233-合同管理-模考金题-唐忍_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_20-合同《模考金题班》唐忍233

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 第第0011讲讲 模模考考金金题题一一（（一一）） 模模考考金金题题一一 一一、、单单项项选选择择题题（每题1分，共50题，共50分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的 正确答案，多选、错选或不选均不得分。 1.与总价合同相比，单价合同的特点是（ ）。[P2-3] A．发包单位需在设计图纸完整详细的情况下才能施工招标 B．需要在施工过程中协调工作内容、测量核实完成的工程量 C．对承包商而言，存在较大的工程量的风险 D．在施工工程“价”和“量”方面的风险分配均由发包单位承担 【【答答案案】】B 【【解解析析】】选项A错误，单价合同，多适用于在发包时施工工程内容和工程量尚不能明确确定的情况， 发包单位可以在设计工作尚未完成、工程量清单尚未确定、工作内容无需完整详尽约定的情况下就开始 施工招标。 8 7 选项C错误，固定单价合同对承包商1而言，存在较大的报价风险。 9 4 8 选项D错误，在施工工程“价”信和3“量”方面的风险分配对合 同双方均显公平。 微 2.某工程项目中，业主提出了系一项合同变更，变更内容符合合同约定，且已由双方授权人员签字确 联 题 认。但变更对合同价格和工期产生了较大影响，承包商要求调整合同价格和工期。监理工程师应如何处 押 准 理（ ）。[P5] 精 A．拒绝调整，因为变更已经双方签字确认 B．同意调整合同价格和工期，因为变更对价格和工期有影响 C．要求承包商自行承担变更带来的额外成本 D．暂停施工，等待业主重新评估变更内容 【【答答案案】】B 【【解解析析】】变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期。 3.债务人或者第三人有权处分的财产中，可以抵押的有（ ）。[P14] 8 7 A．土地所有权 9 1 4 8 3 B．宅基地使用权 信 微 C．海域使用权 系 联 一 D．非营利法人的教育设施 唯 【【答答案案】】C 【【解解析析】】债务人或者第三人有权处分的下列财产可以抵押： （1）建筑物和其他土地附着物； （2）建设用地使用权； （3）海域使用权； （4）生产设备、原材料、半成品、产品； （5）正在建造的建筑物、船舶、航空器； （6）交通运输工具； （7）法律、行政法规未禁止抵押的其他财产。 4.关于投标保证金的说法，正确的是（ ）。[P17] A．投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的10% B．投标保证金有效期从提交投标文件之日起算 1 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 C．招标人最迟应当确定中标人后5日内退还投标保证金及银行同期存款利息 D．中标人在签订合同时向招标人提出附加条件的，招标人有权不予返还其投标保证金 【【答答案案】】D 【【解解析析】】选项A错误，投标保证金的数额不得超过招标项目估算价的2%。 选项B错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起 算。 选项C错误，招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标的投标人退还投标保证金及 银行同期存款利息。 5.施工企业办理团体意外伤害险时，要求被保险人的年龄是（ ）。[P21] A．年满18周岁至60周岁 B．年满18周岁至65周岁 C．年满16周岁至60周岁 D．年满16周岁至65周岁 【【答答案案】】D 【【解解析析】】施工企业一般办理团体意外7 8伤害险一一建筑施工人员团体意外伤害险。凡年满16周岁至65 1 9 4 周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑3 8管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险 信 微 人。 系 联 6.建设工程勘察、设计单题位超越资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务，下列处罚符 押 合规定的是（ ）。 [P3准0] 精 A．处10万元以上30万元 以下的罚款 B．处50万元以上100万元以 下的罚款 C．处合同约定的勘察费、设计 费1倍以上2倍以下的罚款 D．处合同约定的勘察费、设计费 25%以上50%以下的罚款 【【答答案案】】C 【【解解析析】】根据《建设工程勘察设计管理条 例》，建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许 可的 范围内承揽建设工程勘察、设计业务。违反规定 的，责令停止违法行为，处合同约定 的勘察费、设计费 8 1倍以上2倍以下的罚款，有违法所得的，予以没收； 可以责令停业整顿，降低资 1 7质等级；情节严重的， 9 吊销资质证书。未取得资质证书承揽工程的，予以取缔 ，处以罚款；有违法 信 所3 8 4 得的，予以没收。 微 7.根据《标准勘察招标文件》，在发包人要求的“发包 人财产清单”系中明确的内容是（ ）。 联 [P31] 一 唯 A．勘察范围和依据 B．勘察人员和设备 C．成果文件 D．定位放线的基准点、基准线和基准标高 【【答答案案】】D 【【解解析析】】在“发包人财产清单”中，应列明：发包人提供的资料；发包人提供的设备设施；发包人 财产使用要求及退还要求。其中“发包人提供的资料”包括： 1）施工现场及毗邻区域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地 下管线资料， 气象和水文观测资料，相邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资 料； 2）定位放线的基准点、基准线和基准标高； 3）发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证； 2 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 4）发包人提供的勘察资料（适用于设计招标）； 5）技术标准、规范； 6）其他资料。 8.根据《标准勘察招标文件》，属于“勘察服务”内容的是（ ）。[P32] A．进行技术交底 B．提供施工配合 C．评估工程条件 D．参加竣工验收 【【答答案案】】C 【【解解析析】】“勘察服务”包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估 地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。 9.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，关于招标文件澄清的说法，正确的是 （ ）。 A．招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，并指明澄清问题的来源 8 B．招标人对招标文件澄清发出的时间7距投标截止时间不足15日的，应相应延长投标截止时间 1 9 4 C．投标人对招标文件有异议的，3 8应当在投标截止时间15日前提出 信 微 D．招标人在收到投标人对招系标文件的异议之日起2日内作出答复 联 【【答答案案】】B 题 押 准 【【答答案案】】选项A错误，招标人对招标文件的澄清应发给所有购买招标文件的投标人，但不指明澄清问 精 题的来源， 选项C错误，投标人或者其 他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前，以书面 形式提出。 选项D错误，招标人在收到投标人 对招标文件的异议之日起3日内作出答复；作出答复前，将暂停招 标投标活动。 10.根据《标准设计招标文件》规定，建 筑工程设计方案评标时，评标委员会成员9人，则建筑专业 专家不得少于（ ）。[P35] 8 A．6人 1 7 9 8 4 B．5人 信 3 微 C．4人 系 联 D．3人 唯 一 【【答答案案】】C 【【解解析析】】建筑工程设计方案评标时，建筑专业专家不得少于技术和经济方面专家总数的2/3。 11.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（ ）的优先。[P36] A．设计方案得分最高 B．评标价最低 C．投标报价最低 D．评标办法前附表的规定 【【答答案案】】C 【【解解析析】】如综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得 分高的优先；如果勘察纲要或设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺 序。 3 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 12.根据《标准设计招标文件》，允许投标人递交备选投标方案的，关于备选投标方案的说法，正确 的是（ ）。 A．备选投标方案应采用与投标方案相同的报价 B．备选投标方案与投标方案的技术部分应有实质性不同 C．只有中标人所递交的备选方案方可予以考虑 D．投标人最多只能提供一个备选投标方案 【【答答案案】】C 【【解解析析】】如允许投标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标 委员会认为中标人的备选投标方案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选 投标方案。投标人提供两个或两个以上投标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或 两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。 13.根据《标准勘察招标文件》，招标人应按照投标人须知前附表规定的公示媒介和期限公示中标候 选人，公示期不得少于（ ）日。[P38] A．3 8 B．5 7 1 9 4 C．7 3 8 信 微 D．10 系 联 【【答答案案】】A 题 押 准 【【解解析析】】公示期不得少于3日。 精 14.根据《标准施工招标 文件》规定，下列项目进行施工招标时，适合采用邀请招标方式的有（ ）。[P39] A．投资额较大的项目 B．抢险救灾的项目 C．有特殊要求，只有少量潜在投标人 可供选择的项目 D．涉及国家安全、国家秘密的项目 【【答答案案】】C 8 【【解解析析】】对于技术复杂、有特殊要求或者受自然 环境限制，只有少量潜在投1 7标人可供选择或采用公 9 8 4 开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大，可以进 行邀请招标。 信 3 微 15.《简明标准施工招标文件》的适用对象是（ ） 。[P40/90] 系 联 A．设计和施工由同一承包人承担的项目 唯 一 B．工期不超过12个月的项目 C．采用邀请招标方式的项目 D．由承包人负责材料和设备供应的项目 【【答答案案】】B 【【解解析析】】《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12 个 月、技术相对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。 16.根据《标准施工招标文件》规定，招标人向（ ）办理申请招标手续。[P40] A．国务院发展改革部门 B．工程所在地发展改革部门 C．建设行政主管部门 D．省级人民政府 【【答答案案】】C 4 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【解解析析】】招标人向建设行政主管部门办理申请招标手续。 17.根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截 止时间（ ）日前向招标人提出。[P42] A．7 B．5 C．3 D．2 【【答答案案】】D 【【解解析析】】申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提 出。招标人应当自收到异议之日起3日内做出答复 18.关于施工招标中开标工作的说法，正确的有（ ）。[P44] A．开标时应宣布投标人、唱标人、监标人、评标专家等有关人员姓名 B．开标时公布各投标人的投标报价、质量目标、工期、投标保证金等情况 C．设有标底的，应在确定开标顺序前公布标底 8 D．开标时应对投标报价进行排序 7 1 9 4 【【答答案案】】B 3 8 信 微 【【解解析析】】选项C错误，主持人系按下列程序进行开标： 联 1）宣布开标纪律； 题 押 准 2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投标人名称，并点名确认投标人是否派人到场； 精 3）宣布开标人、唱标人 、记录人、监标人等有关人员姓名； 4）检查投标文件的密封情 况； 5）确定并宣布投标文件开标顺 序； 6）设有标底的，公布标底； 7）按照宣布的开标顺序当众开标，公 布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交 情况、投标报 价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案 ； 8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录 人等有关人员在开标记录上签字确认； 8 9）开标结束。 1 7 9 8 4 19.关于施工投标人资格预审和资格后审的说法，正 确的是（ ）。[信P350] 微 A．资格预审适用于邀请招标方式 系 联 B．资格后审适用于投标人数量较多的情形 唯 一 C．鼓励同时采用资格预审和资格后审 D．资格预审与资格后审的审查内容一致 【【答答案案】】D 【【解解析析】】资格预审和资格后审二者审查的时间是不同的，审查的内容和方法是一致的。 20.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是（ ）。[P51] A．合格制和淘汰制 B．有限数量制和淘汰制 C．资质合格制和有限数量制 D．合格制和有限数量制 【【答答案案】】D 【【解解析析】】资格审查办法：合格制与有限数量制。 5 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 第第0022讲讲 模模考考金金题题一一（（二二）） 21.某工程施工项目招标。采用经评审的最低投标价法评标，工期12个月以内每提前1个月可给建设 单位带来收益50万元。某投标人报价5000万元，工期10个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和 评标价格分别为（ ）。[P57] A．5000万元，5100万元 B．5000万元，4900万元 C．4900万元，5000万元 D．5100万元，4900万元 【【答答案案】】B 【【解解析析】】合同价格即投标人报价，评标价格是折算后的价格，即5000-50×2=4900万元。 22.与《标准施工招标文件》相比，《标准设计施工总承包招标文件》的特点是（ ）。[P60] A．评标办法不同，设计施工总承包适用综合评估法 B．招标程序不同，设计施工总承包分为设计和施工两阶段招标 8 7 C．招标内容不同，价格清单还包括1有关勘察设计费等内容 9 4 8 D．资格审查方式不同，设计施信工3总承包适用于资格后审方式 微 【【答答案案】】C 系 联 题 【【解解析析】】与标准施工招标文件相比较《标准设计施工总承包招标文件》在设计方面提出了有关设计 押 准 工作方面的要求。 