文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.政府投资资金按项目安排，以（ ）方式为主。
A.资本金注入
B.直接投资
C.投资补助
D.贷款贴息
2.联合体承包模式的特点是（ ）。
A.通过联合体内部合同约束，增加了工程质量监控环节
B.建设单位的合同结构简单，组织协调工作量小
C.建设单位组织协调工作量小，但风险较大
D.不利于工程造价控制
3.根据《企业职工伤亡事故分类》标准，下列施工生产常见危险源中，属于坍塌事故危险源的是
（ ）。
A.机械作业人员无证上岗
B.倾覆坍塌和自然灾害引发物体坠落
C.高处悬空作业未系好安全带 8
7
1
D.支模架未经设计验算 4 9
8
3
4.下列关于固定总价合同特信点的说法，正确的是（ ）。
微
A.适用于工程规模较大的系工程
联
B.适用于技术复杂的工题程
押
准
C.适用于实施过程中发生各种不可预见因素较多的工程
精
D.适用于施工任务和发包范围明确的工程
5.下列实际进度与计划进度比较分析方法中，既可进行工作实际进度与计划进度的局部比较，又
可用来分析预测工程项目整体进度状况的是（ ）。
A.横道图比较法
B.S曲线比较法
C.垂直图比较法
D.前锋线比较法
6.建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据提取安全生产费用，其中水利水电工程和电力工
程的提取标准是（ ）。 8
7
1
9
A.3.5% 4
8
3
信
B.2.5%
微
系
C.3%
联
一
D.1.5%
唯
7.项目管理实施规划的编制程序中，在分析项目具体特点和环境条件之前应进行的工作是（ ）。
A.实施编制活动
B.熟悉相关法规和政策文件
C.履行报批手续
D.了解相关方要求
8.采用经评审的最低投标价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以（ ）的优先。
A.施工组织设计得分高
B.施工方案得分高
C.施工项目经理得分高
D.投标报价低
9.下列影响工程施工进度的因素中，属于建设单位因素的是（ ）。
A.临时停水、停电、断路
B.地下埋藏文物的保护、处理
C.提供的场地不能满足工程正常施工需要
D.向有关部门提出各种申请审批手续的延误
第 1 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
10.下列引发施工质量事故的成因中，属于违反工程建设程序的是（ ）。
A.不按有关施工规范和操作规程施工
B.计算简图与实际受力情况不符
C.技术交底不清
D.未经竣工验收就交付使用
11.关于攀登作业的注意事项，说法正确的是（ ）。
A.两人同时在梯子上作业，应由专人监护或设置围栏
B.脚手架操作层上使用梯子作业，应设置护笼
C.当攀登高度超过8m时，宜加设护笼
D.采用斜道时，应加设间距不大于400mm的防滑条等防滑措施
12.“在价值链中促进社会责任”属于社会责任（ ）的核心内容。
A.组织治理
B.公平运行实践
C.劳工实践
D.社区参与和发展
13.指导相互关联的项目群组件实现项目群目标和收益的一组协调性活动是指（ ）。
A.项目群管理 8
7
1
B.项目组合管理 4 9
8
3
C.项目管理 信
微
D.项目集合管理 系
联
14.下列行为中，对事题故发生单位主要负责人处上一年年收入60%至80%罚款的情形是（ ）。
押
准
A.漏报事故
精
B.瞒报、谎报、迟报 事故
C.干涉事故调查工作
D.维护负有事故责任的人 员
15.清理高层建筑施工垃圾的 正确做法是（ ）。
A.搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运
B.将各楼层施工垃圾焚烧后装入密 封容器吊走
C.将施工垃圾洒水后沿临边窗口倾倒 至地面后集中处理
D.将施工垃圾从电梯井倾倒至地面后集中处理
16.工程总承包招标文件编制与施工投标报 价相比，两者存在的差异是（ 8 ）。
1
7
9
A.招标程序
8
4
信
3
B.中标通知书格式
微
C.价格清单组成
系
联
一
D.评标方式
唯
17.为实现对施工期间及建筑竣工后的场地雨水进行有效统 筹控制，应体现（ ）理念。
A.生态城市
B.韧性城市
C.海绵城市
D.花园城市
18.关于应急预案的说法，正确的是（ ）。
A.企业风险种类多、可能发生多种类型事故的，应当编制综合应急预案
B.综合应急预案是针对重大危险源而制定的专项性工作方案
C.专项应急预案重点规定应急处置措施和注意事项
D.现场处置方案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系等内容
19.下列关于施工机具使用费分析，说法正确的是（ ）。
A.项目管理机构拥有自己的机械设备
B.机械设备租用只能按使用时间计算机械费
C.塔式起重机一般按使用时间计算机械费
D.土方工程所用机械一般按时间计算机械费
第 2 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
20.下列建设工程固有特性中，属于安全特性的是（ ）。
A.使用耐久性
B.平面、空间布置合理
C.采光、通风、隔声、隔热等良好
D.满足强度、刚度、稳定性要求
21.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买方委托第三方对合同设备进行监造，
关于监造行为的说法正确的是（ ）。
A.视为对合同设备制造过程符合合同要求的确认
B.不视为对合同设备质量的确认
C.视为限制买方收货后依照合同约定对设备提出质量异议
D.视为免除卖方依照合同约定应承担的设备质量责任
22.施工质量事故处理过程中，确定质量事故的处理是否达到预期目的、是否仍留有隐患，属于
（ ）环节的工作。
A.事故调查
B.事故原因分析
C.事故处理技术方案确定
D.事故处理的鉴定验收 8
7
1
23.对于投保建筑工程一切险的4工9程，保险人应负责赔偿的损失是（ ）。
8
3
A.因设计错误引起的工程损信失和费用
微
B.因原材料缺陷引起的保系险财产本身的损失
联
C.因原材料缺陷或工艺题不善引起的事故
押
准
D.非外力原因引起的电气装置损坏
精
24.下列进度计划中 ，属于建设单位计划系统的是（ ）。
A.工程项目年度计划
B.设计总进度计划
C.施工准备工作计划
D.施工总进度计划
25.关于施工企业竞争性成本计划 的说法，正确的是（ ）。
A.在工程项目投标及签订合同阶段进 行编制
B.是选派项目经理时的预算成本计划
C.以合同价为依据，是战略性成本计划的深 化 8
1
7
9
D.以落实项目经理责任目标为出发点，根据企 业施工定额编制
8
4
信
3
26.某采用FIDIC《施工合同条件》的国际工程的合同额为800万元。合同中对误期赔偿费的约定
微
是：每延误一个日历天应赔偿2万元，且总赔偿费不超过 合同总价款的
系
5%。该工程延误25日历天后
联
一
通过竣工验收，则该工程的误期赔偿费为（ ）万元。
唯
A.50
B.40
C.25
D.15
27.汇率风险发生的基本要素不包括（ ）。
A.本币
B.外币
C.时间
D.利率
28.某分部工程有 3 个施工过程，各分为 4 个流水节拍相等的施工段，各施工过程的流水节拍分
别为6d、4d、4d。如果组织加快的成倍节拍流水施工，则专业工作队数和流水施工工期分别为（ ）。
A.3个和20d
B.4个和25d
C.5个和24d
D.7个和20d
第 3 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
29.建设工程项目管理的核心内容是（ ）。
A.工程项目投资管理制度
B.工程项目实施程序
C.工程项目管理组织及目标控制
D.工程项目相关制度
30.某双代号网络计划如下图，关于工作时间参数的说法，正确的是（ ）。
A.工作B的最迟完成时间是第7天8
7
1
9
B.工作H的最早开始时间是第413天
8
3
信
C.工作F的自由时差是1天微
系
D.工作G的总时差是2联天
题
31.施工安全管理最终押通过施工现场一系列安全管理工作落实，施工现场安全工作应当以（ ）
准
为基础。 精
A.操作规程与安全技 术标准
B.安全文化和理念
C.组织与责任体系
D.安全管理制度和安全技术措 施
32.下列关于企业合规管理的说法 ，正确的是（ ）。
A.合规行为准则奠定了企业合规管理的整体基调，用以为境外经营相关部门和员工的行为提供规
范
B.企业合规管理原则为全面性原则、适用 性原则、保护性原则
C.企业建立合规治理结构需要在决策、管理 、执行、操作四个层级划分相
1
7 8应的合规管理责任
9
D.负责指导、监督中央企业合规管理工作的是 国家发展改革委 8 4
信
3
33.关于流水节拍及其特征的说法，正确的是（ ）。 微
系
A.有节奏流水施工的流水节拍相等 联
一
B.流水节拍根据施工过程数量确定 唯
C.流水节拍也称为流水能力
D.流水节拍决定单位时间资源供应量
34.调整施工进度计划时，通过增加劳动力和施工机械的数量缩短某些工作持续时间的措施属于
（ ）。
A.经济措施
B.技术措施
C.组织措施
D.合同措施
35.为检测建筑产品质量，第一个样本随机抽取，然后每隔一定时间或空间抽取一个样本的抽样
方式是（ ）。
A.简单随机抽样
B.系统随机抽样
C.分层随机抽样
D.多阶段抽样
36.关于双代号网络计划中关键节点的说法，错误的是（ ）。
第 4 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.关键工作的开始节点和完成节点必为关键节点
B.两端节点均为关键节点的工作不一定是关键工作
C.关键节点组成的线路必为关键线路
D.关键线路上的节点必为关键节点
37.网络计划优化阶段主要包括优化网络计划和编制正式网络计划等工作，下列关于优化网络计
划的说法错误的是（ ）。
A.根据所追求的目标不同，网络计划优化包括工期优化、费用优化和资源优化三种
B.在工程网络计划中，工作的直接费用率越大，说明将该工作的持续时间缩短一个时间单位，所
需增加的直接费就越多
C.资源优化的目的是通过改变工作的开始时间和完成时间，使资源按照时间的分布符合优化目标
D.工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩非关键工作的持续时间以满
足要求工期目标的过程
38.某工程质量检查项目及其不合格点数统计如下表，根据排列图法，影响该工程质量的主要因
素有（ ）个。
质量检查项目及其不合格点数统计表
检查项目 a b c d e f g h
不合格点数 1 88 4 45 15 75 1 1
7
1
9
A.1 8 4
3
信
B.2 微
系
C.3 联
题
D.4 押
准
39.分析用控制图精的用途是（ ）。
A.调查分析生产过程 是否处于控制状态
B.分析判断产品质量分 布状况
C.系统整理分析质量问题产生的原因
D.控制生产过程，使之经常保 持在稳定状态
40.下列属于BIM技术在工程算量 中的具体应用方式的是（ ）。
A.识别不同构件的物理信息
B.进行碰撞检查
C.生成定额清单
D.建立三维模型
1
7 8
9
41.大中型工程项目尤其是群体工程项目委托项 目管理或实行交钥匙式8 4工程总承包的情况下，建
信
3
设工程项目质量管理体系应由（ ）负责建立。 微
系
A.建设单位的工程项目管理机构 联
一
B.工程总承包企业的项目管理机构 唯
C.设计总负责单位的项目管理机构
D.勘察单位的项目管理机构
42.当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应（ ）。
A.由施工单位提出保修设计方案并实施保修
B.由原监理单位提出保修设计方案，施工单位实施保修
C.建设单位应向施工单位发出保修通知
D.由原设计单位或相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修
43.作为应对施工风险的常用措施，应急储备的主要形式是（ ）。
A.合同储备和技术储备
B.预算储备和时间储备
C.预算储备和技术储备
D.合同储备和时间储备
44.下列影响工程施工阶段的因素中，属于劳动力成本影响因素的是（ ）。
A.工人技能水平因素
B.现场管理人员能力因素
第 5 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.工人安全措施因素
D.维护和修理成本因素
45.某工程商品混凝土的目标产量为300m³，目标单价450元/m³，损耗率4%。实际产量为370m³，
实际单价500元/m³，损耗率3%。采用因素分析法进行分析，因价格增加使成本增加（ ）元。
A.31003
B.45344
C.19240
D.44908
46.在国际项目管理协会的能力基准中，根据组织最高管理层设定的资源可利用性和最高利用率
来设置目标和期望是（ ）。
A.PP&P人员能力
B.PP&P管理能力
C.PP&P组织一致性能力
D.PP&P资源能力
47.以下不属于工程质量监督机构监督准备工作的是（ ）。
A.编制工程质量监督计划，并转发各参建单位
B.成立工程质量监督组，确定质量8 监督负责人
7
1
C.制定年度、季度检查计划 4 9
8
3
D.召开首次监督会议，明确信相关职责
微
48.AIA C191 将整个项目系实施过程划分为多个阶段，包括：①采购分包阶段；②详细设计阶段；
联
③执行文件阶段；④机构审题查阶段；⑤标准设计阶段。正确的顺序是（ ）。
押
准
A.②-⑤-①-③-④
精
B.②-⑤-③-④-①
C.⑤-②-①-③-④
D.⑤-②-③-④-①
49.关于施工组织总设计中施 工总进度计划编制程序：①计算工程量；②确定各单位工程的开竣
工时间和相互搭接关系；③编制初步施工总进度计划；④形成正式的施工总进度计划；⑤确定各单位
工程施工期限，排序正确的是（ ）。
A.①②③④⑤
B.①⑤②③④
C.①②③⑤④ 8
1
7
9
D.①②④③⑤
8
4
信
3
50.在质量管理体系中，关于“过程”这一关键要素的说法，正确的是（ ）。
微
A.一个过程的输入不能是其他过程的输出
系
联
一
B.ISO 9001《质量管理体系要求》中的三大过程分别是 顾客导
唯
向过程、管理过程和内部审核
C.管理过程是指通过输入和输出直接与外部顾客联系的过程
D.两个或两个以上相互关联和相互作用的连续过程也可作为一个过程
51.通过计算材料成本及其占总成本的比重以判定材料成本的合理性，该成本分析方法是（ ）。
A.相关比率法
B.指标对比分析法
C.动态比率法
D.构成比率法
52.要求企业具有良好的团队合作精神和健全的成本管理流程的施工成本管理绩效考核方法是
（ ）。
A.PDCA管理循环法
B.关键绩效指标
C.360°反馈法
D.目标管理法
53.某建筑公司在提高职工安全管理素质的安全管理培训过程中，提出“我公司虽一直处于安全
生产状态，但是要时刻注意预防事故的发生，因为没有任何一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜
第 6 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
伏危险因素”的观点，该观点符合（ ）。
A.海因里希因果连锁理论
B.系统理论
C.能量意外释放理论
D.事故频发倾向理论
54.智慧工地建设应覆盖工地现场的人、机、料、法、环五个方面，利用5G、AI、XR、BIM、边缘
计算等先进技术，实现集（ ）“五位一体”的工地管理智能化。
A.策划、分析、服务、应急、监管
B.感知、分析、控制、应急、监管
C.感知、分析、服务、预防、监管
D.感知、分析、服务、应急、监管
55.关于施工企业安全教育培训的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于12学时
B.施工现场操作人员在上岗前必须经过企业、项目部和班组三级安全培训教育
C.施工企业新上岗从业人员，岗前安全培训时间不得少于12学时
D.从业人员在企业内离岗三个月重新上岗的，应重新接受企业级的安全培训
56.明确单项工程或单位工程建设8内 容和投资额，以便按统一口径确定工程项目投资额，并以此
7
1
为依据对其进行管理的是（ ）。 4 9
8
3
A.工程项目一览表 信
微
B.投资计划年度分配表 系
联
C.工程项目总进度计划题
押
准
D.工程项目进度平衡表
精
57.下列关于横道图 法编制工程进度计划的说法，错误的是（ ）。
A.不能反映各项工作之间的相互联系
B.不能反映工期和费用之 间的关系
C.大型工程项目无法利用计算 机进行计算分析
D.不能反映工作所具有的机动时间
58.关于安全事故应急预案的说法 ，正确的是（ ）。
A.生产经营单位的安全生产管理专家 可参加本单位应急预案评审
B.企业应在应急预案公布之日起15个工作日内，向上一级人民政府应急管理部门进行备案
C.建筑施工单位应至少每半年组织一次生产 安全事故应急预案演练 8
1
7
9
D.建筑施工企业应当每两年进行一次应急预案 评估
8
4
信
3
