文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
1.关于居住权的说法，正确的是（ ）。
A.当事人应当采用书面形式订立居住权合同
B.居住权自居住权合同生效时设立
C.居住权可以继承
D.居住权人有权出租设立居住权的住宅
2.关于占有的说法，正确的是（ ）。
A.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于自主占有
B.在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于他主占有
C.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于恶意占有
D.占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
3.关于权利质权的说法，正确的是（ ）。
A.将有的应收账款不得出质
B.以专利权中的财产权出质后，出质人不得许可他人使用专利权
C.以基金份额出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立
8
D.以商业承兑汇票出质的，质权自7办理出质登记时设立
1
9
4
4.关于商标的说法，正确的是（ 3 8 ）。
信
A.商标专用权的内容包括财微产权和商标设计者的人身权
系
联
B.商标专用权的保护题对象包括未经核准注册的商标
押
C.注册商标的有效准期自提出申请之日起计算
精
D.商标专用权包括使用权和禁止权两个方面
5.关于产品责任的说法，正确的是（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人仅可向产品的销售者请求赔偿
B.因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输者请求赔偿
C.明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人死亡的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的，生产者、销售者不承担责任
6.计算增值税应纳税额时，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。
A.自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注
8
7
明的增值税额 9 1
4
8
B.从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额 信 3
微
C.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额 系
联
D.非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物（不包括固有一资产）、劳务和交通运输服务
唯
7.关于契税的说法，正确的是（ ）。
A.契税的具体税率，由省、自治区、直辖市人民政府决定
B.以偿还债务方式转移土地、房屋权属的，免征契税
C.房屋互换的，契税的计税依据为所互换的房屋价格的差额
D.婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的，征收契税
8.关于城市维护建设税的说法正确的是（ ）。
A.城市维护建设税分别与增值税、消费税同时缴纳
B.缴纳增值税、所得税的单位和个人为城市维护建设税的纳税人
C.城市维护建设税以纳税人实际缴纳的增值税所得税税额为计税依据
D.城市维护建设税实行单一税率
9.关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）。
A.代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B.代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
D.代理人必须在代理权限范围内实施代理
10.根据保障中小企业款项支付案例，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，应当自
（ ）之日起30日内支付款项。
A.货物、工程、服务支付
B.采购合同生效
C.保修期满
D.双方确认结算金额
11.关于乡村建设规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A.在村庄规划区内进行公益事业建设，申请乡村建设规划许可证的可以是个人
B.在村庄规划区内进行乡镇企业建设，不必申请乡村建设规划许可证
C.在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政府核发乡村
建设规划许可证
D.在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可证
8
12.关于框架协议采购的说法，正确的7是（ ）。
1
9
4
A.框架协议采购可以确定1名3 8或者多名入围供应商
信
B.开放式框架协议采购是框微架协议采购的主要形式
系
联
C.框架协议采购需求题在框架协议有效期内可以变动
押
D.封闭式框架协议准入围供应商可以随对退出框架协议
精
13.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
A.违背公序良俗的合 同
B.行为人与相对人以虚假 的意思表示订立的合同
C.行为人与相对人恶意串通 ，损害他人合法权益订立的合同
D.第三人以胁迫手段，使对方在 违背真实意思的情况下订立的合同
14.根据《民法典》，关于定金的说法，正确的是（ ）。
A.定金合同自订立之日起生效
B.当事人既约定违约金，又约定定金的， 非违约方只能选择适用定金条款
8
C.实际交付的定金数额多于或者少于约定数额 的，视为未约定定金数额 9 1
7
8
4
D.约定的定金数额超过主合同标的额20%的部分 不产生定金的效力 信 3
微
15.甲施工企业向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款30 0万元，甲按约系定向乙支付了定金70万元。
