当前位置:首页>文档>2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW

2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW

  • 2026-03-11 01:13:20 2026-01-27 15:38:38

文档预览

2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW
2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二_2026年一建法规_2025年一建法规SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_23-法规《模考AB卷》CSW

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.828 MB
文档页数
44 页
上传时间
2026-01-27 15:38:38

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 1 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 2025年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二 一、单项选择题(共70题,每题1分,每题的备选项中,只有一个最正确或最符合题意) 1.行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行政 管理行为是( )。 A.行政许可 B.行政处罚 C.行政强制 D.行政裁决 2.关于担保的说法,正确的是( )。 A.设立担保物权,可以不订立担保8 合同 7 1 9 B.担保合同包括抵押合同、质8押4合同和其他具有担保功能的合同 3 信 微 C.担保合同是主合同 系 联 D.债权人允许债务人转题移全部或者部分债务的,担保人不再承担相应的担保责任 押 准 精 3.《生产安全事故报 告和调查处理条例》规定,有关机关应当按照( ),依照法律、行政 法规规定的权限和程序, 对事故发生单位和有关人员进行行政处罚,对负有事故责任的国家 工作人员进行处分。 A.生产安全事故报告 B.主管部门的意见 C.人民政府的批复 8 D.安全生产监督部门的处理意见 9 1 7 8 4 信 3 微 系 4.根据《标准化法》的规定,下列关于国家标准的说法 ,错误的是联( )。 一 唯 A.工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准 B.强制性国家标准的代号为“GB”,推荐性国家标准的代号为“GB/T” C.推荐性国家标准由国务院标准化行政主管部门制定 D.国家标准实施后每6年复审1次 5.甲单位与采购员乙某因矛盾解除代理关系,但有两份盖有甲公章的空白授权书未收回。乙 为泄愤,持授权书向供应商丙、丁高价采购材料。丙、丁均及时发货至施工现场。经查,签 合同时丙不知乙离职,而丁明知乙离职。关于本案,说法正确的是( )。 A.甲有权拒绝向丙、丁承担责任 B.由于甲单位存在过失,两份合同均属于表见代理 C.由于乙行为违法,两份合同均属于无效合同 2 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 D.甲对丙应承担付款义务 6.某建设工程施工招标项目,开标会议上公布的标底为6200万元,最高投标限价6600万元。 中标人甲的投标报价为6000万元。则招标人可以要求甲提交的履约保证金额度最高为( )。 A.620万元 B.660万元 C.600万元 D.80万元 7.在下列选项中,不属于要式合同的是( )。 A.建设工程设计合同 B.企业与银行之间的借款合同 8 7 1 9 C.法人之间签订的保证合同 8 4 3 信 微 D.自然人之间签订的借款合同 系 联 题 押 准 8.根据施工企业对精“安管人员”的培训考核要求,“安管人员”应当通过其受聘企业申请安 全生产考核,并取得 (),该证书有效期为( )。 A.安全生产考核合格证书 ,1年 B.安全教育培训合格证,1年 C.安全生产考核合格证书,3年 D.安全教育培训合格证,3年 8 9.关于买卖合同中标的物毁损灭失的风险承担 ,如果当事人没有约定交付地9 1点 7 或者约定不明 8 4 信 3 确,下列说明中正确的是( )。 微 系 A.标的物毁损灭失的风险,在标的物交付之后由出卖人 承担 联 一 唯 B.出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物,毁损灭失的风 险 自承运人将货物交付给买受人 时由买受人承担 C.对于需要运输的标的物,当事人没有约定交付地点或者约定不明确,出卖人将标的物交给 第一承运人后,毁损灭失的风险由买受人承担 D.出卖人依约将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收取的,标的物毁损灭失的风险 自出卖人将标的物置于交付地点时由买受人承担 10.根据《招标投标法》,下列属于招标文件应当包含的内容是() A.招标项目的人员要求 B.投标报价要求 C.特定的生产供应者 3 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 D.参与招标单位的地域要求 11.甲乙于4月1日签订一份施工合同。合同履行过程中,双方于5月1日发生争议,甲于 5月20日单方要求解除合同。乙遂向法院提起诉讼,法院于6月30日判定该合同无效。则 该合同自( )无效。 A.4月1日 B.5月1日 C.5月20日 D.6月30日 12.关于仲裁裁决的强制执行力,下列说法错误的是( )。 A.国内仲裁裁决可前往被执行人住8 所地的中级人民法院申请强制执行 7 1 9 B.申请仲裁裁决强制执行的期8限4为两年 3 信 微 C.申请仲裁裁决执行时效的中止、中断,与法律有关诉讼时效中止、中断的情形相同 系 联 D.仲裁裁决书规定分期题履行的,申请仲裁裁决强制执行的期限从每次履行期间的最后一天起 押 准 计算 精 13.张某向县人民法院提 起行政诉讼,状告县建设局。县法院接收起诉状后,拖延长达数月, 既不立案也不作出任何裁决, 则此时张某可以( )。 A.向上一级人民法院起诉 B.向上一级人民法院上诉 C.向上一级人民法院投诉 8 D.请求同级人民检察院抗诉 9 1 7 8 4 信 3 微 系 14.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,负责 重大事故、联较大事故、一般事故调查 一 唯 的人民政府应当自收到事故调查报告之日起()内做出批复 。 A.15日 B.30日 C.45日 D.60日 15.关于建筑施工企业专职安全生产管理人员的配备数量,下列说法错误的是( )。 A.建筑施工总承包序列特级资质的施工企业不少于6人 B.建筑施工专业承包序列一级资质的施工企业不少于3人 C.建筑施工劳务分包序列的施工企业不少于2人 D.建筑施工企业的分公司、区域公司等较大分支机构不少于3人 4 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 16.建设工程合同的订立程序中,属于要约的是( )。 A.招标人通过媒体发布招标公告 B.投标人根据招标文件内容在规定的期限内向招标人提交投标文件 C.向符合条件的投标人发出招标文件 D.招标人通过评标确定中标人,发出中标通知书 17.根据专职安全生产管理人员的配备要求,配备2名专职安全生产管理人员的劳务分包企 业,其施工人员应为( )。 A.50人以下 B.50~100人 C.50~200人 D.200人以上 8 7 1 9 4 8 3 信 微 18.下列情形中,属于行政复议受理范围的是( )。 系 联 A.法院依职权对案件当题事人的财产进行保全查封、扣押 押 准 B.王某在工地偷盗精被公安机关行政拘留 C.监理工程师对质量 不合格的建筑材料进行封存 D.公务员王某被给予行政 处分 19.某建筑公司签订的以下劳动合同中,试用期约定合法的是( )。 A.公司与项目经理甲约定,待试用期满 ,再根据甲的能力和表现决定是否签订劳动合同 B.公司与电工乙约定,劳动合同期限为某 项目开工日至竣工日,试用期1个月 8 C.公司与出纳丙续订劳动合同,调整丙担任会 计岗位,约定试用期1个月9 1 7 8 4 信 3 D.公司与业务员丁签订2年劳动合同,合同期限内包含2个月试用期 微 系 联 一 唯 20.注册建造师要求注销注册或变更注册的,建设主管部门 经 向原聘用企业核实,聘用企业 在( )日内没有提供书面反对意见和相关证明材料的,应予办理注销注册或变更注册。 A.3 B.4 C.5 D.7 21.劳动者被鉴定为5、6级伤残,大部分丧失劳动能力的,经( ),可以解除或终止劳动 关系。 A.用人单位与工会协商并取得职工本人同意 B.用人单位支付一次性伤残就业补助金 5 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 C.工伤职工本人提出 D.用人单位一次性支付赔偿金 22.某学院教学楼装修改造过程中,施工单位下列哪项行为是被禁止的( )。 A.按照设计图纸改动电器线路布置 B.按照建设单位要求将原门洞口扩大 C.按照设计单位要求对结构梁进行加固 D.按照监理单位要求做防水层蓄水试验 23.关于地方性法规的制订、批准和备案的说法,正确的是( )。 A.地方性法规由各级人民政府制订 B.地方性法规只能由省、自治区和8 直辖市的人大及常委会制订 7 1 9 C.设区的市的地方性法规须报8省4、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行 3 信 微 D.省级人大常委会的地方性法规应报全国人大常委员会批准 系 联 题 押 准 24.关于地役权法精律制度,下列说法正确的是( )。 A.地役权是按照当事 人的约定设立的用益物权 B.当事人可以采取书面形 式或者口头形式订立地役权合同 C.地役权的设立应该依法登记 D.地役权合同未经登记不生效 25.施工单位的以下违法行为,应记入资质 不良行为的是( )。 8 A.特殊技术工种无证上岗,情节严重的 9 1 7 8 4 信 3 B.借用其他企业资质证书参加投标 微 系 C.恶意拖欠农民工工资 联 一 唯 D.出借安全生产许可证 26.甲施工企业在银行办理投标保函,银行要求甲提供反担保。则甲不能够进行出质的是( )。 A.存款单 B.汇票 C.房屋产权 D.应收账款 27.按照法院辖区来确定同级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限的是( )。 A.地域管辖 B.级别管辖 6 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 C.移送管辖 D.指定管辖 28.《建筑法》及相关法规规定,禁止分包单位将其承包的工程再分包,但下列分包中的( ) 例外。 A.专业分包单位将其承包工程中的非关键工作分包给了同等资质的单位 B.为了赶工期,劳务分包企业将其承包的部分施工作业分包了同类企业 C.专业分包单位将其承包工程中的劳务作业分包了劳务分包企业 D.分包工程的发包人将所承包的工程肢解后全部发包给他人 29.关于无效施工合同工程款结算的说法,正确的是( )。 A.施工合同无效,且建设工程经竣8工 验收不合格,修复后的建筑工程经竣工验收不合格,承 7 1 9 包人请求支付工程价款的,不8予4支持 3 信 微 B.施工合同无效,但建设工程经竣工验收合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的, 系 联 不予支持 题 押 准 C.施工合同无效,精且建设工程经竣工验收不合格,承包人请求参照合同约定支付工程价款的, 应予支持 D.施工合同无效,且建设 工程经竣工验收不合格,修复后的建设工程经验收合格,发包人请 求承包人承担修复费用的,不 予支持 30.专利权是权利人在法定期限内,对 其发明创造享有的( )的专有权。