文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校一级建造师《建设工程法规及相关知识》万人模考（二）
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个符合题意）
1.根据《立法法》，下列事项中必须由法律规定的是（ ）。
A.税率的确定
B.城乡建设与管理
C.历史文化保护
D.宪法规定的国务院行政管理职权的事项
2.关于所有权的说法，正确的是（ ）。
A.占有权不得根据所有权人的意志和利益分离出去，仅由所有权人享有
B.收益因使用而产生，因此要享有收益权必享有使用权
C.处分权是所有权权能的核心
D.所有权在法律上受到绝对保护，任何权利都不能限制所有权
3.甲从自己承包的土地上出入不便，遂与乙书面约定在乙承包的土地上开辟一条道路供甲通行，
双方设立了地役权并办理了登记，乙将自己的土地使用权转让给丙。下列关于各方权利的说法，正确
的是（ ）。
A.甲的地役权因办理登记而设立
B.乙转让土地使用权应当经甲同意
C.土地所有权人设立地役权需经乙的同意
D.甲的地役权对丙不具有约束力
4.关于抵押的效力，下列说法正确的是（ ）。
A.建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物属于抵押财产
B.抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人
C.抵押权可以与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保
D.变卖抵押物所得价款不足清偿债权数额的部分，由抵押人清偿
5.关于计算机软件著作权的说法，正确的是（ ）。
A.软件著作权属于软件开发者，法律法规另有规定的除外
B.接受他人委托开发的软件，其著作权属于委托人所有
C.计算机软件属于专利权保护的客体
D.自然人的软件著作权，保护期为该自然人终生
6.A施工单位委托B广告公司制作了一块广告牌，并由B广告公司负责安装在施工单位外墙。某
日风大，广告牌被吹落砸伤过路人王某。经查，广告牌的安装存在质量问题。关于王某的损害，下列
说法正确的是（ ）。
A.A施工单位承担赔偿责任，B广告公司承担补充赔偿责任
B.B广告公司承担赔偿责任，A施工单位承担补充赔偿责任
C.A施工单位承担赔偿责任，但其有权向B广告公司追偿
D.B广告公司承担赔偿责任，A施工单位不承担责任
7.关于企业增值税应纳税额的计算的说法，正确的是（ ）。
A.纳税人兼营不同税率的项目,应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核算销售额的，从
低适用税率
B.小规模纳税人发生应税销售行为,实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法,可以抵
扣进项税额
C.应税销售行为的购买方为消费者个人的，不得开具增值税专用发票
D.当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时,其不足部分不得结转下期继续抵扣
8.下列凭证中，属于印花税应纳税凭证的有（ ）。
A.产权转移书据
B.应税凭证的副本或者抄本
C.财产所有人将财产赠与政府书立的产权转移书据
D.个人与电子商务经营者订立的电子订单
9.关于行政法基本原则的说法，正确的是（ ）。
A.行政合理性原则的基本内涵包括比例原则和程序正当两个方面
扫码关注更多内容
第 1 页 共 29 页学员专用请勿外泄
B.行政合理性是行政法的首要原则
C.依据诚实守信原则，不得“钓鱼执法”和“养鱼执法”
D.平等对待是指行政主体实施行政行为应兼顾行政目标的实现和适当性手段的选择
10.关于假释的说法，正确的是（ ）。
A.被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期1/3以上即可假释
B.对累犯可以适用假释
C.无期徒刑的假释考验期限为10年
D.因故意杀人被判处8年有期徒刑的犯罪分子，不得假释
11.关于组织考试作弊相关犯罪的说法，正确的是（ ）。
A.在建造师执业资格考试中组织作弊的，不构成组织考试作弊罪
B.非法出售、提供试题、答案的，无需承担刑事责任
C.代替他人参加法律规定的国家考试的，最高可处拘役
D.在法律规定的国家考试中组织作弊，情节严重的，处3年以上10年以下有期徒刑
12.关于项目经理的说法，正确的是（ ）。
A.项目经理的权利来自于企业法人的授权
B.施工项目可以没有项目经理
C.项目经理具有相对独立的法人资格
D.由项目经理签字的材料款项未及时支付，材料供应商应以项目经理为被告进行起诉
13.关于建设工程代理的说法，正确的是（ ）。
A.建设工程合同诉讼只能委托律师代理
B.代理人辞去委托的，建设工程代理行为终止
C.民事法律行为的委托代理，应当采用书面形式
D.建设工程中为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理
14.关于施工企业的资质的说法，正确的有（ ）。
A.企业完成审批手续并取得资质证书后，即可承接施工劳务作业
B.施工总承包甲级资质由审批制改为备案制
C.企业资质全国通用，各行业可以根据实际需要设置限制性措施
D.国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑企业资质的统一监督管理
15.关于禁止无资质或超资质承揽工程的说法，正确的是（ ）。
A.施工总承包单位可以将房屋建筑工程的钢结构工程分包给其他单位
B.总承包单位可以将建设工程分包给包工头
C.联合体承包中，可以以高资质等级的承包方为联合体承包方的业务许可范围
D.劳务分包单位可以将其承包的劳务再分包
16.关于注册建造师变更注册的说法，正确的是（ ）。
A.变更注册后仍延续原注册有效期
B.申请变更注册可以提交工作调动证明
C.变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的3个月内办理变更手续
D.因变更注册申报不及时导致工程项目出现损失的，建造师本人应承担责任
17.下列施工管理文件签章及修改的做法中，正确的是（ ）。
A.分包单位签署质量合格的文件，应当由担任总承包项目负责人的注册建造师签章
B.分包工程的施工管理文件应当由总承包单位注册建造师签章
C.注册建造师已经签章的施工管理文件的修改，由其本人直接进行并自行负责
D.修改注册建造师已经签章的施工管理文件，所在施工企业可以指定具有高级职称的技术人员直
接修改
18.关于建筑市场诚信行为公布的说法，正确的是（ ）。
A.针对不良行为的整改结果不需要公示
B.应当将整改结果列于相应不良记录后，供有关部门和社会公众查询
C.对于警告，罚款和责令整改的行政处理，都应当给予公告
D.对于拒绝不整改或者整改不力的单位，信息发布部门应当延长其公布期限
19.依据《建筑工程施工许可管理办法》，建设单位申请领取施工许可证时，应当具备的条件有
扫码关注更多内容
第 2 页 共 29 页学员专用请勿外泄
（ ）。
A.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证
B.有满足施工需要的资金已经全部落实
C.需要征收房屋的征收工作完成
D.按照规定需要委托监理的工程已经委托监理
20.根据《建筑法》，已经领取施工许可证的在建建筑工程因故中止施工 6 个月，关于其施工许
可证处理的说法，正确的是（ ）。
A.建设单位应当重新申请领取施工许可证
B.施工许可证自行作废
C.建设单位应当自中止施工之日起1个月内，向发证机关报告
D.恢复施工时，建设单位应当报发证机关核验施工许可证
21.关于工程总承包单位的说法，正确的是（ ）。
A.工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位
B.建设单位应当采用招标方式选择工程总承包单位
C.工程总承包单位可以是具有相应工程设计资质的设计单位
D.工程总承包单位不得是联合体
22.关于建设工程总承包的法律责任的说法，正确的是（ ）。
A.工程总承包单位和分包单位对建设工程向建设单位承担连带责任
B.工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任
C.工程总承包单位有权以其与分包单位之间的保修责任划分拒绝履行保修责任
D.分包单位不服从总包单位安全生产管理导致生产安全事故的，免除总承包单位的安全责任
23.关于招标文件的说法，正确的是（ ）。
A.招标人可以在招标文件中设定最高投标限价和最低投标限价
B.潜在投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间15日前提出
C.依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最
短不得少于20日
D.招标人对已经发出的招标文件进行必要的澄清的，应当在投标截止时间至少 10 日之前，通知
所有获取招标文件的潜在投标人
24.关于投标文件撤回和撤销的说法，正确的是（ ）。
A.投标人撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前通知招标人
B.投标人可以选择电话或书面方式通知招标人撤回投标文件
C.招标人收到的投标保证金，应当自收到投标人撤回通知之日起10日内退还
D.投标截止时间后投标人撤销投标文件的，招标人应当退还投标保证金
25.根据《招标投标法实施条例》，关于联合体投标的说法，正确的是（ ）。
A.招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体可以在资格预审后组成
B.资格预审后联合体增减、更换成员的,应当书面通知招标人
C.招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标
D.联合体各方在同一招标项目中可以以自己名义单独投标
26.下列关于初步评审的说法，正确的是（ ）。
A.招标人设有标底的标底在中标结果确定前应当保密
B.招标文件对汇率标准和汇率风险未作规定的，汇率风险由招标人承担
C.评标委员会可以书面或者口头方式要求投标人对投标文件中含义不明确的内容作必要的澄清，
但是澄清不得超出投标文件的范围
D.重大偏差应当作否决投标处理
27.关于确定中标人的说法，正确的是（ ）。
A.招标人不得授权评标委员会直接确定中标人
B.国有资金占控股或者主导地位的项目，排名第一的中标候选人放弃中标的，招标人必须重新招
标
C.确定中标人前，招标人可以就投标价格与投标人进行谈判
D.招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
扫码关注更多内容
第 3 页 共 29 页学员专用请勿外泄
28.对依法必须进行招标的项目的评标结果异议的说法，正确的是（ ）。
A.只有投标人有权利对依法必须进行招标的项目的评标结果提出异议
B.对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议，应当在中标候选人公示期间提出
C.招标人对依法必须进行招标的项目的评标结果的异议作出答复前，招标投标活动继续进行
D.对依法必须进行招标的项目的评标结果异议不是对评标结果投诉必然的前置条件
29.下列关于竞争性谈判的说法，正确的是（ ）。
A.采用招标所需时间不能满足用户紧急需要的可以采取竞争性谈判
B.竞争性谈判仅适用于货物采购
C.谈判小组由采购人的代表和有关专家共5人以上的单数组成
D.为节省采购时间和费用，谈判小组成员可分别与单一供应商进行谈判
30.丙公司于 5 月 10 日向丁工厂发出订购一批零件的要约，明确要求丁工厂在 5 月 15 日前作出
承诺，丁工厂5月10日当天收到该要约。5月12日，丙公司因采购计划调整，向丁工厂发出撤销该
要约的通知，丁工厂于5月13日收到该撤销通知。5月14日，丁工厂向丙公司发出同意履行5月10
日要约的承诺，丙公司于5月15日收到该承诺。则（ ）。
A.丙公司5月12日的行为属于要约撤回
B.丁工厂5月14日的行为属于新要约
C.丙公司的要约已被撤销
D.丙公司与丁工厂之间的买卖合同成立
31.甲公司总承包了某建设工程施工任务，其将装饰工程分包给了乙公司，乙以甲的名义与丙公
司签订了材料供货合同。随后丙催告甲在 30 日内予追认，而甲未作表示。对此，下列说法正确的是
（ ）。
A.在甲未追认合同之前，丙有撤销合同的权利
B.合同已经生效，甲应当履行合同
C.甲对乙丙签约行为未明确反对，视为同意
D.乙的行为构成表见代理
32.甲与乙订立了一份钢筋买卖合同，约定货款为40万元，乙向甲支付定金3万元，同时约定如
任何一方不履行合同应支付违约金4万元。甲因将钢筋卖给丙无法向乙交货，在乙提出的如下诉讼请
求中，既能最大限度保护自己的利益，又能获得法院支持的诉讼请求是（ ）。
A.请求甲双倍返还定金6万元
B.请求甲双倍返还定金6万元，同时请求甲支付违约金4万元
C.请求甲支付违约金4万元，同时请求返还支付的定金3万元
D.请求甲支付违约金4万元
33.关于建设工程合同一方违约后，另一方采取措施防止损失扩大的说法，正确的是（ ）。
A.接到违约方的通知后，守约方应当及时采取措施防止损失扩大
B.守约方没有采取适当措施致使损失扩大的，可以就扩大的损失要求赔偿
C.当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由自己承担
D.未接到违约方的通知，守约方无需采取措施防止损失扩大
34.关于施工合同无效的法律后果，说法正确的是（ ）。
A.无效的民事法律行为自被确认无效时起没有法律约束力
B.民事法律行为无效的,行为人因该行为取得的财产，应当折价补偿
C.无效的民事法律行为中，双方都有过错的，仅需承担各自的损失
D.合同无效的，不影响合同中有关解决争议方法的条款的效力
35.关于施工合同工期顺延的说法，正确的是（ ）。
A.承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内申请过工期顺延，承包人以
此为由主张工期顺延的，人民法院应当予以支持
B.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期
期间
C.当事人约定承包人未在约定期限内提供工期顺延申请视为工期不顺延的,工期一律不顺延
