文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
3.2 工程合同管理
196.施工合同文件包括:①投标函及投标函附录;②中标通知书;③合同协议书;④通用合
同条款;⑤专用合同条款等。这些合同文件的优先解释顺序为( )。
A.③-①-②-④-⑤ B.③-②-①-④-⑤
C.③-②-①-⑤-④ D.①-②-③-⑤-④
197.根据国家九部委《标准施工招标文件》,下列工作中,属于发包人义务的是( )。
A.审查承包人实施方案 B.测设施工控制网
C.工程的维护和照管 D.支付合同价款
198.根据国家九部委《标准施工招标文件》,下列工作中,属于承包人主要义务的有( )。
A.组织合同工程的竣工验收 B.组织设计交底
C.负责施工现场内交通道路 D.编制工程实施的各项措施计划
E.查勘施工现场
199.根据《标准施工招标文件》,下列关于监理人职责的说法,正确的是( )。
A.监理人发出的任何指示应视为已得到发包人批准,有权免除承包人的权利、义务和责任
8
B.监理人员对承包人的任何工作未在7约定或合理期限内提出否定意见的,不能视为已获批准
1
9
4
C.监理人征得发包人同意后,应3在8开工日期7天前向承包人发出开工通知
信
微
D.监理人应按合同约定组织工程竣工验收,并签署竣工验收意见
系
联
200.《标准施工招标题文件》通用合同条款中的“基准日期”指的是( )。
押
A.投标截止日期之前准的第14天 B.合同签订日期之前的第14天
精
C.投标截止日期之前的第28天 D.合同签订日期之前的第28天
201.关于施工合同 订立时需要明确的内容,说法正确的有( )。
A.“异常恶劣的气候条件” 属于承包人责任,“不利气候条件”属于发包人应承担的风险
B.工期12个月以内的施工合同 应设有调价条款,发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险
C.基准日期后,因法律法规变化导 致承包人成本发生约定以外的增减时,应相应调整合同价款
D.采用平行发包方式时,发承包双方可 约定由发包人办理工程保险和第三者责任保险
E.无论是承包人还是发包人办理工程险和第三者责任保险,均必须以发包人和承包人的共同名义
投保
8
202.根据《标准施工招标文件》,关于合同 进度计划的说法,正确的有(9 1
7
)。
8
4
A.承包人应编制详细的施工进度计划和施工方案说明 报送监理人 信 3
微
B.经监理人批准的施工进度计划称为合同进度计划,是 控制合同工程系进度的依据
联
C.实际进度与合同进度不符时,承包人可提交修订合同进度 计划
唯
申一请报告等资料,报监理人审批
D.监理人应在专用合同条款约定的期限内批复,无需获得发包人 同意
E.监理人不可以直接向承包人作出修订合同进度计划的指示
203.根据《标准施工招标文件》,关于施工进度管理的说法,正确的有( )。
A.发包人增加合同工作内容造成工期延误,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,并支付合
理利润
B.出现专用合同条款规定的异常恶劣气候条件导致工期延误的,承包人有权要求延长工期
C.承包人原因未能按合同进度计划完成工作,承包人应采取措施加快进度,发包人承担增加的费
用
D.承包人提出提前竣工的建议能给发包人带来效益的,可自行采取加快工程进度的措施
E.发包人要求承包人提前竣工,发包人应承担由此增加的费用,并支付约定的奖金
204.下列暂停施工的情形中,不属于承包人应当承担责任的是( )。
A.业主方提供设计图纸延误造成的工程施工暂停
B.为保障钢结构构件进场,暂停进厂线路上的结构施工
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
C.未及时发放劳务工工资造成的工程施工暂停
D.迎接地方安全检查造成的工程施工暂停
205.根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工的说法,正确的是( )。
A.因发包人原因暂停施工造成工期延误,承包人有权要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求
补偿利润
B.发包人原因造成暂停施工,承包人可不负责暂停施工期间工程的安全保障
C.因发包人原因发生暂停施工的紧急情况,承包人可先暂停施工,并及时向监理人提出暂停施工
的书面请求
D.监理人应在接到承包人暂停施工书面请求后的48h内予以答复
206. 根据《标准施工招标文件》,关于暂停施工后复工的说法,正确的有( )。
A.监理人应与发包人和承包人协商,采取有效措施积极消除暂停施工的影响
B.当工程具备复工条件时,监理人应立即向承包人发出复工通知
C.承包人收到复工通知后,应在发包人进行经济补偿后复工
D.承包人无故拖延和拒绝复工的,由此增加的费用和工期延误由承包人承担
8
E.因发包人原因无法按时复工,承包7人有权要求延长工期和(或)增加费用,但不得要求补偿利润
1
9
4
207. 某建设工程因发包人3提8出设计图纸变更,监理人向承包人发出暂停施工指令60天后,
信
微
仍未向承包人发出复工通知,则承包人正确的做法有( )。
系
联
A.向监理人提交书面通知题,要求监理人在收到通知后30天内准许已暂停的工程继续施工