59.根据《关于印发〈企业境外经营合规管理指引〉的通知》（发改外资〔2018〕1916 号），既是
微
最重要、最基本的合规制度，也是其他合规制度基础和依 据的是（ ）
系
。
联
一
A.合规行为准则
唯
B.合规管理办法
C.合规治理结构
D.合规内部审计
60.关于建设单位绿色施工职责的说法，错误的是（ ）。
A.在编制工程概算和招标文件时，应明确绿色施工的要求
B.应向施工单位提供建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料
C.应建立建设工程绿色施工的协调机制
D.应审查绿色施工组织设计
61.做好投标报价的基础和前提是（ ）。
A.现场踏勘
B.工程量的确认和复核
C.业主方和竞争者调查
D.社会经济环境调查
62.对于施工现场环境保护而言，下列不属于“一般项”噪声控制规定的是（ ）。
A.噪声较大的机械设备应远离现场办公区、生活区和周边敏感区
第 7 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
B.针对现场噪声源，应采取隔声、吸声、消声等措施，降低现场噪声
C.材料装卸应轻拿轻放，控制材料撞击噪声
D.晚10点到次日早5点之间停止强噪声作业
63.下列国际工程承包风险类型中，属于合同风险的是（ ）。
A.通货膨胀、汇率波动
B.投资规模及发展空间受限
C.索赔困难
D.新技术应用
64.文明施工管理理念中，精益管理的核心思想是（ ）。
A.承担对利益相关者的责任
B.追求经济利润
C.提高施工效率
D.资源投入少，价值创造多
65.我国推行建筑工程监理制度的项目范围应该是（ ）。
A.由国务院规定实行强制监理的建筑工程的范围
B.所有工程必须强制接受监理
C.由业主自行决定是否聘请监理 8
7
1
D.只有国家投资的项目才需要监4 9理
8
3
66.下列工程施工合同（ECC）信计价模式中，适用于在签订合同时价格已经确定的合同的是（ ）。
微
A.目标合同 系
联
B.成本补偿合同 题
押
准
C.管理合同
精
D.标价合同
67.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书），承包商应向业主提交最
终的运行与维护手册的时间是 在（ ）。
A.竣工验收合格之后
B.竣工试验开始之前
C.竣工验收合格之前
D.业主签发接收证书之前
68.在AlA系列合同中，业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的
标准合同文件是（ ）。 8
1
7
9
A.A系列
8
4
信
3
B.B系列
微
C.C系列
系
联
一
D.D系列
唯
69.下列选项中，不属于流水施工垂直图表示法优点的是（ ）。
A.施工过程及其先后顺序表达清楚
B.时间和空间状况形象直观
C.使用方便，被广泛应用于工程实践中
D.斜向进度线的斜率可以直观地表示出各施工过程的进展速度
70.在实现建设工程项目管理数智化的重要手段中，智能建造侧重于（ ）。
A.建造过程和方式
B.建筑模型
C.建造条件和场景
D.全要素数据的全面集成
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。选错，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.招标人不予受理投标人投标文件的情形是（ ）。
A.以快递方式送达
B.接近截止时间送达
第 8 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.逾期送达
D.未按要求密封和加写标记
E.未送达指定地点
72.施工项目经理应履行的职责包括（ ）。
A.组织进行缺陷责任期工程保修工作
B.参与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算工作
C.组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工
D.组织项目团队成员进行经济活动分析
E.组织项目团队成员进行施工合同交底和项目管理目标责任分解
73.机械伤害预防（不包含机械本体安全技术可靠性）的“四必有”是指（ ）。
A.有洞必有盖
B.有轴必有套
C.有台必有栏
D.有轮必有罩
E.有电必有棚
74.职业健康安全管理体系标准要素中“运行”的内容包括（ ）。
A.监视、测量、分析和评价绩效 8
7
1
B.创建和更新 4 9
8
3
C.运行策划和控制 信
微
D.应急准备和响应 系
联
E.职业健康安全目标 题
押
准
75.有效实施项目群管理应具备的先决条件包括（ ）。
精
A.项目群管理一致性 要求
B.项目群实践与控制
C.项目群角色和责任划分
D.项目群管理合理性评估
E.项目群管理必要性评估
76.根据《标准施工招标文件》，关 于暂停施工后复工的说法，正确的有（ ）。
A.承包人收到复工通知后，应在发包 人进行经济补偿后复工
B.暂停施工后，监理人、发包人、承包人应协调采取有效措施消除影响
C.具备复工条件时，监理人应立即向承包人 发出复工通知 8
1
7
9
D.承包人无故拖延的，应承担由此增加的费用 和延误的工期
8
4
信
3
E.因发包人原因无法按时复工，应承担由此增加的费用、延误的工期和合理的利润
微
77.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款， 对于发包人负
系
责提供的材料和工程设备，承
联
一
包人应完成的工作内容有（ ）。
唯
A.提交材料和工程设备的质量证明文件
B.根据合同计划安排向监理人报送要求发包人交货的日期计划
C.会同监理人在约定的时间和交货地点共同进行验收
D.运输、保管材料和工程设备
E.支付材料和工程设备合同价款
78.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，“发包人要求”文件包含的
内容有（ ）。
A.工程项目管理规定
B.设计完成时间
C.功能要求
D.合同价格清单
E.工艺安排
79.关于工程网络计划中工作最迟完成时间计算的说法，正确的有（ ）。
A.等于其所有紧后工作最迟开始时间的最小值
B.等于其完成节点的最迟时间
第 9 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.等于其最早完成时间与总时差的和
D.等于其所有紧后工作最迟完成时间的最小值
E.等于其所有紧后工作间隔时间的最小值
80.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人有权且只能提出工期和费用补偿的情
形有（ ）。
A.监理人的指示延误
B.发包人提供的材料和设备提前交货
C.施工场地发掘文物
D.发包人未按合同约定支付进度款
E.施工中遇到不利物质条件
81.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人在编制进度款支付分解表时，对拟支付的款项
进行分解应考虑的因素有（ ）。
A.工程效率
B.费用性质
C.计划发生时间
D.相应工作量
E.人员安排 8
7
1
82.根据《标准材料采购招标文4 9件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同约定
8
3
的材料并提供相关服务后，买方信在支付进度款前需收到卖方提交的单据有（ ）。
微
A.卖方出具的交货清单正系本一份
联
B.买方签署的收货清单题正本一份
押
准
C.制造商出具的出厂质量合格证正本一份
精
D.合格价格100%金 额的增值税发票正本一份
E.保险公司出具的履约保函正本一份
83.施工项目管理机构组织 采用矩阵式组织结构的优点有（ ）。
A.实现集权与分权的最优结合
B.组织结构稳定性好
C.业务人员工作岗位稳定
D.不易产生矛盾和扯皮
E.能调动各类工作人员的积极性
84.施工质量统计分析中，应用控制图分析 判断生产过程是否处于稳定状态8，可判断生产过程为
1
7
9
异常的情形有（ ）。
8
4
信
3
A.点子几乎全部落在控制界线内
微
B.中心线同一侧出现7点链
系
联
一
C.中心线两侧有5点连续上升
唯
D.点子排列显示周期性变化
E.连续11点中有10点在中心线同一侧
85.下列施工机具使用费控制措施中，属于控制台班数量的有（ ）。
A.选择适合项目施工特点的施工机械
B.保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接
C.提高机械设备单位时间的生产效率和利用率
D.加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费
E.加强机械设备配件管理，建立健全配件领发料制度
86.下列关于专业分包合同工程量确认的说法，正确的有（ ）。
A.承包人在自行计量或由监理人计量前48h应通知分包人
B.承包人接到分包人提交的已完工程量报告后7天内自行按设计图纸计量或报经监理人计量
C.分包人未按分包工程专用合同条款约定的时间向承包人提交已完工程量报告，承包人不予计量
D.分包人收到通知后不参加计量，计量结果无效
E.对分包人自行超出设计图纸范围和因分包人原因造成返工的工程量，承包人也不予计量
87.根据《建设工程安全生产管理条例》，对基坑支护与降水工程，正确的安全管理做法有（ ）。
第 10 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.施工单位应当编制专项施工方案，并附具安全验算结果
B.所有专项施工方案均应组织专家进行论证、审查
C.专项施工方案由专职安全生产管理人员进行现场监督
D.专项施工方案经现场监理工程师签字后即可实施
E.专项施工方案应由企业法定代表人审批
88.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于施工安全事故调查的说法，正确的有（ ）。
A.特别重大事故由国务院或国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查
B.重大事故、较大事故由事故发生地省级人民政府负责调查
C.未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查
D.事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，
事故发生单位所在地人民政府应当派人参加
E.事故调查组应当自事故发生之日起45日内提交事故调查报告
89.下列施工技术中，属于绿色施工的有（ ）。
A.选择高效节能、耐久性好的保温隔热材料
B.采用外墙保温板替代混凝土施工模板
C.现场拌和混凝土
D.采用人造板材替代木质板材 8
7
1
E.采用专业加工配送的钢筋 4 9
8
3
90.根据《建筑与市政工程绿信色施工评价标准》GB/T 50640—2023，施工现场污水排放应符合的
微
规定包括（ ）。 系
联
A.现场道路周边设置排题水沟
押
准
B.现场厕所设置化粪池并定期清理
精
C.试验室养护用水可 直接排入市政污水管道，检测频率不应少于1次/月
D.工地厨房污水可直接排入市政污水管道
E.钻孔桩作业采用泥浆循 环利用系统，不得外溢漫流
91.施工现场劳动保护用品使 用和管理的要求有（ ）。
A.劳动保护用品作为保障安全的预防性措施而不能替代工程防护设施
B.用人单位使用的劳务派遣人员由 派遣单位管理并配备劳动保护用品
C.处于作业地点的外来人员应佩戴使 用与作业者相同标准的劳动保护用品
D.基层作业人员的劳动保护用品由本人自备且应符合相关标准要求
E.用人单位应为接纳的实习人员配备符合标 准的劳动保护用品 8
1
7
9
92.按照文明施工管理工作要求，下列做法中， 正确的有（ ）。
8
4
信
3
A.根据施工总平面布局，应合理规划作业区等，降低交叉施工干扰
微
B.施工临时设施与永久性设施应严格进行区分利用
系
联
一
C.现场围挡采用封闭围挡，高度不小于1.5m，围挡材料 可采
唯
用彩色、定型钢板
D.施工现场设开放式垃圾站，施工垃圾、生活垃圾集中存放
E.易燃、易爆和有毒有害物品分类存放
93.根据FIDIC《施工合同条件》（新红皮书），同时满足（ ）条件时，可对该项工作规定的费率
或价格进行确定调整。
A.该工作测量工程量比工程量清单或其他资料中所列工程量的变动超过了10%
B.工程量的变动与合同规定费率的乘积超过了中标合同额的0.01%
C.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1%
D.合同中没有规定此项工作为固定费率或固定费用
E.合同中有相应的可供参考费率或价格的工作
94.施工现场及生活区防触电的安全技术措施有（ ）。
A.宿舍用36V安全电压
B.电力系统工作接地
C.装插电保护
D.电工持证
E.电气设备保护接地
第 11 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
95.根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，对（ ）的企业投资项目，实行核准管理。
A.涉及全国重大生产力布局
B.关系国家安全
C.涉及全国战略性资源开发
D.《政府核准的投资项目目录》外
E.涉及全国重大公共利益
96.环境管理体系的核心内容中，属于“理解组织所处环境”的内容有（ ）。
A.确定环境管理体系预期结果
B.环境管理体系
C.确定环境管理体系的范围
D.理解组织及其所处的环境
E.理解相关方的需求和期望
97.根据《项目管理知识体系指南（第 7 版）》，在价值交付系统需要考虑的内容中，与项目有关
的职能包括（ ）等。
A.提供监督和协调
B.引导和支持
C.维持治理 8
7
1
D.提出目标和反馈 4 9
8
3
E.运用各项规定开展工作 信
微
98.以下造成损失的事件中系，依据建筑工程一切险的规定，应由保险人支付损失赔偿金的有（ ）。
联
A.地震造成的工程损坏题
押
准
B.水灾的淹没损失
精
C.气温变化导致材料 变质
D.施工机具的自然磨损
E.非外力引起的机械本身 损坏
99.影响工程质量的因素可归 纳为人、材料、机械、方法及环境五大方面，属于方法或工艺影响
因素的有（ ）。
A.质量评价标准
B.施工方案
C.质量检验制度
D.技术措施 8
1
7
9
E.施工方法
8
4
信
3
100.某工程单代号网络计划如下图所示（时间单位：d），时间参数计算正确的有（ ）。
微
系
联
一
唯
A.工作G的最早开始时间为第10天
B.工作G的最迟开始时间为第13天
C.工作E的最早完成时间为第13天
D.工作E的最迟完成时间为第15天
E.工作D的总时差为1d
第 12 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.【答案】B
【解析】政府投资资金按项目安排，以直接投资方式为主。对确需支持的经营性项目，政府投资
资金主要采取资本金注入方式投入，也可适当采取投资补助、贷款贴息等方式进行引导。
2.【答案】B
【解析】联合体承包模式具有以下特点：
（1）建设单位合同结构简单，组织协调工作量小，而且有利于工程造价和建设工期控制。
（2）可以集中联合体各成员单位在资金、技术和管理等方面优势，克服一家单位力不能及的困
难，不仅有利于增强竞争能力，还有利于增强抗风险能力。
3.【答案】D
【解析】按照《企业职工伤亡事故分类》标准，选项A属于机械伤害事故危险源。选项B属于物
体打击事故危险源。选项C属于高处坠落事故危险源。
4.【答案】D
【解析】固定总价合同一般适用于下列情形：
①招标时已有施工图设计文件，施工任务和发包范围明确，合同履行中不会出现较大设计变更。
②工程规模较小、技术不太复杂的8 中小型工程或承包工作内容较为简单的工程部位，承包单位可
7
1
在投标报价时合理地预见工程实施过4 9程中可能遇到的各种风险。
8
3
③工程量小、工期较短（一信般为 1 年之内），合同双方可不必考虑市场价格浮动对承包价格的影
微
响。 系
联
5.【答案】D 题
押
准
【解析】前锋线比较法既适用于工作实际进度与计划进度之间的局部比较，又可用来分析预测工
精
程项目整体进度状况。
6.【答案】B
【解析】建设工程施工企 业以建筑安装工程造价为依据，于月末按工程进度计算提取企业安全生
产费用。提取标准为：①矿山工程 3.5%；②铁路工程、房屋建筑工程、城市轨道交通工程 3%；③水
利水电工程、电力工程 2.5%；④冶炼工程、机电安装工程、化工石油工程、通信工程 2%；⑤市政公
用工程、港口与航道工程、公路工程1 .5%。
7.【答案】D
【解析】项目管理实施规划应按下列程序编制：（1）了解相关方要求；（2）分析项目具体特点和
环境条件；（3）熟悉相关法规和政策文件；（4） 实施编制活动；（5）履行报批8手续。
1
7
9
8.【答案】D
8
4
信
3
【解析】采用经评审的最低投标价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，投标报价低的优