联
后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲 可以
唯
要一求乙返还的最高金额为（ ）。
A.130万元
B.140万元
C.120万元
D.70万元
16.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（ ）。
A.非法人组织不得为保证人
B.保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起6个月
C.保证范围应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D.当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
17.某建筑设备公司向某施工企业出售了一批交由承运人运输的在途二手外端喷涂机器人，关于该
买卖合同履行的说法，正确的是（ ）。
A.设备公司对机器人承担质量瑕疵担保义务
B.设备公司对机器人不承担权利瑕疵担保义务
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.在途机器人毁损、灭失的风险自机器人交付时起由施工企业承担
D.因机器人不符合质量要求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由
设备公司与施工企业共同承担
18.根据《民法典》，关于承揽合同履行的说法，正确的是（ ）。
A.定作人验收并受领承揽物或者工作成果的，免除承揽人的瑕疵担保责任
B.定作人不履行协助义务的，承揽人可以直接解除合同
C.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
D.承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
19.某施工企业与某仓储中心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材后施工企业提取建
材时发现部分建材因保管不善潮湿损坏，双方发生争议、关于该仓储合同的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业向仓储中心交付建材时合同成立
B.施工企业逾期提取建材，仓储中心可以直接提存建材
C.仓储中心应当对潮湿损坏的建材承担赔偿责任
D.施工企业提前提取建材、仓储中心应当减收仓储费
8
20.根据《建设工程安全生产管理条例7》，建设单位应当在拆除工程施工15日前，报送建设行政主
1
9
4
管部门或者其他部门备案的资料是3 8（）。
信
A.拟拆除建筑物、构筑物及微可能危及毗邻建筑的说明
系
联
B.设计单位资质等级题证明
押
C.拆除设计方案 准
精
D.拆除工程施工合同
21.关于建筑起重机械安装 单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.编制建筑起重机械安装 、拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
B.将建筑起重机械安装、拆 卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门审核
C.安装单位的技术负责人应当进 行现场监督和定期巡查
D.组织安全施工技术交底并签字确认
22.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的是（ ）。
A.延期手续由原安全生产许可证颁发管理 机关办理
8
B.安全生产许可证的有效期为5年 9 1
7
8
4
C.安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满 后3个月内申请延期信 3
微
D.未发生重大安全事故的，安全生产许可证有效期满 时自动延期 系
联
23.下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是 （
唯
一）。
A.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证 书 上 岗作业
B.施工企业未取得安全生产许可证
C.施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
D.分部分项工程未编制、未审核专项施工方案
24.下列情形中，施工企业负责人应当到施工现场进行带班检查的是（ ）。
A.工程项目出现险情时
B.工程项目进行超过一定规模的分部分项工程施工时
C.项目负责人因故暂时离岗时
D.工程项目发现一股隐患时
25.关于工程监理单位质量责任和义务的说法，正确的是（ ）。
A.工程监理单位可以转让工程监理业务
B.工程监理单位不得与被监理工程的承包单位有隶属关系
C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D.未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款
26.关于建设工程档案资料的说法，正确的是（ ）。
A.工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
B.电子档案签署了具有法律效力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质档案
C.组织竣工验收时，应当组织对工程档案进行验收
D.改建工程应当重新编制建设工程档案，并按时报送
27.关于建设工程质量保证金预留的说法，正确的是（ ）。
A.发包人应当按照合同约定方式预留建设工程质量保证金，建设工程质量保证金总预留比例不
得高于工程价款结算总额的2%
B.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留建设工程质量保证金
C.合同约定由承包人以银行保函替代预留建设工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价款
