文档内容
全真机考、在线考试、每日一练、评估报告，专业全面的题库，尽在 233网校题库！http://wx.233.com/tiku
2025年一级建造师考试《建设工程法规及相关知识》 模考大赛【9月
真题模考】
第1题 单选题 （每题1分，共70题，共70分）
1、关于专利权的说法，正确的是（ ）。
A. 授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性
B. 《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C. 发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D. 外观设计专利权的期限为10年
2、关于侵犯商业秘密的说法，正确的是（ ）。
A. 第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段获取权利人商业秘密仍获取该商业秘密
的，不构成侵犯商业秘密
B. 经营者违反保密义务，披露其所掌握的商业秘密属于侵犯商业秘密
C. 受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额，应当按照侵权人因侵权所获得的利益确定
D. 在侵犯商业秘密案件的民事审判程序中，商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任
3、从建筑物上坠落的物品造成他人损害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不
是侵权人的外，补偿主体为（ ）。
A. 建筑物全体业主
B. 物业服务企业
C. 可能加害的建筑物使用人
D. 居民委员会
4、关于契税的说法，正确的是（ ）
A. 契税的具体税率，由省、自治区、直辖市人民政府决定
B. 以偿还债务方式转移土地、房屋权属的，免征契税
C. 房屋互换的，契税的计税依据为所互换的房屋价格的差额
D. 婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的，征收契税
5、计算增值税应纳税额时，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。
A. 自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上
注明的增值税额
B. 从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额
C. 从销售方取得的增值税专用发票上注明的增值税额
D. 非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固有资产)、劳务和交通运输服务
6、尚未制定法律，行政法规的，国务院部门规章规定的违反行政管理秩序的行为，可以设
定的行政处罚的是（ ）
1 / 33A. 行政拘留
B. 责令停产停业
C. 警告
D. 没收违法所得
7、关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）。
A. 代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B. 代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
C. 代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
D. 代理人必须在代理权限范围内实施代理
8、关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）
A. 应当通过聘用单位提出申请
B. 初始注册的条件与建造师资格考试的条件相同
C. 取得证书的人员可以受聘于2个相关单位
D. 建造师初始注册通过备案完成
9、企业未按照要求提供企业信用档案信息的，县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部
门有权作出的行政处罚决定是（ ）
A. 没收违法所得
B. 责令赔偿损失
C. 责令限期改正
D. 罚金
10、根据保障中小企业款项支付案例，机关、事业单位从中小企业采购货物，工程、服务，
应当自（ ）之日起30日内支付款项。
A. 货物、工程、服务交付
B. 采购合同生效
C. 保修期满
D. 双方确认结算金额
11、下列事项中，属于申请领取施工许可证条件的是（ ）。
A. 已向建设单位提交履约保证金
B. 施工场地已经基本具备施工条件
C. 已经在中标候选人公示期内
D. 建设资金已经落实
12、关于建设工程开标的说法，正确的是（ ）。
A. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B. 开标由招标人主持,邀请投标人推选的代表参加
C. 开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
D. 开标过程可以根据需要进行记录
13、关于框架协议采购的说法，正确的是（ ）。
2 / 33A. 框架协议采购可以确定1名或者多名入围供应商
B. 开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
C. 框架协议采购需求在框架协议有效期内可以变动
D. 封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议
14、甲施工企业向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款300万元，甲按约定向乙支付了定金
70万元。后因乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲可以要求乙返还的最
高金额为（ ）
A. 130万元
B. 140万元
C. 120万元
D. 70 万元
15、根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
A. 违背公序良俗的合同
B. 行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合同
C. 行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合同
D. 第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
16、建设工程竣工后，应当及时组织验收的主体是（ ）。
A. 总承包单位
B. 建设单位
C. 监理单位
D. 质量监督机构
17、根据《民法典》，关于承揽合同履行的说法，正确的是（ ）
A. 定作人验收并受领承揽物或者工作成果的，免除承揽人的瑕疵担保责任
B. 定作人不履行协助义务的，承揽人可以直接解除合同
C. 定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
D. 承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
18、根据《保险法》，下列行为中，属于保险人义务的是（ ）。
A. 保险事故发生后的及时通知义务
B. 对保险人责任免除条款的明确说明义务
C. 保险事故发生时采取必要措施防止或者减少保险标的损失的义务
D. 保险标的危险程度增加时的及时通知义务
19、根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。
A. 非法人组织不得为保证人
B. 保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起6个月
C. 保证范围应当明确约定为主债务及其利息、违约金、损害赔偿金
D. 当事人在保证合同中对保证方式没有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
20、某施工企业与某仓储中心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材后施工企业
提取建材时发现部分建材因保管不善潮湿损坏，双方发生争议、关于该仓储合同的说法，正
确的是（ ）。
3 / 33A. 施工企业向仓储中心交付建材时合同成立
B. 施工企业逾期提取建材，仓储中心可以直接提存建材
C. 仓储中心应当对潮湿损坏的建材承担赔偿责任
D. 施工企业提前提取建材、仓储中心应当减收仓储费
21、某建筑设备公司向某施工企业出售了一批交由承运人运输的在途二手外墙喷涂机器人，
关于该买卖合同履行的说法，正确的是（ ）
A. 设备公司对机器人承担质量瑕疵担保义务
B. 设备公司对机器人不承担权利瑕疵担保义务
C. 在途机器人毁损、灭失的风险自机器人交付时起由施工企业承担
D. 因机器人不符合质量要求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由设备公
司与施工企业共同承担
22、关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）
A. 编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
B. 将建筑起重机械安装、拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门审核
C. 安装单位的技术负责人应当进行现场监督和定期巡查
D. 组织安全施工技术交底并签字确认
23、下列安全中，属于设计单位建设工程安全责任的是（ ）
A. 处理施工安全事故隐患
B. 向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料
C. 审查安全技术措施
D. 对采用新结构的建设工程在设计中提出预防生产安全事故的措施建议
24、关于安全生产许可证有效期的说法，正确的是（ ）
A. 延期手续由原安全生产许可证颁发管理机关办理
B. 安全生产许可证的有效期为5年
C. 安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满后3个月内申请延期
D. 未发生重大安全事故的，安全生产许可证有效期满时自动延期
