文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
1.关于法的效力层级的说法，正确的有（ ）。
A. 地方性法规的效力高于本级地方政府规章
B. 部门规章和地方政府规章具有同等效力
C. 行政法规和地方性法规具有同等效力
D. 部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由全国人大
常委会裁决
E. 一般法优于特别法
2.关于物权预告登记的说法，正确的是（ ）。
A.当事人签订买卖动产物权的协议，应当向登记机构申请预告登记
B.预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力
C.在进行所有权登记之前，预告登记持续有效
D.当事人进行不动产买卖，必须进行预告登记
8
3.关于权利质权的说法，正确的是7（ ）。
1
9
4
A.将有的应收账款不得出质 3 8
信
微
B.以专利权中的财产权出质后，出质人不得许可他人使用专利权
系
联
C.以基金份额出质的，题质权自权利凭证交付质权人时设立
押
D.以商业承兑汇票准出质的，质权自办理出质登记时设立
精
4.下有关专利权的说法中，正确的是（ ）。
A. 实用新型专利权期限为15年
B. 专利权的期限自申请时起算，届满时消灭
C. 提出科学理论、发现自然定律等，也可以申请发明专利，发明人可以是自然人、单位或
课题组
D. 申请外观设计专利应当具有新颖性、创造性、实用性
8
7
5.两施工企业分别违法向同一河流段排放污染物，下游养殖户的鱼苗死亡，9 1两企业的排放量
4
8
均足以致鱼苗全部死亡，关于该侵权责任的说法，正确的是（ ）。 信 3
微
A. 两施工企业承担连带责任 系
联
B. 两施工企业按照排放量承担责任 一
唯
C. 两施工企业按因果关系大小承担赔偿责任
D. 两施工企业分别承担责任
6.根据《企业所得税法》，属于企业所得税不征税收入的是（ ）。
A. 依法收取并纳入财政管理的政府性基金
B. 特许权使用费收入
C. 接受捐赠收入
D. 财政拨款
E. 股息红利等权益性投资收益
7.关于行政许可的设定权限，正确的有（ ）。
A. 法律可以设定行政许可
B. 尚未制定法律的，行政法规可以设定行政许可
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C. 尚未制定法律、行政法规的，地方性法规可以设定行政许可
D. 地方性法规经授权后可以设定应当由国家统一确定的公民、法人或者其他组织的资格、
资质的行政许可
E. 尚未制定法律、行政法规的，各地人民政府规章可以设定行政许可
8.关于自首的说法，正确的是（ ）。
A. 犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，以自首论
B. 对于自首的犯罪分子，犯罪较轻的，可以免除处罚
C. 对于自首的犯罪分子，应当减轻处罚
D. 被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述本人罪行的，以自首论
9.关于工程重大安全事故罪的说法，正确的是（ ）。
A. 在主观方面表现为故意
B. 犯罪主体是建设单位、设计单位、施工单位或者工程监理单位
8
C. 侵犯的客体为本单位安全生产7秩序
1
9
4
D. 在客观方面表现为安全生产3 8条件不符合国家规定
信
微
系
联
10.关于项目经理部及题其行为法律后果的说法，正确的有（ ）。
押
A．其行为的法律后准果由项目经理承担
精
B．不具备法人资格
C．是施工企业为完成 某项工程建设任务而设立的组织
D．其行为的法律后果由 项目经理部承担
E．其行为的法律后果由企业 法人承担
11.可以撤销建筑业企业资质的情形 是（ ）。
A. 企业取得资质后不再符合相应资质条件的
B. 企业取得资质后发生重大安全事故的
8
C. 资质许可机关违反法定程序准予资质许可 的 9 1
7
8
4
D. 资质证书有效期到期后未及时办理续期手续的 信 3
微
系
联
12.关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。
唯
一
A. 受聘于一个相关单位是初始注册应当具备的条件
B. 初始注册申请均须达到继续教育要求
C. 初始注册的条件与建造师资格考试条件相同
D. 建造师初始注册通过备案完成
13.根据《建设市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场信用信息的不良信用信息公开的说法，
正确的有（ ）。
A. 公开期限一般为6个月至3年
B. 具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定
C. 公开期限不得低于相关行政处罚期限
D. 公开期限没有限制
E. 具体公开期限由作出行政处罚决定的部门确定
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
14.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，属于施工企业资质不良行为的是
（ ）。
A. 不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的
B. 以他人名义投标，骗取中标的
C. 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
D. 涂改、伪造、出借、转让安全生产许可证的
15.根据《城乡规划法》，在乡村规划区内进行下列工程建设应当申请乡村建设规划许可证的
有（ ）。
A. 乡镇企业建设
B. 使用原有宅基地进行农村村民住宅建设
C. 乡村公共设施建设
D. 供救灾使用的临时建设
E. 乡村公益事业建设
8
7
1
9
4
16.在建的建筑工程因故中止施3 8工的，关于施工许可证的说法，正确的是（ ）。
信
微
A. 建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关申请延期
系
联
B. 超过3个月未恢复题施工的施工许可证自行废止
押
C. 中止施工满1年准的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关重新申请施工许可证
精
D. 建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作
17.下列情形中，属于违 法分包的有（ ）。
A. 建设单位将工程发包给个 人的
B. 承包单位将其承包的工程分包 给个人的
C. 专业分包单位将其承包的专业工 程中非劳务作业部分再分包的