结算总额的1.5%
D.采用工程质量保证担保的，发包人可以同时预留建设工程质量保证金
28.甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同，劳动合同解除前12个月王某的月平
8
均工资为2.3万元，该公司职工月平均7工资0.8万元，甲所在设区的市级人民政府公布的本地区上
1
9
4
年度职工月平均工资为0.65万元3。8根据《劳动合同法》，甲应当向王某支付的经济补偿是（ ）。
信
A.34.5万 微
系
联
B.12万 题
押
C.23.4万 准
精
D.9.75万
29.根据劳动合同法下列情 形中引起劳动合同终止的是( )。
A.劳动者开始依法享受社 会保险待遇的
B.用人单位破产重整的
C.以完成一定工作任务为期限的 劳动合同工作任务完成的
D.用人单位被吊销资质证书的
30.关于人民调解的说法，正确的是（ ）。
A.经人民调解委员会调解达成的调解协议 当事人有权申请强制执行
8
B.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具 有法律约束力 9 1
7
8
4
C.经人民调解委员会调解达成调解协议后，一方 当事人有权向人民法信院3申请司法确认
微
D.未经人民调解委员会调解的，不得提起民事诉讼 系
联
31.关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。
唯
一
A.当事人可以约定仲裁庭由5名仲裁员组成
B.仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成
C.仲裁庭由当事人组建，仲裁员采取随机抽取方式确定
D.首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
32.下列民事诉讼案件中，实行二审终审制度的是（ ）。
A.实现担保物权案件
B.建设工程施工合同案件
C.确认调解协议案件
D.小额诉讼案件
33.人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件，可以适用简易程序
的是（ ）。
A.发回重审的案件
B.按照审判监督程序再审的案件
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
C.被诉行政行为经过听证程序的案件
D.属于政府信息公开的案件
34.关于行政诉讼管辖的说法，正确的是（ ）。
A.对限制人身自由的行政强制措施不服提出的的诉讼，应当由被告所在地人民法院管辖
B.复议机关改变原行政行为的案件，可以由复议机关所在地人民法院管辖
C.中级人民法院管辖第一审行政案件
D.因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖
35.下列行政诉讼案中，由中级人民法院受理的一审案件是（ ）。
A.知识产权案件
B.省公安厅作为被告的案件
C.乡镇人民政府作为被告的案件
D.县级人民政府作为被告的案件
36.关于法的效力层级的说法，正确的有（ ）。
A.宪法具有最高的法律效力
8
B.法的制定主体、程序、时间、适7用范围影响法的效力层级
1
9
4
C.地方性法规的效力高于政府3 8规章的效力
信
D.行政法规的法律地位和法微律效力高于地方性法规和部门规章
系
联
E.某一机关制定的自题治条例和单行条例，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定
押
37.关于行政强制的说法准，正确的有（ ）。
精
A.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
B.行政强制包括行政 强制措施和行政强制执行
C.尚未制定法律、行政法 规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的
行政强制措施
D.尚未制定法律，且属于国务院 行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人
身自由的行政强制措施
E.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
38.根据《城乡规划法》，关于规划条件的说法 ，正确的有（ ）。
8
A.变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡 规划主管部门提出申请 9 1
7
8
4
B.规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的 ，城乡规划主管部门信不3得批准
微
C.县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工 程是否符合规系划条件予以核实
联
D.经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的，建设单 位不得
唯
组一织竣工验收
E.建设单位应当参照规划条件进行建设
39.关于单一来源采购的说法，正确的有（ ）。
A.采用单一来源采购方式公示期不得少于3个工作日
B.单一来源采购方式适用于工程采购
C.拟采用单一来源采购方式的，在报批之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将
公示情况一并报财政部门
D.对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期间内将书面意见反馈给采购人、采购
代理机构，并同时抄送相关财政部门
E.采购人收到公示异议后应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当采用其他采购方式
40.以下施工合同中,属于无效合同的是（ ）。
A.与无相应资质的施工单位签订的合同
B.当事人对合同内容有重大误解的
C.合同一方受胁迫签订的合同
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D.发包人要求承包人垫资施工的合同
E.依法应进行招标而未招标,直接与承包人签订的合同
