当前位置:首页>文档>2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押

2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押

  • 2026-02-15 17:35:57 2026-02-15 10:14:26

文档预览

2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押
2025监理-土建案例全真预测模拟卷(二)-题目答案分离_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理土建案例SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.358 MB
文档页数
8 页
上传时间
2026-02-15 10:14:26

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 全真模拟卷(二) 一、阅读理解 1.某工程,实施过程中发生如下事件: 事件1:总监理工程师组建的项目监理机构组织形式如图1所示。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 事件2:施工中,总监理工程师认为施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当,造成工程质量不合格,于是签发 工程暂停令。 事件3:深基坑工程施工前,施工单位项目经理审查该分项工程的专项施工方案后,即向项目监理机构报送,在项 目监理机构审批该方案过程中就组织队伍进场施工,并安排资料员兼任安全生产管理员对现场施工安全进行监 督。 事件4:施工过程中,施工单位对需要见证取样的一批钢筋抽取试样后,报请项目监理机构确认。监理人员确认试 样数量后,通知施工单位将试样送到检测单位检验。 (1)指出图1所示项目监理机构组织形式属哪种类型,说明其主要优缺点。 7 8 1 9 4 (2)指出事件2中签发工程暂停令是否妥当,工程暂停令的签发情况有哪些? 3 8 信 微 (3)事件3中,施工单位项目经理的做法有哪些不妥之处?分别写出正确做法系。 联 一 (4)指出事件4中施工单位和监理人员做法的不妥之处,写出正确做法。 唯 2.某工程,建设单位采用无标底公开招标方式选定施工单位,接受联合体投标。共有A、B、C、D、E五家施工单位 投标。工程实施过程中发生下列事件: 事件1:招投标过程中,评标委员会认为A单位投标报价可能低于成本,要求A单位作出书面说明并提供相关证明材 料,A单位拒绝提供。B单位的投标文件在投标截止时间后半小时才送到,C单位在投标截止时间前半小时提交了降 价5%的补充材料,D单位的标书是有两家建筑企业组成的联合体进行投标。E单位按时按规定递交了投标文件。 事件2:E单位中标后,经建设单位同意,选择乙施工单位作为钢结构专业分包单位。乙施工单位采购的特殊规格 钢板,因供应商甲未能提供出厂合格证明,乙施工单位按规定要求进行了检验,检验合格后向项目监理机构报 验。为不影响工程进度,总监理工程师要求E施工单位在监理人员的见证下取样复检,复验结果合格后,同意该批 钢板进场使用。 事件3:为满足钢结构吊装施工的需要,E单位向设备租赁公司租用了一台大型起重塔吊,委托一家有相应资质的 安装单位进行塔吊安装。安装完成后,由E、乙施工单位对该塔吊共同进行验收,验收合格后投入使用,并到有关 部门办理了登记。 事件4:钢结构工程施工中,项目监理机构应安排监理人员对工程施工质量进行巡视,主要内容有:1)施工单位 是否按工程设计文件、工程建设标准和批准的施工组织设计、(专项)施工方案施工。2)使用的工程材料、构配 件和设备是否合格。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第1页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 事件5:由于工地实际情况发生变化,施工单位项目经理调整了施工组织设计,报项目监理机构审查,总监组织审 查了以下内容:①编审程序应符合相关规定;②安全技术措施应符合工程建设强制性标准。 (1)事件1中,A、B、C、D四家单位的投标文件应如何处理,说明理由。 (2)事件2中,总监理工程师的处理是否妥当?说明理由。 (3)指出事件3中塔吊验收中的不妥之处。 (4)指出事件4中巡视的主要内容还包括哪些。 (5)事件5中的施工组织设计审查还应当包括哪些内容。 3.