ARTICLE · 1317654
专业监理工程师题库 概论5
1、【案例】某工程项目，建设单位（发包人）根据工程建设管理的需要，将该工程分成3个标段,招标由A、B、C三家公司承担施工任务。将3个标段的施工监理任务招标委托给具有专业监理甲级资质的M监理公司一家承担。M监理公司确定了总监理工程师，成立了项目监理部。监理部下设综合办公室兼管档案、合同部兼管投资和进度、质监部兼管工地实验与检测等三个业务管理部门，设立A、B、C三个标段监理组，监理组设组长一人，负责监理组监理工作，并配有相应数量的专业监理工程师及监理员。
以下（）的做法是正确的。
A．建设工程监理实施的原则：公正独立自主的原则、权责一致原则、总监理工程师负责原则、严格监理热情服务原则、综合效益原则。
B. 在确定总监理工程师，成立项目监理机构后的监理实施程序如下：编制建设工程监理规划、制定各专业监理实施细则、规范化地开展监理工作、参与验收签署建设工程监理意见、向业主提交建设工程监理档案资料、监理工作总结。
C．送地方城建档案馆保存的监理资料有：施工合同和委托监理合同、监理规划、监理月报中的有关质量问题、监理日记。
D．按标段编制A、B、C三个监理规划。
E．组织人事管理制度、劳动合同管理制度、财务管理制度、项目监理机构管理制度、设备管理制度、科技管理制度、档案文书管理制度都属于内部管理制度。
答案：AB
2、【案例】政府建设行政主管部门在一次对管辖区域内的监理工程师大清查的活动中，发现了许多平时并未暴露出来的问题和违法、违规行为，如下（）处罚是正确的。
A．将其所持有的《监理工程师执业资格证书》、《监理工程师注册证书》和执业印章出借给他人使用情节严重的。应吊销其证书，收回执业印章，3年之内不允许其参加考试及注册。
B．监理工程师的注册内容发生变更，但并未按照规定办理变更手续。政府行政主管部门应责令其改正，并处以罚款。
C．具备资格但在执业中出现行为过失，造成了重大质量事故，情节特别恶劣，但不构成犯罪。应注销其注册证书，收回执业印章，并终身不予注册。
D．某监理工程师发现其监理的工程中存在安全事故隐患，虽未及时要求施工单位整改或暂停施工。但口头通知了施工单位，所以不承担监理责任。
E．某监理工程师与建设单位串通，弄虚作假、降低工程质量，从而引发了安全事故。某应当与建设单位承担连带责任。
答案：ACE
3、【案例】某建设工程，建设单位为XX省某公司，监理单位是山东省XX建设工程监理公司，设计单位为建筑工程设计总院，质监部门为当地质量监督站，施工总承包单位为XX建设工程有限公司，另有土方、防水等分包单位若干家。 下列做法（）不严谨。
A．总监理工程师刘某于2018年10月11日下达开工令，之后召开了第一次工地会议。
B．第一次工地会议由建设单位主持召开，履约各方互相认识、确定联络方式的会议，也是检查开工前各项准备工作是否就绪并明确监理程序的会议。
C．第一次会议由建设单位主持、设计单位、质监部门、总包单位、分包单位派授权代表参加。
D．约定每周由监理工程师主持召开一次监理例会，会议纪要由总包单位起草，经与会各方代表会签，然后分发给各有关单位。
E.会议纪要的内容包括：会议地点及时间、会议中发言者的姓名及其发言的主要内容。
答案：CD
4、 【案例】某工程施工中，施工单位对将要施工的某分部工程提出疑问，认为原设计选用图集有问题，而且设计图不够详细，无法进行下一步施工。监理单位组织召开了技术方案讨论会，会议由总监理工程师主持，建设、设计、施工单位参加。下列做法（）是正确的。
A．会议纪要由设计单位根据会议记录，负责整理。
B．会议纪要主要内容有：会议地点及时间；主持人和参加人员姓名、单位、职务；会议主要内容、议决事项及其落实单位、负责人、时限要求；其他事项。
C．会议上有不同意见时，特别是重大问题有意见不一致时，应该将各方主要观点，尤其是相对立的意见记入“其他事项”中。
D．纪要写完后，首先由总监审阅，再给各方参加会议负责人审阅是否如实记录他们的观点，有出入要根据当时发言纪录修改，没有不同意见时分别签字认可，全部签字完毕，会议纪要分发各有关单位，并应有签收手续。
E．该会议纪要属于有关质量问题的纪要，应该列入归档范围，放入监理文件档案中，移交给建设单位、城建档案管理部门，属于长期保存的档案。
答案：BCDE
5、【案例】某实施监理的工程项目，某监理公司与业主签订了委托监理合同后，建设单位将编制监理规划的有关文件交给监理单位，要求监理单位报送监理规划，监理单位收到有关文件后：总监理工程师派负责合同管理的专业监理工程师组织有关人员进行编制，经过45天的编制，完成了监理规划。经监理公司负责人审核批准后，在监理交底会后报送建设单位。
以下（）做法不妥。
A.总监理工程师派负责合同管理的专业监理工程师组织有关人员进行编制
B.在收到有关文件后，经过45天的编制，完成了监理规划的编制。
C.经监理公司负责人审核批准后，在监理交底会后报送建设单位。
D.在项目实施过程中，监理规划是不可调整和修改的。
E.项目监理部的监理工作制度：信息和资料管理制度；监理会议制度；监理工作报告制度；其他监理工作制度。
答案：ACD
6、【案例】某监理单位与业主签订委托监理合同后，在实施建设工程之前，应建立项目监理机构。监理机构在组建项目监理机构时，按以下步骤进行：
（1）确定监理工作内容；
（2）确定项目监理机构目标；
（3）制订工作流程和信息流程；
（4）设计项目监理机构的组织结构。
下列（）组建和步骤是正确的。
A.组建项目监理机构按(2)→(1)→(4)→(3)步骤进行。
B.组建项目监理机构按(1)→(2)→(4)→(3)步骤进行。
C.组建项目监理机构按(1)→(2)→(3)→(4)步骤进行。
D.项目监理机构的组织形式和规模应根据委托监理公司规定的服务内容、服务期限、工程类别、规模、技术复杂程度、工程环境等因素确定。
E.组织结构形式选择的基本原则是：有利于工程合同管理；有利于监理目标控制；有利于决策指挥；有利于信息沟通。
答案：ADE
7、【案例】在管理学中，控制通常是指管理人员按计划标准来衡量所取得的成果，纠正所发生的偏差，使目标和计划得以实现的管理活动。实际上，牢固确立主动控制的思想，任职研究并制定多种主动控制措施，对于提高建设工程目标控制的结果，具有十分重要的意义。
按照控制措施作用于控制对象的时间，可分为事前控制、事中控制和事后控制；
按照控制信息的来源，可分为前馈控制和反馈控制；
按照控制过程是否形成闭合回路，可分为开环控制和闭环控制；
按照控制措施制定的出发点，可分为主动控制和被动控制。
以下（）控制说法是正确的。
A.控制流程的基本环节有：投入、转换、反馈、对比、纠正。
B.被动控制是一种事后控制、反馈控制、闭环控制。
C.主动控制是一种事前控制、前馈控制、闭环控制。
D.主动控制是一种事前控制、前馈控制、开环控制。
E.对于建设工程目标控制来说，主动控制和被动控制两者缺一不可，都是实现建设工程目标所必须采取的控制方式，应将主动控制与被动控制紧密结合起来。
答案：ABDE
8、【案例】某综合楼建筑面积4000㎡，是一栋7层L行平面建筑，底面为营业厅，2层以上为住宅。底层层高3.5m，2层以上层高3.0m，总高21.5m，基础为混凝土灌注桩基，上部为现浇钢筋混凝土梁、板、柱的框架结构，主体结构采用C20混凝土，砖砌填充墙。施工单位按照监理单位批准的施工方案组织施工，于2008年8月7日完工，经竣工验收后，发现未达到质量合格标准。
以下分析（）是正确的。
A.竣工验收的条件：
（1）完成建设工程设计和合同规定的内容。
（2）由完整的技术档案盒施工管理资料。
（3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告。
（4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件。
（5）按设计内容完成，工程质量和使用功能符合规范规定的设计要求，并按合同规定完成了协议内容。
B.竣工验收的程序:分包和总包对分包项目自查评定→分包自查评定报告交总包→施工单位自检→自检报告向建设单位提交→建设单位组织总包、分包、设计、监理对单位工程验收→单位工程质量验收合格→建设单位将工程竣工验收报告和有关文件→报建设行政管理部门备案。
C.工程质量验收的基本要求：质量应符合统一标准和相关验收规范的规定、应符合工程勘察、设计文件的要求。
D.工程验收时质量不符合要求的处理：经返工重做。
E.单位工程验收内容：