未经其许可,任 何单位或个人都不得为生产经营目的实施 该专利。 8 A.制造、使用、销售 9 1 7 8 4 信 3 B.使用、销售、研究 微 系 C.制造、改进、开发 联 一 唯 D.改进、开发、使用 31.施工现场需要设置警示标志的部位不包括( )。 A.施工起重机械 B.脚手架 C.基坑边沿 D.防火板仓库 32.根据《企业所得税法》,依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但 在中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所 得的企业,是( )。 7 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 A.本国企业 B.外国企业 C.居民企业 D.非居民企业 33.下列有关安全生产许可证的违法行为中,应当予以“暂扣安全生产许可证”行为的是( )。 A.转让安全生产许可证的 B.安全生产许可证有效期满未办理延期手续继续施工的 C.取得安全生产许可证发生重大安全事故的 D.未取得安全生产许可证擅自开工的 34.关于建筑市场诚信行为的公开时8 限的说法,不正确的是( )。 7 1 9 A.不良信用信息公开期限一般8为46个月至3年 3 信 微 B.优良信用信息公布期限一般为6个月 系 联 C.招标投标法违法行为题记录公告自行政处理决定作出之日起20个工作日内对外进行 押 准 D.基本信息长期公精开 35.施工企业以自有的房 产作抵押,向银行借款100万元,后来施工企业无力还贷,经诉讼 后其抵押房产被拍卖,拍得的 价款为150万元,贷款的利息及违约金为20万元,实现抵押 权的费用为10万元,则拍卖后应返还施工企业的款项为( )万元。 A.10 B.20 8 C.30 9 1 7 8 4 信 3 D.50 微 系 联 一 唯 36.甲施工单位由于施工需要大量钢材,遂向乙供应商发出 信 函,要求其在一个月内供货, 但数量待定。乙回函表示一个月内可供货2000吨,甲未作表示。下列表述正确的是( )。 A.该供货合同成立 B.该供货合同已生效 C.该供货合同效力特定 D.该供货合同未成立 37.《建设工程质量管理条例》规定,注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执 业人员因过错造成质量事故的,责令停止执业( )年。 A.1 B.3 8 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 C.4 D.5 38.《民法典》规定,留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限;没有约定或 者约定不明确的,留置权人应当给债务人( )日以上履行债务的期限,但是鲜活易腐等不 易保管的动产除外。 A.60 B.30 C.45 D.20 39.仲裁双方当事人没有在仲裁规8则 规定期限内选定仲裁庭的组成形式,则做法正确的是 7 1 9 ( )。 8 4 3 信 微 A.仲裁委员会驳回仲裁申请 系 联 B.由仲裁委员会主任指题定 押 准 C.推定选择独任仲精裁庭 D.推定选择合议仲裁 庭 40.下列关于注册商标的说法 正确的有( )。 A.注册商标的有效期为20年 B.注册商标的有效期自申请之日起计算 C.注册商标有效期满,需要继续使用的, 应当在期满前12个月内申请续展注册 8 D.未在期满前12个月申请续展注册,可给予 3个月宽展期 9 1 7 8 4 信 3 微 系 41.某工地施工扬尘严重,市环保局接到群众举报并进 行查实后,联依法对其做出停工整改并 一 唯 处以3万元罚款的行政处罚,施工企业认为处罚过高,应当 向 ( )申请行政复议。 A.市环保局 B.省建设厅 C.市人民政府 D.省人民政府 42.对于拆除工程,建设单位报送的备案资料中不包括的是( )。 A.拆除施工组织方案 B.堆放、清除废弃物的措施 C.拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明 D.建设单位的资质证明 9 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 43.某工程施工过程中,由于建筑规划设计体量发生变化,施工单位修改了土方开挖工程专 项施工方案,修改后的专项方案应( )。 A.经施工单位技术负责人签字后实施 B.经总监理工程师签字后实施 C.直接用于施工 D.按规定重新审核 44.某施工企业因排放污水超出地方标准且整改不力,环境保护主管部门据此作出依照原罚 款数额按日连续处罚的决定。施工企业认为当地排污标准过严,其排放污水行为并未超过国 家规定的排放标准,不服决定,对环境保护主管部门提起行政诉讼。本案中,法院将重点审 查( )。 A.施工企业排污行为的合理性 8 7 1 9 B.地方排污标准的合法性 8 4 3 信 微 C.环境保护主管部门作出决定的合法性 系 联 D.环境保护主管部门作题出决定的适当性 押 准 精 45.证据应当在法庭上 出示,由当事人互相( )。 A.举证 B.交换 C.质证 D.认证 8 46.某施工合同约定:发生争议由仲裁委员会 或有管辖权的人民法院管辖,9 1根 7 据该条款,对 8 4 信 3 该争议案件享有管辖权的应为( )。 微 系 A.被告所在地法院 联 一 唯 B.仲裁委员会 C.合同签订地法院 D.工程所在地法院 47.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,关于生产安全事故等级的说法正确的是( )。 A.造成15人死亡的事故是特别重大事故 B.造成5人死亡的事故是一般事故 C.造成3000万直接经济损失的事故是较大事故 D.造成45人重伤的事故是重大事故 48.关于对投标人资格审查,以下说法正确的是( )。 10 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 A.招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的,应当发布资格预审公告、编制资 格预审文件 B.评标委员会应当合理确定提交资格预审申请文件的时间 C.依法必须进行招标的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起 不得少于3日 D.招标人采用资格后审办法对投标人进行资格审查的,应当在开标后由招标人按照招标文件 规定的标准和方法对投标人的资格进行审查 49.甲公司在乙工厂附近实施基坑爆破。爆破后3年,乙工厂才发现实验室一台敏感仪器因 爆炸产生的强烈震动发生功能故障,经与项目建设单位和甲公司交涉无效,向法院起诉要求 赔偿,则本案( )。 A.已经超过诉讼时效,法院不予受8 理 7 1 9 B.已经超过诉讼时效,法院应8驳4回诉讼请求 3 信 微 C.诉讼时效中止 系 联 D.未超过诉讼时效 题 押 准 精 50.下列情形中,属于 施工作业人员的安全生产义务是( )。 A.对本单位的安全生产工 作提出建议 B.接受安全生产教育和培训 C.发现直接危及人身安全的紧急情况时停止作业 D.拒绝违章指挥和强令冒险作业 8 51.关于听证的表述中,不正确的是( )。 1 7 9 8 4 信 3 A.申请人、利害关系人承担行政机关组织听证的费 用 微 系 联 一 唯 B.法律、法规、规章规定实施行政许可应当听证的事项,行 政 机关应当向社会公告,并举行 听证 C.行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前, 应当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利 D.申请人、利害关系人在被告知听证权利之日起5日内提出听证申请的,行政机关应当在 20日内组织听证 52.在建设工程施工前,应由( )将工程概况、施工方法、安全技术措施等向作业班组、 作业人员进行交底。 A.项目负责人 11 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 B.安全生产管理机构 C.安全生产管理员 D.负责项目管理的技术人员 53.下列关于知识产权的说法,正确的是( )。 A.知识产权是权利人对其创造的智力劳动成果依法享有的权利 B.知识产权可以分为两大类:邻接权和著作权 C.知识产权只具有财产权的属性 D.知识产权保护没有期限限制 54.关于施工企业资质管理制度,说法正确的是( )。 A.建筑业企业增项申请资质,应当8 申请最低等级资质 7 1 9 B.建筑业资质证书有效期与安8全4生产许可证有效期相同 3 信 微 C.企业遗失建筑业企业资质证书的,由企业在有关媒体上刊登遗失声明 系 联 D.企业合并、分立、改题制、重组的,可以直接承继原建筑业企业资质 押 准 精 55.根据《建设工程质 量管理条例》,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起( ) 内,进行建设工程竣工验 收备案。 A.5日 B.10日 C.15日 D.30日 8 1 7 9 8 4 信 3 56.关于工伤保险和意外伤害保险的说法,正确的是( )。 微 系 A.工伤保险是针对施工现场从事危险作业的特殊人群 联 一 唯 B.意外伤害保险是法定的强制性保险 C.工伤保险是法定的强制性保险 D.意外伤害险的费用应全部由总承包单位承担 57.纳税人排放应税大气污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的,减 按( )征收环境保护税。 A.25% B.50% C.75% D.70% 12 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 58.关于安全生产监督检查人员执法的说法,正确的是( )。 A.安全生产监督检查人员不得接触施工企业的商业秘密 B.不同部门的安全生产监督检查人员应当独立检查 C.安全生产监督检查人员无权将存在的安全问题移送其他部门处理 D.安全生产监督检查人员必须出示有效执法证件 59.关于人民调解的说法,正确的是( )。 A.人民调解委员会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织 B.人民调解委员会经调解达成的调解书与仲裁调解书有相同的法律效力 C.人民调解委员会经调解达成的调解协议具有强制执行的效力 D.当事人对人民调解委员会经调解达成的调解协议有争议的,不得起诉 8 7 1 9 60.甲公司于7月1日向乙公司8 4发出要约,出售一批原材料,要求乙公司在1个月内做出答 3 信 微 复,该要约于7月2日到达乙公司。当月,因市场行情变化,该种原材料市场价格大幅上升, 系 联 甲公司拟撤销该要约。题根据《民法典》的规定,下列关于甲公司能否撤销要约的表述中,正 押 准 确的是( )。精 A.不可以撤销该要约 ,因该要约确定了承诺期限 B.可以撤销该要约,撤销 通知在乙公司发出承诺通知之前到达乙公司即可 C.可以撤销该要约,撤销通知 在承诺期限届满前到达乙公司即可 D.可以撤销该要约,撤销通知在乙公司发出承诺通知之前发出即可 61.人民法院适用第一审普通程序审理的重 大施工合同纠纷案件,审理期限为( )。 8 A.30日 9 1 7 8 4 信 3 B.3个月 微 系 C.6个月 联 一 唯 D.9个月 62.关于劳动关系和劳动合同,理解正确的是( )。 A.劳动关系自转正之日起建立 B.已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起6个月内订立书面劳动 合同 C.用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自合同订立之日起建立 D.劳动关系的存在,并不以书面劳动合同的订立为条件 63.建设单位向备案机关提交的工程竣工验收报告内容不包括( )。 A.施工图设计文件审查意见 13 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 B.