文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《建设工程合同管理》万人模考（一）
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.下列合同计价方式中，业主基本承担价格变化或工程量变化的全部风险的是（ ）。
A.单价合同
B.固定总价合同
C.可调总价合同
D.成本加酬金合同
2.甲为 17 周岁的未成年人，实施（ ）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定
代理人同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的
3.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，且当事人对债权实现未做约定，则下列关于债权人
实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.应当根据物保是否由债务人提供确定
4.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（ ）。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失
5.某施工企业按被保险人人数投保职工意外伤害险，并选择按照被保险人人数计收保险费，则下
列有关说法正确的是（ ）。
A.投保人数必须占约定承保团体人员的70%以上
B.可以最少为3人投保
C.被保险人年龄不得低于18周岁
D.保险人对回家探亲失踪而被法院宣告死亡的被保险人可以不承担保险责任
6.下列属于依法必须招标范围内的建设工程，进行设计服务采购时应当公开招标的是（ ）。
A.设计单项合同估算价60万元人民币的设计服务采购
B.国有资金占控股地位的依法必须招标项目设计服务采购
C.技术复杂、有特殊要求，只有少量潜在投标人可供选择的设计服务采购
D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额比例过大的设计服务采购
7.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，“发包人财产清单”中列明的发包人提供的资
料包括（ ）。
A.技术标准规范
B.勘察工作计划
C.勘察方案说明
D.测量放线成果
8.某工程设计招标项目，项目估算价为600万元，则投标保证金额不得超过（ ）万元。
A.10
B.12
C.80
D.120
9.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对投标人就招标文件提出的问题，招标人的正
确处理方式有（ ）。
A.澄清发送给每一位投标人，同时说明问题的来源
B.召开投标预备会，并在会后将澄清发给每一位投标人
第1页共16页学员专用请勿外泄
C.对于规定时间后提出的澄清请求，招标人仍应回复
D.澄清发出的时间距投标截止日期不足20天的，延长投标截止日期
10.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，个别评标委员会成员对评标结果有异议时，
正确的处理方法是（ ）。
A.要求重新评标
B.口头说明其不同意见和理由
C.拒绝签署不同意见和理由视为同意评标结果
D.要求其他成员说明同意的意见和理由
11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，组织踏勘现场应在投标截止时间（ ）日前
及投标预备会召开前进行。
A.5
B.7
C.10
D.15
12.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，招标项目技术复杂，采取随机抽取方式确定
的专家难以保证胜任，则该项目的评标专家可以（ ）。
A.由招标人直接确定
B.由招标代理机构确定
C.由招标人与招标代理机构协商确定
D.由项目主管部门确定
13.招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的
（ ）。
A.资格预审公告
B.资格审查办法
C.申请人须知前附表
D.评标办法
14.某项目招标的资格预审文件中规定，采用限制合格者数量为六家的方式。如果通过详细评审
申请人的数量为七家，应当（ ）。
A.不再组织资格预审而直接招标
B.改变预审合格标准，只设合格分，不限制合格者数量
C.对各申请人的详细评审各项要素予以评分
D.重新进行资格预审
15.相较《标准施工招标文件》，《标准设计施工总承包招标文件》中的评标办法前附表在资信
业绩评分标准中新增（ ）业绩。
A.设计负责人
B.设计专业负责人
C.项目经理
D.项目技术负责人
16.下列建设工程材料和设备的采购适宜询价选择供货商的是（ ）。
A.采购数额不大的建筑材料和标准规格产品
B.采购大宗及重要建筑材料和设备
C.零星、应急采购
D.只能从一家供应厂商获得
17.施工单位采购非批量生产的大型复杂机组设备，与设备供货商签订的合同属于（ ）合同。
A.承包
B.买卖
C.安装
D.承揽
18.下列报价方式中投标人承担费用最多的是（ ）。
A.CIP
第2页共16页学员专用请勿外泄
B.FCA
C.FOB
D.CIF
19.材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人评标总价的计算以（ ）为
依据。
A.货物交给指定承运人
B.货物到达指定到货地点
C.货物装上运输工具
D.货物在仓库门口交付
20.采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，以贴现值计算各项费用和残
值后对投标报价所作价格调整正确的是（ ）。
A.减少寿命期内所需备件费用
B.减少寿命期内维修费用
