01.查缺补漏（一）_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师SVIP_2025年监理交通案例SVIP_03-习题精析✿实战特训✿模考通关_11-交通案例《查缺补漏卷》李毅佳HQ推荐

二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 2025环球网校监理工程师《交通运输工程监理案例分析》查缺补漏卷 案例一 某公路工程在实施过程中发生下列事件： 事件1：总监理工程师因工作繁忙，委托驻地监理工程师负责如下工作：①主持编制项目监理计 划：②审批项目监理细则：③调换不称职监理人员。 事件2：监理机构编制的项目监理内容包括：①工程项目概况：②监理工作范围：③监理单位的 经营目标：④监理工作依据：⑤监理机构人员岗位职责：⑥监理单位的权利和义务：⑦监理工作方法 和措施：⑧工程项目实施的组织：⑨施工单位需配合监理工作的事宜。 事件3：在第一次工地会议上，项目监理机构将监理计划报送给建设单位。会后，结合工程开工 条件和建设单位的准备情况，又将监理计划修改后直接报送建设单位。 事件4：驻地监理工程师主持编制的深基坑工程监理细8则 主要内容包括：专业工程特点、监理工 7 1 作方法及措施。其中，在监理工作方法及措施中提出：①9要加强对深基坑工程施工巡视检查：②发现 4 施工单位未按深基坑工程专项施工方案施工的，应立3即8签发工程暂停令。 信 【问题】 微 1.指出事件1中的不妥之处，说明理由。系 联 2.指出事件2中项目监理计划内容中的不妥之处。写出项目监理计划的内容包括哪些。 题 3.指出事件3中的不妥之处，说明理押由。 准 4.写出事件4中监理细则还应包括的内容。指出监理工作方法及措施中提出的具体要求是否妥当 精 并 按 受 时 作 用 说 照 影 间 ： 权 （ 明 《 响 延 ： 某 施 事 （ 4 理 公 的 长 （ 高 工 件 1 ） ） 6 由 速 路 路 过 1 1 出 ） 特 8 ： 公 程 。 工 基 0 现 在 建 大 路 程 中 工 天 无 路 设 暴 标 程 的 工 发 法 基 单 雨 准 正 索 程 生 预 工 位 ： 赔 施 施 好 如 见 程 未 （ 工 下 要 工 处 的 施 2 按 求 ） 项 招 事 在 恶 工 合 。 现 标 工 目 件 劣 过 同 文 程 场 ， ： 土 程 规 建 劳 件 施 质 中 定 设 动 ） 工 条 ， 及 单 力 （ 进 由 件 时 位 不 2 度 于 ， 支 0 通 网 足 1 以 使 付 8 过 ： 络 下 年 路 进 公 （ 计 原 版 基 度 开 3 划 因 ） 施 案 ） 款 招 的 使 签 工 例 建 。 标 关 正 订 难 二 设 选 键 常 了 度 单 定 线 施 施 加 位 畅 路 工 工 大 提 通 上 受 合 ： 出 路 。 到 同 （ 工 于 桥 影 。 5 程 是 ） 公 响 变 承 建 司 ， 更 导 包 设 承 而 致 人 单 担 导 工 提 位 该 致 程 出 退 项 追 延 要 延 目 加 误 求 提 施 了 总 将 供 工 一 共 路 施 任 项 基 工 务 1 额 8 的 场 ， 0 外 双 完 地 天 工 工 方 使 。 事件2：当路基施工完成后，测量时发现比设计高程高了10cm。经分析原因是某监理员给指定的 临时水准点高了10cm。但是，当时承包人并没有将其测设的施工控制网资料报送监理工程师审批。经 复核得知监 理工程师向承包人提供的测量基准点、基准线和水准点及其书面资料都是正确的。承包人 对此事项提出 变更要求。 【问题】 8 7 1.请逐条分析事件1中所引起的延误哪些是非承包人1承担风险的延误，可批准延长工期。 9 4 2.在事件1中，由于现场劳动力不足而造成的工期8延误，监理工程师认为这属于承包人的责任， 3 信 不同意就此延长工期，这样 处理合理吗？为什么？ 微 3.针对事件1造成工期延 误的原因中，哪些系是建设单位的责任？