勘察、设计、施工、监理分别签署的质量合格文件 C.报建日期和施工许可证号 D.规划、环保、消防部门出具的认可或准许使用文件 64.施工企业保证工程质量的最基本要求是( )。 A.重点施工部位适当放慢进度 B.按图施工,不擅自修改设计文件 C.与监理单位建立良好的沟通 D.严格履行企业质量管理认证体系 65.下列属于非营利法人的是( )。 A.农村集体经济组织法人 8 7 1 9 B.中国招标投标协会 8 4 3 信 微 C.社区居民委员会 系 联 D.天津市政府 题 押 准 精 66.关于特种设备安全 管理的说法,不正确的是( )。 A.建筑起重机械安装完毕 后,使用单位应当组织出租、安装、监理等有关单位进行验收 B.施工起重机械,在验收后应 当经有相应资质的检验检测机构监督检验合格 C.使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起30日内向建设行政主管部门或者其他 有关部门登记 D.建筑起重机械出现故障或者发生异常情 况的,立即停止使用 8 1 7 9 8 4 信 3 67.根据《征收教育费附加的暂行规定》,教育费附加率为( )。 微 系 A.3% 联 一 唯 B.4% C.5% D.6% 68.当事人申请撤销仲裁裁决的,应当自收到裁决书之日起( )内向( )提出。 A.三个月,原仲裁机构 B.六个月,仲裁机构所在地中级人民法院 C.二年,被申请人住所地基层法院 D.二年,仲裁机构所在地基层法院 69.某扩建工程建设单位因急于投入生产,于11月15日未经验收而使用该工程,11月20 14 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 日承包人提交了竣工验收报告,11月30日建设单位组织验收,12月3日工程竣工验收合格, 则该工程竣工日期为( )。 A.11月15日 B.11月20日 C.11月30日 D.12月3日 70.在建设工程合同纠纷中,( )属于终局性的争议处理方式。 A.争议评审 B.监理人调解 C.仲裁机构裁决 D.行政机关裁决 8 7 1 9 4 8 3 信 微 二、多项选择题(共30题,每题2分,每题的备选项中,有2个或2个以上符合题意,至 系 联 少有1个错项。错选,题本题不得分;少选,所选的每个选项得0.5分) 押 准 71.施工单位项目精负责人的安全生产责任主要包括( )。 A.建立项目安全生产管理体系,明确项目管理人员安全职责 B.制定安全生产管理制度和操作规程 C.确保项目安全生产费用有效使用 D.监控全部的分部分项工程,及 时排查处理施工现场安全事故隐患 E.发生事故时,应当按规定及时报告 并开展现场救援 72.知识产权是权利人对其创造的智力成果 依法享有的权利,下列属于知识 8 产权客体的有 1 7 9 ( )。 8 4 信 3 A.地理位置 微 系 B.商业秘密 联 一 唯 C.集成电路布图设计 D.植物新品种 E.带有注册商标的商品 73.下列关于仓储合同的表述中,正确的有() A.仓储合同成立不以仓储物是否交付为要件 B.仓储合同保管的对象是动产 C.不动产能作为仓储合同的保管对象 D.仓储合同是双务合同 E.仓储合同是有偿合同 15 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 74.关于招标投标活动的投诉与处理,下列说法中不正确的是( )。 A.投标人对招标文件有异议的,应当在投标截止时间前15日向招标人书面提出异议 B.投标人对开标有异议的,应当在开标现场当场提出异议 C.投标人对评标结果有异议的,可以在中标候选人公示期间直接向招标行政监督部门投诉 D.招标人在对投标人异议做出书面答复前,应当继续招标投标活动 E.行政监管部门收到投诉后应在30个工作日内决定是否受理 75.下列进项税额准予从销项税额中抵扣的有( )。 A.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额 C.自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务机关或者扣缴 义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税额 D.非正常损失的在产品、产成品所 耗用的购进货物 8 7 1 E.非正常损失的购进货物,以及4 9相关的劳务和交通运输服务 8 3 信 微 系 76.在执行过程中,出现联下列情况( ),人民法院应当裁定终结执行。 题 押 A.被执行人死亡 准 精 B.被执行人确无财产可供执行 C.据以执行的法律文书被撤销 D.追索抚养费的权利人死亡 E.被追索抚育费的义务人死亡 77.根据《立法法》,()之间对同一 事项的规定不一致时,由国务院裁决。 A.部门规章 8 B.地方政府规章与部门规章 1 7 9 8 4 C.同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定 信 3 微 D.部门规章与地方性法规 系 联 一 E.地方性法规与地方政府规章 唯 78.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,事故报告的内容包括( )。 A.事故发生工程项目名称 B.事故发生的时间、地点 C.事故发生经过和救援情况 D.事故已经造成或者可能造成的伤亡人数 E.事故防范和整改措施 79.下列属于《刑法》中主刑范畴的有( )。 A.有期徒刑 B.没收财产 C.罚金 16 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 D.管制 E.拘役 80.根据《建设工程质量管理条例》,属于建设工程竣工验收应当具备的条件有( )。 A.有完整的技术档案和施工管理资料 B.有建设、勘察、设计、施工等单位分别签署的质量合格文件 C.完成建设工程设计和合同约定的主要内容 D.有施工企业签署的工程保修书 E.有工程使用的全部建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告 81.对被诉的具体行政行为,人民法院可以判决变更的情形是( )。 A.行政行为超越职权 B.行政处罚明显不当 8 7 1 C.被告不履行或迟延履行法定职4 9责 8 3 信 D.行政行为程序轻微违法,微但对原告权利不产生实际影响的 系 E.行政行为涉及对款额联的确定、认定确有错误的 题 押 准 精 82.工程建设标准批准部门应当定期对实施强制性标准的监督进行检查,对监督不力的单位 和个人,给予通报批评,建议有关部门处理。其检查的对象有( )。 A.建设项目规划审查机关 B.施工图设计文件审查单位 C.建筑安全监督管理机构 D.工程质量监督机构 E.建设项目勘察单位 8 1 7 9 8 4 83.安全事故调查组的职责包括( )等。 信 3 微 A.查明事故造成的直接经济损失 系 联 一 B.认定事故责任 唯 C.对事故责任者进行处罚 D.提出事故防范和整改措施 E.向安全生产行政主管部门报送安全事故统计报表 84.以下( )免缴土地使用税。 A.村委会自用的土地 B.公园自用的土地 C.个人独资企业自用的土地 D.直接用于农、林、牧、渔业的生产用地 E.市政街道、广场公共用地 17 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 85.材料供应商张某对工商局违法扣押其货物提起行政复议,在复议期间,工商局做出的具 体行政行为可以继续执行,但有下列情形( )之一的,可以停止执行。 A.张某申请停止执行,复议机关认为合理 B.工商局将扣押改为查封 C.工商局认为需要停止执行 D.行政复议机关认为需要停止执行 E.张某提起行政诉讼 86.根据《企业所得税法》,下列企业不缴纳企业所得税的有( )。 A.股份有限公司 B.有限责任公司 C.合伙企业 D.外商投资企业 8 7 1 E.个人独资企业 4 9 8 3 信 微 系 87.下列关于抵押权的说联法,正确的有( )。 题 押 A.抵押物需要转移准占有至抵押权人 精 B.宅基地的土地使用权可以作为抵押物 C.建筑物和其他土地附着物作为抵押物的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立 D.抵押权与其担保的债权同时存在 E.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保 88.根据《建筑工程施工发包与承包违 法行为认定查处管理办法》,下列属于违法分包的有 ( )。 8 A.施工单位将工程分包给个人的 1 7 9 8 4 B.承包单位将其承包的全部工程转给其他单位的 信 3 微 C.施工总承包单位将建设工程主体结构(非钢结构) 的施工分包给系其他单位的 联 一 D.承包单位将其承包的全部工程支解以后,以分包的名义 分别唯转给其他单位 E.总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位 的 89.对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由( )人民法院管辖。 A.原告所在地 B.被告所在地 C.限制人身自由地 D.财产所在地 E.中级人民法院 90.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 规定,关于建设工程开工日期确定的说法正确的有( )。 A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期 18 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 B.开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以合同约定时间为开工日期 C.因承包人原因导致开工时间推迟的,以开工通知载明的时间为开工日期 D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期 E.发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当根据施工许 可证载明的时间认定开工日期 91.根据《建筑法》,建设单位需办理申请批准手续的情形有( )。 A.需要临时占用规划批准范围以外场地的 B.可能损坏道路、管线、电力、邮电通信等公共设施的 C.可能影响周边地区单位和居民的工作与生活的 D.需要临时停水、停电、中断道路交通的 E.需要进行爆破作业的 8 7 1 92.注册建造师不得同时担任两4个9及以上建设工程施工的项目经理,但下列选项中的( ) 8 3 信 情况例外。 微 系 A.同一工程相邻分段发联包或分期施工的 题 押 B.因非承包方原因准使工程停工120天以上且建设单位同意的 精 C.合同约定的工程进入收尾阶段而新的工程刚刚破土动工的 D.因工作需要经工程发、承包双方协商同意的 E.合同约定的工程验收合格的 93.下列终止劳动合同的情形中,用 人单位应向劳动者支付经济补偿的有( )。 A.用人单位未及时足额支付劳动报酬, 解除劳动合同的 B.劳动合同期满,但劳动者不同意按原劳 动合同条件续订劳动合同,终止固定期限劳动合同 8 的 1 7 9 8 4 C.因劳动者同时与他人建立劳动管理,对完成本单 位的工作任务造成严信重3影响,解除劳动合 微 同的 系 联 一 D.用人单位向劳动者提出解除劳动合同并与劳动者协商一 致解唯除劳动合同的 E.因女职工怀孕,解除劳动合同的 94.当事人申请仲裁应当符合的条件包括( )。 A.有仲裁协议 B.申请人是与本案有直接利害关系的公民、法人和其他组织 C.有具体的仲裁请求和事实、理由 D.属于仲裁委员会的受理范围 E.仲裁委员会的委员与申请人无利害关系 95.根据增值税法律制度的规定,增值税一般纳税人发生的下列应税行为中,适用9%税率的 有( )。 A.提供动产租赁服务 19 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 B.销售服务 C.转让土地使用权 D.提供建筑服务 E.不动产租赁服务 96.