押
B.如监理人逾期不予准批准书面通知,承包人可通知监理人将工程受影响部分视为可取消的工作
精
C.不受设计变更影响的部分工程,不论监理人是否同意,承包人都可进行施工
D.如暂停施工影响到整 个工程,可视为发包人违约
E.有权要求发包人延长工期 和(或)增加费用,并支付合理利润
208. 根据《标准施工招标 文件》,关于施工质量管理的说法,正确的是( )。
A.监理人有权检查和检验工程所有 部位及其施工工艺等,无权查阅施工原始记录
B.监理人的检查和检验,可免除承包人 按合同约定应负的责任
C.对承包人提供的材料和工程设备,承包人应会同监理人检验和交货验收,查验材料合格证明和
产品合格证书
8
D.承包人对其提供的材料进行抽样检验,检验结 果应提交监理人,发包人承9担1
7
所需费用
8
4
209.根据《标准施工招标文件》,关于发包人提 供材料和工程设备的信说3法,正确的是( )。
微
A.发包人应在材料和工程设备到货3天前通知承包人, 承包人应会同系监理人共同验收
联
B.发包人提供的材料和工程设备验收后,由发包人负责运输 和保
唯
管一
C.材料和工程设备质量不符合要求,发包人应承担增加的费用和 (或)工期延误,无需支付利润
D.材料或工程设备不合格造成工程不合格,需承包人补救的,发包人应承担增加的费用和(或)工
期延误,并支付合理利润
210.根据《标准施工招标文件》,关于工程隐蔽部位覆盖前的检查,说法正确的有( )。
A.经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后,承包人应通知监理人检查
B.经监理人检查确认质量符合要求,并在检查记录上签字后,承包人才能进行覆盖
C.监理人未按约定时间检查且无其他指示,承包人可自行完成覆盖,并可拒绝监理人重新检查
D.监理人对按约定覆盖的隐蔽部位有疑问,经重新检验符合要求的,监理人承担增加的费用和(或)
工期延误
E.监理人对按约定覆盖的隐蔽部位有疑问,经重新检验不符合要求的,承包人承担增加的费用和
(或)工期延误
211.某工程施工过程中,承包人未通知监理人到场检查,私自对某隐蔽部位进行了覆盖,监
理人指示承包人揭开检查,经检查该隐蔽部位质量符合合同要求。根据《标准施工招标文件》,
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
由此增加的费用和(或)工期延误应,由( )承担。
A.发包人 B.监理人 C.承包人 D.分包人
212.根据《标准施工招标文件》,承包人应按合同约定进行材料、工程设备和工程的试验和
检验,下列说法正确的是( )。
A.按约定应由监理人与承包人共同试验和检验的,由监理人负责提供试验资料和原始记录
B.监理人未按约定派员参加试验和检验的,承包人不能自行试验和检验
C.监理人对承包人的试验和检验结果有疑问,要求承包人重新试验和检验的,必须经发包人同意
D.重新试验和检验结果证明质量不符合合同要求的,承包人承担由此增加的费用和(或)工期延误
213.关于工程计量的说法,正确的是( )。
A.单价子目的计量周期按批准的支付分解报告确定,总价子目已完成工程量按月计量
B.承包人未按监理人要求参加单价子目工程量复核,监理人复核的工程量结果无效
C.监理人应在收到承包人提交的单价子目工程量报表后3天内进行复核
D.除合同约定的变更外,总价子目的工程量是承包人用于结算的最终工程量
214.关于工程预付款的说法,正确的有( )。
8
A.预付款支付比例不宜高于签约合同7价的20%
1
9
4
B.预付款应在进度付款中扣回 3 8
信
微
C.承包人应在收到预付款的同时向发包人提交预付款保函,担保金额与预付款相同
系
联
D.工程预付款保函的担保题金额可根据预付款扣回的金额相应递减
押
E.发包人应在预付款准扣完后的7天内将预付款保函退还给承包人
精
215.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于安全文明施工费的说法,正确的是( )。
A.发包人应在开工后28 天内预付不低于当年施工进度计划安全文明施工费总额的60%
B.发包人在付款期满后的7 天内仍未支付的,若发生安全事故,发包人应承担全部责任
C.承包人对安全文明施工费应专 款专用,合并列项在财务账目中备查
D.承包人将安全文明施工费挪作他 用,造成的损失和延误的工期由发包人承担
216.根据《标准施工招标文件》 ,关于工程进度付款的说法,正确的有( )。
A.承包人应在每个付款周期末,向监理人提交进度付款申请单,并附相应支持性证明文件
B.监理人应在收到承包人进度付款申请单和 证明文件后7天内完成核查,并出具经发包人签认的
8
进度付款证书 9 1
7
8
4
C.监理人出具进度付款证书,不应视为监理人已同意 、批准或接受了承包信 3人完成的该部分工作
微
D.监理人无权扣发承包人未按合同要求履行工作的相应 金额,应提交系发包人进行裁决
联
E.发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内,将 进度应
唯
付一款支付给承包人
217.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于工程进度 款支付的说法,不正确的是( )。
A.工程进度款的支付应按期中结算价款总额计,不低于60%,不高于90%