41.关于承包人工程价款优先受偿权的说法，正确的有（ ）。
A.未竣工的建设工程质量合格，承包人无权请求其承建工程的价款就其承建工程部分折价或者
拍卖的价款优先受偿
B.承包人建设工程价款优先受偿的范围包括发包人逾期支付建设工程价款的违约金
C.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起算
D.建设工程质量合格，承包人有权请求其承建工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受
偿
E.承包人与发包人之间放弃或者限制建设工程价款优先受偿权的约定无效
42.甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙运输一批建材到异地，收货人为丙施工企
业，运费由丙支付。关于乙相关权利的说法，正确的有（ ）。
A.乙有权拒绝甲通常、合理的运输要求
B.如果甲不按照约定或者法定方式包装建材，乙有权拒绝运输
8
C.建材运输到达目的地后，乙有权7要求丙及时受领
1
9
4
D.如果丙不支付运费，乙有权3 8留置该批建材
信
E.如果丙无故拒接收，乙有微权提存该批建材
系
联
43.关于合同分类的说法正题确的有( )。
押
A.建筑材料买卖合准同是单务合同
精
B.建设工程合同是典型合同
C.建筑起重机械租赁 合同是实践合同
D.监理合同是要式合同
E.建设工程咨询服务合同是 无偿合同
44.关于买卖合同解除的说法，正确 的有（ ）。
A.出卖人分批交付标的物的，其中一批标的物交付不符合约定，致使之后其他各批标的物的交
付不能实现合同目的的，买受人可以就所有批次标的物解除
B.出卖人分批交付标的物的，其中一批标 的物交付不符合约定，买受人可以就该批标的物解除，
8
如果该批标的物与其他各批标的物相互依存的，可 以就已经交付和未交付的各9 1批
7
标的物解除
8
4
C.因标的物的主物不符合约定而解除合同的，解 除合同的效力及于从信物3
微
D.标的物为数物，其中一物不符合约定的，买受人可 以就该物解除系
联
E.分期付款的买受人未支付到期价款的数额达到全部价 款的十
唯
分一之一，经催告后在合理期限内
仍未支付到期价款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或 者 解 除合同
45.下列哪些单位需要配备专职安全生产管理人员或建立安全生产机构的是（ ）。
A.矿山企业
B.金属冶炼企业
C.建筑施工企业
D.道路运输企业
E.仓储企业
46.根据《建设工程安全生产管理条例)》,关于对达到一定规模、危险性较大的分部分项工程编制
的专项施工方案的说法,正确的有（ ）。
A.应当附具安全验算结果
B.应当经施工企业技术负责人签字
C.应当经总监理工程师签字
D.由专职安全生产管理人员进行现场监督
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
E.应当经建设单位负责人签字
47.关于勘察、设计单位质量责任和义务的说法，正确的有（ ）。
A.注册建筑师、注册结构工程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责
B.未经注册的建设工程勘察人员，可以借用己注册执业人员的名义从事建设工程勘察活动
C.对有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商
D.勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
E.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
48.根据《劳动争议调解仲裁法），关于劳动争议仲裁时效的说法，正确的有（ ）。
A.仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断
B.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制
C.劳动争议申请仲裁的时效期间为3年
D.仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
E.因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出
49.关于民事诉讼第二审程序的说法，正确的有（ ）。
8
A.第二审人民法院审理对裁定的上7诉案件，审限为3个月
1
9
4
B.当事人提起上诉的，上诉状3 8应当直接向第二审人民法院提出
信
C.第二审人民法院对上诉案微件，可以由审判员独任审理
系
联
D.第二审人民法院作题出的具有给付内容的判决，具有强制执行力
押
E.原审法院对发回准重审的案件作出判决后，当事人提起上诉的，第二审人民法院不得再次发回
精
重审
50.行政诉讼期间发生的下 列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
A.被告认为需要停止执行 的
B.原告认为需要停止执行的
C.该行政行为的执行会给当事人 造成重大损害的
D.该行政行为具有人身强制属性的
E.人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一、单项选择题
1.【答案】A
【解析】B项错误，居住权自居住权登记时设立。C项错误，居住权不得继承。D项错误，居住权
人不得出租设立居住权的住宅。
【考点来源】第一章第二节建设工程物权制度
2.【答案】D
【解析】A项错误，在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于他主占有。B项错误，在施
工过程中，建设单位对施工场地的占有属于自主占有。C项错误，在施工过程中，施工企业对施
工场地的占有属于善意占有。
【考点来源】第一章第二节建设工程物权制度
3.【答案】B
【解析】A项错误，将有的应收账款可以出质。C、D项错误，以汇票、本票、支票、债券、存款
单、仓单、提单出质的，质权自权利凭证交付质权人时设立；没有权利凭证的，质权自办理出质
登记时设立。法律另有规定的，依照其规定。
8
【考点来源】第一章第二节建设工程物7权制度
1
9
4
4.【答案】D 3 8