下列情况中,不影响劳动合同继续履行的情况有( )。 A.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇 B.用人单位名称发生变更 C.用人单位法定代表人或投资人发生变更 D.用人单位发生合并或者分立 E.用人单位被依法宣告破产 97.建筑施工单位企业负责人应当定 期检查,项目负责人应当定期带班生产,符合规定的是 8 7 1 ( )。 4 9 8 3 信 A.企业负责人每月带班检查微的时间不少于该月工作日的25%,带班检查记录应当在企业和项 系 目上存档备查 联 题 押 B.项目负责人带班准生产时间不少于本月施工时间的80%,带班生产记录应当签字并存档 精 C.项目负责人因其他事务离开施工现场时,应向企业负责人请假并经批准 D.企业负责人在项目超危大工程施工期间,应当到施工现场进行带班检查 E.项目负责人在超危大工程施工期间,离开现场的,应当委托其他负责人负责日常工作 98.以下属于采取询价方式采购应当 遵循的程序( )。 A.成立询价小组 B.确定被询价的供应商名单 8 C.询价 1 7 9 8 4 D.确定成交供应商 信 3 微 E.签订合同 系 联 一 唯 99.按照我国工程承包制度的规定,下列说法中正确的有( )。 A.建设单位必须采用招标选择工程总承包单位 B.工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质 C.具有一级及以上施工总承包资质的单位可以直接申请相应类别的工程设计甲级资质 D.专业分包工程的承包人可将其承包工程中的劳务作业发包给施工劳务企业 E.施工劳务企业可以将其承包的劳务作业中的一部分分包给另一劳务公司 100.施工企业甲与材料供应商乙签订一份显失公平的钢材供应合同,甲因此而享有合同的撤 销权。其撤销权消灭的情形有( )。 A.甲自知道撤销事由之日起1年内没有行使撤销权 B.甲知道撤销事由后明确表示放弃撤销权 C.甲自应当知道撤销事由之日起半年内没有行使撤销权 20 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 D.甲自订立合同之日起1年内没有行使撤销权 E.甲知道撤销事由后以自己的行为放弃撤销权 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 21 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二参考答案 1.【答案】A 【解析】本题考查行政许可的概念。《行政许可法》规定,行政许可,是指行政机关根据公 民、法人或者其他组织的申请,经依法审查,准予其从事特定活动的行为。 故A选项正确。 2.【答案】B 【解析】A选项错误,设立担保物权,应当订立担保合同。 B选项正确,担保合同包括抵押合同、质押合同和其他具有担保功能的合同。 C选项错误,担保合同是主债权债务合同的从合同,主债权债务合同无效的,担保合同无效, 但是法律另有规定的除外。 D选项错误,第三人提供担保,未经其书面同意,债权人允许债务人转移全部或者部分债务 的,担保人不再承担相应的担保责8 任 7 1 9 3.【答案】C 8 4 3 信 微 【解析】有关机关应当按照人民政府的批复,依照法律、行政法规规定的权限和程序,对事 系 联 故发生单位和有关人员题进行行政处罚,对负有事故责任的国家工作人员进行处分。 押 准 4.【答案】D 精 【解析】AB说法正确 ,工程建设国家标准分为强制性标准和推荐性标准,强制性国家标准 的代号为“GB”,推荐性 国家标准的代号为“GB/T”。 C说法正确,推荐性国家标准 由国务院标准化行政主管部门制定。 D说法错误,复审周期一般不得超过5年。 5.【答案】D 【解析】丙不知乙离职,构成表见代理,甲 应对丙承担付款义务,甲承担表见代理行为所产 8 生的责任后,可以向无权代理人乙某追偿因代 理行为而遭受的损失。但丁明9 1 7 知乙离职,还与 8 4 信 3 乙实施民事行为给甲造成损害,不构成表见代理,由丁与乙负连带责任。 微 系 A选项错误:甲应对丙承担付款义务, 联 一 唯 B选项错误:丁明知乙离职,还与乙实施民事行为给甲造成 损 害,不构成表见代理 C选项错误:乙行为违法,但丙不知道乙离职,构成表见代理,甲应对丙承担付款义务,合 同有效,甲承担表见代理行为所产生的责任后,可以向无权代理人乙某追偿因代理行为而遭 受的损失 6.【答案】C 【解析】《招标投标法实施条例》进一步规定,履约保证金不得超过中标合同金额的10%。 本题中标合同金额即中标人投标报价。 7.【答案】D 【解析】要式合同,是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。 如《民法典》规定,建设工程合同应当采用书面形式。《民法典》规定,建设工程合同包括 工程勘察、设计、施工合同。A选项符合要式合同的情形。 22 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 银行出具的保证通常称为保函,其他保证人出具的书面保证一般称为保证书。C选项符合要 式合同的情形。 借款合同一般为要式合同。借款合同应当采用书面形式,但是自然人之间借款另有约定的除 外。自然人之间的借款合同非强制性采用书面合同,可以自行约定。B选项属于要式合同的 情形,D选项符合题意。 8.【答案】C 【解析】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规 定》规定,企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”。“安 管人员”应当通过其受聘企业,向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡 建设主管部门申请安全生产考核,并取得安全生产考核合格证书。安全生产考核合格证书有 效期为3年,证书在全国范围内有效。 9.【答案】C 8 7 1 9 【解析】A选项错误。标的物毁8 4损、灭失的风险,在标的物交付之前由出卖人承担,交付之 3 信 微 后由买受人承担,但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。 系 联 B选项错误。出卖人出题卖交由承运人运输的在途标的物,除当事人另有约定外,毁损、灭失 押 准 的风险自合同成立精时起由买受人承担。 C选项正确。出卖人按 照约定将标的物运送至买受人指定地点并交付给承运人后,标的物毁 损、灭失的风险由买受人 承担。当事人没有约定交付地点或者约定不明确,标的物需要运输 的,出卖人将标的物交付给第 一承运人后,标的物毁损、灭失的风险由买受人承担。 D选项错误。出卖人按照约定或者法律规定将标的物置于交付地点,买受人违反约定没有收 取的,标的物毁损、灭失的风险自违反 约定时起由买受人承担。 10.【答案】B 8 【解析】招标文件应当包括招标项目的技术要 求、对投标人资格审查的标准9 1 7 、投标报价要求 8 4 信 3 和评标标准等所有实质性要求和条件以及拟签订合同的主要条款。国家对招标项目的技术、 微 系 标准有规定的,招标人应当按照其规定在招标文件中提 出相应要求联。招标项目需要划分标段、 一 唯 确定工期的,招标人应当合理划分标段、确定工期,并在招 标 文件中载明。招标文件不得要 求或者标明特定的生产供应者以及含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。招标人设有最 高投标限价的,应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法。招标人 不得规定最低投标限价。 11.【答案】A 【解析】《民法典》规定,无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。因此无 效合同的无效时间是自始无效。选项A正确。 12.【答案】D 【解析】申请仲裁裁决强制执行必须在法律规定的期限内提出。《民事诉讼法》规定,申请 执行的期间为2年。申请执行时效的中止、中断,适用法律有关诉讼时效中止、中断的规定。 上述规定的期间,从法律文书规定履行期间的最后一日起计算,法律文书规定分期履行的, 23 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 从最后一期履行期限届满之日起计算,法律文书未规定履行期间的,从法律文书生效之日起 计算。 13.【答案】A 【解析】人民法院既不立案,又不作出不予立案裁定的,当事人可以向上一级人民法院起诉。 上一级人民法院认为符合起诉条件的,应当立案、审理,也可以指定其他下级人民法院立案、 审理。 14.【答案】A 【解析】根据《生产安全事故报告和调查处理条例》,重大事故、较大事故、一般事故,负 责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内做出批复;特别重大事故, 30日内做出批复。特殊情况下,可适当延长,但延长时间最长不超过30日。 15.【答案】D 【解析】建筑施工企业安全生产管8理 机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求,并 7 1 9 应根据企业经营规模、设备管8理4和生产需要予以增加: 3 信 微 (1)建筑施工总承包资质序列企业,特级资质不少于6个;一级资质不少于4人;二级和 系 联 二级以下资质不少于3题人。 押 准 (2)建筑施工专精业承包资质序列企业,一级资质不少于3人;二级和二级以下资质企业不 少于2人。 (3)建筑施工劳务分包 资质序列企业,不少于2人。 (4)建筑施工企业的分公司 、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2人的专职安全生产管理人员。 16.【答案】B 【解析】要约是指建设工程投标人根据招标 文件向招标人提出订立建设工程合同建议的意思 8 表示。选项A、C属于要约邀请,选项D是承 诺。 9 1 7 8 4 信 3 17.【答案】C 微 系 【解析】劳务分包单位施工人员在50人以下的,应当 配备1名专联职安全生产管理人员; 一 唯 50~200人的,应当配备2名专职安全生产管理人员; 200人及以上的,应当配备3名及以上专职安全生产管理人员。 18.【答案】B 【解析】行政机关作出的警告、罚款、没收违法所得、没收非法财物、责令停产停业、暂扣 或者吊销许可证、暂扣或者吊销执照、行政拘留等行政处罚决定属于行政复议范围。A选项 为司法机关行为,C选项为民事行为,D为行政机关的行政处分,均非正确选项。B选项正 确。 19.【答案】D 【解析】A选项错误。用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。《劳动合同法》规 定,建立劳动关系,应当订立书面劳动合同。 B选项错误。以完成一定工作任务为期限的劳动合同或者劳动合同期限不满3个月的,不得 24 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 约定试用期。电工属于以完成约定工作任务为期限的合同,不得约定试用期。 C选项错误。同一用人单位与同一劳动者只能约定一次试用期。公司与丙续订合同,不能再 约定试用期。 D选项正确。《劳动合同法》规定,劳动合同期限3个月以上不满1年的,试用期不得超过 1个月;劳动合同期限1年以上不满3年的,试用期不得超过2个月;3年以上固定期限和 无固定期限的劳动合同,试用期不得超过6个月。 20.【答案】D 【解析】本题考核的是注册建造师注销注册或变更注册。注册建造师要求注销注册或变更注 册的,应当提供与原聘用企业解除劳动关系的有效证明材料。住房城乡建设主管部门经向原 聘用企业核实,聘用企业在7日内没有提供书面反对意见和相关证明材料的,应予办理注销 注册或变更注册。 21.【答案】C 8 7 1 9 【解析】《工伤保险条例》规8定4: 3 信 微 (1)职工因工致残被鉴定为1级至4级伤残的,保留劳动关系,退出工作岗位。 