文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
2025 年全国一级注册建造师《建设工程经济》模拟题三
一. 单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1、关于建设项目场地准备和建设单位临时设施费的计算，下列说法正确的是（ ）。
A.建设单位临时设施费应列入措施费计算
B.建设场地的大型土石方工程应进入工程费用的总图运输费用
C.场地准备费应按照合同或者协议的规定计列
D.建设单位的临时设施费包括施工建设需要提供到场地内的临时水、电、道路等工程
【答案】B
【解析】建设单位临时设施费应列入工程建设其他费用计算；应根据实际情况估算计列，有
合同或者协议的按照合同或者协议计列；建设单位的临时设施费包括施工建设需要提供到场
地界区的临时水、电、道路等工程。
2某建设项目工程费用5000万元，工程建设其他费用1000万元。基本预备费率为8%，年均
投资价格上涨率5%，建设期两年，计划每年完成投资50%，则该项目建设期第二年价差预备
8
费应为（ ）万元。 7
1
9
4
A.160.02 B.227.79 3 8C.246.01 D.326.02
信
【答案】C 微
系
联
【解析】价差预备费=题∑I【（1+f）m+t-0.5-1】
押 t
准
I:第t年投入的静精态投资=工程费用+其他费用+基本预备费=建安工程费+设备工器具购置费
t
+其他费用+基本预备费
价差预备费=（5000+1000）×（1+8%）×50%×【（1+5%）1.5-1】=246.01万元
3根据《建设工程工程量清单计价标准》（GB50500-2024）中的相关规定，下列说法正确的
是（ ）。
A最高投标限价公布后根据需要可以上浮或下调
B.招标人可以只公布最高限价总价，也可以只公布单价
C.最高投标限价可以在招标文件中公布，也可以在开标时公布
8
D.投标人复核认为最高投标限价存在不合理的，可在规定时间以书面形式向1招7标人提出异议
9
4
8
【答案】D 3
信
微
【解析】最高投标限价公布后不得进行上浮或下调；招标人应如实公系布最高投标限价总价以
联
及各组成部分的详细内容；最高投标限价应该在招标文件中或招一标答疑补充文件中公布。
唯
4、某项目施工合同约定，承包人承租的水泥价格风险幅度为±5%，超出部分采用造价信息
法调差，已知投标人投标价格、基准期发布价格为440元/t、450元/t，2021年3月的造价
信息发布价为430元/t，则该月水泥的实际结算价格为（ ）元/t。
A.418 B.427.5 C.430 D.440
【答案】D
【解析】采用造价信息法调整材料差价，原则是：涨价按照高的算、跌价按照低的算，调整
超过5%风险以外的部分。
投标人投标价格为440元/t、基准期发布价格为450元/t，2021年3月的造价信息发布价
为430元/t，跌价了，按照低的算，将430元/t与440元/t比较，下跌10元/t，没有超过
5%，不调整单价，按照投标报价440元/t结算。
5、关于安全生产措施费的支付，下列说法正确的是（ ）。
A.按工期平均分摊安全生产措施费，与进度款同期支付
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
B.按合同建筑安装工程费分摊安全生产措施费，与进度款同期支付
C.在开工后28天内预付不低于安全生产措施费总额的50%，其余部分与进度款同期支付
D.在正式开工前预付不低于安全生产措施费总额的60%
【答案】C
【解析】安全生产措施费：在开工后28天内预付不低于安全生产措施费总额的50%，其余
部分与进度款同期支付。
6、因不可抗力解除合同的，发包人不应向承包人支付的费用是（ ）。
A.临时工程拆除费
B.承包人未交付材料的货款
C.已实施的措施项目应付价款
D.承包人施工设备运离现场的费用
【答案】B
【解析】1、合同解除前承包了已完成工作的价款；2、承包人为工程订购并已交付给承包人、
或承包人有责任接受交付的材料和其他物品的价款；3、发包人要求承包人退货或解除订货
8
合同产生的费用，或因不能退货或7解除合同产生的损失；4、承包人撤离施工现场以及遣散
1
9
4
承包人员的费用；5、按照合同3 8约定在合同解除前应支付承包人的其他款项；6、扣减承包人
信
按照合同约定向发包人支付微的款项；7、双方商定或确定的其他款项。
系
联
题
押
7、关于利率及其影准响因素的说法，正确的是（ ）。
精
A.借出资本承担的风险越大利率就越高
B.社会借贷资本供过 于求时，利率就上升
C.社会平均利润率是利率 的最低界限
D.借出资本的借款期限越长， 利率就越低
【答案】A
【解析】影响利率高低的因素：1、利率高低首先取决于社会平均利润率的高低，社会平均
利润率是利率的最高界限；2、在社会平均利润率不变情况下，利率高低取决于金融市场上
借贷资本的供求情况；3、借出资金的用途 和使用方式：风险越大，利率越高；4、借出资金
8
期限的长短，期限越长，风险越大，利率就越 高；5、政府宏观调控政策；961
7
、经济周期所处
8
4
阶段。 信 3
微
8、计算企业应纳税所得额时，可以作为免税收入从企 业收入总额中系扣除的是（ ）。
联
A.特许权使用费收入 B.国债利息收入 C.债务重组收 入
唯
D.一接受捐赠收入
【答案】B
【解析】企业的下列收入为免税收入：1、国债利息收入；2、符合条件的居民企业之间的股
息、红利等权益性投资收益；3、在中国境内设立机构、场所的非居民企业，从居民企业取
得的股息、红利等权益性投资收益；4、符合条件的非营利组织的收入。
特许使用费收入、接受捐赠收入属于应税收入；债务重组收入属于其他应缴纳所得税的收入。
9、PPP项目实施中,对于缺乏“使用者付费”基础,主要依靠“政府付费”回收投资成本的项目
可以通过（ ）模式进行推。
A. BOT模式 B.BOOT模式 C.BOO模式 D.TOT模式
【答案】C
【解析】对于具有明确的收费基础，并且经营收费能够完全覆盖投资成本的项目，可以通过BOT、
BOOT等模式。对于对于缺乏“使用者付费”基础,主要依靠“政府付费”回收投资成本的项目,
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
可通过政府购买服务、采用BOO、委托运营等市场化模式推进。
10、现有甲和乙两个项目，静态投资回收期分别为4年和6年，该行业的基准投资回收期为
5年，关于这两个项目的静态投资回收期的说法，正确的是（ ）。
A.甲项目的静态投资回收期只考虑了前4年的投资效果
B.乙项目考虑全寿命周期各年的投资效果，确定静态投资回收期为6年
C.甲项目投资回收期小于基准投资回收期，据此可以准确判断甲项目可行
D.甲乙项目的动态投资回收期短于静态回收期
【答案】A
【解析】静态回收期计算指标的优劣。优点：静态回收期考虑了原始投资的补偿速度和风险
性，回收期越短，风险越小；缺点：1、静态回收期未考虑项目整个计算期的现金流量情况，
只考虑回收期之前的情况，2、静态回收期未考虑资金时间价值。动态回收期长于静态回收
期。
11、已知某企业2024年度利润总额800万元，所得税率25%，期初总资产5000万元，期末