D. 建设单位设置不合理的招标投标条件，限制排斥潜在投标人或者投标人的
E. 建设单位将工程发包给不具有相应资质 的单位的
8
9
1
7
8
4
18.关于投标保证金说法，正确的是（ ）。 信 3
微
A. 中标通知书发出之前，投标人有权撤回投标文件， 并要求返还投系标保证金
联
B. 招标文件可以限定投标保证金以现金支票或转账方式 提交
唯
一
C. 投标保证金不得超过招标项目估算价的2%
D. 投标人可以要求在投标有效期内退还投标保证金
19.关于评标，下列正确的是（ ）。
A. 依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关技术、经济等方面的专
家组成，成员人数为五人以上即可
B. 特殊招标项目只能采取随机抽取方式选定评审委员会
C. 项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员
D. 评标委员会成员的名单在中标结果确定前应当保密
E. 评标委员会可以口头方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致
或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正
20.下列属于评审委员会应当否定其投标的有（ ）。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
A. 投标联合体没有提交共同投标协议
B. 投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限
C. 同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选投标
D. 投标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术
信息和数据等情况
E. 投标文件逾期送达
21.关于依法必须进行招标项目的招标异议处理，说法正确的是（ ）。
A. 潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件时提出
B. 其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
C. 招标人对收到的异议作出答复前，不得暂停投标活动
D. 投标人对评标结果有异议的，应当在合同签订前提出
22.根据《政府采购法》，采用询价方式采购货物应当符合的条件有（ ）。
8
A. 有效竞争不足 7
1
9
4
B. 需要多次重复采购 3 8
信
微
C. 货物规格、标准统一
系
联
D. 现货货源充足 题
押
E. 价格变化幅度小准
精
23.关于政府采购框架 协议采购的说法，正确的是（ ）。
A. 集中采购目录以内品 目，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购
B. 封闭式框架协议入围供应 商可以随时退出框架协议
C. 开放式框架协议采购，不得增 加协议供应商
D. 开放式框架协议采购是框架协议 采购的主要形式
24.甲公司将施工机械借给乙公司使用，乙 公司在甲公司不知情的情况下将该施工机械卖给
8
知悉上述情况的丙公司，关于乙、丙公司之间施 工机械买卖合同效力的说法9，1正
7
确的是（ ）。
8
4
A. 有效 信 3
微
B. 可撤销 系
联
C. 无效
唯
一
D. 效力待定
25.关于不安抗辩的说法，正确的是（ ）。
A. 当事人没有确切证据中止履行的，应当承担侵权责任
B. 不安抗辩可以存在于单务合同之中
C. 中止履行的一方可以直接解除合同
D. 当事人中止履约的，应当及时通知对方
26.关于违约责任减轻的说法，正确的是（ ）。
A. 当事人都违反合同的，各自损失由各方自行承担
B. 当事人一方因第三人的原因造成违约的，由第三人承担违约责任
C. 当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请求赔
偿
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D. 当事人迟延履行后发生不可抗力的，减轻其违约责任
27.关于承包人建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（ ）。
A. 承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算
B. 未竣工的建设工程质量合格，承包人无权请求承建工程的价款就其承建工程部分折价或
者拍卖的价款优先受偿
C. 建设工程质量验收合格，承包人有权请求承建工程的价款就其承建工程部分折价或者拍
卖的价款优先受偿
D. 承包人建设工程价款优先受偿的范围包括发包人逾期支付建设工程价款的违约金
E. 发包人以其与承包人之间存在关于放弃建设工程价款优先受偿权的约定为由，主张承包
人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不支持
28.甲施工企业向乙建材公司购买一批水泥，关于该买卖合同中水泥毁损、灭失风险承担的
说法，正确的是（ ）。
8
A. 水泥毁损、灭失的风险交付之7前由乙承担，交付之后由甲承担
1
9
4
B. 若由于甲自身过错导致水泥3 8交付日期推迟一周，则水泥毁损、灭失的风险由甲承担的时
信
微
间相应推迟
系
联
C. 若甲拒绝接受水泥题或者解除合同，则水泥毁损、灭失的风险由乙承担
押
D. 若乙出卖的水泥准为在途标的物时，则其毁损、灭失的风险自水泥交付完成时起由甲承担
精
29.关于主合同变更对 保证合同影响的说法，正确的是（ ）。
A. 债权人和债务人未经 保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，保证不再承担保
证责任
B. 债权人转让全部或部分债权， 未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力
C. 债权人和债务人变更主债权债务 合同履行期限未经保证人书面同意的，保证期间变更
D. 第三人加入债务的，保证人不再承担保证责任
8
30.关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。 9 1
7
8
4
A. 租赁期限超过六个月的，可采用书面形式 信 3
微
B. 租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视 为租赁合同未系生效
联
C. 租赁物在租赁期间发生所有权变动的，租赁合同解除
唯
一