C.减少寿命期残值
D.减少寿命期内所需燃料消耗费
21.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察合同履约担保有效期自（ ）开始。
A.合同签订之日
B.合同生效之日
C.提交履约担保之日
D.勘察工作开始之日
22.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包
人代表的姓名、职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
A.5
B.7
C.14
D.28
23.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应在开始勘察前（ ）日内向勘察人
提供测量基准点、水准点和书面资料。
A.3
B.7
C.14
D.28
24.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同履行过程中发生事故的，应由（ ）立
即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修。
A.发包人
B.勘察人
C.发包人和勘察人
D.监理人
25.建设工程设计合同是当事双方根据建设工程的要求，就综合分析、论证建设工程所需的（ ）
而订立的协议。
A.标准、规范、功能、环境
B.技术、经济、功能、资源
C.标准、规范、资源、环境
D.技术、经济、资源、环境
26.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列施工合同文件中，解释顺序最为优先的
是（ ）。
A.中标通知书
B.投标函
C.施工合同专用条款
D.图纸
第3页共16页学员专用请勿外泄
27.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺
文件，应具体写明（ ）。
A.结算方式
B.预付款支付时间
C.质量标准
D.合同争议解决方式
28.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，约定的开工日期已届至但发包人开工前的配
合工作未完成，相应的后果责任包括（ ）。
A.按时发出开工通知，合同工期不予顺延
B.迟延发出开工通知，合同工期不予顺延
C.按时发出开工通知，合同工期予以顺延
D.迟延发出开工通知，合同工期予以顺延
29.某施工合同履行中，监理人与承包人按合同约定共同进行工程的检验，如监理人收到承包人
共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列说法正确的是（ ）。
A.承包人不得单独进行检验
B.监理人对承包人单独进行的检验结果不得拒绝确认
C.监理人对承包人单独进行的检验结果有疑问不得要求重新检验
D.重新检验导致增加的费用和工期延误由承包人承担
30.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可
由监理人在暂估价内直接确定价格的是（ ）。
A.临时设施
B.建筑材料
C.工程设备
D.专业工程施工
31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列（ ）情形导致承包人原因未在约定的
工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中较低的一个作为支付计
算的价格指数。
A.不可抗力
B.工程量增加
C.承包商基础施工超挖
D.设计变更
32.某工程采用《标准施工招标文件》招标，在施工中发包人意图增加承包范围外的某项新增工
作，监理人针对此变更应签发的是（ ）。
A.变更意向书
B.监理通知单
C.变更指示
D.变更确认单
33.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人负责采购并运至施工场地用于施工
的材料和设备因不可抗力导致损毁，该损失应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.监理人
34.某工程竣工验收阶段，承包人于 4 月 6 日向监理人递交了竣工验收申请报告，试车完毕后发
包人、承包人、监理人和设计代表在试车记录上签字确认质量不合格。4月20日承包人完成补救处理
并于4月23日重新递交了竣工验收申请报告，4月26日重新验收合格，则承包人的实际竣工日为（ ）。
A.4月6日
B.4月20日
C.4月23日
D.4月26日
第4页共16页学员专用请勿外泄
35.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人可按合同约定在（ ）后向监理人提
交竣工付款申请单。
A.竣工
B.竣工验收
C.竣工验收合格
D.签发工程接收证书
36.设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要不足是不利于（ ）。
A.简化合同管理
B.缩短建设周期
C.减少设计变更
D.优化设计方案
37.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于设计施工总承包合同中的知
识产权，说法正确的是（ ）。
A.著作权归发包人享有
B.建筑物形象使用收益权归承包人享有
C.专利技术使用费包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担
38.某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，发包人要求中对工程的工艺安排存在错误
导致承包人受到损失，但承包人复核时并未发现该错误，则该损失应当由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.监理人