总资产6000万元，权益乘数为2.2 。则该企业净资产收益率为（ ）。
8
7
1
A.32% B.24% C.15% D4.911%
8
3
【答案】B 信
微
系
【解析】权益净利率=净资产收益率=净利润/净资产；
联
题
净利润=利润总额-所押得税=800×（1-25%）=600万元；
准
净资产=总资产/权精益乘数=（5000+6000）/2/2.2=2500万元；
净资产收益率=600/2500=24%
12、以下关于资本结构的说 法，正确的有（ ）。
A.最优的目标资本结构是使企 业价值最大化，同时也是资金成本最低的
B.影响资本结构的因素中税率、汇 率、资本市场以及股权结构属于外部因素
C.一般而言，收益与现金流量波动大的企业比现金流稳定的企业负债水平高，盈利能力强的
企业要比盈利能力低的类似企业负债水平低
D.资本结构决策的分析方法有资金成本比较 法和每股收益无差别点法，其中资8金成本比较法
1
7
9
没有考虑风险因素 8 4
信
3
【答案】A 微
系
【解析】影响资本结构的因素中税率、汇率、资本市场 等属于外部联因素；股权结构属于内部
一
因素；一般而言，收益与现金流量波动大的企业比现金流 稳定的唯企业负债水平低，盈利能力
强的企业要比盈利能力低的类似企业负债水平低；资本结构决策的分析方法有资金成本比较
法、每股收益无差别点法和企业价值比较法，其中每股收益无差别点法的判别原则是能否给
股东带来更大的净收益，但是没有考虑风险因素。
13、以下属于研究试验费的有（ ）。
A.新产品试制费、中间试验费和重要科学研究补助费
B.施工企业对建筑材料、构件和建筑物进行一般鉴定、检查所发生的费用及技术革新的研究
试验费
C.勘察设计费或工程费用中开支的项目
D.为建设项目提供和验证设计数据、资料等进行试验及验证的费用
【答案】D
【解析】研究试验费在计算时要注意不应包括以下项目
（1）应由科技三项费用（即新产品试制费中间试验费和重要科学研究补助费）开支的项目
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
（2）应在建筑安装费用中列支的施工企业对建筑材料构件和建筑物进行一般鉴定检查所发
生的费用及技术革新的研究试验费
（3）应由勘察设计费或工程费用中开支的项目
14、以下属于设计概算编制说明包括的内容是（ ）。
A.投资分析及投资方式
B.分部分项概算表
C.其他费用概算表
D.补充估价表
【答案】A
【解析】设计概算文件包括：1、封面、签署页及目录；2、编制说明，包括工程概况、资金
来源及方式、编制依据及原则、编制方法、投资分析等；3、总概算表；4、工程建设其他费
用概算表；5、单项工程综合概算表；6、单位工程概算表；7、附录：补充估价表。
15、关于法规政策变化导致的工程索赔，下列说法正确的是（ ）。
A.法规政策变化引起合同价格调整的，合同总价和单价中的管理费应同步调整
B.基准日之前国家颁布的法规对合8 同价款有影响的，不予调整
7
1
C.发包人原因导致的工期延误期4 9间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款应予调整
8
3
信
D承包人原因导致的工期延误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款不予调整
微
系
【答案】B 联
题
【解析】基准日之前押国家颁布的法规对合同价款有影响的，不予调整；对于工程延误期间合
准
同价款调整的原则精是按照不利于违约人原则，发包人原因导致的工期延误期间，国家政策变
化引起工程造价变化的，合同价款增加应予调整，减少不予调整；承包人原因导致的工期延
误期间，国家政策变化引起工程造价变化的，合同价款增加不予调整。减少应予调整。
16、发包人在招标工程量清 单中给定某材料暂估价，下列关于该材料暂估价款调整的说法正
确的是（ ）。
A.依法可不招标的项目，可由发包 人组织采购，经承包人同意后以采购价格取代暂估价
B.依法可不招标的项目，可由承包人进 行市场采购询价，经发包人确认后的价格取代暂估价
C.依法必须招标的项目，由发包人和承包人共同招标选择供应商，需要的费用由发包人承担
D.暂估材料单价确定后，应同时调整管理费 和 利润
1
7 8
9
【答案】B 8
4
信
3
【解析】由发包人和承包人共同作为招标人进行暂估 价材料、暂估价微专业工程招标的发承包
系
双方应各自承担相应的费用。工程量清单中给定暂估价 的材料不属联于依法必须招标的，可由
一
唯
承包人进行市场采购询价或自主报价（承包人自产自供的 ）， 经发包人确认价格后以税前价
格取代暂估价。工程量清单中给定材料暂估价的价格调整，应只调整综合单价的材料暂估价
价格，合同清单中该清单项目的综合单价的其他费用不作调整。
17、发包人供应材料需明确有效的损耗率，这个损耗率需要在以下哪个文件中列明（ ）。
A.招标文件 B.投标文件 C.合同专用条款 D.招标工程量清单
【答案】A
【解析】发包人应在招标文件中明确材料的有效损耗率。
18、承包人提交的已完工程进度款支付申请中，不应计入累计已完成工程总值中的有（ ）。
A.累计发生暂估价调整价款
B.累计发生计日工价款
C.累计发生新增工程价款
D.累计已扣回预付款(包括当期扣回价款)
【答案】D
【解析】支付申请应包括下列内容:① 累计完成工程总值:
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
a.累计完成合同价款。
b.累计发生工程量清单缺陷调整价款(包括单价合同的重新计量调整价款、总价合同的暂定
数量调整价款)。
c.累计发生暂列金额价款。
d.累计发生暂估价调整价款(包括材料暂估价、承包人实施的专业工程暂估价)
e.累计发生总承包服务费调整价款。
f.累计发生计日工价款。
g.累计发生物价变化调整价款。
h.累计发生法律法规及政策性变化调整价款
i.累计发生工程变更价款。
j.累计发生新增工程价款。
k.累计发生工程索赔价款。
②累计已扣回预付款(包括当期扣回价款)。
③累计应付进度款。
8
④前期累计已支付进度款 7
1
9
4
⑤发包人应扣除的价款。 3 8
信
⑥本期应付进度款。 微
系
联
19、以下关于合同价款题争议解决的说法正确的是（ ）。
押
A.争议评审委员会准或调解人应由发包方选定
精
B.在缺陷责任期终止后，调解人的任期应立即终止
C.通过调解人解决争 议引致发承包双方发生费用的，应由责任方承担。
D.在仲裁或审判前，发承 包双方宜按仲裁委员会或人民法院的诉前调解程序和方法进行司法
调解
【答案】D
【解析】争议评审委员会或调解人应由发承包双方共同选定；在最终结清支付证书生效后，
调解人的任期应立即终止；通过调解人（或机构）解决争议引致发承包双方发生费用的，应
由双方各自承担。在仲裁委员会仲裁或人 民法院审判前，发承包双方宜按仲裁委员会或人民
8
法院的诉前调解程序和方法进行司法调解。 9 1
7
8
4
20、某工程建设期2年，建设单位在建设期第1年 初和第2年初分别从信银3行借入700万元和
微
500万元，年利率8%，按年计息。建设单位在运营期 前3年每年末等系额偿还贷款本息，则每
联
年应偿还（ ）万元。
唯
一
