当前位置:首页>文档>监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐

监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐

  • 2026-02-20 17:31:16 2026-02-20 17:30:39

文档预览

监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐
监理合同-考前铂金B卷_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理合同管理SVIP_05-考前密训✿央企特训✿机构普押_37-合同《考前铂金AB卷》SMR推荐

文档信息

文档格式
pdf
文档大小
0.641 MB
文档页数
21 页
上传时间
2026-02-20 17:30:39

文档内容

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 2025年监理工程师职业资格考试 《建设工程合同管理》考前铂金B卷 一、单项选择题(共50题,每题1分,每题的备选项中,只有1个最符合题意) 1.关于使用标准合同示范文本的作用(九部委标准文本 8 系 列)说法,错误的是( )。 7 A.有助于提高交易效率,增加交易成本 9 1 4 8 B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅 3 信 C.有利于对合同的审计和监督 微 系 D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠联纷 题 2.关于合同法律关系的说法,正确的押是( )。 准 A.合同法律关系可以没有内 精 容 3 . 是 同 D B C A D C B ( 一 . . . . . . . 登 抵 技 只 抵 抵 只 财 记 押 术 有 押 押 有 产 顺 权 秘 法 权 权 行 向 ) 序 已 密 律 都 已 为 两 。 相 登 不 事 未 登 能 个 同 记 能 实 登 记 够 以 的 的 作 能 记 的 引 上 , 先 为 够 的 , 起 债 按 于 合 引 , 按 合 权 照 未 同 起 按 照 同 人 债 登 法 合 照 登 法 抵 权 记 律 同 合 记 律 押 比 的 关 法 同 的 关 的 例 受 系 律 订 先 系 , 清 偿 的 关 立 后 的 拍 偿 客 系 先 顺 消 卖 体 的 后 序 灭 、 消 清 清 变 灭 偿 偿 卖抵押财产所得的价款不符合清偿规定的 4.以下关于施工企业意外伤害保险的说法中,正确的是( )。 A .保险费由建设单位支付 B.实 行施工总承包的,保险费由总承包单位支付 C.保险期 限自建设工程开工之日起至工程交付使用 7 止8 1 D.提前竣工 的,保险责任仍按原定时间终止 4 9 8 3 5.关于联合体投标的说法错误的是( )。信 微 A.联合体各方应按招 标文件提供的格式系签订联合体协议书 联 B.承诺就中标项目向招标 人承担连 一 带责任 唯 C.由同一专业的单位组成的 联合体,按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标 6.发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘 察、设计单位的,责令改正,罚款数额是( )。 A.50万元以下 B.100万元以上150万元以下 第 1 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 C.50万元以上100万元以下 D.150万元以上 7.工程勘察、设计评标由评标委员会负责,评标委员会人数是( )。 A.5人 B.3人 C.5人以上单数 D.3人以上单数 8.招标人和中标人应当在中标通知书发出之日起( 8 ) ,订立书面合同。 7 1 A.7日内 B.109日内 4 8 C.15日内 信D3.30日内 微 9.按照竞争的开放程度不同,施工招标可分为( )两种方式。 系 A.竞价招标和公开招标 联 B.公开招标和邀请招标 题 C.公开招标和指定招标 押 D.指定招标和邀请招标 准 10.下列关于投标前现场踏勘的精说法中,错误的是( )。 1 1 1 2 . . 下 C C D A A B 制 对 . . . . . . 列 资 依 项 主 有 投 有 招 不 格 法 目 要 利 标 利 标 属 预 必 概 踏 于 人 于 条 于 审 须 况 勘 减 可 投 件 投 文 进 与 项 少 在 标 标 件 行 招 目 可 方 人 邀 。 招 标 经 能 便 全 请 标 范 济 的 时 面 书 的 围 、 争 自 了 内 项 地 议 行 解 容 目 理 前 招 的 , 、 往 标 是 招 地 现 项 ( 标 质 场 目 人 、 踏 情 气 应 勘 况 ) 候 使 。 等 用 D B 客 . ( . 发 招 观 布 标 条 公 文 件 ) 告 件 和 , 的 的 环 根 媒 获 境 据 介 取 招 方 标 式 项目的特点和需要编 A.企业制定的标准文本 B.相关部门制定的标准文本 C .招标人规定的标准文本 D.自行编制的标准文本 13.某政府投资项目,采用公开招标方式选择施工承包商,招标文件规定的开标日为2021 年6月1 日,投标有效期至2021年8月30日止。7该8 项目如期开标并于2021年6月7 1 日完成评标, 6月11日向中标人发出中标通知书4 9 ,则招标人与中标人最迟应在2021年 8 3 ( )订立书面合同。 信 微 A.6月27日 系B.7月11日 联 C.8月1日 一 D.8月30日 唯 14.资格预审申请文件的编制不 包括 ( )。 A.资格预审申请文件的组成 B.资格预审申请文件的编制要求 C.资格预审申请文件的审查 D.资格预审申请文件的装订、签字 15.采用合格制资格审查方法时,初步审查因素不包括( )。 第 2 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 A.申请人的名称 B.安全生产许可证 C.联合体申请人 D.申请函签字盖章 16.卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,该种交易价格被称为( )。 A.FOB价 B.FCA价 C.CIF价 D.CIP价 17.以下有关材料招标文件要求的说法,不正确的是( 8 )。 7 1 A.招标文件中的实质性要求和条件,不满足其中9任何一项实质性要求和条件的投标将 4 8 被拒绝 3 信 微 B.非实质性要求和条件,应规定允许偏差的最大范围、最高项数,以及对这些偏差进 系 行调整的方法 联 题 C.主要材料或者供货合同的主要押部分不得要求或者允许分包 准 D.招标人不得允许中标人对精非主体货物进行分包 1 1 8 9 . . D C B 根 A 审 A C 根 . . . . . . 