(1)单位（子单位）工程所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。
(2)质量控制资料应完整。
(3)单位（子单位）工程所含分部工程有关安全和功能的检测资料应完整。
(4)主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。
（5）(5)观感质量验收应符合要求。
答案：AE
9、【案例】某工业厂房建造项目，业主通过招标选择了钢结构和装饰两家承建单位。监理合同签订后，总监理工程师组建了直线制监理组织机构和质量目标控制措施，同时，重点提出了项目监理规划编写的要求，以下要求（）是切实可行的。
A.编写1份详细的项目监理规划。
B.监理规划要把握项目运行内在规律。
C.监理规划根据厂房建造进展，可分阶段编写，但编写完成后由监理单位审核批准并报业主认可后，一经实施，就不得再行修改。
D.监理规划由总监理工程师或其授权总监理工程师代表主持编制。
E.目标控制措施有：组织措施、技术措施、合同措施、经济措施。
答案：BE
10、【案例】某业主投资建设一栋28层综合办公大楼，由于本市仅有一家监理公司具备本项目的施工监理资质，且该监理公司曾承揽过类似工程的监理任务，所以，业主就指定该监理公司实施委托监理工作并签订了书面合同。
下列说法中（）是不妥的。
A.当本地少有符合监理资质要求并且少有类似经验的监理单位时，可以指定监理公司。
B.可以合同约定，监理人员代表业主协调工程建设的外部关系。
C.业主不派工地常驻代表。
D.即使为了更好地实施施工，监理员也不可以泄漏有关设计方面的秘密给业主。
E.总监理工程师以业主的身份参与调解施工中的纠纷。
答案：AE
11、【案例】某市政府投资的一建设工程项目，项目法人单位委托某招标代理机构采用公开招标方式代理项目施工招标，并委托具有相应资质的工程造价咨询企业编制了招标控制价。招标过程中发生以下事件：
事件1：招标信息在招标信息网上发布后，招标人考虑到该项目建设工期紧，为缩短招标时间，而改用邀请招标方式，并要求在当地承包商中选择中标人。
事件2：招标代理机构要求投标人提交的投标保证金为120万元。
事件3：开标后，招标代理机构组建评标委员会，由技术专家2人、经济专家3人、招标人代表1人，该项目主管部门主要负责人1人组成。
事件4：招标人向中标人发出中标通知书后，向其提出降价要求，双方经过多次谈判，签订了书面合同，合同价比中标价降低2%。招标人在与中标人签订合同3周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
下列（）的分析处理是不妥的。
A.事件l中,招标人为缩短招标时间,可以改用邀请招标方式进行招标。但是要求在当地承包商中选择中标人是不妥的，招标人不得对潜在投标人实施歧视待遇。
B.事件2无不妥。
C.事件3中招标代理机构组建评标委员会，由技术经济专家和招标人代表5人以上的单数组成，项目主管部门或者行政监督部门的人员不得担任评标委员会成员。
D.事件4，发出中标通知书后，应依据招标文件和中标人的投标文件签订合同，不得再行订立背离合同实质内容的其他协议。
E.事件4，招标人在与中标人签订合同3周后，退还了未中标的其他投标人的投标保证金。
答案：ABE
1、【案例】某工程，建设单位和施工单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，在施工合同履行过程中发生如下事件：
事件1：工程开工前，总监理工程师主持召开了第一次工地会议。会上，总监理工程师宣布了建设单位对其的授权，并对召开工地例会提出了要求。会后，项目监理机构起草了会议纪要，由监理工程师签字后分发给有关单位，总监理工程师主持编制了监理规划，报送建设单位。
事件2 施工过程中，由于施工单位遗失工地某部位的设计图纸，施工人员凭经验施工，现场监理员发现时，该部位的施工已完毕。监理员报告了总监理工程师，总监理工程师到现场后，指令施工单位暂停施工，并报告建设单位。建设单位要求设计单位对该部位结构进行核算，该部位结构能够满足安全和使用功能的要求，设计单位电话告知建设单位，可以不做处理。
事件3 由于事件2的发生，项目监理机构认为施工单位未按图施工，该部位工程不予计量，施工单位认为停工造成了工期拖延，向项目监理机构提出了工程延期申请。
事件4 主体结构施工时，由于发生不可抗力事件，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致经济损失和工期拖延，施工单位按程序提出了工期和费用索赔。
事件5 施工单位为了确保安装质量，在施工组织设计原检测计划基础上，又委托一家检测单位加强安装过程的检测。安装工程结束时，施工单位要求项目监理机构支付其增加检测费用，但被总监理工程师拒绝。
下列（）事件的处理是正确的。
A.事件1：应由建设单位主持召开第一次工地会议和宣布授权总监理工程师、会议纪要应各方会签后分发给有关单位、监理规划应在第一次工地会议前编制和报送。
B.事件2 ：必须按图施工、有问题应向专业监理工程师汇报、该部位虽能满足安全和使用要求也应书面告知建设单位。
C.事件3：虽未按图施工，但安全和质量未受影响，可以给予计量，并适当给予延期。
D.事件4：不可抗力造成的经济损失和工期拖延，由建设单位承担。
E.施工单位为了确保安装质量采取的技术措施所增加的费用由施工单位承担。
答案：ABE
2、【案例】甲公司投资建设一幢地下一层、地上五层的框架结构商场工程，乙施工企业中标后，双方采用《建设工程施工合同(示范文本)》签订了合同。合同采用固定总价承包方式,合同工期为405天，并约定提前或逾期竣工的奖罚标准为每天5万元。合同履行中出现了以下事件：
事件1：乙方施工至首层框架柱钢筋绑扎时，甲方书面通知将首层及以上各层由原设计层高4．30m变更为4．80m，当日乙方停工。25天后甲方才提供正式变更图样，工程恢复施工。复工当日乙方立即提出停窝工损失150万元和顺延工期25天的书面报告及相关索赔资料，但甲方收到后始终未予答复。
事件2：在工程装修阶段，乙方收到了经甲方确认的设计变更文件，调整了部分装修材料的品种和档次。乙方在施工完毕三个月后的结算中申报了该项设计变更增加费80万元，但遭到甲方的拒绝。
事件3：从甲方下达开工令起至竣工验收合格止，本工程历时425天。甲方以乙方逾期竣工为由从应付款中扣减了违约金100万元。乙方认为逾期竣工的责任在于甲方。
下列（）分析正确。
A.事件1中，甲方收到承包人通知后14天内不予确认也不提出修改意见，视为已经同意该项调整，所以乙方索赔成立。
B.事件1中，由于合同采用固定总价承包方式,，所以乙方索赔不成立。
C.事件2背景材料中，承包人申报该项设计变更增加费80万元，乙方索赔成立。
D.事件2背景材料中，乙方索赔不成立。因为承包人申报时间超出了规定的14天的期限。
E.事件3中，乙方没有逾期竣工。
理由：合同工期为405天，再加上顺延工期25天，承包人完成工程的合理工期为430天。
奖励金额=(430—425)天×5万元/天=25万元。
答案：AE
3、 【案例】某实施监理的建设工程的建设单位自行办理招标事宜。由于该工程技术复杂且需采用大型专用施工设备，经有关主管部门批准，建设单位决定采用邀请招标，共邀请a与b与c等三家国有特级施工企业参加投标。
投标邀请书中规定：6月1日至6月5日9：00—17：00在该单位总经济师室出售招标文件。招标文件中规定：6月30日为投标截止日；投标有效期到7月30日为止；投标保证金统一定为100万元，投标保证金有效期到8月30日为止；评标采用综合评估法，技术标和商务标各占50％。
在评标过程中，鉴于各投标人的技术方案大同小异，建设单位决定将评标方法改为经评审的最低投标价法。评标委员会根据修改后的评标方法，确定评标结果的排名顺序为a公司、c公司、b公司。建设单位于7月15日确定a公司中标，于7月16日向a公司发出中标通知书，并予7月18日与a公司签订了合同。在签订合同过程中，经审查，a公司所选择的设备安装分包单位不符合要求，建设单位遂指定国有一级安装企业d公司作为a公司的分包单位。建设单位于7月28日将中标结果通知b、c两家公司，并将投标保证金退还给这两家公司。建设单位于7月31日向当地招标投标管理部门提交该工程招标投标情况的书面报告。
以下（）分析正确。