系 联 (2)职工因工致残被题鉴定为5级、6级伤残的,保留与用人单位的劳动关系,由用人单位 押 准 安排适当工作;也精可以经工伤职工本人提出,该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系。 (3)职工因工致残被 鉴定为7级至10级伤残的,劳动、聘用合同期满终止,或者职工本人 提出解除劳动、聘用合同 的,由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金,由用人单位支付 一次性伤残就业补助金。 22.【答案】B 【解析】《建筑法》规定,涉及建筑主 体和承重结构变动的装修工程,建设单位应当在施工 前委托原设计单位或者具有相应资质条件 的设计单位提出设计方案;没有设计方案的,不得 8 施工。 9 1 7 8 4 信 3 B选项有误,建设单位应当在施工前委托原设计单位或者具有相应资质等级的设计单位提出 微 系 设计方案;没有设计方案的,不得施工。 联 一 唯 23.【答案】C 【解析】A选项错。省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常务委员会根据本行政区域的 具体情况和实际需要,在不同宪法、法律、行政法规相抵触的前提下,可以制定地方性法规。 B选项错。设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要,在不 同宪法、法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下,可以对城乡建设与 管理、环境保护、历史文化保护等方面的事项制定地方性法规。 C选项正确。设区的市的地方性法规须报省、自治区的人民代表大会常务委员会批准后施行。 D选项错。省、自治区、直辖市的人民代表大会及其常委会制定的地方性法规,不需要全国 人民代表大会常务委员会批准,只需要报全国人民代表大会常务委员会和国务院备案。 因此,C正确。 24.【答案】A 25 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 【解析】A选项正确:地役权人有权按照合同约定,利用他人的不动产,以提高自己的不动 产的效益。他人的不动产为供役地,自己的不动产为需役地。从性质上说,地役权是按照当 事人的约定设立的用益物权。 B选项错误:设立地役权,当事人应当采取书面形式订立地役权合同。 CD选项错:地役权自地役权合同生效时设立。当事人要求登记的,可以向登记机构申请地 役权登记;未经登记,不得对抗善意第三人。 25.【答案】A 【解析】资质不良行为认定标准: (1)未取得资质证书承揽工程的,或超越本单位资质等级承揽工程的; (2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的; (3)允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的; (4)未在规定期限内办理资质变更8 手续的; 7 1 9 (5)涂改、伪造、出借、转让8 4《建筑业企业资质证书》的; 3 信 微 (6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培训、考核,未取得证书上岗, 系 联 情节严重的。 题 押 准 B选项属于承揽业精务不良行为,C选项属于拖欠工程款或工人工资不良行为认定标准,D选 项属于工程安全不良 行为。 26.【答案】C 【解析】不动产只能抵押,不 能出质。故正确选项为C。 质权分为动产质权和权利质权。动产质权是指债务人或者第三人将其动产移交债权人占有, 将该动产作为债权的担保。 权利质权是将权利凭证交付质押人或办理 出质登记担保的权利。 8 债务人或者第三人可以将有权处分的下列权利 出质: 9 1 7 8 4 信 3 (1)汇票、本票、支票; 微 系 (2)债券、存款单; 联 一 唯 (3)仓单、提单; (4)可以转让的基金份额、股权; (5)可以转让的注册商标专用权、专利权、著作权等知识产权中的财产权; (6)现有的以及将有的应收账款; (7)法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。 以汇票、本票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的,质权自权利凭证交付质权人时设 立;没有权利凭证的,质权自办理出质登记时设立。法律另有规定的,依照其规定。 27.【答案】A 【解析】地域管辖是按照法院辖区来确定同级法院之间受理第一审民事案件的分工和权限的 一种管辖制度。A正确。 级别管辖是确定各级人民法院之间审理第一审民事案件的分工和权限的管辖制度。 26 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 28.【答案】C 【解析】选项AD错误:《建筑法》规定,建筑工程总承包单位可以将承包工程中的部分工 程发包给具有相应资质条件的分包单位。禁止承包单位将其承包的全部建筑工程转包给他人, 禁止承包单位将其承包的全部建筑工程肢解以后以分包的名义分别转包给他人。 选项B错误:《建筑法》规定,禁止分包单位将其承包的工程再分包。按照《房屋建筑和市 政基础设施工程施工分包管理办法》的规定,除专业承包企业可以将其承包工程中的劳务作 业发包给劳务分包企业外,专业分包工程承包人和劳务作业承包人都必须自行完成所承包的 任务。 29.【答案】A 【解析】《民法典》规定,建设工程施工合同无效,但是建设工程经验收合格的,可以参照 合同关于工程价款的约定折价补偿承包人。B选项错。 建设工程施工合同无效,且建设工8 程经验收不合格的,按照以下情形处理: 7 1 9 (1)修复后的建设工程经验收8 4合格的,发包人可以请求承包人承担修复费用;D选项错。 3 信 微 (2)修复后的建设工程经验收不合格的,承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折 系 联 价补偿。发包人对因建题设工程不合格造成的损失有过错的,应当承担相应的责任。C选项错。 押 准 A选项正确。 精 30.【答案】A 【解析】专利权是指权利 人在法律规定的期限内,对其发明创造所享有的制造、使用和销售 的专有权。 31.【答案】D 【解析】《安全生产法》规定,生产经 营单位应当在有较大危险因素的生产经营场所和有关 设施、设备上,设置明显的安全警示标志 。《建设工程安全生产管理条例》进一步规定,施 8 工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械 、临时用电设施、脚手架、出9 1 7 入通道口、楼梯 8 4 信 3 口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处 微 系 等危险部位,设置明显的安全警示标志。安全警示标志 必须符合国联家标准。 一 唯 32.【答案】D 【解析】非居民企业,是指依照外国(地区)法律成立且实际管理机构不在中国境内,但在 中国境内设立机构、场所的,或者在中国境内未设立机构、场所,但有来源于中国境内所得 的企业。 33.【答案】C 【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》,取得安全生产许可证的建筑施工企业, 发生重大安全事故的,暂扣安全生产许可证并限期整改。 34.【答案】B 【解析】建筑市场各方主体的信用信息公开期限为: (1)基本信息长期公开;D选项正确 (2)优良信用信息公开期限一般为3年;B选项错误。 27 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 (3)不良信用信息公开期限一般为6个月至3年,并不得低于相关行政处罚期限。A选项 正确。 国务院有关行政主管部门和省级人民政府有关行政主管部门应自招标投标违法行为行政处 理决定作出之日起20个工作日内对外进行记录公告。C选项正确 35.【答案】B 【解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用。抵 押权人就主债权100万元,利息及违约金20万元,实现抵押权的费用10万元优先受偿。抵 押财产折价或者拍卖、变卖后,其价款超过债权数额的部分归抵押人所有,不足部分由债务 人清偿。 本案例中,应返还150-100-20-10=20万元。 36.【答案】D 【解析】承诺生效时合同成立。一8项 有效的承诺应具备基本的构成要件:一是承诺须由受领 7 1 9 要约的相对人作出;二是承诺的8 4内容须与要约的内容一致,如果承诺对要约内容进行实质性 3 信 微 变更的,不构成承诺,而视为一项新要约或反要约;三是承诺须于承诺期限内作出,否则也 系 联 应视为新的要约;四是题承诺须向要约人或要约人的代理人作出。 押 准 本案例中乙回复内精容与甲发出的要约不一致,不构成承诺,视为新要约。故甲乙之间合同未 成立。 37.【答案】A 【解析】本题考核的是注册执 业人员因过错造成质量事故应承担的法律责任。《建设工程质 量管理条例》规定,注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成 质量事故的,责令停止执业1年;造成 重大质量事故的,吊销执业资格证书,5年以内不予 注册;情节特别恶劣的,终身不予注册。 8 38.【答案】A 9 1 7 8 4 信 3 【解析】《民法典》规定,留置权人与债务人应当约定留置财产后的债务履行期限;没有约 微 系 定或者约定不明确的,留置权人应当给债务人60日以 上履行债务联的期限,但是鲜活易腐等 一 唯 不易保管的动产除外。债务人逾期未履行的,留置权人可以 与 债务人协议以留置财产折价, 也可以就拍卖、变卖留置财产所得的价款优先受偿。 39.【答案】B 【解析】当事人没有在仲裁规定的期限内约定仲裁庭的组成方式或者选定仲裁员的,由仲裁 委员会主任指定。 40.【答案】C 【解析】AB选项错误:注册商标的有效期为10年,自核准注册之日起计算。 C选项正确,D选项错误:注册商标有效期满,需要继续使用的,应当在期满前12个月内申 请续展注册;在此期间未能提出申请的,可以给予6个月的宽展期。 41.【答案】C 【解析】对履行行政复议机构职责的地方人民政府司法行政部门的行政行为不服的,可以向 28 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 本级人民政府申请行政复议。 42.【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,建设单位应当在拆除工程施工15日前,将 下列资料报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部 门备案: (1)施工单位资质等级证明; (2)拟拆除建筑物、构筑物及可能危及毗邻建筑的说明; (3)拆除施工组织方案; (4)堆放、清除废弃物的措施。 43.【答案】D 【解析】施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工,不得擅自修改专项施工方案。因规 划调整、设计变更等原因确需调整的8 ,修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。 7 1 9 44.【答案】C 8 4 3 信 微 【解析】行政诉讼是指公民、法人或者其他组织认为行政行为侵犯其合法权益,依法向人民 系 联 法院提起诉讼,由人民题法院主持审理行政争议并作出裁判的诉讼制度。行政诉讼以行政争议 押 准 的存在为前提,在精人民法院主持下审查行政行为合法性。 行政诉讼有别于行政 复议,主要表现在:一是监督的性质不同。行政复议属于行政监督,行 政诉讼属于司法监督。二 是权利救济的属性不同。行政复议是行政救济,而行政诉讼则属于 司法救济。三是审查的内容不 同。在行政复议中,复议机关既审查行政行为的合法性,又审 查其适当性;行政诉讼中,法院一般只审查行政主体行政行为的合法性。 45.【答案】C 【解析】证据应当在法庭上出示,并由当 事人互相质证。对涉及国家秘密、商业秘密和个人 8 隐私的证据,不得在公开开庭时出示。人民法 院应当按照法定程序,全面、9 1客 7 观地审查核实 8 4 信 3 证据。