据 , 据 伴 提 投 提 伴 投 《 其 《 随 供 标 供 随 标 机 中 标 服 货 文 伴 服 人 电 形 准 务 物 件 随 务 名 产 式 材 属 维 格 服 属 称 品 评 料 于 修 式 务 于 采 审 采 必 所 不 辅 购 的 购 然 需 得 助 国 内 招 发 工 收 服 际 容 标 生 具 费 务 竞 不 文 的 不 争 包 件 服 属 性 括 》 务 于 招 ( 规 伴 标 定 随 文 服 , 件 ) 务 初 》 。 范 步 D B , 围 . 评 . 关 投 联 审 于 标 合 分 伴 内 体 为 随 容 协 形 服 议 式 务 书 评 的 审 说 、 法 资 , 格 正 评 确 审 的 、 是 响 ( 应性 ) 评 。 20.设备采购的评标时,投标前已进口的产品,如有不同的价格条件,以货物到达招标人 指 定的到货地点为依据进行调整,下列计算式应采用( )。 A.出厂价(含增值税)+消费税(如适用)+运输、保险费+其他相关费用 B.销售价 (含进口环节税、销售环节增值税)+运输7 8、 保险费+其他相关费用 1 C.CIF价+进 口环节税+消费税(如适用)+关境4内 9 运输、保险费+其他相关费用 8 3 D.出厂价(含增值 税)+消费税(如适用)信+关境外运输、保险费+其他相关费用 微 21.适用于采购生产线、 成套设备、车辆等系运行期内各种费用较高的货物的评标方法是 联 ( )。 一 唯 A.最低投标价法 B.综合评标法 C.以设备寿命周期成本为基础的评标价法 D.综合评估法 22.下列关于勘察人必须具备的条件说法错误的是( )。 A.勘察单位必须具备法人资格 第 3 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 B.经工商行政管理部门批准后可以承担经营范围以外的合同 C.建设工程勘察合同必须有工程勘察资质证书、工程勘察收费资格证书 D.建设工程勘察企业应当按照其拥有的注册资本、专业技术等条件申请资质 23.建设工程勘察合同委托勘察监理时,监理人管理错误的是( )。 A.委托监理,监理人发出的任何指示视为已得到发包人批准 B.监理人有权在职责范围内修改合同 8 7 1 C.合同约定应由勘察人承担的义务,不因监理人9对勘察文件的审查或批准而减轻 4 8 D.发包人可以根据工程建设需要确定是否委 信 3托监理人进行勘察监理 微 24.建设工程勘察合同中发包人在紧急情况下可以当场发出临时书面指示,但需在临时书 系 面指示发出后( )小时内发出书联面确认函。 题 A.12 押 B.24 准 C.48 精 D.56 2 2 6 5 . . C A 行 B C D 经 A 除 . . . . . . 业 发 专 基 应 与 投 其 应 和 包 用 准 当 发 标 效 当 地 人 合 日 经 包 截 力 经 方 代 同 发 人 止 低 发 的 表 条 包 代 日 于 包 规 授 款 人 表 发 人 范 权 另 确 发 包 代 和 的 有 认 出 人 表 标 人 约 后 的 代 确 准 员 定 具 指 表 认 , 在 外 有 示 发 后 均 授 , 效 具 出 具 应 权 勘 力 有 的 有 视 范 察 同 指 效 为 围 人 等 示 力 在 内 效 完 发 ( 力 成 出 勘 B D 的 . 察 . 开 现 指 ) 工 工 行 示 适 作 日 用 效 所 力 的 应 版 , 遵 表 本 守 。 述 的 正 法 确 律 的 规 是 定 ( ,以及 ) 国 。 家、 27.发包人应在收到定金或预付款支付申请后( )天内,将定金或预付款支付给勘察 人 。 A.7 B.14 C.21 D.28 7 8 1 28.根据九部委 设计合同的规定,除专用合同条款4另 9 有约定外,发包人应在合同签订后 8 3 ( )内,确定发包人代表。 信 微 A.3天 系B.7天 联 C.14天 一 D.28天 唯 29.除专用合同条款另有约定外 , 因 发包人原因造成合同签订之日起( )天内未能发 出开始设计通知的,设计人有权提出价格调整要求。 A.28 B.30 C.56 D.90 30.《标准施工招标文件》的适用范围是( )。 A.大型复杂的工程项目 B.多元投资主体的工程项目 第 4 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 C.工期在一年之内的工程项目 D.跨行业的工程项目 31.采用《简明施工合同》的工程,负责材料和设备的供应人通常为( )。 A.分包人 B.发包人 C.施工项目部 D.承包人 32.由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任,《标准施工合同》中的通 用条款规定基准日期,一般为( )。 8 7 1 A.中标通知书发出之日前第14天 B.开9标之日前第28天 4 8 C.投标截止日前第28天 信D3.投标截止日前第14天 微 33.根据《标准施工合同》,监理人在工程施工准备阶段的职责是( )。 系 A.组织施工图设计交底 联 B.审查承包人质量管理体系 题 C.组织专项施工方案论证 押 D.审查暂估价及暂列金额 准 34.施工工期在( )个月以精上的工程,应考虑市场价格浮动对合同价格的影响。 3 3 3 6 5 7 . . . A C C 发 根 监 C A A . . . . . . 包 据 理 2 突 发 6 发 政 4 人 《 人 发 包 包 策 采 标 确 地 人 人 汇 购 准 认 震 与 与 率 的 施 增 承 监 调 建 工 加 包 理 整 筑 合 的 人 人 材 同 工 料 》 程 运 , 变 抵 下 更 施 列 价 工 属 款 现 于 作 场 不 为 可 追 ,交 抗 加 由 力 合 B D D B B D 承 的 同 . . . . . . 1 世 监 3 气 监 包 是 价 2 0 界 理 温 理 人 款 ( 金 人 转 人 保 , 融 与 变 与 管 此 危 承 供 前 价 ) 机 包 货 , 款 。 人 人 应 ( 经过( )。 )共同验收。 A.提前支付 B.竣工后一次支付 C .确认后一次支付 D.与工程进度款同期支付 38.根据《标准施工合同》,属于施工合同履行中“不利物质条件”的是( )。 A.战争 B.地震7 8 1 C.台风 D.水4文 9 条件 8 3 39.根据标准施工合同 通用条款的规定,下列信事件中,承包商索赔可获得利润补偿的是 微 ( )。 系 联 A.不利的物质条件 一 唯 B.发包人提供的材料和工程 设 备 提前交货 C.异常恶劣的气候条件 D.基准资料的错误 40.根据《标准施工总承包招标文件》,建设工程采用设计施工总承包模式的缺点是( )。 A.设计方案最优 B.减弱发包人对承包人的监督和检查 第 5 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 C.增加设计变更 D.增加承包人的索赔 41.某工程项目,承包人于2013年5月1日提交了工程竣工报告,5月15日通过了工程师 组织的工程预验收,5月25日发包人组织工程验收,5月28日监理人向承包人出具经 发包人签认的工程接收证书,承包人的竣工日期应确定为( )。 A.5月1日 B.5月185 日 7 1 C.5月25日 D.5月928日 4 8 42.