D. 租赁期限超过20年的，超过部分无效
31.下列关于机械和设施安装拆卸单位的安全责任中，说法正确的有（ ）。
A.编制安装、拆卸方案和措施，并进行现场监督与定期巡查
B.按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工条件
C.参与建设单位组织的安全施工技术交底并签字确认
D.审核建筑起重机械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案
E.按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工
方案，并由本单位技术负责人签字
32.属于安全生产许可证的领取条件有（ ）。
A. 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程
B. 设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C. 特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书
D. 管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格
E. 依法参加工伤保险，依法为施工现场管理人员办理意外伤害保险
33.根据国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》，关于安全生产教育培训的说
法，正确的是（ ）。
A. 建筑施工企业应当对新职工进行至少20学时的安全培训
B. 建立以国家投入为主，社会资金积极资助的安全投入机制
C. 要组织签订师徒协议，建立师傅带徒弟激励约束机制
D. 企业实施技术改造和项目引进时，不需专门安排安全培训资金
34.关于安全生产费用的说法，正确的是（ ）。
A建设工程施工企业以建筑安装工程造价为依据
B. 总包单位和分包单位的安全生产费用应当分别提取
8
C. 建筑工程安全防护、文明施工7措施费用由措施费中所包含的措施费所含的文明施工费、
1
9
4
环境保护费组成 3 8
信
微
D. 铁路工程的提取标准为2.5%
系
联
题
押
35.事故调查报告应准当包括下列内容（ ）。
精
A. 事故参建单位概况
B. 事故发生经过和事 故救援情况
C. 事故发生的时间、地 点以及事故现场情况
D. 事故造成的人员伤亡和直 接经济损失
E. 事故的简要经过
36.关于建设工程安全生产监督管理的说法，正确的是（ ）。
A. 县级以上地方人民政府住房城乡建设主 管部门应当将施工安全监督工作委托所属的施工
8
安全监督机构具体实施 9 1
7
8
4
B. 施工安全监督人员应当有工程类相关专业本科 及以上学历或中级及信以3上专业技术职称
微
C. 工程项目因故中止施工的，监督机构对工程项目中 止施工安全监系督
联
D. 工程项目施工安全监督档案保存期限两年，自归档之 日起计
唯
算一
37.已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到抗震设防要求
的，应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定，并采取必要的抗震加固措施的有（ ）。
A. 较大建设工程
B. 可能发生次生灾害的建设工程
C. 学校建设工程
D. 医院建设工程
E. 具有重大历史、科学、艺术价值或者重要纪念意义的建设工程
38.关于无障碍设施建设的说法，正确的是（ ）。
A. 无障碍设施应当与主体工程同步规划、同步设计、同步施工、同步验收、同步交付使用
B. 无障碍设施未经竣工验收的，住建部门可以先行办理竣工验收备案
C. 施工单位应当将无障碍设施建设经费纳入工程建设项目概预算
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D. 建设单位应当在工程规划、设计、竣工验收环节，邀请老年人、残疾人及相关组织代表
进行意见征询和体验试用
39.关于某建设工程依法实行监理的说法，正确的是（ ）。
A. 建设单位应当委托该建设工程的设计单位进行监理
B. 监理单位不能与建设单位有隶属关系
C. 工程监理的形式包括旁站、巡视、平行检验
D. 工程监理单位有权转让其工程监理业务
40.关于建设工程见证取样的说法，正确的是（ ）。
A. 施工人员对工程涉及机构安全的试块、试件和材料，应当在建设单位或工程监理单位监
督下现场取样
B. 涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检比例不得低于有关技术标准中规定应
取样的50%
8
C. 用于非承重结构的混凝土试块7必须实施见证取样和送检
1
9
4
D. 见证人员应按照见证取样和3 8送检计划，对施工现场的取样和送检进行见证，并在试样或
信
微
其包装上作出标识、封志
系
联
题
押
41.根据《建设工程准质量管理条例》，属于建设工程竣工验收应当具备的条件有（ ）。
精
A. 完成建设工程设计和合同约定的各项内容
B. 有健全的财务管理 档案
C. 有完整的技术档案和 施工管理资料
D. 有监理单位出具的竣工验 收报告
E. 有施工企业签署的工程保修书
42.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关于竣工验收备案的说法，
正确的是（ ）。
8
A. 采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案 的，工程竣工验收无效 9 1
7
8
4
B. 向建设主管部门办理竣工验收备案的主体是施 工企业 信 3
微
C. 竣工验收合格之日起30日内向建设主管部门备案 系
联
D. 备案机关无权决定重新组织工程的竣工验收
唯
一
43.关于工程建设缺陷责任期和质量保证金的说法，正确的有（ ）。
A. 发包人按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的
3%
B. 缺陷责任期从承包人提交竣工验收报告之日起计
C. 缺陷责任期从工程通过竣工验收之日起计
D. 发包人原因导致竣工延迟的，在承包人提交竣工验收报告后60天后，工程自动进入缺陷
责任期
E. 承包人原因导致竣工延迟的，缺陷责任期从实际通过竣工验收之日起计
44.关于施工现场扬尘污染防治的说法，正确的是（ ）。
A. 灰土和无机料应采用预拌进场，碾压过程中应洒水降尘
B. 对施工现场实行半封闭管理
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C. 施工现场入口应设置车辆冲洗设施，并对驶入车辆进行清洗
