文档内容
嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
-
2024
一 建 真 题 及 答 案 解 析
Y i j i a n z h e n t i j i d a a n j i e x i
考场回忆版，实时更新
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
2024 一建真题及答案解析——法规
【考场回忆版】
一、单项选择题
1、根据《注册建造师管理规定》，关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（ ）。
A.接受继续教育是其权利而非义务
B.在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利
C.协助注册管理机关完成相关工作是其义务
D.本人的注册证书应当交由聘用单位保管
【答案】C
【解析】本题考查的是建造师基本权利和义务。A 项错误，接受继续教育既是权利也是
义务。B项错误，在本人执业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章是注册建造师的
权利。D 项错误，注册建造师有权保管和使用本人注册证书、执业印章。
2、社会保险行政部门受理工伤认定申请后，职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位
不认为是工伤，关于工伤认定证据的说法，正确的是（ ）。
A.由职工或者其近亲属承担举证责任
B.由社会保险行政部门依职权调查取证
C.由用人单位承担举证责任
D.由人民法院依职权调查取证
【答案】C
【解析】本题考查的是工伤认定程序。C项正确，职工或者其近亲属认为是工伤，用人
单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
3、因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人请求并经施工企业修理
后造成逾期交付的，施工企业（ ）。
A.不承担违约责任，修理费用由施工企业承担
B.应当承担缔约过失责任
C.应当承担违约责任
D.应当承担侵权责任
【答案】C
【解析】本题考查的是建设工程质量。因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定
的，发包人有权请求施工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返
工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担违约责任。
4、下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（ ）。
A.施工企业未取得安全生产许可证
B.施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
C.分部分项工程未编制、未审核专项施工方案
D.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
【答案】D
【解析】本题考查的是风险分级管控与安全事故隐患排查治理制度。施工安全管理有
下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：①建筑施工企业未取得安全生产许可证擅
自从事建筑施工活动（对应 A 项，没说明是否擅自从事建筑施工活动）；②施工单位
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核合格证书从
事相关工作（对应 B 项，人员有误）；③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员
操作资格证书上岗作业（对应 D 项）；④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核
专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程
范围”的专项施工方案进行论证（对应 C项，缺少前置条件）。
5、下列情形中，对方当事人可以行使施工合同法定解除权的是（ ）。
A.发包人迟延支付工程款的
B.承包人将建设工程转包的
C.承包人采购不合格材料，监理人拒绝该材料进场的
D.在保修期内，承包人未能在合理期限对工程缺陷进行修复的
【答案】B
【解析】本题考查的是施工合同解除的特别规定。承包人将建设工程转包、违法分包
的，发包人可以解除合同。
6、关于招标方式的说法，正确的是（ ）。
A.公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
B.邀请招标必须向 5个以上潜在投标人发出邀请
C.邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D.省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，均可以进行邀请招标
【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程招标方式。B项错误，邀请招标必须向 3 个以上潜在投
标人发出邀请。C项错误，邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请“特定的”法人
或者其他组织投标。D项错误，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、
直辖市人民政府确定的地方重点项目“不适宜公开招标的”，经国务院发展计划部门
或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。
7、下列文物中，可以属于私人所有的是（ ）。
A.祖传的字画
B.古文化遗址
D.石窟寺
C.古墓葬
【答案】A
【解析】本题考查的是文物的保护。属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑
和祖传文物以及依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。其他选项均为国家所有。
8、某建设工程施工过程中发现地下古墓，立即报告了当地文物行政部门，如无特殊情
况，文物行政部门接到报告后应当（ ）。
A.在12 小时内赶赴现场，并在 3 日内提出处理意见
B.在24 小时内赶赴现场，并在 3 日内提出处理意见
C.在24 小时内赶赴现场，并在 5 日内提出处理意见
D.在24 小时内赶赴现场，并在 7 日内提出处理意见
【答案】D
【解析】本题考查的是施工发现文物的报告与保护。在进行建设工程或者在农业生产
中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物
行政部门接到报告后，如无特殊情况，应当在 24小时内赶赴现场，并在 7日内提出处
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
理意见。
9、施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者采取可能的
应急措施后撤离作业场所，体现作业人员的主要权利是（ ）。
A.施工作业危险的知情权
B.对危险行为的检举权
C.紧急避险权
D.请求民事赔偿权
【答案】C
【解析】本题考查的是施工作业人员的安全生产权利。紧急避险权：《安全生产法》
规定，从业人员发现危及人身安全的紧急情况时，有权停止作业或者在采取可能的应
急措施后撤离作业场所。
10、关于安全生产举报的说法，正确的是（ ）。
A.由应急管理部门集中受理举报
B.受理的举报事项经调查核实后，根据性质和程度决定是否形成书面材料
C.负有安全生产监督管理职责的部门应当公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网
络举报平台
D.涉及人员重伤的举报事项，应当由县级以上人民政府组织核查处理
【答案】C
【解析】本题考查的是安全生产举报处理。A项错误，C 项正确，负有安全生产监督管
理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报
平台，受理有关安全生产的举报；对不属于本部门职责，需要由其他有关部门进行调
查处理的，转交其他有关部门处理。B 项错误，受理的举报事项经调查核实后，“应当”
形成书面材料。D 项错误，涉及人员“死亡”的举报事项，应当由县级以上人民政府组
织核查处理。
11、关于建设工程开标的说法，正确的是（ ）。
A.开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B.开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C.开标由招标人主持，邀请投标人推选的代表参加
D.开标过程可以根据需要进行记录
【答案】B
【解析】本题考查的是建设工程开标。A项错误，开标应当在招标文件确定的提交投标
文件截止时间的“同一时间”公开进行。C 项错误，开标由招标人主持，邀请“所有投
标人”参加。D项错误，开标过程“应当”记录，并存档备查。
12、女大学生林某被企业录用后，主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》，
企业可以满足她的要求，但不得安排其从事的是（ ）。
A.高处作业
B.矿山井下作业
C.低温、冷水作业
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
D.夜班工作
【答案】B
【解析】本题考查的是女职工的特殊保护。女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井
下作业（对应 B 项）；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；
③每小时负重 6次以上、每次负重超过20 公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过
25公斤的作业。A项、C 项错误，是女职工在经期禁忌从事的劳动范围。D 项错误，不
得延长工作时间或者安排夜班，这是对怀孕 7 个月以上的女职工及女职工哺乳期的特
殊保护。
13、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的是（ ）。
A.延期手续由原安全生产许可证颁发管理机关办理
B.安全生产许可证的有效期为 5年
C.安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满后 3 个月内申请延期
D.未发生重大安全事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期
【答案】A
【解析】本题考查的是安全生产许可证的有效期制度。B项错误，安全生产许可证的有
效期为3 年。C项错误，安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满“前”3个月向
原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。D 项错误，企业在安全生产许可证有效
期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效
期届满时，“经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查”，安全生产许可证
有效期延期3 年。
14、关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）。
A.代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B.代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
C.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
D.代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
【答案】C
【解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。A 项错误，代理人为被代理人实施