B.发包人提供甲供材料的金额,应从进度款支付中扣出,列入本期应扣减的金额中
C.承包人现场签证和得到发包人确认的索赔金额应列入竣工付款的金额中
D.发包人未按规范支付进度款的,承包人可催告发包人支付,并有权获得延迟支付的利息
218.根据《标准施工招标文件》,承包人向监理人提交的竣工付款申请单中应包括的内容有
( )。
A.竣工结算合同总价 B.已支付承包人的工程价款
C.应支付的最终结清付款金额 D.应扣留的质量保证金
E.应支付的竣工付款金额
219.根据《标准施工招标文件》,关于最终结清的说法,正确的是( )。
A.缺陷责任期终止证书签发后,承包人可向监理人提交最终结清申请单及相关证明材料
B.监理人收到最终结清申请单后7天内,提出发包人应支付价款送发包人审核并抄送承包人
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
C.发包人应在收到后7天内审核完毕,由监理人向承包人出具经发包人签认的最终结清证书
D.发包人应在监理人出具最终结清证书后的28天内,将应支付款支付给承包人
220.根据《标准施工招标文件》,承包人的施工安全责任是( )。
A.执行监理人编制的施工安全措施计划
B.要求发包人提供劳动保护用具
C.制定施工安全操作规程
D.承担施工场地所有人员工伤事故的赔偿责任
221.根据《标准施工招标文件》,在履行合同发生的下列情形中,应进行变更的有( )。
A.改变合同工程的标高
B.改变合同中某项工作的施工时间
C.取消合同中某项工作,转由发包人施工
D.为完成工程需要追加的额外工作
E.改变合同中某项工作的质量标准
222.根据《标准施工招标文件》,变更指示应说明变更的( )。
8
A.目的 7 B.范围
1
9
4
C.变更内容 3 8 D.变更程序
信
微
E.变更的工程量及其进度和技术要求
系
联
223.根据《标准施题工招标文件》,关于变更管理的说法,正确的有( )。
押
A.没有监理人的变更准指示,承包人不得擅自变更
精
B.变更指示可由发包人或者监理人发出
C.承包人认为存在合同 约定变更情形的,可向监理人提出书面变更建议
D.监理人收到承包人书面建 议后确认存在变更的,应在收到建议后14天内作出变更指示
E.承包人应在收到变更指示后 28天内向监理人提交变更报价书
224.根据《建设工程工程量清 单计价规范》,除专用合同条款另有约定外,因变更引起价格
调整的处理原则为:已标价工程量清单 中( )。
A.有适用于变更工作的子目的,采用该子目的单价
B.无适用但有类似子目的,可在合理范围内 参照类似子目的单价,由监理人确定变更工作单价
8
C.无适用但有类似子目的,可在合理范围内参照 类似子目的单价,由监理人9和1
7
合同当事人确定变
8
4
更工作单价 信 3
微
D.无适用或类似子目的单价,可按照成本加利润的原则 ,由监理人和系合同当事人确定变更工作单
联
价
唯
一
E.无适用或类似子目的单价,应由发包人提出适当的变更价格, 经监理人确认后执行
225.根据《建设工程工程量清单计价规范》,对于任一招标工程量清单项目,如果因业主方
变更的原因导致工程量偏差,则调整原则为( )。
A.当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低
B.当工程量减少15%以上时,减少后剩余部分的工程量综合单价应予调低
C.当工程量增加15%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调高
D.当工程量增加10%以上时,增加部分的工程量的综合单价应予调低
226.某独立土方工程,根据《建设工程工程量清单计价规范》签订了单价合同,招标清单工
程量为5000m³,约定的综合单价为60元/m³。合同约定:当承包人实际完成并经监理工程师计量
的工程量超过清单工程量的15%时,超过部分的单价调整为原综合单价的0.9。工程结束时实际完
成并经监理工程师确认的土方工程量为6000m³,则该土方工程总价款为( )元。
A.354000 B.358500 C.360000 D.364500
227.某工程的招标控制价为1000万元,中标人的投标报价为987万元,施工图预算造价为
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
995万元,则承包人的报价浮动率为( )。
A.0.04% B.1.30% C.0.81% D.1.96%
228.根据《建设工程工程量清单计价规范》,关于工程量清单中其他项目变更管理的说法,
正确的是( )。
A.暂列金额由承包人掌握使用
B.采用计日工计价的任何一项变更工作,应从暂列金额中支付
C.计日工由承包人汇总后,按合同约定列入竣工付款申请单
D.暂列金额有剩余的,应归承包人所有
229.根据《标准施工招标文件》,施工承包人实施按计日工计价的某项工作时,每天应报送
监理人审批的资料有( )。
A.工作名称、内容和数量
B.投入该工作所有人员的姓名、工种、级别和耗用工时
C.实施该工作的全部流程
D.投入该工作的材料类别和数量
8
E.投入该工作的施工设备型号、台数7和耗用台时
1
9
4
230.根据《标准施工招标文3 8件》,承包人向监理人报送竣工验收申请报告时,工程应具备的
信
微
条件有( )。