D. 施工现场应使用预拌混凝土及预拌砂浆，采取封闭、降尘、降噪措施
45.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁止
进行的活动是（ ）。
A. 占用保护规划确定保留的道路
B. 修建冷链仓库
C. 改变园林绿地自然状态的活动
D. 举办大型群众性活动
46.张某在甲施工企业连续工作满8年；李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同，但
因工负伤不能从事原工作；王某在甲工作2年，并被甲聘任为总经理；赵某在甲累计工作了
10 年但期间曾离职。除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，其中应当与其订立无固定期
限劳动合同的是（ ）。
8
A. 李某 7
1
9
4
B. 张某 3 8
信
微
C. 王某
系
联
D. 赵某 题
押
准
精
47.关于未成年工特殊保护的说法，正确的是（ ）。
A. 任何组织或者个人 不得招用未满 16 周岁的未成年人，但未成年人可以开业从事个体经
营
B. 未成年工是指年满16周岁 未满18周岁的劳动者
C. 未成年工年满18周岁时，用 人单位必须为其进行健康检查
D. 用人单位招用未成年工，须向其 户籍所在地的县级以上劳动行政部门登记
48.关于工伤保险待遇的说法，正确的是（ ）。
8
A职工治疗工伤应当在就近的医疗机构就医 9 1
7
8
4
B. 职工因工伤被鉴定为四级伤残的，保留劳动关 系，退出工作岗位，信享3受工伤待遇
微
C. 职工患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，降低 原工资福利待系遇
联
D. 职工二级伤残在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可 以享受
唯
一一次性工亡补助金
49.关于用人单位与劳动者发生劳动争议申请劳动仲裁的说法，正确的是（ ）。
A. 劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，不受仲裁时效期间的限制
B. 双方必须先经本单位劳动争议调解委员会调解，调解不成的，才可以向劳动仲裁委员会
申请仲裁
C. 劳动争议申请仲裁的时效期限为2年
D. 仲裁时效期间从权利被侵害之日起计算
E．当事人一方向对方当事人主张权利会导致仲裁时效的中断
50.关于仲裁协议的说法，正确的是（ ）。
A. 仲裁协议可以口头方式达成
B. 当事人订立的合同无效，仲裁协议无效
C. 限制民事行为能力人订立的仲裁协议无效
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D. 涉及遗产的继承当事人达成的仲裁协议的可以申请仲裁
E. 仲裁协议的内容是对纠纷解决途径的处分
51.关于仲裁裁决执行的说法，正确的是（ ）。
A. 申请仲裁裁决强制执行的期间为3年
B. 仲裁庭的组成或者仲裁的程序违反法定程序的，当事人可以申请撤销仲裁裁决
C. 当事人申请执行仲裁裁决案件，应当由基层人民法院管辖
D. 被人民法院裁定不予执行的，当事人应当就该纠纷重新达成仲裁协议申请仲裁
52.下列民事案件中，需要实行合议审理的有（ ）。
A. 依简易程序审理的案件
B. 涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件
C. 人民群众广泛关注的案件
D. 属于新类型或者疑难复杂的案件
8
E. 涉及国家利益、社会公共利益7的案件
1
9
4
3
8
信
微
53.以下情形中，会导致诉讼时效中止的有（ ）。
系
联
A. 不可抗力 题
押
B. 权利人向义务人准提出履行请求
精
C. 继承开始后未确定继承人或者遗产管理人
D. 权利人被义务人或 者其他人控制
E. 权利人提起诉讼
54.下列事项中，不能提出行政复 议申请的是（ ）。
A. 对行政机关就民事纠纷作出的调 解处理不服的
B. 对行政机关作出的警告决定不服的
C. 认为行政机关侵犯其经营自主权
8
D. 对行政机关作出的确认自然资源的所有权 或者使用权的决定不服 9 1
7
8
4
信
3
微
55.关于行政诉讼中被告的确定，正确的有（ ）。 系
联
A. 两个以上行政机关作出同一具体行政行为的，可以任 一行政
唯
机一关为被告
B. 行政机关委托的组织所作的具体行政行为，受委托的组 织 是被告
C. 经复议的行政案件，以复议机关为被告
D. 行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被告
E. 复议机关改变原行政行为的，复议机关是被告
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
1.AB 解 解】 C项错误，上位法优于下位法，行政法规的法律效力要高于地方性法规。D项
错误，部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院
裁决。E项错误，特别法优于一般法。
2.B 解 解】 A、D项错误，当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为
保障将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。C项错误，预告登记后，债权
消灭或者自能够进行不动登记之日起90日内未申请登记的，预告登记失效。
3.B 解解】 A错误，现有的以及将有的应收账款可以出质；C错误，D错误，以汇票、本
票、支票、债券、存款单、仓单、提单出质的，质权 自权利凭证交付质权人时设立。其他
权利是没有凭证的，所以没办法交付，质权自办理出质登记时设立。
4.B 解 解】 A项错误，实用新型专利权期限为10年。C项错误，发明是指对产品、方法或
者其改进所提出的新的技术方案，提出科学理论、发现自然定律等不属于发明。D 项错误，
除了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。
5.A 解 解】 分别侵权承担连带责任，二人以上分别实施侵权行为造成同一损害，每个人的
侵权行为都足以造成全部损害的，行为人承担连带责任。在这种情况下，两个施工企业的排
8
放量均足以致鱼苗全部死亡，因此7他们应当承担连带责任。
1
9
4
6.AD 解解】 不征税收入包括3 8：（1）财政拨款；（2）依法收取并纳入财政管理的行政事业
信
微
性收费和政府性基金；（3）国务院规定的其他不征税收入。A对应（2）；D对应（1）。
系
联
7.ABC 解 解】 D项错题误，地方性法规和省、自治区、直辖市人民政府规章，不得设定应当
押