事件1:项目监理机构中总监理工程师提出签发工程暂停令的情形包括:①建设单位要求暂停施工的;②施工单 位拒绝项目监理机构管理的;③施工单位采用不适当的施工工艺或施工不当,造成工程质量不合格的。④施工单 位违反工程建设强制性标准的;⑤施工存在重大质量、安全事故隐患的。 事件2:施工总包单位按施工合同约定,将装饰工程分包给甲装饰分包单位。在装饰工程施工中,项目监理机构发 现工程部分区域的装饰工程由乙装饰分包单位施工。经查实,施工总包单位为按时完工,擅自将部分装饰工程分 包给乙装饰分包单位。 事件3:室内空调管道安装工程隐蔽前,施工总包单位进行了自检,并在约定的时限内按程序书面通知项目监理机 构验收。项目监理机构在验收前6小时通知施工总包单位因故不能到现场验收,施工总包单位自行组织了验收,并 8 将验收记录送交项目监理机构,随后进行工程1 7隐蔽,进入下道工序施工。总监理工程师以“未经项目监理机构验 9 4 8 收”为由下达了《工程暂停令》。 3 信 微 事件4:工程保修期内,建设单位为使系用方便,直接委托甲装饰分包单位对地下室进行了重新装修,在没有设计图 联 纸的情况下,应建设单位要求,甲题装饰分包单位在地下室承重结构墙上开设了两个1800×2000mm的门洞,造成一 押 准 层楼面多处裂缝,且地下室有严重渗水。 精 事件5:专业监理工程师组织分 部工程验收时提出,验收内容包括:①有关安全、节能、环境保护和主要使用功能 的抽样检验结果应符合相应规定。 ②观感质量应符合要求。 (1)指出事件1中签发工程暂停令情形 的不妥项,并写出正确做法,签发暂停令情形还应当包括哪些情况。 (2)写出项目监理机构对事件2的处理程序,并说明分包资格审查的内容有哪些。 (3)事件3中,施工总包单位和总监理工程师的做法是否妥当?分别说明理由。 (4)对于事件4中发生的质量问题,建设单位、监理 单位、施工总包单位和甲装饰分包单位是否应承担责任?分 别说明理由。 8 1 7 9 (5)对于事件5专业监理做法是否正确?为什么。 8 4 信 3 4.某工程监理公司承担施工阶段监理任务,建设单位采用公开 招标方式选择承包微单位。在招标文件中对省内与省 系 外投标人提出了不同的资格要求,并规定2019年10月30日为投标截 止时间。甲 联 、乙等多家承包单位参加投标,乙 一 唯 承包单位11月5日才提交投标保证金,11月3日由招标办主持举行了开标 会 。但本次招标由于开标原因导致招标失 败。 建设单位重新招标后确定甲承包单位中标,并签订了施工合同。施工开始后,建设单位要求提前竣工,并与甲承 包单位协商签订了书面协议,写明了甲承包单位保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。 施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定,认为是甲承包单位为赶工拆模过早、混凝土强度不 足造成的。该事故未造成人员伤亡,但导致直接经济损失150万元。 质量事故发生后,建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符,不具备履约能力,又不可能保证提前竣 工为由,提出终止合同,甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起,不同意终止合同,建设单位按合同约 定提请仲裁,仲裁机构裁定终止合同,甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。 (1)指出该工程招标投标过程中的不妥之处,并说明理由。招标人招标失败造成投标单位损失是否应给予补偿? 说明理由。 (2)上述质量事故发生后,在事故调查前,总监理工程师应做哪些工作? (3)上述质量事故的调查组应由谁组织?监理单位是否可以参加调查组?说明理由。 (4)上述质量事故的技术处理方案应由谁提出?技术处理方案核签后,总监理工程师应完成哪些工作?该质量事 故处理报告应由谁提出? 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第2页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (5)建设单位与甲承包单位所签协议是否具有施工合同的法律效力?说明理由。具有管辖权的法院是否可依法受 理甲承包单位的诉讼请求?为什么? 5.