对未采纳的证据应当在裁判文书中说明理由。以非法手段取得的证据,不得作为认定 微 系 案件事实的根据。 联 一 唯 46.【答案】D 【解析】仲裁和诉讼是两种不同的争议解决方式,当事人只能选用其中的一种。本案例合同 中同时约定仲裁和诉讼,则对仲裁的约定无效,应当到法院起诉处理。 《民事诉讼法解释》规定,建设工程施工合同纠纷按照不动产纠纷确定管辖。不动产已登记 的,以不动产登记簿记载的所在地为不动产所在地;不动产未登记的,以不动产实际所在地 为不动产所在地。因此有管辖权的人民法院为工程所在地的法院。D正确。 47.【答案】C 【解析】《生产安全事故报告和调查处理条例》规定,根据生产安全事故(以下简称事故) 造成的人员伤亡或者直接经济损失,事故一般分为以下等级: (1)特别重大事故,是指造成30人以上死亡,或者100人以上重伤(包括急性工业中毒, 下同),或者1亿元以上直接经济损失的事故; 29 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 (2)重大事故,是指造成10人以上30人以下死亡,或者50人以上100人以下重伤,或者 5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故; (3)较大事故,是指造成3人以上10人以下死亡,或者10人以上50人以下重伤,或者 1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故; (4)一般事故,是指造成3人以下死亡,或者10人以下重伤,或者1000万元以下直接经 济损失的事故。 所称的“以上”包括本数,所称的“以下”不包括本数。 选项A错误,造成15人死亡的事故是重大事故; 选项B错误,造成5人死亡的事故是较大事故; 选项D错误,造成45人重伤的事故是较大事故。 48.【答案】A 【解析】资格审查分为资格预审和8 资格后审。 7 1 9 《招标投标法实施条例》规定,8 4招标人采用资格预审办法对潜在投标人进行资格审查的,应 3 信 微 当发布资格预审公告、编制资格预审文件。招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时 系 联 间。依法必须进行招标题的项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日 押 准 起不得少于5日。精故A选项正确,B选项错误。 依法必须进行招标的 项目提交资格预审申请文件的时间,自资格预审文件停止发售之日起不 得少于5日。故C选项错 误 招标人采用资格后审办法对投 标人进行资格审查的,应当在开标后由评标委员会按照招标文 件规定的标准和方法对投标人的资格进行审查。故D选项错误。 综上,A选项正确。 49.【答案】D 8 【解析】诉讼时效期间自权利人知道或应当知 道权利受到损害以及义务人9之1 7 日起计算。 8 4 信 3 本题中,应从当事人知道或应当知道权利被侵害时,而不是从权利实际被侵害之日起计算, 微 系 所以乙工厂的诉讼时效从发现敏感仪器发生功能故障时 起计算。联 一 唯 50.【答案】B 【解析】 1.施工作业人员享有的主要安全生产权利如下:1)施工作业危险的知情权和建议 权;2)施工安全防护用品的获得权;3)对危险行为的批评、检举、控告权和拒绝违章指挥 权;4)紧急避险权;5)获得救治和请求民事赔偿权;6)获得工伤保险、安全生产责任保 险和意外伤害保险赔偿的权利;7)依靠工会维护合法权益 2.施工作业人员的安全生产义务:1)遵章守规和正确使用安全防护用具;2)接受安全生产 教育培训;3)及时报告安全事故隐患及其他危险。 选项A是建议权,选项C是紧急避险权,选项D是拒绝违章指挥权,选项B接受必要安全教 育培训属于义务。关于权利和义务,一般来说必须做的是义务,可以做的是权利。 51.【答案】A 30 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 【解析】本题考核的是行政许可的实施程序——听证。法律、法规、规章规定实施行政许可 应当听证的事项,或者行政机关认为需要听证的其他涉及公共利益的重大行政许可事项,行 政机关应当向社会公告,并举行听证。 行政许可直接涉及申请人与他人之间重大利益关系的,行政机关在作出行政许可决定前,应 当告知申请人、利害关系人享有要求听证的权利;申请人、利害关系人在被告知听证权利之 日起5日内提出听证申请的,行政机关应当在20日内组织听证。申请人、利害关系人不承 担行政机关组织听证的费用。(A错误) 52.【答案】D 【解析】《建设工程安全生产管理条例》规定,建设工程施工前,施工单位负责项目管理的 技术人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明,并由双 方签字确认。 53.【答案】A 8 7 1 9 4 【解析】A选项正确:知识产3权8是权利人对其创造的智力成果依法享有的权利。 信 微 B选项错:在建设工程中系的知识产权主要是著作权、专利权、商标权。 联 题 C选项错:知识产权具有财产权和人身权的双重属性。 押 准 D选项错:知识产精权仅在法律规定的期限内受到法律的保护,一旦超过法定期限,这一权利 就自行消灭。 54.【答案】A 【解析】A选项正确:企业首次申请或增项申请资质,应当申请最低等级资质。 B选项错误:资质证书有效期5年 ,安全生产许可证有效期为3年。 C选项错误:住房和城乡建设部《关于 取消部分部门规章和规范性文件设定的证明事项的决 定》(建法规(2019)6号)规定,建筑业 企业资质证书遗失补办,由申请人告知资质许可 8 1 7 机关,由资质许可机关在官网发布信息。 9 8 4 信 3 D选项错误:企业发生合并、分立、重组以及改制等 事项,需承继原微建筑业企业资质的,应 系 当申请重新核定建筑业企业资质等级。 联 一 唯 55.【答案】C 【解析】《建设工程质量管理条例》规定,建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起 15日内,将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或者准 许使用文件报建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 C选项正确。 56.【答案】C 【解析】《建筑法》规定,建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费。鼓 励企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险,支付保险费。 根据《建设工程安全生产管理条例》,意外伤害保险费由施工单位支付。实行施工总承包的, 由总承包单位支付意外伤害保险费。 综上,C项为正确答案。 31 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 57.【答案】B 【解析】纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度值低于国家和地方规定的污染物排 放标准30%的,减按75%征收环境保护税。纳税人排放应税大气污染物或者水污染物的浓度 值低于国家和地方规定的污染物排放标准50%的,减按50%征收环境保护税。 58.【答案】D 【解析】选项A,对涉及国家秘密、商业秘密和个人隐私的材料,应当依照法律规定保密; 选项B,负有安全生产监督管理职责的部门在监督检查中,应当互相配合,实行联合检查; 选项C,需分别进行检查的,应当互通情况,发现存在安全问题应当由其他有关部门进行处 理的,应当及时移送其他有关部门并形成记录备查,接受移送的部门应当及时进行处理。 选项D正确,安全生产监督检查人员执行监督检查任务时,必须出示有效的监督执法证件。 59.【答案】A 【解析】A说法正确,人民调解委8员 会是依法设立的调解民间纠纷的群众性组织。 7 1 9 经人民调解委员会调解达成调8解4协议后,双方当事人认为有必要的,可以自调解协议生效之 3 信 微 日起30日内共同向人民法院申请司法确认,人民法院应当及时对调解协议进行审查,依法 系 联 确认调解协议的效力。题人民法院依法确认调解协议有效,一方当事人拒绝履行或者未全部履 押 准 行的,对方当事人精可以向人民法院申请强制执行。人民法院依法确认调解协议无效的,当事 人可以通过人民调解 方式变更原调解协议或者达成新的调解协议,也可以向人民法院提起诉 讼。 综上,未经司法确认的人民调 解协议对当事人有法律约束力,但不能作为司法强制执行的依 据;经司法确认的人民调解协议,可以作为强制执行的依据。 60.【答案】A 【解析】有下列情形之一的,要约不得撤 销: 8 (1)要约人以确定承诺期限或者其他形式明 示要约不可撤销; 9 1 7 8 4 信 3 (2)受要约人有理由认为要约是不可撤销的,并已经为履行合同作了准备工作。 微 系 本题要约人(甲公司)确定了承诺期限,不得撤销要约 。 联 一 唯 61.【答案】C 【解析】人民法院适用普通程序审理的案件,应当在立案之日起6个月内审结。有特殊情况 需要延长的,经本院院长批准,可以延长6个月;还需要延长的,报请上级人民法院批准。 故C正确。 62.【答案】D 【解析】A错,《劳动合同法》规定,用人单位自用工之日起即与劳动者建立劳动关系。 B错,已建立劳动关系,未同时订立书面劳动合同的,应当自用工之日起1个月内订立书面 劳动合同。 C错,用人单位与劳动者在用工前订立劳动合同的,劳动关系自用工之日起建立。 D正确,劳动合同的签订与用工事实可能同时发生,也可能有时间差。上述规定也表明劳动 关系的存在,并不以书面劳动合同的订立为条件,而是以客观存在的用工事实为条件。所以, 32 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 如果只签订了书面劳动合同而没有用工事实,劳动关系也并未建立。 63.【答案】D 【解析】竣工验收报告应当包括工程报建日期,施工许可证号,施工图设计文件审查意见, 勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件及验收人员签署的竣工验收原 始文件,市政基础设施的有关质量检测和功能性试验资料以及备案机关认为需要提供的有关 资料,所以选项A、B、C正确。选项D属于竣工验收备案时与竣工验收报告一并提交的文件, 但并不包括在竣工验收报告内容中。 64.【答案】B 【解析】按图施工、不擅自修改设计,是施工单位保证工程质量的最基本要求。 65.【答案】B 【解析】非营利法人是为公益目的或者其他非营利目的成立,不向出资人、设立人或者会员 分配所取得利润的法人。非营利法8 人包括事业单位、社会团体、基金会、社会服务机构等。 7 1 9 选项B正确。 8 4 3 信 微 机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、基层群众性自治组织法 系 联 人,为特别法人。ACD题均为特别法人。 押 准 66.【答案】B 精 【解析】A选项正确。 《建筑起重机械安全监督管理规定》强调,建筑起重机械安装完毕后, 使用单位应当组织出租、 安装、监理等有关单位进行验收,或者委托具有相应资质的检验检 测机构进行验收。建筑起重机 械经验收合格后方可投入使用,未经验收或者验收不合格的不 得使用。 B选项错误。C选项正确。《特种设备 安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当 经有相应资质的检验检测机构监督检验合 格。施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手 8 架、模板等自升式架设设施验收合格之日起3 0日内,向建设行政主管部门9 1或 7 者其他有关部 8 4 信 3 门登记。 微 系 D选项正确。建筑起重机械出现故障或者发生异常情况 的,立即停联止使用,消除故障和事故 一 唯 隐患后,方可重新投入使用。 67.【答案】A 【解析】教育费附加,以各单位和个人实际缴纳的增值税、营业税、消费税的税额为计征依 据,教育费附加率为3%,分别与增值税、营业税、消费税同时缴纳。 