系
联
A.已按合同约定的内容和题份数备齐了符合要求的竣工资料
押
B.已完成合同范围内准的全部单位工程及有关工作,并符合合同要求
精
C.已按合同要求向监理人提交竣工付款申请单,并提供相关证明材料
D.已按监理人要求编制 了缺陷责任期内完成的甩项工程和缺陷修补工作清单及相应施工计划
E.监理人要求提交的竣工验 收资料清单
231.发包人经过竣工验收 后同意接受工程的,应在监理人收到竣工验收申请报告后的( )
天内,由监理人向承包人出具经发 包人签认的工程接收证书。
A.30 B.56 C.28 D.60
232.根据《标准施工招标文件》,除专用合同条款另有约定外,经验收合格的工程实际竣工
日期是( )。
8
A.施工合同约定的竣工日期 B.工程接收证书的出具日9 1期
7
8
4
C.承包人提交竣工付款申请单的日期 D.承包人提交竣工验信收3申请报告的日期
微
233.根据《标准施工招标文件》,关于单位工程竣 工验收的说法,系正确的有( )。
联
A.发包人在全部工程竣工前需要使用已竣工的单位工程时, 可进
唯
行一验收
B.单位工程的验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告 的附件
C.单位工程验收合格后,由发包人向承包人出具经监理人签认的单位工程验收证书
D.在全部工程竣工前,已签发单位工程接收证书的工程由承包人负责照管
E.发包人使用已接收单位工程导致承包人费用增加的,发包人应承担增加的费用和(或)工期延误,
并支付合理利润
234.根据《标准施工招标文件》,除专用合同条款另有约定外,进行工程试运行的正确做法
是( )。
A.承包人负责提供人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用
B.承包人负责提供人员、器材和必要的条件,发包人承担全部试运行费用
C.发包人负责提供人员、器材和必要的条件,并承担全部试运行费用
D.发包人负责提供人员、器材和必要的条件,承包人承担全部试运行费用
235.根据《标准施工招标文件》,工程接收证书颁发后产生的竣工清场费用应由( )承担。
A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.主管部门
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
236.根据《标准施工招标文件》,关于不可抗力后果分担的说法,正确的有( )。
A.永久工程损失由发包人承担
B.承包人停工损失由承包人承担
C.承包人在停工期间应监理人要求照管、清理和修复工程的费用由发包人承担
D.发包人要求赶工的,承包人应采取赶工措施,赶工费用由承包人承担
E.承包人设备的损坏由发包人承担
237.根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔程序的说法,正确的有( )。
A.应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内,向监理人递交索赔意向通知书
B.应在发出索赔意向通知书后28天内,向监理人正式递交索赔通知书
C.索赔事件具有连续影响的,应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知书
D.有连续影响的,应在递交延续索赔通知书后28天内与发包人谈判确定当期索赔的额度
E.在索赔事件影响结束后28天内,应向监理人递交最终索赔通知书
238.根据《标准施工招标文件》,关于承包人索赔处理程序的说法,正确的是( )。
A.监理人可在审查索赔通知书时要求承包人提交全部原始记录副本
8
B.监理人应在收到索赔通知书后的278天内,将索赔处理结果答复承包人
1
9
4
C.承包人接受索赔处理结果的,3发8包人应在作出索赔处理结果答复后56天内完成赔付
信
微
D.承包人不接受索赔处理结果的,应直接向法院起诉索赔
系
联
239.根据《标准施题工招标文件》,关于承包人提出索赔期限的说法,正确的是( )。
押
A.承包人接受竣工付准款证书后,仍有权提出在工程接收证书颁发前的索赔
精
B.承包人提交的最终结清申请单中,只限于提出工程接收证书颁发后发生索赔
C.承包人接受竣工付款 证书后,无权提出在工程接收证书颁发后发生的索赔
D.承包人提出索赔的期限自 颁发工程接收证书时终止
240.根据《标准施工招标 文件》,承包人有权向发包人同时提出工期、费用和利润索赔的情
形是( )。
A.发包人提供图纸延误 B.基准日后因法律变化引起价格调整
C.发包人未按合同约定支付进度款 D.因恶劣的气候条件导致工期延误
E.因发包人原因造成的缺陷和损坏
8
241.下列合同履约情形中,属于发包人违约 的是( )。 9 1
7
8
4
A.发包人提供的测量资料错误导致承包人工程返工的 信 3
微
B.监理人无正当理由未在约定期限内发出复工指示,导 致承包人无法系复工的
联
C.因地震造成工程停工的
唯
一
D.发包人支付合同进度款后,承包人未及时发放给民工的
242.建设工程开工日期存在争议的,下列处理方式符合规定的有( )。
A.开工日期为发包人或者监理人发出的开工通知载明的开工日期
B.开工通知发出后,尚不具备开工条件的,以开工条件具备的时间为开工日期
C.因承包人原因导致开工时间推迟的,以实际开始施工的时间为开工日期