25、下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（ ）
A. 建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
B. 施工企业未取得安全生产许可证
C. 施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
D. 分部分项工程未编制、未审核专项施工方案
26、关于分包工程生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。
A. 事故现场有关人员应当在合理时间内报告本单位负责人
B. 单位负责人应当立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
C. 由分包单位负责级上报事故
D. 事故报告后应当每4小时补报一次
27、关于无障碍环境建设保障措施的说法，正确的是（ ）
4 / 33A. 文明城市创建活动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容
B. 残疾人联合会有权修改涉及无障碍环境建设的标准
C. 地方结合本地实际制定的地方无障碍环境建设标准应当高于国家标准的相关技术要求
D. 中等职业学校应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
28、关于建设工程档案资料的说法，正确的是（ ）。
A. 工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
B. 电子档案签署了具有法律效力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质档案
C. 组织竣工验收时，应当组织对工程档案进行验收
D. 改建工程应当重新编制建设工程档案，并按时报送
29、关于建设工程质量保证金预留的说法，正确的是（ ）。
A. 发包人应当按照合同约定方式预留建设工程质量保证金，建设工程质量保证金总预留比例
不得高于工程价款结算总额的2%
B. 在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留建设工程质量保证金
C. 合同约定由承包人以银行保函替代预留建设工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价
款结算总额的 1.5%
D. 采用工程质量保证担保的，发包人可以同时预留建设工程质量保证金
30、甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同，劳动合同解除前12个月王某
的月平均工资为2.3万元，该公司职工月平均工资0.8万元，甲所在设区的市级人民政府公布
的本地区上年度职工月平均工资为0.65万元。根据《劳动合同法》，甲应当向王某支付的经
济补偿是（ ）。
A. 34.5万元
B. 12万元
C. 23.4万元
D. 9.75万元
31、女大学生林某被企业录用后，主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》，企
业可以满足她的要求，但不得安排其从事的是（ ）。
A. 矿山井下作业
B. 高处作业
C. 低温、冷水作业
D. 夜班工作
32、关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）
A. 当事人可以约定仲裁庭由5名仲裁员组成
B. 仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成
C. 仲裁庭由当事人组建，仲裁员采取随机抽取方式确定
D. 首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
33、根据《仲裁法》，下列纠纷中，能够约定仲裁的是（ ）
A. 婚姻纠纷
B. 融资租赁合同纠纷
C. 继承纠纷
D. 监护纠纷
5 / 3334、人民法院认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的第一审行政案件，可以适用简
易程序的是（ ）
A. 发回重审的案件
B. 按照审判监督程序再审的案件
C. 被诉行政行为经过听证程序的案件
D. 属于政府信息公开的案件
35、下列行政诉讼案件中，由中级人民法院受理的一审案件是（ ）
A. 知识产权案件
B. 省公安厅作为被告的案件
C. 乡镇人民政府作为被告的案件
D. 县级人民政府作为被告的案件
36、关于行政诉讼举证责任的说法，正确的是（ ）。
A. 原告应当提供其向被告提出异议的证据
B. 被告对作出的行政行为负有举证责任
C. 在诉讼过程中，被告可以自行向原告、第三人和证人收集证据
D. 原告应当提供证明行政行为违法的证据
37、关于建设用地使用权转让的说法，正确的是( ）
A. 建设用地使用权的人无权将建设用地出资、赠与或者抵押
B. 建设用地使用权转让时，当事人应当采取书面形式订立合同
C. 转让后的使用期限不能由当事人约定
D. 建设用地使用权转让时，附着于该土地上的构筑物不随之处分
38、关于代理法律特征的说法，正确的是（）
A. 代为传达当事人的意思表示或者接受意思表示可以构成代理
B. 代理行为必须是具有法律意义的行为
C. 代理人实施代理活动的直接依据是法律规定
D. 被代理人与代理人对代理行为承担连带责任
39、关于民事法律行为委托代理的说法正确的是 ()。
A. 委托代理授权应当采用书面形式
B. 委托代理授权不明的，代理人应当承担全部法律责任
C. 同一代理事项的委托代理人可以为数人
D. 代理人知道代理事项违法仍然实施代理行为的，应当承担全部法律责任
40、关于建筑业企业资质证书变更的说法，正确的是()。
A. 建筑业企业应当在资质证书变更后将变更结果报国务院住房城乡建设主管部门备案
B. 建筑业企业资质证书遗失补办，申请人应当按照资质许可机关要求在企业官网发布信息
C. 在建筑业企业资质有效期内，法定代表人变更的，应当办理资质证书变更手续
D. 企业发生合并，需承继原建筑业企业资质的，可以直接承继原企业资质
41、下列情形中，属于违法分包的是 ( ）
6 / 33A. 施工总承包单位将施工总承包合同中的幕墙工程分包给具有相应资质单位的
B. 施工总承包单位将施工总承包合同中的钢结构工程分包给具有相应资质单位的位的
C. 专业分包单位将其承包的专业工程中的劳务作业部分分包的
施工总承包单位将建设D.
工程主体结构的施工分
包给其他单位的
42、关于优化政务服务的说法，正确的是( )。
A. 通过事中事后监管能够解决的事项，一律不得设立行政许可
B. 可以以年检、年报的形式设定或者实施行政许可
C. 对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方不得就该事项设定行政许可
D. 省级以上地方人民政府应当深化投资审批制度改革
43、下列不属于要约失效的是( )
A. 要约被拒绝
B. 受要约人有理由认为要约是不可撤销的，并已经为履行合同做了合理准备工作
C. 要约被依法撤销
D. 受要约人对要约的内容作出实质性变更
44、开发商乙与甲施工企业订立了建设工程施工合同，将房屋建筑工程的施工发包给甲，工
程竣工验收合格后，乙未按约定支付工程结算价款，经甲催告后，已仍逾期未付，关于甲拟
主张建设工程价款优先受偿权的说法正确的是（）。
协议将该工程 A. 甲有权只能向乙主张折价
B. 甲主张建设工程价款优先偿权的期限不得超过6个月
C. 甲行使建设工程价款优先受偿权的期限自竣工验收合格之日起算
D. 甲主张优先受偿权的范围不包括已逾期支付工程结算价的利息
45、根据最高人民法院《关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，
关于工程垫资处理的说法，正确的是（）。
A. 当事人对垫资有约定的，按照工程欠款处理
B. 当事人对垫资没有约定的，按照借款纠纷处
C. 当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持
D. 当事人对垫资利息有约定的，人民法院最高支持的垫资利息为同类贷款利率或者同期贷款
市场报价利率的4倍
46、根据《民法典》，建设工程施工合同无效，且建设工程经验收不合格的，以下处理正确
的是( )。
A. 修复后经验收合格的，依据合同关于工程价款的约定支付承包人
B. 修复后经验收不合格的，参照合同关于工程价款的约定折价补偿承包人
C. 修复后经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用
D. 修复后经验收不合格的，发承包双方均应当承担责任
47、关于货运合同的说法正确的是 ( )。
A. 货运合同的收货人和托运人不是同一人
货运合同为单务合同 B.
C. 货运合同多为定型化合同
D. 货运合同的客体是运输的货物
7 / 3348、关于承揽合同的说法，正确的是
A. 承揽合同由定作人负责提供相关设备或者技术
B. 承揽合同以完成一定的工作并交付工作成果为标的
C. 承揽人可以不接受定作人监督检验
D. 承揽人享有法定任意解除权
49、关于借款合同当事人权利义务的说法，正确的是（）。
自然人之间的借款合同A.
是诺成合同
B. 借款人未按照约定的借款用途使用借款的，贷款人应当解除合同
C. 贷款人的义务包括提供借款和不得预扣利息
D. 当事人约定的借款利率不受限制
50、根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是（）。
A. 保证合同是主债权债务合同的从合同
B. 保证合同只能是有偿合同
C. 保证合同的双方当事人是保证人与债务人
D. 保证合同的责任方式为连带责任保证
51、关于建设单位安全生产责任，正确的是()
A. 要求施工单位提供施工现场的地下管线资料
暗示施工单位购买 不符合安全施工要求的B.
安全防护用具
C. 简化施工，节约安全费用
D. 不随意压缩合理工期
52、经监理单位审查，由勘察单位向施工企业提供与建设工程有关的原始资料，其真实性、
准确性、齐全性的责任承担主体()。
A. 建设单位
B. 监理单位
C. 施工企业
D. 勘察单位
53、关于施工起重机械安装、拆卸单位安全责任的说法，正确的是( )。
A. 编制拆装方案，制定安全施工措施，并由监理人员现场审核签字
B. 组织安全施工技术交底并由施工总承包单位技术负责人签字确认
制定建筑起重机械安 C.