根据《标准施工总承包招标文件》,关于设 信 计3施工总承包合同的说法正确的是( )。 微 A.合同责任复杂 B.建设周期长 系 C.可以增加设计变更 联 D.可以减少承包人的索赔 题 43.承包人对总监理工程师授权的押监理人员发出的指示有疑问时,可在该指示发出的 准 ( )小时内向总监理工精程师提出书面异议。 4 4 4 5 . . A C A 的 C A 理 基 根 . . . . . 建 人 准 据 3 1 1 2 支 6 4 2 8 议 批 日 《 付 , 复 之 标 分 发 的 后 准 解 包 合 , 施 报 人 同 规 工 告 或 进 范 总 监 度 的 承 理 计 版 包 人 划 本 招 应 后 发 标 在 生 文 7 收 天 重 件 内 到 大 》 建 , 变 中 将 议 化 的 后 ( , 《 ( 承 合 B D B B D . . . 包 同 . . 2 2 投 4 7 ) 4 1 人 条 8 资 ) 以 应 款 计 及 天 向 及 划 支 内 发 格 使 持 发 包 式 用 性 出 人 》 分 资 是 或 , 配 料 否 监 承 表 报 遵 理 包 监 守 人 人 理 新 提 应 人 规 出 当 审 定 遵 在 批 的 守 收 。 指 新 到 示 规 经 。 定 监 C.工程进度款使用计划表 D.建设资金平衡表 46.设 备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的 验收款支付函正本一份并经审核无误后28日内,向卖方支付合同价格的( )。 A.5% B.10% 7 8 1 C.25% D.304% 9 8 3 47.买方代表参与交货 前检验及签署交货前检验信记录的行为,意味着( )。 微 A.对合同设备质量的 确认 系 联 B.买方不再提出质量异议 或拥有退一货的权利 唯 C.仅为过程行为 D.卖方不再承担合同设备的任何义务 48.下列关于开箱检验的说法,正确的是( )。 A.买方和卖方应共同签署数量 B.买方独自签署外观检验报告 C.检验报告不应包含设备短缺和损坏描述 第 6 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 D.检验报告应列明检验过程和数据,不必列示检验结果 49.ECC合同的典型特点是( )。 A.鼓励当事人采取合作,而不是采取对抗行为 B.有约束力的国际公约 C.竞争、共处、合作 D.当事人自愿采用的行为准则 8 7 1 50.《施工合同条件》典型条款中,承包商应编制并9实施专门针对本工程的质量管理体系, 4 8 并在开工日期后28天内将其提交给工程师 信 。3承包商还应至少每( )个月对质量管 微 理体系进行一次内部审计,并在审计结束后7天内向工程师提交审计报告。 系 A.1 联 B.3 题 C.6 押 D.12 准 精 二、多项选择题(共30题,每题2分,每题的备选项中有2个或2个以上符合题意,至 5 5 1 2 . . B 能 A 关 A E C 少 . . . . . 够 于 物 无 法 合 代 有 引 代 价 代 院 同 理 1 起 理 正 理 判 当 人 个 合 , 常 权 决 事 和 错 同 以 波 、 人 第 项 法 下 动 超 违 三 。 律 各 越 约 人 错 关 项 代 串 选 系 表 理 通 , 产 述 权 , 本 生 正 或 损 题 、 确 者 害 不 变 的 代 被 得 更 有 理 代 分 和 ( 权 理 ; 消 终 人 少 灭 止 利 选 的 ) 后 益 , B D 法 。 的 . 的 . 所 季 仲 律 行 , 选 节 裁 事 为 由 的 性 机 实 , 代 每 雨 构 有 在 理 个 季 裁 ( 任 人 选 影 定 何 和 项 响 情 第 得 施 ) 况 三 工 0 。 下 人 .5 , 负 分 被 连 ) 代 带 理 责 人 任 都不承 担民事责任 C.书面委托代理的委托书授权不明的,应由被代理人承担责任,代理人可不承担责任 D.第 三人知道行为人没有代理权,还与行为人实施民事行为给他人造成损害的,由第 三人和行为人负连带责任 8 7 1 E.被代理人知 道代理人的代理行为违法且不表示 4 9反对的,由被代理人和代理人负连带 8 3 责任 信 微 53.下列关于担保概念的 描述中,正确的有 系 ( )。 联 A.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则 一 B.广义的担保法是指调整因 担保唯关系而产生的债权债务关系的法律规范总称 C.担保合同是被担保合同的主合同 D.担保是为促使债务人履行债务实现债权人权利的法律制度 E.主合同无效,从合同也无效 54.关于抵押权的说法,正确的有( )。 A.以动产抵押的,抵押权在主债务履行时生效 第 7 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 B.以建设用地使用权抵押的,该土地上建筑物一并抵押 C.以正在建造的建筑物抵押的,应办理在建工程抵押登记 D.设立抵押权,当事人应采用书面形式订立抵押合同 E.使用权不明的财产不得抵押 55.项目实施过程中发生下列情况时,发包人无权凭履约保证向银行或者担保公司索取保 证金作为赔偿的有( )。 8 7 1 A.中标人在签订合同时向招标人提出附加条件 9 4 8 B.承包人在施工过程中任意中断工程 信 3 微 C.承包人不能按期限按质量履行其义务 系 D.承包人破产、倒闭使合同不能履行联 题 E.因宏观经济形势变化,发包人押要求推迟完工时间 准 56.在发包人财产清单中应列明精内容的有( )。 5 5 7 8 . . C E C 五 A A 在 E 《 . . . . . . 章 初 标 发 投 施 发 施 发 , 步 准 包 标 工 包 工 包 包 评 施 人 邀 图 人 组 人 括 审 工 财 请 纸 提 织 提 时 ( 招 产 书 供 设 供 , 标 使 的 计 的 响 文 用 设 便 应 ) 件 要 备 利 性 。 》 求 设 条 评 及 包 施 件 审 退 括 的 还 封 内 要 面 容 求 格 包 式 括 和 ( 四卷 D B B D . . 八 . . 投 发 发 评 ) 章 标 包 包 标 。 内 人 人 人 办 容 须 提 的 法 , 知 供 其 其 的 他 中 资 要 , 料 求 第一卷包括第一章至第 A.投标内容 B.工期 C .工程质量 D.投标有效期 E.资质证书 59.关于最低 评标价法的说法,正确的有( )。 7 8 1 A.该方法适 用于具有通用技术,性能标准没有特4 9 殊要求的项目评标 8 3 B.该方法一般将投 标人施工组织设计审查放信在初步评审阶段 微 C.中标人应按中选的 投标人的评标价与系招标人签订合同 联 D.按评标价由高到低对投 标人进行一排序 唯 E.投标人可以低于成本的价 格 报 价 60.根据《标准施工招标文件》的规定,在最低评标价法中,以下( )属于响应性评 审标准。 A.投标报价 B.工期 C.财务状况 D.资质等级 E.质量管理体系与措施 第 8 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 61.