文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
2024一级建造师《建设工程法规及相关知识》真题答案及解析
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最正确或最符合题意。选对每题得1
分，没选或错选均不得分）
1.根据《水污染防治法》，禁止设置排污口的是（ ）。
A.风景名胜区水体
B.货运码头
C.饮用水水源保护区内
D.具有特殊经济文化价值的水体
【答案】C
【解析】在饮用水水源保护区内，禁止设置排污口。因此C正确。
A、B、D三个选项为超教材选项。根据《水污染防治法》第75条规定，“在风景名胜区水体、重要渔业水
体和其他具有特殊经济文化价值的水体的保护区内，不得新建排污口。在保护区附近新建排污口，应当保证保
护区水体不受污染。”根据规定，此三选项为“不得新建”而非“禁止设置”排污口。
8
7
【考点来源】8.1.2 建设工程水污染9 1防治
4
8
3
信
2.尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为可以设定的行政处罚是（ ）。
微
系
A.行政拘留 联
题
押
B.责令停产停业
准
精
C.警告
D.没收违法所得
【答案】C
【解析】尚未制定法律、行政法规的，国务院部门规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告、通报
批评或者一定数额罚款的行政处罚。罚款的限额由国务院规定。
【考点来源】1.6.3 行政处罚
3.下列文物中，可以属于私人所有的是（ ）。
8
7
A.古文化遗址 9 1
4
8
3
B.古墓葬 信
微
系
C.祖传的字画 联
一
D.石窟寺 唯
【答案】C
【解析】根据《文物保护法》,中华人民共和国境内地下、内水和领海中遗存的一切文物，属于国家所有。
古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有。属于集体所有和私人所有的纪念建筑物、古建筑和祖传文物以及
依法取得的其他文物，其所有权受法律保护。文物的所有者必须遵守国家有关文物保护的法律、法规的规定。
因此，古文化遗址、古墓葬、石窟寺属于国家所有，祖传文物可以属于私人所有。
【考点来源】8.2.1 受法律保护的各类历史文化遗产范围
4.根据《建筑法》，以欺骗手段取得建筑业企业资质的，应当承担的法律责任是（ ）。
A.注销资质证书
B.罚金
C.拘留
D.吊销资质证书
【答案】D
第 1 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】《建筑法》规定，以欺骗手段取得资质证书的，吊销资质证书，处以罚款；构成犯罪的，依法追
究刑事责任。
《建筑业企业资质管理规定》规定，企业以欺骗、贿赂等不正当手段取得建筑业企业资质证书的，由原资
质许可机关予以撤销；由县级以上地方人民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，并处3万
元的罚款；申请企业3年内不得再次申请建筑业企业资质。
【考点来源】2.2.3 违法行为的法律责任
5.根据《仲裁法》，下列纠纷中能够约定仲裁的是（ ）。
A.融资租赁合同纠纷
B.婚姻纠纷
C.继承纠纷
D.监护纠纷
【答案】A
【解析】《仲裁法》规定，平等主体的公民、法人和其他组织之间发生的合同纠纷和其他财产权益纠纷，
8
7
可以仲裁。下列纠纷不能仲裁： ①婚姻9、1收养、监护、扶养、继承纠纷；②依法应当由行政机关处理的行政争
4
8
3
信
议。
微
系
【考点来源】10.2.1 仲裁联协议
题
押
6.下列安全责任中，属于设计单位建设工程安全责任的是（ ）。
准
精
A.处理施工安全事故隐患
B.向施工企业提供真实、准确和完整的有关资料
C.审查安全技术措施
D.对采用新结构的建设工程在设计 中提出预防生产安全事故的措施建议
【答案】D
【解析】设计单位的安全责任：
（1）按照法律、法规和工程建设强制性标准 进行设计；
8
（2）明确施工安全关键点并提出指导意见； 9 1
7
8
4
（3）对“三新”等工程的施工安全提出措施建议；采 用新结构、新材料、新信工
3
艺的建设工程和特殊结构的
微
系
建设工程，设计单位应当在设计中提出保障施工作业人员安全和 预防生产安联全事故的措施建议。
一
（4）对工程设计成果负责。 唯
【考点来源】6.1.2 勘察、设计单位的安全责任
7.甲安装工程公司拟与在公司工作了15年的王某解除合同，劳动合同解除前12个月王某的月平均工资为
2.3万元，该公司职工月平均工资0.8万元，甲所在设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资
为0.65万元。根据《劳动合同法》，甲应当向王某支付的经济补偿是（ ）。
A.34.5万
B.12万
C.23.4万
D.9.75万
【答案】C
【解析】《劳动合同法》规定，用人单位违反本法规定解除或者终止劳动合同的，应当依照本法第47条规
定的经济补偿标准的2倍向劳动者支付赔偿金。
第47条规定：经济补偿按劳动者在本单位工作的年限，每满1年支付1个月工资的标准向劳动者支付。6
第 2 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
个月以上不满1年的，按1年计算；不满6个月的，向劳动者支付半个月工资的经济补偿。
劳动者月工资高于用人单位所在直辖市、设区的市级人民政府公布的本地区上年度职工月平均工资3倍的，
向其支付经济补偿的标准按职工月平均工资3倍的数额支付，向其支付经济补偿的年限最高不超过12年。
0.65×3×12=23.4万元。
【考点来源】9.1.3违反劳动合同制度的法律责任
8.建设工程竣工后，应当及时组织验收的主体是（ ）。
A.总承包单位
B.建设单位
C.监理单位
D.质量监督机构
【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，建设单位收到建设工程竣工报告后，应当组织设计、施工、工
程监理等有关单位进行竣工验收。
8
7
对工程进行竣工检查和验收，是建设9 1单位法定的权利和义务。在建设工程完工后，承包单位应当向建设单
4
8
3
信
位提供完整的竣工资料和竣工验收报告，提请建设单位组织竣工验收。建设单位收到竣工验收报告后，应及时
微
系
组织有设计、施工、工程监理等联有关单位参加的竣工验收，检查整个工程项目是否已按照设计要求和合同约定
题
押
全部建设完成，并符合竣工验收条件。
准
精
【考点来源】7.5.1竣工验收的主体和法定条件
9.关于居住权的说法，正确的是（ ）。
A.当事人应当采用书面形式订立居住权合同
B.居住权自居住权合同生效时设立
C.居住权可以继承
D.居住权人有权出租设立居住权的住宅
【答案】A
8
【解析】A正确，设立居住权，当事人应当采用书 面形式订立居住权合同。 9 1
7
8
4
B错误，居住权自登记时设立， 信
3
微
系
C错误。居住权不得转让、继承。 联
一
D错误。设立居住权的住宅不得出租，但是当事人另有约定的 除外。唯
【考点来源】1.2.3 用益物权
10.关于占有的说法，正确的是（ ）。
A.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于自主占有
B.在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于他主占有
C.在施工过程中，施工企业对施工场地的占有属于恶意占有
D.占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物
【答案】D
【解析】AC错误，施工企业对施工场地的占有属于他主占有。
B错误，在施工过程中，建设单位对施工场地的占有属于自主占有。
D正确，占有的不动产或者动产被侵占的，占有人有权请求返还原物；对妨害占有的行为，占有人有权请
求排除妨害或者消除危险；因侵占或者妨害造成损害的，占有人有权依法请求损害赔偿。
【考点来源】1.2.5 占有
第 3 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
11.关于专利权的说法，正确的是（ ）。
A.授予专利权的外观设计，应当具备新颖性、创造性和实用性
B.《专利法》规定的发明创造是指发明、实用新型和外观设计
C.发明专利权的期限自专利权授予之日起计算
D.外观设计专利权的期限为10年
【答案】B
【解析】A错误，授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。除了新颖性外，外
观设计还应当具备富有美感和适于工业应用两个条件。
B正确，《专利法》保护的是发明创造专利权，并规定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。
C错误，发明专利权的期限自申请日起计算。
D错误，外观设计专利权的期限为15年。
【考点来源】1.3.2 专利权制度
12.根据《消防法》，单位的消防安全责任人是（ ）。
8
7
A.单位实际控制人 9 1
4
8
3
信
B.单位安全部门负责人
微
系
C.单位行政部门负责人 联
题
押
D.单位的主要责任人
准
精
【答案】D
【解析】《消防法》还明确规定了单位的主要责任人是本单位的消防安全责任人，对本单位的消防安全工
作全面负责。
【考点来源】6.4.4 施工现场消防 安全责任
13.从建筑物上坠落的物品造成他人损 害，经调查难以确定具体侵权人，除能够证明自己不是侵权人的外，
补偿主体为（ ）。
A.建筑物全体业主
8
B.可能加害的建筑物使用人 9 1
7
8
4
C.物业服务企业 信
3
微
系
D.居民委员会 联
一
【答案】B 唯
【解析】禁止从建筑物中抛掷物品。从建筑物中抛掷物品或者从建筑物上坠落的物品造成他人损害的，由
侵权人依法承担侵权责任；经调查难以确定具体侵权人的，除能够证明自己不是侵权人的外，由可能加害的建
筑物使用人给予补偿。
【考点来源】1.4.3建筑物和物件损害责任
14.根据《民法典》，下列合同中，属于可撤销合同的是（ ）。
A.违背公序良俗的合同
B.行为人与相对人以虚假的意思表示订立的合后
C.行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合同
D.第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同
【答案】D
【解析】根据《民法典》规定，可撤销合同的种类包括：
（1）基于重大误解订立的合同，行为人有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（2）一方以欺诈手段，
第 4 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。（3）一方或
者第三人以胁迫手段，使对方在违背真实意思的情况下订立的合同，受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构
予以撤销。（4）一方利用对方处于危困状态、缺乏判断能力等情形，致使合同成立时显失公平的，受损害方有
权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。
根据《民法典》规定，以下合同为无效合同：（1）无民事行为能力人订立的合同。（2）行为人与相对人
以虚假的意思表示订立的合同。（3）违反法律、行政法规的强制性规定的合同无效，但是该强制性规定不导致
该合同无效的除外。（4）违背公序良俗的合同。（5）行为人与相对人恶意串通，损害他人合法权益订立的合
同。因此，ABC选项为无效合同。
【考点来源】5.1.2合同的效力
15.关于劳动争议仲裁委员会设立的说法，正确的是（ ）。
A.直辖市人民政府可以决定在区、县设立
B.按照行政区划分层层设立
C.省、自治区人民政府只能决定在设区的市设立
8
7
D.设区的市仅能设立1个劳动仲裁委9 1员会
4
8
3
信
【答案】A
微
系
【解析】劳动争议仲裁委员联会按照统筹规划、合理布局和适应实际需要的原则设立。省、自治区人民政府
题
押
可以决定在市、县设立（C错误）;直辖市人民政府可以决定在区、县设立（A正确）。直辖市、设区的市也可
准
精
以设立一个或者若干个劳动争议仲裁委员会（D错误）。劳动争议仲裁委员会不按行政区划层层设立（B错误）。
【考点来源】9.5.2 劳动争议仲裁
16.施工作业人员发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或者采取可能的应急措施后撤离作业场
所，体现作业人员的主要权利是( )。
A.施工作业危险的知情权
B.紧急避险权
C.对危险行为的检举权
8
D.请求民事赔偿权 9 1
7
8
4
【答案】B 信
3
微
系
【解析】从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，有 权停止作业联或者在采取可能的应急措施后撤离
一
作业场所。生产经营单位不得因从业人员在上述紧急情况下停止作 业或唯者采取紧急撤离措施而降低其工资、福
利等待遇或者解除与其订立的劳动合同。
【考点来源】6.3.5 施工作业人员安全生产的权利和义务
17.承包人起诉发包人支付工程价款，经传票传唤，诉讼参加人无正当理由拒不到庭的，人民法院的下列做
法中，正确的是（ ）。
A.承包人拒不到庭的，缺席判决
B.第三人拒不到庭的，裁定中止案件审理
C.证人拒不到庭的，按撤诉处理
D.发包人拒不到庭的，缺席判决
【答案】D
【解析】原告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以按撤诉处理;被告
反诉的，可以缺席判决。被告经传票传唤，无正当理由拒不到庭的，或者未经法庭许可中途退庭的，可以缺席