39.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，对于施工中遇到的不可预见物质
条件风险，正确的处理方式是（ ）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人可以对承包人补偿工期、
费用和利润的情形有（ ）。
A.不可抗力发生后的工程照管
B.发包人提供的设备不符合要求
C.行政审批延误
D.出现异常恶劣气候条件
41.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，下列设备采购合同文件中解释顺序优先
于通用合同条款的是（ ）。
A.分项报价表
B.供货要求
C.技术服务计划
D.商务和技术偏差表
42.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，卖方按照合同约定的进度交付合同材料
并提供相关服务后，买方应在一定期限内向卖方支付进度款至该批次合同材料的合同价格的（ ）。
A.10%
B.60%
C.95%
D.5%
43.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，合同约定的材料运输至施工场地卸货交
付前，该材料的照管责任及风险应由（ ）承担。
A.卖方
第5页共16页学员专用请勿外泄
B.买方
C.卖方和买方
D.材料生产厂家
44.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买方在全部合同材料交付后 3 个月内未
安排检验和验收，卖方可签署的文件是（ ）。
A.质量合格证
B.进度款支付函
C.验收证书
D.验收款支付函
45.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，买卖双方约定在合同设备交付后的一定
期限内开箱检验，关于该开箱检验的说法正确的是（ ）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.买方应在开箱检验7日前将开箱检验的时间和地点通知卖方
C.开箱检验中发现的合同设备与合同约定不符的情形由卖方负责
D.开箱检验的检验结果不免除卖方负有的合同设备质量义务或责任
46.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商在检查测量记录后（ ）天内未向工程师发出不同意通
知，则视为已认可测量记录之准确。
A.7
B.14
C.15
D.21
47.根据 FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）做出的决定，说法正确的
是（ ）。
A.做出的决定对争端双方具有强制约束力
B.如任一争端方对决定不满，则该决定在仲裁做出修改前对争端双方具有约束力
C.在着手仲裁前，争端双方不必争取以友好协商的方式解决争端
D.在仲裁结束前，争端双方暂按工程师的确定执行
48.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，对符合要求的分包工作，承包商向业
主通知拟雇用的分包商需在不少于（ ）天前。
A.14
B.21
C.28
D.30
49.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主要求中的设计标准和计算等数据
风险应由（ ）承担。
A.业主
B.承包商
C.工程师决定业主或承包商
D.业主和承包商协商
50.根据英国工程施工合同（ECC）文件，若项目经理作出决定，认为某一补偿事件的影响过于不
明确以致无法合理预测，下列做法正确的是（ ）。
A.拒绝补偿
B.待影响明确后再行计价补偿
C.以假定条件对补偿事件计价，事后不再修改
D.先以假定条件对补偿事件计价，事后若此假定条件有误，再予修改
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1
个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.项目管理机构应在合同终止前进行项目合同管理评价，总结合同订立和执行过程中的经验和
教训，提出的合同总结报告的内容应包括（ ）。
A.合同订立情况评价
第6页共16页学员专用请勿外泄
B.合同履行情况评价
C.合同管理工作评价
D.合同管理绩效评价
E.重大影响合同条款评价
52.下列属于合同签订及履行阶段合同管理任务的是（ ）。
A.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏
B.灵活规范应对处理合同变更问题
C.遵守贯彻绿色低碳的原则和理念
D.细化项目参建各相关方的合同界面管理
E.根据标准文本编制招标文件和合同条件
53.对于无权代理行为,第三人事后知道对方为无权代理的，可以行使的权利有（ ）。
A.催告权
B.默认权
C.拒绝权
D.追认权
E.撤销权
54.建设工程合同中的法律责任只能是民事责任，其中合同责任包括（ ）。
A.违约责任
B.行政责任
C.侵权责任
D.缔约过失责任
E.刑事责任
55.工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失，下列说法
正确的是（ ）。
A.监理单位与承包单位承担按份赔偿责任
B.根据各自责任大小确定责任份额
C.难以确定责任大小的，平均承担责任
D.建设单位无权请求监理单位承担全部赔偿责任
E.监理单位对建设单位要求承担全部赔偿责任的请求有权拒绝
56.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应在工程施工期间提供的勘察配合服
务工作有（ ）。
A.提供技术交底
B.编制竣工图
C.施工配合
D.参加竣工验收
E.参加试车