的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义务关系的行为。B 项错误，代理人实施代理
行为时有独立进行意思表示的权利。D 项错误，代理行为的法律后果归属于被代理人。
15、下列事项中，属于申请领取施工许可证条件的是（ ）。
A.已向建设单位提交履约保证金
B.已经在中标候选人公示期内
D.施工场地已经基本具备施工条件
C.建设资金已经落实
【答案】C
【解析】本题考查的是施工许可证的申请条件。施工许可证的申请条件有：①依法应
当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；②依法应当办理建设工
程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；③施工场地已经基本具备施工条件，
需要征收房屋的，其进度符合施工要求（对应C项）；④已经确定施工企业（对 应 B
项，但要依法确定并签订建设工程承包合同）；⑤有满足施工需要的资金安排、施工
图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金巳经落实承诺书，施工图设计文件巳按
规定审查合格（对应 D项，但选项表述不如 C项恰当，改成提供资金落实承诺书才完
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
全正确）。
16、关于建筑工程中止施工的说法，正确的是（ ）。
A.中止施工满 1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证
B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起 3 个月内，向发
证机关报告
C.施工企业应当按照规定做好建筑工程的维护管理工作
D.建筑工程恢复施工时，应当经发证机关批准
【答案】A
【解析】本题考查的是核验施工许可证。B 项错误，在建的建筑工程因故中止施工的，
建设单位应当自中止施工之日起 1个月内，向发证机关报告。C项错误，建设单位应当
按照规定做好建筑工程的维护管理工作。D 项错误，建筑工程恢复施工时，应当“向发
证机关报告”；中止施工“满 1 年的工程”恢复施工前，建设单位应当报发证机关核
验施工许可证。
17、下列行为中，属于违法分包的是（ ）。
A.专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人
等主要管理人员的
B.专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是
除上缴给承包单位的“管理费”之外的全部工程价款的
C.专业作业的发包单位不是该工程承包单位的
D.专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械
设备、主要周转材料费用的
【答案】D
【解析】本题考查的是建设工程分包。A 项、B项错误，是转包的情形。C 项错误，这
是正常的，专业作业的发包单位可以是专业分包单位。
18、根据《保险法》，下列行为中，属于保险人义务的是（ ）。
A.对保险人责任免除条款的明确说明义务
B.保险事故发生后的及时通知义务
C.保险事故发生时采取必要措施防止或者减少保险标的损失的义务
D.保险标的危险程度增加时的及时通知义务
【答案】A
【解析】本题考查的是保险合同当事人及关系人的主要义务。保险人的主要义务有：
①赔付保险金的义务；②告知义务（对应 A 项）；③及时签发保险单证的义务；④降
低保费的义务；⑤承担必要、合理费用的义务。其他选项错误，均为投保人、被保险
人、受益人的义务。
19、关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。
A.应当通过聘用单位提出申请
B.初始注册的条件与建造师资格考试的条件相同
C.取得证书的人员可以受聘于 2个相关单位
D.建造师初始注册通过备案完成
【答案】A
【解析】本题考查的是建造师注册和受聘。B项错误，条件不同。申请初始注册时应当
具备以下条件：（1）经考核认定或考试合格取得资格证书；（2）受聘于一个相关单
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
位（对应 C 项）；（3）达到继续教育要求；（4）没有《注册建造师管理规定》中规
定不予注册的情形。D项错误，注册需要审核，符合条件的，由国务院住房城乡建设主
管部门核发《中华人民共和国一级建造师注册证书》，并核定执业印章编号。
20、根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
A.违背公序良俗的合同
B.行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同
C.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合同
D.第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
【答案】D
【解析】本题考查的是可撤销合同。可撤销合同的种类包括：（1）基于重大误解订立
的合同；（2）一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同；（3）
一方或者第 人以胁迫手段，使对方在违背其实意思的情况下订立的合同（对应 D 项）；
（4）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的。
其他选项错误，均为无效合同。
21、关于分包工程生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。
A.事故现场有关人员应当在合理时间内报告本单位负责人
B.单位负责人应当立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
C.由分包单位负责逐级上报事故
D.事故报告后应当每 4 小时补报一次
【答案】B
【解析】本题考查的是生产安全事故报告制度。A 项错误，事故现场有关人员应当“立
即”报告本单位负责人。C项错误，“事故发生地住房城乡建设主管部门”接到施工单
位负责人或者事故现场有关人员的事故报告后，应当逐级上报事故情况。D项错误，事
故报告后“出现新情况”，以及事故发生之日起 30 日内“伤亡人数发生变化的”，应
当及时补报。
22、下列情形中，施工企业负责人应当到施工现场进行带班检查的是（ ）。
A.工程项目进行超过一定规模的分部分项工程施工时
B.项目负责人因故暂时离岗时
C.工程项目出现险情时
D.工程项目发现一般隐患时
【答案】C
【解析】本题考查的是施工单位负责人施工现场带班制度。工程项目进行超过一定规
模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班
检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班
检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
23、根据《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照要求提供企业信用档案信息的，
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定是（ ）。
A.没收违法所得
B.责令限期改正
C.责令赔偿损失
D.罚金
【答案】B
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
【解析】本题考查的是信息应用。企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，
由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令限
期改正；逾期未改正的，可处以 1000元以上 1 万元以下的罚款。
24、甲安装工程公司拟与在公司工作了 15 年的王某解除合同，劳动合同解除前 12 个
月王某的月平均工资为 2.3 万元，该公司职工月平均工资 0.8 万元，甲所在设区的市
级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资为 0.65 万元。根据《劳动合同法》，
甲应当向王某支付的经济补偿是（ ）。
A.34.5 万元
B.12 万元
C.23.4 万元
D.9.75 万元
【答案】C
【解析】本题考查的是用人单位应承担的法律责任。经济补偿按劳动者在本单位工作
的年限，每满 1 年支付1 个月工资的标准向劳动者支付。6个月以上不满 1 年的，按 1
年计算；不满 6 个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。劳动者月工资高于用
人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资 3倍的，
向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资 3 倍的数额支付，向其支付经济补偿的年
限最高不超过 12 年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除或者终止前 12 个月
的平均工资。本题中，王某的月工资为 2.3 万元，高于该地区上年度职工月平均工资 3
倍0.65 万元*3=1.95 万元，故经济补偿的标准按王某月工资计算，工作年限为 15年，
但年限最高不超过12年，所以经济补偿数额为 1.95 万元*12=23.4 万元。
25、甲施工企业向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款 300 万元，甲按约定向乙支付
了定金70 万元。后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲可以要
求乙返还的最高金额为（ ）。
A.140万元
B.120万元
C.70 万元
D.130万元
【答案】D
【解析】本题考查的是违约责任的种类。定金的数额由当事人约定，但是，不得超过
主合同标的额的 20%，超过部分不产生定金的效力。实际交付的定金数额多于或者少于
约定数额的，视为变更约定的定金数额。本题中合同标的额为 300 万元，定金上限为
300万元*20%=60 万元，实际支付 70 万元已超出上限，所以产生定金效力的只有 60 万
元，额外 10 万元是乙多收的。收定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致
使不能实现合同目的的，应当双倍返还定金。因此对于定金这部分，乙应当返还 60 万
元*2=120 万元，额外多收的10 万元也应当退还给甲，所以甲可以要求乙返还的最高金
额为120 万元+10万元=130 万元。
26、根据《水污染防治法》，禁止设置排污口的是（ ）。
A.风景名胜区水体
B.货运码头
C.饮用水水源保护区内
D.具有特殊经济文化价值的水体
【答案】C
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
【解析】本题考查的是施工水污染防治。相关单位应当坚持预防为主、防治结合、综
合治理的原则，优先保护饮用水水源，严格控制工业污染、城镇生活污染，防治农业
面源污染，积极推进生态治理工程建设，预防、控制和减少水环境污染和生态破坏。
在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。其他选项错误，没有明文规定禁止设置排
污口。
27、下列民事诉讼案件中，实行两审终审制度的是（ ）。
A.实现担保物权案件
B.建设工程施工合同案件
C.确认调解协议案件
D.小额诉讼案件
【答案】B
【解析】本题考查的是民事审判组织。两审终审的例外情况：（1）最高人民法院的判
决、裁定是发生法律效力的判决、裁定；（2）选民资格案例、宣告失踪或者宣告死亡
案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主案、确认
调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件，实行一审终审（对应 A项、
C项）；（3）小额诉讼案例，实行一审终审（对应 D 项）。
28、关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A.工程监理单位可以转让工程监理业务
B.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