A.招标人具有编制招标文件和组织评标能力的，可以自行办理招标事宜。依法必须进行招标的项目，招标人自行办理招标事宜的，应当向有关行政监督部门备案。投标保证金一般不得超过投标总价的2％，但最高不得超过80万元人民币。
B.自招标文件出售之日起至停止出售之日止，最短不得少于5天。此5天，是说5个日历天，而非5个工作日。
C.规定的投标有效期截止时间不妥、在评标过程中改变评标方法不妥、建设单位指定d公司作为a公司的分包单位不妥。
D.建设单位于7月15日确定中标人，于7月16日向a公司发出中标通知书是不妥的，没有三天的监督公示环节。
E.招标人应当在向中标人发出中标通知书的同时将中标结果通知所有未中标的投标人、签订合同后5个工作日内向未中标的投标人退还投标保证金、确定中标人之日起15日内，向有关行政监督部门提交招标投标情况的书面报告。
答案：ACE
4、【案例】某实行监理的工程，实施过程中发生下列事件：
事件l：建设单位于2018年11月底向中标的监理单位发出监理中标通知书，监理中标价为280万元；建设单位与监理单位协商后，于2019年1月10日签订了委托监理合同.监理合同约定：合同价为260万元；因非监理单位原因导致监理服务期延长,每延长一个月增加监理费8万元；监理服务自合同签订之日起开始，服务期26个月。
建设单位通过招标确定了施工单位，并与施工单位签订了施工承包合同，合同约定：开工日期为2019年2月10日，施工总工期为24个月。
事件2：由于吊装作业危险性较大，施工项目部编制了专项施工方案，并送现场监理员签收。吊装作业前，塔式起重机司机使用风速仪检测到风力过大，拒绝进行吊装作业。施工项目经理便安排另一名塔式起重机司机进行吊装作业，监理员发现后立即向专业监理工程师汇报，该专业监理工程师回答说：这是施工单位内部的事情。
事件3：监理员将施工项目部编制的专项施工方案交给总监理工程师后，发现现场吊装作业塔式起重机发生故障。为了不影响进度，施工项目经理调来另一台塔式起重机，该塔式起重机比施工方案确定的塔式起重机吨位稍小，但经安全检测可以使用。监理员立即将此事向总监理工程师汇报，总监理工程师以专项施工方案未经审查批准就实施为由，签发了停止吊装作业的指令。施工项目经理签收暂停令后，仍要求施工人员继续进行吊装。总监理工程师报告了建设单位，建设单位负责人称工期紧迫，要求总监理工程师收回吊装作业暂停令。
事件4：由于施工单位的原因，施工总工期延误5个月，监理服务期达30个月。监理单位要求建设单位增加监理费32万元，而建设单位认为监理服务期延长是施工单位造成的，监理单位对此负有责任，不同意增加监理费。
以下（）分析正确。
A.事件l中应以监理中标价280万元作为合同价。并应在中标通知书发出后的30天内订立书面合同。
B.事件2，安全问题不是内部问题，在风力过大情况下及时下达监理工程师通知，停止吊装作业。
C.事件3中，吊装作业不属于专项施工方案，无需施工技术负责人、总监理工程师签字就可吊装。
D.事件3中，施工项目经理签收暂停令后，仍继续吊装是错误的，总监理工程师应及时报告政府主管部门。
E.事件4中，监理单位要求建设单位增加监理费是不合理的。
答案：AD
5、【案例】某实施监理的工程项目，采用了固定单价施工合同。工程招标文件参考资料中提供的用砂地点距工地4公里。但是开工后，检查该砂质量不符合要求，承包商只得从另一距工地20公里的供砂地点采购。而在一个关键工作面上又发生了几种原因造成的临时停工：5月20日一5月26日承包商的施工设备出现了从未出现过的故障；应于5月24日交给承包商的后续图样直到6月10日才交给承包商；6月7日～6月12日施工现场下了罕见的特大暴雨，造成了6月11日～6月14日的该地区的供电全面中断。
以下（）分析不妥。
A.因供砂距离增大提出的索赔应该被批准。
B.承包商对因业主原因造成窝工损失进行索赔时，要求设备窝工损失按台班计算，人工的窝工损失按日工资标准计算。
C.由于几种情况的暂时停工，可以批准的延长工期为19天，费用索赔额为32万元人民币。
D.由于几种情况的暂时停工，可以批准的延长工期为26天，费用索赔额为57.2万元人民币。
E.在业主支付给承包商的工程进度款中应该扣除因设备故障引起的竣工拖期违约损失赔偿金。
答案:ABE
6、【案例】某高层写字楼工程业主分别与甲施工总承包单位、监理公司M签订了工程施工合同和施工阶段监理合同。由于该工程项目地质条件复杂，经业主同意后甲施工总承包单位将深基础工程分包给乙专业基础施工单位。工程开工后，发生了如下事件：
事件l：开挖深基坑时，发现商代古墓，经有关部门及专家鉴定该古墓有重大考古价值，当地有关文物管理部门与业主协商后决定在该处进行发掘工作，并从乙施工单位抽调部分力量参与文物发掘工作，经20天发掘工作基本完成。为此，乙施工单位向监理机构提出要求补偿参与考古发掘工作费用30万元和工程暂停施工等损失10万元，以及延长工期40天的要求。
事件2：在基础工程施工中，管道铺设完毕后，施工方书面通知监理工程师检查管道铺设质量。但监理工程师未在合同约定的时间内前来检验，也未提出延期检查的书面要求。因此，乙施工单位即将管沟予以回填。此后，监理工程师书面指令要求施工方对管沟重新挖开，以便检验管道质量。管沟剥露后，经监理工程师检查，确认管道铺设质量达到设计图纸和合同要求，也符合标准和规范要求。为此，乙施工单位要求监理机构补偿再度剥露费用7万元和工期延长4天。
事件3：在主体结构施工中，某部位工程为隐蔽工程，隐蔽施工前，施工方书面通知监理工程师对其质量检查验收。但监理工程师未在合同约定的时问内前来检验，也未提出延期检查的书面要求。因此，施工方将该部位工程隐蔽。为此，监理工程师书面指令要求施工方将该部分工程剥露，以便检验其质量。经剥露检查后，监理工程师确认其质量未达到设计图纸和合同要求，要求施工方返工。甲施工单位按要求进行了返工处理，经监理工程师检验质量合格并予以确认。为此，甲施工单位提出除该部位隐蔽工程返工费用是由于自身原因造成的质量不合格应自己承担外，要求监理机构补偿再度剥露费用9万元和工期延长5天。
以下（）分析正确。
A.事件1中，应做到：①施工方应立即保护好现场，并于4小时内书面通知监理工程师；②监理工程师应于收到书面通知后24小时内报告当地文物管理部门；③发包方(业主)按有关管理部门的要求采取妥善的保护措施，必要时，监理工程师可下达书面的暂停施工的指令，要求施工方配合，要做好保护工作，并采取措施，减少由于暂停施工给工程施工方带来的损失。
B.事件1中，乙施工单位提出的费用补偿及延长工期的要求是合理的。
C.事件2中，乙施工单位通过总承包单位向业主提出的费用补偿及延长工期的要求是合理的。
D.事件2中，乙施工单位通过总承包单位向业主提出的费用补偿及延长工期的要求是不合理的。
E.事件3中，甲施工单位提出补偿该部分隐蔽工程剥露的费用和延长工期的要求不合理。
答案：ABD
7、【案例】某小区二期工程项目，新建一座住宅楼，地上20层、地下2层，钢筋混凝土抗震墙结构，业主与施工单位、监理单位分别签订了施工合同、监理合同。施工单位(总包单位)将土方开挖、外墙涂料与防水工程分别分包给专业性公司，并签订了分包合同。施工合同中说明：建筑面积21586m2。建设工期450天，2019年9月1日开工，2020年12月26日竣工，工程造价3165万元。合同约定结算方法：合同价款调整范围为业主认定的工程量增减、设计变更和洽商；外墙涂料、防水工程的材料费，调整依据为本地区工程造价管理部门公布的价格调整文件。
合同履行过程中发生以下事件：
事件1：总包单位于2019年8月25日进场，进行开工前的准备工作。原定2019年9月1日开工。因业主办理伐树手续而延误至9月6日才开工，总包单位要求工期顺延5天。
事件2：在基础回填过程中，总包单位已按规定取土样，试验合格。监理工程师对填土质量表示异议，责令总包单位再次取样复验，结果合格。总包单位要求监理单位支付重新检验试验费。
事件3：总包单位对混凝土搅拌设备的加水计量器进行改进研究，在本公司试验室内进行试验，改进成功用于本工程，总包单位要求此项试验费由业主支付。
事件4：结构施工期间，总包单位经总监理工程师同意更换了原项目经理，组织管理一度失调，导致封顶时闻延误8天。
事件5：监理工程师检查厕浴间防水工程，发现有漏水房间，逐一记录并要求防水公司整改。防水公司整改后向监理工程师进行了口头汇报，监理工程师即签证认可。事后发现仍有部分房间漏水，需进行返工。
事件6：在进行结算时，总包单位根据投标书，要求外墙涂料费用按发票价计取，业主认为应按合同条件中的约定计取，为此发生争议。