57.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，工程勘察招标的开标记录表应记录的内容有
（ ）。
A.投标人资质
B.投标保证金
C.项目负责人
D.投标报价
E.质量目标
58.某招标项目的评标委员会初定成员由5人组成，其中2人为招标人代表，3人为招标人以外的
专家。按招标法规的要求，评标委员会成员的修改方式可为（ ）。
A.只减少1名招标人代表
B.减少1名招标人代表，同时增加1名招标人以外的专家
C.招标人代表不变，增加1名招标人以外的专家
D.招标人代表不变，增加2名招标人以外的专家
E.招标人代表不变，增加4名招标人以外的专家
第7页共16页学员专用请勿外泄
59.公开招标过程中，发出招标公告后至开标前的主要工作内容包括（ ）。
A.办理招标备案
B.资格预审
C.发售招标文件
D.解答投标人的质疑
E.确定中标人
60.根据《标准施工招标资格预审文件》中的通用合同条款，资格预审文件的组成包括（ ）。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.评标办法
D.资格审查办法
E.工程量清单
61.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于施工招标中对投标文件的澄清或说明，
下列说法正确的是（ ）。
A.评标委员会可以书面形式要求投标人进行书面澄清或说明
B.投标人也可以主动提出澄清或说明，评标委员会应予接受
C.评标委员会对投标人提交的澄清或说明仍有疑问的，按该项不符合标准对待，予以淘汰
D.投标人不按评标委员会要求澄清或说明的，其投标被否决
E.投标人提交的澄清或说明属于投标文件的组成部分
62.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工招标评标报告的主要内容有（ ）。
A.符合要求的投标一览表
B.投标人对评标结果的异议
C.评标标准、方法或者因素一览表
D.经评审的价格一览表
E.政府招投标监管部门对报告的审查意见
63.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用综合评估法对施工项目投标文件进行详
细评审时的内容包括（ ）。
A.投标报价
B.资格评审
C.响应性评审
D.施工组织设计评审
E.项目管理机构评审
64.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，建设工程设备供货要求中应写明卖方提
供的技术服务有（ ）。
A.为买方提供安装、调试服务
B.为买方提供合同设备维护服务
C.协助买方进行合同设备考核验收
D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导
E.为买方提供合同设备修理或更换服务
65.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，招标人编制技术性能指标应注意的事项
包括（ ）。
A.技术性能指标应明确全面
B.技术性能指标应具有适当的广泛性
C.技术性能指标应具体准确
D.技术性能指标应具有限制性
E.应规定最高技术性能考核指标
66.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行发包人签证制度，即通过验收
后由发包人代表对实施的（ ）签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。
A.数量
第8页共16页学员专用请勿外泄
B.勘察项目
C.质量
D.实施时间
E.项目负责人
67.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于设计人责任的是（ ）。
A.按时提供设计资料
B.解决施工中出现的设计问题
C.支付设计合同的定金
D.保证设计质量
E.参加设计审查并做必要调整补充、修正和完善
68.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人在协调处理合同履行过程中的有关事
项时做法正确的是（ ）。
A.应酌情与合同当事人协商，尽量达成一致
B.不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据
C.监理人提出的方案或发出的指示并非最终不可改变
D.监理人基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务
E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决
69.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同双方需在专用合同条款中约定发包人陆
续提供施工图纸的（ ）。
A.内容
B.格式
C.数量
D.地点
E.期限
70.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，应由发包人承担责任的情形有（ ）。
A.发包人采购的材料未能按时到货导致的暂停施工
B.监理人为避免施工交叉干扰指示暂停施工
C.世博会期间政府行政管理部门指令停工
D.施工作业方法可能危及邻近建筑物的安全导致的暂停施工
E.施工期间发生地震导致暂停施工
71.《标准施工招标文件》通用合同条款规定的“费用”包括（ ）。
A.承包人按照合同责任应承担的开支
B.施工合同履行中由发包人支付给承包人的全部款项
C.发包人对承包人履行合同给付的结算价款
D.发包人根据变更补偿给承包人的款额
E.承包人通过索赔获得的补偿款额
72.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列安全事故和损失中应当由承包人承担责
任的有（ ）。
