文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
39.关于货运合同的说法正确的是（ ）。
A.货运合同的收货人和托运人不是同一人
B.多式联运单据是不可转让单据
C.承运人的主要权利包括求偿权，特殊情况下的拒运权和留置权
D.货运合同的标的是运输的货物
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，货运合同的收货人和托运人可以是同一人，但在大多数情况下不是同一人。选项B错误，按照托运
人的要求，多式联运单据可以是可转让单据，也可以是不可转让单据。选项D错误，货运合同的标的是运输行为。
40.下列关于专职安全人员配备的要求，正确的是（ ）。
A.10000平方米以下不少于2人
B.5000万以下土木工程不小于1人
C.1000～5万平方米的装修工程不少于3人
D.5000万～1亿元管道工程不少于3人
『正确答案』B
『答案解析』
8
7
1
9
4
8
3
【删】41.下列说法正确是的（ ）。 信
微
A.综合应急预案应规定应急处置措施系和注意事项
B.专项应急预案应当规定事故风险 联 描述，预警和信息报告
题
C.现场处置方案应规定应急指挥押机构与职责
准
D.在编制应急预案时，生产精单位应同时编制应急处置卡
『正确答案』D
『答案解析』综合应急预案应当规定应急组织机构及其职责、应急预案体系、事故风险描述、预警及信息报告、应急响应、保
障措施、应急预案管理等内容。专项应急预案应当规定应急指挥机构与职责、处置程序和措施等内容。现场处置方案应当规定
应急工作职责、应急处置措施和注意事项等内容。生产经营单位应当在编制应急预案的基础上，针对工作场所、岗位的特点，
编制简明、实用、有效的应急处置卡。【教材已删减】
42.下列情形中，导致可移动文物所有权发生改变的是（ ）。
A.中国境内出土的文物，流入境外
B.收藏文物的国有文物收藏单位终止
C.保管文物的事业单位变更
8
D.公民向国家捐赠文物 1 7
9
4
『正确答案』D
3
8
信
『答案解析』《文物保护法》规定，属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖微传文物以及依法取得的其他文物，其
系
所有权受法律保护。公民、法人和其他组织捐赠给国家的文物是属于国家所有的可移动文物范围。属于国家所有的可移动文物
联
的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。 一
唯
【删】43.关于应急救援队伍和人员的说法，正确的是（ ）。
A.应急救援队伍应当不定期组织训练
B.应急救援人员经培训取得特种作业证书后，方可参加应急救援工作
C.微型施工企业不得与邻近的应急救援队伍签订应急救援协议
D.微型施工企业可以不建立应急救援队伍，但应指定兼职的应急救援人员
『正确答案』D
『答案解析』选项A错误，理由是应急救援队伍应当配备必要的应急救援装备和物资，并定期组织训练；选项B错误，理由是
应急救援人员经培训合格后，方可参加应急救援工作；选项C错误，选项D正确，理由是小型企业或者微型企业等规模较小的
生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定兼职的应急救援人员，并且可以与邻近的应急救援队伍签订应急救援协
议。【教材有删减】
44.开发商乙与甲施工企业订立了建设工程施工合同，将房屋建筑工程的施工发包给甲，工程竣工验收合格后，乙未按约
定支付工程结算价款，经甲催告后，乙仍逾期未付，关于甲拟主张建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（ ）。
A.甲有权直接向乙主张建设工程价款优先受偿权
B.甲主张建设工程价款优先受偿权的期限不得超过6个月
C.甲行使建设工程价款优先受偿权的期限自竣工验收合格之日起算
D.甲主张优先受偿权的范围不包括已逾期支付工程结算价的利息
『正确答案』D
『答案解析』发包人未按照约定支付价款的，承包人可以催告发包人在合理期限内支付价款。发包人逾期不支付的，除根据建
设工程的性质不宜折价、拍卖外，承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设工程
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿
的，人民法院不予支持。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权，但最长不得超过18个月，自发包人应当给付
建设工程价款之日起算。
45.关于民事法律行为委托代理的说法，正确的是（ ）。
A.委托代理授权应当采用书面形式
B.委托代理授权不明的，代理人应当承担全部法律责任
C.同一代理事项的委托代理人可以为数人
D.代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式；选项B错误，委托书授权不明
的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带责任；选项D错误，代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施
代理行为，或者被代理人知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担连带责任。
46.关于注册商标转让的说法，正确的是（ ）。
A.转让注册商标的，由转让人向商标局提出申请
B.商标专用权人不得将商标与企业分离而单独转让
C.转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商标应当一并转让
D.注册商标的转让是指商标专用人许可他人使用其注册商标的行为
『正确答案』C
『答案解析』注册商标的转让是指商标专用人将其所有的注册商标依法转移给他人所有并由其专用的法律行为。转让注册商标
的，转让人和受让人应当共同向商标局提出申请。受让人应当保证使用该注册商标的商品或服务的质量。商标专用权人可以将
8
商标连同企业或者商誉同时转让，也可以将商标单7独转让。转让注册商标的，商标注册人对其在同一种商品上注册的近似的商
