文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
一一、、单单项项选选择择题题
1.下列关于合同计价方式的说法中，正确的是（ ）。
A.可变单价合同中承包商所承担的风险最小
B.仅明确项目目标，但无准确工程量清单的项目适用固定总价合同
C.成本加酬金合同中发包人承担风险最大
D.总价合同需要边施工边核实完成的工程量
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，成本加酬金合同中承包商承担的风险最小；
选项B错误，仅明确项目目标，但无准确工程量清单的项目适用单价合同；
选项D错误，单价合同需要边施工边核实完成的工程量。
2.保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（ ）。
A.合同严密性、完整性评审
B.与产品或过程有关要求的评审
C.合理性、可行性评审
D.合法性、合规性评审
『正确答案』B
『答案解析』与产品或过程有关要求的评审。保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、条款冲突等情
形，合同组成文件之间没有矛盾。
3.下列关于合同法律关系的说法中，正确的是（ ）。
A.非法人组织不能作为合同法律关系的主体
B.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的7客 8 体
1
9
C.农村经济合作社是以盈利为目的的营利法8 4人
3
D.发承包双方应承担的权利义务是合同法 信 律关系的主体
微
『正确答案』B 系
联
『答案解析』选项A错误，非法人组织题是不具有法人资格，但能够依法以自己名义从事民事活动的组织，可以称为合同法律关
押
系的主体；
准
选项C错误，农村经济合作社精是特别法人；
选项D错误，双方应承担的权利义务是合同法律关系的内容。主体、客体、内容构成了合同法律关系的要素，三者缺一不
可。
4.保证法律关系应当参加的主体至少有（ ）。
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
『正确答案』B
『答案解析』保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。 8
7
1
9
4
5.根据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，不可以作为抵押的是（ ）。 3 8
信
A.建造的建筑物 微
系
B.自留地 联
一
C.交通运输工具
唯
D.土地承包经营权
『正确答案』B
『答案解析』下列财产不得抵押：土地所有权；宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定可以抵押的除
外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他社会公益设施；所有权、使
用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他财产。
6.根据《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和公用事业项目范围规定》，对纳入规定范围的项目勘察、
设计等服务的采购，单项合同估算价在（ ）万元人民币以上的，必须进行招标。
A.50
B.100
C.200
D.400
『正确答案』B
『答案解析』对纳入规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币以上的，必须进行招标。
7.某施工项目，单位甲和单位乙组成联合体投标，其中单位甲投入编制投标文件人手多，单位乙承担投标施工项目工作量
大，则该联合体投标后，其投标保证金应有（ ）递交。
A.单位甲
B.单位乙
C.单位甲乙共同
D.联合体牵头单位
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
『正确答案』D
『答案解析』联合体投标的，其投标保证金可以由牵头人递交，并应符合投标人须知前附表的规定。
8.下列情况中，招标人应予退还投标保证金的是（ ）。
A.中标人无正当理由拒签合同的
B.投标人在投标有效期内撤销投标文件的
C.招标人无正当理由拒签合同的
D.中标人未按招标文件要求提交履约保证金的
『正确答案』C
『答案解析』有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：
（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；
（2）中标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照
招标文件要求提交履约保证金。
（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。
9.根据《标准施工招标文件》，下列关于施工招标方式的说法中，错误的是（ ）。
A.公开招标由于申请投标人较多，所需评标时间长
B.邀请招标应根据资格预审结果发出投标邀请函
C.公开招标可以获得有竞争性的报价
D.当公开招标方式的费用占比过大时，可采用邀请指标
『正确答案』B
『答案解析』邀请招标实行资格后审，要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评审内容之一
8
（通常称为资格后审）。 7
1
9
4
8
3
10.《标准施工招标文件》规定，招标人 信 应按（ ）中说明的时间和地点召开投标预备会。
微
A.招标公告 系
联
B.投标人须知 题
C.资格预审公告 押
准
D.投标邀请书 精
『正确答案』B
『答案解析』招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。
11.根据《标准施工招标文件》，下列 关于资格预审文件的说法中，正确的是（ ）。
A.给潜在投标人准备资格预审文件的时间应 不少于3日
B.投标申请人对资格预审文件有异议的，应在 递交资格预审文件截止时间3日前向招标人提出
C.招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审 申请文件编制的，应当在提交资格预审申请文件截止时间至少3日前，以
书面形式通知所有获取资格预审文件的潜在投标人
D.招标人应当自收到申请人对资格预审文件异议之日起2日内作出答复
『正确答案』C
8
『答案解析』选项A错误，给潜在投标人准备资格预审文件的时 间应不少于5日； 9 1
7
选项B错误，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交 资 格预审文件截止时间2
信
日3 8 前
4
向招标人提出；
选项D错误，招标人应当自收到申请人对资格预审文件异议之日起 3日内作出答复；微作出答复前，应当暂停招投标程序。
系
联
一
