文档内容
嗨学网 | 职业价值点亮者
一、单项选择题（共60题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.下列规范性法律文件中，属于行政法规的是（ ）。
A.《城乡规划法》
B.《北京市建筑绿色发展条例》
C.《建设工程勘察设计管理条例》
D.《评标委员会和评标方法暂行规定》
【答案】C
【解析】本题考查的是法的形式。现行的建设行政法规主要有《建设工程质量管理条
例》《建设工程安全生产管理条例》《建设工程勘察设计管理条例》《城市房地产开发经营管
理条例》等。A项是法律，B项是地方性法规，C项是行政法规，D项是部门规章。
2.关于物权预告登记的说法，正确的是（ ）。
A.当事人签订买卖动产物权的协议，应当向登记机构申请预告登记
B.预告登记后，未经预告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力
C.在进行所有权登记之前，预告登记持续有效
D.当事人进行不动产买卖，必须进行预告登记
【答案】B
【解析】本题考查的是物权的设立、变更、转让、消灭。
A项、D项错误，当事人签订买卖房屋的协议或者签订其他不动产物权的协议，为保障
将来实现物权，按照约定可以向登记机构申请预告登记。B项正确，预告登记后，未经预
告登记的权利人同意，处分该不动产的，不发生物权效力。
C项错误，预告登记后，债权消灭或者自能够进行不动登记之日起90日内未申请登记
的，预告登记失效。
3.某施工企业以其自有厂房作为抵押物向甲借款，并由乙提供连带责任保证后甲放弃
该厂房抵押权。关于乙的责任说法，正确的是（ ）。
A.乙不再承担保证责任
B.乙在该抵押物担保范围内承担保证责任
C.乙在该抵押物担保范围内免除承担保证责任
D.乙的保证责任不受影响
【答案】C
【解析】本题考查的是担保物权。债务人以自己的财产设定抵押，抵押权人放弃该抵
1
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
押权、抵押权顺位或者变更抵押权的，其他担保人在抵押权人丧失优先受偿权益的范围内
免除担保责任，但是其他担保人承诺仍然提供担保的除外。
4.下列智力成果中，受《专利法》保护的是（ ）。
A.施工企业对某一施工工艺改进的新的技术方案
B.建设单位自行编制的招标文件
C.某招标代理机构工作人员编制的小程序
D.监理单位的商业秘密
【答案】A
【解析】本题考查的是专利法保护的对象。《专利法》保护的是发明创造专利权，并规
定发明创造是指发明、实用新型和外观设计。发明是指对产品、方法或者其改进所提出的
新的技术方案。
5.关于注册商标许可的说法，正确的是（ ）。
A.经许可使用他人注册商标的，无须在使用该商标的商品上标明被许可人的名称
B.许可他人使用其注册商标的，许可人应当将其商标使用许可报商标局批准
C.商标使用许可未经备案不得许可使用
D.许可人应当监督被许可人使用其注册商标的商品质量
【答案】D
【解析】本题考查的是注册商标的续展、转让和使用许可。
A项错误，经许可使用他人注册商标的，必须在使用该注册商标的商品上标明被许可
人的名称和商品产地。
B项错误，商标注册人通过签订商标使用许可合同，许可他人使用其注册商标时，使
用许可合同签订后，应当在3个月内将合同副本报送商标局备案，而不是批准。未经备案
的，不影响该许可合同的效力，但不得对抗善意第三人。
C项错误，虽然商标使用许可需要报送商标局备案，但是未经备案并不影响该许可合
同的效力，只是不得对抗善意第三人。
6.施工现场堆放的木材滚落砸伤进入施工现场的质量检测机构员工某，关于责任承担
的说话，正确的是（ ）。
A.堆放人应当无条件承担侵权责任
B.堆放人不承担侵权责任
C.堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任
2
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
D.木材的所有权人应当承担侵权责任
【答案】C
【解析】本题考查的是堆放物倒塌、滚落或者滑落致害责任。堆放物倒塌、滚落或者
滑落造成他人损害，堆放人不能证明自己没有过错的，应当承担侵权责任。
7.关于环境保护税应税污染物的计税依据的说法，正确的是（ ）。
A.应税大气污染物按照污染物排放量确定
B.应税噪声污染按照超过国家规定的分贝数
C.应税水污染物按照污染物的排放量确定
D.应税固体废物按照固体废物排放量折合的污染量数确定
【答案】B
【解析】本题考查的是环境保护税的计税依据。
应税污染物的计税依据，按照下列方法确定：
（1）应税大气污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；
（2）应税水污染物按照污染物排放量折合的污染当量数确定；
（3）应税固体废物按照固体废物的排放量确定；
（4）应税噪声按照超过国家规定标准的分贝数确定。
8.属于行政强制执行的方式有（ ）。
A.限制公民人身自由
B.查封场所
C.扣押财物
D.代履行
【答案】D
【解析】本题考查的是行政强制。
行政强制执行的方式：
①加处罚款或者滞纳金；
②划拨存款、汇款；
③拍卖或者依法处理查封、扣押的场所、设施或者财物；
④排除妨碍、恢复原状；
⑤代履行；
⑥其他强制执行方式。其它选项均属于行政强制措施。
3
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
9.关于自首的说法，正确的是（ ）。
A.犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，以自首论
B.对于自首的犯罪分子，犯罪较轻的，可以免除处罚
C.对于自首的犯罪分子，应当减轻处罚
D.被采取强制措施的犯罪嫌疑人，如实供述本人罪行的，以自首论
【答案】B
【解析】本题考查的是刑罚裁量。
A选项错误，犯罪分子有揭发他人犯罪行为，查证属实的，或者提供重要线索，从而
得以侦破其他案件等立功表现的，可以从轻或者减轻处罚；有重大立功表现的，可以减轻
或者免除处罚。
B选项正确，C选项错误，对于自首的犯罪分子，可以从轻或者减轻处罚。其中，犯罪
较轻的，可以免除处罚。
D选项错误，被采取强制措施的犯罪嫌疑人、被告人和正在服刑的罪犯，如实供述司
法机关还未掌握的本人其他罪行的，以自首论。
10.某企业因安全生产设施不符合国家规定，发生重大伤亡事故，构成的罪名是
（ ）。
A.强令、组织他人违章冒险作业罪
B.重大劳动安全事故罪
C.重大责任事故罪
D.工程重大安全事故罪
【答案】B
【解析】本题考查的是建设工程常见犯罪行为及罪名。重大劳动安全事故罪，是指安
全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重
后果的行为。
11.根据《民法典》，关于建设工程代理行为的说法，正确的是（ ）。
A.施工企业项目经理是该单位的法定代理人
B.施工企业董事长是该单位的法定代理人
C.分包单位取消关于结算办理事宜的委托，委托代理不终止
D.某咨询公司受建设单位委托进行招标属于代理
【答案】D
4
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【解析】本题考查的是代理的法律特征和主要种类。
A项、B项错误，法定代理主要是为了本身欠缺相应行为能力的无民事行为能力人和限
制行为能力人而设定的。无民事行为能力人、限制民事行为能力人的监护人是其法定代理
人。
C项错误，被代理人取消代理，委托代理终止。
12.关于建筑企业资质适用范围的说法，正确的是（ ）。
A.一级以上资质全国通用，二级及以下资质只能在本省适用
B.各行业可以设置资质适用限制性措施
C.各地区不能设置资质适用限制措施
D.企业自行设置资质适用范围会影响合同效力
【答案】C