D.承包人经发包人同意已经实际进场施工的,以实际进场施工时间为开工日期
E.监理人未发出开工通知,亦无相关证据证明实际开工日期的,以具备开工条件的时间为开工日
期
243.建设工程未经竣工验收,发包人擅自使用的,以( )为实际竣工日期。
A.提交验收报告之日 B.竣工验收合格之日
C.建设工程完工之日 D.转移占有工程之日
244.《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》规定,
若当事人签订的建设工程施工合同与招标文件、投标文件、中标通知书载明的工程价款不一致时,
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
则( )。
A.可将情况报送监理人,由监理人决定最终结算工程价款的依据
B.应将两者中工程价款较多者作为结算工程价款的依据
C.一方当事人请求将当事人签订的建设工程施工合同作为结算工程价款依据的,人民法院应予支
持
D.一方当事人请求将招标文件、投标文件、中标通知书作为结算工程价款依据的,人民法院应予
支持
245.根据《标准设计施工总承包招标文件》,“承包人建议书”应包括的内容有( )。
A.工程设备方案说明 B.功能要求
C.工程量清单 D.分包方案
E.对发包人要求中错误的说明
246.根据《标准设计施工总承包招标文件》,下列关于“承包人文件”的说法,不正确的是
( )。
A.承包人文件中,最主要的是施工文件
8
B.专用合同条款需约定承包人向监理7人陆续提供文件的内容、数量和时间
1
9
4
C.专用合同条款需约定监理人对3承8包人提交文件应批准的合理期限
信
微
D.监理人未在约定的期限内提出否定意见,视为已获批准,承包人可继续进行后续工作
系
联
247.根据《标准设题计施工总承包招标文件》,对于“发包人要求”中出现错误的责任承担,
押
说法正确的有( )准。
精
A.承包人应及时致电通知发包人,要求发包人修改
B.发包人对"发包人要求 ”中错误的修改,按变更对待
C.采用无条件补偿条款时, 承包人复核时未发现发包人要求的错误,发包人不承担由此增加的费
用和(或)工期延误
D.采用有条件补偿条款时,承包人 复核时未发现发包人要求的错误,承包人自行承担增加的费用
和(或)工期延误
E.发包人要求中引用的原始数据和资料错误,导致承包人增加费用和(或)延误工期的,应由发
包人承担,并支付合理利润
8
248.根据《标准设计施工总承包招标文件》 ,下列关于竣工后试验的说法9 1
7
,正确的是( )。
8
4
A.竣工后试验应当在工程竣工后、移交前进行 信 3
微
B.试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳动力、材 料等由承包人系提供
联
C.承包人负责竣工后试验,应派遣有资格和经验的工作人员 自行
唯
进一行
D.发包人负责竣工后试验,应派遣具有适当资质和经验的工作人 员在承包人技术指导下进行
249.在工程总承包合同履行过程中,关于设计工作的说法,正确的有( )。
A.因发包人原因影响设计进度的,按变更处理
B.承包人的设计文件提交监理人后,发包人应组织设计审查
C.自监理人收到承包人的设计文件之日起,对承包人的设计文件审查期限不超过14天
D.发包人审查后认为设计文件不符合合同约定的,监理人应以书面形式通知承包人
E.设计文件需政府有关部门审查的,发包人应在审查同意承包人设计文件后15天内报送审查
250.根据《标准设计施工总承包招标文件》,下列关于工程款支付管理的说法,正确的有( )。
A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整
B.价格清单列出的数量应视为要求承包人实施工程的实际或准确工作量
C.合同价格包括承包人依据合同约定应支付的规费和税金
D.除专用条款另有约定外,工程进度付款按季度支付
E.支付分解报告包括勘察设计费、材料和工程设备费、技术服务培训费及其他工程价款
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
251.根据《标准设计施工总承包招标文件》,下列关于竣工验收的说法,正确的有( )。
A.承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.在全部工程竣工前承包人可自行进行区段工程验收
C.区段工程验收成果和结论作为全部工程竣工验收申请报告的附件
D.缺陷责任期内,承包人对发包人已接收使用的工程负责日常维护工作
E.缺陷责任期内,已接收工程存在新的缺陷,承包人应负责修复,直至检验合格为止
252.下列关于专业分包合同管理的说法,正确的有( )。
A.承包人与分包人应就分包工程向发包人承担连带责任
B.分包人不能按时开工,应在不迟于约定开工日期前7天向承包人提出理由
C.分包人应允许并配合承包人或监理人进入分包人施工场地检查工程质量
D.分包人应提出安全防护措施,经承包人批准后实施,费用由分包人承担
E.分包工程竣工日期为分包人提供竣工验收报告之日
253.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,属于承包人工作的有( )。
A.向分包人提供具备施工条件的施工场地
8
B.向分包人进行设计图纸交底 7