D.隐蔽工程在隐蔽以前，发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工程日期，但无权请求赔偿停
工、窝工等损失
扫码关注更多内容
第 4 页 共 29 页学员专用请勿外泄
36.发包人和承包人在合同中约定垫资但没有约定垫资利息，后双方因垫资返还发生纠纷诉至法
院。关于该垫资的说法，正确的是（ ）。
A.发包人应返还承包人的垫资，但可以不支付利息
B.法律规定禁止垫资，双方约定的垫资条款无效
C.双方约定的垫资条款有效，发包人应返还承包人垫资并支付利息
D.垫资违反相关规定，应予以没收
37.关于施工合同变更的说法，正确的是（ ）。
A.合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于商业风险的重大变化，受不利
影响的当事人只能与对方重新协商
B.工程变更必须导致施工合同条款变更
C.施工合同非实质性条款的变更，无需双方当事人协商一致
D.当事人对施工合同变更内容约定不明确的，推定为未变更
38.关于买卖合同的解除的说法，正确的是（ ）。
A.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力不及于从物
B.出卖人分批交付标的物的，其中一批标的物交付不符合约定，买受人可以就该批标的物解除
C.标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使标的物
的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同
D.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的十分之一，经催告后在合理期限内仍
未支付到期价款的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同
39.某施工企业急需租赁一批钢管，双方口头约定租赁期限为 5 个月。关于该租赁合同，下列说
法正确的是（ ）。
A.口头形式订立的租赁合同无效
B.租赁合同有效，租赁期限为5个月
C.租赁合同有效，应当视为不定期租赁合同
D.租赁合同有效，但出租人可随时解除租赁合同
40.某施工企业由于场地有限，将一批建筑材料交由某仓储中心进行保管，并签订仓储合同，下
列说法正确的是（ ）。
A.仓储中心应当将仓储合同作为提取建筑材料的凭证
B.仓储中心发现该批建筑材料已发生变质,并危及其他仓储物的安全和正常保管的,可以作出必
要的处置但应当事后及时通知施工企业
C.施工企业逾期提取建材，仓储中心应当加收仓储费
D.施工企业提前提取建材，仓储中心应当减收仓储费
41.关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.需要进行爆破作业的，建设单位应当办理备案手续
B.建设单位应当委托勘察单位，向施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料
C.建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用
D.涉及承重结构变动的装修工程，其设计方案应当办理批准手续
42.关于监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.监理单位在监理过程中发现事故隐患，应当要求施工企业整改，施工企业拒不整改的，监理单
位应当立即报告建设单位
B.监理单位未按国家强制性标准实施监理的，应当吊销资质证书
C.监理单位未对专项施工方案进行审查，造成损失的，应当承担赔偿责任
D.监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，造成安全事故的，应当承担刑事责任
43.关于专职安全生产管理人员配备要求的说法，正确的是（ ）。
A.建筑施工总承包特级资质企业不少于4人
B.建筑施工企业经营规模较小的，可以不配置专职安全生产管理人员
C.建筑施工企业的分支机构不必配备专职安全生产管理人员
D.采用新技术、新工艺、新材料的工程项目，项目专职安全生产管理人员的数量应当根据施工实
际情况，在规定的配备标准上增加
44.下列选项中，属于施工单位项目负责人安全生产责任的是（ ）。
扫码关注更多内容
第 5 页 共 29 页学员专用请勿外泄
A.保证本项目安全生产投入的有效实施
B.建立项目安全生产管理体系
C.负责施工现场安全生产日常检查并做好检查记录
D.监控分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事故隐患
45.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全管理规定》，关
于“安管人员”安全生产考核的说法，正确的有（ ）。
A.“安管人员”应当自行申请安全生产考核
B.“安管人员”的安全生产考核由国务院住房城乡建设行政主管部门统一颁发合格证书
C.安全生产考核证书的有效期为5年
D.安全生产考核证书在全国范围内有效
46.关于危大工程安全专项施工方案的说法，正确的是（ ）。
A.修改后的专项施工方案可以直接实施
B.施工企业不得擅自修改专项施工方案
C.因规划调整原因可以修改专项施工方案
D.修改后的专项施工方案涉及工期变化的，建设单位不予调整
47.关于施工企业进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业应当与建设单位共同制定应急预案
B.施工企业应当在开工的3日前通知管道所属单位
C.施工企业通知管道所属单位时应采用书面形式
D.建设单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导
48.根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，下列关于建设主管部门履行安全监督检查职责的
说法，正确的是（ ）。
A.有权要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料
B.进入被检查单位施工现场检查时，需提前征得被检查单位书面同意
C.对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止
施工
D.负责备案或登记的建设主管部门应建立本行政区域内的建筑起重机械档案，并不定期公布其安
全状况
49.关于生产安全事故隐患的说法，正确的是（ ）。
A.事故隐患分为一般事故隐患、较大事故隐患、重大事故隐患和特别重大事故隐患
B.一般事故隐患是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患
C.各行业对重大事故隐患的界定标准相同
D.生产安全事故隐患是指生产经营活动中造成的人员伤亡或者经济损失
50.施工单位违反施工程序，导致一座20层在建楼房倒塌，致使11名工人死亡，25人重伤，直
接经济损失达3500万元人民币。该事故应当由（ ）组织事故调查组。
A.县级建设行政主管部门
B.县级人民政府
C.设区的市级人民政府
D.省级人民政府
51.根据《安全生产法》，关于安全生产相关信息系统的说法，正确的是（ ）。
A.各生产经营单位应当建立安全生产违法行为信息库
B.负有安全生产监督管理职责的部门应当对生产经营单位作出处罚决定后5个工作日内在监督管
理部门公示系统予以公开曝光
C.对违法行为情节严重的生产经营单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告
D.一经记入违法行为信息库则不得从事生产经营活动
52.关于工程建设企业标准实施的说法，正确的是（ ）。
A.企业可以不公开其执行的企业标准的编号和名称
B.企业执行自行制定的企业标准的，其产品的功能指标和性能指标不必公开
C.国家实行企业标准自我声明公开和监督制度
D.企业标准应当通过标准信息公共服务平台向社会公开
扫码关注更多内容
第 6 页 共 29 页学员专用请勿外泄
53.关于工程建设强制性标准监督检查的说法，正确的是（ ）。
A.监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式
B.强制性标准监督检查结果应当保密
C.国务院负责全国实施工程建设性标准的监督管理工作
D.建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行施工安全强制性标准的情
况实施监督
54.根据《无障碍环境建设条例》，关于临时无障碍设施的说法，正确的是（)。
A.因特殊情况设置的临时无障碍设施，经过建设单位同意，可适当降低无障碍设施工程建设标准
B.因特殊情况临时占用无障碍设施的，应当及时备案
C.因特殊情况临时占用无障碍设施的，应当公告并设置护栏、警示标志或者信号设施
D.临时无障碍设施应当在批准的使用期限内自行拆除
55.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境建设宣传教育的说法，正确的有（ ）。
A.高等学校、中等职业学校等应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
B.企业事业单位应当对工作人员进行无障碍服务知识与技能培训
C.相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试内容应当包括无障碍环境建设知识
D.各类学科专业应当增加无碍环境建设的教学和实践
56.关于工程监理的说法，正确的是（ ）。
A.所有的住宅小区工程均需实行监理
B.未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款
C.强制监理的工程无需订立监理合同
D.工程的设计单位不得进行该工程的监理
57.关于施工现场技能工人的说法，正确的是（ ）。
A.模板工属于建筑施工特种作业人员
B.一般技术工人等级分为初级工、中级工、高级工
C.企业和行业协会应当积极举办各类技能竞赛，以赛促练、以赛促训
D.经省级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定的特种作业人员也属于建筑施工特种作业
人员
58.根据《消防法》，除国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程以外
的其他建设工程的消防验收（ ）。
A.施工企业应当向建设主管部门申请消防验收
B.建设单位应当先行备案后，方可进行消防验收
C.建设单位在验收后应当报建设主管部门备案
D.未经消防验收，禁止投入使用
59.关于建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的说法，正确的是（ ）。
A.经过勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界定使用期
B.建设工程超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托原勘察、设计单位鉴定
C.根据鉴定结果采取加固、维修等措施的，需经原施工企业进行加固维修和补强
D.不经鉴定、加固等而违法继续使用造成损失的，由产权所有人和原施工企业承担连带责任
60.关于施工中产生的建筑垃圾防治的说法，正确的是（ ）。
A.施工现场的生活垃圾可以混入建筑垃圾进行处置
B.应当采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放
C.施工企业应当以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类
D.工程施工单位不得擅自倾倒、抛撒或者堆放工程施工过程中产生的建筑垃圾
61.在历史文化名城名镇名村保护范围内进行活动，符合要求的是（ ）。
A.在保护范围内进行影视摄制活动，应当依照有关法律、法规的规定办理相关手续
B.在保护范围内进行改变河湖水系自然状态的活动，应当制订保护方案，并办理相关手续
C.新建、扩建必要的基础设施和公共服务设施的，由政府城乡规划主管部门和文物主管部门共同
核发建设工程规划许可证
D.经政府城乡规划主管部门批准，可以在保护范围内拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或者其
他设施
扫码关注更多内容
第 7 页 共 29 页学员专用请勿外泄
62.某施工企业的下列工作人员中，有权要求公司签订无固定期限合同的是（ ）。
A.张某在该企业连续工作满8年
B.王某到该企业工作2年，并被董事会任命为总经理
C.赵某在该企业累计工作了12年，但中间曾离开过企业
D.李某与该企业已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从事原工作
63.根据《关于进一步加强完善建筑劳务管理工作的指导意见》，关于建筑劳务用工管理的说法
正确的有（ ）。
A.施工企业仅能通过自有劳务人员完成劳务作业
B.按照“谁承包、谁负责”的原则，专业承包单位应当对所承包工程的劳务管理全面负责
C.在施工现场应当配备专职劳务用工管理人员、严格落实劳务人员实名制管理
D.新进入建筑市场的劳务人员，经培训考核合格后方可上岗
64. 关于职业病防治管理的说法,正确的是（ ）。
A.用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时向所在地卫生行政部门
申报危害项目，接受监督
B.卫生行政部门应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价
C.职业病危害因素检测、评价结果，应当由卫生行政部门向社会公布
D.建设项目的职业病防护设施需在主体工程完工后，单独设置
65.关于工伤保险待遇的说法，正确的是（ ）。
A.职工治疗工伤应当在就近的医疗机构就医
B.职工因工作遭受事故伤害，在停工留薪期内，原工资福利待遇适当减少
C.职工因工致残被鉴定为七级至十级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位
D.一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可以享受丧葬补助金、供养亲属抚恤