某工程项目施工合同价为560万元,合同工期为6个月,施工合同规定如下: (1)开工前业主向施工单位支付合同价20%的预付款; (2)业主自第一个月起,从施工单位的应得工程款中按10%的比例扣留保留金,保留金限额暂定为合同价的5%, 保留金到第三个月底全部扣完; (3)预付款在最后两个月扣除,每月扣50%; (4)工程进度款按月结算,不考虑调价; (5)业主供料价款在发生当月的工程款中扣回; (6)若施工单位每月实际完成的产值不足计划产值的90%时,业主可按实际完成产值的8%扣留工程进度款,在工 程竣工结算时将扣留的工程进度款退还给施工单位; (7)经业主签认的施工进度计划和实际完成产值如下表所示。 施工进度计划和实际完成产值表 时间(月) 1 2 3 4 5 6 计划完成产值 70 90 110 110 100 80 实际完成产值 70 80 120 8 业主供料价款 81 7 12 15 9 4 8 该工程施工进入第四个月时,由于业主资信 3金出现困难,合同被迫终止。为此,施工单位提出以下费用赔偿要求: 微 (1)施工现场存有为本工程购买的特系殊工程材料,计50万元; 联 (2)因设备撤回基地发生的费用题10万元; 押 准 (3)人员遣返费用8万元。 精 (1)该工程的工程预付款是多少万元?应扣留的保留金为多少万元? (2)第一个月到第三个月监理工程师 各月签证的工程款是多少?应签发的付款凭证金额是多少万元? (3)合同终止时业主已支付施工单位各 类工程款多少万元? (4)合同终止后施工单位提出的补偿要求是 否合理?业主应补偿多少万元? (5)合同终止后业主共应向施工单位支付多少 万元的工程款? 6.某实施施工监理的工程,建设单位按照《建设工程施工合同(示范文本)》与甲施工单位签订了施工总承包合 同。合同约定:开工日期为2023年3月1日,工期为302天 。建设单位负责施工现场外道 1 路7 8开通及设备采购;设备安 9 装工程可以分包。 8 4 信 3 经总监理工程师批准的施工总进度计划如下图所示(时间单位 :天)。 微 系 联 一 唯 工程实施中发生了下列事件: 事件1:由于施工现场外道路未按约定时间开通,致使甲施工单位无法按期开工。2023年2月21日,甲施工单位向 项目监理机构提出申请,要求开工日期推迟3天,补偿延期开工造成的实际损失3万元。经专业监理工程师审查, 情况属实。 事件2:C工作是土方开挖工程。土方开挖时遇到了难以预料的暴雨天气,工程出现重大安全事故隐患,可能危及 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第3页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 作业人员安全,甲施工单位及时报告了项目监理机构。为处理安全事故隐患,C工作实际持续时间延长了12天。甲 施工单位申请顺延工期12天、补偿直接经济损失10万元。 事件3:F工作是主体结构工程,甲施工单位计划采用新的施工工艺,并向项目监理机构报送了具体方案,经审批 后组织了实施。结果大大降低了施工成本,但F工作实际持续时间延长了5天,甲施工单位申请顺延工期5天。 事件4:甲施工单位将设备安装工程(J工作)分包给乙施工单位,分包合同工期为56天。乙施工单位完成设备安 装后,单机无负荷试车没有通过,经分析是设备本身出现问题。经设备制造单位修理,第二次试车合格。由此发 生的设备拆除、修理、重新安装和重新试车的各项费用分别为2万元、5万元、3万元和1万元,J工作实际持续时间 延长了24天。乙施工单位向甲施工单位提出索赔后,甲施工单位遂向项目监理机构提出了顺延工期和补偿费用的 要求。 事件5:开工前,项目监理机构审查施工单位提交的施工总进度计划和阶段性施工进度计划时提出:①施工进度计 划中主要工程项目没有遗漏,可以满足分批投入试运行、分批动用的需要;②施工工期符合施工合同中工期的约 定;③阶段性施工进度计划满足总进度控制目标的要求。 (1)事件1中,项目监理机构应如何答复甲施工单位的要求?说明理由。 (2)事件2中,收到甲施工单位报告后,项目监理机构应采取什么措施?应要求甲施工单位采取什么措施?对于 甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请如何答复?说明理由。 (3)事件3中,项目监理机构应按什么程序审8批 甲施工单位报送的方案?对甲施工单位的顺延工期申请如何答 7 1 9 复?说明理由。 8 4 3 信 (4)事件4中,单机无负荷试车应由谁微组织?项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用的要求如何答 系 联 复?说明理由。根据分包合同,乙题施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是多少?说明理由。 押 (5)事件5:项目监理机构提准出审核施工进度计划还应当包括哪些内容。 