以下（）分析正确。
A.事件1总包单位要求工期顺延5天成立。事件2不正确，再次检验合格，应由业主承担检验费。
B.事件3中，施工设备改造的试验费用由业主支付是成立的。
C.事件4不应批准。虽然总监理工程师同意更换，不等同于免除总包单位应负的责任。
D.事件5，(1)经济损失由防水公司承担。(2)监理工程师的错误一：口头签证；错误二：直接要求防水公司整改；错误三：根据分包单位的要求进行了签证。
E.事件6，监理工程师应支持业主意见。因为按规定，合同条件与投标书条件有矛盾时，解释顺序为合同条件在投标书之先。
答案：ACDE
8、【案例】建设单位（甲方）与某施工单位（乙方）签订了工程施工合同，并将该工程委托了某监理单位进行施工阶段监理。由于该工程的特殊性，工程量事先无法准确确定，但工程性质清楚。按照施工合同文件的规定，乙方必须严格按照施工图及合同文件规定的内容及技术要求施工，工程量由监理工程师负责计量，按照工程计量程序，以下（）分析正确。
A.乙方对已完工的分项工程在7天内提交已完工程量报告;监理工程师接到报告后7天内按设计图纸核实已完工程量，并在计量前24小时内通知乙方，乙方为计量提供便利条件并派人参加。
B.若监理工程师收到乙方报告后7天内未进行计量，从第8天起，乙方报告中提出的工程量即视为被确认，作为工程价款支付的依据。
C.若乙方得到通知后不参加计量，监理工程师自行计量结果有效，作为工程价款支付的依据；若监理工程师不按约定时间通知乙方，使乙方不能参加计量的，计量结果无效。
D.工程变更发生后的14天内，乙方应提出变更价款报告，经监理工程师确认后相应调整合同价款；若乙方不提出，则视为该变更不涉及合同价款变更。
E.监理工程师自收到变更价款报告之日起21天内，对乙方的要求予以确认，若无正当理由不确认或答复时，自乙方的报告送达之日起21天后，视为变更价款报告已被确认；监理工程师确认增加的工程变更价款作为追加合同价款，与工程进度款不同期支付。
答案：ACD
1、【案例】某建设工程项目，监理规划的参编人员根据本公司已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划，该监理规划经公司经理审核签字后，报送给建设单位。
该监理规划包括八项内容：①工程项目概况；②监理工作依据；③监理工作内容；④项目监理机构的组织形式；⑤项目监理机构人员配备计划；⑥监理工作方法及措施；⑦项目监理机构的人员岗位职责；⑧监理设施。在第一次工地会议上，建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划，宣布了项目总监理工程师的任命及授权范围。项目总监理工程师根据监理规划介绍了监理工作内容、项目监理机构的人员岗位职责和监理设施等内容。
以下（）分析正确。
A．根据已有的监理规划标准范本，将投标时的监理大纲做适当改动后编成该项目监理规划，该监理规划经公司经理审核签字后，报送给建设单位。
B．监理规划除题中八项内容，还应包括监理工作范围、监理工作目标、监理工作程序、监理工作制度。
C．在第一次工地会议上，建设单位根据监理中标通知书及监理公司报送的监理规划，宣布了项目总监理工程师的任命及授权范围。
D．监理工作内容：审查并批准施工进度计划和施工组织设计、对工程造价目标进行风险分析、进行工程计量、参加工程竣工验收（或组织工程预验收）。
E．总监理工程师代表，其职责包括：①负责日常监理工作；②审批“监理实施细则”；③调换不称职的监理人员；④处理索赔事宜，协调各方的关系。
答案：BD
2、【案例】某化工建设项目分二期工程建设，业主与北海监理公司签订了监理委托合同一，委托工作范围包括一期工程施工阶段监理和二期工程设计与施工阶段的监理。总监理工程师在该项目上配备了设计阶段监理工程师8人，施工阶段监理工程师20人，并分设计阶段和施工阶段制定了监理规划。 在某次监理工作中，监理工程师强调了设计阶段监理工程师下属的工作重点是审查二期工程的施工图预算，要求重点审查工程是否准确、预算单价套用是否正确；各项收费标准是否符合现行规定等内容。
子项目监理工程师小杨在一期工程的施工监理中发现承包方未经申报，擅自将催化设备安装工程分包给某工程公司并进场施工，立即向承包方下达了停工指令，要求承包方上报分包单位资质材料。承包方随后送来了该分包单位资质证明，小杨审查后向承包方签署了同意该分包单位分包的文件。小杨还发现承包方送来的催化设备安装工程施工进度的保证措施无法落实，会影响工程进度，小杨说：“我负责给你们协调，我去施工现场巡视一下，就去找业主。”
以下（）分析正确。
A.指派一名总监理工程师，选择按建设阶段分解的直线制监理组织形式。
B.总监理工程师不分阶段主持编制了监理规划。
C.监理工程师在审查“预算单价套用是否正确”时，应注意审查：(1)各预算单价是否与定额单价相符，其名称、规格、计量单位和内容是否与定额基价一致。(2)对换算的单价，审查换算的分项工程是否是定额中允许换算的，换算是否正确。(3)审查补充定额的编制是否符合编制原则，审查单位估价表计算是否正确。
D.小杨的职责：要求承包方上报分包单位资质材料；审查进度保证措施，提出改进建议；巡视现场。
E.总监理工程师的职责：下达停工令、审查确认分包单位资质、协调业主与承包方关系。
答案：ACDE
3、【案例】某项实施监理的钢筋混凝土高层框剪结构工程，设计图样齐全，采用玻璃幕墙，暗设水、电管线。目前，主体结构正在施工。
以下监理工作（）分析正确。
A.监理工程师在施工准备质量控制：①施工承包单位资质的核查。②施工组织设计的审查。③现场施工准备质量控制
B.现场施工准备质量控制：工程定位及标高的基准控制、施工平面布置的控制：材料构配件采购与订货的控制、施工机械配置的控制、分包单位资质的审核确认、设计交底与施工图的现场核对、严把开工关、监理组织内部的监控准备工作。
C.施工过程质量控制：①进行质量的预控：如对质量控制点的设置等进行预控、进场材料构配件等审查检验、作业技术交底，审查控制、进场施工机械设备性能和施工测量器具的性能以及精度等控制检查、人员资格等检查。②进行质量的跟踪监理检查：如预检（轴线、模板、预埋件、孔洞、标高等）见证取样监控（程序、试验室等）、各种变更的监控、隐蔽工程（钢筋、管线、预埋件等）检查、现场旁站、巡视、平行检验等监理检查。③监理工程师还应签证质量检验凭证（内业）：预检、隐检申报表、抽检试验报告、试件、试块试压、材料构配件三证报告等。
D.监理工程师还应签证质量检验凭证（内业）：预检、隐检申报表、抽检试验报告、试件、试块试压、材料构配件三证报告等。
E.监理工程师在工序施工中要跟踪检查的是隐蔽工程。
答案：ABE
4、【案例】某监理单位与业主签订了某钢筋混凝土结构工程施工阶段的监理合同，监理部设总监理工程师1人和专业监理工程师若干人，专业监理工程师例行在现场检查，旁站实施监理工作。在监理过程中发现以下问题：
(l)某层钢筋混凝土墙体，由于捆扎钢筋困难，无法施工，施工单位未通报监理工程师就把墙体钢筋门洞移动了位置。
(2)某层一钢筋混凝土柱，钢筋捆扎已检查，签证，模板经过预检验收，浇筑混凝土过程中及时发现模板胀模。
(3)某层钢筋混凝土墙体，钢筋绑扎后未经检查验收，即擅自合模封闭，正准备浇筑混凝土。
(4)某层楼板钢筋经监理工程师检查签证后，即浇筑楼板混凝土，混凝土浇筑完成后，预埋电线暗管未通知电气专业监理工程师检查签证。
(5)施工单位把地下室内防水工程给一专业分包单位承包施工，该分包单位未经资质验证认可即进场施工，并已进行了200㎡的防水工程。
(6)某层钢筋骨架焊接正在进行中，监理工程师检查发现有2人未经技术资质审查认可。
以下（）分析正确。
A.对问题(1)总监理工程师应下《工程暂停令》，组织设计和施工单位共同研究处理方案，如需变更设计，指令施工单位按变更后的图样，编制施工方案，审核其施工方案，监督施工单位按图施工，检查并验收后下《复工令》。
B.对问题(2)总监理工程师应下《工程暂停令》，因为属于已发生质量缺陷或问题，组织施工单位检查胀模的原因，指示施工单位提出技术处理方案，审核技术处理方案，并监督施工单位按技术处理方案实施处理，处理后检查验收，验收合格后下《复工令》。
C.对问题(3)总监理工程师应下《工程暂停令》，下令拆除封闭模板，经监理工程师检查若合格，可下《复工令》：若不合格，则指令施工单位整改，整改合格验收后，再指令复工。