监理工程师该如何处理？ 联 4.针对事件2中承包人的要求，监理工程师应如何答复？ 一 5.事件2中出现的质量问题所造成的唯损失，是否应由承包人承担？为什么？ 案例三 某高速公路建设项目划分为四个标段，建设单位通过公开招标确定甲、乙、丙、丁施工单位分别 为第一、二、三、四标段的中标人。建设单位与甲、乙施工单位在规定时间内订立了书面施工合同。 在建设单位与丙施工单位订立书面施工合同之前，有人举报丙施工单位在投标时使用了假资质证 书，经建设单位核查情况属实，于是取消了丙施工单位的中标资格。按规定将中标资格授予B施工单 位，并与之订立了书面施工合同。 在建设单位与丁施工单位订立书面合同之前，发生了某种不可抗力，使双方无法在规定时间内签 订书面合同。但双方通过电话商定，丁施工单位仍按合同约定，履行合同约定的各项义务。 按有关法律规定，建设单位通过公开招标选定某监理单位承担该建设项目施工监理工作，并与之 签订了书面监理合同。 第1页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 经监理工程师审查并报建设单位批准，甲施工单位把某分项工程分包给A施工单位，并与之签订 了书面分包合同。 施工过程中发生了以下事件： 事件1：在第一合同段工程施工过程中，因A施工单位施工延误，导致乙施工单位不能按已批准 的进度计划进行施工，造成工期延误和经济损失，对此乙施工单位向甲施工单位提出工程延期和费用 索赔要求。 事件2：在第二合同段工程施工过程中，由于乙施工单位施工人员操作失误导致某分项工程质量 不符合合同约定。 事件3：在第四合同段工程施工过程中，双方一直没有签订书面合同。丁施工单位已经按合同约 定，履行了主要义务，建设单位也已接受。但在施工任务完成后，建设单位认为它与丁施工单位之间 没有合同关系，而拒绝支付剩余工程款。 8 7 1 事件4：在第三合同段施工开始后，建设单位要求提9前完工，并与B施工单位商签了补充协议。 4 施工过程中发生混凝土工程质量事故，经调查认定该3质8量事故是B施工单位为赶工拆模过早，混凝土 信 强度不足造成的，该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失12万元。质量事故发生后，建设单 微 位以B施工单位的行为与投标文件中的承诺不符系，不具有履约能力，又不可能保证工程提前完工为由， 联 提出终止合同。B施工单位认为事故是因建设单位要求赶工引起的，不同意终止合同。建设单位按合 题 同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同押，B施工单位决定向具有管辖权的法院提出诉讼，请求法院 准 判决仲裁机构的裁定无效。 精 形 位 合 任 之 式 向 同 ？ 间 有 甲 编 一 5 【 1 3 4 2 . . . . . 《 哪 施 中 直 问 在 该 在 丙 中 工 些 题 的 没 事 高 事 施 华 】 ？ 单 什 有 件 速 件 工 人 位 么 签 公 单 2 1 民 提 原 订 中 路 中 位 共 出 则 书 ， 建 ， 使 乙 和 因 索 ？ 面 设 用 施 国 甲 项 赔 应 合 假 工 民 施 是 承 同 目 资 单 法 工 否 担 ， 中 质 位 典 单 合 什 它 存 证 的 》 位 理 么 们 在 书 合 行 的 的 ？ 责 之 投 同 为 分 为 任 间 合 标 编 是 包 什 ？ 的 同 ， 对 否 人 么 对 合 关 导 建 构 ？ 于 同 系 致 A 设 成 施 有 乙 建 关 合 工 违 工 施 设 系 哪 同 程 约 单 工 单 是 些 不 合 ？ 位 单 位 否 ？ 成 同 在 的 位 的 成 立 形 合 施 应 经 立 ， 式 同 工 如 济 ？ 该 是 履 延 何 损 为 行 怎 行 误 、 失 什 为 样 过 造 向 ， 么 违 规 程 成 谁 丙 ？ 背 定 中 乙 进 施 了 的 ， 施 行 工 《 违 ？ 工 索 单 中 约 建 单 赔 位 华 方 设 位 ？ 