民法院管
辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案件。
20.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的是（ ）
A．延期手续由原安全生产许可证颁颁发管理机关办理
B．安全生产许可证的有效期为5年
C．安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满后3个月内申请延期
5 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．未发生重大安全事故的，安全生产许可证有效期满时自动延期
【【答答案案】】A
【【解解析析】】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，安全生产许可证的有效期为3年；B选项
错误。
安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办
理延期手续。A选项正确。C选项错误。
企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生
产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延
期3年。D选项错误。
21.下列行为中，属于违法分包的是（ ）
A．专业承包单位未派项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员
的
B．专业作业承包人承包包范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承单位
的“管理费”之外的全部工程价款的
8
C．专业作业的发包单位不是该工程承7包单位的
1
9
4
D．专业作业承包人除计劳务作业3 8费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转
信
微
材料费用的 系
联
【【答答案案】】D 题
押
准
【【解解析析】】A．B．C选项属于转包，
精
D选项属于违法分包，依 据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条列举了以
下违法分包的情形：(6)专业作 业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机
械设备、主要周转材料费用的。
22.尚未制定法律，行政法规的， 国务院部门规章规定的违反行政管理秩序的行为，可以设定的行政
处罚的是（ ）
A．行政拘留
B．责令停产停业
8
C．警告 1 7
9
8
4
D．没收违法所得 信 3
微
【【答答案案】】C 系
联
【【解解析析】】尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对 违反行
唯
政一管理秩序的行为，可以设定警警
告告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。
23.施工企业在将隔震减震装置用于建设工程前进行取样时的监督单位为（ ）。
A．住房城乡建设主管部门
B．设计单位或者检测机构
C．负有安全生产监督管理职责责的部门
D．建设单位或者工程监理单位
【【答答案案】】D
【【解解析析】】隔震减震装置用于建设工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取
样，送建设单位委托的具有相应建设工程质量检测资质的机构进行检测。禁止使用不合格的隔震减震装
置。
24.关于人民调解的说法，正确的是（ ）。
A．经人民调解委员会调解达成的调解协议，当事人有权申请强制执行
6 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力
C．经人民调解委员会调解达成调解协议后，一方当事人有权向人民法院申请司法确认
D．未经人民调解委员会调解的，不得提起民事诉讼
【【答答案案】】B
【【解解析析】】经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定履行。没
有强制执行力;A错误
经人民调解委员会调解达成调解协议后，当事人之间就调解协议的履行或者调解协议的内容发生争
议的，一方当事人可以向人民法院提起诉讼。B正确；
应该是双方当事人；C错误；
调解不是诉讼的前置程序；D错误
25.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工
伤，关于工伤认定举证的说法，正确的是（ ）。
A．由职工或者其近亲属承担举证责任
B．由用人单位承担举证责任
8
C．由社会保险行政部门依职权调查取7证
1
9
4
D．由人民法院依职权调查取证 3 8
信
微
【【答答案案】】B 系
联
【【解解析析】】职工或者其近亲题属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
押
准
26.关于建设工程质量保证金预留的说法，正确的是（ ）。
精
A．发包人应当按照合同 约定方式预留建设工程质量保证金，建设工程质量保证金总预留比例不得高
于工程价款结算总额的2%
B．在工程项目竣工前，已经缴 纳履约保证金的，发包人不得同时预留建设工程质量保证金
C．合同约定由承包人以银行保函 替代预留建设工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算
总额的 1.5%
D．采用工程质量保证担保的，发包人可 以同时预留建设工程质量保证金
【【答答案案】】B
8
【【解解析析】】质量保证金总预留比例不得高于工程价 款结算总额的3%,A错误； 1 7
9
8
4
在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包 人不得同时预留工程信质3量保证金。B正确。
微
采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式 的，发包人不系得再预留保证金。
联
CD错误
唯
一
27.下列文物中，可以属于私人所有的是（ ）
A．古文化遗址
B．古墓葬
C．祖传的字画
D．石窟寺
【【答答案案】】C
【【解解析析】】根据《文物保护法》,古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有；
28.关于劳动争议仲裁委员会设立的说法，正确的是（ ）
A．直辖市人民政府可以决定在区、县设立
B．按照行政区分层层设立
C．省、自治区人民政府只能决定在设区的市设立
D．设区的市仅能设立1个劳动仲裁委员会
7 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【【答答案案】】A
【【解解析析】】B选项错误；劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立。。
C选项错误；劳动争议仲裁委员会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区
人民政府可以决定在市、县设立；
D选项错误；直辖市人民政府可以决定在区、县设立。直辖市、设区的市也可以设立一个或者若干个
劳动争议仲裁委员会。
29.施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离
作业场所，体现作业人员的主要权利是（ ）
A．施工作业危险的知情权
B．紧急避险权
C．对危险行为的检举权
D．请求民事赔偿权
【【答答案案】】B
【【解解析析】】紧急避险权：《安全生产法》规定，从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权
8
停止作业或者在采取可能的应急措施后撤7离作业场所。
1
9
4
30.承包人起诉发包人支付工程价3 8款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭的，人民法院的
信
微
下列做法中，正确的是（ ）系
联
A．承包人拒不到庭的，缺题席判决
押
准
B．第三人拒不到庭的，裁定中止案件审理
精
C．证人拒不到庭的，按 撤诉处理
D．发包人拒不到庭的，缺 席判决
【【答答案案】】D
【【解解析析】】承包人起诉发包人，发包 人为被告。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经
法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。故 本题选D
31.关于建设工程档案资料的说法，正确 的是（ ）。
A．工程竣工验收后6个月内，应当向城建档 案馆报送一套符合规定的建设工程档案
8
B．电子档案签署了具有法律效力的电子印章或 者电子签名的，也应当移交相1 7应纸质档案
9
8
4
C．组织竣工验收时，应当组织对工程档案进行验收 信 3
微
D．改建工程应当重新编制建设工程档案，并按时报送 系
联
【【答答案案】】C
唯
一
【【解解析析】】A选项错误；《城市建设档案管理规定》中规定，建 设 单位应当在工程竣工验收后3个月
内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。
B选项错误；电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。
C选项正确；在组织竣工验收时，应组织对工程档案进行验收，验收结论应在工程竣工验收报告、专
家组竣工验收意见中明确。
D选项错误；对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补
充和完善原建设工程档案。凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后
三个月内向城建档案馆报送。
32.对下列行政行为不服，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服，方可
以向人民法院提起行政诉讼的是（ ）。
A．行政机关作出的确认自然资源所有权的决定
B．行政机关作出的行政强制执行决定
8 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．行政机关作出的吊销资质证书处罚决定
D．申请政府信息公开，行政机关不予公开
【【答答案案】】D
【【解解析析】】有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服
的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：(4)申请政府信息公开，行政机关不予公开；
33.根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任是（ ）
A．注销资质证书
B．罚金
C．行政拘留
D．吊销资质证书
【【答答案案】】D
【【解解析析】】《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，
依法追究刑事责任。
34.根据《仲裁法》，下列纠纷中，能够约定仲裁的是（ ）
8
A．婚姻纠纷 7
1
9
4
B．融资租赁合同纠纷 3 8
信
微
C．继承纠纷 系
联
D．监护纠纷 题
押
准
【【答答案案】】B
精
【【解解析析】】下列纠纷不能 仲裁：①婚姻、收养、监护、抚抚养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理
的行政争议。
35.关于建造师基本权利和义务 的说法，正确的是（ ）
A．接受继续教育是其权利而非义 务
B．在本人执业活动中形成的文件上签 字是其义务而非权利
C．本人的注册证书应当交由聘用单位保 管
D．协助注册管理机关完成相关工作是其义务
8
【【答答案案】】D 1 7
9
8
4
【【解解析析】】A选项错误，接受继续教育既是其权利也是 其义务 信 3
微
B选项错误，在本人执业活动中形成的文件上签字是其 权利 系
联
C选项错误，本人的注册证书应当由本人保管
唯
一
第第0022讲讲 22002244年年真真题题解解析析（（二二））
36.甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同，劳动合同解除前12个月王某的月平均工
资为2.3万元，该公司职工月平均工资0.8万元，甲所在设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月
平均工资为0.65万元。根据《劳动合同法》，甲应当向王某支付的经济补偿是（ ）。
A．34.5万元
B．12万元
C．23.4万元
D．9.75万元
【【答答案案】】C
【【解解析析】】经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3
9 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过
12年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前12个月的平均工资。故赔偿金额为：
0.65*3*12=23.4万元
37.根据《民法典》，关于承揽合同履行的说法，正确的是（ ）
A．定作人验收并受领承揽物或者工作成果的，免除承揽人的瑕疵担保责任
B．定作人不履行协助义务的，承揽人可以直接解除合同
C．定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
D．承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误，工作成果的瑕疵担保义务。承揽人交付的工作成果应当符合合同约定或法定的
质量要求，否则，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报酬、赔偿损失等违约责任。
B选项错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内
履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。
C选项正确，定作人的任意解除权。定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失
的，应当赔偿损失。 7 8
1
9
4
D选项错误，定作人的法定解除权3 8。承揽人未经定作人同意将主要承揽工作交由第三人完成的，定作
信
微
人可以解除合同。
系
联
38.关于施工合同工期顺延题的说法，正确的是（ ）。
押
A．隐蔽工程在隐蔽之前准，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延工期
精
B．承包人虽未取得工期 顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，承包人以此
为由主张工期顺延的，人民法院 应当予以支持
C．建设工程竣工前，当事人对 工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间不计入顺延工
期期间
D．当事人约定承包人未在约定期限内 提出工期顺延视为工期不顺延、承包人提出合理抗辩的，工期
仍不可顺延
【【答答案案】】A
8
【【解解析析】】隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知 发包人检查。发包人没有及
1
7时检查的，承包人可以
9
顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。A 选 项正确。
信
3 8
4
微
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适 用法律问题的系解释(一)》规定，当事人约定
联
顺延工期应当经发包人或者监理人签证等方式确认，承包人虽未取得工一期顺延的确认，但能够证明在合
唯
同约定的期限内向发包人或者监理人申请过工期顺延且顺延事由 符 合 合同约定，承包人以此为由主张工
期顺延的，人民法院应予支持。B选项错误。
建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期
间。C选项错误。
当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包人
在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。D选项错误。
39.关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）
A．应当通过聘用单位提出申请
B．初始注册的条件与建造师资格考试的条件相同
C．取得证书的人员可以受聘于2个相关单位
D．建造师初始注册通过备案完成
【【答答案案】】A
10 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【【解解析析】】《注册建造师管理规定》规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设
计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位
工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。
40.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，该施工企业的行为构成
（ ）。
A．重大劳动安全事故罪
B．强令违章冒险作业罪
C．重大责任事故罪
D．工程重大安全事故罪
【【答答案案】】D
【【解解析析】】工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规
定，降低工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
41.女大学生林某被企业录用后，主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》，企业可以满
足她的要求，但不得安排其从事的是（ ）。
8
A．矿山井下作业 7
1
9
4
B．高处作业 3 8
信
微
C．低温、冷水作业 系
联
D．夜班工作 题
押
准
【【答答案案】】A
精
【【解解析析】】根据《女职工 劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作业；②体
力劳动强度分级标准中规定的第 四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次以上、每次负重超过20公斤
的作业，或者间断负重、每次负重 超过25公斤的作业。
42.关于刑罚的说法，正确的是（ ）
A．拘役是刑法主刑的一种
B．罚款是刑罚附加
C．附加刑不得独立适用
8
D．没收资产是刑罚主刑的一种 1 7
9
8
4
【【答答案案】】A 信 3
微
【【解解析析】】 系
联
B选项错误：罚金是刑罚附加。
唯
一
C选项错误：附加刑可以独立适用
D选项错误：没收资产是刑罚附加刑的一种
43.计算增值税应纳税额时，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。
A．自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的
增值税额
B．从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C．从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
D．非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固有资产)、劳务和交通运输服务
【【答答案案】】D
【【解解析析】】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。(1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税
项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不动产。(2)非正常损失的购进货
物，以及相关的劳务和交通运输服务。(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定
11 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
资产)、劳务和交通运输服务。(4)国务院规定的其他项目。
44.在噪声敏感建筑物集中区域因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房城乡建
设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并（ ）。
A．向附近居民支付赔偿费用
B．报经应急管理部门审批
C．经居民小区业主委员会同意
D．在施工现场显著位置公示
【【答答案案】】D
【【解解析析】】在噪声敏感建筑物集中区域，禁止夜间进行产生噪声的建筑施工作业，但抢修、抢险施工
作业，因生产工艺要求或者其他特殊需要必须连续施工作业的除外。因特殊需要必须连续施工作业的，
应当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并在
施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
45.下列安全中，属于设计单位建设工程安全责任的是（ ）
A．处理施工安全事故隐患
B．向施工企业提供真实、准确和完整7 8的有关资料
1
9
4
C．审查安全技术措施 8
3
信
D．对采用新结构的建设工程在微设计中提出预防生产安全事故的措施建议
系
联
【【答答案案】】D 题
押
【【解解析析】】设计单位的安准全责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；（2）明确
精
施工安全关键点并提出指导 意见；（3）对“三新”等工程的施工安全提出措施建议；（4）对工程设计
成果负责。
46.下列民事诉讼案件中，实行 两审终审制度的是（ ）
A．实现担保物权案件
B．建设工程施工合同案件
C．确认调解协议案件
D．小额诉讼案件
【【答答案案】】B
1
7 8
9
【【解解析析】】两审终审的例外情况：(1)最高人民法院 的 判决、裁定，是发生
信
3法8
4
律效力的判决、裁定；
微
(2)选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民 无民事行为能系力或者限制民事行为能力案件、
联
认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别一程序的案件，实行一审终审；(3)
唯
小额诉讼案件，实行一审终审。故选B
47.下列事项中，属于申请领取施工许可证条件的是（ ）。
A．已向建设单位提交履约保证金
B．施工场地已经基本具备施工条件
C．已经在中标候选人公示期内
D．建设资金已经落实
【【答答案案】】B
【【解解析析】】施工许可证的申请条件:
1.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续
2.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证
3.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求
4.已经确定施工企业
12 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺
书，施工图设计文件已按规定审查合格
6.有保证工程质量和安全的具体措施
48.关于乡村建设规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A．在村庄规划区内进行公益事业建设，申请乡村建设规划许可证的可以是个人
B．在村庄规划区内进行乡镇企业建设，不必申请乡村建设规划许可证
C．在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政府核发乡村建设
规划许可证
D．在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可证证
【【答答案案】】A
【【解解析析】】建设单位或者个人在取得乡村建设规划许可证后，方可办理用地审批手续。A正确；
需要申请乡村建设规划许可证；B错误
在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由 省、自治区、直辖
市制定。发证也不是政府，而是规划主管部门；C错误
8
确需占用农用地的，应当依照《土地7管理法》有关规定办 理农用地转用审批手续后，由城市、县人
1
9
4
民政府城乡规划主管部门核发乡村建设3 8规划许 可证。D错误；
信
微
49.关于建设工程开标的说法系，正确的是（ ）。
联
A．开标应当在招标文件确题定的提交投标文件截止时间之后公开进行
押
准
B．开标由招标人主持,邀请投标人推选的代表参加
精
C．开标地点应当为招标 文件中预先确定的地点
D．开标过程可以根据需要 进行记录
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A错误，开标应当在招标 文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B错误，开标由招标人主持，邀请所有 投标人参加。
C正确开标由招标人主持，邀请所有投标 人参加。
D错误，开标过程应当记录，并存档备查。
8
50.关于分包工程生产安全事故报告的说法，正 确的是（ ）。 1 7
9
8
4
A．事故现场有关人员应当在合理时间内报告本单位 负责人 信 3
微
B．单位负责人应当立即如实报告当地负有安全生产监 督管理职责的系部门
联
C．由分包单位负责级上报事故
唯
一
D．事故报告后应当每4小时补报一次
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A选项错误。《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员
应当立即报告本单位负责人。
B选项正确。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少
人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门，不得
隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。
C选项错误。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
D选项错误。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化的，应当及时补
报。
51.关于框架协议采购的说法，正确的是（ ）。
A．框架协议采购可以确定1名或者多名入围供应商
13 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
C．框架协议采购需求在框架协议有效期内可以变动
D．封闭式框架协议入围供应商可以随时时退出框架协议
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A正确，框架协议采购可以确定一名或多名入围供应商。
B错误，封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
C错误，框架协议采购需求在框架协议有效期内不得变动。
D错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。开放式
框架协议入围供应商可以随时申请退出框架协议。
52.建设工程竣工后，应当及时组织验收的主体是（ ）。
A．总承包单位
B．建设单位
C．监理单位
D．质量监督机构
8
【【答答案案】】B 7
1
9
4
【【解解析析】】《民法典》规定，建设工3 8程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁发的施工
信
微
验收规范和质量检验标准及时进行系验收。验收合格的，发包人应当按照约定支付价款，并接收该建设工
联
程。 题
押
准
53.从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人
精
的外，补偿主体为（ ） 。
A．建筑物全体业主
B．物业服务企业
C．可能加害的建筑物使用人
D．居民委员会
【【答答案案】】C
【【解解析析】】经调查难以确定具体侵权人的，除 能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使
8
用人给予补偿。 1 7
9
8
4
54.根据《保险法》》，下列行为中，属于保险人义务 的是（ ）。 信 3
微
A．保险事故发生后的及时通知义务 系
联
B．对保险人责任免除条款的明确说明义务
唯
一
C．保险事故发生时采取必要措施防止或者减少保险标的损失 的 义务
D．保险标的危险程度增加时的及时通知义务
【【答答案案】】B
【【解解析析】】订立保险合同，保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容；保险合同中规定有关保险
人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确 说明，
55.下列情形中，对方当事人可以行使施工合同法定解除权的是（ ）。
A．承包人将建设工程转包的
B．发包人迟延支付工程款的
C．承包人采购不合格材料，监理人拒绝该材料进场的
D．在保修期内，承包人未能在合理期限对工程缺陷进行修复的
【答案】A
【【解解析析】】有下列情形之一的，当事人可以解除合同：(1)因不可抗力致使不能实现合同目的；(2)在
14 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
履行期限届满前，当事人一方明确表示或者以自己的行为表明不履行主要债务；(3)当事人一方迟延履行
主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行；(4)当事人一方迟延履行债务或者有其他违约行为致使不能
实现合同目的；(5)法律规定的其他情形。以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除
合同，但是应当在合理期限之前通知对方。
56.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（ ）。
A．非法人组织不得为保证人
B．保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起6个月
C．保证范围应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D．当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
【【答答案案】】Ｂ
【【解解析析】】A错误。有前提，以公益为目的的；
B正确，保证期间在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履行期
限届满之日起6个月。
C错误保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责任。当事人应当在保证合同中予以明确约定，当
事人没有约定的，保证的范围包括主债权7 8及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
1
9
4
D错误，保证的方式包括一般保证8和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约
3
信
定不明确的，按照一般保证承担保微证责任。
系
联
57.某施工企业与某仓储中题心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材后施工企业提取建材
押
时发现部分建材因保管不善准潮湿损坏，双方发生争议、关于该仓储合同的说法，正确的是（ ）。
精
A．施工企业向仓储中心 交付建材时合同成立
B．施工企业逾期提取建材 ，仓储中心可以直接提存建材
C．仓储中心应当对潮湿损坏的 建材承担赔偿责任
D．施工企业提前提取建材、仓储 中心应当减收仓储费
【【答答案案】】Ｃ
【【解解析析】】储存期内，因保管不善造成仓储 物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。
58.关于建筑工程中止施工的说法，正确的是（ ）。
A．中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单 位 应当报发证机关核验施工作
1
7可8证
9
B．在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应 当 自中止施工之日起3
信
个3 8
4
月内,向发证机关报告
微
C．施工企业应当按照规定做好建筑工程的维护管理工 作 系
联
D．建筑工程恢复施工时，应当经发证机关批准 一
唯
【【答答案案】】A
【【解解析析】】建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告；B错误
建设单位应当并按照规定做好建筑工程的维护管理工作；C错误；
中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。D错误；
59.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
A．违背公序良俗的合同
B．行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同
C．行为人与相对人恶意申通，损害他人合法权益订立的合同
D．第三人以胁迫迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
【【答答案案】】D
【【解解析析】】根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括：
(1)基于重大误解订立的合同
15 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
(2)一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
(3)一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
(4)一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的
60.根据保障中小企业款项支付案例，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，应当自
（ ）之日起30日内支付款项。
A．货物、工程、服务交付
B．采购合同生效
C．保修期满
D．双方确认结算金额
【【答答案案】】A
【【解解析析】】机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起
30日内支付款项
61.关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法，正确的是（ ）。
A．对建设单位或者施工现场随时进行监督检查
8
B．不得复制被检查单位有关建设工程7的文件和资料
1
9
4
C．对隔震减震装置实施抽样检测3 8
信
微
D．查封涉嫌违反抗震设防强系制性标准的施工企业
联
【【答答案案】】C 题
押
准
【【解解析析】】《建设工程抗震管理条例》规定，县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门或者其他有
精
关监督管理部门履行建设工 程抗震监督管理职责时，有权采取以下措施：(1)对建设工程或者施工现场进
行监督检查；(2)向有关单位和 人员调查了解相关情况；(3)查阅、复制被检查单位有关建设工程抗震的
文件和资料；(4)对抗震结构材料、 构件和隔震减震装置实施抽样检测；(5)查封涉嫌违反抗震设防强制
性标准的施工现场；(6)发现可能影响 抗震质量的问题时，责令相关单位进行必要的检测、鉴定。
62.因施工企业的原因致使建设工程质 量不符合约定的，发包人请求并经施工企业修理后造成逾期交
付的，施工企业（ ）
A．不承担违约责任，修理费用由施工企业承 担
8
B．应当承担缔约过失责任 1 7
9
8
4
C．应当承担违约责任 信 3
微
D．应当承担侵权责任 系
联
【【答答案案】】C
唯
一
【【解解析析】】《民法典》规定，因施工人的原因致使建设工程质量 不符合约定的，发包人有权请求施工
人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当
承担违约责任。
63.张某在甲施工企业连续工作满8年:李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不
能从事原工作;王某在甲工作2年，并被甲聘任为总经理:赵某在甲累计工作了 10年，但期间曾离职。除
劳动者提出订立固定期限劳动合同外，，应当与其订立无固定期限劳动合同的是（ ）。
A．李某
B．张某
C．王某
D．赵某
【【答答案案】】A
【【解解析析】】应当订立无固定期限劳动合同的情形有：①劳动者在该用人单位连续工作满10年的；②用
16 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满
10年且距法定退休年龄不足10年的；③连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第
39条和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。
64.关于招标方式的说法，正确的是（ ）
A．邀请招标必须向5个以上潜在投标人发出邀请
B．公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
C．邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请请不特定的法人或者其他组织投标
D．省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，均可以进行邀请招标
【【答答案案】】B
【【解解析析】】A错误，邀请招标必须向三个以上的潜在投标人发出邀请。
B正确。公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不不特特定定的法人或者其他组织投标。
C错误，邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀邀请请特定的法人或者其他组织投标。
D错误，《招标投标法》规定，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民
政府确定的地方重点项目不适宜公开招标的，经经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政
府批批准准，可以进行邀请招标。 7 8
1
9
4
65.某建筑设备公司向某施工企业8出售了一批交由承运人运输的在途二手外墙墙喷涂机器人，关于该买
3
信
微
卖合同履行的说法，正确的是（ ）
系
联
A．设备公司对机器人承担题质量瑕疵担保义务
押
B．设备公司对机器人不准承担权利瑕疵担保义务
精
C．在途机器人毁损、灭 失的风险自机器人交付时起由施工企业承担
D．因机器人不符合质量要 求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由设备公司与施
工企业共同承担
【【答答案案】】A
【【解解析析】】A正确，质量瑕疵担保，是指 出卖人就其所交付的标的物应保证其符合法定或者约定的质
量。
B错误，标的物的权利瑕疵担保义务。即除法律另有规定外，出卖人就交付的标的物，负有保证自己
拥有完整权利，第三人对此不享有全部或部分所有 权 、担保物权、租赁权、知识
1
7产8权等任何权利的义
9
务。
信
3 8
4
微
C错误，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除 当事人另有约系定外，毁损、灭失的风险自合同
联
成立时起由买受人承担。 一
唯
D错误，因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的 ， 买受人可以拒绝接受标的物或者解除
合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
66.下列情形中，施工企业负责人应当到施工现场进行带班检查的是（ ）
A．工程项目出现险情时
B．工程项目进行超过一定规模的分部分项工程施工时
C．项目负责人因故暂时离岗时
D．工程项目发现一股隐息时
【【答答案案】】A
【【解解析析】】工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应
到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带
班检查；B应该是超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时；
67.关于招标投标投诉处理的说法，正确的是（ ）。
17 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．投标人对开标有异议的，应当自知道或者应当知道之日起15日内向有关行政监督部门投诉
B．行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内决定是否受理投诉
B．投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回
D．行政监督部门应当自受理投诉之日起20个工作日内作出书书面处理决定
【【答答案案】】C
【【解解析析】】A选项错误。投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并
制作记录。BD选项错误。行政监督部门应当自收到投诉之日起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理
投诉之日起30个工作日内作出书面处理决定；
C选项正确。投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应
当予以驳回。
68.关于行政诉讼举证责任的说法，正确的是（ ）。
A．原告应当提供其向被告提出异议的证据
B．被告对作出的行政行为负有举证责任
C．在诉讼过程中，被告可以自行向原告、第三人和证人收集证据
8
D．原告应当提供证明行政行为违法的7证据
1
9
4
【【答答案案】】B 3 8
信
微
【【解解析析】】A选项错误。在起诉系被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证
联
据。 题
押
准
B选项正确。被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范
精
性文件。
C选项错误。在诉讼过程中 ，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
原告或者第三人提出了其在行 政处理程序中没有提出的理由或者证据的，经人民法院准许，被告可
以补充证据。
D选项错误。原告可以提供证明行政行 为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证
责任。
69.关于安全生产举报的说法，正确的是（ ）
8
A．由应急管理部门集中受理举报 1 7
9
8
4
B．受理的举报事项经调查核实后，根据性质和程度 决定是否形成书面材信 3料
微
C．负有安全生产监督管理职责的部门应当公开举报电 话、信箱或者系电子邮件地址等网络举报平台
联
D．涉及人员重伤的举报事项，应当由县级以上人民政府组 织核
唯
查一处理
【【答答案案】】C
【【解解析析】】《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电
话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台，受理有关安全生产的举报；受理的举报事项经调查核实
后，应当形成书面材料；需要落实整改措施的，报经有关负责人签字并督促落实。对不属于本部门职
责，需要由其他有关部门进行调查处理的，转交其他有关部门处理。涉及人员死亡的举报事项，应当由
县级以上人民政府组织核查处理。
任何单位或者个人对事故隐患或者安全生产违法行为，均有权向负有安全生产监督管理职责的部门
报告或者举报。
70.关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）。
A．代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B．代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
C．代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
18 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．代理人必须在代理权限范围内实施代理
【【答答案案】】D
【【解解析析】】A选项错误。代理人为被代理人实施的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义务关系的行
为。
B选项错误。代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利。
C选项错误。代理行为的法律后果归属于被代理人。
D选项正确。代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。
第第0033讲讲 22002244年年真真题题解解析析（（三三））
二二、、多多选选题题
71.关于需要配合建设工程进行考古发掘工作的说法，正确的（ ）。
A．应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政
部门批准
B．国务院文物行政部门在批准发掘计划前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家
8
7
的意见 1
9
4
8
C．建设单位对配合建设工程进信行3的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助
微
D．确因建设工期紧迫，对古系文化遗址急需进行抢救发掘的，由省级文物行政部门组织发掘，并同时
联
题
补办审批手续
押
准
E．确因有自然破坏危精险，对古墓葬急需进行抢救发掘的，组织发掘的部门为建设工程所在地县级人
民政府文物行政部门
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】A正确，需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政部门
在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。
B正确，国务院文物行政部门在批准前 ，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意
见。
C正确，建设单位对配合建设工程进行的考古 调查、勘探、发掘，应当予以协助，不得妨碍考古调
8
查、勘探、发掘。 9 1
7
8
4
D正确，E错误，确因建设工期紧迫或者有自然破坏 危险，对古文化遗址信、
3
古墓葬急需进行抢救发掘
微
的，由由省省、、自自治治区区、、直直辖辖市市人人民民政政府府文文物物行行政政部部门门组组织织发发掘掘 ，并同时补办系审批手续。
联
一
72.关于行政强制的说法，正确的有（ ）。 唯
A．排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
B．行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
C．尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的行政强制措施
D．尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人身自由的行政
强制制措施
E．法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A错误，行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由；(2)查封场所、设施或者财物；(3)
扣押财物；(4)冻结存款、汇款；(5)其他行政强制措施。排除妨碍、恢复原状属于侵权责任
B正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。
C正确，尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者
财物，以及扣押财物的行政强制措施。
19 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D错误，尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自
由、冻结存款及汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
E正确，法律中未设定行政强制措施的，行政法规、地方性法规不得设定行政强制措施。
73.施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定，有发生生产安全事
故的现实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责责的部门可以通知有关单位采取的措
施有（ ）。
A．停止供电
B．禁止通行
C．停止拨付资金
D．限制供应食品、药品
E．停止供应民用爆炸物品
【【答答案案】】AE
【【解解析析】】生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本
部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电、停止供应民
用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履7 8行决定。
1
9
4
74.下列费用中，列入建筑工程安3 8全防护、文明施工措施费用的有（ ）。
信
微
A．环境保护费
系
联
B．临时设施费 题
押
C．建设管理费 准
精
D．安全施工费
E．文明施工费
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】《建筑工程安全防护、文 明施工措施费用及使用管理规定》(建办〔2005〕89号)规定，建
筑工程安全防护、文明施工措施费用是由 《建筑安装工程费用项目组成》中措施费所含的文明施工费、
环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。
75.下列不良行为记录中，属于施工企业资质 不良行为的有（ ）。
8
A．未取得资质质证书承揽工程的
1
7
9
B．以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
信
3 8
4
微
C．以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中 标的 系
联
D．不按照与中标人订立的合同履行义务，情节严重的 一
唯
E．将承包的工程转包或者违法分包的
【【答答案案】】AB
【【解解析析】】资质不良行为认定标准：
(1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书
承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续
的；(5)涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的
作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。
76.民事判决执行完毕后，据以执行的判决确有错误被人民法院撤销，关于补救措施的说法，正确的
有（ ）。
A．已被执行的财产无法返还的，不再执行回转
B．人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还
C．应当提起执行异议之诉
20 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．取得财产的人拒不返还的，强制执行
E．应当在判决被撤销后6个月内提出
【【答答案案】】BD
【【解解析析】】根据《民事诉讼法》,执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人
民法院撤销的，如法院制作的先予执行裁定书、判决书、裁定书、调解书或仲裁裁决、公证债权文书等
生效并执行完毕后因确有错误被依法撤销，对已被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产
的人返还；拒不返还的，强制执行。执行回转，是对作为执行依据的法律文书确有错误而设立的补救制
度，旨在恢复原状，维护当事人合法权益。
77.企业申请建筑业企业资质升级，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情形有（
）。
A．超越本企业资质等承揽工程
B．未依法纳税
C．未依法履行工程质量保修义务
D．未取得施工许可证擅自施工
8
E．未按照规定缴纳社会保障资金 7
1
9
4
【【答答案案】】ACD 3 8
信
微
【【解解析析】】有下列情形之一的，系资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增项申请：(1)超
联
越本企业资质等级或以其他企题业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承揽工程的；
押
准
(2)与建设单位或企业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的；(3)未取得施工许可证擅
精
自施工的；(4)将承包的工程 转包或违法分包的；(5)违反国家工程建设强制性标准施工的；(6)恶意拖欠
分包企业工程款或者劳务人员工 资的；(7)隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，破坏事故现场、阻
碍对事故调查的；
(8)按照国家法律、法规和标准规 定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未取得证书上
岗的；(9)未依法履行工程质量保修义务或 拖延履行保修义务的；(10)伪造、变造、倒卖、出租、出借或
者以其他形式非法转让建筑业企业资质证书的 ；(11)发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上
一般质量安全事故的；(12)其他违反法律、法规 的行为。
8
78.关于所有权权能的说法，正确的有（ ） 。 1 7
9
8
4
A．占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去 ，由非所有权人享有信 3
微
B．所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法 律上不受限制系
联
C．财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分 权
唯
一
D．使用权只能由所有权人享有
E．处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】B选项错误：所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上受一定限制
D选项错误：所有人在法律上享有当然的使用权，另外，使用权也可依法律的规定或当事人的意思移
转给非所有人享有。
79.企业应当落实的消防安全主体责任有（ ）
A．保证安全费用高比例用于消防工作
B．明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责
C．对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测
D．所有单位均实行24小时消防值班制度
E．定期开展防火检查、巡查
21 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】A错误，生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。
D错误，设有消防控制室的，实行24小时值班制度
80.关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）
A．注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责
B．未经注册的建设工程勘察人员，可以借用已已注册执业人员的名义从事建设工程勘察活动
C．对有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商
D．勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
E．设计单位应当就市查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】A正确，注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件
负责。
B错误，未经注册的建设工程勘察人员，不得从事建设工程勘察活动
C正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应
8
商。 7
1
9
4
D错误，勘察、设计单位不可以转3 8包所承揽的工程
信
微
E正确，设计文件的设计交底系，通常的做法是设计文件完成后，通过建设单位发给施工单位，再由设
联
计单位将设计的意图、特殊的题工艺要求，以及建筑、结构、设备等各专业在施工中的难点、疑点和容易
押
准
发生的问题等向施工单位作详细说明，并负责解释施工单位对设计图纸的疑问。
精
81.关于建筑工程节能的 说法，正确的有( )。
A．建设单位组织竣工验收 ，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验
B．单位工程竣工验收应当在建 筑节能分部工程验收合格后进行
C．政府投资项目不符合强制性节 能标准的不得批准建设
D．不符合强制性节能标准的项目可以 进行开工建设
E．建筑节能分部工程的质量验收，施工 企业应当先行自检合格
【【答答案案】】ABCE
8
【【解解析析】】D选项错误：不符合强制性节能标准的 项目不得进行开工建设 1 7
9
8
4
82.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建 设监督管理的说法，信 3正确的有( )。
微
A．对违反《无障碍环境建设法》规定，损害社会公共 利益的行为，系人民检察院可以提起公益诉讼
联
B．乡镇人民政府街道办事处应当协助有关部门做好无障碍 环境
唯
建一设工作
C．无障碍环境建设应当发挥企业主导作用，调动市场主体积 极 性，引导社会组织和公众广泛参与
D．县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，不定期发布无障碍环境建设情况
E．新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】A正确：无障碍环境建设法第63条规定：“对违反本法规定损害社会公共利益的行为，人民
检察院可以提出检察建议或者提起公益诉讼。
B正确，乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。
C错误：发挥政府主导作用，调动市场主体积极性，引导社会组织和公众广泛参与，推动全社会共建
共 治共享。
D错误：县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境设情况。
E正确；新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督。
83.关于单一来源采购的说法，正确的有( )。
22 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．采用单一来源采购方式公示期不得少于3个工作日
B．单一来源采购方式适用于工程采购
C．拟采用单一来源采购方式的，在报批之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示
情况一并报财政部门
D．对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期间内将书面意见反馈给采购人、采购代理
机构，并同时抄送相关财政部门
E．采购人收到公示异议后应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当采用其他采购方式
【【答答案案】】BD
【【解解析析】】
A错误，采用单一来源采购方式公示期不得少于5个工作日。
C错误，属于《政府采购法》规定情形即“只能从唯一供应商处采购”且达到公开招 标数额的货
物、服务项目，拟采用单一来源采购方式的，采购人、采购代理机构在报财政部门批准之前，应当在省
级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报 财政部门。
E错误：采购人、 采购代理机构收到对采用单一来源采购方式公示的异议后，应当在公示期满后5个
8
工作日内，组织补充论证，论证后认为异7议成立的，应当依法采取其他采购方式
1
9
4
84.关于未成年工特殊保护的说法3 8，正确的有( )。
信
微
A．不得安排未成年工从事低系温、冷水作业
联
B．不得安排未成年工从事题国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
押
准
C．不得安排未成年工从事矿山井下作业
精
D．不得安排未成年工从 事夜班工作
E．用人单位应当对未成年 工定期进行健康检查
【【答答案案】】CDE
【【解解析析】】
A、B错误，不得安排未成年工从事矿 山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力劳动强度的劳动和
其他禁忌从事的劳动。
C正确。
8
D正确，一般情况下，对未成年工实行缩短工作 时间，禁止安排未成年工从事1 7夜班工作和加班加点工
9
8
4
作。 信 3
微
E正确，用人单位应按要求对未成年工定期进行健康检 查； 系
联
85.关于招标投标异议及其处理的说法。正确的有（ ） 。
唯
一
A．投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提 出 异议
B．投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
C．潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
D．对评标结果的异议作出答复前，招标人应当暂停招标投标活动
E．投标人对开标有异议的，招标人应当在评标完成后作出答复
【【答答案案】】ABD
【【解解析析】】C选项错误：：潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间
2日前提出
E选项错误：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记
录。
86.下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许
可证的有（ ）。
23 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B．超越法定职权颁发安全生产许可证的
C．安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D．企业转让、冒用安全生产许可证的
E．违反法定程序颁发安全生产许可证的
【【答答案案】】ABE
【【解解析析】】C错误，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。D错误，企业不得转让、冒用安全生产许可证
或者使用伪造的安全生产许可证。吊销，违法主体是企业。
87.当事人申请执行仲裁决，有管辖权的单位包括（ ）。
A．被执行人住所地的中级人民法院
B．被执行人住所地的基层人民法院
C．被执行的财产所在地的基层人民法院
D．被执行的财产所在地的中级人民法院
E．作出仲裁裁决的仲裁机构
8
【【答答案案】】AD 7
1
9
4
【【解解析析】】当事人申请执行仲裁裁决3 8案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法
信
微
院管辖。 系
联
88.下列情形中，导致施工题合同权利终止的有（ ）。
押
准
A．发包人被处以罚款
精
B．施工合同已经履行
C．施工合同因故解除
D．承包人通知发包人将部分工 程款交付给第三人
E．施工过程中承包人与发包人合 并
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】根据《民法典》规定，引起合同 权利义务终止的情形包括：
(1) 债务已经履行。
8
(2) 债务相互抵销 1 7
9
8
4
(3) 债务人依法将标的物提存 信 3
微
(4) 债权人免除债务 系
联
(5) 债权债务同归于一人
唯
一
(6)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。如出现了法律 规 定的终止的情形，在委托合同中，受
托人死亡、丧失民事行为能力的，委托合同终止。合同解除也包含于此种情形之中，合同解除包括法定
解除与约定解除。
89.根据《城乡规划法》，关于规划条件的说法，正确的有（ ）。
A．变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
B．规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C．县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实
D．经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
E．建设单位应当参照规划条件进行建设
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】E选项错误：建设单位应当按照规划条件进行建设。
90.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人就建设
24 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
工程质量缺缺陷承担过错的情形有（ ）
A．提供的设计有缺陷
B．推荐购买的建筑构配件不符合行行业业标准
C．提供的建筑材料不符合强制的国家标准
D．未按照合同约定支付预付款
E．直接指定分包人分包专业工程
【【答答案案】】ACE
【【解解析析】】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：
(1) 提供的设计有缺陷；
(2) 提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；
(3) 直接指定分包人分包专业工程。
91.行政诉讼期间发生的下列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
A．被告认为需要停止执行的
B．原告认为需要停止执行的
C．该行政行为的执行会给当事人造成7 8重大损害的
1
9
4
D．该行政行为具有人身强制属性8的
3
信
E．人民法院认为该行政行为的微执行会给国家利益造成重大损害的
系
联
【【答答案案】】AE 题
押
【【解解析析】】诉讼期间，不准停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：(1)被告认为需
精
要停止执行的；(2)原告或者 利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补
的损失，并且停止执行不损害国 家利益、社会公共利益的；(3)人民法院认为该行政行为的执行会给国家
利益、社会公共利益造成重大损害 的；(4)法律、法规规定停止执行的。
92.根据《劳动争议调解仲裁法》》 ，关于劳动争议仲裁时效的说法，正确的有（ ）。
A．仲裁时效因当事人一方向对方当事 人主张权利而中断
B．劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发 生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制
C．劳动争议申请裁的时效期间为3年
D．仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
1
7 8
9
E．因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的， 应 当自劳动关系终止之
信
3日8
4
起1年内提出
微
【【答答案案】】ABE 系
联
【【解解析析】】C选项错误。《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申一请仲裁的时效期间为1年。仲裁时
唯
效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。
A选项正确D选项错误。前述规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部
门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断，从中断时起，仲裁时效期间重新计算。
因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。
从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。
B选项正确E选项正确。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时
效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。
93.根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业专职安全生产管理人员的类型有（ ）。
A．安装
B．机械
C．土建
D．特种作业
25 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
E．综合
【【答答案案】】BCE
【【解解析析】】专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合3类。
94.关于施工企业工程质量职工教育培训制度的说法，正确的有（ ）
A．施工企业应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训
B．未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C．施工企业应当建立培训基地
D．推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训
E．大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
【【答答案案】】ABDE
【【解解析析】】C错误，鼓鼓励励企业采取建立培训基地
AB正确，《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的
教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
D正确，推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训。
8
E正确，强化企业技能培训主体作用，7发挥设计、生产、施工等资源优势，大力推行现代学徒制和企
1
9
4
业新型学徒制。 3 8
信
微
95.根据《注册建造师管理规系定》。注册建造师在执业活动中有违法行为，县级以上地方人民政府住
联
房城乡建设主管部门有权作出题的行政处罚决定有（ ）。
押
准
A．警告
精
B．责令赔偿损失
C．行政拘留
D．责令改正
E．没收违法所得
【【答答案案】】ADE
【【解解析析】】《注册建造师管理规定》规定， 注册建造师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上
地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有 关部门给予警告，责令改正，没收违法所得的，处以1万
8
元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以 下且不超过3万元的罚款。 1 7
9
8
4
96.根据《住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市 政基础设施工程质量信 3事故报告和调查处理工作的
微
通知》，事故调查报告应当包括的内容有（ ）。 系
联
A．事故发生经过和事故救援情况
唯
一
B．事故项目及各主管部门概况
C．事故发生的原因和事故性质
D．事故造成的直接和间接经济损失
E．事故责任者的处理决定
【【答答案案】】AC
【【解解析析】】事故调查报告应当包括下列内容：(1)事故项目及各参建单位概况；(2)事故发生经过和事
故救援情况；(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失；(4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报
告；(5)事故发生的原因和事故性质；(6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议；(7)事故防范和整改
措施。事故调查报告应当附具有关证据材料。事故调查组成员应当在事故调查报告上签名。
97.甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙运输一批建材到异地，收货人为丙施工企
业，运费由丙支付。关于乙相关权利的说法，正确的有( )。
A．乙有权拒绝甲通常、合理的运输要求
26 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．如果甲不按照约定或者法定方式包装建材，乙有权拒绝运输
C．建材运输到达目的地后，乙有权要求丙及时受领
D．如果丙不支付运费,乙有权留置该批建材
E．如果丙无故拒接收，乙有权提存该批建材
【【答答案案】】BDE
【【解解析析】】从事公共运输的承运人不得拒绝托运人通常、合理的运输要求;A错误；C需要分情况，讲的
不清楚；
98.关于法的效力层级的说法，正确的有（ ）。
A．宪法具有最高的法律效力
B．法的制定主体、程序、时间、适用范围影响法的效力层级
C．地方性法规的效力高于政府规章的效力
D．行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
E．某一机关制定的自治条例和单行条例，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定
【【答答案案】】ABDE
8
【【解解析析】】C正确说法是地方性法规的效7力，高于本级和下级地方政府规章；
1
9
4
99.根据《最低工资规定》，在劳3 8动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者的工资是
信
微
否低于当地最低工资标准时，应当系剔除的有（ ）。
联
A．延长工作时间工资 题
押
准
B．高温、低温津贴
精
C．井下工作津贴
D．有毒有害工作津贴
E．工龄工资
【【答答案案】】ABCD
【【解解析析】】根据《最低工资规定》,在劳 动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资
在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资 标准：(1)延长工作时间工资；(2)中班、夜班、高温、低
温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的 津贴；(3)法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
8
100.关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说 法，正确的有（ ）。 1 7
9
8
4
A．对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具 备加固价值的已经建信 3成的建设工程，所有权人应
微
当进行抗震加固 系
联
B．任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
唯
一
C．建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工 程 进行安全监测，并在加固前采取停止
或者限制使用等措施
D．设计单位可以根据建设单位的要求，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
E．实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
【【答答案案】】ABC
【【解解析析】】需要确保建设工程符合抗震设防强制性;D错误
标准。实行施工总承包的，隔震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完
成。E错误
第第0044讲讲 22002233年年真真题题解解析析（（一一））
一一、、单单选选题题（（11--7700题题））
1、下列单位中，可以担任政府投资项目工程总承包单位的是（ ）
27 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．该项目的代建单位
B．该项目的项目管理单位
C．该项目的造价咨询单位
D．初步设计文件公开的该项目的设计文件编制单位
【答案】D
【解析】工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目单位、监理单位、造价咨询单
位、招标代理单位。
【相关考点】工程总承包项目的发包和承包P116-117
2、下列文件中，可以对强制性标准的制定作出规定的是（ ）
A．部门规章
B．国务院决定
C．地方性法规
D．地方政府规章
【答案】B
【解析】法律、行政法规和国务院决7 8定对强制性标准的制定另有规定的，从其规定。
1
9
4
【相关考点】工程建设标准的分类3 8P303
信
微
3、下列法律文件中，属于我国法的形式的是（ ）。
系
联
A．宗教法 题
押
B．判例 准
精
C．国际条约
D．人民法院的判决书
【答案】C
【解析】我国法的形式是制定法形 式，具体可分为以下七类:宪法；法律；行政法规；地方性法规、
自治条例和单行条例；部门规章；地方政 府规章；国际条约。
【相关考点】法的形式和效力层级P2
4、下列物权中，自合同生效时设立的是（ ）。
8
A．地役权
1
7
9
B．建设用地使用权
信
3 8
4
微
C．居住权 系
联
D．机动车使用权 一
唯
【答案】A
【解析】地役权自地役权合同生效时设立。