D.对问题(4)总监理工程师下《工程暂停令》，无须拆模。组织进行隐蔽工程检查（可用扫描仪扫描等方法），若隐检合格，下达《复工令》；若隐检不合格，指令返工以及按新的技术处理方案施工，并进行监督；，最后验收，验收合格后下《复工令》。
E.对问题(5)总监理工程师下《工程暂停令》，对分包单位的资质进行审查，无须审查工程部位是否可进行分包。
答案：ABC
5、【案例】某建设工程手续齐全，资金到位，于2018年6月24日开工。该工程采用重锤夯实地基，基础形式为泥浆护壁成孔灌注桩。主体结构为钢筋混凝土剪力墙结构和钢结构相结合。该工程的施工单位是一家土建资质等级一级、钢结构资质等级一级的建筑公司。
以下分析（）是正确的。
A.该施工单位进行重锤夯实地基工程时，应把控的控制要点包括：
（1）施工前应检查夯锤重量、尺寸、落距控制手段、排水设施；
（2）施工中应检查落距、夯实遍数、夯实位置、夯击范围；
施工结束后，应检查被夯地基的强度并进行承载力检验。检测单位必须具有相应的资质资格。其检测结果必须符合设计要求和规范规定。
B.模板及其支架的质量必须具有足够的承载能力（强度）、刚度和稳定性。
C.钢筋安装时，其受力钢筋的品种、级别、规格和数量必须符合设计要求。
D.控制护壁泥浆与清孔,孔壁土质较好不易塌孔时，可用空气吸泥机清孔，孔壁土质较差时，宜用泥浆循环清孔，清孔后泥浆取样应在孔底处。
E.控制护壁泥浆与清孔,孔壁土质较好不易塌孔时，可用空气吸泥机清孔，孔壁土质较差时，宜用泥浆循环清孔，清孔后泥浆取样应在距离孔底50cm处。
答案：CE
6、【案例】某工业厂房工程项目，在基础混凝土的施工过程中，监理工程师发现其施工质量存在强度不足问题。
以下隐蔽工程（）分析是正确的。
A.隐蔽工程验收的主要项目：基础工程、钢筋混凝土工程。
B.隐蔽工程验收的主要项目：基础工程、钢筋混凝土工程、防水工程、其他完工后无法检查的工程、主要部位和有特殊要求的隐蔽工程。
C.基础隐蔽工程验收的主要内容：地质、土质情况、标高尺寸、基础断面尺寸、桩的位置、数量。
D.钢筋混凝土隐蔽工程验收的主要内容：钢筋品种、规格、数量、位置、焊接、接头、预埋件、材料代用等。
E.防水隐蔽工程验收的主要内容：屋面、地下室、水下结构的防水做法、防水措施质量。
答案：BD
7、【案例】某工程项目，建设单位与施工总承包单位签订了施工承包合同，并委托某监理公司承担施工阶段的监理业务。施工总承包单位将屋面防水工程分包给一家专业施工单位，施工过程中发生了以下事件。
以下（）做法不妥。
A.总监理工程师组织监理人员熟悉设计文件时，发现图纸中部分设计不当，即通过计算修改了图纸中不当之处，并直接签发给施工总包单位。
B.工程定位放线时，总监理工程师指派指派专业监理工程师测量复核施工总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。
C.分包单位在屋面防水工程施工完成后，向监理方报送了工程结算书和工程款支付申请，监理方案审核了分包单位的工程款并签字同意进行结算。
D.竣工验收总承包单位将全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。竣工报验单属于《建设工程监理规范》附录三类表式的B类表。
E.整理了以下施工阶段的监理资料，包括工程进度计划、立项文件、来往函件、招投标及合同文件、质量缺陷与事故处理文件、建设用地征地拆迁文件、开工审批文件、勘察设计文件、报验申请表、竣工图纸。
答案：ACE
8、【案例】某实施监理的工程，施工单位按合同约定将打桩工程分包。施工过程中发生如下事件：
事件1：打桩工程开工前，分包单位向专业监理工程师报送了分包单位资格报审表及相关资料，专业监理工程师仅审查了营业执照、企业资质等级证书，认为符合条件后即通知施工单位同意分包单位进场施工。
事件2：专业监理工程师在现场巡视时发现，施工单位正在加工的一批钢筋未经报验，立即进行了处理。
事件3：主体工程施工过程中，专业监理工程师发现已浇筑的钢筋混凝土工程出现质量问题，经分析，有以下原因：
(1)现场施工人员未经培训。
(2)浇筑顺序不当。
(3)振捣器性能不稳定。
(4)雨天进行钢筋焊接。
(5)施工现场狭窄。
(6)钢筋锈蚀严重。
事件4：施工单位因违规作业发生一起质量事故，造成直接经济损失8万元。该事故发生后，总监理工程师签发工程暂停令。事故调查组进行调查后，出具事故调查报告，项目监理机构接到事故调查报告后，按程序对该质量事故进行了处理。
下列（）分析正确。
A.打桩工程开工前，分包单位向专业监理工程师报送了分包单位资格报审表及相关资料。专业监理工程师审查了营业执照、企业资质等级证书后，认为符合条件。
B.专业监理工程师认为符合条件后即通知施工单位同意分包单位进场施工不妥，应在进一步调查后由总监理工程师书面确认。
C.专业监理工程师处理事件2的程序：报总监理工程师，并下达监理工作通知单，要求施工单位提交产品出厂合格证、技术说明书及检验或试验报告，待重新检验合格后使用，如检验不合格，书面通知施工单位将该批钢材撤出现场。
D.事件3中，影响工程质量的五大要因：人员、机械、材料、方法、环境。
E.按损失严重程度划分，事件4中的质量事故属于严重质量事故。
项目监理机构接到事故调查报告后对该事故的处理程序：①组织相关单位研究，并责成相关单位完成技术处理方案，并予以审核签认；②对工程质量事故技术处理施工质量进行监理；③组织相关各方对施工单位完工自检后报验的结果进行检查验收，必要时进行处理结果鉴定；④审核签认事故单位报送的质量事故处理报告，组织将有关技术资料归档；⑤签发工程复工令，恢复正常施工。
答案：BD
9、【案例】某实行监理的工程，建设单位与总承包单位按《建设工程施工合同（示范文本）》签订了施工合同，总承包单位按合同约定将一专业工程分包。施工过程中发生下列事件：
事件1：工程开工前，总监理工程师在熟悉设计文件时发现部分设计图样有误，即向建设单位进行了口头汇报。建设单位要求总监理工程师组织召开设计交底会，并向设计单位指出设计图样中的错误，在会后整理会议纪要。
在工程定位放线期间，总监理工程师指派专业监理工程师审查分包单位资格报审表及相关资料，安排监理员到现场复验总承包单位报送的原始基准点、基准线和测量控制点。
事件2：由建设单位负责采购的一批材料，因规格、型号与合同约定不符，施工单位不予接收保管，建设单位要求项目监理机构协调处理。
事件3：专业监理工程师现场巡视时发现，总承包单位在某隐蔽工程施工时，未通知项目监理机构即进行隐蔽。
事件4：工程完工后，总承包单位在自查自评的基础上填写了工程竣工报验单，连同全部竣工资料报送项目监理机构，申请竣工验收。总监理工程师认为施工过程均按要求进行了验收，便签署了竣工报验单，并向建设单位提交了竣工验收报告和质量评估报告，建设单位收到该报告后，即将工程投入使用。
以下（）分析不妥。
A.事件1中应由建设单位组织设计交底会。总监理工程师对设计图样中存在的问题通过建设单位向设计单位提出书面意见和建议；会议纪要应由监理单位负责整理。
B.在工程定位放线期间指派专业监理工程师审查分包单位资格报审表及相关资料。并安排专业监理工程师复验原始基准点、基准线和测量控制点。
C.事件2，项目监理机构应协调施工单位保管该批材料，若经设计单位确认可以使用，则该批材料可用于本工程，若不能使用，应要求退厂。
D.事件3，总承包单位的正确做法是：工程具备了隐蔽条件，总承包单位进行自检，自检合格后，并在隐蔽前12小时以书面形式通知监理工程师，待验收合格后方可进行隐蔽。
E.事件4，收到工程竣工报验单和全部竣工资料后，总监理工程师应组织专业监理工程师预验收。整改完毕后由总监理工程师签署工程竣工报验单，并在此基础上提出工程质量评估报告。再由建设单位组织勘察、设计、施工、监理、质量监督机构和其他有关方面的专家组成验收组，对工程进行验收。工程经验收合格后方可投入使用。
答案：AD
1、根据《国务院关于投资体制改革的决定》，非政府投资项目区别不同情况实行（）。
A.负责制
B.审批制
C.核准制
D.登记制
E.备案制
答案：CE
2、不会采取纠偏措施的情形有（）。
A.投资节约
B.投资增加
C.工期提前
D.工期延误
E.实际值大于计划值
答案：AC
3、监理工程师在设计阶段进度控制的主要任务包括（）。
A.根据建设工程总工期要求，协助业主确定合理的设计工期要求
B.根据设计的阶段性输出，由“粗”到“细”地制订建设工程总进度计划
C.按合同要求及时、准确、完整地提供设计所需要的基础资料和数据