【解析】本题考查的是建筑业企业资质的许可。企业资质全国通用，严禁各行业、各
地区设置限制性措施。
13.关于申请建造师初始注册的说法，正确的是（ ）。
A.受聘于一个相关单位是初始注册应当具备的条件
B.初始注册申请均须达到继续教育要求
C.初始注册的条件与建造师资格考试条件相同
D.建造师初始注册通过备案完成
【答案】A
【解析】本题考查的是建造师的注册。B项错误，只有在资格证书签发之日起3年内
未提出申请的情况下，逾期申请初始注册才需要提供达到继续教育要求的证明材料。C项
错误，初始注册的条件与建造师资格考试条件不同。取得资格证书后，还需要满足其他条
件如受聘于一个相关单位、达到继续教育要求（如果逾期申请）、没有不予注册的情形等。
D项错误，建造师初始注册并不是通过备案完成的，而是由省、自治区、直辖市人民政府
住房城乡建设主管部门负责受理和审批。对批准注册的，核发注册证书和执业印章，并在
核发证书后30日内送国务院住房城乡建设主管部门备案。
14.根据《全国建筑市场各方主体不良行为录认定标准》，以下属于施工企业承揽业务
不良行为的是（ ）。
A.允许其他单位或个人以本单位名义承揽工程的
B.相互串通投标的
5
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
C.未按照节能设计进行施工的
D.未向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装的
【答案】B
【解析】本题考查的是施工单位不良行为记录的认定标准。
承揽业务不良行为认定标准 ：（1）利用向发包单位及其工作人员行贿、提供回扣或者
给予其他好处等不正当手段承揽业务的；（2）相互串通技标或与招标人串通技标的，以向
招标人或评标委员会成 员行贿的手段谋取中标的（对应B项正确）；（3）以他人名义投标
或以其他方式弄虚作假，骗取中标的；（4）不按照与招标人订立的合同履行义务，情节严
重的；（5）将承包的工程转包或违法分包的。
A项是资质不良，C项是质量不良，D项是安全不良。
15.根据《保障中小企业款项支付条例》，关于工程建设领域保证金的说法，正确的是
（ ）。
A.除投标保证金和履约保证金外，工程建设中不得收取其他保证金
B.大型企业应当按照合同约定，在保证期限届满后及时与中小企业对收取的保证金进
行核实和结算
C.事业单位应当将保证金限定为现金
D.保证金的形式由双方协商确定
【答案】B
【解析】本题考查的是防范账款拖欠。
A项错误，根据规定，除了依法设立的投标保证金、履约保证金、工程质量保证金、
农民工工资保证金外，工程建设中确实不得收取其他保证金。
C项错误，根据规定，不得将保证金限定为现金。中小企业以金融机构保函提供保证
的，机关、事业单位和大型企业应当接受，而不是强制要求现金形式。
D项错误，虽然保证金的形式可以在一定程度上由双方约定，但必须符合国家有关规
定，且不得将保证金限定为现金，同时要遵循法定比例和形式要求，因此“由双方协商确
定”这一说法过于宽泛，不符合法规要求。
16.下列建设项目中，不需要办理施工许可证的是（ ）。
A.工程总承包项目
B.政府投资项目
C.装饰装修项目
6
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
D.实行开工报告制度的大型项目
【答案】D
【解析】本题考查的是施工许可证的适用范围。
根据《建筑法》及相关法规的规定，大型项目的开工报告制度与施工许可证制度是两
种不同的管理方式。对于实行开工报告制度的大型项目，一旦开工报告获得批准，就不需
要再办理施工许可证。因此D项正确。
A项错误，工程总承包项目，虽然在施工许可证申请表中增加了相关栏目，但仍然需
要办理施工许可证。
B项错误，政府投资项目，除了符合特定条件的重大项目外，一般也需要办理施工许
可证。
C项错误，装饰装修项目，如果达到一定的规模和标准，同样需要依法办理施工许可
证。
17.在建的建筑工程因故中止施工的，关于施工许可证的说法，正确的是（ ）。
A.在建设单位应当自中止施工之日起1个月内向发证机关申请延期
B.超过3个月未恢复施工的施工许可证自行废止
C.中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关重新申请施工许可证
D.建设单位应当向发证机关报告并按照规定做好建筑工程的维护管理工作
【答案】D
【解析】本题考查的是核验施工许可证。
A项错误，D项正确，在建的建筑工程因故中止施工的，建设单位应当自中止施工之日
1个月内，向发证机关报告，并按照规定做好建筑工程的维护管理工作。建设单位应当自
领取施工许可证之日起 3个月内开工。因故不能按期开工的，应当向发证机关申请延期;
延期以2次为限，每次不超过3个月。
B项错误，既不开工又不申请延期或者超过延期时限的，施工许可证自行废止。
C项错误，中止施工满1年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许
可证。
18.根据《建筑工程施工发包与承包违法行为认定查处管理办法》，下列情形中，属于
合法分包的是（ ）。
A.施工总承包单位将施工总承包合同范围内的钢结构工程分包给其他单位的
B.承包单位将其承包的工程分包给个人的
7
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
C.专业分包单位将其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的
D.施工总承包单位或者专业承包单位将工程分包给不具备相应资质单位的
【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程分包。违法分包的情形：（1）承包单位将其承包的工
程分包给个人的（对应B项错误）；（2）施工总承包单位或专业承包单位将工程分包给不具
备相应资质单位的（对应D项错误）；（3）施工总承包单位将施工总承包合同范围内工程主
体结构的施工分包给其他单位的，钢结构工程除外（对应A项正确）；（4）专业分包单位将
其承包的专业工程中非劳务作业部分再分包的（对应C项错误）；（5）专业作业承包人将其
承包的劳务再分包的；（6）专业作业承包人除计取劳务作业费用外，还计取主要建筑材料
款和大中型施工机械设备、主要周转材料费用的。
19.关于依法必须进行招标项目的招标，保证金的说法，正确的是（ ）。
A.投标保证金有效期应当长于投标有效期
B.境内投标单位以现金的形式提交的投标保证金，应当从其基本账户转出
C.投标保证金不得超过招标项目估算价的3%
D.勘察服务招标的投标保证金不得超过80万元
【答案】B
【解析】本题考查的是投标保证金。
A项错误，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。
B项正确，依法必须进行招标的项目的境内投标单位，以现金或者支票形式提交的投
标保证金应当从其基本账户转出。
C项正确，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%。
D项错误，勘察、设计等服务招标的，投标保证金最高不得超过10万元人民币。
20.关于依法必须进行招标项目的招标异议处理，说法正确的是（ ）。
A.潜在投标人对资格预审文件有异议的，应当在提交资格预审申请文件时提出
B.其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出
C.招标人对收到的异议作出答复前，不得暂停投标活动
D.投标人对评标结果有异议的，应当在合同签订前
【答案】B
【解析】本题考查的是招标投标异议处理。
A项错误，潜在投标人或者其他利害关系人对资格预审文件有异议的，应当在提交资
8
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