C.未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款
D.工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系
【答案】D
【解析】本题考查的是对有隶属关系或其他利害关系的回避。A项错误，工程监理单位
应依法承担工程监理业务，不得转让工程监理业务。B 项错误，未经“监理工程师”签
字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单位不得进行下
一道工序的施工。C项错误，未经“总监理工程师”签字，建设单位不拨付工程款，不
进行竣工验收。
29、建设工程竣工后，应当及时组织验收的主体是（ ）。
A.建设单位
B.总承包单位
C.监理单位
D.质量监督机构
【答案】A
【解析】本题考查的是组织竣工验收并移交建设项目档案。建设单位收到建设工程竣
工报告后，应当组织设计、施工、工程监型等有关单位进行竣工验收。
30、在噪声敏感建筑物集中区域因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民
政府住房城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明，并（ ）。
A.向附近居民支付赔偿费用
B.在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民
C.报经应急管理部门审批
D.经居民小区业主委员会同意
【答案】B
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
【解析】本题考查的是建筑施工噪声污染防治。因特殊需要必须连续施工作业的，应
当取得地方人民政府住房和城乡建设、生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部
门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。A 项错误，不需
要赔偿。C项错误，不需要应急管理部门审批，只需取得地方人民政府住房和城乡建设、
生态环境主管部门或者地方人民政府指定的部门的证明。D 项错误，不需要征得同意。
31、根据《保障中小企业款项支付条例》，机关、事业单位从中小企业采购货物、工
程、服务，应当自（ ）之日起 30 日内支付款项。
A.货物、工程、服务交付
B.采购合同生效
C.保修期满
D.双方确认结算金额
【答案】A
【解析】本题考查的是规范支付行为要求。机关、事业单位从中小企业采购货物、工
程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内支付款项。
32、根据《仲裁法》，下列纠纷中，能够约定仲裁的是（ ）。
A.融资租赁合同纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.监护纠纷
【答案】A
【解析】本题考查的是仲裁协议的概念和特征。《仲裁法》规定，平等主体的公民、
法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，可以仲裁。下列纠纷不能
仲裁：（1）婚姻（对应 A项）、收养、监护（对应 D 项）、扶养、继承纠纷（对应 C
项）；（2）依法应当由行政机关处理的行政争议。
33、根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质证书的，应当承担的法律责任
是（ ）。
A.注销资质证书
B.吊销资质证书
C.罚金
D.行政拘留
【答案】B
【解析】本题考查的是企业申请办理资质违法行为应承担的法律责任。《建筑法》规
定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追究
刑事责任。
34、根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于建设工程质量保证金预留的说法，
正确的是（ ）。
A.发包人应当按照合同约定方式预留建设工程质量保证金，建设工程质量保证金总预
留比例不得高于工程价款结算总额的 2%
B.合同约定由承包人以银行保函替代预留建设工程质量保证金的，保函金额不得高于
工程价款结算总额的 1.5%
C.采用工程质量保证担保的，发包人可以同时预留建设工程质量保证金
D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留建设工程质量保
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
证金
【答案】D
【解析】本题考查的是质量保证金的预留与使用管理。A项错误，发包人应按照合同约
定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的 3%。B 项错误，
合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总
额的 3%。C 项错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包
人不得再预留保证金。
35、关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法，正确的是（ ）。
A.对建设单位或者施工现场随时进行监督检查
B.不得复制被检查单位有关建设工程的文件和资料
C.查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工企业
D.对隔震减震装置实施抽样检测
【答案】D
【解析】本题考查的是政府主管部门建设工程抗震监督管理。县级以上人民政府住房
和城乡建设主管部门或者其他有关监督管理部门履行建设工程抗震监督管理职责时，
有权采取以下措施：（1）对建设工程或者施工现场进行监督检查（对应 A项，“随时”
为无中生有）；（2）向有关单位和人员调查了解相关情；（3）查阅、复制被检查单
位有关建设工程抗震的文件和资料（对应B 项）；（4）对抗震结构材料、构件和隔震
减震装置实施抽样检测（对应 D项）；（5）查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工
现场（对应 C项，“施工企业”错误）；（6）发现可能影响抗震质量的问题时，责令
相关单位进行必要的检测、鉴定。
36、关于招标投标投诉处理的说法，正确的是（ ）。
A.投标人对开标有异议的，应当自知道或者应当知道之日起 15 日内向有关行政监督部
门投诉
B.行政监督部门应当自收到投诉之日起 5 个工作日内决定是否受理投诉
C.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳回
D.行政监督部门应当自受理投诉之日起 20 个工作日内作出书面处理决定
【答案】C
【解析】本题考查的是招标投标投诉处理。A项错误，投标人对开标有异议的，应当在
开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。B项错误，行政监督部门应当
自收到投诉之日起 3 个工作日内决定是否受理投诉。D 项错误，自受理投诉之日起 30
个工作日内作出书面处理决定。
37、从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明
自己不是侵权人的外，补偿主体为（ ）。
A.建筑物全体业主
B.物业服务企业
C.可能加害的建筑物使用人
D.居民委员会
【答案】C
【解析】本题考查的是不明抛掷物、坠落物致害责任。从建筑物中抛掷物品或者从建
筑物上坠落的物品造成他人损害的，由侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具
体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建筑物使用人给予补偿。
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
38、某施工企业与某仓储中心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材，后
施工企业提取建材时发现部分建材因保管不善潮湿损坏，双方发生争议，关于该仓储
合同的说法，正确的是（ ）。
A.仓储中心应当对潮湿损坏的建材承担赔偿责任
B.施工企业向仓储中心交付建材时合同成立
C.施工企业逾期提取建材，仓储中心可以直接提存建材
D.施工企业提前提取建材，仓储中心应当减收仓储费
【答案】A
【解析】本题考查的是仓储合同当事人的主要义务。B 项错误，仓储合同自保管人和存
货人意思表示一致时成立，不以仓储物是否交付为要件。C项错误，储存期限届满，存
货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取；逾期不
提取的，保管人可以提存仓储物。D 项错误，提前提取的，不减收仓储费。
39、根据《工资支付暂行规定》，关于工资支付时间保障的说法，正确的是（ ）。
A.工资必须在每月的前 5个工作日内支付
B.实行周、日、小时工资制的，工资可按周、日、小时支付
C.如遇节假日，工资应当在节假日结束后的第一个工作日支付
D.工资至少每 2个月支付 1 次
【答案】B
【解析】本题考查的是工资支付保障制度。A项错误，工资必须在用人单位与劳动者约
定的日期支付。C 项错误，如遇节假日或休息、日，则应提前在最近的工作日支付。D
项错误，工资至少每月支付一次。
40、关于契税的说法，正确的是（ ）。
A.契税的具体税率，由省、自治区、直辖市人民政府决定
B.房屋互换的，契税的计税依据为所互换的房屋价格的差额
C.以偿还债务方式转移土地、房屋权属的，免征契税
D.婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的，征收契税
【答案】B
【解析】本题考查的是契税。A项错误，契税税率为 3%~5%。契税的具体适用税率，由
省、自治区、直销市人民政府在前述规定的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常
务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会备案。C项错误，以作价投资（入股）、
偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契税。D项错
误，婚姻关系存续期间夫妻之间变更士地、房屋权属的，免征契税。
41、根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。
A.当事人可以约定仲裁庭由 5名仲裁员组成
B.仲裁庭由当事人组建，仲裁员采取随机抽取方式确定
C.仲裁庭可以由 3 名仲裁员或者 1 名仲裁员组成
D.首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
【答案】C
【解析】本题考查的是仲裁庭的组成。A项错误，仲裁庭可以由 3名仲裁员或者 l名仲
裁员组成。B 项错误，D项错误，当事人约定由 3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选
定或者各自委托仲裁委员会主任指定 l 名仲裁员，第 3 名仲裁员由当事人共同选定或
者共同委托仲裁委员会主任指定。当事人约定由 l 名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当
事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁员。第 3名仲裁员是首席仲裁员。
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
42、下列安全责任中，属于设计单位建设工程安全责任的是（ ）。
A.处理施工安全事故隐患
B.对采用新结构的建设工程在设计中提出预防生产安全事故的措施建议
C.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料
D.审查安全技术措施
【答案】B
【解析】本题考查的是设计单位的安全责任。A 项、D项为监理单位的安全责任；B 项
为建设单位的安全责任。
43、关于乡村建设规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A.在村庄规划区内进行乡镇企业建设，不必申请乡村建设规划许可证
B.在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政府
核发乡村建设规划许可证