【相关考点】土地所有权、建设用地使用权和地役权P20
5、根据《建设工程质量管理条例》组织竣工验收的主体是（ ）。
A．施工企业
B．监理单位
C．建设单位
D．建设工程质量监督机构
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施
工、工程监理等有关单位进行竣工验收。
【相关考点】1Z307041 竣工验收的主体和法定条件
28 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
6、根据《房屋市政生产安全重大隐患排查治理规定》的责任主体是（ ）。
A．建设单位
B．施工单位
C．监理单位
D．检测单位
【答案】B
【解析】建筑施工企业是房屋市政工程生产安全重大隐患排查治理的责任主体，应当建立健全重大
隐患排查治理工作制度，并落实到每一个工程项目。
【相关考点】生产安全事故隐患排查治理制度P241
7、下列各项属于要约的是（ ）
A．招标文件
B．投标文件
C．拍卖公告
D．商业广告
8
【答案】B 7
1
9
4
【解析】在建设工程招标投标活动3 8中，招标文件是要约邀请，对招标人不具有法律约束力;投标文件
信
微
是要约，应受自己作出的与他人订系立合同的意思表示的约束。
联
【相关考点】1Z304012 合题同的要约与承诺
押
准
8、关于建设单位安全生产责任，正确的是（ ）
精
A．要求施工单位提供施 工现场的地下管线资料
B．要求施工单位增大人力 物力投入，确保施工安全
C．简化施工，节约费用
D．不压缩合理工期
【答案】D
【解析】建设单位相关的安全责任；建设 单位不能片面为了早日发挥建设项目的效益，迫使施工单
位大量增加人力、物力投入，或者是简化施工程 序，随意压缩合同约定的工期。
8
【相关考点】建设单位相关的安全责任P292 1 7
9
8
4
9、根据《工伤保险条例》，建筑施工企业职工有下 列情况可以认定为工信 3伤的有（ ）。
微
A．在施工时间、施工现场，酗酒后受伤 系
联
B．在施工时间、施工现场，斗殴受伤
唯
一
C．患职业病
D．上下班途中，因本人主要责任的交通事故
【答案】C
【解析】职工有下列情形之一的， 应当认定为工伤: (1)在工作时间和工作场所内，因工作原因受
到事故伤害的; (2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害
的; (3)在工作时间和工作场所内， 因履行工作职责受到暴力等意外伤害的; (4)患职业病的; (5)因工
外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的; (6)在上下班途中，受到非本人主要责任的
交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的; (7)法律、行政法规规定应当认定为工伤的其
他情形。
职工符合以上的规定，但是有下列情形之一的，不得认定为工伤或者视同工伤：(1)故意犯罪
的; (2)醉酒或者吸毒的; (3)自残或者自杀的。
【相关考点】工伤保险和意外伤害保险的规定P269
29 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
10、以下哪项属于专利法保护的对象（ ）
A．施工单位的技术方案
B．设计院设计的图纸
C．施工单位的管理制度
D．项目经理的工作报告
【答案】A
【解析】专利法保护的对象就是专利权的客体，各国规定各不相同。我国专利法保护的是发明创造
专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
专利权保护的最主要对象，应当具备以下条件：
(1)必须是一种能够解决特定技术问题作出的创造性构思;
(2)必须是具体的技术方案;
(3)必须是利用自然规律的结果。
【相关考点】1Z301062建设 工程知识产权的常见种类
11、关于施工项目负责人安全生产责任的说法，正确的是（ ）。
8
A．对本企业安全生产管理全面负责7
1
9
4
B．向监理单位请假并经同意后，3 8项目负责人方可离开
信
微
C．每月带班生产时间不得少系于本月施工时间的80%
联
D．在"危大工程"施工期间题离开施工现场时，应当委托相关项目相关负责人在现场带班
押
准
【答案】C
精
【解析】A选项错误，项 目负责人对本项目安全生产管理全面负责。
B选项错误，应向工程项目 的建设单位请假。
C选项正确，项目负责人每月带 班生产时间不得少于本月施工时间的80% 。
D选项错误，施工单位项目经理是 危大工程安全管控第一责任人，必须在危大工程施工期间现场带
班，超过一定规模的危大工程施工时，施 工单位负责人应当带班检查。
施工项目负责人的安全生产责任P242
12、关于危大工程专项施工方案的说法正确 的是（ ）。
8
A．危大工程实行专业分包的，专项施工方案应 当由相应分包单位组织编制1 7
9
8
4
B．专项施工方案应当由施工企业项目负责人负责审 核 信 3
微
C．项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实 施情况进行现系场监督
联
D．超过一定规模的危大工程，在专家论证前施工方案应当 通过
唯
施一工企业审核和专业监理工程审查
【答案】C
【解析】实行施工总承包的，专项施工方案应当由施工总承包单位组织编制。危大工程实行分包
的，专项施工方案可以由相关专业分包单位组织编制，A选项错误；
专项施工方案应当由施工单位技术负责人审核签字、加盖单位公章，并由总监理工程师审查签字、
加盖执业印章后方可实施，B选项错误；
项目专职安全生产管理人员应当对专项施工方案实施情况进行现场监督，对未按照专项施工方案施
工的，应当要求立即整改，并及时报告项目负责人，项目负责人应当及时组织限期整改，C选项正确。
对于超过一定规模的危大工程， 施工单位应当组织召开专家论证会对专项施工方案进行论证。实行
施工总承包的，由施工总承包单位组织召开专家论证会。专家论证前专项施工方案应当通过施工单位审
核和总监理工程师审查，D选项错误。
【相关考点】1Z306031编制安全技术措施、 专项施工方案和安全技术交底的规定
13、关于民事法律行为委托代理的说法正确的是（ ）。
30 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．委托代理授权应当采用书面形式
B．委托代理授权不明的，代理人应当承担全部法律责任
C．同一代理事项的委托代理人可以为数人
D．代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任
【答案】C
【解析】A选项错误。民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。
B选项错误。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。
C选项正确。数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权。
D选项错误。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当
知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。
【相关考点】委托代理P13
14、关于法的效力层级的说法，正确的是（ ）。
A．行政法规的效力高于地方性法规和部门规章
B．地方性法规与地方政府规章之间具有同等效力
8
C．省、自治区人民政府制定的规章与7设区的市、自治州人民政府规定的规章之间具有同等效力
1
9
4
D．部门规章效力高于地方政府规3 8章
信
微
【答案】A 系
联
【解析】在我国法律体系题中，法律的效力是仅次于宪法而高于其他法的形式。行政法规的法律地位
押
准
和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。地方性法规的效力，高于本级和下级地方
精
政府规章。省、自治区人民 政府制定的规章的效力，高于本行政区域内的设区的市、自治州人民政府制
定的规章。
【相关考点】1Z301012法的形 式和效力层级 P1
15、关于注册商标转让的说法，正 确的是（ ）。
A．转让注册商标的，由转让人向商标 局提出申请
B．商标专用权人不得将商标与企业分离 而单独转让
C．转让注册商标的，商标注册人对其在同一 种商品上注册的近似的商标应当一并转让
8
D．注册商标的转让是指商标专用人许可他人使 用其注册商标的行为 1 7
9
8
4
【答案】C 信 3
微
【解析】注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注 册商标依法转系移给他人所有并由其专用的法
联
律行为。转让注册商标的，转让人和受让人应当共同向商标局 提出申
唯
请一。受让人应当保证使用该注册商
标的商品或服务的质量。商标专用权人可以将商标连同企业或者商 誉同时转让，也可以将商标单独转
让。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标，或者在类似商品上注册的相
同或者近似的商标，应当一并转让。对容易导致混淆或者有其他不良影响的转让，商标局不予核准，书
面通知申请人并说明理由。
【相关考点】1Z301062建设工程知识产权的常见种类 P25
16、根据《消防法》关于建设工程竣工消防验收的说法，正确的是（ ）。
A．经主管部门抽查不合格的，应当停止使用
B．建设单位应当向应急管理部门申请消防验收
C．建设单位验收后应当报主管部门审批
D．建设工程未经主管部门消防验收的，一律禁止投入使用
【答案】A
【解析】建设单位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进
31 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
行抽查。依法应当进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用; 其
他建设工程经依法抽查不合格的，应当停止使用。
【相关考点】1Z307043规划，消防、节能、环保等验收的规定
17、根据劳动合同法下列情形中引起劳动合同终止的是（ ）
A．劳动者开始依法享受社会保险待遇的
B．用人单位破产重整的
C．以完成一定工作任务为期限的劳动合同工作任务完成的
D．用人单位被吊销资质证书的
【答案】C
【解析】劳动合同终止:
(1)劳动合同期满的;
(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;
(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(4)用人单位被依法宣告破产的;
(5)用人单位被吊销营业执照、责令关7 8闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;
1
9
4
(6)法律、行政法规规定的其他情8形。
3
信
【相关考点】1Z304022劳动合微同的履行、 变更、解除和终止
系
联
18、根据保障农民工工资题支付条例关于农民工工资的说法，正确的是（ ）。
押
A．事业单位经营困难的准，可以拖欠农民工工资
精
B．用人单位使用个人派 遣的农民工拖欠农民工工资的，由派遣个人清偿
C．合伙企业拖欠农民工工 资不清偿的，由出资人清偿
D．用人单位允许未取得相应资 质的单位以用人单位的名义对外经营，导致拖欠所招用农民工工资
的，由未取得相应资质的单位清偿
【答案】C
【解析】农民工有按时足额获得工资的权 利。任何单位和个人不得拖欠农民工工资，A选项错误；
用工单位使用个人、不具备合法经营资格的单位或者未依法取得劳务派遣许可证的单位派遣的农民
工，拖欠农民工工资的，由用工单位清偿， 并可以 依法进行追偿，B选项错误；
1
7 8
9
合伙企业、个人独资企业、个体经济组织等用人单 位拖欠农民工工资的
信
，3 8
4
应当依法予以清偿;不清偿
微
的，由出资人依法清偿，C选项正确； 系
联
用人单位允许个人、不具备合法经营资格或者未取得相应资质的单一位以用人单位的名义对外经营，
唯
导致拖欠所招用农民工工资的，由用人单位清偿，并可以依法进 行 追 偿，D选项错误。
【相关考点】1Z304024劳动保护的规定
19、根据《招标投标法实施条例》属于两个单位不得参加同一标段投标的是（ ）。
A．丙公司及其控股子公司
B．甲公司和其上游供应商
C．乙公司下属两家相互无控股管理关系的子公司
D．注册地址在同一园区的丁、戊两公司
【答案】A
【解析】与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的法人、其他组织或者个人，不得参加投标。
单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未划分标段的同
一招标项目投标。违反以上规定的，相关投标均无效。
【相关考点】1Z303013 投标人、投标文件的法定要求和投标保证金（P102）
32 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
20、关于建设用地使用权流转的说法，正确的是（ ）。
A．建设用地使用权的流转方式不包括出资、赠与或者抵押
B．建设用地使用权流转时，当事人应当采取书面形式订立合同
C．流转后的使用期限不能由当事人约定
D．建设用地使用权流转时，附着于该土地上的构筑物不随之处分
【答案】B
【解析】A选项错误，建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与或者抵押。
B选项正确，当事人应当采取书面形式订立相应的合同。
C选项错误，使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
D选项错误，附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分，另有规定的除外。
【相关考点】建设用地使用权的流转、续期和消灭P20
21、关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）
A．代为传达当事人的意思表示或者接受意思表示可以构成代理
B．代理行为必须是具有法律意义的行为
8
C．代理人实施代理活动的直接依据是7法律规定
1
9
4
D．被代理人与代理人对代理行为3 8承担连带责任
信
微
【答案】B 系
联
【解析】A选项错误。如果题仅是代为传达当事人的意思表示或接受意思表示， 而没有任何独立决定
押
准
意思表示的权利， 则不是代理，只能视为传达意思表示的使者。
精
B选项正确。代理行为必 须是具有法律意义的行为。
C选项错误。代理人实施代 理活动的直接依据是代理权。
D选项错误。代理人知道或者应 当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人知道或者应当
知道代理人的代理行为违法未作反对表 示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。
【相关考点】代理的法律特征P12-13
22、下列情形中，导致可移动文物所有权 发生改变的是（ ）
A．中国境外出土的文物，流入境内
8
B．收藏文物的国有文物收藏单位终止 1 7
9
8
4
C．保管文物的事业单位变更 信 3
微
D．公民向国家捐赠文物 系
联
【答案】D
唯
一
【解析】属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收 藏单位的终止或者变更而改变。
【相关考点】1Z305031受法律保护的文物范围
23、关于建筑节能材料、设备使用说法，正确的是（ ）。
A．使用不符合节能标准的材料的已建成项目，不得投入生产使用
B．新建建筑应当全部使用节能设备
C．国家全面禁止能源消耗高的建筑材料
D．鼓励建筑节能改造中使用节能建筑材料
【答案】D
【解析】A选项错误。不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投
入生产、使用。
B选项错误。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设
备。
33 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C选项错误。国家推广使用民用建筑节能的新技术、新工艺、新材料和新设备，限制使用或者禁止使
用能源消耗高的技术、工艺、材料和设备。
D选项正确。国家鼓励在新建建筑和既有建筑节能改造中使用新型墙体材料等节能建筑材料和节能设
备，安装和使用太阳能等可再生能源利用系统。
【相关考点】建筑节能的规定P221-222
24、甲施工企业与乙材料供应商订立了总货款为200万元的买卖合同，约定甲向乙给付定金50万元作
为合同履行的担保，同时约定任何一方违约均应当向对方支付违约金40万元，甲因资金困难，经乙同意
后，实际向乙支付定金30万元后，乙不能履行合同义务，甲能够获得人民法院支持的最高金额是（
）。
A．70万元
B．40万元
C．60万元
D．100万元
【答案】A
8
【解析】定金合同从实际交付定金之7日起生效。定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的
1
9
4
额的20% 。选择定金赔付30×2=60万；3 8选择违约金赔付40万，退还定金30万，一共70万。
信
微
【相关考点】定金P39-40 系
联
25、根据《招标投标违法题行为记录公告暂行办法》关于招标投标违法行为记录公告的说法正确的是
押
准
（ ）。
精
A．依法限制投标人投标 资质的行政处理决定公告期限为6个月
B．对招标投标违法行为作 出警告行政处理决定不必公告
C．对招标投标违法行为作出的 暂停建设项目审查批准的行政处理决定应当予以公告
D．被公告的当事人认为公告记录 与行政处理决定的相关内容不符的，公告部门应当立即停止对违法
行为记录的公告
【答案】C
【解析】A选项错误。依法限制招标投标当事 人资质(资格)等方面的行政处理决定，所认定的限制期
8
限长于6 个月的，公告期限从其决定。 1 7
9
8
4
B选项错误。警告行政处理决定应给予公告。 信 3
微
C选项正确。 系
联
D选项错误。公告部门接到书面申请后，应在5 个工作日内 进行
唯
核一对。公告的记录与行政处理决定的
相关内容不一致的，应当给予更正并告知申请人;公告的记录与行 政 处理决定的相关内容一致的，应当告
知申请人。 公告部门在作出答复前不停止对违法行为记录的公告。
【相关考点】公告的变更P128
26、关于货运合同的说法正确的是（ ）。
A．货运合同的收货人和托运人不是同一人
B．多式联运单据是不可转让单据
C．承运人的主要权利包括求偿权，特殊情况下的拒运权和留置权
D．货运合同的标的是运输的货物
【答案】C
【解析】A选项错误。货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。
B选项错误。多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。
C选项正确。承运人的主要权利是求偿权、特殊情况下的拒运权和留置权。
34 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D选项错误。货运合同的标的是运输行为。
【相关考点】货运合同的法律特征P196-197
27、管理人没有法定或约定的义务为避免他人利益受损失而管理他人事物的可以请求受益人（
）。
A．支付报酬
B．赔偿因管理事务 受到的损失
C．偿还因管理事务而支 出的必要费用
D．共享避免损失的利益
【答案】C
【解析】《民法典》规定，管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他人
事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用;管理人因管理事务受到损失的，可以请求受
益人给予适当补偿。
【相关考点】1Z301051 债的基本法律关系（P23）
28、关于联合体投标的说法，正确的是（ ） 。
8
A．由同一专业的单位组成的联合体，7按照资质等级较低的单位确定资质等级
1
9
4
B．招标人可以要求投标人必须组3 8成联合体共同投标
信
微
C．联合体中标的，联合体各系方按照联合体协议就中标项目分别向招标人承担责任
联
D．联合体各方可以在同一题招标项目中以自己名义再进行单独投标
押
准
【答案】A
精
【解析】A选项，由同一 专业的单位组成的联合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级。
B选项，招标人不得强制投 标人组成联合体共同投标，不得限制投标人之间的竞争。
C选项，联合体中标的，联合体 各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责
任。
D选项，联合体各方在同一招标项目中 以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均
无效。
【相关考点】联合体投标的规定P108
8
29、关于施工现场消防安全要求的说法，正确的 是（ ）。 1 7
9
8
4
A．公共建筑在不影响正常营业的使用时，可以进行 外保温材料施工作业信 3
微
B．施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置， 并保持安全距系离
联
C．居住建筑进行节能改造作业期间不得影响居住人员的正 常生
唯
活一
D．需要进行明火作业的，动火部门和人员应**主管部门办理 备 案手续
【答案】B
【解析】
A选项，公共建筑在营业、使用期间不得进行外保温材料施工作业。
B选项，施工现场的办公、生活区与作业区应当分开设置，并保持安全距离。
C选项，居住建筑进行节能改造作业期间应撤离居住人员。
D选项，需要进行明火作业的， 动火部门和人员应当按照用火管理制度办理审批手续。
【相关考点】施工现场的消防安全要求P267
30、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于取得安全生产许可证应当具备的条件是
（ ）。
A．设置安全管理机构，配备专职或者兼职安全生产管理人员
B．有符合规定的工程业绩
35 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．作业人员经有关业务主管部门考核合格， 取得操作资格证书
D．保证本单位安全生产条件所需资金的投入
【答案】D
【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:
(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;
(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;
(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;
(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格;
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;
(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;
(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保
险费;
(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全
生产法律、法规、标准和规程的要求;
8
(9)有职业危害防治措施，并为作业人7员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护
1
9
4
服装; 3 8
信
微
(10)有对危险性较大的分部分系项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和
联
应急预案; 题
押
准
(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、
精
设备;
(12)法律、法规规定的其他 条件。
【相关考点】申请领取安全生 产许可证的条件P234-235
31、根据《关于加强施工工地和道 路扬尘管控工作的通知》，关于扬尘监控的说法正确的是（
）
A．施工现场的道路及材料堆放区地面应 当进行硬化处理
B．堆放的土方土质良好的可以裸露堆放
8
C．施工现场不得设置车辆冲洗设施 1 7
9
8
4
D．建筑物内施工垃圾的清运应当采用器具或者管道 运输 信 3
微
【答案】D 系
联
【解析】A选项错误。施工现场的主要道路及材料加工区地 面应
唯
进一行硬化处理，道路应畅通，路面应
平整坚实。
B选项错误。裸露的场地和堆放的土方应采取覆盖、固化或绿化等措施。
C选项错误。施工单位应当在施工工地设置硬质围挡，并采取覆盖、分段作业、择时施工、洒水抑
尘、冲洗地面和车辆等有效防尘降尘措施。
D选项正确。建筑物内施工垃圾的清运， 应采用器具或管道运输。
32、下列行为中，属于工程质量不良行为的是（ ）。
A．使用国家明令淘汰、禁止使用的危及施工安全的工艺、设备、材料的
B．在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的
C．对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
D．未对涉及结构安全的试块取样检测的
【答案】D
【解析】工程质量不良行为认定标准:(1)在施工中偷工减料的，使用不合格建筑材料建筑构配件和
36 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
设备的，或者有不按照工程设计图纸或施工技术标准施工的其他行为的;(2)未按照节能设计进行施工的;
(3)未对建筑材料、建筑构配件、设备和商品混凝土进行检测，或未对涉及结构安全的试块、试件以及有
关材料取样检测的;(4)工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违
反规定的;(5)不履行保修义务或者拖延履行保修义务的。
【相关考点】17303032建筑市场施工单位不良行为记录认定标准（P126）
33、下列义务中，属于建设工程施工合同中承包人义务的是（ ）。
A．及时检查隐蔽工程
B．不得转包和违法分包工程
C．及时验收工程
D．及时提供原材料设备
【答案】B
【解析】承包人的主要义务
1.不得转包和违法分包工程承包人不得将其承包的全部建设工程转包给第三人或者将其承包的全部
建设工程支解以后以分包的名义分别转包给第三人。禁止承包人将工程分包给不具备相应资质条件的单
位。禁止分包单位将其承包的工程再分包7 8。
1
9
4
2.自行完成建设工程主体结构施工8
3
信
建设工程主体结构的施工必须微由承包人自行完成。承包人将建设工程主体结构的施工分包给第三人
系
联
的，该分包合同无效。 题
押
3.接受发包人有关检查准
精
发包人在不妨碍承包人 正常作业的情况下，可以随时对作业进度、质量进行检查。隐蔽工程在隐蔽
以前，承包人应当通知发包人检 查。
4交付竣工验收合格的建设工程
建设工程竣工经验收合格后，方可 交付使用:未经验收或者验收不合格的，不得交付使用。
5.建设工程质量不符合约定的无偿修 理
因施工人的原因致使建设工程质量不符合 约定的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或
者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
【相关考点】17304013建设工程施工合同的法 定 形式和内容(P137)
1
7 8
9
8
4
信
3
第第0055讲讲 22002233年年真真题题解解析析（（二二））
微
系
联
一
34、关于施工现场文物保护的说法，正确的是（ ）。
唯
A．确因建设工期紧迫的，施工企业可以自行对古文化遗址进 行 抢救发掘和保护
B．进行大型基本建设工程建设单位应当报请有关部门在工程范围内有可能埋葬文物的地方进行考古
调查、勘探
C．施工现场造成文物损毁的追究刑事责任
D．在进行建设工程中，施工企业发现文物，在24小时内报文物行政部门
【答案】B
【解析】A错，不可以自行挖掘 B正确进行大型基本建设工程，建设单位应当事先报请省、自治区、
直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调
查勘探。
D错，任何单位或者个人发现文物、应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到
报告后，如无特殊情况，应当在 24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见。
35、根据《劳动合同法》，下列情形中，导致劳动合同无效或部分无效的是（ ）。
37 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．以欺诈、胁迫的手段使对方在违背真实意思的情况下履行劳动合同的
B．用人单位限制劳动者加班的
C．劳动合同仅约定试用期
D．趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下变更劳动合同
【答案】D
【解析】《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:(1)以欺、胁迫的手段或者
乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动合同的;(2)用人单位免除自己的法定责
任、排除劳动者权利的;(3)违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同部分无效，不影响其他部分效力
的，其他部分仍然有效。劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动
报酬。劳动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
【相关考点】1Z304021 劳动合同订立的规定
36、国有资金占控股地位的依法必须进行招标的下列项目中,可以邀请招标的是（ ）。
A．工期紧张的
B．采用公开招标方式所需时间过长的
8
C．采购时无法精确拟定技术规格的7
1
9
4
D．技术复杂的，只有少量潜在投3 8标人可供选择的
信
微
【答案】D 系
联
【解析】《招标投标法实题施条例》进一步规定，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标
押
准
的项目，应当公开招标;但有下列情形之一的，可以邀请招标:(1)技术复杂、有特殊要求或者受自然环境
精
限制，只有少量潜在投标人 可供选择;(2)采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
【相关考点】1Z303011 建 设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所
37、根据《民事诉讼法》，按 照各人民法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级人民法院受理
第一审民事案件的分工和权限的属于（ ）。
A．级别管辖
B．移送管辖
C．地域管辖
8
D．指定管辖 1 7
9
8
4
【答案】C 信 3
微
【解析】地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的 隶属关系，划系分同级法院受理第一审民事案
联
件的分工和权限。
唯
一
【相关考点】1Z308021民事诉讼的法院管辖
38、开发商乙与甲施工企业订立了建设工程施工合同，将房屋建筑工程的施工发包给甲，工程竣工
验收合格后，乙未按约定支付工程结算价款，经甲催告后，乙仍逾期未付，关于甲拟主张建设工程价款
优先受偿权的说法正确的是（ ）。
A．甲有权直接向乙主张建设工程价款优先受偿权
B．甲主张建设工程价款优先偿权的期限不得超过6个月
C．甲行使建设工程价款优先受偿权的期限自竣工验收合格之日起算
D．甲主张优先受偿权的范围不包括已逾期支付工程结算价的利息
【答案】D
【解析】承包人建设工程价款优先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围
的规定确定。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法
院不予支持。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超过18个月，自发包人
38 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
应当给付建设工程价款之日起算。发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建
筑工人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的,人民法院不予支持。
【相关考点】1Z304014建设工程工期和支付价款的规定 P137
39.关于总承包单位项目专职安全生产管理人员配备人数的要求，正确的是（ ）。
A．10000平方米以下2个专职
B．5000万以下土木工程不小于1人
C．1000-5万装修工程不少于3人
D．5000万-1亿管道工程不少于3人
【答案】B
【解析】总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求:(1)建筑工程、装修工程按
照建筑面积配备:①1万平方米以下的工程不少于1人;②1万~5万平方米的工程不少于2人;③5万平方米及
以上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。(2)土木工程、线路管道、设备安装工程
按照工程合同价配备:① 5000万元以下的工程不少于1人;②5000万~1亿元的工程不少于2人;③1亿元及以
上的工程不少于3人，且按专业配备专职安全生产管理人员。
【相关考点】17306021 施工单位的安7 8全生产责任 P237
1
9
4
40、根据《生产安全事故应急预案8管理办法》，关于生产经营单位应急预案的说法，下列说法正确
3
信
的是（ ）。 微
系
联
A．综合应急预案应规定应题急处理处置措施和注意事项
押
B．专项应急预案应当规准定事故风险描述，预警和信息报告
精
C．现场处置方案应规定 应急指挥机构与职责
D．在编制应急预案时，生 产单位应同时编制应急处置卡
【答案】D
【解析】综合应急预案应当规定应 急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信
息报告、应急响应、保障措施、应急预案 管理等内容。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处
置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定 应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。
生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，编制简明、实用、有效
的应急处置卡。应急处置卡应当规定重点岗位、人 员 的应急处置程序和措施,以及
1
7 8相关联络人员和联系方
9
式,便于从业人员携带。
信
3 8
4
微
【相关考点】1Z306042施工生产安全事故应急救援预案 的规定 P280系
联
41、关于建设工程返修的说法，正确的是（ ）。 一
唯
A．返修仅适用于建设工程质量保修阶段
B．返修的前提是工程质量不符合国家规定和合同约定的质量标准
C．返修是无偿的
D．返修仅限于因施工企业原因造成的质量问题
【答案】B
【解析】《建筑法》规定，对已发现的质量缺陷，建筑施工企业应当修复。《建设工程质量管理条
例》进一步规定，施工单位对施工中出现质量问题的建设工程或者竣工验收不合格的建设工程，应当负
责返修。A错误。返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣工
验收不合格的建设工程两种情形。D错误
对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返修，但是因此而造成的损失及返修费
用由责任方负责。C错误
42、招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的是（ ）。
39 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．组织投标人踏勘现场
B．要求提供类似业绩
C．指定特定的专利
D．对投标人进行资格预审
【答案】C
【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限
制、排斥潜在投标人或者投标人:(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息;
(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;(3)依
法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件;(4)对潜
在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原
产地或者供应商(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形
式;(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
【相关考点】1Z303011 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所
43、经监理单位审查，由勘察单位向施工企业提供与建设工程有关的原始资料，其真实性、准确
8
性、齐全性的责任承担主体（ ）。 7
1
9
4
A．建设单位 3 8
信
微
B．监理单位 系
联
C．施工企业 题
押
准
D．勘察单位
精
【答案】A
【解析】《建设工程质量管 理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工程监理等
单位提供与建设工程有关的原始资 料，原始资料必须真实、准确、齐全。
【相关考点】17307031建设单位相 关的质量责任和义务（P321）
44、关于应急救援队伍和人员的说法 ，正确的是（ ）
A．应急救援队伍应当不定期组织训练
B．应急救援人员经培训取得特种作业证书后 ，方可参加应急救援工作
8
C．微型施工企业不得与邻近的应急救援队伍签 订应急救援协议 1 7
9
8
4
D．微型施工企业可以不建立应急救援队伍，但应指 定兼职的应急救援人信 3员
微
【答案】D 系
联
【解析】应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物 资，并
唯
定一期组织训练，A选项错误；
应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作，B选项 错 误；
小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的
应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议，C选项错误，D选项正确；
【相关考点】1Z306042 施工生产安全事故应急救援预案的规定
45.下列事项中，不能提出行政复议申请的是（ ） 。
A．对行政机关就民事纠纷作出的调解处理不服的
B．对行政机关作出的警告决定不服的
C．对行政机关作出的资质证书变更决定不服的
D．对行政机关作出的冻结财产措施决定不服的
【答案】A
【解析】下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能提起行政复议:(1)不服行政机关作出的行政
处分或者其他人事处理决定的，应当依照有关法律、行政法规的规定提起申诉(2)不服行政机关对民事纠
40 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
纷作出的调解或者其他处理，应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。
【相关考点】1Z308052 行政复议范围和行政诉讼受案范围（P391）
46、关于民事诉讼中质证的说法，正确的是（ ）
A．证据应当在法庭上出示，由法官质证
B．当事人及其诉讼代理人经审判人员许可后可以询问证人
C．对涉及国家秘密的证据应当保密，不得在开庭时出示
D．对书证、视听资料质证时，当事人只能出示证据的原件或者原物
【答案】B
【解析】根据《民事诉讼法》和《民事诉讼证据规定》的规定，证据应当在法庭上出示，由当事人
质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的证据应当保密，需要在法庭出示的，不得在公开开庭时
出示。未经质证的证据，不能作为认定案件事实的依据。AC错误
《民事诉讼证据规定》中规定，对书证、物证、视听资料进行质证时，当事人应当出示证据的原件
或者原物，但有下列情形之一的除外:(1)出示原件或者原物确有困难并经法院准许出示复制件或者复制
品的;(2)原件或者原物已不存在，但有证据证明复制件、复制品与原件或原物一致的。D错误
【相关考点】1Z308023民事诉讼证据7 8的种类,保全和应用 P355
1
9
4
47、根据《水污染防治法》，关于8饮用水水源保护区内水污染防治的说法，正确的是（ ）
3
信
A．禁止新建，改建，扩建任何微工程
系
联
B．禁止新建，扩建，改建题和水源保护无关工程
押
C．禁止新建，改弱，扩准建排放污染物的工程
精
D．禁止新建，扩建对水 体污染严重工程
【答案】D
【解析】禁止在饮用水水源准 保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目;改建建设项目，不得
增加排污量。
【相关考点】1Z305013施工现场水污 染防治的规定（P213）
48、关于建筑业企业资质证书变更的说法 ，正确的是（ ）。
A．建筑业企业应当在资质证书变更后将变更结果报国务院住房城乡建设主管部门备案
B．建筑业企业资质证书遗失补办，申请人应当 按照资质许可机关要求在企业
1
7 8官网发布信息
9
C．在建筑业企业资质有效期内，法定代表人变更 的 ，应当办理资质证书
信
3变8
4
更手续
微
D．企业发生合并，需承继原建筑业企业资质的，可以 直接承继原企系业资质
联
【答案】C 一
唯
【解析】由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业 资 质 证书的变更，企业应当向企业工商
注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出变更申请，省、自治区、直辖市人
民政府住房城乡建设主管部门应当自受理申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主
管部门，由国务院住房城乡建设主管部门在2日内办理变更手续。
上述规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡
建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。变更结果应当在资质证书变
更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。A错误
住房和城乡建设部《关于取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决定》(建法规〔2019]6
号)规定，建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关,由资质许可机关在官网发布信
息。B错误
《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资
本、法定代表人等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。C正确
41 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑
业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。D错误
【相关考点】1Z302021企业资质的法定条件和等级 P68
49、根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的是（ ）。
A．简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序
B．简易程序实行一审终审
C．人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定转为普通程序
D．适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结
【答案】C
【解析】一审程序包括普通程序和简易程序。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进
行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序。简易程序是基层人民法院和
它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院
和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。
小额诉讼程序是简易程序的一种，适用于审理事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的简单金钱
8
给付民事案件，标的额为各省、自治区、7直辖市上年度就业人员年平均工资50%以下的案件，实行一审终
1
9
4
审。 3 8
信
微
适用普通程序审理的案件，根系据《民事诉讼法》的规定，应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情
联
况需要延长的，由本院院长批题准，可以延长6个月;还需要延长的，报请上级人民法院批准。适用简易程
押
准
序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审结。有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长1
精
个月，延长后的审理期限累 计不得超过4个月。人民法院适用小额诉讼程序审理案件，应当在立案之日起
2个月内审结。有特殊情况需要 延长的,经本院院长批准，可以延长1个月。
【相关考点】1Z308025民事诉 讼的审判程序P361
50、关于施工企业安全生产费用提 取使用的说法，正确的是（ ）
A．施工企业提取的安全费用应当专户 核算
B．施工企业应当严格执行安全费用提取 标准不得提高或者降低
C．投标文件中的工程安全防护、文明施工措 施的费用应当与环境保护、临时设施的费用合并报价
8
D．安全费用应当在当年内使用完毕，不得结转 下年使用 1 7
9
8
4
【答案】A 信 3
微
【解析】企业提取的安全费用应当专户核算，按规定范 围安排使用，系不得挤占、挪用。年度结余资
联
金结转下年度使用，当年计提安全费用不足的，超出部分按正 常成本
唯
费一用渠道列支主要承担安全管理责
任的集团公司经过履行内部决策程序，可以对所属企业提取的安全 费用按照一定比例集中管理，统筹使
用。
【相关考点】1Z306032施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定（P262）
51、关于施工企业安全生产责任的说法，正确的是（ ）。
A．企业主要负责人是本单位安全生产第一责任
B．应当设置专职安全生产分管负责人
C．安全生产责任书应当由施工企业法定代表人与项目负责人签字
D．工程项目实行总承包的，安全生产责任全部由总承包单位承担
【答案】A
【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单
位的安全生产工作全面负责。其他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。
【相关考点】1Z306020施工安全生产责任和安全生产教育培训制度（P237）
42 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
52、关于承揽合同的说法，正确的是（ ）
A．承揽合同由定作人负责提供相关设备或者技术
B．承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C．承揽人工作不具有独立性
D．承揽人享有法定任意解除权
【答案】B
【解析】
承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作，A选项错误；
承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的，B选项正确；
承揽人工作具有独立性，C选项错误；
定作人的法定任意解除权，D选项错误。
【相关考点】1Z304031 承揽合同的法律规定
53、关于借款合同当事人权利义务的说法，正确的是（ ）。
A．借款人必须提供担保
8
B．借款人未按照约定的借款用途使用7借款的，贷款人应当解除合同
1
9
4
C．贷款人的主要义务是提供借款3 8和不得预扣利息
信
微
D．当事人约定的借款利率不系受限制
联
【答案】C 题
押
准
【解析】贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息。
精
【相关考点】借款合同 当事人的权利义务P190
54、根据最高人民法院《关 于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，关于工
程垫资处理的说法，正确的是（ ）。
A．当事人对垫资有约定的，按照 工程欠款处理
B．当事人对垫资没有约定的，按照借 款纠纷处
C．当事人对垫资利息没有约定，承包人 请求支付利息的，人民法院不予支持
D．当事人对垫资利息有约定的，人民法院最 高支持的垫资利息为同类贷款利率或者同期贷款市场报
8
价利率的4倍 1 7
9
8
4
【答案】C 信 3
微
【解析】当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理 。当事人对垫系资利息没有约定，承包人请求
联
支付利息的，人民法院不予支持。
唯
一
【相关考点】解决工程价款结算争议的规定P141
55、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，建设工
程承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收，双方对实际竣工日期发生争议，竣工日期为（
）。
A．承包人提交竣工验收报告之日
B．竣工验收合格之日
C．建设工程移交之日
D．竣工验收报告载明的日期
【答案】A
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一) 》规定，当
事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定:
(1)建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期;
43 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
(2)承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期;
(3)建设工程未经竣工验收， 发包人擅自使用的， 以转移占有建设工程之日为竣工日期。
【相关考点】1Z304014建设工程工期和支付价款的规定
56、关于建设工程合同违约责任中赔偿损失的说法，正确的是（ ）。
A．赔偿损失是指合同违约方完全不履行合同义务给对方造成的损失
B．赔偿损失以违约方有过错为前提
C．损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D．赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
【答案】D
【解析】赔偿损失，是指合同违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成的损失，依法或
依据合同约定赔偿对方所蒙受损失的一种违约责任形式。A错误
承担赔偿损失责任的构成要件是:(1)具有违约行为;(2)造成损失后果;(3)违约行为与财产等损失之
间有因果关系;(4)违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。B错误
《民法典》规定，当事人一方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定，造成对方损失的，损
8
失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失7，包括合同履行后可以获得的利益;但是，不得超过违约一方订
1
9
4
立合同时预见到或者应当预见到的因违3 8约可能造成的损失。C错误
信
微
【相关考点】1Z304015建设工系程赔偿损失的规定 P143
联
57、根据《民法典》，关题于保证合同的说法，正确的是（ ）。
押
准
A．保证合同是主债权债务合同的从合同
精
B．保证合同只能是有偿 合同
C．保证合同的双方当事人 是保证人与债务人
D．保证合同的责任方式为连带 责任保证
【答案】A
【解析】保证合同是为保障债权的实 现，保证人和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生
当事人约定的情形时，保证人履行债务或者承 担责任的合同。保证合同是主债权债务合同的从合同。主
债权债务合同无效的，保证合同无效，但是法律 另有规定的除外。保证合同被确认无效后，债务人、保
8
证人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相 应的民事责任。 1 7
9
8
4
【相关考点】1Z301072建设工程保证担保的方式和 责任 P36 信 3
微
58、根据《噪声污染防治法》，关于建设工程项目噪声 污染防治的说系法，正确的是（ ）。
联
A．噪声污染防治费用应当列入工程造价
唯
一
B．建设单位应当制定噪声污染防治实施方案
C．监理单位应当落实噪声污染防治实施方案
D．在施工合同中，应当明确建设单位的噪声污染防治责任
【答案】A
【解析】2021年12月公布的《中华人民共和国噪声污染防治法》(以下简称《噪声污染防治法》)规
定，施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单
位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程
造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。
【相关考点】1Z305011 施工现场环境噪声污染防治的规定（P205）
59、关于行政诉讼管辖的说法，正确的是（ ）。
A．对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，应当由被告所在地人民法院管辖
B．复议机关改变原行政行为的案件，可以由复议机关所在地人民法院管辖
44 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．中级人民法院管辖第一审行政案件
D．因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖
【答案】B
【解析】A错误；对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，由被告或原告所在地人民法院管
辖。C错误；基层人民法院管辖第一审行政案件。D错误，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人
民法院管辖
【相关考点】行政诉讼管辖P393
60、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，以下处理正确的是
（ ）。
A．修复后经验收合格的，依据合同关于工程价款的约定支付承包人
B．修复后经验收不合格的，参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
C．修复后经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用
D．修复后经验收不合格的，发承包双方均应当承担责任
【答案】C
8
【解析】建设工程施工合同无效，且7建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理:(1)修复后的建
1
9
4
设工程经验收合格的，发包人可以请求3 8承包人承担修复费用;
信
微
【相关考点】无效合同的法律系后果P147
联
61、关于权利质权的说法题，正确的是（ ）。
押
准
A．将有的应收账款不得出质
精
B．以专利权中的财产权 出质后，出质人不得许可他人使用专利权
C．以基金份额出质的，质 权自权利凭证交付质权人时设立
D．以商业承兑汇票出质的，质 权自办理出质登记时设立
【答案】B
【解析】A选项错误。现有的以及将有 的应收账款可以出质。
B选项正确。以注册商标专用权、专利权 、著作权等知识产权中的财产权出质的，权利虽然仍属于知
识产权人，但由于该知识产权是有负担的权利， 因此，出质人不能自由转让或者许可他人使用。
8
C、D选项错误。以汇票、本票、支票、债券、存 款单、仓单、提单出质的，1 7质权自权利凭证交付质
9
8
4
权人时设立;没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设 立。 信 3
微
【相关考点】质权P39 系
联
62、关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。
唯
一
A．仲裁事项的范围不包含法律问题的争议
B．当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出
C．仲裁协议因合同的无效而无效
D．仲裁协议可以采用书面形式，也可以采用口头方式
【答案】B
【解析】A错误，仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以
是合同中某一特定问题的争议;既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事
人的约定。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。C错误，仲裁协议独立存
在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效
力。D错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
【相关考点】1Z308031 仲裁协议的规定（P372）
63、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，关于施工检测的见证
45 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
取样和送检的说法，正确的是（ ）。
A．混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检
B．见证人员应当由建设单位代表和监理单位的监理工程师共同担任
C．厕所间使用的防水材料不必实施见证取样和送检
D．取样人员应当在试样或者其包装上作出标识、封志，并由见证人员和取样人员签字
【答案】D
【解析】取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名称、取样部位、
取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
【相关考点】见证取样和送检P315
64、关于施工起重机械安装、拆卸单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A．编制拆装方案，制定安全施工措施，并由监理人员现场审核签字
B．组织安全施工技术交底并由施工总承包单位技术负责人签字确认
C．由具有相应资质的单位在资质许可的范围内从事起重机械的安装、拆卸活动
D．将安装、拆卸方案等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人
民政府应急管理部门 7 8
1
9
4
【答案】C 8
3
信
【解析】A选项，编制建筑起重微机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字。
系
联
B选项，安装单位组织安全题施工技术交底并签字确认。
押
C选项，在施工现场安装准、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施， 必须由
精
具有相应资质的单位承担。
D选项，将建筑起重机械安 装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单， 安装、拆卸时间等
材料报施工总承包单位和监理单位 审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
65、关于仲裁裁决执行的说法，正 确的是（ ）。
A．申请仲裁裁决强制执行的期间为3 年
B．仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法 定程序的，应当裁定仲裁裁决不予执行
C．当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由中级人民法院管辖
D．被人民法院裁定不予执行的，当事人应当就 该纠纷重新达成仲裁协议申请
1
7 8仲裁
9
【答案】B
信
3 8
4
微
【解析】A错，申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定 的期限内提出系。按照《民事诉讼法》的规定申
联
请执行的期间为2年。 一
唯
B正确，根据《民事诉讼法》的规定，被申请人提出证据证明 裁 决有下列情形之一的，经人民法院组
成合议庭审查核实，裁定不予执行:(1)当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的;
(2)裁决的事项不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的;(3)仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法
定程序的;(4)裁决所根据的证据是伪造的(5)对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的;
(6)仲员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。此外，人民法院认定执行该裁决违背社
会公共利益的，裁定不予执行。
C错误，根据最高人民法院的相关司法解释，当事人申请书裁决案件，由被执行人所在地或者被执行
财产所在地的中级人民法院管辖;执行案件符合基层人民法院一审民商事案件级别管辖受理范围的，经上
级人民法院批准后，可以由被执行人住所地或被执行财产所在地的基层人民法院管辖。
D错误，仲裁裁决被法院依法藏行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申
请仲裁，也可以向法院提起诉讼。
【相关考点】1Z308033 仲裁审理的法定程序
46 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
66、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的是（ ）。
A．所有项目的保修期均有法律规定
B．任何使用条件下，建设工程保修期均应符合法定最低保修期限
C．地基基础工程保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限
D．供热系统最低保修期限为 5 年
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为:
(1)基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用
年限;
(2)屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3)供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
(5)其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
【相关考点】1Z307051质量保修书和最低保修期限的规定P341
8
67、根据《优化营商环境条例》，关7于工程建设项目审批事项行政许可的说法，正确的是（
1
9
4
）。 3 8
信
微
A．通过事中事后监管能够解系决的事项，一律不得设立行政许可
联
B．可以以年检、年报的形题式设定或者实施行政许可
押
准
C．对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方不得就该事项设定行政许可
精
D．已经取消的行政许可 ，可以转由行业协会组织实施
【答案】A
【解析】对通过事中事后监管 或者市场机制能够解决以及行政许可法和国务院规定不得设立行政许
可的事项，一律不得设立行政许可。
【相关考点】施工许可法律制度P59
68、关于个人所得税的说法，正确的是（ ）。
A．居民个人从中国境外取得的所得，不必缴 纳个人所得税
8
B．因自然灾害遭受重大损失的，免征个人所得 税 1 7
9
8
4
C．个人红利所得和财产租赁所得，适用 20%的比例 税率 信 3
微
D．非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金 所得的，不需系要办理纳税申报
联
【答案】C
唯
一
【解析】居民个人从中国境内和境外取得的所得， 依照本法 规 定缴纳个人所得税，A选项错误；
因自然灾害遭受重大损失的。国务院可以规定其他减税情形，报全国人民代表大会常务委员会备
案，B选项错误；
个人所得税的税率: (1)综合所得，适用3%至45%的超额累进税率; (2)经营所得，适用5%至35%的超
额累进税率; (3)利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税
率为20%，C选项正确；
非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得，纳税人应当依法办理纳税申报，D选项错
误。
【相关考点】1Z301091企业和个人所得税的规定
69、下列情形中，属于违法分包的是（ ）
A．施工总承包单位将施工总承包合同中的幕墙工程分包给具有相应资质单位的
B．施工总承包单位将施工总承包合同中的钢结构工程分包给具有相应资质单位的
47 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分分包的
D．专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周
转材料费用的
【答案】D
【解析】A属于合法分包;B 选项属于合法分包:C 选项属于合法分包。存在下列情形之一的，属于违
法分包:(1)施工单位将工程分包给个人的，(2)施工单位将工程分包给不具备相应资质或安全生产许可的
单位的;(3)施工合同中没有约定，又未经建设单位认可，施工单位将其承包的部分工程交由其他单位施
工的;(4)施工总承包单位将房屋建筑工程的主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外，(5)专
业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的:(6)劳务分包单位将其承包的劳务再分包的
(7)劳务分包单位除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款、周转材料款和大中型施工机械设备费
用的;(8)法律法规规定的其他违法分包行为。
70、关于行政许可的说法，正确的是（ ）
A．行政机关有权主动作出行政许可
B．行政许可是一种要式行政行为
8
C．行政许可是一种单纯的赋权性行政7行为
1
9
4
D．直接关系人身健康、生命财产3 8安全等的特定活动，不得设定行政许可
信
微
【答案】B 系
联
【解析】本题超纲。行政题许可只能由行政机关作出，且只能依申请而发生，不能主动作出。故 A
押
准
错。行政许可往往赋予申请人一定权利而产生收益，但是一般也附加一定的条件或义务，故C 错。直接
精
关系人身健康、生命财产安 全等的特定活动，可以设定行政许可。故D错。要式行政行为是指法律、法规
规定必须具备某种方式或形式才 能产生法律效力的行政行为。如颁布行政法规必须以国务院令这种特定
形式，行政处罚须有行政处罚决定 书这种法定形式。
第第0066 讲讲 22002233年年真真题题解解析析（（三三））
二二、、多多选选题题（（7711--110000题题））
71、关于意思表示生效的说法，正确的有（ ）。
8
A．无相对人的意思表示，表示完成时生效 9 1
7
8
4
B．以对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效 信
3
微
C．以非对话方式作出的意思表示，相对人未指定特定 系统的，该数系据电文进入系统时生效
联
一
D．以非对话方式作出的意思表示相对人知道其内容时生效 唯
E．以公告方式做出的意思表示，公告发布时生效
【答案】AE
【解析】B错误，以对话方式作出的意思表示，相对人知道其内容时生效。
C错误，以非对话方式作出的采用数据电文形式的意思表示，相对人指定特定系统接收数据电文的，
该数据电文进入该特定系统时生效；未指定特定系统的，相对人知道或者应当知道该数据电文进入其系
统时生效。
D错误，以非对话方式作出的意思表示，到达相对人时生效。
72、根据《建筑施工特种作业人员管理规定》，下列人员中，属于建筑施工特种作业人员的有（
）
A．建筑钢筋工
B．建筑电工
C．建筑架子工
48 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．建筑起重机械司机
E．建筑木工
【答案】BCD
【解析】建筑施工特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械
司机、建筑起重机械安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工和经省级以上人民政府住房和城乡建设主管
部门认定的其他特种作业人员等。
【相关考点】加强和完善建筑劳务管理P166
73、根据《建筑工程安全生产管理条例》，下列“危大工程”中，施工企业应当组织专家对专项施
工方案进行论证，审查的有（ ）。
A．地下暗挖工程
B．砌筑工程
C．高大模板工程
D．起重吊装工程
E．爆破工程
【答案】AC 7 8
1
9
4
【解析】对下列达到一定规模的危3 8险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算结
信
微
果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督： (1)
系
联
基坑支护与降水工程; (2) 土题方开挖工程; (3)模板工程; (4)起重吊装工程; (5)脚手架工程; (6)拆
押
除、爆破工程; (7)国务院建准设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的工程。对以上所
精
列工程中涉及深基坑、地下 暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论
证、审查。
【相关考点】1Z306030施工现 场安全防护制度 P253
74、根据《关于清理规范工程建设 领域保证金的通知》，工程建设项目中可以设立的保证金有（
）
A．投标保证金
B．履约保证金
8
C．工程质量保证金
1
7
9
D．信用保证金
信
3 8
4
微
E．农民工工资保证金 系
联
【答案】ABCE 一
唯
【解析】建设工程质量保证金：
国务院办公厅《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》(国办发[2016]49号)规定，对建筑业企
业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民
工工资保证金外，其他保证金一律取消；
【相关考点】1Z307052质量责任的损失赔偿P343
75、根据《标准化法》，标准包括（ ）。
A．国家标准
B．行业标准
C．国际标准
D．地方标准
E．企业标准
【答案】ABDE
49 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。国家标准分为强制性标
准、推荐性标准，行业标准、地方标准是推荐性标准。
【相关考点】工程建设标准的分类P303
76、下列知识产权的客体中，属于著作权法保护对象的有（ ）。
A．注册商标
B．外观设计专利
C．建筑作品
D．工程设计图
E．计算机软件
【答案】CDE
【解析】在建设工程中常见的知识产权主要是专利权、商标权、著作权以及发明权利其他科技成
果。计算机软件也是工程建设中经常使用的，计算机软件属于著作权保护的客体。A选项属于商标权，B
选项属于专利权。
【相关考点】著作权P29
8
77、根据《建设工程质量管理条例》7监理工程师对建设工程项目现场实施监理，采取的主要监理形
1
9
4
式有（ ）。 3 8
信
微
A．旁站 系
联
B．书面审查 题
押
准
C．见证取样、送检
精
D．巡视
E．平行检验
【答案】ADE
【解析】工程监理的形式：《建设 工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的
要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式 ，对建设工程实施监理。
【相关考点】12307033工程监理 单位相 关的质量责任和义务P328
78、下列事故中，属于较大生产安全事故的 有（ ）
8
A．造成6人死亡 1 7
9
8
4
B．造成15人重伤的事故 信 3
微
C．造成1230万元直接经济损失的事故 系
联
D．造成800万元直接经济损失和1050万元间接经济损失的 事故
唯
一
E．造成9人重伤的事故
【答案】ABC
【解析】2007年4月公布的《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故(以下简
称事故)造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级: (1) 特别重大事故，是指造成30人
以上死亡，或者100人以上重伤(包括急性工业中毒，下同),
或者1亿元以上直接经济损失的事故;
(1)重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1
亿元以下直接经济损失的事故;
(2)较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上
5000万元以下直接经济损失的事故;
(3)一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事
故。所称的“以上”包括本数，所称的“以下”不包括本数。A、B、C选项符合题意；
50 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【相关考点】1Z306041生产安 全事故的等级划分标准P280
79、在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有（ ）
A．与著名人物有关的现代重要史迹
B．历史上各时代珍贵的艺术品
C．反映历史上各时代各民族社会制度的代表性实物
D．近代代表性建筑
E．古墓葬和古建筑
【答案】BC
【解析】在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护: (1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗
址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;； (2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及
具有重要纪念意义、教育意义或者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑； (3) 历史上各时
代珍贵的艺术品、工艺美术品； (4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手
稿和图书资料等；(5) 反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有
科学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
8
80、申请领取施工许可证，应当具备7的条件有（ ）
1
9
4
A．已经办理该建筑 工程用地批准3 8手续
信
微
B．已经委托监理 系
联
C．需要征收房屋的其进度题符合施工要求
押
准
D．已经确定建筑施工企业
精
E．有保证工程质量和安 全的具体措施
【答案】ACDE
【解析】《建筑法》规定，申 请领取施工许可证，应当具备下列条件:(1)已经办理该建筑工程用地
批准手续;(2)依法应当办理建设工程规 划许可证的，已经取得建设工程规划许可证;(3)需要拆迁的，其
拆迁进度符合施工要求;(4)已经确定建筑 施工企业(5)有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资
料:(6)有保证工程质量和安全的具体措施。
《建筑工程施工许可管理办法》进一步规定 ，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下列条件，
8
并提交相应的证明文件:(1)依法应当办理用地批准手 续的，已经办理该建筑工程1 7用地批准手续:(2)依法
9
8
4
应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规 划许可证;(3)施工场信地3已经基本具备施工条件，
微
需要征收房屋的，其进度符合施工要求(4)已经确定施工企 业;(5)有满足系施工需要的资金安排、施工图纸
联
及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施 工图设
唯
计一文件已按规定审查合格;(6)有保
证工程质量和安全的具体措施。
81、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，建筑市场各方主体存在的下列情形中，应当被列入建筑
市场主体“黑名单”的有（ ） 。
A．利用虚假材料取得企业资质的
B．出借资质，受到行政处罚的
C．发生工程质量安全事故的
D．因转包受到行政处罚的
E．经人民法院判决认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的
【答案】ABDE
【解析】县级以上住房城乡建设主管部门按照"谁处罚、谁列入"的原则，将存在下列情形的建筑市
场各方主体，列入建筑市场主体"黑名单：(1)利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的; (2)发生转
包、出借资质，受到行政处罚的; (3)发生重大及以上工程质量安全事故，或1年内累计发生2 次及以上
51 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
较大工程质量安全事故，或发生性质恶劣、危害性严重、社会影响大的较大工程质量安全事故，受到行