金
66.关于人民调解的说法，正确的是（ ）。
A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日
起30日内共同向人民法院申请司法确认
B.经人民调解委员会调解达成调解协议的，应当制作调解协议书
C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律强制力
D.当事人就调解协议的履行发生争议的，一方当事人可以向人民法院申请强制执行
67.关于仲裁协议效力确认的说法，正确的是（ ）。
A.当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在举证期限内提出
B.当事人对仲裁协议效力有异议，一方向仲裁委员会提出，另一方向人民法院提出的，由人民法
院裁定
C.仲裁委员会对仲裁协议效力的确认，应当采用裁定的方式作出
D.当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地、仲裁协
议签订地、申请人住所地或者被申请人住所地的高级人民法院管辖
68.下列关于仲裁开庭的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁应当开庭进行，当事人也可以协议不开庭
B.仲裁应当不开庭进行，当事人也可以协议开庭
C.仲裁不公开进行，当事人协议公开的必须公开
D.仲裁公开进行，当事人可以协议不公开
69.关于民事诉讼第二审程序的说法，正确的是（ ）。
A.第二审人民法院审理上诉案件，可以进行调解
B.第二审人民法院审理对裁定的上诉案件，审限为3个月
C.当事人提起上诉的，上诉状应当直接向第二审人民法院提出
D.原审法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院可以再次发回重
审
70.关于行政诉讼第三人的说法，正确的是（ ）。
A.人民法院判决减损第三人权益的，第三人无权依法提起上诉
B.与行政案件处理结果有利害关系的第三人仅能由人民法院通知其参加诉讼
扫码关注更多内容
第 8 页 共 29 页学员专用请勿外泄
C.应当追加的原告既不参加诉讼又不肯放弃实体权利的，人民法院不得追加其为第三人
D.应当追加的原告，已明确表示放弃实体权利的，可不予追加
二、多项选择题（共30 题，每题2分。每题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.下列情形中，需要由全国人民代表大会常务委员会裁决的有（ ）。
A.行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
B.地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
C.法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用
D.部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用
E.根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用
72.关于产品责任的说法，正确的有（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人仅能向产品的生产者请求赔偿
B.因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输者请求赔偿
C.明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚
性赔偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救
措施
E.产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的，生产者、销售者不再承担责任
73.关于行政强制的说法，正确的有（ ）。
A.依法处理查封、扣押的场所属于行政强制措施
B.行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
C.尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人身自由的行
政强制措施
D.尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的行政强制措
施
E.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
74.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列属于施工单位承揽业务不良行
为的是（ ）。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程
B.将承包的工程转包或违法分包的
C.以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.工程竣工验收后，不向建设单位出具质量保修书的，或质量保修的内容、期限违反规定的
E.对建筑安全事故隐患不采取措施予以消除的
75.关于中小企业款项支付保障的说法，正确的有（ ）。
A.机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起60
日内支付款项
B.事业单位内部付款流程未履行完毕的，可以拒绝或者延迟支付中小企业采购工程价款
C.合同约定采取履行进度结算的，付款期限应当自双方确认结算金额之日起算
D.机关、事业单位和大型企业与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收合格作
为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算
E.政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设
76.根据《城乡规划法》，关于规划变更的说法，正确的有（ ）。
A.申请变更的主体为施工企业
B.确需变更的，必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
C.变更内容不符合控制性详细规划的，土地主管部门不得批准
D.主管部门应当及时将变更后的规划条件通报上一级土地主管部门
E.建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主管部门备案
77.下列建设项目中，可以不招标的是（ ）。
A.个人捐资的公共基础设施项目中合同估算价为100万元的设计合同
B.使外国政府贷款资金的项目中合同估算价为200万元的施工单项合同
扫码关注更多内容
第 9 页 共 29 页学员专用请勿外泄
C.世界银行投资的供水项目中合同估算价为150万元的材料采购合同
D.亚洲开发银行投资的供水项目中合同估算价为200万元的设备采购合同
E.国有企业投资占主导地位的项目中合同估算价为500万元的施工单项合同
78.下列情形中，导致施工合同权利义务终止的有（ ）。
A.发包人被处以罚款
B.施工合同已经履行
C.施工合同因故解除
D.承包人通知发包人将部分工程款交付给第三人
E.施工过程中承包人与发包人合并
79.关于保证期间债权债务转让的说法，正确的有（ ）。
A.债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同的履行期限，保证期间不受影
响
B.第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响
C.债权人许可债务人转让部分债务，未经保证人书面同意，保证人不再承担保证责任
D.债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务额度，保证人仍对变更后的债务承
担保证责任
E.债权人转让债权的，需经保证人书面同意，未经同意，转让对保证人不发生效力
80.根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，施工企业取得安全生产许可证应当具备的
条件有（ ）。
A.管理人员和作业人员每年至少进行一次安全生产教育培训并考核合格
B.有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、监控措施和
应急预案
C.保证本项目安全生产条件所需资金的投入
D.设置安全生产管理机构，配备兼职安全生产管理人员
E.作业人员经考核合格，取得作业操作资格证书
81.下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生
产许可证的有( )。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D.取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的
E.违反法定程序颁发安全生产许可证的
82.下列情形中，施工单位负责人应当到施工现场进行带班检查的是（ ）。
A.工程项目进行分部分项工程施工时
B.项目负责人因故暂时离岗时
C.工程项目出现险情时
D.工程项目发现重大隐患时
E.工程开工或停工复工时
83.根据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修
订相关预案的情形有（ ）。
A.制定预案所参照的法律、法规、规章、标准发生重大变化的
B.应急指挥机构及其职责发生调整的
C.安全生产面临的风险发生重大变化
D.重要应急资源发生变化
E.在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案问题的
84.关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确的有（ ）。
A.设计单位应当将建筑抗震设防类别度等情况记入使用说明书
B.建设单位应当组织工程各参建单位建立隔震减震工程质量可追溯制度
C.建设单位不得明示或者暗示勘察、设计、施工等单位违反抗震设防强制性标准，降低工程抗震
性能
扫码关注更多内容
第 10 页 共 29 页学员专用请勿外泄
D.施工单位应当对已经建成的建设工程的工程抗震构件进行检查和修缮
E.国家鼓励工程总承包单位、施工单位采用信息化手段采集、留存隐蔽工程施工质量信息
85.关于工程质量检测机构职责的说法，正确有（ ）。
A.检测机构出具的报告经检测人员、法定代表人或其授权人的签字后即可生效
B.检测机构对涉及结构安全的所有结果应及时报告建设主管部门
C.检测机构对发现建设、施工、监理单位存在违反强制性标准情况应及时报告建设主管部门
D.检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账
E.检测机构对发现的项目参与方违规行为应及时报告建设单位
86.根据《建设工程质量管理条例》，建设工程竣工验收应具备的工程技术档案和施工管理资料
包括（ ）。
A.竣工验收报告
B.分部、分项工程全体施工人员名单
C.设计变更通知单
D.隐蔽验收记录及施工日志
E.竣工图
87.根据《房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法》，关于竣工验收备案的说法，
正确的有（ ）。
A.采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效
B.建设单位应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报告
C.施工单位在施工中损坏地下管线的，施工单位依法承担相应的责任
D.备案机关决定重新组织竣工验收并责令停止使用的工程，建设单位在备案之前已投入使用或者
建设单位擅自继续使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任
E.备案机关无权决定重新组织工程的竣工验收
88.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于质量保证金的说法。正确的有（ ）。
A.社会投资项目采用预留保证金方式的，发承包双方可以约定将保证金交易第三方金融机构托管
B.缺陷责任期内，由第三人原因造成的缺陷发包人应当负责组织维修并从保证金中扣除费用
C.合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程款结算总额的3%
D.发包人在接到承包人返还保证金申请后 14 天内不予答复的，视同认可承包人的返还保证金申
请
E.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金
89.关于施工现场大气污染防治的说法，正确的有（ ）。
A.施工合同应当明确施工企业扬尘污染防治责任
B.工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理
C.小型工程的工程造价可以不列支防止扬尘污染的费用
D.施工工地应当公示扬尘污染的相关信息
E.暂时不能开工的施工工地，施工企业应当对裸露地面进行覆盖
90.根据《水下文物保护管理条例》，下列文物中，属于国家所有的水下文物的是（ ）。
A.遗存于中国内水的起源国不明的文物
B.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于外国的文物
C.遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源国不明的文物
D.遗存于外国领海以外的其他管辖海域内的起源国不明的文物
E.遗存于外国领域内的起源于中国的文物
91.某施工企业生产经营发生严重困难，拟裁员20人以上，应当优先留用的人员有（ ）。
A.家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的
B.与本企业订立无固定期限劳动合同的
C.与本企业订立较长期限的固定期限劳动合同的
D.在本企业连续工作满8年的