A.452.16 B.487.37 C.526.38 D.760.67
【答案】C
【解析】
A=（A/P，i=8%，n=3）
P=700×（1+8%）2+500×（1+8%）1=1356.48万元；
A=1356.48×（1+8%）3×8%/[（1+8%）3-1]=526.38万元
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
21、其施工合同约定采用价格指数及价格调整公式调整价格差额。调价因素及有关数据见下
表。其月完成进度款为1500万元，则该月应当支付给承包人的价格调整金额为（ ）万元。
施工机具使
人工 钢材 水泥 砂石料 定值
用费
权重系数 0.10 0.10 0.15 0.15 0.20 0.30
基准日价格
80元/日 100 110 120 115 --
或指数
现行价格或
90元/日 102 120 110 120 --
指数
A.-30.3 B.36.5 C.112.5 D.130.5
【答案】B
【解析】价格调整金额
=1500×（0.3+0.1×90/80+0.1×102/100+0.15×120/110+0.15×110/120+0.2×120/115）
-1500=36.5万元
8
22、编制招标最高限价时，招标人1 7要求总包人对其发包的专业工程进行总承包管理协调，并
9
4
8
提供相应配合服务时，总承包3服务费根据招标文件所列配合服务的内容按照（ ）。
信
微
A.发包的专业工程估算造系价的3%～5%进行计算
联
B.发包的专业工程估算题造价的1.5%进行计算
押
C.发包的专业工程准估算造价的1%进行计算
精
D.发包的专业工程合 同价款的3%～5%进行计算
【答案】A
【解析】招标人要求总包人对其分包的专业工程进行施工现场协调和统一管理、对竣工材料
进行统一汇总整理等服务时， 总承包服务费按发包的专业工程估算造价的1.5%左右计算;
②招标人要求总包人对其发包的 专业工程既进行总承包管理和协调，又提供相应配合服务时，
总承包服务费应根据招标文件列出的 配合服务内容，按发包的专业工程估算造价的3%~5%计
算;
③ 招标人自行供应材料、设备的，按招标人供应材料、设备价值的1%计算。
8
1
7
23、关于施工过程中的现场签证，下列说法中正确的是（ ）。 9
8
4
A.发包人应按照现场签证内容计算价款，在竣工 结算时一并支付 信
3
微
B.没有计日工单价的现场签证，按承包商提出的价格 计算并支付 系
联
一
C.因发包人口头指令实施的现场签证事项，其发生的费用 应由
唯
发包人承担
D.经发包人授权的委托人，可与承包人做现场签证
【答案】D
【解析】发包人应按照现场签证内容计算价款，发承包双方确认的现场签证费用与工程进度
款同期支付；没有计日工单价的现场签证，签证中还应包括用工料机的数量和单价；因发包
人口头指令实施的现场签证事项，若发包人未签证同意，承包人施工后发生争议的，责任由
承包人自负；现场签证，是指发承包双方现场代表（或其委托人）就施工中涉及的责任事件
所作的签认证明。
24、投资方案财务生存能力分析，是指分析和测算投资方案的（ ）。
A.各期营业收入，判断营业收入能否承付成本费用
B.市场竞争能力，判断项目能否持续发展
C.各期现金流量，判断方案是否有足够的现金流量维持正常运营
D.预期利润水平，判断能否吸引项目投资者
【答案】C
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
【解析】财务可持续能力分析也称财务生存能力分析，是在方案的财务计划现金流量表基础
上，综合考察方案计算期内各年度的投资活动、融资活动和经营活动所产生的各项现金流入
和流出，计算净现金流量和累计盈余资金，判断方案是否有足够的净现金流量维持其正常运
营，对于在经营期出现经营净现金流量不足的方案，应研究提出现金流接续方案。
25、以下工人工作时间消耗中，属于有效工作时间的是（ ）。
A.因混凝土养护引起的停工时间
B.偶然停水停电引起的停工时间
C.产品质量不合格引起的返工时间
D.工人准备施工工具所消耗的时间
【答案】D
【解析】因混凝土养护引起的停工时间属于与工艺有关的不可避免的中断时间，是必须消耗
时间，但不是有效工作时间；偶然停水停电引起的停工时间属于定额中需要考虑的损失时间；
产品质量不合格引起的返工时间是损失时间；工人准备施工工具所消耗的时间属于准备与结
束工作时间，属于有效工作时间。
8
26、下列费用项目中，不计入工程7造价的是（ ）。
1
9
4
A．工程费用 B．土地使用3 8费 C．预备费 D．建设期利息
信
【答案】D 微
系
联
【解析】工程造价即建题设投资，包括：建筑安装工程费、设备工器具购置费、工程建设其他
押
费用、预备费；其中准建筑安装工程费和设备工器具购置费构成工程费用；土地使用费属于工
精
程建设其他费用。
27、某施工机械原值 50000元，残值为0，耐用总台班为2000台班，一次大修理费3000元，
大修理间隔为500台班， 每台班其他费用30元，则该机械的台班使用费用为（ ）元。
A.59.5 B.60.4 C.61 D.62.2
【答案】A
【解析】机械的台班使用费用=折旧费+大修理费+经常修理费+机械进出场费+人工费+燃料动
力费+其他费用
折旧费=（机械设备原值-残值）/耐用总台 班=（50000-0）/2000=25元/台班；
8
大修理费=一次大修理费×大修理/耐用总台班 =3000×3/2000=4.5元/台班9 1；
7
需要注意的是
8
4
耐用2000台班，大修理间隔500台班，实际大修 理3次； 信 3
微
机械的台班使用费用=25+4.5+30=59.5元/台班。 系
联
28、工程项目盈亏平衡分析的特点是（ ）。
唯
一
A.能够预测项目风险发生的概率，但不能确定项目风险的影 响 程度
B.能够确定项目风险的影响范围，但不能量化项目风险的影响效果
C.能够分析产生项目风险的根源，但不能提出应对项目风险的策略
D.能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源
【答案】D
【解析】盈亏平衡点越低，说明项目承受的风险越小。
A,错误，盈亏平衡分析不能预测项目风险发生的概率，能够确定项目风险的影响程度；
B，错误，盈亏平衡分析不能确定项目风险的影响范围，能够量化项目风险的影响效果；C，
错误，盈亏平衡分析不能够分析产生项目风险的根源，不能提出应对项目风险的策略；D，
正确，盈亏平衡分析能够度量项目风险的大小，但不能揭示产生项目风险的根源。
29、关于利息备付率的说法，正确的是（ ）。
A.利息备付率越高，表明利息偿付的保障程度越高
B.利息备付率按照可还本付息与应还本付息的金额比值计算
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
C.利息备付率大于零，表明利息偿付能力强
D.利息备付率按照平均年的税前利润与利息的比值计算
【答案】A
【解析】利息备付率按照息税前利润与当期应付计入总成本中的利息金额的比值计算；正常
情况下，利息备付率应当大于1，并结合债权人的要求确定；利息备付率越高，表明利息偿
付的保障程度越高，偿债风险小；利息备付率需要分年计算。