政处罚的; (4) 经法院判决或仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务
的。
【相关考点】建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制P129
82、根据《关于加强保障性住房质量常见问题防治的通告》各地明确本地保障性住房工程质量常见
问题防治的底线要求时应当参照的内容有（ ）。
A．室内空气健康
B．固定家具安装牢固美观
C．室外迎水面防水
D．室外隔声防噪
E．室外建筑面层平整无开裂
【答案】ABC
【解析】各地要结合实际和群众反映的突出问题，在执行工程建设标准规范基础上，参照以下内容
明确本地保障性住房工程质量常见问题防治的底线要求，制定便于监督检查的技术要点。(1)室外迎水面
防水。(2)室内房间不渗漏。(3)室内隔声7 8防噪。(4)室内空气健康。(5)室内建筑面层平整无开裂。(6)固
1
9
4
定家具安装牢固美观。(7)设备管线设8置合理。(8)围护系统防坠落
3
信
【相关考点】施工单位对施工微质量负责p312
系
联
【相关考点】建筑市场主题体诚信评价的基本规定P129
押
83、关于法人分类，正准确的（ ）。
精
A．某基层群众自治组织 属于非营利法人
B．法人分为营利法人、非 营利法人、特别法人
C．某基金会属于非营利法人
D．某设计院有限公司属于事业单 位法人
E．某县人民政府属于机关法人
【答案】BCE
【解析】A;某基层群众自治组织属于特别法人。D错误；某设计院有限公司属于营利法人。
【相关考点】法人的分类P10
1
7 8
9
【相关考点】建筑市场主体诚信评价的基本规定P 1 29
信
3 8
4
微
84、下列纠纷中，属于建设工程民事纠纷的有（ ） 系
联
A．施工企业与建设单位之间因工程质量产生的纠纷 一
唯
B．施工企业与住房城乡建设行政部门因罚款产生的纠纷
C．总承包单位与分包单位之间因分包工程款产生的纠纷
D．施工企业在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害产生的纠纷
E．施工企业未经许可使用他人的专利产生的纠纷
【答案】ACDE
【解析】B不正确；施工企业与住房城乡建设行政部门因罚款产生的纠纷属于行政纠纷
【相关考点】建设工程民事纠纷P346
【相关考点】建筑市场主体诚信评价的基本规定P129
85、关于建筑市场信用评价内容的说法，正确的是（ ）。
A．省级城乡住房城乡建设主管部门制定本区域内的建筑市场信用评价标准
B．不得设置歧视外地建筑市场各方主体的评价指标
C．建筑市场信用评价是指对不良信用信息的评价
52 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．不得对外地建筑市场各方主体设置信用壁垒
E．建设单位应当对承包单位的履约行为设置评价指标
【答案】ABD
【解析】C错误；建筑市场信用评价主要包。。。。主体优良信用信息及不良信用信息等内容。E错
误；鼓励设置建设单位对承包单位履约行为的评价指标。
【相关考点】建筑市场主体诚信评价的基本规定P129
86、关于建筑业企业资质标准中净资产的说法，正确的有（ ）。
A．净资产是属于企业所有并由股东自由支配的资产
B．企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额
C．净资产即所有者权益
D．净资产应当大于注册资本
E．企业申请资质时，净资产以前一年度或者当期合法的财务报表中净资产指标为准
【答案】BCE
【解析】A错误；.净资产是属于企业所有并自由支配的资产。D．净资产应可能大于也可能小于注册
8
资本 7
1
9
4
【相关考点】施工企业资质的法定3 8条件P68
信
微
87、根据《绿色施工导则》关系于施工节水与水资源利用的说法，正确的有（ ）。
联
A．大型工程的不同单项工题程、不同标段、不同分包生活区，应当分别计量用水量
押
准
B．优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当收集雨水养护
精
C．施工现场喷洒路面， 绿化浇灌不宜使用市政自来水
D．要力争施工中非传统水 源和循环水的再利用量大于20%
E．现场机具、设备冲洗用水必 须设立循环用水装置
【答案】ACE
【解析】B错误，优先采用中水搅拌、 中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护。
D错误，要力争施工中非传统水源和循环 水的再利用量大于30%
88、关于合同分类的说法正确的有（ ） 。
8
A．建筑材料买卖合同是单务合同 1 7
9
8
4
B．建设工程合同是典型合同 信 3
微
C．建筑起重机械租赁合同是实践合同 系
联
D．监理合同是要式合同
唯
一
E．建设工程咨询服务合同是无偿合同
【答案】BD
【解析】A错误，建筑材料买卖合同是双务合同；
B正确，有名合同(又称典型合同)，是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则的合同如建设工程
合同等；
C错误，租赁合同不是实践性合同，租赁合同的成立以租赁合同当事人意思表示一致为标准而不以租
赁物的实际交付为生效要件，所以，租赁合同是诺成性合同。
D正确，要式合同， 是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如《民法典》规定，建设工程合
同应当采用书面形式。
E错误，建设工程咨询服务合同是有偿合同。
89.关于建筑意外伤害保险的说法，正确的有（ ）。
A．施工企业应当为施工现场所有人员办理意外伤害保险
53 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．意外伤害保险期限应当涵盖工程项目开工之日到工程竣工验收合格日
C．施工企业应当在工程项目开工前，以实名制的方式办理完成全部投保手续
D．施工企业应当将投保有关信息以布告形式张贴于施工现场，告知被保险人
E．施工企业在投保时可以与保险人商定提供建筑安全生产管理、事故防范等服务内容
【答案】BDE
【解析】A错误，为从事危险作业的职工办理意外伤害保险。C错误，施工企业应在工程项目开工
前，办理完投保手续。鉴于工程建设项目施工工艺流程中各工种调动频繁、用工流动性大，投保应实行
不记名和不计人数的方式。
90、关于一级建造师注册的说法，正确的有（ ）。
A．取得级建造师资格证书的人员，可以自行提出注册申请
B．取得一级建造师资格证书的人员可以受聘于招标代理机构，提出注册申请
C．自一级建造师资格证书签发之日起超过3年的，不得申请注册
D．注册建造师的聘用单位可以根据工程施工需要扣押建造师的注册证书
E．未取得注册证书的，不得以注册建造师的名义从事相关活动
8
【答案】BE 7
1
9
4
【解析】A错误；应当通过聘用单3 8位提出注册申请。C错误；逾期未申请者，须符合本专业继续教育
信
微
的要求后方可申请初始注册。D错系误；注册建造师注册证书和执业印章由本人保管，任何单位(发证机关
联
除外)和个人不得扣押注册建造题师注册证书或执业印章。
押
准
【相关考点】一级建造师的注册P82
精
91、关于合同解除的说 法，正确的有（ ） 。
A．以持续履行的债务为内 容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限之前通
知对方
B．当事人一方迟延履行主要债务 ，对方可以解除合同
C．对方对解除合同有异议的，主张解 除的当事人无权请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效
力
D．当事人一方依法主张解除合同，应通知对 方的，合同自通知到达对方时解除
8
E．当事人方未通知对方，直接以提起诉讼方式 主张解除台同井被人民法院确1 7认的，合同自起诉状副
9
8
4
本送达对方时解除 信 3
微
【答案】ADE 系
联
【解析】B错误；当事人一方迟延履行主要债务，经催告后 在合
唯
理一期限内仍末履行，另一方有权解除
合同。 C错误；《民法典》第五百六十五条规定，对方对解除合同 有异议的，任何一方当事人均可以请
求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。
【相关考点】合同的终止P152
92、下列情形中，属于建设单位违法发包的有（ ）。
A．建设单位将工程发包给个人的
B．建设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的
C．依法应当招标未招标的
D．建设单位将一个单位工程的施工分解成若干部分发包给不同的专业承包单位的
E．建设单位将建筑工程的设计、采购、施工并发包给一个工程总承包单位
【答案】ABCD
【解析】住房和城乡建设部《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》(建市规
[2019]1号)进一步规定，存在下列情形之一的，属于违法发包:(1)建设单位将工程发包给个人的;(2)建
54 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
设单位将工程发包给不具有相应资质的单位的;(3)依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的;
(4)建设单位设置不合理的招标投标条件，限制排斥潜在投标人或者投标人的;(5)建设单位将一个单位工
程的施工分解成若干部分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。
【相关考点】1Z303020 建设工程承包制度(P115)
93、根据《劳动合同法》，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月
工资后，可以解除合同的有（ ）。
A．劳动者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工
作的
B．劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化的
C．劳动者被依法追究刑事责任的
D．劳动者违反用人单位的规章制度的
E．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的
【答案】AE
【解析】有下列情形之一的，用人单位提前30 日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1
个月工资后，可以解除劳动合同: (1)劳动7 8者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工
1
9
4
作，也不能从事由用人单位另行安排的8工作的; (2)劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，
3
信
仍不能胜任工作的；(3)劳动合同订微立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用
系
联
人单位与劳动者协商，未能就题变更劳动合同内容达成协议的。
押
94、关于建筑工程总承准包单位为房屋建筑地基基础，主体结构提供工程服务缴纳增值税说法，正确
精
有（ ）。
A．建设单位自行采购全部 或部分钢材的适用简易计税方法计税
B．适用一般计税法计税的项目 预征率为 3%
C．适用简易计税法计税的项目预 征率为 2%
D．提供建筑服务取得预收款，应当收 到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额
预 缴增值税
E．按照现行规定无需在建筑服务产生地预缴增值税的项目，收到预收款时在机构所在地预缴增值税
【答案】ADE
1
7 8
9
【解析】财政部、税务总局《关于建筑服务等营改 增试点政策的通知》
信
(3财8
4
税〔2017〕 58号)规定，
微
建筑工程总承包单位为房屋建筑的地基与基础、主体结构提 供工程服务，系建设单位自行采购全部或部分
联
钢材、混凝土、砌体材料、预制构件的，适用简易计租方法计税。A正一确
唯
地基与基础、主体结构的范围，按照《建筑工程施工质量验 收 统 一标准》GB 50300—2013附录B“建
筑工程的分部工程、分项工程划分”中的“地基与基础”“主体结构”分部工程的范围执行。纳税人提
供建筑服务取得预收款，应在收到预收款时，以取得的预收款扣除支付的分包款后的余额，按照本通知
规定的预征率预缴增值税。D正确
按照现行规定应在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在建筑服务发生地预缴
增值税。按照现行规定无需在建筑服务发生地预缴增值税的项目，纳税人收到预收款时在机构所在地预
缴增值税。E正确
适用一般计税方法计税的项目预征率为2%，适用简易计税方法计税的项目预征率为3%。BC错误
【相关考点】17301092企业增值税的规定 P48
95、承揽合同中，承揽人的义务包括（ ）。
A．按照合同约定完成承揽工作
B．对定作人提供的材料及时进行检验
55 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．发现定作人的技术要求不合理的，及时通知定作人
D．验收工作成果
E．接受定作人必要的监督检查
【答案】ABCE
【解析】验收工作成果 是定做人的义务。
96、关于安装工程一切险的说法，正确的有（ ）。
A．保险人对因意外事故造成的损失和费用负责赔偿
B．安装工程一切险的保险期内，一般应当包括一个试车考核期
C．安装工程一切险应当加保第三者责任险
D．安装工程一切险对考核期的保险责任超过 3 个月的，应当另行加收保险费
E．保险责任自施工作业人员进场之时起始
【答案】ABD
【解析】安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地
之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使
8
用接收该部分或全部工程之时终止，以先7发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止
1
9
4
不得超出保险单明细表中列明的保险生3 8效日或终止日。
信
微
安装工程一切险的保险期内，系一般应包括一个试车考核期。试车考核期的长短一般根据安装工程合
联
同中的约定进行确定，但不得题超出安装工程保险单明细表中列明的试车和考核期限。安装工程一切险对
押
准
考核期的保险责任一般不超过3个月，若超过3个月，应另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设
精
备不负考核期的保险责任， 也不承担其维修期的保险责任。
【相关考点】1Z301082建设 工程保险的主要种类和投保权益（P44）
97、根据《招标投标实施条例 》，下来情形中，评标委员会应当否决（ ）。
A．招标文件未经投标单位盖章和 单位负责人签字的
B．投标联合体没有提交共同投标协议 的
C．投标文件有明显的计算错误的
D．投标报价低于成本的
8
E．投标文件有含义不明确的内容 1 7
9
8
4
【答案】ABD 信 3
微
【解析】有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投 标: 系
联
(1)投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;
唯
一
(2)投标联合体没有提交共同投标协议;
(3)投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
(4)同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外;
(5)投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;
(6)投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
【相关考点】1Z303012招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定 P95
98、根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人对本单位安全生产负有的职责有（ ）。
A．建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
B．组织开展危险源游识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C．维织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
D．组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
56 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
E．组织或者参与本单位应急救援演练
【答案】ACD
【解析】生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:(1)建立健全并落实本单
位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作
规程;(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;(5)
组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工
作，及时消除生产安全事故隐患;(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;(7)及时、如
实报告生产安全事故。
99、关于民事诉讼管辖权异议的说法，正确的有（ ）。
A．当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩状期间提出
B．对人民法院作出的管辖权异议裁定，当事人不得上诉
C．当事人对级别管辖权不得提出异议
D．当事人对地域管辖权可以提出异议
E．当事人未提出管辖权异议并应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权
8
【答案】AD 7
1
9
4
【解析】《民事诉讼法》规定，人3 8民法院受理案件后，当事人对管辖权有异议的，应当在提交答辩
信
微
状期间提出，A选项正确； 系
联
对人民法院作出的管辖异题议裁定，当事人不服的可以向上一级法院提起上诉，B选项错误；
押
准
管辖异议一般包括：就地域管辖权提出异议；就级别管辖权提出异议；仲裁协议或仲裁条款有效
精
的，为排除法院管辖而提出 异议等，C选项错误，D选项正确；
当事人未提出管辖权异议并 应诉答辩的，视为受诉人民法院有管辖权，但违反级别管辖和专属管辖
规定的除外，E选项错误。
100、下列行为中，构成无因管理 的有（ ） 。
A．甲接受他人委托为其保养施工机具
B．丁发现门前道路污水井盖被盗，恐致 路人跌伤，遂插树枝以警示
C．乙见他人仓库失火遂召集人员参加救火
8
D．总承包单位超额支付分包工程款，分包单位 明知该情况但未告总承包单位1 7
9
8
4
E．材料供应商丙将施工现场因中暑昏倒的建筑工人 送往医院救治 信 3
微
【答案】CE 系
联
【解析】无因管理，是指未受他人委托，也无法律上的义 务，为
唯
避一免他人利益受损失而自愿为他人
管理事务或提供服务的事实行为。无因管理在管理人员或服务人员 与受益人之间形成了债的关系。无因
管理产生的债被称为无因管理之债。《民法典》规定，管理人没有法定的或者约定的义务， 为避免他人
利益受损失而管理他人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务
受到损失的，可以请求受益人给予适当补偿。
第第0077讲讲 22002222年年真真题题解解析析（（补补考考））（（一一））
一一、、单单项项选选择择题题（每题1分，共70题，共70分）
1.我国法律体系中，部门法的划分依据是（ ）。
A．法律调整的主体
B．法律调整的社会关系性质
C．法律的调整方法
D．法律的效力层级
57 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】B
【解析】在我国法律体系中，根据所调整的社会关系性质不同，可以划分为不同的部门法。
2.从我国法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（ ）。
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．非法律规范性文件
【答案】B
【解析】
法的形式 制定机关 名称规律
宪法 全国人大 -
法律 全国人大及常委会 《xxx法》
8
7
1
行政法规 国务院 4 9 《xxx条例》
8
3
信
微
地方性法规 省级、设区的市系级人大及常委会 《地名+条例》
联
题
押
部门规章 国务院各部准、委员会、中国人民银行、审计署等 《xxx+规定、办法、实施细则》
精
地方政府规章 省级、设区的 市级政府 《地名+规定、办法、实施细则》
3.法人的住所是（ ）。
A．法定代表人住所地
B．法人主要办事机构所在地
C．法定代表人经常居住地
D．法人注册地
8
【答案】B 9 1
7
8
4
【解析】法人的住所是法人进行业务活动的所在地 ，也是确定法律管辖信的
3
依据。法人以其主要办事
微
机构所在地为住所。 系
联
一
4. 甲施工企业委托其员工李某从乙公司订购一批空调，李 某与唯乙私下商定将每台空调的售价比正常
售价提高1000元，乙给李某每台500元的回扣。下列说法正确的是 （ ）。
A．李某的行为属于表见代理，买卖合同有效
B．李某的行为属于无权代理，买卖合同效力待定
C．李某作为代理人未能尽职，应当独立对甲承担责任
D．李某与乙恶意串通损害甲的利益，应当和乙承担连带责任
【答案】D
【解析】代理人和相对人串通，损害被代理人的利益的，由代理人和相对人负连带责任。
5.根据《民法典》，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对
人有理由相信行为人有代理权的，代理行为（ ）。
A．无效
B．效力待定
C．有效
58 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．经追认后有效
【答案】C
【解析】《民法典》规定，行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行
为，相对人有理由相信行为人有代理权的，代理行为有效。
6.除法律另有规定和当事人另有约定外，动产物权设立和转让发生效力的时间是（ ）。
A．登记时
B．合同成立时
C．交付时
D．合同生效时
【答案】C
【解析】动产物权的设立和转让，自交付时发生效力，法律另有规定的除外。
7.《民法典》物权编调整的法律关系是（ ）。
A．因物的占有和使用产生的民事关系
B．因物的收益和处分产生的民事关系
C．因物的占有和处分产生的民事关系7 8
1
9
4
D．因物的归属和利用产生的民事8关系
3
信
【答案】D 微
系
联
【解析】《民法典》第二题百零五条 本编调整因物的归属和利用产生的民事关系。
押
8.关于工程建设行业标准准的说法，正确的是（ ）。
精
A．行业标准由国务院标 准化行政主管部门制定
B．行业标准的某些规定与 国家标准不一致时，审批部门不得批准
C．行业标准的制定以国家标准 的存在为前提
D．行业标准一般每5年复审一次
【答案】D
【解析】选项A错误，行业标准由国务院 有关行政主管部门制定，报国务院标准化行政主管部门备
案。
选项B错误，行业标准的某些规定与国家标准不 一致时，必须有充分的科学依
1
7 8据和理由，并经国家标
9
准的审批部门批准。
信
3 8
4
微
选项C错误，原建设部发布的《工程建设行业标准管理 办法》规定，系对没有国家标准而需要在全国某
联
个行业范围内统一的下列技术要求，可以制定行业标准。 一
唯
选项D正确，工程建设行业标准实施后，根据科学技术的发展 和 工程建设的实际需要，该标准的批准
部门应当适时进行复审，确认其继续有效或予以修订、废止。一般也是5年复审1次。
9. 某项目在施工过程中脚手架坍塌，造成5人死亡，60人重伤，直接经济损失900余万元。该事故属
于（ ）
A．重大事故
B．一般事故
C．较大事故
D．特别重大事故
【答案】A
【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，根据生产安全事故 （以下简称事故）造成的
人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
（1） 特别重大事故，是指造成 30 人以上死亡，或者 100 人以上重伤（包括急性工业中毒，下
59 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
同） ， 或者 1亿元以上直接经济损失的事故；
（2） 重大事故，是指造成 10 人以上 30 人以下死亡，或者 50 人以上 100 人以下重伤，或者
5000 万元以上 1亿元以下直接经济损失的事故；
（3）较大事故，是指造成3 人以上 10 人以下死亡，或者 10 人以上 50 人以下重伤，或者1000
万元以上 5000 万元以下直接经济损失的事故；
（4）一般事故，是指造成3 人以下死亡，或者 10 人以下重伤，或者1000 万元以下直接经济损失
的事故。
所称的"以上"包括 本数，所称的"以下"不包括本数。
10.根据《民法典》，建设工程施工合同对工程质量要求约定不明确的，首选的解决方式是通过（
）。
A．按照符合合同目的的特定标准履行
B．按照合同相关条款确定
C．当事人协议补充确定
D．按照交易习惯确定
【答案】C 7 8
1
9
4
【解析】《民法典》第 510 条规8定，合同生效后，当事人就质量、价款或者报酬、履行地点等内容
3
信
没有约定或者约定不明确的，可以微协议补充；不能达成补充协议的，按照合同相关条款或者交易习惯确
系
联
定。 题
押
11.注册建造师担任项目准负责人期间，施工企业可以更换项目负责人的情形是 （ ）。
精
A．建设行政主管部门同 意更换的
B．建设单位与施工企业产 生纠纷的
C．因不可抗力引起暂停施工的
D．建设单位同意更换的
【答案】D
【解析】注册建造师担任施工项目负责人 期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理
书面交接手续后更换施工项目负责人：
（1）发包方与注册建造师受聘企业已解除承包 合同的；
1
7 8
9
（2）发包方同意更换项目负责人的；
信
3 8
4
微
（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。 系
联
12. 下列财产中，可以抵押的是（ ）。 一
唯
A．土地所有权
B．建设用地使用权
C．医疗机构的医疗设施
D．学校、幼儿园的教育设施
【答案】B
【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：
（1）建筑物和其他土地附着物；（2）建设用地使用权；（3）海域使用权；（4）生产设备、原材
料、半成品、产品；（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；（6）交通运输工具；（7） 法律、行政
法规未禁止抵押的其他财产。抵押人可以将上述所列财产一并抵押。
土地所有权，学校、幼儿园、医疗机构等为公益目的成立的非营利法人的教育设施、医疗卫生设施
和其他公益设施，不得抵押。
13.关于建设工程施工合同纠纷民事诉讼一审程序的说法，正确的是（ ）。
60 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．可以先行调解
B．适用普通程序
C．适用简易程序
D．需公开审理
【答案】A
【解析】一审程序包括普通程序和简易程序 。普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进
行第一审民事诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适用的诉讼程序 。简易程序是基层人民法院和
它的派出法庭审理事实清楚、权利义务关系明确 、争议不大的简单民事案件适用的程序。基层人民法院
和它派出的法庭审理上述规定以外的民事案件，当事人双方也可以约定适用简易程序。
公开审理是人民法院审理案件的一项基本原则，只有在例外情形下，才可以不公开审理。
14. 根据《民法典》，借款合同对支付利息没有约定，出借人主张支付利息的，借款人（ ）。
A．应当按照一年期贷款市场报价利率的四倍支付利息
B．应当按照一年期贷款市场报价利率支付利息
C．有权不支付利息
8
D．应当按照当事人的交易方式、交易7习惯、市场报价利率等因素支付利息
1
9
4
【答案】C 3 8
信
微
【解析】借款合同对支付利息系没有约定的， 视为没有利息。
联
15.建设工程施工合同纠纷题的仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人就该纠纷有权（ ）。
押
准
A．请求原仲裁庭重新进行仲裁
精
B．请求原仲裁委员会重 新组成仲裁庭进行仲裁
C．请求法院改判
D．根据重新达成的仲裁协议申 请仲裁
【答案】D
【解析】仲裁裁决被人民法院依法撤 销后，当事人之间的纠纷并未解决。 根据《仲裁法》的规定，
当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁 协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
16.根据《实施工程建设强制性标准监督规定 》，对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情
8
况实施监督的单位是（ ）。 1 7
9
8
4
A．建设项目规划审查机构 信 3
微
B．工程质量监督机构 系
联
C．施工图设计文件审查单位
唯
一
D．建筑安全监督管理机构
【答案】D
【解析】建设项目规划审查机构应当对工程建设规划阶段执行强制性标准的情况实施监督；施工图
设计文件审查单位应当对工程建设勘察、设计阶段执行强制性标准的情况实施监督；建筑安全监督管理
机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监督；工程质量监督机构应当对工程
施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。故选项D符合题意。
17.根据《招标投标法实施条例》，关于评标的说法，正确的是（ ）。
A．评标委员会应当接受投标人主动提出的澄清、说明
B．投标联合体没有提交共同投标协议的，评标委员会不得直接否决其投标
C．评标过程中，评标委员会成员有回避事由不能继续评标被更换后，由更换后的评标委员会成员继
续进行评审
D．投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价时，评标委员会应当否决其投标
61 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】D
【解析】评标委员会不得暗示或者诱导投标人作出澄清、说明，不得接受投标人主动提出的澄清、
说明。选项A错误
投标联合体没有提交共同投标协议应当否决其投标。选项B错误
评标过程中，评标委员会成员有回避事由、擅离职守或者因健康等原因不能继续评标的，应当及时
更换。被更换的评标委员会成员作出的评审结论无效，由更换后的评标委员会成员重新进行评审。选项C
错误
投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价应当否决其投标。选项D正确
18.关于车辆购置税的说法，正确的是（ ）。
A．车辆购置税实行一次性征收
B．购置二手车需要征收车辆购置税
C．受赠的车辆免征车辆购置税
D．城市公交企业购置的公共车辆征收购置税
【答案】A
8
【解析】车辆购置税实行一次性征收7。购置已征车辆购置税的车辆，不再征收车辆购置税。
1
9
4
下列车辆免征车辆购置税：（1）3 8依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻
信
微
华机构及其有关人员自用的车辆；系（2）中国人民解放军和中国人民武装警察部队列入装备订货计划的车
联
辆；（3）悬挂应急救援专用号题牌的国家综合性消防救援车辆；（4）设有固定装置的运输专用作业车
押
准
辆；（5）城市公交企业购置的公共汽电车辆。
精
19. 根据《建设工程安 全生产管理条例》，下列各项安全责任中，属于建设单位的是（ ）。
A．采取措施保证各类管线 、设施和周边建筑物、构筑物的安全
B．提出防范生产安全事故的指 导意见和措施建议
C．不得随意压缩合同约定的工期
D． 落实安全施工措施所需费用的使 用情况
【答案】C
【解析】建设单位相关的安全责任有不得提 出违法要求和随意压缩合同工期。
8
20.施工作业人员应当履行的安全生产义务是（ ）。 1 7
9
8
4
A．确保项目安全生产费用有效使用 信 3
微
B．对影响人身健康的作业条件提出改进建议 系
联
C．批评、检察、控告危及生命安全的行为
唯
一
D．正确使用安全防护用具
【答案】D
【解析】施工作业人员主要应当履行如下安全生产义务：
（1）守法遵章和正确使用安全防护用具等的义务；
（2）接受安全生产教育培训的义务；
（3）施工安全事故隐患报告的义务；
（4）被派遣劳动者的义务。
21.关于取得一级建造师资格证书的人员申请注册的说法，正确的是（ ）。
A．申请注册不受年龄的限制
B．聘用单位不符合注册单位要求的，不予注册
C．可以申请在两个单位注册
D．受到的刑事处罚与执业活动无关的，不影响注册
62 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】B
【解析】选项A错误，申请注册年龄不得超过65周岁的。
选项C错误，申请在两个或者两个以上单位注册的，不予注册。
选项D错误，因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5 年的；
因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的，不予注册。
22.根据《企业安全生产费用提取和使用管理办法》，关于施工企业提取安全费用的说法，正确的是
（ ）。
A．总承包单位和分包单位应当分别提取安全费用
B．安全费用以建筑安装工程造价为计提依据
C．施工企业不得自行提高安全费用提取标准
D．安全费用提取标准与建设工程类别无关
【答案】B
【解析】建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。B选项正确。
各建设工程类别安全费用提取标准如下：
8
（1）矿山工程为2.5%； 7
1
9
4
（2）房屋建筑工程、水利水电工3 8程、电力工程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%。
信
微
（3）市政公用工程、冶炼工系程、机电安装工程、化工石油工程、港口与航道工程、公路工程、通信
联
工程为1. 5% 。D选项错。 题
押
准
建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。总包单位
精
应当将安全费用按比例直接 支付分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。A选项错。
企业在上述标准的基础上， 根据安全生产实际需要，可适当提高安全费用提取标准。C选项错。
23.关于施工合同约定建筑材料 由施工企业采购的说法，正确的是（ ）。
A．建设单位不得指定供应商
B．施工企业应当通过招标方式采购供 应商
C．建设单位、施工企业应当共同与供应 商订立合同
D．建设单位不得对建筑材料的技术指标提出 要求
8
【答案】A 1 7
9
8
4
【解析】按照合同约定，建筑材料、建筑构配件和 设备由工程承包单位信采3购的，发包单位不得指定
微
承包单位购入用于工程的建筑材料、建筑构配件和设备或者 指定生产厂、系供应商。
联
24.根据《节约能源法》，关于节能的说法，正确的是（ ）
唯
。一
A．国家禁止发展高耗能、高污染行业
B．不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
C．不符合强制性节能标准的项目，已经建成的，须经国务院批准方可投入使用
D．政府投资项目不符合强制性节能标准的，实行限项审批管理
【答案】B
【解析】 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限制发展高耗能、高污染行业，发展节能环
保型产业。
《节约能源法》规定，国家实行固定资产投资项目节能评估和审查制度。不符合强制性节能标准的
项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。政府投资项目不符合强制性节能标
准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
25.某工程在保修期内，因施工企业未及时履行保修义务，加之建筑物所有人使用不当，导致建筑物
毁损。关于损失赔偿责任承担的说法，正确的是（ ）。
63 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．因在保修期内，施工企业应当承担全部损失
B．施工企业应当与建筑物所有人各自承担相应的责任
C．施工企业应当与建筑物所有人承担连带责任
D．施工企业应当与建筑物所有人平均分担损失
【答案】B
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，
因保修人未及时履行保修义务，导致建筑物毁损或者造成人身损害、财产损失的，保修人应当承担赔偿
责任。保修人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
26.根据《企业所得税法》，关于居民企业的说法，正确的是（ ）。
A．外资企业不属于居民企业
B．依法在中国境内成立的企业是居民企业
C．依照外国法律成立的企业不是居民企业
D．按照外国法律成立且有来源于中国境内所得的企业是居民企业
【答案】B
8
【解析】居民企业，是指依法在中国7境内成立，或者依照外国（地区）法律成立但实际管理机构在
1
9
4
中国境内的企业。 3 8
信
微
27.根据《招标投标法实施条系例》，关于开标的说法，正确的是（ ）。
联
A．投标人少于5个的，不题得开标
押
准
B．投标人对开标有异议的，应当在开标结束后及时提出
精
C．招标人对在招标文件 确定的提交投标文件截止时间后收到的投标文件，也应当予以拆封、宣读
D．招标人应当按照招标文 件规定的时间、地点开标
【答案】D
【解析】A错误，投标人少于3个的 ，不得开标；招标人应当重新招标；
B错误，投标人对开标有异议的，应当 在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录；
C错误，招标人对在招标文件确定的提交 投标文件截止时间内收到的投标文件，也应当予以拆封、宣
读。
8
28.关于建设工程争议评审机制的说法，正确的 是（ ）。 1 7
9
8
4
A．争议评审组应当由3名以上专家组成 信 3
微
B．组成评审组的专家应当在工程结束后选定 系
联
C．一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议
唯
一
D．争议评审裁决具有强制执行力
【答案】C
【解析】争议评审，是指在工程开始时或工程进行过程中当事人选择的独立于任何一方当事人的专
家（通常是 3 人，小型工程 1 人 ） 组成争议评审组，就当事人发生的争议及时提出解决问题的建议
或者作出决定的争议解决方式 。 AB选项错。
一个评审组在工程进程中可能会持续解决多个争议。C选项正确。
争议评审不具有强制执行力。如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉讼的
方式解决争议。D选项错。
29. 根据《必须招标的工程项目规定》，下列必须招标的项目范围中，达到必须招标的规模标准的
是（ ）。
A．设计采购单项合同估算价为150万元
B．施工单项合同估算价为300万元
64 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．材料采购单项合同估算价为150万元
D．监理采购单项合同估算价为50万元
【答案】A
【解析】本规定范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设备材料等
的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以上；（2）重要
设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在 200 万元人民币以上；（3）勘察、设计、监理等服务的
采购，单项合同估算价在 100 万元人民币以上。同一项目中可以合并进行的勘察、设计、施工、监理以
及与工程建设有关的重要设备、材料等的采购，合同估算价合计达到以上规定标准的，必须招标。
30. 关于建筑市场诚信行为信息公告变更的说法，正确的是（ ）。
A．行政处罚决定变更后，信息公告内容并不必然变更
B．信息公告内容如果有误，由被公告单位自行变更
C．应当根据被公告单位对不良行为的整改情况调整其信息公布期限
D．被公告单位要求变更公告内容，应当由发布信息的单位提供证据
【答案】C
8
【解析】行政处罚决定经行政复议、7行政诉讼以及行政执法监督被变更或被撤销，应及时变更或删
1
9
4
除该不良记录，并在相应诚信信息平台3 8上予以公布，同时应依法妥善处理相关事宜。选项A错误
信
微
《建筑市场诚信行为信息管理系办法》规定，对发布有误的信息，由发布该信息的省、自治区和直辖
联
市建设行政主管部门进行修正题，根据被曝光单位对不良行为的整改情况，调整其信息公布期限，保证信
押
准
息的准确和有效。选项B错误，选项C正确
精
被公告单位要求变更公 告内容，可向公告部门提出书面更正申请，并提供相关证据。选项D错误
31.建筑工程一切险中，保 险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿的是（ ）。
A．设计错误
B．自然磨损
C．意外事故
D．维修保养
【答案】C
8
【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用， 负责赔偿： 1 7
9
8
4
（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台风 、龙卷风、风暴、暴信 3雨、洪水、水灾、冻灾、冰
微
雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人 力不可抗拒的系破坏力强大的自然现象；
联
（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造 成物
唯
质一损失或人身伤亡的突发性事件，包
括火灾和爆炸。
32.下列施工企业的造成行为中，应当暂扣安全生产许可证并限期整改的是（ ）。
A．施工企业不再具备安全生产条件，且情节严重
B．发生重大安全事故的
C．施工企业转让安全生产许可证的
D．施工企业安全生产许可证有效期满未办理延期手续
【答案】B
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，取得安全生产许可证的建筑施工企
业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。
33.根据《著作权法》，关于勘察设计文件，正确的是（ ）。
A．不属于职务作品
B．合同未约定的，著作权属于勘察设计单位
65 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．作者是建设单位
D．不属于委托作品
【答案】B
【解析】在建设工程活动中，有些作品属于委托作品 。一般情况下，勘察设计文件都是勘察设计单
位接受建设单位委托创作的委托作品 。受委托创作的作品，著作权的归属由委托人和受托人通过合同约
定。合同未作明确约定或者没有订立合同的，著作权属于受托人。
有下列情形之一的职务作品，作者享有署名权，著作权的其他权利由法人或者非法人组织享有，法
人或者非法人组织可以给予作者奖励：（1）主要是利用法人或者非法人组织的物质技术条件创作，并由
法人或者非法人组织承担责任的工程设计图、产品设计图 、地图 、示意图、计算机软件等职务作品。
34.关于建设工程未经过竣工验收，发包人擅自使用的质量责任承担的说法，正确的是（ ）。
A．承包人不再承担工程质量责任
B．承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任
C．承包人与发包人承担连带责任
D．发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，人民法院应当予以支持
8
【答案】B 7
1
9
4
【解析】建设工程未经竣工验收，3 8发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利
信
微
的，人民法院不予支持；但是承包系人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量
联
承担民事责任。 题
押
准
35.甲施工企业与乙设备公司订立了塔吊租赁合同，后又与乙就该塔吊订立了买卖合同。双方对塔吊
精
所有权的转移时间未作约定 ，甲取得塔吊所有权的时间是（ ）。
A．租赁合同生效时
B．塔吊交付时
C．买卖合同生效时
D．买卖合同订立时
【答案】C
【解析】简易交付 ，标的物在订立合同之前 已为买受人占有，合同生效即视为完成交付 。
8
36. 关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是 （ ）。 1 7
9
8
4
A．工程监理单位不是本罪的犯罪主体 信 3
微
B．造成死亡2人的，应当认定为“造成重大安全事故” 系
联
C．造成直接经济损失50万元的，应当认定为“造成重大安 全事
唯
故一”
D．该罪惩罚的是违反国家规定，降低工程质量标准，造成重 大 安全事故的行为
【答案】D
【解析】《刑法》第 137条规定，建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，
降低工程质量标准，造成重大安全事故的，对直接责任人员处 5 年以下有期徒刑或者拘役，并处罚金；
后果特别严重的，处 5 年以上 10 年以下有期徒刑，并处罚金。D正确
发生安全事故，具有下列情形之一的，应当认定为"造成重大安全事故”，对直接责任人员，处5年
以下有期徒刑或者拘役，并处罚金：
（1）造成死亡1人以上，或者重伤3人以上的；
（2）造成直接经济损失100万元以上的；
（3）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。
37.甲施工企业委托乙公司研发某产品，乙指定员工李某完成了此项研发任务。在无特别约定的情形
下，该发明创造的专利申请权属于（ ）。
66 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．李某
B．乙
C．甲
D．李某和乙
【答案】B
【解析】《专利法》第六条 执行本单位的任务或者主要是利用本单位的物质技术条件所完成的发明
创造为职务发明创造。职务发明创造申请专利的权利属于该单位，申请被批准后，该单位为专利权人。
该单位可以依法处置其职务发明创造申请专利的权利和专利权，促进相关发明创造的实施和运用。
38.根据《工伤保险条例》，职工的下列情形中，应当认定为工伤的是（ ）。
A．在工作场所受到事故伤害的
B．因工外出期间，下落不明的
C．上班途中，受到本人主要责任的交通事故伤害的
D．患职业病的
【答案】D
8
【解析】职工有下列情形之一的，应7当认定为工伤：
1
9
4
（1）在工作时间和工作场所内，3 8因工作原因受到事故伤害的； A不符合。
信
微
（2）工作时间前后在工作场系所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的；
联
（3）在工作时间和工作场题所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；
押
准
（4）患职业病的； D选项符合。
精
（5）因工外出期间，由 于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；B选项不符合。
（6）在上下班途中，受到 非本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害
的； C选项不符合。
（7）法律、行政法规规定应当认 定为工伤的其他情形 。
39.关于工程竣工验收后提交档案资料 的说法，正确的是（ ）。
A．对改建、扩建和重要部位维修的工程 ，应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工
程档案
8
B．工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆 报送一套符合规定的建设工1 7程档案金额
9
8
4
C．勘察、设计、施工、监理等单位应当将本单位形 成的工程文件立卷后信 3向城建档案馆移交
微
D．移交电子档案的，可以不移交相应纸质档案 系
联
【答案】A
唯
一
【解析】建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档 案 馆报送一套符合规定的建设工程档
案。凡建设工程档案不齐全的，应当限期补充。对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组
织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。选项A正确，选项B错误
勘察、设计、施工、监理等单位应将本单位形成的工程文件立卷后向建设单位移交。选项C错误
每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案管理机构。选项D错误
40.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质证书的说法，正确的是（ ）。
A．被撤回资质证书的建筑业企业可以在资质被撤回后3个月内，向资质许可机关提出核定低于原等
级同类别资质的申请
B．资质许可机关收到延续申请后，未在企业资质证书有效期届满前作出是否准予延续资质证书决定
的，视为不准予延续
C．取得企业资质证书承揽业务受地区、行业限制
D．资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当撤回其资质证书
67 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】A
【解析】被撤回建筑业企业资质证书的企业，可以在资质被撤回后 3 个月内，向资质许可机关提出
核定低于原等级同类别资质的申请。A选项正确。
质许可机关应当在建筑业企业资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出决定
的，视为准予延续。选项B错误
取得企业资质证书承揽业务不受地区、行业限制。选项C错误
资质证书有效期届满，未依法申请延续的，资质许可机关应当依法注销建筑业企业资质。选项D错
误。
41.某水泥厂在原厂区进行生产线二期扩建，委托原设计单位设计厂房，要求该设计单位根据原厂房
的勘察资料进行设计。关于该设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A．原厂房的勘察资料符合工程建设强制性标准的，设计单位应当使用
B．设计单位根据原厂房的勘察资料设计的，对厂房的质量不承担责任
C．设计单位应当拒绝使用原厂房的勘察资料
D．设计单位有权要求原勘察单位对新厂址进行勘察
8
【答案】A 7
1
9
4
【解析】勘察、设计单位必须按照3 8工程建设强制性标准进行勘察、设计，并对其勘察、设计的质量
信
微
负责。故选项A正确。 系
联
42.建设工程施工合同纠纷题民事诉讼中，当事人申请建设工程质量鉴定，应当在（ ）提出申请。
押
准
A．举证期限内
精
B．一审终结前
C．开庭前
D．辩论终结前
【答案】A
【解析】根据《民事诉讼证据规定》 当事人申请建设工程质量鉴定，应当在举证期限内提出申请。
43.根据《历史文化名城名镇名村保护条 例》规定，可以在历史文化名城、名镇、名村保护范围内进
行下列活动有（ ）。
8
A．修建储存腐蚀性物品的仓库 1 7
9
8
4
B．占用保护规划确定保留的道路 信 3
微
C．在历史建筑上刻划、涂污 系
联
D．改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动
唯
一
【答案】D
【解析】在历史文化名城名镇名村保护范围内从事建设活动的相关规定《历史文化名城名镇名村保
护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等
破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等；（3）
修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻
划、涂污。
44.关于施工中发现文物的报告和保护的说法，正确的是（ ）。
A．发现人发现文物后，应当在12小时内报告当地文物行政主管部门
B．文物行政主管部门接到报告后，应当在48小时内赶赴现场
C．任何单位或者个人发现文物，应当保护现场
D．文物行政主管部门接到报告后，应当在10日内提出处理意见
【答案】C
68 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】《文物保护法》 规定，在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文
物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门文物行政部门接到报告后，如无特殊情 况，应当在 24
小时内赶赴现场，并在7 日内提出处理意见。
45.关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法，正确的是（ ）。
A．施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置
B．施工企业可以将建筑垃圾交给个人运输
C．施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类
D．处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
【答案】D
【解析】严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾。A选项错。
2005年3月原建设部发布的《城市建筑垃圾管理规定》进一步规定，施工单位不得将建筑垃圾交给个
人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。B选项错。
住房和城乡建设部《关于推进建筑垃圾减量化的指导意见》建质【2020】46 号)规定施工单位应建
立建筑垃圾分类收集与存放管理制度，实行分类收集、分类存放、分类处置。 鼓励以末端处置为导向对
8
建筑垃圾进行细化分类。C选项错。 7
1
9
4
处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃3 8圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府
信
微
有关部门规定的运输路线、时间运系行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。D选
联
项正确。 题
押
准
46.关于堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损害的侵权责任承担的说法，正确的是（ ）。
精
A．堆放人有过错的，应 当承担惩罚性赔偿责任
B．堆放人无过错的，可以 减轻其责任
C．堆放人无论是否有过错，均 应当承担侵权责任
D．堆放人不能证明自己没有过错 的，应当承担侵权责任
【答案】D
【解析】2020年5月公布的《中华人民共 和国民法典》规定：堆放物倒塌、滚落或者滑落造成他人损
害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担 侵权责任。
8
47. 施工企业取得安全生产许可证应当具备的条 件中，应当为施工现场从事1 7危险作业的人员交纳的
9
8
4
保险是（ ）。 信 3
微
A．养老保险 系
联
B．意外伤害保险
唯
一
C．第三者责任险
D．财产保险
【答案】B
【解析】建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备安全生产条件之一：依法参加工伤保险，依
法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费；
48. 仲裁程序中，关于建设工程施工合同纠纷当事人对仲裁协议效力有异议的说法，正确的是（
）。
A．当事人应当在开庭辩论终结前向仲裁庭提出
B．当事人可以请求仲裁委员会作出决定
C．当事人应当直接请求人民法院裁定
D．当事人一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由仲裁委员会决定
【答案】B
69 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。当事人既可以请求 仲裁
委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定， 一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出
裁定的，由人民法院裁定。
49. 根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证应当具备条件的是（ ）。
A．已经确定施工企业
B．项目复杂、施工难度大的，已经投保建筑工程一切险
C．需要拆迁的，拆迁工作已经完成
D．按照规定应当实行监理的，已经确定监理单位
【答案】A
【解析】
《建筑法》规定，申请领取施工许可证，应当具备下列条件：
（1）已经办理该建筑工程用地批准手续；
（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；
（3）需要拆迁的，其拆迁进度符合施工要求；
8
（4）已经确定建筑施工企业； 7
1
9
4
（5）有满足施工需要的资金安排3 8、施工图纸及技术资料；
信
微
（6）有保证工程质量和安全系的具体措施。
联
50. 关于建设工程施工合题同纠纷和解的说法，正确的是（ ）。
押
准
A．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
精
B．当事人自行达成的和 解协议具有强制执行力
C．已经申请仲裁，当事人 达成和解的，应当请求仲裁庭制作仲裁调解书
D．已经提起诉讼，当事人达成 和解的，不得请求法院制作民事调解书
【答案】A
【解析】选项A正确，和解可以在民事 纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。
选项B错误，当事人自行达成的和解协议 不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。
选项CD错误，当事人达成和解协议的，已提 请仲裁的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书或
8
仲裁调解书；已提起诉讼的，可以请求法庭在和解协 议基础上制作调解书。仲裁1 7机构作出的仲裁调解书
9
8
4
和法院的调解书，具有强制执行的效力。 信 3
微
51.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证 取样和送检的系规定》，下列试块、试件和材料
联
必须实施见证取样和送检的是（ ）。
唯
一
A．用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
B．用于填充墙体的砖
C．用于混凝土中使用的掺加剂
D．用于各种结构的钢筋及连接接头试件
【答案】A
【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土试块；
（2） 用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试块；（4）用于承重墙的
砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的
掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试
块、试件和材料。
52.下列劳动合同终止的情形中，用人单位应当向劳动者支付经济补偿的是（ ）。
A．劳动合同期满，用人单位维持劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的
70 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．劳动者在试用期间被证明不符合录用条件，用人单位解除劳动合同的
C．劳动者开始依法享受基本养老保险待遇，劳动合同终止的
D．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的
【答案】D
【解析】《劳动合同法》第四十条 【无过失性辞退】有下列情形之一的，用人单位提前三十日以书
面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者一个月工资后，可以解除劳动合同：
（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位
另行安排的工作的；
（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；
（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳
动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。
53.下列情形中，属于不当得利之债的是（ ）。
A．甲在乙银行的存款账户因银行电脑故障多出1000元
B．甲欠付乙款项，诉讼时效期间届满后，甲向乙还款
8
C．甲欠付乙款项，提前支付全部利息7后，又在借款期限届满前提前还款
1
9
4
D．甲为避免邻居乙利益受损而管3 8理其事务
信
微
【答案】A 系
联
【解析】不当得利，是指题没有法律根据，有损于他人利益而自身取得利益的行为。由于不当得利造
押
准
成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。受损失的人有权请求其返还不当利益。
精
不当得利产生的债被称为不 当得利之债。《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损
失的人可以请求得利人返还取得 的利益，但是有下列情形之一的除外： （1） 为履行道德义务进行的给
付；（2）债务到期之前的清偿； （3） 明知无给付义务而进行的债务清偿。
54.根据《城镇污水排入排水管网 许可管理办法》，关于向城镇排水设施排放污水的说法，正确的是
（ ）。
A．因施工作业需要排水的，由施工企业 申请领取排水许可证
B．排水许可证的有效期，由生态环境主管部 门根据工期确定
8
C．排水户应当按照实际需要的排水类别、总量 排放污水 1 7
9
8
4
D．城镇排水主管部门实施排水许可不得收费 信 3
微
【答案】D 系
联
【解析】根据2015年1月住房城乡建设部发布的《城镇污水 排入
唯
排一水管网许可管理办法》进一步规
定，未取得排水许可证，排水户不得向城镇排水设施排放污水。各 类施工作业需要排水的，由建设单位
申请领取排水许可证。A错误。
因施工作业需要向城镇排水设施排水的，排水许可证的有效期，由城镇排水主管部门根据排水状况
确定，但不得超过施工期限。B错误。
排水户应当按照排水许可证确定的排水类别、总量、时限、排放口位置和数量、排放的污染物项目
和浓度等要求排放污水。C错误。
55.下列争议中，劳动者可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁的是（ ）。
A．劳动者请求社会保险经办机构发放社会保险金的纠纷
B．劳动者与用人单位因住房制度改革产生的公有住房转让纠纷
C．劳动者因工伤请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷
D．劳动者对职业病诊断鉴定委员会的职业病诊断鉴定结论的异议纠纷
【答案】C
71 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、 仲裁提起诉讼，也可以协商
解决。劳动者因为工伤、职业病，请求用人单位依法给予工伤保险待遇发生的纠纷属于劳动争议的范
围。
56.关于工程总承包单位的说法，正确的是（ ）。
A．工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位
B．建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位
C．工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位
D．工程总承包单位不得是联合体
【答案】A
【解析】选项A正确，工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单
位、造价咨询单位、招标代理单位。
选项B错误，建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。
选项CD错误，工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质， 或者由
具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。
8
57.根据《建筑市场信用管理暂行办法7》，属于建筑市场基本信息的是（ ）。
1
9
4
A．行政机关奖励信息 3 8
信
微
B．群团组织奖励信息 系
联
C．注册执业人员信息 题
押
准
D．行政处罚信息
精
【答案】C
【解析】建筑市场信用信息 中的基本信息是指注册登记信息、资质信息 、工程项目信息 、注册执
业人员信息等。
58.建设单位领取施工许可证后， 因故不能按期开工又不申请延期或者超过延期时限的，关于其后果
的说法，正确的是（ ）。
A．施工许可证需要重新核验
B．须报告发证机关并交回施工许可证
8
C．施工许可证仍有效 1 7
9
8
4
D．施工许可证自行废止 信 3
微
【答案】D 系
联
【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可 证之日
唯
起一3 个月内开工。因故不能按期开
工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3 个月。既不开工又不申请延期或者超
过延期时限的，施工许可证自行废止。
59.根据《最高人民法院关于建设工程合同纠纷案件的问题解释（一）》，关于承包人工程价款优先
受偿权的说法，正确的是（ ）。
A．装饰装修工程的承包人无权请求工程价款优先受偿
B．承包人无权就逾期支付建设工程价款的利息主张优先受偿
C．承包人工程价款优先受偿权的期限自建设工程竣工验收合格之日起算
D．发包人与承包人之间放弃建设工程价款优先受偿权的约定无效
【答案】B
【解析】装饰装修工程的承包人请求工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，
人民法院应予支持。选项A错误
承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支
72 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
持。选项B正确
承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过 18 个月，自发包人应当
给付建设工程价款之日起算。选项C错误
发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约
定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。选项D错误
60.根据《建设工程质量管理条例》，由总监理工程师签字方可进行的事项是（ ）。
A．隐蔽工程实施隐蔽
B．防震减震装置用于建设工程
C．建设单位拨付工程款
D．建筑构配件在工程上使用或者安装
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和
监理工程师进驻施工现场。未经监理工程师签字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者
安装，施工单位不得进行下一道工序的施工。未经总监理工程师签字建设单位不拨付工程款，不进行竣
工验收。 7 8
1
9
4
61.关于保险合同主体的说法，正8确的是（ ）。
3
信
A．投保人可以是受益人 微
系
联
B．保险人是享有保险金请题求权的人
押
C．被保险人不得是受益准人
精
D．投保人不得是被保险 人
【答案】A
【解析】A选项正确，C选项错 误，投保人、被保险人可以为受益人。
B选项错误，被保险人是享有保险 金请求权的人。
D选项错误，投保人可以为被保险人。
62.关于建设工程返修的说法，正确的是 （ ）。
A．施工企业仅对施工中出现质量问题的建设工程负责返修
B．因施工企业的原因致使建设工程质量不符合 约定的，建设单位有权请求施
1
7 8工企业在合理期限内无
9
偿修理或者返工、改建
信
3 8
4
微
C．施工企业仅对竣工验收不合格的建设工程负责返修 系
联
D．对于非施工企业的原因造成的建设工程质量问题，施工企业有一权拒绝返修
唯
【答案】B
【解析】B选项正确，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施工人在合
理期限内无偿修理或者返工、改建。
ACD选项错误，返修作为施工单位的法定义务，其返修包括施工过程中出现质量问题的建设工程和竣
工验收不合格的建设工程两种情形。不论是施工过程中出现质量问题的建设工程，还是竣工验收时发现
质量问题的工程，施工单位都要负责返修对于非施工单位原因造成的质量问题，施工单位也应当负责返
修，但是因此而造成的损失及返修费用由责任方负责。
63.关于行政机关对施工企业提出的行政许可申请的说法，正确的是（ ）
A．申请事项依法不需要取得行政许可的，应当予以驳回
B．申请材料存在可以当场更正的错误的，应当要求申请人重新申请
C．行政机关不予受理申请的，应当出具书面凭证
D．行政机关受理申请的，可以不出具书面凭证
73 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】C
【解析】申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人不受理。选项A错误
申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正。选项B错误
行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭
证。选项C正确，选项D错误
64.因下列原因导致运输过程中货物毁损的情形中，由承运人承担赔偿责任的是（ ）
A．不可抗力
B．承运人未按约定路线行驶
C．货物本身的自然性质
D．托运人申报不实
【答案】B
【解析】承运人对运输过程中货物的毁损、灭失承担赔偿责任。但承运人证明货物的毁损、灭失是
因不可抗力、货物本身的自然性质或者合理损耗以及托运人、收货人的过错造成的，不承担赔偿责任。
65.关于民事诉讼时效期间的说法，正确的是（ ）
8
A．普通诉讼时效期间为3年 7
1
9
4
B．权利的最长保护期限为10年 3 8
信
微
C．国际货物买卖合同争议的系时效期间为3年
联
D．技术进出口合同争议的题时效期间为2年
押
准
【答案】A
精
【解析】普通诉讼时效 民法典 规定，向人民法院请求保护民事权利的诉讼时效期间为 3年。A正
确。
因国际货物买卖合同和技术进 出口合同争议的时效期间为 4 年。CD选项错。
权利的最长保护期限。诉讼时效期 间自权利人知道或应当知道权利受到损害以及义务人之日起计算
。但是，从权利被侵害之日起超过 20 年 的，法院不予保护；有特殊情况的，人民法院可以根据权利人
的申请决定延长 。B选项错。
66.某建设工程质量保修书承诺的保修期限中 ，符合法定要求的是（ ）。
8
A．屋面防水工程、有防水要求的卫生间的防渗 漏，为2年 1 7
9
8
4
B．电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程， 为1年 信 3
微
C．房屋建筑的主体结构工程，为50年 系
联
D．房屋建筑的地基基础工程，为设计文件规定的该工程合 理使
唯
用一年限
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（一）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用
年限；（二）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（三）供热与供冷
系统，为2个采暖期、供冷期；（四）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目
的保修期限由发包方与承包方约定。
67.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工
程未经竣工验收，发包人擅自使用，当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，竣工日期为（ ）。
A．转移占有建设工程之日
B．承包人提交竣工验收报告之日
C．实际竣工验收之日
D．工程完工之日
74 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】A
【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》规定，
当事人对建设工程实际竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经
竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验
收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用的，以转
移占有建设工程之日为竣工日期。
68.关于质押的说法，正确的是（ ）。
A．质押应当转移占有
B．质押是违约责任的承担方式
C．法律、行政法规禁止转让的动产不得出质
D．质权自出质人办理质押登记时设立
【答案】C
【解析】质押分为动产质押和权利质押，权利质押不转移占有，A错误。
权利质押是将权利凭证交付质押人或办理出质登记的担保，B错误。
8
质权自出质人交付质押财产时设立，7D错误。
1
9
4
69.关于电子招标投标的说法，正3 8确的是（ ）。
信
微
A．公开招标的项目必须实行系电子招标投标
联
B．招标文件纸质形式的效题力优于数据电文形式
押
准
C．省级以上电子招标投标公共服务平台应当免费提供依法必须招标项目的招标公告发布服务
精
D．采用电子招标投标的 ，可以不公告潜在投标人访问电子招标投标交易平台的网址和方法
【答案】C
【解析】选项A错误，国家鼓励 利用信息网络进行电子招标投标。
选项B错误，招标文件纸质形式的 效力与数据电文形式具有同等效力。
选项C正确，依法必须招标项目的招标 公告和公示信息应当在"中国招标投标公共服务平台"或者项目
所在地省级电子招标投标公共服务平台（以下 统一简称"发布媒介" ）发布。发布媒介应当免费提供依法
必须招标项目的招标公告和公示信息发布服务， 并允许社会公众和市场主体免费、及时查阅前述招标公
8
告和公示的完整信息。 1 7
9
8
4
选项D错误，采用电子招标投标方式的，潜在投标人 访问电子招标投标交信 3易平台的网址和方法应当载
微
明。 系
联
70.除建设工程施工合同专用条款另有约定外，应当投保建 筑工
唯
程一一切险的主体是（ ）。
A．承包人
B．发包人
C．分包人
D．监理人
【答案】B
【解析】2017 年9月住房和城乡建设部、工商总局经修订后联合颁布的《建设工程施工合同（示范
文本）》中规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应投保建筑工程一切险或安装工程一切险；发包
人委托承包人投保的，因投保产生的保险费和其他相关费用由发包人承担。
第第0088讲讲 22002222年年真真题题解解析析（（补补考考））（（二二））
二二、、多多项项选选择择题题（每题2分，共30题，共60分）
71.关于定金的说法，正确的有（ ）。
75 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保
B．定金合同自实际交付定金时成立
C．定金一旦给付，不得要求返还
D．定金的数额超过主合同标的额20%的部分不产生定金的效力
E．实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额
【答案】ABDE
【解析】《民法典》规定，当事人可以约定一方向对方给付定金作为债权的担保。定金合同自实际
交付定金时成立。债务人履行债务的，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行债务或者履
行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，无权请求返还定金；收受定金的一方不履行债务或者履
行债务不符合约定，致使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。
定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付
的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定的定金数额。
72.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业取得安全生产许可证应当具备的条件
有（ ）。
A．管理人员和作业人员每年至少进行7 8一次安全生产教育培训并考核合格
1
9
4
B．有对危险性较大的分部分项工3 8程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应
信
微
急预案
系
联
C．保证本项目安全生产条题件所需资金的投入
押
D．设置安全生产管理机准构，配备兼职安全生产管理人员
精
E．作业人员经考核合格 ，取得作业操作资格证书
【答案】ABC
【解析】建筑施工企业安全生 产许可证管理规定中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当
具备下列安全生产条件：（1）建立、 健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;
（2）保证本单位安全生产条件所需资金的 投入; （3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备
专职安全生产管理人员; （4）主要负责人、 项目负责人专职安全生产管理 员经建设主管部门或者其他
有关部门考核合格; （5）特种作业人员经有关业 务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;
8
（6）管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生 产教育培训并考核合格;
1
7
9
（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危 险 作业的人员办理意外
信
3伤8
4
害保险，为从业人员交纳
微
保险费; （8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全 防护用具、机系械设备、施工机具及配件符合有
联
关安全生产法律、法规 标准和规程的要求; （9） 有职业危害防治措一施，并为作业人员配备符合国家标
唯