由国家统一确定的准公民、法人或者其他组织的资格、资质的行政许可；不得设定企业或者其
精
他组织的设立登记及其前置性行政许可。E项错误，尚未制定法律、行政法规和地方性法规
的，因行政管理的需 要，确需立即实施行政许可的，省、自治区直辖市人民政府规章可以设
定临时性的行政许可。
8.B 解解】 A 项错误，犯罪 分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，
从而得以侦破其他案件等立功表 现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减
轻或者免除处罚；B项正确，C项错误 ，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。D项
错误，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司法机关还未掌
握的本人其他罪行的，以自首论。
8
9.B 解 解】 工程重大安全事故罪，是指建设 单位、设计单位、施工单位、9 1工
7
程监理单位违
8
4
反国家规定，降低工程质量标准，造成重大安全事 故的行为。本罪的构信成3是：C项错误，（1）
微
本罪侵犯的客体是人民的财产和生命安全以及国家的 建筑管理制度系。D项错误，（2）本罪在
联
客观方面表现为违反国家规定，降低工程质量标准，造成 重大
唯
安一全事故的行为。B 项正确，
（3）本罪的主体为特殊主体，即为单位犯罪。主体只能是 建 设单位、设计单位或者是施工
单位及工程监理单位。但该罪名不处罚单位，只处罚直接责任人。A项错误，（4）本罪在主
观方面表现为过失。
10.BCE 解解】 A、D项错误，项目经理部行为的法律后果将由企业法人承担。
11.C 解解】 有下列情形之一的，资质许可机关应当撤销建筑业企业资质：（1）资质许可
机关工作人员滥用职权、玩忽职守准予资质许可的；（2）超越法定职权准予资质许可的；（3）
违反法定程序准予资质许可的；（4）对不符合资质标准条件的申请企业准予资质许可的；（5）
依法可以撤销资质许可的其他情形。C符合第（3）条。A项是撤回的情形；B项取得安全生
产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限期整改。D项是
注销的情形。
12.A 解解】 B项错误，初始注册申请并不一定都需要达到继续教育要求。只有在资格证
书签发之日起 3 年内未提出申请的情况下，逾期申请初始注册才需要提供达到继续教育要
求的证明材料。C 项错误，初始注册的条件与建造师资格考试条件不同。取得资格证书后，
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
还需要满足其他条件如受聘于一个相关单位、达到继续教育要求（如果逾期申请）、没有不
予注册的情形等。D 项错误，建造师初始注册并不是通过备案完成的，而是由省、自治区、
直辖市人民政府住房城乡建设主管部门负责受理和审批。对批准注册的，核发注册证书和执
业印章，并在核发证书后30日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。
13.ABC 解 解】 建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：（1）基本信息长期公开；D项错
误，（2）优良信用信息公开期限一般为3年；（3）不良信用信息公开期限一般为6个月至3
年，并不得低于相关行政处罚期限。E项错误，具体公开期限由不良信用信息的认定部门确
定。
14.C 解解】 资质不良行为认定标准：（1）未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资
质等级承揽工程的；（2）以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；（3）允许其他单位或个人以
本单位名义承揽工程的；（4）未在规定期限内办理资质变更手续的；（5）涂改、伪造、出借、
转让《建筑业企业资质证书》的；（6）按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未
经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。C项对应（3）。A、B项属于承揽业务不良。
D项对应（5），但应该是《建筑业企业资质证书》。
8
15.ACE 解解】 在乡、村庄规划7区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建
1
9
4
设单位或者个人应当向乡、镇3人8民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城
信
微
乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。
系
联
16.D 解 解】 A项错误题，D项正确，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止
押
施工之日起1个月准内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建设单
精
位应当自领取施工许可证之日起3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请
延期；延期以2次为 限，每次不超过3个月。B项错误，既不开工又不申请延期或者超过延
期时限的，施工许可证自 行废止。C项错误，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位
应当报发证机关核验施工许可 证。
17.BC 解 解】 违法发包的情形 有：（1）建设单位将工程发包给个人的；（2）建设单位将工
程发包给不具有相应资质的单位的；（ 3）依法应当招标未招标或未按照法定招标程序发包的；
（4）建设单位设置不合理的招标投标条件，限制排斥潜在投标人或者投标人的；（5）建设
单位将一个单位工程的施工分解成若干部 分发包给不同的施工总承包或专业承包单位的。A
8
项对应（1）。D项对应（4）。E项对应（2）。 9 1
7
8
4
违法分包的情形有：（1）承包单位将其承包的工程 分包给个人的；（2）信施3工总承包单位或专
微
业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；（3 ）施工总承包单系位将施工总承包合同范
联
围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程 除外