装、拆卸工程生产安全
事故应急救援预案
D. 将安装、拆卸方案等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上
地方人民政府应急管理部门
54、根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，属于取得安全生产许可证应当具备的
条件是( )。
8 / 33A. 设置安全管理机构，配备专职或者兼职安全生产管理人员
B. 有符合规定的工程业绩
C. 作业人员经有关业务主管部门考核合格， 取得操作资格证书
D. 保证本单位安全生产条件所需资金的投入
55、关于施工项目负责人安全生产责任的说法，正确的是()。
A. 对本企业安全生产管理全面负责
B. 向监理单位请假并经同意后，项目负责人方可离开
C. 每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80%
D. 项目负责人在同一时期可以承担两个工程项目的管理工作
56、根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》，关于施工检测
的见证取样和送检的说法，正确的是（）。
A. 混凝土中使用的掺加剂必须实施见证取样和送检
B. 见证人员应当由建设单位代表和监理单位的监理工程师共同担任
C. 厕所间使用的防水材料不必实施见证取样和送检
D. 取样人员应当在试样或者其包装上作出标识、封志，并由见证人员和取样人员签字
57、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程质量保修期的说法，正确的是（ ）。
电气管线、给排水管 年 A. 3
道、设备安装和装修工
程，为
B. 任何使用条件下，建设工程保修期均应符合法定最高保修期限
C. 地基基础工程保修期限为设计文件规定的该工程的合理使用年限
D. 供热系统最低保修期限为 5 年
58、根据《噪声污染防治法》，关于建设工程项目噪声污染防治的说法，正确的是（）。
A. 噪声污染防治费用应当列入工程造价
B. 建设单位应当制定噪声污染防治实施方案
C. 监理单位应当落实噪声污染防治实施方案
D. 在施工合同中，应当明确建设单位的噪声污染防治责任
59、根据劳动合同法下列情形中引起劳动合同终止的是 (）
A. 劳动者开始依法享受社会保险待遇的
B. 用人单位破产重整的
劳动 的 C. 合同期满
D. 用人单位被吊销资质证书的
60、根据《劳动合同法》，下列情形中，导致劳动合同无效或部分无效的是 ()。
A. 以欺诈、胁迫的手段使对方在违背真实意思的情况下履行劳动合同的
B. 用人单位限制劳动者加班的
C. 劳动合同仅约定试用期
D. 趁人之危，使对方在违背真实意思的情况下变更劳动合同
61、根据保障农民工工资支付条例关于农民工工资的说法，正确的是 ( )。
9 / 33A. 事业单位经营困难的，可以拖欠农民工工资
B. 用人单位拖欠农民工工资的，应当降低企业资质
C. 工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起10个工作日内将工资保证金补足。
D. 施工总承包单位在同一工资保证金管理地区有多个在建工程，工资保证金存储比例仍不变
62、关于仲裁开庭的说法，正确的是( )
A. 证据应当在法庭上出示，仲裁庭可以质证
B. 仲裁应当公开进行
C. 辩论终结时，仲裁员都应当征询当事人的最后意见
D. 笔录由仲裁员、记录人员、当事人和其他仲裁参与人签名或者盖章。
63、关于仲裁协议的说法，正确的是（）。
A. 仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，仲裁协议无效
B. 当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出
C. 仲裁协议因合同的无效而无效
D. 仲裁协议可以采用书面形式，也可以采用口头方式
64、下列事项中，不能提出行政复议申请的是( ) 。
A. 对行政机关就民事纠纷作出的调解处理不服的
B. 对行政机关作出的警告决定不服的
C. 对行政机关作出的资质证书变更决定不服的
D. 对行政机关作出的冻结财产措施决定不服的
65、关于行政诉讼管辖的说法，正确的是（）。
A. 对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，应当由被告所在地人民法院管辖
经复议的案件，也可以人民法院管辖 B. 复议机关所在地
由
C. 中级人民法院管辖第一审行政案件
D. 因不动产提起的行政诉讼，由被告所在地人民法院管辖
66、下列义务中，属于建设工程施工合同中承包人义务的是()。
A. 及时检查隐蔽工程
B. 不得转包和违法分包工程
C. 及时验收工程
D. 及时提供原材料设备
67、下列情形中，导致可移动文物所有权发生改变的是 （）
A. 中国境外出土的文物，流入境内
B. 收藏文物的国有文物收藏单位终止
C. 保管文物的事业单位变更
D. 公民向国家捐赠文物
68、关于施工企业安全生产费用提取使用的说法，正确的是（）
10 / 33A. 施工企业提取的安全费用应当专户核算
B. 施工企业应当严格执行安全费用提取标准不得提高或者降低
C. 投标文件中的工程安全防护、文明施工措施的费用应当与环境保护、临时设施的费用合并
报价
D. 安全费用应当在当年内使用完毕，不得结转下年使用
69、关于建设工程合同违约责任中赔偿损失的说法，正确的是（）。
A. 赔偿损失是指合同违约方完全不履行合同义务给对方造成的损失
B. 赔偿损失以违约方有过错为前提
C. 损失赔偿额不包括合同履行后可以获得的利益
D. 赔偿损失是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿
70、关于行政许可的说法，正确的是 (）
A. 行政机关有权主动作出行政许可
B. 行政许可是一种要式行政行为
C. 行政许可是一种单纯的赋权性行政行为
D. 直接关系人身健康、生命财产安全等的特定活动，不得设定行政许可
第2题 多选题 （每题2分，共30题，共60分）
71、关于行政强制的说法，正确的有（ ）。
A. 排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
B. 行政强制包括行政强制措施和行政强制执行
C. 尚未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的行政强
制措施
D. 尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定限制公民人身自由
的行政强制措施
E. 法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施
72、根据《注册建造师管理规定》。注册建造师在执业活动中有违法行为，县级以上地方人
民政府住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定有（ ）。
A. 警告
B. 责令赔偿损失
C. 行政拘留
D. 责令改正
E. 没收违法所得
73、下列不良行为记录中，属于施工企业资质不良行为的有（）。
A. 未取得资质证书承揽工程的
B. 以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C. 以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D. 不按照与中标人订立的合同履行义务，情节严重的
E. 将承包的工程转包或者违法分包的
74、关于招标投标异议及其处理的说法。正确的有（ ）。
11 / 33A. 投标人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议
B. 投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
C. 潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时间3日前提出
D. 对评标结果的异议作出答复前，招标人应当暂停招标投标活动
E. 投标人对开标有异议的，招标人应当在评标完成后作出答复
75、甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙运输一批建材到异地，收货人为丙
施工企业，运费由丙支付。关于乙相关权利的说法，正确的有( )。
A. 乙有权拒绝甲通常、合理的运输要求
B. 如果甲不按照约定或者法定方式包装建材，乙有权拒绝运输
C. 建材运输到达目的地后，乙有权要求丙及时受领
D. 如果丙不支付运费,乙有权留置该批建材
E. 如果丙无故拒接收，乙有权提存该批建材
76、下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安
全生产许可证的有（ ）。
A. 安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B. 超越法定职权颁发安全生产许可证的
C. 安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D. 企业转让、冒用安全生产许可证的
E. 违反法定程序颁发安全生产许可证的
77、根据《建设工程安全生产管理条例》，施工企业专职安全生产管理人员的类型有（ ）。
A. 安装
B. 机械
C. 土建
D. 特种作业
E. 综合
78、下列费用中，列入建筑工程安全防护、文明施工措施费用的有（ ）。
A. 环境保护费
B. 临时设施费
C. 建设管理费
D. 安全施工费
E. 文明施工费
79、施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定，有发生生
产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责的部门可以通
知有关单位采取的措施有（ ）。
A. 停止供电
B. 禁止通行
C. 停止拨付资金
D. 限制供应食品、药品
E. 停止供应民用爆炸物品
80、关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确的有（ ）。
12 / 33A. 对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，所有
权人应当进行抗震加固
B. 任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
C. 建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采
取停止或者限制使用等措施
D. 设计单位可以根据建设单位的要求，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
E. 实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
81、关于施工企业工程质量职工教育培训制度的说法，正确的有（ ）
A. 施工企业应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训
B. 未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C. 施工企业应当建立培训基地
D. 推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训
E. 大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
82、关于建筑工程节能的说法，正确的有( )。
A. 建设单位组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验
B. 单位工程竣工验收应当在建筑节能分部工程验收合格后进行
C. 政府投资项目不符合强制性节能标准的不得批准建设
D. 不符合强制性节能标准的项目可以进行开工建设
E. 建筑节能分部工程的质量验收，施工企业应当先行自检合格
83、关于需要配合建设工程进行考古发掘工作的说法，正确的（）。
A. 应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文
物行政部门批准
B. 国务院文物行政部门在批准发掘计划前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有
关专家的意见
C. 建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助
D. 确因建设工期紧迫，对古文化遗址急需进行抢救发掘的，由省级文物行政部门组织发掘，
并同时补办审批手续
E. 确因有自然破坏危险，对古墓葬急需进行抢救发掘的，组织发掘的部门为建设工程所在地
县级人民政府文物行政部门
84、根据《最低工资规定》，在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者
的工资是否低于当地最低工资标准时，应当剔除的有（ ）。
A. 延长工作时间工资
B. 高温、低温津贴
C. 井下工作津贴
D. 有毒有害工作津贴
E. 工龄工资
85、关于未成年工特殊保护的说法，正确的有( )。
A. 不得安排未成年工从事低温、冷水作业
B. 不得安排未成年工从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动
C. 不得安排未成年工从事矿山井下作业
D. 不得安排未成年工从事夜班工作
E. 用人单位应当对未成年工定期进行健康检查
13 / 3386、根据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳动争议仲裁时效的说法，正确的有（ ）。
A. 仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中断
B. 劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制
C. 劳动争议申请裁的时效期间为3年
D. 仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
E. 因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出
87、当事人申请执行仲裁决，有管辖权的单位包括（ ）。
A. 被执行人住所地的中级人民法院
B. 被执行人住所地的基层人民法院
C. 被执行的财产所在地的基层人民法院
D. 被执行的财产所在地的中级人民法院
E. 作出仲裁裁决的仲裁机构
88、行政诉讼期间发生的下列情形中，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
A. 被告认为需要停止执行的
B. 原告认为需要停止执行的
C. 该行政行为的执行会给当事人造成重大损害的
D. 该行政行为具有人身强制属性的
E. 人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
89、关于建筑业企业资质标准中净资产的说法，正确的有（）。
A. 净资产是属于企业所有并由股东自由支配的资产
B. 企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额
C. 净资产即所有者权益
更准确地体现企业的经D. 注册资本比净资产
济实力
净资 注册 比 更准确地体现企业的经E.