12.建设工程项目施工评标委员会人数应为5人以上单数，其中技术、经 济等方唯面的专家不得少于总人数的（ ）。
A.1/2
B.1/3
C.2/3
D.3/4
『正确答案』C
『答案解析』评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成
员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。
13.下列不需要向建设行政主管部门备案的是（ ）。
A.招标手续
B.招标文件
C.投标文件
D.施工合同
『正确答案』C
『答案解析』选项A，招标人应向建设行政主管部门办理申请招标手续。选项B，建设行政主管部门应接受招标文件及其澄清
和修改的备案；选项D，公开招标程序最后一步，办理合同备案。
14.施工招标中，对投标申请人资格预审可采用的方法是（ ）。
A.合格制和淘汰制
B.有限数量制和淘汰制
C.资质合格制和有限数量制
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
D.合格制和有限数量制
『正确答案』D
『答案解析』资格审查分为合格制与有限数量制两种审查办法。
15.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（ ）。
A.经评审的最低投标价法
B.有限数量评审法
C.最低投标价法
D.综合评估法
『正确答案』A
『答案解析』经评审的最低投标价法，简称最低评标价法，一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标
准没有特殊要求的招标项目。
16.下列关于材料设备采购的说法中，正确的是（ ）。
A.采用直接订购方式，耗时短，交易成本低
B.大宗建筑材料要采用询价方式经过货比三家后确定
C.招投标采购时，应避免标包过小，导致无法吸引大型供货商投标
D.材料采购应考虑交货期，越早交货越好
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，直接订购达成交易快，有利于及早交货，但缺少对价格的比选；
选项B错误，大宗建筑材料适用招投标方式采购；
选项D错误，交货期过早，会导致增加仓储费用。
8
7
1
9
17.业主从国外采购建设工程所需设备时，8招4标文件中要求报指定目的港价的，国外供货方在投标时应报（ ）价。
3
A.FCA 信
微
B.CIP 系
联
C.FOB 题
D.CIF 押
准
『正确答案』D 精
『答案解析』更多情况下，可要求 国外供货方（卖方）报CIF（指定目的港）价，卖方负责办理租船订舱，并承担将货物装上
船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。
18.根据《标准材料采购招标文件》， 在初步评审材料采购投标文件时，属于资格评审内容的是（ ）。
A.投标文件格式要求
B.财务要求
C.投标有效期要求
D.质量要求
『正确答案』B
『答案解析』资格评审主要审查营业执照和组织机构代码证、 资质要求、财务要求、业绩要求、8信誉要求等是否符合规定。
1
7
9
19.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应 向 勘察人提供的文件资料
信
是3 8 （
4
）。
A.施工测量放线成果 微
系
B.岩土工程钻方案 联
一
C.标志桩定位报告
唯
D.建筑总平面布置图
『正确答案』D
『答案解析』发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：（1）本工程的批准文件
（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；（2）工程勘察任务委托书、技术要求和工作范
围的地形图、建筑总平面布置图；（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与标高资料；（4）勘察工作范围地下
已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具体位置分布图；（5）其他必要相关资料。
20.根据《标准勘察招标文件》，下列说法中正确的是（ ）。
A.发包人应在合同签订后7天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人
B.勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并在更换7天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提交发包人
C.发包人代表应在临时书面指示发出后48小时内发出书面确认函
D.项目负责人2天内不能履行职责的，应事先征得发包人同意，并委派代表代行其职责
『正确答案』D
『答案解析』选项A错误，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面
通知勘察人；
选项B错误，勘察人更换项目负责人应事先征得发包人同意，并在更换14天前将拟更换的项目负责人的姓名和详细资料提
交发包人；
选项C错误，发包人代表应在临时书面指示发出后24小时内发出书面确认函。
21.根据九部委设计合同的规定，除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）内，确定发包人代表。
A.3天
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
B.7天
C.14天
D.28天
『正确答案』C
『答案解析』设计合同中发包人代表的确定时间，是合同签订后14天内确定发包人代表。
22.根据《标准设计招标文件》，关于定金和预付款说明错误的是（ ）。
A.定金或预付款应专用与本工程的设计
B.定金或预付款的额度、支付方式和抵扣方式在专用合同条款中约定
C.发包人在收到定金或预付款支付申请后21天内支付
D.设计服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还
『正确答案』C
『答案解析』定金或预付款应专用于本工程的设计。
定金或预付款的额度、支付方式及抵扣方式在专用合同条款中约定。发包人应在收到定金或预付款支付申请后28天内，将
定金或预付款支付给设计人；设计人应当提供等额的增值税发票。
23.根据《标准施工合同》，当合同协议书、通用合同条款和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的
顺序是（ ）。
A.通用合同条款→专用合同条款→合同协议书
B.通用合同条款→合同协议书→专用合同条款
C.合同协议书→通用合同条款→专用合同条款
D.合同协议书→专用合同条款→通用合同条款
『正确答案』D 7 8
1
9
『答案解析』合同文件的组成：（1）合同协议8 4书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；
3