D.与外部有关部门协调相关事宜，保障设计工作顺利进行
E.审查施工进度计划、做好各项动态控制工作
答案：ABCD
4、建设工程监理费由（）构成。
A.监理间接成本
B.监理直接成本
C.税金
D.利润
E.额外费用
答案：ABCD
5、建设工程项目处在设计阶段时，监理单位设计质量控制的主要任务包括（）。
A.为施工单位提交质量合格的施工现场
B.协助业主制定建设工程质量目标规划
C.根据合同要求及时、准确、完善地提供设计工作所需的基础数据和资料
D.配合设计单位优化设计
E.满足业主对建设工程的功能和使用要求
答案：BCDE
6、建设工程项目风险管理的具体目标需要与风险事件的发生联系起来，就建设工程而言，在风险事件发生前，风险管理的具体目标包括（）。
A.使实际损失减少到最低程度
B.使潜在损失最小
C.减少忧虑及相应的忧虑价值
D.满足外部的附加义务
E.保证建设工程实施的正常进行，按原计划建成工程
答案：BCD
7、监理费的计算方法主要有（）。
A.按建设工程投资的百分比计算法
B.固定价格计算法
C.工资加一定比例的其他费用计算法
D.统一标准法
E.按时计算法
答案：ABCE
8、下列选项中，（）属于监理工作指导文件。
A.分部工程施工方案
B.工程项目监理规划
C.工程项目监理大纲
D.监理实施细则
E.季节性施工方案
答案：BD
9、建设工程项目监理机构人员数量的确定方法可按（）步骤进行。
A.项目监理机构人员需要量定额
B.确定工程建设强度
C.确定工程复杂程度
D.确定监理单位的业务水平
E.根据工程复杂程度和工程建设强度套用监理人员需要量定额
答案：ABCE
10、工程监理企业核定的业务范围包括（）。
A.监理业务的工程类别
B.建设工程合同条款
C.承接监理工程的等级
D.项目监理机构管理制度
E.承接监理项目的资质
答案：AC
11、建设工程设计阶段的监理工作主要包括（）。
A.结合建设工程特点，收集设计所需的技术经济资料
B.拟定和商谈设计委托合同内容
C.审核工程估算、概算、施工图预算
D.协助业主准备工程报建手续
E.编制建设工程投资匡算
答案：AC
12.项目建议书是针对拟建工程项目编制的建议文件，其主要内容包括（）。
A.项目提出的必要性和依据
B.拟建规模和建设地点的初步设想
C.项目的基数可行性
D.项目投资估算
E.项目进度安排
答案：ABDE
13.根据《房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法》，审查施工图设计文
件的主要内容包括（）。
A.结构选型是否经济合理
B.地基基础的安全性
C.主体结构的安全性
D.勘察设计企业是否按规定在施工图上盖章
E.注册执业人员是否按规定在施工图上签字，并加盖执业印章
答案：BCDE
14.根据《建筑法》，建设单位领取施工许可证后，还应按照国家有关规定办理申请批准手续的情形包括（）。
A.临时占用规划批准范围以外的场地
B.拆除场地内的旧建筑物
C.进行爆破作业
D.临时中断道路交通
E.可能损坏电力电缆
答案：ACDE
15.根据《建设工程质量管理条例》，关于质量保修期限的说法，正确的有（）。
A.地基基础工程最低保修期限为设计文件规定的该工程合理使用年限
B.屋面防水工程最低保修期限为3年
C.给排水管道工程最低保修期限为2年
D.供热工程最低保修期限为2个釆暖期
E.建设工程的保修期自交付使用之日起计算
答案：ACD
16.根据《建设工程监理规范》，属于总监理工程师的职责不得委托给总监理工程师代表的工作包括（）。
A.组织审查施工组织设计
B.组织审查工程开工报审表
C.组织审核施工单位的付款申请
D.组织工程竣工预验收
E.组织编写工程质量评估报告
答案：ADE
17.影响项目监理机构监理工作效率的主要因素有（）。
A.工程复杂程度
B.工程规模的大小
C.对工程的熟悉程度
D.管理水平
E.设备手段
答案：CDE
18.下列关于风险自留的说法，正确的有（）。
A.计划性风险自留是有计划的选择
B.风险自留区别于其他风险对策，应单独运用
C.风险自留主要通过采取内部控制措施来化解风险
D.非计划性风险自留是由于没有识别到某些风险以至于风险发生后被迫自留
E.风险自留往往可以化解较大的建设工程风险
答案：ACD
19、下列表式中，属于各方通用表式的有（）。
A.工程开工报审表
B.工程变更单
C.索赔意向通知单
D.费用索赔报审表
E.单位工程竣工验收报审表
答案：BC
20、根据《建设工程监理规范》，监理文件资料应包括的主要内容有（）。
A.监理规划、监理实施细则
B.施工控制测量成果报验文件资料
C.施工安全教育培训证书
D.施工设备租赁合同
E.见证取样文件资料
答案：ABE
1、【案例】某实施监理的工程项目，业主与监理单位签订了施工阶段监理合同，与承包商签订了工程施工承包合同。由于承包商不具备防水施工资质，因此工程施工承包合同约定：地下防水工程可以分包。
由于工期紧张，在设计单位仅交付地下室的施工图时，业主就要求承包商进场施工，同时对监理单位提出对设计图样质量把关的要求。
监理单位为满足业主要求，由专业监理工程师组织编制监理规划，并报送业主。其内容包括：①工程项目概况；②监理工作范围和内容；③项目监理机构的组织形式；④设计方案评选方法及组织设计协调工作的监理措施；⑤因设计图样不齐全，拟按进度分阶段编写基础、主体、装修工程的施工监理措施；⑥对施工合同进行监督管理。
在承包商尚未确定防水工程分包单位的情况下，业主代表为保证工期和工程质量，自行选择了一家专业防水施工单位，在尚未签订正式合同的情况下承担防水工程的施工任务，业主以书面形式通知了总监理工程师和承包商，已确定分包单位的进场时间，要求配合施工。
下列（）分析是不妥的。
A.此监理规划内容中包括设计方案评选方法及组织设计协调工作的监理措施。
B.因设计图样不齐全，拟按进度分阶段编写基础、主体、装修工程的施工监理措施。
C.业主代表为保证工期和工程质量，自行选择一家专业防水施工单位,在没有正式签订分包合同的情况下，业主就确定分包单位进场作业。
D.总监理工程师在接到业主通知后，首先应及时与业主沟通，签发该分包意向无效的书面监理通知。
E.业主违背了承包合同的约定及建设工程监理实施原则中的“公正、独立、自主”和“责权一致”的原则。
答案：ABC
2、【案例】某建设项目由4个单位工程组成，业主准备将其分为4个独立的合同段，由4个承包商分别实施，并通过公开招标选择承包商。为抓好工程项目建设与管理，业主通过招标选择某监理单位，在监理中标通知书发出后第28天，与该监理单位签订了施工招标阶段和施工阶段委托监理合同。之后双方又另行签订了一份监理酬金比监理中标价降低8%的协议。
在委托监理合同中，业主（甲方）和监理单位对权利、义务和违约责任的某些规定如下：
（1）监理单位在监理工作中应维护甲方的利益。
（2）监理单位应在甲方的授权范围内对委托的工程项目实施施工监理。
（3）施工期间的任何设计变更必须经过监理单位审查、认可并发布变更令，方为有效并付诸实施。
（4）监理单位发现工程设计中的错误或不符合工程质量标准的要求时，有权要求设计单位更改。
（5）监理单位仅对本工程的施工质量实施监督控制，进度控制和费用控制任务由甲方行使。
（6）监理单位有审核批准索赔权。
（7）监理单位对工程进度款支付有审核签认权；甲方有独立于监理单位之外的自主支付权。
（8）在合同责任期内，监理单位未按合同要求的职责认真服务，或甲方违背对监理单位的责任时，均应向对方承担赔偿责任。
（9）施工期间施工现场每发生一起死亡事故，监理单位受罚3万元；发生一起质量事故，监理单位应付给甲方相当于质量事故经济损失4%的罚款。
（10）监理单位有发布开工令、停工令、复工令等指令的权利。
（11）因甲方严重违约及非监理单位责任而使监理工作停止半年以上的情况，监理单位有权终止合同。
以下（）分析不妥。
A.第(1)和第(2)条的合同规定是正确的；第(3)条不妥，设计变更的审批权在业主；第(4)条不妥，设计不符合规定时应报告甲方责其改正。
B.第(5)条不妥，监理单位有实施工程项目质量、进度和费用三方面的监督控制权；第(6)条妥当。
C.第(7)条不妥，在工程承包合同议定的工程价格范围内，监理单位对工程进度款的支付有审核签认权，未经监理单位签字确认，甲方不得支付工程款；第(8)条妥当。