判决。宣判前，原告申请撤诉的，是否准许，由人民法院裁定。人民法院裁定不准许撤诉的，原告经传票传唤，
第 5 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
无正当理由拒不到庭的，可以缺席判决。
【考点来源】10.3.5民事诉讼的审判程序
18.因施工企业的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人请求并经施工企业修理后造成逾期交付的，
施工企业（ ）。
A.不承担违约责任，修理费用由施工企业承担
B.应当承担缔约过失责任
C.应当承担违约责任
D.应当承担侵权责任
【答案】C
【解析】《民法典》第801条规定，因施工人的原因致使建设工程质量不符合约定的，发包人有权请求施
工人在合理期限内无偿修理或者返工、改建。经过修理或者返工、改建后，造成逾期交付的，施工人应当承担
违约责任。
【考点来源】7.4.4施工质量检验和返修
8
7
19.关于工程监理单位质量责任和义9 1务的说法，正确的是（ ）。
4
8
3
信
A.工程监理单位可以转让工程监理业务
微
系
B.工程监理单位不得与被监联理工程的承包单位有隶属关系
题
押
C.未经总监理工程师签字，建筑材料不得在工程上使用
准
精
D.未经工程监理单位盖章，建设单位不拨付工程款
【答案】B
【解析】《建设工程质量管理条例》规定，工程监理单位应当选派具备相应资格的总监理工程师和监理工
程师进驻施工现场。未经监理工程师签 字，建筑材料、建筑构配件和设备不得在工程上使用或者安装，施工单
位不得进行下一道工序的施工。未经总监理 工程师签字，建设单位不拨付工程款，不进行竣工验收。
【考点来源】7.3.3工程监理单位的质量 责任和义务
20.关于招标投标投诉处理的说法，正确的是 （ ）。
8
A.投标人对开标有异议的应当自知道或者应当知道 之日起15日内向有关行政监9督1
7
部门投诉
8
4
B.行政监督部门应当自收到投诉之日起5个工作日内 决定是否受理投诉 信
3
微
系
C.行政监督部门应当自受理投诉之日起20个工作日内作出 书面处理决联定
一
D.投诉人以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门 应当唯予以驳回
【答案】D
【解析】A错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
对资格预审文件、招标文件、招标过程和中标结果的异议，应当先向招标人提出异议。
BC错误，行政监督部门应当自收到投诉之日起3 个工作日内决定是否受理投诉，并自受理投诉之日起30 个
工作日内作出书面处理决定;需要检验、检测、鉴定、专家评审的，所需时间不计算在内。
D正确，投诉人捏造事实、伪造材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉的，行政监督部门应当予以驳
回。
【考点来源】4.2.5 招标投标异议、投诉处理
21.下列情形中，应当判定为施工安全管理重大事故隐患的是（ ）。
A.建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业
B.施工企业未取得安全生产许可证
C.施工从业人员未取得安全生产考核合格证书从事相关工作
第 6 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D.分部分项工程未编制、未审核专项施工方案
【答案】A
【解析】《关于印发〈房屋市政工程生产安全重大事故隐患判定标准(2022版)〉的通知》(建质规〔2022〕
2号)规定，施工安全管理有下列情形之一的，应判定为重大事故隐患：①建筑施工企业未取得安全生产许可证
擅自从事建筑施工活动；②施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员未取得安全生产考核
合格证书从事相关工作；③建筑施工特种作业人员未取得特种作业人员操作资格证书上岗作业；④危险性较大
的分部分项工程未编制、未审核专项施工方案，或未按规定组织专家对“超过一定规模的危险性较大的分部分
项工程范围”的专项施工方案进行论证。C选项中，应为三管人员，并非施工作业人员。
【考点来源】6.3.1施工单位的安全生产责任
22.关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.编制建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位法定代表人签字
B.将建筑起重机械安装、拆卸时间报工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门审核
C.安装单位的技术负责人应当进行现场监督和定期巡查
8
7
D.组织安全施工技术交底并签字确认9 1
4
8
3
信
【答案】D
微
系
【解析】安装单位应当履行联下列安全职责：①按照安全技术标准及建筑起重机械性能要求，编制建筑起重
题
押
机械安装、拆卸工程专项施工方案，并由本单位技术负责人签字；②按照安全技术标准及安装使用说明书等检
准
精
查建筑起重机械及现场施工条件；③组织安全施工技术交底并签字确认；④制定建筑起重机械安装、拆卸工程
生产安全事故应急救援预案；⑤将建筑起重机械安装、拆卸工程专项施工方案，安装、拆卸人员名单，安装、
拆卸时间等材料报施工总承包单位和监理单位审核后，告知工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门。
【考点来源】6.1.4机械设备、检 验检测等单位的安全责任
23.根据《建设工程抗震管理条例》， 施工企业将隔震减震装置用于建设工程前进行取样时的监督单位为
（ ）。
A.住房城乡建设主管部门
8
B.设计单位或者检测机构 9 1
7
8
4
C.负有安全生产监督管理职责部门 信
3
微
系
D.建设单位或工程监理单位 联
一
【答案】D 唯
【解析】隔震减震装置用于建设工程前，施工单位应当在建设单位或者工程监理单位监督下进行取样，送
建设单位委托的具有相应建设工程质量检测资质的机构进行检测。
【考点来源】7.1.3 建设工程抗震管理制度
24.关于人民调解的说法，正确的是（ ）。
A.经人民调解委员会调解达成的调解协议，当事人有权申请强制执行
B.经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力
C.经人民调解委员会调解达成的调解协议，一方当事人有权向人民法院申请司法确认
D.未经人民调解委员会调解的，不得提起民事诉讼
【答案】B
【解析】A错误、B正确。经人民调解委员会调解达成的调解协议，具有法律约束力，当事人应当按照约定
履行。
未经司法确认的人民调解协议对当事人有法律约束力，但不能作为司法强制执行的依据; 经司法确认的人
第 7 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
民调解协议，可以作为强制执行的依据。
C错误，经人民调解委员会调解达成调解协议后，双方当事人认为有必要的，可以自调解协议生效之日起
30 日内共同向人民法院申请司法确认，人民法院应当及时对调解协议进行审查，依法确认调解协议的效力。
D错误，人民调解应在当事人自愿、平等的基础上进行，不得违背法律、法规和国家政策；应当尊重当事
人的权利，不得因调解而阻止当事人依法通过仲裁、行政、司法等途径维护自己的权利。
【考点来源】10.1.2 调解
25.根据《注册建造师管理规定》，关于建造师基本权利和义务的说法，正确的是（ ）。
A.接受继续教育是其权利而非义务
B.在本人执业活动中形成的文件上签字是其义务而非权利
C.协助注册管理机关完成相关工作是其义务
D.本人的注册证书应当交由聘用单位保管
【答案】C
【解析】A错误，“接受继续教育”既是权利又是义务。
8
7
B错误，“在本人执业活动中形成的9 1文件上签字并加盖执业印章”是权利，而不是义务。
4
8
3
信
C正确，“协助注册管理机关完成相关工作”是义务。
微
系
D错误，“保管和使用本人联注册证书、执业印章”，而不是聘用单位保管。
题
押
注册建造师享有下列权利: (1) 使用注册建造师名称； (2) 在规定范围内从事执业活动； (3) 在本人执
准
精
业活动中形成的文件上签字并加盖执业印章； (4) 保管和使用本人注册证书、执业印章； (5) 对本人执业活
动进行解释和辩护； (6) 接受继续教育； (7) 获得相应的劳动报酬； (8) 对侵犯本人权利的行为进行申述。
注册建造师应当履行下列义务: (1) 遵守法律法规和有关管理规定，恪守职业道德; (2) 执行技术标准、
规范和规程; (3) 保证执业的质量，并 承担相应责任; (4) 接受继续教育，努力提高执业水准; (5) 保守在执
业中知悉的国家秘密和他人的商业、技术等 秘密; (6) 与当事人有利害关系的，应当主动回避; (7) 协助注册
管理机关完成相关工作。
【考点来源】2.3.4 建造师基本权利和义务
8
26.社会保险行政部门受理工伤认定申请后，职工 或者其近亲属认为是工伤，用9人1
7
单位不认为是工伤，关于
8
4
工伤认定证据的说法，正确的是（ ）。 信
3
微
系
A. 由职工或者其近亲属承担举证责任 联
一
B. 由社会保险行政部门依职权调查取证 唯
C. 由用人单位承担举证责任
D. 由人民法院依职权调查取证
【答案】C
【解析】职工或者其近亲属认为是工伤，用人单位不认为是工伤的，由用人单位承担举证责任。
【考点来源】9.4.1 工伤认定
27.下列情形中，对方当事人可以行使施工合同法定解除权的是（ ）。
A.发包人延迟支付工程款的
B.承包人将建设工程转包的
C.承包人采用不合格材料，监理人拒绝该材料进场的
D.在保修期内，承包人未能在合理期限对工程缺陷进行修复的
【答案】B
【解析】承包人将建设工程转包、违法分包的，发包人可以解除合同。
第 8 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
发包人提供的主要建筑材料、建筑构配件和设备不符合强制性标准或者不履行协助义务，致使承包人无法
施工，经催告后在合理期限内仍未履行相应义务的，承包人可以解除合同。
【考点来源】5.2.4 施工合同的权利义务终止
28.关于框架协议采购的说法，正确的是（ ）。
A.开放式框架协议是框架协议的主要形式
B.框架协议要求在框架协议有效期内可以变动
C.框架协议可以确定1名或多名入围供应商
D.封闭式框架协议供应商可以随时退出框架协议
【答案】C
【解析】A错误，框架协议采购分为封闭式框架协议采购和开放式框架协议采购两类。封闭式框架协议采
购是框架协议采购的主要形式。
B错误，框架协议采购需求在框架协议有效期内不得变动。
C正确，框架协议采购可以确定一名或多名入围供应商。
8
7
D错误，封闭式框架协议人围供应商9 1无正当理由，不得主动放弃入围资格或者退出框架协议。开放式框架
4
8
3
信
协议入围供应商可以随时申请退出框架协议。
微
系
【考点来源】4.3.4 框架协联议采购
题
押
29.甲施工企业向乙水泥厂采购水泥，合同约定总价款300万元，甲按约定向乙支付了定金70万元，后因
准
精
乙供应的水泥不符合强制性国家标准导致该合同解除，甲可以要求乙还的最高金额为（ ）。
A.140万元
B.130万元
C.120万元
D.70万元
【答案】B
【解析】定金的数额由当事人约定;但是，不 得超过主合同标的额的20% ，超过部分不产生定金的效力。
8
给付定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约 定，致使不能实现合同目的的9 1，
7
无权请求返还定金;收受
8
4
定金的一方不履行债务或者履行债务不符合约定，致使不 能实现合同目的的，应信当
3
双倍返还定金。
微
系
定金：300×20%=60万元，实际交付70万元（其中60万元 产生定金的联效力，10万元看作普通预付款），
一
因此60×2+10=130万元。 唯
【考点来源】5.1.4 违约责任
30.关于刑罚的说法，正确的是（ ）。
A.拘役是刑罚主刑的一种
B.罚款是刑罚附加刑的一种
C.附加刑不得独立适用
D.没收财产是刑罚主刑的一种
【答案】A
【解析】A正确、CD错误。刑罚分为主刑和附加刑。主刑的种类如下:（1）管制; (2) 拘役;（3）有期徒
刑; (4) 无期徒刑; (5) 死刑。附加刑的种类如下: (1) 罚金; (2) 剥夺政治权利; (3) 没收财产。附加刑也
可以独立适用。对于犯罪的外国人，可以独立适用或者附加适用驱逐出境。
B错误，罚款是行政处罚。
【考点来源】1.7.3 刑罚种类和刑罚裁量
第 9 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
31.关于行政诉讼举证责任的说法，正确的是( )。
A.原告应当提供其向被告提出异议的证据
B.在诉讼过程中，被告可以自行向原告、第三人和证人收集证据
C.原告应当提供证明行政违法的证据
D.被告对作出的行政行为负有举证责任
【答案】D
【解析】A错误，在起诉被告不履行法定职责的案件中，原告应当提供其向被告提出申请的证据。
B错误，在诉讼过程中，被告及其诉讼代理人不得自行向原告、第三人和证人收集证据。
C错误，原告可以提供证明行政行为违法的证据。
D正确，被告对作出的行政行为负有举证责任，应当提供作出该行政行为的证据和所依据的规范性文件。
【考点来源】10.5.4 行政诉讼证据的种类、举证责任和保全
32.下列民事诉讼案件中，实行两审终审制度的是( )。
A.实现担保物权案件
8
7
B.建设工程施工合同案件 9 1
4
8
3
信
C.确认调解协议案件
微
系
D.小额诉讼案件 联
题
押
【答案】B
准
精
【解析】两审终审的例外情况：(1)最高人民法院的判决、裁定，是发生法律效力的判决、裁定；(2)选民