（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求 信 ；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件--经合同当事人双
微
方确认构成合同的其他文件。 系
联
题
24.标准施工合同中给出的合同附 押 件格式，是订立合同时采用的规范化文件，不包括（ ）。
准
A.合同协议书 精
B.履约保函
C.简明施工合同
D.预付款保函
『正确答案』C
『答案解析』标准施工合同中给出的合同附件 格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约保函和预付款保
函三个文件。
25.关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确 的是（ ）。
A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项
B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后 执行 8
C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令 9 1
7
D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承 担连带责任
信
3 8
4
『正确答案』A 微
系
『答案解析』选项B，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发 包人的批准，联应遵照执行；
一
选项C，为了使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议 ，发包唯人对施工工程的任何想法通过监理人的协调
指令来实现；
选项D，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。
26.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外伤害险
并缴纳保险费的投保人是（ ）。
A.发包人和设计人
B.承包人和分包人
C.发包人和监理人
D.发包人和承包人
『正确答案』D
『答案解析』发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项目管理机构的
所有人员投保人身意外伤害保险。
27.下列关于施工合同履行中“时间期限”的说法中，正确的是（ ）。
A.施工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔应予顺延工期的时间之和
B.合同工期从监理人发出开工通知中的开工日期起算，至工程接受证书中写明的实际竣工日止
C.缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算
D.保修期一般为1年，最长不超过24个月
『正确答案』C
『答案解析』选项A错误，合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及通过变更和索赔应予顺延工期的
时间之和。
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
选项B错误，施工期从监理人发出开工通知中的开工日期起算，至工程接受证书中写明的实际竣工日止。
选项D错误，缺陷责任期一般为1年，最长不得超过2年。保修期自实际竣工日起算，双方在专用条款内约定。
28.根据《标准施工招标文件》，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工并向监理人提出暂停施
工的书面请求。监理人应在收到承包人书面请求后的（ ）内给予答复。
A.5日
B.48小时
C.3日
D.24小时
『正确答案』D
『答案解析』监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。
29.根据《标准施工招标文件》，承包人自检确认并经监理验收后覆盖隐蔽的项目，总监理工程师要求重新检验，经检验
证明工程质量符合要求，则下列说法正确的是（ ）。
A.总监无权要求重新检验，增加的费用和工期延误由监理人承担
B.总监有权要求重新检验，增加的费用和工期延误由承包人承担
C.总监无权要求重新检验，增加的费用由承包人承担，工期延误由发包人承担
D.总监有权要求重新检验，增加的费用和工期延误由发包人承担
『正确答案』D
『答案解析』承包人按规定覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开
重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。
经检验证明工程质量符合合同要求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。
8
经检验证明工程质量不符合合同要求的，由此7增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。
1
9
4
8
3
30.承包人向发包人申请到期应返还承包 信 人质量保证金的金额，发包人应在（ ）天内会同承包人按照合同约定的内容核
微
实承包人是否完成缺陷修复责任。 系
联
A.7 题
B.14 押
准
C.21 精
D.28
『正确答案』B
『答案解析』承包人向发包人申请到期应 返还承包人质量保证金的金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核
实承包人是否完成缺陷修复责任。
31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同 条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是（ ）
A.监理人按已完成的工作量按日计量
B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量 周期
C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量
D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮 动的调整 8
『正确答案』B 9 1
7
『答案解析』选项A错误，单价子目已完成工程量按月计量；
信
3 8
4
选项C错误，除变更外，总价子目表中标明的工程量是用于结算的 工程量，通常不进微行现场计量，只进行图纸计量。
系
选项D错误，总价子目的计量和支付应以总价为基础，不考虑市场价 格浮动的调整联。
一
唯
32.根据《标准施工招标文件》，发生工程变更时，已标价工程量清单中 无适 用或类似子目单价的变更工作单价应由
（ ）商定或确定。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.造价管理机构
『正确答案』C