D.第(9)条不妥，因监理单位的过失而造成经济损失，监理单位应向甲方进行赔偿，累计赔偿总额不应超出监理酬金总额（扣除税金）；第(10)条妥当和第(11)条妥当。
E.在招标选择承包商过程中，业主具有选择确定承包商的决定权，监理单位不具有决定权，仅有建议权。
答案：BD
3、【案例】某监理公司承担一幢商业大厦的监理任务。在实施监理过程中发生了以下事件：
事件1：施工单位现场管理人员已到位，机具、施工人员已进场，主要工程材料已落实，进场道路及水、电、通信等已满足开工要求，施工许可证正在办理中，征地拆迁工作能满足工程进度的需要。建设单位要求开工，但监理单位认为尚不具备开工条件，拒绝在施工单位的开工申请表签字。
事件2：施工过程中，因为钢筋绑扎后将被下道工序覆盖，施工单位为了赶进度，因此施工单位项目技术负责人亲自将报验资料送到监理部找到专业监理工程师进行验收，专业监理工程师在检查了报验资料后，在施工单位项目技术负责人的陪同下进行了检查，发现部分钢筋间距不符合要求，施工人员立即进行了纠正，专业监理工程师在报验单上签了字。
事件3：施工单位把地下室内防水工程分包给某专业分包单位施工，该分包单位未经资质验证认可即进场施工，并且防水工程已经进行了一半，总监理工程师立即签发了工程暂停令，并要求施工单位对已施工的防水工程进行返工处理。
以下（）分析正确。
A.事件1，监理工程师的做法妥当。
B.事件2，隐蔽工程施工完毕，承包单位按有关技术规程、规范、施工图样先进行自检，自检合格后，填写报验申请表，附上相应的工程检查证（或隐蔽工程检查记录）及有关材料证明、试验报告、复试报告等，报送项目监理机构。监理工程师收到报验申请后首先对质量证明资料进行审查，并在合同规定的时间内到现场检查（检测或核查），承包单位的专职质检员及相关施工人员应随同一起到现场。
C.事件2，发现部分钢筋间距不符合要求，施工人员立即进行了纠正，专业监理工程师在报验单上签了字。
D.事件3中应对已完成的一半防水工程进行质量检查。检查合格应验收。若不合格应要求施工单位返工。
E.事件3还应做的工作有：对分包单位的资质进行审查，主要审查分包的范围和工程部位是否可以进行分包，分包是否具有按工程承包合同规定的条件完成分包工程任务的能力，还应对分包单位进行调查，核实总承包单位申报的分包单位情况是否属实。若以上工作审查合格，允许分包单位继续施工；若审查不合格，指令分包单位立即退场。
答案：AE
4、【案例】某工程监理公司承担施工阶段监理任务，建设单位采用公开招标方式选择承包单位。在招标文件中对省内与省外投标人提出了不同的资格要求，并规定2009年10月30日为投标截止时间。甲、乙等多家承包单位参加投标，乙承包单位11月5日才提交投标保证金，11月3日由招标办主持举行了开标会。但本次招标由于招标人原因导致招标失败。
建设单位重新招标后确定甲承包单位中标，并签订了施工合同。施工开始后，建设单位要求提前竣工，并与甲承包单位协商签订了书面协议，写明了甲承包单位为保证施工质量采取的措施和建设单位应支付的赶工费用。
施工过程中发生了混凝土工程质量事故。经调查组技术鉴定，认为是甲承包单位为赶工而拆模过早、混凝土强度不足造成的。该事故未造成人员伤亡，但导致直接经济损失4.8万元。
质量事故发生后，建设单位以甲承包单位的行为与投标书中的承诺不符，不具备履约能
力，又不可能保证提前竣工为由，提出终止合同；甲承包单位认为事故是因建设单位要求赶工引起，不同意终止合同；建设单位按合同约定提请仲裁，仲裁机构裁定终止合同；甲承包单位决定向具有管辖权的法院提起诉讼。
以下（）分析正确。
A.公开招标不能有省内与省外不同的资格要求。提交投标文件截止时间应该就是开标时间。开标会应由招标人或其代理人主持。投标保证金是投标书的组成部分，应在投标截止日前提交。招标人原因导致招标失败，造成投标单位的损失应予补偿。
B.在事故调查前，总监理工程师应做的工作有：
(1)签发工程暂停令，指令承包单位停止相关部位及下道工序的施工。
(2)要求承包单位防止事故扩大，保护现场。
(3)要求承包单位迅速按类别和等级向相应的主管部门上报，在规定时间内写出书面报告。
C.质量事故的调查组应由市、县级建设行政主管部门组织。监理单位应该参加质量事故的调查。质量事故的技术处理方案由甲承包单位提出。质量事故处理报告应由甲承包单位提出。
D.总监理工程师应完成的工作是：签发工程复工令；监督技术处理方案的实施；组织检查、验收。
E.业主提出终止合同不合理，甲承包单位的诉讼请求可以受理。
答案：BD
1、项目建议书批准后，可以进行详细的可行性研究报告，可行性研究的主要作用是为建设项目（）提供依据。
A.投资决策
B.银行贷款
C.科学实验
D.建设项目实施
E.申请专利
答案：ACE
2、建设工程监理企业要做到公正，必须（）。
A.具有良好的职业道德
B.具有良好的信用管理制度
C.提高专业技术能力
D.坚持实事求是
E.熟悉有关建设工程合同条款
答案：ACDE
3、主动控制也可以表述为其他不同的控制类型，主动控制是一种（）。
A.事前控制
B.前馈控制
C.事中控制
D.开环控制
E.闭环控制
答案：ABD
4、对建设工程投资进行全方位控制时，应当注意（）。
A.要认真分析建设工程及其投资构成的特点，了解各项费用的变化趋势和影响因素
B.对影响建设工程投资目标的所有因素进行控制
C.要抓主要矛盾、有所侧重
D.要根据各项费用的特点选择适当的控制方式
E.确保实现建设工程预定的功能
答案：BCD
5、技术措施不仅对解决建设工程实施过程中的技术问题是不可缺少的，而且对纠正目标偏差也有相当重要的作用，运用技术措施纠偏的关键有（）。
A.对不同的技术方案进行技术经济分析
B.落实目标控制的组织机构和人员
C.能提出多个不同的技术方案
D.改善目标控制的工作流程
E.审核工程量及相应的付款和结算报告
答案：AC
6、对建设单位而言，建设工程项目总承包模式的主要优点有（）。
A.合同关系简单
B.组织协调工作量小
C.有利于质量控制
D.有利于投资控制
E.有利于缩短建设周期
答案：ABDE
7、监理实践证明，建设工程监理目标的实现与业主协调的好坏有很大的关系，监理工程师应从（）方面加强与业主的协调。
A.监理工程师应理解建设工程总目标、理解业主的意图
B.坚持实事求是，严格按规范办事，及时与业主交流信息
C.利用工作之便做好监理宣传工作，增进业主对监理工作的理解
D.尊重业主，让业主一起投入到建设工程全过程
E.处理好人际关系，让业主感受到得到的是独立、高质量的服务
答案：ACD
8、在建设工程监理组织协调的方法中，交谈协调法的使用频率无论是内部协调还是外部协调都相当高，其作用在于（）。
A.保持信息畅通
B.寻求协作和帮助
C.保存双方的通话信息
D.有利于对方了解基本情况
E.及时发布工程指令
答案：ABE
9、在建设工程目标控制的任务中，施工阶段建设工程进度控制的主要任务有（）。
A.完善建设工程控制性进度计划
B.审查施工单位施工进度计划
C.做好各项动态控制工作
D.制定本阶段资金使用计划
E.严格控制工程变更，力求减少变更费用
答案：ABC
10、建设工程监理规划审核的主要内容包括（）。
A.监理范围、工作内容及监理目标的审核
B.监理工作程序的审核
C.项目监理机构结构的审核
D.投资、进度、质量控制方法和措施的审核
E.监理工作制度审核
答案：ACE
11、项目建议书的内容包括（）。
A.项目提出的必要性和依据
B.投资估算、资金筹措及还贷方案设想
C.产品方案、拟建规模和建设地点的初步设想
D.项目建设重点、难点的初步分析
E.环境影响的初步评价
答案：ABCE
12、根据《民法典》，属于委托合同的有（）。
A.工程勘察合同
B.工程设计合同
C.建设工程监理合同
D.施工合同
E.项目管理合同
答案：CE
13、根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限的说法，正确的有（）。
A.房屋主体结构工程为设计文件规定的合理使用年限
B.屋面防水工程为3年
C.供热系统为2个采暖期
D.电气管线工程为3年
E.给排水管道工程为3年
答案：AC
14、根据《建设工程监理规范》，专业监理工程师应履行的职责有（）。
A.审批监理实施细则
B.组织审核分包单位资质
C.检查进场的工程材料、配构件、设备的质量
D.处置发现的质量问题和安全事故隐患
E.参与工程变更的审查和处理
答案：CDE
15、下列行为中，属于注册监理工程师职业道德守则的有（）。
A.不以个人名义承揽监理业务