产 资本 济实力
90、根据《关于清理规范工程建设领域保证金的通知》，工程建设项目中可以设立的保证金
有（）
A. 投标保证金
B. 履约保证金
C. 工程质量保证金
D. 信用保证金
E. 农民工工资保证金
91、根据《招标投标实施条例》，下列情形中，评标委员会应当否决（ ）。
A. 投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字的
B. 投标联合体没有提交共同投标协议的
C. 投标文件有明显的计算错误的
D. 投标报价低于成本的
E. 投标文件有含义不明确的内容
92、关于合同解除的说法，正确的有( ) 。
14 / 33A. 以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合同，但是应当在合理期限
之前通知对方
B. 当事人一方迟延履行主要债务，对方可以解除合同
C. 对方对解除合同有异议的，主张解除的当事人无权请求人民法院或者仲裁机构确认解除行
为的效力
D. 当事人一方依法主张解除合同，应通知对方的，合同自通知到达对方时解除
E. 当事人一方未通知对方，直接以提起诉讼方式主张解除合同并被人民法院确认的，合同自
起诉状副本送达对方时解除
93、承揽合同中，承揽人的义务包括（ ）。
按约向定作人交付工作A.
成果
B. 对定作人提供的材料及时进行检验
保密义务 C.
D. 按约提供材料
E. 接受定作人必要的监督检查
94、根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人对本单位安全生产负有的职责有()。
A. 建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设
B. 组织开展危险源辨识和评估，督促落实本单位重大危险源的安全管理措施
C. 组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程
D. 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案
E. 组织或者参与本单位应急救援演练
95、根据《标准化法》，标准包括（）。
A. 国家标准
B. 行业标准
C. 国际标准
D. 地方标准
E. 企业标准
96、根据《建设工程质量管理条例》监理工程师对建设工程项目现场实施监理，采取的主要
监理形式有（）。
A. 旁站
B. 书面审查
C. 见证取样、送检
D. 巡视
E. 平行检验
97、在中华人民共和国境内，受国家保护的文物有（ ）
A. 与著名人物有关的现代重要史迹
B. 历史上各时代珍贵的艺术品
C. 反映历史上各时代各民族社会制度的代表性实物
D. 近代代表性建筑
E. 古墓葬和古建筑
98、下列诉讼中，属于建设工程民事诉讼的有（）
15 / 33A. 施工企业与建设单位之间因工程质量的诉讼
B. 施工企业与住房城乡建设行政部门因罚款产生的诉讼
C. 总承包单位与分包单位之间因分包工程款产生的诉讼
D. 施工企业在施工中未采取相应防范措施造成第三方损害产生的诉讼
E. 施工企业未经许可使用他人的专利产生的诉讼
99、关于合同分类的说法正确的有 ( )。
A. 建筑材料买卖合同是单务合同
B. 建设工程合同是典型合同
C. 建筑起重机械租赁合同是实践合同
D. 监理合同是要式合同
E. 建设工程咨询服务合同是无偿合同
100、关于安装工程一切险的说法，正确的有（ ）。
A. 保险人对因意外事故造成的损失和费用负责赔偿
B. 安装工程一切险的保险期内，一般应当包括一个试车考核期
C. 安装工程一切险应当加保第三者责任险
D. 安装工程一切险对考核期的保险责任超过 3 个月的，应当另行加收保险费
E. 保险责任自施工作业人员进场之时起始
答案解析
1 答案：B
解析：A错误。授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。除
了新颖性外，外观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。
B正确，发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C错误，发明专利权的期限自申请日起计算
D错误，外观设计专利权的期限为15年
2 答案：B
解析：A选项错误：第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单
位、个人实施上述所列违法行为，仍获取、披露、使用或者允许他人使用该商业秘密
的，视为侵犯商业秘密。
C选项错误：侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成损害的，应当依法承担民事责任，
受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定
D选项错误：在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明
其已经对所主张的商业秘密采取保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯。
3 答案：C
解析：经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的
建筑物使用 人给予补偿。
4 答案：C
16 / 33解析：A选项错误，契税的具体适用税率，由省、自治区、直辖市人民政府在前述规定
的税率幅度内提出，报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务
委员会和国务院备案。
B选项错误，以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属
的，应当依照规定征收契税。
C选项正确，契税的计税依据包含土地使用权互换、房屋互换，为所互换的土地使用
权、房屋价格的差额。
D选项错误，婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属免征契税。
5 答案：D
解析：下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣。
(1)用于简易计税方法计税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、
劳务、服务、无形资产和不动产。
(2)非正常损失的购进货物，以及相关的劳务和交通运输服务。
(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、劳务和交通运输
服务。
(4)国务院规定的其他项目。
6 答案：C
解析：尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以
设定警告、通报批评或者一定数额罚款的行政处罚。
7 答案：D
解析：A选项错误。代理人为被代理人实施的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义
务关系的行为。
B选项错误。代理人实施代理行为时有独立进行意思表示的权利。
C选项错误。代理行为的法律后果归属于被代理人
D选项正确。代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。
8 答案：A
解析：《注册建造师管理规定》规定，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程
勘察、设计、施工、监理、招标代理、造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出
注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设
主管部门提交申请材料。
9 答案：C
解析：《建筑业企业资质管理规定》规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信
息的，由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责
令限期改正；逾期未改正的，可处以1000元以上1万元以下的罚款。
10 答案：A
解析：机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交
付之日起30日内支付款项
11 答案：B
解析：施工许可证的申请条件:
17 / 331.依法应当办理用地批准手续的，已经办理该建筑工程用地批准手续
2.依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程规划许可证
3.施工场地已经基本具备施工条件，需要征收房屋的，其进度符合施工要求
4.已经确定施工企业
5.有满足施工需要的资金安排、施工图纸及技术资料，建设单位应当提供建设资金已经
落实承诺书，施工图设计文件已按规定审查合格
6.有保证工程质量和安全的具体措施
12 答案：C
解析：A错误，开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行
B错误，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。
D错误：开标过程应当记录，并存档备查。
13 答案：A
解析：A正确，框架协议采购可以确定一名或多名入围供应商。
B错误，封闭式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
C错误，框架协议采购需求在框架协议有效期内不得变动
D错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架
协议。开放式框架协议入围供应商可以随时申请退出框架协议。
14 答案：A
解析：定金中起法律效力的部分有300×20%=60万，甲可以主张的部分：赔偿双倍定
金，返还超出定金法律效力部分：60×2+10=130万元。
15 答案：D
解析：根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括：
(1)基于重大误解订立的合同
(2)一方以欺诈手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
(3)一方或者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
(4)一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的
16 答案：B
解析：《民法典》规定，建设工程竣工后，发包人应当根据施工图纸及说明书、国家颁
发的施工验收规范和质量检验标准及时进行验收。验收合格的，发包人应当按照约定支
付价款，并接收该建设工程。
17 答案：C
解析：A选项错误，工作成果的瑕疵担保义务。承揽人交付的工作成果应当符合合同约
定或法定的质量要求，否则，定作人可以合理选择请求承揽人承担修理、重作、减少报
酬、赔偿 损失等违约责任。
B选项错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人
在合理期限内履行义务，并可以顺延履行期限；定作人逾期不履行的，承揽人可以解除
合同。