精 23.根据《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，下列关于直接订购方式的特点， 说法正确的是（ ）。[P62-63] A．工作量小、耗时短、交易成本低 B．避免了招标采购的复杂性 C．采购来源单一、缺少对价格的比选 D．存在较大的主观性和随意性 【【答答案案】】C 8 【【解解析析】】直接订购方式达成交易快，有利于及早 交货，但采购来源单一，缺9 1 7 少对价格的比选，适用 8 4 的条件较为特殊。 信 3 微 24.下列报价方式按照投标人承担费用由少到多的顺序 排列的是（ 系 ）。[P64] 联 一 A．FOB、FCA、CIP、CIF 唯 B．FCA、FOB、CIF、CIP C．FOB、FCA、CIF、CIP D．FCA、FOB、CIP、CIF 【【答答案案】】B 【【解解析析】】材料设备采购招投标报价方式 出厂价（EXW） 买方自行承担在卖方所在地受领货物后运至国内施工现场的运输费用和保险费 FOB（装运港船）价 卖方负责办理包括将货物在指定的装船港装上船之前一切运输事项及运输费用 报FCA价 卖方负责办理将货物在交由承运方保管之前的一切运输事项，并承担运输费用 CIF（指定目的港）价 卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费 和从转运港运至目的港的保险费 CIP（指定目的地）价 卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费 25.根据《标准材料采购招标文件》，属于材料采购投标文件的内容是（ ）。[P67] 6 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 A．供货要求 B．分项报价表 C．评标办法 D．技术标准和要求 【【答答案案】】B 【【解解析析】】材料采购投标文件应包括下列内容：①投标函及投标函附录；②法定代表人身份证明或授 权委托书；③联合体协议书；④投标保证金；⑤商务和技术偏差表；⑥分项报价表；⑦资格审查资料； ⑧投标材料质量标准；⑨技术支持资料；⑩相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他资料。 26.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值是（ ）。 [P72] A．独立评价值 B．加权评价值 C．综合评价值 D．基准评价值 【【答答案案】】D 7 8 1 9 4 【【解解析析】】最优的评价因素响应值得3 8最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响 信 微 应值将依据其优劣程度获得相应的评价值。 系 联 27.设备采购招标时宜采用题以设备寿命周期成本为基础的评标价法进行评标的是（ ）。[P74] 押 A．各类通用设备采购准 精 B．建筑工程设备采购 C．价值较高的设备采购 D．生产线等运行期内各种费用 高的设备采购 【【答答案案】】D 【【解解析析】】以设备寿命周期成本为基础 的评标价法，该方法适用于采购生产线、成套设备、车辆等运 行期内各种费用较高的货物。 28.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同 条款，除专用合同条款另有约定外，下列合同文件中， 8 解释顺序正确的是（ ）。[P76] 1 7 9 A．勘察费用清单→发包人要求→勘察纲要 信 3 8 4 微 B．发包人要求→勘察费用清单→勘察纲要 系 联 C．勘察纲要→勘察费用清单→发包人要求 一 唯 D．发包人要求→勘察纲要→勘察费用清单 【【答答案案】】B 【【解解析析】】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件 的优先顺序如下：①合同协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用合同条款；⑤通用合 同条款；⑥发包人要求；⑦勘察费用清单；⑧勘察纲要；⑨其他合同文件。 29.根据《标准勘察招标文件》通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（ ）。 [P77] A．勘察工作实施方案 B．勘察作业操作规范 C．勘察技术要求 D．勘察规程和标准 【【答答案案】】C 7 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【解解析析】】发包人应向勘察人提供的文件资料： （1）本工程的批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印 件）； （2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图； （3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料； （4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、管道、人防设施、洞室等）及具体 位置分布图。 30.根据《标准勘察招标文件》规定，勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔，并将封 孔记录整理存档，勘探场地应当地面平整、清洁卫生，并通知（ ）进行现场验收。[P80] A．发包人 B．监理人 C．发包人、行政主管部门及使用维护单位 D．行政主管部门及使用维护单位 【【答答案案】】C 8 【【解解析析】】勘探工作完成后，勘察人应7当按照规范要求及时封孔，并将封孔记录整理存档，勘探场地 1 9 4 应当地面平整、清洁卫生，并通知发包3 8人、行政主管部门及使用维护单位进行现场验收。 信 微 31.依据《标准设计招标文件系》规定，下列关于履约保证金的担保有效期，说法正确的是（ ）。 联 [P83] 题 押 准 A．自发包人向设计人发出开始设计之日起生效 精 B．至发包人签收最后一 批设计成果文件之日失效 C．自发包人与设计人签订 的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28日后失效 D．自发包人与设计人签订的合 同生效之日起至签发工程移交证书日止 【【答答案案】】C 【【解解析析】】依据《标准设计招标文件》 规定，履约保证金的担保有效期自发包人与设计人签订的合同 生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文 件之日起28日后失效。 32.根据《标准设计招标文件》中的通用合同 条款，设计合同履行中由于不可抗力原因解除合同时， 8 设计人收取的定金处理方式是（ ）。 1 7 9 8 4 A．全部退还 信 3 微 B．按完成工作比例返还 系 联 C．双倍返还 唯 一 D．不予退还 【【答答案案】】D 【【解解析析】】设计服务完成之前，由于不可抗力或其他非设计人的原因解除合同时，定金不予退还。 33.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履约担保期限为（ ）。 A．招标人发出中标通知书之日起，至签发工程移交证书日止 B．自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止 C．中标人接到中标通知书之日起，至工程竣工验收日止 D．监理人发出开工通知之日起，至工程竣工验收日止 【【答答案案】】B 【【解解析析】】履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。 34.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的地位说法正确的是（ ）。 8 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 A．监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员 B．监理人指示错误给承包人造成的损失应由发包人承担赔偿责任 C．依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务 D．决定发包人与承包人有关合同争议的处理 【【答答案案】】B 【【解解析析】】监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人 造成损失，则由发包人负责赔偿。 监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任。（不是合同当事人，所以无 权免除或变更） 35.根据《标准施工招标文件》，采用调价公式时，各因子的基本价格指数应采用（ ）相应的价 格调整。 A．投标截止日 B．基准日期 C．约定的付款证书相关周期最后一天的前42天 8 D．合同约定 7 1 9 4 【【答答案案】】B 3 8 信 微 【【解解析析】】采用调价公式时，各系因子的基本价格指数应采用基准日期相应的价格调整。 联 36.根据《标准施工合同文题件》中的通用合同条款，承包人应在施工过程中负责管理施工控制网点， 押 准 并在（ ）后将其移交发包人。[P98] 精 A．工程缺陷责任期届满 B．工程竣工 C．工程最终结算 D．工程最终结算 【【答答案案】】B 【【解解析析】】承包人在施工过程中负责管理施 工控制网点，并在工程竣工后将施工控制网点移交发包 人。 8 37.《标准施工合同》中“暂估价”的含义是（ ）。[P104] 1 7 9 8 4 A．暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价 格的计日工费用 信 3 微 B．暂估价是指可能发生的劳务分包费用 系 联 C．暂估价是指用于支付可能发生工程变更增加的费用 唯 一 D．暂估价是指用于支付必然发生但暂时不能确定价格材料、 设 备以及专业工程的金额 【【答答案案】】D 【解析】暂估价是指发包人在工程量清单中给定的用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、 设备以及专业工程的金额。 暂估价属于签约合同价的组成部分。 38.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（ ）。[P105] A．付款周期末已实施工程的价款金额 B．工程预付款的支付金额 C．工程预付款的扣回金额 D．因物价浮动对合同价格调整的金额 【【答答案案】】A 【【解解析析】】《标准施工招标文件》质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，从承包人本期应 9 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 获得的工程进度付款中，扣除预付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额 为基数，按专用条款约定的比例扣留本期的质量保证金，累计扣留达到约定的总额为止。 39.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，竣工验收时，监理人认为工程尚不具备竣工验收 条件的，应在收到竣工申请报告后（ ）天内通知承包人。 A．14 B．21 C．28 D．42 【【答答案案】】C 【【解解析析】】承包人提交竣工验收申请报告；监理人审查竣工验收报告；认为不具备条件，在28天内通 知承包人整改；认为具备条件，在28天内提请发包人验收；发包人组织进行工程验收。 40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组 评审但当事人不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（ ）执行。 A．争议评审组的评审意见 B．发包人的意见 7 8 1 9 4 C．承包人的意见 8 3 信 D．总监理工程师的确定 微 系 联 【【答答案案】】D 题 押 【【解解析析】】发包人或承包准人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的 精 14天内将仲裁或起诉意向书 面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师 的确定执行。 41.根据《标准材料采购招标文 件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在规定时间内向卖方 支付合同价格的（ ）结清款。 A．10% B．5% C．3% D．2% 1 7 8 9 【【答答案案】】B 信 3 8 4 微 【【解解析析】】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到 卖方提交的由系买方签署的质量保证期届满证 联 书并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。 一 唯 42.根据《材料合同采购招标文件》，合同材料的所有权和风 险 自（ ）时由卖方转移买方。 A．交付 B．核验 C．清息 D．签约 【【答答案案】】A 【【解解析析】】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运 输在内的所有风险均由卖方承担。 43.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，如卖方未能按合同约定时间交付设备和技术 文件，导致设备安装滞后，需支付迟延交付设备违约金。迟延交付设备违约金的计算方法正确的有（ ）。 A．迟交一周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1% 10 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 B．迟交四周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的2% C．迟交六周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的6% D．迟交八周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的8% 【【答答案案】】B 【【解解析析】】除专用合同条款另有约定外，卖方迟延交付违约金的计算方法如下： （1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%； （2）从迟交的第五周到第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%； （3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%； 在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同价格 的10%。 44.国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的《施工合同条件》，被称为（ ）。 A．新红皮书 B．银皮书 C．新黄皮书 8 D．绿皮书 7 1 9 4 【【答答案案】】A 3 8 信 微 【【解解析析】】FIDIC发布的《施工系合同条件》，又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程项目 联 或房建项目，尤其适用于传统题的“设计—招标—建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采 押 准 用工程量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。 