B.在企业所在地范围内从事执业活动
C.不泄露所监理工程各方认为需要保密的事项
D.坚持独立自主地开展工作
E.保证执业活动成果达到质量认证标准
答案：ACD
16、向建设单位提交的监理工作总结报告内容包括（）。
A.监理大纲的主要内容及编制情况
B.工程监理合同履行情况
C.监理任务及目标完成情况
D.建设单位提供的设备清单
E.监理工作终结情况的说明
答案：BCDE
17、下列总监理工作师职责中，可以委托给总监理工程师代表的有（）。
A.组织审查专项施工方案
B.组织审核分包单位资格
C.组织工程竣工预验收
D.组织审查和处理工程变更
E.组织整理监理文件资料
答案：BDE
18、见证取样的检验报告应满足的基本要求有（）。
A.试验报吿应手工书写
B.试验报告采用统一用表
C.试验报告签名一定要手签
D.注明取样人的姓名
E.应有“见证检验专用章”
答案：BCE
19、根据《建设工程监理规范》，工程质量评估报告包括的内容有（）。
A.工程参建单位情况
B.工程质量验收情况
C.专项施工方案评审情况
D.竣工资料审查情况
E.工程质量事故处理情况
答案：ABD
20、采用工程保险方式转移工程风险时，需要考虑的内容有（）。
A.保险安排方式
B.保险类型选择
C.保险人选择
D.保险合同谈判
E.保险索赔报吿
答案：ABCD
1、【案例】某小区二期工程开发住宅楼，开工前业主与监理单位签订了施工阶段的委托监理合同，与施工单位签订了建设工程施工合同。在施工过程中项目监理机构监理人员根据国家制订的建设工程质量验收规范，按照监理人员职责对工程质量实施监控。
以下（）分析正确。
A.建设工程施工质量验收，主要通过检验批、分项工程、分部工程、单位工程四个层次验收。
B.检验批：由监理工程师(业主技术负责人）组织、施工方质量员参与验收并填写验收记录；
分项工程：由监理工程师(业主技术负责人）组织并填写、施工方技术负责人参与验收。
C.分部工程：由总监理工程师(业主项目负责人）组织并填写、施工项目经理和勘察设计项目负责人参与验收。
D.单位工程：监理单位组织、施工单位填写、验收结论由监理(建设)单位填写、参建各方参与验收。
E.工程施工质量不符合要求时，要按以下规定进行处理：
(1)经返工重做或更换器具、设备检验批，应重新进行验收；
(2)经有资质的检测单位鉴定达到设计要求的检验批，应予以验收；
(3)经由资质的检测单位鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算认可能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；
(4)经返修或加固的分项、分部工程，虽然改变外形尺寸但仍能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收；
(5)通过返修或加固仍不能满足安全使用要求的分部工程、单位(子单位)工程，严禁验收。
答案：AE
2、【案例】某建筑工程位于繁华市区，建筑面积232000m2-混凝土现浇结构，筏板式基础，地下2层，地上15层，基础埋深l0.2m。工程所在地区地势北高南低，地下水流从北向南。施工单位的降水方案计划在基坑北边布置单排轻型井点。
基坑开挖到设计标高后，施工单位和监理单位对基坑进行验槽，并对基底进行了钎探，发现地基东南角有约360m2的软土区，监理工程师随即指令施工单位进行换填处理。工程主体结构施工时，二层现浇钢筋混凝土阳台在拆模时沿阳台根部发生断裂，经检查发现是由于施工人员将受力主筋位置布置错误所致。事故发生后，业主立即组织进行质量大检查，发现一层大厅梁柱节点处有露筋；已绑扎完成的楼板钢筋位置与设计图纸不符；施工人员对钢筋绑扎规范要求不清楚。
工程进入外墙面装修阶段后，施工单位按原设计完成了965m2的外墙贴面砖工作，业主认为原设计贴面与周边环境不协调，要求更换为大理石贴面，施工单位按业主要求进行了更换。
以下（）分析正确。
A.工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位三方共同进行。
B.工程验槽应由建设单位、监理单位、施工单位、勘探单位四方共同进行。
C.发现基坑基底软土区后应按如下程序处理：
(1)建设单位应要求勘察单位对软土区进行地质勘察；
(2)建设单位应要求设计单位根据勘察结果对软土区地基做设计变更；
(3)建设单位或授权监理单位研究设计单位所提交的设计变更方案，并就设计变更实施后的费用及工期与施工单位达成一致后，由建设单位对设计变更做决定；
(4)由总监理工程师签发工程变更单，指示承包单位按变更的决定组织地基处理。
D.阳台根部断裂和露筋问题，反映了施工单位存在问题：
(1)施工单位现场钢筋工人员素质差；
(2)技术交底制度薄弱；
(3)没有严格执行按图施工；
(4)重要的分部分项工程保证质量的施工措施考虑不周。
E.施工单位可索赔的内容包括：
(1)基坑基底软土区处理所需的费用与时间；
(2)拆除外墙贴面砖并更换大理石贴面所需的费用与时间。
答案：CDE
3、【案例】某工厂厂房建设场地原为农田。按设计要求建造厂房时，厂房地坪范围内的耕植土应清除，基础必须埋在老土层下2.0m处。为此，业主在“三通一平”阶段就委任土方施工公司清除了耕植土并回填压实至一定设计标高，故在施工招标文件中指出，施工单位无须再考虑清除耕植土问题。然而，开工后，施工单位在开挖基坑（槽）时发现，相当一部分基础开挖深度虽已达到设计标高，但仍未见老土，且在基础和场地范围内仍有一部分深层的耕植土和池塘淤泥等必须清除。
以下（）分析正确。
A.承包商在工程中遇到地基条件与原设计所依据的地质资料不符时，应及时通知设计方，要求对原设计进行变更。
B.向甲方提出设计变更价款和工期顺延的要求。甲方如确认，则调整合同，如不同意，通知乙方就变更价格协商。若协商不一致，按工程承包合同纠纷处理方式解决。
C.在出现变更工程价款和工期事件之后，主要应注意：(1)乙方提出变更工程价款和工期的时间；(2)甲方确认的时间；(3)双方对变更工程价款和工期不能达成一致意见时的解决办法和时间。
D.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，一般情况下，可按工程变更处理，也可以另行委托施工。
E.对合同中未规定的承包商义务，合同实施过程又必须进行的工作，只做价款调整，不做工期调整。
答案：CD
4、【案例】某机械厂总装车间建设项目是一座典型的钢筋混凝土装配式单层工业厂房。基坑采用放坡大开挖；混凝土灌注桩基和杯形基础；预制钢筋混凝土柱、屋架、吊车梁；屋架和吊车梁用后张法就地预加应力；外购屋面板、钢支撑结构。建设单位与某监理单位签订了委托监理合同，与施工单位签订了施工合同。总监理工程师主持编制了监理规划，上报监理单位审批。监理单位技术负责人建议总监理工程师修改或补充完善监理规划中如下内容：
修改和完善旁站监理有关内容：
1旁站监理范围和内容：厂房基础工程的混凝土灌注桩和杯形基础混凝土浇筑；厂房主体结构工程的柱、房屋、吊车梁混凝土浇筑，柱、屋架、吊车梁、屋面板吊装，钢支撑安装。
2旁站监理程序：监理单位制定旁站监理方案，并送施工单位；施工单位在需要实施旁站的关键部位、关键工序进行施工前24小时书面通知监理机构，监理机构安排旁站人员按旁站监理方案实施监理。
3旁站监理人员主要职责有：
a.检查施工单位有关人员的上岗证和到岗情况；
B.检查机械、材料准备情况；
C.检查旁站部位、工序是否执行强制性标准和施工方案。
D.核查进场材料、构配件、设备、商品混凝土的质量检测报告，监督施工单位的检验或委托第三方复验。
4旁站人员发现施工单位有违反强制性标准的行为时，应立即报告监理工程师或总监理工程师处理。
5凡旁站人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
以下（）分析正确。
A．旁站监理内容不完整。应补充：土方回填、混凝土屋架和吊车梁的预应力张拉。
B．旁站程序不恰当。旁站监理方案还应送建设单位和工程质量监督机构。
C．旁站人员职责不完整。应补充：做好旁站监理记录和监理日记，保存旁站监理原始资料。
D．旁站人员发现施工单位有违反强制性标准的行为时，应立即报告监理工程师或总监理工程师处理。
E．凡旁站人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。
答案：ABCE