E.劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的
92.关于农民工工资支付的说法，正确的有（ ）。
A.施工总承包单位在同一工程保证金管理地区有多个在建工程，农民工工资保证金存储比例可适
扫码关注更多内容
第 11 页 共 29 页学员专用请勿外泄
当下浮但不得低于施工合同额（或年度合同额）的0.5%
B.工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的一定比例存储，原则上不低于2%
C.施工合同额低于300万元的工程，免除该工程存储工资保证金
D.工资保证金实行专款专用，除用于清偿或先行清偿施工总承包单位所承包工程拖欠农民工工资
外，不得用于其他用途
E.农民工工资卡实行一人一卡、本人持卡，用人单位或者其他人员不得以任何理由扣押或者变相
扣押
93.职工有下列情形之一的，应当认定为工伤（ ）。
A.工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的
B.工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的收尾性工作受到事故伤害的
C.患职业病的
D.在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的
E.在上下班途中，受到本人主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的
94.关于劳动仲裁裁决说法，正确的是（ ）。
A.劳动者申请先予执行的，应当提供担保
B.裁决由劳动争议仲裁委员会执行裁决
C.仲裁庭裁决劳动争议案件时，其中一部分事实已经清楚，可以就该部分先行裁决
D.按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见可以不记入笔录
E.仲裁庭逾期未作出裁决的，当事人可以就该争议事项向人民法院提起诉讼
95.仲裁案件当事人申请仲裁后自行达成和解协议的，可以（ ）。
A.请求仲裁庭根据和解协议制作调解书
B.请求仲裁庭根据和解协议制作裁决书
C.撤回仲裁申请书
D.请求强制执行
E.请求法院判决
96.关于仲裁裁决不予执行和撤销的说法，正确的是（ ）。
A.当事人向仲裁机构隐瞒了足以影响公正裁决的证据的，经人民法院由审判员独任或者组成合议
庭审查核实，裁定不予执行
B.一方当事人申请执行裁决，另一方当事人申请撤销裁决的，人民法院应当裁定中止执行
C.仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷应当向法院提起诉讼
D.仲裁庭的组成违反法定程序的，可根据相关程序要求，申请不予执行
E.当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起1年内提出
97.关于移送管辖、指定管辖、管辖权转移的说法，正确的有（ ）。
A.移送管辖仅发生在平级法院之间移送
B.移送管辖是没有管辖权的法院把案件移送给有管辖权的法院管理
C.受移送的人民法院认为受移送的案件不属于本院管辖的，可以再自行移送
D.管辖权转移仅发生在上下级法院之间
E.移送管辖与管辖权转移的程序完全相同
98.在民事诉讼证据认定中，不能单独作为认定案件事实依据的有（ ）。
A.以非法手段取得的证据
B.无民事行为能力人所作的与其年龄和智力状况不相当的证言
C.存有疑点的电子数据
D.当事人的陈述
E.无法与原件、原物核对的复印件、复制品
99.根据《行政复议法》规定，下列不属于行政复议范围的有（ ）。
A.国防、外交等国家行为
B.行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定
C.行政机关对民事纠纷作出的调解
D.对行政机关作出的赔偿决定或者不予赔偿决定不服
E.对行政机关作出的行政处罚决定不服
扫码关注更多内容
第 12 页 共 29 页学员专用请勿外泄
100.关于行政诉讼起诉的说法，正确的有（ ）。
A.对属于人民法院受案范围的行政案件应当先向行政机关申请复议，对复议决定不服的，方可向
法院提起诉讼
B.自行政行为作出之日起超过3年提起诉讼，人民法院不予受理
C.公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行政行为
之日起60日内提出
D.起诉的具体诉讼请求包括请求一并审查规章以下规范性文件
E.起诉的具体诉讼请求包括请求判决行政机关予以赔偿
扫码关注更多内容
第 13 页 共 29 页学员专用请勿外泄
参考答案及解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个符合题意）
1.【答案】A
【解析】《立法法》第 11 条规定：“下列事项只能制定法律：（一）国家主权的事项；（二）
各级人民代表大会、人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的产生、组织和职权；（三）民
族区域自治制度、特别行政区制度、基层群众自治制度；（四）犯罪和刑罚；（五）对公民政治权利
的剥夺、限制人身自由的强制措施和处罚；（六）税种的设立、税率的确定和税收征收管理等税收基
本制度；（七）对非国有财产的征收、征用；（八）民事基本制度；（九）基本经济制度以及财政、
海关、金融和外贸的基本制度；（十）诉讼制度和仲裁基本制度；（十一）必须由全国人民代表大会
及其常务委员会制定法律的其他事项。”
D 错误，依照《立法法》的规定，国务院根据宪法和法律，制定行政法规。行政法规可以就下列
事项作出规定：（1）为执行法律的规定需要制定行政法规的事项；（2）宪法规定的国务院行政管理
职权的事项。应当由全国人民代表大会及其常务委员会制定法律的事项，国务院根据全国人民代表大
会及其常务委员会的授权决定先制定的行政法规，经过实践检验，制定法律的条件成熟时，国务院应
当及时提请全国人民代表大会及其常务委员会制定法律。
BC错误，设区的市的人民代表大会及其常务委员会根据本市的具体情况和实际需要，在不同宪法、
法律、行政法规和本省、自治区的地方性法规相抵触的前提下，可以对城乡建设与管理、生态文明建
设、历史文化保护、基层治理等方面的事项制定地方性法规，法律对设区的市制定地方性法规的事项
另有规定的，从其规定。
设区的市、自治州的人民政府制定地方政府规章，限于城乡建设与管理、生态文明建设、历史文
化保护、基层治理等方面的事项。
2.【答案】C
【解析】A错误，占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有。
B 错误，收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权
本身是一项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。
C正确，处分权是所有权权能的核心。
D 错误，所有权在法律上也受到一定的限制。最主要的限制是，为了公共利益的需要，依照法律
规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和组织、个人的房屋及其他不动产。
3.【答案】C
【解析】A错误，地役权自地役权合同生效时设立。
B错误，乙转让土地使用权无需经甲同意。
C 正确，土地所有权人设立地役权需经乙的同意。土地上已经设立土地承包经营权、建设用地使
用权、宅基地使用权等用益物权的，未经用益物权人同意，土地所有权人不得设立地役权。
D 错误，丙是权利转让的受让人，地役权对丙具有约束力。供役地以及供役地上的土地承包经营
权、建设用地使用权、宅基地使用权部分转让时，转让部分涉及地役权的，地役权对受让人具有约束
力。
4.【答案】B
【解析】建设用地使用权抵押后，该土地上新增的建筑物不属于抵押财产。
抵押人转让抵押财产的，应当及时通知抵押权人。抵押权与其担保的债权同时存在。
抵押权不得与债权分离而单独转让或者作为其他债权的担保。
转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。
5.【答案】A
【解析】B 错误，接受他人委托开发的软件，其著作权的归属由委托人与受托人签订书面合同约
定；无书面合同或者合同未作明确约定的，其著作权由受托人享有。
C 错误，在建设工程中的知识产权主要是著作权、专利权、商标权。计算机软件也是工程建设中
经常使用的，属于著作权保护的客体。
D 错误，自然人的软件著作权，保护期为自然人终生及其死亡后 50 年，截止于自然人死亡后第
50年的12月31日。
6.【答案】C
【解析】建筑物、构筑物或者其他设施及其搁置物、悬挂物发生脱落、坠落造成他人损害，所有
扫码关注更多内容
第 14 页 共 29 页学员专用请勿外泄
人、管理人或者使用人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。所有人、管理人或者使用人赔
偿后，有其他责任人的，有权向其他责任人追偿。
本题中，没有 A 施工单位能够证明自己无过错的表述，推定 A 施工单位不能证明自己没有过错，
因此应当承担赔偿责任，但广告牌被吹落主要是因为其安装存在质量问题，B 广告公司作为负责安装
的公司，属于前述法条所称“其他责任人”，因此A施工单位有权向B广告公司追偿。
7.【答案】C
【解析】A 错误，纳税人兼营不同税率的项目，应当分别核算不同税率项目的销售额；未分别核
算销售额的，从高适用税率。
B 错误，小规模纳税人发生应税销售行为，实行按照销售额和征收率计算应纳税额的简易办法，
并不得抵扣进项税额。
D错误，当期销项税额小于当期进项税额不足抵扣时，其不足部分可以结转下期继续抵扣。
8.【答案】A
【解析】应税凭证，是指《印花税法》所附《印花税税目税率表》列明的合同、产权转移书据和
营业账簿。
下列凭证免征印花税：（1）应税凭证的副本或者抄本；（2）依照法律规定应当予以免税的外国
驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构为获得馆舍书立的应税凭证；（3）中国人民解放军、中
国人民武装警察部队书立的应税凭证；（4）农民、家庭农场、农民专业合作社、农村集体经济组织、
村民委员会购买农业生产资料或者销售农产品书立的买卖合同和农业保险合同；（5）无息或者贴息
借款合同、国际金融组织向中国提供优惠贷款书立的借款合同；（6）财产所有权人将财产赠与政府、
学校、社会福利机构、慈善组织书立的产权转移书据；（7）非营利性医疗卫生机构采购药品或者卫
生材料书立的买卖合同；（8）个人与电子商务经营者订立的电子订单。
9.【答案】C
【解析】A错误，行政合理性的基本内涵包括比例原则和平等对待两个方面。
程序正当原则和行政合理性原则同属于行政法基本原则。
B错误，依法行政原则是行政法的首要原则。
C 正确，在行政法中，诚实守信意味着：①行政主体不得为了自身的利益欺骗行政相对人，不得
“钓鱼执法”和“养鱼执法”,违反法律、法规、政策的初衷和目的。②政府在制定法律、政策、决
定和作出承诺前，必须充分考虑各种复杂的情形，听取多方意见，在慎重考虑的基础上作出决定。③
行政主体必须依法行政，不得任意反悔。④法律规范应具有稳定性与不可溯及性。⑤行政活动应具有
真实性与确定性。
D 错误，比例原则是指行政主体实施行政行为应兼顾行政目标的实现和适当性手段的选择，保障
公共利益和相对人权益的均衡，当为实现行政目标可能对相对人权益造成某种不利影响时，应将这种
不利影响限制在尽可能小的范围和限度内，保持二者处于适度的比例。
平等对待是指非有正当理由不得区别对待，即非歧视原则。
10.【答案】C
【解析】A错误，被判处有期徒刑的犯罪分子，执行原判刑期1/2以上，被判处无期徒刑的犯罪
分子，实际执行13年以上，如果认真遵守监规，接受教育改造，确有悔改表现，没有再犯罪的危险
的，可以假释。如果有特殊情况，经最高人民法院核准，可以不受上述执行刑期的限制。
B错误，对累犯以及因故意杀人、强奸、抢劫、绑架、放火、爆炸、投放危险物质或者有组织的
暴力性犯罪被判处10年以上有期徒刑、无期徒刑的犯罪分子，不得假释。
C 正确，对犯罪分子决定假释时，应当考虑其假释后对所居住社区的影响。有期徒刑的假释考验
期限，为没有执行完毕的刑期；无期徒刑的假释考验期限为 10 年。假释考验期限，从假释之日起计
算。
D错误，因故意杀人被判处10年以上有期徒刑的犯罪分子才不得假释，被判处8年有期徒刑的可
以假释，所以该选项错误。
11.【答案】C
【解析】A错误，根据相关解释，建造师执业资格考试属于“法律规定的国家考试”，在其中组
织作弊的，构成组织考试作弊罪，因此A错误。
BD错误，刑法第284条之一规定，在法律规定的国家考试中，组织作弊的，处3年以下有期徒刑
或者拘役，并处或者单处罚金;情节严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，并处罚金。为他人实施
扫码关注更多内容
第 15 页 共 29 页学员专用请勿外泄
上述犯罪提供作弊器材或者其他帮助的，依照上述的规定处罚。为实施考试作弊行为，向他人非法出
售或者提供考试的试题、答案的，依照上述的规定处罚。
C正确，代替他人或者让他人代替自己参加规定的考试的，处拘役或者管制，并处或者单处罚金。
12.【答案】A
【解析】A 正确，施工企业的项目经理，是受企业法人的委派，对建设工程施工项目全面负责的
项目管理者，是一种施工企业内部的岗位职务。
B错误，在每个施工项目上必须有一个经企业法人授权的项目经理。
C 错误，由于项目经理部不具备独立的法人资格，无法独立承担民事责任。所以，项目经理部行
为的法律后果将由企业法人承担。
D错误，项目经理签字的材料款，如果不按时支付，材料供应商应当以施工企业为被告提起诉讼。
13.【答案】B
【解析】A 错误，委托代理人不仅可以是律师，下列人员可以被委托为诉讼代理人：（1）律师、
基层法律服务工作者；（2）当事人的近亲属或者工作人员；（3）当事人所在社区、单位以及有关社
会团体推荐的公民。
B正确，《民法典》规定，有下列情形之一的，委托代理终止：（1）代理期限届满或者代理事务
完成；（2）被代理人取消委托或者代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人
或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止。建设工程代理行为的