格预审申请文件截止时间2日前提出，而不是在提交资格预审申请文件时提出。
B项正确，其他利害关系人对招标文件有异议的，应当在投标截止时间10日前提出。
C项错误，招标人对收到的异议作出答复前，应当暂停招标投标活动，而不是不得暂
停。
D项错误，投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议
的，应当在中标候选人公示期间提出，而不是在合同签订前。
21.关于政府采购框架协议采购的说法，正确的是（ ）。
A.集中采购目录以内品目，属于小额零星采购的，可以采用框架协议采购方式采购
B.封闭式框架协议入围供应商可以随时退出框架协议
C.开放式框架协议采购，不得增加协议供应商
D.开放式框架协议采购是框架协议采购的主要形式
【答案】A
【解析】本题考查的是框架协议采购的适用范围和分类。
B项错误，封闭式框架协议入围供应商无正当理由不得主动放弃入围资格或者退出框
架协议，而开放式框架协议入围供应商才可以随时申请退出框架协议。
C项错误，开放式框架协议采购的特点正是允许愿意接受协议条件的供应商随时申请
加入。
D项错误，框架协议采购的主要形式是封闭式框架协议采购，而非开放式框架协议采
购。
22.关于违约责任减轻的说法，正确的是（ ）。
A.当事人都违反合同的，各自损失由各方自行承担
B.当事人一方因第三人的原因造成违约的，由第三人承担违约责任
C.当事人一方违约后，对方没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失请
求赔偿
D.当事人迟延履行后发生不可抗力的，减轻其违约责任
【答案】C
【解析】本题考查的是违约责任的免责条件。
A项错误，当事人都违反合同的，应当各自承担相应的责任。
B项错误，当事人一方因第三人的原因造成违约的，应当依法向对方承担违约责任。
D项错误，当事人迟延履行后发生不可抗力的，不免除其违约责任。
9
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
23.关于施工合同解除的说法，正确的是（ ）。
A.承包人将承包的建设工程转包的，发包人可以解除合同
B.合同约定的工期，承包人没有完工发包人可以解除合同
C.发包人未按约定支付工程价款，承包人可以解除合同
D.承包人已经完全的建设工程质量不合格，发包人可以解除合同
【答案】A
【解析】本题考查的是施工合同解除的特别规定。
B项错误，当事人一方迟延履行主要债务，经催告后在合理期限内仍未履行才可以解
除合同。
C项错误，根据《民法典》规定，发包人未按约定支付工程价款，承包人可以催告发
包人在合理期限内支付，若发包人逾期仍未支付，承包人可以停止施工并要求赔偿损失，
但直接解除合同的权利需视具体情况而定。
D项错误，对于已经完成但质量不合格的建设工程，发包人不能直接解除合同，而是
应该参照建设工程施工合同的规定处理，如请求承包人承担修复责任等。
24.关于租赁合同的说法，正确的是（ ）。
A.租赁期限超过六个月的，可采用书面形式
B.租赁物合同应当采用书面形式，当事人未采用的，视为租赁合同未生效
C.租赁物在租赁期间发生所有权变动的租赁合同解除
D.租赁期限超过20年的，超过部分无效
【答案】D
【解析】本题考查的是租赁合同的概念及特征。
A项错误，租赁期限超过六个月的，应当采用书面形式，而不是“可采用书面形式”。
B项错误，租赁合同应当采用书面形式，当事人未采用书面形式的，视为不定期租赁
合同，并非视为租赁合同末生效。
C项错误，租赁物在租赁期间发生所有权变动的，不影响租赁合同的效力，即“买卖
不破租赁”。
D项正确，根据《民法典》的规定，租赁期限不得超过20年，超过20年的，超过部
分无效。
25.根据《建设工程安全生产管理条例》，对设计安全负责的主体是（ ）。
A.设计咨询单位
10
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
B.施工图深化设计单位
C.设计单位和注册建筑师等注册执业人员
D.施工图审查机构
【答案】C
【解析】本题考查的是设计单位的安全责任。《建设工程安全生产管理条例》规定，设
计单位和注册建筑师等注册执业人员应当对其设计负责。
26.下列安全责任中，属于施工起重机械和自升架设设施出租单位安全责任的是
（ ）。
A.在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明
B.具备相应的企业资质和安全生产许可证
C.编制拆装方案制定安全施工措施，并由专业技术人员现场监督
D.组织安全施工技术交底并签字确认
【答案】A
【解析】本题考查的是机械设备相关单位的安全责任。
《建设工程安全生产管理条例》规定，出租的机械设备和施工机具及配件，应当具有
生产（制造）许可证、产品合格证。出租单位应当对出租的机械设备和施工机具及配件的
安全性能进行检测，在签订租赁协议时，应当出具检测合格证明。
27.根据《建设施工企业安全生产许可证管理规定》安全生产许可证，有效期满需要延
期的，企业应当于期满前（ ）向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续。
A.3个月
B.1个月
C.2个月
D.6个月
【答案】A
【解析】安全生产许可证的有效期制度。
根据《建筑施工企业安全生产许可证管理规定》，安全生产许可证的有效期为3年。企
业在安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月向原安全生产许可证颁发
管理机关办理延期手续。
28.根据《建筑施工企业负责人及项目负责人施工现场带班暂行办法》，关于项目负责
人施工现场带班制度说法正确的是（ ）。
11
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
A.每月带班生产时间不得少于本月施工时间的70%
B.带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量安全生产活动
C.因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的专业监理工程师请假经批准后方可
离开
D.离开施工现场期间，应当通过视频、电话等方式开展日常工作
【答案】B
【解析】本题考查的是项目负责人施工现场带班制度。
A项错误，项目负责人带班生产是指项目负责人在施工现场组织协调工程项目的质量
安全生产活动。项目负责人每月带班生产时间不得少于本月施工时间的 80%。
C项错误，因其他事务需离开施工现场时，应向工程项目的建设单位请假，经批准后
方可离开。
D项错误，离开期间应委托项目相关负责人负责其外出时的日常工作。
29.根据《住房和城乡建设部办公厅关于开展施工现场技能工人配备标准制定工作的通
知》，下列作业人员中属于建筑施工特种作业人员的是（ ）。
A.砌筑工
B.建筑电工
C.混凝土工
D.模板工
【答案】B
【解析】本题考查的是施工单位特种作业人员的安全生产培训考核。
建筑施工特种作业包括：
（1）建筑电工；
（2）建筑架子工；
（3）建筑起重信号司索工；
（4）建筑起重机械司机；
（5）建筑起重机械安装拆卸工；
（6）高处作业吊篮安装拆卸工；
（7）经省级以上人民政府建设主管部门认定的其他特种作业。
30.根据国务院安委会《关于进一步加强安全培训工作的决定》，关于安全生产教育培
训的说法，正确的是（ ）。
12
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
A.建筑施工企业应当对新职工进行至少20学时的安全培训
B.建立以国家投入为主，社会资金积极资助的安全投入机制
C.要组织签订师徒协议，建立师傅带徒弟激励约束机制.