C.在村庄规划区内进行公益事业建设，申请乡村建设规划许可证的可以是个人
D.在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可证
【答案】C
【解析】本题考查的是核发建设工程规划许可证。A项错误，在乡、村庄规划区内进行
乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向乡、镇人民政
府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设
规划许可证。B项错误，在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的
规划管理办法，由省、自治区、直辖市制定。D项错误，在乡、村庄规划区内进行乡镇
企业、乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设，不得占用农用地，确需
占用农用地的，应当依照《土地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城
市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。
44、关于刑罚的说法，正确的是（ ）。
A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.附加刑不得独立适用
D.没收财产是刑罚主刑的一种
【答案】A
【解析】本题考查的是刑罚种类。主刑的种类如下：（1）管制；（2）拘役（对应 A
项）；（3）有期徒刑；（4）无期徒刑；（5）死刑。附加刑的种类如下：（1）罚金；
（2）剥夺政治权利；（3）没收财产（对应 D项）。B项错误，“罚款”是行政责任的
承担方式，“罚金”是刑罚附加刑的一种。C 项错误，附加刑也可以独立适用。
45、关于行政诉讼举证责任的说法，正确的是（ ）。
A.原告应当提供其向被告提出异议的证据
B.在诉讼过程中，被告可以自行向原告、第三人和证人收集证据
C.原告应当提供证明行政行为违法的证据
D.被告对作出的行政行为负有举证责任
【答案】D
【解析】本题考查的是举证责任。A项错误，C项错误，在起诉被告不履行法定职责的
案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。B项错误，在诉讼过程中，被告及其
诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
46、根据《民法典》，关于承揽合同履行的说法，正确的是（ ）。
A.定作人验收并受领承揽物或者工作成果的，免除承揽人的瑕疵担保责任
B.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
C.定作人不履行协助义务的，承揽人可以直接解除合同
D.承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
【答案】B
【解析】本题考查的是承揽合同的解除权。A 项错误，定作人受领承揽物或工作成果的，
不免除承揽人的瑕疵担保责任。C项错误，定作人不履行协助义务的，承揽人可催告其
在合理的期限内履行，定作人逾期仍不履行的，承揽人可以解除合同。D 项错误，承揽
人未经定作人同意将主要承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同。
47、人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件，可以
适用简易程序的是（ ）。
A.属于政府信息公开的案件
B.发回重审的案件
C.按照审判监督程序再审的案件
D.被诉行政行为经过听证程序的案件
【答案】A
【解析】本题考查的是行政诉讼的审理和判决。人民法院审理下列第一审行政案件，
认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用简易程序：（1）被诉行政
行为是依法当场作出的；（2）案件涉及款额 2000 元以下的；（3）属于政府信息公开
案件的（对应 A项）。
48、根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设保障措施的说法，正确的是（ ）。
A.残疾人联合会有权修改涉及无障碍环境建设的标准
B.地方结合本地实际制定的地方无障碍环境建设标准应当高于国家标准的相关技术要
求
C.文明城市创建活动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容
D.中等职业学校应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
【答案】C
【解析】本题考查的是创优与表彰。A项错误，残疾人联合会、老龄协会等组织可以依
法提出制定或者修改无障碍环境建设标准的建议。B项错误，地方结合本地实际制定的
地方标准不得低于国家标准的相关技术要求。D 项错误，国家鼓励高等学校、中等职业
学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程。
49、对下列行政行为不服，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议。对行政复议
决定不服，方可以向人民法院提起行政诉讼的是（ ）。
A.行政机关作出的确认自然资源所有权的决定
B.行政机关作出的行政强制执行决定
C.申请政府信息公开，行政机关不予公开
D.行政机关作出的吊销资质证书处罚决定
【答案】C
【解析】本题考查的是行政复议申请。有下列情形之一的，申请人应当先向行政复议
机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以再依法向人民法院提起行政诉讼：
（1）对当场作出的行政处罚决定不服；（2）对行政机关作出的侵犯其已经依法取得
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
的自然资源的所有权或者使用权的决定不服；（3）认为行政机关存在《行政复议法》
第11条规定的未履行法定职责情形；（4）申请政府信息公开，行政机关不予公开（对
应C项）；（5）法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。
50、下列行政诉讼案件中，由中级人民法院受理一审的案件是（ ）。
A.知识产权案件
B.省公安厅作为被告的案件
C.乡镇人民政府作为被告的案件
D.县级人民政府作为被告的案件
【答案】D
【解析】本题考查的是级别管辖。中级人民法院管辖下列第一审行政案件：（1）对国
务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行政行为提起诉讼的案件（对应 D 项）；
（2）海关处理的案件；（3）本辖区内重大、复杂的案件；（4）其他法律规定由中级
人民法院管辖的案件。
51、某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量标准，造成重大安全事故，该施工
企业的行为构成（ ）。
A.工程重大安全事故罪
B.重大劳动安全事故罪
C.强令违章冒险作业罪
D.重大责任事故罪
【答案】A
【解析】本题考查的是工程重大安全事故罪。工程重大安全事故罪，是指建设单位、
设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安
全事故的行为。
52、关于居住权的说法，正确的是（ ）。
A.当事人应当采用书面形式订立居住权合同
B.居住权自居住权合同生效时设立
C.居住权可以继承
D.居住权人有权出租设立居住权的住宅
【答案】A
【解析】本题考查的是居住权。B 项错误，居住权自登记时设立。C项错误，居住权不
得转让、继承。D 项错误，设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的除外。
53、关于占有的说法，正确的是（ ）。
A.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于自主占有
B.在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于他主占有
C.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于恶意占有
D.占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
【答案】D
【解析】本题考查的是占有。施工企业对施工场地的占有属于他主占有。
54、关于专利权的说法，正确的是（ ）。
A.授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性
B.《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
C.发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D.外观设计专利权的期限为 10年
【答案】B
【解析】本题考查的是专利法保护的对象。A项错误，授予专利权的外观设计，除了新
颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。C项错误，发明专利
权的期限自申请日起计算。D 项错误，外观设计专利权的期限为 15 年。
55、关于侵犯商业秘密的说法，正确的是（ ）。
A.第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业秘密仍获取该商业
秘密的，不构成侵犯商业秘密
B.经营者违反保密义务，披露其所掌握的商业秘密属于侵犯商业秘密
C.受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额，应当按照侵权人因侵权所获得的利益确定
D.在侵犯商业秘密案件的民事审判程序中，商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证
责任
【答案】B
【解析】本题考查的是商业秘密。A项错误，第三人明知或者应知商业秘密权利人的员
工、前员工或者其他单位、个人实施上述所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允
许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。C 项错误，受到损害的商业秘密权利人
的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵
权人因侵权所获得的利益确定。D项错误，在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘
密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取保密捎施，且合理表明
商业秘密被侵犯。
56、关于产品责任的说法，正确的是（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人仅可向产品的销售者请求赔偿
B.因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输者
请求赔偿
C.明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人死亡的，被侵权人有权请求相应的惩
罚性赔偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的，生产者、销售者不承担责任
【答案】C
【解析】本题考查的是产品责任惩罚性赔偿。A项错误，因产品存在缺陷造成他人损害
的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产品的销售者请求赔偿。B项错
误，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生
产者、销售者赔偿后，有权向第三人追偿。D项错误，产品投入流通后发现存在缺陷的，
生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采取补救措
施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任
57、根据《建设工程抗震管理条例》，施工企业在将隔震减震装置用于建设工程前进
行取样时的监督单位为（ ）。
A.住房城乡建设主管部门
B.建设单位或者工程监理单位
C.设计单位或者检测机构