信
【解析】A项错误，商标专用权微的内容只包括财产权，商标设计者的人身权受著作权法的保护。B
系
联
项错误，未经核准注册的题商标不是商标专用权的保护对象。C项错误，注册商标的有效期自核准
押
注册之日起计。 准
精
【考点来源】第一章第三节建设工程知识产权制度
5.【答案】C
【解析】A项错误，因产品存 在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，
也可以向产品的销售者请求赔偿 。B项错误，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，
造成他人损害的，产品的生产者、销 售者赔偿后，有权向第三人追偿。D项错误，产品投入流通
后发现存在缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措施；未及时采
取补救措施或者补救措施不力造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。
【考点来源】第一章第四节建设工程侵权责任 制度
8
6.【答案】D 9 1
7
8
4
【解析】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣 。（1）用于简易计税信方3法计税项目、免征增
微
值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服 务、无形资产系和不动产；（2）非正常损
联
失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务；（3）非正 常损失
唯
的一在产品、产成品所耗用的购
进货物（不包括固定资产）、劳务和交通运输服务；（4）国务院 规 定的其他项目。A、B、C项属于
准予从销项税额中抵扣的情形。
【考点来源】第一章第五节建设工程税收制度
7.【答案】C
【解析】A项错误，契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在前述规定的税率幅
度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务委员会和国务院备
案。B项错误，以作价投资、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规
定征收契税。D项错误，婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的，免征契税。
【考点来源】第一章第五节建设工程税收制度
8.【答案】A
【解析】选项BCD错误，在中华人民共和国境内缴纳增值税、消费税的单位和个人，为城市维护
建设税的纳税人，应当依照本法规定缴纳城市维护建设税。城市维护建设税以纳税人依法实际缴
纳的增值税、消费税税额为计税依据。城市维护建设税的纳税义务发生时间与增值税、消费税的
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
纳税义务发生时间一致，分别与增值税、消费税同时缴纳。
【考点来源】第一章第五节建设工程税收制度
9.【答案】D
【解析】A项错误，代理人为被代理人实施的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义务关系的
行为。如果是代理人请朋友吃饭、聚会等，不能导致法律权利义务关系的变化，就不是代理行为。
B项错误，代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利。C项错误，代理行为的法律后果
归属于被代理人。
【考点来源】第二章第一节建设市场主体的一般规定
10.【答案】A
【解析】机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日
起30日内支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。
【考点来源】第二章第五节营商环境制度
11.【答案】A
【解析】B项错误，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设
8
单位或者个人应当向乡、镇人民政府提7出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划
1
9
4
主管部门核发乡村建设规划许可证3 8。C项错误，在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村
信
民住宅建设的规划管理办法，由微省、自治区、直辖市制定。D项错误，在乡、村庄规划区内进行
系
联
乡镇企业、乡村公共设施题和公益事业建设以及农村村民住宅建设，不得占用农用地；确需占用农
押
用地的，应当依照《土准地管理法》有关规定办理农用地转用审批手续后，由城市、县人民政府城
精
乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。
【考点来源】第三章第一 节建设工程规划许可
12.【答案】A
【解析】B项错误，封闭式框架协 议采购是框架协议采购的主要形式。C项错误，框架协议采购
需求在框架协议有效期内不得变动。 D项错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主
动放弃入围资格或者退出框架协议。开放式框架协议入围供应商可以随时申请退出框架协议。
【考点来源】第四章第三节非招标采购制度
13.【答案】D
8
【解析】A、B、C项属于无效合同。 9 1
7
8
4
【考点来源】第五章第一节合同的基本规定 信 3
微
14.【答案】D 系
联
【解析】A项错误，定金合同自实际交付定金时成立。B项错 误，当
唯
一事人既约定违约金，又约定
定金的，对方可以选择适用违约金或者定金条款。C项错误， 实际 交付的定金数额多于或者少于
约定数额的，视为变更约定的定金数额。
【考点来源】第五章第一节合同的基本规定
15.【答案】A
【解析】定金不超过主合同标的额的20%，超过部分不产生定金的效力。所以实际支付的70万，
60万属于有效定金。收取定金一方违约，应当双倍返还定金：60*2+10=130万元。