D.企业实施技术改造和项目引进时，不需专门安排安全培训资金
【答案】C
【解析】本题考查的是施工单位安全生产教育培训。
A项错误，建筑企业要对新职工进行至少32学时的安全培训，每年进行至少20学时
的再培训。
B项错误，建立以企业投入为主、社会资金积极资助的安全培训投入机制。
D项错误，企业要在职工培训经费和安全费用中足额列支安全培训经费，实施技术改
造和项目引进时要专门安排安全培训资金。
31.关于施工生产安全事故应急救援预案编制主体的说法，正确是（ ）。
A.施工企业项目部应当根据建设工程施工的特点、范围制定施工现场生产安全事故应
急救援预案
B.实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故
应急救援预案
C.施工企业应当制定本单位生产安全事故应急预系
D.应急救援队伍应当制定建设工程生产安全事故应急预案
【答案】C
【解析】本题考查的是施工生产安全事故应急救援预案的编制。
A项、D项错误，施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场易发生重
大事故的部位、环节进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。
B项错误，实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应
急救援预案。
32.关于生产安全事故调查的说法，正确的是（ ）。
A.事故调查组应当自事故开始调查之日起60日内提交事故调查报告
B.事故调查中进行技术鉴定的时间计入调查期限
C.事故调查报告可以附具有关证据材料
D.事故调查组可以聘请专家参与调查
【答案】D
13
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【解析】本题考查的是施工生产安全事故调查制度。
A项错误，事故调查组应当自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况
下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的
期限最长不超过60日。
B项错误，技术鉴定所需时间不计入事故调查期限内。
C项错误，事故调查报告应当附具有关证据材料。
33.关于应急管理部门开展安全生产行政执法工作的行使职权的说法，正确的是
（ ）。
A.经被检查的生产经营单位同意，可以调阅有关资料向有关单位人员了解情况
B.对检查中发现的事故隐患应当责令限期排除
C.重大事故隐患排除后，即可恢复生产经营和使用
D.对检查中发现的安全生产违法行为应当场予以纠正或者要求限期改正
【答案】D
【解析】本题考查的是安全生产行政执法工作。
应急管理部门和其他负有安全生产监督管理职责的部门依法开展安全生产行政执法工
作，行使以下职权：
（1）进人生产经营单位进行检查，调阅有关资料， 向有关单位和人员了解情况（A
项错误）。
（2）对检查中发现的安全生产违法行为，当场予以纠正或者要求限期改正；对依法应
当给予行政处罚的行为，依照《安全生产法》和其他有关法律、行政法规的规定作出行政
处罚决定（D项正确）。
（3）对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除；重大事故隐患排除前或者排除过
程中无法保证安全的，应当责令从危险区域内撤出作业人员，责令暂时停产停业或者停止
使用相关设施、设备；重大事故隐患排除后，经审查同意，方可恢复生产经营和使用（B
项、C项错误）。
（4）对有根据认为不符合保障安全生产的国家标准或者行业标准的设施、设备、器材
以及违法生产、储存、使用、经营、运输的危险物品予以查封或者扣押，对违法生产、储
存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封，并依法作出处理决定。监督检查不得影响
被检查单位的正常生产经营活动。
34.根据《建设工程勘察设计管理条例》，施工企业发现建设工程设计文件不符合工程
14
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
建设强制性标准、合同约定的质量要求，应当（ ）。
A.由技术负责人商经设计单位修改
B.继续按设计文件施工
C.向施工图审查机构提出修改建议
D.报告建设单位处理
【答案】D
【解析】本题考查的是工程建设各方主体实施强制性标准的法律规定。
工程监理人员发现工程设计不符合建筑工程质量标准或者合同约定的质量要求的，应
当报告建设单位要求设计单位改正。
35.根据《建设工程抗震管理条例》，实行施工总承包的、隔震减震装置安装的完成主
体是（ ）。
A.施工总承包单位
B.分包单单位
C.隔震减震装置生产厂家
D.施工总承包单位和分包单位
【答案】A
【解析】本题考查的是建设工程抗震相关主体的责任和义务。实行施工总承包的，隔
震减震装置属于建设工程主体结构的施工，应当由总承包单位自行完成。
36.工程监理单位不得与被监理工程的（ ）有隶属关系或者其他利害关系。
A.建设单位
B.造价咨询单位
C.分包单位
D.项目管理单位
【答案】C
【解析】本题考查的是工程监理单位的质量责任和义务。
为了保证工程监理单位能客观、公正地执行监理任务，工程监理单位不得与被监理工
程的承包单位以及建筑材料、建筑构配件和设备供应单位有隶属关系或者其他利害关系。
故本题选C项。
37.根据《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和样检规定》，下列试块、
试件和材料中，必须实施见证取样和送检的是（ ）。
15
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
A.混凝土试块
B.混凝土中使用的掺加剂
C.钢筋及连接头试件
D.地下使用的防水材料
【答案】D
【解析】本题考查的是见证取样和送检。
下列试块、试件和材料必须实施见证取样和送检：
（1）用于承重结构的混凝土试块；
（2）用于承重墙体的砌筑砂浆试块；
（3）用于承重结构的钢筋及连接接头试件；
（4）用于承重墙的砖和混凝土小型砌块；
（5）用于拌制混凝土和砌筑砂浆的水泥；
（6）用于承重结构的混凝土中使用的掺加剂；
（7）地下、屋面、厕浴间使用的防水材料；
（8）国家规定必须实行见证取样和送检的其他试块、试件和材料。
38.根据《建设工程文件归档规范》，建设工程项目由数个单位承包的，关于建设工程
文件归档的说法正确的是（ ）。