D.负有安全生产监督管理职责的部门
【答案】B
【解析】本题考查的是建设工程抗震相关主体的责任和义务。隔震减震装置用于建设
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送建设单位委
托的具有相应建设工程质量检测资质的机构进行检测。
58、承包人起诉发包人支付工程价款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭
的，人民法院的下列做法中，正确的是（ ）。
A.承包人拒不到庭的，缺席判决
B.第三人拒不到庭的，裁定中止案件审理
C.发包人拒不到庭的，缺席判决
D.证人拒不到庭的，按撤诉处理
【答案】C
【解析】本题考查的是开庭审理。原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未
经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理，被告反诉的，可以缺席判决。被告经传票
传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席判决。
59、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
（一）》，关于施工合同工期顺延的说法，正确的是（ ）。
A.承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，
承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应当予以支持
B.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间
不计入顺延工期期间
C.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延，承包人提出合理
抗辩的，工期仍不可顺延
D.隐蔽工程在隐蔽之前，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延
工期
【答案】D
【解析】本题考查的是建设工程工期。A项错误，缺少条件，正确说法应是：承包人虽
未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人申请过
工期顺延且“顺延事由符合合同约定”，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院
应予支持。B 项错误，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定
合格的，鉴定期间为顺延工期期间。C 项错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出
工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，“但发包人在约定期限后同意工期
顺延或者承包人提出合理抗辩的除外”。
60、根据《消防法》，单位的消防安全责任人是（ ）。
A.单位实际控制人
B.单位安全部门负责人
C.单位主要责任人
D.单位行政部门负责人
【答案】C
【解析】本题考查的是单位的消防安全职责。《消防法》还明确规定了单位的主要责
任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工作全面负责。
61、计算增值税应纳税额时，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。
A.自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税
凭证上注明的增值税额
B.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固有资产）、劳务和交通
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
运输服务
C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
【答案】B
【解析】本题考查的是应纳税额的计算。下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。
（1）用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货
物、劳务、服务、无形资产和不动产；（2）非正常损失的购进货物，以及相关的劳务
和交通运输服务；（3）非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固定
资产）、劳务和交通运输服务（对应 B项）；（4）国务院规定的其他项目。
62、关于框架协议采购的说法，正确的是（ ）。
A.开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
B.框架协议采购需求在框架协议有效期内可以变动
C.封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议
D.框架协议采购可以确定 1 名或者多名入围供应商
【答案】D
【解析】本题考查的是框架协议采购的适用范围和分类。A项错误，封闭式框架协议采
购是框架协议采购的主要形式。B项错误，框架协议采购需求在框架协议有效期内不得
变动。C项错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃人围资格或者
退出框架协议。
63、某建筑设备公司向某施工企业出售了一批交由承运人运输的在途二手外墙喷涂机
器人，关于该买卖合同履行的说法，正确的是（ ）。
A.设备公司对机器人不承担权利瑕疵担保义务
B.在途机器人毁损、灭失的风险自机器人交付时起由施工企业承担
C.因机器人不符合质量要求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由
设备公司与施工企业共同承担
D.设备公司对机器人承担质量瑕疵担保义务
【答案】D
【解析】本题考查的是买卖合同双为当事人的主要义务。A项错误，除法律另有规定外，
出卖人就交付的标的物，负有保证自己拥有完整权利，第三人对此不享有全部或部分
所有权、担保物权、租赁权、知识产权等任何权利的义务（即出卖人承担标的物的权
利瑕疵担保义务）。B项错误，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另
有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。C项错误，因标的物不符
合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。
买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。
64、根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（ ）。
A.保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起 6 个月
B.非法人组织不得为保证人
C.保证范围应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D.当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
【答案】A
【解析】本题考查的是保证合同的内容。B 项错误，以公益为目的的非营利法人、非法
人组织不得为保证人。C项错误，保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责任。当
事人应当在保证合同中予以明确约定，当事人没有约定的，保证的范围包括主债权及
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。D项错误，当事人在保证合同中对保
证方式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
65、尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以
设定的行政处罚是（ ）。
A.行政拘留
B.责令停产停业
C.警告
D.没收违法所得
【答案】C
【解析】本题考查的是行政处罚的种类和设定。尚未制定法律、行政法规的，国务院
部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报批评或者一定数额罚款的
行政处罚。
66、根据《城市建设档案管理规定》，关于建设工程档案资料的说法，正确的是（ ）。
A.组织竣工验收时，应当组织对工程档案进行验收
B.工程竣工验收后 6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
C.电子档案签署了具有法律效力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质档
案
D.改建工程应当重新编制建设工程档案，并按时报送
【答案】A
【解析】本题考查的是应提交的档案资料。B项错误，建设单位应当在工程竣工验收后
3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。C项错误，电子档案签署
了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。D 项错误，对改建、
扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完
善原建设工程档案。凡结构和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在
工程竣工后三个月内向城建档案馆报送。
67、关于劳动争议仲裁委员会设立的说法，正确的是（ ）。
A.按照行政区划层层设立
B.省、自治区人民政府只能决定在设区的市设立
C.直辖市人民政府可以决定在区、县设立
D.设区的市仅能设立 1 个劳动争议仲裁委员会
【答案】C
【解析】本题考查的是劳动争议仲裁委员会的设立、组成和职责。A项错误，劳动争议
仲裁委员会不按行政区划层层设立。B项错误，省、自治区人民政府可以决定在市、县
设立。D 项错误，直辖市、设区的市也可以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会。
68、根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任
的说法，正确的是（ ）。
A.组织安全施工技术交底并签字确认
B.编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
C.将建筑起重机械安装、拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门
审核
D.安装单位的技术负责人应当进行现场监督和定期巡查
【答案】A
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
【解析】本题考查的是机械设备相关单位的安全责任。B项错误，按照安全技术标准及
建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单
位技术负责人签字。C 项错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、
拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工
程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。D 项错误，安装单位的专业技术人员、
专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当定期巡查。
69、张某在甲施工企业连续工作满 8 年：李某与甲已经连续订立 2 次固定期限劳动合
同，但因工负伤不能从事原工作；王某在甲工作 2 年，并被甲聘任为总经理：赵某在
甲累计工作了 10年但期间曾离职。除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，其中应当
与其订立无固定期限劳动合同的是（ ）。
A.李某
B.张某
C.王某
D.赵某
【答案】A
【解析】本题考查的是劳动合同的分类。具有下列情形之一， 劳动者提出或者同意续