是 人 应 单 的 否 民 承 位 损 应 共 担 与 失 承 和 的 丁 ， 担 国 违 施 乙 赔 民 约 工 施 偿 法 责 单 工 责 典 任 位 单 》 6.在事件3中，建设单位因拒绝支付剩余工程款而与丁施工单位产生了纠纷，该纠纷是否属于合 同纠纷，处理的方式有哪些？ 7.在事 件4中发生的质量事故属于哪一类？该质量事故的技术处理方案应由谁提出？技术处理方 案审核后，监 理工程师应完成哪些工作？ 8.在事件4中，建设单位与B施工单位签订的补充协议8是 否具有与施工合同相同的法律效力？为 7 什么？具有管辖权的法院是否受理B施工单位的诉讼请求1？为什么？ 9 4 某实施工程监理的一级公路，在施工过程中发生如8下事件： 3 信 事件1：由于深基坑开 挖（开挖深度6m）工程危险性较大，施工项目总工程师根据以往施工经验 微 估算并组织编制专项施工方案 ，并亲自兼任施工系安全管理员。专项施工方案编制完成，经施工项目经 联 理审核签字后，提交给监理机构。 一 事件2：路基土石方工程施工中，在唯设计文件中标明有松软石的地方没有遇到松软石，因此工期 提前1个月。但另一处设计文件中未标 明 有坚硬岩石的地方遇到更多的坚硬岩石，土石方开挖工作变 得更加困难，因此工期拖延了5个月。由于工期拖延，使得后续工序施工不得不在雨期进行，按一般 公认标准推算，影响工期2个月。由于实际遇到的地质条件比原合理预计的复杂，造成了实际生产率 比原计划低得多，推算影响工期3个月。为此承包人准备提出索赔。 事件3：合同工程量清单上有某桥梁台背和锥坡回填子目及其土方数量，但没有单价。在施工过 程中，该子目施工结束后，经监理工程师检查确认质量合格，各种验收手续齐全，无安全与环保隐患。 承包人向监理工程师提出要求对该子目进行计量与支付。 【问题】 1.指出事件1中专项施工方案编审过程中的不妥之处，并说明理由。 2.简要说明哪些工程需要施工单位编制专项施工方案。写出专项施工方案的审批程序。 第2页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 3.事件2中，承包人的索赔能否成立？为什么？在该索赔事件中，承包人应提出的索赔内容包括 哪两方面？ 4.事件3中，承包人提出对台背和锥坡回填子目进行计量与支付的要求是否成立？为什么？ 案例五 建设单位与施工单位于2020年3月8日签订了某公路工程施工合同。合同条款约定：由于建设 单位责任造成施工窝工的，窝工费用按原人工费、机械台班费60%计算：6级以上大风、大雨、大雪、 地震等自然灾害按不可抗力因素处理。双方同时约定：人工费定额为30元/工日，机械台班费为1000 元/台班。施工单位编制的施工进度计划已被监理工程师批准。 施工过程中发生了如下事件： 事件1：基坑开挖后发现地下情况和发包人提供的地质资料不符，有古河道，须将古河道中的淤 泥清除并对地基进行二次处理。为此，发包人以书面形式通8 知施工单位停工10天，窝工费用合计为 7 1 3000元。 9 4 事件2：5月18日由于下大雨，一直到5月21日3 8才开始施工，造成20名工人窝工。 信 事件3：5月21日用30个工日修复因大雨冲坏的永久道路，5月22日恢复正常挖掘工作。 微 事件4：5月27日因租赁的挖掘机大修，系挖掘工作停工2天，造成人员窝工10个工日。 联 事件5：在施工过程中，发现因发包人提供的施工图纸存在问题，故停工3天进行设计变更，造 题 成5天窝工60个工日，机械窝工9个台押班。 准 【问题】 精 任 中 同 应 的 工 向 施 期 1 2 某 . . 施 工 施 请 建 4 0 工 进 工 分 设 0 单 单 别 单 度 天 位 说 位 网 ， 位 补 络 合 明 应 与 偿 计 同 事 给 建 工 件 予 划 总 设 施 期 单 如 价 1 和 工 至 图 位 5 0 费 所 单 事 按 0 0 《 用 示 位 件 万 公 分 补 。 6 元 路 偿 别 工 。 工 是 工 程 施 程 多 期 延 工 标 少 多 期 前 准 ? 