30、某投资方案建设期为1年，第一年年初投资8000万元，第2年年初开始运营，运营期
为4年，运营期每年年末净收益为3000万元，残值为零。若基准收益率为10%，则该投资
方案的财务净现值和静态投资回收期分部为（ ）。
A.645万元和3.67年 B.1510万元和3.67年 C.1510万元和2.67年 D.645万元和2.67
年
【答案】A
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
【解析】
财务净现值=现值之和 =-8000+3000×（1+10%）-2+3000×（1+10%）-3+3000×（1+10%）-4+3000
×（1+10%）-5=645万元
静态回收期=累计净现金流量 为0的时间点：第一年末累计净现金流量=-8000万元；第二年
末累计净现金流量=-5000万元； 第三年末累计净现金流量=-2000万元；第四年末累计净现
金流量=1000万元；静态回收期在3到4年之间；静态回收期=3+2000/3000=3.67年。
31、价值工程应用中，功能整理可以完成的是（ ）。
A.明确现有产品所具有的功能状况
8
B.计算功能目前成本 9 1
7
8
4
C.建立功能系统图 信 3
微
D.进行产品功能计量 系
联
【答案】C
唯
一
【解析】功能整理通常用功能系统图直观地描述对象功能得 以 实现的各项细分功能的逻辑关
系；功能定义的目的有:①明确现有产品所具有的功能状况;②明确用户要求的功能;③便于
确定功能系统结构:④为功能评价提供条件:⑤为改进和创新拓宽思路。计算功能目前成本是
功能评价的工作。
32、通过应用价值工程优化设计，使某房屋建筑主体结构工程达到了缩小结构构件几何尺寸，
增加使用面积，降低单方造价的效果。该提高价值的途径是（ ）。
A.功能不变的情况下降低成本，节约型
B.成本略有提高的同时大幅提高功能，投资型
C.成本不变的条件下提高功能，改进型
D.提高功能的同时降低成本，双向型
【答案】D
【解析】V=F/C，既提高功能，又降低成本属于提高价值途径中的双向型途径。
33、与传统的贷款融资方式不同，项目融资主要是以（ ）来安排融资。
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
A.项目资产和预期收益
B.项目投资者的资信水平
C.项目第三方担保
D.项目管理的能力和水平
【答案】A
【解析】项目融资的特点：项目融资是以项目为主体的融资活动，项目融资者依据项目的预
期收益、资产以及政府扶持措施的力度来安排融资。
34、某新建项目达产年份的生产能力为80万件，年固定成本为500万元，产品售价预计50
元/件，营业税金及附加为3元/件，所得税税率为25%，产品可变成本为30元/件，要获得
税后利润50万元的生产能力利用率为（ ）。
A.40.44% B.41.67% C.78.46% D.79.12
【答案】B
【解析】盈亏平衡点的计算：
总利润=总收入-总成本=单价×产量 -固定成本-（单位变动成本+单位产品销售税金及附加）
8
7
1
×产量 4 9
8
3
税后利润=总利润×（1-所得信税率）
微
系
50/（1-25%）=50×产量-500-（30+3）×产量
联
题
产量=33.33万件；生押产能力利用率=33.33/80=41.67%。
准
35、某设备购置费精用9万元，安装费用1万元，无论使用多少年，期末设备的残值均为1
万元，设备的年运行成本见下表。则该设备的静态经济寿命为（ ）。
表2设备的年使用费用
使用年限 1 2 3 4 5 6 7 8
年运行成本（万元） 1 3 5 7 9 11 13 15
A、8年 B、5年 C、4年 D、3年
【答案】D
8
1
7
9
8
4
信
3
微
【解析】年运行成本1、3、5、7、9......呈线性增长 ，经济寿命 系 =[2×（目
联
一
前实际价值-残值）/劣化增量]1/2=[2×（10-1）/2]1/2=3 年。 唯
36、下列收入的说法正确的是（ ）。
A.建筑业企业为第三方代收的款项属于其他业务收入
B.设计业务取得的收入是一次性完成的劳务收入
C.金融企业发放贷款取得的收入是让渡资产使用权收入
D.机械作业收入应列入一段时间完成的建造（施工）合同收入
【答案】C
【解析】建筑业企业为第三方代收的款项不属于企业的收入；设计业务取得的收入属于一段
时间才能完成的提供劳务收入；金融企业发放贷款取得的收入是让渡资产使用权收入；机械
作业收入应列入一段时间才能完成的提供劳务收入。
37、采用单价合同的工程，按变更指令和发承包双方确认的实际施工图纸，重新计量分部分
项工程项目清单的所有清单项目及工程，并与（ ）相比较，计量清单差异的增减变
更项目及变更工程量。
A.招标工程量清单上的工程量
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
B.合同图纸上的工程量
C.投标报价上的工程量
D.定额规则的工程量
【答案】A
【解析】单价合同跟招标工程量清单比较；总价合同跟合同图纸比较，差异部分为工程变更
项目。
38、家庭的半自动洗衣机，经过多次维修也无法使用，准备购买全自动的新洗衣机，这一措
施属于对（ ）。
A.有形磨损的局部补偿 B.有形磨损的完全补偿 C.无形磨损的局部补偿
D.无形磨损的完全补偿
【答案】B
【解析】导致设备不能使用的是有形磨损；更新是对整个设备进行更换，属于完全补偿；因
此购买新的洗衣机属于对有形磨损的完全补偿。
39.某土建结构工程，计算出的各专业工程费用2600万元（不含增值税进项税），措施费以
8
该专业工程费为计费基础，其中安7全生产措施费费率为2.0％，其他措施费费率合计1％，
1
9
4
其他项目费合计200万（不含3 8增值税进项税），增值税率9％，试计算该项工程的最高投标
信
限价为（ ）万元。 微
系
联
A.2816.4 题B.2919.6 C.3137.02 D.4138.6
押
【答案】C 准
精
【解析】最高投标限价=分部分项费+措施项目费+其他项目费+税金：
分部分项工程费=各专 业工程费用=2600万元；
措施项目费用=2600×（ 2%+1%）=78万元；
增值税=（分部分项费+措施项 目费+其他项目费）×增值税税率=（2600+78+200）×9%=259.02
万元；
该项工程的最高投标限价=2600+78+200+259.02=3137.02万元。
40、进口一套机械设备，离岸价（FOB价）为40万美元，国际运费为5万美元，国外运输
保险费为1.2万美元，关税税率为22%， 增值税率为17%，汇率为1美元=6.10元人民币。
8
则该套机械设备应缴纳的进口关税为（ ） 万元人民币。 9 1
7
8
4
A.53.68 B.55.29 C.60.39 D.62.00 信 3
微
【答案】D 系
联
【解析】进口设备关税=进口设备到岸价×关税税率=（离 岸价+
唯
运一费+运输保险费）×关税税
率=（40×6.1+5×6.1+1.2×6.1）×22%=62.00万元人民币 。
41、施工图预算的审查中，采用（ ）审查住宅工程和不具备全面审查条件的工程。
A.全面审查法 B.标准预算审查法 C.“筛选”审查法 D.重点审查法
【答案】C