1
9
标，或者在类似商品上注册的相同或者近似的商8 4标，应当一并转让。注册商标的使用许可是指商标注册人通过签订商标使用许
3
信
可合同，许可他人使用其注册商标的法律行为。
微
系
联
47.根据最高人民法院《关于审理题建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，关于工程垫资处理的说法，
押
正确的是（ ）。
准
A.当事人对垫资有约定的，精按照工程欠款处理
B.当事人对垫资没有约定的， 按照借款纠纷处理
C.当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持
D.当事人对垫资利息有约定的，人民 法院最高支持的垫资利息为同类贷款利率或者同期贷款市场报价利率的4倍
『正确答案』C
『答案解析』选项A、B：当事人对垫资没有约 定的，按照工程欠款处理。选项D：当事人对垫资和垫资利息有约定，承包人请
求按照约定返还垫资及其利息的，人民法院应予 支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期贷款市场
报价利率的部分除外。
48.根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》，建设工程承包人已经提交竣
工验收报告，发包人拖延验收，双方对实际竣工日期发生争议 ，竣工日期为（ ）。 8
A.承包人提交竣工验收报告之日 9 1
7
B.竣工验收合格之日
信
3 8
4
C.建设工程移交之日 微
系
D.竣工验收报告载明的日期 联
一
『正确答案』A
唯
『答案解析』最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问 题 的解释（一）》规定，当事人对建设工程实际
竣工日期有争议的，人民法院应当分别按照以下情形予以认定：（1）建设工程经竣工验收合格的，以竣工验收合格之日为竣
工日期；（2）承包人已经提交竣工验收报告，发包人拖延验收的，以承包人提交验收报告之日为竣工日期；（3）建设工程未
经竣工验收，发包人擅自使用的，以转移占有建设工程之日为竣工日期。
【删】49.关于建设工程合同违约责任中赔偿损失的说法，正确的是（ ）。
A.赔偿损失是指合同违约方完全不履行合同义务给对方造成的损失
B.赔偿损失以违约方有过错为前提
C.损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D.赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
『正确答案』D
『答案解析』选项A：赔偿损失，是指合同违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成的损失，依法或依据合同约定
赔偿对方所蒙受损失的一种违约责任形式。选项B：承担赔偿损失责任的构成要件是：（1）具有违约行为；（2）造成损失后
果；（3）违约行为与财产等损失之间有因果关系；（4）违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定应当赔偿。选项C：损失
赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的利益。【教材有删减】
50.关于借款合同当事人权利义务的说法，正确的是（ ）。
A.借款人必须提供担保
B.借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人应当解除合同
C.贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利息
D.当事人约定的借款利率不受限制
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，订立借款合同，贷款人可以要求借款人提供担保。选项B错误，借款人未按照约定的借款用途使用
借款的，贷款人可以停止发放借款、提前收回借款或者解除合同。选项C正确，贷款人的主要义务是提供借款和不得预扣利
息。选项D错误，出借人请求借款人按照合同约定利率支付利息的，人民法院应予支持，但是双方约定的利率超过合同成立时
1年期贷款市场报价利率4倍的除外。
51.关于承揽合同的说法，正确的是（ ）。
A.承揽合同由定作人负责提供相关设备或者技术
B.承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C.承揽人工作不具有独立性
D.承揽人享有法定任意解除权
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误，理由是承揽人须以自己的设备、技术和劳力完成所承揽的工作；选项C错误，理由是承揽人工作具
有独立性；选项D错误，理由是定作人的法定任意解除权。
52.关于施工企业安全生产责任的说法，正确的是（ ）。
A.企业主要负责人是本单位安全生产第一责任
B.应当设置专职安全生产分管负责人
C.安全生产责任书应当由施工企业法定代表人与项目负责人签字
D.工程项目实行总承包的，安全生产责任全部由总承包单位承担
『正确答案』A
『答案解析』选项A正确，生产经营单位的主要负责人是本单位安全生产第一责任人，对本单位的安全生产工作全面负责。其
他负责人对职责范围内的安全生产工作负责。选项7
8B错误，生产经营单位可以设置专职安全生产分管负责人，协助本单位主要
1
9
负责人履行安全生产管理职责。选项C错误，主8 4要负责人应当与项目负责人签订安全生产责任书，确定项目安全生产考核目
3
标、奖惩措施，以及企业为项目提供的安全 信 管理和技术保障措施。选项D错误，工程项目实行总承包的，总承包企业应当与分
微
包企业签订安全生产协议,明确双方安全生系产责任。
联
题
【删】53.关于施工企业安全生产 押 费用提取使用的说法，正确的是（ ）。
准
A.施工企业提取的安全费用精应当专户核算
B.施工企业应当严格执行安全 费用提取标准不得提高或者降低
C.投标文件中的工程安全防护、文明施工措施的费用应当与环境保护、临时设施的费用合并报价
D.安全费用应当在当年内使用完毕， 不得结转下年使用
『正确答案』A