微
先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。
系
联
一
9.【答案】C
唯
【解析】建设单位因素：建设单位使用要求改变而进行设计 变更；应提供的施工场地条件不能及
时提供或所提供的场地不能满足正常施工需要；建设资金不到位，不能及时向施工单位支付工程款等。
选项A属于社会环境因素，选项B属于自然条件因素，选项D属于施工单位组织管理因素。
10.【答案】D
【解析】工程建设程序是工程建设客观规律的反映，但有些工程不按工程建设程序办事，例如，
未经可行性研究、不做调查分析就拍板定案；未搞清工程地质、水文情况等条件就仓促开工；边设计、
边施工，任意修改设计，不按图纸施工；工程竣工不进行试车运行，未经验收就交付使用等，这些常
常是导致工程质量事故的重要原因。选项A错误，不按有关施工规范和操作规程施工属于施工与管理
失控；选项B错误，计算简图与实际受力情况不符属于设计计算失误；选项C错误，技术交底不清属
于施工与管理失控。
11.【答案】D
【解析】同一梯子上不得两人同时作业，A 错误。脚手架操作层上严禁架设梯子作业，B 错误。
当攀登高度超过8m时，应设置梯间平台，C错误。
12.【答案】B
【解析】社会责任核心主题和议题：
第 13 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
核心主题 议题
（1）组织治理 决策程序和结构
（2）人权 ①公民和政治权利；②经济、社会和文化权利；③工作中的基本原则和权利
（3）劳工实践 ①就业和劳动关系；②工作条件和社会保护；③民主管理和集体协商；④职业健康
安全；⑤工作场所中人的发展与培训
（4）环境 ①污染预防；②资源可持续利用；③减缓并适应气候变化；④环境保护、生物多样性和
自然栖息地恢复
（5）公平运行实践 ①反腐败；②公平竞争；③在价值链中促进社会责任；④尊重产权
①公平营销、真实公正的信息和公平的合同实践；②保护消费者健康与安全；③可持
（6）消费者问题 续消费；④消费者服务、支持和投诉及争议处理；⑤消费者信息保护与隐私；⑥基本服
务获取；⑦教育和意识
（7）社区参与和发展 ①社区参与；②教育和文化；③就业创造和技能开发；④技术开发和获取；⑤财富和收
入创造；⑥健康；⑦社会投资
13.【答案】A
【解析】项目群管理是指指导相互关联的项目群组件实现项目群目标和收益的一组协调性活动。
8
14.【答案】B 1 7
9
4
【解析】在事故发生后不立即3 8组织事故抢救，或者在事故调查处理期间擅离职守，或者瞒报、谎
信
报、迟报事故，或者事故发生后微逃匿的，处上一年年收入60%至80%的罚款。
系
15.【答案】A 联
题
【解析】高层或多层押建筑清理垃圾应搭设封闭性临时专用道或采用容器吊运。
准
16.【答案】C 精
【解析】工程总承包招标文件要求编制的价格清单所包含的内容与施工投标报价的内容有所不同，
工程总承包招标文件要求编 制的价格清单还包括勘察设计费等内容。
17.【答案】C
【解析】海绵城市建设理念，采用“渗、滞、蓄、净、用、排”等措施对施工期间及建筑竣工后
的场地雨水进行有效统筹控制，溢流 排放应与城市雨水排放系统衔接。
18.【答案】A
【解析】B 错，专项应急预案是针对重大危险源而制定的专项性工作方案。C 错，现场处置方案
重点规范事故风险描述应急工作职责、应急处 置措施和注意事项，应体现自救互救、信息报告和先期
8
处置的特点。D 错，综合应急预案应当规定应急组 织机构及其职责、应急预案1 7体系、事故风险描述、
9
预警及信息报告、应急响应、保障措施、应急预案 管 理等内容。
信
3 8
4
19.【答案】C 微
系
【解析】由于项目施工具有一次性，项目管理机构不 可能拥有自联己的机械设备，而是随着施工的
一
唯
需要，向企业动力部门或外单位租用。机械设备租用存在两种 情 况：一是按产量进行承包，并按完成
产量计算费用，如土方工程。项目管理机构只要按实际挖掘的土方工程量结算挖土费用，而不必考虑
挖土机械的完好程度和利用程度；另一种是按使用时间（台班）计算机械费用的，如塔式起重机、搅
拌机、砂浆机等，如果机械完好率低或在使用中调度不当，会影响机械的利用率，从而延长使用时间，
增加使用费用。因此，项目管理机构应该给予重视。
20.【答案】D
【解析】本题考核的是建设工程固有特性。安全特性体现在：满足强度、刚度、稳定性要求；防
灾、抗灾能力强；安全防范、预警效果好。选项A属于可靠性，选项B、C属于实用性。
21.【答案】B
【解析】买方监造人员对合同设备的监造，不视为对合同设备质量的确认，不影响卖方交货后买
方依照合同约定对合同设备提出质量异议和（或）退货的权利，也不免除卖方依照合同约定对合同设
备所应承担的任何义务或责任。
22.【答案】D
【解析】本题考核的是施工质量事故调查处理程序。质量事故的处理是否达到预期目的、是否仍
留有隐患，应通过检查鉴定和验收作出确认。
23.【答案】C
第 14 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
【解析】因原材料缺陷或工艺不善引起的事故由保险人负责赔偿。
24.【答案】A
【解析】建设单位编制的进度计划包括工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程
项目年度计划。选项B属于设计单位的计划系统；选项C、D属于施工单位的计划系统。
25.【答案】A
【解析】本题考核的是施工成本计划的类型。选项A正确，竞争性成本计划是指在施工投标及签
订合同阶段的估算成本计划。选项B错误，指导性成本计划是指在选派项目经理阶段的预算成本计划。
选项C错误，指导性成本计划以合同价为依据。指导性成本计划和实施性成本计划，都是战略性成本
计划的进一步开展和深化，是对战略性成本计划的战术安排。实施性成本计划是指在工程项目施工准
备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工
成本计划，选项D错误。
26.【答案】B
【解析】工程延误 25 日历天应赔偿 25×2=50 万元，总赔费最高为 800×5%=40 万元，误期赔偿
费总额不得超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额，50 万元>40 万元，所以赔偿误期赔偿费为 40
万元。
27.【答案】D
【解析】汇率风险发生的基本要素8 包括本币、外币和时间。
7
1
28.【答案】D 4 9
8
3
【解析】首先确定流水步距信K=各施工过程流水节拍的最大公约数，即K=min[6,4,4]=2d；各施工
微
过程的专业工作队数分别为：系b₁=6/2=3个，b₂=4/2=2 个，b₃=4/2=2 个，专业工作队总数=7个，则流
联
水施工工期T=(m+N-1)·K=题(4+7-1)×2=20d。
押
准
29.【答案】C
精
【解析】本题考核的 是建设工程项目管理的核心内容。工程项目投资管理制度、实施程序及相关
制度是保障工程项目顺利实施的基本前提，工程项目管理组织及目标控制是建设工程项目管理的核心
内容。
30.【答案】D
【解析】工作A:ES=0，EF=2，LS=0，LF=2，TF=0，FF=0。工作B:ES=0，EF=4，LS=4，LF=8，TF=4，
FF=2。工作C:ES=2，EF=5，LS=6，LF=9 ，TF=4，FF=1。工作D:ES=2，EF=6，LS=2，LF=6，TF=0，FF=0。
工作E:ES=6，EF=12，LS=6，LF=12，TF=0 ，FF=0。工作F:ES=6，EF=10，LS=9，LF=13，TF=3，FF=2。
工作G:ES=6，EF=13，LS=8，LF=15，TF=2，FF=2。工作H:ES=12，EF=14，LS=13，LF=15，TF=1，FF=1。
工作I:ES=12，EF=15，LS=12，LF=15，TF=0， FF=0。所以选项D正确。 8
1
7
9
31.【答案】C
8
4
信
3
【解析】本题考核的是施工安全管理体系的内容。工作保证体系：施工安全管理最终通过施工现
微
场一系列安全管理工作落实，施工现场安全工作应当以组 织与责任体系
系
为基础、安全文化和理念为驱
联
一
动力、安全管理制度和安全技术措施为支撑、操作规程与安 全技术
唯
标准为依据。
32.【答案】A
【解析】合规行为准则是最重要、最基本的合规制度，是其他合规制度的基础和依据，适用于所
有境外经营相关部门和员工，以及代表企业从事境外经营活动的第三方，选项A正确。企业合规管理
原则为独立性原则、适用性原则和全面性原则，选项B错误。企业应在决策、管理、执行三个层级上
划分相应的合规管理责任，选项C错误。根据《中央企业合规管理指引（试行）》，负责指导监督中央
企业合规管理工作的部门是国有资产监督管理委员会，选项D错误。所以A正确。
33.【答案】D
【解析】有节奏流水施工分为等节奏流水施工（也称为固定节拍流水施工或全等节拍流水施工）
和异节奏流水施工。全等节拍流水施工的特点之一是所有施工过程在各个施工段上的流水节拍均相等。
异节奏流水施工可采用等步距和异步距两种方式，等步距异节奏流水施工的特点之一是同一施工过程
在各个施工段上的流水节拍均相等,不同施工过程的流水节拍为倍数关系，故选项 A 错误。同一施工
过程的流水节拍，主要由所采用的施工方法、施工机械以及在工作面允许的前提下投入施工的工人数、
机械台数和采用的工作班次等因素确定，故选项B错误。流水节拍是指某一专业工作队在一个施工段
上的施工时间，故选项C错误。流水节拍表明流水施工的速度和节奏性，决定着单位时间的资源供应
量，同时，也是区别流水施工组织方式的特征参数，故选项D正确。
第 15 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
34.【答案】C
【解析】缩短某些工作持续时间的组织措施包括：（1）增加工作面，组织更多的施工队伍；（2）
增加每天施工时间，采用加班或多班制施工方式；（3）增加劳动力和施工机械的数量。
35.【答案】B
【解析】系统随机抽样是指将总体中的抽样单元按某种次序排列，在规定范围内随机抽取一个或
一组初始单元，然后按一套规则确定其他样本单元的抽样方法。如每隔一定时间或空间抽取一个样本，
其第一个样本是随机的，所以又称为机械随机抽样。这种方法主要用于工序质量检验。
36.【答案】C
【解析】在双代号网络计划中，关键线路上的节点称为关键节点。关键工作两端的节点必为关键
节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。关键节点的最迟时间与最早时间的差值最小。特
别地，当网络计划的计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。关键节点
必然处在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。
37.【答案】D
【解析】工期优化，是指网络计划的计算工期不满足要求工期时，通过压缩关键工作的持续时间
以满足要求工期目标的过程。
38.【答案】B
【解析】重新整理后的质量检查项8 目及其不合格点数数据。
7
1
序号 检查项目 不合格点4 9数 频率 累计频率 因素划分
8
3
信
1 f 75 50% 50%
微
A类因素 主要因素
系
2 d 联 45 30% 80%
题
3 e 押 15 10% 90% B类因素 次要因素
准
4 b 精 8 5.3% 95.3%
5 c 4 2.7% 98%
6 a 1 0.67% 98.7% C类因素 一般因素
7 g 1 0.67% 99.4%
8 h 1 0.67% 100%
合计 150
所以影响工程的主要因素有2个：f 和d，正确答案为B选项。
39.【答案】A
【解析】按控制图的用途分类，控制图可 分为：分析用控制图和管理（控制）用控制图。分析用
8
控制图主要是用来调查分析生产过程是否处于控 制状态。管理（控制）用控制1 7图主要用来控制生产过
9
程，使之经常保持在稳定状态。
信
3 8
4
40.【答案】A 微
系
【解析】在工程算量应用中，BIM 建模不仅包含二维图 纸的位置联和长度等信息，还包含材料等详
一
细信息，计算机可以识别模型中的不同构件及其几何物理信 息（唯时间维度、空间维度等），自动统计
各种构件的数量，选项A正确。
41.【答案】B
【解析】在大中型工程项目尤其是群体工程项目中，第一层次的质量管理体系应由建设单位的工
程项目管理机构负责建立；在委托项目管理或实行交钥匙式工程总承包的情况下，应由相应的项目管
理机构、工程总承包企业项目管理机构负责建立。所以B正确。
42.【答案】D
【解析】当工程在保修期内出现涉及结构安全或影响使用功能的严重质量缺陷时，应由原设计单
位或相应资质等级的设计单位提出保修设计方案，施工单位实施保修。保修完成后，工程应符合原设
计要求。
43.【答案】B
【解析】风险自留经常采用的措施是建立应急储备。应急储备是为应对风险而预留的时间或预算
（资金）。因此，应急储备主要有两种：预算储备和时间储备。
44.【答案】A
【解析】选项 A，工人技能水平属于劳动力成本影响因素；选项 B，现场管理人员能力属于现场
管理能力影响因素；选项 C，工人安全措施属于施工安全的影响因素；选项 D，维护和修理成本属于
第 16 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
施工质量的影响因素。所以A正确。
45.【答案】C
【解析】（500-450）×370×1.04=19240，所以，因价格增加使成本增加19240元。
46.【答案】D
【解析】本题考核的是国际项目管理标准。PP&P资源能力是根据组织最高管理层设定的资源可利
用性和最高利用率来设置目标和期望。该能力在其他管理职能（财务、法律、采购和技术）的支持下
由PP&P管理者执行，为确定资源需求、采购和PP＆P资源的可持续发展提供指导。
47.【答案】C
【解析】选项C属于组织实施工程施工质量监督。组织安排工程质量监督准备工作包括：（1）成
立工程质量监督组，确定质量监督负责人。（2）编制工程质量监督计划，并转发各参建单位。（3）召
开首次监督会议，明确相关职责。（4）检查各方主体行为，确认具备开工条件。
48.【答案】D
【解析】AIAC191将整个项目实施过程分为如下8个阶段：①概念阶段。②标准设计阶段。③详
细设计阶段。④执行文件阶段。⑤机构审查阶段。⑥采购分包阶段。⑦施工阶段。⑧竣工收尾阶段。
49.【答案】B
【解析】施工总进度计划的编制程序如下：（1）计算工程量；（2）确定各单位工程施工期限；（3）
确定各单位工程的开竣工时间和相互搭8 接关系；（4）编制初步施工总进度计划；（5）形成正式的施工
7
1
总进度计划。 4 9
8
3
50.【答案】D 信
微
【解析】过程是指利用输系入实现预期结果的相互关联或相互作用的一组活动。一个过程的输入通
联
常是其他过程的输出，而一题个过程的输出通常又是其他过程的输入。两个或两个以上相互关联和相互
押
准
作用的连续过程也可作为一个过程。《质量管理体系要求》中的三大过程分别是顾客导向过程、支持
精
过程和管理过程。顾客导 向过程是指通过输入和输出直接与外部顾客联系的过程。因此，ABC 选项错
误。
51.【答案】D
【解析】构成比率法又称比重 分析法或结构对比分析法。通过构成比率，可以考察成本总量的构
成情况及各成本项目占总成本的比重，同时也可看出预算成本、实际成本和降低成本的比例关系，从
而寻求降低成本的途径。
52.【答案】A
【解析】PDCA管理循环法适用于需要周期性考核的企业，要求企业具有良好的团队合作精神和健
全的成本管理流程。 8
1
7
9
53.【答案】B
8
4
信
3
【解析】系统理论已不是单纯的事故致因理论，它基于以下不同于传统安全理论的概念研究系统
微
安全管理：（1）在事故致因理论方面，改变了只注重人（ 操作员）的不
系
安全行为在事故致因中作用的
联
一
传统观念，开始考虑如何通过改善物（硬件）的系统可靠性来 提高
唯
复杂系统的安全性，从而避免事故；
（2）没有一种事物是绝对安全的，任何事物中都潜伏着危险因 素，通常所说的安全或危险只不过是
一种主观的判断；（3）不可能根除一切危险源和危险，可以减少来自现有危险源的危险性，应减少总
的危险性而不是只消除几种选定的危险；（4）受认识能力有限，有时不能完全认识危险源和危险，即
使认识了现有的危险源，随着生产技术的发展，新技术、新工艺、新材料和新能源的出现，又会产生
新的危险源；由于受技术、资金、劳动力等因素的限制，对于认识了的危险源也不可能完全根除，只
能把危险降低到可接受的程度，即可接受的危险。
54.【答案】D
【解析】本题考核的是智慧工地建设原则。实现全方位覆盖：智慧工地建设应覆盖工地现场的人、
机、料、法、环五个方面，利用5G、AI、XR、BIM、边缘计算等先进技术，实现集感知、分析、服务、
应急、监管“五位一体”的工地管理智能化，探索新型的工地运行态势呈现、智能分析决策、应急联
动指挥的管理模式。
55.【答案】B
【解析】企业主要负责人和安全生产管理人员初次安全培训时间不得少于32学时（非12学时），