少 和 监 施 天 费 理 工 ? 用 案 补 工 招 增 例 程 偿 标 加 六 师 费 文 应 用 已 件 由 多 批 ＞ 谁 少 准 （ 承 了 元 2 担 0 施 ? 1 ? 8 工 说 年 明 单 版 理 位 ） 提 由 签 交 。 订 如 的 了 果 施 施 是 工 工 进 建 承 度 设 包 单 计 合 位 划 同 的 ， ， 其 责 合 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 该工程在施工过程中出现了如下事件： 联 事件1：施工期间因下小雨， 为保证路一基施工质量，总监理工程师下达暂停施工指令，导致工作 唯 A持续时间延长10天，费用损失6万 元。 事件2：桥梁基坑开挖时因边坡支撑 失稳坍塌，造成工作B持续时间延长15天，费用损失8万元。 事件3：因不可抗力引起施工单位的供电设施发生火灾，使工作C持续时间延长10天，费用损失 10万元。 事件4：因建设单位提出了工程变更，导致工作E持续时间延长30天，费用损失20万元。 【问题】 1.按照图所示的施工进度图，确定该工程的关键线路和计划工期，并说明按此计划该工程是否能 按合同要求的工期完工。 2.对于施工过程中发生的事件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。 3.上述事件中施工单位可以获得的工期补偿是多少天？说明理由。 4.施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的土方租赁 第3页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 机械的租金补偿费用是多少?为什么？ 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 题 押 准 精 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 第4页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 参考答案及解析 案例一 【问题1】指出事件1中的不妥之处，说明理由。 【答案】事件1中，总监理工程师不能将此三项职权委托给驻地监理工程师。 【问题2】指出事件2中项目监理计划内容中的不妥之处。写出项目监理计划的内容包括哪些。 【答案】事件2中，项目监理计划内容中的不妥之处如下： （1）监理单位的经营目标：（2）监理单位的权利和义务：（3）工程项目实施的组织：（4）施 工单位需配合监理工作的事宜。 项目监理计划的内容应包括： （1）工程概况：（2）监理工作的依据、范围、内容和目标：（3）监理机构的组织形式，监理 人员岗位职责，监理人员和设备配备及进退场计划：（4）监8理 工作制度、监理程序及工作用表：（5） 7 1 工程质量、安全、环保、费用和进度等监理工作方案，应9明确巡视、旁站、抽检和验收等具体计划要 4 求：（6）合同事项管理和信息管理工作方案：（7）3监8理设施等。 信 【佳分秘籍：概范依内幕，组责备员进退场，制序表，两方案，方案明确两要求】 微 【问题3】指出事件3中的不妥之处，说明系理由。 联 【答案】事件3中的不妥之处如下： 题 （1）在第一次工地会议上将监理计押划提交给建设单位不妥。 准 理由：监理计划应在第一次会议召开之前由总监理工程师审核经监理单位技术负责人签字批准后， 精 提 部 是 单 巡 交 分 否 位 视 给 项 。 妥 、 （ （ 理 【 【 建 工 当 旁 2 2 由 问 答 ） ） 设 程 并 ： 题 站 案 项 监 监 】 单 ： 说 和 4 目 理 】 理 位 第 明 抽 （ 监 工 写 计 。 理 ② 检 1 理 作 ） 出 划 项 由 等 计 方 监 事 编 不 。 计 划 法 理 件 制 妥 划 修 及 细 完 4 当 。 