建设工程施工招标初步评审过程中,应当否决投标的情形有( )。 A.投标文件中大写金额与小写金额不一致的 B.投标文件中总价金额与单价金额不一致的 C.投标人的商务条件超过招标人允许偏离的最大范围的 D.投标报价低于成本又无法提供说明和证据的 E.不按评标委员会要求澄清、说明或补正投标文件偏 8 差的 7 1 62.下列属于建筑材料的有( )。 9 4 8 A.墙体材料 信B.3用水器具 微 C.电梯 D.交通设施 系 E.空调设备 联 题 63.标准材料及标准设备分项报价表押的内容包括( )。 准 A.分项名称 精 B.单位 6 6 4 5 . . E 建 A C C E 根 A C . . . . . . . 设 据 合 变 数 阶 质 工 施 工 《 计 更 量 段 量 程 工 程 标 报 范 范 标 范 工 设 准 价 围 围 准 围 程 计 施 或 合 工 标 同 合 段 的 同 内 》 容 , 所 合 指 同 的 协 建 议 设 书 工 中 程 需 设 要 D B D D B 计 明 . . . . . 勘 工 编 工 合 范 确 察 程 码 作 同 围 填 范 结 范 组 包 写 围 算 围 成 括 的 方 文 的 内 式 件 有 容有 ( ( )。 )。 E.变更处理程序 66.根 据《标准施工合同》,履约担保和预付款担保的主要区别有( )。 A.担保的方式不同 B.担保的金额不同 C.担保的 期限不同 D.担保的7 8作 用不同 1 E.被担保的主 体不同 4 9 8 3 67.根据《标准施工合 同》,暂列金额的主要特信点有( )。 微 A.用于在签订协议书 时尚未确定的工程系设备款 联 B.用于在签订协议书时可 预见的变一更费用 唯 C.不能用于计日工支付 D.属于签约合同价的一部分 E.承包人不一定能全部获得约定的暂列金额 68.合同履行发生的下列费用中,可纳入承包人提交的工程进度款支付申请书中的款项包 括( )。 A.截至提交日已实施工程的价款 第 9 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 B.变更金额 C.本次应支付的预付款和扣减的返还预付款 D.本期扣减的质量保证金 E.承包人的索赔款 69.建设工程施工合同履行中,承包人请求竣工验收时,应满足的条件有( )。 A.承包人的施工已完成合同范围内的全部单位工程 8 以 及有关工作 7 1 B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的9竣工资料 4 8 C.已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内 信 完3成的尾工(甩项)工程和缺陷修补工作 微 清单以及相应施工计划 系 D.监理人要求在竣工验收前应完成的联其他工作 题 E.监理人要求提交的竣工验收资押料清单 准 70.下列关于设计施工总承包合精同的说法,正确的有( )。 7 7 2 1 . . 对 C A C E A E 设 A . . . . . . . 承 计 可 工 固 合 监 合 功 包 施 以 作 定 同 理 同 能 人 工 缩 界 工 价 人 责 要 提 总 短 区 期 款 收 任 求 出 承 建 说 、 到 单 索 包 设 明 固 承 一 赔 模 周 定 包 的 式 期 费 人 处 下 用 提 理 , 交 程 发 的 序 包 索 正 人 赔 确 要 通 的 求 知 有 包 后 括 ( , ( 应 B D D B . . 及 . . 有 工 减 技 ) 时 利 艺 少 术 ) 。 审 于 安 承 要 。 查 发 排 包 求 索 包 或 人 及 赔 人 要 的 质 通 对 求 索 量 知 承 赔 标 书 包 准 的 人 内 的 容 监 , 督 查 和 验 检 承 查 包人 的记录和证明材料 B .监理人可要求承包人提交全部原始记录副本 C.监理人在收到索赔通知书或有关索赔的进一步证明材料后的28天内,应将索赔处理 结果答 复承包人 7 8 1 D.承包人接 受索赔处理结果的,发包人应在作出4索 9 赔处理结果答复后28天内完成赔付 8 3 E.承包人不接受索 赔处理结果的,按合同约信定的争议约定执行 微 73.发包人违约解除合同 后,承包人应向发系包人提交要求支付金额的有关资料和凭证有 联 ( )。 一 唯 A.承包人发出解除合同通知 前 所 完成工作的价款 B.承包人为完成工程所发生的,而发包人未支付的金额 C.因解除合同造成的承包人损失 D.发包人有权暂停对承包人的一切付款,查清各项付款和已扣款金额 E.承包人撤离施工场地以及遣散承包人人员的金额 74.在建设工程中,关于建设工程材料设备采购合同的特点,说法正确的有( )。 第 10 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 A.建设工程材料设备采购合同的买受人只能是承包人 B.采购合同的出卖人可以是生产厂家 C.建设工程材料设备采购合同的供货条件差异不大 D.建设工程材料设备采购合同的履行与施工进度密切相关 E.建筑材料采购合同的条款一般限于物资交货阶段 75.除材料采购合同中专用合同条款另有约定外,买方 8 应 通过( )方式向卖方支付合 7 1 同价款。 9 4 8 A.预付款 信B.3交货款 微 C.进度款 D.结清款 系 E.验收款 联 题 76.按照履行时间的不同,建设工程押材料设备采购合同可以分为( )。 准 A.即时买卖合同 精 B.非即时买卖合同 7 7 7 8 . . C E 买 A C E 采 C A . . . . . . . 方 用 诺 住 双 出 明 办 招 应 成 宿 务 入 细 公 标 F I 当 合 场 D 合 许 表 场 文 I 为 同 所 同 可 C 所 件 《 合 设 同 计 设 采 备 购 的 施 卖 工 方 ( 技 EP 术 C 人 )/ 员 交 提 钥 供 匙 的 合 D B D B D 条 . . . . . 同 技 专 有 交 业 件 条 术 用 偿 通 主 和 件 资 合 合 工 要 便 》 料 同 同 具 求 , 利 条 合 包 件 同 括 文 ( 件的组 ) 成 。 部分有( )。 E.投标书 79.A IAC191将整个项目实施过程划分为多个阶段,包括( )。 A.可行性研究阶段 B.标准设计阶段 C.详细设 计阶段 D.执行文7 8件 阶段 1 E.机构审查阶 段 4 9 8 3 80.《施工合同条件》 中,根据合同如承包商未信能履行任何义务,工程师可向承包商发出 微 通知要求其改正,改 正通知的内容包括系( )。 联 A.承包商未履行义务的说 明 一 唯 B.承包商未经许可将整个工 程 分 包出去 C.要求承包商改正修补的合理时间 D.承包商完工工程质量不合格 E.规定承包商履行该义务的合同条款 第 11 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 参考答案及解析 一、单项选择题 1.