精 45.国际咨询工程师联合 会（FIDIC）发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程 量表中规定的工程量的变动超过 （ ）时，应对该项工作规定的费率或价格进行调整。 A．5% B．10% C．15% D．20% 【【答答案案】】B 8 【【解解析析】】国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布 的《施工合同条件》规定，实1 7际测量工程量比工程量 9 8 4 清单或其他资料中所列工程量的变动超过了10%，应对该 项工作规定的费率或信 3价格进行调整。 微 46.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商向工程师发出 申请工程接收系证书通知的时间应在承包商认 联 为工程即将竣工并做好接收准备日期前不少于（ ）日。[P 158] 唯 一 A．14 B．21 C．28 D．7 【【答答案案】】A 【【解解析析】】承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请 接收证书的通知。 47.根据FIDIC《施工合同条件》，关于最终付款证书的说法，正确的有（ ）。[P157] A．工程师向承包人签发最终付款证书 B．业主向承包人签发经工程师确认的最终付款证书 C．工程师向业主签发最终付款证书 D．工程师向承包人出具经业主签发最终付款证书 11 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【答答案案】】C 【【解解析析】】在履约证书签发后56天内，承包商应向工程师先提交一份最终报表草案和证明文件，再与 工程师商定核实后，提交最终报表和结清证明，申请最终付款；工程师应在收到最终报表和结清证明后 28天内，向业主签发最终付款证书；业主应在收到工程师签发的最终付款证书56天内向承包商付款。 48.FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》的特征有（ ）。[P160-161] A．采用工程量清单计价模式 B．业主办理工程保险 C．业主承担全部“不可预见的困难”风险 D．业主委派“业主代表”负责管理合同 【【答答案案】】D 【【解解析析】】业主选择EPC合同多有如下考虑：期望工程总造价固定、不超过投资限额，项目风险大部分 由承包商承担；期望工期确定，使项目能在预定的时间投产运行；业主缺乏经验或人员有限，需要一揽 子将项目发包给一个承包商，由其负责组织完成整个项目； FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》中没有"工程师"这一角色，而是由业主方委 8 派"业主代表"代替业主负责工程管理工作7，实现合同目标。 1 9 4 49.根据FIDIC《设计采购施工（E3 8PC）交钥匙工程合同条件》，合同文件的优先解释顺序是（ 信 微 ）。[P161-162] 系 联 A．通用合同条件—专用合题同条件—投标书—业主要求—明细表 押 准 B．专用合同条件—通用合同条件—业主要求—明细表—投标书 精 C．通用合同条件—专用 合同条件—明细表—业主要求—投标书 D．专用合同条件—通用合 同条件—投标书—明细表—业主要求 【【答答案案】】B 【【解解析析】】《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》银合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同 协议书；（2）专用合同条件；（3）通用 合同条件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书； （7）联合体保证（如投标人为联合体）；（ 8）其他组成合同的文件。 50.关于CM合同模式的说法，正确的有（ ）。[P170] 8 A．风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式 1 7 9 8 4 B．代理型CM承包商负责工程分包的发包 信 3 微 C．风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作 系 联 D．代理型CM承包商不赚取总包、分包合同的差价 唯 一 【【答答案案】】A 【【解解析析】】选项B错误，对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询 服务，不负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险。 选项C错误，风险型CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。 选项D错误，风险型CM承包商不赚取总包、分包合同的差价。 第第0033讲讲 模模考考金金题题一一（（三三）） 二二、、多多项项选选择择题题（每题2分，共30题，共60分）下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题 意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。 51.我国工程建设领域推行标准招标合同文件，当事人选用标准合同文本将有利于（ ）。 A．降低合同价格 B．避免条款缺项漏项 12 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 C．提高交易效率 D．合同的审计和监督 E．仲裁机构或人民法院裁判纠纷 【【答答案案】】BCDE 【【解解析析】】选用标准示范文本的作用： （1）确保招标和合同文件中的内容合法； （2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏 项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全； （3）有助于降低交易成本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性； （4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅； （5）有利于对合同的审计和监督； （6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人的合法权益。 52.非法人组织包括（ ）。[P8] A．事业单位 B．合伙企业 7 8 1 9 4 C．个人独资企业 3 8 信 微 D．社会团体 系 联 E．机关法人 题 押 【【答答案案】】BC 准 精 【【解解析析】】非法人组织包 括个人独资企业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。非营利法 人包括事业单位、社会团体、基 金会、社会服务机构等。机关法人、农村集体经济组织法人、 城镇农村 的合作经济组织法人、基层群众性 自治组织法人，为特别法人。 53.关于无权代理的说法，正确的 有（ ）。[P11] A．超越代理权限而为的“代理”行为 属于无权代理 B．代理权终止后的“代理”行为的后果 直接归属“被代理人” C．对无权代理行为，“被代理人”可以行使 “追认权” 8 D．被代理人未作表示的，视为同意追认 1 7 9 E．无权代理行为由行为人承担民事责任 信 3 8 4 微 【【答答案案】】AC 系 联 【【解解析析】】代理权终止后的“代理”行为的后果，经过“被代理人”一的追认，被代理人才承担民事责 唯 任。未经被代理人追认的，对被代理人不发生效力，由行为人承 担 民 事责任。被代理人未作表示的，视 为拒绝追认。 54.下列情形中，造成建设工程质量缺陷，发包人应当承担过错责任（ ）。[P12] A．未申领施工许可证 B．提供的设计有缺陷 C．拖欠工程款 D．直接指定分包人分包专业工程 E．提供的建筑材料不符合强制性标准 【【答答案案】】BDE 【【解解析析】】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计 有缺陷；（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分 包人分包专业工程。 13 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 55.保证合同的担保范围包括（ ）。[P13-14] A．被保证的主债权数额 B．债务人履行债务的期限 C．保证人履行债务的方式 D．保证担保的范围 E．保证的期间 【【答答案案】】ABDE 【【解解析析】】保证合同应包括以下内容： （1）被保证的主债权种类、数额； （2）债务人履行债务的期限； （3）保证的方式； （4）保证担保的范围； （5）保证的期间； （6）双方认为需要约定的其他事项。 8 56.建筑工程一切险中的除外责任包括7（ ）。[P120] 1 9 4 A．地震 3 8 信 微 B．洪水 系 联 C．设计错误引起的损失 题 押 准 D．自然磨损 精 E．维修保养费用 【【答答案案】】CDE 【【解解析析】】保险人对下列原因造 成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害；（2）意外事故，包括火 灾和爆炸。 57.工程设计招标与施工招标相比，主 要特征有（ ）。[P25-26] A．按照规定的工程量清单填报报价后算 出总价 B．成果内容的和质量具有较大的不确定性 8 C．由招标人的主持人宣读投标书并按报价高低 排定次序 1 7 9 8 4 D．设计工作无具体量化的工作量，灵活性较大 信 3 微 E．招标人可以给予未中标的有效投标人费用补偿 系 联 【【答答案案】】BDE 唯 一 【【解解析析】】选项A错误，在投标书编制要求上，设计投标首先提 出 设计构思和初步方案，并论述该方案 的 优点和实施计划，在此基础上进一步提出报价。而不像施工招标，是按规定的工程量清单 填报报价 后算出总价。 选项C错误，在开标形式上，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以 及其他实质性内容，而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序 。 58.在下列建设项目，采用邀请招标比公开招标更合适的有（ ）。[P26-27] A．项目涉及商业秘密，需要限制投标人范围 B．招标人希望吸引尽可能多的潜在投标人参与竞争 C．项目时间紧迫，需要缩短招标周期 D．招标人对市场潜在投标人的情况不熟悉，希望扩大选择范围 E．项目技术要求较高，招标人已掌握部分符合要求的优质供应商 【【答答案案】】ACE 14 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【解解析析】】选项A正确，涉及商业秘密的项目，通常需要限制投标人范围，适合邀请招标。 选项B错误，希望吸引更多投标人参与竞争，应采用公开招标而非邀请招标。 选项C正确，邀请招标无需公开公告，流程更短，适合时间紧迫的项目。 选项D错误，对潜在投标人不熟悉时，公开招标能扩大选择范围，邀请招标不适用。 选项E正确，技术要求高的项目，若已有符合条件的优质供应商名单，可采用邀请招标。 59.根据《标准设计招标文件》和《标准勘察招标文件》，在招标公告的“招标条件”中明确的内容 是（ ）。[P29] A．建设资金来源 B．招标项目的建设地点 C．出资比例 D．设计服务期限 E．技术成果经济补偿 【【答答案案】】AC 【【解解析析】】《标准勘察招标文件》和，勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内 8 容： 7 1 9 4 （1）招标条件：包括项目名称、3 8项目业主名称、招标人名称、项目审批、核准、备案 机关名称及 信 微 批文名称和编号、建设资金来源、系出资比例、并声明该项目已经具备招标条件及采用的招标方式。 联 （2）项目概况与招标范围题：包括招标项目的建设地点、规模、勘察设计服务期限、招标范围等。 押 准 （3）技术成果经济补偿：对设计招标，应写明本次招标是否对未中标投标人投标文件中的技术成果 精 给予经济补偿；给予经济补 偿的，应写明支付经济补偿费的标准。 60.根据《标准勘察招标文 件》，属于勘察招标文件内容的是（ ）。[P31] A．勘察机构设置 B．勘察工作难点分析 C．发包人要求 D．评标办法 E．中标通知书格式 8 【【答答案案】】CD 1 7 9 8 4 【【解解析析】】勘察设计招标文件应当包括下列内容：① 招标公告或投标邀请信书3；②投标人须知；③评标 微 办法；④合同条款及格式；⑤发包人要求；⑥投标文件格式 ；⑦投标人须系知前附表规定的其他资料。 联 61.根据《标准设计招标文件》，设计的“阶段范围”的内 容的 唯 有一（ ）。[P32] A．初步设计 B．施工图设计 C．编制设计概算 D．提供技术交底 E．参加竣工验收 【【答答案案】】AB 【【解解析析】】设计的“工程范围”指所设计工程的建设内容；“阶段范围”包括工程建设程序中的方案 设计、初步设计、扩大初步（招标）设计、施工图设计等阶段中的一个或多个阶段； “工作范围”包括 编制设计文件、编制设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、编制竣工图、 竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作。 62.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括的内容有 （ ）。[P33] 15 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 A．发包人要求 B．勘察设计工作重点和难点分析 C．勘察设计安全保证措施 D．勘察设计说明 E．对本工程勘察设计的合理化建议 【【答答案案】】BCDE 【【解解析析】】根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》规定，勘察纲要或设计方案应包括的 内容有： （1）勘察设计工程概况；（2）勘察设计范围及内容； （3）勘察设计依据及工作目标；（4）勘察设计机构设置及岗位职责； （5）勘察设计说明，勘察、设计方案；（6）拟投入的勘察设计人员； （7）勘察设备（适用于勘察投标）； （8）勘察设计质量、进度、保密等保证措施； （9）勘察设计安全保证措施；（10）勘察设计工作重点和难点分析； 8 （11）对本工程勘察设计的合理化建7议等。 1 9 4 63.根据《标准施工招标文件》，3 8施工招标准备的工作内容有（ ）。[P40] 信 微 A．申请报批设计任务书 系 联 B．办理招标备案手续 题 押 准 C．组织评标专家组成评标委员会 精 D．编制施工招标文件 E．发布招标公告或投标邀 请书 【【答答案案】】BE 【【解解析析】】施工招标准备工作包括成 立招标机构及备案、确定招标方式和发布招标公告（或投标邀请 书）。 64.根据《标准施工招标文件》，关于招 标人组织投标人现场踏勘的说法，正确的有（ ）。 A．招标人组织投标人踏勘现场发生的费用应 由招标人承担 8 B．除非招标人原因，投标人应自行负责踏勘现 场所发生的财产损失 1 7 9 8 4 C．投标人依据对场地和相关周边环境情况的了解独 立判断和决策 信 3 微 D．招标人在投标人踏勘现场后不得再对招标文件中工 程场地情况进系行更改 联 E．