资格案件、宣告失踪或者宣告死亡案件、认定公民无民事行为能力或者限制民事行为能力案件、认定财产无主
案件、确认调解协议案件和实现担保物权案件等适用特别程序的案件，实行一审终审；(3)小额诉讼案件，实行
一审终审。
【考点来源】10.3.2民事审判组织、 诉讼参加人
33.根据《保障中小企业款项支付条例》, 机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务、应当自()日
起30日内支付款项。
8
A.采购合同生效 9 1
7
8
4
B.保修期满 信
3
微
系
C.货物、工程、服务交付 联
一
D.双方确认结算金额 唯
【答案】C
【解析】机关、事业单位从中小企业采购货物、工程、服务，应当自货物、工程、服务交付之日起30日内
支付款项；合同另有约定的，付款期限最长不得超过60日。
【考点来源】2.5.2中小企业款项支付保障
34.根据《无障碍环境建设法》,关于无障碍环境建议保障措施的说法，正确的是( )。
A.残疾人联合会有权修改涉及无障碍环境建设的标准
B.地方结合本地实际制定的地方无障碍环境建设标准应当高于国家标准的相关技术要求
C.文明城市创建活动应当将无障碍环境建设情况作为重要内容
D.中等职业学校应当开设无障碍环境建设相关专业和课程
【答案】C
【解析】A错误，制定或者修改涉及无障碍环境建设的法律、法规、规章、规划、其他规范性文件以及标
准，应当征求残疾人、老年人代表以及残疾人联合会、老龄协会等组织的意见。
第 10 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
B错误，地方结合本地实际制定的地方标准不得低于国家标准的相关技术要求。
C正确，文明城市、文明村镇、文明单位、文明社区、文明校园等创建活动，应当将无障碍环境建设情况
作为重要内容。
D错误，国家鼓励高等学校、中等职业学校等开设无障碍环境建设相关专业和课程，开展无障碍环境建设
理论研究、国际交流和实践活动。
【考点来源】7.2.2 无障碍环境建设保障措施
35.对下列行政行为不服，申请人应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服，方可以向民
法院提起行政诉讼的是( )。
A.行政机关作出的确认自然资源所有权的决定
B.行政机关作出的行政强制执行决定
C.申请政府信息公开，行政机关不予公开
D.行政机关作出的吊销资质证书处罚决定
【答案】C
8
7
【解析】有下列情形之一的，申请人9 1应当先向行政复议机关申请行政复议，对行政复议决定不服的，可以
4
8
3
信
再依法向人民法院提起行政诉讼:
微
系
（1）对当场作出的行政处联罚决定不服;
题
押
（2）对行政机关作出的侵犯其已经依法取得的自然资源的所有权或者使用权的决定不服;
准
精
（3）认为行政机关存在《行政复议法》第11 条规定的未履行法定职责情形;
（4）申请政府信息公开，行政机关不予公开;（C正确）
（5）法律、行政法规规定应当先向行政复议机关申请行政复议的其他情形。对上述规定的情形，行政机关
在作出行政行为时应当告知公民、法人 或者其他组织先向行政复议机关申请行政复议。
【考点来源】10.4.2 行政复议的申请 、受理和决定
36.人民法院认为事实清楚，权利义务关系 明确、争议不大的第一审行政案件，可以适用简易程序的是( )。
A.属于政府信息公开的案件
8
B.发回重审的案件 9 1
7
8
4
C.按照审判监督程序再审的要案件 信
3
微
系
D.被诉行政行为经过听证程序的案件 联
一
【答案】A 唯
【解析】人民法院审理下列第一审行政案件，认为事实清楚、权利义务关系明确、争议不大的，可以适用
简易程序: （1）被诉行政行为是依法当场作出的；（2）案件涉及款额2000 元以下的；（3）属于政府信息公
开案件的（A选项）。除上述规定以外的第一审行政案件，当事人各方同意适用简易程序的，可以适用简易程
序。发回重审、按照审判监督程序再审的案件不适用简易程序。
【考点来源】10.5.6 行政诉讼的审理、判决和执行
37.关于招标方式的说法，正确的是（ ）。
A. 公开招标是招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
B. 邀请招标必须向5个以上潜在投标人发出邀请
C. 邀请招标是招标人以投标邀请书的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标
D. 省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目，均可以进行邀请招标
【答案】A
【解析】A正确，公开招标，是指招标人以招标公告的方式邀请不特定的法人或者其他组织投标。
第 11 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
B错误，邀请招标必须向三个以上的潜在投标人发出邀请。
C错误，邀请招标，是指招标人以投标邀请书的方式邀请特定的法人或者其他组织投标。
D错误，国务院发展计划部门确定的国家重点项目和省、自治区、直辖市人民政府确定的地方重点项目不
适宜公开招标的，经国务院发展计划部门或者省、自治区、直辖市人民政府批准，可以进行邀请招标。
【考点来源】4.2.1 建设工程法定招标的范围、招标方式和交易场所
38.某建设工程施工过程中发现地下古墓，立即报告了当地文物行政部门，如无特殊情况，文物行政部门接
到报告后应当（ ）。
A. 在12小时内赶赴现场，并在3日内提出处理意见
B. 在24小时内赶赴现场，并在3日内提出处理意见
C. 在24小时内赶赴现场，并在5日内提出处理意见
D. 在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意见
【答案】D
【解析】在进行建设工程或者在农业生产中，任何单位或者个人发现文物，应当保护现场，立即报告当地
8
7
文物行政部门，文物行政部门接到报告后9 1，如无特殊情况，应当在24小时内赶赴现场，并在7日内提出处理意
4
8
3
信
见。
微
系
【考点来源】8.2.3施工发联现文物报告和保护
题
押
39.关于安全生产举报的说法，正确的是（ ）。
准
精
A. 由应急管理部门集中受理举报
B. 受理的举报事项经调查核实后，根据性质和程度決定是否形成书面材料
C. 负有安全生产监督管理职责的部门应当公开举报电话、信箱或者电子邮件地址等网络举报平台
D. 涉及人员重伤的举报事项，应 当由县级以上人民政府组织核查处理
【答案】C
【解析】A错误，C正确，负有安全生产监 督管理职责的部门应当建立举报制度，公开举报电话、信箱或者
电子邮件地址等网络举报平台，受理有关安全生产 的举报（A错误，不是应急管理部分，而是负有安检职责的
8
部门）；受理的举报事项经调查核实后，应当形成书面 材料（B错误）；需要落实整9 1改
7
措施的，报经有关负责
8
4
人签字并督促落实。 信
3
微
系
D错误，涉及人员死亡的举报事项，应当由县级以上人民政 府组织核查联处理。
一
【考点来源】6.6.4 安全生产举报处理、相关信息系统和工艺 、设唯备、材料淘汰制度
40.关于建设工程开标的说法，正确的是（ ）。
A. 开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间之后公开进行
B. 开标地点应当为招标文件中预先确定的地点
C. 开标由招标人主持，邀请投标人推选的代表参加
D. 开标过程可以根据需要进行记录
【答案】B
【解析】A错误、B正确。开标应当在招标文件确定的提交投标文件截止时间的同一时间公开进行;开标地
点应当为招标文件中预先确定的地点。
C错误，开标由招标人主持，邀请所有投标人参加。
D错误，开标过程应当记录，并存档备查。
【考点来源】4.2.4 建设工程开标、评标和中标
第 12 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
41.张某在甲施工企业连续工作满八年；李某与甲已经连续订立2次固定期限劳动合同，但因工负伤不能从
事原工作；王某在甲工作两年并被甲聘任为总经理；赵某在甲累计工作十年，但期间曾离职，除劳动者提出订
立固定期限劳动合同外，甲应当与其订立无固定期限劳动合同的是（ ）。
A.李某
B.张某
C.王某
D.赵某
【答案】A
【解析】《劳动合同法》规定，具有下列情形之一，劳动者提出或者同意续订、订立劳动合同的，除劳动
者提出订立固定期限劳动合同外，应当订立无固定期限劳动合同：①劳动者在该用人单位连续工作满10年的；
②用人单位初次实行劳动合同制度或者国有企业改制重新订立劳动合同时，劳动者在该用人单位连续工作满10
年且距法定退休年龄不足10年的；③连续订立2次固定期限劳动合同，且劳动者没有《劳动合同法》第39条
和第40条第1项、第2项规定的情形，续订劳动合同的。
8
7
用人单位自用工之日起满1年不与劳9 1动者订立书面劳动合同的，视为用人单位与劳动者已订立无固定期限
4
8
3
信
劳动合同。
微
系
【考点来源】9.1.1劳动合联同订立
题
押
42.关于分包工程生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。
准
精
A.事故现场有关人员应当在合理时间内报告本单位负责人
B.单位负责人应当立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门
C.由分包单位负责逐级上报事故
D.事故报告后应当每4小时补报一 次
【答案】B
【解析】A错误、B正确。生产经营单位发 生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责
人。单位负责人接到事故报告后，应当迅速采取有 效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损
8
失，并按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生 产监督管理职责的部门，不得9 1隐
7
瞒不报、谎报或者迟报，
8
4
不得故意破坏事故现场、毁灭有关证据。 信
3
微
系
C错误，事故发生地住房城乡建设主管部门接到施工单位负 责人或者事联故现场有关人员的事故报告后，应
一
当逐级上报事故情况。特别重大、重大、较大事故逐级上报至国务 院住唯房城乡建设主管部门，一般事故逐级上
报至省级住房城乡建设主管部门。必要时，住房城乡建设主管部门可以越级上报事故情况。国务院住房城乡建
设主管部门应当在特别重大和重大事故发生后4 小时内，向国务院上报事故情况。省级住房城乡建设主管部门
应当在特别重大、重大事故或者可能演化为特别重大、重大的事故发生后3 小时内，向国务院住房城乡建设主
管部门上报事故情况。较大事故、一般事故发生后，住房城乡建设主管部门每级上报事故情况的时间不得超过
2 小时。
D错误，事故报告后出现新情况，以及事故发生之日起30 日内伤亡人数发生变化的，应当及时补报。
【考点来源】6.5.3 生产安全事故报告、调查和处理
43.下列情形中，施工企业负责人应当到施工现场进行带班检查的是（ ）。
A.工程项目进行超过一定规模的分部分项工程施工时
B.项目负责人因故暂时离岗时
C.工程项目出现险情时
D.工程项目发现一般时
第 13 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】C
【解析】工程项目进行超过一定规模的危险性较大的分部分项工程施工时，建筑施工企业负责人应到施工
现场进行带班检查。工程项目出现险情或发现重大隐患时，建筑施工企业负责人应到施工现场带班检查，督促
工程项目进行整改，及时消除险情和隐患。
【考点来源】6.3.3施工单位负责人和项目负责人施工现场带班制度
44.根据《建筑业企业资质管理规定》，企业未按照要求提供企业信用档案信息的，县级以上地方人民政府
住房城乡建设主管部门有权作出的行政处罚决定是（ ）。
A.没收违法所得
B.责令限期改正
C.责令赔偿损失
D.罚金
【答案】B
【解析】《建筑业企业资质管理规定》规定，企业未按照本规定要求提供企业信用档案信息的，由县级以
8
7
上地方人民政府住房城乡建设主管部门或9 1者其他有关部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，可处以1000
4
8
3
信
元以上1万元以下的罚款。
微
系
【考点来源】2.4.2建筑市联场各方主体信用信息公开和应用
题
押
45.女大学生林某被企业录用后，主动要求到最苦、最累的岗位工作。根据《劳动法》，企业可以满足她的
准
精
要求，但不得安排其从事的是（ ）。
A.高处作业
B.矿山井下作业
C.低温、冷水作业
D.夜班工作
【答案】B
【解析】B不得安排。女职工禁忌从事的劳动 范围有:①矿山井下作业；②体力劳动强度分级标准中规定的
8
第四级体力劳动强度的作业；③每小时负重6 次以上 、每次负重超过20 公斤的作业9 1
7
，或者间断负重、每次负
8
4
重超过25 公斤的作业。 信
3
微
系
AC是经期禁忌从事的。 联
一
女职工在经期禁忌从事的劳动范围有:①冷水作业分级标准中 规定的唯第二级、第三级、第四级冷水作业;②
低温作业分级标准中规定的第二级、第三级、第四级低温作业;③体力劳动强度分级标准中规定的第三级、第四
级体力劳动强度的作业;④高处作业分级标准中规定的第三级、第四级高处作业。
D是7个月以上的孕期、哺乳期禁忌从事的。
对怀孕7 个月以上的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动，并应当在劳动时间内安排一
定的休息时间。
对哺乳未满1 周岁婴儿的女职工，用人单位不得延长劳动时间或者安排夜班劳动。
【考点来源】9.3.2 劳动保护
46.关于安全生产许可证有效期的说法，正确的是（ ）。
A.延期手续由原安全生产许可证颁发管理机关办理