『答案解析』已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变更工作的单
价。
33.根据《标准施工招标文件》，承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的，对存在争议的部分应按（ ）处理。
A.临时付款协议
B.监理人的决定
C.逾期支付条款
D.合同争议条款
『正确答案』D
『答案解析』发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付，还应加付逾期
付款的违约金。如果承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议，发包人可出具竣工付款申请单中承包人已同意部分的临时付
款证书，存在争议的部分，按合同约定的争议条款处理。
34.根据《标准施工合同文件》，因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
订货合同或任何服务协议转让给发包人，并在解除合同后的（ ）天内，依法办理转让手续。
A.7
B.14
C.21
D.28
『正确答案』B
『答案解析』因承包人违约解除合同，发包人有权要求承包人将其为实施合同而签订的材料和设备的订货合同或任何服务协议
转让给发包人，并在解除合同后的14天内，依法办理转让手续。
35.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内，应当向
承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（ ）。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认
C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
『正确答案』B
『答案解析』缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并
退还剩余的质量保证金。
36.设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的（ ）
小时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在（ ）小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
A.12，12
B.24，24 7 8
1
9
C.36，36 8 4
3
D.48，48 信
微
『正确答案』D 系
联
『答案解析』设计施工总承包合同模式题下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的48
小时内向总监理工程师提出书面异议 押 ，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
准
精
37.建设项目设计施工总承包方 式的优点是（ ）。
A.可缩短建设周期
B.可降低工程成本
C.可优化设计方案
D.可加大监理人监督力度
『正确答案』A
『答案解析』总承包方式的优点包括：（1）单一的合 同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减
少设计变更；（5）减少承包人的索赔。
38.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门 审查或批准的设计文件，发包人应在8对其审查同意后的（ ）日
内向政府有关部门报送审查。 9 1
7
A.7
信
3 8
4
B.15 微
系
C.21 联
一
D.30
唯
『正确答案』A
『答案解析』设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门
报送设计文件，承包人予以协助。
39.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。
A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人
B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意
C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人
D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成
『正确答案』C
『答案解析』选项A，是可以进行分包的；
选项B，投标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意；
选项D，发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人不接受
评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（ ）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
『正确答案』D
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
『答案解析』发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将仲裁或起诉意
向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
41.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是（ ）。
A.发包人提供的材料不符合要求
B.监理人的指示错误
C.不可预见的物质条件
D.异常恶劣的气候条件
『正确答案』B
『答案解析』选项ACD，只能索赔工期和费用，不能索赔利润。
42.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点是（ ）。
A.出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的
B.买卖合同是双务、有偿合同
C.买卖合同以实物的交付为合同成立的条件
D.出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价
『正确答案』B
『答案解析』出卖人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为对价。
买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。
8
7
1
9
4
8
3
信
微
系
联
题
押
准
精
8
1
7
9
8
4
信
3
微
系
联
一
唯
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