1
9
4
C.编制分包工程详细施工组织设3计8
信
微
D.提供总包合同全部内容供分包人查阅
系
联
E.为运至施工场地内用于题分包工程的材料办理保险
押
254.根据《建设准工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于分包人责任和义务的说法,正确
精
的有( )。
A.对分包工程进行设计 (分包合同有约定时)、施工、竣工和保修
B.完成规定的设计内容,报 承包人确认后在分包工程中使用,并承担由此发生的费用
C.分包人应允许发包人授权的人 员在工作时间内进入分包工程施工场地
D.负责已完分包工程的成品保护工 作
E.必须为施工场地内自有人员生命财产 和施工机械设备办理保险,承包人支付费用
255.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于分包人与发包人关系的说法,正
确的是( )。
8
A.根据分包工作需要,分包人可与发包人或监理 人发生直接工作联系 9 1
7
8
4
B.分包人可直接致函监理人,要求对相关指令进行澄 清 信 3
微
C.分包人可直接接受发包人或监理人的工作指令 系
联
D.分包人须服从承包人转发的发包人与分包工程有关的指令
唯
一
256.下列原因造成分包工程工期延误,经项目经理确认, 不予以工期顺延的是( )。
A.承包人未按约定日期支付进度款,致使分包工程施工不能正常进行
B.项目经理发出的指令错误,致使分包工程施工不能正常进行
C.分包人原因造成的分包工程范围内的工程变更及工程量增加
D.不可抗力的原因
257.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,关于专业分包工程计量与工程款支付
的说法,正确的是( )。
A.分包合同价款应参照总包合同相应部分价款确定
B.分包合同计价方式应与总包合同约定的方式一致
C.承包人无须向分包人支付工程预付款
D.对分包人自行超出设计图纸范围的工程量,承包人不予计量
E.承包人确认计量结果后7天内支付分包工程进度款
258.根据《建设工程施工专业分包合同(示范文本)》,专业工程分包人应承担违约责任的情
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
况有( )。
A.不按分包合同约定支付工程进度款导致施工无法进行
B.分包人与发包人或监理人发生直接工作联系
C.不按分包合同约定履行义务
D.因分包人原因工程质量达不到约定的质量标准
E.因分包人原因不能按照分包合同协议书约定的竣工日期竣工
259.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》,关于劳务分包人应承担义务的说法,
正确的是( )。
A.组建与工程相适应的项目管理班子,全面履行分包合同
B.组织编制年、季、月施工计划和物资需用量计划表
C.负责工程测量定位和沉降观测
D.未经承包人授权或允许,不得擅自与发包人建立工作联系
260.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》,关于劳务作业人员管理的说法,正确
的是( )。
8
A.总承包企业对分包企业招用的建筑7工人实名制管理负直接责任
1
9
4
B.进入施工现场的建设单位项目3管8理人员不纳入建筑工人实名制管理范畴
信
微
C.劳务分包人在施工现场内使用的安全保护用品,由劳务分包人负责供应
系
联
D.因劳务分包人安全措施题不力造成事故的责任和因此发生的费用,由劳务分包人承担
押
261.根据《建设工准程施工劳务分包合同(示范文本)》,关于保险办理的说法,正确的是( )。
精
A.承包人应获得发包人为施工场地内自有人员及第三人人员生命财产办理的保险,且不需劳务分
包人支付费用
B.工程承包人为提供给劳务 分包人使用的施工机械设备办理保险,劳务分包人支付保险费用
C.运至施工场地用于劳务施工的 材料,由工程承包人办理保险,劳务分包人支付保险费用
D.劳务分包人必须为从事危险作业 的职工办理意外伤害保险,承包人支付保险费用
262. 根据《建设工程施工劳务分 包合同(示范文本)》,关于劳务作业计量与支付的说法,正
确的有( )。
A.按确定的工时计算劳务报酬的,劳务分包 人应每日将提供劳务人数报承包人确认
8
B.按确认的工程量计算劳务报酬的,劳务分包人 应按月(或旬、日)将完成的9工1
7
程量报承包人确认
8
4
C.因劳务分包人原因造成返工的工程量,承包人不予 计量 信 3
微
D.承包人收到劳务分包人递交的结算资料后28天内进行 核实,给予确系认或提出修改意见
联
E.承包人确认结算资料后28天内向劳务分包人支付劳务报 酬尾款
唯
一
263.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》,关于 施工配合与验收的说法,正确的
是 ( )。
A.劳务分包人按约定必须由承包人配合完成劳务作业时,承包人应配合并承担因此发生的费用
B.劳务分包人施工完毕,应向承包人提交完工报告,由承包人通知发包人进行验收
C.发包人应在收到劳务分包人完工报告后5天内对劳务分包人施工成果进行验收
D.全部工程竣工经发包人验收合格后,劳务分包人对其分包的劳务作业的施工质量仍应承担责任