投标人在踏勘现场后不得再对招标文件中现场环境情况 提出 唯 质一疑 【【答答案案】】BC 【【解解析析】】选项A错误，招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。投标人承 担自己踏勘现场发生的费用。 选项D、E错误，踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投 标文件的截止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。考虑到在踏勘现场后投标人有可能 对招标文件部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会 召开前进行。 65.根据《标准施工招标文件》，采用综合评估法评标时，初步评审的标准有（ ）。[P58] A．资格评审标准 B．形式评审标准 C．响应性评审标准 D．付款条件评审标准 16 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 E．施工组织设计评审标准 【【答答案案】】ABC 【【解解析析】】综合评估法与最低评标价法初步评审标准的参考因素与评审标准等方面基本相同，只 是综 合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分。 66.根据《标准勘察招标文件》，以下属于发包人的义务的是（ ）。 [P77] A．保证勘察人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任 B．负责勘探现场临时设施的搭设、维护、管理和拆除 C．发包人应按约定向勘察人提供勘察资料 D．应按合同约定提供勘察文件 E．发包人应按约定发出开始勘察通知 【【答答案案】】ACE 【【解解析析】】发包人义务 （1）遵守法律。发包人在履行合同过程中应遵守法律，并保证勘察人免于承担因发包人违反法律而 引起的任何责任。 8 （2）发出开始勘察通知。发包人应按7约定向勘察人发出开始勘察通知。 1 9 4 （3）办理证件和批件。法律规定3 8和（或）合同约定由发包人负责办理的工程建设项目 必须履行的 信 微 各类审批、核准或备案手续，发包系人应当按时办理，勘察人应给予必要的协助。法律规定和（或）合同 联 约定由勘察人负责办理的勘察题所需的证件和批件，发包人应给予必要的协助。 押 准 （4）支付合同价款。发包人应按合同约定向勘察人及时支付合同价款。 精 （5）提供勘察资料。发 包人应按约定向勘察人提供勘察资料。 （6）其他义务。发包人应 履行合同约定的其他义务。 第第0044讲讲 模模考考金金题题一一（（四四）） 67.根据《标准勘察招标文件》中的通 用合同条款，除专用合同条款另有约定合同价中应包括的费用 有（ ）。[P81] A．进行测绘、取样、试验、评估的费用 8 B．占地及青苗、园林绿化补偿费用 9 1 7 8 4 C．发包人要求勘察人外出考察的费用 信 3 微 D．农民工工伤保险费用 系 联 一 E．不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用 唯 【【答答案案】】ABD 【【解解析析】】除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测 绘、勘探、取样、试验、测试、分析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林 绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全 部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审 时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 68.根据《标准设计招标文件》，发包人、设计人或监理人需要在14天内完成相应工作的情形有（ ）。 A．发包人应在合同签订后将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知设 计人 B．设计人应在更换项目负责人前，应将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人 C．发包人收到设计人提出遵守新规定的建议后发出指示 17 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 D．发包人应提前向设计人发出开始设计的通知 E．发包人对于已接收的设计文件审查期限 【【答答案案】】ABE 【【解解析析】】发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权 期限书面通知设计人。 基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范和标准实施 的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指 示。 发包人应提前7天向设计人发出开始设计通知。 发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。 69.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（ ）。 A．担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止 B．发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减 C．担保金额在任何时候不应超过预付7 8款金额减去已向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额 1 9 4 D．担保金额不应低于预付款金额3 8减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 信 微 E．担保金额必须保持与剩余预付款额相同 系 联 【【答答案案】】BCE 题 押 【【解解析析】】选项A错误，预准付款担保期限自预付款支付给承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付 精 证书说明已完全扣清预付款 止。 选项B正确，预付款担保金 额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与 履约担保不同，当发包人在工程进 度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。 选项C正确，保函格式中明确说明 ：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包 人按合同约定在向承包人签发的进度付款 证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相 等原则。因此选项E正确，选项D错误。 70.根据《标准施工合同》，投标函附录是投 标函内承诺部分主要内容的细化，其内容包括（ 8 ）。[P93] 1 7 9 A．项目经理的人选 信 3 8 4 微 B．工期 系 联 C．缺陷责任期 一 唯 D．公式法调价的基数和系数 E．技术标准和要求 【【答答案案】】ABCD 【【解解析析】】投标函附录是投标函内承诺部分主要内容的细化，包括项目经理的人选、工期、缺陷责任 期、分包的工程部位、公式法调价的基数和系数等的具体说明。 71.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可列入施工进度付款证书的内容有（ ）。 A．按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款 B．按合同约定应增加的变更金额 C．按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款 D．按合同约定应支付的预付款和扣还预付款 E．按合同约定应扣减的质量保证金 【【答答案案】】ABDE 18 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【解解析析】】承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用条款约定的份数，向监理人提交 进度付款申请单，并附相应的支持性证明文件。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括： （1）截至本次付款周期末已实施工程的价款； （2）变更金额； （3）索赔金额； （4）本次应支付的预付款和扣减的返还预付款； （5）本次扣减的质量保证金； （6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 72.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，“不利物质条件”所包含的情形有（ ）。 [P109] A．施工过程中不可避免发生且不能克服的自然灾害 B．施工场地遇到不可预见的自然物质条件 C．施工场地遇到不可预见的非自然的物质障碍和污染物 D．施工过程中不可避免发生且不能克服的社会性突发事件 8 E．施工过程中遇到的瘟疫 7 1 9 4 【【答答案案】】BC 3 8 信 微 【【解解析析】】不利物质条件属于发系包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质 联 条件、非自然的物质障碍和污题染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。 押 准 73.根据《标准施工合同文件》，由于不可抗力导致的下列损失，由发包人承担是（ ）。[P110] 精 A．发包人现场人员伤亡 B．承包人窝工损失 C．发包人要求承包人赶工的费 用 D．监理人指示承包人清理场地的 费用 E．承包人施工设备的损失 【【答答案案】】ACD 【【解解析析】】承包人设备的损坏由承包人承担； 8 发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产 损失及其相关费用。 1 7 9 8 4 74.根据《标准施工合同条件》施工合同履行中发生 （ ）事件时，承信 3包人有权要求发包人延长工 微 期并增加费用，但不能要求支付合理利润。[P111] 系 联 A．发包人要求增加合同工作内容 唯 一 B．施工现场发现文物、古迹 C．不利的物质条件 D．特大洪灾 E．市场价格浮动导致成本增加 【【答答案案】】BC 【【解解析析】】选项A可以赔偿工期、费用和利润；选项D只赔偿工期；选项E赔偿费用。 75.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，解释顺序排在“通用合同条款”之后 的合同文件有（ ）。[P121-122] A．发包人要求 B．专用合同条款 C．承包人建议书 D．中标通知书 19 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 E．价格清单 【【答答案案】】ACE 【【解解析析】】《标准设计施工总承包招标文件》合同的组成文件优先解释的顺序为：①合同协议书；② 中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用条款；⑤通用合同条款；⑥发包人要求；⑦承包人建议 书；⑧价格清单；⑨其他合同文件。 76.根据《标准设计施工总承包合同》通用条款的规定，下列说法不正确的是（ ）。[P123-126] A．出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用 B．计日工和暂估价应当按实际发生的费用另行补偿 C．不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险 D．竣工后试验应当由承包人负责 E．采用无条件补偿条款时，发包人要求中的错误导致承包人的损失应当由发包人承担 【【答答案案】】ABCD 【【解解析析】】选项ABCD需要在专用合同条款中具体约定。 77.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有（ 8 ）。[P133] 7 1 9 4 A．发包人违约解除合同 3 8 信 微 B．不可抗力发生后的工程照系管 联 C．不可预见物质条件 题 押 准 D．发包人原因影响设计进度 精 E．为他人提供方便 【【答答案案】】BD 【【解解析析】】选项A违约解除合同应 当支付违约金，合同已经解除，即不存在赔偿工期。 选项B，不可抗力发生后的工程照 管，承包人可获得工期、费用和利润补偿。 选项C，不可预见物质条件，承包人仅 获得工期、费用补偿，利润不予补偿。 选项E承包人仅获得费用补偿。 78.根据《标准材料采购招标文件》中的通用 合同条款，材料采购支付的合同价款有（ ）。 8 [P143] 1 7 9 8 4 A．预付款 信 3 微 B．交货款 系 联 C．进度款 唯 一 D．验收款 E．结清款 【【答答案案】】ACE 【【解解析析】】材料采购支付的合同价款有预付款（10%）、进度款、结清款（5%）。 79.根据 FIDIC《施工合同条件》，工程师受业主委托进行合同管理时，应履行的工作职责和义务有 （ ）。[P152-157] A．确认工程变更 B．提供履约担保证书 C．向承包商签发中期付款证书 D．办理工程保险 E．向业主签发最终付款证书 【【答答案案】】AE 20 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【解解析析】】办理工程保险，提供履约担保证书属于承包商的主要责任和义务。付款证书由工程师向业 主签发。 80.根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（ ）。[P166] A．补偿事件 B．支付承包商预付款 C．所有权 D．风险和保险 E．工期延误赔偿费 【【答答案案】】ACD 【【解解析析】】BE属于次要选项条款。ECC合同核心条款主要包括：总则；承包商的主要责任；工期；测试 和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条。 第第0055讲讲 模模考考金金题题二二（（一一）） 模模考考金金题题二二 8 7 一一、、单单项项选选择择题题（每题1分，共50题1，共50分）下列每小题的四个选项中，只有一项是最符合题意的 9 4 8 正确答案，多选、错选或不选均不得信分3。 微 1.根据 FIDIC《施工合同条件系》，费用支付实行（ ）支付。 联 题 A．业主代表签证 押 准 B．业主签证 精 C．承包商签证 D．工程师签证 【【答答案案】】D 【【解解析析】】根据 FIDIC《施工合同条件》，费用支付实行工程师签证支付。 2.工程施工过程中，对于变更工作的 单价在已标价工程量清单中无适用或类似子目时，应由监理人 按照（ ）的原则商定或确定。 A．成本加酬金 8 B．成本加利润 9 1 7 8 4 C．成本加规费 信 3 微 D．直接成本加间接成本 系 联 一 【【答答案案】】B 唯 【【解解析析】】变更的估价原则 （1）已标价工程量清单中有适用于变更工作的子目，采用该子目的单价计算变更费用； （2）无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可参照类似子目的单价，由监理人商定或确定单 价； （3）已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确 定单价。 3.根据《标准设计施工总承包招标文件》，监理人更换总监理工程师时，应提前（ ）天通知承 包人。 A．7 B．14 C．21 D．