改 措 则 中 成 ， 后 施 还 监 后 理 直 中 应 理 必 由 接 提 包 细 须 ： 报 出 括 则 经 应 送 的 的 还 总 签 建 具 内 应 监 发 设 体 容 包 理 监 单 要 有 括 工 理 位 求 ： 的 程 通 案 不 ， ① 内 师 知 例 妥 第 监 容 审 单 二 。 ① 理 。 核 而 项 工 指 并 不 妥 作 出 经 是 当 流 监 监 工 程 ， 理 理 程 ： 理 工 单 暂 ② 由 作 位 停 监 ： 方 技 令 理 深 法 术 。 工 基 及 负 作 坑 措 责 要 属 施 人 点 于 中 批 （ 危 提 准 或 险 出 方 重 性 的 可 点 较 具 报 ） 大 体 送 ： 的 要 建 ③ 分 求 设 【问题1】请逐条分析事件1中所引起的延误哪些是非承包人承担风险的延误，可批准延长工期。 【答案】上述（1）（3）（4）（5）（6）原因所引起的延误是非承包人承担风险的延误，可批 准延长工期 。 【问题2】 在事件1中，由于现场劳动力不足而造成的工期延误，监理工程师认为这属于承包人 的责任，不同意就此延长工期，这样处理合理吗？为什么？8 7 【答案】事件1中，现场劳动力不足而造成的工期延1误，监理工程师不同意就此延长工期，这样 9 4 处理是合理的。因为，现场劳动力不足是由于承包人施工8组织管理不当所致，承包人对此应承担责任。 3 信 因此，不能给予工期延长。 微 【问题3】针对事件1造成 工期延误的原因系中，哪些是建设单位的责任？监理工程师该如何处理？ 联 【答案】事件1中，建设单位的责任是（3）（5）（6）。监理工程师对这些问题的处理方法为： 一 对（3）可要求建设单位延长工期和唯（或）增加费用，并支付合理利润。 对（5）可要求建设单位延长工期和 （或）增加费用，并支付合理利润。 对（6）可要求建设单位延长工期和（或）增加费用，并支付合理利润，同时要求建设单位按合 同规定准时支付工程款。 【问题4】针对事件2中承包人的要求，监理工程师应如何答复？ 【答案】针对事件2承包人的要求，监理工程师批复如下： （1）《公路工程标准施工招标文件＞（2018年版）合同条款约定，承包人应根据国家测绘基准、 测绘系统和工程测量技术规范，按监理工程师提供的基准点（线）以及合同工程精度要求，测设施工 控制网，并在合同条款约定的期限内，将施工控制网资料报送监理人审批。承包人应负责施工过程中 的全部施工测量放线工作，并配置合格的人员、仪器、设备和其他物品。 （2）承包人应对监理人提供的基准点（线）、水准点进行复核，发现监理人提供的上述基准资 第5页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 料存在明显错误的，应及时通知监理人。 （3）在施工现场测设施工控制网是承包人的责任，承包人应根据施工控制网对工程施工进行测 量控制，承包人不应依赖监理员提供的临时水准点进行施工控制。否则，由此造成的问题应由承包人 承担。 （4）该项目施工中没有发生可导致变更的情形，监理工程师也没有发出变更指示。没有监理工 程师的变更指示，承包人不得擅自变更。因此，监理工程师不应同意承包人的变更要求，而且承包人 必须自费改正测量方面的差错，路面工程应按设计施工，以符合合同要求。 【问题5】事件2中出现的质量问题所造成的损失，是否应由承包人承担？为什么？ 【答案】事件2中出现的质量问题所造成的损失，应由承包人承担。 因为该问题是由于承包人过错造成的，这种过错引起的任何额外费用应由承包人承担。 案例三 8 7 1 【问题1】该高速公路建设项目中存在的合同关系有9哪些？ 4 【答案】该建设项目中存在的合同关系有：（1）3 8建设单位与甲施工单位之间有施工合同关系。 信 （2）建设单位与乙施工单位之间有施工合同关系。（3）建设单位与B施工单位之间有施工合同关系。 微 （4）建设单位与丁施工单位之间有施工合同关系系。（5）建设单位与监理单位之间有监理合同关系。 联 （6）甲施工单位与A施工单位之间有分包合同关系。 