B.安全生产许可证的有效期为5年
C.安全生产许可证需要延期的，企业应当于期满后3个月内申请延期
D.未发生重大安全事故的，安全生产许可证有效期届满时自动延期
第 14 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】A
【解析】B错误，《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》规定，安全生产许可证的有效期为3年。
A正确，C错误，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发
管理机关办理延期手续。
D错误，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全
生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期3
年。
【考点来源】6.2.2安全生产许可证的有效期和撤销
47.关于代理法律特征的说法，正确的是（ ）。
A.代理行为不能导致法律权利义务关系的变化
B.代理人实施代理行为时没有独立进行意思表示的权利
C.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为
D.代理行为的法律后果由代理人与被代理人共同承担
8
7
【答案】C 9 1
4
8
3
信
【解析】A错误，代理人为被代理人实施的是能够产生、变更或消灭法律上的权利义务关系的行为。
微
系
B错误，代理人实施代理行联为时有独立进行意思表示的权利。
题
押
D错误，代理行为的法律后果归属于被代理人。
准
精
【考点来源】2.1.2建设工程委托代理
48.下列事项中，属于申请领取施工许可证条件的是（ ）。
A.已向建设单位提交履约保证金
B.已经在中标候选人公示期内
C.建设资金已经落实
D.施工场地已经基本具备施工条件
【答案】D
8
【解析】施工许可证的申请条件：1)依法应当办理 用地批准手续的，已经办理该9 1建
7
筑工程用地批准手续；2)
8
4
依法应当办理建设工程规划许可证的，已经取得建设工程 规划许可证；3)施工场信地
3
已经基本具备施工条件，需
微
系
要征收房屋的，其进度符合施工要求；4)已经确定施工企业；5 )有满足施工联需要的资金安排、施工图纸及技术
一
资料，建设单位应当提供建设资金已经落实承诺书，施工图设计文 件已按唯规定审查合格； 6)有保证工程质量和
安全的具体措施。
【考点来源】3.2.2施工许可证的申请
49.关于建筑工程中止施工的说法，正确的是（ ）。
A.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证
B.在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起3个月内，向发证机关报告
C.施工企业应当按照规定做好建筑工程的维护管理工作
D.建筑工程恢复施工时，应当经发证机关批准
【答案】A
【解析】BC错误，《建筑法》规定，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日起1
个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。
D错误，建筑工程恢复施工时，应当向发证机关报告；中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当
报发证机关核验施工许可证。
第 15 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【考点来源】3.2.3延期开工、核验和重新办理批准
50.下列行为中，属于违法分包的是（ ）。
A.专业承包单位未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员的
B.专业作业承包人承包的范围是承包单位承包的全部工程，专业作业承包人计取的是除上缴给承包单位的
“管理费”之外的全部工程价款的
C.专业作业的发包单位不是该工程承包单位的
D.专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料
费用的
【答案】D
【解析】ABC是转包。
《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》第12条列举了以下违法分包的情形：(1)承包单
位将其承包的工程分包给个人的；(2)施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的；(3)
施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外；(4)专业分
8
7
包单位将其承包的专业工程中非劳务作业9 1部分再分包的；(5)专业作业承包人将其承包的劳务再分包的；(6)专
4
8
3
信
业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。
微
系
（D选项） 联
题
押
【考点来源】4.1.3建设工程分包
准
精
51.根据《保险法》，下列行为中，属于保险人义务的是（ ）。
A.对保险人责任免除条款的明确说明义务
B.保险事故发生后的及时通知义务
C.保险事故发生时采取必要措施防 止或者减少保险标的损失的义务
D.保险标的危险程度增加时的及时通知 义务
【答案】A
【解析】A正确，订立保险合同，保险人应当 向投保人说明保险合同的条款内容；保险合同中规定有关保
8
险人责任免除条款的，保险人在订立保险合同时应当向 投保人明确说明，否则，该条9 1
7
款不产生效力。
8
4
B错误，保险事故发生后，投保人、被保险人或者受益 人应当及时通知保险信人
3
，以便保险人迅速地调查事
微
系
实，收集证据，及时处理。 联
一
C错误，在保险事故发生时，被保险人有义务尽力采取必要措 施，防唯止或者减少保险标的的损失。
D错误，在合同有效期内，一旦发生当事人在缔约时预料的保险标的危险程度增加，被保险人应当按照约
定及时通知保险人；被保险人未履行此项义务的，因危险增加而发生的保险事故，保险人不承担赔偿责任。
【考点来源】5.3.9保险合同
52.某建筑设备有限公司向某施工企业出售了一批交由承运人运输的在途二手外墙喷涂机器人，关于该买卖
合同的履行的说法，正确的是（ ）。
A.设备公司对机器人不承担权利瑕疵担保义务
B.设备公司对机器人承担质量瑕疵担保义务
C.在途机器人毁损、灭失的风险自机器人交付时起由施工企业承担
D.因机器人不符合质量要求，施工企业拒绝接受机器人，机器人毁损、灭失的风险由设备公司和企业共同
承担
【答案】B
【解析】在买卖合同中，出卖人的义务如下：
第 16 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
(1)按照约定向买受人交付标的物或者提取标的物单证的义务。
(2)转移标的物所有权的义务。
(3)按照约定或者交易习惯向买受人交付提取标的物单证以外的有关单证和资料的义务。
(4)标的物的质量瑕疵担保义务。（B正确）
(5)标的物的权利瑕疵担保义务。（A错误）
出卖人出卖交由承运人运输的在途标的物，除当事人另有约定外，毁损、灭失的风险自合同成立时起由买
受人承担。（C错误）
因标的物不符合质量要求，致使不能实现合同目的的，买受人可以拒绝接受标的物或者解除合同。买受人
拒绝接受标的物或者解除合同的，标的物毁损、灭失的风险由出卖人承担。（D错误）
【考点来源】5.3.1买卖合同
53.根据《工资支付暂行规定》，关于工资支付时间保障的说法，正确的有（ ）。
A.工资必须在每月的前5个工作日内支付
B.实行周、日、小时工资制的，工资可按周、日、小时支付
8
7
C.如遇节假日，工资应当在节假日结9 1束后的第1个工作日支付
4
8
3
信
D.工资至少每2月支付1次
微
系
【答案】B 联
题
押
【解析】根据《工资支付暂行规定》，工资必须在用人单位与劳动者约定的日期支付（A错误）。如遇节
准
精
假日或休息日，则应提前在最近的工作日支付（C错误）。工资至少每月支付一次（D错误），实行周、日、小
时工资制的可按周、日、小时支付工资（B正确）。
【考点来源】9.2.2工资支付保障
54.在噪声敏感建筑物集中区域因 特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民政府住房城乡建设、生
态环境主管部门或者地方人民政府指定的部 门的证明，并（ ）。
A.向附近居民支付赔偿费用
B.在施工现场显著位置公示或者以其他方式公 告附近居民
8
C.报经应急管理部门审批 9 1
7
8
4
D.经居民小区业主委员会同意 信
3
微
系
【答案】B 联
一
【解析】因特殊需要必须连续施工作业的，应当取得地方人民 政府唯住房和城乡建设、生态环境主管部门或
者地方人民政府指定的部门的证明，并在施工现场显著位置公示或者以其他方式公告附近居民。
【考点来源】8.1.4建设工程噪声污染防治
55.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于建设工程质量保证金预留的说法，正确的是（ ）。
A.发包人应当按照合同约定方式预留建设工程质量保证金，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程
价款结算总额的2%
B.合同约定由承包人以银行保函替代预留建设工程质量保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的
1.5%
C.采用工程质量保证担保的，发包人可以同时预留建设工程质量保证金
D.在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留建设工程质量保证金
【答案】D
【解析】A错误，发包人应按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额
的3%。
第 17 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
B错误，合同约定由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。
C错误，采用工程质量保证担保、工程质量保险等其他保证方式的，发包人不得再预留保证金。
D正确，在工程项目竣工前，已经缴纳履约保证金的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
【考点来源】7.6.2工程质量保证金
56.某施工企业与某仓储中心签订了建材仓储合同，并按照合同约定交付了建材，后施工企业提取建材时发
现部分建材因保管不善潮湿损坏，双方发生争议，关于该仓储合同的说法，正确的是（ ）。
A.仓储中心应当对潮湿损坏的建材承担赔偿责任
B.施工企业向仓储中心交付建材时合同成立
C.施工企业逾期提取建材，仓储中心可以直接提存建材
D.施工企业提前提取建材，仓储中心应当减收仓储费
【答案】A
【解析】储存期内，因保管不善造成仓储物毁损、灭失的，保管人应当承担赔偿责任。因仓储物本身的自
然性质、包装不符合约定或者超过有效储存期造成仓储物变质、损坏的，保管人不承担赔偿责任。（A正确）
8
7
仓储合同是诺成合同。仓储合同自保9 1管人和存货人意思表示一致时成立，不以仓储物是否交付为要件。（B
4
8
3
信
错误）
微
系
储存期限届满，存货人或者联仓单持有人应当凭仓单、入库单等提取仓储物。存货人或者仓单持有人逾期提
题
押
取的，应当加收仓储费；提前提取的，不减收仓储费。（D错误）
准
精
储存期限届满，存货人或者仓单持有人不提取仓储物的，保管人可以催告其在合理期限内提取；逾期不提
取的，保管人可以提存仓储物。（C错误，应先催告、合理期限，仍未履行，方可提存）
【考点来源】5.3.7仓储合同
57.关于契税的说法，正确的是（ ）。
A.契税的具体税率，由省、自治区、直 辖市人民政府决定
B.房屋互换的，契税的计税依据为所互换 的房屋价格的差额
C.以偿还债务方式转移土地、房屋权属的免征 契税
8
D.婚姻关系存续期间夫妻之间变更房屋权属的，征 收契税 9 1
7
8
4
【答案】B 信
3
微
系
【解析】A错误，契税的具体适用税率，由省、自治区、直 辖市人民政联府在前述规定的税率幅度内提出，
一
报同级人民代表大会常务委员会决定，并报全国人民代表大会常务 委员唯会和国务院备案。
C错误，以作价投资(入股)、偿还债务、划转、奖励等方式转移土地、房屋权属的，应当依照规定征收契
税。
B正确，契税的计税依据: (1) 土地使用权出让、出售，房屋买卖，为土地、房屋权属转移合同确定的成
交价格，包括应交付的货币以及实物、其他经济利益对应的价款; (2) 土地使用权互换、房屋互换，为所互换
的土地使用权、房屋价格的差额; (3) 土地使用权赠与、房屋赠与以及其他没有价格的转移土地、房屋权属行
为，为税务机关参照土地使用权出售、房屋买卖的市场价格依法核定的价格。契税的应纳税额按照计税依据乘
以具体适用税率计算。
D错误，有下列情形之一的，免征契税: (1) 国家机关、事业单位、社会团体、军事单位承受土地、房屋
权属用于办公、教学、医疗、科研、军事设施; (2) 非营利性的学校、医疗机构、社会福利机构承受土地、房
屋权属用于办公、教学、医疗、科研、养老、救助; (3) 承受荒山、荒地、荒滩土地使用权用于农、林、牧、
渔业生产; (4) 婚姻关系存续期间夫妻之间变更土地、房屋权属; (5) 法定继承人通过继承承受土地、房屋权
属; (6) 依照法律规定应当予以免税的外国驻华使馆、领事馆和国际组织驻华代表机构承受土地、房屋权属。
第 18 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【考点来源】1.5.4其他相关税种