唯
；（一4）专业分包单位将其承包
的专业工程中非劳务作业部分再分包的；（5）专业作业承包 人将 其承包的劳务再分包的；（6）
专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主
要周转材料费用的。B项对应（1）。C项对应（4）。
18.C 解 解】 A项错误，提交投标文件截止时间之前有权撤回。B项错误，不得限定。D项
错误，投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
19.CD 解 解】 A项错误，依法必须进行招标的项目，其评标委员会由招标人的代表和有关
技术、经济等方面的专家组成，成员人数为5人以上单数。其中技术、经济等方面的专家不
得少于成员总数的三分之二。B项错误，特殊招标项目可以由招标人直接确定。E项错误，
评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者
有明显文字和计算错误的内容作说明或者补正，但是澄清或者说明不得超出投标文件的范围
或者改变投标文件的实质性内容。
20.AB 解 解】 C项错误，同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标
文件要求提交备选投标时，无需否定。只有在未要求提交备选投标时才否定。D项错误，投
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
标文件在实质上响应招标文件要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和
数据等情况属于细微偏差，是有效的，无需否定。E项错误，是拒收投标文件的情形。
21.B 解解】 A项错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当
在提交资格预审申请文件截止时间2日前提出，而不是在提交资格预审申请文件时提出。C
项错误，招标人对收到的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动，而不是不得暂停。D项
错误：投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在
中标候选人公示期间提出，而不是在合同签订前。
22.CDE 解解】 采购的货物规格、标准统一，现货货源充足且价格变化幅度小的政府采购
项目，可以采用询价方式采购。
23.A 解 解】 本题考查的是框架协议采购的适用范围和分类。A项正确，根据《政府采购框
架协议采购方式管理暂行办法》的规定，集中采购目录以内品目，以及与之配套的必要耗材、
配件等，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购。B项错误，封闭式框架协
议入围供应商无正当理由不得主动放弃入围资格或者退出框架协议，而开放式框架协议入围
供应商才可以随时申请退出框架协议。C项错误，开放式框架协议采购的特点正是允许愿意
8
接受协议条件的供应商随时申请加7入。D项错误，框架协议采购的主要形式是封闭式框架协
1
9
4
议采购，而非开放式框架协议3 8采购。
信
微
24.C 解解】 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法利益订立的合同，属于无效合同。
系
联
题干中，丙公司对于乙题公司无权处分该租赁的施工机械是知情的，因此构成乙和丙恶意串通。
押
25.D 解解】 本题准考查的是合同履行中的抗辩权。A 项错误，当事人没有确切证据中止履
精
行的应当承担违约责任。应当承担违约责任，而不是侵权责任。B项错误，抗辩权主要体现
于双务合同中，即合 同当事人双方互负履行义务。C项错误，中止履行后，对方在合理期限
内未恢复履行能力且未提 供适当担保的，视为以自己的行为表明不履行主要债务，中止履行
的一方可以解除合同并可以请 求对方承担违约责任。D项正确，当事人依据法律规定的抗辩
权中止履行的，应当及时通知对 方。
26.C 解 解】 A项错误，当事人都违 反合同的，应当各自承担相应的责任；B项错误，当事
人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。D项错误，当事人迟延
履行后发生不可抗力的，不免除其违约责 任。
8
27.AC 解 解】 B项错误，未竣工的建设工程 质量合格，承包人请求其承建9 1工
7
程的价款就其
8
4
承建工程部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人 民法院应予支持；D信项3错误，承包人就逾
微
期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等 主张优先受偿系的，人民法院不予支持。
联
E项错误，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价 款优先
唯
受一偿权，损害建筑工人利益，
发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿 权 的，人民法院不予支持。
28.A 解 解】 A项正确，标的物毁损、灭失的风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付
之后由买受人承担，因此水泥毁损、灭失的风险交付之前由乙承担，交付之后由甲承担。B
项错误，因买受人的原因致使标的物未按照约定的期限交付的，买受人应当自违反约定时起
承担标的物毁损、灭失的风险。因此风险自甲违法约定时起，由甲承担，并不会相应推迟。
C项错误，因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的
物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖
人承担。选项中并没有明确“不符合质量要求”，因此不能判断风险由乙承担。D项错误，出
卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成
立时起由买受人承担。因此风险自合同成立时起由甲承担。
29.B 解 解】 A项错误，《民法典》规定，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更
主债权债务合同内容，如果减轻债务的，保证人仍对变更后的债务承担保证责任；如果加重
债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。因此，并不是完全不再承担保证责任。B项