『答案解析』企业提取的安全费用应当专户核 算，按规定范围安排使用，不得挤占、挪用。年度结余资金结转下年度使用，当
年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费 用渠道列支。企业在上述标准的基础上，根据安全生产实际需要，可适当提高
安全费用提取标准。投标方应当按照招标文件要求结 合自身的施工技术水平、管理水平对工程安全防护、文明施工措施项目单
独报价。【教材已删减】
54.根据《民事诉讼法》，关于简易程序的说法，正确的 是（ ）。 8
A.简易程序是人民法院审理案件的首选诉讼程序 9 1
7
B.简易程序实行一审终审
信
3 8
4
C.人民法院在审理过程中，发现案件不宜适用简易程序的，裁定 转为普通程序 微
系
D.适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起2个月内审结 联
一
『正确答案』C
唯
『答案解析』普通程序是《民事诉讼法》规定的民事诉讼当事人进行第一审民 事 诉讼和人民法院审理第一审民事案件所通常适
用的诉讼程序。小额诉讼程序是简易程序的一种，实行一审终审。适用简易程序审理的案件，应当在立案之日起3个月内审
结。
55.关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是（ ）。
A.建筑业企业应当在资质证书变更后将变更结果报国务院住房城乡建设主管部门备案
B.建筑业企业资质证书遗失补办，申请人应当按照资质许可机关要求在企业官网发布信息
C.在建筑业企业资质有效期内，法定代表人变更的，应当办理资质证书变更手续
D.企业发生合并，需承继原建筑业企业资质的，可以直接承继原企业资质
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变更，企业应当向企业工商注册所在
地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门提出变更申请，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应
当自受理申请之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门，由国务院住房城乡建设主管部门在2日内办理
变更手续。选项B错误，建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关，由资质许可机关在官网发布信息。选项
D错误，企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。
56.关于质权的说法，正确的是（ ）。
A.将有的应收账款不得出质
B.以专利权中的财产权出质后，出质人不得许可他人使用专利权
C.以基金份额出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立
D.以商业承兑汇票出质的，质权自办理出质登记时设立
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误，现有的以及将有的应收账款可以出质。选项B正确，《民法典》第四百四十四条 知识产权中的财
产权出质后，出质人不得转让或者许可他人使用，但是出质人与质权人协商同意的除外。出质人转让或者许可他人使用出质的
知识产权中的财产权所得的价款，应当向质权人提前清偿债务或者提存。选项C、D错误，以汇票、本票、支票、债券、存款
单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立，没有权利凭证的，质权自办理出质登记时设立。
57.关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁事项的范围不包含法律问题的争议
B.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出
C.仲裁协议因合同的无效而无效
D.仲裁协议可以采用书面形式，也可以采用口头方式
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误，仲裁事项，可以是当事人之间合同履行过程中的或与合同有关的一切争议，也可以是合同中某一特
定问题的争议；既可以是事实问题的争议，也可以是法律问题的争议，其范围取决于当事人的约定。选项B正确，当事人对仲
裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。选项C错误，仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或无效，以
及合同成立后未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。选项D错误，仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁
意思表示无效。
58.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，关于施工检测的见证取样和送检的说法，正
确的是（ ）。
A.混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检
B.见证人员应当由建设单位代表和监理单位的监理工程师共同担任
C.厕所间使用的防水材料不必实施见证取样和7 8 送检
1
9
D.取样人员应当在试样或者其包装上作出标8 4识、封志，并由见证人员和取样人员签字
3
『正确答案』D 信
微
『答案解析』选项A，用于承重结构的混系凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检。选项B，见证人员应由建设单位或该
联
工程的监理单位中具备施工试验知识的题专业技术人员担任。选项C，地下、屋面、厕浴间使用的防水材料必须实施见证取样和
押
送检。
准
精
59.根据《民法典》，关于保证 合同的说法，正确的是（ ）。
A.保证合同是主债权债务合同的从合同
B.保证合同只能是有偿合同
C.保证合同的双方当事人是保证人与债 务人
D.保证合同的责任方式为连带责任保证