58.根据《仲裁法》，关于仲裁庭组成的说法，正确的是（ ）。
A.当事人可以约定仲裁庭由5名仲裁员组成
B.仲裁庭由当事人组建，仲裁员采取随机抽取方式确定
C.仲裁庭可以由3名仲裁员或者1名仲裁员组成
D.首席仲裁员应当由仲裁委员会主任指定
【答案】C
【解析】仲裁庭可以由3 名仲裁员或者1 名仲裁员组成。
合议仲裁庭，是指由3 名仲裁员组成的仲裁庭，即以集体合议的方式对当事人交付仲裁的争议事项进行审
理并作出裁决。由3 名仲裁员组成的合议仲裁庭，设首席仲裁员。当事人约定由3 名仲裁员组成仲裁庭的，应
当各自选定或者各自委托仲裁委员会主任指定1名仲裁员，第3 名仲裁员由当事人共同选定或者共同委托仲裁
委员会主任指定。第3 名仲裁员是首席仲裁员。
【考点来源】10.2.3 仲裁庭的组成、开庭和裁决
8
7
59.下列行政诉讼案件中，由中级人9 1民法院受理一审的案件是（ ）。
4
8
3
信
A.知识产权案件
微
系
B.省公安厅作为被告的案件联
题
押
C.乡镇人民政府作为被告的案件
准
精
D.县级人民政府作为被告的案件
【答案】D
【解析】中级人民法院管辖下列第一审行政案件: (1) 对国务院部门或者县级以上地方人民政府所作的行
政行为提起诉讼的案件; (2) 海关处理 的案件; (3) 本辖区内重大、复杂的案件; (4) 其他法律规定由中级人
民法院管辖的案件。高级人民法院管车害本 辖区内重大、复杂的第一审行政案件。最高人民法院管辖全国范围
内重大、复杂的第一审行政案件。
【考点来源】10.5.2 行政诉讼的法院管辖
8
60.某施工企业在施工中偷工减料，降低工程质量 标准，造成重大安全事故，该施9 1
7
工企业的行为构成（ ）。
8
4
A.工程重大安全事故罪 信
3
微
系
B.重大劳动安全事故罪 联
一
C.强令违章冒险作业罪 唯
D.重大责任事故罪
【答案】A
【解析】工程重大安全事故罪，是指建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位违反国家规定，降低
工程质量标准，造成重大安全事故的行为。
【考点来源】1.7.4 建设工程常见犯罪行为及罪名
61.根据《民法典》，关于承揽合同履行的说法，正确的是（ ）。
A.定作人验收并受领承揽物或者工作成果的，免除承揽人的瑕疵担保责任
B.定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当赔偿损失
C.定作人不履行协助义务的，承揽人可以直接解除合同
D.承揽人未经定作人同意将辅助承揽工作交由第三人完成的，定作人可以解除合同
【答案】B
【解析】A错误，对承揽人交付的工作成果，定作人应当及时验收并受领。定作人受领承揽物或工作成果
第 19 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
的，不免除承揽人的瑕疵担保责任。
B正确，定作人的任意解除权。定作人在承揽人完成工作前可以随时解除合同，造成承揽人损失的，应当
赔偿损失。
C错误，定作人不履行协助义务致使承揽工作不能完成的，承揽人可以催告定作人在合理期限内履行义务，
并可以顺延履行期限;定作人逾期不履行的，承揽人可以解除合同。
D错误，承揽人将其承揽的主要工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责;未
经定作人同意的，定作人可以解除合同。承揽人可以将其承揽的辅助工作交由第三人完成，承揽人将其承揽的
辅助工作交由第三人完成的，应当就该第三人完成的工作成果向定作人负责。
【考点来源】5.3.5 承揽合同
62.关于乡村建设规划许可证的说法，正确的是（ ）。
A.在村庄规划区内进行乡镇企业建设，不必申请乡村建设规划许可证
B.在乡规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的，统一由城市、县人民政府核发乡村建设规划许
可证
8
7
C.在村庄规划区内进行公益事业建设9 1，申请乡村建设规划许可证的可以是个人
4
8
3
信
D.在乡规划区内占用农用地进行乡村公共设施建设，直接核发乡村建设规划许可证
微
系
【答案】C 联
题
押
【解析】A错误，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个
准
精
人应当向乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规
划许可证。
B错误，在乡、村庄规划区内使用原有宅基地进行农村村民住宅建设的规划管理办法，由省、自治区、直
辖市制定。
C正确，在乡、村庄规划区内进行乡镇 企业、乡村公共设施和公益事业建设的，建设单位或者个人应当向
乡、镇人民政府提出申请，由乡、镇人民政府 报城市、县人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。
D错误，在乡、村庄规划区内进行乡镇企业、 乡村公共设施和公益事业建设以及农村村民住宅建设，不得
8
占用农用地；确需占用农用地的，应当依照《土地管理 法》有关规定办理农用地转用9 1
7
审批手续后，由城市、县
8
4
人民政府城乡规划主管部门核发乡村建设规划许可证。 信
3
微
系
【考点来源】3.1.1 规划许可证的申请 联
一
63.关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。 唯
A.应当通过聘用单位提出申请
B.初始注册的条件与建造师资格考试的条件相同
C.取得证书的人员可以受聘于2个相关单位
D.建造师初始注册通过备案完成
【答案】A
【解析】A正确，取得一级建造师资格证书并受聘于一个建设工程勘察、设计、施工、监理、招标代理、
造价咨询等单位的人员，应当通过聘用单位提出注册申请，并可以向单位工商注册所在地的省、自治区、直辖
市人民政府住房城乡建设主管部门提交申请材料。
B错误，申请初始注册时应当具备以下条件: (1) 经考核认定或考试合格取得资格证书; (2) 受聘于一个
相关单位; (3) 达到继续教育要求; (4) 没有《注册建造师管理规定》中规定不予注册的情形。
凡遵守国家法律、法规，具备下列条件之一者，可以申请参加一级建造师执业资格考试: (1) 取得工程类
或工程经济类大学专科学历，工作满6 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满4 年。( 2 )取得工程类或
第 20 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
工程经挤类大学本科学历，工作满4 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满3 年。( 3 )取得工程类或工
程经济类双学士学位或研究生班毕业，工作满3 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满2 年。( 4 )取得
工程类或工程经济类硕士学位，工作满2 年，其中从事建设工程项目施工管理工作满1 年。( 5 )取得工程类
或工程经济类博士学位，从事建设工程项目施工管理工作满1 年。
C错误，取得证书的人员不得同时受聘于2个相关单位。
D错误，省、自治区、直辖市人民政府住房城乡建设主管部门收到申请材料后，应当在5 日内将全部申请
材料报国务院住房城乡建设主管部门审批。
【考点来源】2.3.2建造师注册和受聘
64.关于产品责任的说法，正确的是（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人仅可向产品的销售者请求赔偿
B.因运输者的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，被侵权人应当向产品的运输者请求赔偿
C.明知产品存在缺陷仍然生产、销售，造成他人死亡的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿
D.产品投入流通后发现存在缺陷造成他人损害的，生产者、销售者不承担责任
8
7
【答案】C 9 1
4
8
3
信
【解析】A错误，因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿，也可以向产
微
系
品的销售者请求赔偿。 联
题
押
B错误，因运输者、仓储者等第三人的过错使产品存在缺陷，造成他人损害的，产品的生产者、销售者赔
准
精
偿后，有权向第三人追偿。
C正确，明知产品存在缺陷仍然生产、销售，或者没有依据前述规定采取有效补救措施，造成他人死亡或
者健康严重损害的，被侵权人有权请求相应的惩罚性赔偿。
D错误，产品投人流通后发现存在 缺陷的，生产者、销售者应当及时采取停止销售、警示、召回等补救措
施;未及时采取补救措施或者补救措施不力 造成损害扩大的，对扩大的损害也应当承担侵权责任。
【考点来源】1.4.2 产品责任
65.关于侵犯商业秘密的说法，正确的是（ ）。
8
A.第三人明知商业秘密权利人的前员工以盗窃手段 获取权利人商业秘密，仍获取9 1
7
该商业秘密的，不构成侵
8
4
犯商业秘密 信
3
微
系
B.经营者违反保密义务，披露其所掌握的商业秘密属于侵犯 商业秘密 联
一
C.受到损害的商业秘密权利人的赔偿数额，应当按照侵权人因 侵权唯所获得的利益确定
D.在侵犯商业秘密案件的民事审判程序中，商业秘密权利人就对方侵权承担全部举证责任
【答案】B
【解析】经营者不得实施下列侵犯商业秘密的行为:
...(3) 违反保密义务或者违反权利人有关保守商业秘密的要求，披露、使用或者允许他人使用其所掌握的
商业秘密;B正确。
...
第三人明知或者应知商业秘密权利人的员工、前员工或者其他单位、个人实施上述所列违法行为，仍获取、
披露、使用或者允许他人使用该商业秘密的，视为侵犯商业秘密。A错误。
侵犯商业秘密，给商业秘密权利人造成损害的，应当依法承担民事责任，受到损害的商业秘密权利人的赔
偿数额，按照其因被侵权所受到的实际损失确定；实际损失难以计算的，按照侵权人因侵权所获得的利益确定。
C错误。
在侵犯商业秘密的民事审判程序中，商业秘密权利人提供初步证据，证明其已经对所主张的商业秘密采取
第 21 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
保密措施，且合理表明商业秘密被侵犯。D错误。
【考点来源】1.3.4 其他知识产权制度
66.根据《城市建设档案管理规定》，关于建设工程档案资料的说法，正确的是（ ）。
A.组织竣工验收时，应当组织对工程档案进行验收
B.工程竣工验收后6个月内，应当向城建档案馆报送一套符合规定的建设工程档案
C.电子档案签署了具有法律效力的电子印章或者电子签名的，也应当移交相应纸质档案
D.改建工程应当重新编制建设工程档案，并按时报送
【答案】A
【解析】A正确，建设单位在组织工程竣工验收前，应按要求将全部文件材料收集齐全并完成工程档案的
立卷；在组织竣工验收时，应组织对工程档案进行验收，验收结论应在工程竣工验收报告、专家组竣工验收意
见中明确。
B错误，《城市建设档案管理规定》中规定，建设单位应当在工程竣工验收后3个月内，向城建档案馆报
送一套符合规定的建设工程档案。
8
7
C错误，电子档案签署了具有法律效9 1力的电子印章或电子签名的，可不移交相应纸质档案。
4
8
3
信
D错误，对改建、扩建和重要部位维修的工程，建设单位应当组织设计、施工单位据实修改、补充和完善
微
系
原建设工程档案。凡结构和平面联布置等改变的，应当重新编制建设工程档案，并在工程竣工后三个月内向城建
题
押
档案馆报送。
准
精
【考点来源】7.5.4应提交的档案资料
67.计算增值税应纳税额时，下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣的是（ ）。
A.自境外单位购进无形资产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣代缴税款的完税凭证上注明的增值税
额
B.非正常损失的在产品、产成品所耗用 的购进货物(不包括固有资产)、劳务和交通运输服务
C.从海关取得的海关进口增值税专用缴款 书上注明的增值税额
D.从销售方取得的增值税专用发票上注明的增 值税额
8
【答案】B 9 1
7
8
4
【解析】下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣 。(1)用于简易计税方信法
3
计税项目、免征增值税项目、
微
系
集体福利或者个人消费的购进货物、劳务、服务、无形资产和不 动产。(2)非联正常损失的购进货物，以及相关的
一
劳务和交通运输服务。(3)非正常损失的在产品、产成品所耗用的 购进货唯物(不包括固定资产)、劳务和交通运输
服务。（B选项）(4)国务院规定的其他项目。
选项ACD可以抵扣。下列进项税额准予从销项税额中抵扣。(1)从销售方取得的增值税专用发票上注明的增
值税额。（D选项）(2)从海关取得的海关进口增值税专用缴款书上注明的增值税额。（C选项）(3)购进农产品，
除取得增值税专用发票或者海关进口增值税专用缴款书外，按照农产品收购发票或者销售发票上注明的农产品
买价和11%的扣除率计算的进项税额，国务院另有规定的除外。进项税额计算公式：进项税额=买价×扣除率。
(4)自境外单位或者个人购进劳务、服务、无形资产或者境内的不动产，从税务机关或者扣缴义务人取得的代扣
代缴税款的完税凭证上注明的增值税额。（A选项）
【考点来源】1.5.2企业增值税
68.关于政府主管部门实施建设工程抗震监督管理措施的说法，正确的是（ ）。
A.对建设单位或者施工现场随时进行监督检查
B.不得复制被检查单位有关建设工程的文件和资料
C.查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工企业