终止，主要属于第（1）、（2）、（5）项三种情况。
C 错误，民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。但是，法律规定用书
面形式的，应当用书面形式。
D错误，紧急情况下，为了被代理人的利益，代理人可以直接转托他人代理。
14.【答案】D
【解析】A错误，企业完成备案手续并取得资质证书后，即可承接施工劳务作业。
B 错误，施工总承包甲级资质在本行业内承揽业务规模不受限制。将施工劳务企业资质改为专业
作业资质，由审批制改为备案制。
C 错误，企业资质全国通用，严禁各行业、各地区设置限制性措施，严厉查处变相设置市场准入
壁垒，违规限制企业跨地区、跨行业承揽业务等行为，维护统一规范的建筑市场。
D正确，国务院住房城乡建设主管部门负责全国建筑企业资质的统一监督管理。
15.【答案】A
【解析】选项 B，《建筑法》明确规定，禁止总承包单位将工程分包给不具备相应资质条件的单
位；
选项C，联合体承包中，须以低资质等级的承包方为联合承包方的业务许可范围；
选项D，劳务分包不能再分包。
16.【答案】A
【解析】申请变更注册应当提交工作调动证明。
注册建造师变更聘用企业的，应当在与新聘用企业签订聘用合同后的1个月内，通过新聘用企业
申请办理变更手续。
因变更注册申报不及时影响注册建造师执业、导致工程项目出现损失的，由注册建造师所在聘用
企业承担责任，并作为不良行为记入企业信用档案。
17.【答案】A
【解析】分包工程施工管理文件应当由分包企业注册建造师签章。分包企业签署质量合格的文件
上，必须由担任总包项目负责人的注册建造师签章。修改注册建造师签字并加盖执业印章的工程施工
管理文件，应当征得所在企业同意后，由注册建造师本人进行修改;注册建造师本人不能进行修改的，
应当由企业指定同等资格条件的注册建造师修改，并由其签字并加盖执业印章。
18.【答案】B
【解析】A 错误，B 正确，省、自治区和直辖市建设行政主管部门负责审查整改结果，对整改确
有实效的，由企业提出申请，经批准，可缩短其不良行为记录信息公布期限，但公布期限最短不得少
于3个月，同时将整改结果列于相应不良行为记录后，供有关部门和社会公众查询。
对招标投标违法行为所作出的以下行政处理决定应给予公告：（1）警告；（2）罚款；（3）没
收违法所得；（4）暂停或者取消招标代理资格；（5）取消在一定时期内参加依法必须进行招标的项
扫码关注更多内容
第 16 页 共 29 页学员专用请勿外泄
目的投标资格；（6）取消担任评标委员会成员的资格；（7）暂停项目执行或追回已拨付资金；（8）
暂停安排国家建设资金；（9）暂停建设项目的审查批准；（10）行政主管部门依法作出的其他行政
处理决定。
C错误，责令整改不用公告。
D错误，对于拒不整改或整改不力的单位，信息发布部门可延长其不良行为记录信息公布期限。
19.【答案】A
【解析】施工许可证的申请条件：
（1）依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续；
（2）依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证；
（3）施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求；
（4）已经确定施工企业；
（5）有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经落实
承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格；
（6）有保证工程质量和安全的具体措施。
20.【答案】C
【解析】建设单位应当自中止施工之日起一个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程
的维护管理工作。建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满一年的工程恢复施工前，
建设单位应当报发证机关核验施工许可证。
21.【答案】A
【解析】工程总承包单位不得是工程总承包项目的代建单位、项目管理单位、监理单位、造价咨
询单位、招标代理单位。
建设单位依法采用招标或者直接发包等方式选择工程总承包单位。
工程总承包单位应当同时具有与工程规模相适应的工程设计资质和施工资质，或者由具有相应资
质的设计单位和施工单位组成联合体。
22.【答案】B
【解析】A 错误，工程总承包单位应当对其承包的全部建设工程质量负责，分包单位对其分包工
程的质量负责，分包不免除工程总承包单位对其承包的全部建设工程所负的质量责任。
B正确，工程总承包单位、工程总承包项目经理依法承担质量终身责任。
C 错误，总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方
面的权利、义务。
D 错误，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任，分包不免除工程
总承包单位的安全责任。
23.【答案】C
【解析】A 错误，招标人设有最高投标限价的，应当在招标文件中明确最高投标限价或者最高投
标限价的计算方法。招标人不得规定最低投标限价。
B错误，潜在投标人或者其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
D 错误，招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标
文件截止时间至少15日前，以书面形式通知所有招标文件收受人。
24.【答案】A
【解析】A 正确，C 错误。投标人在招标文件要求提交投标文件的截止时间前，可以补充、修改
或者撤回已提交的投标文件，并书面通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。投标人
撤回已提交的投标文件，应当在投标截止时间前书面通知招标人。
B、D错误。投标人撤回已提交的投标文件，招标人已收取投标保证金的，应当自收到投标人书面
撤回通知之日起5日内退还。投标截止后投标人撤销投标文件的，招标人可以不退还投标保证金。
25.【答案】C
【解析】招标人应当在资格预审公告、招标公告或者投标邀请书中载明是否接受联合体投标。
招标人接受联合体投标并进行资格预审的，联合体应当在提交资格预审申请文件前组成。
资格预审后联合体增减、更换成员的，其投标无效。
联合体各方在同一招标项目中以自己名义单独投标或者参加其他联合体投标的，相关投标均无效。
26.【答案】D
扫码关注更多内容
第 17 页 共 29 页学员专用请勿外泄
【解析】A错误，招标人设有标底的标底在开标前应当保密，并在评标时作为参考。
B错误，招标文件应当对汇率标准和汇率风险作出规定。未作规定的，汇率风险由投标人承担。
C 错误，评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致
或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者补正，但是澄清或者说明不得超出投标文
件的范围或者改变投标文件的实质性内容。
D正确，重大偏差为未能对招标文件作出实质性响应，并应当作否决投标处理。
27.【答案】D
【解析】A 错误，D 正确，招标人根据评标委员会提出的书面评标报告和推荐的中标候选人确定
中标人。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。
B错误，国有资金占控股或者主导地位的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人。
排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，或者招标文件规定应当提交履约保
证金而在规定的期限内未能提交，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件
的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次
确定的其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
C错误，在确定中标人前，招标人不得与投标人就投标价格、投标方案等实质性内容进行谈判。
28.【答案】B
【解析】A 错误，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，
应当在中标候选人公示期间提出。因此，除了投标人外，利害关系人也可以对评标结果提出异议。
C错误，招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
D错误，对资格预审文件、招标文件、开标和评标结果的投诉，应当先向招标人提出异议。因此，
不能直接投诉，而要先行提出异议。
29.【答案】A
【解析】B 错误，竞争性谈判是指谈判小组与符合资格条件的供应商就采购货物、工程和服务事
宜进行谈判，供应商按照谈判文件的要求提交响应文件和最后报价，采购人从谈判小组提出的成交候
选人中确定成交供应商的采购方式。
C错误，选项，谈判小组由采购人的代表和有关专家共 3人以上的单数组成，其中专家的人数不
得少于成员总数的2/3。
D错误，谈判小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判。
30.【答案】D
【解析】A 错误，要约撤回的条件是撤回通知在要约到达受要约人之前或与要约同时到达。本题
中，丙公司的要约已于5月10日到达丁工厂，而撤销通知5月13日才到达，不符合撤回条件。
B错误，丁工厂5月14日的行为是对丙公司5月10日要约的同意，属于承诺，而非新要约。
C错误，丙公司的要约明确规定了承诺期限（5月15日前），根据法律规定，确定了承诺期限的
要约不得撤销。因此，丙公司5月12日的撤销行为无效，要约未被撤销。
D 正确，丁工厂在承诺期限内（5 月 14 日）发出承诺，且承诺于 5 月 15 日到达丙公司，符合承
诺生效条件。承诺生效时合同成立。
31.【答案】A
【解析】B错误、D错误，此为无权代理签订的效力待定合同；
A正确、C错误，相对人可以催告被代理人在30日内予以追认。被代理人未作表示的，视为拒绝
追认。合同被追认之前，善意相对人有撤销的权利。撤销应当以通知的方式作出。
32.【答案】C
【解析】违约金和定金只能选择适用，而不能同时合并适用，选择权属于未违约的一方。如果双
倍返还定金，只能返还6万元；如果适用违约金，则可以得到4万元的违约金，加上返还的定金3万
元，共计7万元，这样可以最大限度保护自己的利益。此题的关键是如果不适用定金条款，而适用违
约金条款的，交付的定金还是要予以返还。
33.【答案】A
【解析】选项B错误，守约方没有采取措施防止损失扩大，那么扩大的损失自身承担；
选项C错误，当事人因为采取措施防止损失扩大的费用，可以向违约方提出索赔；
选项D错误，不论是否收到通知，守约方都有义务采取防止损失扩大的措施。
34.【答案】D
扫码关注更多内容
第 18 页 共 29 页学员专用请勿外泄
【解析】选项A错误，无效的或者被撤销的民事法律行为自始没有法律约束力。
选项 B 错误，民事法律行为无效、被撤销或者确定不发生效力后，行为人因该行为取得的财产，
应当予以返还；不能返还或者没有必要返还的，应当折价补偿。
选项C错误，有过错的一方应当赔偿对方由此所受到的损失；双方都有过错的，应当各自承担相
应的责任。
35.【答案】B
【解析】A 错误，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或
者监理人申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予
支持。
B 正确，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺
延工期期间。
C错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，
但发包人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
D 错误，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可
以顺延工程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
36.【答案】A
【解析】当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。当事人对垫资利息没有约定，承包人请
求支付利息的，人民法院不予支持。
37.【答案】D
【解析】A 错误，合同成立后，合同的基础条件发生了当事人在订立合同时无法预见的、不属于
商业风险的重大变化，继续履行合同对于当事人一方明显不公平的，受不利影响的当事人可以与对方
重新协商；在合理期限内协商不成的，当事人可以请求人民法院或者仲裁机构变更或者解除合同。
B错误，工程变更不一定导致合同条款变更；
C错误，合同的变更须经当事人双方协商一致；
D正确，当事人对施工合同变更的内容约定不明确的，推定为未变更。
38.【答案】C
【解析】A 错误，因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解除合同的效力及于从物。因标的
物的从物不符合约定被解除的，解除的效力不及于主物。
B 错误，出卖人分批交付标的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约定，致使
该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。
C 正确，标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可以就该物解除，但该物与他物分离使
标的物的价值显受损害的，当事人可以就数物解除合同。
D 错误，分期付款的买受人未支付到期价款的金额达到全部价款的五分之一，经催告后在合理期
限内仍未支付到期价款的，出卖人有权要求买受人支付全部价款或者解除合同。出卖人解除合同的，
可以向买受人要求支付该标的物的使用费。
39.【答案】B