『正确答案』A
『答案解析』保证合同是为保障债权的实现，保证人 和债权人约定，当债务人不履行到期债务或者发生当事人约定的情形时，
保证人履行债务或者承担责任的合同。保证的方式有两 种：（1）一般保证；（2）连带责任保证。
60.根据《噪声污染防治法》，关于建设工程项目噪声污 染防治的说法，正确的是（ ）。 8
A.噪声污染防治费用应当列入工程造价 9 1
7
B.建设单位应当制定噪声污染防治实施方案
信
3 8
4
C.监理单位应当落实噪声污染防治实施方案 微
系
D.在施工合同中，应当明确建设单位的噪声污染防治责任 联
一
『正确答案』A
唯
『答案解析』2021年12月公布的《中华人民共和国噪声污染防治法》（以下简 称 《噪声污染防治法》）规定，施工单位应当按
照规定制定噪声污染防治实施方案，采取有效措施，减少振动、降低噪声。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施
方案。建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价，在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。
【删】61.关于行政诉讼管辖的说法，正确的是（ ）。
A.对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，应当由被告所在地人民法院管辖
B.复议机关改变原行政行为的案件，可以由复议机关所在地人民法院管辖
C.中级人民法院管辖第一审行政案件
D.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误，对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，由被告或原告所在地人民法院管辖；选项C错
误，基层人民法院管辖第一审行政案件。选项D错误，因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。【教材有删
减】
62.根据《民法典》，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，以下处理正确的是（ ）。
A.修复后经验收合格的，依据合同关于工程价款的约定支付承包人
B.修复后经验收不合格的，参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
C.修复后经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用
D.修复后经验收不合格的，发承包双方均应当承担责任
『正确答案』C
『答案解析』建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，按照以下情形处理：
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
（1）修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用；
（2）修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价款的约定折价补偿。
63.关于施工起重机械安装、拆卸单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.编制拆装方案，制定安全施工措施，并由监理人员现场审核签字
B.组织安全施工技术交底并由施工总承包单位技术负责人签字确认
C.由具有相应资质的单位在资质许可的范围内从事起重机械的安装、拆卸活动
D.将安装、拆卸方案等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府应急管理部门
『正确答案』C
『答案解析』选项A：按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本
单位技术负责人签字。选项B：安装单位组织安全施工技术交底并签字确认。选项D：将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施
工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人
民政府建设主管部门。
64.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（ ）。
A.申请仲裁裁决强制执行的期间为3年
B.仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，应当裁定仲裁裁决不予执行
C.当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由中级人民法院管辖
D.被人民法院裁定不予执行的，当事人应当就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁
『正确答案』B
『答案解析』选项A：申请执行的期间为2年。选项C：根据最高人民法院的相关司法解释，当事人申请执行仲裁裁决案件，由
被执行人所在地或者被执行财产所在地的中级人民法院管辖。选项D：仲裁裁决被法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷
8
可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲7裁，也可以向法院提起诉讼。
1
9
4
8
3
65.根据《建设工程质量管理条例》，关 信 于建设工程质量保修期的说法，正确的是（ ）。
微
A.所有项目的保修期均有法律规定 系
联
B.任何使用条件下，建设工程保修题期均应符合法定最低保修期限
C.地基基础工程保修期限为设计 押 文件规定的该工程的合理使用年限
准
D.供热系统最低保修期限为精5年
『正确答案』C
『答案解析』《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限为：