28 21 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【答答案案】】B 【【解解析析】】发包人应在发出开始工作通知前将总监理工程师的任命通知承包人。总监理工程师更换 时，应提前14天通知承包人。 4.根据《标准勘察招标文件》，勘察工作需要在本工程区域外其他市政设施内临时占地的，应由 （ ）向政府管理部门提出申请。[P80] A．发包人 B．勘察人 C．监理人 D．发包人和勘察人共同 【【答答案案】】B 【【解解析析】】位于本工程区域内的临时占地，由发包人协调提供。位于道路、绿化或者其他市政设施内 的临时占地，由勘察人向行政管理部门报建申请，按照要求制定占地施工方案，并据此实施。 5.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，工程设计应执行的规范、标准和发包人要求之间 对同一内容的描述不一致时，应以（ ）为准。 A．描述更为严格的内容 7 8 1 9 4 B．规范标准描述的内容 3 8 信 微 C．发包人要求所描述的内容 系 联 D．行业惯例遵循的内容 题 押 【【答答案案】】A 准 精 【【解解析析】】各项规范、标 准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以描述更为严格的内 容为准。 6.根据《标准设备采购招标文 件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术 性能考核指标，买卖双方应签署的文件 是（ ）。 A．设备质量合格证 B．验收款支付函 C．进度款支付函 8 D．设备验收证书 1 7 9 【【答答案案】】B 信 3 8 4 微 【【解解析析】】由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中 均未能达到技系术性能考核指标，买卖双方应 联 签署验收款支付函。 一 唯 7.采用综合评估法进行施工评标时，评标基准价的计算方法 应 在 （ ）予以明确。 A．评标办法前附表 B．招标公告 C．资格预审公告 D．投标邀请书 【【答答案案】】A 【【解解析析】】评标基准价的计算方法应在评标办法前附表中明确。招标人可依据招标项目的特点、行业 管理规定给出评标基准价的计算方法。需要注意的是，招标人需要在评标办法中明确有效报价的含义， 以及不可竞争费用的处理。 8.工程设计投标时，投标人提交的设计费用清单中，投标报价应包括的内容是（ ）。 A．招标文件中列明的暂定金额 B．国家规定的增值税税金 22 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 C．招标文件需求列明的暂估价 D．国家规定的规费金额 【【答答案案】】B 【【解解析析】】投标文件中的勘察设计费用清单一般应包括：勘察设计费用分项名称；计算依据、过程及 公式；金额；合计报价等。投标报价应包括国家规定的增值税税金。 9.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中需要 通知监理人的是（ ）。 A．第一阶段 B．第二阶段 C．第三阶段 D．竣工后试验阶段 【【答答案案】】C 【【解解析析】】第三阶段（性能测试），当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工 试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。 8 10.根据《标准施工招标文件》，关于7进度款支付证书的说法，正确的是（ ）。 1 9 4 A．进度款支付证书应由监理人审3 8查承包人进度付款申请单后签发 信 微 B．监理人出具进度款支付证系书视为监理人已批准承包人完成该部分工作 联 C．进度款支付证书应经发题包人审查同意并签认后由监理人出具 押 准 D．进度款支付证书一经签发监理人无权修改 精 【【答答案案】】C 【【解解析析】】监理人有权扣发承 包人未能按照合同要求履行任何工作或义务的相应金额，如扣除质量不 合格部分的工程款等。 监理人出具的进度付款证书，不应 视为监理人已接受了承包人完成的该部分工作，在对以往历次已 签发的进度付款证书进行汇总和复核中发 现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出 修正申请。经双方复核同意的修正，应在本次 进度付款中支付或扣除。 11.依据《标准设计招标文件》，除专用合同 条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之日起 8 （ ）天内未能发出开始设计通知的，设计人有权 提出价格调整要求，或者解1 7除合同。 9 8 4 A．7 信 3 微 B．28 系 联 C．56 唯 一 D．90 【【答答案案】】D 【【解解析析】】依据《标准设计招标文件》，除专用合同条款另有约定外，因发包人原因造成合同签订之 日起90天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出价格调整要求，或者解除合同。 12.采用最低评价法进行施工评标时，经评审的投标价相等时，应以（ ）的优先。 A．施工组织的设计得分高 B．施工方案的得分高 C．施工项目经理得分高 D．投标报价低 【【答答案案】】D 【【解解析析】】评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量 化标准进行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确 23 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 定中标人，但投标报价低于其成本的除外，并且中标人的投标应当能够满足招标文件的实质性要求。经 评审的投标价相等时，投标报价低的优先，投标报价也相等的、由招标人自行确定。 13.依据《标准材料招标文件》，卖方未能按时交付合同材料时，应向买方支付迟延交货违约金，关 于该违约金的说法正确的是（ ）。 A．迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货周数 B．迟延交付违约金=迟延交付材料金额×0.08%×迟延交货天数 C．迟延交付违约金的最高限额为迟延交付材料金额的10% D．迟延交付违约金的最高限额为合同价格的8% 【【答答案案】】B 【【解解析析】】卖方未能按时交付合同材料的，应向买方支付迟延交货违约金。卖方支付迟延交货违约 金，不能免除其继续交付合同材料的义务。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金计算方法如 下：延迟交付违约金=延迟交付材料金额×0.08%×延迟交货天数。迟延交付违约金的最高限额为合同价 格的10%。 14.根据《标准施工招标文件》，关于招标项目标底或投标限价的说法，正确的是（ ）。 A．招标项目设有标底的，应当在评标7 8时公布 1 9 4 B．设有最高投标限价时，应当明8确最高投标限价或者最高投标限价的计算方法 3 信 C．投标报价与标底一致的，应微当作为中标人 系 联 D．每个招标项目，必须编题制标底，作为评标的依据 押 【【答答案案】】B 准 精 【【解解析析】】招标人可自行 决定是否编制标底，如有标底，一个项目只能有一个标底；若设有标底，应 当在开标时公布。 标底只能作为评标的参考，不 得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标 底上下浮动的某一范围作为否决投标的 条件。 招标人可自行决定是否设有最高投标 限价；如有，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投 标限价的计算方法；不得规定最低投标限价。 超过最高投标限价或低于成本价，都应作废标处理。 15.由于《简明施工合同》适用于工期在12个月内的中小工程施工，说法正确的是（ ） A．由发包人负责材料和设备的供应，并承担施 工质量责任 1 7 8 9 B．由监理工程师负责材料和设备的供应 信 3 8 4 微 C．由承包人负责材料和设备的供应并承担施工义务 系 联 D．由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务 一 唯 【【答答案案】】D 【【解解析析】】由于《简明施工合同》适用于工期在12个月内的中小工程施工，是对《标准施工合同》简 化的文本，通常由发包人负责材料和设备的供应，承包人仅承担施工义务，因此合同条款较少。 16.根据 FIDIC《施工合同条件》，工程师应在开工日期前至少（ ）天向承包商发出开工日期的 通知。 A．5 B．7 C．10 D．14 【【答答案案】】D 【【解解析析】】根据 FIDIC《施工合同条件》 ，工程师应在开工日期前至少14天向承包商发出开工日期的 通知。除非专用条件另有规定，开工日期应在承包商收到中标函后42天内。 24 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 17.根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（ ）。 A．监理人是受发包人委托的发包人代表 B．监理人是受发包人聘请的管理人 C．监理人属于施工合同履行管理的独立第三方 D．监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员 【【答答案案】】B 【【解解析析】】受委托人的属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员，即不是一切行为均遵照发 包人的指示，而是在授权范围内独立工作，以保障工程按期、按质、按量完成发包人的最大利益为管理 目标，依据合同条款的约定，公平合理地处理合同履行过程中的有关管理事项。 18.根据《标准设计施工总承包招标文件》，组成合同的文件有：①发包人要求；②价格清单；③通 用合同条款。仅就上述合同文件而言，正确的优先解释顺序是（ ）。 A．①-②-③ B．③-②-① C．③-①-② 8 D．②-③-① 7 1 9 4 【【答答案案】】C 3 8 信 微 【【解解析析】】合同的各文件中出现系含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以合同文件序 联 号为优先解释的顺序：①合同题协议书；②中标通知书；③投标函及投标函附录；④专用条款；⑤通用合 押 准 同条款；⑥发包人要求；⑦承包人建议书；⑧价格清单；⑨其他合同文件经合同当事人双方确认构成合 精 同文件的其他文件。 19.FIIDIC《设计采购施工 （EPC）/交钥匙工程合同条件》的特征有（ ）。 A．招标文件应提供详细的施工 图纸 B．承包商应负责建成设施的长期 商业运营 C．业主承担全部“不可预见的困难” 风险 D．业主委派“业主代表”负责管理合同 【【答答案案】】D 8 【【解解析析】】银皮书中，合同的当事方是业主和承包 商，双方分别任命业主代表1 7及承包商代表，负责项 9 8 4 目的日常管理。需要注意的是，与FIDIC《施工合同条件 》不同，银皮书中没信 3有"工程师"这一角色，而是 微 由业主方委派"业主代表"代替业主负责工程管理工作，实现 合同目标。 系 联 20.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力 的是（ 唯 一 ）。 A．提供履约担保证书 B．及时提供设计图纸 C．给予承包商现场进入权 D．监管施工并签证支付 【【答答案案】】D 【【解解析析】】业主的主要责任和义务：委托任命工程师代表业主进行合同管理；承担大部分或全部设计 工作并及时向承包商提供设计图纸；给予承包商现场占有权等。 21.依据《民法典》的规定，关于保证的说法，正确的是（ ）。 A．当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证承担保证责任 B．企业法人的职能部门有法人书面授权的，可以在授权范围内提供担保 C．连带责任保证中保证人的责任是较轻的，一般保证中保证人的责任是较重的 D．一般保证的保证人未约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起12个月 25 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【答答案案】】A 【【解解析析】】保证的方式有两种，即一般保证和连带责任保证。如果当事人没有约定或者约定不明确 的，则按照一般保证承担保证责任。 企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证，职能部门不得作为保证人。 22.工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场条件、能准确确定工程量及施工 计划，施工期较短、价格波动不大的项目，其合同计价方式一般采用（ ）。 A．固定总价合同 B．单价合同 C．成本加酬金合同 D．变动总价合同 【【答答案案】】A 【【解解析析】】固定总价合同一般适用于工程范围和任务明确，工程设计图纸完整详细，承包商了解现场 条件、能准确确定工程量及施工计划，施工期较短、价格波动不大的项目。 23.关于设计招标特征的说法，正确的是（ ）。 8 A．更多的涉及智力成果的知识产权，7因此无工作量 1 9 4 B．由招标单位的主持人宣读投标3 8书并按报价高低排定标价次序 信 微 C．按规定的工程量清单填报系报价后算出总价 联 D．可以根据具体情况，对题未能中标的有效投标人给予费用补偿 押 准 【【答答案案】】D 精 【【解解析析】】勘察设计招标 通常只能向潜在投标人提供项目概况、功能要求等工程前期的初步性基础资 料，更多还要依赖投标单位专业 设计人员发挥技术专长和创造力，提供智力成果；且无具体量化的工作 量，灵活性较大。而施工招标一般 都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和 工程量清单编制响应明确的投标方案。 24.依据《标准施工招标文件》，发包 人提供的材料和工程设备验收后，下列（ ）由承包人承 担。 A．提前交货导致增加的保管费用 8 B．施工现场内的二次搬运费用 1 7 9 8 4 C．质量不合格导致返工费用 信 3 微 D．质量不合格导致工期延误 系 联 【【答答案案】】B 唯 一 【【解解析析】】发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责 接收、保管和施工现场内的二次搬运 所发生的费用。 25.根据《标准勘察招标文件》，除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律 规定，以及国家、行业和地方的规范和标准，均应视为在（ ）适用的版本。 A．基准日 B．投标截止日 C．开工通知中载明的时间 D．合同签订之日 【【答答案案】】A 【【解解析析】】除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业 和地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。 26.根据《标准施工招标文件》的规定，工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺 26 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 陷，其质量缺陷的原因应由（ ）查明，并分清责任。 A．发包人 B．监理人和承包人共同 C．监理人与发包人和承包人共同 D．发包人与承包人 【【答答案案】】C 【【解解析析】】工程移交发包人运行后，缺陷责任期内出现的工程质量缺陷可能是承包人的施工质量原 因，也可能属于非承包人应负责的原因导致。