【解析】A 选项错误，B 选项正确，“租赁期限为 5 个月”，小于 6 个月，可以口头约定，且约
定有效。
C 选项错误，不定期租赁具体分为三种情况。（1）双方当事人没有约定租赁期限或约定不明的；
（2）租赁期限届满，承租人继续使用租赁物，出租人没有提出异议的;（3）租赁期限 6 个月以上，
当事人未采用书面形式，无法确定租赁期限的。
D 选项错误，本租赁合同为定期租赁，所以出租人不可随时解除租赁合同。只有针对不定期租赁
合同，出租人可随时解除租赁合同。
40.【答案】C
【解析】A错误，仓单是提取仓储物的凭证。
B 错误，保管人对入库仓储物发现有变质或者其他损坏，危及其他仓储物的安全和正常保管的，
应当催告存货人或者仓单持有人作出必要的处置。因情况紧急，保管人可以作出必要的处置，但事后
应当将该情况及时通知存货人或者仓单持有人。
C 正确、D 错误。储存期限届满，存货人或者仓单持有人应当凭仓单、入库单等提取仓储物。存
货人或者仓单持有人逾期提取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。
扫码关注更多内容
第 19 页 共 29 页学员专用请勿外泄
41.【答案】C
【解析】A错误，建设单位应当按照国家有关规定办理申请批准手续而非备案手续。
B 错误，建设单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，而不是建设单位委
托勘察单位向施工企业提供。
D 错误，正确说法是，涉及建筑主体和承重结构变动的装修工程，建设单位应当在施工前委托原
设计单位或者具有相应资质条件的设计单位提出设计方案；没有设计方案的，不得施工。本条没有强
制要求办理批准手续。
42.【答案】C
【解析】A 错误，施工企业拒不整改的，监理单位应当及时向有关主管部门报告，而不是建设单
位。
B 错误，正确说法是，监理单位未按工程强制性标准实施监理的，情节严重的，降低资质等级，
直至吊销资质证书。
D错误，正确说法是监理单位未对施工组织设计中的安全技术措施进行审查，造成重大安全事故，
构成犯罪的，对直接责任人员，依照刑法有关规定追究刑事责任。
43.【答案】D
【解析】B 错误。《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施工、运输单位和危险物品的生
产、经营、储存、装卸单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员。不论规模
大小。
AC错误。建筑施工企业安全生产管理机构专职安全生产管理人员的配备应满足下列要求，并应根
据企业经营规模、设备管理和生产需要予以增加。
（1）建筑施工总承包资质序列企业：特级资质不少于 6 人；一级资质不少于 4 人；二级和二级
以下资质企业不少于3人。
（2）建筑施工专业承包资质序列企业：一级资质不少于3人；二级和二级以下资质企业不少于2
人。
（3）建筑施工劳务分包资质序列企业：不少于2人。
（4）建筑施工企业的分公司、区域公司等较大的分支机构应依据实际生产情况配备不少于 2 人
的专职安全生产管理人员。
D 正确。采用新技术、新工艺、新材料或致害因素多、施工作业难度大的工程项目，项目专职安
全生产管理人员的数量应当根据施工实际情况，在规定的配备标准上增加。
44.【答案】B
【解析】C是项目专职安全生产管理人的职责。
施工项目负责人的安全生产责任：
1.对本项目安全生产管理全面负责；
2.建立项目安全生产管理体系；（B正确）
3.明确项目管理人员安全职责；
4.落实安全生产管理制度；
5.确保项目安全生产费用有效使用；（A错误）
6.按规定实施项目安全生产管理，监控危险性较大分部分项工程，及时排查处理施工现场安全事
故隐患，隐患排查处理情况应当记入项目安全管理档案；（D错误）
7.发生事故时，应当按规定及时报告并开展现场救援；
8.应当定期考核分包企业安全生产管理情况。
45.【答案】D
【解析】“安管人员”应当通过其受聘企业，向企业工商注册地的省、自治区、直辖市人民政府
住房城乡建设主管部门申请安全生产考核，并取得安全生产考核合格证书。安全生产考核合格证书有
效期为3年，证书在全国范围内有效。
46.【答案】B
【解析】施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案。因规划调
整、设计变更等原因确需调整的，修改后的专项施工方案应当按照规定重新审核和论证。涉及资金或
者工期调整的，建设单位应当按照约定予以调整。
47.【答案】C
扫码关注更多内容
第 20 页 共 29 页学员专用请勿外泄
【解析】《危险化学品安全管理条例》还规定，进行可能危及危险化学品管道安全的施工作业，
施工单位应当在开工的7日前书面通知管道所属单位，并与管道所属单位共同制定应急预案，采取相
应的安全防护措施。管道所属单位应当指派专门人员到现场进行管道安全保护指导。
48.【答案】A
【解析】《建筑起重机械安全监督管理规定》指出，建设主管部门履行安全监督检查职责时，有
权采取下列措施：
（1）要求被检查的单位提供有关建筑起重机械的文件和资料；
（2）进入被检查单位和被检查单位的施工现场进行检查；B错误。
（3）对检查中发现的建筑起重机械生产安全事故隐患，责令立即排除；重大生产安全事故隐患
排除前或者排除过程中无法保证安全的，责令从危险区域撤出作业人员或者暂时停止施工。C错误。
负责办理备案或者登记的建设主管部门应当建立本行政区域内的建筑起重机械档案，按照有关规
定对建筑起重机械进行统一编号，并定期向社会公布建筑起重机械的安全状况。D错误。
49.【答案】B
【解析】A错误、B正确，事故隐患分为一般事故隐患和重大事故隐患。
一般事故隐患，是指危害和整改难度较小，发现后能够立即整改排除的隐患。
重大事故隐患，是指危害和整改难度较大，应当全部或者局部停产停业，并经过一定时间整改治
理方能排除的隐患，或者因外部因素影响致使生产经营单位自身难以排除的隐患。
C错误，特殊行业对重大事故隐患的界定因行业性质不同而有所差异。
D错误，安全生产事故隐患是指生产经营单位违反安全生产法律、法规、规章、标准、规程和安
全生产管理制度的规定，或者因其他因素在生产经营活动中存在可能导致事故发生的物的危险状态、
人的不安全行为和管理上的缺陷。
50.【答案】D
【解析】此事故属于重大事故，应由事故发生地省级人民政府组织调查。
51.【答案】C
【解析】A错误、C正确，负有安全生产监督管理职责的部门应当建立安全生产违法行为信息库，
如实记录生产经营单位及其有关从业人员的安全生产违法行为信息；对违法行为情节严重的生产经营
单位及其有关从业人员，应当及时向社会公告，并通报行业主管部门、投资主管部门、自然资源主管
部门、生态环境主管部门、证券监督管理机构以及有关金融机构。
B 错误，负有安全生产监督管理职责的部门应当加强对生产经营单位行政处罚信息的及时归集、
共享、应用和公开，对生产经营单位作出处罚决定后7个工作日内在监督管理部门公示系统予以公开
曝光，强化对违法失信生产经营单位及其有关从业人员的社会监督，提高全社会安全生产诚信水平。
D 错误，有关部门和机构应当对存在失信行为的生产经营单位及其有关从业人员采取加大执法检
查频次、暂停项目审批、上调有关保险费率、行业或者职业禁入等联合惩戒措施，并向社会公示。
52.【答案】C
【解析】国家实行团体标准、企业标准自我声明公开和监督制度。企业应当公开其执行的强制性
标准、推荐性标准、团体标准或者企业标准的编号和名称；企业执行自行制定的企业标准的，还应当
公开产品、服务的功能指标和产品的性能指标。国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务
平台向社会公开。
AB错误，应当公开。
D错误，国家鼓励团体标准、企业标准通过标准信息公共服务平台向社会公开。
53.【答案】A
【解析】A正确，监督检查可以采取重点检查、抽查和专项检查的方式。
B错误，工程建设标准批准部门应当将强制性标准监督检查结果在一定范围内公告。
C错误，国务院住房城乡建设主管部门负责全国实施工程建设强制性标准的监督管理工作。
D 错误，建筑安全监督管理机构应当对工程建设施工阶段执行施工安全强制性标准的情况实施监
督。工程质量监督机构应当对工程建设施工、监理、验收等阶段执行强制性标准的情况实施监督。
54.【答案】C
【解析】A错误，因特殊情况设置的临时无障碍设施，应当符合无障碍设施工程建设标准。
任何单位和个人不得擅自改变无障碍设施的用途或者非法占用、损坏无障碍设施。
因特殊情况临时占用无障碍设施的，应当公告并设置护栏、警示标志或者信号设施，同时采取必
扫码关注更多内容
第 21 页 共 29 页学员专用请勿外泄
要的替代性措施。
D错误，临时占用期满，应当及时恢复原状。
55.【答案】C
【解析】A 错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开
展无障碍环境建设理论研究、国际交流和实践活动。
B 错误，国家鼓励机关、企业事业单位、社会团体以及其他社会组织，对工作人员进行无障碍服
务知识与技能培训。
C 正确、D 错误，建筑、交通运输、计算机科学与技术等相关学科专业应当增加无障碍环境建设
的教学和实践内容，相关领域职业资格、继续教育以及其他培训的考试内容应当包括无障碍环境建设
知识。
56.【答案】B
【解析】下列建设工程必须实行监理：（1）国家重点建设工程；（2）大中型公用事业工程;（3）
成片开发建设的住宅小区工程；（4）利用外国政府或者国际组织贷款、援助资金的工程；（5）国家
规定必须实行监理的其他工程。
未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
选项C，应当订立监理合同。
实行监理的建设工程，建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理，也可以委
托具有工程监理相应资质等级并与被监理工程的施工承包单位没有隶属关系或者其他厉害关系的该
工程的设计单位进行监理。
57.【答案】D
【解析】技能工人包括一般技术工人和建筑施工特种作业人员。一般技术工人等级分为初级工、
中级工、高级工、技师、高级技师；工种类别包括砌筑工、钢筋工、模板工、混凝土工等。建筑施工
特种作业人员包括建筑电工、建筑架子工、建筑起重信号司索工、建筑起重机械司机、建筑起重机械
安装拆卸工、高处作业吊篮安装拆卸工和经省级以上人民政府住房和城乡建设主管部门认定的其他特
种作业人员等。
对施工现场技能工人开展技能培训，完善本地区建筑工人技能培训组织实施体系。充分发挥企业
技能培训主体作用，推动实现技能培训与现场施工相互促进，鼓励企业和行业协会积极举办各类技能
竞赛，以赛促练、以赛促训。
58.【答案】C
【解析】《消防法》规定，国务院住房和城乡建设主管部门规定应当申请消防验收的建设工程竣
工，建设单位应当向住房和城乡建设主管部门申请消防验收。上述规定以外的其他建设工程，建设单
位在验收后应当报住房和城乡建设主管部门备案，住房和城乡建设主管部门应当进行抽查。依法应当
进行消防验收的建设工程，未经消防验收或者消防验收不合格的，禁止投入使用；其他建设工程经依
法抽查不合格的、应当停止使用。
59.【答案】A
【解析】B 错误，建设工程在超过合理使用年限后需要继续使用的，产权所有人应当委托具有相
应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，并根据鉴定结果采取加固、维修等措施，在
设计文件中重新界定使用期；
C错误,经过具有相应资质等级的勘察、设计单位鉴定，制订技术加固措施，在设计文件中重新界
定使用期，并经有相应资质等级的施工单位进行加固、维修和补强，该建设工程能达到继续使用条件
的就可以继续使用；
D错误，如果不经鉴定、加固等而违法继续使用的，所产生的后果由产权所有人自负。
60.【答案】D
【解析】严禁将危险废物和生活垃圾混入建筑垃圾。
鼓励采用现场泥沙分离、泥浆脱水预处理等工艺，减少工程渣土和工程泥浆排放。
鼓励以末端处置为导向对建筑垃圾进行细化分类。
61.【答案】B
【解析】A 错误（缺少"在核心保护范围内"，并且还要制定保护方案）、B 正确，在历史文化名
城、名镇、名村保护范围内进行下列活动，应当保护其传统格局、历史风貌和历史建筑;制订保护方
案，并依照有关法律、法规的规定办理相关手续：（1）改变园林绿地、河湖水系等自然状态的活动;
扫码关注更多内容
第 22 页 共 29 页学员专用请勿外泄
（2）在核心保护范围内进行影视摄制、举办大型群众性活动;（3）其他影响传统格局、历史风貌或
者历史建筑的活动。
C 错误，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，新建、扩建必要的基础设施和公共服务
设施的，城市、县人民政府城乡规划主管部门核发建设工程规划许可证、乡村建设规划许可证前，应
当征求同级文物主管部门的意见。
D 错误，在历史文化街区、名镇、名村核心保护范围内，拆除历史建筑以外的建筑物、构筑物或
者其他设施的，应当经城市、县人民政府城乡规划主管部门会同同级文物主管部门批准。
62.【答案】D
【解析】用人单位与劳动者协商一致，可以订立无固定期限劳动合同。有下列情形之一，劳动者
提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限
劳动合同：（1）劳动者在该用人单位连续工作满 10 年的；（2）用人单位初次实行劳动合同制度或
者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满 10 年且距法定退休年龄不足
10年的；（3）连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条和第40条第
1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。需要注意的是，用人单位自用工之日起满1年不与劳动
者订立书面劳动合同的，则视为用人单位与劳动者已订立无固定期限劳动合同。
63.【答案】D
【解析】A 错误，建筑用工方式多元化。施工总承包、专业承包企业可通过自有劳务人员或劳务
分包、劳务派遣等多种方式完成劳务作业。
B 错误，劳务用工管理责任。施工总承包、专业承包企业承担相应的劳务用工管理责任。按照"
谁承包、谁负责"的原则，施工总承包企业应对所承包工程的劳务管理全面负责。
C 错误，施工总承包、专业承包和施工劳务等建筑施工企业要严格落实劳务人员实名制，在施工