订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限
劳动合同：①劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的（对应张某，但时间不够；对应
赵某，但并未连续）；②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立
劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足 10年的；
③连续订 2 次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》39条（用人单位可以
随时通知解除）和第 40 条第 1项、第 2项（用人单位预告接触）规定的情形，续订劳
动合同的（对应李某）。C 项错误，应当订立无固定期限劳动合同的情形与岗位无关。
70、关于人民调解的说法,正确的是（ ）。
A.经人民调解委员会调解达成的调解协议当事人有权申请强制执行
B.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力
C.经人民调解委员会调解达成调解协议后，一方当事人有权向人民法院申请司法确认
D.未经人民调解委员会调解的，不得提起民事诉讼
【答案】B
【解析】本题考查的是人民调解。A项错误，B项正确，未经司法确认的人民调解协议
对当事人有法律约束力，但不能作为司法强制执行的依据，经司法确认的人民调解协
议，可以作为强制执行的依据。C项错误，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双
方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起 30日内“共同”向人民法院申请
司法确认。D 项错误，调解是自愿的，未经调解也可以提起民事诉讼。
二、多项选择题（共 30题，每题 2 分。每题的备选项中，有 2个或 2个以上符合题意，
至少有1 个错项。错选，本题不得分； 少选，所选的每个选项得 0.5 分）
71、下列情形中，导致施工合同权利义务终止的有（ ）。
A. 发包人被处以罚款
B. 施工合同已经履行
C. 施工合同因故解除
D. 承包人通知发包人将部分工程款支付给第三人
E. 施工过程中承包人与发包人合并
【答案】BCE
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
【解析】根据《民法典》规定，引起合同权利义务终止的情形包括：（1）债务已经履
行（对应 B项正确）；（2）债务相互抵销；（3）债务人依法将标的物提存；（4）债
权人免除债务；（5）债权债务同归于一人（对应 E 项正确）；（6）法律规定或者当
事人约定终止的其他情形：合同解除包括法定解除与约定解除（对应 C 项正确）。
72、关于招标投标异议及其处理的说法，正确的有（ ）。
A. 潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间 3 日
前提出
B. 投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议
C. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出
D. 对评标结果的异议作出答复前，招标人应当暂停招标投标活动
E. 投标人对开标有异议的，招标人应当在评标完成后作出答复
【答案】BCD
【解析】投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提
出 异议（对应B 项正确），潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，
应当在提交资格预审申请文件截止时间 2 日前提出（对应 A 项错误），对招标文件有
异议的，应当在投标截止时间 10 日前提出（对应 C 项正确）。投标人对开标有异议的，
应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录（对应E项错误）。 投
标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中
标候选人公示期间提出，招标人应当自收到异议之日起 3日内作出答复，作出答复前，
应当暂停招标投标活动（对应 D项正确）。
73、行政诉讼期间发生的下列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
A.原告认为需要停止执行的
B.被告认为需要停止执行的
C.该行政行为的执行会给当事人造成重大损害的
D.该行政行为具有人身强制属性的
E.人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
【答案】BE
【解析】诉讼期间，不停止行政行为的执行， 但有下列情形之一的，裁定停止执行
（1）被告认为得要停止执行的；（对应 B项正确）（2）原告或者利害关系人申请停
止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损
害同家利益、社会公共利益的；（对应 A项错误）（3）人民法院认为该行政行为的执
行会给网家利益、社会公共利益造成重大损害的；（对应 E 项正确）（4）法律、法规
规定停止执行的 当事人对停止执行或者不停止执行的裁定不服的，可以申请复议。
74、根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为记录中，
属于施工企业资质不良行为的有 （AE）。
A.未取得资质证书承揽工程的
B.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
C.不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
D.将承包的工程转包或者违法分包的
E.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
【答案】AE
【解析】1）资质不良行为认定标准
（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的；（对应 A项正
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
确） （2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（对应 E项正确）（3）允许其他单
位或个人以本单位名义承揽工程的； （4）未在规定期限内办理资质变更手续；（5）
涂改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的；（6）按照国家规定需要持证上岗的
技术工种的作业人员未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。
2）承揽业务不良行为认定标准
（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承
揽业务的；（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员
行贿的手段谋取中标的；（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（对应B 项错误）（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的； （对应 C
项错误）（5）将承包的工程转包或违法分包的。（对应 D 项错误）。
75、根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设监督管理的说法，正确的有（ ）。
A.无障碍环境建设应当发挥企业主导作用，调动市场主体积极性，引导社会组织和公
众广泛参与
B.对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提起
公益诉讼
C.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，不定期发布无障碍环境建设
情况
D.乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作
E.新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督
【答案】DE
【解析】A 项错误，无障碍环境建设应当坚持中国共产党的领导，发挥政府主导作用，
调动市场主体积极性，引导社会组织和公众广泛参与。B项错误，表述不完整，对违反
《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为 ，人民检察院可以提出检察建议
或者提起公益诉讼。C项错误，县级以上地方人民政府有关主管部门定期委托第三方机
构开展无障碍环境建设评估，并将评估结果向社会公布，接受社会监督。D项正确，乡
镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。E 项正确，新闻
媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督。
76、下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁
发的安全生产许可证的有（ ）。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D.违反法定程序颁发安全生产许可证的
E.企业转让、冒用安全生产许可证的
【答案】ABD
【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，
可以撤销已经颁发的安全生产许可证（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用
职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的；（对应 A项正确）（2）超越法定职权颁发安
全生产许可证的；（对应B 项正确）（3） 违反法定程序颁发安全生产许可证的；（对
应D项正确）（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的。C、
E项错误，安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣
或者吊销安全生产许可证,企业不得转让、冒用安全生产许可证或者使用伪造的安全生
产许可证。
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
77、关于法的效力层级的说法，正确的有（ ）。
A.宪法具有最高的法律效力
B.地方性法规的效力高于政府规章的效力
C.法的制定主体、程序、时间、适用范围影响法的效力层级
D.行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
E.同一机关制定的自治条例和单行条例，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规
定
【答案】ACDE
【解析】A项正确，宪法是国家的根本大法；B项错误，地方性法规的效力高于本级和
下级地方政府规章。C项正确，由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的不同，具
有不同的效力，形成法的效力等级体系。D 项正确，行政法规的法律地位和法律效力仅
次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。E 项正确，同一机关制定的法律、行政
法规、地方性法规、自治条例和单行条例、规章，新的规定与旧的规定不一致的，适
用新的规定。
78、下列费用中，列入建筑工程安全防护、文明施工措施费用的有（ ）。
A.环境保护费
B.建设管理费
C.临时设施费
D.安全施工费
E.文明施工费
【答案】ACDE
【解析】建筑工程安全防护、文明施工措施费用所含的文明施工费、环境保护费、临
时设施费 、安全施工费组成。
79、关于所有权权能的说法，正确的有（ ）。
A.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上不受限制
B.占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有