准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装; （10）有对危 险 性 较大的分部分项工程及施工现场易
发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案; （11）有生产安全事故应急救援预案、应急
救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器设备; （12）法律、法规规定的其他条件。
73.根据《绿色施工导则》，关于节材和材料资源利用的说法，正确的有（ ）。
A．图纸会审时，应当审核节材和材料资源利用的相关内容，达到材料损耗率比定额损耗率降低30%
B．应当就地取材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的50%以上
C．材料储存环境适宜，措施得当
D．优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案
E．根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，减少库存
【答案】ACDE
【解析】《绿色施工导则》进一步规定，图纸会审时，应审核节材与材料资源利用的相关内容达到
材料损耗率比定额损耗率降低30%；根据施工进度、库存情况等合理安排材料的采购、进场时间和批次，
76 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
减少库存；现场材料堆放有序；储存环境适宜，措施得当；保管制度健全，责任落实；材料运输工具适
宜，装卸方法得当，防止损坏和遗洒，根据现场平面布置情况就近卸载，避免和减少二次搬运；采取技
术和管理措施提高模板、脚手架等的周转次数;优化安装工程的预留、预埋、管线路径等方案；应就地取
材，施工现场500公里以内生产的建筑材料用量占建筑材料总重量的70%以上。
74.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A．有完整的技术档案和施工管理资料
B．完成建设工程设计和合同约定的主体工程
C．有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告
D．有施工企业签署的工程保修书
E．有设计、施工、质量监督单位分别签署的质量合格文件
【答案】ACD
【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：
①完成建设工程设计和合同约定的各项内容；
②有完整的技术档案和施工管理资料；
③有工程使用的主要建筑材料、建筑7 8构配件和设备的进场试验报告；
1
9
4
④有勘察、设计、施工、工程监理8等单位分别签署的质量合格文件；
3
信
⑤有施工单位签署的工程保修微书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
系
联
75.下列情形中，要约失效题的有（ ）。
押
A．要约被拒绝 准
精
B．要约被依法撤销
C．要约内容含糊不清导致 无法承诺
D．承诺期限届满，受要约人未 作出承诺
E．受要约人对要约的内容作出实 质性变更
【答案】ABDE
【解析】有下列情形之一的会导致要约无 效：
1、要约被拒绝。
2、要约被依法撤销。
1
7 8
9
3、承诺期限届满，受要约人未作出承诺。
信
3 8
4
微
4、受要约人对要约的内容作出实质性变更。 系
联
76.工程监理单位因与被监理工程的下列单位有利害关系，而不得一承担该工程施工监监理业务的有（
唯
）。
A．建筑材料供应单位
B．施工企业
C．设备供应单位
D．建设单位
E．设计单位
【答案】ABC
【解析】《建筑法》《建设工程质量管理条例》均规定，工程监理单位与被监理工程的施工承包单
位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程
的监理业务。
77.根据《个人所得税法》，下列个人所得应当缴纳个人所得税的有（ ）。
A．工资
77 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．偶然所得
C．军人的转业费
D．财产租赁所得
E．国际组织颁发的科学奖金
【答案】ABD
【解析】下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：(1)工资、薪金所得; (2)劳务报酬所得; (3)稿
酬所得; (4)特许权使用费所得; (5)经营所得; (6)利息、股息、红利所得;(7)财产租赁所得; (8)财产
转让所得; (9)偶然所得。
78.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于编制建设工程生产安全事故应急救援预案的说法，正
确的有（ ）。
A．应急救援预案应当由建设行政主管部门批准
B．分包单位不得参与应急救援预案编制
C．应急救援预案应当针对施工现场编制
D．总承包单位应当统一组织编制应急救援预案
8
E．应急救援预案编制的重点是施工现7场易发生重大事故的部位和环节
1
9
4
【答案】CDE 3 8
信
微
【解析】《建设工程安全生产系管理条例》规定，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对
联
施工现场易发生重大事故的部题位、环节进行监控 ，制定施工现场生产安全事故应急救援预案，实行施工
押
准
总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预 案，工程总承包单位和分包单
精
位按照应急救援预案，各自 建立应急救援组织或者配备应急救援人员，配备救援器材、设备，并定期组
织演练，施工单位应当根据建设 工程施工的特点、范围， 对施工现场易发生重大事故的部位、环节进行
监控，制定施工现场生产安全事故 应急救援预案。
79.下列情形中，属于招标人以不 合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。
A．就同一招标项目向潜在投标人或者 投标人提供无差别的项目信息
B．依法必须进行招标的项目以特定行业 的业绩作为加分条件
C．指定特定的专利、商标、品牌、原产地或 者供应商
8
D．设定的资格、技术、商务条件与招标项目的 具体特点和实际需要相适应1 7
9
8
4
E．依法必须进行招标的项目限定潜在投标人或者投 标人的组织形式 信 3
微
【答案】BC 系
联
【解析】招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限 制、排
唯
斥一潜在投标人或者投标人：
(1)就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项 目 信息;
(2)设定的资格、技术、商务条件与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关;
(3)依法必须进行招标的项目以特定行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条
件;
(4)对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准;
(5)限定或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商;
(6)依法必须进行招标的项目非法限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或者组织形式;
(7)以其他不合理条件限制、排斥潜在投标人或者投标人。
80.根据《建筑业企业资质管理规定》，关于企业资质变更的说法，正确的是（ ）。
A．企业合并的，可以直接承继合并购各方中最高的资质等级
B．企业分立的，应当申请重新核定资质等级
C．企业注册资本发生变更的，应当办理资质证书变更手续
78 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．企业资质证书的变更，应当由国务院建设主管部门负责办理
E．企业资质证书的变更，应当报国务院住房城乡建设主管部门备案
【答案】BC
【解析】《建筑业企业资质管理规定》中规定，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承
继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。选项A错误，选项B正确
企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人等发生变更的，应当在工
商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。选项C正确
由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，由国务院住房城乡建设主管部
门在2日内办理变更手续。选项D错误
上述规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡
建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定；变更结果应当在资质证书变
更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。选项E错误
81.关于仲裁基本特点的说法，正确的有（ ）
A．自愿性
8
B．独立性 7
1
9
4
C．专业性 3 8
信
微
D．公开性 系
联
E．快捷性 题
押
准
【答案】ABCE
精
【解析】仲裁基本特点 如下：自愿性、专业性、独立性、保密性、快捷性、域外执行力。
82.下列情形中，用人单位 有权解除劳动合同且不需要提前30天通知的有（ ）。
A．用人单位发生经营困难的
B．劳动者严重失职，营私舞弊， 给用人单位造成重大损害的
C．劳动者被依法追究刑事责任的
D．劳动者严重违反用人单位的规章制度 的
E．劳动者患病后在规定的医疗期满后不能从 事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的
8
【答案】BCD 1 7
9
8
4
【解析】《劳动合同法》第39 条规定，劳动者有下 列情形之一的，用人信 3单位可以解除劳动合同：
微
(1)在试用期间被证明不符合录用条件的; 系
联
(2)严重违反用人单位的规章制度的;
唯
一
(3)严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的;
(4)劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人
单位提出，拒不改正的;
(5)因《劳动合同法》第26 条第1款第1项规定的情形致使劳动合同无效的;
(6)被依法追究刑事责任的。
83.下列行为中，属于行政强制措施的有（ ）
A．限制公民人身自由
B．代履行
C．查封场所、设施或者财物
D．拆封场所设施
E．扣押财物
【答案】ACE
79 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由; (2) 查封场所、设施或者财物; (3)扣押财
物; (4)冻结存款、汇款; (5)其他行政强制措施。
84.根据《民事诉讼法》，下列民事纠纷中，应当适用专属管辖的有（ ）。
A．不动产纠纷
B．土地所有权转让纠纷
C．建设工程设计合同纠纷
D．建设工程施工合同纠纷
E．港口作业纠纷
【答案】AD
【解析】《民事诉讼法》中规定了3种适用专属管辖的案件，其中因不动产纠纷提起的诉讼，由不动
产所在地人民法院管辖，如房屋买卖纠纷、土地使用权转让纠纷等。《民事诉讼法解释》规定，建设工
程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记的，以不动产登记
簿记载的所在地为不动产所在地；不动产未登记的，以不动产实际所在地为不动产所在地。
85.根据《企业所得税法》，我国境内的下列企业中，应当缴纳企业所得税的有（ ）。
8
A．国有独资公司 7
1
9
4
B．个人独资企业 3 8
信
微
C．有限责任公司 系
联
D．股份有限公司 题
押
准
E．合伙企业
精
【答案】ACD
【解析】2018 年12 月经修 改后公布的《中华人民共和国企业所得税法》规定，在中华人民共和国
境内，企业和其他取得收人的组织 （以下统称企业）为企业所得税的纳税人，依照本法的规定缴纳企业
所得税。个人独资企业、合伙企业不适 用本法。
86.关于危大工程安全专项施工方案的 说法正确的（ ）。
A．修改后的专项施工方案可以直接实施
B．施工企业不得擅自修改专项施工方案
8
C．因规划调整原因可以修改专项施工方案 1 7
9
8
4
D．修改后的专项施工方案涉及工期变化的，建设单 位不予调整 信 3
微
E．修改后的专项施工方案涉及资金变化的，建设单位 应当调整 系
联
【答案】BCE
唯
一
【解析】施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得 擅自修改专项施工方案。因规划调
整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。涉及资金或者
工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。
87.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程中，需要办理施工许可证范围的有（
）。
A．工程投资额为50万元的建筑工程
B．抢险救灾工程
C．建筑面积为500平方米的建筑工程
D．农民自建低层住宅
E．按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
【答案】AC
【解析】不需要办理施工许可证的建设工程：①限额以下的小型工程；②抢险救灾等工程；③不重
80 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
复办理施工许可证的建设工程；④另行规定的建设工程。
88.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金的说法。正确的有（ ）。
A．社会投资项目采用预留保证金方式的，发，承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机构托管
B．缺陷责任期内，由第三人原因造成的缺陷，发包人应当负责组织维修，从保证金中扣除费用
C．合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程款结算总额的3%
D．发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复的，视同认可承包人的返还保证金申请
E．在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程费保证金
【答案】ACE
【解析】社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融机
构托管。A选项正确。
选项B错误，由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保
证金中扣除费用。
合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的 3%。C选
项正确。
选项D错，发包人在接到承包人返还保7 8证金申请后14天内不予答复，经催告后14 天内仍不予答复，
1
9
4
视同认可承包人的返还保证金申请。 8
3
信
在工程项目竣工前，已经缴纳微履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金 。E正确。
系
联
89.关于施工生产安全事故题发生后应当采取措施的说法，正确的有（ ）。
押
A．施工企业作业人员不准得在事故调查处理期间擅离职守
精
B．不得移动事故现场物 件
C．施工企业主要负责人应 当立即组织抢救
D．施工企业应当采取措施
E．实行总包的建设工程，由总包 负责上报
【答案】CDE
【解析】《安全生产法》规定，生产经营 单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组
织抢救，并不得在事故调查处理期间擅离职守。A选项错。C选项正确。
实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负 责 上报事故。E选项正确。
1
7 8
9
需要移动现场物品时，应当做出标记和书面记录， 妥善保管有关证物。
信
B3选8
4
项错。
微
发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故 扩大，保护事系故现场。D选项正确。
联
90.根据《民法典》，保证担保范围有（ ） 。 一
唯
A．损害赔偿金
B．违约金
C． 主债权的利息
D． 履行债务的费用
E．主债务
【答案】ABC
【解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。保证合同另
有约定的，按照约定。
91.根据《民法典》，属于要约邀请的有（ ）。
A．拍卖公告
B．招标公告
C．投标文件
81 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D． 招股说明书
E．债券募集办法
【答案】ABDE
【解析】《民法典》规定，要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招
股说明书、债券募集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。
92.根据《建设工程质量检测管理办法》，关于建设工程质量检测的说法，正确的有（ ）。
A． 检测报告经检测人员签字后即可生效
B．检测机构不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备
C．利害关系人对检测结果发生争议的，由建设主管部门认定
D． 检测报告经工程监理单位确认后，由建设单位归档
E．检测机构应当将检测过程中发现的涉及结构安全检测结果的不合格情况，报告工程所在地建设主
管部门
【答案】BE
【解析】选项A错误，检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并
8
加盖检测机构公章或者检测专用章后方可7生效。
1
9
4
选项B正确，检测机构和检测人员3 8不得推荐或者监制建筑材料、构配件和设备。
信
微
选项C错误，如果检测结果利系害关系人对检测结果发生争议的，由双方共同认可的检测机构复检，复
联
检结果由提出复检方报当地建题设主管部门备案。
押
准
选项D错误，检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归档。
精
选项E正确，检测机构应 当将检测过程中发现的建设单位、监理单位、施工单位违反有关法律、法规
和工程建设强制性标准的情况， 以及涉及结构安全检测结果的不合格情况，及时报告工程所在地建设主
管部门。
93.根据《建设工程安全生产管理 条例》，出租单位出租机械设备和施工机具及配件，应当出具的证
明文件有（ ）。
A． 生产（制造）许可证
B．产品合格证
8
C． 安全生产许可证 1 7
9
8
4
D．检测合格证明 信 3
微
E．施工许可证 系
联
【答案】ABD
唯
一
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设 备和施工机具及配件，应当具有生产
(制造) 许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的安全性能进行检测，
在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。禁止出租检测不合格的机械设备和施工机具及配件。
94. 租赁合同中，出租人出卖租赁房屋，未通知承租人，关于其法律后果的说法，正确的有（
）。
A． 出租人与第三人订立的房屋买卖合同因此而无效
B． 房屋按份共有人行使优先购买权的，承租人无权请求出租人承担赔偿责任
C． 出租人将房屋出卖给近亲属的，承租人无权享有以同等条件优先购买的权利
D． 租赁期限内，承租人有权继续使用该房屋
E．承租人有权请求撤销房屋买卖合同，并要求损害赔偿
【答案】BCD
【解析】出租人出卖租赁房屋的，应当在出卖之前的合理期限内通知承租人，承租人享有以同等条
82 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
件优先购买的权利；但是，房屋按份共有人行使优先购买权或者出租人将房屋出卖给近亲属的除外。出
租人履行通知义务后，承租人在 15 日内未明确表示购买的，视为承租人放弃优先购买权。
租赁物在承租人按照租赁合同占有期限内发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力。
95.下列的一审行政案件中，应当由中级人民法院管辖的有（ ）。
A． 对国务院部门所作的行政行为提起诉讼的
B． 对某市生态环境局所作的行政处罚提起诉讼的
C．对某市人民政府所作的行政行为提起诉讼的
D． 对海关所作的行政行为提起诉讼的
E．某省内辖区内重大、复杂的案件
【答案】ACDE
【解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件：①对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作
的行政行为提起诉讼的案件；②海关处理的案件；③本辖区内重大、复杂的案件；④其他法律规定由中
级人民法院管辖的案件。
96.根据《实施工程建设强制性标准监督规定》，下列事项中，属于强制性标准监督检查内容的有
（ ）。 7 8
1
9
4
A．工程项目的规划、勘察、设计8、施工、验收等是否符合强制性标准的规定
3
信
B． 工程项目采用的材料、设微备是否符合强制性标准的规定
系
联
C．工程项目的安全、质量题是否符合强制性标准的规定
押
D． 有关工程管理人员准是否熟悉、掌握强制性标准
精
E．工程中采用的计算机 软件的内容是否符合强制性标准的规定
【答案】ABCE
【解析】强制性标准监督检查 的内容包括：①有关工程技术人员是否熟悉、掌握强制性标准；②工
程项目的规划、勘察、设计、施工、验 收等是否符合强制性标准的规定；③工程项目采用的材料、设备
是否符合强制性标准的规定；④工程项目 的安全、质量是否符合强制性标准的规定；⑤工程中采用的导
则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合 强制性标准的规定。
97.下列情形中，评标委员会应当否决其投标的有（ ）。
A．投标报价超过标底上下浮动范围
1
7 8
9
B． 投标联合体没有提交共同投标协议
信
3 8
4
微
C． 投标报价高于招标文件设定的最高投标限价 系
联
D．投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字 一
唯
E．投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应
【答案】BCDE
【解析】有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标：①投标文件未经投标单位盖章和单位负
责人签字；②投标联合体没有提交共同投标协议；③投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件；
④ 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标的除外; ⑤
投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价；⑥投标文件没有对招标文件的实质性要求和
条件作出响应；⑦投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
98. 关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。
A．合同无效的，仲裁协议无效
B．仲裁协议应当采用书面形式
C．约定发生争议可以提交仲裁也可以提交诉讼的仲裁协议有效
D． 仲裁协议可以是合同中的仲裁条款
83 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
E．仲裁协议可以是独立的仲裁协议书
【答案】BDE
【解析】A错误；仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后未生效、
被撤销等，均不影响仲裁协议的效力
C错误；有效的仲裁协议可以排除法院对案件的司法管辖权，只有在没有仲裁协议或者仲裁协议无效
的情况下，法院才可以对当事人的纠纷予以受理。
99. 下列自然资源中，既可以属于国家所有，也可以属于农村集体经济组织所有的包括（ ）。
A．滩涂
B．海域
C．山岭
D．荒地
E．森林
【答案】ACDE
【解析】集体所有的不动产包括法律规定属于集体所有的土地和森林、山岭、草原、荒地、滩涂
8
等。 7
1
9
4
100.根据《民法典》，民事责任承3 8担的方式包括（ ）。
信
微
A．没收财产 系
联
B．停止使害 题
押
准
C．罚金
精
D．恢复原状
E．赔礼道歉
【答案】BDE
【解析】《民法典》规定，承担侵 权责任的方式主要有：①停止侵害；②排除妨碍；③消除危险；
④返还财产；⑤恢复原状；⑥修理、重作 、更换；⑦继续履行；⑧ 赔偿损失；⑨消除影响、恢复名誉；
⑩赔礼道歉。以上承担侵权责任的方式，可以 单独适用，也可以合并适用。
第第0099讲讲 22002222 年年真真题题解解析析（（一一））
8
1
7
9
8
4
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识--22002222年年真真题题 解解析析 信
3
微
一一、、单单项项选选择择题题 系
联
一
1、从法的形式来看，《必须招标的工程项目规定》属于（ 唯）
A．法律
B．行政法规
C．部门规章
D．地方政府规章
【答案】C
【解析】国务院各部、委员会、中国人民银行、审计署和具有行政管理职能的直属机构所制定的规
范性文件称部门规章。目前，大量的建设法规是以部门规章的方式发布，如住房和城乡建设部发布的
《房屋建筑和市政基础设施工程质量监督管理规定》《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理
办法》《 市政公用设施抗灾设防管理规定》，国家发展和改革委员会发布的《招标公告发布暂行办法》
《 必须招标的工程项目规定》等。
2、关于部门规章与地方政府规章效力的说法，正确的是（ ）。
A．没有部门规章的依据，地方政府规章不得设定减损法人权利的规范
84 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．地方政府规章的效力高于部门规章
C．两者具有同等效力，在各自权限范围内施行
D．两者调整对象不同，无效力冲突
【答案】C
【解析】没有法律、行政法规、地方性法规的依据，地方政府规章不得设定减损公民、法人和其他
组织权利或者增加其义务的规范。A选项错。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间具有同等效力，在各自的权限范围内施行。B选项错。
C选项正确。
部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。D选项
错。
3、由甲施工企业设立的乙项目经理部订立采购合同，未能按时支付合同价款，应当承担违约责任的
主体是（ ）。
A．乙
B．甲
C．甲的法定代表人 7 8
1
9
4
D．乙的项目经理 3 8
信
微
【答案】B
系
联
【解析】由于项目经理部题不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行为
押
的法律后果将由企业法人承准担。项目经理签字的材料款，如果不按时支付，承担违约责任的则是甲施工
精
企业。B选项符合。
4、王某受乙公司委托与甲 公司办理结算，后离职，乙公司未告知甲公司，王某继续与甲公司办理了
结算，则需为此负责的是（ ） 。
A．甲公司
B．乙公司
C．王某
D．应该向王某追偿
8
【答案】B
1
7
9
【解析】表见代理是指行为人虽无权代理，但由于 行为人的某些行为，
信
造3 8
4
成了足以使善意相对人相
微
信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的 、由本人承 担法律后果的系代理行为。
联
5、关于委托合同，下列说法正确的是（ ） 一
唯
A．委托人可单方面解除委托，受托人不可单方面辞去委托
B．委托人不可单方面解除委托，受托人可单方面辞去委托
C．委托人受托人均可随时解除委托，但需要得到对方同意
D．委托人和受托人都可以随时解除合同，不需征得对方同意为前提
【答案】D
【解析】法律规定被代理人有权根据自己的意愿单方取消委托，也允许代理人单方辞去委托，均不
必以对方同意为前提，并以通知到对方时，代理权即行消灭。但是，单方取消或辞去委托可能会承担相
应的民事责任。《民法典》规定，委托人或 者受托人可以随时解除委托合同。委托人或者受托人可以随
时解除委托合同。
6、下列物权中，合同生效时设立的是（ ）。
A．建设用地使用权
B．留置权
85 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．机动车所有权
D．地役权
【答案】D
【解析】地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的，可以向登记机构申请地役权登记；
未经登记，不得对抗善意第三人。
7、关于建设用地使用权的说法，正确的是（ ）。
A．建设用地使用权仅可以在地表上设立
B．设立建设用地使用权，可以采取出让或者转让等方式
C．工业用地应当采取协商的方式出让
D．新设立的建设用地使用权，不得损害已设立的用益物权
【答案】D
【解析】建设用地使用权可以在土地的地表、地上或者地下分别设立。A选项错。
设立建设用地使用权，可以采取出让或者划拨等方式。B选项错。
工业 、商业、旅游、娱乐和商品住宅等经营性用地以及同一土地有两个以上意向用地者的，应当采
8
取招标、拍卖等公开竞价的方式出让。C选7项错。
1
9
4
新设立的建设用地使用权，不得损3 8害已设立的用益物权。D选项正确。
信
微
8、某施工企业为赶工期昼夜系施工，严重影响相邻小区居民休息，经劝阻无效后，小区居民联合要求
联
该施工企业停止夜间施工并赔题偿每户居民2万元，小区居民与该施工企业之间关系的说法，正确的是（
押
准
）。
精
A．构成无因管理之债
B．构成不当得利之债
C．构成侵权之债
D．不构成债的合同关系
【答案】C
【解析】侵权，是指公民或法人没有法律 依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权行为
一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成 债的关系。侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设
8
工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现场的施 工噪声，有可能产生侵权之1 7债。
9
8
4
9、管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人 利益受损失而管理他信 3人事务。管理人可以索赔的
微
费用是（ ）。 系
联
A．偿还因管理事务而支出的必要费用
唯
一
B．因管理损失的直接费用和间接费用
C．支付报酬
D．共享避免的利益损失
【答案】A
【解析】无因管理，是指未受他人委托，也无法律上的义务，为避免他人利益受损失而自愿为他人
管理事务或提供服务的事实行为。管理人没有法定的或者约定的义务，为避免他人利益受损失而管理他
人事务的，可以请求受益人偿还因管理事务而支出的必要费用；管理人因管理事务受到损失的，可以请
求受益人给予适当补偿。
10、关于商标转让的说法正确的是（ ）。
A．商标转让，资质也—起转让
B．商标和商标使用权是一起转让的
C．商标可单独转让
86 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．企业法人变更可先办理资质后办理商标转让
【答案】C
【解析】【学员回忆版试题，考点仅供参考，本题倾向于C】
商标专用权包括使用权和禁止权两个方面。使用权是商标注册人对其注册商标充分支配和完全使用
的权利，权利人也有权将商标使用权转让给他人或通过合同许可他人使用其注册商标，禁止权是商标注
册人禁止他人未经其许可而使用注册商标的权利。
11、以下哪项属于专利法保护的对象（ ）。
A．施工单位改进的新技术方案
B．设计院设计的图纸
C．施工单位的管理制度
D．项目经理的工作报告
【答案】A
【解析】这专利权保护的最主要对象，应当具备以下条件：（1）必须是一种能够解决特定技术问题
作出的创造性构思；（2）必须是具体的技术方案；（3）必须是利用自然规律的结果。
8
12、关于担保制度的说法，正确是（7 ）。
1
9
4
A．保证担保的范围包括主债权及3 8利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用
信
微
B．保证期间适用中止、中断系和延长
联
C．第三人加入债务的，保题证人不再承担保证责任
押
准
D．连带责任保证的债务人未在保证期间请求保证人承担保证责任的，保证人承担补充责任
精
【答案】A
【解析】保证担保的范围包 括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。A选项正确。
保证期间是确定保证人承担保 证责任的期间，不发生中止、中断和延长。B选项错。
第三人加入债务的，保证人的保证 责任不受影响。C选项错。
连带责任保证的债权人未在保证期间 请求保证人承担保证责任的，保证人不再承担保证责任。D选项
错。
13、关于抵押权的说法，正确的是（ ） 。
8
A．抵押权的设立需要将抵押物转移至抵押权人 占有 1 7
9
8
4
B．宅基地使用权可以设立抵押权 信 3
微
C．乡镇企业的建设用地使用权不得单独抵押 系
联
D．抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的 担保
唯
一
【答案】C
【解析】由于抵押物是不转移其占有的，因此能够成为抵押物的财产必须具备一定的条件。A选项
错。
宅基地、自留地、自留山等集体所有土地的使用权 ，不得抵押，但是法律规定可以抵押的除外。B
选项错。
抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。C选项正确，D选项错。
14、某建筑工程一切险在保险合同有效期内，保险标的的危险程度显著增加，被保险人按照合同约
定及时通知了保险人，保险人（ ）。
A．应当重新订立合同
B．应当解除合同
C．可以按照合同约定增加保险费或者解除合同
87 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．不能增加保险费，也不能解除合同
【答案】C
【解析】在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及时通
知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。
15、关于人身保险的说法，正确的是（ ）。
A．人身保险合同的受益人是指人身受保险合同保障，享有保险金请求权的人
B．人身保险合同的投保人应当向保险人一次支付全部保险费
C．保险人对人寿保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付
D．人身保险合同的投保人不可以为受益人
【答案】C
【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：①自然事件；②意外事故。A选项错，应
承担保险责任。
投保人可以按照合同约定向保险人一次支付全部保险费或者分期支付保险费。B选项错。
保险人对人寿保险的保险费 ，不得用诉讼方式要求投保人支付。C选项正确。
8
投保人 、被保险人可以为受益人。 7D选项错。
1
9
4
16、关于建筑工程一切险保险责任3 8范围的说法，正确的是（ ）。
信
微
A．保险人对自然事件造成的系损失和费用不负责赔偿
联
B．保险人对设计错误引起题的损失和费用不负责赔偿
押
准
C．保险人仅对意外事故造成的损失和费用负责赔偿
精
D．保险人对非外力引起 的机械或者电气装置的本身损失负责赔偿
【答案】B
【解析】保险人对下列原因造 成的损失和费用，负责赔偿：自然事件和意外事故。AC选项错。
保险人对下列各项原因造成的损失 不负责赔偿：
（1）设计错误引起的损失和费用；
（2）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质 本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、
大气（气候或气温）变化 、正常水位变化或其他 渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；
8
（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产 本身的损失以及为换置、修理1 7或矫正这些缺点错误所
9
8
4
支付的费用； 信 3
微
（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施 工用机具、设系备、机械装置失灵造成的本身损
联
失；
唯
一
（5）维修保养或正常检修的费用；
（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；
（7）盘点时发现的短缺；
（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失 ；
（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险
人的财产的损失 ；
（10）除非另有约定，在保险单保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书
或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。
D选项不符合。
17、关于个人所得税税率说法正确的是（ ）。
A．财产租赁所得税率20%
B．综合所得适用5%-35%
88 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．经营所得适用3%-45%
D．房屋转让可享受政策优惠
【答案】A
【解析】个人所得税的税率：
（1）综合所得，适用3%~45%的超额累进税率；
（2）经营所得，适用5%~35%的超额累进税率；
（3）利息、股息、红利所得，财产租赁所得，财产转让所得和偶然所得，适用比例税率，税率为
20%。
18、下列关于城镇土地税的说法正确的是（ ）。
A．土地使用税以纳税人实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收
B．经济发达地区土地使用税的适用税额标准可以适当提高，但须报税务部门批准
C．土地使用税按月计算、分期缴纳
D．经济欠发达地区可以优惠减免
【答案】A
8
【解析】选项A，土地使用税以纳税人7实际占用的土地面积为计税依据，依照规定税额计算征收。
1
9
4
选项B，经济发达地区土地使用税3 8的适用税额标准可以适当提高，但须报经财政部批准。
信
微
选项C，土地使用税按年计算系、分期缴纳。
联
下列土地免缴土地使用税题：
押
准
（1）国家机关、人民团体 、 军队自用的土地；
精
（2）由国家财政部门拨 付事业经费的单位自用的土地；
（3）宗教寺庙、公园、名 胜古迹自用的土地；
（4）市政街道、广场、绿化地 带等公共用地；
（5）直接用于农、林、牧、渔业 的生产用地；
（6）经批准开山填海整治的土地和改 造的废弃土地，从使用的月份起免缴土地使用税5年至10年；
（7）由财政部另行规定免税的能源、交 通、水利设施用地和其他用地。
D选项不符合。
8
19、下列责任承担方式中属于行政处罚的是（ ）。 1 7
9
8
4
A．记大过 信 3
微
B．责令停止施工 系
联
C．排除妨碍
唯
一
D．消除危险
【答案】B
【解析】行政处罚的种类为 ：
（1）警告、通报批评；
（2）罚款、没收违法所得、没收非法财物；
（3）暂扣许可证件、降低资质等级、吊销许可证件；
（4）限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业；
（5）行政拘留；
（6）法律、行政法规规定的其他行政处罚。
A选项，属于行政处分。
CD选项，属于民事责任的承担方式。
20、根据《建筑法》，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起（ ）
89 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
内，向施工许可证的发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
A．15天
B．2月
C．1月
D．3月
【答案】C
【解析】《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1个月
内，向发证机关报告。
21、关于施工许可证申领条件中“已经确定施工企业”的说法，正确的是（ ）。
A．施工合同已经订立
B．已经与施工企业签署合作意向
C．评标结果已经公示
D．已经将施工合同向建设行政主管部门备案
【答案】A
【解析】建设工程的施工必须由具备7 8相应资质的施工企业来承担。因此，在建设工程开工前，建设
1
9
4
单位必须依法通过招标或直接发包的方8式确定承包该建设工程的施工企业，并签订建设工程承包合同，
3
信
明确双方的责任、权利和义务。 微
系
联
22、根据《建筑业企业资题质管理规定》，关于建筑业企业资质的说法，正确的是（ ）。
押
A．在资质证书有效期内准，企业地址发生变更的，资质证书无需办理变更手续
精
B．企业发生重组需承继 原企业资质的，应当申请重新核定企业资质等级
C．企业发生合并的，可以 直接承继原企业资质等级
D．在资质证书有效期内，企业 法定代表人发生变更的，应当在办理资质证书变更手续后办理工商变
更手续
【答案】B
【解析】企业发生合并、分立、重组以及 改制等事项 ，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新
核定建筑业企业资质等级。B选项正确。C选项错。
企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地 址 、注册资本、法定代表人等
1
7发8生变更的，应当在工
9
商部门办理变更手续后 1 个月内办理资质证书变更手 续 。应该先办理工商变
信
3更8
4
再办理资质证书变更手
微
续。AD选项错。 系
联
23、根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂一行办法》，由于施工原因造成尚
唯
在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用，造成重大质量事故 。 关 于追究施工企业项目经理质量责任
的说法，正确的是（ ）。
A．项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，终身不予注册
B．项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书， 5年内不予注册
C．施工企业宣告破产的，不再追究项目经理的责任
D．项目经理已经退休的，不再追究其质量责任
【答案】B
【解析】《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》规定 ，符合下列情形之
一的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门应当依法追究项目负责人的质量终身责任：
1）发生工程质量事故；
2）发生投诉 、举报、群体性事件、媒体报道并造成恶劣社会影响的严重工程质量问题；
3）由于勘察、设计或施工原因造成尚在设计使用年限内的建筑工程不能正常使用；
90 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
4）存在其他需追究责任的违法违规行为。
对施工单位项目经理按以下方式进行责任追究：
1）项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证
书，5 年以内不予注册；情节特别恶劣的，终身不予注册；
2）构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任；
3）处单位罚款数额 5% 以上 10% 以下的罚款；
4）向社会公布曝光。
24、一级注册建造师李某担任某施工项目负责人，在该项目竣工验收手续办结前，李某可以变更注
册到另一施工企业的情形是（ ）。
A．建设单位与李某受聘企业发生了合同纠纷的
B．因不可抗力暂停施工的
C．李某受聘企业同意更换项目负责人的
D．建设单位与李某受聘企业已经解除施工合同的
【答案】D
8
【解析】注册建造师担任施工项目负7责人期间原则上不得更换。如发生下列情形之一的，应当办理
1
9
4
书面交接手续后更换施工项目负责人：3 8
信
微
（1）发包方与注册建造师受系聘企业已解除承包合同的；
联
（2）发包方同意更换项目题负责人的；
押
准
（3）因不可抗力等特殊情况必须更换项目负责人的。
精
注册建造师担任施工项 目负责人，在其承建的建设工程项目竣工验收或移交项目手续办结前，除以
上规定的情形外，不得变更注册 至另一企业。
25、关于施工管理文件签章的 说法，正确的是（ ）。
A．分包单位签署质量合格的文件 上，必须由担任总承包项目负责人的注册建造师签章
B．分包工程的施工管理文件，应当由 总承包单位的注册建造师签章
C．修改注册建造师已经签章的施工管理 文件，可以由其本人自行修改
D．修改注册建造师已经签章的施工管理文件 ，注册建造师本人不能进行修改的，所在单位可以直接
8
修改 1 7
9
8
4
【答案】A 信 3
微
【解析】分包企业签署质量合格的文件上，必须由担任 总包项目负责系人的注册建造师签章。A选项正
联
确。
唯
一
分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。B选 项 错。
修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造
师本人进行修改；注册建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，
并由其签字并加盖执业印章。CD选项错。
26、联合体施工过程中出现问题则（ ）。
A．按份承担责任
B．承担连带责任
C．由任意一家承担责任
D．由甲方随意指定一家
【答案】B
【解析】联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带责
任。
91 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
27、关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。
A．招标人终止招标的，已经收取的投标保证金不予退还
B．投标人在投标截止时间后撤销投标文件的，招标人应予退还投标保证金
C．投标保证金有效期无须与投标有效期一致
D．实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出
【答案】D
【解析】招标人终止招标，已经收取投标保证金的，招标人应当及时退还所收取的投标保证金及银
行同期存款利息。A选项错。
投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。B选项错。
实行两阶段招标的，招标人要求投标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。D选项正确。
28、下列建设工程项目可以不需要招标的是（ ）。
A．民营企业开发的商品房
B．公立医院
C．外国组织贷款的项目
8
D．国家投资的控股或者主导地位的项7目
1
9
4
【答案】C 3 8
信
微
【解析】在中华人民共和国境系内进行下列工程建设项目包括项目的勘察 、 设计、施工、监理以及
联
与工程建设有关的重要设备 、题 材料等的采购，必须进行招标：
押
准
（1）大型基础设施、公用事业等关系社会公共利益 、 公众安全的项目；
精
（2）全部或者部分使用 国有资金投资或者国家融资的项目；
（3）使用国际组织或者外 国政府贷款 、 援助资金的项目。
29、关于中标和订立合同的说 法，正确的是（ ）。
A．招标人不得授权评标委员会直 接确定中标人
B．中标人应当自中标通知书送达之日 起30日内与招标人订立合同
C．招标人和中标人订立书面合同后，不 得再另行订立背离合同实质性内容的其他协议
D．中标人应当按照合同示范文本与招标人订 立合同
8
【答案】C 1 7
9
8
4
【解析】招标人也可以授权评标委员会直接确定中 标人。A选项错。 信 3
微
招标人和中标人应当自中标通知书发出之日起30日内， 按照招标文件系和中标人的投标文件订立书面
联
合同。BD选项错。
唯
一
招标人和中标人不得再另行订立背离合同实质性内容的其他协 议。C选项正确。
30、关于评标的说法，正确的是（ ）。
A．评标委员会完成评标后应当向投标人提出书面评标报告
B．评标应当公开进行
C．评标委员会可以对招标文件确定的评标标准和方法进行补充和完善
D．评标由招标人依法组建的评标委员会负责
【答案】D
【解析】评标完成后，评标委员会应当向招标人提交书面评标报告和中标候选人名单。A选项错。
招标人应当采取必要的措施，保证评标在严格保密的情况下进行。B选项错。
评标委员会应当按照招标文件确定的评标标准和方法，对投标文件进行评审和比较；设有标底的，
应当参考标底。C选项错。
评标由招标人依法组建的评标委员会负责。D选项正确。
92 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
31、国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，关于确定中标人的说法，正确的是
（ ）。
A．排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单自主确定其
他中标候选人为中标人
B．排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新评标
C．排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人应当重新招标
D．招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人
【答案】D
【解析】排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履
约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标
委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人，也可以重新招标。ABC选项错。
国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人
为中标人。D选项正确。
32、根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列情形中，属于转包的是
8
（ ）。 7
1
9
4
A．有资质的施工企业相互借用资3 8质承揽工程的
信
微
B．母公司承接建筑工程后将系所承接工程交由其子公司施工的
联
C．施工总承包单位将合同题范围内的建设工程主体结构施工分包给其他单位的
押
准
D．没有资质的单位借用其他施工企业的资质承揽工程的
精
【答案】B
【解析】承包单位将其承包 的全部工程转给其他单位（包括母公司承接建筑工程后将所承接工程交
由具有独立法人资格的子公司施工 的情形）或个人施工的，应当认定为转包，但有证据证明属于挂靠或
者其他违法行为的除外。B选项符合。
存在下列情形之一的，属于挂靠：
（1）没有资质的单位或个人借用其他施 工单位的资质承揽工程的；
（2）有资质的施工单位相互借用资质承揽工 程的，包括资质等级低的借用资质等级高的，资质等级
8
高的借用资质等级低的，相同资质等级相互借用的； 1 7
9
8
4
AD选项，属于挂靠。 信 3
微
施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他 单位的， 系
联
C选项属于违法分包。
唯
一
33、关于工程总承包项目发承包的说法，正确的是（ ）。
A．工程总承包单位为联合体的，联合体各方应当就合同履行过程中的过错承担按份责任
B．建设单位应当将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位
C．设计单位可以在订立工程承包合同后与施工企业组成联合体
D．政府投资项目的招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告的，其编制单位可以参与该
工程总承包项目的投标
【答案】D
【解析】联合体各方应当共同与建设单位签订工程总承包合同，就工程总承包项目承担连带责任。
联合体的组成并非是订立合同后，AC选项错。
建筑工程的发包单位可以将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单
位，也可以将建筑工程勘察、设计、施工、设备采购的一项或者多项发包给一个工程总承包单位。B选项
错。
93 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
政府投资项目的项目建议书、可行性研究报告、初步设计文件编制单位及其评估单位，一般不得成
为该项目的工程总承包单位。政府投资项目招标人公开已经完成的项目建议书、可行性研究报告、初步
设计文件的，上述单位可以参与该工程总承包项目的投标，经依法评标、定标，成为工程总承包单位。D
选项正确。
34、根据《建筑市场信用管理暂行办法》，下列情形中，建筑市场各方主体应当被列入建筑市
场“黑名单”的是（ ）。
A．经法院判决或者仲裁机构裁决，认定为拖欠工程款的
B．发生转包、出借资质，超过行政处罚追溯期限的
C．2年内累计发生2次较大工程质量安全事故，受到行政处罚的
D．利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的
【答案】D
【解析】《建筑市场信用管理暂行办法》规定，县级以上住房城乡建设主管部门按照"谁处罚、谁列
入"的原则，将存在下列情形的建筑市场各方主体，列入建筑市场主体"黑名单"：
（1）利用虚假材料、以欺骗手段取得企业资质的；
8
（2）发生转包、出借资质，受到行政7处罚的；
1
9
4
（3）发生重大及以上工程质量安3 8全事故，或1年内累计发生2次及以上较大工程质量安全事故，或发
信
微
生性质恶劣、危害性严重、社会影系响大的较大工程质量安全事故，受到行政处罚的；
联
（4）经法院判决或仲裁机题构裁决，认定为拖欠工程款，且拒不履行生效法律文书确定的义务的。
押
准
精
35、根据《全国建筑市 场各方主体不良行为记录认定标准》，下列情形中，属于施工企业承揽业务
不良行为的是（ ）。
A．以欺骗手段取得资质证书承 揽工程的
B．涂改、伪造、出借、转让《建 筑业企业资质证书》的
C．利用向建设单位及其工作人员行贿 、提供回扣等不正当手段承揽业务的
D．在施工中偷工减料，使用不合格建筑 材料
【答案】C
8
【解析】承揽业务不良行为认定标准： 1 7
9
8
4
（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣 或者给予其他好处等信 3不正当手段承揽业务的；
微
（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标 人或评标委员系会成员行贿的手段谋取中标的；
联
（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的 ；
唯
一
（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；
（5）将承包的工程转包或违法分包的。
AB选项，属于资质不良行为。D选项，属于工程质量不良行为。
36、对工程款付款时间没有约定或者约定不明的，视为应付款时间的是（ ）。
A．建设工程未交付，工程款也未结算的，为起诉之日
B．建设工程已经实际交付的，为工程竣工验收合格之日
C．建设工程已经实际交付的，为提交竣工结算文件之日
D．建设工程未交付的，未结算的，为提交竣工结算文件之日
【答案】A
【解析】当事人对付款时间没有约定或者约定不明的，下 列时间视为应付款时间：
（1）建设工程已实际交付的，为交付之日；
（2）建设工程没有交付的，为提交竣工结算文件之日；
94 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
37、甲公司根据乙公司的材料价格清单通过邮政快递寄出采购单，后通过电子邮件通知乙公司取消
订单，如果邮政快递后于电子邮件到达，那么该情形为（ ）。
A．要约撤销
B．要约撤回
C．承诺撤回
D．承诺撤销
【答案】B
【解析】要约邀请是希望他人向自己发出要约的表示。拍卖公告、招标公告、招股说明书、债券募
集办法、基金招募说明书、商业广告和宣传、寄送的价目表等为要约邀请。因此甲公司根据乙公司的材
料价格清单通过邮政快递寄出采购单属于要约，要约可以撤回，按照《民法典》的规定，行为人可以撤
回意思表示。撤回意思表示的通知应当在意思表示到达相对人前或者与意思表示同时到达相对人。故选
B。
38、关于合同形式的说法，正确的是（ ）。
8
A．未依法采用书面形式订立合同的，7合同有可能成立
1
9
4
B．书面形式合同是指合同书 3 8
信
微
C．根据当事人的行为推定合系同成立的，称为口头合同
联
D．以电子数据交换方式能题够有形地表现所载内容的数据电文，视为口头形式
押
准
【答案】A
精
【解析】法律、行政法 规规定或者当事人约定合同应当采用书面形式订立，当事人未采用书面形式
但是一方已经履行主要义务，对 方接受时，该合同成立。A选项正确。
书面形式是合同书、信件、电 报、电传、传真等可以有形地表现所载内容的形式。B选项错误。
其他形式合同，可以根据当事人的 行为或者特定情形推定合同的成立，也可以称之为默示合同。C选
项错。
以电子数据交换、电子邮件等方式能够有 形地表现所载内容，并可以随时调取查用的数据电文，视
为书面形式。D选项错。
8
39、工伤保险费应当由（ ）缴纳。 1 7
9
8
4
A．当地政府 信 3
微
B．用人单位 系
联
C．职工个人
唯
一
D．工伤保险基金
【答案】B
【解析】职工应当参加工伤保险，由用人单位缴纳工伤保险费，职工不缴纳工伤保险费。此外《 建
筑法》还规定；鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。
40、劳务派遣单位派往用人单位的劳动者因工受伤，应由（ ）承担工伤保险责任。
A．用工单位
B．劳务派遣单位
C．劳动者
D．劳动者亲属
【答案】B
【解析】被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，
用工单位应当协助工伤认定的调查核实工作。劳务派遣单位承担工伤保险责任，但可以与用工单位约定
95 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
补偿办法。
41、某施工企业的下列工作人员中，有权要求与企业订立无固定期限劳动合同的是（ ）。
A．在该企业连续工作满8年的张某
B．在该企业已经连续订立两次固定期限劳动合同，但因工负伤未丧失劳动能力的赵某
C．在该企业工作2年，并被董事会任命为总经理的王某
D．在该企业累计工作10年，但期间曾就职于其他企业的李某
【答案】B
【解析】有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期
限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：
（1）劳动者在该用人单位连续工作满10年的；
（2）用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位
连续工作满10年且距法定退休年龄不足10年的；
（3）连续订立两次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第1项、第2项
规定的情形，续订劳动合同的。
第三十九条 劳动者有下列情形之一的7 8，用人单位可以解除劳动合同：
1
9
4
（一）在试用期间被证明不符合录8用条件的；
3
信
（二）严重违反用人单位的规微章制度的；
系
联
（三）严重失职，营私舞题弊，给用人单位造成重大损害的；
押
（四）劳动者同时与其准他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经
精
用人单位提出，拒不改正的 ；
（五）因本法第二十六条第 一款第一项规定的情形致使劳动合同无效的；
（六）被依法追究刑事责任的 。
第四十条 有下列情形之一的，用 人单位提前三十日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者
一个月工资后，可以解除劳动合同：
（一）劳动者患病或者非因工负伤，在规 定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位
另行安排的工作的；
（二）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调 整 工作岗位，仍不能胜任工作
1
7的8；
9
（三）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大 变化，致使劳动合同
信
无3 8
4
法履行，经用人单位与劳
微
动者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。 系
联
42、关于劳动争议仲裁的说法，正确是（ ）。 一
唯
A．仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单 位 方面的代表组成
B．劳动争议发生后，当事人应当申请调解，不得直接向劳动争议仲裁委员会申请仲裁
C．仲裁的时效期间为6个月
D．仲裁时效不发生中止和中断
【答案】A
【解析】劳动争议仲裁委员会由劳动行政部门代表、同级工会代表、用人单位方面的代表组成。A正
确。
用人单位与劳动者发生劳动争议，当事人可以依法申请调解、仲裁 、提起诉讼，也可以协商解决。
对于调解不成，当事人一方要求仲裁的，可以向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。当事人一方也可以直接
向劳动争议仲裁委员会申请仲裁。B错误。
劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。C选项错。
仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。前款规定的仲裁时效，因当事
96 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断。
从中断时起，仲裁时效期间重新计算。因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在本条第1款规定的
1年仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。
D选项错。
43、标的物在订立买卖合同之前已经为买受人占有，合同生效即视为完成支付，这种交付方式是
（ ）。
A．拟制交付
B．简易交付
C．占有改定
D．特别交付
【答案】B
【解析】简易交付 ：标的物在订立合同之前已为买受人占有，合同生效即视为完成交付
44、承揽合同说法正确的是（ ）。
A．定作人同意承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，承揽人无需就第三人的工作成果向定作
人负责 7 8
1
9
4
B．承揽人在完成工作过程中，不8受定作人的监督检验
3
信
C．当事人可以约定承揽人使用微定作人的技术完成主要工作
系
联
D．承揽人不得将其承揽的题辅助工作交由第三人完成
押
【答案】C 准
精
【解析】未经定作人的 同意，承揽人将承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同；
经定作人同意的，承揽人也应就 第三人完成的工作成果向定作人负责。A选项错。
承揽人在工作期间，应当接受 定作人必要的监督检验，但定作人不得因监督检验妨碍承揽人的正常
工作。B选项错。
除当事人另有约定的外，承揽人应当 以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。C选项正确。
承揽人有权将其承揽的辅助工作交由第三 人完成。D选项错。
45、关于仓储合同的说法，正确是（ ）。
A．保管人和存货人应当按照约定对入库仓储物 进行验收
1
7 8
9
B．在储存期间，仓单持有人不得进行仓储物的查 看
信
3 8
4
微
C．仓单持有人不得转让仓单 系
联
D．因仓储物超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不一承担赔偿责任
唯
【答案】D
【解析】保管人应当按照约定对入库仓储物进行验收。A选项错。
保管人根据存货人或者仓单持有人的要求，应当同意其检查仓储物或者提取样品。B选项错。
存货人或者仓单持有人在仓单上背书并经保管人签名或者盖章的，可以转让提取仓储物的权利。C选
项错。
因仓储物本身的自然性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人
不承担赔偿责任。D选项正确。
46、下列行为中，属于排水户危及城镇排水设施安全的是（ ）
A．向城镇排水设施排低毒水
B．擅自排放污水
C．擅自拆卸、移动、穿凿城镇排水设施
D．向城镇排水设施内排放非易堵塞物
97 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】C
【解析】排水户不得有下列危及城镇排水设施安全的行为：
（1）向城镇排水设施排放、倾倒剧毒、易燃易爆物质、腐蚀性废液和废渣、有害气体和烹饪油烟
等；
（2）堵塞城镇排水设施或者向城镇排水设施内排放、倾倒垃圾、渣土、施工泥浆、油脂、污泥等易
堵塞物；
（3）擅自拆卸、移动和穿凿城镇排水设施；
（4）擅自向城镇排水设施加压排放污水。
47、按照《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工过程中场界环境噪声排放限值是（
）。
A．昼间60dB（A），夜间50dB（A）
B．昼间65dB（A），夜间50dB（A）
C．昼间70dB（A），夜间55dB（A）
D．昼间75dB（A），夜间60dB（A）
8
【答案】C 7
1
9
4
【解析】《建筑施工场界环境噪声3 8排放标准》GB12523-2011规定，建筑施工过程中场界环境噪声不
信
微
得超过规定的排放限值，建筑施工系场界环境噪声排放值，昼间70dB（A），夜间55dB（A）。
联
48、根据《绿色施工导则题》，“四节一环保” 是指（ ）。
押
准
A．节能、节地、节水、节材和资源保护
精
B．节能、节地、节水、 节材和环境保护
C．节能、节电、节水、节 材和环境保护
D．节能、节电、节水、节材和 资源保护
【答案】B
【解析】所谓“四节一环保”，是指 “节能、节地、节水、节材和环境保护。
49、下列关于文物说法正确的是（ ） 。
A．古墓，古建筑等不可移动物均可以是国家 级文物
8
B．我国珍贵文物分为一级文物，二级文物，三 级文物 1 7
9
8
4
C．石窟寺、壁画等不可移动物均是省级文物遗产 信 3
微
D．历史上各时代重要实物、文献等可移动文物属于珍 贵文物 系
联
【答案】B
唯
一
【解析】国家指定保护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁画、 近代现代代表性建筑等不可移动文
物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。A选项错。
珍贵文物分为一级文物、二级文物、三级文物。选项B正确。
古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺、石刻、壁画、近代现代重要史迹和代表性建筑等不可移动
文物，根据它们的历史、艺术、科学价值，可以分别确定为全国重点文物保护单位，省级文物保护单
位，市、县级文物保护单位。C选项错。
历史上各时代重要实物、艺术品、文献、手稿、图书资料、代表性实物等可移动文物，分为珍贵文
物和一般文物。D选项错。
50、建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，其安全生产许可证应当予以（ ）。
A．撤销
B．延期
C．补办
98 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．注销
【答案】D
【解析】建筑施工企业破产、倒闭、撤销的，应当将安全生产许可证交回原安全生产许可证颁发管
理机关予以注销。
51、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度
区间最小的是（ ）。
A．未取得安全生产许可证从事施工活动
B．转让安全生产许可证
C．冒用安全生产许可证
D．安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动
【答案】D
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》：
A选项，第二十四条 违反本规定，建筑施工企业【未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动】
的，责令其在建项目停止施工，没收违法所得，并处【10万元以上50万元】以下的罚款；造成重大安全
8
事故或者其他严重后果，构成犯罪的，依7法追究刑事责任。
1
9
4
D选项，第二十五条 违反本规定，3 8【安全生产许可证有效期满未办理延期手续，继续从事建筑施工
信
微
活动的】，责令其在建项目停止施系工，限期补办延期手续，没收违法所得，并处【5万元以上10万元】以
联
下的罚款；逾期仍不办理延期题手续，继续从事建筑施工活动的，依照本规定第二十四条的规定处罚。
押
准
BC选项，第二十六条 违反本规定，建筑施工企业【转让安全生产许可证】的，没收违法所得，【处
精
10万元以上50万元】以下的 罚款，并吊销安全生产许可证；构成犯罪的，依法追究刑事责任；接受转让
的，依照本规定第二十四条的规 定处罚。【冒用安全生产许可证】或者使用伪造的安全生产许可证的，
依照本规定【第二十四条】的规定 （即10万元以上50万元）处罚。
如上所述，D选项是罚款额度区间 最小。
52、某施工现场除施工总承包单位外 ，还有四家分包单位同时施工，关于该施工现场安全生产责任
承担的说法，正确的是（ ）。
A．仅由施工总承包单位向建设单位承担全部 责任
8
B．仅由各分包单位向建设单位承担全部责任 1 7
9
8
4
C．各分包单位就各自分包工程和施工总承包单位向 建设单位承担连带责信 3任
微
D．各分包单位就所有分包工程和施工总承包单位向建 设单位承担连系带责任
联
【答案】C
唯
一
【解析】总承包单位和分包单位对分包工程的安全生产承担连 带责任。
53、某工程施工现场发生安全事故，造成3人死亡，直接经济损失600余万元，该事故属于（
）。
A．特别重大事故
B．重大事故
C．较大事故
D．一般事故
【答案】C
【解析】根据生产安全事故造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以下等级：
1.特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤，或者1亿元以上直接经济损失的事
故；
2.重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1
99 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
亿元以下直接经济损失的事故。
3.较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000
万元以下直接经济损失的事故；
4.一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下100万元以上直接经济
损失的事故。
54、生产安全事故发生后，负责组织事故调查组的主体是（ ）。
A．事故发生单位
B．事故发生地人民检察院
C．人民政府或者其授权、委托的有关部门
D．事故发生地相关行业协会
【答案】C
【解析】重大事故、较大事故、一般事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政府、
县级人民政府负责调查。省级人民政府、设区的市级人民政府、县级人民政府可以直接组织事故调查组
进行调查，也可以授权或者委托有关部门组织事故调查组进行调查。
55、施工起重机械和整体提升脚手架7 8、模板等自升式架设设施安装完毕后，应当自检并出具自检合
1
9
4
格证明的单位是（ ）。 8
3
信
A．建设单位 B．施微工企业
系
联
C．租赁单位 D题．安装单位
押
【答案】D 准
精
【解析】《建设工程安 全生产管理条例 》 规定，施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式
架设设施安装完毕后，安装单位 应当自检，出具自检合格证明，并向施工单位进行安全使用说明，办理
验收手续并签字。
56、根据《标准化法》规定，行业 标准的制定主体是（ ）。
A．行业协会
B．社会团体
C．国务院有关行政主管部门
D．企事业单位
1
7 8
9
【答案】C
信
3 8
4
微
【解析】《标准化法》规定，对没有推荐性国家标准、 需要在全国系某个行业范围内统一的技术要
联
求，可以制定行业标准。 一
唯
行业标准由国务院有关行政主管部门制定，报国务院标准化 行 政 主管部备案。
57、关于工程建设强制性国家标准的说法，正确的是（ ）。
A．强制性标准文本可以收费
B．国务院标准化行政主管部门根据国务院授权作出的强制性国家标准的解释与标准具有同等效力
C．应当由国务院标准化行政主管部门批准发布
D．对各有关行业起引领作用的技术要求应当制定强制性国家标准
【答案】B
【解析】强制性标准文本应当免费向社会公开。A选项错。
强制性国家标准的解释与标准具有同等效力。B选项正确。
强制性国家标准由国务院批准发布或者授权批准发布。C选项错。
对满足基础通用、与强制性国家标准配套、对各有关行业起引领作用等需要的技术要求，可以制定
推荐性国家标准。D选项错。
100 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
58、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，必须实施见证取样和
送检的试块、试件和材料是（ ）。
A．用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
B．用于非承重墙体的砌筑砂浆试块
C．用于抹灰的水泥砂浆
D．外墙装饰材料
【答案】A
【解析】下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：
（1）用于承重结构的混凝土试块
（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块
（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件
（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块
（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥
（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂
8
（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水7材料
1
9
4
（8）国家规定必须实行见证取样3 8和送检的其他试块、试件和材料。
信
微
59、根据《建设工程质量管理系条例》，下列建设工程中，必须实行监理的是（ ）。
联
A．地方重点建设工程 题
押
准
B．利用外国组织援助资金的工程
精
C．大型公用事业工程
D．成片开发的商业写字楼
【答案】C
【解析】《建设工程质量管理条例 》进一步规定，下列建设工程必须实行监理：
1）国家重点建设工程；
2）大中型公用事业工程；
3）成片开发建设的住宅小区工程；
8
4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金 的工程； 1 7
9
8
4
5）国家规定必须实行监理的其他工程。 信 3
微
60、根据《建筑工程施工质量验收统一标准》，主体节 能工程检验批系验收和隐蔽工程验收主体是
联
（ ）。
唯
一
A．监理工程师
B．项目经理
C．质量工程师
D．总监理工程师
【答案】A
【解析】建筑节能工程验收的程序和组织应遵守《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300的要
求，并符合下列规定：
（1）节能工程的检验批验收和隐蔽工程验收应由监理工程师主持，施工单位相关专业的质量检查员
与施工员参加；
（2）节能分项工程验收应由监理工程师主持，施工单位项目技术负责人和相关专业的质量检查员、
施工员参加；必要时可邀请设计单位相关专业的人员参加；
（3）节能分部工程验收应由总监理工程师（建设单位项目负责人）主持，施工单位项目经理、项目
101 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
技术负责人和相关专业的质量检查员、施工员参加；施工单位的质量或技术负责人应参加，设计单位节
能设计人员应参加。
61、建设工程质保期的起算日是（ ）。
A．工程完工之日
B．工程竣工验收合格之日
C．工程开始使用之日
D．发包人签收竣工验收申请之日
【答案】B
【解析】建设工程保修期的起始日是竣工验收合格之日。
62、由于发包人原因导致工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告90日后
自动进入（ ）。
A．保修期
B．缺陷责任期
C．验收合格
D．提交竣工验收报告 7 8
1
9
4
【答案】B 8
3
信
【解析】由于发包人原因导致微工程无法按规定期限进行竣工验收的，在承包人提交竣工验收报告 90
系
联
天后，工程自动进入缺陷责任题期。
押
63、关于建设工程在超准过合理使用年限后需要继续使用进行鉴定的说法，正确的是（ ）。
精
A．应当委托具有相应资 质的施工企业鉴定
B．委托人应当为建设单位
C．加固费用较高的，应当报废 或者拆除
D．根据鉴定结果，采取加固、维 修等措施后，重新界定使用期
【答案】D
【解析】《建设工程质量管理条例》规定 ，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权
所有人应当委托具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，重
新界定使用期。
1
7 8
9
64、施工企业在施工过程中未采取相应防范措施， 对第三方造成损害而
信
产3 8
4
生的纠纷属于（ ）
微
A．权属纠纷 B．合同纠纷 系
联
C．侵权纠纷 D．知识产权纠纷 一
唯
【答案】C
【解析】侵权纠纷，是指因侵害民事权益而产生的纠纷。在建设工程领域也易发生侵权纠纷，如施
工单位在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害而产生的侵权纠纷，未经许可使用他方的专利、工
法等而造成的知识产权侵权纠纷等。
65、关于民事诉讼证据认证的说法，正确的是（ ）。
A．当事人的陈述可以单独认定案件事实的依据
B．与一方当事人有利害关系的证人陈述的证言可以作为认定案件事实的依据