第 22 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D.对隔震减震装置实施抽样检测
【答案】D
【解析】县级以上人民政府住房和城乡建设主管部门或者其f也有关监督管理部门履行建设工程抗震监督
管理职责时，有权采取以下措施:(1)对建设工程或者施工现场进行监督检查（A错误）; (2) 向有关单位和人
员调查了解相关情况; (3) 查阅、复制被检查单位有关建设工程抗震的文件和资料（B错误）; (4) 对抗震结
构材料、构件和隔震减震装置实施抽样检测（D正确）; (5) 查封涉嫌违反抗震设防强制性标准的施工现场（C
错误，不是查封企业，而是查封施工现场）; (6) 发现可能影响抗震质量的问题时，责令相关单位进行必要的
检测、鉴定。
【考点来源】7.1.3 建设工程抗震管理制度
69.根据《民法典》，关于保证合同的说法，正确的是( )。
A.保证期间可以约定为主债务履行期限届满之日起6个月
B.非法人组织不得为保证人
C.保证范围应当明确约定为主债务及其利息违约金、损害赔偿金
8
7
D.当事人在保证合同中对保证方式没9 1有约定的，按照连带责任保证承担保证责任
4
8
3
信
【答案】A
微
系
【解析】A正确，保证期间联在保证合同中应明确约定，没有约定或者约定不明确的，保证期间为主债务履
题
押
行期限届满之日起6 个月。
准
精
B错误，以公益为目的的非营利法人、非法人组织不得为保证人。登记为营利法人的学校、幼儿园、医疗
机构、养老机构等法人可以作为保证人。应为“以公益为目的”的非法人组织不得为保证人。
C错误，保证的范围是指保证人对哪些债务承担保证责任。当事人应当在保证合同中予以明确约定，当事
人没有约定的，保证的范围包括主债权 及其利息、违约金、损害赔偿金和实现债权的费用。
D错误，当事人在保证合同中对保证方 式没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。
【考点来源】5.3.3 保证合同
70.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工 合同纠纷案件适用法律问题的解释(一)》，关于施工合同工
8
期顺延的说法，正确的是( )。 9 1
7
8
4
A.承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合 同约定的期限内申请过信工
3
期顺延，承包人以此为由主
微
系
张工期顺延的，人民法院应当予以支持 联
一
B.建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经 鉴定唯合格的，鉴定期间不计入顺延工期期间
C.当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延视为工期不顺延，承包人提出合理抗辩的，工期仍不可
顺延
D.隐蔽工程在隐蔽之前，发包人没有按照承包人的通知及时检查的，承包人可以顺延工期
【答案】D
【解析】A错误，承包人虽未取得工期顺延的确认，但能够证明在合同约定的期限内向发包人或者监理人
申请过工期顺延且顺延事由符合合同约定，承包人以此为由主张工期顺延的，人民法院应予支持。
B错误，建设工程竣工前，当事人对工程质量发生争议，工程质量经鉴定合格的，鉴定期间为顺延工期期
间。
C错误，当事人约定承包人未在约定期限内提出工期顺延申请视为工期不顺延的，按照约定处理，但发包
人在约定期限后同意工期顺延或者承包人提出合理抗辩的除外。
D正确，隐蔽工程在隐蔽以前，承包人应当通知发包人检查。发包人没有及时检查的，承包人可以顺延工
程日期，并有权请求赔偿停工、窝工等损失。
第 23 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【考点来源】5.2.2 建设工程工期、质量和价款
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。
错选，本题不得分;少选，所选的每个选项得0.5分）
71.根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》，施工企业
专职安全生产管理人员的类型有（ ）。
A.安装
B.机械
C.土建
D.特种作业
E.综合
【答案】BCE
【解析】《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》规定，企
业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员合称为“安管人员”。其中，专职安全生产管理人员分为
8
7
机械、土建、综合3类。机械类专职安全9 1生产管理人员可以从事起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产
4
8
3
信
管理工作。土建类专职安全生产管理人员可以从事除起重机械、土石方机械、桩工机械等安全生产管理工作以
微
系
外的安全生产管理工作。综合类联专职安全生产管理人员可以从事全部安全生产管理工作。
题
押
【考点来源】6.3.6 施工单位安全生产教育培训
准
精
72.下列费用中，列入建筑工程安全防护、安全施工费用的有（ ）。
A.环境保护费
B.临时设施费
C.建设管理费
D.安全施工费
E.文明施工费
【答案】ABDE
8
【解析】《建筑工程安全防护、文明施工措施费用 及使用管理规定》(建办〔20901
7
5〕89号)规定，建筑工程
8
4
安全防护、文明施工措施费用是由《建筑安装工程费用项 目组成》中措施费所含信的
3
文明施工费、环境保护费、
微
系
临时设施费、安全施工费组成。 联
一
【考点来源】6.4.2施工现场安全防范措施和安全生产费用 唯
73.根据《最低工资规定》,在劳动者提供正常劳动的情况下，判断用人单位支付给劳动者工资是否低于当
地最低工资标准时，应当剔除的有 （ ）。
A.延长工作时间工资
B.工龄工资
C.高温低温津贴
D.井下工作津贴
E.有毒害工作津贴
【答案】ACDE
【解析】根据《最低工资规定》,在劳动者提供正常劳动的情况下，用人单位应支付给劳动者的工资在剔除
下列各项以后，不得低于当地最低工资标准：（1）延长工作时间工资；（2）中班、夜班、高温、低温、井下、
有毒有害等特殊工作环境、条件下的津贴；（3）法律、法规和国家规定的劳动者福利待遇等。
【考点来源】9.2.2工资支付保障
第 24 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
74.根据《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》，发包人就建设工程质
量缺陷承担过错责任的情形有（ ）。
A.提供的设计有缺陷
B.推荐购买的建筑构配件不符合强制国家标准
C.提供的建筑材料不符合强制的国家标准
D.未按照合同约定支付预付款
E.直接指定分包人分包专业工程
【答案】ACE
【解析】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：
（1）提供的设计有缺陷；
（2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；
（3）直接指定分包人分包专业工程。
《最高人民法院关于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释》（2005年正式施行）第12条
8
7
做出本题相关规定。但后《最高人民法院9关1于审理建设工程施工合同纠纷案件适用法律问题的解释（一）》（2021
4
8
3
信
年正式施行）第13条，也做了上述同样规定。目前适用最新司法解释的规定。
微
系
【考点来源】 5.2.2建设工联程工期、质量和价款
题
押
75.根据《消防安全责任制实施办法》，企业应当落实的消防安全主体责任有（ ）。
准
精
A.明确各级各岗位消防安全责任人及其职责
B.对建筑消防设施每年至少进行1次全面检测
C.保证安全费用高比例用于消防工作
D.所有单位均实行24小时消防值 班制度
E.定期开展防火检查、巡查
【答案】ABE
【解析】企业应当落实消防安全主体责任，履 行下列职责:
8
(1) 明确各级、各岗位消防安全责任人及其职责， 制定本单位的消防安全制度、9 1
7
消防安全操作规程、灭火
8
4
和应急疏散预案。定期组织开展灭火和应急疏散演练，进 行消防工作检查考核，信保
3
证各项规章制度落实。A正
微
系
确。 联
一
( 2 )保证防火检查巡查、消防设施器材维护保养、建筑消防 设施检唯测、火灾隐患整改、专职或志愿消防队
和微型消防站建设等消防工作所需资金的投入。生产经营单位安全费用应当保证适当比例用于消防工作。C错
误。
( 3 )按照相关标准配备消防设施、器材，设置消防安全标志，定期检验维修，对建筑消防设施每年至少进
行一次全面检测，确保完好有效。设有消防控制室的，实行24 小时值班制度，每班不少于2 人， 并持证上岗。
B正确、D错误。
…………
( 5 )定期开展防火检查、巡查，及时消除火灾隐患。E正确。
…………
【考点来源】6.4.4 施工现场消防安全责任
76.根据《城乡规划法》，关于规划条件的说法，正确的有（ ）。
A.变更规划条件必须向城市、县人民政府城乡规划主管部门提出申请
B.规划条件的变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准
第 25 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
C.建设单位应当参照规划条件进行建设
D.县级以上地方人民政府城乡规划主管部门对建设工程是否符合规划条件予以核实
E.经城乡规划主管部门核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收
【答案】ABDE
【解析】A正确，C错误，建设单位应当按照规划条件进行建设，确需变更的，必须向城市、县人民政府城
乡规划主管部门提出申请。（C不是“参照”，是“按照”）
B正确，变更内容不符合控制性详细规划的，城乡规划主管部门不得批准。
D正确，县级以上地方人民政府城乡规划主管部门按照国务院规定对建设工程是否符合规划条件予以核实。
E正确，未经核实或者经核实不符合规划条件的，建设单位不得组织竣工验收。
【考点来源】3.1.2 规划条件的变更
77.根据《建筑业企业资质管理规定》，企业中有建筑业企业资质升级，资质许可机关不予批准其建筑业企
业资质升级申请的情形有（ ）。
A.未依法纳税
8
7
B.未按规定缴纳的社会保障资金 9 1
4
8
3
信
C.超越本企业资质等级承接工程
微
系
D.未取得施工许可证擅自施联工
题
押
E.未依法履行工程质量保修义务
准
精
【答案】CDE
【解析】《建筑业企业资质管理规定》第23条规定，企业申请建筑业企业资质升级、资质增项，在申请之
日起前1 年至资质许可决定作出前，有下列情形之一的，资质许可机关不予批准其建筑业企业资质升级申请和
增项申请: (1) 超越本企业资质等级或 以其他企业的名义承揽工程，或允许其他企业或个人以本企业的名义承
揽工程的;（C正确） (2) 与建设单位或企 业之间相互串通投标，或以行贿等不正当手段谋取中标的; (3) 未
取得施工许可证擅自施工的;（D正确）(4) 将 承包的工程转包或违法分包的; (5) 违反国家工程建设强制性标
准施工的; (6) 恶意拖欠分包企业工程款或者劳务 人员工资的; (7) 隐瞒或谎报、拖延报告工程质量安全事故，
8
破坏事故现场、阻碍对事故调查的; (8) 按照国家法律 、法规和标准规定需要持证上9 1
7
岗的现场管理人员和技术
8
4
工种作业人员未取得证书上岗的;(9)未依法履行工程质量 保修义务或拖延履行信保
3
修义务的;（E正确）(10) 伪
微
系
造、变造、倒卖、出租、出借或者以其他形式非法转让建筑业企 业资质证书联的;(11) 发生过较大以上质量安全
一
事故或者发生过两起以上一般质量安全事故的；(12) 其他违反法 律、法唯规的行为。
【考点来源】2.2.2 建筑业企业资质的申请、许可、延续和变更
78.甲建材供应商与乙承运人签订了货运合同，约定由乙运输一批建材到异地，收货方为丙施工企业，运费
由丙支付。关于乙相关权利的说法，正确的有（ ）。
A.如果甲不按约定或法定方式包装建材，乙有权拒绝运输
B.建材到达目的地后，乙有权要求丙及时受领
C.如果丙不支付运费，乙有权留置该批建材
D.乙有权拒绝甲通常合理的运输要求
E.如果丙无故拒绝受领货物，乙有权提存该批建材
【答案】ACE
【解析】A正确，托运人应当按照约定或者法定的方式包装货物，否则，承运人可以拒绝运输。
B错误，是通知义务，题干问的是权利。货物运输到达后，承运人知道收货人的，应当及时通知收货人。
C正确，托运人或者收货人不支付运费、保管费或者其他费用的，承运人对相应的运输货物享有留置权，
第 26 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
但是当事人另有约定的除外。
D错误，从事公共运输的承运人不得拒绝托运人通常、合理的运输要求。公共运输是指面向社会公众的、
由取得营运资格的营运人所从事的商业运输的行为。由于公共运输的特殊性，法律赋予了承运人不得拒绝托运
人通常、合理的运输要求的强制缔约义务。
E正确，收货人不明或者收货人无正当理由拒绝受领货物的，承运人依法可以提存货物。
【考点来源】5.3.6 运输合同
79.根据《全国建筑市场各方主体不良行为记录认定标准》，下列不良行为记录中，属于施工企业资质不良
行为的有（ ）。
A.未取得资质证书承揽工程的
B.以欺骗手段取得资质证书承揽工程的
C.以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假，骗取中标的