故选项 A 错误。施工企业新上岗从业人员，岗前培训时间不得少于 24 学时，故选项 C 错误。从业人
员在本单位内调整岗位或离岗一年以上重新上岗时，应重新接受项目部和班组级的安全培训，故选项
第 17 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D错误。
56.【答案】A
【解析】本题考核的是工程进度计划系统。工程项目一览表是明确单项工程或单位工程建设内容
和投资额，以便按统一口径确定工程项目投资额，并以此为依据对其进行管理的依据。
57.【答案】A
【解析】工程进度计划采用横道图表示形式，具有编制简单、使用方便等优点，但也有不足：①
不能明确反映各项工作之间的相互联系、相互制约关系；②不能反映影响工期的关键工作和关键线路；
③不能反映工作所具有的机动时间（时差）；④不能反映工程费用与工期之间的关系，因而不便于施
工进度计划的优化。特别是对于大型工程项目，因其工作构成及逻辑关系复杂、无法利用计算机来进
行计算分析。
58.【答案】C
【解析】参加应急预案评审的人员可包括有关安全生产及应急管理方面的、有现场处置经验的专
家。评审人员与所评审应急预案的企业有利害关系的，应当回避。应急预案论证可通过推演的方式开
展，故选项 A 错误。企业应在应急预案公布之日起 20 个工作日内，按照分级属地原则，向县级以上
人民政府应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门进行备案，并依法向社会公布，故选
项B错误。建筑施工企业应当每三年进行一次应急预案评估，故选项D错误。
59.【答案】A 8
7
1
【解析】根据《关于印发〈企业4 9境外经营合规管理指引〉的通知》（发改外资〔2018〕1916 号），
8
3
合规行为准则是最重要、最基本信的合规制度，是其他合规制度的基础和依据，适用于所有境外经营相
微
关部门和员工，以及代表企业系从事境外经营活动的第三方。
联
60.【答案】D 题
押
准
【解析】建设单位绿色施工职责包括：
精
（1）在编制工程概 算和招标文件时，应明确绿色施工的要求，并提供包括场地、环境、工期、
资金等方面的条件保障；
（2）应向施工单位提供 建设工程绿色施工的设计文件、产品要求等相关资料，保证资料的真实
性和完整性；
（3）应建立建设工程绿色施工的协调机制。
61.【答案】B
【解析】工程量的确认和复核是做好 投标报价的基础和前提。
62.【答案】D
【解析】“一般项”噪声控制应包括下列内 容： 8
1
7
9
（1）针对现场噪声源，采取隔声、吸声、消声 等降噪措施；
8
4
信
3
（2）采用低噪声施工设备；
微
（3）噪声较大的机械设备远离现场办公区、生活区 和周边敏感区
系
；
联
一
（4）混凝土输送泵、电锯等机械设备设置吸声降噪屏或 其他
唯
降噪措施；
（5）施工作业面设置降噪设施；
（6）材料装卸设置降噪垫层，轻拿轻放，控制材料撞击噪声；
（7）施工场界声强限值昼间不大于70dB（A），夜间不大于55dB（A）。
63.【答案】C
【解析】合同风险包括合同文本不完整、前后不一致、条款不清晰、理解差异、显失公平，以及
合同履行不当、业主违约、不利的合同变更、索赔困难等。选项A属于经济风险，选项B属于市场风
险，选项D属于技术风险。
64.【答案】D
【解析】精益管理要求企业对各项活动都必须运用精益思想，主张以较少资源投入（包括人力、
设备、资金、材料、时间和空间），创造尽可能多的价值。
65.【答案】A
【解析】《中华人民共和国建筑法》规定：“国务院可以规定实行强制监理的建筑工程的范围。”
所以A正确。
66.【答案】D
【解析】标价合同适用于在签订合同时价格已经确定的合同。
第 18 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
67.【答案】D
【解析】根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书），在竣工试验开始
前，承包商应向业主提交临时的运行与维护手册；在业主签发接收证书之前，承包商应向业主提交最
终的运行与维护手册。手册的详细程度应能满足业主方运行、维护、拆卸、组装、调试及设备修理的
需要。
68.【答案】A
【解析】A系列：业主与施工承包商、CM承包商、供应商，以及总承包商与分包商之间的标准合同文件；
其中，A201《施工合同通用条件》是AIA系列合同中的核心文件，是业主与承包商订立承包合同的标准文本。
69.【答案】C
【解析】C属于横道图表示法的优点。采用垂直图表达流水施工的优点是：施工过程及其先后顺序表达清
楚，不仅时间和空间状况形象直观，而且斜向进度线的斜率还可直观反映各施工过程的进展速度。
70.【答案】A
【解析】当前技术条件下，建筑信息模型（BIM）、智能建造及智慧工地是实现建设工程项目管理
智能化的重要手段。BIM 侧重于“建筑模型”、智能建造侧重于“建造过程和方式”、智慧工地则侧重
于“建造条件和场景”。基于这些技术，有利于打通原有管理模式下的数据孤岛，实现建设工程全要
素数据的全面集成，进而推动建设工程项目管理智能化。
二、多项选择题（共30题，每题8 2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
7
1
1个错项。选错，本题不得分；少选4 9，所选的每个选项得0.5分）
8
3
71.【答案】CDE 信
微
【解析】未按要求密封和系加写标记、逾期送达或者未送达指定地点的投标文件，招标人将不予受
联
理。 题
押
准
72.【答案】ACDE
精
【解析】施工项目经 理应履行但不限于下列职责：
（1）依据企业规定组建项目经理部，组织制定项目管理岗位职责，明确项目团队成员职责分工。
（2）执行企业各项规章制 度，组织制定和执行施工现场项目管理制度。
（3）组织项目团队成员进行 施工合同交底和项目管理目标责任分解。
（4）在授权范围内组织编制和落实施工组织设计、项目管理实施规划、施工进度计划、绿色施
工及环境保护措施、质量安全技术措施 、施工方案和专项施工方案。
（5）在授权范围内进行项目管理指标 分解，优化项目资源配置，协调施工现场人力资源安排，
并对工程材料、构配件、施工机具设备等资源的质量和安全使用进行全程监控。
（6）组织项目团队成员进行经济活动分析 ，进行施工成本目标分解和成本8计划编制制定和实施
1
7
9
施工成本控制措施。
8
4
信
3
（7）建立健全协调工作机制，主持工地例会，协调解决工程施工问题。
微
（8）依据施工合同配合企业或受企业委托选择分包 单位，组织审
系
核分包工程款支付申请。
联
一
（9）组织与建设单位、分包单位、供应单位之间的结算 工作
唯
，在授权范围内签署结算文件。
（10）建立和完善工程档案文件管理制度，规范工程资料管 理及存档程序，及时组织汇总工程结
算和竣工资料，参与工程竣工验收。
（11）组织进行缺陷责任期工程保修工作，组织项目管理工作总结。
73.【答案】ABCD
【解析】通常，将机械伤害预防（不包含机械本体安全技术可靠性）铁律归纳为“十二条”。“四
必有”：有轴必有套、有轮必有罩、有台必有栏、有洞必有盖；“四不修”：带电不修、带压不修、高
温过冷不修、无专用工具不修；“四停用”：无联锁防护停用、无接地漏电保护停用、无岗前培训停用、
无安全操作规程停用。
74.【答案】CD
【解析】运行基本要求如下：①运行策划和控制。②应急准备和响应。
75.【答案】ACE
【解析】有效实施项目群管理，应具备如下先决条件：（1）项目群管理必要性评估；（2）项目群
管理一致性要求；（3）项目群角色和责任划分。
76.【答案】BCDE
【解析】暂停施工后，监理人应与发包人和承包人协商，采取有效措施积极消除暂停施工的影响。
第 19 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
当工程具备复工条件时，监理人应立即向承包人发出复工通知。承包人收到复工通知后，应在监理人
指定的期限内复工，故选项 A 错误，选项 B、C 正确。承包人无故拖延和拒绝复工的，由此增加的费
用和工期延误由承包人承担。因发包人原因无法按时复工的，承包人有权要求发包人延长工期和（或）
增加费用，并支付合理利润，故选项D、E正确。
77.【答案】BC
【解析】承包人应根据合同进度计划安排，向监理人报送要求发包人交货的日期计划。发包人应
按照监理人与合同双方当事人商定的交货日期，向承包人提交材料和工程设备。发包人应在材料和工
程设备到货 7d 前通知承包人，承包人应会同监理人在约定的时间内，赴交货地点共同进行验收。除
专用合同条款另有约定外，发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、运输和保管。
78.【答案】ABCE
【解析】《标准设计施工总承包招标文件》规定，“发包人要求”包括：（1）功能要求；（2）工程
范围；（3）工艺安排或要求；（4）时间要求；（5）技术要求；（6）竣工试验；（7）竣工验收；（8）竣
工后试验（如有）；（9）文件要求；（10）工程项目管理规定；（11）其他要求。
79.【答案】ABC
【解析】如果是最后一项工作，则工作的最迟完成时间等于计划工期。当计算工期等于计划工期
时，工作最迟完成时间等于其完成节点的最迟时间，等于所有紧后工作最迟开始时间的最小值，故选
项 A、B 正确，选项 D 错误。总时差等8 于最迟开始时间减去最早开始时间，或等于最迟完成时间减去
7
1
最早完成时间，所以本工作最迟完成4 9时间=最早完成时间+总时差，故选项C正确。选项E是自由时差
8
3
的计算。 信
微
80.【答案】ACE 系
联
【解析】选项D可提出题工期、费用、利润补偿；选项B仅能提出费用补偿。
押
准
81.【答案】BCD
精
【解析】除专用条款 另有约定外，工程进度付款按月支付。承包人应根据价格清单的价格构成、
费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，按照分类和分解原则，结合约定的合同进度计划，汇
总形成月度支付分解报告。
82.【答案】ABCD
【解析】卖方按照合同约定的进度交付合同材料并提供相关服务后，买方在收到卖方提交的下列
单据并经审核无误后28日内，应向卖方 支付进度款，进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%：
（1）卖方出具的交货清单正本一份；（2） 买方签署的收货清单正本一份；（3）制造商出具的出厂质
量合格证正本一份；（4）合同材料验收证书或进度款支付函正本一份；（5）合同价格100%金额的增值
税发票正本一份。 8
1
7
9
83.【答案】AE
8
4
信
3
【解析】矩阵式组织结构的优点是能够根据工程任务的实际情况灵活组建与之相适应的项目管理
微
机构，实现集权与分权的最优结合，有利于调动各类人 员的工作积极
系
性，使项目管理工作顺利进行。
联
一
84.【答案】BDE
唯
【解析】分析用控制图中的点子同时满足以下两个条件时， 可以认为生产过程基本上处于稳定状
态：
（1）连续 25 点中没有一点在界限外或连续 35 点中最多一点在界限外或连续 100 点中最多点在
界限外；
（2）控制界限内的点子随机排列且没有缺陷。
属于生产过程有异常的情形有：
（1）连续7点或更多点在中心线同一侧；
（2）连续7点或更多点呈上升或下降趋势；
（3）连续11点中至少有10点在中心线同一侧；
（4）连续14点中至少有12点在中心线同一侧；
（5）连续17点中至少有14点在中心线同一侧；
（6）连续20点中至少有16点在中心线同一侧；
（7）连续 3 点中至少有 2 点和连续 7 点中至少有 3 点落在二倍标准差与三倍标准差控制界限之
间；
（8）点子呈周期性变化。
第 20 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
85.【答案】ABCD
【解析】有效控制施工机具使用费，应主要从台班数量和台班单价两方面进行控制。控制台班数
量包括：
（1）根据施工方案和现场实际情况，选择适合项目施工特点的施工机械，制定设备需求计划，
合理安排施工生产，充分利用现有机械设备，加强内部调配，提高机械设备的利用率；
（2）保证施工机械设备的作业时间，安排好生产工序的衔接，尽量避免停工、窝工尽量减少施
工中所消耗的机械台班数量；
（3）核定设备台班定额产量，实行超产奖励办法，加快施工生产进度，提高机械设备单位时间
的生产效率和利用率；
（4）加强设备租赁计划管理，减少不必要的设备闲置和浪费，充分利用社会闲置机械资源。
86.【答案】BCE
【解析】承包人在自行计量或由监理人计量前24h应通知分包人，分包人为计量提供便利条件并
派人参加，选项 A 错误。分包人收到通知后不参加计量，计量结果有效，作为工程价款支付的依据，
选项D错误。所以BCE正确。
87.【答案】AC
【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定，对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工
程，施工单位应编制专项施工方案，并8 附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签
7
1
字后实施，由专职安全生产管理人员4 9进行现场监督：（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；
8
3
（3）模板工程；（4）起重吊装工信程；（5）脚手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政
微
主管部门或者其他有关部门规系定的其他危险性较大的工程。
联
88.【答案】ACD 题
押
准
【解析】选项B错误：重大事故、较大事故分别由事故发生地省级人民政府、设区的市级人民政
精
府负责调查。选项E错误 ：事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告。
89.【答案】ABDE
【解析】围护材料利用： 围护结构选用耐候性及耐久性良好的材料，施工应确保密封性、防水性
和保温隔热性，屋面或墙体等部位 采用基层加设保温隔热系统的方式施工时，应选择高效节能、耐久
性好的保温隔热材料，以减小保温隔热层的厚度及材料用量，故选项A正确。周转材料利用：应选用
耐用、维护与拆卸方便的周转材料和机 具。其中，模板应以节约自然资源为原则，推广使用定型钢模、
钢框竹模、竹胶板；推广采用外墙保温板替 代混凝土施工模板的技术，故选项B正确。结构材料利用：
推广使用高强钢筋和高性能混凝土，推广使用预拌混凝土和商品砂浆，利用粉煤灰、矿渣、外加剂及
新材料，减少水泥用量，推广钢筋专业化加工和 配送，故选项C错误，选项E正8确。装饰装修材料利
1
7
9
用：采用非木质的新材料或人造板材代替木质板材 ；木制品及木装饰用料、
8
4玻璃等各类板材等宜在工
信
3
厂采购或定制，故选项D正确。
微
90.【答案】ABE
系
联
一
【解析】污水排放应包括下列内容：（1）现场道路和材 料堆放
唯
场地周边设置排水沟；（2）工程污
水和试验室养护用水处理合格后，排入市政污水管道，检测频率 不应少于 1 次/月；（3）现场厕所设
置化粪池，化粪池定期清理；（4）工地厨房设置隔油池，定期清理；（5）工地生活污水、预制场和搅
拌站等施工污水达标排放和利用；（6）钻孔桩、顶管或盾构法作业采用泥浆循环利用系统，不得外溢
漫流。
91.【答案】ACE
【解析】B 错误，用人单位使用的劳务派遣工、接纳的实习学生应当纳入本单位人员统一管理，
并配备相应的劳动防护用品。D 错误，基层作业人员的劳动保护用品由用人单位配备相应的劳动防护
用品。
92.【答案】AE
【解析】选项B错误，在满足设计要求前提下，应充分考虑施工临时设施与永久性设施的结合利
用，实现永临结合。选项C错误，高度不小于1.8m。选项D错误，施工现场应设置密闭式垃圾站，施
工垃圾、生活垃圾应分类存放。
93.【答案】ABCD
【解析】工程师应根据计量出的每项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价。如合同中无某
项内容，应取类似工作的费率或价格。当同时满足以下情形一中的2个条件，或同时满足情形二中的
第 21 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
4 个条件时，可对该项工作规定的费率或价格进行确定调整。情形一：（1）工程量清单或其他资料表
中未有该项工作，也未规定该项工作的费率或价格；（2）由于该项工作特性或实施条件的不同，合同
中未有相应的可供参考费率或价格的工作。情形二：（1）该工作测量工程量比工程量清单或其他资料
中所列工程量的变动超过了10%；（2）工程量的变动与合同规定费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；