264.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》,关于不可抗力事件造成的费用分担原
则的说法,正确的是( )。
A.劳务分包人的人员伤亡应由工程承包人负责并承担相应费用
B.劳务分包人自有机械设备损坏及停工损失,由劳务分包人自行承担
C.运至施工现场用于劳务作业的材料损失应由劳务分包人承担
D.工程承包人提供给劳务分包人使用的机械设备损坏应由劳务分包人承担
E.工程所需清理、修复费用,由工程承包人承担
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
265.根据《标准材料采购招标文件》,关于合同价格与支付的说法,正确的有( )。
A.签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出及合理利润
B.供货周期不超过12个月的签约合同价通常为固定价格
C.买方在收到卖方财务收据正本并经审核无误后28日内,应支付签约合同价的10%作为预付款
D.买方应向卖方支付进度款至该批次合同材料的合同价格的90%
E.结清款为合同价格的10%
266.根据《标准材料采购招标文件》,关于材料采购合同管理的说法,正确的有( )。
A.卖方应自行选择适宜的运输工具及线路安排合同材料运输
B.合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方
C.买方签发收货清单即代表对合同材料的接受
D.合同材料交付后,可由约定的拥有资质的第三方检验机构进行检验
E.卖方迟延交付违约金的最高限额为合同价格的5%
267.根据《标准材料采购招标文件》,关于质量保证期和履约保证金的说法,正确的是( )。
A.质量保证期自合同材料验收之日起算,至验收证书或进度款支付函签署之日起24个月止(以先
8
到的为准) 7
1
9
4
B.质量保证期届满且卖方按约定3履8行完义务后,买方应在10日内出具质量保证期届满证书
信
微
C.如果卖方不履行合同约定的义务,买方有权扣划相应金额的履约保证金
系
联
D.履约保证金自合同生效题之日起生效,在合同材料验收证书或进度款支付函签署之日起30日后失
押
效 准
精
268.某建设单位与供应商签订350万元的采购合同,建设单位延迟支付合同价款185天,根
据《标准材料采购招标 合同》通用条款规定,建设单位实际支付供应商( )违约金。
A.25.2万元 B.35. 0万元 C.42.0万元 D.51.8万元
269.根据《标准设备采购 招标文件》,关于设备采购合同管理的说法,正确的是( )。
A.设备采购合同协议书中载明的签 约合同价通常为固定价格
B.买方监造人员在监造中发现合同设备 及其关键部件不符合合同约定标准,有权提出意见和建议
C.交货前,卖方应会同买方代表对合同设备进行检验并出具交货前检验记录,费用由买方承担
D.买方代表参与交货前检验及签署交货前检 验记录的行为,视为对合同设备质量的确认
8
E.合同设备交付后应进行开箱检验,即合同设备 数量及外观检验 9 1
7
8
4
270.根据《标准设备采购招标文件》,关于设备 安装、调试、考核及信验3收的说法,正确的有
微
( )。 系
联
A.买方或买方安排第三方负责合同设备的安装调试工作时, 卖方
唯
应一提供技术服务
B.安装调试中合同设备运行需要的用水、用电、其他动力和原材 料(如需要)等均由卖方承担
C.由于买方原因未能达到技术性能考核指标时,为买方进行考核的机会不超过三次
D.由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时,为卖方进行考核的机会不超过两次
E.合同设备验收证书的签署不能免除卖方在质量保证期内对合同设备应承担的保证责任
271.下列关于设备采购合同中违约责任的说法,正确的有( )。
A.从迟交的第一周到第四周,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B.从迟交的第五周到第八周,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%
C.从迟交第九周起,每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2%
D.买方未能按合同约定支付合同价款的,应向卖方支付延迟付款违约金
E.迟延付款违约金的计算基数为迟延付款金额,比例和时间规定与延迟交付违约金一致
3.3 工程承包风险管理及担保保险
272.下列工程承包风险中,属于施工项目本身风险的有( )。
A.施工组织管理风险 B.市场风险
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
C.工程分包风险 D.自然环境风险
E.工程款支付及结算风险
273.根据《建设工程项目管理规范》,关于项目风险管理计划的说法,正确的有( )。
A.工作分解结构是其内容 B.经批准后在实施过程中不得修改
C.应在项目管理策划时确定 D.招投标文件与工程合同是其编制依据
E.内容包括必需的资源和费用预算
274.根据《建设工程项目管理规范》,工程承包风险管理正确的程序是( )。
A.风险识别→风险分析→风险应对→风险监控
B.风险计划→风险分析→风险评估→风险应对