A.应当确定一个牵头单位负责收集、汇总各承包单位形成的工程档案
B.各承包单位应当自行负责收集、整理立卷其承包项目的工程文件
C.各承包单位应当共同委托档案资料整理单位收集、汇总工程档案
D.由城建档案管理机构指定的单位负责收集、汇总各承包单位形成的工程档案
【答案】B
【解析】本题考查的是应提交的档案资料。
建设工程项目由几个单位承包的，各承包单位应负责收集、整理立卷其承包项目的工
程文件，并应及时向建设单位移交。
39.根据《建设工程质量保证金管理办法》，关于政府投资项目的建设工程质量保证金
管理的说法，正确的有（ ）。
A.实行国库集中支付的政府投资项目无须预留建设工程质量保证金
B.缺陷责任期内，如发包人被撤销，建设工程质量保证金退还承包人
C.建设工程质量保证金总预留比例不得高于工款结算总额的5%
16
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
D.实行国库集中支付以外的其它政府投资项目，建设工程质量保证金可以预留在财政
部或发包人
【答案】D
【解析】本题考查的是质量保证金的预留与使用管理。
A项错误，实行国库集中支付的政府投资项目，保证金的管理应按国库集中支付的有
关规定执行，并不是无须预留建设工程质量保证金。
B项错误，缺陷责任期内，如发包人被撤销，保证金随交付使用资产一并移交使用单
位管理，由使用单位代行发包人职责，并不是退还承包人。
C项错误，建设工程质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%，而不是
5%。
40.禁止新建，扩建，改造与供水设施和水源保护无关的建设项目的区域是（ ）。
A.饮用水水源一级保护区
B.饮用水水源二级保护区
C.饮用水水源准保护区
D.风景名胜区
【答案】A
【解析】本题考查的是建设项目的水污染防治。
禁止在饮用水水源一级保护区内新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设
项目。
禁止在饮用水水源二级保护区内新建、改建、扩建排放污染物的建设项目。
禁止在饮用水水源准保护区内新建、扩建对水体污染严重的建设项目；改建建设项
目，不得增加排污量。
41.在工业企业周边建设噪声敏感建筑物要求的说法，正确的是（ ）。
A.应当参照民用建筑隔声设计相关标准要求实施
B.应当设置噪声自动监测系统与监督管理部门联网
C.优先使用低噪声施工工艺和设备
D.按照规定与工业企业间隔一定距离
【答案】D
【解析】本题考查的是建设项目噪声污染防治。
A项错误，在噪声敏感建筑物集中区域，新建、改建、扩建工业企业的，应当采取有
17
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
效措施防止工业噪声污染。但并未明确要求参照民用建筑隔声设计相关标准要求实施。
B项错误，设置噪声自动监测系统并与监督管理部门联网的要求，主要适用于在噪声
敏感建筑物集中区域施工作业的情况，而不是专门针对工业企业周边建设噪声敏感建筑物
的要求。
C项错误，优先使用低噪声施工工艺和设备的要求，也是针对在噪声敏感建筑物集中
区域施工作业的情况，而不是专门针对工业企业周边建设噪声敏感建筑物的要求。
42.根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围
内禁止进行的活动是（ ）。
A.占用保护规划确定保留的道路
B.修建冷链仓库
C.改变园林绿地自然状态的活动
D.举办大型群众性活动
【答案】A
【解析】本题考查的是在历史文化名城名镇名村保护范围内进行工程建设的要求。
根据《历史文化名城名镇名村保护条例》，在历史文化名城、名镇、名村保护范围内禁
止进行下列活动：（1）开山、采石、开矿等破坏传统格局和历史风貌的活动；（2）占用保
护规划确定保留的园林绿地、河湖水系、道路等（对应A项）；（3）修建生产、储存爆炸
性、易燃性、放射性、毒害性、腐蚀性物品的工厂、仓库等；（4）在历史建筑上刻划、涂
污。
43.下列情形中，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者，可以解除劳动合同的是
（ ）。
A.某用人单位生产经营发生严重困难的
B.某公司项目部安全员孙某患肺病在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事
由用人单位为行安排的工作的
C.某集团公司科技部的钱某不能胜任工作
D.李某与公司科技订立劳动会同时所依据的客况发生了重大变化，致使劳动合同无法
履行的
【答案】B
【解析】本题考查的是劳动合同的解除。
《劳动合同法》规定，有下列情形之一的，用人单位提前30日以书面形式通知劳动者
18
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
本人或者额外支付劳动者1个月工资后，可以解除劳动合同：①劳动者患病或者非因工负
伤，在规定的医疗期满后不能从事原工作，也不能从事由用人单位另行安排的工作的；②
劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的；③劳动合同订立
时所依据的客观情况发生重大变化，致使劳动合同无法履行，经用人单位与劳动者协商，
未能就变更劳动合同内容达成协议的。
44.未成年工特殊保护的说法，正确的是（ ）。
A.任何组织或个人不得招用未满16周岁的未成年工，但未成年工可以开业进行个人经
营活动
B.未成年工是指已满16周岁未满18周岁的劳动者
C.用人单位招用未成年工的，必须在其户籍所在地县级以上劳动行政部门登记
D.未成年工年满18周岁时，用人单位必须为其进行健康检查
【答案】B
【解析】本题考查的是未成年工的特殊保护。
A项错误， 任何组织或者个人不得招用未满16周岁未成年人，国家另有规定的除
外。
C项错误，用人单位招收使用未成年工，除符合一般用工要求外，还须向所在地的县
级以上劳动行政部门办理登记，劳动行政部门根据《未成年工健康检查表》《未成年工登记
表》，核发《未成年工登记证》。
D项错误，用人单位应按下列时间要求对未成年工定期进行健康检查：①安排工作岗
位之前；②工作满一年；③年满十八周岁，距前一次的体检时间已超过半年。
45.关于工伤保险待遇的说法，正确的是（ ）。
A.职工治疗工作应当在就近的医疗机构就医
B.职工因工伤被鉴定为四级伤残的，保留劳动关系，退出工作岗位，享受工伤待遇
C.职工患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，降低原工资福利待遇