C.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D.使用权只能由所有权人享有
E.处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
【答案】BCE
【解析】A 项错误，所有权在法律上也受到一定的限制；C 项正确，财产所有权的权能，
是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、处分权；
E项正确，处分权是所有人最基本的权利，是所有权内容的核心。B项正确，D 项错误，
在民法中，物权（如所有权）包含了一系列的权利，其中包括占有、使用、收益和处
分等权利。这些权利在某些情况下是可以分割的。
80、根据《劳动法》，关于未成年工特殊保护的说法，正确的有（ ）。
A.不得安排未成年工从事矿山井下作业
B.不得安排未成年工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事低温、冷水作业
D.不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
E.用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
【答案】AE
【解析】根据《劳动法》，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
第四级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。用人单位应按下列时间要求对未
成年工定期进行健康检查。
81、根据《城乡规划法》，关于规划条件的说法，正确的有（ ）。
A.变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
B.规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
C.县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实
D.经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
E.建设单位应当参照规划条件进行建设
【答案】ABD
【解析】A、B 项正确，建设单位应当按照规划条件进行建设， 确需变更的，必须向城
市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请。变更内容不符合控制性详细规划的，城
乡规划主管部门不得批准。D项正确，未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单
位不得组织竣工验收。
82、根据《消防安全责任制实施办法》，企业应当落实的消防安全主体责任有（ ）。
A.明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责
B.保证安全费用高比例用于消防工作
C.对建筑消防设施每年至少进行 1 次全面检测
D.定期开展防火检查、巡查
E.所有单位均实行 24 小时消防值班制度
【答案】ACD
【解析】企业应当落实消防安全主体责任，履行下列职责：（1）明确各级 、各岗位
消防安全责任人及其职责，制定本单位的消防安全制度、消防安全操作规程、灭火和
应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进行消防工作检查考核，保证各
项规章制度落实。（对应 A 项正确）（2）保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、
建筑消防设施检测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队和微型消防站建设等消防工作
所有号资金的投入生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。（对应 B
项错误）（3）按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，
对建筑消防设施每年至少进行一次全面检测，确保完好有效有消防控制室的，实行 24
小时值班制度，每班不少于 2人，并持证上岗。（对应 C项正确，E项错误）（4）保
障疏散通道、安全出口、消防车通道畅通，保证防火防烟分区、防火间距符合消防技
术标人员密集场所的门窗不得设置影响逃生和灭火救援的障碍物。保证建筑构件、建
筑材料和室内装修装饰材料等符合消防技术标准 （5）定期开展防火检查、巡查，及
时消除火灾隐患（对应 D项正确）（6）根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，
加强队伍建设，定期组织训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与公安
消防队联勤联动机制 提高扑救初起火灾能力。
83、关于施工企业工程质量职工教育培训制度的说法，正确的有（ ）。
A.施工企业应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训
B.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C.推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训
D.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
E.施工企业应当建立培训基地
【答案】ABCD
【解析】A、B项正确，建筑施工企业应当建立健全劳动安全生产教育培训制度，加强
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
对职工安全生产的教育培训；未经安全生产教育培训的人员，不得上岗作业。C 项正确，
推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训。D项正确，E 项
错误，大力推行现代学徒制和企业新型学徒制,鼓励企业采取建立培训基地。
84、根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释
（一）》，发包人就建设工程质量缺陷承担过错责任的情形有（ ）。
A.推荐购买的建筑构配件不符合行业标准
B.提供的设计有缺陷
C.未按照合同约定支付预付款
D.提供的建筑材料不符合强制性国家标准
E.直接指定分包人分包专业工程
【答案】BDE
【解析】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）
提供的设计有缺陷；（对应 B 项正确） （2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构
配件、设备不符合强制性标准；（对应D 项正确）（3）直接指定分包人分包专业工程。
（对应E 项正确）
85、关于建筑工程节能的说法，正确的有（ ）。
A.建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查
验
B.单位工程竣工验收应当在建筑节能分部工程验收合格后进行
C.不符合强制性节能标准的项目，可以先行开工建设
D.政府投资项目不符合强制性节能标准的，不得批准建设
E.建筑节能分部工程的质量验收，施工企业应当先行自检合格
【答案】ABE
【解析】A项正确，建设设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能
强制标准进行查验；B项正确，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进
行；E 项正确，建筑节能分部工程的质量验收，应在施工单位自检合格。C 项错误，不
符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设。D项错误，政府投资项目不符合
强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
86、根据《建筑业企业资质管理规定》，企业申请建筑业企业资质升级，资质许可机
关不予批准其建筑业企业资质升级申请的情形有（ ）。
A.未依法纳税
B.未按照规定缴纳社会保障资金
C.超越本企业资质等级承揽工程
D.未依法履行工程质量保修义务
E.未取得施工许可证擅自施工
【答案】CDE
【解析】有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和增
项申请： （1）超越本企业资质等级或以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业
或个人以本企业的名义承揽工程的；（对应C 项正确）（2）与建设单位或企业之间相
互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的； （3）未取得施工许可证擅自施工
的；（对应E 项正确）（4）将承包的工程转包或违法分包的； （5）违反国家工程建
设强制性标准施工的； （6）恶意拖欠分包企业工程款或者劳务人员工资的；（7）隐
瞒或谎报、拖延报告工程质量；安全事故，破坏事故现场、阻碍对事故调查的； （8）
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
按照国家法律、法规和标准规定需要持证上岗的现场管理人员和技术工种作业人员未
取得证书上岗的；（9）未依法履行工程质量保修义务或拖延履行保修义务的； （对
应D项正确）（10）伪造、 变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业
企业资质证书的； （11）发生过较大以上质量安全事故或者发生过两起以上一般质量
安全事故的。
87、关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。
A.未经注册的建设工程勘察人员，可以借用已注册执业人员的名义从事建设工程勘察
活动
B.勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
C.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件
负责
D.对有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商
E.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
【答案】CDE
【解析】C项正确，注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签
字，对设计文件负责；D 项正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备、工艺生产线等
外，设计单位不得指定生产厂、供应商；E 项正确,设计单位应当就审查合格的施工图
设计文件向施工单位作出详细说明。
88、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业专职安全生产管理人员的类型有
（ ）。
A. 机械
B. 土建
C. 安装
D. 综合
E. 特种作业
【答案】ABD
【解析】专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合 3类。
89、关于单一来源采购的说法，正确的有（ ）。
A.单一来源采购方式适用于工程采购
B.拟采用单一来源采购方式的，在报批之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公
示，并将公示情况一并报财政部门
C.对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期间内将书面意见反馈给采购
人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门
D.采购人收到公示异议后应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当采用其他
采购方式
E.采用单一来源采购方式公示期不得少于 3个工作日
【答案】ABC
【解析】A 项正确，单一来源采购方式也适用于工程采购；B 项正确，E项错误，在报
财政部门批准之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一并报
财政部门，公示期不得少于 5个工作日；C 项正确，任何供应商、单位或者个人对采用