A.承包人雇佣的施工人员的工伤事故
B.分包人人员的工伤事故
C.发包人造成的分包人人员的工伤事故
D.由于承包人原因在施工场地毗邻地带造成的第三者人身伤亡和财产损失
E.工程对土地的占用所造成的第三者财产损失
73.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包商可以同时提出工期和费用，但不包括
利润索赔的事件包括（ ）等。
A.不可预见的外界条件
B.施工中遇到文物和古迹
C.异常恶劣的气候条件
D.发包人提前占用工程导致承包人费用增加
E.发包人提供的材料和工程设备提前交货
第9页共16页学员专用请勿外泄
74.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发生发包人违反合同规定的情况时，处理方
法正确的是（ ）。
A.承包人应向发包人发出通知要求纠正
B.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工
C.暂停施工28天后发包人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知
D.发包人收到承包人通知后的28天内仍不履行合同义务，承包人也可直接解除合同
E.承包人解除合同的行为不免除发包人承担的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索
赔权利
75.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计施工总承包合同文件中发包
人要求的内容有（ ）。
A.功能要求
B.设备方案的说明
C.工程范围
D.竣工试验
E.分包方案
76.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人对拟支付的款项进行分解
并编制支付分解表时应根据价格清单的因素包括（ ）。
A.价格构成
B.费用性质
C.支付主体
D.计划发生时间
E.相应工作量
77.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，设备采购合同履行过程中卖方未能按时
交付合同设备的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计
算方法正确的有（ ）。
A.第四周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%
B.第五周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%
C.第八周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%
D.第十周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1.5%
E.最高不得超过迟交合同设备价格的10%
78.英国土木工程师学会（ICE）颁布的 NEC（新工程合同）系列合同条件中，专业服务合同用于
业主与（ ）的合同。
A.项目管理人
B.监理人
C.设计人
D.裁决人
E.测量师
79.风险型 CM 承包商按保证工程最大费用（GMP）的限制制定计划并组织施工，下列可以与业主
协商调整GMP的情形包括（ ）。
A.发生设计变更或补充图纸
B.CM承包商选择的施工分包商实际发生施工费用超支
C.业主要求变更材料和设备的标准、种类、数量和质量
D.CM承包商选择的施工分包商签约的合同价大于GMP中的相应金额
E.业主签约交由CM承包商管理的施工承包商签约的合同价大于GMP中的相应金额
80.关于美国建筑师学会（AIA）发布的IPD（集成项目交付）合同的说法正确的是（ ）。
A.合同当事方包括业主、设计单位、承包商，还可包括供应商、分包商
B.若实际成本小于目标成本，则结余资金归业主所有
C.若实际成本超出目标成本，则业主仍可选择偿付工程的所有成本
D.参与各方放弃除故意违约等情形外对其他参与方的索赔
E.争议处理委员会成员与参与方不得有利害关系
第10页共16页学员专用请勿外泄
参考答案及解析
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.【答案】D
【解析】成本加酬金合同，价格变化或工程量变化的风险基本都由业主承担。
2.【答案】C
【解析】17周岁的未成年人为限制民事行为能力人，可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智
力相适应的民事法律行为，实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追
认。
3.【答案】D
【解析】被担保的债权既有物的担保又有人的担保，对债权实现没有约定或者不明确：（1）如
果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权；（2）如果物保由第三人提供，债
权人可以就物的担保实现债权，也可以要求保证人承担保证责任。
4.【答案】A
【解析】保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷
电、飓风、台风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、
地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被
保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
5.【答案】D
【解析】按被保险人人数投保时，其投保人数必须占约定承保团体人员的 75%以上，且投保人数
不低于5人。凡年满16周岁至65周岁、能够正常工作或劳动、从事建筑管理或作业、并与施工企业