【解析】筛选法是利用单位建筑面积的工程量、单价、用工等基本数值，筛选各分部分项工
程进行预算审查的方法，“筛选法”便于发现问题，但问题出现的原因尚需继续审查，适用
于审查住宅工程或不具备全面审查条件的工程；全面审查法适用于一些工程量较小、工艺比
较简单的工程；标准预算审查法适用范围小，仅适用于采用标准图纸的工程；重点审查法审
查的重点一般是工程量大或者造价较高的各种工程，优点是突出重点，审查时间短，效果好。
42、对于某一时段内完成的履约义务，企业应当在该段时间内按照（ ）确认履约进度。
A.取得控制权时点 B.产出法或者投入法
C.已经发生的实际成本 D.合同约定比例
【答案】B
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
【解析】对于在某一时段内履行的履约义务，企业应当在该段时间内按照履约进度确认收人，
但是，履约进度不能合理确定的除外。企业应当考虑商品的性质，采用产出法或投人法确定
恰当的履约进度。当履约进度不能合理确定时，企业已经发生的成本预计能够得到补偿的，
应当按照已经发生的成本金额确认收入，直到履约进度能够合理确定为止。对于某一时点履
行的履约义务，企业应当在客户取得相关商品控制权时点确认收入。
43、以下属于反映企业长期偿债能力的指标是（ ）。
A.资产负债率 B.流动比率和速动比率
C.存货周转率和净资产收益率 D.权益乘数和资本积累率
【答案】A
【解析】资产负债率反映企业长期偿债能力的指标；流动比率和速动比率是比例反映企业短
期偿债能力的指标；权益乘数反映偿债能力；存货周转率是反映企业营运能力、资产管理效
率的指标；净资产收益率是反映企业盈利能力、资产利用效率的指标；资本积累率是评价企
业发展潜力的指标。
44、作业成本法中，作业量的计量和分配通常采用三种方式，其中不包括的方式是（ ）。
8
A.业务动因 B.持续动7因 C.强度动因 D.配比动因
1
9
4
【答案】D 3 8
信
【解析】①业务动因。业务微动因以执行作业的次数作为作业量分配依据，并假定执行每次作
系
联
业的成本(包括耗用的题时间和单位时间耗用的资源)相等。②持续动因。持续动因是指执行一
押
项作业所需的时间准标准，当不同产品所需作业量差异较大时，采用持续动因作为分配的基础。
精
持续动因的假设前提是，执行作业的单位时间内耗用的资源是相等的。③强度动因。在某些
特殊情况下将作业执 行中实际耗用的全部资源单独归集，并将该项单独归集的作业成本直接
计人某一特定的产品。例 如某一特殊订单、某种新产品试制等生产过程，将其作业消耗的资
源全部单独记载归集，并确定 其成本。
45、施工过程结算中总承包服务 费支付可按照（ ）。
A.过程结算时已完分部分项工程量的比例
B.过程结算时已完成分包工程价款的比例
C.施工过程中总承包服务事项已实施工期 占合同总工期的比例
8
D.施工过程中总承包服务事项已实施工期占对 应事项合同总工期的比例 9 1
7
8
4
【答案】C 信 3
微
【解析】总包服务费进度款按照分包完成工程量比例 ，过程结算按系照工期比例。
联
46、某企业从设备租赁公司租借一台设备，该设备的价格 为48
唯
一万元，租期为6年，折现率
为12%。若按年金法计算，则该企业每年年末等额支付和每年 年 初等额支付的租金分别为（ ）
万元。
A、15.79和14.10 B、11.67和10.42
C、10.42和9.31 D、8.96和8.00
【答案】B
【解析】年金法计算租金，期末按照（A/P）计算；期末折算到期初按照（A/P）/（1+i）计
算。
每年年末租金=P×（A/P，i=12%，n=6）=48×12%×（1+12%）6/（1+12%）6-1=11.67万元；
每年年初租金=11.67万元/（1+12%）=10.42万元。
47、银行短期借款信用条件中的补偿性余额是指（ ）。
A.借款人要对贷款限额未使用部分支付承诺费
B.借款人在银行中保持按实际借用额的一定比例计算的最低存款余额
C.银行如果不能及时向借款人贷款需要向借款人支付补偿金
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
D.借款人如果不能按时还款需要向银行支付补偿金
【答案】B
【解析】按照周转信贷协定，借款人要对贷款限额未使用部分付给银行一笔承诺费；补偿性
余额是指借款人在银行中保持按贷款限额或者实际借用额的一定百分比（一般为10%～20%）
的最低存款余额。
48、国际工程投标报价中，分析分部分项工程单价时，需要制定计划、计算资源费用，且能
够适用于机械搁置时间过长费用增大的估价方法是（ ）。
A、定额估算法 B、指标估算法 C、作业估算法 D、匡算估算法
【答案】C
【解析】国际工程投标报价中，分项工程人料机常用的估价方法有：定额估价法、作业估价
法和匡算估价法等。一般拥有较可靠定额标准的企业定额估价法应用较为广泛；当机械设备
所占比重较大，使用均衡性较差，机械设备搁置时间过长，使得其费用增大，这时应采用作
业估价法进行计算，作业估价法包括制定施工计划、计算各项作业的资源费用等工作；匡算
估价法往往适用于工程量不大，所占费用比例较小的那部分分项工程。
8
49、某企业在一个会计期间的主营7业务营业收入为500万元，其他业务收入100万元，营业
1
9
4
成本400万元。期初存货金额3为870万元，期末存货金额为130万元，计算期天数为360天，
信
则评估资产变现能力时，该微企业存货周转天数为（ ）。
系
联
A、50.4 B题、60 C、72 D、78
押
【答案】B 准
精
【解析】企业存货周转次数=营业收入总额/（期初存货总额+期末存货总额）/2=600/（70+130）
/2=6次；存货周转天 数=360天/6次=60天。
50、以下关于工程总承包 合同模式下索赔的规定，正确的是（ ）。
A.《标准设计施工总承包招标 文件》中规定，承包人提出的索赔，监理人在28天内不予答
复的，视为其认可索赔。
B.要求延长缺陷责任期为发承包双方中任何一方都可以向对方提出索赔的事项
C.发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后的14天内向承包人发出索赔通知
D.由于发包人负责的审批延迟导致的索赔 ，承包人能够索赔工期费用和利润
8
【答案】B 9 1
7
8
4
【解析】《标准设计施工总承包招标文件》中规定 ，承包人提出的索赔，信 3监理人在42天内不
微
予答复的，视为其认可索赔。发包人应在知道或应当 知道索赔事件系发生后的28天内向承包
联
人发出索赔通知；由于发包人负责的审批延迟导致的索赔 ，承包
唯
一人能够索赔工期费用，不能
索赔利润。
51、某建筑企业按2／10、n／30的信用条件购入20万元的建筑材料，如果该企业在10
天内付款，则获得的折扣为（ ）。
A.0.2万元 B.0.4万元 C.0.6万元 D.2万元
【答案】B
【解析】应付账款的信用条件，2／10、n／30表示免费信用，即享有折扣的免费信用期10
天，11～30天为没有折扣的有代价信用期，超过30天以后付款为展期信用。10天内付款，
可以享受现金折扣2%，即折扣额=20×2%=0.4万元。