C．由当事人提交或者保管的于己不利的电子数据，人民法院不得确认其真实性
D．一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容
不利于控制人的，人民法院不得认定该主张成立
【答案】B
【解析】以下证据不能单独作为认定案件事实的依据：
102 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（1）当事人的陈述；A选项错。
（2）无民事行为能力人或者限制民事行为能力人所作的与其年龄、 智力状况或者精神健康状况不
相当的证言；
（3）与一方当事人或者其代理人有利害关系的证人陈述的证言；B选项正确。
（4）存有疑点的视听资料、电子数据；
（5）无法与原件、原物核对的复制件 、 复制品。
电子数据存在下列情形的，人民法院可以确认其真实性，但有足以反驳的相反证据的除外：由当事
人提交或者保管的于己不利的电子数据；由记录和保存电子数据的中立第三方平台提供或者确认的；在
正常业务活动中形成的；以档案管理方式保管的；以当事人约定的方式保存、传输、 提取的。C选项
错。
一方当事人控制证据无正当理由拒不提交，对待证事实负有举证责任的当事人主张该证据的内容不
利于控制人的，人民法院可以认定该主张成立。D选项错。
66、关于当事人申请执行人民法院作出的生效判决、裁定等的说法，正确的是（ ）。
A．申请执行的期间为3年
8
B．法律文书规定分期履行的，申请执7行的期间从规定的最后一次履行期间的最后1日起计算
1
9
4
C．人民法院自收到申请执行书之3 8日起超过6个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请
信
微
执行 系
联
D．对法律文书确定的行为题义务的执行，执行法院自收到申请执行书之日起超过6个月未依法采取相
押
准
应执行措施的，上一级人民法院应当决定由本院执行
精
【答案】C
【解析】申请执行的期间为 2年。A选项错。
法律文书规定分期履行的，从 规定的每次履行期间的最后 1 日起计算，B选项错。
人民法院自收到申请执行书之日起 超过 6 个月未执行的，申请执行人可以向上一级人民法院申请执
行。C正确。
对法律文书确定的行为义务的执行，执行 法院自收到申请执行书之日起超过6 个月未依法采取相应
执行措施的，上一级人民法院可以根据申请执行 人的申请 ， 责令执行法院限期执行或者变更执行法
8
院，D选项错。 1 7
9
8
4
67、关于仲裁程序中，财产保全的说法是，正确的 是（ ） 信 3
微
A．仲裁程序中，当事人可以直接向有管辖权的人民法 院提出保全申系请
联
B．当事人提起财产保全申请，应当在仲裁开始前
唯
一
C．当事人要求采取保全的，应当向仲裁委会提出书面申请， 由 仲裁委会所在地人民法院作出裁定
D．申请人在人民法院采取保全后15天内，不申请仲裁的，人民法院应当解除保全
【答案】A
【解析】B选项错误，当事人提起财产保全及/ 或证据保全的申请，可以在仲裁程序开始前，也可以
在仲裁程序进行中。
A选项正确，C选项错误，当事人要求采取财产保全及/ 或证据保全措施的，应向仲裁委员会提出书
面申请，由仲裁委员会将当事人的申请转交被申请人住所地或其财产所在地及/ 或证据所在地有管辖权
的人民法院作出裁定；当事人也可以直接向有管辖权的人民法院提出保全申请。
D选项错误，申请人在人民法院采取保全措施后30 日内不依法申请仲裁的，人民法院应当解除保
全。
68、关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（ ）。
A．当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在举证期限内提出
103 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．当事人对仲裁协议效力有异议，一方向仲裁委员会提出，另一方向人民法院提出的，由人民法院
裁定
C．仲裁委员会对仲裁协议效力的确认，应当采用裁定的方式作出
D．当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议
签订地、申请人住所地或者被申请人住所地的高级人民法院管辖
【答案】B
【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。A选项错。
一方请求仲裁委员会作出决定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。B选项正确。
当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。C选项错。
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协议签
订地、申请人住所地、被申请人住所地的中级人民法院或者专门人民法院管辖。D选项错。
69、关于民事纠纷和解的说法，正确的是（ ）。
A．民事仲裁中当事人和解的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书
B．民事案件执行阶段不得和解
8
C．民事诉讼中当事人和解的，应当撤7回起诉
1
9
4
D．当事人在民事诉讼中达成的和3 8解协议具有强制执行力
信
微
【答案】A 系
联
【解析】A选项正确，和解题是双方当事人的自愿行为，不需要仲裁庭的参与。达成和解协议的，可以
押
准
请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。
精
B错误，《民事诉讼法》 规定，在执行中，双方当事人自行和解达成协议的，执行员应当将协议内容
记入笔录，由双方当事人签名或 者盖章。
CD错误，诉讼阶段的和解没有 法律效力。当事人和解后，可以请求法院调解，制作调解书，经当事
人签名盖章产生法律效力，从而结束全 部或部分诉讼程序。结束全部程序的，即视为当事人撤销诉讼。
70、关于行政机关对申请人提出的行 政许可申请的处理，正确的是（ ）。
A．申请事项依法不属于本行政机关职权 范围的，应当即时作出驳回申请的决定
B．申请事项依法不需要取得行政许可的，应 当即时告知申请人不受理
8
C．申请材料存在可以更正的错误的，应当要求 申请人当场更正 1 7
9
8
4
D．申请材料不齐全的，应当当场或者在7日内一次 告知申请人需要补正信的3全部内容
微
【答案】B 系
联
【解析】行政机关对申请人提出的行政许可申请，应当根 据下列
唯
情一况分别作出处理：
①申请事项依法不需要取得行政许可的，应当即时告知申请人 不受理；B选项正确。
②申请事项依法不属于本行政机关职权范围的，应当即时作出不予受理的决定，并告知申请人向有
关行政机关申请；A选项错。
③申请材料存在可以当场更正的错误的，应当允许申请人当场更正；C选项错。
④申请材料不齐全或者不符合法定形式的，应当当场或者在5日内一次告知申请人需要补正的全部内
容，逾期不告知的，自收到申请材料之日起即为受理；D选项错。
⑤申请事项属于本行政机关职权范围，申请材料齐全、符合法定形式，或者申请人按照本行政机关
的要求提交全部补正申请材料的，应当受理行政许可申请。
行政机关受理或者不予受理行政许可申请，应当出具加盖本行政机关专用印章和注明日期的书面凭
证。
第第1100讲讲 22002222年年真真题题解解析析（（二二））
104 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
二二、、多多项项选选择择题题
71、下列权利中，属于用益物权的有（ ）
A．土地承包经营权
B．租赁权
C．建设用地使用权
D．地役权
E．居住权
【答案】ACDE
【解析】用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、居住权、宅基地使用权和地役权。
72、下列情形中，能够产生侵权之债的有（ ）。
A．建设单位拖欠工程进度款的
B．建筑物的悬挂物坠落致小区居民的车辆毁损
C．施工企业逾期完工的
D．施工企业的运输车辆在公共道路上遗撒建筑垃圾砸伤路人
E．采购的建筑材料不合格的 7 8
1
9
4
【答案】BD 3 8
信
微
【解析】侵权行为产生的债被称为侵权之债。在建设工程活动中，也常会产生侵权之债。如施工现
系
联
场的施工噪声，有可能产生侵题权之债。
押
73、在工程担保中，下准列单位可作为保证人的有（ ）
精
A．以公益为目的的非法 人组织
B．某商业银行
C．某建筑大学
D．某担保公司
E．某市人民政府
【答案】BD
【解析】所谓保证，是指保证人和债权人约 定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务
8
或者承担责任的行为。具有代为清偿债务能力的法人 、其他组织或者公民，可以
1
7作保证人。
9
机关法人不得为保证人，但是经国务院批准为使用 外国政府或者国际经
信
济3 8
4
组织贷款进行转贷的除
微
外。 系
联
以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。 一
唯
74、根据《企业所得税法》，企业下列收入中，应当缴纳企 业 所 得税的有（ ）
A．租金收入
B．接受捐赠收入
C．股息、红利等权益性投资收益
D．特许权使用费收入
E．财政拨款
【答案】ABCD
【解析】企业每一纳税年度的收入总额，减除不征税收入、免税收入、各项扣除以及允许弥补的以
前年度亏损后的余额，为应纳税所得额。
企业以货币形式和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括：
（1）销售货物收入；（2）提供劳务收入；（3）转让财产收入；
（4）股息、红利等权益性投资收益；（5）利息收入；
105 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（6）租金收入；（7）特许权使用费收入；
（8）接受捐赠收入；（9）其他收入。
75、根据《契税法》，下列转移土地、房屋权属的行为中，应当缴纳契税的有（ ）
A．土地使用权转让
B．土地使用权出让
C．房屋买卖、赠与、互换
D．以作价投资，偿还债务、划转、奖励等方式转移土地
E．土地经营权的转移
【答案】ABCD
【解析】2020 年8 月公布的《中华人民共和国契税法》规定，在中华人民共和国境内转移土地、房
屋权属，承受的单位和个人为契税的纳税人，应当依照本法规定缴纳契税。
本法所称转移土地、房屋权属，是指下列行为：
（1）土地使用权出让；
（2）土地使用权转让，包括出售、赠与、互换；
8
（3）房屋买卖、赠与、互换。其中土7地使用权转让，不包括土地承包经营权和土地经营权的转移。
1
9
4
以作价投资（入股）、偿还债务、3 8划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照本法规定征
信
微
收契税。 系
联
76、根据《建筑工程施工题许可管理办法》，申请领取施工许可证应当具备的条件有（ ）。
押
准
A．已经在工程所在地设立分支机构
精
B．建设资金已经到位
C．施工图设计文件已经按 规定审查合格
D．有保证工程质量和安全的具 体措施
E．在城市、镇规划区的建筑工程 ，已经取得建设工程规划许可证
【答案】CDE
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》 进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具备下
列条件，并提交相应的证明文件：
8
（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理 该建筑工程用地批准手续；1 7
9
8
4
（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取 得建设工程规划许可信 3证；
微
（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋 的，其进度符系合施工要求；
联
（4）已经确定施工企业；
唯
一
（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建 设 单位应当提供建设资金已经落实承诺
书，施工图设计文件已按规定审查合格；
（6）有保证工程质量和安全的具体措施。
77、根据《外商投资法》，关于外商投资建筑业企业的说法，正确的有（ ）。
A．对外商投资建筑业企业的准入， 应当按照与内资一致的条件和程序， 审核外国投资者的许可申
请，法律、 行政法规另有规定的除外
B．外商投资建筑业企业应当依法经营，并接受相关主管部门依法实施的监督检查
C．外国投资者并购中国境内企业或者以其他方式参与经营者集中的，应当依照《反垄断法》的规定
接受经营者集中审查
D．外商投资建筑业企业的组织形式、组织机构等，不适用《中华人民共和国公司法》
E．外国投资者或者外商投资建筑业企业应当通过企业登记系统以及企业登记系统以及信用信息公示
系统向商务主管部门报送投资信息
106 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】ABCE
【解析】外国投资者在依法需要取得许可的行业、领域进行投资的，应当依法办理相关许可手续。
有关主管部门应当按照与内资一致的条件和程序，审核外国投资者的许可申请，法律、行政法规另有规
定的除外。A选项正确。
外商投资企业开展生产经营活动，应当遵守法律、行政法规有关劳动保护、社会保险的规定，依照
法律、行政法规和国家有关规定办理税收、会计、外汇等事宜，并接受相关主管部门依法实施的监督检
查。B选项正确。
外国投资者并购中国境内企业或者以其他方式参与经营者集中的，应当依照《中华人民共和国反垄
断法》的规定接受经营者集中审查。C选项正确。
外商投资企业的组织形式、组织机构及其活动准则，适用《中华人民共和国公司法》《中华人民共
和国合伙企业法》等法律的规定。D选项错误。
外国投资者或者外商投资企业应当通过企业登记系统以及企业信用信息公示系统向商务主管部门报
送投资信息。E选项正确。
78、《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》中，建筑施工企业在工程建设中的保证金可以有
8
（ ）。 7
1
9
4
A．投标保证金 3 8
信
微
B．履约保证金 系
联
C．质量保证金 题
押
准
D．农民工工资保证金
精
E．开工保证金
【答案】ABCD
【解析】对建筑业企业在工程 建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证
金、工程质量保证金、农民工工资保证 金外，其他保证金一律取消。
79、下列情形中，视为投标人相互串 通投标的有（ ）。
A．不同投标人的投标文件由同一单位或 者个人编制
B．属于同一集团的投标人按照该组织要求协 同投标
8
C．不同投标人的投标保证金从同一金融机构转 出 1 7
9
8
4
D．不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同 一人 信 3
微
E．不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规 律性差异 系
联
【答案】ADE
唯
一
【解析】有下列情形之一的，视为投标人相互串通投标：
（1）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（2）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（3）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（4）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（5）不同投标人的投标文件相互混装；
（6）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出。
B选项是属于投标人相互串通投标。
C选项，不属于串通的情形，同一家金融机构（银行），这是合法的。
80、关于招标方式的说法，正确的有（ ）。
A．国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标
B．邀请招标是指招标人以招标公告的方式邀请特定的法人或者其他组织投标
107 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．邀请招标是指招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D．招标方式包括公开招标、邀请招标和议标
E．国务院发展改革部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不
适宜公开招标的，经批准可以进行邀请招标
【答案】AE
【解析】A选项正确，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标。
BC选项错误，邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
D选型错误，招标分为公开招标和邀请招标。
E选项正确，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重
点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀
请招标。
81、关于招标投标投诉及其处理的说法，正确的有（ ）。
A．投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由收到的部门组成调查组负责处
理
8
B．行政监督部门应当自收到投诉之日7起3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个
1
9
4
工作日内作出书面处理决定 3 8
信
微
C．为了保证招标投标活动的系秩序，调查期间行政监督部门不得要求暂停招标投标活动
联
D．行政监督部门在调查过题程中需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在投诉处理期
押
准
限内
精
E．行政监督部门的工作 人员对监督检查过程中知悉的国家秘密、商业秘密，应当依法予以保密
【答案】BDE
【解析】投诉人就同一事项向 两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监
督部门负责处理。A选项错。
行政监督部门应当自收到投诉之日起 3个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30个工作
日内作出书面处理决定；需要检验、检测、鉴 定、专家评审的，所需时间不计算在内。BD正确。
必要时，行政监督部门可以责令暂停招标投 标活动。C选项错。
8
行政监督部门的工作人员对监督检查过程中知悉 的国家秘密、商业秘密，应1 7当依法予以保密。E正
9
8
4
确。 信 3
微
82、以下施工合同中，属于无效合同的是（ ）。 系
联
A．与无相应资质的施工单位签订的合同
唯
一
B．当事人对合同内容有重大误解的
C．合同一方受胁迫签订的合同
D．发包人要求承包人垫资施工的合同
E．依法应进行招标而未招标，直接与承包人签订的合同
【答案】AE
【解析】建设工程施工合同具有下列情形之一的，应当认定无效：
（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；
（2）没有资质的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；
（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标无效的；
承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同，应当认定无效。
83、关于工程价款优先受偿权的说法，正确的是（ ）。
A．未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍卖的价
108 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
款优先受偿的人民法院不予支持
B．建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民
法院应予支持
C．承包人行使优先受偿权自发包人应当给付建设工程价款之日起算
D．承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院应予
支持
E．发包人与承包人约定建设工程价款优先受偿权预先放弃有效
【答案】BC
【解析】未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍
卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。A错误。
建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法
院应予支持。B正确。
承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过 18 个月，自发包人应当
给付建设工程价款之日起算。C正确。
承包人就逾期支付建设工程价款的利7 8息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支
1
9
4
持。D错误。 8
3
信
发包人与承包人约定放弃或者微限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约
系
联
定主张承包人不享有建设工程题价款优先受偿权的，人民法院不予支持。E错误。
押
84、劳动者在哪些情形准下可以不通知企业，直接解除劳动合同的是（ ）。
精
A．以暴力威胁或非法限 制人身自由的手段强迫劳动者劳动的
B．违章指挥、强令冒险作 业危及劳动者人身安全的
C．用人单位未依法为劳动者缴 纳社会保险的
D．用人单位经营状况恶化，申请 破产的
E．试用期间的
【答案】AB
【解析】《劳动合同法》38条规定，用人单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：
（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳 动条件的；
1
7 8
9
（2）未及时足额支付劳动报酬的；
信
3 8
4
微
（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的； 系
联
（4）用人单位的规章制度违反法律、法规的规定， 损害劳动者权一益的；
唯
（5）劳动合同法 26 条第1款规定的情形致使劳动合同无效 的 ；
（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。
用人单位以暴力威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动的，或者用人单位违章指挥强令
冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，不需事先告知用人单位。AB选项，属
于随时解除，无需通知的情形。
C选项，属于随时通知解除的情形。
D选项，属于干扰选项，此情形劳动者提前30日以书面形式通知用人单位，试用期可以提前3日，可
以解除合同。
E选项，试用期需要提前3天通知。
85、关于买卖合同的解除的说法，正确的是（ ）。
A．因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物
B．出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物交付不符合约定，买受人可以就该批标的物
109 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
解除
C．出卖人交付其中一批标的物不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同目的的，
买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除
D．买受人如果就其中一批标的物解除，该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付
和未交付的各批标的物解除
E．分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的十分之一，经催告后在合理期限内仍未
支付到期价款的，出卖人可以请求买受人解除合同
二二、、多多项项选选择择题题
【答案】ACD
【解析】因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。A正确。
出卖人分批交付标的物的 ， 出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使该批标的
物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。B错误。
出卖人不交付其中一批标的物或者交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交付不能实现合同
目的的，买受人可以就该批以及之后其他各批标的物解除。C正确。
买受人如果就其中一批标的物解除，7 8该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可以就已经交付和
1
9
4
未交付的各批标的物解除。D正确。 8
3
信
分期付款的买受人未支付到期微价款的数额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期限内仍未支
系
联
付到期价款的，出卖人可以请题求买受人支付全部价款或者解除合同。E错误。
押
86、关于国家在节材与准材料资源利用方面的政策，说法正确的是（ ）。
精
A．禁止使用散装水泥
B．鼓励利用无毒无害的固 体废物生产建筑材料
C．推广使用预拌混凝土
D．推广使用预拌砂浆
E．鼓励生产、销售和使用粘土砖
【答案】BCD
【解析】国家鼓励利用无毒无害的固体废物生产建筑材料，鼓励使用散装水泥，推广使用预拌混凝
土和预拌砂浆。
1
7 8
9
禁止损毁耕地烧砖。
信
3 8
4
微
在国务院或者省、自治区 、直辖市人民政府规定的期 限和区域内，系禁止生产 、销售和使用黏土
联
砖。 一
唯
BCD正确，AE错误。
87、建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（ ）。
A．特种作业人员经有关业务主管部门考核良好，取得特种作业操作资格证书
B．施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全
生产法律、法规、标准和规程的要求
C．有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应
急预案
D．管理人员和作业人员每半年至少进行一次安全生产 教育培训并考核合格
E．有职业危害防治措施，并为管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防护
服装
【答案】BC
【解析】A选项错误，特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书。
110 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D选项错误，管理人员和作业人员每年至少进行1 次安全生产教育培训并考核合格。
E选项错误，有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和
安全防护服装；
88、下列哪些单位需要配备专职安全生产管理人员或建立安全生产机构的是（ ）。
A．矿山企业 B．金属冶炼企业
C．建筑施工企业 D．道路运输企业
E．仓储企业
【答案】ABCD
【解析】《安全生产法》 规定，矿山 、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生产、经
营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。
89、根据《建设工程安全生产管理条例》，单位出租机械设备和施工机具及配件、应提供证明的有
（ ）。
A．租赁合同
B．备案证明
8
C．生产制造许可证 7
1
9
4
D．产品合格证 3 8
信
微
E．安全性能检测合格证明 系
联
【答案】CDE 题
押
准
【解析】出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有生产（制造）许可证、产品合格证。出租单
精
位应当对出租的机械设备和 施工机具及配件的安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合
格证明
90、根据《建设工程安全生产 管理条例》，关于对达到一定规模、 危险性较大的分部分项工程编制
的专项施工方案的说法，正确的有（ ）。
A．应当附具安全验算结果
B．应当经施工企业技术负责人签字
C．应当经总监理工程师签字
8
D．由专职安全生产管理人员进行现场监督 1 7
9
8
4
E．应当经建设单位负责人签字 信 3
微
【答案】ABCD 系
联
【解析】对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工 程编制
唯
专一项施工方案，并附具安全验算结
果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安 全生产管理人员进行现场监督。
91、根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，生产安全事故调查组应当履行的职责有（
）。
A．查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失
B．认定事故的性质和事故责任
C．提出对事故责任者的处理建议
D．制定并落实防范和整改措施
E．提交事故调查报告
【答案】ABCE
【解析】事故调查组履行下列职责：
（1）查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失；
（2）认定事故的性质和事故责任；
111 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（3）提出对事故责任者的处理建议；
（4）总结事故教训，提出防范和整改措施；
（5）提交事故调查报告
92、根据《工程建设国家标准管理办法》，下列标准中，属于强制性标准的有（ ）。
A．工程建设通用的信息技术要求
B．工程建设通用的有关安全、卫生和环保的标准
C．工程建设通用的术语，符号，代号，制图方法标准
D．工程建设通用的试验检验和评定方法
E．工程建设勘察，规划，设计及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量标准
【答案】BE
【解析】下列标准属于强制性标准：
（1）工程建设勘察、规划、设计、施工（包括安装）及验收等通用的综合标准和重要的通用的质量
标准；
（2）工程建设通用的有关安全、卫生和环境保护的标准；
8
（3）工程建设重要的通用的术语、符7号、代号、量与单位、建筑模数和制图方法标准；
1
9
4
（4）工程建设重要的通用的试验3 8、检验和评定方法等标准；
信
微
（5）工程建设重要的通用的系信息技术标准；
联
（6）国家需要控制的其他题工程建设通用的标准。
押
准
93、根据《建设工程质量管理条例》，隐蔽工程在隐蔽前，企业应当及时通知的单位有（ ）。
精
A．勘察单位
B．设计单位
C．建设单位
D．安全生产监督机构
E．建设工程质量监督机构
【答案】CE
【解析】《建设工程质量管理条例》规定： 施工单位必须建立、健全施工质量的检验制度，严格工
8
序管理，作好隐蔽工程的质量检查和记录。隐蔽工程 在隐蔽前，施工单位应当通1 7知建设单位和建设工程
9
8
4
质量监督机构。 信 3
微
94、根据《建设工程质量管理条例》，属于建设单位质 量责任和义务系的有（ ）。
联
A．设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程 合理
唯
使一用年限
B．不得任意压缩合理工期
C．不得明示施工企业使用不合格的建筑材料
D．不得暗示施工企业使用不合格的建筑构配件
E．应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
【答案】BCD
【解析】A、E选项是设计单位的质量责任和义务。
95、关于建设工程的最低保修期限，为设计文件规定的该工程的合理使用年限是（ ）。
A．装饰装修工程
B．地基基础工程
C．电气管线工程
D．主体结构工程
E．供冷系统
112 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】BD
【解析】在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为 ：
基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年
限；
屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期；
电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为 2年。
其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
96、关于仲裁基本特点的说法，正确的有（ ）。
A．仲裁以当事人的自愿为前提
B．仲裁委员会隶属于行政机关
C．仲裁实行一裁终局制度
D．仲裁以公开审理为原则
E．仲裁裁决可以在《承认和执行外国仲裁裁决公约》的缔约国得到承认和执行
8
【答案】ACE 7
1
9
4
【解析】仲裁基本特点如下： 3 8
信
微
（一）自愿性：仲裁以当事人系自愿为前提
联
（二）专业性 题
押
准
（三）独立性：《仲裁法》规定，仲裁委员会独立于行政机关与行政机关没有隶属关系。仲裁委员
精
会之间也没有隶属关系。
（四）保密性：仲裁以不公 开审理为原则。
（五）快捷性：仲裁实行一裁 终局制度，仲裁裁决一经作出即发生法律效力。
（六）域外执行力：根据《承认和 执行外国仲裁裁决公约》 ，仲裁裁决可以在其缔约方得到承认和
执行。
97、关于民事诉讼第二审程序的说法，正 确的有（ ）
A．第二审人民法院作出的具有给付内容的判 决，具有强制执行力
8
B．第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审 限为3个月 1 7
9
8
4
C．当事人提起上诉的，上诉状应当直接向第二审人 民法院提出 信 3
微
D．原审法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提 起上诉的，第系二审人民法院不得再次发回重审
联
E．第二审人民法院对上诉案件，可以由审判员独任审理
唯
一
【答案】AD
【解析】第二审法院作出的具有给付内容的判决，具有强制执行力。A正确。
第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月；审理对裁定的上诉案件，审限为 30日。B选
项错。
当事人提起上诉，应当递交上诉状。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事人的人数提出
副本。当事人直接向第二审人民法院上诉的，第二审人民法院应当在5日内将上诉状移交原审人民法院。
C错误。
原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回重
审。D正确。
第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。E错误。
98、关于仲裁裁决不予执行和撤销的说法，正确的有（ ）。
A．当事人向人民法院申请不予执行被驳回后，又以相同事由申请撤销仲裁裁决的，人民法院不予支
113 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
持
B．当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的，经人民法院由审判员独任或者组成合议庭
审查核实，裁定不予执行
C．仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷应当向法院提起诉讼
D．当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出
E．案外人有证据证明仲裁案件当事人虚假仲裁，损害其合法权益的，可以根据法律相关程序的要
求，申请不予执行仲裁裁决
【答案】AE
【解析】A选项正确，当事人向人民法院申请不予执行被驳回后，又以相同事由申请撤销仲裁裁决
的，人民法院不予支持。
B选项错误，对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的，经人民法院组成合议庭审查
核实，裁定不予执行。
C选项错误，仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据
该仲裁协议申请仲裁，也可以向法院提起诉讼。
D选项错误，当事人申请撤销裁决的，7 8应当在收到裁决书之日起6个月内提出。
1
9
4
E选项正确，案外人有证据证明仲8裁案件当事人恶意申请仲裁或者虚假仲裁，损害其合法权益的，可
3
信
根据法律相关程序的要求，申请不微予执行仲裁裁决或仲裁调解书。
系
联
二二、、多多项项选选择择题题 题
押
99、根据《民事诉讼法准》，关于法院调解的说法，正确的有（ ）
精
A．能够即时履行的案件 ，经调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书
B．人民法院进行调解，应 当由合议庭主持
C．法院调解书经作出，即具有 法律效力
D．调解书的法律效力与判决书相 同
E．调解未达成协议，人民法院可以中 止庭审程序
【答案】AD
【解析】下列案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：
（1）调解和好的离婚案件；
1
7 8
9
（2）调解维持收养关系的案件；
信
3 8
4
微
（3）能够即时履行的案件； 系
联
（4）其他不需要制作调解书的案件。 一
唯
A选项正确。
人民法院进行调解，可以由审判员一人主持， 也可以由合议庭主持，并尽可能就地进行。B选项
错。
法院调解书经双方当事人签收后，即具有法律效力，效力与判决书相同。C选项错，D选项正确。
调解未达成协议或者调解书送达前一方反悔的， 人民法院应当及时判决。E选项错。
100、行政强制执行的方式包括（ ）。
A．冻结存款、汇款
B．扣押财物
C．加处罚款或滞纳金
D．排除妨碍、恢复原状
E．限制公民自由
【答案】CD
114 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】行政强制执行的方式：
（1）加处罚款或者滞纳金；
（2）划拨存款、汇款；
（3）拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；
（4）排除妨碍、恢复原状；
（5）代履行；
（6）其他强制执行方式。
ABE属于行政强制措施的种类。
第第1111讲讲 22002211年年真真题题解解析析
一一、、单单项项选选择择题题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由（ ）裁决。
A．全国人民代表大会
B．全国人民代表大会常务委员会
8
7
C．国务院 1
9
4
8
D．国务院相关部门 信 3
微
【答案】B 系
联
题
【考察考点】1Z301012 法的形式和效力层级
押
准
【解析】根据授权制精定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务
委员会裁决。
2.关于施工企业项目经理部的说法，正确的是（ ）。
A．项目经理部不具有独立法人资格
B．项目经理部是施工企业的下属子公司
C．项目经理部是常设机构
D．项目经理部能够独立承担民事责任
【答案】A
8
【考察考点】1Z301023 企业法人与项目经理部 的法律关系 9 1
7
8
4
【解析】项目经理部不具备法人资格，而是施工企 业根据建设工程施工信项
3
目而组建的非常设的下属
微
机构。A选项正确。BC选项错。 系
联
一
由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民 事责任唯。D选项错。
3.民事诉讼的三大诉讼阶段是（ ）。
A．一审程序、二审程序和再审程序
B．审程序、再审程序和审判监督程序
C．—审程序、审判监督程序和抗诉程序
D．—审程序、二审程序和执行程序
【答案】D
【考察考点】1Z308012 民事纠纷的法律解决途径
【解析】民事诉讼主要分为一审程序、二审程序和执行程序三大诉讼阶段，但并非每个案件都要经
过这三个阶段。
4.关于货运合同法律特征的说法，正确的是（ ）。
A．货运合同是单务、有偿合同
B．货运合同的标的是货物
115 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．货运合同以托运人交付货物为合同成立的要件
D．货运合同的收货人可以不是订立合同的当事人
【答案】D
【考察考点】1Z304036 运输合同的法律规定
【解析】货运合同是双务、有偿合同 ，A选项错。
货运合同的标的是运输行为 ，B选项错。
货运合同是诺成合同 。货运合同一般以托运人提出运输货物的请求为要约，承运人同意运输为承
诺，合同即告成立。C选项错。
货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人 。在第三人为收货人的情
况下，收货人虽不是订立合同的当事人，但却是合同的利害关系人。D选项正确。
5.从法的形式来看，《招标投标法实施条例》属于（ ）。
A．法律
B．行政法规
C．地方性法规
D．地方政府规章 7 8
1
9
4
【答案】B 3 8
信
微
【考察考点】1Z301012 法的形式和效力层级
系
联
【解析】现行的建设行政题法规主要有《建设工程质量管理条例》《建设工程安全生产管理条例》
押
《建设工程勘察设计管理条准例》《城市房地产开发经营管理条例》《招标投标法实施条例》等。
精
6.关于建设用地使用权 流转说法，正确的是（ ）。
A．建设用地使用权的流转 方式包括转让和互换，不包括出资、赠与、或者抵押
B．建设用地使用权流转应当采 取书面形式订立合同
C．当事人不得约定流转后的建设 用地使用权期限
D．建设用地使用权流转时，附着于该 土地上的建筑物、构筑物及其附属设施不随之处分
【答案】B
【考察考点】1Z301042 土地所有权、建设用 地使用权和地役权
8
【解析】建设用地使用权人有权将建设用地使用 权转让、互换、出资、赠与
1
7或者抵押，但法律另有
9
规定的除外，A选项错。
信
3 8
4
微
建设用地使用权人将建设用地使用权转让、互换、出资 、赠与或者抵系押，应当符合以下规定：
联
（1）当事人应当采取书面形式订立相应的合同。使用期限由当事一人约定，但不得超过建设用地使用
唯
权的剩余期限。B选项正确。C选项错。
（2）应当向登记机构申请变更登记。
（3）附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。D选项错。
7.关于建设工程分包的说法，正确的是（ ）。
A．专业承包单位可以将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位
B．总承包单位应当接受建设单位推荐的分包单位
C．总承包单位可以将工程分包给符合条件的个人
D．总承包单位将其承包的工程分包给他人时，应当提前3日通知建设单位
【答案】A
【考察考点】1Z303023 建设工程分包的规定
【解析】劳务作业分包，是指施工总承包企业或者专业承包企业将其承包工程中的劳务作业发包给
劳务分包企业完成的活动。A选项正确。
116 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
建设单位不得直接指定分包工程承包人。对于建设单位推荐的分包单位，总承包单位有权作出拒绝
或者采用的选择。B选项错。
严禁个人承揽分包工程业务。C选项错。
建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工程发包给具有相应资质条件的分包单位；但是，除
总承包合同中约定的分包外，必须经建设单位认可。D选项错。
8.根据《关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格“挂证”等违法违规行为专项整治工作的补
充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册单位不一致的人员，应当认
定为“挂证”的是（ ）。
A．在某造价咨询公司注册并实际工作， 但由某商贸公司缴纳社会保险的军队专业人员
B．达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的人员
C．某大学所属监理单位聘用的该校在职教师，社会保险由该大学缴纳的
D．因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的
【答案】A
【考察考点】1Z302034 建造师的基本权利和义务
8
【解析】住房和城乡建设部办公厅《7关于做好工程建设领域专业技术人员职业资格"挂证"等违法违
1
9
4
规行为专项整治工作的补充通知》规定3 8， 对实际工作单位与注册单位一致，但社会保险缴纳单位与注册
信
微
单位不一致的人员，以下 6 类情系形，原则上不认定为"挂证"行为：
联
（1）达到法定退休年龄正题式退休和依法提前退休的；
押
准
（2）因事业单位改制等原因保留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险
精
由该事业单位缴纳的；
（3）属于大专院校所属勘 察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会
保险由所在院校缴纳的
（4）属于军队自主择业人员的；
（5）因企业改制、征地拆迁等买断社 会保险的。
（6）有法律法规、国家政策依据的其他 情形。
9.关于投标的说法，正确的是（ ）。
8
A．投标人不再具备资格预审文件、招标文件规 定的资格条件的，其投标无效1 7
9
8
4
B．单位负责人为同一人的不同单位，可以参加同一 标段的投标 信 3
微
C．存在控股关系的不同单位，可以参加未划分标段的 同一招标项目系的投标
联
D．投标人发生合并、分立的，其投标无效
唯
一
【答案】A
【考察考点】1Z303013 投标人、投标文件的法定要求和投标保证金
【解析】A选项，投标人不再具备资格预审文件、招标文件规定的资格条件或者其投标影响招标公正
性的，其投标无效。
BC选项，单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标或者未
划分标段的同一招标项目投标。
D选项，投标人发生合并、分立、破产等重大变化的，应当及时书面告知招标人。
10.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主
体结构质量承担民事责任的主体是（ ）。
A．发包人
B．承包人
C．监理单位
117 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．实际施工人
【答案】B
【考察考点】1Z307044 竣工结算、质量争议的规定
【解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利
的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事
责任。
11.根据《民法典》，下列财产可以抵押的是（ ）。
A．学校的教学楼
B．生产设备
C．依法被查封的建筑物
D．土地所有权
【答案】B
【考察考点】1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定
【解析】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押：
8
（1）建筑物和其他土地附着物； 7
1
9
4
（2）建设用地使用权； 3 8
信
微
（3）海域使用权； 系
联
（4）生产设备、原材料、题半成品、产品；
押
准
（5）正在建造的建筑物、船舶、航空器；
精
（6）交通运输工具；
（7）法律、行政法规未禁 止抵押的其他财产。
12.关于租赁合同的说法，正确 的是（ ）。
A．租赁合同的最长租赁期限，法 律没有限制
B．当事人未依照法律、行政法规的规 定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力
C．租赁合同应当采用书面形式
D．定期租赁合同期限届满，承租人继续使用 租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续有
8
效，租赁期限为原租赁合同的期限 1 7
9
8
4
【答案】B 信 3
微
【考察考点】1Z304034 租赁合同的法律规定 系
联
【解析】A选项，租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限 不得
唯
超一过20 年。超过20 年的，超过部分
无效。
B选项，当事人未依照法律、行政法规规定办理租赁合同登记备案手续的，不影响合同的效力。
C选项，租赁期限6 个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限
的，视为不定期租赁。
D选项，定期租赁合同期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的，原租赁合同继续
有效，但租赁期限为不定期。
13.关于工程建设企业标准的说法，正确的是（ ）。
A．企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开
B．企业标准的技术要求应当高于推荐性标准的相关技术要求
C．企业可以制定企业标准限制行业竞争
D．国家实行企业标准自我声明公开和监督制度
【答案】D
118 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【考察考点】1Z307011 工程建设标准的分类
【解析】国家鼓励团体标准 、 企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。A选项错。
国家鼓励社会团体、企业制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准、企业标准。B选项错。
国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。D选项正确。
14.根据《建设工程质量管理条例》，对于成片开发建设的住宅小区工程，建设单位拨付工程款、进
行竣工验收，应当经（ ）签字。
A．建设单位技术负责人
B．施工企业法定代表人
C．总监理工程师
D．专业监理工程师
【答案】C
【考察考点】1Z307033 工程监理单位相关的质量责任和义务
【解析】未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
15.根据《建设工程价款结算暂行办法》，单项工程竣工后，承包人应当提交竣工验收报告的同时，
8
向发包人递交竣工结算报告及完整的结算7资料。关于发包人应当进行核对（审查）并提出审查意见的时
1
9
4
限的说法，正确的是（ ）。 3 8
信
微
A．工程竣工结算报告金额50系0万元以下的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起20天
联
B．工程竣工结算报告金额题500万元~2000万元的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起
押
准
20天
精
C．工程竣工结算报告金 额2000万元~5000万元时，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日
起30天
D．工程竣工结算报告金额500 0万元以上的，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算资料之日起45天
【答案】A
【考察考点】1Z307044 竣工结算、质 量争议的规定
【解析】《建设工程价款结算暂行办法》 规定，单项工程竣工后，承包人应在提交竣工验收报告的
同时，向发包人递交竣工结算报告及完整的结算 资料，发包人应按以下规定时限进行核对（审查）并提
8
出审查意见： 1 7
9
8
4
（1）500 万元以下，从接到竣工结算报告和完整的 竣工结算资料之日起信 320 天
微
（2）500万元~2000万元，从接到竣工结算报告和完整 的竣工结算资系料之日起30天
联
（3）2000万元~5000万元，从接到竣工结算报告和完整的 竣工结
唯
算一资料之日起45天
（4）5000万元以上，从接到竣工结算报告和完整的竣工结算 资 料之日起60天。
16.关于建筑市场各方主体信用信息公开期限的说法，正确的是（ ）。
A．建筑市场各方主体的基本信息永久公开
B．建筑市场各方主体的优良信用信息公布期限一般为6个月
C．招标投标违法行为记录公告期限为1年
D．不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限
【答案】D
【考察考点】1Z303033 建筑市场诚信行为的公布和奖惩机制
【解析】A选项，基本信息长期公开。
B选项，优良信用信息公开期限一般为3年。
C选项，违法行为记录公告期限为6 个月。
D选项，不良信用信息公开期限一般为6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。
119 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
17.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主管
部门或者其他部门备案的资料是（ ）。
A．拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
B．设计单位资质等级证明
C．拆除设计方案
D．拆除工程施工合同
【答案】A
【考察考点】1Z306051 建设单位相关的安全责任
【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人
民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案：
（1）施工单位资质等级证明
（2）拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明
（3）拆除施工组织方案
（4）堆放、清除废弃物的措施。
8
18.安全生产许可证颁发管理机关发现7建筑施工企业不再具备安全生产条件且情节严重的，应当对已
1
9
4
经颁发的安全生产许可证予以（ ）3 8。
信
微
A．暂扣 系
联
B．撤销 题
押
准
C．吊销
精
D．变更
【答案】C
【考察考点】1Z306013 违法行 为应承担的法律责任
【解析】建筑施工企业不再具备安 全生产条件的，暂扣安全生产许可证并限期整改；情节严重的，
吊销安全生产许可证。
19.关于建设工程债的说法，说法正确的 是（ ）。
A．设计合同债的双方主体是建设单位和设计 单位
8
B．在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债 权人只能是施工企业 1 7
9
8
4
C．在施工合同中，对于完成施工任务，施工企业是 债权人，建设单位是信 3债务人
微
D．在施工合同中，对于工程价款，建设单位是债权人 ，施工单位是系债务人
联
【答案】A
唯
一
【考察考点】1Z301051 债的基本法律关系
【解析】选项B错误，在材料设备买卖合同中，取得材料设备的债权人可以是施工企业也可以是建设
单位。
选项C错误，在施工合同中对于完成施工任务，建设单位是债权人，施工单位是债务人。
选项D错误，在施工合同中，对于支付工程价款，施工单位是债权人，建设单位是债务人。
20.关于民事纠纷和解的说法，正确的是（ ）。
A．和解是当事人在法院主持下解决争议的一种方式
B．已经进入诉讼程序的，双方当事人达成的和解协议具有强制执行力
C．和解可以在民事纠纷的任何阶段进行
D．已经进入诉讼程序的，和解的结果是撤回起诉
【答案】C
【考察考点】1Z308012 民事纠纷的法律解决途径
120 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】选项A错误，和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、
妥协与让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。
选项B错误，当事人自行达成的和解协议不具有强制执行力，在性质上仍属于当事人之间的约定。
选项C正确，和解可以在民事纠纷的任何阶段进行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。
选项D错误，诉讼当事人之间为处理和结束诉讼而达成了解决争议问题的妥协或协议，其结果是撤回
起诉或中止诉讼而无需判决。
21.关于商标的说法，正确的是（ ）。
A．商标专用权的内容包括财产权和商标设计者的人身权
B．商标专用权的保护对象包括未经核准注册的商标
C．注册商标的有效期自提出申请之日起计算
D．商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
【答案】D
【考察考点】1Z301062 建设工程知识产权的常见种类
【解析】选项A错误，商标专用权的内容只包括财产权。
8
选项B错误，商标专用权的保护对象是7经过国家商标管理机关核准注册的商标，未经核准注册的商标
1
9
4
不受商标法保护。 3 8
信
微
选项C错误，注册商标的有效系期为10年，自核准注册之日起计算。
联
选项D正确，商标专用权包题括使用权和禁止权两个方面。使用权是商标注册人对其注册商标充分支配
押
准
和完全使用的权利，权利人也有权将商标使用权转让给他人或通过合同许可他人使用其注册商标。禁止
精
权是商标注册人禁止他人未 经其许可而使用注册商标的权利。
22.下列被监理工程的单位 中，可以与监理单位存在隶属关系的是（ ）。
A．施工企业
B．建设单位
C．建筑材料供应单位
D．建筑构配件供应单位
【答案】B
8
【考察考点】1Z307033 工程监理单位相关的质 量责任和义务 1 7
9
8
4
【解析】工程监理单位与被监理工程的施工承包单 位以及建筑材料、建信筑3构配件和设备供应单位有
微
隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监 理业务。 系
联
23.下列法律责任中，属于刑罚主刑的是（ ）。
唯
一
A．拘留
B．剥夺政治权利
C．拘役
D．驱逐出境
【答案】C
【考察考点】1Z301104 建设工程刑事责任的种类及承担方式
【解析】2017 年11月经修改后公布的《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下：
（1）管制；（2）拘役；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑的种类如下：（1）罚
金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出境。选项A拘留属于行政处罚。
24.关于计算机软件著作权的说法，正确的是（ ）。
A．自然人的软件著作权保护期为自然人终生
B．如无相反证据证明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者
121 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．接受他人委托开发的软件，其著作权由委托人享有
D．法人的软件著作权，保护期为30年
【答案】B
【考察考点】1Z301062 建设工程知识产权的常见种类
【解析】选项A错误，自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后50年，截止于自然人死
亡后第50年的12月31日。
选项B正确，软件著作权属于软件开发者，《计算机软件保护条例》另有规定的除外。如无相反证
明，在软件上署名的自然人、法人或者其他组织为开发者。
选项C错误，接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约定；无书
面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。
选项D错误，法人或者其他组织的软件著作权，保护期为50年。
25.下列情形中，属于建筑市场施工企业资质不良行为的是（ ）。
A．未在规定期限内办理资质变更手续的
B．个人借用其他施工企业资质投标的
8
C．将承包的工程分包给不具有相应资7质的单位的
1
9
4
D．转让安全生产许可证的 3 8
信
微
【答案】A 系
联
【考察考点】1Z303032 建题筑市场施工单位不良行为记录认定标准
押
准
【解析】A选项，属于资质不良。
精
BC选项，属于承揽业务 不良。
D选项，属于工程安全不良 。
26.根据《民法典》，关于定金 的说法，正确的是（ ）
A．定金合同自订立之日起生效
B．当事人既约定违约金， 又约定定 金的，非违约方只能选择适用定金条款
C．实际交付的定金数额多于或者少于约 定数额的，视为未约定定金
D．约定的定金数额超过主合同标的额20%的 ，超过部分不产生定金的效力
8
【答案】D 1 7
9
8
4
【考察考点】1Z301073 抵押权、质权、留置权、定 金的规定 信 3
微
【解析】定金合同从实际交付定金之日起生效 。A选项 错。 系
联
当事人既约定违约金，又约定定金的，对方可以选择适用 违约金
唯
或一者定金条款。B选项错。
实际交付的定金数额多于或者少于约定数额的，视为变更约定 的定金数额。C选项错。
定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的 20% ，超过部分不产生定金的效力 。D选项
正确。
27.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。
A．劳动者在试用期间被证明不符合录用条件的
B．劳动者严重违反用人单位规章制度的
C．劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的
D．劳动者被依法追究刑事责任的
【答案】C
【考察考点】1Z304022 劳动合同的履行、变更、解除和终止
【解析】劳动者有下列情形之一的，用人单位不得依照该法第40条、第41条的规定解除劳动合同：
（1）从事接触职业病危害作业的劳动者未进行离岗前职业健康检查，或者疑似职业病病人在诊断或
122 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
者医学观察期间的 ；
（2）在本单位患职业病或者因工负伤并被确认丧失或者部分丧失劳动能力的；
（3）患病或者非因工负伤，在规定的医疗期内的；
（4）女职工在孕期、产期、哺乳期的；
（5）在本单位连续工作满 15 年，且距法定退休年龄不足 5 年的；
（6）法律、行政法规规定的其他情形。
28.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是
（ ）。
A．建设单位可以要求施工企业缴纳工期保证金
B．农民工工资保证金已经被取消
C．未按规定返还保证金，无需承担违约责任
D．在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金
【答案】D
【考察考点】1Z307052 质量责任的损失赔偿
【解析】AB选项，对建筑业企业在工7 8程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履
1
9
4
约保证金、工程质量保证金、农民工工8资保证金外，其他保证金一律取消。严禁新设保证金。
3
信
C选项，未按规定或合同约定返微还保证金的，保证金收取方应向建筑业企业支付逾期返还违约金。
系
联
D选项，在工程项目竣工前题，已经缴纳履约保证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。
押
29.关于合同分类的说法准，正确的是（ ）。
精
A．建设工程合同属于非 典型合同
B．施工企业与商业银行的 借款合同属于单务合同
C．建筑材料的买卖合同属于实 践合同
D．建筑机械设备的租赁合同属于 诺成合同
【答案】D
【考察考点】1Z304011 合同的法律特征 和订立原则
【解析】A选项，有名合同（又称典型合同）。对于有名合同，应当直接适用《民法典》的相关规
定，如建设工程合同直接适用《民法典》中"建设工 程合同"的规定。
1
7 8
9
B选项，双务合同，是指当事人双方互负对待给付 义 务的合同，即双方当
信
3事8
4
人互享债权、互负债务，
微
一方的合同权利正好是对方的合同义务，彼此形成对价关系 。 系
联
CD选项，诺成合同（又称不要物合同），是指当事人双方意思表示一一致就可以成立的合同。大多数
唯
的合同都属于诺成合同，如建设工程合同、买卖合同、租赁合同 等 。
30.根据《注册建造师管理规定》，一级建造师申请初始注册应当具备的条件是（ ）。
A．聘用单位3年内未发生重大质量和安全事故
B．未受过刑事处罚
C．年龄不超过65周岁
D．承诺参加继续教育
【答案】C
【考察考点】1Z302032 建造师专试、注册相继续教育的规定
【解析】申请初始注册时应当具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受
聘于一个相关单位；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情
形。
《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具有完全民事行为
123 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育要求的；（4）受
到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；
（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因
前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册
证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期
间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）
年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予注册的其他情形。
31.关于对招标文件异议的说法，正确的是（ ）。
A．招标人做出答复前，应当暂停招标投标活动
B．应当在投标截止时间15日前提出
C．招标人应当自收到异议之日起5日内作出答复
D．应当直接向有关行政监督部门投诉
【答案】A
【考察考点】1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规定
【解析】潜在投标人或者其他利害关7 8系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
1
9
4
招标人应当自收到异议之日起3日内作8出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。招标人编制招标文
3
信
件的内容违反法律、行政法规的强微制性规定，违反公开、公平、公正和诚实信用原则，影响潜在投标人
系
联
投标的，依法必须进行招标的题项目的招标人应当在修改招标文件后重新招标。
押
32.根据《建设工程质量准管理条例》下列建设工程质量保修期限的约定中，符合规定的是（ ）。
精
A．供冷系统质量保修期 为1年
B．屋面防水工程质量保修 期为3年
C．给排水管道工程质量保修期 为3年
D．装修工程质量保修期为1年
【答案】C
【考察考点】1Z307051 质量保修书和最 低保修期限的规定
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程 和主体结构工程，为设计文件
1
7 8规定的该工程的合理使
9
用年限；
信
3 8
4
微
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外 墙面的防渗漏系，为5年，B错。
联
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期 ，A错。 一
唯
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年 。 D 错。C正确。
（5）其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
33.关于委托合同终止的说法，正确的是（ ）。
A．委托人可以随时解除合同，但受托人解除合同应当经委托人同意
B．有偿委托合同的一方当事人行使随时解除权造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，
赔偿对方损失的范围为直接损失
C．因委托人被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人的利益的，在委托人的清算人承受
委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务
D．委托人丧失民事行为能力的，委托合同一律终止
【答案】C
【考察考点】1Z304038 委托合同的法律规定
【解析】A选项，委托人或者受托人可以随时解除委托合同。
124 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B选项，因解除合同造成对方损失的，除不可归责于该当事人的事由外，无偿委托合同的解除方应当
赔偿因解除时间不当造成的直接损失，有偿委托合同的解除方应当赔偿对方的直接损失和合同履行后可
以获得的利益。
C选项，因委托人死亡或者被宣告破产、解散，致使委托合同终止将损害委托人利益的，在委托人的
继承人、遗产管理人或者清算人承受委托事务之前，受托人应当继续处理委托事务。
D选项，委托人死亡、终止或者受托人死亡、丧失民事行为能力、终止的，委托合同终止；但是，当
事人另有约定或者根据委托事务的性质不宜终止的除外。
34.关于城市维护建设税的说法正确的是（ ）。
A．城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳
B．缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人
C．城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税、所得税税额为计税依据
D．城市维护建设税实行单一税率
【答案】A
【考察考点】1Z301094 其他相关税收的规定
8
【解析】城市维护建设税的纳税义务7发生时间与增值税、消费税的纳税义务发生时间一致，分别与
1
9
4
增值税、消费税同时缴纳。A选项正确3 8。在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城
信
微
市维护建设税的纳税人，应当依照系本法规定缴纳城市维护建设税。B选项错。城市维护建设税以纳税人依
联
法实际缴纳的增值税、消费税题税额为计税依据 。C选项错。城市维护建设税税率如下：
押
准
（1）纳税人所在地在市区的，税率为 7%；
精
（2）纳税人所在地在县 城、镇的，税率为5%；
（3）纳税人所在地不在市 区、县城或者镇的，税率为1% 。D选项错。
35.根据《房屋建筑和市政基础 设施工程施工现场新冠肺炎疫情常态化防控工作的指南》，作为工程
项目疫情常态化防控总牵头单位，负责 施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障的是（ ）。
A．施工企业
B．监理单位
C．建设单位
8
D．项目管理单位 1 7
9
8
4
【答案】C 信 3
微
【考察考点】1Z306032 施工现场安全防范措施、安全 费用和特种设系备安全管理的规定
联
【解析】住房和城乡建设部办公厅《房屋建筑和市政基础 设施工
唯
程一施工现场新冠肺炎疫情常态化防
控工作指南》（建办质函（2020）489 号）规定，建设单位是工程 项目疫情常态化防控总牵头单位，负
责施工现场疫情常态化防控工作指挥、协调和保障等事项。
36.关于受国家保护的文物范围的说法，正确的是（ ）。
A．古人类化石属于受国家保护的文物
B．石刻、壁画受国家保护
C．具有科学价值的古脊椎动物化石同文物一样受国家保护
D．反映历史上某时代社会生产的艺术品受国家保护
【答案】C
【考察考点】1Z305031 受法律保护的文物范围
【解析】在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护：
（1）具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画；
（2）与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或者史料价
125 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑；
（3）历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品；
（4）历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等；
（5）反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。
37.对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩，人民法院应当予以支持的是（ ）。
A．支付存款本金及利息请求权
B．向不特定对象发行的企业债券本息请求权
C．已转让债券的本息请求权
D．基于投资关系产生的缴付出资请求权
【答案】C
【考察考点】1Z308024 民事诉讼时效的规定
【解析】当事人可以对债权请求权提出诉讼时效抗辩，但对下列债权请求权提出诉讼时效抗辩的，
法院不予支持：
（1）支付存款本金及利息请求权：
（2）兑付国债、金融债券以及向不特7 8定对象发行的企业债券本息请求权；
1
9
4
（3）基于投资关系产生的缴付出8资请求权；
3
信
（4）其他依法不适用诉讼时效微规定的债权请求权。
系
联
38.代理人知道或者应当知题道代理事项违法，仍然实施代理行为，关于违法代理责任承担的说法，正
押
确的是（ ）。 准
精
A．仅由被代理人承担责 任
B．仅由代理人承担责任
C．由被代理人和代理 人按过 错承担按份责任
D．由被代理人和代理人承担连带 责任
【答案】D
【考察考点】1Z301033 代理人和被代理 人的权利、义务及法律责任
【解析】代理人知道被委托代理的事项违法仍然进行代理活动的，或者被代理人知道代理人的代理
行为违法不表示反对的，被代理人和代理人负连带 责 任。
1
7 8
9
39.根据《关于进一步做好建筑业工伤保险工作的 意 见》，关于建筑行业
信
3工8
4
伤保险的说法，正确的是
微
（ ）。 系
联
A．建筑施工企业职工应当按项目参加工伤保险 一
唯
B．建筑施工企业应当以职工基本工资为基数缴纳工伤保险费
C．建设单位在工程概算中将工伤保险费单独列支，参与竞标
D．建设工程开工前由施工总承包单位一次性代缴工伤保险费
【答案】D
【考察考点】1Z306034 工伤保险和保险的规定
【解析】建筑施工企业对相对固定的职工，应按用人单位参加工伤保险，A选项错。
按用人单位参保的建筑施工企业应以工资总额为基数依法缴纳工伤保险费。B选项错。
建设单位要在工程概算中将工伤保险费用单独列支，作为不可竞争费，不参与竞标，并在项目开工
前由施工总承包单位一次性代缴本项目工伤保险费，覆盖项目使用的所有职工，包括专业承包单位、劳
务分包单位使用的农民工。C选项错。D选项正确。
40.某施工企业施工过程中发生生产安全事故，造成1人死亡，直接经济损失320万元。根据《生产安
全事故报告和调查处理条例》，该事故等级为（ ）。
126 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．特别重大事故
B．—般事故
C．重大事故
D．较大事故
【答案】B
【考察考点】1Z306041 生产安全事故的等级划分标准
【解析】根据生产安全事故（以下简称事故）造成的人员伤亡或者直接经济损失，事故一般分为以
下等级：
（一）特别重大事故，是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），
或者1亿元以上直接经济损失的事故；
（二）重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以
上1亿元以下直接经济损失的事故；
（三）较大事故，是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上
5000万元以下直接经济损失的事故；
8
（四）一般事故，是指造成3人以下死7亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事
1
9
4
故。 3 8
信
微
根据题干1人死亡，直接经济系损失320万元，可以判断属于一般事故。
联
41.某建筑物倒塌造成他人题损害，由建设单位与施工企业承担连带责任。该种债的产生依据是（
押
准
）。
精
A．合同
B．无因管理
C．不当得利
D．侵权
【答案】D
【考察考点】1Z301052 建设工程债的发 生根据
【解析】《民法典》规定，建筑物、构筑物 或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害的，由建设单位
8
与施工单位承担连带责任，但是建设单位与施工单位 能够证明不存在质量缺陷的1 7除外。建设单位、施工
9
8
4
单位赔偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿 。因所有人、管理人信、3使用人或者第三人的原
微
因，建筑物、构筑物或者其他设施倒塌、塌陷造成他人损害 的，由所有人系、管理人、使用人或者第三人
联
承担侵权责任。
唯
一
42.关于实际施工人利益受到侵害时，其以发包人为被告主张 权 利的说法，正确的是（ ）。
A．实际施工人只能以发包人为被告主张权利
B．发包人应当在欠付建设工程价款范围内对实际施工人承担责任
C．人民法院应当追加转包人或者违法分包人为共同被告
D．发包人应当对实际施工人承担全部责任
【答案】B
【考察考点】1Z302022 禁止无资质或越级承揽工程的规定
【解析】施工人以发包人为被告主张权利的，人民法院应当追加转包人或者违法分包人为本案第三
人，在查明发包人欠付转包人或者违法分包人建设工程价款的数额后，判决发包人在欠付建设工程价款
范围内对实际施工人承担责任。
43.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。
A．首席仲裁员可以由双方当事人共同选定
127 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．仲裁庭应当由3名仲裁员组成
C．仲裁庭的组成情况不向当事人公开
D．仲裁庭一经组成，成员不得更换
【答案】A
【考察考点】1Z308033 仲裁的开庭和裁决
【解析】仲裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由三名仲裁员或者一
名仲裁员组成。
根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各自委托仲裁
委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定。第三
名仲裁员是首席仲裁员。
44.甲施工企业与乙劳务派遣单位订立劳务派遣协议，由乙向甲派遣员工王某，关于该用工关系的说