应由监理人与发包人和承包人共同查明原因，分清责任。 27.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅于合同协议书和合 同条件的合同文件是（ ）。 A．投标书 B．工程量清单 C．明细表 D．设计标准 【【答答案案】】C 7 8 1 9 4 【【解解析析】】银皮书合同文件的组成及8其优先次序是：①合同协议书；②专用合同条件；③通用合同条 3 信 件；④业主要求；⑤明细表；⑥投微标书；⑦联合体保证（如投标人为联合体）；⑧其他组成合同的文 系 联 件。 题 押 28.报（ ），卖方在准指定的地点将货物交给买方指定的承运人，即完成交货，卖方负责办理将货 精 物在买方指定地点或其他同 意的地点交由承运方保管之前的一切运输事项，并承担运输费用，费用包含 在报价中。 A．FOB B．FCA C．CIF D．CIP 【【答答案案】】B 【【解解析析】】报FCA，卖方在指定的地点将货物交给 买方指定的承运人，即完成交 1 7 8货，卖方负责办理将货 9 物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管之 前的一切运输事项， 信 并3 8 4 承担运输费用，费用包含 微 在报价中。 系 联 29.工程施工投标人资格审查分为资格预审和资格后审两种。其中一，资格后审适合于（ ）。 唯 A．具有单件性特点，且技术难度较大的招标项目 B．具有单件性特点，且潜在投标人数量较多的招标项目 C．潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目 D．具有单件性特点，且投标文件编制费用较高的招标项目 【【答答案案】】C 【【解解析析】】资格审查方法分为资格预审和资格后审。二者审查的时间是不同的，审查的内容和方法是 一致的。 30.依据《标准施工招标文件》，用以衡量承包商是否按合同要求的期限履行其施工义务的标准是 （ ）。 A．合同工期 B．竣工日期 C．施工期 27 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 D．合同有效期 【【答答案案】】A 【【解解析析】】“合同工期”指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过 变更和索赔程序应给予顺延工期的时间之和。合同工期的作用是用于判定承包人是否按期竣工的标准。 第第0066讲讲 模模考考金金题题二二（（二二）） 31.某施工项目招标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲的投标报价为3100万元，评标价为3090 万元。乙的投标报价为2930万元，评标价为3100万元。采用最低评标价法评标，则中标单位和中标价格 分别为（ ）。 A．甲，3100万元 B．甲，3090万元 C．乙，2930万元 D．乙，3100万元 【【答答案案】】A 8 7 【【解解析析】】最低评标价法评标的原则是1评标价最低者为中标单位。 9 4 8 32.根据《标准设计施工总承包信合3同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审 微 查同意后的（ ）日内向政府有系关部门报送审查。 联 题 A．7 押 准 B．15 精 C．21 D．30 【【答答案案】】A 【【解解析析】】发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件。 33.根据《标准设计施工总承包招标文 件》的规定，标准设计施工总承包招标文件包括下列内容（ ）。 A．资格预审公告 8 B．评标委员会成员 9 1 7 8 4 C．工程量清单 信 3 微 D．发包人要求 系 联 一 【【答答案案】】D 唯 【【解解析析】】标准设计施工总承包招标文件的内容。 标准设计施工总承包招标包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评 标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料；（7）投标文件格式； （8）投标人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的 澄清、修改，也构成招标文件的 组成部分。 34.根据《标准材料采购招标文件》和《标准设备采购招标文件》，下列关于直接订购方式的特点， 说法正确的是（ ）。 A．工作量小、耗时短、交易成本低 B．避免了招标采购的复杂性 C．采购来源单一、缺少对价格的比选 D．存在较大的主观性和随意性 【【答答案案】】C 28 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 【【解解析析】】直接订购方式达成交易快，有利于及早交货，但采购来源单一，缺少对价格的比选，适用 的条件较为特殊。 35.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中，若两家投标单位综合评分、投标报价相等，以 （ ）优先。 A．设计方案得分低 B．评标办法前附表的规定 C．设计方案得分高 D．勘察纲要得分低的 【【答答案案】】C 【【解解析析】】评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，应按照招标文件中规定的评分标准进 行打分，按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如综合评分相等 时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，以勘察纲要或设计方案得分高的优先；如果勘察纲要或 设计方案得分也相等，则按照评标办法前附表的规定确定中标候选人顺序。 36.安装工程一切险的说法，正确的有（ ）。 A．安装工程一切险应当加保第三责任7 8险 1 9 4 B．保险人对自然现象和意外事故3 8造成的损失负责赔偿 信 微 C．保险责任自安装工程开工之时起始 系 联 D．保险责任从被保险项目题被卸至施工地点时起生效 押 【【答答案案】】D 准 精 【【解解析析】】选项A错误，安 装工程一切险往往加保第三责任险。 选项B错误，保险人对自然 灾害（地震、海啸、暴雨等人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象）和意 外事故造成的损失负责赔偿。 选项D正确，安装工程一切险的保 险期限，通常应以整个工期为保险期限。一般是从被保险项目被卸 至施工地点时起生效到工程预计竣工验收 交付使用之日止。如验收完毕先于保险单列明的终止日，则验 收完毕时保险期也终止。 37.根据《标准施工招标文件》，组成合同的 各文件中①技术标准和要求；②图纸；③投标函及投标 8 函附录；④中标通知书；⑤通用合同条款；出现含义 或内容的矛盾时，专用条款 1 7也没有规定，优先解释 9 顺序是（ ）。 信 3 8 4 微 A．④⑤①②③ 系 联 B．⑤③①②④ 一 唯 C．③④⑤①② D．④③⑤①② 【【答答案案】】D 【【解解析析】】组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同 文件序号为。标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件优先解释顺序为： （1）合同协议书；（2）中标通知书； （3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款； （5）通用合同条款；（6）技术标准和要求； （7）图纸；（8）已标价的工程量清单； （9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。 38.投标保证金将被没收的情形不包括（ ）。 A．投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤销其投标文件 29 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 B．投标文件未按招标文件要求密封的 C．投标人采用不正当的手段骗取中标 D．中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同 【【答答案案】】B 【【解解析析】】没收投标保证金的情形： （1）投标人在投标有效期内撤销投标书； （2）中标人在规定期限内无正当理由未签订合同，或不根据规定接受对错误的修正； （3）中标人根据规定未能提交履约保证金； （4）投标人采用不正当的手段骗取中标。 39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，“变更管理”正确程序是（ ）。 A．发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令 B．监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令 C．监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令 D．发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令 8 【【答答案案】】C 7 1 9 4 【【解解析析】】发包人或监理人指示的变3 8更】监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意 信 微 实施方案→监理人签发变更。 系 联 【承包人提出合理化建议题】承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更 押 准 指示。 精 40.关于工程设备招标及 报价注意事项的说法，错误的是（ ）。 A．工程成套设备的供应， 投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司 B．一个生产厂家对同一品牌的 材料和设备，只能委托一个代理商投标 C．与通用材料的采购相比较，大 型成套设备采购买卖双方权利和义务关系涉及的内容多期限较长 D．报价分析不仅要考虑设备本体和辅 助设备的费用，也要考虑大件运输、安装、调试的费用 【【答答案案】】B 【【解解析析】】一个生产厂家对同一品牌同一型号 的材料和设备，只能委托一个代理商投标。 8 41.根据《标准勘察招标文件》的规定，建设工 程勘察合同中，属于发包人义1 7务的是（ ）。 9 8 4 A．应按约定向勘察人发出开始勘察通知 信 3 微 B．办理工程勘察资质证书和批件 系 联 C．保证勘察作业规范、安全和环保 唯 一 D．应按有关法律规定纳税 【【答答案案】】A 【【解解析析】】发包人义务： （1）遵守法律 （2）发出开始勘察通知。发包人应按约定向勘察人发出开始勘察通知。 （3）办理证件和批件 （4）支付合同价款 （5）提供勘察资料 （6）合同约定的其他义务。 42.根据《标准施工招标文件》，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工并 向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在收到承包人书面请求后的（ ）内给予答复。 A．5日 30 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 B．3日 C．48小时 D．24小时 【【答答案案】】D 【【解解析析】】由于发包人的原因发生暂停施工的紧急情况，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包人 可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答 复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。 43.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，买方应向卖方 支付合同价格的（ ）作为验收款。 A．25% B．10% C．5% D．60% 【【答答案案】】A 8 【【解解析析】】验收款：买方在收到卖方提7交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付 1 9 4 函正本一份并经审核无误后28日内，向3 8卖方支付合同价格的25%。 信 微 44.根据《标准设计施工招标系文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计 联 文件的审查期限，自设计文件题接收之日起不应超过（ ）日。 押 准 A．14 精 B．21 C．28 D．30 【【答答案案】】B 【【解解析析】】《标准设计施工总承包招标 文件》规定，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之 日起不应超过21天。 45.风险型CM合同中，关于保证工程最大费用 值（GMP）的说法，正确的是（ ）。 8 A．GMP为合同承包总价 1 7 9 8 4 B．节约的GMP全部归CM承包商 信 3 微 C．节约的GMP全部归业主 系 联 D．工程实际总费用超过GMP的部分由CM承包商承担 唯 一 【【答答案案】】D 【【解解析析】】当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也 使业主方造价控制风险大大降低。 46.依据《标准设计施工总承包招标文件》，通用条款的规定，下列关于履约担保的有效期说法正确 的是（ ）。 A．承包人应保证其履约担保有效期至发包人颁发缺陷责任终止证书 B．如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保有效期至竣工后试验通过 C．如果发包人原因导致工程延期竣工，承包人不必延展履约担保有效期 D．工程延期竣工导致承包人继续提供履约担保而增加的费用由发包人承担 【【答答案案】】B 【【解解析析】】①承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。 ②如果合同约定需要进行竣工后试验，承包人应保证其履约担保在竣工后试验通过前一直有效。 31 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 ③如果工程延期竣工，承包人有义务保证履约担保继续有效。由于发包人原因导致延期的，继续提 供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需费用由承包 人承担。 47.依据《标准设备招标文件》，关于建设工程设备采购合同的履行，说法正确的是（ ）。 A．卖方应在每一包装箱两侧以不可擦除的、明显的方式标记必要的装运信息和标记 B．卖方应在每一包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和搬运 C．卖方应在施工场地车面上将合同设备交付给买方 D．合同设备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等可以与相关主机分开装运 【【答答案案】】C 【【解解析析】】除专用合同条款另有约定外，卖方应根据合同约定的交付时间和批次在施工场地车面上将 合同设备交付给买方。 除专用合同条款另有约定外，卖方应在每一包装箱相邻的四个侧面以不可擦除的、明显的方式标记 必要的装运信息和标记，以满足合同设备运输和保管的需要。 对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心”和“起吊点”以便装卸和 8 搬运。 7 1 9 4 卖方应自行选择适宜的运输工具及3 8线路安排合同设备运输。