52、财务报表附注披露的内容包括：（1）、遵循会计准则的声明；（2）、重要会计政策和重要
会计估计的说明；（3）、报表重要项目的说明；（4）、会计政策和会计估计变更以及差错更正
的说明；（5）财务报表的编制基础；（6）、或有或承诺事项的说明。以下关于这些内容正确
的排序是（ ）。
A.1-2-3-4-5-6 B.5-1-2-4-3-6 C.1-2-5-4-3-6 D.5-1-2-4-6-3
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
【答案】B
【解析】财务报表附注一般按照以下顺序披露：1、企业的基本情况；2、财务报表的编制基
础；3、遵循会计准则的声明；4、重要会计政策和重要会计估计的说明；5、会计政策和会
计估计变更以及差错更正的说明；6、报表重要项目的说明；7、或有或承诺事项、资产负债
表日后非调整事项、关联方关系及其交易等需要说明的事项；8、有助于会计报表使用者评
价企业管理资本的目标、政策和程序的信息的说明。
53、某企业生产所需的一种材料单价为200元/t,一次订货总成本为400元，其中订货固定
成本为320元，每吨材料的年平均储备成本为1元。已知该材料的经济采购批量为800t,则
企业该种材料的年度采购总量为（ ）t。
A.800 B.1600 C．3200 D．4000
【答案】D
【解析】按照公式：
经济订货量 2年总需求量一次订货变动成本/单位储存变动成本
8002=2×年度总采购量×（400-327 8 0）/1，得出年度总采购量=4000t。
1
9
4
8
3
信
54、工程量清单编码的第5微～6位表示的是（ ）。
系
联
题
A.专业工程顺序码 押 B.分部工程顺序码
准
精
C.分项工程顺序码 D.清单项目名称顺序码
【答案】B
【解析】国家计算规范代码-专业工程顺序码-分部工程顺序码-分项工程顺序码-清单项目名
称顺序码。
55、已知砌筑一砖混水内墙定额由砌砖 、运输、调制砂浆三个单项工序定额组成，各自工序
定额为：砌砖0.458/2.18；运输0.418/2. 39；调制砂浆0.096/10.4。（时间定额/产量定额）
则砌筑一砖混水内墙的综合产量定额为（ ）m3/工日。
1
7 8
9
A.0.972 B.1.03 C. 2 .18 D.10.4
信
3 8
4
【答案】B 微
系
【解析】综合产量定额=1/综合时间定额；
联
一
唯
综合时间定额=∑各工序时间定额=0.458+0.418+0.09 6=0 .972 工日；综合产量定额
=1/0.972=1.03m3/工日。
56、承包人发现合同条款不够明确或技术规范过于苛刻时，应采用的报价方法是（ ）。
A.不平衡报价法 B.多方案报价法 C.增加建议方案法 D.先亏后盈法
【答案】B
【解析】对于一些招标文件，如果发现工程范围不很明确、条款不清楚或很不公正，或技术
规范要求过于苛刻时，可以在充分估计投标风险的基础上，按多方案报价法处理；有时招标
文件中规定可以提出建议方案，既可以修改原设计方案，提出投标者的方案，这时可以采用
适当运用建议方案的报价方法；有的承包商为了打进某一地区市场，依靠国家、财团和自身
的雄厚资本实力，采用不惜一切代价只求中标的低价报价方案，这种属于先亏后盈法；不平
衡报价是指一个工程项目的投标报价在总价基本确定后，调整内部各个项目的报价，以期不
提高总价影响中标，又能在结算时得到更理想的经济效益的报价方法。
57、以下属于BIM应用成果中定性评价的方法是（ ）。
A.德尔菲法 B.层次分析法 C.平衡记分卡 D.关键绩效指标
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
【答案】A
【解析】对于工程质量的影响，一般可采用定性评价的方法。德尔菲法是一种典型的定性评
价方法。其优点是避免专家之间的相互影响，提高意见的独立性和客观性。BIM应用效果的
定量评价方法主要包括投入产出比、平衡计分卡、关键绩效指标、层次分析法等。
58、下列关于实际利率和名义利率的说法中，错误的是（ ）。
A.当年内计息次数m大于1时，实际利率大于名义利率
B.当年内计息次数m等于1时，实际利率等于名义利率
C.在其他条件不变时，计息周期越短，实际利率与名义利率差距越小
D.实际利率比名义利率更能反映资金的时间价值
【答案】C
【解析】在其他条件不变时，计息周期越短，每年计息次数越多，实际利率与名义利率差距
越大。
59、以下可以参考拟建工程常规施工方案进行确定的措施项目清单包括（ ）。
A.临时设施费 B.施工排水降水费 C.环境保护费 D.材料二次搬运费
8
【答案】B 7
1
9
4
【解析】跟技术有关的措施项3目8清单参考常规施工方案确定，如：施工排水降水费、模板及
信
支撑费、脚手架费等；跟管微理有关的措施项目清单参考常规施工组织设计确定，如：安全生
系
联
产措施费、临时设施费题、环境保护费、材料二次搬运费等。
押
60、工程竣工结算准总价对以下内容分别列项，并按照顺序编制竣工结算文件。以下内容中，
精
正确的顺序是（ ）。
A.工程量清单缺陷调 整价款、总包服务费调整价款、工程变更增减价款、工程索赔价款、不
按合同约定的履行的违约 金
B.工程变更增减价款、工程索 赔价款、工程量清单缺陷调整价款、总包服务费调整价款、不
按合同约定的履行的违约金
C.新增工程价款、计日工调整价款、法律法规及政策性变化调整价款、工程索赔价款、不按
合同约定的履行的违约金
D.工程变更增减价款、工程索赔价款、合 同总价、暂列金额调整价款、暂估价调整价款
8
【答案】A 9 1
7
8
4
【解析】工程竣工结算总价应按以下价款结算项目 分别列项，并按其顺信序3编制相关的工程竣
微
工结算文件： 系
联
①合同总价。
唯
一
②工程量清单缺陷调整价款。
③暂列金额调整价款。
④暂估价调整价款:a.材料暂估价调整价款；b.专业工程暂估价调整价款(仅适用于总承包合
同)。
⑤总承包服务费调整价款(仅适用于总承包合同)。
⑥计日工调整价款。
⑦物价变化调整价款。
⑧法律法规及政策性变化调整价款。
⑨工程变更增减价款。
⑩新增工程价款。
⑩工程索赔价款。
不按合同约定履行的违约金。
其他价款(如有)。
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
二、多选题，共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有
1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项的0.5分。
1、已知折现率i>0，所给现金流量图表示（ ）。
A.A 为现金流出
1
B.A 发生在第3年年初
2
C.A 发生在第3年年末
3
D.A 的流量大于A 的流量
4 3
8
E.若A 与A 流量相等，则A 与A7的价值相等
2 3 2 9 13
4
【答案】 ABC 3 8
信
【解析】现金流量的三要素微：大小，即现金流量的多少，通过箭线的长短表示；方向，向上
系
联
表示现金流入、向下表题示现金流出；作用点，即现金流量发生的时点，现金流量图上的时点
押
表示该期末，同时等准于下期初。A 的流量小于A 的流量；A 与A 流量相等，但发生在不同时
精 4 3 2 3