D.职工二级伤残在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可以享受一次性工亡补助金
【答案】B
【解析】本题考查的是工伤医疗待遇。
A项错误，职工治疗工伤应当在签订服务协议的医疗机构就医，情况紧急时可以先到
就近的医疗机构急救。
C项错误，职工因工作遭受事故伤害或者患职业病需要暂停工作接受工伤医疗的，在
19
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
停工留薪期内，原工资福利待遇不变，由所在单位按月支付。
D项错误，一级至四级伤残职工在停工留薪期满后死亡的，其近亲属可以享受上述规
定第（1）项（丧葬补助金）、 （2） 项（供养亲属抚恤金）的待遇，不包含一次性工亡补
助金。
46.关于仲裁员回避的说法，正确的是（ ）。
A.仲裁员是否回避，由仲裁庭决定
B.当事人请求仲裁员回避，应当仲裁庭首次开庭辩论终结前提出
C.当事人提出仲裁员回避，应当说明理由
D.因回避而重新选定仲裁员后，已进行的仲裁程序有效
【答案】C
【解析】本题考查的是仲裁庭的组成。
A项错误，仲裁员是否回避，由仲裁委员会主任决定。
B项错误，当事人提出回避申请，应当说明理由，在首次开庭前提出。
D项错误，因回避而重新选定或者指定仲裁员后，当事人可以请求已进行的仲裁程序
重新进行，是否准许，由仲裁庭决定; 仲裁庭也可以自行决定已进行的仲裁程序是否重新
进行。
47.人民法院认为审理案件需要的下列民事证据中，应当主动调查收集的是（ ）。
A.涉及国家秘密的证据
B.涉及国有资产的证据
C.涉及全国利益的证据
D.涉及依职权追加当事人的证据
【答案】D
【解析】本题考查的是证据的应用。
人民法院认为审理案件需要的证据，应当主动调查收集，主要包括：
（1）涉及可能损害国家利益、社会公共利益的；
（2）涉及身份关系的；
（3）涉及《民事诉讼法》第58条规定诉讼的；
（4）当事人有恶意串通损害他人合法权益可能的；
（5）涉及依职权追加当事人、中止诉讼、终结诉讼、回避等程序性事项的。
除以上情形外，人民法院调查收集证据，应当依照当事人的申请进行。
20
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
48.关于小额民事诉讼的说法，正确的是（ ）。
A.人身关系条件不适用小额诉讼
B.小额诉讼案件应当采用合议庭审理
C.小额诉讼案件实行两审终审
D.小额诉讼案件应当自立案之日起1年内审结
【答案】A
【解析】本题考查的是简易程序和小额诉讼。
B项错误，小额诉讼案件应当采用简易程序审理，而不是合议庭审理，小额诉讼案件
由审判员一人独任审理。
C项错误，小额诉讼案件实行一审终审，而不是两审终审。
D项错误，人民法院适用小额诉讼程序审理案件，应当在立案之日起2个月内审结，
有特殊情况需要延长的，经本院院长批准，可以延长1个月。
49.关于行政复议参加人的说法，正确的是（ ）。
A.有权申请行政复议的公民为限制民事行为能力人的，其委托代理人可以代为申请行
政复议
B.与行政复议处理结果有利害关系的第三人应当参与行政复议，否则影响案件的审理
C.作出行政行为的行政机关职权变更的，继续行使其职权的行政机关是被申请人
D.行政机关委托的组织作出行政行为的，委托的行政机关和受托的组织均为被申请人
【答案】C
【解析】本题考查的是行政复议申请。
A选项错误，有权申请行政复议的公民为无民事行为能力人或者限制民事行为能力人
的，其法定代理人可以代为申请行政复议。
B选项错误，第三人不参加行政复议，不影响行政复议案件的审理。
D选项错误，行政机关委托的组织作出行政行为的，委托的行政机关是被申请人。
50.因下列情形提起的行政诉讼案件中，可以适用调解的是（ ）。
A.对行政许可不服的
B.对行政处罚不服的
C.认为行政机关未支付抚恤金的
D.对行政补偿金额不服的
【答案】D
21
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
【解析】本题考查的是行政诉讼的审理和判决。
A项错误，人民法院审理行政案件，不适用调解。
B项错误，对行政处罚不服的案件也不适用调解。这类案件通常需要通过判决来解决
争议。
C项错误，虽然涉及行政给付，但并不属于可以调解的范围。这类案件通常也是通过
判决来解决。
D项正确，对行政补偿金额不服的案件可以适用调解。根据《行政诉讼法》的规定，
对于行政赔偿、补偿以及行政机关行使法律、法规规定的自由裁量权的案件，人民法院可
以进行调解。调解应当遵循自愿、合法原则，不得损害国家利益、社会公共利益和他人合
法权益。
二、多项选择题（共20题，每题2分。每题的备选项中，有2个或2个以上符合题
意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
61.下列物权中，属于用益物权的有（ ）。
A.土地经营承包权
B.建设用地使用权
C.质权
D.留置权
E.地役权
【答案】A,B,E
【解析】本题考查的是用益物权。用益物权包括土地承包经营权、建设用地使用权、
宅基地使用权、居住权和地役权。
62.关于产品责任的说法，正确的有（ ）。
A.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的生产者请求赔偿
B.因产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人可以向产品的销售者请求赔偿
C.产品缺陷由生产者造成，销售者赔偿后，有权向生产者追偿
D.因销售者的过错使产品存在缺陷的，生产者赔偿后，有权向销售者追偿
E.产品存在缺陷造成他人损害的，被侵权人应当按照便利原则向产品的生产者或销售
者请求赔偿
【答案】A,B,C,D
【解析】本题考查的是产品责任。
22
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
E项错误，被侵权人可以选择向产品的生产者或销售者请求赔偿，但并没有“应当”
按照便利原则的规定。
63.根据《建设工程质量管理条例》，注册建造师因过错造成重大质量事故，情节特别
恶劣的，关于其承担法律责任的说法正确的有（ ）。
A.注销执业资格证书
B.吊销执业资格证书
C.终身不予注册
D.责令停止执业3个月
E.处以1万元以下罚款
【答案】B,C
【解析】本题考查的是建造师违法行为应承担的责任。
注册建筑师、注册结构工程师、监理工程师等注册执业人员因过错造成质量事故的，