【考点来源】第五章第一节合同的基本规定
16.【答案】B
【解析】A项错误，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。C项错误，当事人
应当在保证合同中予以明确约定，当事人没有约定的，保证的范围包括主债权及其利息、违约金、
损害赔偿金和实现债权的费用。D项错误，事人在保证合同中对保证方式没有约定或者约定不明
确的，按照一般保证承担保证责任。
【考点来源】第五章第三节相关合同制度
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
17.【答案】A
【解析】B项错误，出卖人承担标的物瑕疵担保义务。C项错误，出卖人出卖交由承运人运输的
在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买受人承担。D项错误，
因机器人不符合质量要求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由设备公司承担。
【考点来源】第五章第三节相关合同制度
18.【答案】C
【解析】A项错误，对承揽人交付的工作成果，定作人应当及时验收并受领。定作人受领承揽物
或工作成果的，不免除承揽人的瑕疵担保责任。B项错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作
不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期
不履行的，承揽人可以解除合同。D项错误，承揽人未经定作人同意将主要承揽工作交由第三人
完成的，定作人可以解除合同。
【考点来源】第五章第三节相关合同制度
19.【答案】C
【解析】A项错误，仓储合同是诺成合同。仓储合同自保管人和存货人意思表示一致时成立，不
8
以仓储物是否交付为要件。B项错误，7仓储期限届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，
1
9
4
保管人可以催告其在合理期限内提3 8取；逾期不提取的，保管人可以提存仓储物。D项错误，存货
信
人或者仓单持有人逾期提取的，微应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。
系
联
【考点来源】第五章第三题节相关合同制度
押
20.【答案】A 准
精
【解析】建设单位应当在拆除工程施工15日前，将下列资料报送建设工程所在地的县级以上地
方人民政府建设行政主管 部门或者其他有关部门备案：（1）施工单位资质等级证明；（2）拟拆除
建筑物、构筑物及可能危及毗 邻建筑的说明；（3）拆除施工组织方案；（4）堆放、清除废弃物的
措施。
【考点来源】第六章第一节建设单位 和相关单位的安全责任制度
21.【答案】D
【解析】A项错误，照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安装、拆卸工
程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字 。B项错误，将建筑起重机械安装、拆卸工程专项
8
施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间 等材料报施工总承包单位和9 1监
7
理单位审核后，
8
4
告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门 。C项错误，安装单位信 3的专业技术人员、专
微
职安全生产管理人员应当进行现场监督，技术负责人应当 定期巡查。 系
联
【考点来源】第六章第一节建设单位和相关单位的安全责任 制度
唯
一
22.【答案】A
【解析】B项错误，安全生产许可证的有效期为3年。C项错误，安全生产许可证有效期满需要
延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。D项错误，
企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全
生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证
有效期延期3年。
【考点来源】第六章第二节施工安全生产许可证制度
23.【答案】A
【解析】施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：①建筑施工企业未取得安全
生产许可证擅自从事建筑施工活动；②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理
人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作；③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员
操作资格证书上岗作业；④危险性较大的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规
定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分项工程范围”的专项施工方案进行论证。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
【考点来源】第六章第三节施工单位安全生产责任制度
24.【答案】A
【解析】工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人
应到施工现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施
工现场带班检查，督促工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
【考点来源】第六章第三节施工单位安全生产责任制度
25.【答案】B
【解析】A项错误，监理单位不得转让工程监理业务。C项错误，未经监理工程师签字，建筑材
料不得在工程上使用。D项错误，未经总监理工程师签字，建设单位不拨付工程款。