建立劳动关系的人员均可作为被保险人。
6.【答案】B
【解析】A 未达到单项合同估算价在 100 万元人民币以上这一依法必须招标的规模标准。C.D 属
于邀请招标的情形。
7.【答案】A
【解析】“发包人财产清单”中应列明“发包人提供的资料”，包括：（1）施工现场及毗邻区
域内的供水、排水、供电、供气、供热、通信、广播电视等地下管线资料，气象和水文观测资料，相
邻建筑物和构筑物、地下工程的有关资料，以及其他与建设工程有关的原始资料；（2）定位放线的
基准点、基准线和基准标高；（3）发包人取得的有关审批、核准和备案材料，如规划许可证；（4）
发包人提供的勘察资料（适用于设计招标）；（5）技术标准、规范；（6）其他资料。
8.【答案】A
【解析】投标保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万元人民币。
9.【答案】B
【解析】澄清不得说明问题的来源。对于规定时间后提出的澄清请求，招标人有权拒绝回复。澄
清发出的时间距投标截止日期不足15天的，延长投标截止日期。
10.【答案】C
【解析】持不同意见的评标委员会成员应当在评标报告上签署不同意见及理由，否则视为同意评
标报告。
11.【答案】D
【解析】组织踏勘现场的时间一般应在投标截止时间15日前及投标预备会召开前进行。
12.【答案】A
【解析】技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任
评标工作的项目，可以由招标人直接确定。
13.【答案】B
【解析】招标人编制的施工招标资格预审文件应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》
中的申请人须知、资格审查办法。
14.【答案】C
【解析】通过详细审查的申请人数量超过规定数量的，审查委员会依据招标文件中的评分标准进
行量化打分，按得分由高到低的顺序进行排序，选取规定数量的申请人通过资格预审。
15.【答案】A
第11页共16页学员专用请勿外泄
【解析】《标准设计施工总承包招标文件》中的评标办法前附表在设计方面增加了与设计有关的
内容：（1）关于设计负责人的资格评审标准需符合投标人须知相应规定；（2）资信业绩评分标准新
增设计负责人业绩；（3）增加设计部分评审。
16.【答案】A
【解析】B适宜招标方式。C.D适宜直接订购方式。
17.【答案】D
【解析】订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于加工承揽合同。
18.【答案】A
【解析】FCA 该报价包含将货物在买方指定地点或其他同意的地点交由承运方保管之前的一切运
输费用。FOB 该报价包含将货物在指定的装运港装上船之前的一切运输费用。CIF 该报价包含将货物
装上船之前的一切费用+从装运港运至目的港的运费+保险费。CIP该报价包含货物运至目的地的运费+
保险费。
19.【答案】B
【解析】计算评标总价时，以货物到达招标人指定到货地点为依据。
20.【答案】C
【解析】在投标报价上增加设备在评审寿命期内运行所发生的各项费用（燃料消耗费、备件及维
修费用），再减去寿命期末设备的残值。
21.【答案】B
【解析】担保有效期自发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文
件之日起28日后失效。
22.【答案】C
【解析】除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后 14 天内，将发包人代表的姓名、
职务、联系方式、授权范围和授权期限书面通知勘察人。
23.【答案】B
【解析】发包人应在开始勘察前7日内，向勘察人提供测量基准点、水准点和书面资料等。
24.【答案】C
【解析】发包人和勘察人应立即组织人员和设备进行紧急抢救和抢修，减少人员伤亡和财产损失，
防止事故扩大，并保护事故现场。
25.【答案】D
【解析】建设工程设计合同的内容是指设计人根据建设工程的要求，对建设工程所需的技术、经
济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。
26.【答案】A
【解析】解释顺序应为：中标通知书—投标函—施工合同专用条款—图纸。
27.【答案】C
【解析】中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件，具体写明承包的施工标段、中标价、
工期、工程质量标准和中标人的项目经理名称。
28.【答案】D
【解析】如果约定的开工日期已届至但发包人开工前的配合工作未完成，监理人不能按时发出开
工通知，此时顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。
29.【答案】B
【解析】监理人收到承包人共同检验的通知后，既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，
承包人可以单独进行检验，监理人对承包人单独进行的检验结果不得拒绝确认；监理人对承包人单独
进行的检验结果有疑问可以要求重新检验；重新试验和检验的结果证明该项材料、设备或工程的质量
不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担；重新试验和检验结果证明质量符
合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由发包人承担，并支付承包人合理利润。
30.【答案】D
【解析】暂估价的最终确定方法：（1）属于依法必须招标的项目，按中标价确定。（2）未达到
必须招标的规模或标准时，材料和设备由承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工
的价格由监理人进行估价确定。
31.【答案】C
第12页共16页学员专用请勿外泄