【答案】A 【解析】通过参考选用标准示范文本,作用在于:(1)有利于当事人了解并遵守有 关法律法规,确保建设工程招标和合同文件中的各8项 内容符合法律法规的要求;(2) 7 1 可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款4,9保证各项内容的完整性和准确性,避 8 3 免缺款漏项,防止出现显失公平的条款,信保证交易安全;(3)有助于降低交易成本, 微 提高交易效率,降低合同条款协商和系谈判缔约工作的复杂性;(4)有利于当事人履 联 行合同的规范和顺畅;(5)有利 题 于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监 押 督;(6)有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷,最大限度维护当事人的合法权益。 准 2.【答案】C 精 3 . 列 件 【 【 照 律 律 包 【 规 。 答 解 债 关 关 括 解 定 案 析 权 系 系 知 析 进 】 比 产 内 识 】 】 同 选 行 例 生 容 产 D 一 项 清 清 三 权 、 财 变 偿 偿 个 、 A , 产 更 技 要 : ; 合 向 和 抵 术 抵 素 同 两 消 押 秘 押 。 法 个 灭 权 密 权 选 律 以 的 已 及 已 项 关 上 客 登 在 登 B 系 , 债 观 记 特 记 智 包 权 现 的 定 的 括 力 人 象 先 情 , 成 合 按 抵 和 于 况 同 果 照 押 事 未 下 是 法 登 的 实 登 的 律 通 记 记 , , 公 过 关 就 拍 的 的 知 系 人 是 卖 先 受 技 的 主 法 、 后 偿 术 变 体 智 律 顺 ; 。 卖 力 事 、 抵 法 序 抵 合 活 实 押 律 清 押 同 动 。 权 选 偿 法 财 法 所 未 项 ; 律 产 律 创 登 登 D 事 所 关 记 造 , 记 实 能 得 系 出 顺 的 够 包 的 客 序 的 , 括 引 价 按 体 精 相 起 照 行 款 同 、 神 为 合 合 依 债 成 的 同 同 权 和 照 , 果 事 法 法 按 下 比 , 例清偿。 4.【 答案】B 【解析】选项A,保险费由施工单位支付;选项C,按照被保险人人数计收保险费的, 8 保险期间 为1年或根据施工项目期限的长短确定 1 。7起点:自保险人同意承保、收取保 9 4 险费并签发保险单的次日零时起;终止:至约8定的终止日的24时止。按照建筑工程 3 信 项目总造价或建 筑面积计收保险费的,起点:自施工工程项目被批准正式开工,并且 微 系 投保人已交付保险费的次日(或约定保险期间开始之日)零时起;终止:至施工合同 联 规定的工程竣工之日止。 选项D,一提前竣工的,保险自行终止。 唯 5.【答案】C 【解析】勘察、设计投标人如采用联合体形式投标,联合体各方应按招标文件提供的 格式签订联合体协议书,明确联合体牵头人和各方权利义务,并承诺就中标项目向招 标人承担连带责任;由同一专业的单位组成的联合体,按照资质等级较低的单位确定 资质等级;联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标项目中投 标,否则相关投标均无效。选项C应该按照资质等级较低的单位确定。 第 12 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 6.【答案】C 【解析】发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建 设工程勘察、设计单位的,责令改正,处50万元以上100万元以下的罚款。 7.【答案】C 【解析】工程勘察、设计评标由评标委员会负责,评标委员会由招标人代表和有关专 家组成。评标委员会人数为5人以上单数,其中技 8 术 和经济方面的专家不得少于成员 7 1 总数的2/3。 9 4 8 8.【答案】D 信 3 微 【解析】招标人和中标人应当在中标通知书发出日起30日内,根据招标文件和中标 系 人的投标文件订立书面合同。 联 题 9.【答案】B 押 准 【解析】按照竞争的开放程精度不同,施工招标可分为公开招标和邀请招标两种方式。 1 1 1 1 2 0 . . . 【 【 场 【 招 【 【 候 的 答 答 踏 解 标 答 解 等 争 案 案 勘 析 文 案 析 客 议 】 】 。 】 件 】 观 具 】 B 现 的 条 有 B 投 D 场 获 件 重 标 踏 取 和 要 邀 勘 、 环 的 请 是 投 境 意 书 指 标 进 义 内 招 文 行 容 。 招 标 件 的 包 标 人 的 现 括 人 组 递 场 : 在 织 交 调 招 投 投 、 查 标 标 标 确 条 。 人 对 人 认 件 须 于 对 和 、 知 投 项 联 项 说 标 目 系 目 明 人 的 方 概 的 全 实 式 况 时 面 施 等 与 间 了 现 。 招 统 解 场 标 一 招 的 范 组 标 经 围 织 项 济 、 投 目 、 投 标 情 地 标 人 况 理 人 进 , 、 资 行 减 地 格 施 少 质 要 工 可 、 求 现 能 气 、 【解析】对依法必须进行招标的项目,招标人应使用相关部门制定的标准文本,根据 招 标项目的特点和需要编制资格预审文件。 13.【答案】B 【解析】 招标人和中标人应当在中标通知书发出之7 8日 起30日内,根据招标文件和中 1 9 标人的投标文件订立书面合同。 4 8 3 14.【答案】C 信 微 【解析】资格预审申 请文件的编制,包系括资格预审申请文件的组成、资格预审申请文 联 件的编制要求以及资格预 审申请文一件的装订、签字。 唯 15.【答案】B 【解析】合格制初步审查因素主要包括:申请人的名称;申请函的签字盖章;申请文 件的格式;联合体申请人;资格预审申请文件的证明材料及其他审查因素等。 16.【答案】A 【解析】招标文件可要求国外供货方(卖方)报FOB价(FreeonBoard,装运港船上 交货),卖方在装运港将货物装上买方指定的船只,即完成交货,卖方负责办理包括 第 13 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 将货物在指定的装船港装上船之前的一切运输事项及运输费用,费用包含在报价中。 17.【答案】D 【解析】招标人允许中标人对非主体货物进行分包,应当在招标文件中载明。 18.【答案】B 【解析】形式评审主要审查投标人名称、投标函签字盖章、投标文件格式、联合体协 议书等是否符合招标文件的规定。 8 7 1 19.【答案】A 9 4 8 【解析】选项B,“伴随服务”,即根据 信 合3同规定卖方承担与供货有关的辅助服务; 微 选项C,提供货物组装和维修所需的工具属于伴随服务的范围;选项D,卖方应提供 系 合同专用条款/技术规格中规定的所联有服务,为履行要求的伴随服务的报价或双方商 题 定的费用应包括在合同价中。如押果卖方提供伴随服务的费用未含在采购货物的合同价 准 内,双方应事先就此达成协精议,但其费用不应超过卖方向其他人提供类似服务所收取 2 2 0 1 . . 用 【 【 ( 照 他 + 的 【 运 答 解 此 相 现 答 ) 1 输 ) + 案 析 方 关 行 案 关 关 、 】 】 法 费 价 】 保 境 境 计 用 格 B 如 C 险 内 内 算 。 