【考点来源】第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务
26.【答案】C
【解析】A项错误，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定
的建设工程档案。B项错误，每项建设工程应编制一套电子档案，随纸质档案一并移交城建档案
管理机构。电子档案签署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。D
8
项错误，对改建、扩建和重要部位维修7的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补
1
9
4
充和完善原建设工程档案。凡结构3 8和平面布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程
信
竣工后3个月内向城建档案馆报微送。
系
联
【考点来源】第七章第五题节建设工程竣工验收制度
押
27.【答案】B 准
精
【解析】A项错误，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价
款结算总额的3%。C项错 误，合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高
于工程价款结算总额的3%。 D项错误，用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，
发包人不得再预留保证金。
【考点来源】第七章第六节建设工程 质量保修制度
28.【答案】C
【解析】劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工
月平均工资三倍的，向其支付经济补偿的标准 按职工月平均工资三倍的数额支付，向其支付经济
8
补偿的年限最高不超过十二年。因此：0.65*3*12 =23.4万元。 9 1
7
8
4
【考点来源】第九章第一节劳动合同制度 信 3
微
29.【答案】C 系
联
【解析】有下列情形之一的，劳动合同终止：(1)劳动合同期 满的；
唯
一(2)劳动者开始依法享受基本
养老保险待遇的；(3)劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或 者 宣告失踪的；(4)用人单位被依
法宣告破产的；(5)用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的；
(6)法律、行政法规规定的其他情形。
【考点来源】第九章第一节劳动合同制度
30.【答案】B
【解析】A项错误，未经司法确认的人民调解协议对当事人有法律约束力，但不能作为司法强制
执行的依据。C项错误，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可
以自调解协议生效之日起30日内共同向人民法院申请司法确认，人民法院应当及时对调解协议
进行审查，依法确认调解协议的效力。D项错误，未经人民调解委员会调解的，可以提起民事诉
讼。
【考点来源】第十章第一节建设工程争议和解、调解制度
31.【答案】B
【解析】A项错误，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。C、D项错误，由3名仲裁员
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3名仲裁员组成仲裁庭的，应当各自选定或者
各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁委
员会主任指定。独任仲裁是仲裁协议及案件当事人依意思自治原则行使选择权的结果。当事人约
定由一名仲裁员成立仲裁庭的，应当由当事人共同选定或者共同委托仲裁委员会主任指定仲裁
员。
【考点来源】第十章第二节仲裁制度
32.【答案】D
【解析】两审终审的例外情况：（1）最高人民法院的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；
（2）选民资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为
能力案件、认定财产无主案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件，
实行一审终审；（3）小额诉讼案件，实行一审终审。
【考点来源】第十章第三节民事诉讼制度
33.【答案】D
【解析】人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，
8
可以适用简易程序：（1）被诉行政行为7是依法当场作出的；（2）案件涉及款额2000元以下的；（3）
1
9
4
属于政府信息公开案件的。除上述3 8规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序的，
信
可以适用简易程序。发回重审、微按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。
系
联
【考点来源】第十章第五题节行政诉讼制度
押
34.【答案】B 准
精
【解析】A项错误，对限制人身自由的行政强制措施不服提起的诉讼，由被告所在地或者原告所
在地人民法院管辖。C项 错误，基层人民法院管辖第一审行政案件。D项错误，因不动产提起的
行政诉讼，由不动产所在地人 民法院管辖。
【考点来源】第十章第五节行政 诉讼制度
35.【答案】D
【解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件：（1）对国务院部门或者县级以上地方人民政府
所作的行政行为提起诉讼的案件；（2）海关处理的案件；（3）本辖区内重大、复杂的案件；（4）
其他法律规定由中级人民法院管辖的案件。
8
【考点来源】第十章第五节行政诉讼制度 9 1
7
8
4
二、多项选择题 信
3
微
36.【答案】ABDE 系
联
【解析】C项错误，地方性法规的效力，高于本级和下级地方 政府
唯
规一章。
【考点来源】第一章第一节建设工程法律基础
37.【答案】BCE
【解析】A项错误，排除妨碍、恢复原状属于行政强制执行。D项错误，行政强制措施由法律设