（3）工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过 1%；（4）合同中没有规定此项工作为固
定费率或固定费用。
94.【答案】ABCE
【解析】D错误，属于管理措施。
95.【答案】ABCE
【解析】本题考核的是工程项目投资管理制度。根据《企业投资项目核准和备案管理条例》，对
关系国家安全、涉及全国重大生产力布局、战略性资源开发和重大公共利益等的企业投资项目，实行
核准管理。具体项目范围依照国务院批准的《政府核准的投资项目目录》执行。
96.【答案】BCDE
【解析】本题考核的是环境管理体系的核心内容。理解组织所处环境包括四方面内容：
（1）理解组织及其所处的环境；
（2）理解相关方的需求和期望；
（3）确定环境管理体系的范围；8
7
1
（4）环境管理体系。 4 9
8
3
97.【答案】ABCD 信
微
【解析】与项目有关的职系能包括：提供监督和协调；提出目标和反馈；引导和支持；运用专业知
联
识开展工作；提供资源、业题务方向和洞察；维持治理等。
押
准
98.【答案】AB
精
【解析】选项CDE属 于建筑工程一切险保单中的除外责任。
99.【答案】BDE
【解析】方法或工艺是指 施工方法、施工工艺、施工方案和技术措施等。
100.【答案】BCE
【解析】选项 A 错误，工作 G 的最早开始时间为第 13 天。选项 D 错误，工作 E 的最迟完成时间
为第13天。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
第 22 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.根据我国投资项目资本金制度，适用“资本金比例最低为40％”规定的项目是（ ）。
A.港口项目
B.黄磷项目
C.电解铝项目
D.水泥项目
2.业主方项目管理是指站在业主角度，通过有效控制工程建设进度、质量和投资目标，最终实现
工程项目的价值。其中，投资目标是指（ ）。
A.工程施工总投资
B.工程全生命周期总投资
C.工程建设总投资
D.工程总投资
3.下列关于CM模式的说法中，属于代理型CM模式特点的是（ ）。
A.GMP数额的谈判是CM合同谈判的焦点和难点
B.CM单位赚取总包与分包之间的差价
C.施工合同总价一次性确定 8
7
1
D.CM单位不负责工程分包的发4包9
8
3
4.经项目监理机构审查合格信的工程项目施工组织设计，应由（ ）签认。
微
A.监理单位技术负责人 系
联
B.总监理工程师 题
押
准
C.建设单位项目负责人
精
D.总监理工程师代表
5.下列关于PPP具体实施方式的说法，错误的是（ ）。
A.TBT是以BOT为主，TO T的实施是辅助性的
B.采用DBFOT的目的是鼓励项 目公司从项目全寿命期角度考虑建设和经营基础设施
C.与TOT模式相比，ROT模式中的社会资本方需负责对项目进行改扩建
D.DBFOT模式核心是解决项目设计 需求和经济可行性
6.在工程项目开工前，质量监督机构 接受建设单位有关建设工程质量监督的申报手续，并对有关
文件进行审查，审查合格后签发（ ）。
A.工程质量监督文件 8
1
7
9
B.施工许可证
8
4
信
3
C.工程质量监督报告
微
D.监督计划方案
系
联
一
7.某工程项目管理组织结构如下图所示，这种组织结构 形式的
唯
优点是（ ）。
A.目标控制职能分工明确
B.权力集中、隶属关系明确
C.可减轻总监理工程师负担
D.强化了各职能部门横向联系
8.在单位工程施工进度计划的编制程序中，计算工程量之后紧接着应（ ）。
A.确定施工顺序
B.确定工作的持续时间
C.计算劳动量和机械台班数
第 1 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D.编制初始施工进度计划
9.根据《质量管理体系基础和术语》GB/T 19000—2016，质量管理的首要关注点是（ ）。
A.满足顾客要求
B.全员积极参与
C.领导作用
D.持续改进
10.卓越绩效管理最早起源于（ ）标准，是世界级成功组织公认的提升组织竞争力的有效方法。
A.美国波多里奇国家质量奖
B.欧洲质量奖
C.日本戴明奖
D.GB/T19004
11.下列关于“风险管理过程”的说法，正确的是（ ）。
A.风险管理过程由风险评估和风险应对构成
B.不同的风险应对方案应相互排斥
C.风险管理是一个持续的过程，要求对风险进行持续评估、应对、监督和检查等
D.风险管理过程是一个完整的过程，独立于组织的其他过程
12.当工程实际成本费用支出超出8成 本计划时，需要采取施工成本纠偏措施。下列措施中属于技
7
1
术措施的是（ ）。 4 9
8
3
A.结合施工组织设计，降低信材料的库存和运输成本
微
B.对成本管理目标进行风系险分析，制定防范对策
联
C.编制成本管理工作计题划，确定详细工作流程
押
准
D.注视合同各方的合同执行情况，寻求合同索赔机会
精
13.根据《质量管理 体系要求》GB/T19001—2016，将顾客要求转化为组织衡量的目标和指标，确
定组织结构，产生组织决策和目标及更改等的过程属于三大过程中的（ ）过程。
A.顾客导向
B.管理
C.内部审核
D.支持
14.某工程招标过程中，投标人甲踏勘 现场后，按规定以书面形式向招标人提出问题要求澄清。
根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》，此时招标人澄清的正确做法是（ ）。
A.以电话形式通知甲投标人 8
1
7
9
B.以书面形式通知所有获取招标文件的潜在投 标人
8
4
信
3
C.以书面形式通知进行了踏勘现场的潜在投标人
微
D.以电话形式通知所有获取招标文件的潜在投标人
系
联
一
15.根据《生产安全事故罚款处罚规定》，发生较大生产 安全事
唯
故后，谎报或者瞒报事故的，事故
发生单位将被处以（ ）的罚款。
A.100万元以上150万元以下
B.150万元以上200万元以下
C.200万元以上250万元以下
D.250万元以上300万元以下
16.下列本质安全化控制措施中，属于物的本质安全相关措施的是（ ）。
A.安全培训
B.安全文化建设
C.运用四新技术
D.健康筛查
17.根据《对外承包工程管理条例》，国际工程承包企业应承担的义务不包括（ ）。
A.在境外发生突发事件时，应当立即向中国驻该工程项目所在国使馆报告
B.在境外发生突发事件时，应当立即向国内有关主管部门报告
C.存缴备用金，用于支付发生突发事件现场应急抢险所需费用
D.接受中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）在突发事件防范等方面的指导
第 2 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
18.《标准施工招标文件》规定的施工合同组成文件中，需要发包人和承包人双方共同签字盖章
的文件是（ ）。
A.通用合同条款
B.合同协议书
C.专用合同条款
D.技术标准和要求
19.根据《标准施工招标文件》，关于合同进度计划的说法，正确的是（ ）。
A.监理人应编制施工进度计划和施工方案说明并报发包人
B.实际进度与合同进度不符时，承包人应提交修订合同进度计划申请报告等资料，报监理人审批
C.监理人不能直接向承包人作出修订合同进度计划的指示
D.监理人无需获得发包人的同意，可以直接在合同约定期限内批复修订的合同进度计划
20.某桩基工程承包合同约定：工程桩180根，单价为1.4万元/根；经确认承包商实际完成的工
程桩为160根，实际单价为1.6万元/根。该打桩工程的已完工程实际费用（ACWP）、拟完工程预算费
用（BCWS）和已完工程预算费用（BCWP）的关系可表示为（ ）。
A.BCWP>ACWP>BCWS
B.BCWS>BCWP>ACWP
C.ACWP>BCWS>BCWP 8
7
1
D.BCWS>ACWP>BCWP 4 9
8
3
21.根据《标准施工招标文件信》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（ ）。
微
A.执行监理人编制的施工系安全措施计划
联
B.要求发包人提供劳动题保护用具
押
准
C.制定施工安全操作规程
精
D.承担施工现场所有 人员工伤事故的赔偿责任
22.根据《标准施工招标文件》，关于施工合同索赔程序的规定，正确的是（ ）。
A.设计变更发生后，承包 人应在14d内向发包人提交索赔通知
B.索赔事件持续进行，承包人 应在事件终了后立即提交索赔报告
C.承包人在发出索赔意向通知书后28d内，向监理人正式递交索赔通知书
D.索赔意向通知发出后42d内，承 包人应向监理人提交索赔报告及有关资料
23.某投标人中标后发现其报价有较大 失误，因而拒绝与业主签订施工合同。其采取的风险应对
策略属于（ ）。
A.风险减轻 8
1
7
9
B.风险自留
8
4
信
3
C.风险转移
微
D.风险规避
系
联
一
24.以若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目为 主要
唯
对象编制的施工组织设计是（ ）。
A.施工组织总设计
B.单位工程施工组织设计
C.分部分项工程施工组织设计
D.施工方案
25.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（ ）。
A.投标人的投标报价明显低于其实际成本
B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标
C.投标人在中标后无正当理由不与招标人订立合同
D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求
26.影响建设工程设计进度的因素不包括（ ）。
A.设计文件审查批准延误
B.工程进度计划系统结构不合理
C.业主建设意图和要求的改变
D.设计各专业之间协调配合不畅
27.在建设单位计划系统中，对工程项目可行性研究、项目评估甚至包括初步设计等工作的进度
第 3 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
安排是（ ）。
A.工程项目建设总进度计划
B.工程项目年度计划
C.单位工程施工进度计划
D.工程项目前期工作计划
28.建设工程组织加快的成倍节拍流水施工时，所具有的特点是（ ）。
A.专业工作队数等于施工过程数
B.相邻施工过程的流水节拍相等
C.相邻施工段之间可能有空闲时间
D.各专业工作队能够在施工段上连续作业
29.某分部工程有两个施工过程，各分为4个施工段组织流水施工，流水节拍分别为3d、4d、3d、
3d和2d、5d、4d、3d，则流水步距和流水施工工期分别为（ ）。
A.3d和16d
B.3d和17d
C.5d和18d
D.5d和19d
30.某工程网络计划中，工作M的8持 续时间为4d，工作M的三项紧后工作的最迟开始时间分别为
7
1
第21天、第18天和第15天，则工4作9M的最迟开始时间是第（ ）天。
8
3
A.11 信
微
B.14 系
联
C.15 题
押
准
D.17
精
31.某双代号网络计 划如下图所示（时间单位：d），该网络计划存在（ ）条关键线路。
8
1
7
8
4
9
信
3
微
系
A.1
联
一
唯
B.2
C.3
D.4
32.在施工进度调整系统过程中，需要进行的工作是（ ）。
A.建立进度数据采集系统
B.收集实际进度数据
C.分析进度偏差产生的原因
D.实际进度与计划进度的对比分析
33.某工程双代号时标网络计划执行到第 5 周末时，实际进度前锋线如下图所示。从图中可以看
出（ ）。
第 4 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.工作D拖延2周，不影响工期
B.工作E拖延1周，影响工期1周
C.工作F拖延2周，影响工期2周
D.工作D拖延3周，不影响后续工作
34.建设工程投资决策阶段的质量控制工作是（ ）。
A.确定项目应采用的质量标准和管理方法
B.编制项目质量控制工作计划 8
7
1
9
C.确定项目应达到的质量目标和4水平
8
3
信
D.编制项目质量管理体系文件
微
系
35.关于工程质量管理体系性质的说法，正确的是（ ）。
联
题
A.工程质量管理体系押是工程项目管理组织质量管理体系的子系统
准
B.工程质量管理体精系是一个一次性的质量控制工作体系
C.工程质量管理体系 是监理单位建立的质量控制工作体系
D.工程质量管理体系不随项目管理机构的解体而消失
36.对班组施工任务单的 管理情况，以及班组完成施工任务后的考核情况进行考核属于（ ）的
考核内容。
A.企业的项目成本考核指标
B.项目管理机构可控责任成本考核 指标
C.对各施工队的考核指标
D.对各部门的考核指标
37.在常规无损检测方法中，仅用于探测被 检 物表面开口缺陷的质量检验
1
方7 8法是（ ）。
9
A.磁粉方法 8 4
信
3
B.超声和射线照相方法 微
系
C.电磁（涡流）方法 联
一
D.渗透方法 唯
38.进行施工质量验收时，分部工程的划分依据是（ ）。
A.工程量、施工段
B.专业性质、工程部位
C.材料、施工工艺
D.工种、设备类别
39.某工程发生工程质量事故，造成 8人死亡、9000 万元的直接经济损失，该事故属于（ ）事
故。
A.一般
B.较大
C.重大
D.特别重大
40.某工程项目的基础混凝土结构出现了宽度大于 0.3mm 的裂缝，但经分析其不影响结构的安全
和使用，则可采取的处理方法是（ ）。
A.表面密封
B.嵌缝密闭
第 5 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.灌浆修补
D.不作处理
41.下列工程质量成本中，属于外部损失成本的是（ ）。
A.机具设备保养不善造成的损失
B.质量事故处理费用
C.工程保修费
D.违反标准及操作规程的损失费用
42.施工责任成本是以履行施工合同为前提，依据施工项目（ ），经过施工单位和项目管理机构
协商确定的由项目管理机构控制的成本总额。
A.固定成本
B.目标成本
C.概算成本
D.预算成本
43.根据《建设工程项目管理规范》GB/T50326—2017，项目管理流程应包括启动、策划、实施、
监控和收尾5个过程。下列关于项目管理流程的说法，错误的是（ ）。
A.5个过程之间相对独立，又相互联系
B.策划过程应明确项目范围，协调8 项目相关方期望，优化项目目标，为实现项目目标进行项目管
7
1
理规划与项目管理配套策划 4 9
8
3
C.项目实施过程包括分析项信目进展情况、识别必要的变更需求并实施变更
微
D.启动过程应明确项目概系念，初步确定项目范围，识别影响项目最终结果的内外部相关方
联
44.以项目实施方案为题依据，以落实项目经理责任目标为出发点，根据企业的施工定额编制的施
押
准
工成本计划是一种（ ）成本计划。
精
A.竞争性
B.参考性
C.实施性
D.战略性
45.企业要在经营过程中遵守规制、规则和规范，承担社会与环境责任，反腐败、反垄断、反欺
诈，避免商业贿赂和违规经营，这表明 国际工程承包具有（ ）。
A.合规风险
B.经济风险
C.市场风险 8
1
7
9
D.社会风险
8
4
信
3
46.下列施工现场危险源中，属于第一类危险源的是（ ）。
微
A.存放汽油的区域缺乏必要隔离措施
系
联
一
B.工人取用汽油操作不规范
唯
C.汽油储存设备老化
D.现场存放大量汽油
47.某建筑企业对近10年发生的人身伤害类事故进行了统计分析，发现性格内向不爱说话的员工
发生事故的概率相对较高，该企业决定在下一步增加心理测试环节以避免该类人员从事高风险工作。
根据事故理论，该企业人员以及岗位适配的做法，符合的理论是（ ）。
A.能量意外释放理论
B.事故轨迹交叉理论
C.事故因果连锁论
D.事故频发倾向理论
48.在BIM技术应用中，下列属于建设单位职责的是（ ）。
A.对各参与方提供BIM技术支持
B.对BIM成果提出审查意见
C.开展BIM工作流程的培训
D.组织策划项目BIM实施策略
49.下列施工企业新员工上岗前安全教育内容中，属于班组级安全培训内容的是（ ）。
第 6 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.本单位安全生产情况及安全生产基本知识
B.本单位安全生产规章制度和劳动纪律
C.岗位安全操作规程
D.从业人员安全生产权利和义务
50.施工现场主要道路的硬化处理宜采用可周转使用的材料和构件，属于绿色施工中的（ ）。
A.节材与材料资源利用
B.节地与施工用地保护
C.节能与能源利用
D.节水与水资源利用
51.安全文明施工费的结算依据是（ ）。
A.安全文明施工费台账
B.安全文明施工费报价单
C.施工合同及实施过程中的费用核查情况
D.有关企业安全生产费用提取制度
52.根据《关于印发〈企业境外经营合规管理指引〉的通知》（发改外资〔2018〕1916 号），企业
应以（ ）为导向，明确合规管理工作内容，健全合规管理架构，制定合规管理制度，完善合规运行
机制。 8
7
1
A.执行合规管理制度和程序 4 9
8
3
B.开展合规评审与改进 信
微
C.倡导合规经营价值观 系
联
D.建立权责清晰的合规题治理结构