有 。 费 运 制 ( ) 不 + 输 造 其 2 。 同 ) 、 的 他 的 投 保 产 相 价 标 险 品 关 格 前 费 : 费 条 已 + 出 用 其 件 进 厂 。 他 , 口 价 ( 相 以 的 ( 3 关 货 ) 产 含 费 物 关 品 增 用 到 境 : 值 。 达 外 销 税 ( 招 产 售 ) 采 标 品 价 + 用 消 人 : ( 费 指 C C 含 I I 税 定 P F 进 、 ( 价 的 口 D 如 + 到 D 环 进 适 货 P 节 口 等 用 地 税 环 其 ) 点 、 节 + 他 为 销 运 税 报 依 售 输 + 价 消 据 环 、 方 费 进 节 保 式 税 行 增 险 ( 的 调 值 费 如 , 整 税 + 适 参 其 : ) 【解析】以设备寿命周期成本为基础的评标价法,该方法适用于采购生产线、成套设 备 、车辆等运行期内各种费用较高的货物,评标时可预先确定一个统一的设备评审寿 命期(短于实际寿命期),然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期 间所发生 的各项费用,再减去寿命期末设备的残值7 8。 1 22.【答案】B 4 9 8 3 【解析】建设工程 勘察合同的承包方须持有信工商行政管理部门核发的企业法人营业执 微 照,并且必须在其核 准的经营范围内从系事建设活动。 联 23.【答案】B 一 唯 【解析】选项B,未经发包 人 批 准,监理人无权修改合同。 24.【答案】B 【解析】发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函,逾期未发 出书面确认函的,该临时书面指示应被视为发包人的正式指示。 25.【答案】C 【解析】被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意,与发包 第 14 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 人代表发出的指示具有同等效力。 26.【答案】C 【解析】除专用合同条款另有约定外,勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定,以 及国家、行业和地方的规范和标准,均应视为在基准日适用的版本。 27.【答案】D 【解析】发包人应在收到定金或预付款支付申请后 8 28天内,将定金或预付款支付给 7 1 勘察人。 9 4 8 28.【答案】C 信 3 微 【解析】设计合同中发包人代表的确定时间,是合同签订后14天内确定发包人代表。 系 29.【答案】D 联 题 【解析】除专用合同条款另有押约定外,因发包人原因造成合同签订之日起90天内未 准 能发出开始设计通知的,设精计人有权提出价格调整要求,或者解除合同。发包人应当 3 3 1 0 . . 目 施 【 【 合 承 【 【 水 的 工 答 同 担 答 解 利 解 《 合 案 简 由 案 析 部 析 标 同 】 化 此 】 】 、 】 准 民 的 增 B A ” 国 由 施 用 文 加 家 ) 于 工 航 的 本 发 。 简 招 空 费 展 , 明 标 总 通 用 和 施 文 局 常 和 改 工 件 、 由 ( 革 合 广 》 发 或 委 同 ( 播 包 ) 员 适 2 电 人 周 会 用 00 影 负 期 、 于 7 电 责 延 财 年 工 视 材 误 政 版 期 总 料 。 部 ) 在 局 和 、 中 12 设 建 包 9 个 部 备 设 括 月 委 的 部 施 内 联 供 、 工 的 合 应 铁 合 中 颁 , 道 同 小 发 承 部 标 工 的 包 、 准 程 适 人 交 文 施 用 仅 通 本 工 于 承 ( 部 , 大 担 以 、 是 型 施 下 信 对 复 工 简 息 标 杂 义 称 产 准 工 “ 务 业 施 程 标 , 部 工 项 准 因 、 此合同条款较少。 32.【 答案】C 【解析】通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。规定基准日期的作用是 划分该日 后由于政策法规的变化或市场物价浮动对7 8合 同价格影响的责任。 1 33.【答案】B 4 9 8 3 【解析】监理人 对承包人报送的施工组织设信计、质量管理体系、环境保护措施进行认 微 真的审查,批准或 要求承包人对不满足系合同要求的部分进行修改。选项AD,是发包 联 人的职责;选项C,组织 专项施工一方案论证是施工单位的职责。 唯 34.【答案】B 【解析】施工工期12个月以上的工程,应考虑市场价格浮动对合同价格的影响。 35.【答案】C 【解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见,在工程施工过程中不 可避免发生并不能克服的自然灾害和社会性突发事件,如地震、海啸、瘟疫、水灾、 骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情形。 第 15 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 36.【答案】B 【解析】承包人会同监理人在约定的时间内,在交货地点共同进行验收。 37.【答案】D 【解析】通用条款中要求进度付款申请单的内容包括了变更金额。所以与工程进度款 同时支付。 38.【答案】D 8 7 1 【解析】“不利物质条件”属于发包人应承担的9风险,指承包人在施工场地遇到的不 4 8 可预见的自然物质条件、非自然的物质障碍3和污染物,包括地下和水文条件,但不包 信 微 括气候条件。 系 39.【答案】D 联 题 【解析】选项A,只可索赔工期押和费用;选项B,只可索赔费用;选项C,只可索赔 准 工期。 精 4 4 4 2 0 1 . . . 出 工 【 【 【 【 对 【 【 具 日 答 解 答 解 承 答 解 经 期 案 析 案 析 包 案 析 发 , 】 】 人 】 】 】 】 设 包 并 的 D B A 选 竣 计 人 在 监 项 工 施 签 工 督 验 A 工 , 认 程 和 收 总 合 的 接 检 合 承 同 工 收 查 格 包 责 程 证 。 , 合 任 接 书 监 同 单 收 中 理 的 一 证 写 人 缺 , 书 明 应 点 责 。 。 在 以 任 : 收 承 设 明 到 包 计 确 竣 人 不 ; 工 提 一 选 验 交 定 项 收 竣 是 B 申 工 , 最 请 验 可 优 报 收 以 方 告 申 缩 案 后 请 短 ; 的 报 建 减 5 告 设 弱 6天 的 周 实 内 日 期 施 , 期 阶 , 向 为 段 由 承 实 发 于 包 际 包 承 竣 人 人 包 人对项目实施的全过程进行一体化管理,不必等工程的全部设计完成后再开始施工, 单 位工程的施工图设计完成并通过评审后即可开始该单位工程的施工。设计与施工在 时间上可以进行合理的搭接,缩短项目实施的总时间;选项C,可以减少设计变更。 43.