定。尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、
冻结存款和汇款及应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
【考点来源】第一章第六节建设工程行政法律制度
38.【答案】ABCD
【解析】E项错误，建设单位应当按照规划条件进行建设。
【考点来源】第三章第一节建设工程规划许可
39.【答案】BCD
【解析】A项错误，采用单一来源采购方式公示期不得少于5个工作日。E项错误，采购人、采
购代理机构收到对采用单一来源采购方式公示的异议后，应当在公示期满后5个工作日内，组织
补充论证，论证后认为异议成立的，应当依法采取其他采购方式。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
【考点来源】第四章第三节非招标采购制度
40.【答案】AE
【解析】无效施工合同：（1）承包人未取得建筑业企业资质或者超越资质等级的；（2）没有资质
的实际施工人借用有资质的建筑施工企业名义的；（3）建设工程必须进行招标而未招标或者中标
无效的。（4）承包人因转包、违法分包建设工程与他人签订的建设工程施工合同。
【考点来源】第五章第一节合同的基本规定
41.【答案】CD
【解析】A选项错误，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程
部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。B选项错误，承包人建设工程价款优
先受偿的范围依照国务院有关行政主管部门关于建设工程价款范围的规定确定。承包人就逾期支
付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先受偿的，人民法院不予支持。E选项错
误，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工人利益，发包人根
据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予支持。
【考点来源】第五章第二节建设工程施工合同的规定
8
42.【答案】BDE 7
1
9
4
【解析】A项错误，从事公共运输3 8的承运人不得拒绝托运人通常、合理的运输要求。C项错误，
信
货物运输到达后，承运人知道收微货人的，应当及时通知收货人。
系
联
【考点来源】第五章第三题节相关合同制度
押
43.【答案】BD 准
精
【解析】A项错误，建筑材料买卖合同是双务合同。C项错误，建筑起重机械租赁合同是诺成合
同。E项错误，建设工程 咨询服务合同是有偿合同。
【考点来源】第五章第三节相 关合同制度
44.【答案】BCD
【解析】A错误，出卖人分批交付标 的物的，出卖人对其中一批标的物不交付或者交付不符合约
定，致使该批标的物不能实现合同目的的，买受人可以就该批标的物解除。E错误，分期付款的
买受人未支付到期价款的数额达到全部价款的五分之一,经催告后在合理期限内仍未支付到期价
款的，出卖人可以请求买受人支付全部价款或 者解除合同。
8
【考点来源】第五章第三节相关合同制度 9 1
7
8
4
45.【答案】ABCD 信 3
微
【解析】《安全生产法》规定，矿山、金属冶炼、建筑施 工、道路运输单系位和危险物品的生产、
联
经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职 安全生
唯
产一管理人员。
【考点来源】第六章第三节施工单位安全生产责任制度
46.【答案】ABCD
【解析】对下列达到一定规模的危险性较大的分部分项工程编制专项施工方案，并附具安全验算
结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施,由专职安全生产管理人员进行现场监
督:（1）基坑支护与降水工程；（2）土方开挖工程；（3）模板工程；（4）起重吊装工程；（5）脚
手架工程；（6）拆除、爆破工程；（7）国务院建设行政主管部门或者其他有关部门规定的其他危
险性较大的工程。对以上所列工程中涉及深基坑、地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，
施工单位还应当组织专家进行论证、审查。
【考点来源】第六章第四节施工现场安全防护制度
47.【答案】ACE
【解析】B项错误，未经注册的建设工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设
工程勘察、设计活动。D项错误，勘察、设计单位不得转包或者违法分包所承揽的工程。
【考点来源】第七章第三节建设单位及相关单位的质量责任和义务
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
48.【答案】ABE
【解析】C项错误，劳动争议申请仲裁的时效期间为1年。D项错误，仲裁时效因对方当事人同
意履行义务而中断。
【考点来源】第九章第五节劳动争议的解决
49.【答案】DE
【解析】第二审人民法院审理对判决的上诉案件，审限为3个月；审理对裁定的上诉案件，审限
为30日。当事人提起上诉，应当递交上诉状。上诉状应当通过原审法院提出，并按照对方当事
人的人数提出副本。第二审人民法院对上诉案件，应当组成合议庭，开庭审理。
【考点来源】第十章第三节民事诉讼制度
50.【答案】AE
【解析】诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：（1）被告认
为需要停止执行的；（2）原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会
造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；（3）人民法院认为该行
政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；（4）法律、法规规定停止执行的。
8
【考点来源】第十章第五节行政诉讼制7度
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