除专用合同条款另有约定外，每件能够 信 微 独立运行的设备应整套装运。该设系备安装、调试、考核和运行所使用的备品、备件、易损易耗件等应随 联 相关的主机一起装运。 题 押 准 48.依据《标准施工招标文件》，保险责任的规定，说法不正确的是（ ）。 精 A．工程保险由承包人以 发包人和承包人的共同名义投保 B．发包人和承包人分别为 本方人员投保工伤事故保险和人身意外伤害保险 C．施工设备保险由承包人办理 D．进场材料和工程设备保险由承 包人办理 【【答答案案】】D 【【解解析析】】进场材料和工程设备保险：由当 事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应 是谁采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保 险。 8 49.根据NEC《工程施工合同》，关于“早期警告 ”的说法，正确的是（ 1 7）。 9 8 4 A．遇有风险事件只能由项目经理向承包商发出早期 警告 信 3 微 B．项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议 系 联 C．项目经理和承包商都可直接邀请其他人员出席早期警告 会议 唯 一 D．承包商负责记录早期警告会议建议或决定，会后发给项目 经 理 【【答答案案】】B 【【解解析析】】ECC条款规定，项目经理和承包商都可要求对方出席早期警告会议，每一方都可在对方同意 后要求其他人员出席该会议。 50.美国建筑师学会（AIA）合同文本中，关于集成项目交付模式（IPD）的说法正确的是（ ）。 A．合同当事方是业主和承包商 B．DAAB由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金 C．争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系 D．参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外） 【【答答案案】】D 【【解解析析】】若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择偿付工程的所有成本，包括设 计单位和承包商人员的工资，也可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。 32 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）。在争端处理方面，该 模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组 成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。 第第0077讲讲 模模考考金金题题二二（（三三）） 二二、、多多项项选选择择题题（每题2分，共30题，共60分） 下列每小题的备选答案中，有两个或两个以上符合题意的正确答案，至少有1个错项，多选、错选均 不得分；少选，所选的每个选项得0.5分。 51.根据《标准设计招标文件》，合同附件格式有（ ）。 A．通用合同条款格式 B．专用合同条款格式 C．合同协议书格式 D．履约担保格式 E．预付款担保格式 8 【【答答案案】】CD 1 7 9 4 8 【【解解析析】】标准设计合同中给出的合3同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书 信 微 和履约担保两个文件。 系 联 52.根据《标准材料采购招题标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有（ ）。 押 准 A．商务和技术偏差表精 B．技术支持资料 C．投标材料质量标准 D．合同条款修改建议 E．资格审查资料 【【答答案案】】ABCE 【【解解析析】】材料采购投标文件内容包括：（ 1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授 权委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证 金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7） 8 资格审查资料；（8）投标材料质量标准；（9）技术 支持资料；（10）相关服务1 7计划；（11）投标人须 9 8 4 知前附表规定的其他资料。 信 3 微 53.根据《标准施工招标文件》，关于招标人组织投标 人现场踏勘的系说法，正确的有（ ）。 联 一 A．招标人组织投标人踏勘现场发生的费用应由招标人承担 唯 B．除非招标人原因，投标人应自行负责踏勘现场所发生的财 产 损失 C．投标人依据对场地和相关周边环境情况的了解独立判断和决策 D．招标人在投标人踏勘现场后不得再对招标文件中工程场地情况进行更改 E．投标人在踏勘现场后不得再对招标文件中现场环境情况提出质疑 【【答答案案】】BC 【【解解析析】】招标人在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。《标准施工招标文 件》中规定：（1）招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。（2）投标人承担自 己踏勘现场发生的费用。A不正确。（3）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人 员伤亡和财产损失。B正确。（4）招标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标 人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的判断和决策负责。 C正确。踏勘现场后涉及对招标文件进行澄清修改的，招标人应当在招标文件要求提交投标文件的截 止时间至少15日前以书面形式通知所有招标文件收受人。考虑到在踏勘现场后投标人有可能对招标文件 33 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 部分条款进行质疑，组织投标人踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进 行。D错误。E错误。 54.某建设单位与某施工企业签订的施工合同约定开工日期为2025年5月1日。同年2月10日，该建设 单位与保险公司签订了安装工程一切险保险合同。施工企业为保证工期，于同年4月20日将建筑材料运至 工地。后因设备原因，工程实际开工日为同年5月1日。2025年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验 收证书，于2025年12月1日工程所有人实际占有全部工程。下列说法正确的是（ ）。 A．该安装工程一切险生效日期为2025年5月1日 B．该安装工程一切险生效日期为2025年2月10日 C．该安装工程一切险生效日期为2025年4月20日 D．该安装工程一切险终止日期为2025年10月1日 E．该安装工程一切险终止日期为2025年12月1日 【【答答案案】】CD 【【解解析析】】安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材料、设备运抵工地 之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收合格，或工程所有人实际占有或使 用接收该部分或全部工程之时终止，以先7 8发生者为准。但在任何情况下，安装期保险期限的起始或终止 1 9 4 不得超出保险单明细表中列明的保险生8效日或终止日。建筑材料于2025年4月20日运至工地，为最先发生 3 信 的时间，因而保险生效时间为2025微年4月20日。2025年10月1日工程所有人对全部工程签发完工验收证 系 联 书，为最先发生的时间，因而题保险终止时间为2025年10月1日。正确答案为CD选项。 押 55.根据《标准设计施工准总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设备和工程保险的 精 （ ）。 A．投保时间 B．投保险种 C．保险范围 D．保险期限 E．投保对象 【【答答案案】】BCD 【【解解析析】】承包人按照专用条款的约定向双方同 意 的保险人投保建设工程设计 1 7责8任险、建筑工程一切 9 险或安装工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保 险金额、保险费率、 信 保3 8 4 险期限等有关内容应当在 微 专用条款中明确约定。 系 联 56.根据《英国工程施工合同文本》（ECC），属于核心条款的有（一 ）。 唯 A．争端和合同终止 B．支付承包商预付款 C．所有权 D．履约保证金 E．工期延误赔偿费 【【答答案案】】AC 【【解解析析】】核心条款（CoreClauses）是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工 期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基 本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。 57.依据《标准勘察招标文件》规定，关于工程勘察设计服务要求，下列属于勘察服务的有（ ）。 A．提供设计交底 34 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 B．评估地质特征 C．编制勘察概算 D．制订勘察纲要 E．分析工程条件 【【答答案案】】BDE 【【解解析析】】“勘察服务”包括：制订勘察纲要、进行测绘、勘探、取样和试验等，查明、分析和评估 地质特征和工程条件，编制勘察报告和提供发包人委托的其他服务。 58.机电设备采购招标范围的伴随服务内容包括（ ）。 A．负责所供货的设备监造 B．提供货物组装和维修所需的专用工具 C．提供详细的操作和维护手册 D．监管施工承包商的设备安装并对安装质量负责 E．对买方的维修、运行和管理人员进行培训 【【答答案案】】BCE 8 【【解解析析】】本题考核的是机电设备采购7招标范围的伴随服务内容。机电设备采购招标范围的伴随服务 1 9 4 内容：（1）实施所供货物的现场组装3 8和试运行。如果设备的安装由施工承包商负责，供货商须提供安 信 微 装、试运行的监督和指导；（2）系提供货物组装和维修所需的专用工具；（3）为所供货物的每一适当的 联 单台设备提供详细的操作和维题护手册；（4）在双方商定的一定期限（保修期）内对所供货物实施运行或 押 准 监督或维护或修理，但前提条件是该服务并不能免除卖方在合同保证期内所承担的义务；（5）在卖方厂 精 家和/或在项目现场就所供货 物的组装、试运行、运行、维护和/或修理；（6）对买方的运行、管理和维 修人员进行培训。 59.根据《标准施工招标文件》 ，评标委员会对投标文件进行的响应性评审内容有（ ）。 A．投标文件格式 B．投标有效期 C．投标保证金 D．已标价工程量清单 8 E．安全生产许可证 1 7 9 8 4 【【答答案案】】BCD 信 3 微 【【解解析析】】根据《标准施工招标文件》的规定，响应性评 审的因素一般系包括投标内容、工期、工程质 联 量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已标价工程量清单 、技术 唯 标一准和要求等。 60.依据《标准设计施工总承包招标文件》通用条款的规定， 下 列说法正确的是（ ）。 A．出入施工场地的道路通行权以及修建场外设施的权利应当由发包人负责办理并承担费用 B．计日工和暂估价应当按实际发生的费用另行补偿 C．不可预见物质条件属于应当由发包人承担的风险 D．竣工后试验由发包人和承包人在专用条款中约定 E．采用无条件补偿条款时，发包人要求中的错误导致承包人的损失应当由发包人承担 【【答答案案】】DE 【【解解析析】】通用条款对道路通行权和场外设施做出了两种可选用的约定形式，一种是发包人负责办理 取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担 有关费用。另一种是承包人负责办理并承担费用，因此需在专用条款内明确。 通用条款中对承包人在投标阶段，按照发包人在价格清单中给出的计日工和暂估价的报价均属于暂 列金额内支出项目。通用条款内分别列出两种可选用的条款，一种是计日工费和暂估价均已包括在合同 35 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 价格内，实施过程中不再另行考虑；另一种是实际发生的费用另行补偿的方式。订立合同时应明确本合 同采用哪个条款的规定。 不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对风险责任承担的规定有两个供 选择的条款：一是此风险由承包人承担；二是由发包人承担。双方应当明确本合同选用哪一条款的规 定。 竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。 无条件补偿条款；承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中因该错误导致承包人增加了 费用和（或）工期延误，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并向承包人支付合理利润。 61.根据《民法典》，关于抵押权的说法，正确的有（ ）。 A．抵押不转移占有，其中债务人称为抵押权人，债权人称为抵押人 B．以建设用地使用权抵押的，该地上的建筑物一并抵押 C．抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金和实现抵押权的费用 D．抵押权人有义务妥善保管抵押物并保证其价值 E．正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵押登记，抵押权自登记时设立 【【答答案案】】BCE 7 8 1 9 4 【【解解析析】】选项A错误，抵押中债务8人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人。 3 信 选项B正确，以建设用地使用权微抵押的，该土地上的建筑物一并抵押。 系 联 选项D错误，抵押人有义务题妥善保管抵押物并保证其价值。 押 62.根据《标准设计招标准文件》和《标准勘察招标文件》，属于响应性评审因素和评审标准包括（ 精 ）。 A．投标保证金 B．财务要求 C．勘察服务期限 D．审查投标报价 E．业绩要求 【【答答案案】】ACD 【【解解析析】】响应性评审因素和评审标准主要包括 ： 审查投标报价；投标内容； 1 7勘8察或设计服务期限； 9 质量标准；投标有效期；投标保证金；权利义务等是否 符合投标人须知的规 信 定3 8 4 ；勘察纲要或设计方案是 微 否符合发包人要求中的实质性要求和条件。 系 联 63.根据《标准施工招标文件》，采用最低评标价法进行评标的，一评标报告应当如实记载的内容包括 唯 （ ）。 A．评标委员会成员名单 B．开标记录 C．符合要求的投标一览表 D．评标方法或者评标因素一览表 E．投标保函 【【答答案案】】ABCD 【【解解析析】】评标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录； 符合要求的投标一览表；否决投标的情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的价 格一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单或根据招标人授权确定的中标人名单，签订合 同前要处理的事宜；以及需要澄清、说明、补正事项纪要。