法，正确的是（ ）。
A．王某工作时因工负伤，甲应当申请工伤认定
B．在派遣期间，甲被宣告破产，可以将王某退回乙
8
C．甲可以根据企业实际将王某再派遣7到其他用人单位
1
9
4
D．在派遣期间，王某被退回的，3 8乙不再向其支付劳动报酬
信
微
【答案】B 系
联
【考察考点】1Z304023 合题法用工方式与违法用工模式的规定
押
准
【解析】被派遣劳动者在用工单位因工作遭受事故伤害的，劳务派遣单位应当依法申请工伤认定，
精
用工单位应当协助工伤认定 的调查核实工作。A选项错。
用工单位被依法宣告破产 、 吊销营业执照 、 责令关闭、撤销 、 决定提前解散或者经营期限届
满不再继续经营，用工单位可以将 被派遣劳动者退回劳务派遣单位。B选项正确。
用工单位不得将被派遣劳动者再派 遣到其他用人单位 。C选项错。
被派遣劳动者退回后在无工作期间， 劳务派遣单位应当按照不低于所在地人民政府规定的最低工资
标准，向其按月支付报酬 。D选项错。
45.根据《文物保护法》，对保存文物特别丰 富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城市，有
8
权核定公布其为历史文化名城的单位是（ ）。 1 7
9
8
4
A．国务院 信 3
微
B．国务院文物行政主管部门 系
联
C．国务院住房城乡建设行政主管部门
唯
一
D．该市所在地省级人民政府
【答案】A
【考察考点】1Z305032 在文物保护单位保护范围和建设控制地带施工的规定
【解析】《文物保护法》规定，保存文物特别丰富并且具有重大历史价值或者革命纪念意义的城
市，由国务院核定公布为历史文化名城。
46.根据《建筑施工场界环境噪声排放标准》，建筑施工场界环境夜间噪声的“夜间"是指（
）。
A．21：00至次日6：00
B．22：00至次日6： 00
C．22：00至次日8：00
D．21：00至次日8：00
【答案】B
128 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【考察考点】1Z305011 施工现场环境噪声污染防治的规定
【解析】"昼间"是指06： 00 至22 ： 00 之间的时段；
“夜间"是指 22 ： 00 至次日06 ： 00 之间的时段。
47.关于行政复议申请的说法，正确的是（ ）。
A．公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该具体行政行为之日
起90日内提出行政复议申请
B．对县级以上地方各级人民政府工作部门的具体行政行为不服的，应当向上—级主管部门申请行政
复议
C．公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经受理的，仍可以申请行政复议
D．申请人可以口头提出行政复议申请
【答案】D
【考察考点】1Z308053 行政复议的申请、受理和决定的有关规定
【解析】选项A错误，公民、法人或者其他组织认为具体行政行为侵犯其合法权益的，可以自知道该
具体行政行为之日起 60 日内提出行政复议申请；但法律规定的申请期限超过 60 日的除外。
8
选项B错误，对于行政复议，应当按照7《行政复议法》的规定向有权受理的行政机关申请，如"对县
1
9
4
级以上地方各级人民政府工作部门的具3 8体行政行为不服的，由申请人选择，可以向该部 门的本级人民政
信
微
府申请行政复议，也可以向上一级系主管部门申请行政复议”。
联
选项C错误，申请行政复议题，凡行政复议机关已经依法受理的，或者法律、法规规定应当先向行政
押
准
复议机关申请行政复议、对行政复议决定不服再向人民法院提起行政诉讼的，在法定行政 复议期限内不
精
得向人民法院提起行政诉讼 。公民、法人或者其他组织向人民法院提起行政诉讼，人民法院已经依法受
理的，不得申请行政复议。
选项D正确，依法申请行政复议 的公民、法人或者其他组织是申请人。作出具体行政行为的行政机关
是被申请人。申请人可以委托代理人代 为参加行政复议。申请人申请行政复议，可以书 面申请，也可以
口头申请。
48.关于施工现场固体废物污染环境防治 的说法，正确的是（ ）。
A．特殊单位可以向江河、湖泊、运河、渠道 、水库及其最高水位线以下的滩地和岸坡以及法律法规
8
规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物 1 7
9
8
4
B．施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输 的个人运输 信 3
微
C．转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域处置 的，应当同时系向固体废物移出地和接受地的省
联
级人民政府生态环境主管部门提出申请
唯
一
D．处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建 筑 垃圾处置核准文件
【答案】D
【考察考点】1Z305014 施工现场固体废物污染环境防治的规定
【解析】A选项，禁止任何单位或者个人向江河、湖泊、运河、渠道、水库及其最高水位线以下的滩
地和岸坡以及法律法规规定的其他地点倾倒、堆放、贮存固体废物。
B选项，施工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。
C选项，转移固体废物出省、自治区、直辖市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地
的省、自治区、直辖市人民政府生态环境主管部门提出申请。
D选项，处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人
民政府有关部门规定的运输路线、时间运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃
圾。
49.根据《建设工程质量管理条例》，下列文件中，未经审查批准，不得使用的是（ ）。
129 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．技术档案文件
B．施工图设计文件
C．质量过程控制文件
D．施工管理资料文件
【答案】B
【考察考点】1Z307031 建设单位相关的质量责任和义务
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，施工图设计文件未经审查批准的，不得使用。
50.关于安装工程—切险保险期限的说法，正确的是（ ）。
A．安装工程一切险对旧机器设备仅负有考核期的保险责任，不承担维修期的保险责任
B．安装工程—切险的保险期内，一般应当包括两个试车考核期
C．安装工程—切险的保险责任自保险工程在工地动工或者用于保险工程的材料、设备运抵工地之时
起始
D．安装工程一切险对考核期的保险责任—般不超过1个月
【答案】C
8
【考察考点】1Z301082 建设工程保险7的主要种类和投保权益
1
9
4
【解析】安装工程一切险的保险责3 8任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地
信
微
之时起始，至工程所有人对部分或系全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使
联
用接收该部分或全部工程之时题终止，以先发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止
押
准
不得超出保险单明细表中列明的保险生效日或终止日。安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试
精
车考核期（选项B错误）。试 车考核期的长短一般根据安装工程合同中的约定进行确定，但不得超出安装
工程保险单明细表中列明的试车 和考核期限。安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3 个月
（选项D错误），若超过3 个月，应 另行加收保险费。安装工程一切险对于旧机器设备不负考核期的保险
责任，也不承担其维修期的保险责任。 （选项A错误）
51.根据《建筑法》，关于施工许可证 期限的说法，正确的是（ ）。
A．应当自领取施工许可证之日起2个月内 开工
B．既不开工又不申请延期或者超过延期时限 的，施工许可证自行废止
8
C．可以延期，但只能延期一次 1 7
9
8
4
D．延期以两次为限，每次不超过2个月 信 3
微
【答案】B 系
联
【考察考点】1Z302013 延期开工、核验和重新办理批准的 规定
唯
一
【解析】《建筑法》规定，建设单位应当自领取施工许可证之 日起 3个月内开工。因故不能按 期开
工的，应当向发证机关申请延期；延期以两次为限，每次不超过 3个月。既不开工又不申请延期或者超
过延期时限的，施工许可证自行废止。
52.生产经营单位与从业人员订立的免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡责任的条款（
）。
A．有效
B．可撤销
C．效力待定
D．无效
【答案】D
【考察考点】1Z306044 违法行为应承担的法律责任
【解析】《安全生产法》规定，生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因
130 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，该协议无效。
53.关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A．合同约定的期限内承包人没有完工，发包人可以解除合同
B．发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同
C．承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同
D．承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同
【答案】C
【考察考点】1Z304017合同的履行、变更、转让、撤销和终止
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，承包人
具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：
（1）明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；
（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；
（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包的。
54.关于工程总承包责任承担的说法，7 8正确的是（ ）。
1
9
4
A．分包单位应当向建设单位承担8全部责任
3
信
B．工程总承包单位、工程总承微包项目经理依法对建设工程质量承担终身责任
系
联
C．工程总承包单位可以与题分包单位订立合同，将保修责任转移至分包单位
押
D．分包单位不服从工程准总承包单位管理导致生产安全事故的，可以免除工程总承包单位的安全责任
精
【答案】B
【考察考点】1Z303021 建 设工程总承包的规定
【解析】建筑工程总承包单位 按照总承包合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约
定对总承包单位负责。总承包单位和分 包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。A选项错。
工程总承包单位、工程总承包项目经 理依法承担质量终身责任。B选项正确。
工程保修书由建设单位与工程总承包单位 签署，保修期内工程总承包单位应当根据法律法规规定以
及合同约定承担保修责任，工程总承包单位不得以其与分包单位之间保修责任划分而拒绝履行保修责任
。C选项错。
1
7 8
9
分包单位应当服从工程总承包单位的安全生产管理 ，分包单位不服从管
信
理3 8
4
导致生产安全事故的，由
微
分包单位承担主要责任，分包不免除工程总承包单位的安全 责任。D选项系错。
联
55.根据《标准化法》，负责工程建设强制性国家标准的立项、编一号和对外通报的单位（ ）。
唯
A．省级人民政府标准化行政主管部门
B．国务院住房城乡建设行政主管部门
C．国家标准化管理委员会
D．国务院标准化行政主管部门
【答案】D
【考察考点】1Z307011 工程建设标准的分类
【解析】《标准化法》规定，国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、
组织起草、征求意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外
通报。
56.建筑施工企业的安全生产许可证由（ ）省级人民政府住房城乡建设行政主管部门颁发。
A．施工行为地
B．企业注册地
131 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．建设工程合同履行地
D．建设工程合同签订地
【答案】B
【考察考点】1Z306012 安全生产许可证的有效期和政府监管的规定
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》进 步明确，建筑施工企业从事建筑施工活动
前，应当依照本规定向企业注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门申请领取安
全生产许可证。
57.关于人民调解的说法，正确的是（ ）
A．人民调解的组织形式是社区调解中心
B．人民调解达成协议的，可以不制作书面调解协议
C．人民调解达成调解协议后，如双方当事人认为必要，可以自调解协议生效之日起30日内向当事人
一方住所地基层人民法院申请司法确认调解协议
D．人民调解达成调解协议后，一方当事人拒绝履行的，对方当事人可以向人民法院申请强制执行
【答案】B
8
【考察考点】1Z308040 调解、和解制7度与争议评审
1
9
4
【解析】选项A错误，人民调解的3 8组织形式是人民调解委员会。
信
微
选项B正确，经人民调解委员系会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书 当事人认为无需制作调
联
解协议的，可以采取口头协议题的方式，
押
准
选项C错误，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以按照《民事
精
诉讼法》的规定，自调解协 议生效之日起 30 日内共同向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调
解协议。
选项D错误，裁定调解协议有效 ，一方当事人拒绝履行或者未全部履行的，对方当事人可以向人民法
院申请强制执行； 不符合法律规定的 ，裁定驳回申请，当事人可以通过调解方式变更原调解协议或者达
成新的调解协议，也可以向人民法院起诉 。
58.建设工程总承包单位依法将建设工程 分包给其他单位的，关于分包工程的质量责任承担的说法，
正确的是（ ）
8
A．分包工程质量责任仅由分包单位承担 1 7
9
8
4
B．分包工程质量责任由总承包单位和分包单位承担 连带责任 信 3
微
C．分包工程质量责任仅由总承包单位承担 系
联
D．分包工程质量责任由总承包单位和分包单位按比例承担
唯
一
【答案】B
【考察考点】1Z307021对施工质量负责和总分包单位的质量责任
【解析】总分包连带质量责任。总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任，即分包工
程发生质量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔
偿；进行赔偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿。
59.3月1日甲施工企业向乙钢材供应商发出钢材采购单，承诺期限为3月5日前承诺，3月1日，乙收到
甲的采购单。3月2日，乙收到甲取消本次采购的函。3月4日，乙发函至甲，表示同意履行3月1日的采购
单，关于甲、乙双方合同订立的说法，正确的是（ ）。
A．甲3月2日的行为属于要约邀请
B．甲乙之间买卖合同成立
C．乙3月4日的行为属于新要约
D．甲的要约已经撤销
132 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】B
【考察考点】1Z304012合同的要约与承诺
【解析】有下列情形之一的，要约不得撤销：
（1）要约人以确定承诺期限或者其他形式明示要约不可撤销；
（2）受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同作了准备工作。
60.关于招标项目标底的说法，正确的是（ ）。
A．一个招标项目可以有多个标底
B．招标人可以自行决定是否编制标底
C．接受委托编制标底的中介机构可以为该项目的投标人提供咨询
D．标底是最低投标限价
【答案】B
【考察考点】1Z303012 招标基本程序和禁止肢解发包、限制排斥投标人的规忘
【解析】一个招标项目只能有一个标底。A选项错。
招标人可以自行决定是否编制标底。B选项正确。
8
接受委托编制标底的中介机构不得参7加受托编制标底项目的投标，也不得为该项目的投标人编制投
1
9
4
标文件或者提供咨询。C选项错。 3 8
信
微
招标人不得规定最低投标限价系。D选项错，标底不等于最低投标限价。
联
61.下列保险中，属于强制题性保险的是（ ）。
押
准
A．工伤保险
精
B．意外伤害保险
C．建筑工程一切险
D．勘察设计责任险
【答案】A
【考察考点】1Z306034 工伤保险和意 外伤害保险的规定
【解析】工伤保险是强制性保险。意外伤 害保险则属于法定的鼓励性保险。
62.根据《增值税暂行条例》，下列进项税额 中，准予从销项税额中抵扣的是（ ）。
8
A．非正常损失的购进货物 1 7
9
8
4
B．用于集体福利的购进货物 信 3
微
C．从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 系
联
D．用于个人消费的购进不动产
唯
一
【答案】C
【考察考点】1Z301092 企业增值税的规定
【解析】《增值税暂行条例》规定，下列进项税额准予从销项税额中抵扣：（1）从销售方取得的增
值税专用发票上注明的增值税额。（2）从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。
（3）购进农产品，除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者
销售发票上注明的农产品买价和11% 的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。（4）自境外单
位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴
税款的完税凭证上注明的增值税额。
63.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决强制执行的说法，正确的是（ ）。
A．当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由被执行人财产所在地基层人民法院管辖
B．仲裁裁决书未规定履行期间的，申请仲裁裁决强制执行的期限，从仲裁裁决书生效之日起计算
C．仲裁委员会根据需要可以设立仲裁裁决执行机构
133 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．申请仲裁裁决强制执行的期间为一年
【答案】B
【考察考点】1Z308034 仲裁裁决的执行
【解析】根据最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人所在地或
者被执行财产所在地的中级人民法院管辖 ，A选项错。
仲裁裁决书未规定履行期间的，从仲裁裁决书生效之日起计算。B选项正确。
仲裁裁决作出后，当事人应当履行裁决。一方当事人不履行的，另一方当事人可以依照《民事诉讼
法》的规定，向人民法院申请执行。受申请的人民法院应当执行。C选项错。
申请执行的期间为二年。D选项错。
64.关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。
A．其中至少有一方应当具备承担招标项目的相应能力
B．由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级
C．联合体中标的，联合体各方应当共同与招标人订立合同，就中标项目向招标人承担按份责任
D．两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的身份共同投标
8
【答案】D 7
1
9
4
【考察考点】1Z303015 联合体投3 8标的规定
信
微
【解析】《招标投标法》规定系，两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体，以一个投标人的
联
身份共同投标（选项D正确）。题联合体各方均应当具备承担招标项目的相应能力（选项A错误）；国家有
押
准
关规定或者招标文件对投标人资格条件有规定的，联合体各方均应当具备规定的相应资格条件。由同一
精
专业的单位组成的联合体， 按照资质等级较低的单位确定资质等级（选项B错误）。
选项C错误，联合体中标的 ，联合体各方应当共同与招标人签订合同，就中标项目向招标人承担连带
责任。
65.关于地役权的说法，正确的是 （ ）。
A．设立地役权的目的是利用他人的不 动产，以提高自己的不动产的效益
B．地役权按照行政主管部门的决定设立
C．地役权自登记时设立
8
D．地役权不得和宅基地使用权设立在同一土地 上 1 7
9
8
4
【答案】A 信 3
微
【考察考点】1Z301042 土地所有权、建设用地使用权 和地役权 系
联
【解析】地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其 效益而
唯
按一照合同约定利用他人不动产的权
利，A选项正确。
地役权是按照当事人的约定设立的用益物权。B选项错。
地役权自地役权合同生效时设立 。C选项错。
土地上已设立土地承包经营权 、 建设用地使用权、宅基地使用权等权利的，未经用益物权人同
意，土地所有权人不得设立地役权。D选项错。
66.关于民事诉讼证据的调查收集和保全的说法，正确的是（ ）。
A．当事人因客观原因不能自行收集的证据，可以申请人民法院调查收集，并应当在庭审辩论结束前
提交书面申请
B．当事人或者利害关系人申请采取查封的证据保全措施，人民法院应当责令请人提供相应的担保
C．对控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证，当事人可以申请人民法院责令对方当事人提
交，控制书证的当事人可以拒绝提交
D．当事人或者利害关系人可以申请证据保全并应当在第一审庭审结束前向人民法院提出
134 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】B
【考察考点】1Z308023 民事诉讼证据的种类、保金和应用
【解析】当事人应当在合理期限内完成举证，因客观原因不能自行收集的证据，可申请人民法院调
查收集，并应当在举证期限届满前提交书面申请 。A选项错。
当事人或者利害关系人申请采取查封、扣押等限制保全标的物使用、流通等保全措施，或者保全可
能对证据持有人造成损失的，人民法院应当责令申请人提供相应的担保 。B选项正确。
有下列情形，控制书证的当事人应当提交书证：控制书证的当事人在诉讼中曾经引用过的书证；为
对方当事人的利益制作的书证；对方当事人依照法律规定有权查阅、获取的书证；账簿、记账原始凭
证；人民法院认为应当提交书证的其他情形。C选项错。
当事人或者利害关系人可以依法申请证据保全并应当在举证期限届满前向人民法院提出 。D选项
错。
67.根据《建筑工程施工许可管理办法》，关于未取得施工许可证擅自施工的法律责任的说法，正确
的是（ ）。
A．只能责令停止施工，限期改正
8
B．可以对在建工程采取查封措施 7
1
9
4
C．可以同时对建设单位和施工企3 8业处以罚款
信
微
D．应当依法追究刑事责任 系
联
【答案】C 题
押
准
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》规定，对于未取得施工许可证或者为规避办理施工许可证
精
将工程项目分解后擅自施工 的，由有管辖权的发证机关责令停止施工，限期改正，对建设单位处工程合
同价款1%以上2%以下罚款；对施 工单位处3万元以下罚款。
68.根据《节约能源法》，关于 国家实行有利于节能和环境保护的产业政策的说法，正确的是（
）。
A．国家应当合理调整产业结构、企业 结构、产品结构和能源消费结构
B．国家推动企业降低总能耗
C．国家平衡落后的生产能力，调整能源利用 效率
8
D．国家禁止发展高能耗、高污染行业，鼓励、 支持发展节能环保型产业 1 7
9
8
4
【答案】A 信 3
微
【考察考点】1Z305021 施工合理使用与节约能源的规 定 系
联
【解析】国家实行有利于节能和环境保护的产业政策，限 制发展
唯
高一耗能、高污染行业，发展节能环
保型产业。选项D错误
国务院和省、自治区、直辖市人民政府应当加强节能工作，合理调整产业结构、企业结构、产品结
构和能源消费结构，推动企业降低单位产值能耗和单位产品能耗（选项B错误），淘汰落后的生产能力
（选项C错误），改进能源的开发、加工、转换、输送、储存和供应，提高能源利用效率。
国家鼓励、支持开发和利用新能源、可再生能源。
69.下列损失中，属于建筑工程一切险除外责任的是（ ）。
A．火灾和爆炸造成的损失
B．冰雹、 地面下陷下沉造成的损失
C．非外力引起的机械或者电器装置的本身损失
D．地震、海啸、龙卷风造成的损失
【答案】C
【考察考点】1Z301082建设工程保险的主要种类和投保权益
135 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）
自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气
候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷
或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外
力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；
（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资
料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以
保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地
范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在保险单保险期限终止以前，保
险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接收的部分。
70.某施工企业规定项目经理有权订立300万元以下的采购合同，该施工企业项目经理与不了解该规
定的混凝土供应商订立了500万元的混凝土采购合同的货款由（ ）。
A．施工企业承担
B．项目经理承担
8
C．项目经理部承担 7
1
9
4
D．混凝土供应商承担 3 8
信
微
【答案】A 系
联
【考察考点】1Z301033代题理人和被代理人的权利、义务及法律责任
押
准
【解析】行为人没有代理权、超越代理权或者代理权终止后，仍然实施代理行为，相对人有理由相
精
信行为人有代理权的，代理 行为有效。
表见代理除需符合代理的一 般条件外，还需具备以下特别构成要件：（1）须存在足以使相对人相信
行为人具有代理权的事实或理由。
（2）须本人存在过失。
（3）须相对人为善意。
据题干可知，项目经理有权订立限额内采 购合同，但超越代理权实施代理行为，且相对人为善意。
该合同应构成表见代理。
8
72.关于节水与水资源利用的说法，正确的有（ ） 1 7
9
8
4
A．为提高用水效率，在施工中采用先进的节水施工 工艺 信 3
微
B．在非传统水源利用中，施工中非传统水源和循环水 的再利用60% 系
联
C．为提高用水效率，施工现场喷洒路面、绿化浇灌不宜使 用市
唯
政一自来水
D．在非传统水源利用中，优先采用中水搅拌、中水养护
E．在非传统水源利用中，有条件的地区和工程应当收集雨水
【答案】ACDE
【考察考点】1Z305021 施工合理使用与节约能源的规定
【解析】选项AC正确，为提高用水效率：（1）施工中采用先进的节水施工工艺。（2）施工现场喷
洒路面、 绿化浇灌不宜使用市政自来水。现场搅拌用水、养护用水应采取有效的节水措施，严禁 无措
施浇水养护混凝土。（3）施工现场供水管网应根据用水量设计布置，管径合理、管路简捷，采取有效措
施减少管网和用水器具的漏损。（4）现场机具、设备、车辆冲洗用 水必须设立循环用水装置。施工现
场办公区、生活区的生活用水采用节水系统和节水器具，提高节水器具配置比率。项目临时用水应使用
节水型产品，安装计量装置，采取针对性的节水措施。
（5）施工现场建立可再利用水的收集处理系统，使水资源得到梯级循环利用。（6）施工现场分别
对生活用水与工程用水确定用水定额指标，并分别计量管理。（7）大型工程的不同单项工程、不同标
136 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
段、不同分包生活区，凡具备条件的应分别计量 用水量。在签订不同标段分包或劳务合同时，将节水定
额指标纳入合同条款，进行计量考核。（8）对混凝土搅拌站点等用水集中的区域和工艺点进行专项计量
考核。施工现场建立雨水、 中水或可再利用水的搜集利用系统。
选项DE正确，非传统水源利用（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水
养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水和
部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水源，
尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系
统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利用量
大于 30%。
73.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列建筑起重机械不得出租、使用的有（ ）。
A．经检验达不到安全技术标准规定的建筑起重机械
B．属国家明令限制使用的建筑起重机械
C．没有完整安全技术档案的建筑起重机械
D．超过制造厂家推荐的使用年限的建筑起重机械
E．没有齐全有效的安全保护装置的建7 8筑起重机械
1
9
4
【答案】ACDE 8
3
信
【考察考点】1Z306054 机械设微备等单位相关的安全责任
系
联
【解析】有下列情形之一题的建筑起重机械，不得出租、使用：
押
（1）属国家明令淘汰或准者禁止使用的
精
（2）超过安全技术标准 或者制造厂家规定的使用年限的
（3）经检验达不到安全技 术标准规定的
（4）没有完整安全技术档案的
（5）没有齐全有效的安全保护装 置的。
74.根据《建筑施工企业主要负责人、 项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关
于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的 有（ ）
A．“安管人员”应当自行申请安全生产考核
B．“安管人员”的安全生产考核由国务院住房 城乡建设行政主管部门统一颁
1
7 8发合格证书
9
C．安全生产考核证书的有效期无限制
信
3 8
4
微
D．安全生产考核应当向省级人民政府住房城乡建设主 管部门申请 系
联
E．安全生产考核证书在全国范围内有效 一
唯
【答案】DE
【考察考点】1Z306025 施工单位安全生产教育培训的规定
【解析】“安管人员"应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、 自 治区、直辖市人民政府住
房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书 。AB选项错。D选项正确。
安全生产考核合格证书有效期为 3 年，证书在全国范围内有效 。C选项错。E选项正确。
75.在某施工合同履行中，施工企业未及时履行保修义务，建设单位使用不当，双方有同等责任。建
筑物毁损的损失为100万元，关于责任承担的说法，正确的有（ ）。
A．应当由施工企业和建设单位各自承担相应责任
B．由施工企业负责维修，建设单位支付50万元
C．应当由施工企业承担全部责任
D．由施工企业负责维修，建设单位支付100万元
E．建设单位另行组织维修的，费用全部由施工企业承担
137 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【答案】AB
【考察考点】1Z307052 质量责任的损失赔偿
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》规定，因保修
人未及时履行保修义务，导致建筑物损毁或者造成人身、财产损害的，保修人应当承担赔偿责任。保修
人与建筑物所有人或者发包人对建筑物毁损均有过错的，各自承担相应的责任。
如果是因建设单位或者用户使用不当或擅自改动结构、设备位置以及不当装修等造成质量问题的，
施工单位不承担保修责任；由此而造成的质量受损或者其他用户损失，应当由责任人承担相应的责任。
76.建设工程价款优先受偿权行使中，可以优先受偿的工程价款包括（ ）。
A．承包人工作人员的报酬
B．承包人实际支付的建筑构配件价款
C．发包人欠付工程价款的利息
D．承包人因发包人违约产生的损失
E．承包人垫资的融资成本
【答案】AB
8
【考察考点】1Z304014 建设工程工期7和价款的规定
1
9
4
【解析】承包人建设工程价款优先3 8受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围
信
微
的规定确定，承包人就逾期支付建系设工程价款的利息、违约金 、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法
联
院不予支持。故选AB，CDE不选题。
押
准
78.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列需要办理施工许可证的建设工程有（ ）。
精
A．工程投资额为20万元 的建筑工程
B．按照国务院规定的权限 和程序批准开工报告的建筑工程
C．建筑面积为500m²的建筑工 程
D．抢险救灾及其他临时性房屋建 筑
E．依法通过竞争性谈判确定供应商的 建筑面积为1000m²的政府采购工程建设项目
【答案】CE
【考察考点】1Z302011 施工许可证和开工报 告的适用范围
8
【解析】《建筑工程施工许可管理办法》规定， 工程投资额在 30 万元以下1 7或者建筑面积在 300m²
9
8
4
以下的建筑工程，可以不申请办理施工许可证。A选项可 以不办理。C选项需信要3办理。
微
按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程 ，不再领取施系工许可证。B选项不需要办理。
联
抢险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建 筑活动
唯
，一不适用本法 。D选项不需要办
理。
对依法通过竞争性谈判或单一来源方式确定供应商的政府采购工程建设项目，应严格执行《建筑
法》《建筑工程施工许可管理办法》等规定，对符合申请条件的，应当颁发施工许可证。E需要办理。
79.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的
安全生产条件有（ ）。
A．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经安全生产监督管理部门考核合格
B．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C．保证本单位安全生产条件所需资金的投入
D．参加工伤保险，为施工现场人员办理意外伤害保险
E．设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
【答案】BCE
【考察考点】1Z306011申请领取安全生产许可证的条件
138 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，
应当具备下列安全生产条件：
（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；
（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入；
（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员；
（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门考核合
格；
（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书；
（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格；
（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳
保险费；
（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安
全生产法律、法规、标准和规程的要求；
（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用具和安全防
8
护服装； 7
1
9
4
（10）有对危险性较大的分部分项3 8工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施
信
微
和应急预案； 系
联
（11）有生产安全事故应题急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器
押
准
材、设备；
精
（12）法律、法规规定 的其他条件。
80.下列终止劳动合同的情 形中，属于用人单位应当向劳动者支付经济补偿的有（ ）。
A．劳动者在试用期间被证明不 符合录用条件，用人单位解除劳动合同的
B．未依法为劳动者缴纳社会保险 费；劳动者解除劳动合同的
C．劳动者提前30日以书面形式通知用 人单位解除劳动合同的
D．用人单位被依法宣告破产的
E．劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整 工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位解除劳动合同的
8
【答案】BDE 1 7
9
8
4
【考察考点】1Z304022劳动合同的履行、变更、解 除和终止 信 3
微
【解析】终止劳动合同的经济补偿《劳动合同法》规定 ，有下列情形系之一的，用人单位应当向劳动
联
者支付经济补偿：
唯
一
（1）劳动者依照《劳动合同法》第38条规定解除劳动合同的 ； 【《劳动合同法》第38条规定，用人
单位有下列情形之一的，劳动者可以解除劳动合同：（1）未按照劳动合同约定提供劳动保护或者劳动条
件的；（2）未及时足额支付劳动报酬的；（3）未依法为劳动者缴纳社会保险费的；（4）用人单位的规
章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者权益的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款规定的情形致
使劳动合同无效的；（6）法律、行政法规规定劳动者可以解除劳动合同的其他情形。】
（2）用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一致解除劳动合同的；
（3）用人单位依照《劳动合同法》第40条规定解除劳动合同的；【《劳动合同法》第40条规定，有
下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以
解除劳动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由
用人单位另行安排的工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作
的；（3）劳动合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动
者协商，未能就变更劳动合同内容达成协议的。】
139 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（4）用人单位依照《劳动合同法》第41条第1款规定解除劳动合同的；
（5）除用人单位维持或者提高劳动合同约定条件续订劳动合同，劳动者不同意续订的情形外，依照
《劳动合同法》第44条第1项规定终止固定期限劳动合同的；【《劳动合同法》第44条规定，有下列情形
之一的，劳动合同终止：（1）劳动合同期满的；（2）劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的；（3）
劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的；（4）用人单位被依法宣告破产的；（5）用人
单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；（6）法律、行政法规规定的其他
情形。】
（6）依照《劳动合同法》第44条第4项、第5项规定终止劳动合同的；
（7）法律、行政法规规定的其他情形。
81.根据《标准施工招标文件》“通用合同条款”，关于争议评审机制的说法，正确的有（ ）。
A．采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的28天内或争议发生后，协商成立争议评审组
B．合同双方的争议，应当首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，由评审委员会
将副本转交被申请人
C．被申请人在收到评审申请报告副本后的14天内，向争议评审组提交答辩报告，并附证明材料
8
D．发包人和承包人接受评审意见的，7由争议组根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为
1
9
4
合同的补充文件，并遵照执行 3 8
信
微
E．除专用合同条款另有约定系外，在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下
联
进行独立、公正的评审，作出题书面评审意见，并说明理由
押
准
【答案】AE
精
【考察考点】1Z308043 争议评审机制的规定
【解析】A选项，采用争议 评审的，发包人和承包人应在开工日后的28 天内或在争议发生后，协商
成立争议评审组。
B选项，合同双方的争议，应首先 由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的
文件、图纸和证明材料，申请人还应将上 述报告的副本同时提交给被申请人和监理人。
C选项，被申请人在收到申请人评审申请 报告副本后的28 天内，向争议评审组提交答辩报告，并附
证明材料。
8
D选项，发包人和承包人接受评审意见的，由监 理人根据评审意见拟定执行协1 7议，经争议双方签字后
9
8
4
作为合同的补充文件，并遵照执行。 信 3
微
E选项，除专用合同条款另有约定外，在调查会结束后 的14 天内，争系议评审组应在不受任何干扰的
联
情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意见，并说明理 由。
唯
一
82.根据《个人所得税法》，下列个人所得中，应当缴纳个人 所 得税的有（ ）
A．保险赔款
B．稿酬所得
C．国债和国家发行的金融债券利息
D．特许权使用费所得
E．财产转让所得
【答案】BDE
【考察考点】1Z301091 企业和个人所得税的规定
【解析】下列各项个人所得，应当缴纳个人所得税：（1）工资、薪金所得；（2）劳务报酬所得；
（3）稿酬所得；（4））特许权使用费所得；（5）经营所得；（6）利息、股息、红利所得；（7）财产
租赁所得；（8）财产转让所得；（9）偶然所得。
83.债务人或者第三人有权处分的下列权利中，可以质押的是（ ）
140 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．建设用地使用权
B．支票
C．债券
D．可以转让的专利权中的财产权
E．现有的以及将有的应收账款
【答案】BCDE
【考察考点】1Z301073 抵押权、质权、留置权、定金的规定
【解析】质押分为动产质押和权利质押。
动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有，将该动产作为债权的担保。法律、行政
法规禁止转让的动产不得出质。质权自出质人交付质押财产时设立。
权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、本票、支票；
（2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标
专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）现有的以及将有的应收账款；（7）法律、行政
法规规定可以出质的其他财产权利。以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权自
8
权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭7证的，质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的，依照其
1
9
4
规定。 3 8
信
微
84.根据《建筑业企业资质管系理规定》，建筑业企业资质序列包括（ ）
联
A．施工总承包资质 题
押
准
B．专业承包资质
精
C．工程总承包资质
D．专业分包资质
E．施工劳务资质
【答案】ABE
【考察考点】1Z302021 企业资质的法 定条件和等级
【解析】《建筑业企业资质管理规定》中 规定，建筑业企业资质分为施工总承包资质、专业承包资
质、施工劳务资质三个序列。
8
85.根据《民法典》，得利人没有法律根据取得 不当利益，受损失的人不得请1 7求得利人返还取得的利
9
8
4
益的情形有（ ） 信 3
微
A．得利人已经将取得的利益无偿转让给第三人的 系
联
B．得利人不知道且不应当知道取得的利益没有法律根据， 取得
唯
的一利益尚存在的
C．为履行道德义务进行的给付
D．债务到期之前的清偿
E．明知无给付义务而进行的债务清偿
【答案】CDE
【考察考点】1Z301052建设工程债的发生根据
【解析】《民法典》规定，得利人没有法律根据取得不当利益的，受损失的人可以请求得利人返还
取得的利益，但是有下列情形之一的除外：（1）为履行道德义务进行的给付；（2）债务到期之前的清
偿；（3）明知无给付义务而进行的债务清偿。
86.根据《建设工程质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
A．完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B．有健全的财务管理档案
C．有完整的技术档案和施工管理资料
141 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．有监理单位出具的竣工验收报告
E．有施工企业 签署的工程保修书
【答案】ACE
【考察考点】1Z307041竣工验收的主体和法定条件
【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定，建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成
建设工程设计和合同约定的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主
要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署
的质量合格文件；（5）有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
87.当事人之间订立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有
约定外，关于合同效力的说法，正确的有（ ）。
A．自合同成立时生效
B．自办理物权登记时生效
C．未办理物权登记的，不影响合同效力
D．未办理物权登记的，合同效力待定
8
E．合同生效，并且当然发生物权效力7
1
9
4
【答案】AC 3 8
信
微
【考察考点】1Z301043物权的系设立、变更、转让、消灭和保护
联
【解析】当事人之间订立题有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合
押
准
同另有约定外，自合同成立时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力。
精
不动产物权的设立、变 更、转让和消灭，依照法律规定应当登记的，自记载于不动产登记簿时发生
效力。
88.关于融资租赁合同当事人的 权利义务的说法正确的有（ ）。
A．出租人根据承租人对出卖人、 租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同意，出租人可以直接
变更与承租人有关的合同内容
B．承租人经催告后在合理期限内仍不支 付租金的，出租人只能请求支付全部租金，不能解除合同
C．出租人、出卖人、承租人可以约定，出卖 人不履行买卖合同义务的，由承租人行使索赔的权利
8
D．出卖人未按照约定交付标的物，经承租人或 者出租人催告后在合理期限内1 7仍未交付的，承租人可
9
8
4
以拒绝受领出卖人向其交付的标的物 信 3
微
E．融资租赁合同因租赁物交付承租人后意外毁损、灭 失等不可归责系于当事人的原因解除的，出租人
联
无权请求承租人给予补偿
唯
一
【答案】CD
【考察考点】1Z304035 合同的法律规定
【解析】选项A错误，出租人根据承租人对出卖人、租赁物的选择订立的买卖合同，未经承租人同
意，出租人不得变更与承租人有关的合同内容。
选项B错误，承租人经催告后在合理期限内仍不支付租金的，出租人可以请求支付全部租金；也可以
解除合同，收回租赁物。
选项E错误，当事人约定租赁期限届满租赁物归出租人所有，因租赁物毁损、灭失或者附合、混合于
他物致使承租人不能返还的，出租人有权请求承租人给予合理补偿。
89.根据《建设工程质量管理条例》，监理工程师按照工程监理规范的要求，对建设工程实施监理的
形式主要有（ ）
A．抽检
B．联合验收
142 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．旁站
D．巡视
E．平行检验
【答案】CDE
【考察考点】1Z307033 工程监理单位相关的质量责任和义务
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监理规范的要求，采取旁站、
巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
90.有效仲裁协议必须同时具备的内容有（ ）。
A．仲裁地点
B．请求仲裁的意思表示
C．仲裁事项
D．选定的仲裁委员会
E．仲裁庭组成
【答案】BCD
8
【考察考点】1Z308031 仲裁协议的规7定
1
9
4
【解析】仲裁协议应当具有下列内3 8容：
信
微
（1）请求仲裁的意思表示 系
联
（2）仲裁事项； 题
押
准
（3）选定的仲裁委员会 。
精
这三项内容必须同时具 备，仲裁协议才能有效 。
91.关于工程重大安全事故 罪的说法，正确的有（ ）。
A．该犯罪是单位犯罪
B．该犯罪的客观方而表现为违反 国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事故
C．该犯罪的犯罪主体包括勘察单位
D．该犯罪的法定最高刑期为20年
E．该犯罪应当对直接责任人员并处罚金
8
【答案】ABE 1 7
9
8
4
【考察考点】1Z301104建设工程刑事责任的种类及 承担方式 信 3
微
【解析】选项C，建设单位、设计单位、施工单位、工 程监理单位违系反国家规定，不包括勘察单位。
联
选项D，后果特别严重的，处5年以上10年以下有期徒刑， 并处罚
唯
金一，故最高犯罪的法定最高刑期为
10年。
92.招标人与投标人串通投标的情形有（ ）。
A．招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标人
B．招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息
C．招标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便
D．投标人在开标后撤销投标文件，与招标人协商退还投标保证金
E．招标人分别组织投标人踏勘现场
【答案】ABC
【考察考点】1Z303014禁止串通投标和其他不正当竞争行为的规定
【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定，禁止招标人与投标人串通投标。有下列情形之一
的，属于招标人与投标人串通投标：（1）招标人在开标前开启投标文件并将有关信息泄露给其他投标
人[[AA选选项项]]；（2）招标人直接或者间接向投标人泄露标底、评标委员会成员等信息[[BB选选项项]]；（3）招标
143 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
人明示或者暗示投标人压低或者抬高投标报价；（4）招标人授意投标人撤换、修改投标文件；（5）招
标人明示或者暗示投标人为特定投标人中标提供方便[[CC选选项项]]；（6）招标人与投标人为谋求特定投标人
中标而采取的其他串通行为。
93.除行政协议外，关于行政机关的行政行为特征的说法，正确的有（ ）。
A．行政行为是执行法律的行为
B．行政行为具有一定的裁量性
C．行政行为不具有强制性
D．行政机关在实施行政行为时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意
E．特定行政相对人分享了特殊公共利益时，行政行为可以是有偿的
【答案】ABDE
【考察考点】1Z308011建设工程纠纷的主要种类
【解析】除行政协议外，行政机关的行政行为具有以下特征。
（1）行政行为是执行法律的行为。任何行政行为均须有法律根据，具有从属法律性，没有法律的明
确规定或授权，行政机关不得作出任何行政行为。A正确
（2）行政行为具有一定的裁量性。这7 8是由立法技术本身的局限性和行政管理的广泛性、复杂性所决
1
9
4
定的。B正确 8
3
信
（3）行政机关在实施行政行为微时具有单方意志性，不必与行政相对方协商或征得其同意，便可依法
系
联
自主做出。D正确 题
押
（4）行政行为是以国家准强制力保障实施的，带有强制性。行政相对方必须服从并配合行政行为，否
精
则行政机关将予以制裁或强 制执行。C错误
（5）行政行为以无偿为原 则，以有偿为例外。只有当特定行政相对人承担了特别公共负担，或者分
享了特殊公共利益时，方可为有偿 的。E正确
94.根据《房产税暂行条例》，关 于房产税的说法，正确的有（ ）。
A．房产税在城市、县城、建制镇和工 矿区征收
B．房产税由产权所有人缴纳
C．房产税依照房产原值一次减除10%~30%后的余值计算缴纳
D．个人所有非营业用的房产免纳房产税
1
7 8
9
E．房产税依照房产租金收入计算缴纳的，税率为 1 .2%
信
3 8
4
微
【答案】ABCD 系
联
【考察考点】1Z301094 其他相关税收的规定 一
唯
【解析】A选项，房产税在城市、县城、建制镇和工矿区征收 。
B选项，房产税由产权所有人缴纳。
C选项，房产税依照房产原值一次减除10% ~ 30% 后的余值计算缴纳。
D选项，下列房产免纳房产税：（1）国家机关、人民团体、军队自用的房产；（2）由国家财政部门
拨付事业经费的单位自用的房产；（3）宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的房产；（4）个人所有非营业
用的房产；（5）经财政部批准免税的其他房产。
E选项，房产税的税率，依照房产余值计算缴纳的，税率为1.2%； 依照房产租金收入计算缴纳的，
税率为12% 。
95.根据《关于印发起重机械、基坑工程等五项危险性较大的分部分项工程施工安全要点的通知》，
关于基坑工程施工安全要点的说法，正确的有（ ）。
A基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证
B．基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案、 并组织专家论证
144 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．基坑周边施工材料、设施或者车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值
D．基坑周边应当按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道
E．基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙
【答案】ACDE
【考察考点】1Z306032 施工现场安全防范措施、安全费用和特种设备安全管理的规定
【解析】A选项，基坑工程施工企业必须具有相应的资质和安全生产许可证，严禁无资质、超范围从
事基坑工程施工。
B选项，基坑工程必须按照规定编制、审核专项施工方案，超过一定规模的深基坑工程要组织专家论
证。基坑支护必须进行专项设计。
C选项，基坑周边施工材料、设施或车辆荷载严禁超过设计要求的地面荷载限值。
D选项，基坑周边应按要求采取临边防护措施，设置作业人员上下专用通道。
E选项，基坑施工必须采取基坑内外地表水和地下水控制措施，防止出现积水和漏水漏沙。
96.关于工程质量检测单位检测的说法，正确的有（ ）。
A．检测报告加盖检测机构公章即可生效
8
B．检测机构应当单独建立检测结果不7合格项目台账
1
9
4
C．检测人员不得同时受聘于两个3 8或者两个以上的检测机构
信
微
D．检测报告经建设单位或者系工程监理单位确认后，由工程监理单位归档
联
E．检测机构可以推荐质量题合格的建筑材料
押
准
【答案】BC
精
【考察考点】1Z307023 对建筑材料、设备等进行检验检测的规定
【解析】A选项，检测报告 经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖
检测机构公章或者检测专用章后方 可生效。
B选项，检测机构应当建立档案管 理制度，并应当单独建立检测结果不合格项目台账。
C选项，检测人员不得同时受聘于两个 或者两个以上的检测机构。
D选项，检测报告经建设单位或者工程监 理单位确认后，由施工单位归档。
E选项，检测机构和检测人员不得推荐或者监 制建筑材料、构配件和设备。
8
97.根据《生产安全事故应急条例》，生产安全 事故应急救援预案制定单位应1 7当及时修订相关预案的
9
8
4
情形有（ ）。 信 3
微
A．制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重 大变化的 系
联
B．应急指挥机构及其职责发生调整的
唯
一
C．重要应急资源发生重大变化的
D．安全生产面临的风险发生变化的
E．在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题的
【答案】ABCE
【考察考点】1Z306042 施工生产安全事故应急救援预案的规定
【解析】《生产安全事故应急条例》规定，有下列情形之一的，生产安全事故应急救援预案制定单
位应当及时修订相关预案：
（1）制定预案所依据的法律、法规、规章、标准发生重大变化
（2）应急指挥机构及其职责发生调整
（3）安全生产面临的风险发生重大变化；
（4）重要应急资源发生重大变化
（5）在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题
145 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（6）其他应当修订的情形。
98.当事人对建设工程开工日期有争议的，关于人民法院对开工日期认定的说法，正确的有（
）。
A．开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B．因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工条件具备的时间为开工日期
C．开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期
D．开工通知发出前，承包人经发包人同意已经实际进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期
E．发包人或者监理人未发出开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，以施工许可证载明的时
间为开工日期
【答案】ACD
【考察考点】1Z304014 建设工程工期和价款的规定
【解析】A选项，开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期。
B选项，因承包人原因导致开工时间推迟的，以开工通知载明的时间为开工日期。
C选项，开工通知发出后，尚不具备开工条件的，以开工条件具备的时间为开工日期。
8
D选项，承包人经发包人同意已经实际7进场施工的，以实际进场施工时间为开工日期。
1
9
4
E选项，发包人或者监理人未发出3 8开工通知，亦无相关证据证明实际开工日期的，应当综合考虑开工
信
微
报告、合同、施工许可证、竣工验系收报告或者竣工验收备案表等载明的时间，并结合是否具备开工条件
联
的事实，认定开工日期。 题
押
准
99.提供产品和服务的企业执行自行制定的企业标准，应当公开的内容有（ ）。
精
A．产品的功能指标
B．服务的功能指标
C．服务的性能指标
D．产品的性能指标
E．产品的经济指标
【答案】ABD
【考察考点】1Z307011 工程建设标准的分类
8
【解析】企业执行自行制定的企业标准的，还应 当公开产品、服务的功能指1 7标和产品的性能指标。
9
8
4
100.关于投标文件的说法，正确的有（ ）。 信 3
微
A．对未通过资格预审的申请人提交的投标文件，招标 人应当签收保系存，不得开启
联
B．投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可 以补
唯
充一、修改或者撤回已提交的投标文
件，并书面通知招标人
C．在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收
D．投标人提交的投标文件中的投标报价可以低于工程成本
E．投标文件应当对招标文件提出的实质性要求与条件作出响应
【答案】BCE
【考察考点】1Z303013 投标人、投标文件的法定要求和投标保证金
【解析】A选项，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期送达或者不按照招标文件要求
密封的投标文件，招标人应当拒收。
B选项，《招标投标法》规定，投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改
或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。
C选项，在招标文件要求提交投标文件的截止时间后送达的投标文件，招标人应当拒收。
D选项，投标报价不得低于工程成本，不得高于最高投标限价。
146 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
E选项，投标文件应当对招标文件提出的实质性要求和条件作出响应。
第第1122讲讲 22002200真真题题解解析析直直播播（（一一））
一一级级建建造造师师
建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
22002200年年真真题题解解析析
223333网网校校：：刘刘丹丹
一一、、单单项项选选择择题题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.中国特色社会主义法律体系以宪法为统帅，以宪法相关法、民法商法等多个法律部门的法律为主
干，由（ ）等多个层次的法律规范构成。
A．宪法、法律、部门规章
B．刑法、民法、经济法
C．法律、行政法规、地方性法规
D．宪法、刑法、民法
8
7
223333网网校校答答案案：：CC 1
9
4
8
2.根据《立法法》，地方性法规信、3规章之间不一致时，由有关机关依照规定的权限作出裁决，关于
微
裁决权限的说法，正确的是（ 系）。
联
题
A．同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关的上级机关裁决
押
准
B．地方性法规与部门精门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，应当提请全国人
民代表大会常务委员会裁决
C．部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由部门规章的制定机关进行裁决
D．根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会
裁决
223333网网校校答答案案：：DD
3.某施工企业是法人，关于该施工企业应 当具备条件的说法，正确的是（ ）。
A．该施工企业能够自然产生
8
B．该施工企业能够独立承担民事责任 9 1
7
8
4
C．该施工企业的法定代表人是法人 信
3
微
D．该施工企业不必有自己的住所、财产 系
联
一
223333网网校校答答案案：：BB 唯
4.关于代理的说法，正确的是（ ）。
A．代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利
B．代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为，其代理行为后果由被代理人承担
C．代理人完全履行职责造成被代理人损害的，代理人对该代理行为承担民事责任
D．代理人可以对被代理人的任何民事法律行为进行代理
223333网网校校答答案案：：AA
5.建设工程代理法律关系中，存在两个法律关系，分别是（ ）。
A．代理人与被代理人之间的委托关系，被代理人与相对人之间的合同关系
B．代理人与被代理人之间的合作关系，代理人与相对人之间的合同关系
C．代理人与被代理人之间的委托关系，代理人与相对人之间的转委托关系
D．代理人与被代理人之间的合作关系，被代理人与相对人之间的转委托关系
223333网网校校答答案案：：AA
147 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
6.关于定金的说法，正确的是（ ）。
A．收受定金的一方不履行约定的债务的，应当原数额返还定金
B．定金合同自合同订立之日起生效
C．既约定违约金又约定定金的，一方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款
D．定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的10%
223333网网校校答答案案：：CC
7.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，下列安全生产许可证违法行为中，罚款额度区
间最小的是（ ）。
A．未取得安全生产许可证擅自从事施工活动
B．转让安全生产许可证
C．冒用安全生产许可证
D．安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续从事施工活动
223333网网校校答答案案：：DD
8.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短
不得少于（ ）日。 7 8
1
9
4
A．30 3 8
信
微
B．25
系
联
C．20 题
押
D．15 准
精
223333网网校校答答案案：：CC
9.甲施工企业与乙材料供应 商订立了一份货物买卖合同，甲施工企业请求乙材料供应商交付货物，
乙材料供应商请求甲施工企业支付 货款，则甲施工企业和乙材料供应商行使的权利分别是（ ）。
A．物权、债权
B．债权、物权
C．物权、物权
D．债权、债杖
8
223333网网校校答答案案：：DD
1
7
9
10.关于用能单位节能管理要求的说法，正确的是 （ ）。
信
3 8
4
微
A．用能单位应当加强能源计价管理 系
联
B．用能单位应当不定期开展节能教育和岗前节能培训 一
唯
C．用能单位应当建立节能目标责任制
D．鼓励用能单位对能源消费实行包费制
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：用能单位应当按照合理用能的原则，加强节能管理，制定并实施节能计划和节能技术
措施，降低能源消耗。用能单位应当建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖
励。用能单位应当定期开展节能教育和岗位节能培训。用能单位应当加强能源计量管理，按照规定配备
和使用经依法检定合格的能源计量器具。用能单位应当建立能源消费统计和能源利用状况分析制度，对
各类能源的消费实行分类计量和统计，并确保能源消费统计数据真实、完整。任何单位不得对能源消费
实行包费制。所以答案C正确。
11.关于民事诉讼基本特征的说法，正确的是（ ）。
A．自愿性、独立性、保密性
B．公权性、强制性、程序性
148 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．强制性、程序性、保密性
D．独立性、专业性、强制性
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：民事诉讼基本特征包括公权性、强制性、程序性
12.甲施工企业就施工合同纠纷向仲裁委员会申请仲裁，该案件由三名仲裁员组成仲裁庭，该案件的
仲裁员（ ）。
A．由甲施工企业选定一名
B．只能由仲核委员会主任指定
C．击甲施工企业选定两名
D．由甲施工企业选定三名
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：根据仲裁规则的规定或者当事人约定由三名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者
各自委托仲裁委员会主任指定一名仲裁员，第三名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主
任指定。第三名仲裁员是首席仲裁员。答案A正确。
8
13.关于工程建设标准的说法，正确
1
的7是（ ）。
9
4
A．强制性国家标准由国务院批准3 8发布或者授权批准发布
信
微
B．行业标准可以是强制性标系准
联
C．国家标准公布后，原有题的行业标准继续实施
押
准
D．国家标准的复市一般在颁布后5年进行一次
精
223333网网校校答答案案：：AA
14.甲公司向乙公司购买了 一批铺材，甲公司和乙公司约定采用合同书的方式订立合同，由于施工进
度紧张，在甲公司的催促之下，甲 公司和乙公司在未签字盖章之前，乙公司将钢材送到了甲公司的项目
现场，甲公司接收并投入工程使用，甲 公对和乙公司之间买卖合同的状态是（ ）。
A．无效
B．条件成就时生效
C．成立
8
D．可撤销 1 7
9
8
4
223333网网校校答答案案：：CC 信 3
微
15.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列内 容中，属于专系项应急预案应当规定的内容是
联
（ ）。
唯
一
A．处置程序和措施
B．应急预案体系
C．事故风险描述
D．预整及信息报告
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容
16.根据《建筑工程施工许可管理办法》，下列建设工程开工前建设单位应当申请领取施工许可证的
是（ ）。
A．投资额为25万元的公共厕所
B．建筑面积为325平方米的公园管理用房
C．建筑面积为600平方米的地铁施工临时办公室
D．农民自建低层住宅
149 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：工程投资额在30万元以下或者建筑面积在300m2以下的建筑工程，可以不申请办理施
工许可证险救灾及其他临时性房屋建筑和农民自建低层住宅的建筑活动也不用办理施工许可证
17.根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（ ）。
A．遗存于中国内水的起源国不明的文物
B．遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物
C．遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物
D．造存于外国领海内的起源于中国的文物
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：水下文物是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和科学价值的人类文化遗产：（1）
遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物；（2）遗存于中国领
海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起源国不明的文物；（3）遗存于外国领
海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。
18.下对损失和费用中，属于建筑工程一切险的保险责任范围的是（ ）。
8
7
A．爆炸造成的施工企业人员伤亡 1
9
4
8
B．设计错误引起的损失和费用信 3
微
C．自燃造液的保险财产自身系的损失和费用
联
题
D．维修保养的费用
押
准
223333网网校校答答案案：：AA 精
223333网网校校解解析析：：保险责任范围，保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件，
指地震、海啸、雷电、腿风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪
崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预
料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
19.关于开标的说法，正确的是（ ）
A．开标可以在招标文件确定的提交投标 文件截止时间之后公开进行
B．开标地点可以不在招标文件预先确定的地 点，但招标人须在开标前5日书面通知所有获取招标文
8
件的潜在投标人 9 1
7
8
4
C．开标应当由招标代理机构主持，邀请所有投标人 参加 信
3
微
D．投标人少于3个的，不得开标 系
联
一
223333网网校校答答案案：：DD 唯
20.关于地役权的说法，正确的是（ ）。
A．地役权自登记时设立
B．地役权属于担保物权
C．地役权人有权按照合同约定，利用他人的不动产，以提高自己不动产的效益
D．供役地上的建设用地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人不具有约束力
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：地役权，是指为使用自己不动产的便利或提高其效益而按照合同约定利用他人不动产
的权利。
21.根据《住房和城乡建设部办公厅关于做好工程建设领域专亚技术人员职业资格“挂证”等违法违
规行为专项惩治工作的补充通知》，下列实际工作单位与注册单位一致，但社会保险微纳单位与注册单
位不一致的人员，原则上不认定为“挂证”的是（ ）。
A．某国有企业改制，按该企业政策内退，但仍由该企业缴纳社会保险的职工
150 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．在某造价咨询公司注册年实际工作，但由某商贸公司缴纳社会保险的军队转业人员
C．某城建大学所属设计院聘用的该校在职教师
D．在某监理公司注册并实际工作，但由某劳务公司缴纳社会保险的因征地拆迁暂无居所的人员
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：（1）达到法定退休年龄正式退休和依法提前退休的；（2）因事业单位改制等原因保
留事业单位身份，实际工作单位为所在事业单位下属企业，社会保险由该事业单位缴纳的；（3）属于大
专院校所属勘察设计、工程监理、工程造价单位聘请的本校在职教师或科研人员，社会保险由所在院校
缴纳的；（4）属于军队自主择业人员的；（5）因企业改制、征地拆迁等买断社会保险的；（6）有法律
法规、国家政策依据的其他情形。
22.民事诉讼活动中，诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求的，必须有委托人的授权，该授权
属于（ ）
A．一般授权
B．特别授权
C．无条件授权
D．全面授权 7 8
1
9
4
223333网网校校答答案案：：BB 3 8
信
微
223333网网校校解解析析：：《民事诉讼法》规定，"诉讼代理人代为承认、放弃、变更诉讼请求，进行和解，提
系
联
起反诉或者上诉，必须有委托题人的特别授权"。
押
23.关于知识产权法律特准征的说法，正确的是（ ）。
精
A．知识产权仅在法律规 定的期限内受到法律保护
B．知识产权不具有财产权 属性
C．知识产权不具有绝对的排他 性
D．知识产权不受地域的限制
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：知识产权具有财产权和人 身权的双重属性。知识产权同其他财产所有权一样，具有绝
对的排他性。知识产权在空间上的效力并不是无 限的，而要受到地域的限制。识产权仅在法律规定的期
8
限内受到法律的保护。
1
7
9
24.马某与某施工企业订立了一份2年期限的劳动合 同，合同约定了试用
信
期3 8
4
，同时约定合同生效时间
微
为5月1日，则试用期最晚应当戴止于（ ）。 系
联
А．11月1日 一
唯
В．8月1日
C．7月1日
D．6月1日
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：劳动合同期限3个月以上不满1年的，试用期不得超过1个月；劳动合同期限1年以上不
满3年的，试用期不得超过2个月；3年以上固定期限和无固定期限的劳动合同，试用期不得超过6个月。
同一用人单位与同一劳动者只能约定1次试用期。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期
限不满3个月的，不得约定试用期。试用期包含在劳动合同期限内。
25.关于增值税应纳税额计算的说法，正确的是（ ）。
A．纳税人兼有不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额：未分别核算销售额的，从低
适用税率
B．小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，可以抵扣
151 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
进项税额
C．当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分不再结转下期继续抵扣
D．纳税人销售货物、劳务、服务、无形资产、不动产，应纳税额为当期销项税额抵扣当期进项税额
后的余额
223333网网校校答答案案：：DD
26.关于工程总承包项目管理的说法，正确的是（ ）
A．建设单位不可以自行对工程总承包项目进行管理
B．项目的可行性研究单位不得作为项目管理单位
C．项目的工程设计、施工或者监理等单位不得作为项目管理单位
D．项目管理单位不得与工程总承包单位具有利害关系
223333网网校校答答案案：：DD
27.根据《绿色施工导则》，建筑垃圾的再利用和回收率力争达到（ ）。
A．50%
В．40%
C．30% 7 8
1
9
4
D．20% 8
3
信