【答案】 D 7 8 1 9 【解析】承包人对总监理工程师授权的监理人员4发出的指示有疑问时,可在该指示发 8 3 出的48小时内向 总监理工程师提出书面异信议,总监理工程师应在48小时内对该指示 微 予以确认、更改或撤 销。 系 联 44.【答案】D 一 唯 【解析】基准日之后,规范 的版本发生重大变化,承包人应向发包人或监理人提出遵 守新规定的建议,发包人或监理人应在收到建议后7天内发出是否遵守新规定的指示。 45.【答案】A 【解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内,将支付分解报告 以及形成支付分解报告的支持性资料报监理人审批。 46.【答案】C 第 16 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【解析】设备采购合同的买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或 已生效的验收款支付函正本一份并经审核无误后 28 日内,向卖方支付合同价格的 25%。 47.【答案】C 【解析】买方代表参与交货前检验及签署交货前检验记录的行为,不视为对合同设备 质量的确认,不影响卖方交货后买方依照合同约定 8 对 合同设备提出质量异议和(或) 7 1 退货的权利,也不免除卖方依照合同约定对合同9设备所应承担的任何义务或责任。 4 8 48.【答案】A 信 3 微 【解析】选项B,外观检验报告是买卖双方共同签署的;选项C,检验报告应当包含 系 发现的任何短缺、损坏或其他与合联同约定不符的情形描述;选项D,检验报告不仅要 题 列明过程,还应当有检验结果。押 准 49.【答案】A 精 二 5 5 0 1 、 . . 多 【 【 【 天 并 【 【 解 答 内 在 答 解 项 解 析 案 将 审 案 析 选 析 】 】 其 计 】 择 】 】 建 提 结 题 C A 鼓 承 C 设 交 束 励 包 D 工 给 后 当 商 程 工 事 应 7 合 程 人 天 编 同 师 采 内 制 当 取 向 。 并 承 事 合 工 实 包 人 作 程 施 商 违 , 师 专 还 约 而 提 门 应 , 不 交 针 至 会 是 审 对 少 导 采 计 本 每 致 取 报 工 建 6 对 告 程 个 设 抗 。 的 月 工 行 质 对 程 为 质 量 合 , 量 管 同 是 管 理 关 E 理 体 系 C 体 系 C 的 系 合 , 变 进 同 并 更 行 的 在 或 一 典 开 者 次 型 工 消 内 特 日 灭 部 点 期 。 审 此 。 后 计 外 2 , , 8 行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等,也 是一种法律事实,也能引起法律关系的发生、变更、消灭。 52.【答 案】ADE 【解析】选项B,如果被代理人对无权代理追认,8被 代理人承担民事责任;选项C, 7 1 授权范围不 明确的,应由被代理人向第三人承担9民事责任,代理人负连带责任,但是 4 8 代理人的连带 责任是在被代理人无法承担责信 3任的基础上承担。 微 53.【答案】ABDE 系 联 【解析】担保合同是被担保合同的从合同,被担保合同是主合同,主合同无效,从合 一 同也无效。 唯 54.【答案】BCDE 【解析】选项A错误,当事人以生产设备、原材料、半成品、产品,交通运输工具, 或者正在建造的船舶、航空器抵押的,抵押权自抵押合同生效时设立;未经登记,不 得对抗善意第三人。 55.【答案】AE 第 17 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【解析】履约保证的担保责任,主要是担保投标人中标后,将按照合同规定,在工程 全过程,按期限按质量履行其义务。若发生下列情况,发包人有权凭履约保证向银行 或者担保公司索取保证金作为赔偿:(1)施工过程中,承包人中途毁约,或任意中 断工程,或不按规定施工;(2)承包人破产,倒闭。 56.【答案】BCE 【解析】在“发包人财产清单”中,应列明:发包 8 人 提供的资料;发包人提供的设备 7 1 设施;发包人财产使用要求及退还要求。 9 4 8 57.【答案】BDE 信 3 微 【解析】《标准施工招标文件》包括封面格式和四卷八章内容,其中,第一卷包括第 系 一章至第五章,涉及招标公告(投联标邀请书)、投标人须知、评标办法、合同条款及 题 格式、工程量清单等内容。 押 准 58.【答案】ABCD 精 5 6 9 0 . . 内 【 【 高 性 【 【 【 保 容 答 解 对 评 答 解 证 解 。 案 析 投 审 案 析 金 析 】 标 的 】 】 】 、 】 权 响 人 因 A A 选 选 B B 利 应 进 素 项 项 义 性 行 一 C C , 务 评 D 排 般 , 中 、 审 序 包 属 已 标 的 ; 括 于 标 人 因 选 投 资 价 应 素 项 标 格 工 按 一 内 E 评 , 程 投 般 容 审 投 量 标 包 、 标 标 清 报 括 工 准 人 单 价 期 投 ; 不 、 与 标 、 选 技 可 招 工 内 术 项 以 标 程 容 标 以 人 质 、 E, 准 低 签 量 工 属 和 于 订 期 、 于 要 成 合 投 、 施 求 本 同 标 工 工 等 的 程 ; 有 组 。 价 选 效 质 选 织 格 项 量 期 项 设 报 、 、 D 计 价 , 投 投 E 评 。 按 属 标 标 审 评 于 保 有 标 标 形 证 效 准 价 式 金 期 。 由 评 、 、 响 低 审 权 投 应 到 的 利 标 义务、已标价工程量清单、技术标准和要求等。 61.【 答案】CE 【解析】选项AB,可以经评标委员会修正,投标人予以书面确认的情况。选项D, 属于详细 评审的内容。 7 8 1 62.【答案】A BD 4 9 8 3 【解析】建筑材 料如建筑钢材、水泥、预拌信混凝土、沥青、墙体材料、建筑门窗、建 微 筑陶瓷、建筑石材、 给排水、供气管材系、用水器具、电线电缆及开关、苗木、路灯、 联 交通设施等。 一 唯 63.【答案】ABCE 【解析】标准材料及标准设备分项报价表的内容包括:(1)分项名称;(2)单位; (3)数量;(4)单价(元);(5)总价(元);(6)合计报价。 64.【答案】ACD 【解析】建设工程设计合同的内容所指的建设工程设计范围,包括工程范围、阶段范 围和工作范围,具体设计范围应当根据三者之间的关联内容进行确定。 第 18 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 65.【答案】ACD 【解析】合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律 文书,因此标准施工合同中规定了应用格式。除了明确规定对当事人双方有约束力的 合同组成文件外,具体招标工程项目订立合同时需要明确填写的内容仅包括发包人和 承包人的名称;施工的工程或标段;签约合同价;合同工期;质量标准和项目经理的 人选。“合同组成文件”是直接放入协议书中的而不 8 是在签订合同时需要填写的内容。 7 1 66.