C选项正确，定作人的任意解除权。定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造
成承揽人损失的，应当赔偿损失。
D选项错误，定作人的法定解除权。承揽人未经定作人同意将主要承揽工作交由第三人
18 / 33完成的，定作人可以解除合同。
18 答案：B
解析：订立保险合同，保险人应当向投保人说明保险合同的条款内容；保险合同中规
定有关保险人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向投保人明确 说明，
19 答案：B
解析：A错误：以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。登记为营利法
人的学校、幼儿园、医疗机构、养老机构等法人可以作为保证人；
B正确：保证期间在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为
主债务履行期限届满之日起6个月。
C错误：保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责任。当事人应当在保证合同中予
以明确约定，当事人没有约定的， 保证的范围包括主债权及其利息、违约金、损害赔偿
金和实现债权的费用。
D错误：保证的方式包括一般保证和连带责任保证。当事人在保证合同中对保证方式没
有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
20 答案：C
解析：储存期内，因保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。
21 答案：A
解析：A正确，质量瑕疵担保，是指出卖人就其所交付的标的物应保证其符合法定或者
约定的质量。
B错误，标的物的权利瑕疵担保义务。即除法律另有规定外，出卖人就交付的标的物，
负有保证自己拥有完整权利，第三人对此不享有全部或部分所有权、担保物权、租赁
权、知识产权等任何权利的义务。
C错误，出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失
的风险自合同成立时起由买受人承担。
D错误，因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标
的物或者解除合同。买受人拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风
险由出卖人承担。
22 答案：D
解析：A选项错误；按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重机械安
装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；
B选项错误：将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案， 安装、拆卸人员名单，安
装、拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地
方人民政府建设主管部门。
C选项错误：安装单位的专业技术人员、专职安全生产管理人员应当进行现场监督，技
术负责人应当定期巡查。
23 答案：D
解析：设计单位的安全责任：（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准进行设计；
（2）明确施工安全关键点并提出指导意见；（3）对“三新”等工程的施工安全提出措
施建议；（4）对工程设计成果负责。
19 / 3324 答案：A
解析：《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，
B选项错误：安全生产许可证的有效期为3年；
A选项正确C选项错误：安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个
月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
D选项错误：企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未
发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同
意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3年。
25 答案：A
解析：A选项正确：建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
B选项不属于：建筑施工企业未取得安全生产许可证擅自从事建筑施工活动；擅自施工
的。（没证还擅自作业的才算）
C选项不属于：施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安
全生产考核合格证书从事相关工作；（不是所有的施工从业人员）
D选项不属于：应该是危险性较大的分部分项工程
26 答案：B
解析：A选项错误。《安全生产法》规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现
场有关人员应当立即报告本单位负责人。
B选项正确。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事
故扩大，减少人员伤亡和财产损失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生
产监督管理职责的部门，不得隐瞒不报、谎报或者迟报，不得故意破坏事故现场、毁灭
有关证据。
C选项错误。实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故。
D选项错误。事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30日内伤亡人数发生变化
的，应当及时补报。
27 答案：A
解析：A选项正确：文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园等创建活
动，应当将无障碍环境建设情况作为重要内容。B选项错误：残疾人联合会、老龄协会
等组织可以依法提出制定或者修改无障碍环境建设标准的建议。C选项错误；地方结合
本地实际制定的地方标准不得低于国家标准的相关技术要求。D选项错误：国家鼓励高
等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍环境建设理
论研究、国际交流和实践活动。
28 答案：C
解析：A选项错误；《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收
后3个月内，向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案。B选项错误；电子档案签
署了具有法律效力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。C选项正确；在
组织竣工验收时，应组织对工程档案进行验收，验 收结论应在工程竣工验收报告、专家
组竣工验收意见中明确。D选项错误；对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位
应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善原建设工程档案。凡结构和平面布置等
改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后三个月内向城建档案馆报送。
29 答案：B
20 / 33解析：质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%,A错误；在工程项目竣
工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同 时预留工程质量保证金。B正确。采用工
程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。CD错
误
30 答案：C
解析：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者
支付。 劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年
度职工月平均工资3倍的，向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，
向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。本条所称月工资是指劳动者在劳动合同解除
或者终止前12个月的平均工资。故赔偿金额为：0.65*3*12=23.4万元
31 答案：A
解析：根据《女职工劳动保护特别规定》,女职工禁忌从事的劳动范围有：①矿山井下作
业；②体力劳动强度分级标准中规定的第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6次
以上、每次负重超过20公斤的作业，或者间断负重、每次负重超过25公斤的作业。
32 答案：B
解析：B选项正确：《仲裁法》规定，仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成。在
我国，仲裁庭的组成形式有两种，即合议仲裁庭和独任仲裁庭。
33 答案：B
解析：下列纠纷不能仲裁：①婚姻、收养、监护、抚养、继承纠纷；②依法应当由行政
机关处理的行政争议。
34 答案：D
解析：D选项正确；人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系
明确、争议不大的，可以适用简易程序：(1) 被诉行政行为是依法当场作出的；(2)案件
涉及款额2000元以下的；(3)属于政府信息公开案件的。
35 答案：D
解析：中级人民法院管辖下列第一审行政案件：(1)对国务院部门或者县级以上地方人民
政府所作的行政行为提起诉讼的案件；(2)海关处理的案件；(3)本辖区内重大、复杂的
案件；(4)其他法律规定由中级人民法院管辖的案 件。高级人民法院管辖本辖区内重
大、复杂的第一审行政案件。最高人民法院管辖全国范围内重大、复杂的第一审行政案
件。
36 答案：B
解析：A选项错误。在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出
申请的证据。B选项正确。被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提 供作出该行政
行为的证据和所依据的规范性文件。C选项错误。在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人
不得自行向原告、第三人和证人收集证据。 原告或者第三人提出了其在行政处理程序中
没有提出的理由或者证据的，经人民法院准许，被告可以补充证据。D选项错误。原告
可以提供证明行政行为违法的证据。原告提供的证据不成立的，不免除被告的举证责
任。
21 / 3337 答案：B
解析：A选项错误：建设用地使用权人有权将建设用地使用权转让、互换、出资、赠与