题 【问题2】丙施工单位使用假资质证押书投标，导致合同不成立，该行为违背了《中华人民共和国 准 民法典》合同编中的什么原则？应承担什么责任？对于建设单位的经济损失，丙施工单位是否应承担 精 赔 施 担 如 该 务 们 偿 工 缔 合 ， 之 若 责 单 约 同 建 间 【 【 【 建 当 任 位 过 成 设 存 答 问 答 设 事 ？ 之 案 失 题 案 立 单 单 在 人 】 位 间 】 责 。 位 着 订 3 《 】 建 丙 一 任 也 以 有 立 中 《 设 施 直 。 已 效 它 建 华 中 单 工 没 对 接 的 与 设 人 华 位 单 有 于 受 丁 合 工 民 人 与 位 施 签 建 了 同 程 共 民 丁 使 订 设 工 。 关 合 和 共 施 用 书 单 因 系 单 同 国 和 工 假 面 位 此 ， 位 ， 民 国 单 资 合 的 它 建 之 没 法 民 位 质 间 同 经 们 设 有 典 法 之 证 ， 济 之 无 单 采 》 典 间 书 它 损 间 位 合 用 合 》 虽 投 们 失 的 应 同 书 同 合 然 标 之 ， 合 关 承 面 编 同 一 ， 系 间 丙 同 担 第 形 编 造 直 的 施 关 为 支 七 式 对 成 没 合 工 系 付 由 百 订 建 合 有 同 单 是 剩 拒 九 立 设 同 订 关 位 存 余 绝 十 ， 工 不 立 支 系 应 在 工 条 “ 程 成 书 是 承 。 付 程 规 一 合 立 面 否 担 款 剩 定 方 同 ， 合 成 赔 的 余 ： 已 形 建 该 同 立 偿 工 义 经 式 设 行 ， 程 ？ 责 务 履 是 工 但 为 为 任 款 。 行 怎 程 丁 违 什 。 的 主 样 合 施 背 么 行 要 规 同 工 了 ？ 为 义 定 应 单 诚 是 务 的 当 位 实 不 ， ？ 采 已 信 合 且 建 用 经 用 法 对 设 书 履 原 的 方 单 面 行 则 。 接 位 形 因 主 ， 受 与 要 应 为 式 的 丁 义 承 它 。 ， 【问题4】在事件1中，因甲施工单位的分包人A施工单位的施工延误造成乙施工单位的损失， 乙施工单位向甲施工单位提出索赔是否合理？为什么？乙施工单位应如何、向谁进行索赔？ 【答案 】乙施工单位向甲施工单位提出索赔要求不合理。因为甲施工单位与乙施工单位之间无合 同关系。乙施 工单位与建设单位有合同关系，对于乙施工单位的损失可向建设单位提出补偿要求。因 此乙施工单位应通过监理工程师向建设单位索赔。 8 7 【问题5】在事件2中，乙施工单位的行为是否构成1违约？在合同履行过程中，违约方应承担的 9 4 违约责任形式有哪些？ 8 3 信 【答案】乙施工单位的 行为构成违约，应承担相应的违约责任。在合同履约过程中，违约方承担 微 违约的责任形式有：（1）继续 履行：（2）支付系违约金：（3）赔偿损失：（4）采取补救措施：（5） 联 定金罚则。 一 【问题6】在事件3中，建设单位因唯拒绝支付剩余工程款而与丁施工单位产生了纠纷，该纠纷是 否属于合同纠纷，处理的方式有哪些？ 【答案】建设单位与丁施工单位之间的纠纷为合同纠纷。该纠纷处理的方式主要有：（1）协商： （2）调解：（3）仲裁：（4）诉讼。 【问题7】在事件4中发生的质量事故属于哪一类？该质量事故的技术处理方案应由谁提出？技 术处理方案审核后，监理工程师应完成哪些工作？ 【答案】该质量事故无人员伤亡，直接经济损失12万元，属于质量问题。该质量事故的技术处 理方案应由B施工单位提出。技术处理方案审核后，监理工程师应完成以下工作：（1）监督技术处 理方案的实施。（2）对技术处理后的工程进行检查、验收。（3）验收合格后，签发复工令。 【问题8】在事件4中，建设单位与B施工单位签订的补充协议是否具有与施工合同相同的法律 效力？为什么？具有管辖权的法院是否受理B施工单位的诉讼请求？为什么？ 第6页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 【答案】建设单位与B施工单位签订的补充协议具有与施工合同相同的法律效力。