点，价值不相等。
2、某投资方案的净现 值与折现率之间的关系如下图所示。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
图中表明的正确结论有（ ）。
A．投资方案的内部收益率为i
2
B．折现率i越大，投资方案的净现值越大
C．基准收益率为i 时，投资方案的净现值为NPV
1 1
D．投资方案的累计净现金流量大于0
E．投资方案计算期内累计利润为正值
【答案】ACD
【解析】投资方案的内部收益率为净现值为0的点，即图中净现值函数线与横轴的交点；对
常规方案，净现值函数是递减函数，折现率i越大，投资方案的净现值越小；投资方案的累
计净现金流量即i=0时对应的净现值，即图中的NPV 点，该点大于0；净现值函数线没有反
1
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
映投资方案的利润值。
3、某投资方案单因素敏感性分析如下图所示，其中表明的正确结论是（ ）。
A.净现值对建设投资波动最敏感
8
B.投资方案的净现值为128 7
1
9
4
C.净现值对经营成本变动的敏3 8感性高于对产品价格变动的敏感性
信
D.为保证项目可行，投资方微案不确定性因素变动幅度最大不超过8%
系
联
E.按净现值判断，产品题价格变动临界点为比初始方案价格下降7%
押
【答案】ABE 准
精
【解析】敏感性分析图，斜率越大，敏感度越高；临界点为项目可行到不可行的极限点，对
净现值来讲，即为敏 感性分析图中因素变化使得净现值为0，变化线与横轴的交点。净现值
对经营成本变动的敏感性 低于对产品价格变动的敏感性；为保证项目可行，投资方案不确定
性因素变动幅度最大不超过 5%。
4、某工程采用固定总价合同，合 同约定，除设计变更和工程范围变动外，不调整合同总价。
发承包双方签订的合同总价为300万元，并约定工程进度款按进度节点分三阶段付款，付款
比例分别为30%、40%、25%，余款结算完成后支付。第一阶段施工期间，主要材料计划用量
300吨，预算单价2000元/吨，实际消耗 310吨，实际单价2100元/吨。以下关于第一阶段
8
进度款支付时的条款，正确的有（ ）。 9 1
7
8
4
A.材料消耗增加不调整合同价款 信 3
微
B.材料价格上涨不调整合同价款 系
联
C.应结算和支付工程款90万元
唯
一
D.应结算和支付主要材料消耗增加价款2万元
E.应结算和支付主要材料价差3.1万元
【答案】ABC
【解析】本工程为固定总价合同，施工期间材料用量变化以及材料单价变化均不调整合同价
款，因此，本项目工程进度款支付按照合同总价300万元分阶段付款。第一阶段付款300
万元×30%=90万元。
5、以下关于定额单价法和实物量法编制施工图预算的说法，正确的是（ ）。
A.定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用定额消耗量，再进行工料分析
B.实物量法在计算得到分项工程工程量后，先套用定额消耗量，再进行工料机的费用的计算
C.定额单价法和实物量法编制施工图预算，都是依据预算定额进行编制
D.实物量法编制预算工作量比较小，但调价计算过程繁琐
E.定额单价法和实物量法计算工程量的步骤和内容是一样的
【答案】BCE
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
【解析】定额单价法在计算得到分项工程工程量后，先套用定额单价，再进行工料分析；实
物量法编制预算需要统计人工、材料、机械台班消耗量，还是收集相应的实际价格，因而工
作量较大，计算过程繁琐。
6、以下属于建筑安装工程费用中人工费组成内容的是（ ）。
A.流动施工津贴高温作业津贴 B.加班加点工资
C.操作机械人员的工资 D.定期休假期间的工资
E.生产工人的劳动保护费用节约奖
【答案】ABD
【解析】操作机械人员的工资属于机械使用费的组成内容；生产工人的劳动保护费用包括安
全帽、工作服等属于企业管理费的组成内容；节约奖、劳动竞赛奖属于人工费的组成内容。
7、工程实施过程的进度款支付、工程变更计量计价、施工过程结算，采用建筑信息模型技
术的，应采用（ ）。
A. 发包人提供的由设计单位完成的建筑信息模型进行计量计价
B.发包人审批的承包人完成的建筑信息模型进行计量计价
8
C.发包人审批的造价咨询单位完成7的建筑信息模型进行计量计价
1
9
4
D.招标人自行完成的建筑信息3 8模型进行计量计价
信
E.总包人审批的分包单位完微成的建筑信息模型进行计量计价
系
联
【答案】AB 题
押
【解析】工程实施过准程的进度款支付、工程变更计量计价、施工过程结算、竣工结算等计量
精
计价活动中应用建筑信息模型技术的，应依据发包人提供的、由设计单位完成的建筑信息模
型或经发包人审批的 承包人完成的建筑信息模型进行计量计价。
8、关于工程量清单编制 总说明的内容，下列说法中正确的是（ ）。
A.建设规模是指工程投资总额
B.工程特征是指结构类型及主要 施工方案
C.环境保护要求包括避免材料运输影响周边环境的防护要求
D.施工现场实际情况是指自然地理条件
E.工程量清单总说明应对工程概况、工程 招标或合同范围、工程质量要求等进行描述
8
【答案】CE 9 1
7
8
4
【解析】建设规模是指工程建筑面积；工程特征 应说明基础及结构类型信 3、建筑层数、高度、
微
门窗类型及各部位装饰、装修做法，不包括施工方案 的说明；施工现系场实际情况是指施工现
联
场的地表情况；自然地理条件是指建筑场地所处地理位置 的气
唯
候一和交通运输条件。
9、发行普通股股票筹资的特点包括（ ）。
A.普通股股票的股利是固定的，但支付有一定的灵活性
B.发行普通股增强公司的举债能力
C.发行普通股属于外源资金的直接筹资方式
D.发行普通股不会影响公司的控制权
E.普通股没有到期日，不需归还
【答案】BCE
【解析】普通股没有固定的股利负担，优先股股票的股利是固定的，但支付有一定的灵活性；
发行普通股影响公司的控制权。
10、以下关于成本加成合同能够可靠估计的条件是（ ）。
A.与合同相关的经济利益很可能流入企业
B.实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量
C.为完成合同尚需发生成本能可靠计量
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
D.完工进度能可靠计量
E.流入的利益和利润能可靠计量
【答案】AB
【解析】成本加成合同结果能够可靠估计的条件：①与合同相关的经济利益很可能流入企业；
②实际发生的合同成本能够清楚的区分和可靠地计量。为完成合同尚需发生成本能可靠计量
和完工进度能可靠计量是固定造价合同结果能够可靠估计的条件。
11、以下属于建造合同收入合并条件的是（ ）。
A.每项合同实际上已构成一项综合利润率工程的组成部分
B.该组合同按照一揽子交易签订
C.该组合同同时或者依次履行
D.完工工程控制权能够转移
E. 每项资产均有独立的建造计划
【答案】ABC
【解析】考点：合同分立和合同合并的条件。
8
一项包括数项资产合同，同时满足7下列条件，建造合同可以分立:①每项资产均有独立的建
1
9
4