或者抵押，但是法律另有规定的除外
B选项正确：当事人应当采取书面形式订立相应的合同。
C选项错误：使用期限由当事人约定，但不得超过建设用地使用权的剩余期限。
D选项错误：附着于该土地上的建筑物、构筑物及其附属设施一并处分。
38 答案：B
解析：A选项错误。如果仅是代为传达当事人的意思表示或接受意思表示， 而没有任何
独立决定意思表示的权利， 则不是代理，只能视为传达意思表示的使者。
B选项正确。代理行为必须是具有法律意义的行为。
C选项错误。代理人实施代理活动的直接依据是代理权。
D选项错误。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人
知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承担
连带责任。
39 答案：C
解析：A选项错误。民事法律行为的委托代理，可以用书面形式，也可以用口头形式。
B选项错误。委托书授权不明的，被代理人应当向第三人承担民事责任，代理人负连带
责任。（摘自法条原文）
C选项正确。数人为同一代理事项的代理人的，应当共同行使代理权。
D选项错误。代理人知道或者应当知道代理事项违法仍然实施代理行为，或者被代理人
知道或者应当知道代理人的代理行为违法未作反对表示的，被代理人和代理人应当承
担连带责任。
40 答案：C
解析：A选项错误：由国务院住房城乡建设主管部门颁发的建筑业企业资质证书的变
更，企业应当向企业工商注册所在地省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部
门提出变更申请，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门应当自受理申请
之日起2日内将有关变更证明材料报国务院住房城乡建设主管部门，由国务院住房城乡
建设主管部门在2日内办理变更手续。
上述规定以外的资质证书的变更，由企业工商注册所在地的省、自治区、直辖市人民政
府住房城乡建设主管部门或者设区的市人民政府住房城乡建设主管部门依法另行规定。
变更结果应当在资质证书变更后15日内，报国务院住房城乡建设主管部门备案。
B选项错误：建筑业企业资质证书遗失补办，由申请人告知资质许可机关,由资质许可机
关在官网发布信息。
C选项正确：企业在建筑业企业资质证书有效期内名称、地址、注册资本、法定代表人
等发生变更的，应当在工商部门办理变更手续后1个月内办理资质证书变更手续。
D选项错误：企业发生合并、分立、重组以及改制等事项，需承继原建筑业企业资质
的，应当申请重新核定建筑业企业资质等级。
41 答案：D
解析：A、B、C选项均属于合法分包。
《建设工程质量管理条例》规定，本条例所称违法分包，是指下列行为：
①总承包单位将建设工程分包给不具备相应资质条件的单位的；
②建设工程总承包合同中未有约定，又未经建设单位认可，承包单位将其承包的部分建
22 / 33设工程交由其他单位完成的；
③施工总承包单位将建设工程主体结构的施工分包给其他单位的；
④分包单位将其承包的建设工程再分包的
因此D选项正确。
42 答案：A
解析：A选项正确。对通过事中事后监管或者市场机制能够解决以及行政许可法和国务
院规定不得设立行政许可的事项，一律不得设立行政许可。
B选项错误。严禁以备案、登记、注册、目录、规划、年检、年报、监制、认定、认
证、审定以及其他任何形式变相设定或者实施行政许可。
C选项错误。对相关管理事项尚未制定法律、行政法规的，地方可以依法就该事项设定
行政许可。
D选项错误。县级以上地方人民政府应当深化投资审批制度改革，根据项目性质、投资
规模等分类规范投资审批程序，精简审批要件，简化技术审查事项，强化项目决策与用
地规划等建设条件落实的协同，实行与相关审批在线并联办理
43 答案：B
解析：《民法典》规定：有下列情形之一的，要约失效：
（1）要约被拒绝；
（2）要约被依法撤销；
（3）承诺期限届满，受要约人未作出承诺；
（4）受要约人对要约的内容作出实质性变更。
B选项属于要约不可撤销的情形，因此是正确的答案。
44 答案：D
解析：A选项错误。发包人逾期不支付的，除根据建设工程的性质不宜折价、拍卖外，
承包人可以与发包人协议将该工程折价，也可以请求人民法院将该工程依法拍卖。建设
工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款优先受偿。
B选项错误。承包人应当在合理期限内行使建设工程价款优先受偿权,但最长不得超
过18个月。
C选项错误。自发包人应当给付建设工程价款之日起算。
D选项正确。承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先
受偿的， 人民法院不予支持。
45 答案：C
解析：A选项错误。当事人对垫资和垫资利息有约定， 承包人请求按照约定返还垫资及
其利息的，人民法院应予支持。
B选项错误。当事人对垫资没有约定的，按照工程欠款处理。
C选项正确。当事人对垫资利息没有约定，承包人请求支付利息的，人民法院不予支持
D选项错误。当事人对垫资和垫资利息有约定， 承包人请求按照约定返还垫资及其利息
的，人民法院应予支持，但是约定的利息计算标准高于垫资时的同类贷款利率或者同期
贷款市场报价利率的部分除外。
46 答案：C
解析：A选项错误。修复后的建设工程经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复
费用。
23 / 33B选项错误。修复后的建设工程经验收不合格的，承包人无权请求参照合同关于工程价
款的约定折价补偿。
C选项正确。修复后经验收合格的，发包人可以请求承包人承担修复费用
D选项错误。发包人对因建设工程不合格造成的损失有过错的，应当承担相应的责任。
47 答案：C
解析：A选项错误。收货人有时和托运人是同一人，但大部分时候是承运人和托运人之
外的第三人。
B选项错误。货运合同为双务、有偿、诺成合同。
C选项正确。货运合同多为定型化合同。
D选项错误。货运合同的客体是承运人的运送行为，不是运送的货物本身。
48 答案：B
解析：A选项错误。承揽人应当以自己的设备、技术和劳力完成主要工作。
B选项正确。定作人订立承揽合同的目的是利用承揽人的技术等条件为其完成一定工
作，承揽人必须按照定作人的要求完成一定的工作，而交付特定的物化工作成果是完成
一定工作的必然结果。
C选项错误。承揽人在工作期间，应当接受定作人必要的监督检验。
D选项错误。定作人的法定任意解除权：定作人在承揽人完成工作前可以随时解除承揽
合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失。
49 答案：C
解析：A选项错误。商业借贷以及除自然人之间借贷之外的民间借贷合同是诺成合同，
向双方当事人协商一致时合同成立；自然人之间的借款合同是实践性合同，合同自贷款
人提供借款之日成立。
B选项错误。借款人未按照约定的借款用途使用借款的， 贷款人可以停止发放借款、提
前收回借款或者解除合同。
C选项正确。贷款人的义务包括提供借款和不得预扣利息。
D选项错误。借贷双方约定的利率不得超过合同成立时一年期贷款市场报价利率的4倍，
超过部分，人民法院不予支持。
50 答案：A
解析：A选项正确。保证合同是主债权债务合同的从合同。主债权债务合同无效的，保
证合同无效。
B选项错误。保证合同是单务、无偿合同。债权人只享受权利，保证人仅承担义务，且
债权人无须向保证人支付任何对价。
C选项错误。保证合同的法律关系，当事人是主债权人和保证人。
D选项错误。保证的方式有两种: (1 )一般保证; (2)连带责任保证。
51 答案：D
解析：A选项错误：管线资料是建设单位提供，建设单位相关的安全责任；
B选项错误：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得明示或者暗示施工单
位购买、租赁、使用不符合安全施工要求的安全防护用具、机械设备、施工机具及配
件、消防设施和器材
C选项错误：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位在编制工程概算时，应当
确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用。
24 / 33D选项正确：《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位不得对勘察、设计、施
工、工程监理等单位提出不符合建设工程安全生产法律、法规和强制性标准规定的要
求，不得压缩合同约定的工期。
52 答案：A
解析：《建设工程质量管理条例》规定，建设单位必须向有关的勘察、设计、施工、工
程监理等单位提供与建设工程有关的原始资料，原始资料必须真实、准确、齐全。
53 答案：C
解析：安装单位应当履行下列安全职责：①按照安全技术标准及建筑起重机械性能要
求，编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；因
此A选项错误；②按照安全技术标准及安装使用说明书等检查建筑起重机械及现场施工
条件；③组织安全施工技术交底并签字确认；因此B选项错误；④制定建筑起重机械安
装、拆卸工程生产安全事故应急救援预案；因此C选项正确；⑤将建筑起重机械安装、
拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、拆卸时间等材料报施工总承包单
位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。因此D选
项错误。
54 答案：D
解析：建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备下列安全生产条件:
(1)建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程;
(2)保证本单位安全生产条件所需资金的投入;
(3)设置安全生产管理机构，按照国家有关规定配备专职安全生产管理人员;
(4)主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员经建设主管部门或者其他有关部门
考核合格;
(5)特种作业人员经有关业务主管部门考核合格，取得特种作业操作资格证书;
(6)管理人员和作业人员每年至少进行1次安全生产教育培训并考核合格;
(7)依法参加工伤保险，依法为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险，为从业
人员交纳保险费;
(8)施工现场的办公、生活区及作业场所和安全防护用具、机械设备、施工机具及配件符
合有关安全生产法律、法规、标准和规程的要求;
(9) 有职业危害防治措施，并为作业人员配备符合国家标准或者行业标准的安全防护用
具和安全防护服装;
(10)有对危险性较大的分部分项工程及施工现场易发生重大事故的部位、环节的预防、
监控措施和应急预案;
(11)有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急
救援器材、设备;
(12)法律、法规规定的其他条件。
55 答案：C
解析：A选项错误。项目负责人对本项目安全生产管理全面负责。
B选项错误。因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后
方可离开。