精 答案部分 一、阅读理解 1. (1) 【正确答案】 事件1中,图1所 示项目监理机构组织形式属于职能制。 职能制组织形式的主要优点是加强了项目监 理目标控制的职能化分工,可以发挥职能机构的专业管理作用,提高 管理效率,减轻总监理工程师负担。缺点是由于 下级人员受多头指挥,如果这些指令相互矛盾,会使下级在监理 工作中无所适从。 (2) 【正确答案】 事件2中,签发工程暂停令不妥, 项目监理机构应签发监理通知单8。 1 7 9 项目监理机构发现下列情况之一时,总监理工程师应及时签 发工程暂停令: 8 4 信 3 (1)建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的; 微 系 (2)施工单位未经批准擅自施工或拒绝项目监理机构管理的; 联 一 唯 (3)施工单位未按审查通过的工程设计文件施工的; (4)施工单位违反工程建设强制性标准的; (5)施工存在重大质量、安全事故隐患或发生质量、安全事故的。 (3) 【正确答案】 不妥之处一:审查深基坑专项施工方案后即向项目监理机构报送。 正确做法:审查深基坑专项施工方案后应报送施工单位技术部门,组织专家论证、审查,并经施工单位技术负责 人签字后报送项目监理机构。 不妥之处二:在项目监理机构审批过程中就组织队伍进场施工。 正确做法:应在总监理工程师签字批准后组织队伍进场施工。 不妥之处三:安排资料员兼安全生产管理员对现场施工安全进行监督。 正确做法:安排专职安全生产管理员对现场进行施工安全监督。 (4) 【正确答案】 事件4中,施工单位取样后报请项目监理机构确认不妥。 正确做法:施工单位应通知监理人员见证取样。 监理人员确认试样数量后,通知施工单位将试样送到检测单位检验不妥。 正确做法:监理人员应见证施工单位取样、封样和送检。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第4页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 2. (1) 【正确答案】 A单位投标文件应做废标处理。 理由:根据《工程施工招标投标管理办法》,投标人的报价明显低于其他投标报价,投标人不能合理说明或者不 能提供相关证明材料的,由评标委员会认定该投标人以低于成本报价竞标,其投标应作废标处理。 B单位投标文件,招标人应拒绝接收。 理由:根据《中华人民共和国招标投标法》逾期送达或者不按照招标文件要求密封的投标文件,招标人应当拒 收。 C单位投标文件有效,降价材料应做为补充材料加入投标文件。 理由:在投标截止时间之前,投标人可以对投标文件进行修改。 D单位投标文件有效。 理由:《招标投标法》第31条规定,两个以上法人或者其他组织可以组成一个联合体,以一个投标人的身份共同 投标。 (2) 【正确答案】 不妥。 理由:没有出厂合格证明的原材料不得进场使用。 (3) 【正确答案】 塔吊验收程序不符合要求。理由:只有E、乙施工单位参加了验收,出租单位和安装单位未 参加验收。使用承租的机械设备和施工机具及配件的,由施工总承包单位、分包单位、出租单位和安装单位共同 8 进行验收,验收合格的方可使用。 7 1 9 4 8 (4) 【正确答案】 信 3 微 还应当包括: 系 联 题 1)施工现场管理人员,特别是施押工质量管理人员是否到位。 准 2)特种作业人员是否持证上精岗。 (5) 【正确答案】 还应当包括 : (1)工程进度、质量、安全、环境保护、造价等方面应符合施工合同要 求; (2)资金、劳动力、材料、设备等资源 供应计划应满足工程施工需要,施工方案及技术措施应可行与可靠; (3)施工总平面布置科学合理。 3. (1) 【正确答案】 (1)事件1中签发工程暂停令的不妥项及正确做法: 第①项不妥。 1 7 8 9 正确做法:建设单位要求暂停施工且工程需要暂停施工的。 信 3 8 4 微 第③项不妥。 系 联 一 正确做法:项目监理机构应签发监理通知单。 唯 (2)签发暂停令情形还应当包括:施工单位未经批准擅自施工,施工单 位未按审查通过的工程设计文件施工的; 发生质量或安全事故。 (2) 【正确答案】 (1)事件2中,项目监理机构对事件2的处理程序如下: 由总监理工程师向施工总包单位签发《工程暂停令》,责令乙装饰分包单位退场,并要求对乙装饰分包单位已施 工部分的质量进行检查验收。 若检查验收合格,则由总监理工程师下达《工程复工令》。若检查验收不合格,则指令施工总包单位返工处理。 (2)分包单位资格审核应包括的基本内容:①营业执照、企业资质等级证书;②安全生产许可文件;③类似工程 业绩;④专职管理人员和特种作业人员的资格。 (3) 【正确答案】 事件3中: (1)施工总包单位做法妥当。理由:项目监理机构不能按时验收,应在验收前24小时以书面形式向施工总包单位 提出延期要求。未按时提出延期要求,又未参加验收,施工总包单位可自行组织验收,结果应被认可。 (2)总监理工程师做法不妥。理由:总监理工程师不能以“未经项目监理机构验收”为由下达《工程暂停 令》。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第5页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (4) 【正确答案】 事件4中: (1)建设单位应承担责任。理由:承重结构变动时,建设单位应委托原设计单位或有相应资质的设计单位进行设 计后才能开工。 (2)监理单位不承担责任。理由:重新装修不属于监理合同约定的监理范围。 (3)施工总包单位不承担责任。理由:重新装修不属于施工总包合同约定的施工范围。 (4)甲装饰分包单位应承担责任。理由:未取得设计单位装修设计图纸就擅自施工。 (5) 【正确答案】 事件5中:专业监理工程师组织分部工程验收不妥,应当由总监组织。 验收内容不全,还应 当有所含分项工程均应检验合格;质量控制资料应完整。 4. (1) 【正确答案】 (1)该工程招标投标过程中的不妥之处及理由如下: 1)不妥之处:对省内与省外投标人提出了不同的资格要求。 理由:《招标投标法》规定,对于公开招标应当平等地对待所有投标人,不得以不合理条件限制或排斥潜在投标 人,不得对潜在投标人实行歧视待遇。 2)不妥之处:投标截止时间与开标时间不同。 理由:《招标投标法》规定,开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。 3)不妥之处:由招标办主持举行开标会。 理由:《招标投标法》规定,开标会应由招标7 8人或其代理人主持召开。 1 9 4 4)不妥之处:乙承包单位提交投标保证金3 8的时间在投标截止时间之后。 信 微 理由:投标保证金是投标书的组成部系分,应在投标截止日期前提交。 联 (2)招标人招标失败造成投标单题位损失不予补偿。 押 准 理由:招标公告在合同法律制度中属于要约邀请,是希望他人向自己发出要约的意思表示。要约邀请并不是合同 精 成立过程中的必经过程,他是当 事人订立合同的预备行为,在法律上无须承担责任。因此,招标对招标人不具有 合同意义上的约束力,不能保证投 标人中标。 (2) 【正确答案】 在事故调查前,总监理工程师应该做如下工作: (1)工程质量事故发生后,总监理工程师签发工程暂停令,要求暂停质量事故部位和与其有关联部位的施工。 (2)要求施工单位采取必要的措施,防止事故扩大并保护好现场。 (3)要求质量事故发生单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报。 (3) 【正确答案】 (1)质量事故调查组应由建设行政主管部门组织。 8 1 7 理由:此事故属一般质量事故(直接经济损失不满1000万元 )。 8 4 9 信 3 (2)监理单位可以参加调查组。 微 系 理由:事故的发生若监理方无责任,监理工程师可应邀参加调查组 ,参与事故联的调查;若监理方有责任,应予以 一 回避,但应配合调查组工作。本案例中的事故是由于甲承包单位为赶 工 拆 唯模过早造成的,监理方无责任。 (4) 【正确答案】 (1)质量事故技术处理方案一般由施工单位提出,经原设计单位同意签认,并报建设单位 批准。对于涉及结构安全和加固处理等的重大技术处理方案,一般由原设计单位提出。必要时,应要求相关单位 组织专家论证,以确保处理方案可靠、可行、保证结构安全和使用功能。 (2)技术处理方案核签后,总监理工程师应完成如下工作: 1)要求施工单位制定详细的施工方案,并审核签认; 2)对工程质量事故技术处理、施工质量进行监督、检查; 3)对技术处理结果组织检查、验收、签认; 4)要求事故单位编写事故处理报告; 5)签发工程复工令。 (3)该质量事故处理报告应由甲承包单位提出。 (5) 【正确答案】 (1)建设单位与甲承包单位所签协议具有与施工合同相同的法律效力。 理由:建设工程施工合同协议书与通用条款中规定,对合同当事人双方有约束力的合同文件包括签订合同时已形 成的文件和履行过程中构成对双方有约束力的文件两大部分。因此。在合同履行过程中,双方有关工程的洽商、 变更等书面协议或文件也构成对双方有约束力的合同文件,将其视为协议书的组成部分。 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第6页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 (2)具有管辖权的法院不予受理甲承包单位的诉讼请求。 