68.【答案】B 【解析】根据《仲裁法》的规定,当事人提出证据证明裁决有上述情形之一的,可以向仲裁 委员会所在地的中级人民法院申请撤销裁决。当事人申请撤销裁决的,应当在收到裁决书之 日起6个月内提出。 69.【答案】A 【解析】《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 规定,当事人对建设工程实际竣工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: 33 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 (1)建设工程经竣工验收合格的,以竣工验收合格之日为竣工日期; (2)承包人已经提交竣工验收报告,发包人拖延验收的,以承包人提交验收报告之日为竣 工日期; (3)建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以转移占有建设工程之日为竣工日期。 本题工程竣工日期应为建设单位使用工程的日期11月15日。 70.【答案】C 【解析】仲裁实行一裁终局的制度。裁决作出后,当事人就同一纠纷再申请仲裁或者向人民 法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。裁决被人民法院依法裁定撤销或者不予执 行的,当事人就该纠纷可以根据双方重新达成的仲裁协议申请仲裁,也可以向人民法院起诉。 选项C正确。 71.【答案】ACE 【解析】《建筑施工企业主要负责人 、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规 8 7 1 定》中规定,项目负责人对本项4目9安全生产管理全面负责,应当建立项目安全生产管理体系, 8 3 信 明确项目管理人员安全职责微,落实安全生产管理制度,确保项目安全生产费用有效使用。 系 项目负责人应当按规定联实施项目安全生产管理,监控危险性较大分部分项工程,及时排查处 题 押 理施工现场安全事准故隐患,隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案;发生事故时,应 精 当按规定及时报告并开展现场救援。工程项目实行总承包的,总承包企业项目负责人应当定 期考核分包企业安全生产管理情况。 选项B不是制定,是落实安全生产管理制度。 选项D错误,应为监控危险性较大的分部分项工程。 故本题正确答案为ACE。 72.【答案】BCD 【解析】知识产权是权利人对其创造的智 力成果依法享有的权利。 8 按照《民法典》的规定,知识产权是权利人依 法就下列客体享有的专有的权1 7利: 9 8 4 (1)作品; 信 3 微 (2)发明、实用新型、外观设计; 系 联 一 (3)商标; 唯 (4)地理标志; (5)商业秘密; (6)集成电路布图设计; (7)植物新品种; (8)法律规定的其他客体。 所以,正确选项是B,C,D。 AE选项:地理位置无实质意义;知识产权保护的客体是商标,而不是商品本身 73.【答案】ABDE 【解析】仓储合同是一种特殊的保管合同,具有下列特征: (1)仓储合同是诺成合同。仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立,不以仓储物 是否交付为要件。这是区别于保管合同的显著特征。(A选项正确) (2)仓储合同的保管对象是动产。不动产不能作为仓储合同的保管对象,这是区别于保管 34 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 合同的又一显著特征。(B选项正确,C选项错误) (3)仓储合同是双务合同、有偿合同。保管人履行储存仓储物的义务,存货人履行支付仓 储费的义务。(D选项,E选项正确) 74.【答案】ACDE 【解析】A选项错:潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的,应当在投标截止 时间10日前提出。 B选项正确:投标人认为招标投标活动违法,可以自知道或应当知道违法事实之日起10日 内内向有关行政监督部门投诉。对资格预审文件、招标文件、开标以及对依法必须进行招标 项目的评标结果有异议的,应当依法先向招标人提出异议。投标人对开标有异议的,应当在 开标现场提出,招标人应当当场作出答复,并制作记录。 CD选项错:投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的, 应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复 前,应当暂停招标投标活动(只有在 招标人未作出答复或对答复不满意的情况下,才能向行 8 7 1 政监督部门投诉) 4 9 8 3 信 E选项错:行政监督部门应微当自收到投诉之日3个工作日内决定是否受理投诉,并自受理投 系 诉之日起30个工作日内联作出书面处理决定。 题 押 75.【答案】ABC 准 精 【解析】下列进项税额准予从销项税额中抵扣: A正确:(1)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额; B正确:(2)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额; (3)购进农产品,除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外,按照农产品 收购发票或者销售发票上注明的农 产品买价和11%的扣除率计算的进项税额,国务院另有规 定的除外; C正确:(4)自境外单位或者个人购进劳 务、服务、无形资产或者境内的不动产,从税务 8 机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完 税凭证上注明的增值税额。1 7 9 8 4 下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。 信 3 微 (1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、 集体福利或者系个人消费的购进货物、 联 一 劳务、服务、无形资产和不动产。 唯 D选项:(2)非正常损失的购进货物,以及相关的劳务和交 通运输服务。 E选项:(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务 和交通运输服务。 (4)国务院规定的其他项目。 76.【答案】CD 【解析】有下列情况之一的,人民法院应当裁定终结执行: (1)申请人撤销申请的; (2)据以执行的法律文书被撤销的; (3)作为被执行人的公民死亡,无遗产可供执行,又无义务承担人的;A选项错。 (4)追索赡养费、扶养费、抚育费案件的权利人死亡的;E选项不符合。 (5)作为被执行人的公民因生活困难无力偿还借款,无收入来源,又丧失劳动能力的; (6)人民法院认为应当终结执行的其他情形。 35 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 B选项,人民法院认为应当中止执行的其他情形,如被执行人确无财产可供执行等。属于执 行中止的情形。 77.【答案】AB 【解析】法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时, 由全国人民代表大会常务委员会裁决。 行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致,不能确定如何适用时,由 国务院裁决。 地方性法规、规章之间不一致时,由有关机关依照下列规定的权限作出裁决: C错误:(1)同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时,由制定机关裁决。 D错误;(2)地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致,不能确定如何适用时, 由国务院提出意见,国务院认为应当适用地方性法规的,应当决定在该地方适用地方性法规 的规定;认为应当适用部门规章的,应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决。 (3)部门规章之间、部门规章与地 方政府规章之间对同一事项的规定不一致时,由国务院 8 7 1 裁决。 4 9 8 3 信 E错误:地方性法规是地方微政府规章的上位法,不一致时,适用地方性法规 系 根据授权制定的法规与联法律规定不一致,不能确定如何适用时,由全国人民代表大会常务委 题 押 员会裁决。 准 精 78.【答案】ABD 【解析】《房屋市政工程生产安全事故报告和查处工作规程》规定,事故报告主要应当包括 以下内容: (1)事故的发生时间、地点和工程项目名称; (2)事故已经造成或者可能造成的 伤亡人数(包括下落不明人数); (3)事故工程项目的建设单位及项目 负责人、施工单位及其法定代表人和项目经理、监理 单位及其法定代表人和项目总监; 8 (4)事故的简要经过和初步原因; 1 7 9 8 4 (5)其他应当报告的情况。事故报告后出现新情 况,以及事故发生之日信 3起30日内伤亡人数 微 发生变化的,应当及时补报。 系 联 一 因此,正确答案为A、B、D。 唯 79.【答案】ADE 【解析】《刑法》规定,刑罚分为主刑和附加刑。主刑包括:(1)管制;(2)拘役;(3) 有期徒刑;(4)无期徒刑;(5)死刑。附加刑包括:(1)罚金;(2)剥夺政治权利;(3) 没收财产;(4)驱逐出境。 选项ADE正确。 80.【答案】AD 【解析】《建设工程质量管理条例》进一步规定,建设工程竣工验收应当具备下列条件: (1)完成建设工程设计和合同约定的各项内容; (2)有完整的技术档案和施工管理资料; (3)有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告; (4)有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件; (5)有施工单位签署的工程保修书。建设工程经验收合格的,方可交付使用。 36 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 选项B,没有“建设单位”;选项C,“各项内容”;选项D,有工程使用的“主要”建筑 材料、建筑构配件和设备的进场试验报告;本题需要极其细心。 81.【答案】BE 【解析】行政处罚明显不当,或者其他行政行为涉及对款额的确定、认定确有错误的,人民 法院可以判决变更。BE选项可以判决变更。 行政行为有下列情形之一的,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行 政行为:第一,主要证据不足的;第二,适用法律、法规错误的;第三,违反法定程序的; 第四,超越职权的;第五,滥用职权的;第六,明显不当的。人民法院判决被告重新作出行 政行为的,被告不得以同一的事实和理由作出与原行政行为基本相同的行政行为。 选项A行政行为超越职权,人民法院判决撤销或者部分撤销,并可以判决被告重新作出行政 行为(变更和撤销不能等同);选项C被告不履行或迟延履行法定职责,人民法院判决被告 在一定期限内履行;选项D行政行为程序轻微违法,但对原告权利不产生实际影响的,人民 法院判决确认违法,但不撤销行政 行为。 8 7 1 82.【答案】ABCD 4 9 8 3 信 【解析】工程建设标准批准微部门应当定期对建设项目规划审查机关、施工图设计文件审查单 系 位、建筑安全监督管理机联构、工程质量监督机构实施强制性标准的监督进行检查,对监督不 题 押 力的单位和个人,准给予通报批评,建议有关部门处理。 精 故选项ABCD正确。 83.