C选项正确。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的80% 。
D选项错误。项目负责人在同一时期只能承担一个工程项目的管理工作。
25 / 3356 答案：D
解析：下列试块、试件和 材料必须实施见证取样和送检：（1）用于承重结构的混凝土
试块；（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试
件；（4）用于承重地的砖和混凝土小型砌块；（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水
泥；（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；（7）地下、屋面、厕浴间使用的防
水材料；（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。AC选项错
误。
B选项错误。见证人员应由建设单位或该工程的监理单位中具备施工试验知识的专业技
术人员担任。
D选项正确。取样人员应在试样或其包装上作出标识、封志。标识和封志应标明工程名
称、取样部位、取样日期、样品名称和样品数量，并由见证人员和取样人员签字。
57 答案：C
解析：《建设工程质量管理条例》规定，在正常使用条件下，建设工程的最低保修期限
为:
(1）基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程，为设计文件规定的该工
程的合理使用年限;
(2）屋面防水工程、有防水要求的卫生间、房间和外墙面的防渗漏，为5年；
(3）供热与供冷系统，为2个采暖期、供冷期;
(4)电气管线、给排水管道、设备安装和装修工程，为2年。
(5)其他项目的保修期限由发包方与承包方约定。
58 答案：A
解析：A选项正确。建设单位应当按照规定将噪声污染防治费用列入工程造价。
B选项错误。施工单位应当按照规定制定噪声污染防治实施方案。
C选项错误。建设单位应当监督施工单位落实噪声污染防治实施方案。
D选项错误。在施工合同中明确施工单位的噪声污染防治责任。
59 答案：C
解析：劳动合同终止:
(1) 劳动合同期满的;（C选项）
(2)劳动者开始依法享受基本养老保险待遇的;
(3) 劳动者死亡，或者被人民法院宣告死亡或者宣告失踪的;
(4) 用人单位被依法宣告破产的;
(5) 用人单位被吊销营业执照、责令关闭、撤销或者用人单位决定提前解散的;
(6) 法律、行政法规规定的其他情形。
综上所述：C选项正确
60 答案：D
解析：《劳动合同法》第26条规定，下列劳动合同无效或者部分无效:
(1)以欺、胁迫的手段或者乘人之危，使对方在违背真实意思的情况下订立或者变更劳动
合同的;
(2)用人单位免除自己的法定责任、排除劳动者权利的;
(3)违反法律、行政法规强制性规定的劳动合同部分无效，不影响其他部分效力的，其他
部分仍然有效。
劳动合同被确认无效，劳动者已付出劳动的，用人单位应当向劳动者支付劳动报酬。劳
26 / 33动报酬的数额，参照本单位相同或者相近岗位劳动者的劳动报酬确定。
61 答案：C
解析：A选项错误：农民工有按时足额获得工资的权利。任何单位和个人不得拖欠农民
工工资，
B选项错误：用人单位拖欠农民工工资的，应当依法予以清偿，
C选项正确：工资保证金使用后，施工总承包单位应当自使用之日起10个工作日内将工
资保证金补足。
D选项错误：施工总承包单位在同一工资保证金管理地区有多个在建工程，存储比例可
适当下浮但不得低于施工合同额(或年度合同额)的 0.5%
62 答案：D
解析：A选项错误。证据应当在法庭上出示，当事人可以质证。
B选项错误。仲裁不公开进行。当事人协议公开的，可以公开进行，但涉及国家秘密的
除外。
C选项错误。辩论终结时，首席仲裁员或者独任仲裁员应当征询当事人的最后意见
D选项正确。笔录由仲裁员、记录人员、当事人和其他仲裁参与人签名或者盖章。
63 答案：B
解析：A选项错误。仲裁协议对仲裁委员会没有约定或者约定不明确的，当事人可以签
订补充协议，达不成补充协议的，仲裁协议无效。
B选项正确。当事人对仲裁协议效力有异议的，应当在仲裁庭首次开庭前提出。
C选项错误。仲裁协议独立存在，合同的变更、解除、终止或者无效，以及合同成立后
未生效、被撤销等，均不影响仲裁协议的效力。
D选项错误。仲裁协议应当采用书面形式，口头方式达成的仲裁意思表示无效。
64 答案：A
解析：《行政复议法》规定，下列事项不属于行政复议范围：（1）国防、外交等国家
行为；（2）行政法规、规章或者行政机关制定、发布的具有普遍约束力的决定、命令
等规范性文件；（3）行政机关对行政机关工作人员的奖惩、任免等决定；（4） 行政
机关对民事纠纷作出的调解
因此A选项正确。
65 答案：B
解析：A选项错误。对限制人身自由的行政强制措施不服提出的诉讼，由被告或原告所
在地人民法院管辖。
B选项正确。经复议的案件，也可以由复议机关所在地人民法院管辖。
C选项错误。基层人民法院管辖第一审行政案件。
D选项错误。因不动产提起的行政诉讼，由不动产所在地人民法院管辖。
66 答案：B
解析：【过期考点，仅供参考】
D选项正确：承包人的主要义务：1.不得转包和违法分包工程2.自行完成建设工程主体
结构施工3.接受发包人有关检查4交付竣工验收合格的建设工程5.建设工程质量不符合
约定的无偿修理
ABC选项错误：属于发包人的主要义务1.不得违法发包2.提供必要施工条件3.及时检查
27 / 33隐蔽工程4.及时验收工程5.支付工程价款
67 答案：D
解析：【过期考点，仅供参考】
属于国家所有的可移动文物的所有权不因其保管、收藏单位的终止或者变更而改变。
（本题在收集过程没有收集完整，答案有待核实）
68 答案：A
解析：【过期考点，仅供参考】
A选项正确。企业提取的安全费用应当专户核算， 按规定范围安排使用，不得挤占、挪
用。
B选项错误。当年计提安全费用不足的，超出部分按正常成本费用渠道列支。
C选项错误。施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中单
独列出安全防护、文明施工措施项目费用清单备查。
D选项错误。年度结余资金结转下年度使用。
69 答案：D
解析：【过期考点，仅供参考】
A选项错误。赔偿损失是指合同违约方因不履行或不完全履行合同义务而给对方造成的
损失，依法或依据合同约定赔偿对方所蒙受损失的一种违约责任形式。
B选项错误。承担赔偿损失责任的构成要件是:(1) 具有违约行为;(2) 造成损失后果;(3)
违约行为与财产等损失之间有因果关系; (4) 违约人有过错，或者虽无过错，但法律规定
应当赔偿。
C选项错误。损失赔偿额应当相当于因违约所造成的损失，包括合同履行后可以获得的
利益。
D选项正确。赔偿损失具有补偿性，是强制违约方给非违约方所受损失的一种补偿。
70 答案：B
解析：【过期考点，仅供参考】
A选项错误。行政许可只能由行政机关作出，且只能依申请而发生，不能主动作出。
B选项正确。行政许可是一种要式行政行为。（摘自法条原文）要式行政行为是指法
律、法规规定必须具备某种方式或形式才能产生法律效力的行政行为。如颁布行政法规
必须以国务院令这种特定形式，行政处罚须有行政处罚决定书这种法定形式。
C选项错误。行政许可往往赋予申请人一定权利而产生收益，但是一般也附加一定的条
件或义务。
D选项错误。直接关系人身健康、生命财产安全等的特定活动，可以设定行政许可。
【本题属于超纲题】
71 答案：B,C,E
解析：A错误，行政强制措施的种类：(1)限制公民人身自由；(2)查封场所、设施或者
财物；(3)扣押财物；(4)冻结存款、汇款；(5)其他行政强制措施。排除妨碍、恢复原状
属于侵权责任B正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制执行。C正确，尚未制定
法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财
物，以 及扣押财物的行政强制措施。D错误，尚未制定法律，且属于国务院行政管理职
权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻结存款及汇款和应 当由法律规定
的行政强制措施以外的其他行政强制措施。 E正确，法律中未设定行政强制措施的，行
28 / 33政法规、地方性法规不得设定行政强制措施。
72 答案：A,D,E
解析：《注册建造师管理规定》规定，注册建造师在执业活动中有下列行为之一的，由
县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，
没收违法所得的，处以1万元以下的罚款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超
过3万元的罚款。
73 答案：A,B
解析：资质不良行为认定标准： (1)未取得资质证书承揽工程的，或超越本单位资质等
级承揽工程的；(2)以欺骗手段取得资质证书承揽工程的；(3)允许其他单位或个人以本
单位名义承揽工程的；(4)未在规定期限内办理资质变更手续的；(5)涂改、伪造、出
借、转让建筑业企业资质证书的；(6)按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员
未经培训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。
74 答案：A,B,D
解析：C选项错误：潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文
件截止时间2日前提出E选项错误：投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标
人应当当场作出答复，并制作记录。
75 答案：B,D,E
解析：从事公共运输的承运人不得拒绝托运人通常、合理的运输要求;A错误；C需要分
情况，讲的不清楚；
76 答案：A,B,E
解析：C错误，应当暂扣或者吊销安全生产许可证。D错误，企业不得转让、冒用安全
生产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。吊销，违法主体是企业。
77 答案：B,C,E
解析：专职安全生产管理人员分为机械、土建、综合3类。
78 答案：A,B,D,E
解析：《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(建办〔2005〕89
号)规定，建筑工程安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项目组成》中
措施费所含的文明施工费、环境保护费、临时设施费、安全施工费组成。
79 答案：A,E
解析：生产经营单位拒不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提
下，经本部门主要负 责人批准，负有安全生产监督管理职责的部门可以采取通知有关单
位停止供电、停止供应民用爆炸物品等措施，强制生产经营单位履行决定。
80 答案：A,B,C
解析：需要确保建设工程符合抗震设防强制性;D错误标准。实行施工总承包的，隔震减
震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。E错误
81 答案：A,B,D,E
29 / 33解析：C错误，鼓励企业采取建立培训基地