现场配备专职或兼职劳务用工管理人员，负责登记劳务人员的基本身份信息、技能状况、诚信信息、
工资结算及支付等情况。
D 正确，教育培训责任。建筑施工企业承担劳务人员的教育培训责任：对自有劳务人员、新进入
建筑市场的劳务人员等，培训考核合格后方可上岗。
64.【答案】A
【解析】A 正确，用人单位工作场所存在职业病目录所列职业病的危害因素的，应当及时、如实
向所在地卫生行政部门申报危害项目，接受监督。
BC错误，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，定期对工作场所进行职业病危害因素检
测、评价，其结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地卫生行政部门报告并向劳动者公布。
D 错误，建设项目的职业病防护设施所需费用应当纳入建设项目工程预算，并与主体工程同时设
计，同时施工，同时投入生产和使用。
65.【答案】D
【解析】A 错误，职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到就近
的医疗机构急救。
B错误，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在停工留薪期内，
原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。
C错误，职工因工致残被鉴定为一级至四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位。
D 正确，《工伤保险条例》规定，职工因工死亡，其近亲属按照下列规定从工伤保险基金领取丧
葬补助金、供养亲属抚恤金和一次性工亡补助金：①丧葬补助金为6个月的统筹地区上年度职工月平
均工资;②供养亲属抚恤金按照职工本人工资的一定比例发给由因工死亡职工生前提供主要生活来源、
无劳动能力的亲属。标准为：配偶每月 40%，其他亲属每人每月 30%，孤寡老人或者孤儿每人每月在
上述标准的基础上增加 10%。核定的各供养亲属的抚恤金之和不应高于因工死亡职工生前的工资。供
养亲属的具体范围由国务院社会保险行政部门规定;③一次性工亡补助金标准为上一年度全国城镇居
民人均可支配收入的20倍。
一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可以享受上述规定第①项、第②项的待
遇。
66.【答案】A
【解析】A 正确，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调
解协议生效之日起 30 日内共同向人民法院申请司法确认，人民法院应当及时对调解协议进行审查，
扫码关注更多内容
第 23 页 共 29 页学员专用请勿外泄
依法确认调解协议的效力。
B 错误，经人民调解委员会调解达成调解协议的，可以制作调解协议书。当事人认为无需制作调
解协议书的，可以采取口头协议方式，人民调解员应当记录协议内容。
CD错误，未经司法确认的人民调解协议对当事人有法律约束力，但不能作为司法强制执行的依据；
经司法确认的人民调解协议，可以作为强制执行的依据。
67.【答案】B
【解析】当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。A错误；
当事人既可以请求仲裁委员会作出决定，也可以请求人民法院裁定。一方请求仲裁委员会作出决
定，另一方请求人民法院作出裁定的，由人民法院裁定。B正确。
C不是裁定，应为决定。
当事人向人民法院申请确认仲裁协议效力的案件，由仲裁协议约定的仲裁机构所在地的中级人民
法院管辖；仲裁协议约定的仲裁机构不明确的，由仲裁协议签订地或者被申请人住所地的中级人民法
院管辖。D错误。
68.【答案】A
【解析】仲裁审理的方式分为开庭审理和书面审理两种。仲裁应当开庭审理作出裁决，这是仲裁
审理的主要方式。但是，当事人协议并经仲裁庭同意或仲裁庭认为不必要经商当事人同意不开庭的，
仲裁庭可以只依据书面文件进行审理。为了保护当事人的商业秘密和商业信誉，仲裁不公开进行。当
事人要求公开审理的，由仲裁庭决定是否公开审理。
69.【答案】A
【解析】B错误，人民法院审理对判决不服的上诉案件，应当在第二审立案之日起3个月内审结。
有特殊情况需要延长的，由本院院长批准。
C错误，上诉状应当通过原审法院提出。
D 错误，原审人民法院对发回重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得
再次发回重审。
70.【答案】D
【解析】A 错误，人民法院判决第三人承担义务或者减损第三人权益的，第三人有权依法提起上
诉。
B 错误，公民、法人或者其他组织同被诉行政行为有利害关系但没有提起诉讼，或者同案件处理
结果有利害关系的，可以作为第三人申请参加诉讼，或者由人民法院通知参加诉讼。
C 错误、D 正确，《最高人民法院关于适用〈中华人民共和国行政诉讼法〉的解释》规定，应当
追加的原告，已明确表示放弃实体权利的，可不予追加；既不愿意参加诉讼，又不放弃实体权利的，
应追加为第三人，其不参加诉讼，不能阻碍人民法院对案件的审理和裁判。
二、多项选择题（共30 题，每题2分。每题的备选项中，有 2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
71.【答案】CE
【解析】需要由有关机关裁决适用的特殊情况法律之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规
定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会裁决。
行政法规之间对同一事项的新的一般规定与旧的特别规定不一致，不能确定如何适用时，由国务
院裁决。
地方性法规、规章之间不一致时，由有关机关依照下列规定的权限作出裁决：
（1）同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决：
（2）地方性法规与部门规章之间对同一事项的规定不一致，不能确定如何适用时，由国务院提
出意见，国务院认为应当适用地方性法规的，应当决定在该地方适用地方性法规的规定：认为应当适
用部门规章的。应当提请全国人民代表大会常务委员会裁决；
（3）部门规章之间、部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。
根据授权制定的法规与法律规定不一致，不能确定如何适用时，由全国人民代表大会常务委员会
裁决。
72.【答案】CD
【解析】A 错误，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也
可以向产品的销售者请求赔偿。
扫码关注更多内容
第 24 页 共 29 页学员专用请勿外泄
B 错误，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、
销售者赔偿后，有权向第三人追偿。
D 正确、E 错误。产品投入流通后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警
示、召回等补救措施；未及时采取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当
承担侵权责任。依据规定采取召回措施的，生产者、销售者应当负担被侵权人因此支出的必要费用。
C 正确，明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前述规定采取有效补救措施，造成他
人死亡或者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
73.【答案】BDE
【解析】A错误，属于行政强制执行。
B正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。
行政强制措施的种类：（1）限制公民人身自由；（2）查封场所、设施或者财物；（3）扣押财
物；（4）冻结存款、汇款；（5）其他行政强制措施。
行政强制执行的方式：（1）加处罚款或者滞纳金；（2）划拨存款、汇款；（3）拍卖或者依法
处理查封、扣押的场所、设施或者财物；（4）排除妨碍、恢复原状；（5）代履行；（6）其他强制
执行方式。
C错误，尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身
自由、冻结存款及汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
D正确，未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或
者财物，以及扣押财物的行政强制措施。
E正确。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。
74.【答案】BC
【解析】承揽业务不良行为认定标准：
（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者给予其他好处等不正当手段承揽业务的；
（2）相互串通投标或与招标人串通投标的，以向招标人或评标委员会成员行贿的手段谋取中标
的；
（3）以他人名义投标或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；
（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严重的；
（5）将承包的工程转包或违法分包的。
A属于资质不良行为认定标准，D属于工程质量不良行为认定标准，E属于工程安全不良行为认定
标准。
75.【答案】CDE
【解析】A错误，机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务
交付之日起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。
B错误，不得以法定代表人或者主要负责人变更，履行内部付款流程，或者在合同未作约定的情
况下以等待竣工验收批复、决算审计等为由，拒绝或者迟延支付中小企业款项；除合同另有约定或者
法律、行政法规另有规定外，机关、事业单位和国有大型企业不得强制要求以审计机关的审计结果作
为结算依据。
C正确，大型企业从中小企业采购货物、工程、服务，应当按照行业规范、交易习惯合理约定付
款期限并及时支付款项。合同约定采取履行进度结算、定期结算等结算方式的，付款期限应当自双方
确认结算金额之日起算。
D正确，机关、事业单位和大型企业与中小企业约定以货物、工程、服务交付后经检验或者验收
合格作为支付中小企业款项条件的，付款期限应当自检验或者验收合格之日起算。合同双方应当在合
同中约定明确、合理的检验或者验收期限，并在该期限内完成检验或者验收。机关、事业单位和大型
企业拖延检验或者验收的，付款期限自约定的检验或者验收期限届满之日起算。
E正确，政府投资项目所需资金应当按照国家有关规定确保落实到位，不得由施工单位垫资建设。
76.【答案】BE
【解析】A错误，B正确，建设单位应当按照规划条件进行建设；确需变更的，必须向城市、县
人民政府城乡规划主管部门提出申请。C错误，变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部
门不得批准。D错误、E正确，城市、县人民政府城乡规划主管部门应当及时将依法变更后的规划条
件通报同级土地主管部门并公示。建设单位应当及时将依法变更后的规划条件报有关人民政府土地主
扫码关注更多内容
第 25 页 共 29 页学员专用请勿外泄
管部门备案。
77.【答案】BC
【解析】在必须招标的范围内的项目，其勘察、设计、施工、监理以及与工程建设有关的重要设
备、材料等的采购达到下列标准之一的，必须招标：（1）施工单项合同估算价在 400 万元人民币以
上；（2）重要设备、材料等货物的采购，单项合同估算价在200万元人民币以上；（3）勘察、设计、
监理等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上。
选项B正确，因其施工单项合同200万小于上述必须招标标准的400万，故可以不招标；
选项C正确，因其材料采购合同150万小于上述必须招标标准的200万，故可以不招标。
78.【答案】BCE
【解析】根据《民法典》规定，引起合同权利义务终止的情形包括：（1）债务已经履行；（B
选项）（2）债务相互抵销；（3）债务人依法将标的物提存；（4）债权人免除债务；（5）债权债务
同归于一人：此种情形即混同，是指由于某种事实的发生，使原本由一方当事人享有的债权和另一方
当事人负担的债务，同归于一方当事人，使得该当事人既是债权人又是债务人，此时法律规定债权债
务因泪同而消灭。但是如果债权债务消灭会损害第三人利益的，则不能因混同而消灭。（E选项）（6）
法律规定或者当事人约定终止的其他情形。如出现了法律规定的终止的情形，在委托合同中，受托人
死亡、丧失民事行为能力的，委托合同终止。合同解除也包含于此种情形之中，合同解除包括法定解
除与约定解除。（C选项）
79.【答案】AB
【解析】A 正确，债权人和债务人变更主债权债务合同的履行期限，未经保证人书面同意的，保
证期间不受影响。
B正确，第三人加入债务的，保证人的保证责任不受影响。
C 错误，债权人未经保证人书面同意，允许债务人转移全部或者部分债务，保证人对未经其同意
转移的债务不再承担保证责任，但是债权人和保证人另有约定的除外。
D 错误，债权人和债务人未经保证人书面同意，协商变更主债权债务合同内容，减轻债务的，保
证人仍对变更后的债务承担保证责任;加重债务的，保证人对加重的部分不承担保证责任。
E错误，债权人转让全部或者部分债权，未通知保证人的，该转让对保证人不发生效力。
80.【答案】AB
【解析】《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》中规定，建筑施工企业取得安全生产许可证，
应当具备下列安全生产条件：（1）建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操
作规程;（2）保证本单位安全生产条件所需资金的投入;（3）设置安全生产管理机构，按照国家有关