【答案】BCD 9 4 8 【解析】选项A,履约担保和预付款担保 信 都3是采用的无条件担保方式;选项E,被担 微 保的主体都是承包人;选项B,预付款担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与 系 合同约定的预付款数额一致,但与履联约担保不同,当发包人在工程进度款支付中已扣 题 除部分预付款后,担保金额相应押递减;选项C,履约担保期限自发包人和承包人签订 准 合同之日起,至签发工程移精交证书日止;预付款担保期限自预付款支付给承包人起生 6 6 7 8 . . 效 的 【 【 确 方 人 【 【 , 答 解 定 式 不 答 解 , 至 履 案 析 或 支 一 案 析 发 约 】 不 付 定 】 】 】 暂 包 选 担 可 的 能 A B C D 列 人 项 保 预 款 够 D E 金 签 是 见 项 全 E A 额 , 发 担 变 部 。 应 指 签 的 保 更 获 是 已 约 进 履 的 得 截 标 合 度 行 施 支 止 价 同 付 合 工 付 本 工 价 款 同 及 。 次 程 内 证 义 其 付 量 约 书 务 所 款 清 定 说 , 需 周 单 的 明 预 材 期 中 暂 已 付 料 末 所 列 完 款 、 已 列 金 全 工 担 实 的 额 程 扣 保 施 一 可 清 设 是 工 笔 能 备 预 担 程 款 全 付 、 保 的 服 项 部 款 返 价 务 使 , 止 还 用 款 等 用 ; 预 于 的 , 或 选 付 在 不 金 项 部 款 签 是 额 分 。 D 订 截 , , 使 协 止 包 作 用 议 申 括 用 , 书 请 以 也 因 时 之 计 是 此 尚 日 日 不 承 未 已 工 同 包 实施工程的价款。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括:(1)截至本次付款 周 期末已实施工程的价款;(2)变更金额;(3)索赔金额;(4)本次应支付的预 付款和扣减的返还预付款;(5)本次扣减的质量保证金;(6)根据合同应增加和扣 减的其他 金额。 7 8 1 69.【答案】B CDE 4 9 8 3 【解析】当工程 具备以下条件时,承包人信可向监理人报送竣工验收申请报告:(1) 微 除监理人同意列入缺 陷责任期内完成的系尾工(甩项)工程和缺陷修补工作外,承包人 联 的施工已完成合同范围内 的全部单一位工程以及有关工作,包括合同要求的试验、试运 唯 行以及检验和验收均已完成 , 并符合合同要求;(2)已按合同约定的内容和份数备 齐了符合要求的竣工资料;(3)已按监理人的要求编制了在缺陷责任期内完成的尾 工(甩项)工程和缺陷修补工作清单以及相应施工计划;(4)监理人要求在竣工验 收前应完成的其他工作;(5)监理人要求提交的竣工验收资料清单。选项A,承包 人的施工已完成合同范围内的全部单位工程以及有关工作,并符合合同要求。 70.【答案】ACDE 第 19 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【解析】设计施工总承包合同的优点:单一的合同责任;固定周期、固定费用;可以 缩短建设周期;减少设计变更;减少承包人的索赔。缺点:设计不一定是最优方案; 减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。 71.【答案】ABDE 【解析】选项C,必须先设计再报价,所以在发包人要求中,不可能有合同价款。 72.【答案】ABDE 8 7 1 【解析】选项C,监理人在收到索赔通知书或有9关索赔的进一步证明材料后的42天 4 8 内,应将索赔处理结果答复承包人。 3 信 微 73.【答案】ABCE 系 【解析】发包人应在解除合同后28 联天内向承包人支付下列款项,承包人应在此期限 题 内及时向发包人提交要求支付押下列金额的有关资料和凭证:(1)承包人发出解除合 准 同通知前所完成工作的价款精;(2)承包人为该工程施工订购并已付款的材料、工程 7 7 5 4 . . 【 【 地 定 【 【 人 设 ( 答 解 以 在 答 解 ; 备 3 ) 案 析 及 承 案 析 选 和 承 】 遣 包 】 项 其 】 】 包 选 除 散 人 他 A B C 人 D C , 项 专 承 发 物 E D 为 建 用 包 出 品 A 完 设 , 合 人 解 的 成 工 建 同 人 除 金 工 设 程 条 员 合 额 程 材 工 款 的 同 。 所 发 程 料 另 金 通 发 包 设 材 有 额 知 生 人 料 备 约 前 ; 的 付 采 设 ( 定 应 , 款 备 购 5 外 支 而 ) 后 合 采 , 付 因 发 , 购 同 买 给 解 包 该 的 合 方 承 除 人 材 同 标 应 包 合 未 料 的 的 通 人 同 支 、 买 品 过 的 工 造 付 种 受 预 其 程 成 的 人 繁 付 他 设 的 金 多 可 款 金 备 承 额 以 , 、 额 和 包 ; 供 是 进 。 其 ( 人 发 度 货 他 4 损 ) 条 包 款 物 失 承 人 、 件 品 ; 包 结 差 , 归 ( 清 人 也 异 发 6 撤 款 可 ) 较 包 等 离 能 按 大 人 施 方 是 合 。 所 式 工 承 同 有 场 向 包 约 ; 卖方支付合同价款。 76.【 答案】AB 【解析】按照履行时间的不同,建设工程材料设备采购合同可以分为即时买卖合同和 非即时买 卖合同。 7 8 1 77.【答案】A BC 4 9 8 3 【解析】卖方应 派遣技术熟练、称职的技术信人员到施工场地为买方提供技术服务。卖 微 方的技术服务应符合 合同的约定。买方系应免费为卖方技术人员提供工作条件及便利, 联 包括但不限于必要的办公 场所、技一术资料及出入许可等。除专用合同条款另有约定外, 唯 卖方技术人员的交通、食宿 费用由卖方承担。 78.【答案】BCDE 【解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是:(1)合同协议书;(2)专用合同 条件;(3)通用合同条件;(4)业主要求;(5)明细表;(6)投标书;(7)联 合体保证(如投标人为联合体);(8)其他组成合同的文件。 79.【答案】BCDE 第 20 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信:3849178 【解析】AIAC191将整个项目实施过程分为如下8个阶段:(1)概念阶段;(2)标 准设计阶段;(3)详细设计阶段;(4)执行文件阶段;(5)机构审查阶段;(6) 采购分包阶段;(7)施工阶段;(8)竣工收尾阶段。 80.【答案】ACE 【解析】根据合同如承包商未能履行任何义务,工程师可向承包商发出通知要求其改 正,改正通知的内容包括:承包商未履行义务的说 8 明 、规定承包商履行该义务的合同 7 1 条款、要求承包商改正修补的合理时间。 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 第 21 页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信:3849178