【答案】ABD 【解析】住房和城乡建设主管部门应当按照有关人民政府的授权或委托,组织或参与事故调 查组对事故进行调查,并履行下列职责: (1)核实事故基本情况,包括事故 发生的经过、人员伤亡情况及直接经济损失;(A符合) (2)核查事故项目基本情况,包括项 目履行法定建设程序情况、工程各参建单位履行职责 的情况; 8 (3)依据国家有关法律法规和工程建设标准 分析事故的直接原因和间接原1因7,必要时组织 9 8 4 对事故项目进行检测鉴定和专家技术论证; 信 3 微 (4)认定事故的性质和事故责任;(B符合) 系 联 一 (5)依照国家有关法律法规提出对事故责任单位和责任 人员的唯处理建议; (6)总结事故教训,提出防范和整改措施;(D符合) (7)提交事故调查报告。 84.【答案】ABDE 【解析】本题考查的是城镇土地使用税 下列土地免缴土地使用税: (1)国家机关、人民团体、军队自用的土地; (2)由国家财政部门拨付事业经费的单位自用的土地; (3)宗教寺庙、公园、名胜古迹自用的土地; (4)市政街道、广场、绿化地带等公共用地; (5)直接用于农、林、牧、渔业的生产用地; (6)经批准开山填海整治的土地和改造的废弃土地,从使用的月份起免缴土地使用税5年 至10年; 37 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 (7)由财政部另行规定免税的能源、交通、水利设施用地和其他用地。土地使用税按年计 算、分期缴纳。 85.【答案】ACD 【解析】本题考查的是行政复议的决定 行政复议期间行政行为不停止执行;但是有下列情形之一的,应当停止执行: (1)被申请人认为需要停止执行; (2)行政复议机关认为需要停止执行; (3)申请人、第三人申请停止执行,行政复议机关认为其要求合理,决定停止执行; (4)法律、法规、规章规定停止执行的其他情形。 86.【答案】CE 【解析】《中华人民共和国企业所得税法》规定,在中华人民共和国境内,企业和其他取得 收入的组织为企业所得税的纳税人,依照本法的规定缴纳企业所得税。个人独资企业、合伙 企业不适用本法。故C、E正确。 8 7 1 C选项(合伙企业):根据《企4业9所得税法》第一条第二款的规定,合伙企业不缴纳企业所 8 3 信 得税,而是由合伙人分别缴微纳个人所得税。 系 E选项(个人独资企业)联:与合伙企业类似,个人独资企业也不缴纳企业所得税,而是由投 题 押 资者缴纳个人所得准税。 精 87.【答案】CD 【解析】A错误:抵押物不需要转移占有至抵押权人; B错误:土地所有权和宅基地土地使用权不得抵押; C正确:建筑物和其他土地附着物作为抵押物的,应当办理抵押登记,抵押权自登记时设立; D正确、E错误:抵押权与其担保的 债权同时存在。抵押权不得与债权分离而单独转让或者 作为其他债权的担保 88.【答案】ACE 8 【解析】《建筑工程施工发包与承包违法行为 认定查处管理办法》第12条1列7举了以下违法 9 8 4 分包的情形: 信 3 微 (1)承包单位将其承包的工程分包给个人的; 系 联 一 (2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具 备相应唯资质单位的; (3)施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构 的施工分包给其他单位的,钢 结构工程除外; (4)专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的; (5)专业作业承包人将其承包的劳务再分包的; (6)专业作业承包人除计取劳务作业费用外,还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设 备、主要周转材料费用的。 B、D选项属于转包的情形。 89.【答案】AB 【解析】对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼,由被告所在地或者原告所在地人 民法院管辖。“原告所在地”包括原告的户籍所在地、经常居住地和被限制人身自由地。 90.【答案】ACD 【解析】最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》 38 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 规定,当事人对建设工程开工日期有争议的,人民法院应当分别按照以下情形予以认定: (1)开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期;开工通知发出后,尚 不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期;因承包人原因导致开工时间推迟的, 以开工通知载明的时间为开工日期。 (2)承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期。 (3)发包人或者监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,应当综合考 虑开工报告、合同、施工许可证、竣工验收报告或者竣工验收备案表等载明的时间,并结合 是否具备开工条件的事实,认定开工日期。 91.【答案】ABDE 【解析】《建筑法》规定,有下列情形之一的,建设单位应当按照国家有关规定办理申请批 准手续: (1)需要临时占用规划批准范围以外场地的; (2)可能损坏道路、管线、电力、 邮电通信等公共设施的; 8 7 1 (3)需要临时停水、停电、中4断9道路交通的; 8 3 信 (4)需要进行爆破作业的微; 系 (5)法律、法规规定需联要办理报批手续的其他情形。 题 押 92.【答案】ABE 准 精 【解析】大中型工程施工项目负责人必须由本专业注册建造师担任。一级注册建造师可担任 大、中、小型工程施工项目负责人。注册建造师不得同时担任两个及以上建设工程施工项目 负责人。发生下列情形之一的除外: (1)同一工程相邻分段发包或分期施工的;(2)合同约定的工程验收合格的;(3)因非 承包方原因致使工程项目停工超过 120天(含),经建设单位同意的。所以A、B、E正确。 93.【答案】ADE 【解析】1、根据《劳动合同法》,用人单 位依照上述规定向劳动者提出解除劳动合同并与 8 劳动者协商一致解除劳动合同的,用人单位应 当向劳动者支付经济补偿。(1 7单位提出,协商 9 8 4 解除,支付赔偿金,D符合) 信 3 微 2、《劳动合同法》规定,用人单位违反本法规定解除 或者终止劳动系合同的,应当依照本法 联 一 第47条规定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金 。(E唯属于违法解除,支付赔偿金) 3、《劳动合同法》规定,用人单位有下列情形之一的,由劳 动行政部门责令限期支付劳动 报酬、加班费或者经济补偿;劳动报酬低于当地最低工资标准的,应当支付其差额部分;逾 期不支付的,责令用人单位按应付金额50%以上100%以下的标准向劳动者加付赔偿金:①未 按照劳动合同的约定或者国家规定及时足额支付劳动者劳动报酬的;(A符合)②低于当地 最低工资标准支付劳动者工资的;③安排加班不支付加班费的;④解除或者终止劳动合同, 未依照本法规定向劳动者支付经济补偿的。 94.【答案】ACD 【解析】仲裁申请是启动仲裁程度的第一步。当事人申请仲裁应当符合下列条件: (1)有仲裁协议; (2)有具体的仲裁请求和事实、理由; (3)属于仲裁委员会的受理范围。 95.【答案】CDE 39 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 【解析】纳税人销售交通运输、邮政、基础电信、建筑、不动产租赁服务,销售不动产,转 让土地使用权,销售或者进口下列货物,税率为9%: ①粮食等农产品、食用植物油、食用盐; ②自来水、暖气、冷气、热水、煤气、石油液化气、天然气、二甲醚、沼气、居民用煤炭制 品; ③图书、报纸、杂志、音像制品、电子出版物; ④饲料、化肥、农药、农机、农膜; ⑤国务院规定的其他货物。 A选项错误:纳税人销售货物、劳务、有形动产租赁服务或者进口货物,税率为13%, B选项错误:销售服务税率为6%。 96.【答案】BCD 【解析】A、E选项属于终止劳动合同的情形。有下列情形之一的,劳动合同终止: (1)劳动合同期满的; 8 7 1 (2)劳动者开始依法享受基本4养9老保险待遇的; 8 3 信 (3)劳动者死亡,或者被微人民法院宣告死亡或者宣告失踪的; 系 (4)用人单位被依法宣联告破产的; 题 押 (5)用人单位被吊准销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的; 精 (6)法律、行政法规规定的其他情形。 B、C选项正确。《劳动合同法》规定,用人单位变更名称、法定代表人、主要负责人或者 投资人等事项,不影响劳动合同的履行。 D选项正确。《劳动合同法》规定,用人单位发生合并或者分立等情况,原劳动合同继续有 效,劳动合同由承继其权利和义务 的用人单位继续履行。 97.【答案】ABD 【解析】A选项符合规定。 8 建筑施工企业负责人要定期带班检查,每月检 查时间不少于其工作日的25%1 7。建筑施工企业 9 8 4 负责人带班检查时,应认真做好检查记录,并分 别在企业和工程项目存信 3档备查。 微 B选项符合规定。项目负责人带班生产时,要全面掌 握工程项目质量系安全生产状况,加强对 联 一 重点部位、关键环节的控制,及时消除隐患。要认真做好 带班生唯产记录并签字存档备查。项 目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%。 C选项不符合规定,应向建设单位请假并批准。项目负责人因其他事务需离开施工现场时, 应向工程项目的建设单位请假,经批准后方可离开。离开期间应委托项目相关负责人负责其 外出时的日常工作。 D选项符合规定。E选项不符合规定工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工 程施工时,建筑施工企业负责人应到施工现场进行带班检查。 98.【答案】ABCD 【解析】采取询价方式采购的,应当遵循下列程序: (1)成立询价小组。 (2)确定被询价的供应商名单。 (3)询价。 (4)确定成交供应商。 40 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 99.【答案】BCD 【解析】A错误,建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。 B正确,工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质,或者 由具有相应资质的设计单位和施工单位组成联合体。 C正确,鼓励施工单位申请取得工程设计资质,具有一级及以上施工总承包资质的单位可以 直接申请相应类别的工程设计甲级资质。 D正确,施工总承包、专业承包企业可通过自有劳务人员或劳务分包、劳务派遣等多种方式 完成劳务作业。 E错误,劳务分包单位将其承包的劳务再分包的,属于违法分包。 100.【答案】ABE 【解析】《民法典》规定,有下列情形之一的,撤销权消灭: (1)当事人自知道或者应当知道撤销事由之日起1年内、重大误解的当事人自知道或者应 当知道撤销事由之日起90日内没有 行使撤销权; 8 7 1 (2)当事人受胁迫,自胁迫行4为9终止之日起1年内没有行使撤销权; 8 3 信 (3)当事人知道撤销事由微后明确表示或者以自己的行为表明放弃撤销权。当事人自民事法 系 律行为发生之日起5年联内没有行使撤销权的,撤销权消灭。 题 押 所以A、B、E正确准。 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 42 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 43 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷 2025 年一级建造师《建设工程法规及相关知识》考前模拟卷二答案与解析 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 44 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178