理由:仲裁与诉讼均是合同争议的解决方式,但二者只能选择其一。只有在合同双方当事人没有约定仲裁协议的 情况下,才能以诉讼作为解决争议的最终方式。同时,仲裁具有一裁终局的原则,即裁决作出后,当事人就同一 纠纷再申请仲裁或者向人民法院起诉的,仲裁委员会或者人民法院不予受理。 5. (1) 【正确答案】 工程预付款为:560×20%=112(万元);保留金为:560×5%=28(万元)。 (2) 【正确答案】 第一个月: 签证的工程款为:70×(1-10%)=63(万元); 应签发的付款凭证金额为:63-8=55(万元)。 第二个月: 本月实际完成产值不足计划产值的90%,即80÷90×100%=88.89%<90%; 签证的工程款为:80×(1-10%)-80×8%=65.60(万元); 应签发的付款凭证金额为:65.6-12=53.60(万元)。 第三个月: 本月扣保留金为:28-(70+80)×10%=13(万元); 签证的工程款为:120-13=107(万元); 应签发的付款凭证金额为:107-15=92(万元7)8。 1 9 4 8 (3) 【正确答案】 合同终止时,业主已3支付给施工单位的各类工程款为:112+55+53.6+92=312.60(万 信 微 元)。 系 联 题 (4) 【正确答案】 (1)已购特殊工程材料价款补偿50万元的要求合理。 押 准 (2)施工设备迁移费补偿10精万元的要求不合理。 应补偿:(560-70-80-120)÷560×10=5.18(万元) (3)施工人员迁移费补偿8万元的要求不合理。 应补偿:(560-70-80-120)÷560×8=4.14(万元) 合计:50+5.18+4.14=59.32(万元)。 (5) 【正确答案】 合同终止后,业主共应向 施工单位支付工程款:70+80+120+59.32-8-12-15=294.32(万 元)。 6. (1) 【正确答案】 8 1 7 9 事件1中,项目监理机构的答复:同意推迟3天开工(或:同 意2023年3月4日开工),8 4同意赔偿损失3万元。 信 3 理由:场外道路没有开通属建设单位责任,且甲施工单位在合 同规定的有效期内微提出了申请。 系 联 (2) 【正确答案】 一 唯 事件2中,由于工程出现重大安全事故隐患,可能危及作业人员安全,项 目监理机构收到甲施工单位报告后,应下 达工程暂停令;并要求甲施工单位撤出危险区域作业人员,制订消除隐患的措施或方案,报项目监理机构批准后 实施。 对于甲施工单位顺延工期及补偿经济损失的申请,项目监理机构应作出如下答复: (1)由于难以预料的暴雨天气属不可抗力,施工单位的经济损失不予补偿; (2)从网络计划中可看出,C工作延长12天,只影响工期1天,故只批准顺延工期1天。 (3) 【正确答案】 事件3中,项目监理机构审批施工方案的程序如下:初步审查报送的施工方案,组织专题论 证会,经专题论证会审定后签认经确认的施工方案。 对甲施工单位顺延工期的申请,项目监理机构的答复:不同意延期申请。 理由:改进施工工艺属甲施工单位自身原因。 (4) 【正确答案】 事件4中: (1)单机无负荷试车应由甲施工单位组织。 (2)项目监理机构对于甲施工单位顺延工期和补偿费用要求的答复:同意补偿设备拆除、重新安装和试车费用合 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第7页 / 共8页二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 计6万元。C工作持续时间延长12天后,J工作持续时间延长24天,只影响工期1天,故同意顺延工期1天。 理由:因设备由建设单位采购,设备本身出现问题,不属于甲施工单位的责任。 (3)根据分包合同,乙施工单位实际可获得的顺延工期和补偿费用分别是:可顺延工期24天,可获得费用补偿6 万元。 理由:因为第一次试车不合格不属于乙施工单位责任。 (5) 【正确答案】 事件5中:施工进度计划审查还应当包括: 施工顺序的安排应符合施工工艺要求;施工人员、工程材料、施工机 械等资源供应计划应满足施工进度计划的需要;施工进度计划应符合建设单位提供的资金、施工图纸、施工场 地、物资等施工条件。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 1 7 9 8 4 信 3 微 系 联 一 唯 名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178 第8页 / 共8页