223333网网校校答答案案：：CC 微
系
联
223333网网校校解解析析：：加强建筑垃题圾的回收再利用，力争建筑垃圾的再利用和回收率达到30。
押
28.关于一级建造师执业准范围的说法，正确的是（ ）
精
A．可以在建设监理企业 从事管理活动
B．只能担任大型工程施工 项目负责人
C．可以同时担任两个建设工程 施工项目负责人
D．担任施工项目负责人期间一律 不得更换
223333网网校校答答案案：：AA
29.根据《危险性较大的分部分项工程安 全管理规定》，对于按照规定需要进行第三方监测的危大工
程，建设单位应当委托具有相应（ ）资质的 单位进行监测。
А．设计 B．监理
1
7 8
9
C．勘察 D．地基检测
信
3 8
4
微
223333网网校校答答案案：：CC 系
联
223333网网校校解解析析：：对于按照规定需要进行第三方监测的危大工程，建一设单位应当委托具有相应勘察资质
唯
的单位进行监测。
30.甲施工企业在道路管道工程施工中未对施工现场采取安全措施，导致行人刘某不慎摔入甲施工企
业施工时开挖的沟槽中受伤，甲施工企业和刘某因此产生的纠纷，属于（ ）。
A．合同纠纷
B．侵权纠纷
C．无因管理纠纷
D．不当得利纠纷
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：侵权，是指公民或法人没有法律依据而侵害他人的财产权利或人身权利的行为。侵权
行为一经发生，即在侵权行为人和被侵权人之间形成债的关系。
31.下列不良行为中，属于施工企业资质不良行为的是（ ）。
A．以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
152 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
C．将承包的工程转包或者违法分包的
D．允许其他单位或个人以本单位名义承搅工程的
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：（一）资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资
质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以木单位名
义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、转让《建筑业企
业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书
上岗，情节严重的。
32.根据《环境保护法》，关于企业违法排放污染物，受到罚款处罚，承担按日连续处罚法律责任的
说法，正确的是（ ）
A．被责令改正，拒不改正的，应当按照原处罚数额按日连续处罚
B．按日连续处罚的时间自责令改正之日起算
C．被责令改正，拒不改正是按日连续处罚的前提
8
D．罚款处罚按照执法成本确定 7
1
9
4
223333网网校校答答案案：：CC 3 8
信
微
223333网网校校解解析析：：《环境保护法系》规定，企业事业单位和其他生产经营者违法排放污染物，受到罚款处
联
罚，被责令改正，拒不改正的题，依法作出处罚决定的行政机关可以自责令改正之日的次日起，按照原处
押
准
罚数额按日连续处罚。
精
33.根据（最高人民法院 关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释），当事人对付款
时间没有约定或者约定不明的， 下列时间视为应付款时间的是（ ）。
A．建设工程已实际交付的，为 竣工验收合格之日
B．建设工程已实际交付的，为提 交竣工结算文件之日
C．建设工程未交付，工程价款也未结 算的，为当事人起诉之日
D．建设工程未交付的，为竣工结算完成 之日
223333网网校校答答案案：：CC
8
34.关于专利权期限的说法，正确的是（ ） 。 1 7
9
8
4
A．发明专利权和实用新型专利权的期限为20年 信 3
微
B．外观设计专利权的期限为10年 系
联
C．专利申请文件是邮寄的，以国务院专利行政主管部门收 到之
唯
日一为申请日
D．专利权的有效期自授予之日起计算
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：专利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日
越计算。
35.下列情形中，不属于违法分包的是（ ）。
A．施工总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的
B．专业承包单位将其承包工程中的劳务作业发包给劳务分包单位的
C．施工总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，施工总承包单位将其承包的部分建设工程交
由其他单位完成的
D．施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的
223333网网校校答答案案：：BB
36.关于团体标准的说法，正确的是（ ）。
153 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．国家鼓励社会团体制定高于推荐性标准相关技术要求的团体标准
B．在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准
C．制定团体标准的一般程序包括准备、征求意见、送审和报批四个阶段
D．团体标准对本团体成员强制适用
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定
团体标准、企业标准。
37.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装、拆卸单位的安全责任的说
法，正确的是（ ）。
A．使用单位和安装单位就安全生产承担连带责任
B．安装完毕后，应当自检并出具自检合格证明
C．建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案应当由本单位安全负责人签字
D．建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案报审后，应当告知工程所在地安全监督管理部门
223333网网校校答答案案：：BB
8
223333网网校校解解析析：：安装单位应当履行下列7安全职责：
1
9
4
（1）按照安全技术标准及建筑起3 8重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方
信
微
案，并由本单位技术负责人签字；系（2）按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场
联
施工条件；（3）组织安全施工题技术交底并签字确认。
押
准
38.发生法律效力的民事判决，截定，当事人可以向人民法院申请执行，该人民法院应当是
精
（ ）。
A．终审人民法院
B．申请执行人住所地人民法院
C．被执行的财产所在地基层人民 法院
D．与第一审人民法院同级的被执行的 财产所在地人民法院
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：生法律效力的民事判决、裁定 ，以及刑事判决、裁定中的财产部分，由第一审人民法
8
院或者与第一审人民法院同级的被执行的财产所在地 人民法院执行 1 7
9
8
4
39.甲公司根据乙公司的选择，向丙公司购买了1台 大型设备，出租给乙信公3司使用，乙公司使用该设
微
备时，发现该设备不能正常运行，关于该融资租赁合同的说 法正确的是（系 ）。
联
A．甲公司应当对乙公司承担违约责任
唯
一
B．若乙公司破产，该设备属于乙公司的破产财产
C．乙公司可以基于设备质量瑕疵而直接向丙公司索赔
D．租赁期限届满，乙公司享有该设备的所有权
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：资租赁合同也不同于租赁合同。融资租赁合同的出租人不负担租赁物的维修与瑕疵担
保义务，但承租人须向出租人履行交付租金义务。
40.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于预留质量保证金的说法，正确的是（ ）。
A．合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的5%
B．社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方应当将保证金交由第三方金融机构托管
C．采用工程质量保证担保，工程质量保险等保证方式的，发包人不得再预留保证金
D．在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人可以同时预留工程质量保证金
223333网网校校答答案案：：CC
154 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校解解析析：：银行保函金额不得超过工程价款结算总额的3%，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保
证金的，建设单位不得同时预留工程质量保证金。会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可
以约定将保证金交由第三方金融机构托管。
41.关于依法必须进行招标的项目公示中标候选人的说法，正确的是（ ）。
A．投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出
B．招标人应当自收到评标报告之日起5日内公示中标候选人
C．公示期不得少于5日
D．招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复，作出答复前，招标投标活动继续进行
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：招标投标法实施条例》规定，依法必须进行招标的项目，招标人应当自收到评标报告
之日起3日内公示中标候选人，公示期不得少于3日。
投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公
示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
42.李某借用甲公司的资质承执了乙公司的装修工程，因为偷工减料不符合规定的质量标准，所造成
8
的损失（ ）承担赔偿责任。
1
7
9
4
A．仅由甲公司 3 8
信
微
B．由甲公司和李某共同 系
联
C．仅由乙公司 题
押
准
D．仅由李某
精
223333网网校校答答案案：：BB
43.下列建设工程施工合同 中，属于无效合同的是（ ）。
A．工程价款支付条款显失公平 的合同
B．发包人对投标文件有重大误解 订立的合同
C．依法必须进行招标的项目存在中标 无效情形的合同
D．承包人以胁迫手段订立的施工合同
223333网网校校答答案案：：CC
8
223333网网校校解解析析：：《合同法》规定，有下列情形之 一的，合同无效；（1）一方1 7以欺诈、胁迫的手段订
9
8
4
立合同，损害国家利益；（2）恶意串通，损害国家、集 体或者第三人利益；信 3（3）以合法形式掩盖非法
微
目的；（4）损害社会公共利益；（5）违反法律、行政法规 的强制性规定系。
联
44.关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（ ） 。
唯
一
A．建设工程未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单 位 不得组织竣工验收
B．建设单位应当向住房城乡建设上管部门提出竣工规划验收申请
C．对于验收合格的建设工程，城乡规划行政主管部门出具建设工程规划许可证
D．建设单位应当在竣工验收后3个月内向城乡规划行政主管部门报送有关线工验收资料
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条
件予以核实。未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣
工验收后6个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。
45.根据《行政强制法》，法律没有规定行政机关强制执行的，作出行政决定的行政机关应当申请强
制执行的机关是（ ）。
A．人民法院
B．人民政府
155 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．公安机关
D．监察机关
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：行政强制执行，是指行政机关或者行政机关申请人民法院，对不履行行政决定的公
民、法人或者其他组织，依法强制履行义务的行为。
46.关于城市维护建设税的说法，正确的是（ ）。
A．城市维护建设税，以纳税人应当缴纳的消费税、增值税、营业税税额为计税依据
B．城市维护建设税，与消费税、增值税、营业税分别缴纳
C．城市维护建设税税率统一为5%
D．凡激纳消费税、增值税、营业税的单位，都是城市维护建设税的纳税义务人
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：城市维护建设税税率如下：纳税人所在地在市区的，税率为7%，纳税人所在地在县
城、镇的，税率为5%税人所在地不在市区、县城或镇的，税率为1%。市维护建设税，以纳税人实际缴纳
的消费税、增值税、营业税税额为计税依据，分别与消费税、增值税、营业税同时缴纳。
8
凡缴纳消费税、增值税、营业税的单7位和个人，都是城市维护建设税的纳税义务人。
1
9
4
47.根据《企业所得税法》，下列3 8收入中，应当征收企业所得税的是（ ）。
信
微
A．利息收入 系
联
B．依法收取并纳入财政管题理的政府性基金
押
准
C．依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费
精
D．财政拨款
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：企业以货币形式 和非货币形式从各种来源取得的收入，为收入总额。包括：（1）销
售货物收入；（2）提供劳务收入；（ 3）转让财产收入；（4）股息、红利等权益性投资收益；（5）利
息收入；（6）租金收入；（7）特许权使 用费收入；（8）接受捐赠收入；（9）其他收入。
收入总额中的下列收入为不征税收入：（ 1）财政拨款；（2）依法收取并纳人财政管理的行政事业
性收费、政府性基金；（3）国务院规定的其他不 征税收入。
8
48.下列损失中，属于安装工程一切险的保险责 任范围的是（ ）。 1 7
9
8
4
A．因原材料缺陷引起的保险财产本身的损失 信 3
微
B．火灾造成的损失 系
联
C．由于超电压造成电气设备本身的损失
唯
一
D．施工用机具失灵造成的本身损失
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、
雷电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆、地
面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人
无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
49.关于安全生产监督管理部门执行监督检查任务的说法，正确的是（ ）。
A．发现存在的安全问题应当由其他有关部门进行处理的，应当及时移送
B．对被检查单位的技术秘密经审批后可以公开
C．负有安全生产监督管理职责的部门应当分别进行检查
D．负有安全生产监督管理职责的部门查处的信息应当彼此保密
223333网网校校答答案案：：AA
156 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校解解析析：：安全生产监督检查人员执行监督检查任务时，必须出示有效的监督执法证件；对涉及
被检查单位的技术秘密和业务秘密，应当为其保密。负有安全生产监督管理职货的部门在监督检查中，
应当互相配合，实行联合检查；确需分别进行检查的，应当互通情况，发现存在的安全问题应当由其他
有关部门进行处理的，应当及时移送其他有关部门并形成记录备查，接受移送的部门应当及时进行处
理。
50.关于设计单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A．设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标
B．不得任意压缩合理工期
C．设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向建设单位作出详细说明
D．设计单位应当将施工图设计文件报有关部门审查
223333网网校校答答案案：：AA
51.关于仲裁和解的说法，正确的是（ ）。
A．当事人申请仲裁后达成和解协议的，应当撤回仲裁申请
B．当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，不得再根据仲截协议申请仲裁
8
C．当事人申请仲裁后和解的，成当在7仲裁庭的主持下进行
1
9
4
D．仲裁庭可以根据当事人的和解3 8协议作出裁决书
信
微
223333网网校校答答案案：：DD 系
联
223333网网校校解解析析：：当事人申请题仲裁后，可以自行和解。达成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议
押
准
作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协议，撤回仲裁申请后反悔的，仍可以根据仲裁协
精
议申请仲裁。仲裁庭在作出 裁决前，可以根据当事人的请求或者在征得当事人同意的情况下按照其认为
适当的方式主持调解。调解不成 的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应当制作调解书或者
根据协议的结果制作裁决书。调解 书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签收后，即发生
法律效力。在调解书签收前当事人反悔 的，仲裁庭应当及时作出裁决。
52.关于建设用地使用权设立空间的说 法，正确的是（ ）。
A．建设用地使用权只能在土地的地表设 立
B．建设用地使用权可以在土地的地表、地上 或者地下分別设立
8
C．建设用地使用权在土地的地表和地下设立的 ，应当共同设立 1 7
9
8
4
D．建设用地使用权在土地的地上设立后，权利人自 动获得该土地地下的信 3使用权
微
223333网网校校答答案案：：BB 系
联
53.根据（标准施工招标文件》，关于建设工程争议评审的 说法
唯
，一正确的是（ ）。
A．当事人协议采用争议评审方式后，如果不接受评审组的建 议 或者越决，也不能再通过仲裁或者诉
讼的方式解决争议
B．在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行
C．争议评审制度是法定的争议解决方式
D．采用争议评审的，发包人和承包人应当在开工日后的14日内或者争议发生后，协商成立争议评审
组
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
如果当事人不接受评审组的建议或者裁决，仍可通过仲裁或者诉讼的方式解决争议。
54.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向
住房城乡建设主管部门提供的材料是（ ）。
A．企业资质证书
157 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．营业执照
C．审计报告
D．安全生产承诺书
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：建筑施工企业申请安全生产许可证时，应当向住房城乡建设主管部门提供下列材料：
（1）建筑施工企业安全生产许可证申请表；（2）企业法人营业执照；（3）与申请安全生产许可证
应当具备的安全生产条件相关的文件、材料。建筑施工企业申请安全生产许可证，应当对申请材料实质
内容的真实性负责，不得隐瞒有关情况或者提供虚假材料。
55.甲公司和乙公司订立了预制构件承揽合同，合问履行过半，甲公司突然通知乙公司解除合同，关
于甲公司和乙公司权利的说法，正确的是（ ）。
A．经乙公司同意后甲公司方可解除合同
B．乙公司有权要求甲公司继续履行合同
C．合同履行过半后，甲公司无权解除合同
D．甲公司有权随时解除合同，但应当向乙公司赔偿相应的损失
8
223333网网校校答答案案：：DD 7
1
9
4
8
3
信
第第1133讲讲 22002200真真题题解解析析直直播播（（二二））
微
系
联
题
一一、、单单项项选选择择题题
押
准
56.下列法律责任的承精担方式中，属于行政处分的是（ ）。
A．降级
B．罚款
C．责令停产停业
D．取消投标资格
223333网网校校答答案案：：AA
57.关于担保合同的说法，正确的是（ ）。
A．保证合同的双方当事人是保证人与债权人
8
B．第三人为债务人向债权人提供担保时，不得 要求债务人提供反担保 9 1
7
8
4
C．主合同的效力不影响担保合同的效力 信
3
微
D．担保合同被确认无效后，担保人不承担民事责任 系
联
一
223333网网校校答答案案：：AA 唯
223333网网校校解解析析：：第三人为债务人向债权人提供担保时，可以要 求债务人提供反担保。反担保适用《担
保法》担保的规定。担保合同是主合同的从合同，主合同无效，担保合同无效。担保合同另有约定的，
按照约定。担保合同被确认无效后，债务人、担保人、债权人有过错的，应当根据其过错各自承担相应
的民事资任。
58.关于工程质量检测的说法，正确的是（ ）。
A．检测报告应当由工程质量检测机构法定代表人签署
B．工程质量检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工企业归档
C．检测机构是具有独立法人资格的非营利性中介机构
D．工程质量检测机构不得与建设单位有隶属关系
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：检测报告经检测人员签字、检测机构法定代表人或者其授权的签字人签署，并加盖检
测机构公章或者检测专用章后方可生效。检测报告经建设单位或者工程监理单位确认后，由施工单位归
158 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
档，工程质量检测机构是具有独立法人资格的中介机构，检测机构不得与行政机关，法律、法规授权的
具有管理公共事务职能的组织以及所检测工程项目相关的设计单位、施工单位、监理单位有隶属关系或
者其他利害关系。
59.关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。
A．租赁期限超过6个月的，可以采用书面形式
B．租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
C．租赁期限超过20年的，超过部分无效
D．租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：租赁合同可以约定租赁期限，但租赁期限不得超过20年。超过20年的，超过部分无
效。
租赁期间届满，当事人可以续订租赁合同，但约定的租赁期限自续订之日起不得超过20年。
租赁期限6个月以上的，应当采用书面形式。当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁。
60.施工总承包单位和分包单位对分包工程安全生产承担的责任是（ ）。
A．独立责任 7 8
1
9
4
B．按份责任 3 8
信
微
C．补充责任
系
联
D．连带责任 题
押
223333网网校校答答案案：：DD 准
精
61.甲施工总承包企业承 包某工程项目，将该工程的专业工程分包给乙企业，乙企业再将专业工程的
劳务作业分包给丙企业，工程完 工后，上述专业工程质量出现向题。经调查，是由于丙企业施工作业不
规范导致，则该专业工程的质量责 任应当由（ ）。
A．甲施工总承包企业对建设单位 承担责任
B．丙企业对建设单位承担责任
C．甲施工总承包企业、乙企业和丙企业 对建设单位共同承担责任
D．甲施工总承包企业和乙企业对建设单位承 担连带责任
8
223333网网校校答答案案：：DD
1
7
9
62.因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及 法 律的其他规定，权利
信
3人8
4
请求特定义务人为或者不
微
为定行为的权利是（ ）。 系
联
A．物权 一
唯
B．特许物权
C．抗辩权
D．债权
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：债权是因合同、侵权行为、无因管理、不当得利以及法律的其他规定，权利人请求特
定义务人为或者不为一定行为的权利。
63.关于建设工程施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A．合同约定的工期内承包人没有完工，发包人可以解除合同
B．发包人未按合同约定支付工程价款，承包人可以解除合同
C．承包人将承包的工程转包，发包人可以解除合同
D．承包人已经完工的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同
223333网网校校答答案案：：CC
159 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校解解析析：：承包人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）
明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的
合理期限内仍未完工的；（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工
程非法转包、违法分包的。发包人具有下列情形之一，致使承包人无法施工，且在催告的合理期限内仍
未履行相应义务，承包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）未按约定支付工程价款的；
（2）提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准的；（3）不履行合同约定的协助义务
的。
64.建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后工程出现质量问题。关于该质量责任承担的说法，正
确的是（ ）。
A．承包人没有义务进行修复或返修
B．承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担责任
C．凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，承包人均应当承担责任
D．发包人以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，应当予以支持
223333网网校校答答案案：：BB
8
223333网网校校解解析析：：设工程未经竣工验收，7发包人擅自使用后、又以使用部分质量不符合约定为由主张权
1
9
4
利的，不予支持；但是承包人应当在建3 8设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民
信
微
事责任。 系
联
65.关于施工中发现文物的题报告和保护的说法，正确的是（ ）。
押
准
A．发现人应当在12小时内报告当地文物行政部门
精
B．文物行政部门接到报 告后，应当在48小时内赶赴现场
C．文物行政部门成当在10 日内提出处理意见
D．任何单位或者个人发现文物 ，应当保护现场
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：在进行建设工程或者在 农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立
即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到 报告后，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7
日内提出处理意见。依照以上规定发现的文物属 于国家所有，任何单位或者个人不得哄抢、分、藏匿。
8
66.关于建设工程合理使用年限的说法，正确的 是（ ）。 1 7
9
8
4
A．建设工程合理使用年限由建设单位决定 信 3
微
B．超过合理使用年限的建设工程必须报废、拆除 系
联
C．建设工程合理使用年限从工程实际转移占有之日起算
唯
一
D．设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，并注明工程 合 理使用年限
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应当根据勘察成果文件进行建设工程设
计。
设计文件应当符合国家规定的设计深度要求，注明工程合理使用年限。
67.根据《建设工程质量管理条例》，关于建设单位办理工程质量监督手续的说法，正确的是
（ ）。
A．可以在开工后持开工报告办理
B．应当与施工图设计文件在同时进行
C．可以与施工许可证或者开工报告合并办理
D．应当在领取施工许可证后办理
223333网网校校答答案案：：CC
160 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
68.关于工伤认定的说法，正确的是（ ）。
A．社会保险行政部门应当对事故伤害进行调查核实
B．工伤认定决定的时限可以因司法机关尚未作出结论而中止
C．职工和用人单位对是否是工伤有争议的，实行谁主张、谁举证的原则
D．工伤认定的决定，由用人单位转交职工本人
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：社会保险行政部门受理工伤认定申请后，根据审核需要可以对事故伤害进行调查核
实，用人单位、职工、工会组织、医疗机构以及有关部门应当予以协助。职业病诊断和诊断争议的鉴
定，依照职业病防治法的有关规定执行。对依法取得职业病诊断证明书或者职业病诊断鉴定书的，社会
保险行政部门不再进行调查核实。职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单
位承担举证责任。作出工伤认定决定需要以司法机关或者有关行政主管部门的结论为依据的，在司法机
关或者有关行政主管部门尚未作出结论期间，作出工伤认定决定的时限中止。
69.根据《劳动合同法》，下列情形中，用人单位不得与劳动者解除劳动合同的是（ ）。
A．在试用期间被证明不符合录用条件的
8
B．患病或非因工负伤，在规定的医疗7期内的
1
9
4
C．严重违反用人单位的规章制度3 8的
信
微
D．被依法追究刑事责任的 系
联
223333网网校校答答案案：：BB 题
押
准
223333网网校校解解析析：：有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者本人或者额外支付劳动
精
者1个月工资后，可以解除劳 动合同：（1）劳动者患病或者非因工负伤，在规定的医疗期满后不能从事
原工作，也不能从事由用人单位 另行安排工作的；（2）劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗
位，仍不能胜任工作的；（3）劳动 合同订立时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履
行，经用人单位与劳动者协商，未能就 变更劳动合同内容达成协议的。
劳动者有下列情形之一的，用人单位 可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不符合录用条件
的；（2）严重违反用人单位的规章制度的； （3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成重大损害的；
（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系， 对完成本单位的工作任务造成严重影响，或者经用人单
8
位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26 条第1款第1项规定的情形致使1 7劳动合同无效的；
9
8
4
（6）被依法追究刑事资任的。 信 3
微
70.在财产保险合同有效期内，保险标的物危险程度显 著增加的，被系保险人应当按照合同约定及时通
联
知保险人，保险人可以按照合同约定提出的权利主张是（ ）。
唯
一
A．减少保险费
B．增加保险费，但无权解除合同
C．增加保险费或者解除合同
D．中止保险合同
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：在合同的有效期内，保险标的的危险程度显著增加的，被保险人应当按照合同约定及
时通知保险人，保险人可以按照合同约定增加保险费或者解除合同。
二二、、多多项项选选择择题题（共30题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错
项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.根据《招标投标法实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，可以
邀请招标的有（ ）。
A．技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的项目
161 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．国务院发展改革部门确定的国家重点项目
C．受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择的项目
D．采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大的项目
E．省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目
223333网网校校答答案案：：AACCDD
223333网网校校解解析析：：国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方
重点项目不适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行
邀请招标。国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但有下列情形之
一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选
择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
72.根据《仲裁法》，关于仲裁的说法，正确的有（ ）。
A．仲裁机构受理案件的依据是司法行政主管部门的授权
B．劳动争议仲裁不属于《仲裁法》的调整范围
C．当事人达成有效仲裁协议后，人民法院仍然对案件享有管辖权
8
D．仲裁不公开进行 7
1
9
4
E．仲裁裁决作出后，当事人不服3 8的可以向人民法院起诉
信
微
223333网网校校答答案案：： BBDD 系
联
73.根据《社会保险法》，题失业人员从失业保险基金中领取失业保险金应当符合的条件有（ ）。
押
准
A．本人应征服兵役的
精
B．已经进行失业登记， 并有求职要求的
C．非因本人意愿中断就业 的
D．失业前用人单位和本人已经 缴纳失业保险费满1年的
E．本人已经缴纳个人所得税的
223333网网校校答答案案：：BBCCDD
223333网网校校解解析析：：失业人员符合下列条件的 ，从失业保险基金中领取失业保险金；（1）失业前用人单
位和本人已经缴纳失业保险费满1年的；（2）非 因本人意愿中断就业的；（3）已经进行失业登记，并有
8
求职要求的。 1 7
9
8
4
74.根据《住房城乡建设部办公厅等关于开展工程建 设领域专业技术人员信 3职业资格“挂证”等违法违
微
规行为专项整治的通知），下列关于“挂证”的说法，正确 的有（ ）系。
联
A．建造师注册证书不可以租借使用
唯
一
B．建造师注册单位与实际工作单位不一致的属于“挂证
C．人力资源服务机构可以提供建造师租借信息服务
D．违规使用“挂证”人员的单位，将被予以通报，记入不良行为记录，并列入建筑市场主体“黑名
单”
E．人力资源服务机构因工作需要扣押建造师注册证书属于“挂证”
223333网网校校答答案案：：AABB
75.根据《招标投标法实施条例），属于工程建设项目的有（ ）。
A．构筑物的拆除
B．建筑物的室内展品移动陈列柜
C．建筑物的扩建
D．建筑物减隔膜装置的安装
E．工程所需要的监理服务
162 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校答答案案：：AACCDDEE
223333网网校校解解析析：：程建设项目是指工程以及与工程建设有关的货物、服务。工程是指建设工程，包括建
筑物和构筑物的新建、改建、扩建及其相关的装修、拆除、修缮等；与工程建设有关的货物，是指构成
工程不可分割的组成部分，且为实现工程基本功能所必需的设备、材料等；与工程建设有关的服务，是
指为完成工程所需的勘察、设计、监理等服务。
76.关于建设工程证据审核认定的说法，正确的有（ ）。
A．无法与原件、原物核对的复印件、复制品不能作为认定案件事实的证据
B．诉讼中，当事人为达成调解协议作出妥协所涉及的对案件事实的认可，可以在其后的诉讼中作为
对其不利的证据
C．社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证
D．视听资料的证明力一般大于勘验笔录
E．鉴定结论的证明力一般大于证人证言
223333网网校校答答案案：： CCEE
223333网网校校解解析析：：（1）在诉讼中，当事人为达成调解协议或者和解目的作出妥协所涉及的对案件事实
8
的认可，不得在其后的诉讼中作为对其不7利的证据。
1
9
4
（2）不能单独作为认定案件事实3 8的证据；①未成年人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言；②
信
微
与一方当事人或者其代理人有利害系关系的证人出具的证言；③存有疑点的视听资料；④无法与原作、原
联
物核对的复印件、复制品；⑤题无正当理由未出庭作证的证人证言。
押
准
（3）国家机关、社会团体依职权制作的公文书证的证明力一般大于其他书证。
精
（4）物证、档案、鉴定 结论、勘验笔录或者经过公证、登记的书证，其证明力一般大于其他书证、
视听资料和证人证言。
77.在工程监理单位人员的见证 下，施工企业的现场试验人员对涉及结构安全的钢筋进行取样，并在
钢筋试样或其包装上作标识、封志，该 标识和封志应标明（ ）。
A．工程地点
B．工程名称
C．取样部位
8
D．样品名称 1 7
9
8
4
E．取样日期 信 3
微
223333网网校校答答案案：：BBCCDDEE 系
联
223333网网校校解解析析：：样人员应在试样或其包装上作出标识、封志 。标
唯
识一和封志应标明工程名称、取样部
位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签 字。
78.根据《建设工程安全生产管理条例》，下列分部分项工程中，属于达到一定规模的危险性较大的
需要编制专项施工方案，并附具安全验算结果的有（ ）。
A．基坑支护与降水工程
B．模板工程
C．脚手架工程
D．装饰装修工程
E．拆除、爆破工程
223333网网校校答答案案：：AABBCCEE
223333网网校校解解析析：：下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算
结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督：
（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程（4）起重吊装工程；（5）脚手架工
163 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
程；（6）拆除、爆破工程；（7）同务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危险性较大的
工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当
组织专家进行论证、审查。
79.刑罚中附加刑的种类有（ ）。
A．罚款
B．管制
C．拘役
D．剥夺政治权利
E．没收财产
223333网网校校答答案案：：DDEE
223333网网校校解解析析：：附加刑的种类如下：（1）罚金；（2）剥夺政治权利；（3）没收财产；（4）驱逐出
境。
80.建设工程债的发生根据有（ ）。
A．合同
B．侵权 7 8
1
9
4
C．政策规定 8
3
信
D．无因管理 微
系
联
E．不当得利 题
押
223333网网校校答答案案：：AABBDDEE 准
精
223333网网校校解解析析：：建设工程 债产生根据有合同、侵权、无因管理和不当得利。
81.关于行政许可设定权限 的说法，正确的有（ ）。
A．地方性法规一般情况不得设 定行政许可
B．省、自治区、直辖市人民政府 规章不得设定行政许可
C．部门规章可以设定临时性行政许可
D．国务院可以采用发布决定的方式设定 行政许可
E．地方性法规不得设定企业或者其他组织的设立登记及其前置性行政许可
223333网网校校答答案案：：DDEE
1
7 8
9
223333网网校校解解析析：：未制定法律、行政法规的，地方性 法 规可以设定行政许可
信
3；8
4
尚未制定法律、行政法规
微
和地方性法规的，因行政管理的需要，确需立即实施行政许 可的，省、自系治区、直辖市人民政府规章可
联
以设定临时性的行政许可。地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府一规章，不得设定应当由国家统一
唯
确定的公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得 设 定 企业或者其他组织的设立登记及其
前置性行政许可。其设定的行政许可，不得限制其他地区的个人或者企业到本地区从事生产经营和提供
服务，不得限制其他地区的商品进入本地区市场。
82.关于质权的说法，正确的有（ ）。
A．质权包括动产质权和权利质权
B．动产质权自出质人交付质权财产时设立
C．权利质权自权利凭证交付质权人时设立
D．质权人无权收取质押财产的草息
E．质权人负有妥善保管质邦财产的义务
223333网网校校答答案案：：AABBEE
223333网网校校解解析析：：质押分为动产质押和权利质押。产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占
有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。
164 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
83.下列情形中，属于居民个人所得税纳税人应当办理纳税申报的有（ ）。
A．在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得
B．取得应税所得没有扣缴义务人
C．因移居境外注销中国户籍
D．年所得12万元以上的
E．取得境外所得
223333网网校校答答案案：：BBCCEE
223333网网校校解解析析：：下列情形之一的，纳税人应当依法办理纳税申报：（1）取得综合所得需要办理汇算
清缴；（2）取得应税所得没有扣缴义务人；（3）取得应税所得，扣缴义务人未扣缴税款；（4）取得境
外所得；（5）因移居境外注销中国户籍；（6）非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所
得；（7）国务院规定的其他情形。扣缴义务人应当按照国家规定办理全员全额扣缴申报，并向纳税人提
供其个人所得和已扣缴税款等信息
84.下列车船中，属于免征车船税范围的有（ ）。
A．悬挂应急救援专用号牌的国家综合性消防救援专用船舶
8
B．渣土运输车辆 7
1
9
4
C．警用车船 3 8
信
微
D．排气量为2000毫升以下的系乘用车
联
E．政府机关所有的乘用车题
押
准
223333网网校校答答案案：：AACC
精
223333网网校校解解析析：：列车船免 征车船税：（1）捕捞、养殖渔船；（2）军队、武装警察部队专用的车船；
（3）警用车船；（4）悬挂应急 救援专用号牌的国家综合性消防救援车辆和国家综合性消防救援专用船
舶；（5）依照法律规定应当予以免 税的外国驻华使领馆、国际组织驻华代表机构及其有关人员的车船。
对节约能源、使用新能源的车船可 以减征或者免征车船税；对受严重自然灾害影响纳税困难以及有
其他特殊原因确需减税、免税的，可以减 征或者免征车船税。
85.根据《建设工程质量管理条例），工 程监理单位不得与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其
他利害关系。
8
A．建筑材料供应单位 1 7
9
8
4
B．设计单位 信 3
微
C．建设单位 系
联
D．施工承包单位
唯
一
E．设备供应单位
223333网网校校答答案案：：AADDEE
223333网网校校解解析析：：工程监理单位与被监理工程的施工承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单
位有隶属关系或者其他利害关系的，不得承担该项建设工程的监理业务。
86.下列情形中，应当由出卖人承担标的物毁损、灭失风险的有（ ）。
A．标的物需要运输，当事人对交付地点约定不明确，出卖人将标的物交付给第一承运人后
B．施工企业购买一批安全帽，出卖人尚未交付
C．标的物已抵交付地点，施工企业因标的物质量不合格而拒收货物
D．合同约定在标的物所在地交货，约定时间已过，施工企业仍未前往提货
E．出卖人在交付标的物时未附产品说明书，施工企业已接收
223333网网校校答答案案：：BBCC
223333网网校校解解析析：：当事人对风险负担没有约定，标的物为种类物，出卖人未以装运单据、加盖标记、通
165 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
知买受人等可识别的方式清楚地将标的物特定于买卖合同，买受人可以不负担标的物毁损、灭失的风
险。出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的，不影响标的物毁损、灭失风险的转移。因标的
物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人
拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
87.关于所有权的说法，正确的有（ ）。
A．所有权人对自己的不动产，依法享有占有、使用、收益和处分的权利
B．法律规定专属于国家所有的不动产和动产，任何个人不能取得所有权
C．收益权是所有权内容的核心
D．所有权的行使，不得损害他人合法权益
E．所有权人有权在自己的动产上设立用益物权和担保物权
223333网网校校答答案案：：AABBDDEE
223333网网校校解解析析：：产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用
权、收益权、处分权。
88.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应急预案分为（ ）。
A．综合应急预案 7 8
1
9
4
B．专项应急预案 8
3
信
C．总体应急预案 微
系
联
D．详细应急预案 题
押
E．现场处置方案 准
精
223333网网校校答答案案：：AABBEE
223333网网校校解解析析：：生产经营单 位应急预案分为综合应急预案、专项应急预案和现场处置方案。
89.根据《建设工程质量保证金 普理办法》，关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。
A．缺陷责任期由发、承包双方在 合同中约定
B．缺陷责任期从工程通过竣工验收之 日起计
C．缺陷责任期中的缺陷包括建设工程质 量不符合承包合同的约定
D．缺陷责任期届满，承包人对工程质量不再承担责任
E．由于发包人原因导致工程无法按规定期限进 行竣工验收的，缺陷责任期从
1
7 8实际通过竣工验收之日
9
起计
信
3 8
4
微
223333网网校校答答案案：：AABBCC 系
联
223333网网校校解解析析：：缺陷责任期一般为1年，最长不超过2年，由发、承一包双方在合同中约定。缺陷责任期
唯
从工程通过竣工验收之日起计。由于发包人原因导致工程无法按 规 定 期限进行竣工验收的，在承包人提
交竣工验收报告90天后，工程自动进入缺陷责任期。缺陷是指建设工程质量不符合工程建设强制性标
准、设计文件，以及承包合同的约定。
90.根据《建筑工程施工许可管理办法》，保证工程质量和安全的具体措施有（ ）。
A．施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施
B．专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设计
C．有审查合格的施工图设计文件
D．施工场地拆迁进度符合施工要求
E．按照规定办理了工程质量、安全监督手续
223333网网校校答答案案：：AABBEE
223333网网校校解解析析：：施工企业编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措
施。建立工程质量安全责任制并落实到人。专业性较强的工程项目编制了专项质量、安全施工组织设
166 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
计，并按照规定办理了工程质量、安全监督手续。
91.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当具备的
条件有（ ）。
A．有严格的职业危害防治措施，并为施工现场管理人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护
用具和安全防护服装
B．建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
C．主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他安全生产主管部门考
核合格
D．特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
E．有生产安全事故应急教援预案、应急救援组织或者应急救报人员，配备必要的应急救援器材、设
备
223333网网校校答答案案：：BBCCDDEE
223333网网校校解解析析：：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全
安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程；（2）保证本单位安全生产条件所需资金的
投人；（3）设置安全生产管理机构，按照7 8国家有关规定配备专职安全生产管理人员；（4）主要负责
1
9
4
人、项目负贵人、专职安全生产管理人8员经建设主管部门或者其他有关部门考核合格；（5）特种作业人
3
信
员经有关业务主管部门考核合格，微取得特种作业操作资格证书；（6）管理人员和作业人员每年至少进行
系
联
1次安全生产教育培训并考核合题格；（7）依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理
押
意外伤害保险，为从业人员准交纳保险费；（8）施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机
精
械设备、施工机具及配件符 合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求；（9）有职业危害防治措
施，并为作业人配备符合国家标 准或者行业标准的安全防护用具和安全防护服装；（10）有对危险性较
大的分部分项工程及施工现场易发 生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案；（11）有生
产安全事故应急救援预案、应急救援组 织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备；（12）
法律、法规规定的其他条件。
92.根据《绿色施工导则》，关于非传统 水源利用的说法，正确的有（ ）。
A．优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨水养护
B．处于基坑降水阶段的工地，优先采用雨水作 为泥凝上挖拌用水和养护用水
1
7 8
9
C．喷洒路面、绿化浇灌用水，优先采用市政自来 水
信
3 8
4
微
D．现场机具、设备用水优先采用非传统水源，尽量不 使用市政自来系水
联
E．力争施工中非传统水源和循环水的再利用量大于30% 一
唯
223333网网校校答答案案：：AADDEE
223333网网校校解解析析：：传统水源利用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集雨
水养护。（2）处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用水
和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水
源，尽量不使用市政自来水。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利
用系统，充分收集自然降水用于施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利
用量大于30%
93.根据《建设工程安全生产管理条例》，建设单位的安全生产责任有（ ）。
A．需要进行爆破作业的，办理申请批准手续
B．提出防范生产安全事故的指导意见和措施建议
C．不得要求施工企业购买不符合安全施工的用具设备
D．对安全技术措施或者专项施工方案进行审查
167 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
E．申领施工许可证应当提供有关安全施工措施的资料
223333网网校校答答案案：：AACCEE
223333网网校校解解析析：：1.建设单位对工程建设质量安全负首要责任。建设单位建立健全质量安全责任保证体
系，对项目建设中...
2.建设单位应科学确定并严格执行合理的工程建设工期，不得对勘察、设计、施工、工程监理等单
位...
3.建设单位应单独列支并及时足额支付安全防护和文明施工措施费、监理费、检测费等保证质量安
全的...
4.建设单位不得明示或者暗示施工单位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机
械...
5.建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料；
94.根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》，建筑施工企业
安全生产管理机构的职责有（ ）。
A．建立健全本单位安全生产责任制
8
B．查处在建项目违规违章情况 7
1
9
4
C．宣传和贯彻国家有关安全生产3 8法律法规和标准
信
微
D．组织开展安全教育培训与系交流
联
E．参加生产安全事故的调题查和处理工作
押
准
223333网网校校答答案案：：CCDDEE
精
223333网网校校解解析析：：建筑施工 企业安全生产管理机构具有以下职责：（1）宣传和贯彻国家有关安全生产
法律法规和标准；（2）编制并 适时更新安全生产管理制度并监督实施；（3）组织或参与企业生产安全
事故应急救援预案的编制及演练； （4）组织开展安全教育培训与交流；（5）协调配备项目专职安全生
产管理人员；（6）制订企业安全生产 检查计划并组织实施；（7）监督在建项目安全生产费用的使用；
（8）参与危险性较大工程安全专项施工方 案专家论证会；（9）通报在建项目违规违章查处情况；
（10）组织开展安全生产评优评先表彰工作； （11）建立企业在建项目安全生产管理档案；（12）考核
评价分包企业安全生产业绩及项目安全生产管理 情况；（13）参加生产安全事故的调查和处理工作；
8
（14）企业明确的其他安全生产管理职责。 1 7
9
8
4
95.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同 纠纷案件适用法律问信 3题的解释（二）》，关于建
微
设工程合同承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（ ） 系
联
A．未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的 价款
唯
就一其承建工程部分折价或者拍卖的价
款优先受偿的，人民法院不予支持
B．装饰装修工程的承包人就该装饰装修工程折价或者拍卖的价款享有优先受偿权
C．承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月
D．承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算
E．承包人工程价款优先受偿权不得放弃
223333网网校校答答案案：：CCDD
223333网网校校解解析析：：装饰装修工程的承包人，请求装饰装修工程价款就该装饰装修工程折价或者拍卖的价
款优先受偿的，人民法院应予支持，但装饰装修工程的发包人不是该建筑物的所有权人的除外。建设工
程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就工程折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支
持。承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限为6个月，自发包人应当给付建设工程价款之日起算。发
包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根据该约定主张
承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。
168 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
96.关于人民调解的说法，正确的有（ ）。
A．人民调解达成调解协议的，可以采取口头协议的方式
B．人民调解制度是一种司法辅助制度
C．当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起30日内向人民法院申请司法确认
D．人民调解的组织形式是居民委员会
E．人民调解达成的调解协议，具有强制执行效力
223333网网校校答答案案：：AABBCC
223333网网校校解解析析：：人民调解制度作为一种司法辅助制。经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制
作调解协议书。当事人认为无需制作调解协议的，可以采取口头协议的方式，人民调解员应当记录协议
内容。双方当事人认为有必要的，可以按照《民事诉讼法》的规定，自调解协议生效之日起30日内共同
向调解组织所在地基层人民法院申请司法确认调解协议。人民调解的组织形式是人民调解委员会。
97.根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，可以要求建筑业企业在工程建设中缴纳的保
证金有（ ）。
A．投标保证金
8
B．履约保证金 7
1
9
4
C．工程质量保证金 3 8
信
微
D．农民工工资保证金 系
联
E．文明施工保证金 题
押
准
223333网网校校答答案案：：AABBCCDD
精
223333网网校校解解析析：：建筑业企 业在工程建设中需缴纳的保证金，除依法依规设立的投标保证金、履约保证
金、工程质量保证金、农民工工 资保证金外，其他保证金一律取消。对保留的投标保证金、履约保证
金、工程质量保证金、农民工工资 保证金，推行银行保函制度，建筑业企业可以银行保函方式缴纳。
98.根据《最高人民法院关于审理 建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，下列情形中，
发包人可以请求人民法院解除建设工程施 工合同的有（ ）。
A．承包人明确表示不履行合同主要义务 的
B．承包人已经完成的建设工程质量不合格， 并拒绝修复的
8
C．承包人将承包的建设工程转包的 1 7
9
8
4
D．承包人在合同约定的期限内没有完工的 信 3
微
E．承包人将承包的建设工程违法外包的 系
联
223333网网校校答答案案：：AABBCCEE
唯
一
223333网网校校解解析析：：最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷 案 件适用法律问题的解释》规定，承包
人具有下列情形之一，发包人请求解除建设工程施工合同的，应予支持：（1）明确表示或者以行为表明
不履行合同主要义务的；（2）合同约定的期限内没有完工，且在发包人催告的合理期限内仍未完工的；
（3）已经完成的建设工程质量不合格，并拒绝修复的；（4）将承包的建设工程非法转包、违法分包
的。
99.关于仲裁协议的说法，正确的有（ ）。
A．仲裁协议必须在纠纷发生前达成
B．当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出
C．仲裁协议可以采用口头形式，但需双方认可
D．合同解除后，合同中的仲裁条款仍然有效
E．仲裁协议约定两个以上仲裁机构，当事人不能就选择达成一致的，可以由司法行政主管部门指定
223333网网校校答答案案：：BBDD
169 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
100.关于工程建设国家标准的制定，国务院标准化行政主管部门负责工程建设强制性国家标准的
（ ）。
A．项目提出
B．组织起草
C．立项
D．编号和对外通报
E．征求意见
223333网网校校答答案案：：CCDD
223333网网校校解解析析：：国务院有关行政主管部门依据职责负责强制性国家标准的项目提出、组织起草、征求
意见和技术审查。国务院标准化行政主管部门负责强制性国家标准的立项、编号和对外通报。
第第1144讲讲 22001199真真题题解解析析（（一一））
一一级级建建造造师师
建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
8
7
22001199年年真真题题解解析析 1
9
4
8
223333网网校校：：汪汪兴兴毅毅 信 3
微
一一、、单单项项选选择择题题 系
联
题
1.在工程建设活动中，施工企业与建设单位形成的是（ ）
押
准
A．刑事法律关系 精
B．民事商事法律关系
C．社会法律关系
D．行政法律关系
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：建设法律、行政法规在 调整建设活动中产生的社会关系，会形成民事商事法律关系。
2.不同行政法规对同一事项的新的一般规 定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由（
）裁决。
8
A．国务院 9 1
7
8
4
B．最高人民法院 信
3
微
C．国务院司法行政部门 系
联
一
D．全国人大常委会 唯
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：本题考查的是法的形式和效力层级。行政法规之间对同一事项新的一般规定与旧的特
别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院裁决。
3.法人进行民事活动的物质基础是（ ）
A．有自己的名称
B．有自己的组织机构
C．有必要的财产或经费
D．有自己的住所
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：有必要的财产或者经费是法人进行民事活动的物质基础。
4.关于表见代理的说法，正确的是（ ）
A．表见代理属于无权代理，对本人不发生法律效力
170 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
B．表见代理中，由行为人和本人承担连带责任
C．表见代理对本人产生有权代理的效力
D．第三人明知行为人无代理权仍与之实施民事法律行为，属于表见代理
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：表见代理是指行为人虽无权代理，但由于行为人的某些行为，造成了足以使善意相对
人相信其有代理权的表象，而与善意相对人进行的、由本人承担法律后果的代理行为，A错误，C正确；
表见代理对本人产生有权代理的效力，即在相对人与本人之间产生民事法律关系。本人受表见
代理人与相对人之间实施的法律行为的约束，享有该行为设定的权利和履行该行为约定的义务。本人不
能以无权代理为抗辩。本人在承担表见代理行为所产生的责任后，可以向无权代理人追偿因代理行为而
且受的损失，B错误；
如果相对人明知行为人无代理权而仍与之实施民事行为，则相对人为主观恶意，不构成表见代
理。D错误。
6.建设用地使用权自（ ）时设立。
A．土地交付
B．支付出让金 7 8
1
9
4
C．转让 3 8
信
微
D．登记
系
联
223333网网校校答答案案：：DD 题
押
223333网网校校解解析析：：设立建设准用地使用权的，应当向登记机构申请建设用地使用权登记。
精
7.关于不动产物权的说 法，正确的是（ ）。
A．依法属于国家所有的自 然资源，所有权可以不登记
B．不动产物权的转让未经登记 不得对抗善意第三人
C．不动产物权的转让在合同成立 时发生效力
D．未办理物权登记的，不动产物权转 让合同无效
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：不动产物权的设立、变更、转 让和消灭，应当依照法律规定登记，自记载于不动产登
8
记簿时发生效力。经依法登记，发生效力；未经登记 ，不发生效力，但法律另有
1
7规定的除外。依法属于
9
国家所有的自然资源，所有权可以不登记，A正确，C错 误；
信
3 8
4
微
动产物权以占有和交付为公示手段。船舶、航空器 和机动车等物系权的设立、变更、转让和消
联
灭，未经登记，不得对抗善意第三人，B错误； 一
唯
物权变动的基础往往是合同关系，如买卖合同导致物权 的 转 让。需要注意的是，当事人之间订
立有关设立、变更、转让和消灭不动产物权的合同，除法律另有规定或者合同另有约定外，自合同成立
时生效；未办理物权登记的，不影响合同效力，D 错误。
8.下列损失，属于建筑工程一切险保险责任范围的是（ ）
A．设计错误引起的缺陷
B．地震引起的损失
C．工艺不良引起的保险财产本身的损失
D．非外力引起的机械装置本身的损失
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、
雷电等及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，包括火灾和爆炸。
9.关于核验施工许可证的说法，正确的是（ ）
171 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．中止施工经核验符合条件期间，由建设单位做好建设工程的维护管理工作
B．在建的建筑工程因故中止施工的，施工企业应当自中止之日起3个月内报发证机关核验
C．中止施工满6个月的，在建筑工程恢复施工前，应当报发证机关核验施工许可证
D．经核验不符合条件的，不允许其恢复施工，待条件具备后再申请核验
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证
机关报告。并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中
止施工满一年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证。经核验符合条件的，应允
许恢复施工，施工许可证继续有效;经核验不符合条件的，应当收回其施工许可证，不允许恢复施工，待
条件具备后，由建设单位重新申领施工许可证。
10.关于建设工程竣工规划验收的说法，正确的是（ ）
A．建设工程竣工后，施工企业应当向城乡规划主管部门提出梭工规划验收申请
B．竣工规划验收合格的，由城乡规划主管部门岀具规划认可文件或核发建设工程规划验收合格证
C．报送有关竣工验收材料必须在竣工验收后1年内完成
8
D．未在规定时间内冋堿乡规划主管部7门报送竣工验收材料的，责令限期补报，并处罚款
1
9
4
223333网网校校答答案案：：BB 3 8
信
微
223333网网校校解解析析：：县级以上地方系人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条
联
件予以核实。未经核实或者经题核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。建设单位应当在竣
押
准
工验收后6 个月内向城乡规划主管部门报送有关竣工验收资料。建设工程竣工后，建设单位应当依法向
精
城乡规划行政主管部门提出 竣工规划验收申请。对于验收合格的，由城乡规划行政主管部门出具规划认
可文件或核发建设工程竣工规划 验收合格证。《城乡规划法》还规定，建设单位未在建设工程竣工验收
后 6 个月内向城乡规划主管部门报 送有关竣工验收资料的，由所在地城市、县人民政府城乡规划主管部
门责令限期补报；逾期不补报的，处 1 万元以上 5 万元以下的罚款。
11.关于建设工程质量保证金的说法， 正确的是（ ）。
A．在工程项目竣工前已经缴纳约保证金 的，建设单位不得同时预留工程质量保证金
B．建设工程质量保证金总预留比列不得高于 工程价款结算总额的5%
8
C．承包人不得以银行保函替代预留保证金 1 7
9
8
4
D．采用工程质量保险的，发包人可以同时预页留保 证金 信 3
微
223333网网校校答答案案：：AA 系
联
223333网网校校解解析析：：推行银行保函制度，承包人可以用银行保函 替代
唯
预一留保证金。在工程项目竣工前，已
经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。采用 工程质量保证担保、工程质量保险等
其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比
例不得高于工程价款结算总额的3 %。
12.根据《仲裁法》，关于仲裁裁决撤销的说法，正确的是（ ）。
A．违约金的计算不符合合同约定，当事人可以申请撤销仲裁裁决
B．当事人需要申请撤销仲裁裁决时，可以向财产所在地的中级人民法院申请
C．仲裁裁决被撤销后，当事人可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，不可以向人民法院起诉
D．仲裁的程序违反法定程序，当事人可以申请撤销仲裁裁决
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：被申请人提出证据证明裁决有下列情形之一的，经人民法院组成合议庭审查核实，裁
定不予执行：（1）当事人在合同中没有仲裁条款或者事后没有达成书面仲裁协议的；（2）裁决的事项
不属于仲裁协议的范围或者仲裁机构无权仲裁的；（3）仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的；
172 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（4）裁决所依据的证据是伪造的；（5）对方当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的；
（6）仲裁员在仲裁该案时有索贿受贿、徇私舞弊、枉法裁决行为的。
仲裁裁决被人民法院依法撤销后，当事人之间的纠纷并未解决。根据《仲裁法》的规定，当事人就
该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。当事人提出证据证明裁决
有上述情形之一的，可以向仲裁委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。
13.关于和解的说法，正确的是（ ）。
A．和解只能在一审开庭审理前进行
B．和解是民事纠纷的当事人在自原互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与让步并达成
协议，自行解决争议的一种方式
C．和解不可以与仲裁讼诉程序相结合
D．当事人自行达成的和解协议具有强制执行力
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：和解是民事纠纷的当事人在自愿互谅的基础上，就已经发生的争议进行协商、妥协与
让步并达成协议，自行（无第三方参与劝说）解决争议的一种方式。和解可以在民事纠纷的任何阶段进
行，无论是否已经进入诉讼或仲裁程序。7 8只要终审裁判未生效或者仲裁裁决未作出，当事人均可自行和
1
9
4
解。和解达成的协议不具有强制执行力8，在性质上仍属于当事人之间的约定。如果一方当事人不按照和
3
信
解协议执行，另一方当事人不可以微请求法院强制执行，但可要求对方就不执行该和解协议承担违约责
系
联
任。 题
押
14.根据《关于建筑服务准等营改增试点政策的通知》，纳税人提供建筑服务取得预收款，应在收到预
精
收款时以取得的预收款扣除 支付的分包款后的余额，应规定的预征率预缴增值。适用一般计税方法计税
的项目预征率为（ ）。
A．1%
B．3%
C．5%
D．2%
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：适用一般计税方法计税的项目预 征率为2% ，适用简易计税方
1
7法8计税的项目预征率为
9
3%。
信
3 8
4
微
15.某施工企业申请发明专利。于2018年5月26日以挂号 信寄出申请文系件。同年6月6日，国家专利局
联
收到申请文件。根据施工企业的请求，国家专利局于同年10月8日将其一申请予以公告。经过实质审查后，
唯
国家专利局于2019年4月10日作出授予施工企业发明专利权的决定 。 同时予以登记和公告。该施工企业的
发明专利权自（ ）起生效。
A．2018年5月6日 B．2019年4月10日
C．2018年6月6日 D．2018年10月8日
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：发明专利申请经实质审查没有发现驳回理由的，由国务院专利行政主管部门作出授予
发明专利权的决定，发给发明专利证书，同时予以登记和公告。发明专利权自公告之日起生效。发明专
利权的期限为20年，实用新型专利权和外观设计专利权的期限为10年，均自申请日起计算。国务院专利
行政主管部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。
16.关于团体标准的说法，正确的是（ ）。
A．在关键共性技术领域应当利用自主创新技术制定团体标准
B．团体标准的技术要求不得高于强制性标准的相关技术要求
173 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．团体标准由依法成立的社会团体协调相关市场主体共同制定
D．团体标准对本团体成员强制通用
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：团体标准是依法成立的社会团体为满足市场和创新需要，协调相关市场主体共同制定
的标准。国家支持在重要行业、战略性新兴产业、关键共性技术等领域利用自主创新技术制定团体标
准、企业标准。团体标准的技术要求不得低于强制性标准的相关技术要求。国家鼓励学会、协会、商
会、联合会、产业技术联盟等社会团体协调相关市场主体共同制定满足市场和创新需要的团体标准，由
本团体成员约定采用或者按照本团体的规定供社会自愿采用。
17.关于注册建造师的权利和义务的说法，正确的是（ ）
A．修改注册建造师已签字并加盖执业印章的工程施工管理文件，只能由注册建造师本人修改
B．注册建造师享有保管和使用本人注册证书、执业印章的权利
C．注册建造师可以超出聘用单位业务范围从事执业活动
D．高校教师可以以注册建造师的名义执业
223333网网校校答答案案：：BB
8
223333网网校校解解析析：：修改注册建造师签字并7加盖执业印章的工程施工管理文件，应当征得所在企业同意
1
9
4
后，由注册建造师本人进行修改；注册3 8建造师本人不能进行修改的，应当由企业指定同等资格条件的注
信
微
册建造师修改，并由其签字并加盖系执业印章。
联
注册建造师享有下列题权利：（1）使用注册建造师名称；（2）在规定范围内从事执业活动；
押
准
（3）在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章；（4）保管和使用本人注册证书、执业印
精
章；（5）对本人执业活动进 行解释和辩护；（6）接受继续教育；（7）获得相应的劳动报酬；（8）对
侵犯本人权利的行为进行申述。
18.当事人提岀证据证明存在下 列情形的，人民法院应当准许重新鉴定的是（ ）。
A．经质证认定不能作为证据使用 的
B．鉴定人员工作有瑕疵的
C．鉴定程序违法的
D．鉴定结论依据不足的
8
223333网网校校答答案案：：AA 1 7
9
8
4
223333网网校校解解析析：：当事人对人民法院委托的鉴定部门作 出的鉴定结论有异议信 3申请重新鉴定．提出证据证
微
明存在下列情形之一的，人民法院应予准许：（1）鉴定机 构或者鉴定人系员不具备相关的鉴定资格的；
联
（2）鉴定程序严重违法的；（3）鉴定结论明显依据不足的； （4）
唯
经一过质证认定不能作为证据使用的其
他情形。对于有缺陷的鉴定结论，可以通过补充鉴定、重新质证或 者补充质证等方法解决的，不予重新
鉴定。
19.关于负责特种设备安全监督管理部门执法行为的说法，正确的是（ ）。
A．可以进入监理单位检查特种设备
B．对存在事故隐患的特种设备实施查封、扣押
C．对违反安全技术规范要求的行为责令改正
D．为统计安全生产信息，复制特种设备使用单位的合同
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：《特种设备安全法》还规定，负责特种设备安全监督管理的部门在依法履行监督检查
职责时，可以行使下列职权（1）进入现场进行检查，向特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机
构的主要负责人和其他有关人员调查、了解有关情况 （2）根据举报或者取得的涉嫌违法证据，查阅、
复制特种设备生产、经营、使用单位和检验、检测机构的有关合同、发票、账销以及其他有关资料（3）
174 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押 （4）对流入
市场的达到报废条件或者已经报废的特种设备实施查封、扣押；（5） 对违反本法规定的行为作出行政
处罚决定。
20.关于民用建筑强制节能标准的说法，正确的是（ ）。
A．不符合民用建筑强制性节能标准的项目，已经建成的必须拆除
B．监理单位发现某企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接向设单位报告
C．不符合民用建筑强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设
D．监理单位发现施工企业不按照民用建筑强制性节能标准施工的，应当直接冋有关行政部门报告
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投人生
产、使用。工程监理单位发现施工单位不按照民用建筑节能强制性标准施工的，应当要求施工单位改
正；施工单位拒不改正的，工程监理单位应当及时报告建设单位，并向有关主管部门报告。
21.下列责任中，属于设计单位安全责任的是（ ）
A．确定安全施工措施所需费用
B．安全技术措施进行审查 7 8
1
9
4
C．审查专项施工方案是否符合工8程建设强制性标准
3
信
D．对涉及施工安全的重点单位微和环节在设计文件中注明，并对防范生产安全事故提出指导意见
系
联
223333网网校校答答案案：：DD 题
押
223333网网校校解解析析：：设计单位准应当考虑施工安全操作和防护的需要，对涉及施工安全的重点部位和环节在