造计划；②与客户就每项资产3单8独进行谈判，双方能够接受或拒绝与每项资产有关的合同条
信
款；③每项资产的收入和成微本可以单独辨认。
系
联
一组合同，无论是对题应单个客户还是多个客户，同时满足下列条件，建造合同可以合并:
押
①该组合同按一揽准子交易签订；②该组合同密切相关，每项合同实际上已构成一项综合利润
精
率工程的组成部分；③该组合同同时或依次履行。
12、以下关于基本财 务比率和财务分析方法的说法，正确的是（ ）。
A.数量上确定影响方向和 程度的是比率分析法，流动比率属于构成比率
B.应收账款、应收票据以及预 付账款是影响速动比率最主要的因素
C.如果企业的流动资产中没有存 货，则流动比率与速动比率相当
D.总资产净利率越高，反映企业资产利用效率越高
E.杜邦财务分析体系是一个多层次的财务比率分解体系
【答案】CDE
8
【解析】数量上确定影响方向和程度的是因素 分析法。流动比率属于相关比9 1
7
率。影响速动比
8
4
率可信性的重要因素就是应收票据及应收账款的 变现能力，速动资产=货信 3币资金+交易性金融
微
资产+应收票据+应收账款+其他应收款，不包括预付账 款。 系
联
13、固定资产双倍余额递减法折旧的特点有（ ）。
唯
一
A.每年计算折旧的固定资产价值不变
B.折旧率逐渐降低
C.计算折旧时不考虑固定资产预计净残值
D.折旧年限比平均年限法折旧年限短
E.前期折旧额高，后期折旧额低
【答案】CE
【解析】双倍余额递减法是按照不变的双倍折旧率乘上变动的固定资产余额计算折旧的方法，
由于计提折旧的基数在减少，因此，每期计提的折旧额也会逐年减少，前期折旧额高，后期
折旧额低；另外，在采用双倍余额递减法计算折旧时，采用的是固定资产账面余额，因此计
算折旧时，不考虑固定资产预计净残值。
14、以下关于投标报价编制的原则正确的是（ ）。
A.投标人可在已标价的工程量清单措施项目中补充列项并报价
B.采用总价合同的招标工程，分部分项工程清单的完整性和准确性由招标人负责
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
C.编制综合单价的第一步是确定计算基础，计算基础包括生产要素单价和管理费和利润的取
费标准
D.投标报价的总包服务费由投标人自主确定
E.投标报价中未填写单价和合价的项目，应做否决投标处理
【答案】AD
【解析】采用总价合同的招标工程，分部分项工程清单的完整性和准确性由投标人负责；编
制综合单价的第一步是确定计算基础，计算基础包括消耗量指标和生产要素单价；投标报价
中未填写单价和合价的项目，视为含在其他单价和合价中。
15.以下关于利润表的公式，正确的是（ ）。
A.营业收入=主营业务收入+其他业务收入
B.营业利润=营业收入-营业成本（费用）-期间费用-资产减值损失+公允价值变动收益+投资
收益
C.综合收益总额=净利润+其他综合收益税后净额
D.净利润=利润总额-所得税
8
E.利润表的利润总额=营业利润+营7业外收入
1
9
4
【答案】ACD 3 8
信
【解析】营业利润=营业收入微-营业成本-税金及附加-期间费用-资产减值损失+公允价值变动
系
联
收益（损失为负）+投题资收益（损失为负）；
押
利润总额=营业利润准+营业外收入-营业外支出
精
16、计算增值税应纳税额时，需要扣除可以抵扣的进项税，以下属于可以抵扣内容的有（ ）。
A.自境外单位或者个 人购进劳务取得代扣代缴凭证
B.购进农产品取得非增值 税专用发票
C.购进材料未取得增值税专用 发票
D.从海关取得的海关进口增值税 专用缴款书上注明增值税
E.集体福利购进货物取得增值税专用发票
【答案】ABD
【解析】购进材料未取得增值税专用发票 不能抵扣，集体福利个人消费、非正常购进都不能
8
抵扣。 9 1
7
8
4
17、对于工程变更，直接采用适用的项目单价的 前提，是（ ）。 信 3
微
A.采用的材料相同 系
联
B.施工工艺和方法相同
唯
一
C.不增加关键线路上工程的施工时间
D.工作人员时间相同
E不影响紧后工作的开始时间
【答案】ABC
18、关于建设工程项目设计概算的编制内容与作用的说法，正确的有（ ）。
A.设计概算编制采用工程所在地施工期间的人材机市场价格
B.政府投资项目建设投资原则上不超过核准的投资概算
C.项目总概算是反映项目从设计至竣工交付使用所需要全部费用的文件
D.单项工程综合概算包括主要生产工程项目综合概算和场外工程项目综合概算以及预备费
资金筹措费概算
E.工器具和生产家具购置费用概算属于设备及安装单位工程概算
【答案】BE
【解析】设计概算编制采用工程所在地编制同期的人材机市场价格，以及设备供应方式和供
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
同济大学 徐蓉
应价格；项目总概算是反映项目从筹建开始至竣工验收、交付使用所需要全部费用的文件；
单项工程综合概算包括主要生产工程项目综合概算、辅助工程项目综合概算、公用系统工程
项目综合概算、行政福利设施综合概算、住宅与生活设施综合概算以及场外工程项目综合概
算，不包括预备费资金筹措费概算。
19、关于建设工程项目施工图预算的编制内容与作用的说法，正确的有（ ）。
A.项目管理模式、发包模式和施工条件，工程所在地的人料机单价是施工图预算编制的依据
B.施工图预算是施工单位进行概算和预算“两算对比”的依据
C.当建设项目只有一个单项工程时，可以编制单位工程预算和单项工程综合预算两级预算
D.特殊构筑物如烟囱水塔等工程预算属于单位建筑工程预算
E.单位工程预算编制方法有定额单价法、工程量清单单价法和实物量法
【答案】ADE
【解析】施工图预算是施工单位进行两算对比的依据，施工企业可以通过施工图预算和施工
预算的对比分析，找出差距，采取必要的措施；当建设项目只有一个单项工程时，应采用二
级预算编制，二级预算由单位工程预算和建设项目总预算组成。
8
20、根据《建设工程工程量清单计7价标准》，下列关于工程量清单项目编制的说法中，正确
1
9
4
的是（ ）。 3 8
信
A.其他项目清单中的暂估价微为不含税价，投标报价列入综合单价
系
联
B.第五级编码应根据拟题建工程的工程量清单项目名称设置，不得重码
押
C.招标人对土方开准挖清单项目的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽和放坡的坡度系数。
精
D.补充项目需补充项目名称特征以及工程量计算规则和工程内容等
E.补充编码以“B”加 上计量规范代码后跟三位数字表示
【答案】BD
【解析】其他项目清单中的材 料暂估价为不含税价，投标报价列入综合单价；专业暂估价为
含增值税价。招标人对土方开挖 清单项目的项目特征描述一般有挖方深度、基坑底宽、土壤
类别，弃土运距等，没有施工单位施工放坡的坡度系数；补充项目的编码由对应计量规范的
代码X（即01～09）与B和三位阿拉伯数字组成，并应从XB001起顺序编制，同一招标工程
的项目不得重码。
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
同济大学 徐蓉
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