C.风险识别→风险评估→风险应对→风险监控
D.风险规划→风险评估→风险自留→风险转移
275.进行项目风险识别时,可采用的方法有( )。
A.财务报表法 B.初始清单法
C.决策树法 D.盈亏平衡分析法
8
E.流程图法 7
1
9
4
276.工程承包风险管理程序3 8中,项目风险评估的内容包括( )。
信
微
A.风险源的类型、数量 B.风险的相关特征
系
联
C.风险因素发生的概率 题 D.风险损失量
押
E.风险等级 准
精
277.关于风险等级评定的说法,正确的有( )。
A.风险等级为很小的风 险因素是可忽略风险
B.风险等级为小的风险因素 是可接受风险
C.风险等级为中等的风险因素是 不希望有的风险
D.风险等级为大的风险因素属于不 可接受的风险,需要给予重点关注
E.风险等级为很大的风险因素必须消除
278.某投标人中标后发现其报价有较大失误,因而拒绝与业主签订施工合同。其采取的风险
应对策略属于( )。
8
A.风险减轻 B.风险自留 9 1
7
8
4
C.风险转移 D. 风险规避 信 3
微
279.施工单位选择与其他单位组成联合体承包工程 ,共同承担风系险。这种做法属于风险应对
联
策略中的( )。
唯
一
A.风险减轻 B.风险规避
C.风险转移 D.风险自留
280.承包人采取的风险应对措施中,属于风险转移的有( )。
A.投保建筑工程一切险
B.要求发包人提供工程款支付担保
C.在施工预算中预留一笔资金应对风险事件
D.与发包人按可调单价方式签订工程合同
E.工程进度计划中留有机动时间
281.根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》,关于投标保证金的说法,正确的有( )。
A.投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
B.投标保证金有效期应与投标有效期一致
C.投标人撤回已提交的投标文件,应在投标截止时间前书面通知招标人
D.投标截止后投标人撤销投标文件的,招标人仍应退还投标保证金
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178
联系电话:0311-67663978
E.招标人最迟应在书面合同签订后3日内退还投标保证金及银行同期存款利息
282.关于履约担保的说法,正确的有( )。
A.联合体中标的,应由联合体牵头人提交履约担保
B.履约担保形式有银行履约保函、履约担保书、履约保证金等
C.履约保证金不得超过中标合同金额的10%
D.承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效
E.发包人应在工程接收证书颁发后14天内将履约担保退还给承包人
283.关于工程款支付担保的说法,正确的是( )。
A.支付担保用于承包人为合同工程施工购置材料、设备、修建临时设施及组织施工队伍进场等
B.工程款支付担保的实质是承包人的一种履约保证
C.发包人要求承包人提供履约担保的,发包人应向承包人提供支付担保
D.承包人要求发包人提供资金来源证明的,发包人应在收到书面通知后30天内提供
284.根据《住房城乡建设部 财政部关于印发建设工程质量保证金管理办法的通知》,关于工
程质量保证金的说法,正确的是( )。
8
A.工程质量保证金总预留比例不得高7于工程价款结算总额的5%
1
9
4
B.工程质量保证金与履约保证金3一8并预留
信
微
C.工程质量保证金可由承包人以银行保函替代
系
联
D.工程质量保证金可用于题施工过程中工程质量缺陷的修复
押
285.在工程保险准中,承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保的保险
精
有( )。
A.第三者责任险 B.施工人员工伤保险
C.意外伤害保险 D.建筑工程一切险
E.安装工程一切险
286.下列建设工程施工过程发 生的损失中,属于建筑工程一切险承保范围的有( )。
A.非人为火灾事故造成的损失 B.工艺不善引发事故造成的损失
C.设计错误造成的损失 D.货物盘点时发生的盘亏损失
E.工地库房被盗造成的损失
8
287.下列安装工程损失费用中,属于安装工 程一切险免责范围的是( 9 1
7
)。
8
4
A.因安装人员技术不精引起的事故损失 信 3
微
B.因突降冰雹造成已安装设备损坏的损失 系
联
C.因遭遇雷击造成电气设备损坏的损失
唯
一
D.因超负荷造成电器用具本身的损失
288.下列财产损失和人身伤害事件中,属于第三者责任险赔偿范围的是( )。
A.项目承包商在施工工地的财产损失
B.项目承包商职工在施工工地的人身伤害
C.发包人外聘员工在施工工地的人身伤害
D.发包人、承包商以外的第三人因施工原因造成的财产损失
289.下列工程保险中属于职业责任保险的是( )。
A.意外伤害险 B.工程设计责任险
C.施工人员工伤险 D.第三者责任险
290.根据《中华人民共和国建筑法》,鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理的保险
是( )。
A.意外伤害保险 B.工伤保险
C.养老保险 D.医疗保险
联系地址:石家庄市长安区睿和中心19A08
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178