D.不按照与招标人订立的合同履行义务的，情节严重的
E.将承包的工程转包或者违法分包的
8
7
【答案】AB 9 1
4
8
3
信
【解析】资质不良行为认定标准：
微
系
( 1 )未取得资质证书承揽联工程的，或超越本单位资质等级承揽工程的; (2) 以欺骗手段取得资质证书承揽
题
押
工程的;(3) 允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的;(4 )未在规定期限内办理资质变更手续的; (5) 涂
准
精
改、伪造、出借、转让建筑业企业资质证书的; (6) 按照国家规定需要持证上岗的技术工种的作业人员未经培
训、考核，未取得证书上岗，情节严重的。
CDE为承揽业务不良。
【考点来源】2.4.3 建筑市场各方 主体不良行为记录认定标准
80.关于招标投标异议及其处理的说法 ，正确的是（ ）。
A.投标人认为招标投标不符合规定的，有 权向招标人提出异议
B.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当 在提交资格预审申请文件截止时间3日内提出
8
C.投标人对开标有异议的，招标人应当在评标完成 后作出答复 9 1
7
8
4
D.投标人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间 10日前提出 信
3
微
系
E.对评标结果的异议作出答复前，招标人应暂停标投标活动 联
一
【答案】ADE 唯
【解析】A正确，投标人和其他利害关系人认为招标投标活动不符合规定的，有权向招标人提出异议。
B错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件截止时
间2 日前提出。
C错误，投标人对开标有异议的，应当在开标现场提出，招标人应当当场作出答复，并制作记录。
D正确，对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10 日前提出。
E正确，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人
公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3 日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。
【考点来源】4.2.5 招标投标异议、投诉处理
81.民事判决执行完毕后，据以执行的判决确有错误，被人民法院撤销，关于补救措施的说法，正确的是（ ）。
A.已被执行的财产无法返还的，不再执行回转
B.应当提起执行异议之诉
C.人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还
第 27 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
D.取得财产的人拒不返还的，强制执行
E.应当在判决被撤销后6个月内提出
【答案】CD
【解析】执行完毕后，据以执行的判决、裁定和其他法律文书确有错误，被人民法院撤销的，如法院制作
的先予执行裁定书、判决书、裁定书、调解书或仲裁裁决、公证债权文书等生效并执行完毕后因确有错误被依
法撤销，对己被执行的财产，人民法院应当作出裁定，责令取得财产的人返还;拒不返还的，强制执行。执行回
转，是对作为执行依据的法律文书确有错误而设立的补救制度，旨在恢复原状，维护当事人合法权益。
【考点来源】10.3.6 民事诉讼的执行
82.关于建筑工程节能的说法，正确的有（ ）。
A.建设单位组织竣工验收应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验
B.单位工程竣工验收应当在建筑节能分部工程验收合格后进行
C.政府投资项目不符合强制性节能标准的，不得批准建设
D.不符合强制性节能标准的项目可以先行开工建设
8
7
E.建筑节能分部工程的质量验收，施9 1工企业应当先行自检合格
4
8
3
信
【答案】ABCE
微
系
【解析】A正确，建设单位联组织竣工验收，应当对民用建筑是否符合民用建筑节能强制性标准进行查验；
题
押
对不符合民用建筑节能强制性标准的，不得出具竣工验收合格报告。
准
精
B正确，单位工程竣工验收应在建筑节能分部工程验收合格后进行。
C正确，政府投资项目不符合强制性节能标准的，依法负责项目审批的机关不得批准建设。
D错误，不符合强制性节能标准的项目，建设单位不得开工建设；已经建成的，不得投入生产、使用。
E正确，建筑节能分部工程的质量 验收，应在施工单位自检合格，且检验批、分项工程全部合格的基础上，
进行外墙节能构造外窗气密性现场实体检测 和设备系统节能性能检测，确认建筑节能工程质量达到验收的条件
后方可进行。
【考点来源】7.5.2 规划、消防、节能和环保 验收
8
83.根据《无障碍环境建设法》，关于无障碍环境 建设监督管理的说法，正确的9有1
7
（ ）。
8
4
A.对违反《无障碍环境建设法》规定，损害社会公共 利益的行为，人民检察信院
3
可以提起公益诉讼
微
系
B.乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍 环境建设工联作
一
C.无障碍环境建设应当发挥企业主导作用，调动市场主体积极 性，唯引导社会组织和公众广泛参与
D.县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，不定期发布无障碍环境建设情况
E.新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督
【答案】ABE
【解析】A正确，对违反《无障碍环境建设法》规定损害社会公共利益的行为，人民检察院可以提出检察
建议或者提起公益诉讼。
B正确，乡镇人民政府、街道办事处应当协助有关部门做好无障碍环境建设工作。
C错误，无障碍环境建设应当坚持中国共产党的领导，发挥政府主导作用，调动市场主体积极性，引导社
会组织和公众广泛参与，推动全社会共建共治共享。（是发挥“政府”主导作用，不是“企业”主导作用）
D错误，县级以上人民政府建立无障碍环境建设信息公示制度，定期发布无障碍环境建设情况。
E正确，新闻媒体可以对无障碍环境建设情况开展舆论监督。
【考点来源】7.2.3 无障碍环境建设监督管理
84.施工企业拒不执行负有安全生产监督管理职责的部门作出的停止施工的决定，有发生生产安全事故的现
第 28 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
实危险的，在保证安全的前提下，负有安全生产监督管理职责的部门可以通知有关单位采取的措施有（ ）。
A.停止供电
B.禁止通行
C.停止拨付资金
D.限制供应食品、药品
E.停止供应民用爆炸物品
【答案】AE
【解析】负有安全生产监督管理职责的部门依法对存在重大事故隐患的生产经营单位作出停产停业、停止
施工、停止使用相关设施或者设备的决定，生产经营单位应当依法执行，及时消除事故隐患。生产经营单位拒
不执行，有发生生产安全事故的现实危险的，在保证安全的前提下，经本部门主要负责人批准，负有安全生产
监督管理职责的部门可以采取通知有关单位停止供电（A正确）、停止供应民用爆炸物品（E正确）等措施，强
制生产经营单位履行决定。
【考点来源】6.6.3 政府主管部门实施安全生产行政执法工作的法定职权
8
7
85.下列情形中，导致施工合同权利9 1义务终止的有（ ）。
4
8
3
信
A.发包人被处以罚款
微
系
B.施工合同已经履行 联
题
押
C.施工合同因故解除
准
精
D.承包人通知发包人将部分工程款交付给第三人
E.施工过程中承包人与发包人合并
【答案】BCE
【解析】根据《民法典》规定，引 起合同权利义务终止的情形包括:
(1)债务已经履行；（B选项）
(2)债务相互抵销；
(3)债务人依法将标的物提存；
8
(4)债权人免除债务； 9 1
7
8
4
(5)债权债务同归于一人：此种情形即混同，是指由于 某种事实的发生，使原信
3
本由一方当事人享有的债权和
微
系
另一方当事人负担的债务，同归于一方当事人，使得该当事人既 是债权人又联是债务人，此时法律规定债权债务
一
因泪同而消灭。但是如果债权债务消灭会损害第三人利益的，则不 能因唯混同而消灭。（E选项）
(6)法律规定或者当事人约定终止的其他情形。如出现了法律规定的终止的情形，在委托合同中，受托人死
亡、丧失民事行为能力的，委托合同终止。合同解除也包含于此种情形之中，合同解除包括法定解除与约定解
除。（C选项）
【考点来源】5.2.4施工合同的权利义务终止
86.关于单一来源采购的说法，正确的有（ ）。
A.单一来源采购方式适用于工程采购
B.拟采用单一来源采购方式的，在报批之前，应当在省级以上财政部门指定媒体上公示，并将公示情况一
并报财政部门
C.对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期间内将书面意见反馈给采购人、采购代理机构，
并同时抄送相关财政部门
D.采购人收到公示异议后，应当组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当采用其他采购方式
E.采用单一来源采购方式公示期不得少于3个工作日
第 29 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【答案】ACD
【解析】A正确，根据《政府采购法实施条例》第25条规定，政府采购工程依法不进行招标的，应当依照
政府采购法和本条例规定的竞争性谈判或者单一来源采购方式采购。单一来源采购方式也适用于工程采购。
B错误，属于《政府采购法》规定情形即“只能从唯一供应商处采购”且达到公开招标数额的货物、服务
项目，拟采用单一来源采购方式的，采购人、采购代理机构在报财政部门批准之前，应当在省级以上财政部门
指定媒体上公示，并将公示情况一并报财政部门。
C正确，任何供应商、单位或者个人对采用单一来源采购方式公示有异议的，可以在公示期内将书面意见
反馈给采购人、采购代理机构，并同时抄送相关财政部门。
D正确，采购人、采购代理机构收到对采用单一来源采购方式公示的异议后，应当在公示期满后5个工作
日内，组织补充论证，论证后认为异议成立的，应当依法采取其他采购方式；论证后认为异议不成立的，应当
将异议意见、论证意见与公示情况一并报相关财政部门。
E错误，公示期不得少于5个工作日。
【考点来源】4.3.3单一来源采购
8
7
87.关于勘察、设计单位质量责任和9 1义务的说法，正确的有（ ）。
4
8
3
信
A.未经注册的建设工程勘察人员，可以借用已注册执业人员的名义从事建设工程勘察活动
微
系
B.注册建筑师、注册结构工联程师等注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责
题
押
C.对有特殊要求的建筑材料，设计单位可以指定生产厂、供应商
准
精
D.勘察、设计单位可以转包所承揽的工程
E.设计单位应当就审查合格的施工图设计文件向施工企业作出详细说明
【答案】BCE
【解析】A错误，未经注册的建设 工程勘察、设计人员，不得以注册执业人员的名义从事建设工程勘察、
设计活动。
B正确，注册建筑师、注册结构工程师等 注册执业人员应当在设计文件上签字，对设计文件负责。
C正确，除有特殊要求的建筑材料、专用设备 、工艺生产线等外，设计单位不得指定生产厂、供应商。
8
D错误，勘察、设计单位不得转包或者违法分包所 承揽的工程。 9 1
7
8
4
E正确，《建设工程质量管理条例》规定，设计单位应 当就审查合格的施工信图
3
设计文件向施工单位作出详
微
系
细说明。 联
一
【考点来源】7.3.2勘察、设计单位的质量责任和义务 唯
88.行政诉讼期间发生的下列情况，人民法院应当裁定停止执行行政行为的有（ ）。
A.原告认为需要停止执行的
B.被告认为需要停止执行的
C.该行政行为的执行会给当事人造成重大损害的
D.人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益造成重大损害的
E.该行政行为具有人身强制属性的
【答案】BD
【解析】诉讼期间，不停止行政行为的执行。但有下列情形之一的，裁定停止执行：(1)被告认为需要停止
执行的；(2)原告或者利害关系人申请停止执行，人民法院认为该行政行为的执行会造成难以弥补的损失，并且
停止执行不损害国家利益、社会公共利益的；(3)人民法院认为该行政行为的执行会给国家利益、社会公共利益
造成重大损害的；(4)法律、法规规定停止执行的。
【考点来源】10.5.6行政诉讼的审理、判决和执行
第 30 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
89.根据《文物保护法》，关于需要配合建设工程进行考古发掘工作的说法，正确的有（ ）。
A.应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批
准
B.国务院文物行政部门在批准发掘计划前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见
C.建设单位对配合建设工程进行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助
D.确因建设工期紧迫，对古文化遗址急需进行抢救发掘的，由省级文物行政部门组织发掘，并同时补办审
批手续
E.确因有自然破坏危险，对古墓葬急需进行抢救发掘的，组织发掘的部门为建设工程所在地县级人民政府
文物行政部门
【答案】ABCD
【解析】A正确，需要配合建设工程进行的考古发掘工作，应当由省、自治区、直辖市文物行政部门在勘
探工作的基础上提出发掘计划，报国务院文物行政部门批准。
B正确，国务院文物行政部门在批准前，应当征求社会科学研究机构及其他科研机构和有关专家的意见。
8
7