AB正确，《建设工程质量管理条例》规定，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加
强对职工的教育培训；未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业。
D正确，推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训。
E正确，强化企业技能培训主体作用，发挥设计、生产、施工等资源优势，大力推行现
代学徒制和企业新型学徒制。
82 答案：A,B,C,E
解析：D选项错误：不符合强制性节能标准的项目不得进行开工建设
83 答案：A,B,C,D
解析：A正确，需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文
物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。B正确，
国务院文物行政部门在批准前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家
的意见。C正确，建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协
助，不得妨碍考古调查、勘探、发掘。D正确，E错误，确因建设工期紧迫或者有自然破
坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由省、自治区、直辖市人民政府
文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。
84 答案：A,B,C,D
解析：根据《最低工资规定》,在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动
者的工资在剔除下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：(1)延长工作时间工资；
(2)中班、夜班、高温、低温、井下、有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；(3)法
律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
85 答案：C,D,E
解析：A、B错误，不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害、国家规定的第四级体力
劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动。C正确。D正确，一般情况下，对未成年工实
行缩短工作时间，禁止安排未成年工从事夜班工作和加班加点工作。E正确，用人单位
应按要求对未成年工定期进行健康检查；
86 答案：A,B,E
解析：C选项错误。《劳动争议调解仲裁法》规定，劳动争议申请仲裁的时效期间为1
年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之日起计算。 A选项正确D
选项错误。前述规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部
门请求权利救济，或者对方当事人同意履行义务而中断，从中断时起，仲裁时效期间重
新计算。 因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在规定的仲裁时效期间申请仲裁
的，仲裁时效中止。从中止时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。B选项正
确E选项正确。劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲
裁时效期间的限制；但是，劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出。
87 答案：A,D
解析：当事人申请执行仲裁裁决案件，由被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中
级人民法院管辖。
88 答案：A,E
30 / 33解析：诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：(1)被
告认为需要停止执行的；(2)原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行
为的执行会造成难以弥补的损失，并且停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；(3)
人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益造成重大损害的；(4)法
律、法规规定停止执行的。
89 答案：B,C,E
解析：企业净资产是指企业的资产总额减去负债以后的净额，是属于企业所有并可以自
由支配的资产，即所有者权益。相对于注册资本而言，它能够更准确地体现企业的经济
实力。
综上所述：BCE选项正确
90 答案：A,B,C,E
解析：除依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、农民工工资保证
金外，工程建设中不得收取其他保证金，不得将保证金限定为现金。
综上所述：ABCE选项正确
91 答案：A,B,D
解析：有下列情形之一的，评标委员会应当否决其投标:
(1）投标文件未经投标单位盖章和单位负责人签字;
(2）投标联合体没有提交共同投标协议;
(3）投标人不符合国家或者招标文件规定的资格条件;
(4）同一投标人提交两个以上不同的投标文件或者投标报价，但招标文件要求提交备选
投标的除外;
(5）投标报价低于成本或者高于招标文件设定的最高投标限价;
(6）投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应;
(7)投标人有串通投标、弄虚作假、行贿等违法行为。
综上所述：ABD选项正确
92 答案：A,D,E
解析：A选项正确，以持续履行的债务为内容的不定期合同，当事人可以随时解除合
同，但是应当在合理期限之前通知对方。
B选项错误，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行，另一方
有权解除合同。
C选项错误，《民法典》第五百六十五条规定，对方对解除合同有异议的，任何一方当
事人均可以请求人民法院或者仲裁机构确认解除行为的效力。
D选项正确，《民法典》规定，当事人一方依法主张解除合同的，应当通知对方。合同
自通知到达对方时解除。
E选项正确，当事人一方未通知对方， 直接以提起诉讼或者申请仲裁的方式依法主张解
除合同，人民法院或者仲裁机构确认该主张的，合同自起诉状副本或者仲裁申请书副本
送达对方时解除。
综上所述：ADE选项正确
93 答案：A,B,C,E
解析：承揽人的义务
（1）亲自完成合同约定的主要工作的义务
31 / 33（2）按约向定作人交付工作成果的义务
（3）工作成果的瑕疵担保义务
（4）按约提供材料并接受定作人检验的义务
（5）对定作人提供材料及时检验并不得擅自更换的义务
（6）及时通知的义务
（7）接受定作人必要监督检验的义务
（8）材料及工作成果的保管义务
（9）保密义务
（10）共同承揽人的连带责任义务
D选项按约提供材料的义务属于定作人的义务。
综上所述：ABCE选项正确
94 答案：A,C,D
解析：生产经营单位的主要负责人对本单位安全生产工作负有下列职责:
(1)建立健全并落实本单位全员安全生产责任制，加强安全生产标准化建设;
(2)组织制定并实施本单位安全生产规章制度和操作规程;
(3)组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划;
(4)保证本单位安全生产投入的有效实施;
(5)组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本
单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患;
(6)组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案;
(7)及时、如实报告生产安全事故。
B、E选项属于生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员履行的职责。
综上所述：ACD选项正确
95 答案：A,B,D,E
解析：标准包括国家标准、行业标准、地方标准和团体标准、企业标准。
综上所述：ABDE选项正确
96 答案：A,D,E
解析：工程监理的形式：《建设工程质量管理条例》规定，监理工程师应当按照工程监
理规范的要求，采取旁站、巡视和平行检验等形式，对建设工程实施监理。
综上所述：ADE选项正确
97 答案：B,C
解析：在中华人民共和国境内，下列文物受国家保护:
(1)具有历史、艺术、科学价值的古文化遗址、古墓葬、古建筑、石窟寺和石刻、壁画;
(2)与重大历史事件、革命运动或者著名人物有关的以及具有重要纪念意义、教育意义或
者史料价值的近代现代重要史迹、实物、代表性建筑;
(3)历史上各时代珍贵的艺术品、工艺美术品;
(4)历史上各时代重要的文献资料以及具有历史、艺术、科学价值的手稿和图书资料等;
(5) 反映历史上各时代、各民族社会制度、社会生产、社会生活的代表性实物。具有科
学价值的古脊椎动物化石和古人类化石同文物一样受国家保护。
综上所述：BC选项正确
【争议】
A选项：未体现重要纪念意义、教育意义或者史料价值的其中一种，建议不选
32 / 3398 答案：A,C,D,E
解析：平等主体的公民之间、法人之间、其他组织之间以及他们相互之间因财产关系和
人身关系提起的诉讼，为民事诉讼。
综上所述：ACDE选项正确，B选项是行政诉讼。
99 答案：B,D
解析：A选项错误，建筑材料买卖合同是双务合同；
B选项正确，有名合同(又称典型合同)，是指法律上已经确定了一定的名称及具体规则
的合同如建设工程合同等；
C选项错误，租赁合同不是实践性合同，租赁合同的成立以租赁合同当事人意思表示一
致为标准而不以租赁物的实际交付为生效要件，所以，租赁合同是诺成合同。
D选项正确，要式合同， 是指根据法律规定必须采取特定形式的合同。如《民法典》规
定，建设工程合同应当采用书面形式。
E选项错误，建设工程咨询服务合同是有偿合同。
【过期考点，仅供参考】
100答案：A,B,D
解析：【过期考点，仅供参考】
A选项正确，安装工程一切险的第三者责任险，负责被保险人在保险期限内，因发生意
外事故，造成在工地及邻近地区的第三者人身伤亡、疾病或财产损失， 依法应由被保险
人赔偿的经济损失。
B选项正确，安装工程一切险的保险期内，一般应包括一个试车考核期。
C选项错误，安装工程切险往往还加保第三者责任险。（非强制）
D选项正确，安装工程一切险对考核期的保险责任一般不超过3 个月， 若超过3 个月，
应另行加收保险费。
E选项错误，安装工程一切险的保险责任自保险工程在工地动工或用于保险工程的材
料、设备运抵工地之时起始，至工程所有人对部分或全部工程签发完工验收证书或验收
合格，或工程所有人实际占有或使用接收该部分或全部工程之时终止，以先发生者为
准。
综上所述：ABD选项正确
考证就上233网校APP
免费题库，复习资料包，
扫码下载即可获得
33 / 33