（1）基础设施工程、房屋建筑的地 基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工程的合理使用年限。
（2）屋面防水工程、有防水要求的卫 生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年。
（3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供 冷期。
（4）电气管线、给排水管道、设备安装和装 修工程，为2年。其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
66.根据《优化营商环境条例》，关于工程建设项目 审批事项行政许可的说法，正确的是（ ）。
A.通过事中事后监管能够解决的事项，一律不得设立行政许可
B.可以以年检、年报的形式设定或者实施行政许可
8
C.对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方不得就 该事项设定行政许可 9 1
7
D.已经取消的行政许可，可以转由行业协会组织实施
信
3 8
4
『正确答案』A 微
系
『答案解析』选项B错误，对通过事中事后监管或者市场机制能够解决以 及行政许可法联和国务院规定不得设立行政许可的事
一
项，一律不得设立行政许可，严禁以备案、登记、注册、目录、规划、年检 、年报唯、监制、认定、认证、审定以及其他任何形
式变相设定或者实施行政许可。选项C错误，对相关管理事项尚未制定法律、 行 政 法规的，地方可以依法就该事项设定行政许
可。选项D错误，对已取消的行政许可，行政机关不得继续实施或者变相实施，不得转由行业协会商会或者其他组织实施。
67.关于个人所得税的说法，正确的是（ ）。
A.居民个人从中国境外取得的所得，不必缴纳个人所得税
B.因自然灾害遭受重大损失的，免征个人所得税
C.个人红利所得和财产租赁所得，适用20％的比例税率
D.非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得的，不需要办理纳税申报
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，居民个人从中国境内和境外取得的所得，依照本法规定缴纳个人所得税。选项B错误，因自然灾害
遭受重大损失的可以减征个人所得税。选项D错误，非居民个人在中国境内从两处以上取得工资、薪金所得，纳税人应当依法
办理纳税申报。
68.关于行政许可的说法，正确的是（ ）。
A.行政机关有权主动作出行政许可
B.行政许可是一种要式行政行为
C.行政许可是一种单纯的赋权性行政行为
D.直接关系人身健康、生命财产安全等的特定活动，不得设定行政许可
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误，行政许可，是指行政机关根据公民、法人或者其他组织的申请，经依法审查，准予其从事特定活动
的行为。选项C错误，行政许可的本质功能是事先控制一种行为范围，具有事先控制性。行政许可首先是一种行政赋权行为，
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
赋予特定行政相对人从事某种活动的权利和资格，如施工许可证等，同时，在法规已有禁止规定的条件下，行政许可又属于解
禁行为，如采矿等。行政许可是一种依申请行政行为。选项D错误，直接涉及国家安全、公共安全、经济宏观调控、生态环境
保护以及直接关系人身健康、生命财产安全等特定活动，需要按照法定条件予以批准的事项可以设定行政许可。
69.下列情形中，属于违法分包的是（ ）。
A.施工总承包单位将施工总承包合同中的幕墙工程分包给具有相应资质单位的
B.施工总承包单位将施工总承包合同中的钢结构工程分包给具有相应资质单位的
C.专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分分包的
D.专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的
『正确答案』D
『答案解析』存在下列情形之一的，属于违法分包：（1）承包单位将其承包的工程分包给个人的；（2）施工总承包单位或专
业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给
其他单位的，钢结构工程除外；（4）专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作业承包人将
其承包的劳务再分包的；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要
周转材料费用的。
70.关于施工现场文物保护的说法，正确的是（ ）。
A.确因建设工期紧迫的，施工企业可以自行对古文化遗址进行抢救发掘和保护
B.进行大型基本建设工程，建设单位应当报请有关部门在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、勘探
C.施工现场造成文物损毁的追究刑事责任
D.在进行建设工程中，施工企业发现文物，在24小时内报文物行政部门
『正确答案』B
『答案解析』选项A错误，确因建设工期紧迫或者7有 8 自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治
1
9
区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并8 4同时补办审批手续。选项B正确，进行大型基本建设工程，建设单位应当事先
3
信
报请省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织从事考古发掘的单位在工程范围内有可能埋藏文物的地方进行考古调查、
微
勘探。选项C错误，造成文物灭失、损毁系的，依法承担民事责任。选项D错误，《文物保护法》规定，在进行建设工程或者在
联
农业生产中，任何单位或者个人发现文题物，应当保护现场，立即报告当地文物行政部门，文物行政部门接到报告后，如无特殊
情况，应当在24小时内赶赴现场，并 押 在7日内提出处理意见。
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