因为合同履行 中，双方经协商所签订的书面补充协议是施工合同的组成部分。具有管辖权的法院不受理B施工单位 的诉讼请求。因为按照法律规定，仲裁与诉讼两者只可选其一，即法院不受理已经仲裁的合同纠纷案 件。 案例四 【问题1】指出事件1中专项施工方案编审过程中的不妥之处，并说明理由。 【答案】事件1中专项施工方案编审过程中的不妥之处及理由如下： （1）项目总工程师组织编制专项施工方案不妥。 理由：专项施工方案应由项目经理组织编制。 （2）根据以往施工经验编制专项施工方案不妥。 理由：专项施工方案应附具安全验算结果。 8 7 1 （3）该专项施工方案没有经过专家论证、审查不妥9。 4 理由：根据《公路工程施工安全技术规范》（JTGF3980—2015）规定，深度不小于5m的基坑土（石） 信 方开挖、支护、降水工程的专项施工方案需经专家论证、审查。 微 （4）专项施工方案经项目经理审核签字不系妥。 联 理由：专项施工方案经施工单位技术负责人审核签字后报送监理机构。 题 （5）项目总工程师兼任安全管理员押不妥。 准 理由：施工单位应配备专职施工安全管理人员。 精 明 内 出 责 项 容 论 人 、 有 包 分 证 审 【 （ 专 【 【 【 坚 括 核 部 答 2 项 、 问 答 问 硬 ） 审 哪 案 施 签 题 工 案 题 岩 专 查 】 工 】 两 字 程 石 3 2 项 】 】 报 事 方 方 ， ， （ 的 施 事 简 告 面 报 应 1 件 案 地 工 ） 件 要 ， ？ 要 送 编 方 2 方 技 说 施 求 制 监 2 中 遇 案 术 明 中 工 完 ， 理 施 到 审 复 ， 哪 单 成 工 机 （ 更 批 杂 承 些 位 1 单 构 后 多 程 ） 或 包 工 根 审 位 ， 的 序 承 采 人 程 据 施 核 编 坚 如 包 用 的 需 论 工 制 ， 硬 下 人 新 索 要 证 单 经 专 岩 ： 提 技 赔 施 、 位 项 总 石 出 术 能 工 审 组 施 监 ， 的 、 否 单 查 织 工 理 属 遇 新 成 位 报 方 工 于 5 到 材 立 编 告 人 案 程 施 坚 料 ？ 制 对 以 。 师 工 硬 、 为 专 专 上 审 现 岩 新 什 项 项 的 核 场 石 工 么 施 施 专 签 的 施 艺 ？ 工 工 家 字 施 工 或 在 方 方 组 后 工 索 在 该 案 案 对 报 条 赔 特 索 。 进 专 建 件 能 殊 赔 写 行 项 设 与 成 季 事 出 修 施 单 合 立 节 件 专 改 工 位 同 。 施 中 项 完 方 批 提 因 工 ， 施 善 案 准 供 为 的 承 工 ， 进 。 的 施 或 包 方 经 行 条 工 危 人 案 施 论 件 中 险 应 的 工 证 有 在 性 提 审 单 、 很 合 较 出 批 位 审 大 同 大 的 程 技 查 差 未 的 索 序 术 ， 异 标 分 赔 。 负 提 ， 这表明合同文件中存在缺陷，属于甲方的责任范围。 施工单位提出的雨期延误不能索赔，因为这是一个有经验的承包商可以预料得到的。 实际地 质条件比原合理预计的复杂索赔不成立。因为工作复杂生产率低延误的时间是施工单位原 因造成的。 （2）本事件使承包人由于意外地质条件造成施工困难，8导 致工期延长，相应产生额外工程费用， 7 因此，应包括费用索赔和工期索赔。 1 9 4 【问题4】事件3中，承包人提出对台背和锥坡回8填子目进行计量与支付的要求是否成立？为什 3 信 么？ 微 【答案】事件3中，（1 ）承包人提出对该系子目进行计量的要求成立。因为符合计量条件。 联 （2）承包人提出对该子目进行支付的要求不成立。因为投标时没有填报单价的子目，应视为其 一 单价已包含在其他子目中，该子目不另行唯支付。 案例五 【问题1】请分别说明事件1至事件6工程延期和费用增加应由谁承担?说明理由。如果是建设单 位的责任应向施工单位补偿工期和费用分别是多少? 