C正确，建设单位对配合建设工程进9 1行的考古调查、勘探、发掘，应当予以协助，不得妨碍考古调查、勘
4
8
3
信
探、发掘。
微
系
D正确，E错误，确因建设联工期紧迫或者有自然破坏危险，对古文化遗址、古墓葬急需进行抢救发掘的，由
题
押
省、自治区、直辖市人民政府文物行政部门组织发掘，并同时补办审批手续。
准
精
【考点来源】8.2.3施工发现文物报告和保护
90.关于行政强制的说法，正确的有( )。
A.排除妨碍、恢复原状属于行政强制措施
B.行政强制包括行政强制措施和行 政强制执行
C.尚未制定法律、行政法规，且属于地 方性事务的，地方性法规可以设定扣押财物的行政强制措施
D.尚未制定法律，且属于国务院行政管理 职权事项的，行政法规可以设定限制公民人身自由的行政强制措
施
8
E.法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政 强制措施 9 1
7
8
4
【答案】BCE 信
3
微
系
【解析】B正确，行政强制，包括行政强制措施和行政强制 执行。 联
一
行政强制措施的种类: (1) 限制公民人身自由； (2) 查封场 所、设唯施或者财物;( 3 )扣押财物； (4) 冻
结存款、汇款； (5) 其他行政强制措施。
D错误，尚未制定法律，且属于国务院行政管理职权事项的，行政法规可以设定除限制公民人身自由、冻
结存款及汇款和应当由法律规定的行政强制措施以外的其他行政强制措施。
C正确，未制定法律、行政法规，且属于地方性事务的，地方性法规可以设定查封场所、设施或者财物，
以及扣押财物的行政强制措施。
E正确。法律、法规以外的其他规范性文件不得设定行政强制措施。
A错误，属于行政强制执行。行政强制执行的方式:(1) 加处罚款或者滞纳金； (2) 划拨存款、汇款； (3)
拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物； (4) 排除妨碍、恢复原状； (5) 代履行； (6) 其他强
制执行方式。
【考点来源】1.6.4行政强制
91.关于所有权权能的说法，正确的有（ ）。
A.占有权可以根据所有权人的意志和利益分离出去，由非所有权人享有
第 31 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
B.所有权是物权中最重要也最完全的一种权利，在法律上不受限制
C.财产所有权的权能包括占有权、使用权、收益权和处分权
D.使用权只能由所有权人享有
E.处分权是所有权人最基本的权利，是所有权内容的核心
【答案】ACE
【解析】A正确，占有权可以根据所有人的意志和利益分离出去，由非所有人享有。
B错误，所有权是物权中最重要也最完全的一种权利。当然，所有权在法律上也受到一定的限制。最主要
的限制是，为了公共利益的需要，依照法律规定的权限和程序可以征收集体所有的土地和组织、个人的房屋及
其他不动产。
C正确，财产所有权的权能，是指所有人对其所有的财产依法享有的权利，包括占有权、使用权、收益权、
处分权。
D错误，收益往往是因为使用而产生的，因而收益权也往往与使用权联系在一起。但是，收益权本身是一
项独立的权能，而使用权并不能包括收益权。有时，所有人并不行使对物的使用权，仍可以享有对物的收益权。
8
7
E正确，处分权是所有人最基本的权9 1利，是所有权内容的核心。
4
8
3
信
【考点来源】1.2.2 所有权
微
系
92.当事人申请执行仲裁裁联决，有管辖权的单位包括( )。
题
押
A.被执行人住所地的中级人民法院
准
精
B.被执行人住所地的基层人民法院
C.被执行的财产所在地的基层人民法院
D.被执行的财产所在地的中级人民法院
E.作出仲裁裁决的仲裁机构
【答案】AD
【解析】当事人申请执行仲裁裁决案件，由 被执行人住所地或者被执行的财产所在地的中级人民法院管辖。
【考点来源】10.2.4 申请撤销仲裁裁决、执 行和不予执行
8
93.根据《劳动争议调解仲裁法》，关于劳动争议 仲裁时效的说法，正确的有（9 1
7
）。
8
4
A.仲裁时效因当事人一方向对方当事人主张权利而中 断 信
3
微
系
B.劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申 请仲裁不受联仲裁时效期间的限制
一
C.劳动争议申请裁的时效期间为3年 唯
D.仲裁时效因对方当事人同意履行义务而中止
E.因拖欠劳动报酬发生争议且劳动关系终止的，应当自劳动关系终止之日起1年内提出
【答案】ABE
【解析】劳动争议申请仲裁的时效期间为1 年。仲裁时效期间从当事人知道或者应当知道其权利被侵害之
日起计算。C错误。
前述规定的仲裁时效，因当事人一方向对方当事人主张权利，或者向有关部门请求权利救济，或者对方当
事人同意履行义务而中断，从中断时起，仲裁时效期间重新计算。A正确、D错误。
因不可抗力或者有其他正当理由，当事人不能在规定的仲裁时效期间申请仲裁的，仲裁时效中止。从中止
时效的原因消除之日起，仲裁时效期间继续计算。
劳动关系存续期间因拖欠劳动报酬发生争议的，劳动者申请仲裁不受仲裁时效期间的限制；但是， 劳动关
系终止的，应当自劳动关系终止之日起1 年内提出。BE正确。
【考点来源】9.5.2 劳动争议仲裁
第 32 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
94.根据《注册建造师管理规定》。注册建造师在执业活动中有违法行为，县级以上地方人民政府住房城乡
建设主管部门有权作出的行政处罚决定有( )。
A.警告
B.责令赔偿损失
C.行政拘留
D.责令改正
E.没收违法所得
【答案】ADE
【解析】《注册建造师管理规定》规定，注册建造师在执业活动中有下列行为之一的，由县级以上地方人
民政府住房城乡建设主管部门或者其他有关部门给予警告，责令改正，没有违法所得的，处以1万元以下的罚
款；有违法所得的，处以违法所得3倍以下且不超过3万元的罚款。(1)不履行注册建造师义务；(2)在执业过
程中，索贿、受贿或者谋取合同约定费用外的其他利益；(3)在执业过程中实施商业贿赂；(4)签署有虚假记载
等不合格的文件；(5)允许他人以自己的名义从事执业活动；(6)同时在两个或者两个以上单位受聘或者执业；
8
7
(7)涂改、倒卖、出租、出借或以其他形9 1式非法转让资格证书、注册证书和执业印章；(8)超出执业范围和聘用
4
8
3
信
单位业务范围内从事执业活动；(9)法律、法规、规章禁止的其他行为。
微
系
【考点来源】2.3.4建造师联基本权利和义务
题
押
95.根据《住房和城乡建设部关于做好房屋建筑和市政基础设施工程质量事故报告和调查处理工作的通知》，
准
精
事故调查报告应当包括的内容有（ ）。
A.事故发生经过和事故救援情况
B.事故项目及各主管部门概况
C.事故发生的原因和事故性质
D.事故造成的直接和间接经济损失
E.事故责任者的处理决定
【答案】AC
8
【解析】事故调查报告应当包括下列内容： 9 1
7
8
4
(1)事故项目及各参建单位概况（B错误，是各参建单 位概况，而非主管部门信
3
概况）；
微
系
(2)事故发生经过和事故救援情况（A选项）； 联
一
(3)事故造成的人员伤亡和直接经济损失（D错误，是直接经 济损失唯，不包含间接经济损失）；
(4)事故项目有关质量检测报告和技术分析报告；
(5)事故发生的原因和事故性质（C选项）；
(6)事故责任的认定和事故责任者的处理建议（E错误，是处理建议，而非处理决定）；
(7)事故防范和整改措施。
【考点来源】6.5.3生产安全事故报告、调查和处理
96.关于法的效力层级的说法，正确的有（ ）。
A.宪法具有最高的法律效力
B.法的制定主体、程序、时间、适用范围影响法的效力层级
C.地方性法规的效力高于政府规章的效力
D.行政法规的法律地位和法律效力高于地方性法规和部门规章
E.某一机关制定的自治条例和单行条例，新的规定与旧的规定不一致的，适用新的规定
【答案】ABDE
第 33 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【解析】A正确，宪法是国家的根本大法，具有最高的法律效力。
B正确，法的效力层级，是指法律体系中的各种法的形式，由于制定的主体、程序、时间、适用范围等的
不同，具有不同的效力，形成法的效力等级体系。
C错误，地方性法规的效力，高于本级和下级地方政府规章。
D正确，行政法规的法律地位和法律效力仅次于宪法和法律，高于地方性法规和部门规章。
E正确，新法、旧法对同一事项有不同规定时，新法的效力优于旧法。
【考点来源】1.1.2法的形式和效力层级
97.关于建设工程抗震相关主体责任和义务的说法，正确的有( )。
A.对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，所有权人应当进行
抗震加固
B.任何单位不得擅自变动建设工程抗震构件
C.建设工程所有权人应当对存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采取停止或者限
制使用等措施
8
7
D.设计单位可以根据建设单位的要求9 1，在安全范围内适度降低抗震设防强制性标准
4
8
3
信
E.实行施工总承包的，隔震减震装置可以由总承包单位和分包单位协同完成
微
系
【答案】ABC 联
题
押
【解析】A正确，对抗震性能鉴定结果判定需要进行抗震加固且具备加固价值的已经建成的建设工程，所
准
精
有权人应当进行抗震加固。
B正确，任何单位和个人不得擅自变动、损坏或者拆除建设工程抗震构件、隔震沟、隔震缝、隔震减震装
置及隔震标识。
C正确，建设工程所有权人应当对 存在严重抗震安全隐患的建设工程进行安全监测，并在加固前采取停止
或者限制使用等措施。
D错误，建设单位不得明示或者暗示勘察 、设计、施工等单位和从业人员违反抗震设防强制性标准，降低
工程抗震性能。
8
E错误，实行施工总承包的，隔震减震装置属于建 设工程主体结构的施工，应当9 1由
7
总承包单位自行完成。
8
4
【考点来源】7.1.3 建设工程抗震管理制度 信
3
微
系
98.关于施工企业工程质量职工教育培训制度的说法，正确 的有( )。联
一
A.施工企业应当建立、健全教育培训制度加强对职工的教育培 训 唯
B.未经教育培训或者考核不合格的人员，不得上岗作业
C.施工企业应当建立培训基地
D.推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训
E.大力推行现代学徒制和企业新型学徒制
【答案】ABDE
【解析】AB正确，施工单位应当建立、健全教育培训制度，加强对职工的教育培训;未经教育培训或者考
核不合格的人员，不得上岗作业。
C错误，鼓励企业采取建立培训基地、校企合作、购买社会培训服务等多种形式，解决建筑工人理论与实
操脱节的问题，实现技能培训、实操训练、考核评价与现场施工有机结合。
D正确，推行终身职业技能培训制度，加强建筑工人岗前培训和技能提升培训。
E正确，强化企业技能培训主体作用，发挥设计、生产、施工等资源优势，大力推行现代学徒制和企业新
型学徒制。
第 34 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用 请勿外泄
【考点来源】7.4.5 建立健全职工教育培训制度
99.下列情形中，安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关可以撤销已经颁发的安全生产许可证的
有( )。
A.安全生产许可证颁发管理机关工作人员玩忽职守颁发安全生产许可证的
B.超越法定职权颁发安全生产许可证的
C.安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
D.企业转让、冒用安全生产许可证的
E.违反法定程序颁发安全生产许可证的
【答案】ABE
【解析】安全生产许可证颁发管理机关或者其上级行政机关发现有下列情形之一的，可以撤销已经颁发的
安全生产许可证: (1 )安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证的; (2)
超越法定职权颁发安全生产许可证的; (3) 违反法定程序颁发安全生产许可证的; (4) 对不具备安全生产条件
的建筑施工企业颁发安全生产许可证的; (5) 依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
8
7
D选项，企业不得转让、冒用安全生9 1产许可证或者使用伪造的安全生产许可证。
4
8
3
信
C选项，安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的，应当暂扣或者吊销安全生产许
微
系
可证。 联
题
押
【考点来源】6.2.2 安全生产许可证的有效期和撤销
准
精
100.关于未成年工特殊保护的说法，正确的有( )。
A.不得安排未成年工从事矿山井下作业
B.不得安排未成年工从事夜班工作
C.不得安排未成年工从事低温、冷 水作业
D.不得安排未成年工从事国家规定的第 三级体力劳动强度的劳动
E.用人单位应当对未成年工定期进行健康 检查
【答案】ABE
8
【解析】未成年工的特殊保护是针对未成年工处于 生长发育期的特点，一般情况9 1
7
下，对未成年工实行缩短
8
4
工作时间，禁止安排未成年工从事夜班工作和加班加点工 作。 信
3
微
系
根据《劳动法》,不得安排未成年工从事矿山井下、有毒有害 、国家规定联的第四级体力劳动强度的劳动和其
一
他禁忌从事的劳动。 唯
用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查：①安排工作岗位之前；②工作满1年；③年满
18周岁，距前一次的体检时间已超过半年。
【考点来源】9.3.2劳动保护
第 35 页 共 35 页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