责令停止执业1年；造成重大质量事故的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册；情节
特别恶劣的，终身不予注册。
64.根据《建设市场信用管理暂行办法》，关于建筑市场信用信息的不良信用信息公开
的说法正确的有（ ）。
A.公开期限一般为6个月至3年
B.具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定
C.公开期限不得低于相关行政处罚期限
D.公开期限没有限制
E.具体公开期限由作出行政处罚决定的部门确定
【答案】A,B,C
【解析】本题考查的是信用信息公开。
建筑市场各方主体的信用信息公开期限为：
（1）基本信息长期公开；
（2）优良信用信息公开期限一般为3年（对应D项错误）；
（3）不良信用信息公开期限一般为 6个月至3年，并不得低于相关行政处罚期限。
具体公开期限由不良信用信息的认定部门确定（对应E项错误）。
65.关于依法必须进行招标的项目评标委员会的说法，正确的有（ ）。
A.评标委员会成员名单在中标结果确定前保密
23
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
B.与投标人有利害关系的人已经进入相关项目评标委员会，应当更换
C.评标委员会专家由招标人直接确定
D.项目主管人员可以担任评标委员会成员
E.评标委员会由招标人代表和经济技术等方面的专家组成
【答案】A,B,E
【解析】本题考查的是建设工程评标。
C项错误，一般招标项目可以采取随机抽取方式，特殊招标项目可以由招标人直接确
定。
D项错误，与投标人有利害关系的人不得进人相关项目的评标委员会；已经进入的应
当更换。有下列情形之一的，不得担任评标委员会成员：（1）投标人或者投标人主要负责
人的近亲属；（2）项目主管部门或者行政监督部门的人员；（3）与投标人有经济利益关
系，可能影响对投标公正评审的；（4）曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中
从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的。
66.关于政府采购单一来源采购的说法，正确的有（ ）。
A.只能从唯一供应商处采购货物，可以采用单一来源采购方式采购
B.单一来源采购方式不适用于工程采购
C.发生了不可预见的紧急情况不能从其他供应商处采购的，可以采用单一来源采购方
式
D.市场竞争不充分的科研项目，应当采用单一来源采购方式
E.技术复杂、不能确定详细规格的，应当采用单一来源采购方式
【答案】A,C
【解析】本题考查的是单一来源采购。B项错误，单一来源采购方式也适用于工程采
购。符合下列情形的项目，可以采用竞争性磋商方式开展采购：（1）政府购买服务项目；
（2）技术复杂或者性质特殊，不能确定详细规格或者具体要求的（E项错误）；（3）因艺
术品采购、专利、专有技术或者服务的时间、数量事先不能确定等原因不能事先计算出价
格总额的；（4）市场竞争不充分的科研项目，以及需要扶持的科技成果转化项目（D项错
误）；（5）按照招标投标法及其实施条例必须进行招标的工程建设项目以外的工程建设项
目。
67.关于承包人建设工程价款优先受偿权的说法，正确的有（ ）。
A.承包人行使建设工程价款优先受偿权的期限自发包人应当给付建设工程价款之日起
24
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
算
B.未竣工的建设工程质量合格，承包人无权请求承建工程的价款就其承建工程部分折
价或者拍卖的价款优先受偿
C.建设工程质量验收合格，承包人有权请求承建工程的价款就其承建工程部分折价或
者拍卖的价款优先受偿
D.承包人建设工程价款优先受偿的范围包括发包人逾期支付建设工程价款的违约金
E.发包人以其与承包人之间存在关于放弃建设工程价款优先受偿权的约定为由，主张
承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不支持
【答案】A,C
【解析】本题考查的是建设工程价款。
B项错误，未竣工的建设工程质量合格，承包人请求其承建工程的价款就其承建工程
部分折价或者拍卖的价款优先受偿的，人民法院应予支持。
D项错误，承包人就逾期支付建设工程价款的利息、违约金、损害赔偿金等主张优先
受偿的，人民法院不予支持。
E项错误，发包人与承包人约定放弃或者限制建设工程价款优先受偿权，损害建筑工
人利益，发包人根据该约定主张承包人不享有建设工程价款优先受偿权的，人民法院不予
支持。
68.根据《建筑施工企业安全生产并可证管理规定》，下列情形中，颁发管理机关可以
撤销已经颁发得安全生产许可证得有（ ）。
A.建筑施工企业破产、倒闭、撤销的
B.安全生产许可证办法管理机关工作人员滥用职权玩忽职守颁发安全生产许可证的
C.超越法定职权颁发安全生产许可
D.安全生产许可证颁发管理机关发现企业不再具备安全生产条件的
E.对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的
【答案】B,C,E
【解析】本题考查的是安全生产许可证的撤销。
可以撤销已经颁发的安全生产许可证：
（1）安全生产许可证颁发管理机关工作人员滥用职权、玩忽职守颁发安全生产许可证
的；
（2）超越法定职权颁发安全生产许可证的；
25
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
（3）违反法定程序颁发安全生产许可证的；
（4）对不具备安全生产条件的建筑施工企业颁发安全生产许可证的；
（5）依法可以撤销已经颁发的安全生产许可证的其他情形。
69.下列施工作业人员安全生产权利和义务中，属于安全生产义务的有（ ）。
A.对本单位的安全生产工作提出建议
B.遵章守规和正确使用安全防护用具
C.接受安全生产教育培训
D.对危及生命安全和人身健康的行为提出批评、检举和控制
E.及时报告安全事故隐患及其他危险
【答案】B,C,E
【解析】本题考查的是施工作业人员安全生产的权利和义务。
施工作业人员应当履行的主要安全生产义务如下：
（1）遵章守规和正确使用安全防护用具；
（2）接受安全生产教育培训；
（3）及时报告安全事故隐患及其他危险。
A项、D项属于安全生产权利。
70.关于施工企业施工现场消防安全责任的说法，正确的有（ ）。
A.确定消防安全责任人
B.制定关各项消防安全管理制度和操作规程
C.配备专职消防队
D.设置消防通道、消防水源
E.配备消防设施和灭火器材
【答案】A,B,D,E