押
准
53.根据FIDIC《施工合同条件》（新红皮书），下列施工合同文件，最具优先解释权的是（ ）。
精
A.中标函
B.通用条件
C.投标函
D.专用条件A部分
54.下列不同计价方式的合同中，施工承包单位承担的风险最小的合同是（ ）。
A.成本加浮动酬金合同
B.单价合同
C.成本加固定酬金合同
D.总价合同 8
1
7
9
55.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工 程合同条件》（银皮书），
8
4对符合要求的分包工作，
信
3
承包商应在不少于28d前向业主通知的事项不包括（ ）。
微
A.分包商承担现场安全管理的任务
系
联
一
B.拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料
唯
C.分包商承担工作的拟定开工日期
D.分包商承担现场工作的拟定开工日期
56.在签订合同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当实际费用节支或超支
时，双方按合同约定的方式分摊的工程施工合同（ECC）的计价模式是（ ）。
A.目标合同
B.成本补偿合同
C.管理合同
D.标价合同
57.下列合同形式主要用于私营的房屋建筑工程的是（ ）。
A.NEC合同
B.AIA系列合同条件
C.EPC合同
D.ECC合同
58.建筑信息模型中的信息可以随着工程建设不同阶段和变化而更新和调整，这体现了建筑信息
模型具有（ ）的基本特征。
第 7 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.模型信息的动态性
B.模型信息的完备性
C.模型信息的关联性
D.模型信息的一致性
59.智能建造应以（ ）为基础。
A.新一代信息技术融合应用
B.单一人工智能技术应用
C.建筑机器人开发应用
D.数智化管控平台应用
60.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释〔2020〕
25号）规定，若当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的建设工期
不一致，则（ ）。
A.可以将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款的依据
B.可以将情况报送监理人，由监理人决定最终结算工程价款的依据
C.可以以当事人签订的建设工程施工合同作为结算工程价款的依据
D.可以将两者中建设工期更长者作为结算工程价款的依据
61.已知工作 F 有且仅有两项并行8的 紧后工作 G 和 H，G 工作的最迟开始时间为第 12 天，最早开
7
1
始时间为第8天；H工作的最迟完成4 9时间为第14天，最早完成时间为第12天；工作F与G、H的时间
8
3
间隔分别为4天和5天，则F工信作的总时差为（ ）天。
微
A.0 系
联
B.5 题
押
准
C.7
精
D.9
62.不同的成本核算方法具有不同的特点。下列关于业务核算的说法，正确的是（ ）。
A.业务核算的范围比会计 核算更广
B.业务核算只针对已发生的经 济活动进行核算
C.业务核算具有连续性、系统性的特点
D.业务核算可以计算当前的实际水 平，还可以确定变动速度以预测发展的趋势
63.下列关于工程保险的说法，正确的 是（ ）。
A.建筑工程一切险保险期限为1年
B.发包人可以不用参加工伤保险 8
1
7
9
C.安装工程一切险的保险项目不包括清除残骸 费用
8
4
信
3
D.建筑施工企业鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费
微
64.某直方图如下图所示，该形状属于（ ）直方图 。
系
联
一
唯
A.左缓坡型
B.双峰型
C.折齿型
D.孤岛型
65.工程质量管理体系的运行，实质上就是系统功能的发挥过程，也是质量活动职能和效果的管
理过程，属于系统有序运行基本保证的是（ ）。
A.项目合同结构
B.质量管理资源配置
C.质量管理组织制度
D.运行环境
第 8 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
66.某施工现场发生模板坍塌事故，事故共造成35人死亡和1.5亿元直接经济损失。该安全事故
应逐级上报至（ ）。
A.国务院应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
B.省、自治区、直辖市人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
C.市级人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
D.县级人民政府应急管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门
67.关于一般事故隐患和重大事故隐患处理，下列说法正确的是（ ）。
A.企业在发现一般事故隐患后，应向有关部门报告
B.企业在发现一般事故隐患后，应当全部或者局部停产停业
C.企业在发现重大事故隐患后，应制定并实施事故隐患治理方案
D.重大事故隐患一般用红色表示
68.采用工程总承包、全过程工程咨询等组织管理方式，促进设计、生产、施工深度协同，体现
了绿色建造的（ ）特征。
A.产业化
B.集约化
C.工业化
D.绿色化 8
7
1
69.不属于施工现场环境监测的4常9规监测类型的是（ ）。
8
3
A.污染事故监测 信
微
B.污染源监测 系
联
C.生态环境监测 题
押
准
D.环境质量监测
精
70.下列关于常见的 危险源辨识与评价方法的说法，正确的是（ ）。
A.事故树分析法是用逻辑图表达事件之间逻辑关系的分析方法
B.LEC评价法根据事故概 率、触发条件和后果评价作业风险
C.预先危险性分析是以关键词 为引导，预先识别、分析和评价工程项目、装置、设备潜在的危险
D.危险与可操作性分析是在设计的开始阶段，对识别和评价对象存在的危险类别、出现条件、事
故后果等进行概略分析
二、多项选择题（共30题，每题2分 。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。选错，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.根据《建设工程监理规范》GB/T 50319— 2013，关于工程监理人员职责的8说法，正确的有（ ）。
1
7
9
A.总监理工程师应签发工程款支付证书
8
4
信
3
B.总监理工程师应组织编写监理月报
微
C.总监理工程师应主持安全事故处理
系
联
一
D.专业监理工程师应处理质量问题和质量事故
唯
E.总监理工程师应组织审查分包单位资格
72.施工总承包单位按合同约定选定分包单位后，项目监理机构根据施工总承包单位报送的分包
单位资格报审表及相关资料审查的内容有（ ）。
A.企业资质等级证书
B.类似工程业绩
C.专职管理人员资格
D.专项施工方案
E.安全生产许可文件
73.关于平行承包模式的说法，正确的有（ ）。
A.招标及合同管理工作量较大
B.有利于控制工程造价
C.建设单位可在更大范围内选择承包单位
D.协调管理工作量小
E.有利于缩短建设工期
74.环境管理体系的核心内容中，属于领导作用的内容有（ ）。
第 9 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.组织的角色、职责和权限
B.环境方针
C.绩效评价
D.理解相关方的需求和期望
E.领导作用和承诺
75.项目群具有的特征有（ ）。
A.为利益相关方提供收益
B.具有复杂性和不确定性
C.具有兼容性和实施性
D.帮助实现战略目标或经营目标
E.由具有相互依存和相互关联的项目群组件构成
76.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的主要义务有（ ）。
A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划
B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续
C.测设施工控制网并报监理人审批
D.保证工程施工和人员的安全
E.对深基坑工程和地下暗挖工程编8 制专项施工方案
7
1
77.组织在应用职业健康安全管4理9体系标准时的要求有（ ）。
8
3
A.依法依规 信
微
B.风险优先 系
联
C.员工参与 题
押
准
D.应急评价
精
E.持续改进
78.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（法释
〔2020〕25 号），当事人对付 款时间没有约定或者约定不明的，对视为应付款时间的说法，正确的有
（ ）。
A.建设工程已实际交付的，为交付之日
B.建设工程没有交付的，为提交竣 工结算文件之日
C.建设工程未交付，工程价款也未结 算的，为当事人起诉之日
D.建设工程已实际交付的，为竣工验收合格之日
E.建设工程没有交付的，为竣工验收合格之 日 8
1
7
9
79.建设工程风险识别的方法有（ ）。
8
4
信
3
A.损失控制法
微
B.预防计划法
系
联
一
C.初始清单法
唯
D.专家调查法
E.财务报表法
80.某分部工程双代号网络计划如下图所示。图中箭线上方数字为相应工作的最早时间和最迟时
间，该网络计划显示的正确信息有（ ）。
第 10 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.工作1-3为关键工作
B.工作1-4的总时差为1
C.工作3-6的自由时差为1
D.工作4-8的自由时差为0 7 8
1
9
E.工作6-10的总时差为3 8 4
3
信
81.与横道计划相比，网络微计划的优点有（ ）。
系
A.能够直观表示各项工联作的进度安排
题
B.有利于实现对施工押进度的动态控制
准
C.对于分析进度计精划执行中各项工作之间的相互影响非常重要
D.有利于施工进度管 理中挖掘潜力
E.可以直观表达各项工 作之间的搭接关系
82.建设工程组织流水施工时，流水步距的大小取决于相邻两个专业工作队（ ）。
A.参加流水的施工过程数
B.施工段的划分数量
C.各施工段上的流水节拍
D.参加流水施工的作业队数
E.流水施工的组织方式
83.属于检验批质量衡量的计数方法有（ ）。
1
7 8
9
A.以批中不合格品个数和批量的比值为质量指 标 8
4
信
3
B.以批中每百单位产品的平均不合格数为质量指标 微
系
C.全数检验有时会耗时长，在经济上也未必合算 联
一
D.以批中单位产品某个质量特性的平均值为质量指标 唯
E.以批中单位产品某个质量特性的标准差为质量指标
84.某双代号时标网络计划如下图所示，关于时间参数及关键线路的说法，正确的有（ ）。
A.工作A的总时差为0，自由时差为0
B.工作C的总时差为0，自由时差为0
C.工作B的总时差为1，自由时差为1
D.工作H的总时差为0，最迟完成时间为9
E.①→②→④→⑥→⑦→⑧→⑨→⑪是关键线路
第 11 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
85.下列影响工程质量的环境因素中，属于管理环境因素的有（ ）。
A.施工现场的照明情况
B.质量管理制度
C.施工现场的道路条件
D.质量评价标准
E.质量检验、监控制度
86.关于施工安全生产目标的说法，正确的有（ ）。
A.特殊工种持证上岗率100%
B.死亡率为零
C.月轻伤频率在0.5‰以下
D.安全防护设施使用率100%
E.建筑施工安全检查得分率80%以上
87.在施工现场噪音与振动控制方面，应采取的有效措施有（ ）。
A.使用低噪音、低振动的机具
B.进出现场的施工车辆不宜鸣笛
C.对噪声进行实时监测
D.测点应设在建筑施工场界外1.28m ，高度1m以上的位置
7
1
E.昼间场界环境噪声不应高于4195dB
8
3
88.在施工安全管理中，危险信源的组成要件包括（ ）。
微
A.潜在危险性 系
联
B.危害风险 题
押
准
C.存在条件
精
D.触发因素
E.危险后果
89.综合成本分析方法是施 工成本分析的重要方法，该方法的分析内容包括（ ）。
A.管理费分析
B.年度成本分析
C.人工费分析
D.分部分项工程成本分析
E.材料费分析
90.根据《中华人民共和国安全生产法》，属 于企业主要负责人对本单位安全8生产工作应负的职责
1
7
9
有（ ）。
8
4
信
3
A.建立健全并落实本单位全员安全生产责任制
微
B.及时、如实报告生产安全事故
系
联
一
C.组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划
唯
D.制止和纠正违章指挥
E.保证本单位安全生产投入有效实施
91.关于施工安全技术交底，说法正确的有（ ）。
A.施工项目部必须逐级安全技术交底，纵向延伸到班组长和施工员
B.应将安全技术操作措施、安全操作规程、防护用品使用等向操作人员进行详细交底
C.应定期向由两个以上作业班组和/或多工种进行交叉施工的班组进行书面交底
D.技术交底应包括施工中潜在危险因素和存在问题
E.应优先采用新的安全技术措施
92.根据《计价规范》GB50500-2013，下列关于各类工程款支付的说法中，正确的有（ ）。
A.监理人出具进度付款证书，代表批准了承包人完成的该部分工作
B.工程质量保证金的计算额度包括预付款的支付、扣回及价格调整的金额
C.工程进度付款周期与工程计量周期相同
D.若发包人未按时支付安全文明施工费，发生安全事故时应承担连带责任
E.承包人可以使用预付款修建临时设施、组织施工队伍进场
93.质量管理的核心通常包括（ ）。
第 12 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A.过程控制
B.顾客导向
C.全员参与
D.持续改进
E.资源
94.下列属于单位工程施工组织设计中施工部署内容的有（ ）。
A.工程成本目标
B.工程管理组织结构形式
C.“四新”使用部署或要求
D.进度安排和空间组织
E.施工现场准备
95.关于劳务分包合同的说法，正确的有（ ）。
A.工程承包人负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系
B.发包人负责统筹安排、协调解决非劳务分包人独立使用的生产、生活临时设施
C.因变更导致劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担
D.采用计时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人应约定具体的支付时
间节点 8
7
1
E.工程承包人收到劳务分包人递4 9交的结算资料后应在14天内进行核实
8
3
96.某竖向洞口短边边长为1信000mm，应采取的洞口作业防坠落措施有（ ）。
微
A.封堵 系
联
B.临空一侧设置高度不题小于1.2m的防护栏杆
押
准
C.安全平网封闭
精
D.密目式安全立网封 闭
E.设置挡脚板
97.重大事故隐患报告内容 应包括（ ）。
A.治理的目标和任务
B.采取的方法和措施
C.隐患的危害程度和整改难易程度 分析
D.隐患的现状及其产生原因
E.隐患的治理方案
98.在国际工程投标中，可考虑偏高报价的 工程有（ ）。 8
1
7
9
A.业主对工期要求过紧，需要大量赶工的工程
8
4
信
3
B.专业要求高的技术密集型工程，本公司有专长，商誉高
微
C.支付条件不理想、要求垫付资金、无预付款的工程
系
联
一
D.地质条件复杂、把握不准、可能遇到特殊情况的工程
唯
E.施工条件好的工程
99.采用S曲线比较工程实际进度与计划进度，可获得的信息有（ ）。
A.工程实际拥有的总时差
B.工程实际进展情况
C.工程实际进度超前或拖后的时间
D.工程实际超额或拖欠完成的任务量
E.后期工程进度预测
100.总监理工程师组织主体结构分部工程验收时，应参加验收的人员有（ ）。
A.设计单位项目负责人
B.勘察单位项目负责人
C.施工单位技术、质量部门负责人
D.质量监督机构负责人
E.县级人民政府相关负责人
第 13 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.【答案】C
【解析】根据我国投资项目资本金制度，适用“资本金比例最低为40％”规定的项目是电解铝项
目。
2.【答案】C
【解析】业主方项目管理是指站在业主角度，通过有效控制工程建设进度、质量和投资目标，最
终实现工程项目的价值。其中，投资目标是指工程建设总投资。
3.【答案】D
【解析】选项A，代理型合同采用简单的成本加酬金合同形式。选项 B，CM单位不赚取总包与分
包之间的差价。选项C，采用CM模式时，施工任务要进行多次分包，施工合同总价不是一次确定。
4.【答案】B
【解析】经项目监理机构审查符合要求的施工组织设计，由总监理工程师签认后报送建设单位。
5.【答案】B
【解析】采用BOO的目的是鼓励项目公司从项目全寿命期角度考虑建设和经营基础设施，提高项