P56 64.依据《标准施工招标文件》，预付款担保与履约担保的说法，正确的有（ ）。 36 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 A．预付款担保的金额应当与预付款金额相同 B．施工过程中，出现不可抗力，发包人有权凭履约保函向银行索取保证金作为赔偿 C．履约保函的担保人对承包人保修期内履行合同义务的行为不承担担保责任 D．预付款保函的担保期限自预付款支付给承包人起，至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清 预付款止 E．履约保函与预付款保函均采用无条件担保方式 【【答答案案】】ACDE 【【解解析析】】选项A正确，建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人 的开户银行向发包人出具预付款担保，金额应当与预付款金额相同。 选项B错误，若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司 索取保证金作为赔偿： （1）施工过程中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工；（2）承包人破产，倒闭。其 中不含不可抗力。 履约担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。即担保人对承包人保 修期内履行合同义务的行为不承担担保责任。 8 担保期限。担保期限自预付款支付给7承包人起生效，至发包人签发的进度付款支付证书说明已完全 1 9 4 扣清预付款止。 3 8 信 微 履约担保：采用无条件担保方系式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭 联 保函向担保人要求予以赔偿，题不需承包人确认。 押 准 预付款担保：担保方式也是采用无条件担保形式。 精 第第0088讲讲 模模考考金金题题二二（（四四）） 65.根据《标准施工招标文件》，属于不可抗力的事件有（ ）。 A．政策调整 B．暴雨 C．水灾 D．承包人罢工 8 E．暴动 9 1 7 8 4 【【答答案案】】CE 信 3 微 【【解解析析】】不可抗力事件指承包人和发包人在订立合同时 不可预见，在系工程施工过程中不可避免发生 联 一 并不能克服的自然灾害和社会性突发事件。如地震、海啸、瘟 疫、水唯灾、骚乱、暴动、战争和专用合同 条款约定的其他情形。 66.根据《标准施工招标文件》，工程施工招标的开标记录表应记录的内容有（ ）。 A．投标人资质 B．投标保证金 C．开标顺序 D．投标报价 E．评标委员会成员名单 【【答答案案】】BD 【【解解析析】】施工招标中应按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的 递交情况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。 67.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应 包括的内容有（ ）。 37 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 A．收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用 B．占道施工所发生的费用 C．工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金 D．发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用 E．发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金 【【答答案案】】AC 【【解解析析】】专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审 查等，编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。 发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之 中，由发包人另行支付。 68.根据《标准施工招标文件》，施工合同履行中发生（ ）事件时，承包人有权要求发包人延长 工期并增加费用，但不能要求支付合理利润。 A．发包人要求增加合同工作内容 B．施工现场发现文物、古迹 C．不利的物质条件 7 8 1 9 4 D．特大洪灾 3 8 信 微 E．市场价格浮动导致成本增加 系 联 【【答答案案】】BC 题 押 【【解解析析】】本题考查标准准施工合同中涉及应给承包人补偿的条款标准施工合同通用条款中，可以给承 精 包人补偿的条款。 69.根据《标准施工招标文 件》，招标人需重新招标的情形有（ ）。 A．招标人在投标截止日前对招 标文件内容提出修改 B．至投标截止时间共有2家单位投 标 C．开标时发现所有投标人报价均高于 标底 D．评标委员会成员中有投标人的近亲属 E．所有投标人的投标经评标委员会评审后均 被否决 8 【【答答案案】】BE 1 7 9 【【解解析析】】招标人在分析招标失败的原因并采取相应 措施后，应当依法重 信 新3 8 4 招标：（1）投标截止时间 微 止，投标人少于3家；（2）经评标委员会评审后否决所有投 标。重新招标系后投标人仍少于3个或者所有投 联 标被否决的，属于必须审批或核准的工程建设项目，经原审批或核准部一门批准后不再进行招标。 唯 70.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件 》 ， 承包商应履行的合同义务有（ ）。 A．向业主提供工程设计标准 B．向业主提交月进度报告 C．办理工程保险 D．向工程师报批所有分包商 E．对业主人员进行操作与维修培训 【【答答案案】】BCE 【【解解析析】】选项A错误，工程设计标准应当由业主提供。 选项D错误，FIDIC EPC中没有“工程师”角色，而是由“业主代表”代替业主负责工程管理工作。 71.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有 （ ）。 38 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 A．组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底 B．核对工程资料，进一步收集相关的地质、水文等资料 C．编制施工组织设计和施工进度计划 D．编制施工环保措施计划 E．准备施工用的测量基准点、基准线和水准点等书面资料 【【答答案案】】BCD 【【解解析析】】承包人在投标阶段仅依据招标文件中提供的资料和较概略的图纸编制了供评标的施工组织 设计或施工方案。签订合同协议书后，承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核对发包人提供的有 关资料，并进一步收集相关的地质、水文、气象条件、交通条件、风俗习惯以及其他为完成合同工作有 关的当地资料，以便编制施工组织设计和专项施工方案。在全部合同施工过程中，应视为承包人已充分 估计了应承担的责任和风险，不得再以不了解现场情况为理由而推脱合同责任。 承包人在施工过程中，应遵守有关环境保护的法律和法规，履行合同约定的环境保护义务，按合同 约定的环保工作内容，编制施工环保措施计划，报送监理人审批。 72.根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）《施工合同条件》，关于工程计量工作的说法，正确的有 8 （ ）。 7 1 9 4 A．永久工程中的每项工程计量应3 8按合同数据表中规定的方法 信 微 B．合同数据表中无规定的，系永久工程中的每项工程计量方法应按符合工程量表或其他适用的明细表 联 中的规定 题 押 准 C．永久工程中的每项工程应以实际完成值计算，并考虑膨胀、收缩或浪费 精 D．工程计量应由工程师 独立进行，不得向承包商通知和联系 E．对承包商提出的工程量 测量结果的不准确之处，工程师应予以确认或修 【【答答案案】】ABE 【【解解析析】】永久工程每项工程计量方 法应按合同数据表中规定的方法，若无规定，则按符合工程量表 或其他适用的明细表中的规定；A、B正确 。对永久工程每项工程应以实际完成的净值计算，不考虑膨 胀、收缩或浪费。C错误。《施工合同条件》 采用工程量清单计价模式，当工程师要求对工程量进行计量 时，应提前通知承包商代表，承包商应派员及时 协助工程师进行测量并提供工程师所要求的详细资料。D 8 错误。如果承包商不同意工程量测量记录，应通知工 程师并说明记录中不准确之1 7处，工程师应予以确认 9 8 4 或修改。E正确。 信 3 微 73.某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险， 并选择按照被系保险人人数计收保险费，则下列 联 有关说法正确的是（ ）。 唯 一 A．投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上 B．可以最少为3人投保 C．被保险人年龄可以高于60周岁 D．停工期间保险人不承担保险责任 E．提前竣工的，保险期限至施工合同规定的工程竣工之日 【【答答案案】】CD 【【解解析析】】选项AB错误，凡年满16周岁（含16周岁，下同）至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建 筑管理或作业、并与施工企业建立劳动关系的人员均可作为被保险人。施工企业或其他对被保险人具有 保险利益的团体均可作为投保人。按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的75%以 上，且投保人数不低于5人。 选项E错误，提前竣工的，保险期限至自实际工程竣工之日。 74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生下列事件的，承包人仅可获得工 39 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 期、费用补偿，而不能获得利润补偿的是（ ）。 A．争议评审组对监理人确定的修改 B．不可预见物质条件 C．为他人提供便利 D．发包人提供的材料、设备不符合要求 E．行政审批延误 【【答答案案】】ABDE 【【解解析析】】C选项承包人仅有权提出费用补偿。 75.根据《标准施工合同》，关于暂列金额的说法，正确的有（ ）。 A．暂列金额对应的工程一定会在合同履行阶段发生 B．暂列金额包括以计日工方式支付的款项 C．暂列金额是在工程量清单中所列的款项 D．暂列金额包括在签约合同价内 E．合同约定的暂列金额会全部支付承包人 【【答答案案】】BCD 7 8 1 9 4 【【解解析析】】暂列金额指己标价工程量8清单中所列的一笔款项，用于在签订协议书时尚未确定或不可预 3 信 见变更的施工及其所需材料、工程微设备、服务等的金额，包括以计日工方式支付的款项。 系 联 上述两笔款项均属于包括题在签约合同价内的金额，二者的区别表现为：暂估价是在招标投标阶段暂 押 时不能合理确定价格，但合准同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额则指招标投标 精 阶段已经确定价格，监理人 在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款 项。签约合同价内约定的暂列金 额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。 76.依据《标准设计施工总承包 招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的是（ ）。 A．竣工后试验按专用条款的约定 可以由发包人或承包人负责进行 B．由承包人负责进行的，承包人应提 前21天将竣工后试验的日期通知发包人 C．由发包人负责进行的，发包人应提前 21天将竣工后试验的日期通知承包人 D．由发包人负责进行的，如果承包人未能按时出席竣工后试验，发包人可自行进行试验 E．由竣工后试验的负责人提供试验所必需的电 力、设备、燃料、仪器、劳力 1 7 8、材料等 9 【【答答案案】】ACD 信 3 8 4 微 【【解解析析】】竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包 人进行。 系 联 由于工程已由投入正式运行，发包人应将竣工后试验的日期提前2一1天通知承包人。 唯 如果承包人未能在该日期出席竣工后试验，发包人可自行进 行 试 验，承包人应对检验数据予以认 可。 由于发包人已接受工程并进入运行期，因此试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等 由发包人提供。 77.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购支付的合同价款有（ ）。 A．预付款 B．交货款 C．进度款 D．验收款 E．结清款 【【答答案案】】ABDE 【【解解析析】】设备采购支付的合同价款有预付款、交货款、验收款、结清款。 40 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 监监理理工工程程师师--合合同同管管理理 78.工程勘察投标人在拟投入项目的主要勘察设备表中列表的有（ ）。 A．设备产地 B．设备名称 C．制造年份 D．购买价格 E．规格型号 【【答答案案】】BCE 【【解解析析】】勘察投标文件中的拟投入本项目的主要勘察设备表应列明：设备名称、型号规格、单位、 数量、制造年份等。 79.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人有权提出工期、费用和利润三 项索赔的情形（ ）。 A．不可抗力的工程照管、清理 B．缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复 C．监理人的指示错误 8 D．施工中出现文物、化石 7 1 9 4 E．异常恶劣的气候条件 3 8 信 微 【【答答案案】】AC 系 联 【【解解析析】】B仅赔偿费用和利题润，DE仅赔偿工期和费用。 押 准 80.CM合同分为代理型和风险型两类，下列说法正确的是（ ）。 精 A．代理型CM承包商在设 计阶段为业主提供咨询服务，不承担风险 B．风险型CM承包商在设计 阶段为业主提供咨询服务，且承担风险 C．代理型CM承包商在施工阶段 为业主提供咨询服务，不参与合同履行管理 D．风险型CM承包商在施工阶段承 担合同组织、协调、管理责任 E．代理型CM承包商和风险型CM承包商 均不能自己承担施工任务 【【答答案案】】ACD 【【解解析析】】依据业主委托管理范围和责任的不 同，CM模式分为代理型CM模式和风险型（非代理型）CM 8 模式。 1 7 9 8 4 对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施 工阶段的有关问题提信供3咨询服务，不负责工程分 微 包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不 承担项目实施系的风险。 联 （风险型）CM工作是负责对自己选择的施工分包商和供货 商，以 唯 及一业主签订合同交由CM负责管理的 承包商和指定分包商的工作进行组织、协调和管理，保证承包管理 的工程能够按合同要求顺利完成。因 此，CM承包商应熟悉施工工艺、了解费用构成，具备良好的施工管理经验和组织协调能力。 41 / 41 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178