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
正确，《民法典》明确规定，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保
证人不发生效力。这是为了保护保证人的知情权和利益。C项错误，《民法典》规定，债权人
和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保证期间不受影响。因
此，保证期间不会因为履行期限的变更而改变。D项不完整，正确的表述是：第三人加入债
务的，保证人的保证责任不受影响。也就是说，即使有第三人加入债务，保证人的保证责任
依然存在，不会发生变化。
30.D 解解】 A项错误，租赁期限超过六个月的，应当采用书面形式。如果未采用书面形
式，且租赁期限无法确定的，则视为不定期租赁合同，而不是“可采用书面形式"。B 项错
误，租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁合同，并非视
为租赁合同未生效。C项错误，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效
力，即“买卖不破租赁”。D项正确，根据《民法典》的规定，租赁期限不得超过20年。超
过20年的，超过部分无效。
31.ABE 解 解】 C项错误，组织安全施工技术交底并签字确认。D项错误，制定建筑起重机
械安装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案。
8
32.ABC 解 解】 D项错误，管理人7员和作业人员每年至少进行一次教育培训并考核合格。E
1
9
4
项错误，依法参加工伤保险，3依8法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从
信
微
业人员缴纳保险费。
系
联
33.C 解 解】 A项错误题，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少
押
20 学时的再培训；准B 项错误，建立以企业投入为主、社会资金积极资助的安全培训投入机
精
制；D项错误，企业要在职工培训经费和安全费用中足额列支安全培训经费，实施技术改造
和项目引进时要专门 安排安全培训资金。
34.A 解解】 B项错误 ，总包单位应当在合同中单独约定并于分包工程开工日1个月内将
至少50%企业安全生产费用直 接支付给分包单位并监督使用，分包单位不再重复提取。C项
错误，建筑工程安全防护、文明 施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中措施费
所含的文明施工费、环境保护费、临 时设施费、安全施工费组成。D项错误，铁路工程的提
取标准为3%。
35.BD 解解】 A项错误，是“发生”单 位。B项正确，对应事故调查报告的（2）。C项错
8
误，对应事故报告的（2）。D项正确，对应事 故调查报告的（3）。E项错误9 1
7
，对应事故报告
8
4
的（3）。 信 3
微
36.C 解 解】 A项错误，县级以上地方人民政府住房 城乡建设主管部系门可以（不是应当）将
联
施工安全监督工作委托所属的施工安全监督机构具体实施 。B项
唯
一错误，施工安全监督人员应
当具备下列条件：（1）具有工程类相关专业大专及以上学历 或初 级及以上专业技术职称；（2）
具有两年及以上施工安全管理经验；（3）熟悉掌握相关法律法规；（4）经业务培训考核合格，
取得相关执法证书；（5）具有良好的职业道德。C项正确，工程项目因故中止施工的，建设
单位应当向监督机构申请办理中止施工安全监督手续，并提交中止施工的时间、原因、在施
部位及安全保障措施等资料。D项错误，工程项目施工安全监督档案保存期限3年，自归档
之日起计算。
37.CDE 解解】 已经建成的下列建设工程，未采取抗震设防措施或者抗震设防措施未达到
抗震设防要求的，应当按照国家有关规定进行抗震性能鉴定并采取必要的抗震加固措施：（1）
重大建设工程；（2）可能发生严重次生灾害的建设工程；（3）具有重大历史、科学、艺术价
值或者重要纪念意义的建设工程；（4）学校、医院等人员密集场所的建设工程；（5）地震重
点监视防御区内的建设工程。A项对应（1），要求“重大”建设工程。B项对应（2），要求
“严重”次生灾害。C、D项对应（4）。E项对应（3）。
38.A 解 解】 B项错误，无障碍设施未经竣工验收的，住建部门等不予办理竣工验收备案。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C项错误，工程建设单位应当将无障碍设施建设经费纳入工程建设项目概预算。D项错误，
鼓励建设单位在工程规划、设计、竣工验收环节，邀请老年人、残疾人及相关组织代表进行
意见征询和体验试用。
39.C 解解】 A项错误，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，
也可以委托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者
其他利害关系的该工程的设计单位进行监理；B项错误，工程监理单位与被监理工程的施工
承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系的，不得
承担该项建设工程的监理业务；D项错误，工程监理单位不得转让工程监理业务。
40.A 解解】 B项错误，涉及结构安全的试块、试件和材料见证取样和送检的比例不得低
于有关技术标准中规定应取样数量的30%。C项错误，用于承重结构的混凝土试块必须进行
见证取样和送检。D项错误，取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。
41.ACE 解解】 建设工程竣工验收应当具备下列条件：（1）完成建设工程设计和合同约定
的各项内容；（2）有完整的技术档案和施工管理资料；（3）有工程使用的主要建筑材料、建
筑构配件和设备的进场试验报告；（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质
8
量合格文件；（5）有施工单位签署7的工程保修书。建设工程经验收合格的，方可交付使用。
1
9
4
A项对应（1）；C项对应（2）；3 8E项对应（5）。
信
微
42.A 解解】 A项正确，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工
系
联
验收无效。B项错误，题向建设主管部门办理竣工验收备案的主体应当是建设单位，而非施工
押