【答案】工期延误和费用增加的责任划分： 事件1：应由建设单位承担延误的工期和增加的费用。 理由：因建设单位原因造成的施工中断，从而导致施工单位的工期延误和费用增加。建设单位应 补偿施工单位工期10天，费用3000元。 事件2：工期延误3天应由建设单位承担，造成20人窝工的费用应由施工单位承担。 理由：因大雨属于不可抗力，工期应顺延，但施工单位自身的停工损失由施工单位自己事件承担。 事件3：应由建设单位承担修复冲坏的永久道路所延误的工期和增加的费用。 第7页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178 学员专用请勿外泄 理由：因不可抗力造成永久工程的损坏应由建设单位承担责任。因此，建设单位应补偿工期1天， 补偿费用为：30工日×30元/工日=900（元）。 事件4：应由施工单位承担工期延误和费用增加。 理由：该事件的发生原因属于施工单位自身的责任。 事件5：应由建设单位承担工期的延误和增加的费用。 理由：施工图纸是建设单位提供的，停工属于建设单位应承担的责任。建设单位应补偿施工单位 工期3天。 应补偿费用为60工日×30元/工日×60% + 9台班×1000元/台班×60% =6480（元）。 【问题2】建设单位应给予施工单位补偿工期多少天?补偿费用多少元? 【答案】建设单位应给予施工单位工期补偿为：10+3+1+3=17（天）： 建设单位应给予施工单位费用补偿为：3000+900+64808= 10380（元）。 7 1 案例六9 4 【问题1】按照图所示的施工进度图，确定该工3程8的关键线路和计划工期，并说明按此计划该工 信 程是否能按合同要求的工期完工。 微 【答案】该工程网络计划图中的关键线路系是①→③→⑤→⑥：计划工期为400天，按此计划该工 联 程可以按合同工期要求完工。 题 【问题2】对于施工过程中发生的事押件，施工单位是否可以获得工期和费用补偿？分别说明理由。 准 【答案】事件1：施工单位不能获得工期和费用补偿。因为下雨是施工单位能预见的，属于施工 精 有 案 单 超 有 位 过 误 应 因 【 能 事 【 4 事 事 3 总 ， 承 为 答 获 件 问 件 件 0 - 工 案 时 得 题 应 担 4 4 3 2 0 ： ： ： 作 】 费 差 由 的 0 3 能 = 】 不 施 施 ， 用 施 风 3 E 获 0 上 能 工 对 工 险 工 补 （ 可 得 述 获 单 工 单 责 单 偿 天 延 工 事 得 位 位 期 ， ） 长 位 任 期 件 工 不 可 因 。 没 承 。 3 和 中 0 期 能 获 为 有 担 费 天 施 补 获 影 该 得 合 用 ， 工 偿 得 响 风 的 同 补 因 单 。 工 工 ， 双 险 偿 此 位 虽 期 期 方 因 责 ， 新 可 然 和 补 此 应 任 因 的 以 建 费 不 。 偿 分 为 计 获 设 用 能 为 别 建 划 得 单 补 获 承 设 3 工 的 位 偿 0 担 得 单 期 天 工 应 。 工 不 位 为 。 期 承 因 期 可 提 4 补 担 为 补 抗 出 3 偿 不 基 0 偿 力 工 天 是 可 坑 造 。 程 。 多 抗 边 成 变 少 力 坡 各 更 天 的 支 自 ， ？ 工 撑 建 的 说 期 失 设 费 明 风 稳 单 用 理 险 坍 位 损 由 ， 塌 应 失 。 但 ， 承 。 工 属 担 作 于 相 施 应 C 工 延 的 单 误 风 位 的 险 施 时 责 工 间 任 没 方 。 【问题4】施工单位租赁土方机械用于工作A、B，日租金为1500元/天，则施工单位可以得到的 土方租赁机械的租金补偿费用是多少?为什么？ 【答案 】施工单位不能得到租金补偿。 因为工作 A和B持续时间的延长都是施工单位的责任或应承担的风险造成的，因此施工单位不能 得到费用补偿。 8 7 1 9 4 8 3 信 微 系 联 一 唯 第8页共8页 师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178