目产品或服务质量，追求全寿命期总成本的降低和效率的提高。
6.【答案】A 8
7
1
【解析】工程质量监督机构收到4 9工程质量监督申报资料后，对于经审核符合要求的，应办理工程
8
3
质量监督登记手续，并向建设单信位签发工程质量监督文件。不符合条件的，应及时告知建设单位进行
微
补报。 系
联
7.【答案】B 题
押
准
【解析】图中所示组织结构图为直线式组织结构。直线式组织结构的主要优点是结构简单、权力
精
集中、易于统一指挥、隶 属关系明确、职责分明、决策迅速。
8.【答案】C
【解析】单位工程施工进 度计划可按以下程序编制：（1）划分工作；（2）确定施工顺序；（3）计
算工程量；（4）计算劳动量和机 械台班数；（5）确定工作的持续时间；（6）编制初始施工进度计划；
（7）施工进度计划的调整和优化。
9.【答案】A
【解析】质量管理的首要关注点是满 足顾客要求并且努力超越顾客期望。
10.【答案】A
【解析】卓越绩效管理最早起源于美国波多 里奇国家质量奖标准，是世界级8成功组织公认的提升
1
7
9
组织竞争力的有效方法。
8
4
信
3
11.【答案】C
微
【解析】风险管理过程是将政策、程序和实践系统 地应用于沟通
系
和咨询、建立环境、风险评估、
联
一
风险应对、监督和检查、记录和报告等活动，选项 A 错误。 风险
唯
应对方案之间不一定是相互排斥的，
选项 B 错误。风险管理过程是组织管理和决策的有机组成部分， 需融入组织的架构、运营和流程中，
选项D错误。
12.【答案】A
【解析】选项B属于经济措施；选项C属于组织措施；选项D属于合同措施。
13.【答案】B
【解析】管理过程是指用来衡量和评价顾客导向过程和支持过程的有效性和效率，组织策划将顾
客要求转化为组织衡量的目标和指标，确定组织结构，产生组织决策和目标及更改等的过程。
14.【答案】B
【解析】投标预备会后，招标人在投标人须知前附表规定的时间内，将对投标人所提问题的澄清，
以书面方式通知所有购买招标文件的投标人。该澄清内容为招标文件的组成部分。
15.【答案】B
【解析】事故发生单位有下列行为之一的，将根据事故等级处以不同额度的罚款：①谎报或者瞒
报事故的；②伪造或者故意破坏事故现场的；③转移、隐匿资金、财产，或者销毁有关证据、资料的；
④拒绝接受调查或者拒绝提供有关情况和资料的；⑤在事故调查中作伪证或者指使他人作伪证的。具
体罚款额度如下：
第 14 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
（1）发生一般事故的，处100万元以上150万元以下的罚款。
（2）发生较大事故的，处150万元以上200万元以下的罚款。
（3）发生重大事故的，处200万元以上250万元以下的罚款。
（4）发生特别重大事故的，处250万元以上300万元以下的罚款。
16.【答案】C
【解析】本质安全化控制措施包括人的本质安全控制措施、物的本质安全控制措施、系统的安全
可靠性控制措施和安全管理体系的落实。其中安全培训、安全文化建设和健康筛查属于人的本质安全
控制措施，运用四新技术属于物的本质安全控制措施。
17.【答案】C
【解析】对外承包工程的单位应当接受中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）在突发事件防范、
工程质量、安全生产及外派人员保护等方面的指导。在境外发生突发事件时，应当及时、妥善处理，
并立即向中国驻该工程项目所在国使馆（领馆）和国内有关主管部门报告，ABD正确。
18.【答案】B
【解析】施工发包人和承包人的法定代表人或其委托代理人在合同协议书上签字并盖单位章后，
施工合同生效。
19.【答案】B
【解析】承包人应按专用合同条款8 约定的内容和期限，编制详细的施工进度计划和施工方案说明
7
1
报送监理人，故选项A错误。不论何4 9种原因造成工程的实际进度与合同进度计划，不符时，承包人可
8
3
以在专用合同条款约定的期限内信向监理人提交修订合同进度计划的申请报告，并附有关措施和相关资
微
料，报监理人审批，故选项B系正确。监理人可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示，承包人
联
应按该指示修订合同进度计题划，报监理人审批，故选项C错误。监理人应在专用合同条款约定的期限
押
准
内批复。监理人在批复前应获得发包人同意，故选项D错误。
精
20.【答案】C
【解析】挣值法的三个基本参数包括：
已完工程实际费用（ACWP ）=Σ（已完成工程量×实际单价）=160×1.6=256万元。
拟完工程预算费用（BCWS）= Σ（计划工程量×预算单价）=180×1.4=252万元。
已完成工程预算费用（BCWP）=Σ（已完成工程量×预算单价）=160×1.4=224万元。
即：ACWP>BCWS>BCWP。
21.【答案】C
【解析】承包人应按合同约定的安全工作内容编制施工安全措施计划，应按监理人的指示制定应
对灾害的紧急预案。施工安全措施计划和应对灾 害的紧急预案均应报送监理人8审批，故选项 A 错误。
1
7
9
承包人应严格按照国家安全标准制定施工安全操作 规程，配备必要的安全生
8
4产和劳动保护设施，加强
信
3
对承包人人员的安全教育，并发放安全工作手册和劳动保护用具，故选项B错误，选项C正确。承包
微
人对其履行合同所雇佣的全部人员，包括分包人人员的工 伤事故承担责
系
任，但由于发包人原因造成承
联
一
包人人员的工伤事故，应由发包人承担责任，故选项D错误 。
唯
22.【答案】C
【解析】承包人认为有权得到追加付款和（或）延长工期的，应按以下程序向发包人提出索赔：
（1）承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后 28d 内，向监理人递交索赔意向通知书，并说明发
生索赔事件的事由。（2）承包人应在发出索赔意向通知书后 28d 内，向监理人正式递交索赔通知书。
（3）索赔事件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知，说明连续影响的
实际情况和记录，列出累计的追加付款金额和（或）工期延长天数。（4）在索赔事件影响结束后的28d
内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款金额和延长的工期，并附
必要的记录和证明材料。
23.【答案】D
【解析】风险规避是彻底规避风险的一种做法，即断绝风险来源。不与业主签订合同就会避免风
险的发生，属于风险规避的应对策略。
24.【答案】A
【解析】施工组织总设计是指以若干单位工程组成的群体工程或特大型工程项目为主要对象编制
的施工组织设计。施工组织总设计对整个工程项目施工过程起着统筹规划、重点控制的作用。
25.【答案】C
第 15 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
【解析】投标担保的主要目的是保证投标人在递交投标文件后不得撤销投标文件，中标后不得无
正当理由不与招标人订立合同，在签订合同时不得向招标人提出附加条件或者不按照招标文件要求提
交履约担保。否则，招标人有权不予退还其提交的投标保证金。
26.【答案】B
【解析】影响设计进度的因素包括：（1）业主建设意图及要求的改变；（2）设计各专业之间的协
调配合；（3）设计文件审查批准延误。
27.【答案】D
【解析】建设单位计划系统包括：工程项目前期工作计划、工程项目建设总进度计划和工程项目
年度计划。其中工程项目前期工作计划是指对工程项目可行性研究、项目评估甚至包括初步设计等工
作的进度安排。
28.【答案】D
【解析】加快的成倍节拍流水施工具有以下特点：（1）同一施工过程在各个施工段上的流水节拍
均相等；不同施工过程的流水节拍为倍数关系。（2）相邻施工过程的流水步距相等，且等于流水节拍
的最大公约数。（3）专业工作队数大于施工过程数。对于流水节拍大的施工过程，可按其倍数增加相
应专业工作队数目。（4）各专业工作队在施工段上能够连续作业，施工段之间没有空闲时间。
29.【答案】D
【解析】本题的计算如下： 8
7
1
（1）求各施工过程流水节拍的4累9加数列：
8
3
施工过程I：3，7，10，13 信
微
施工过程II：2，7，11，系14
联
（2）错位相减求得差题数列：
押
准
精
（3）在差数列中取最大值 ，即为相邻两个施工过程的流水步距，则流水步距K=max{3，5，3，2，
-14}=5d。
（4）流水工期T=∑K+∑t+∑Z -∑C，式中，t为最后一个施工过程（或专业工作队）在各施工段
上的流水节拍之和。本题中无技术间歇 时间和提前插入时间，则流水工期T=5+2+5+4+3=19d。
30.【答案】A
【解析】工作的最迟完成时间应等于其 紧后工作最迟开始时间的最小值，则工作M的最迟完成时
间=min{21，18，15}=15；工作的最迟开始时间 等于工作的最迟完成时间减去工8作的持续时间，即工
1
7
作M的最迟开始时间=15-4=11。
8
4 9
31.【答案】A 信
3
微
【解析】总持续时间最长的线路称为关键线路。关键 线路包括：①系→④→⑦→⑧→⑪。
联
32.【答案】C
唯
一
【解析】施工进度调整系统过程内容包括：（1）分析进度 偏 差产生的原因；（2）分析进度偏差对
后续工作和总工期的影响；（3）确定后续工作和总工期的限制条件；（4）调整施工进度计划。
33.【答案】C
【解析】由图可以看出，工作D拖延3周，因为工作D有3周的总时差，2周的自由时差，因此
其拖延不影响工期，但影响后续工作最早开始时间，故选项 A、D 错误。工作 E 拖延 1 周，不影响工
期，因为其总时差为1周，故选项B错误。工作F拖延2周，将影响工期2周，因为工作F为关键工
作，故选项C正确。
34.【答案】C
【解析】建设工程投资决策阶段主要是确定建设工程应达到的质量目标及水平。
35.【答案】B
【解析】工程质量管理体系是工程项目管理组织的一个目标控制体系，它与项目投资控制、进度
控制、职业健康安全与环境管理等目标控制体系，共同依托于同一项目管理组织机构，故选项A错误。
工程质量管理体系是以工程项目为对象，由工程项目实施的总组织者负责建立的面向项目对象开展质
量控制的工作体系，故选项C错误。工程质量管理体系根据工程项目管理的实际需要而建立，随着工
程项目的完成和项目管理组织的解体而消失，因此，是一个一次性的质量管理工作体系，不同于企业
第 16 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
质量管理体系，故选项B正确，选项D错误。
36.【答案】C
【解析】对各施工队的考核内容：对专业作业合同规定的承包范围和承包内容的执行情况；专业
作业合同以外的补充收费情况；对班组施工任务单的管理情况，以及班组完成施工任务后的考核情况。
37.【答案】D
【解析】在常规无损检测方法中，超声和射线照相方法主要用于探测被检物的内部缺陷；渗透方
法仅用于探测被检物表面开口的缺陷；磁粉和电磁（涡流）方法用于探测被检物的表面和近表面缺陷。
38.【答案】B
【解析】检验批应根据施工组织、质量控制和专业验收需要，按工程量、楼层、施工段划分，检
验批抽样数量应符合有关专业验收标准的规定。分项工程应根据工种、材料、施工工艺、设备类别划
分。分部工程应根据专业性质、工程部位划分。单位工程应为具备独立使用功能的建筑物或构筑物。
39.【答案】C
【解析】根据住房和城乡建设部《关于做好房屋建筑和市政基础设施施工质量事故报告和调查处
理工作的通知》（建质〔2010〕111号），8人死亡属于较大事故，9000 万元的直接经济损失属于重大
事故，按“从重原则”应定为重大事故，所以正确答案为C选项。
40.【答案】B
【解析】混凝土结构出现的裂缝，8 经分析研究后如果不影响结构的安全和使用时，也可采取返修
7
1
处理。例如，当裂缝宽度不大于0.24 9mm时，可采用表面密封法；当裂缝宽度大于0.3mm时，可采用嵌
8
3
缝密闭法；当裂缝较深时，则应信采取灌浆修补的方法。所以正确答案为B选项。
微
41.【答案】C 系
联
【解析】内部损失成本题是指在工程施工过程中因指挥决策失误、违反标准及操作规程、成品保护
押
准
及机具设备保养不善等引起工程质量缺陷而造成的损失，以及为处理工程质量缺陷而发生的费用，包
精
括返工损失、返修损失、 停工损失、质量事故处理费用等。外部损失成本是指工程移交后，在使用过
程中发现工程质量缺陷而需支付的费用总和，包括工程保修费、损失赔偿费等。所以正确答案为C选
项。
42.【答案】D
【解析】施工责任成本是以履行施工合同为前提，依据施工项目预算成本，经过施工单位和项目
管理机构协商确定的由项目管理机构控 制的成本总额。所以正确答案为D选项。
43.【答案】C
【解析】项目监控过程应对照项目管理策划，监督项目活动，分析项目进展情况，识别必要的变
更需求并实施变更。所以C错误。 8
1
7
9
44.【答案】C
8
4
信
3
【解析】实施性成本计划是指在工程项目施工准备阶段，以项目实施方案为依据，以落实项目经
微
理责任目标为出发点，根据企业施工定额编制的施工成本 计划。
系
联
一
45.【答案】A
唯
【解析】合规风险是指企业因没有遵循法律法规和准则而可 能遭受法律制裁、监管处罚、重大财
产损失、声誉损失以及其他负面影响的风险。近年来，中国企业境外经营的合规风险上升，涉及项目
招标投标、合同履约、劳工权益保护、环境保护等多个领域，企业遭受处罚的风险事件时有发生，亟
需树立合规意识，重视合规风险。企业要在经营过程中遵守规制、规则和规范，承担社会与环境责任，
反腐败、反垄断、反欺诈，避免商业贿赂和违规经营。
46.【答案】D
【解析】第一类危险源是指施工现场及施工生产过程中存在的，可能发生意外释放能量（机械能、
电能、势能、化学能、热能等）的根源，包括施工现场或施工生产过程中各种能量或危险物质。
47.【答案】D
【解析】事故频发倾向理论是指个别人容易发生事故的、稳定的、个人的内在倾向。基于事故频
发倾向理论，预防安全事故的措施有：（1）人员选择，即通过严格的生理、心理检验，选择身体、智
力、性格特征及动作特征等方面优秀的人才就业；（2）人事调整，即把企业中的事故频发倾向者调整
岗位或解雇。
48.【答案】D
【解析】组织策划项目BIM实施策略属于建设单位职责，选项ABC属于BIM总协调方的职责。
第 17 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
49.【答案】C
【解析】班组级岗前安全培训内容应包括：（1）岗位安全操作规程；（2）岗位之间工作衔接配合
的安全与职业卫生事项；（3）有关事故案例；（4）其他需要培训的内容。
50.【答案】B
【解析】施工现场主要道路的硬化处理宜采用可周转使用的材料和构件属于节地与施工用地保护。
51.【答案】C
【解析】施工单位应设立安全文明施工费专用账户，建立安全文明施工措施费台账，做到专款专
用，确保按投标报价及相关标准要求投入，施工合同和实施过程中的费用核查情况是安全文明措施费
的结算依据。
52.【答案】C
【解析】根据《关于印发〈企业境外经营合规管理指引〉的通知》（发改外资〔2018〕1916 号），
企业应以倡导合规经营价值观为导向，明确合规管理工作内容，健全合规管理架构，制定合规管理制
度，完善合规运行机制，加强合规风险识别、评估与处置，开展合规评审与改进，培育合规文化，形
成重视合规经营的企业氛围。
53.【答案】A
【解析】根据 FIDIC《施工合同条件》（新红皮书），施工合同由如下文件组成，如有矛盾、歧义
或不一致，优先解释顺序如下：（1）合8 同协议书；（2）中标函；（3）投标函；（4）专用条件A部分—
7
1
—合同数据；（5）专用条件B部分—4 9—特别规定；（6）通用条件；（7）规范要求；（8）图纸；（9）资
8
3
料表；（10）联营体承诺书（如果信承包商是联营体）；（11）构成合同组成部分的任何其他文件。
微
54.【答案】C 系
联
【解析】成本加固定酬题金、成本加固定百分比酬金的合同方式对施工单位风险最小，基本没有风
押
准
险。
精
55.【答案】A
【解析】根据 FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》（银皮书），对符合要求的分
包工作，承包商应在不少于2 8d前向业主通知以下事项：（1）拟雇用的分包商，并附包括其相关经验
的详细资料；（2）分包商承担工作 的拟定开工日期；（3）分包商承担现场工作的拟定开工日期。
56.【答案】A
【解析】目标合同适用于在签订合 同时工程范围尚未确定，合同双方先约定合同的目标成本，当
实际费用节支或超支时，双方按合同约定 的方式分摊。
57.【答案】B
【解析】美国建筑师协会（AIA）制定的系 列合同条件在美国及美洲地区广8泛使用，也是国际上
1
7
9
有代表性的合同条件之一。AIA 系列合同条件主要 用于私营的房屋建筑工程
8
4，该合同条件下确定了传
信
3
统模式、设计——建造模式、CM模式和集成化管理模式等不同类型的工程管理模式。
微
58.【答案】A
系
联
一