规定配备专职安全生产管理人员;（4）主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管
部门或者其他有关部门考核合格;（5）特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操
作资格证书;（6）管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;（7）依法参
加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业人员交纳保险费;（8）
施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符合有关安全生产
法律、法规、标准和规程的要求;（9）有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行
业标准的安全防护用具和安全防护服装;（10）有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重
大事故的部位、环节的预防、监控措施和应急预案;（11）有生产安全事故应急救援预案、应急救援
组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备;（12）法律、法规规定的其他条件。
81.【答案】ABE
【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已
经颁发的安全生产许可证：（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安
全生产许可证的：（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；（3）违反法定程序颁发安全生产许可
证的；（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；（5）依法可以撤销已经
颁发的安全生产许可证的其他情形。
C 错误，安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安
全生产许可证。
D 错误，取得安全生产许可证的建筑施工企业，发生重大安全事故的，暂扣安全生产许可证并限
期整改。
82.【答案】CD
扫码关注更多内容
第 26 页 共 29 页学员专用请勿外泄
【解析】工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人
应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现
场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
83.【答案】BC
【解析】《生产安全事故应急预案管理办法》规定，有下列情形之一的，应急预案应当及时修订
并归档：
（1）依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的；A不是“参照”，
是“依据”。
（2）应急指挥机构及其职责发生调整的；B正确。
（3）安全生产面临的风险发生重大变化的；C正确。
（4）重要应急资源发生重大变化的；D错误，缺少“重大”。
（5）在应急演练和事故应急救援中发现需要修订预案的重大问题的；E错误，缺少“重大”。
（6）编制单位认为应当修订的其他情况。
84.【答案】BCE
【解析】A 错误，建设单位应当将建筑的设计使用年限、结构体系、抗震设防烈度、抗震设防类
别等具体情况和使用维护要求记入使用说明书，并将使用说明书交付使用人或者买受人。
B正确，建设单位应当组织勘察、设计、施工、工程监理单位建立隔震减震工程质量可追溯制度，
利用信息化手段对隔震减震装置采购、勘察、设计、进场检测、安装施工、竣工验收等全过程的信息
资料进行采集和存储，并纳入建设项目档案。
C 正确，建设单位不得明示或者暗示勘察、设计、施工等单位和从业人员违反抗震设防强制性标
准，降低工程抗震性能。
D 错误，建设工程所有权人应当按照规定对建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装置
及隔震标识进行检查、修缮和维护，及时排除安全隐患。
E正确，国家鼓励工程总承包单位、施工单位采用信息化手段采集、留存隐蔽工程施工质量信息。
85.【答案】CD
【解析】A 错误，检测报告经检测人员、审核人员、检测机构法定代表人或者其授权的签字人等
签署，并加盖检测专用章后方可生效。
检测机构在检测过程中发现建设、施工、监理单位存在违反有关法律法规规定和工程建设强制性
标准等行为，以及检测项目涉及结构安全、主要使用功能检测结果不合格的，应当及时报告建设工程
所在地县级以上地方人民政府住房和城乡建设主管部门。
B错在“所有结果”，而是“涉及结构安全检测结果的不合格情况”；
E错在应报告“工程所在地建设主管部门”，而非建设单位。
D正确，检测机构应当单独建立检测结果不合格项目台账。
86.【答案】ACDE
【解析】工程技术档案和施工管理资料是工程竣工验收和质量保证的重要依据之一，主要包括以
下档案和资料：（1）工程项目竣工验收报告；（2）分项、分部工程和单位工程技术人员名单；（3）
图纸会审和技术交底记录；（4）设计变更通知单，技术变更核实单；（5）工程质量事故发生后调查
和处理资料；（6）隐蔽验收记录及施工日志；（7）竣工图；（8）质量检验评定资料等；（9）合同
约定的其他资料。
87.【答案】AD
【解析】A正确，建设单位采用虚假证明文件办理工程竣工验收备案的，工程竣工验收无效，备
案机关责令停止使用，重新组织竣工验收，处20万元以上50万元以下罚款；构成犯罪的，依法追究
刑事责任。
B错误，工程质量监督机构应当在工程竣工验收之日起5日内，向备案机关提交工程质量监督报
告。
C错误，因建设单位未移交地下管线工程档案，造成施工单位在施工中损坏地下管线的，建设单
位依法承担相应的责任。
D正确，备案机关决定重新组织竣工验收并责令停止使用的工程，建设单位在备案之前已投入使
用或者建设单位擅自继续使用造成使用人损失的，由建设单位依法承担赔偿责任。
E错误，备案机关发现建设单位在竣工验收过程中有违反国家有关建设工程质量管理规定行为的，
扫码关注更多内容
第 27 页 共 29 页学员专用请勿外泄
应当在收讫竣工验收备案文件15日内，责令停止使用，重新组织竣工验收。
88.【答案】ACE
【解析】社会投资项目采用预留保证金方式的，发、承包双方可以约定将保证金交由第三方金融
机构托管。
由他人原因造成的缺陷，发包人负责组织维修，承包人不承担费用，且发包人不得从保证金中扣
除费用。
合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
发包人在接到承包人返还保证金申请后14天内不予答复，经催告后14天内仍不予答复，视同认
可承包人的返还保证金申请。在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程
质量保证金。
89.【答案】ABD
【解析】选项A正确，选项C错误，建设单位应当将防治扬尘污染的费用列入工程造价，并在施
工承包合同中明确施工单位扬尘污染防治责任。
选项B正确，工程渣土、建筑垃圾应当进行资源化处理。
选项D正确，施工单位应制定具体的施工扬尘污染防治实施方案，在施工工地公示扬尘污染防治
措施、负责人、扬尘监督管理主管部门等信息。
选项E错误，暂时不能开工的建设用地，建设单位应当对裸露地面进行覆盖；超过三个月的，应
当进行绿化、铺装或者遮盖。
90.【答案】AC
【解析】根据《水下文物保护管理条例》,水下文物，是指遗存于下列水域的具有历史、艺术和
科学价值的人类文化遗产：(1)遗存于中国内水、领海内的一切起源于中国的、起源国不明的和起源
于外国的文物；(2)遗存于中国领海以外依照中国法律由中国管辖的其他海域内的起源于中国的和起
源国不明的文物；(3)遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源于中国的文物。前
述规定内容不包括1911年以后的与重大历史事件、革命运动以及著名人物无关的水下遗存。
关于水下文物的所有权，上述第(1)项、第(2)项所规定的水下文物属于国家所有，国家对其行使
管辖权。第(3)项所规定的水下文物，遗存于外国领海以外的其他管辖海域以及公海区域内的起源国
不明的文物，国家享有辨认器物物主的权利。
91.【答案】ABC
【解析】裁减人员时，应当优先留用下列三种人员：
（1）与本单位订立较长期限的固定期限劳动合同的；
（2）与本单位订立无固定期限劳动合同的；
（3）家庭无其他就业人员，有需要扶养的老人或者未成年人的。
92.【答案】ADE
【解析】B 错误，工资保证金按工程施工合同额（或年度合同额）的一定比例存储，原则上不低
于1%，不超过3%，单个工程合同额较高的，可设定存储上限。
C错误，施工合同额低于300万元的工程，且该工程的施工总承包单位在签订施工合同前一年内
承建的工程未发生工资拖欠的，各地区可结合行业保障农民工工资支付实际，免除该工程存储工资保
证金。
93.【答案】ABC
【解析】职工有下列情形之一的，应当认定为工伤：(1)在工作时间和工作场所内，因工作原因
受到事故伤害的；(2)工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事
故伤害的；(3)在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的；(4)患职业病的；
(5)因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的；(6)在上下班途中，受到非本人
主要责任的交通事故或者城市轨道交通、客运轮渡、火车事故伤害的；(7)法律、行政法规规定应当
认定为工伤的其他情形。
职工有下列情形之一的，视同工伤：(1)在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之
内经抢救无效死亡的；(2)在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的；(3)职工原在军
队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的。职工有以上第(1)
项、第(2)项情形的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受工伤保险待遇；职工有以上第(3)项情形
的，按照《工伤保险条例》的有关规定享受除一次性伤残补助金以外的工伤保险待遇。
扫码关注更多内容
第 28 页 共 29 页学员专用请勿外泄
94.【答案】CE
【解析】A错误，劳动者申请先予执行的，可以不提供担保。
B错误，仲裁庭对追索劳动报酬、工伤医疗费、经济补偿或者赔偿金的案件，根据当事人的申请，
可以裁决先予执行，移送人民法院执行。
D 错误，裁决应当按照多数仲裁员的意见作出，少数仲裁员的不同意见应当记入笔录。仲裁庭不
能形成多数意见时，裁决应当按照首席仲裁员的意见作出。
95.【答案】BC
【解析】仲裁案件当事人可以在仲裁中达成和解。《仲裁法》第49条、第50条规定，当事人达
成和解协议的，可以请求仲裁庭根据和解协议作出裁决书，也可以撤回仲裁申请。当事人达成和解协
议，撤回仲裁申请后反悔的，可以根据仲裁协议申请仲裁。
96.【答案】BD
【解析】A选项错误，经人民法院组成合议庭审查核实，裁定不予执行；
C 选项错误，仲裁裁决被人民法院依法裁定不予执行的，当事人就该纠纷可以根据双方重新达成
的仲裁协议申请仲裁，也可以向人民法院起诉。
E选项错误，当事人申请撤销裁决的，应当在收到裁决书之日起6个月内提出。
97.【答案】BD
【解析】A错误、B正确，移送管辖（平级或者上下级）：没有管辖权法院移送有管辖权法院。
C 错误，受移送的人民法院认为受移送的案件依照规定不属于本院管辖的，应当报请上级人民法
院指定管辖，不得再自行移送。
D正确，管辖权转移（上下级）：有管辖权法院转移给没有管辖权法院。
E错误，移送管辖为"无权转有权"，管辖权转移为"有权转无权"。
98.【答案】BCDE
【解析】不能单独作为认定案件事实根据的证据：①当事人的陈述；②无民事行为能力人或者限
制民事行为能力人所作的与其年龄、智力状况或者精神健康状况不相当的证言；③与一方当事人或者
其代理人有利害关系的证人陈述的证言；④存有疑点的视听资料、电子数据；⑤无法与原件、原物核
对的复制件、复制品。
以非法手段取得的证据，不得作为认定案件事实的根据。
99.【答案】ABC
【解析】《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围:①国防、外交等国家行为;②行政
法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令等规范性文件;③行政机关对行
政机关工作人员的奖惩、任免等决定;④行政机关对民事纠纷作出的调解。DE属于可申请复议范围。
100.【答案】DE
【解析】A 错误，对属于人民法院受案范围的行政案件，公民、法人或者其他组织可以先向行政
机关申请复议，对复议决定不服的，再向人民法院提起诉讼;也可以直接向人民法院提起诉讼。
B错误，因不动产提起诉讼的案件自行政行为作出之日起超过20年，其他案件自行政行为作出之
日起超过5年提起诉讼的，人民法院不予受理。
C 错误，公民、法人或者其他组织直接向人民法院提起诉讼的，应当自知道或者应当知道作出行
政行为之日起6个月内提出。
DE正确，“有具体的诉讼请求”是指:(1)请求判决撤销或者变更行政行为;(2)请求判决行政机关
履行特定法定职责或者给付义务;(3)请求判决确认行政行为违法;(4)请求判决确认行政行为无效;(5)
请求判决行政机关予以赔偿或者补偿;（E 正确）(6)请求解决行政协议争议;(7)请求一并审查规章以
下规范性文件;（D 正确）(8)请求一并解决相关民事争议;(9)其他诉讼请求。当事人单独或者一并提
起行政赔偿、补偿诉讼的，应当有具体的赔偿、补偿事项以及数额;请求一并审查规章以下规范性文
件的，应当提供明确的文件名称或者审查对象;请求一并解决相关民事争议的，应当有具体的民事诉
讼请求。当事人未能正确表达诉讼请求的，人民法院应当要求其明确诉讼请求。
扫码关注更多内容
第 29 页 共 29 页