精
设计文件中注明，并对防范 生产安全事故提出指导意见。建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工
程安全作业环境及安全施工措施 所需费用。
22.关于行政复议的说法，正确 的（ ）
A．行政复审机关决定撤销具体行 政行为的，可以责令被申请人重新作出具体行政行为
B．行政复议一律采用书面审查力法
C．行政复议决定作出前，申请人不得撤 回行政复议申请
D．申请人在申请行政复议时没有提出行政赔偿请求的，在依法决定撤销具体行政行为时，不得同时
责令被申请人赔偿
1
7 8
9
223333网网校校答答案案：：AA
信
3 8
4
微
223333网网校校解解析析：：行政复议原则上采取书面审查的办法， 但申请人提出系要求或者行政复议机关负责法制
联
工作的机构认为有必要时，可以向有关组织和人员调查情况，昕取申请一人、被申请人和第三人的意见。
唯
行政复议决定作出前，申请人要求撤回行政复议申请的，经说明 理 由 ，可以撤回；撤回行政复议申请
的，行政复议终止。
对于具体行政行为有下列情形之一的，决定撤销、变更或者确认该具体行政行为违法；决定撤
销或者确认该具体行政行为违法的，可以责令被申请人在一定期限内重新作出具体行政行为（1）主要事
实不清、证据不足的 （2）适用依据错误的（3）违反法定程序的（4）超越或者滥用职权的（5）具体行
政行为明显不当的。
申请人在申请行政复议时可以一并提出行政赔偿请求，行政复议机关对符合国家赔偿法有关规
定应当给予赔偿的，在决定撤销、变更具体行政行为或者确认具体行政行为违法时，应同时决定被申请
人依法给予赔偿。
23.下列人员中，可以被委托为民事诉讼代理人的是（ ）。
A．知名法学家
B．基层法律服务工作者
175 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．当事人的亲属
D．建设行政主管部门推荐的公民
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：《民事诉讼法》规定，当事人、法定代理人可以委托1 - 2 人作为诉讼代理人。下列
人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人
员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社会团体推荐的公民。
24.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。
A．见证人员应当在试样或其包装上作出标识、标志
B．涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样比例不得低于有关技术标准中规定应取样数量的50%
C．见证人员应当由施工企业中具备施工试验知识的专业技术人员担任
D．用于承重墙体的砌筑砂浆试块必须实施见证取样
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志，A错误；
《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》中规定，涉及结构安全的试块、
8
试件和材料见证取样和送检的比例不得低7于有关技术标准中规定应取样数量的30% 。（B错误）下列试
1
9
4
块、试件和材料必须实施见证取样和送3 8检：
信
微
（1）用于承重结构的混凝土系试块；
联
（2）用于承重墙体的砌筑题砂浆试块；（D正确）
押
准
（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；
精
（4）用于承重墙的砖和 泪凝土小型砌块；
（5）用于拌制棍凝土和砌 筑砂浆的水泥；
（6）用于承重结构的混凝土中 使用的掺加剂；
（7）地下、屋面、厕浴间使用的 防水材料；
（8）国家规定必须实行见证取样和送 检的其他试块、试件和材料。
见证人员应由建设单位或该工程的监 理单位中具备施工试验知识的专业技术人员担任，并由建
设单位或该工程的监理单位书面通知施工单位、 检测单位和负责该项工程的质量监督机构，C错误。
8
25.关于劳动者工资的说法，正确的是（ ） 。 1 7
9
8
4
A．企业基本工资制度分为等级工资制和结构工资制 信 3
微
B．工资可以以实物形式按月支付给劳动者本人 系
联
C．用人单位支付劳动者的工资不得低于当地平均工资标准
唯
一
D．劳动者在婚假期间，用人单位应当支付工资
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：企业基本工资制度主要有等级工资制、岗位技能工资制、岗位工资制、结构工资制、
经营者年薪制等，A错误；
工资应当以货币形式按月支付给劳动者本人，B错误；
用人单位支付劳动者的工资不得低于当地最低工资标准，C错误；
劳动者依法享受带薪年休假、探亲假、婚丧假、生育（产）假、节育于术假等国家规定的假期
间，以及法定工作时间内依法参加社会活动期间，视为提供了正常劳动，D正确。
26.在历史文化名城、名镇、名村保护范围内可进行的活动是（ ）
A．开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动
B．占用保护规划确定保留的园林绿地
C．在核心保护区范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动
176 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．修建生产、储存爆炸性、易燃性物品的工厂、仓库
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：《历史文化名城名镇名村保护条例》规定，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内
禁止进行下列活动：
（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；
（2）占用保护规划确定保留的园林绿地、河湖水系道路等；
（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的厂、仓库等；
（4）在历史建筑上刻划、涂污。
27.安全生产许可证发管理机关发现施工企业不再具安全生产条件时，可以采取的措施是（ ）。
A．撤销安全生产许可证
B．责令停业
C．暂扣安全生产许可证
D．处以罚款
223333网网校校答答案案：：CC
8
223333网网校校解解析析：：住房城乡建设主管部在7审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是否
1
9
4
有安全生产许可证进行审查，对没有取3 8得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。安全生产许可证颁
信
微
发管理机关发现企业不再具备安全系生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。企业不得转让、冒
联
用安全生产许可证或者使用伪题造的安全生产许可证。
押
准
28.下列情形中，产生合同之债的是（ ）。
精
A．施工企业与监理单位 恶意串通造成建设单位损失
B．建设单位与施工企业签 订施工承包协议书
C．施工现场的砖块坠落砸伤现 场外的行人
D．施工企业将本应当汇给甲的设 备租赁款汇给了乙
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：施工合同的订立，会在施 工单位与建设单位之间产生债；材料设备买卖合同的订立，
会在施工单位与材料设备供应商之间产生债的关 系。A 选项属于违法行为，B选项是合同之债，C选项是
8
侵权之债，D选项中施工企业与甲属于合同之债，与 乙属于不当得利之债。 1 7
9
8
4
29.某建筑工程一切险由多家保险公司共同承保，损 失发生后，被保险人信 3分别向不同的保险公司提出
微
赔偿要求的依据是（ ）。 系
联
A．投保时先后
唯
一
B．投保金额小
C．协商结果
D．约定比例
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：保险单上载明的保险财产全部损失，应当按照全损进行保险索赔。保险单上载明的保
险财产没有全部损失，应当按照部分损失进行保险索赔。但是，财产虽然没有全部毁损或者灭失，但其
损坏程度已达到无法修理，或者虽然能够修理但修理费将超过赔偿金额的，也应当按照全损进行索赔。
如果一个建设工程项目同时由多家保险公司承保，则应当按照约定的比例分别向不同的保险公司提出索
要求。
30.关于投标文件的送达和接收的说法，正确的是（ ）。
A．投标文件逾期送达的，可以推迟开标
B．未按招标文件要求密封的投标文件，招标人不得拒收
177 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
C．招标人签收投标文件后，特殊情况下，经批准可以在开场前开启投标文件
D．招标文件可以在法定拒收情形外另行规定投标文件的拒收情况
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：《招标投标法实施条例》规定，未通过资格预审的申请人提交的投标文件，以及逾期
送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件，招标人应当拒收。招标人应当如实记载投标文件的送达
时间和密封情况，并存档备查。AB错误；
招标人开场前开启投标文件，属于违法行为，C错误；
《招标投标法》规定，招标人应当根据招标项目的特点和需要编制招标文件。招标文件应当包
括招标项目的技术要求对投标人资格审查的标准，投标报价要求和评标标准等所有实质性要求和条件以
及拟签合同的主要条款。国家对招标项目的技术、标准有规定的，招标人应当按照其规定在招标文件中
提出相应要求，D正确。
31.某施工企业向某建筑材料供应商发出购买建筑材料的要约，该建筑材料供应商在承诺有效期内对
该要约作出了完全同意的答复，则该卖合同成的时间为（ ）。
A．建筑材料供应商的答复文件到达施工企业时
8
B．施工企业发出订购建筑材料的要约7时
1
9
4
C．建筑材料供应商发出答复文件3 8时
信
微
D．施工企业订购建筑材料的系要约到达建筑材料供应商时
联
223333网网校校答答案案：：AA 题
押
准
223333网网校校解解析析：：承诺通知到达要约人时生效。承诺不需要通知的，根据交易习惯或者要约的要求作出
精
承诺的行为时生效。
32.关于行政机关实施行政 强制执行的说法，正确的是（ ）。
A．执行标的灭失的，中止执行
B．执行可能造成难以弥补损失的 ，终结执行
C．一律不得在夜间或法定定节假日实 施行政执行
D．执行完毕后，据以执行的行政决定被 撤销的，应当恢复原状或者退换财物
223333网网校校答答案案：：DD（（超超纲纲题题目目））
8
223333网网校校解解析析：：执行标的灭失的，终结执行，A错 误； 1 7
9
8
4
执行可能造成难以弥补损失的，中止执行，B错 误； 信 3
微
行政机关不得在夜间或者法定节假日实施行政强带 执行。但是，系情况紧急的除外。C错误；
联
在执行中或者执行完毕后，据执行的行政决定被撤媒 销、变
唯
更一，或者执行错误的，应当恢复原
状或者退还财物；不能恢复原状或者退还财物的依法给予赔偿，D 正 确。
33.关于承揽合同解除的说法，正确的是（ ）
A．定作人不履行协助义务只是承揽工作不能完成的，承揽人即可解除合同
B．承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
C．承揽人可以随时解除承揽合同，造成定作人损失的，应当承担赔偿责任
D．定作人可以随时解除承揽合同，造成承揽人损失的，应当承担赔偿责任
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限
内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以依法解除合同。A错误；
承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就第三人完成的工作成果向定作人负责；
未经定作人同意的，定作人可以解除合同。B错误；
定作人可以随时解除承找合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
178 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
34.关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（ ）。
A．企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称
B．企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开
C．国家实行企业标准自我声明公开和监督制度
D．企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。企业应当公开其执行的强制
性标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称；企业执行自行制定的企业标的，还应当公
开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台
向社会公开。
企业应当按照标准组织生产经营活动，其生产的产品、提供的服务应当符合企业公开标准的技
术要求。
35.建设项目完工后，施工企业已提交竣工验收报告，如建设单位未组织竣工验收，当事人对建设工
程实际竣工日期有争议的，该项目的竣工日期（ ）。
8
A．相应顺延 7
1
9
4
B．以施工企业提交竣工验收报告3 8之日为准
信
微
C．以合同约定的计划竣工日系期为准
联
D．以实际通过竣工验收之题日为准
押
准
223333网网校校答答案案：：BB
精
223333网网校校解解析析：：当事人对 建设工程实际竣工日期有争议的，按照以下情形分别处理：
（1）建设工程经竣工验收 合格的，以竣工验收合格之日为竣工日期；
（2）承包人已经提交竣工验收 报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；
（3）建设工程未经竣工验收，发 包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
36.关于建设工程刑事责任的说法，正 确的是（ ）。
A．刑事责任是法律责任中最严重的一种 ，不包括没收财产
B．造成直接经济失50万元，应当追究刑事责 任
8
C．强令他人违章冒险作业，造成重大伤亡事故 的，应当承担刑事责任 1 7
9
8
4
D．投标人相互串通投标报价，损害招标人利益的， 应当单处罚金 信 3
微
223333网网校校答答案案：：CC 系
联
223333网网校校解解析析：：《刑法》规定，刑罚分为主刑和附加刑。主 刑包
唯
括一（1）管制；（2）拘役；（3）有
期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加咧包括（1）罚金；（ 2 ）剥夺政治权利；（2）没收财产；
（4）驱逐出境。 A错误；
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解
释》，具有下列情形之一的，应当认定为“造成重大安全事故对直接责任人员，处5 年以下有期徒刑或
者拘役，并处罚金：（1）造成死亡1 人以上，或者重伤3 人以上的（2）造成直接经济损失100 万元以
上的（3）其他造成严重后果或者重大安全事故的情形。B 错误。
根据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件适用法律若干问题的解
释》应当认定为“强令他人违章冒险作业”：（1）利用组织、指挥、管理职权、强制他人违章作业的；
（2）采取威逼、胁迫、恐吓等手段，强制他人违章作业的；（3）故意掩盖事故隐患，组织他人违章作
业的。C正确。
《刑法》 第223条规定，投标人相互串通投标报价，损害招标人或者其他投标人利益，情节严
重的，处3年以下有期徒刑或青拘役，并处或者单处罚金。投标人与招标人串通投标。损害国家、集体公
179 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
民的合法利益的，依照以上规定外罚。D选项错误。
37.某施工现场围挡倒塌造成路上行人腿部骨折，应当由（ ）承担连带责任。
A．建设单位和施工企业
B．建设单位和监理单位
C．监理单位和施工企业
D．道路管理部门和施工企业
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：建筑物、构筑物或者其他设施倒塌造成他人损害的，由建设单位与施工单位承担连带
责任。
38.根据《建筑法》，属于申请领取施工许可证法定条件的是（ ）。
A．项目复杂，施工难度大的，已经投保建筑工程一切险
B．需要拆迁的，拆迁工作已完成
C．按照规定应为委托监理的工程，已委托监理
D．已经确定建筑施工企业
223333网网校校答答案案：：DD 7 8
1
9
4
223333网网校校解解析析：：《建筑工程施工许8可管理办法》进一步规定，建设单位申请领取施工许可证，应当具
3
信
备下列条件，并提交相应的证明文微件：
系
联
（1）依法应当办理用地批题准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；
押
（2）在城市、慎规划区准的建筑工程，已经取得建设工程规划许可证；
精
（3）施工场地已经基本 具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；
（4）已经确定施工企业；
（5）有满足施工需要的技术资 料，施工图设计文件已按规定审查合格；
（6）有保证工程质量和安全的具 体措施；
（7）建设资金已经落实，建设单位应 当提供建设资金已经落实承诺书；
（8）法律、行政法规规定的其他条件。
39.使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由（ ）共同进行验收。
A．建设单位、监理单位和施工企业
1
7 8
9
B．监理单位、施工企业和安装单位
信
3 8
4
微
C．施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位 系
联
D．建设单位、施工企业和安全生产监督管理部门 一
唯
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位在使用施工起重解析，整体提升脚手
架模板等自升式架设设施前，应当组织有关单位进行验收，也可以委托具有相应资质的检验检测机构进
行验收；使用承租的机械设备和施工机具及配件的，由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单
位共同进行验收。验收合格的方可使用。“四方验收”。
40.关于建筑意外伤害保险的去，正确的是（ ）。
A．应当由建设单位统一投保
B．保险期限自开工之日起算
C．费用由作业人员负担
D．保险期限至缺陷责任期届满之日止
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：《建设工程安全生产管理条例》还规定，施工单位应当为施工现场从事危险作业的人
180 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
员办理意外伤害保险。意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的，由总承包单位支付意外伤
害保险费。意外伤害保险期限在建设工程开工之日起至竣工验收合格止。
46.关于开标的说法，正确的是（ ）。
A．投标文件经确定无误后，由招标监管部门人员当众拆封
B．开标时只能由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况
C．开标过程应当及时向社会公布
D．开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：《招标投标法》 规定，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时
间公开进行；开标地点应当为招标文件中预先确定的地点。
开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件
的密封情况，也可以由招标人委托的公证机构检查并公证；经确认无误后，由工作人员当众拆封，宣读
投标人名称、投标价格和投标文件的其他主要内容。招标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前
收到的所有投标文件，开标时都应当当众予以拆封、宜读。开标过程应当记录，并存档备查。
47.某施工企业技术员王某，2019年67 8月份的财产租赁所得为10000元，国债利息收入为3000元，股息
1
9
4
所得为2000元，保险赔偿5000元。王某86月份的以上所得应当缴纳的个人所得税为（ ）。
3
信
A．3000 微
系
联
B．3400 题
押
C．2400 准
精
D．4000
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：下列各项个人所 得，应当缴纳个人所得税：（1）工资、薪金所得；（2）劳务报酬所
得；（3）稿酬所得（4）特许权使用费 所得（5）经营所得（6）利息、股息、红利所得；（7）财产租赁
所得；（8）财产转让所得；（9）偶然所 得。居民个人取得上述第（1）项至第（4） 项所得（以下称综
合所得） ，按纳税年度合并计算个人所得税 ；非居民个人取得前款第（1）项至第（4）项所得，按月或
者按次分项计算个人所得税。纳税人取得上述第（5）项至第（9）项所得，依法分别计算个人所得税。
个人所得税的税率（1）综合所得，适用3 % 至45% 的超额累进税率；（
1
728）经营所得，适用5%
9
至35%的超额累进税率；（3）利息、股息、红利所得， 财产租赁所得，财产
信
转3 8
4
让所得和偶然所得，适用
微
比例税率，税率为20% 。 系
联
下列各项个人所得，免征个人所得税（1）省级人民政府、国一务院部委和中国人民解放军军以上
唯
单位，以及外国组织、国际组织颁发的科学、教育、技术、文化 、 卫 生、体育、环境保护等方面的奖
金；（2）国债和国家发行的金融债券利息；（3）按照国家统一规定发给的补贴、津贴
（4）福利费、抚恤金、救济金；（5）保险赔款；（6）军人的转业费、复员费、退役金；（7）按
照国家统一规定发给干部、职工的安家费、退职费、基本养老金或者退休费、离休费、离休生活补助
费；（8）依照我国有关法律规定应予免税的各国驻华使馆、领事馆的外交代表、领事官员和其他人员的
所得； （9）中国政府参加的国际公约、签订的协议中规定免税的所得；（10）国务院规定的其他免税
所得。上述第（10）项免税规定，由国务院报全国人民代表大会常务委员会备案。
（10000+2000）*20%=2400元。
48.设计单位在设计文件中选用的建筑材料、建筑构配件和设备，应当（ ）。
A．征求监理单位的意见
B．注明生产厂、供应商
C．征求施工企业的意见
181 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．注明规格、型号、性能等技术指标
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：《建筑法》《建设工程质量管理条例》都规定，设计单位在设计文件中选用的建筑材
料、建筑构配件和设备，应当注明规格、型号、性能等技术指标，其质量要求必须符合国家规定的标
准。
49.关于运输合同中承运人权利义务的说法，正确的是（ ）。
A．承运人将货物交付收货人之前，托运人不能要求承运人变更到达地
B．货物由于不可抗力灭失但已收取运费的，托运可以要求承运人返还
C．由于不可抗力造成货物毁损、灭失的，承运人应当承担损害赔偿责任
D．货运合同履行中，承运人对所要运送的货物享有拒运权
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：在承运人将货物交付收货人之前，托运人可以要求承运人中止远输、返还货物、变更
到达地或者将货物交给其他收货人，但应当赔偿承运人因此受到的损失。A错误；
货物在运输过程中因不可抗力灭失，未收取运费的，承运人不得要求支付运费；已收取运费
8
的，托运人可以要求返还。B正确，C错误7。
1
9
4
承运人的主要权利是求偿权、3 8特殊情况下的拒运权和留置权。因托运人申报不实或者遗漏重要
信
微
情况，造成承运人损失的，托运人系应当承担损害赔偿责任。托运人应当按照定的方式包装货物。对包装
联
方式没有约定或者约定不明确题的，适用《合同法》第156条的规定。托运人违反包装的规定的，承运人可
押
准
以拒绝运输。D选项错误。
精
50.关于国家所有的文物 的说法，正确的是（ ）。
A．遗存于公海区域内的起 源于中国的文物，属于国家所有
B．国有不可移动文物的所有权 因其所依附的土地所有权或者使用权的改变而改变
C．古文化遗址、古墓葬、石窟寺 属于国家所有
D．属于国家所有的可移动文物的所有 权因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：遗存于中国内水、领海内的一 切起源于中国的、起源国不明的和起源于外国的文物，
8
以及遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的 其他海域内的起源于中国的1 7和起源国不明的文物，
9
8
4
属于国家所有，国家对其行使管辖权。遗存于外国领海 以外的其他管辖海域信以3及公海区域内的起源于中
微
国的文物，国家享有辨认器物物主的权利。A错误。 系
联
国有不可移动文物的所有权不因其所依附的土地所有 权或者
唯
使一用权的改变而改变。B错误。
古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。国家指定保 护的纪念建筑物、古建筑、石刻、壁
画、近代现代代表性建筑等不可移动文物，除国家另有规定的以外，属于国家所有。C正确。
属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。D错误。
51.下列授予专利权的条件中，属于共性条件的是（ ）。
A．创造性
B．实用性
C．新颖性
D．艺术性
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。
新颖性是指该发明或者实用新型不属于现有技术，也没有任何单位或者个人就同样的发明或者
实用新型在申请日以前向国务院专利行政主管部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文
182 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
件或者公告的专利文件中。
授予专利权的外观设计，应当同申请日以前在国内外出版物上公开发表过或者国内公开使用过
的外观设计不相同和不相近似，并不得与他人在先取得的合法权利相冲突。除了新颖性外，外观设计还
应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。
二二、、多多项项选选择择题题
80.地域管辖是以法院与（ ）之间的隶属关系和关联关系来确定。
A．当事人
B．诉讼争议金额
C．标的物
D．法律事实
E．案件影响力
223333网网校校答答案案：：AADD
223333网网校校解解析析：：地域管辖是指按照各法院的辖区和民事案件的隶属关系，划分同级法院受理第一审民
事案件的分工和权限。地域管辖实际上是以法院与当事人、诉讼标的以及法律事实之间的隶属关系和关
联关系来确定的 7 8
1
9
4
81.根据《企业所得税法》，属于8企业所得税不征税收入的是（ ）
3
信
A．依法收取并纳入财政管理的微政府性基金
系
联
B．特许权使用费收入 题
押
C．接受捐赠收入 准
精
D．财政拨款
E．股息、红利等权利性投 资收益
223333网网校校答答案案：：AADD
223333网网校校解解析析：：收入总额中的下列 收入为不征税收入（1）财政拨款（2）依法收取并纳入财政管理的
行政事业性收费、政府性基金（3）国务院 规定的其他不征税收入。
82.下列款项中，属于承包人行使建设工 程价款优先受偿权应当包含的内容有（ ）。
A．发包人欠付工程款的利息
B．承包人工作人员的报酬
1
7 8
9
C．承包人实际支付的建筑物配件价款
信
3 8
4
微
D．承包人的机械赁费用 系
联
E．承包人因发包人速约产生的损失 一
唯
223333网网校校答答案案：：BBCCDD
223333网网校校解解析析：：建筑工程价款包括承包人为建设工程应当支付的工作人员报酬、材料款等实际支出的
费用，不包括承包人因发包人违约所造成的损失。
83.根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所工作岗位存在的（ ）。
A．事故隐藏
B．危险因素
C．防范措施
D．安全通病
E．事故应急措施
223333网网校校答答案案：：BBCCEE
223333网网校校解解析析：：《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员有权了解其作业场所和工作岗位存在
的危险因素、防范措施及事故应急措施，有权对本单位的安全生产工作提出建议。
183 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
84.民事诉讼的基本特征有（ ）。
A．自愿性
B．保密性
C．公权性
D．程序性
E．强制性
223333网网校校答答案案：：CCDDEE
223333网网校校解解析析：：民事诉讼的基本特征是：（1）公权性；（2）程序性；（3）强制性。
85.关于建筑企业资质证书的申请和延续的说去，正确的有（ ）。
A．企业首次申请或增项申请资质，应当申请最低等级资质
B．申请人以书面形式承诺符合审批条件的，行政审批机关据申请人的承诺直接作出行政批准决定
C．建筑企业只能申请一项建筑企业资质
D．建筑业企业资质证有效期届满前6个月，企业应当向原资质许可机关提出延续申请
E．企业按规定提出延续申请后，资质许可机关未在资质证书有效期届满前作出是否准予延续决定
8
的，视为准予延续 7
1
9
4
223333网网校校答答案案：：AABBEE 3 8
信
微
223333网网校校解解析析：：《建筑业企业系资质管理规定》中规定，建筑业企业可以申请一项或多项建筑业企业资
联
质；企业首次申请或增项申请题资质，应当申请最低等级资质。A正确，C错误；
押
准
告知承诺审批，是指对提出资质行政审批申请的申请人，由行政审批机关一次性告知其审批条
精
件，申请人以书面形式承诺 符合审批条件，行政审批机关根据申请人承诺直接作出行政审批决定的制
度，B正确；
建筑业企业资质证书有效 期届满，企业继续从事建筑施工活动的，应当于资质证书有效期届满3
个月前，向原资质许可机关提出延续申 请，D错误；
资质许可机关应当在建筑业企业 资质证书有效期届满前做出是否准予延续的决定；逾期未做出
决定的，视为准予延续，E正确。
86.在正常使用条件下，关于建设工程质量法 定最低保修期限的说法，正确的有（ ）。
8
A．屋面防水工程为5年 1 7
9
8
4
B．供热与供冷系统为2个采暖期、供冷期 信 3
微
C．基础设施工程为设计文件规定的该工程的合理使用 年限 系
联
D．装修工程为5年
唯
一
E．给排水管道为2年
223333网网校校答答案案：：AABBCCEE
223333网网校校解解析析：：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使
用年限；（2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；（3）供热与供怜
系统，为2个采暖期、供冷期；（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。其他项目的
保修期限向发包方与承包方约定。
87.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纷案件适用法律问题的解释》，发包人的下列行
为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有（ ）。
A．提供的设计有缺陷
B．提供的建筑料不符合强制性标准
C．同意总承包人选择分包人分包专业程
184 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．指定购买的建筑构配件不符合强制性标准
E．直接指定分包人分包专业工程
223333网网校校答答案案：：AABBDDEE
223333网网校校解解析析：：《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》第12 条
规定，发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺
陷，（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准，（3）直接指定分包人
分包专业工程。
88.根据《环境保护税法》，环境保护税的计税依据有（ ）。
A．排放量
B．个数
C．污染当量数
D．超标分贝数
E．立方米数
223333网网校校答答案案：：AACCDD
8
223333网网校校解解析析：：应税污染物的计税依据7，按照下列方法确定：
1
9
4
（1）应税大气污染物按照污染物3 8排放量折合的污染当量数确定；
信
微
（2）应税水污染物按照污染系物排放量折合的污染当量数确定；
联
（3）应税固体废物按照固题体废物的排放量确定；
押
准
（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。
精
89.甲施工企业误将应当 支付给乙材料供应商的货款支付给丙材料供应商，关于甲、乙和丙之间债的
发生根据及其处理的说法，正确 的有（ ）
A．丙应当将货款返还给乙
B．甲向乙支付货款属于合同之债
C．丙获得货款后属于无因管理之债
D．乙和丙之间没有债权和债务关系
E．丙获得货款构成不当得利之债
8
223333网网校校答答案案：：BBDDEE 1 7
9
8
4
223333网网校校解解析析：：在当事人之间因产生了合同法律关系 ，也就是产生了权利信 3义务关系，便设立了债的关
微
系。合同产生的债被称为合同之债。故甲向乙支付货款属于 合同之债，B系正确；甲与乙有合同之债，乙与
联
丙无合同关系，则丙的不当得利应返还给甲，A错误。
唯
一
不当得利，是指没有法律上或者合同上的依据，有损于他 人利益而自身取得利益的行为。由于
不当得利造成他人利益的损害，因此在得利者与受害者之间形成债的关系。得利者应当将所得的不当利
益返还给受损失的人。不当得利产生的债被称为不当得利之债，C错误，E正确。
第第1155讲讲 22001199真真题题解解析析（（二二））
一一、、单单项项选选择择题题
5. 关于建设工程中代理的说法，正确的是（ ）
A．建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B．建设工程中的代理主要是法定代理
C．建设工程中应当由本人实施的民事法律行为不得代理
D．建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以委托他人代理
223333网网校校答答案案：：CC
185 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校解解析析：：《民法总则》规定，依照法律规定、当事人约定或者民事法律行为的性质，应当由本
人亲自实施的民事法律行为，不得代理。
41. 根据担保法，可以质押的财产是（ ）
A．耕地使用权
B．建筑物
C．生产设备
D．土地所有权
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：质押分为动产质押和权利质押。动产质押是指债务人或者第三人将其动产移交债权人
占有，将该动产作为债权的担保。能够用作质押的动产没有限制。
42. 根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，建筑施工企业取得安全生产许可证应当经过
住房城乡建设主管部门或者其他有关部门考核合格的人员是（ ）
A．主要负责人，部门负责人和项目负责人
B．主要负责人，项目负责人和专职安全生产管理人员
C．部门负责人，项目负责人和专职安7 8全生产管理人员
1
9
4
D．主要负责人，项目负责人和从3 8业人员
信
微
223333网网校校答答案案：：BB
系
联
223333网网校校解解析析：：施工单位的题主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经建设行政主管部
押
门或者其他部门考核合格后准方可任职。
精
43. 关于建设工程未经 竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权
利的说法，正确的是（ ）
A．建设单位以装饰工程质量不 符合约定主张保修的，应予支持
B．凡不符合合同约定或者验收规 范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任
C．施工企业的保修责任可以全部免除
D．施工企业应当在工程的合理使用寿命 内对地基基础和主体结构质量承担民事责任
223333网网校校答答案案：：DD
8
223333网网校校解解析析：：建设工程未经竣工验收，发包人 擅自使用后，又以使用部分质
1
7量不符合约定为由主张
9
权利的，不予支持；但是承包人应当在建设工程的合理 使用寿命内对地基基
信
础3 8
4
工程和主体结构质量承担
微
民事责任。 系
联
44. 关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（ ）
唯
一
A．针对不良行为的整改结果不需要公示
B．应当将整改结果列于相应不良记录后，供有关部门和社会公众查询
C．对于警告，罚款和责令整改的行政处理，都应当给予公告
D．对于拒绝不整改，或者整改不力的单位，信息发布部门可以延长其整改期限。
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确有实效的，由企
业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少于3 个月，同时将
整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询；对于拒不整改或整改不力的单位，信
息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
《招标投标违法行为记录公告暂行办法》规定，对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决
定应给予公告（1）警告；（2）罚款；（3）没收违法所得；（4）暂停或者取消招标代理资格；（5）取
消在一定时期内参加依法必须进行招标的项目的投标资格；（6）取消担任评标委员会成员的资格；
186 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
（7）暂停项目执行或追回己拨付资金；（8）暂停安排国家建设资金；（9）暂停建设项目的审查批准；
（10）行政主管部门依法作出的其他行政处理决定。
45. 下列行为中，属于建设工程施工企业承揽业务不良的（ ）
A．将承包的工程转包或违法分包
B．拖欠工程款
C．允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
D．对建筑安全事故隐患，不采取措施予以消除
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：承揽业务不良行为认定标准（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者
给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标
委员会成员行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）
不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。
52. 根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于缺陷责任期内建设工程缺陷维修的说法，正确的
是（ ）
A．如承包人不维修也不承担费用，发7 8包人可以从保证金中扣除，费用超出保证金额的，发包人可以
1
9
4
向承包人进行索赔 8
3
信
B．缺陷责任期内由承包人原因微造成的缺陷，承包人应当负责维修，承担维修费用，但不必承担鉴定
系
联
费用 题
押
C．承包人维修并承担相准应费用后，不再对工程损失承担赔偿责任
精
D．就他人的原因造成的 缺陷，承包人负责组织维修，但不必承担费用，且发包人不得从保证金中扣
除费用
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：缺陷责任期内，由 承包人原因造成的缺陷，承包人应负责维修，并承担鉴定及维修费
用。如承包人不维修也不承担费用，发包 人可按合同约定从保证金或银行保函中扣除，费用超出保证金
额的，发包人可按合同约定向承包人进行索赔 。承包人维修并承担相应费用后，不免除对工程的损失赔
偿责任。由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中
扣除费用。
1
7 8
9
53. 关于劳动合同履行的说法，正确的是（ ）
信
3 8
4
微
A．用人单位可以根据单位实际情况，不执行劳动定额 标准 系
联
B．用人单位不得强迫或者变相强迫劳动者加班 一
唯
C．因为单位拖欠或者未足额支付劳动报酬的， 劳动者可以 向 当 地劳动仲裁机构申请支付令
D．因为单位发生合并或者分立等情况，原劳动 合同自行终止
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：用人单位应当严格执行劳动定额标准，不得强迫或者变相强迫劳动者加班。用人单位
拖欠或者未足额支付劳动报酬的，劳动者可以依法向当地人民法院申请支付令，人民法院应当依法发出
支付令。用人单位发生合并或者分立等情况，原劳动合同继续有效，劳动合同由承继其权利和义务的用
人单位继续履行。
54. 关于保证责任的说法，正确的是（ ）。
A．当事人在保证合同中约定债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的为连带责任保证
B．当事人对保证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任
C．当事人对保证的范围没有约定，保证人应当对全部债务承担责任
D．一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满前六个月
187 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：当事人在保证合同中约定，债务人不能履行债务时，由保证人承担保证责任的，为一
般保证。连带责任保证的债务人在主合同规定的债务履行期届满没有履行债务的，债权人可以要求债务
人履行债务，也可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任。当事人对保证方式没有约定或者约定不
明确的，按照连带责任保证承担保证责任。当事人对保证担保的范围没有约定或者约定不明确的，保证
人应当对全部债务承担责任。一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日
起6个月。连带责任保证的保证人与债权人未约定保证期间的，债权人有权自主债务履行期届满之日起6
个月内要求保证人承担保证责任。
55. 施工企业在施工过程中发现设计文件和图纸有差错的，应当（ ）。
A．继续按设计文件和图纸施工
B．及时向建设单位或监理单位提出意见和建议
C．对设计文件和图纸进行修改，按修改后的设计文件和图纸进行施工
D．对设计文件和图纸进行修改，征得设计单位同意后，按修改后的设计文件和图纸进行施工
223333网网校校答答案案：：BB
8
223333网网校校解解析析：：施工单位必须按照工程7设计图纸和施工技术标准施工，不得擅自修改工程设计，不得
1
9
4
偷工减料。施工单位在施工过程中发现3 8设计文件和图纸有差错的，应当及时提出意见和建议。
信
微
56. 甲施工企业向乙建材公司系购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损，灭失风险承担的说法，
联
正确的是（ ） 题
押
准
A．若由于甲自身过错，导致水泥交付期限推迟一周，灭失的风险由甲承担的时间相应推迟
精
B．若甲拒绝接受水泥或 解除合同，则水泥毁损灭失的风险由乙承担
C．水泥毁损、灭失的风险 ，交付之前由乙承担，交付之后由甲承担
D．若乙出卖的水泥为在途标的 物时，则其损灭失的风险自水泥交付完成时，由甲承担
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：标的物毁损、灭失的风 险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承
担。因买受人的原因致使标的物不能按照约定 的期限交付的，买受人应当自违反约定之日起承担标的物
毁损、灭失的风险。出卖人出卖交由承运人运输 的在途标的物，除当事人另有约定的以外，毁损、灭失
8
的风险自合同成立时起由买受人承担。 1 7
9
8
4
出卖人按照约定未交付有关标的物的单证和资料的 ，不影响标的物毁损信、3灭失风险的转移。因标的
微
物质量不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人 可以拒绝接受系标的物或者解除合同。买受人
联
拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由 出卖人
唯
承一担。
57. 根据《建筑业企业资质管理规定》，关于建筑业企业资质 的说法，正确的是（ ）
A．建筑业企业资质分为施工总承包资质，专业承包资质，施工劳务资质三个序列
B．国务院办公厅负责全国建筑业企业资质的统一监督管理
C．省级人民政府负责本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理
D．企业违反建筑业企业资质规定，违法行为发生地的市级以上地方人民政府，住房城乡建设主管部
门应当依法查处
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：建筑业企业资质分为施工总承包、专业承包和施工劳务三个序列。国务院建设主管部
门负责全国建筑业企业资质的统一监督管理。省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责
本行政区域内建筑业企业资质的统一监督管理。建筑业企业违法从事建筑活动的，违法行为发生地的县
级以上地方人民政府建设主管部门或者其他有关部门应当依法查处，并将违法事实、处理结果或处理建
议及时告知该建筑业企业的资质许可机关。
188 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
58. 关于施工合同变更的说法，正确的是（ ）
A．施工合同变更应当办理批准登记手续
B．工程变更必须导致施工合同条款变更
C．施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致
D．当事人对施工合同变更内容约定不明确的推定为未变更
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：合同的变更须经当事人双方协商一致。如果当事人对于合同变更的内容约定不明确，
则将被推定为未变更。
59. 根据《安全生产法》，施工企业从业人员发现安全事故隐患，应当及时向（ ）报告
A．安全生产监督管理部门或者建设行政主管部门
B．现场安全生产管理人员或者项目负责人
C．现场安全生产管理人员或者施工企业负责人
D．县级以上人民政府或者建设行政主管部门
223333网网校校答答案案：：CC
8
223333网网校校解解析析：：从业人员发现事故隐患7或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或者
1
9
4
本单位负责人报告，接到报告的人员应3 8当及时予以处理。
信
微
60. 根据《招标投标法》，可系以确定中标人的主体是（ ）
联
A．经招标人授权的招标代题理机构
押
准
B．招标投标行政监督部门
精
C．经招标人授权的评标 委员会
D．公共资源交易中心
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：招标人根据评标委 员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人。招标人
也可以授权评标委员会直接确定中标人。
61. 根据《绿色施工导则》，关于扬尘污 染防治的说法，正确的是（ ）
A．运送容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆 ，不必采取措施封闭，严密，但需保证车辆清洁
8
B．施工现场作业区应当达到目测无扬尘要求 1 7
9
8
4
C．构筑物，爆破拆除前，做好扬尘控制计划，应当 选择无风的天气进行信 3爆破作业
微
D．施工现场出口应当设置洗车槽 系
联
223333网网校校答答案案：：DD
唯
一
223333网网校校解解析析：：《绿色施工导则》中规定：（1）运送土方、垃 圾、设备及建筑材料等，不污损场外
道路。运输容易散落、飞扬、流漏的物料的车辆，必须采取措施封闭严密，保证车辆清洁。施工现场出
口应设置洗车槽。（2）施工现场非作业区达到目测无扬尘的要求。（3）构筑物爆破拆除前，做好扬尘
控制计划。可采用清理积尘、淋湿地面、预湿墙体、屋面敷水袋、楼面蓄水、建筑外设高压喷雾状水系
统、搭设防尘排栅手rl直升机投水弹等综合降尘。选择风力小的天气进行爆破作业。
62. 关于工程分包的说法，正确的是（ ）
A．分包单位应当具有相应的资质条件
B．中标人可以将中标项目肢解后分别向他人分包
C．专业分包工程可以再次分包
D．分包单位就分包工程承担按份责任
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：总承包单位和分包单位就分包工程对建设单位承担连带责任。违法分包，是指下列行
189 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
为：（1）总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；（2）建设工程总承包合同中未
有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建设工程交由其他单位完成的；（3）施工总承
包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；（4）分包单位将其承包的建设工程再分包的。
63. 关于必须实行监理的建设工程的说法，正确的是（ ）
A．建设单位需将工程委托给具有相应资质等级的监理单位
B．建设单位有权决定是否委托某工程监理单位进行监理
C．监理单位不能与建设单位有隶属关系
D．监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系
223333网网校校答答案案：：AA
223333网网校校解解析析：：实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监
理，也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他利害
关系的该工程的设计单位进行监理。按照《建筑法》的规定，国务院可以规定实行强制监理的建筑工程
的范围。为此，《建设工程质量管理条例》明确规定，下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设
工程；（2）大中型公用事业工程；（3）成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组
织贷款、援助资金的工程；（5）国家规定7 8必须实行监理的其他工程。
1
9
4
64. 关于人身保险合同的说法，正
3
8确的是（ ）
信
微
A．人身保险合同只能由被保险人与保险人订立
系
联
B．被保险人不能是受益人题
押
C．受益人可以由被保险准人指定
精
D．投保人不能是被保险 人
223333网网校校答答案案：：CC
223333网网校校解解析析：：保险合同是指投 保人与保险人约定保险权利义务关系的协议。受益人是指人身保险合
同中由被保险人或者投保人指定的享有 保险金请求权的人，投保人、被保险人可以为受益人。人身保险
的受益人由被保险人或者投保人指定。投 保人可以为被保险人。
65. 根据《生产安全事故报告和调查处理 条例》，下列情形中，移动事故现场物件需满足的条件是
（ ）
A．抢救财产的需要
1
7 8
9
B．疏通交通的需要
信
3 8
4
微
C．经项目负责人同意 系
联
D．保证移动物件人员的安全 一
唯
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：特殊情况需要移动事故现场物件的，必须同时满足以下条件：（1）移动物件的目的
是出于抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通的需要；（2）移动物件必须经过事故单位负责人或者组织
事故调查的安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门的同意；（3）移动物件应当
做出标志，绘制现场简图，拍摄现场照片，对被移动物件应当贴上标签，并作出书面记录；（4）移动物
件应当尽量使现场少受破坏。
66. 关于施工中产生的固体废物污染环境防治的说法，正确的是（ ）。
A．施工现场的生活垃圾实行散装清运
B．处置建筑垃圾的单位在运输建筑垃圾时，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件
C．施工企业可以将建筑垃圾交给从事建筑垃圾运输的个人运输
D．转移固体废物，出省，自治区，直辖市行政区域处置的，应当同时向固体废物移出地和接受地的
省级环境保护行政主管部门提出申请
190 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：施工现场生活区设置封闭式垃圾容器，施工场地生活垃圾实行袋装化，及时清运。施
工单位不得将建筑垃圾交给个人或者未经核准从事建筑垃圾运输的单位运输。处置建筑垃圾的单位在运
输建筑垃圾时应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照城市人民政府有关部门规定的运输路线、时间
运行，不得丢弃、遗撒建筑垃圾，不得超出核准范围承运建筑垃圾。转移固体废物出省、自治区、直辖
市行政区域贮存、处置的，应当向固体废物移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部
门提出申请。移出地的省、自治区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门应当商经接受地的省、自治
区、直辖市人民政府环境保护行政主管部门同意后，方可批准转移该固体废物出省、自治区、直辖市行
政区域。未经批准的，不得转移。
67. 下列情形中，人民法院应当将被执行人纳入失信被执行人名单的是（ ）
A．拒不执行生效法律文书确定义务的
B．拒绝申请执行人查询财产情况报告的
C．拒不履行执行和解协议的
D．以威胁方法妨碍、抗拒执行的
8
223333网网校校答答案案：：DD 7
1
9
4
223333网网校校解解析析：：被执行人未履行生3 8效法律文书确定的义务，并具有下列情形之一的，人民法院应当将
信
微
其纳人失信被执行人名单，依法对系其进行信用惩戒：（1）有履行能力而拒不履行生效法律文书确定义务
联
的（2）以伪造证据、暴力、威题胁等方法妨碍、抗拒执行的（3）以虚假诉讼、虚假仲裁或者以隐匿、转
押
准
移财产等方法规避执行的（4）违反财产报告制度的（5）违反限制消费令的（6）无正当理由拒不履行执
精
行和解协议的。
68. 关于仲裁调解的说法， 正确的是（ ）。
A．仲裁庭在作出裁决前应当先 行调解
B．在调解书签收前，当事人反悔 的，仲裁庭应当及时作出裁决
C．法院在强制执行仲裁裁决时，应当 进行调解
D．调解书经双方当事人签收后，若当事 人反悔的调解书不具有法律效力
223333网网校校答答案案：：BB
8
223333网网校校解解析析：：仲裁庭在作出裁决前，可以先行 调解。当事人自愿调解的，仲1 7裁庭应当调解。调解不
9
8
4
成的，应当及时作出裁决。调解达成协议的，仲裁庭应 当制作调解书或者根信据3协议的结果制作裁决书。
微
调解书与裁决书具有同等法律效力。调解书经双方当事人签 收后，即发生系法律效力。在调解书签收前当
联
事人反悔的，仲裁庭应当及时作出裁决。
唯
一
69. 施工企业征得建设单位同意后，将部分非主体工程分包给 具有相应资质条件的分包单位，关于
该工程分包行为的说法，正确的是（ ）。
A．分包合同因指定分包而无效
B．分包单位应当按照分包合同的约定，对施工企业负责
C．建设单位必须另行为分包工程办理施工许可证
D．施工企业必须将分包合同报上级主管部门批准备案
223333网网校校答答案案：：BB
223333网网校校解解析析：：总承包单位承包工程后可以全部自行完成，也可以将其中的部分工程分包给其他承包
单位完成，但依法只能分包部分工程，并且是非主体、非关键性工作。建筑工程总承包单位按照总承包
合同的约定对建设单位负责；分包单位按照分包合同的约定对总承包单位负责。总承包单位和分包单位
就分包工程对建设单位承担连带责任。
70. 关于建造师不予注册的说法，正确的是（ ）。
191 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
A．因执业活动之外的原因受到刑事处罚，自刑事处罚执行完毕之日起至申请注册之日不满五年的
B．被吊销注册证书，自处罚决定之日起申请注册之日止不满三年的
C．年龄超过60周岁的
D．申请在两个或者两个以上单位注册的
223333网网校校答答案案：：DD
223333网网校校解解析析：：《注册建造师管理规定》中规定，申请人有下列情形之一的，不予注册：（1）不具
有完全民事行为能力的；（2）申请在两个或者两个以上单位注册的；（3）未达到注册建造师继续教育
要求的；（4）受到刑事处罚，刑事处罚尚未执行完毕的；（5）因执业活动受到刑事处罚，自刑事处罚
执行完毕之日起至申请注册之日止不满5年的；（6）因前项规定以外的原因受到刑事处罚，自处罚决定
之日起至申请注册之日止不满3年的；（7）被吊销注册证书，自处罚决定之日起至申请注册之日止不满2
年的；（8）在申请注册之日前3年内担任项目经理期间，所负责项目发生过重大质量和安全事故的；
（9）申请人的聘用单位不符合注册单位要求的；（10）年龄超过65周岁的；（11）法律、法规规定不予
注册的其他情形。
第第1166讲讲 22001199真真题题解解析析（（三三））
8
7
1
9
4
8
二二、、多多项项选选择择题题 信 3
微
71. 根据《建筑工程施工许可系管理办法》，下列建设工程中，不需要办理施工许可证的有（
联
题
）。
押
准
A．抢险救灾及其他临精时性房屋建筑
B．农民自建低层佳宅
C．按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建筑工程
D．工程投资额在50万元以下的建筑工程
E．建筑面积在500m2以下的建筑工程
223333网网校校答答案案：：AABBCC
223333网网校校解解析析：：（1）不需要办理施工许可证 的建设工程：限额以下的小型工程。工程投资额在30万
元以下或者建筑面积在300平方米以下的建筑工程。 抢险救灾等工程。抢险救灾及
8
其他临时性房屋建筑和
1
7
农民自建低层住宅的建筑活动。（2）不重复办理施工 许可证的建设工程。为避
8
4 9免同一建设工程的开工由
信
3
不同行政主管部门重复审批的现象，《建筑法》规定，按照国务院规定的权限和程序批准开工报告的建
微
系
筑工程，不再领取施工许可证。（3）另行规定的建设工程。 《建筑法》联规定，军用房屋建筑工程建筑活
一
动的具体管理办法，由国务院、中央军事委员会依据本法制定 。 唯
72. 招标人的下列行为中，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人的有（ ）。
A．就同一招标项目向潜在投标人或者投标人提供有差别的项目信息
B．对潜在投标人或者投标人采取不同的资格审查或者评标标准
C．限定或者指定特定的专利，商标，品牌，原产地或者供应商
D．依法必须进行招标的项目，限定潜在投标人或者投标人的所有制形式或组织形式
E．根据招标项目的具体特点，设定资格，技术，商务条件
223333网网校校答答案案：：AABBCCDD
223333网网校校解解析析：：招标人有下列行为之一的，属于以不合理条件限制，排斥潜在投标人或者投标人：
（1）就同一招标项目向潜在投标人或者投标人有差别的项目信息；（2）设定的资格、技术、商务 条件
与招标项目的具体特点和实际需要不相适应或者与合同履行无关；（3）依法必须进行招标的项目以特定
行政区域或者特定行业的业绩、奖项作为加分条件或者中标条件；（4）对潜在投标人或者投标人采取不
同的资格审查或者评标标准；（5）限制或者指定特定的专利、商标、品牌、原产地或者供应商；（6）
192 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
依法必须奖项招标的项目非法限定潜在投标人的所有制形式或者组织形式；（7）以其他不合理条件限
制、排斥潜在投标人或者投标人。招标人不得组织单个或者部分潜在投标人勘察项目现场。
73. 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》应当补报的情形有（ ）。
A．事故具有连续性
B．行业协会要求补报的
C．事故报告后出现新情况的
D．火灾事故自发生之日起七日内，事故造成的伤亡人数发生变化的
E．社会关注度较高
223333网网校校答答案案：：CCDD
223333网网校校解解析析：：事故报告后出现新情况的，应当及时补报。自事故发生之日起30日内，事故造成的伤
亡人数发生变化的，应当及时补报。道路交通事故、火灾事故自发生之日起7日内，事故造成的伤亡人数
发生变化的，应当及时补报。
74. 关于仲裁庭组成的说法正确的有（ ）。
A．当事人未在规定期限内选定仲裁员的，有仲裁员会主任指定
8
B．首席仲裁员应当由仲裁委员会指1定7
9
4
8
C．双方当事人必须各自选定合信议3仲裁庭的一名仲裁员
微
D．仲裁庭可以有三名仲裁员系组成
联
E．仲裁庭可以由一名仲裁题员组成
押
准
223333网网校校答答案案：：AADDEE 精
223333网网校校解解析析：：（1）仲 裁庭的组成形式包括合议仲裁庭和独任仲裁庭两种，即仲裁庭可以由3名仲裁
员或者1名仲裁员组成。（2）合 议仲裁庭。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者各
自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁 员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指
定。第3名仲裁员是首席仲裁员。（3） 根据仲裁规则的规定或者当事人约定一名仲裁员成立仲裁庭的，
应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁 委员会主任指定仲裁员。但是，当事人没有在仲裁规定的期限
内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的， 由仲裁委员会主任指定。
75. 下列事项中可以设定行政许可的有（ ）
8
A．有限自然资源开发利用，需要赋予特定权利 的 1
7
9
8
4
B．企业或者其他组织的设立，需要确定主体资格的 信 3
微
C．市场竞争机制能够有效调节的 系
联
一
D．行业组织，能够自律管理的
唯
E．行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能够解决的
223333网网校校答答案案：：AABB
223333网网校校解解析析：：AB为可以设定行政许可的事项。CDE为可以不设行政许可。通过下列方式能够予以规
范的，可以不设行政许可：（1）公民、法人或者其他组织能够自主决定的（2）市场竞争机制能够有效
调节的（3）行业组织或者中介机构能够自律管理的（4）行政机关采用事后监督等其他行政管理方式能
够解决的。
76. 甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丁公司欠付丙一笔到期货款，丙与戊银行订了一
个借款合同，该借款合同由己公司作为担保人。借款到期后丙无力偿还，戊可以要求（ ）承担还款
责任
A．甲
B．乙
C．丙
193 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
D．丁
E．己
223333网网校校答答案案：：CCEE
223333网网校校解解析析：：甲施工企业与乙公司共同出资设立了丙公司，丙公司为能够独立承担民事责任的法
人，甲乙不承担连带责任。丁与戊之间没有债的关系。丙为债务人，己为保证人，当事人对保证方式没
有约定或者约定不明确的，按照连带责任保证承担保证责任，丙和己承担连带责任。
77. 下列属于工程监理单位的安全生产责任的有（ ）
A．安全设备合格审查
B．安全技术措施审查
C．专项施工方案审查
D．施工安全事故隐患报告
E．施工招标文件审查
223333网网校校答答案案：：BBCCDD
223333网网校校解解析析：：工程监理单位的安全责任：（1）对安全技术措施或专项施工方案进行审查（2）依法
8
对施工安全事故隐患进行处理（3）建设工7程安全生产承担监理责任。
1
9
4
78. 根据《民事诉讼法》，关于法3 8院调解的调解书的说法，正确的（ ）。
信
微
A．调解书应当写明诉讼请求系，调解结果和理由
联
B．调解书有审判员，书记题员署名并加盖印章，送达双方当事人
押
准
C．法院调解达成协议的，人民法院可以不制作调解书
精
D．能够即时履行的案件 ，人民法院可以不制作调解书
E．调解书经双方当事人签 收的，即具有法律效力
223333网网校校答答案案：：BBDDEE
223333网网校校解解析析：：调解达成协议，人 民法院应当制作调解书。调解书应当写明际讼请求、案件的事实和
调解结果。调解书由审判员、书记员署名 ，加盖人民法院印章，送达双方当事人。法院调解书经双方当
事人签收后，即具有法律效力。 但是，下列 案件调解达成协议，人民法院可以不制作调解书：（1）调
解和好的离婚案件；（2）调解维持收养关系的案 件；（3）能够即时履行的案件；（4）其他不需要制作
8
调解书的案件。对不需要制作调解书的协议，应当记 入笔录，由双方当事人、审1 7判人员、书记员签名或
9
8
4
者盖章后，即具有法律效力。 信 3
微
79. 关于施工企业安全费用的说法，正确的有（ ） 。 系
联
A．采取经评审的最低投标价法评标的招标项目，安全费用 在竞
唯
标一时可以降低
B．安全费用，以工程造价为计提依据
C．安全费用不计入工程造价
D．房屋建筑工程的安全费用计提比例高于市政公用工程
E．施工总承包单位与分包单位分别计提安全费用
223333网网校校答答案案：：BBDD
223333网网校校解解析析：：建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管
理。国家对基本建设投资概算另有规定的，从其规定。总包单位应当将安全费用按比例直接支付分包单
位并监督使用，分包单位不再重复提取。建设工程施工企业以建筑安装工程造价为计提依据。各建设工
程类别安全费用提取标准如下：（1）矿山工程为2.5%；（2）房屋建筑工程、水利水电工程、电力工
程、铁路工程、城市轨道交通工程为2.0%；（3）市政公用工程、冶炼工程、机电安装工程、化工石油工
程、港口与航道工程、公路工程、通信工程为1.5%。
90. 某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，关于
194 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
该仓储中心义务的说法，正确的有（ ）。
A．仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证
B．仓储中心验收时发现该批建筑材料数量与预定不符合，应当及时通知施工企业
C．仓储中心应当根据施工企业的要求，同意其定期检查建筑材料的保管情况
D．仓储期间因仓储中心保管不善，造成部分建筑材料毁损，该损害赔偿责任应当由仓储中心承担
E．仓储中心发现该批建筑材料已发生变质并危及其它仓储物的安全和正常保管的，可以作出必要的
处置，但应当及时通知施工企业
223333网网校校答答案案：：BBCCDD
223333网网校校解解析析：：仓单是提取仓储物的凭证。保管人应当按照约定对人库仓储物进行验收。保管人验收
时发现人库仓储物与约定不符合的，应当及时通知存货人。保管人根据存货人或者仓单持有人的要求，
应当同意其检查仓储物或者提取样品。储存期间，因保管人保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人
应当承担损害赔偿责任。保管人对人库仓储物发现有变质或者其他损坏，危及其他仓储物的安全和正常
保管的，应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置，
但事后应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。
91. 建设工程施工合同中，违约责任7 8的主要承担方式有（ ）
1
9
4
A．返还财产 B．修理 8
3
信
微
C．赔偿损失 D．继续履行
系
联
E．消除危险 题
押
223333网网校校答答案案：：CCDD 准
精
223333网网校校解解析析：：当事人一 方不履行合同义务或者履行合同义务不符合约定的，应当承担继续履行、采
取补救措施或者赔偿损失等违约 责任。
92. 下列文件资料中属于建设 单位办理工程质量监督手续应当提交的（ ）
A．建设用地规划许可证
B．建设工程规划许可证
C．施工企业资质等级证书及营业执照副 本
D．可行性研究报告
E．工程勘察设计文件
1
7 8
9
223333网网校校答答案案：：BBCCEE
信
3 8
4
微
223333网网校校解解析析：：建设单位办理工程质量监督手续，应提 供以下文件和系资料：（1）工程规划许可证；
联
（2）设计单位资质等级证书；（3）监理单位资质等级证书，监理合同一及《工程项目监理登记表》；
唯
（4）施工单位资质等级证书及营业执照副本；（5）工程勘察设 计 文 件；（6）中标通知书及施工承包合
同等。
93. 关于违约金的说法，正确的有（ ）
A．支付违约金是一种民事责任的承担方式
B．约定的违约金低于造成的损失时，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加
C．违约支付违约金后，非违约方有权要求其继续履行
D．当事人既约定违约金又约定定金的，一方违约时对方可以同时适用违约金条款和定金条款
E．约定的违约金过分高于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以减少
223333网网校校答答案案：：AABBCCEE
223333网网校校解解析析：：承担民事责任的方式主要有：（1）停止侵害；（2）排除妨碍；（3）消除危险；
（4）返还财产；（5）恢复原状；（6）修理、重作、更换；（7）赔偿损失；（8）继续履行（8）赔偿
损失（9）支付违约金；（10）消除影响、恢复名誉；（11）赔礼道歉。
195 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
继续履行可以与违约金、定金、赔偿损失并用，但不能与解除合同的方式并用。约定的违约金
低于造成的损失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以增加；约定的违约金过分高于造成的损
失的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构予以适当减少。当事人既约定违约金，又约定定金的，一
方违约时，对方可以选择适用违约金或者定金条款。
94. 关于施工许可证与已确定的施工企业安全生产许可证之间关系的说法，正确的（ ）
A．施工许可证以安全生产许可证的取得为条件
B．施工许可证与安全生产许可证无关
C．安全生产许可证以施工许可证取得为前提
D．因吊销安全生产许可证，更换施工企业的， 施工许可证应当重新申请领取
E．施工许可证与安全生产许可证的持证主体相同
223333网网校校答答案案：：AADD
223333网网校校解解析析：：住房城乡建设主管部门在审核发放施工许可证时，应当对已经确定的建筑施工企业是
否有安全生产许可证进行审查，对没有取得安全生产许可证的，不得颁发施工许可证。
95. 根据《招标投标法实施条例》关于投标保证金的说法，正确的有（ ）
8
A．投标保证金有效期应当与投标有效7期一致
1
9
4
B．投标保证金不得超过招标项目3 8估算价的2%
信
微
C．两阶段招标中要求提交投系标保证金的，应当在第一阶段提出
联
D．招标人应当在中标通知题书发出后，5日内退还中标人的投标保证金
押
准
E．未中标的投标人的投标保证金及银行同期贷款利息，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内退
精
还
223333网网校校答答案案：：AABB
223333网网校校解解析析：：投标保证金不得 超过招标项目估价的2％。投标保证金有效期应当与投标有效期一
致。实行两阶段招标的，招标人要求投 标人提交投标保证金的，应当在第二阶段提出。招标人最迟应当
在书面合同签订后5日内向中标人和未中标 的投标人退还投标保证金及银行同期存款利息。
96. 劳动者发生下列情形，用人单位可以 随时解除劳动合同的有（ ）
A．在试用期被证明不符合录用条件的
8
B．不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位 ，仍不能胜任工作的 1 7
9
8
4
C．严重违反用人单位规章制度的 信 3
微
D．同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位 的工作任务造系成严重影响的
联
E．患病，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从 事由
唯
用一人单位另行安排的工作的
223333网网校校答答案案：：AACCDD
223333网网校校解解析析：：劳动者有下列情形之一的，用人单位可以解除劳动合同：（1）在试用期间被证明不
符合录用条件的；（2）严重违反用人单位的规章制度的；（3）严重失职，营私舞弊，给用人单位造成
重大损害的；（4）劳动者同时与其他用人单位建立劳动关系，对完成本单位的工作任务造成严重影响，
或者经用人单位提出，拒不改正的；（5）因《劳动合同法》第26条第1款第1项规定的情形致使劳动合同
无效的；（6）被依法追究刑事责任的。
97. 关于施工总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（ ）
A．总承包单位应当对全部建设工程质量负责
B．分包合同应当约定分包单位对建设单位的质量责任
C．当分包工程发生质量问题，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿，总承包单位或分包
单位赔偿后有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿
D．分包单位对分包工程的质量责任，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任
196 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
E．当分包工程发生质量问题，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求
分包单位赔偿
223333网网校校答答案案：：AACC
223333网网校校解解析析：：总承包单位都应当按照合同约定对其所承包的工程或工作向建设单位承担总体的质量
责任。总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位应当按照分包合同的约定对其分包工程
的质量向总承包单位负责，总承包单位与分包单位对分包工程的质量承担连带责任。即分包工程发生质
量问题时，建设单位或其他受害人既可以向分包单位请求赔偿，也可以向总承包单位请求赔偿；进行赔
偿的一方，有权依据分包合同的约定，对不属于自己责任的那部分赔偿向对方追偿 。
98. 根据《绿色施工导则》，关于非传统水源利用的说法，正确的 有（ ）
A．优先采用雨水搅拌、雨水养护，有条件的地区和工程应当采用中水养护
B．现场机具、设备等的用水、优先采用非传统水源，尽量不使用市政处来水
C．处于基坑降水阶段的工地，宜优先采用雨水作为混凝土搅拌用水
D．大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利用系统，充分收集自然降水
用于施工和生活中适宜的部位
8
E．力争施工中非传统水源的循环水的7再利用量大于30%
1
9
4
223333网网校校答答案案：：BBDDEE 3 8
信
微
223333网网校校解解析析：：非传统水源利系用：（1）优先采用中水搅拌、中水养护，有条件的地区和工程应收集
联
雨水养护。（2）处于基坑降水题阶段的工地，宜优先采用地下水作为混凝土搅拌用水、养护用水、冲洗用
押
准
水和部分生活用水。（3）现场机具、设备、车辆冲洗，喷洒路面，绿化浇灌等用水，优先采用非传统水
精
源，尽量不使用市政自来水 。（4）大型施工现场，尤其是雨量充沛地区的大型施工现场建立雨水收集利
用系统，充分收集自然降水用于 施工和生活中适宜的部位。（5）力争施工中非传统水源和循环水的再利
用量大于30％。
99. 根据《实施工程建设强制性标 准监督规定》，属于强制性标准监督检查内容的有（ ）
A．有关工程技术人员是否熟悉掌握强 制性标准的规定
B．工程项目的规划，勘察，设计，施工 ，验收等是否符合强制性标准的规定
C．工程项目采用的材料设备是否符合强制性 标准的规定
8
D．有关行政部门处理重大事故是否符合强制性 标准的规定 1 7
9
8
4
E．工程项目中采用的导则、指南、手册、计算机软 件的内容是否符合强信 3制性标准的规定
微
223333网网校校答答案案：：AABBCCEE 系
联
223333网网校校解解析析：：强制性标准监督检查的内容包括：（1）工 程技术
唯
人一员是否熟悉、掌握强制性标准；
（2）工程项目的规划、勘察、设计、施工、验收等是否符合强制 性 标准的规定；（3）工程项目采用的
材料、设备是否符合强制性标准的规定；（4）工程项目的安全、质量是否符合强制性标准的规定；
（5）工程项目采用的导则、指南、手册、计算机软件的内容是否符合强制性标准的规定。
100. 关于所有权的说法，正确的有（ ）
A．财产所有权的权能包括占有权，使用权，收益权，处分权
B．收益因使用而产生，因此要享有收益权，必须享有使用权
C．占有权只能由所有人享有的
D．处分权是所有权最基本的权利，是所有权内容的核心
E．使用权是所有人所享有的一项独立全能
223333网网校校答答案案：：AADDEE
223333网网校校解解析析：：所有权是所有人依法对自己的财产（不动产或动产）所享有的占有、使用、收益和处
分的权利。收益权本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的
197 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一级级建建造造师师--建建设设工工程程法法规规及及相相关关知知识识
使用权，仍可以享有对物的收益权。处分权是所有人的最基本的权利，是所有权内容的核心。使用权是
指对财产的实际利用和运用的权能。使用权是所有人所享有的一项独立权能。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
198 / 198
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