【解析】本题考查的是建立消防安全责任制度。
A项、B项正确，施工单位应当在施工现场建立消防安全责任制度，确定消防安全责任
人，制定用火、用电、使用易燃易爆材料等各项消防安全管理制度和操作规程。
D项、E项正确、设置消防通道、消防水源，配备消防设施和灭火器材，并在施工现场
入口处设置明显标志。
C项错误，根据需要建立专职或志愿消防队、微型消防站，加强队伍建设，定期组织
训练演练，加强消防装备配备和灭火药剂储备，建立与公安消防队联勤联动机制，提高扑
26
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
救初起火灾能力。
71.根据《生产安全事故应急条例》，有关地方人民政府及其部门启动生产安全事故应
急救援预案，按照应急救援预案规定采取的应急救援措施的有（ ）。
A.组织抢救遇险人员，救助受伤人员，研判事故发展趋势以及可造成的危害
B.向应急救援队伍发出救援申请
C.通知可能受到事故影响的单位和人员隔离事故现场，划定区域、疏散受到威胁的人
员实施交通管制
D.采取必要措施，防止事故危害扩大和次生，衍生灾害发生，避免或者减少事故对环
境造成的危害
E.维护事故现场秩序，安抚遇险人员和遇险人员亲属
【答案】A,C,D,E
【解析】本题考查的是生产安全事故应急预案的实施。有关地方人民政府及其部门接
到生产安全事故报告后，应当按照国家有关规定上报事故情况，启动相应的生产安全事故
应急救援预案， 并按照应急救援预案的规定采取下列一项或者多项应急救援措施 ：
（1）组织抢救遇险人员，救治受伤人员，研判事故发展趋势以及可能造成的危害（A
项正确）；
（2）通知可能受到事故影响的单位和人员，隔离事故现场，划定警戒区域，疏散受到
威胁的人员，实施交通管制（C项正确）；
（3）采取必要措施，防止事故危害扩大和次生、衍生灾害发生，避免或者减少事故对
环境造成的危害（D项正确）；
（4）依法发布调用和征用应急资源的决定；
（5）依法向应急救援队伍下达救援命令（B项错误）；
（6）维护事故现场秩序，组织安抚遇险人员和遇险遇难人员亲属；
（7）依法发布有关事故情况和应急救援工作的信息（E项正确）；
（8）法律、法规规定的其他应急救援措施。
72.根据《无障碍环境建设法》关于无障碍环境建设标准的说法，正确的有（ ）。
A.在标准制定方面国家推广通用设计理念
B.改建的居住建筑可以不符合无障碍设施工程建设标准
C.工程设计单位应当按照无障碍设施工程建设标准进行设计
D.标准是以满足老幼病残特殊群体使用无障碍设施需要为基础
27
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
E.地方有特殊情况的，报主管部门批准后可适当低于国家标准
【答案】A,C,D
【解析】本题考查的是无障碍设施、建设范围及其基本建设要求。
B项错误，新建、改建和扩建建筑物、道路、交通设施等，应当符合国家有关无障碍
设施工程建设标准。
E项错误，通用地方结合本地实际制定的地方标准不得低于国家标准的相关技术要
求。
73.根据《建设工程勘察设计管理条例》，编制建设工程设计文件的依据有（ ）。
A.工程建设推荐性标准
B.保证建设工程质量和施工安全措施的策划文件
C.项目批准文件
D.城乡规划
E.国家规定的建设工程设计深度要求
【答案】C,D,E
【解析】本题考查的是勘察、设计必须执行强制性标准。
《建设工程勘察设计管理条例》规定，编制建设工程勘察、设计文件，应当以下列规
定为依据：
（1）项目批准文件；
（2）城乡规划；
（3）工程建设强制性标准；
（4）国家规定的建设工程勘察、设计深度要求。
铁路、交通、水利等专业建设工程，还应当以专业规划的要求为依据。
74.根据《建设工程质量检测管理办法》，应当进行建设工程质量检测的项目有（ ）。
A.涉及外观造型的项目
B.涉及经济效益的项目
C.涉及社会评价的项目
D.涉及结构安全的项目
E.涉及主要使用功能的项目
【答案】D,E
【解析】本题考查的是对建筑材料、设备等进行检验检测。
28
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
建设工程质量检测机构接受委托，依据国家有关法律、 法规和标准，对建设工程涉及
结构安全、主要使用功能的检测项目，进入施工现场的建筑材料、建筑构配件、设备，以
及工程实体质量等进行的检测。
75.关于劳务派遣的说法，正确的有（ ）。
A.劳务派遣涉及劳务派遣单位、用工单位和被派遣劳动者三方主体
B.劳务派遣涉及劳务派遣协议、劳动合同两种合同关系
C.劳务派遣涉及的劳动关系与用工关系相分离
D.劳务派遣属于建筑行业用工的主要形式
E.被派遣劳动者享有与用单位的劳动者同工同酬权利
【答案】A,B,C,E
【解析】本题考查的是劳务派遣。D项错误，劳务派遣用工属于补充形式。
76.下列民事案件中，需要实行合议审理的有（ ）。
A.依简易程序审理的案件
B.涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件
C.人民群众广泛关注的案件
D.属于新类型或者疑难复杂的案件
E.涉及国家利益、社会公共利益的案件
【答案】B,C,D,E
【解析】本题考查的是民事审判组织。
下列民事案件，不得由审判员一人独任审理：（1）涉及国家利益、社会公共利益的案
件（对应E项正确）；（2）涉及群体性纠纷，可能影响社会稳定的案件（对应B项正确）；
（3）人民群众广泛关注或者其他社会影响较大的案件（对应C项正确）；（4）属于新类型
或者疑难复杂的案件（对应D项正确）；（5）法律规定应当组成合议庭审理的案件；（6）其
他不宜由审判员一人独任审理的案件。A项错误，独任制主要适用于以下情形: （1） 依
简易程序审理的民事案件。
77.下列请求中，属于行政诉讼起诉时，有具体的诉讼请求的有（ ）。
A.请求判决撤销行政行为
B.请求判决行政机关履行特定法定职责
C.请求判决确认行政行为违法
D.请求一并解决相关民事争议
29
www.haixue.com嗨学网 | 职业价值点亮者
E.请求进行鉴定或勘验
【答案】A,B,C,D
【解析】本题考查的是行政诉讼中的起诉。
“有具体的诉讼请求”是指：（1）请求判决撤销或者变更行政行为；（2）请求判决行
政机关履行特定法定职责或者给付义务；（3）请求判决确认行政行为违法；（4）请求判决
确认行政行为无效；（5）请求判决行政机关予以赔偿或者补偿；（6）请求解决行政协议争
议；（7）请求一并审查规章以下规范性文件；（8）请求一并解决相关民事争议；（9）其他
诉讼请求。
30
www.haixue.com