单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将书面意见反馈给采购人、采购代
理机构，并同时抄送相关财政部门。D项错误，采购人、采购代理机构收到对采用单一
来源采购方式公示的异议后，应当在公示期满后 5 个工作日内，组织补充论证，论证
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
后认为异议成立的，应当依法采取其他采购方式。
90、民事判决执行完毕后，据以执行的判决确有错误被人民法院撤销，关于补救措施
的说法，正确的有（ ）。
A.已被执行的财产无法返还的，不再执行回转
B.人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还
C.取得财产的人拒不返还的，强制执行
D.应当提起执行异议之诉
E.应当在判决被撤销后 6个月内提出
【答案】BC
【解析】如法院制作的先予执行裁定书、判决书、裁定书、调解书或仲裁裁决、公证
债权文书等生效并执行完毕后因确有错误被依法撤销，对已被执行的财产，人民法院
应当作出裁定，责令取得财产的人返还；拒不返还的，强制执行。
91. 根据《住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和
调查处理工作的通知》，事故调查报告应当包括的内容有（ ）。
A.事故发生经过和事故救援情况
B.事故项目及各主管部门概况
C.事故造成的直接和间接经济损失
D.事故发生的原因和事故性质
E.事故责任者的处理决定
【答案】AD
【解析】事故调查报告应当包括下列内容：（1）事故项目及各参建单位概况；（对应
B项错误）（2）事故发生经过和事故救援情况；（对应 A项正确）（3）事故造成的人
员伤亡和直接经济损失；（对应C 项错误）（4）事故项目有关质量检测报告和技术分
析报告；（5）事故发生的原因和事故性质； （对应 D项正确）（6）事故责任的认定
和事故责任者的处理建议：（对应 E 项错误）（7）事故防范和整改措施。
92、关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确的有（ ）。
A.对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，
所有权人应当进行抗震加固
B.设计单位可以根据建设单位的要求，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
C.任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
D.实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
E.建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加
固前采取停止或者限制使用等措施
【答案】ACE
【解析】A项正确，对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经
建成的建设工程，所有权人应当进行抗震加固；C 项正确，任何单位和个人不得擅自变
动、损坏或者拆除建设工程抗震构件；D项错误，实行施工总承包的，隔层减震装置属
于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成；E 项正确，建设工程所有权
人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者
限制使用等措施。
93、甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙运输一批建材到异地，收货
人为丙施工企业，运费由丙支付。关于乙相关权利的说法，正确的有（ ）。
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
A.如果甲不按照约定或者法定方式包装建材，乙有权拒绝运输
B.建材运输到达目的地后，乙有权要求丙及时受领
C.乙有权拒绝甲通常、合理的运输要求
D.如果丙不支付运费，乙有权留置该批建材
E.如果丙无故拒绝接收，乙有权提存该批建材
【答案】AE
【解析】A项正确，托运人应当按照约定或者法定的方式包装货物，否则，承运人可以
拒绝运输；E 项正确，收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的，承运人依法
可以提存货物。D项错误，托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承
运人对相应的运输货物享有留置权，但是当事人另有约定的除外。
94、根据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳动争议仲裁时效的说法，正确的有（ ）。
A.仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断
B.劳动争议申请仲裁的时效期间为 3年
C.仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
D.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间
的限制
E.因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起 1年内提
出
【答案】ADE
【解析】B 项错误，劳动争议申请仲裁的时效期间为 1 年；A项正确，C项错误，仲裁
时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对
方当事人同意履行义务而中断；因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在规定
的仲裁时效期间申请仲裁的；D项正确，E项正确，劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬
发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制，但是，劳动关系终止的，应
当向劳动关系终止之日起 1年内提出。
95、当事人申请执行仲裁裁决，有管辖权的单位包括（ ）。
A.被执行人住所地的基层人民法院
B.被执行人住所地的中级人民法院
C.被执行的财产所在地的中级人民法院
D.被执行的财产所在地的基层人民法院
E.作出仲裁裁决的仲裁机构
【答案】BC
【解析】当事人申请执行仲裁裁决案件由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的
中级人民法院管辖。
96、关于行政强制的说法，正确的有（ ）。
A.行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
B.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的
行政强制措施
C.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
D.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
E.尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人
身自由的行政强制措施
【答案】ABC
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
【解析】A 项正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行；D 项错误，行政强
制执行包括排除妨碍、恢复原状；E 项错误，尚未制定法律，且属于国务院行政管理职
权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款及汇款和应当由法律规
定的行政强制措施以外的其他行政强制措，B项正确，尚未制定法律、行政法规，且属
于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、 设施或者财物，以及扣押财物的行
政强制措施。C 项正确，法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。
97、根据《注册建造师管理规定》，注册建造师在执业活动中有违法行为，县级以上
地方人民政府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定有（ ）。
A.责令赔偿损失
B.警告
C.责令改正
D.行政拘留
E.没收违法所得
【答案】BCE
【解析】注册建造师在执业活动中有违法行为，由县级以上地方人民政府住房城乡建
设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的。
98、施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定，有
发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责
的部门可以通知有关单位采取的措施有（ ）。
A.禁止通行
B.停止拨付资金
C.停止供电
D.停止供应民用爆炸物品
E.限制供应食品、药品
【答案】CD
【解析】生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的
前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知
有关单位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。
99、根据《文物保护法》，关于需要配合建设工程进行考古发掘工作的说法，正确的
有（ ）。
A.应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国
务院文物行政部门批准
B.国务院文物行政部门在批准发掘计划前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机
构和有关专家的意见
C.建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助
D.确因有自然破坏危险，对古墓葬急需进行抢救发掘的，组织发掘的部门为建设工程
所在地县级人民政府文物行政部门
E.确因建设工期紧迫，对古文化遗址急需进行抢救发掘的，由省级文物行政部门组织
发掘，并同时补办审批手续
【答案】ABCD
【解析】A项正确，应由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发
掘计划，报国务院文物行政部门批准。B项正确，国务院文物行政部门在批准前，应当
征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见。C 项正确，建设单位对配合
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析嗨学课堂，为你的一建拿证保驾护航，祝贺你金榜题名
建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助，不得妨碍考古调查、勘探、
发掘，D 项错误，E 项正确，确因建设工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、
古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，
并同时补办审批手续。
100、根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给
劳动者的工资是否低于当地最低工资标准时，应当剔除的有（ ）。
A.延长工作时间工资
B.工龄工资
C.高温、低温津贴
D.井下工作津贴
E.有毒有害工作津贴
【答案】ACDE
【解析】根据《最低工资规定》在劳动者提供正常劳动的情况下， 有人单位应支付给
劳动者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准： （1）延长工作时
间工
资；（对应A 项正确）（2）中班、夜班、高温、低温、 井下、有毒有害等特殊工作
环境、条件下的津贴；（对应CDE 项正确）（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利
待遇等。
龙炎飞/陈印/徐蓉/宿吉南名师直播真题解析