企业。C 项错误，建准设单位应当自工程竣工验收合格之日起 15 日内，依照相关规定，向工
精
程所在地的县级以上地方人民政府建设主管部门备案。D项错误，备案机关发现建设单位在
竣工验收过程中有违 反国家有关建设工程质量管理规定行为的，应当在收讫竣工验收备案文
件15日内，责令停止使 用，重新组织竣工验收。
43.ACE 解 解】 B项错误，缺 陷责任期从工程通过竣工验收之日起计。D项错误，由于发包
人原因导致工程无法按期进行竣 工验收的，在承包人提交竣工验收报告90天后，工程自动
进入缺陷责任期。
44.A 解 解】 B项错误，对施工现场实行封闭管理。C项错误，施工现场出入口应设置车辆
冲洗设施，并对驶出车辆进行清洗。D项错 误，采用现场搅拌混凝土或砂浆的场所应采取封
8
闭、降尘、降噪措施。 9 1
7
8
4
45.A 解解】 在历史文化名城、名镇、名村保护 范围内禁止进行下列信活3动：（1）开山、采
微
石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占 用保护规划确定系保留的园林绿地、河湖
联
水系、道路等；（3）修建生产、储存爆炸性、易燃性、放射 性、毒
唯
一害性、腐蚀性物品的工厂、
仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂污。A对应（2）。
46.A 解解】 具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者
提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连
续工作满10年的（对应张某，但时间不够；对应赵某，但并未连续）；（2）用人单位初次实
行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满
10年且距法定退休年龄不足10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有
《劳动合同法》第39条（用人单位可以随时通知解除）和第40条第1项、第2项（用人单
位预告解除）规定的情形，续订劳动合同的（对应李某）。C项错误，应当订立无固定期限劳
动合同的情形与岗位无关。
47.B 解 解】 A项错误，任何组织或者个人不得招用未满16周岁未成年人，国家另有规定
的除外。C项错误，用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查：①安排工作
岗位之前；②工作满一年；③年满十八周岁，距前一次的体检时间已超过半年。D 项错误，
用人单位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县级以上劳动行政部
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
门办理登记，劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》《未成年工登记表》，核发《未成年
工登记证》。
48.B 解解】 本题考查的是工伤保险待遇。A 项错误，职工治疗工伤应当在签订服务协议
的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近的医疗机构急救。C项错误，职工因工作遭受事
故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，原工资福利待遇不变，
由所在单位按月支付。D项错误，一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其近亲属
可以享受上述规定第（1）项（丧葬补助金）、（2）项（供养亲属抚恤金）的待遇，不包含一
次性工亡补助金。
49.AE 解 解】 B项错误，用人单位与劳动者发生劳动争议的，可以申请调解也可以申请仲
裁。C项错误，劳动争议申请仲裁时效期间为1年。D仲裁时效期间从当事人知道或者应当
知道其权利被侵害之日起计算。
50.CE 解 解】 A项错误，仲裁协议必须采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
B项错误，仲裁协议具有相对独立性。即使合同变更、解除、终止或者无效，均不影响仲裁
协议的效力。D项错误，遗产继承纠纷不属于仲裁范围，此类争议不能通过仲裁解决，只能
8
由法院管辖。因此，涉及遗产继承7的当事人即便达成了仲裁协议，也是无效的。
1
9
4
51.B 解 解】 A项错误，申请3 8执行的期间为2年。C项错误，当事人申请执行仲裁裁决案件
信
微
由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。D项错误，仲裁裁决被法
系
联
院依法裁定不予执行的题，当事人就该纠纷可以重新达成仲裁协议，并依据该仲裁协议申请仲
押
裁，也可以向法院准提起诉讼。
精
52.BCDE 解 解】 下列民事案件，不得由审判员一人独任审理：（1）涉及国家利益、社会公
共利益的案件；（2）涉 及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件；（3）人民群众广泛关注或
者其他社会影响较大的案 件；（4）属于新类型或者疑难复杂的案件；（5）法律规定应当组成
合议庭审理的案件；（6）其他 不宜由审判员一人独任审理的案件。A 项错误，适用独任制。
B项对应（2）。C项对应（3）。D 项对应（4）。E项对应（1）。
53.ACD 解解】 A项对应中止（1）。 C项对应中止（3）。D项对应中止（4）。B项对应中断
（1）。E项对应中断（3）。
54.A 解解】 本题考查的是行政复议范围 。下列事项应按规定的纠纷处理方式解决，不能
8
提起行政复议：（1）不服行政机关作出的行政 处分或者其他人事处理决定的9 1
7
，应当依照有关
8
4
法律、行政法规的规定提起申诉；（2）不服行政 机关对民事纠纷作出的信 3调解或者其他处理，
微
应当依法申请仲裁或者向法院提起诉讼。A对应（2） 。 系
联
55.DE 解 解】 本题考查的是行政诉讼被告。A项错误， 两个以
唯
一上行政机关作出同一行政行
为的，共同作出行政行为的行政机关是共同被告。B项错误 ， 行政机关委托的组织所作的行
政行为，委托的行政机关是被告。C项错误，E项正确，经复议的案件，复议机关决定维持
原行政行为的，作出原行政行为的行政机关和复议机关是共同被告；复议机关改变原行政行
为的，复议机关是被告。D项正确，行政机关被撤销或者职权变更的，继续行使其职权的行
政机关是被告。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