【解析】建筑信息模型中的信息可以随着工程建设不同 阶段和
唯
变化而更新和调整。它强调了建筑
信息模型作为一个动态的数据存储和管理工具的特性。
59.【答案】A
【解析】智能建造应以新一代信息技术融合应用为基础。智能建造绝非在工程建造过程中单一应
用人工智能技术，应是将新一代信息技术融合应用于建造过程。
60.【答案】A
【解析】当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程范围、
建设工期、工程质量、工程价款不一致，一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结
算工程价款的依据的，人民法院应予支持。
61.【答案】C
【解析】根据已知条件，F的紧后工作G的总时差=最迟开始时间-最早开始时间=12-8=4；工作H
的总时差=最迟完成时间-最早完成时间=14-12=2；F 工作的总时差=min{紧后工作的总时差+本工作与
该紧后工作之间的时间间隔}=7。
62.【答案】A
【解析】业务核算可以核算已经完成的项目，还可以对尚未发生或正在发生的项目进行核算，选
项B错误。连续性和系统性是会计核算的特点，选项C错误。统计核算可以计算当前的实际水平，还
第 18 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
可以确定变动速度以预测发展的趋势。选项D错误。
63.【答案】D
【解析】建筑工程一切险保险期限是从投保工程动工之日起直至工程验收之日止。具体时间由投
保人与保险人协商确定，选项 A 错误。《标准施工招标文件》通用合同条款规定发包人应依照有关法
律规定参加工伤保险，选项B错误。安装工程一切险的保险项目包括清除残骸费用，选项C错误。《中
华人民共和国建筑法》规定，建筑施工企业鼓励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付
保险费。所以D正确。
64.【答案】B
【解析】双峰型直方图往往是因取样时混批所致，如将两台设备、两种不同施工方法的产品混在
一起或在两个不同批量中取样等。
65.【答案】C
【解析】工程质量管理体系的运行环境，主要是指为系统运行提供支持的管理关系、组织制度和
资源配置的条件。
（1）项目合同结构。建设工程合同是联系建设工程项目各参与方的纽带，只有在项目合同结构
合理、质量标准和责任条款明确，并严格进行履约管理的条件下，工程质量管理体系的运行才能成为
各参与方的自觉行动。
（2）质量管理资源配置。质量管理8 资源配置，包括专职的工程技术人员和质量管理人员的配置；
7
1
实施技术管理和质量管理所必需的设4 9备、设施、器具、软件等物质资源的配置。人员和资源的合理配
8
3
置是质量控制体系得以运行的基信础条件。
微
（3）质量管理组织制度。系工程质量管理体系内部的各项管理制度和程序性文件的建立，为质量
联
管理系统各个环节的运行，题提供必要的行动指南、行为准则和评价基准的依据，是系统有序运行的基
押
准
本保证。所以C正确。
精
66.【答案】A
【解析】35人死亡和1.5亿元直接经济损失满足特别重大事故等级标准。特别重大事故、重大事
故逐级上报至国务院应急管理 部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。
67.【答案】C
【解析】一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患，A 错误。重
大事故隐患是指危害和整改难度较大， 应当全部或者局部停产停业，B 错误。对于排查发现的重大事
故隐患，应当在向负有安全生产监督管理 职责的部门报告的同时，制定并实施严格的隐患治理方案，
C正确。一般用红色表示重大安全风险，D错误。
68.【答案】B 8
1
7
9
【解析】绿色建造宜采用工程总承包、全过程工程咨 询等组织管理方式，促进设
8
4计、生产、施工深度协同，
信
3
整体提升建造管理集约化水平。
微
69.【答案】A
系
联
一
【解析】环境监测特征：环节构成的系统性、监测对象 和监测
唯
手段的综合性、环境状态随时间变
化的时序性。常规环境监测包括环境质量监测、污染源监测、生 态环境监测；特殊目的监测包括研究
型监测、污染事故监测和仲裁监测。
70.【答案】A
【解析】事故树分析法是用逻辑图将事件之间的逻辑关系表达出来的分析方法，选项A正确。LEC
评价法根据事故概率、暴露程度和后果评价作业风险，选项B错误。危险与可操作性分析方法基本过
程是以关键词为引导，预先识别、分析和评价工程项目、装置、设备潜在的危险，选项C错误。预先
危险性分析是指在每项生产活动之前，特别是在设计的开始阶段，对识别和评价对象存在的危险类别、
出现条件、事故后果等进行概略分析，选项D错误。
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。选错，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.【答案】ABE
【解析】总监理工程师应参与或配合工程质量安全事故的调查和处理，故选项C错误。专业监理
工程师负责处置发现的质量问题和安全事故隐患，故选项D错误。
72.【答案】ABCE
【解析】工程有分包单位的，施工总包单位应将分包单位资格报审表及相关资料报送项目监理机
第 19 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
构。项目监理机构将审查施工分包单位以下内容：（1）营业执照、企业资质等级证书；（2）安全生产
许可文件；（3）类似工程业绩；（4）专职管理人员和特种作业人员资格。
73.【答案】ACE
【解析】平行承包模式具有以下特点：
（1）有利于建设单位择优选择承包单位；
（2）有利于控制工程质量；
（3）有利于缩短建设工期；
（4）组织管理和协调工作量大；
（5）工程造价控制难度大；
（6）与总承包模式相比，平行承包模式不利于发挥那些技术水平高、综合管理能力强的承包商
综合优势。
74.【答案】ABE
【解析】领导作用包括三方面内容：（1）领导作用和承诺；（2）环境方针；（3）组织的角色、职
责和权限。
75.【答案】ABDE
【解析】项目群可以是战略性的、变革性的或经营性的。项目群具有以下特征：（1）项目群由具
有相互依存和相互关联的项目群组件构8 成；（2）项目群为利益相关方提供收益，并帮助实现战略目标
7
1
或经营目标；（3）项目群具有复杂性4 9和不确定性，需要加以管理来尽可能减少复杂性和不确定性。
8
3
76.【答案】ACDE 信
微
【解析】承包人的主要义系务有：（1）查勘施工现场。（2）编制工程实施措施计划。主要包括：施
联
工组织设计和施工进度计划题；工程质量保证措施文件；施工安全管理措施计划，对危险性较大的分部
押
准
分项工程编制专项施工方案，经监理人审查批准后方可实施；环境保护措施计划。（3）负责施工现场
精
内交通道路和临时工程。 （4）测设施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。（5）提出
开工申请。（6）完成各项承包工作。（7）保证工程施工和人员的安全。（8）负责施工场地及其周边环
境与生态的保护工作。（9）避 免施工对公众与他人的利益造成损害。（10）工程的维护和照管。
77.【答案】ABCE
【解析】组织在应用职业健康安全管理体系标准时的要求有：依法依规、风险优先、员工参与、
持续改进。
78.【答案】ABC
【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》（法释
〔2020〕25号）规定，利息从应付工程价款之日 开始计付。当事人对付款时间没8有约定或者约定不明
1
7
9
的，下列时间视为应付款时间：（1）建设工程已实际 交付的，为交付之日；（
8
24）建设工程没有交付的，
信
3
为提交竣工结算文件之日；（3）建设工程未交付，工程价款也未结算的，为当事人起诉之日。
微
79.【答案】CDE
系
联
一
【解析】建设工程风险识别的方法有：专家调查法、财 务报表
唯
法、初始清单法、流程图法、统计
资料法等。
80.【答案】BE
【解析】选项A错误，工作1-3的总时差为：1-0=1。选项C错误，工作3-6的自由时差为：9-5-4=0。
选项D错误，工作4-8的自由时差为：10-5-4=1。
81.【答案】BCD
【解析】与横道计划相比，网络计划具有以下特点：（1）能够明确表达各项工作之间的先后顺序
关系（也即逻辑关系），这对于分析进度计划执行中各项工作之间的相互影响非常重要；（2）能够通
过时间参数计算，找出影响工期的关键工作和关键线路；（3）能够通过时间参数计算，确定各项工作
的机动时间（也即时差），有利于施工进度管理中挖掘潜力，还可用来优化网络计划；（4）能够利用
项目管理软件进行计算、优化和调整，实现对施工进度的动态控制。
82.【答案】CE
【解析】流水步距的大小取决于相邻两个专业工作队各施工段上的流水节拍及流水施工的组织方
式。
83.【答案】AB
【解析】衡量一批产品质量的方法主要有计数方法和计量方法。其中计数方法有两种：①以批不
第 20 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
合格品率为质量指标，也称为计件；②以批中每百单位产品的平均不合格数为质量指标，不合格数应
为不合格品（个）数×不合格项数，也称为计点。
84.【答案】ABC
【解析】本题的关键线路为：①→③→⑤→⑦→⑧→⑨→⑪(A→D→G→I）、①→④→⑥→⑦→⑧
→⑨→⑪(C→E→G→I)，故选项E错误。工作A为关键工作，总时差、自由时差均为0，故选项A正
确。工作C为关键工作，总时差、自由时差均为0，故选项B正确。工作B的总时差=1，自由时差=1，
故选项C正确。工作H的总时差为1，最迟完成时间为10，故选项D错误。
85.【答案】BE
【解析】环境因素有很多，主要指自然环境、技术环境和管理环境。自然环境包括地质条件、水
文条件、气象条件和周边建筑、地下障碍物及其他不可抗力等因素；技术环境包括施工所依据的规范、
规程、设计图纸、质量评价标准等因素；管理环境包括质量检验、监控制度、质量管理制度等。
86.【答案】ABD
【解析】施工安全生产目标分为伤亡控制目标和安全管理效果目标。
（1）伤亡控制目标：杜绝伤亡事故，死亡率为零，重伤率为零，月轻伤频率在0.3‰以下。
（2）安全管理效果目标：包括安全管理工作落实效果和安全管理总体效果。前者如安全教育合
格100%，特殊工种持证上岗率100%，施工现场安全各项设施合格率100%，安全防护设施使用率100%，
劳动保护用品及防护用品使用率100%等8 ；后者如建筑施工安全检查得分率90%以上，创建安全文明工
7
1
地等。 4 9
8
3
87.【答案】ABC 信
微
【解析】测点通常应设在系建筑施工场界外1m，高度1.2m以上的位置，所以D错误；昼间场界环
联
境噪声不得超过70dB（A），题夜间场界环境噪声不得超过55dB（A），E错误。所以ABC正确。
押
准
88.【答案】ACD
精
【解析】“危险源” 由潜在危险性、存在条件和触发因素三个要件组成，缺一不可。
89.【答案】BD
【解析】综合成本分析方 法包括：分部分项工程成本分析、月（季）度成本分析、年度成本分析、
竣工成本综合分析。选项ACE错误 ，属于成本项目分析方法。
90.【答案】ABCE
【解析】《中华人民共和国安全生产 法》规定，企业主要负责人对本单位安全生产工作的职责有：
（1）建立健全并落实本单位全员安全 生产责任制，加强安全生产标准化建设。
（2）组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程。
（3）组织制定并实施本单位安全生产教育 和培训计划。 8
1
7
9
（4）保证本单位安全生产投入的有效实施。
8
4
信
3
（5）组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位
微
的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。
系
联
一
（6）组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预 案。
唯
（7）及时、如实报告生产安全事故。
选项 D 错误，“制止和纠正违章指挥”属于企业安全生产管理机构及安全生产管理人员的职责。
所以正确答案为ABCE。
91.【答案】BCDE
【解析】施工项目部必须逐级安全技术交底，纵向延伸到全体施工作业人员，A错误。
92.【答案】CDE
【解析】监理人出具进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分
工作，A 错误。工程质量保证金的计算额度不包括预付款的支付、扣回及价格调整的金额，B 错误。
工程进度付款周期与工程计量周期相同，C 正确。若发包人未按时支付安全文明施工费，发生安全事
故时应承担连带责任，D正确。承包人可以使用预付款修建临时设施、组织施工队伍进场，E正确。
93.【答案】ACD
【解析】质量管理的核心通常包括：全员参与、过程控制、持续改进。
94.【答案】BCD
【解析】工程施工目标属于施工部署的内容，而工程成本目标不属于施工部署的内容，A 错误。
施工现场准备属于施工准备与资源配置计划的内容，不属于施工部署的内容，E错误。所以BCD正确。
第 21 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
95.【答案】ACE
【解析】根据《建设工程施工劳务分包合同（示范文本）》GF—2003—0214，工程承包人负责与
发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系；负责统筹安排、协调解决非劳务分包人独
立使用的生产、生活临时设施、工作用水、用电及施工场地，所以A项正确、B 项错误。因变更导致
劳务报酬的增加及造成的劳务分包人损失，由工程承包人承担，延误的工期相应顺延，C 项正确。采
用固定劳务报酬方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人应约定具体的支付时间节点；采用计
时单价或计件单价方式支付劳务报酬的，劳务分包人与工程承包人双方约定支付方法，D 项错误。工
程承包人收到劳务分包人递交的结算资料后14天内进行核实，给予确认或者提出修改意见，E项正确。
所以ACE正确。
96.【答案】BDE
【解析】当竖向洞口短边边长小于500mm时，应采取封堵措施；当竖向洞口短边边长大于或等于
500mm时，应在临空一侧设置高度不小于1.2m的防护栏杆，并应采用密目式安全立网或工具式栏板封
闭，设置挡脚板。所以正确答案为BDE。
97.【答案】CDE
【解析】重大事故隐患报告内容应包括：（1）隐患的现状及其产生原因；（2）隐患的危害程度和
整改难易程度分析；（3）隐患的治理方案。所以正确答案为 CDE 选项，选项 AB 错误，属于重大事故
隐患治理方案包括的内容。 8
7
1
98.【答案】ABCD 4 9
8
3
【解析】投标报价对能否中标信和预期收益有重要影响，对不同项目投标报价水平的选择有以下两
微
种情况。 系
联
1.可考虑偏低报价： 题
押
准
（1）施工条件好、工作简单、工程量大、业内企业基本都能做的；
精
（2）投标对手多， 竞争激烈的；
（3）本公司目前急于打入某一市场、某一地区；
（4）分期分批建设的工程 ，通过本工程实施有利于获得后续工程；
（5）支付条件好的工程；
（6）虽已在某地区经营多年，但即将面临没有工程的情况，设备、劳务等无工地转移时。
2.可考虑偏高报价
（1）施工条件差、环境恶劣的工程；
（2）专业要求高的技术密集型工程，本公司有专长，商誉高；
（3）投标竞争对手少的工程； 8
1
7
9
（4）地质条件复杂、把握不准、可能遇到特殊 情况的工程，如水下地
8
下4开挖工程；
信
3
（5）支付条件不理想、要求垫付资金、无预付款的工程；
微
（6）业主对工期要求过紧，需要大量赶工的；
系
联
一
（7）总价低的小工程，投标人兴趣不大但被邀请投标的 。
唯
99.【答案】BCDE
【解析】利用S曲线法进行实际进度与计划进度比较，可以获得如下信息：（1）工程实际进展状
况。（2）工程实际进度超前或拖后的时间。（3）工程实际超额或拖欠的任务量。（4）后期工程进度预
测。
100.【答案】AC
【解析】分部工程应由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。勘
察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加地基与基础分部工程的验收，设计
单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加主体结构、节能分部工程的验收。
第 22 页 共 22 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