【解析】因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的
两个价格指数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。
32.【答案】A
【解析】增加承包范围外的某项新增工作或改变合同文件中的要求等，属于可能发生的变更。应
与承包人协商后再确定是否实施变更，监理人首先向承包人发出变更意向书。
33.【答案】A
【解析】已运至施工场地的材料和工程设备属于永久工程的一部分，其损失由发包人承担。
34.【答案】C
【解析】竣工验收不合格的，承包人在完成不合格工程的返工重作或补救工作后，应重新提交竣
工验收申请报告。重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣
工验收申请报告的日期。
35.【答案】D
【解析】工程接收证书颁发后，承包人应按专用合同条款约定的份数和期限向监理人提交竣工付
款申请单，并提供相关证明材料。
36.【答案】D
【解析】A.B.C属于设计施工总承包模式的优点。
37.【答案】C
【解析】设计施工总承包合同承包人完成的设计工作成果和建造完成的建筑物，除署名权以外的
著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有（专用合同条款另有约定除外）。承
包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。承包人在进行设计，以及
使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责
任，由承包人自行承担。
38.【答案】A
【解析】以下资料的错误无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加的费用和（或）工期延误，
均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工
程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同
另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
39.【答案】B
【解析】《标准设计施工总承包招标文件》中的通用条款对不可预见物质条件风险责任承担的规
定做出了两种可选用的约定形式，需要合同双方在专用条款中约定：一种是此风险由承包人承担，另
一种是此风险由发包人承担。
40.【答案】A
【解析】B.C.D补偿工期、费用。
41.【答案】D
【解析】A.B.C解释顺序均在通用合同条款之后。
42.【答案】C
【解析】进度款支付至该批次合同材料的合同价格的95%。
43.【答案】A
【解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括
运输在内的所有风险均由卖方承担。
44.【答案】B
【解析】除专用合同条款另有约定外，买方在全部合同材料交付后3个月内未安排检验和验收的，
卖方可签署进度款支付函提交买方。
45.【答案】D
【解析】合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。买方应在开箱检验3日
前将开箱检验的时间和地点通知卖方。在开箱检验时如果合同设备外包装与交货时一致，则开箱检验
中发现的合同设备的短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形，由卖方负责。
46.【答案】B
【解析】如承包商参加现场测量工作或检查测量记录后 14 天内未向工程师发出不同意通知，则
视为已认可测量记录之准确。
第13页共16页学员专用请勿外泄
47.【答案】B
【解析】如双方均未发出表示不满的通知，则该决定应作为最终的对双方有约束力的决定。如果
任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。双方还
应在着手仲裁前，尽力以友好协商的方式解决争端。除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修
改，该决定对双方具有约束力。
48.【答案】C
【解析】对符合要求的分包工作，承包商应在不少于28天前向业主通知以下事项：（1）拟雇用
的分包商，并附包括其相关经验的详细资料；（2）分包商承担工作的拟定开工日期；（3）分包商承
担现场工作的拟定开工日期。
49.【答案】B
【解析】业主应对“业主要求”及业主提供信息的下列部分的正确性负责：第一，在合同中规定
的由业主负责或不可改变的部分、数据和资料；第二，对工程的预期目标的说明；第三，工程竣工的
试验和性能的标准；第四，承包商不能核实的部分、数据和资料，除非合同另有规定。除上述情况外，
业主不应对原包括在合同内的业主要求的任何错误、不准确或疏漏负责。
50.【答案】D
【解析】若项目经理作出决定，认为某一补偿事件的影响过于不明确以致无法合理预测，此时应
在向承包商发出提交报价的指令中，根据现有信息条件，说明其关于补偿事件的假定条件，对补偿事
件的计价先以此假定条件为基础，先快速处理事件。事后若发现此假定条件有误，项目经理应通知改
正，再予修改。
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1
个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.【答案】ABCE
【解析】合同总结报告应包括下列内容：合同订立情况评价；合同履行情况评价；合同管理工作
评价；对本项目有重大影响的合同条款评价；其他经验和教训等。
52.【答案】ABC
【解析】D.E属于招标采购阶段管理工作。
53.【答案】AE
【解析】第三人事后知道对方为无权代理的，可以向“被代理人”行使“催告权”，在被代理人
追认前可以行使“撤销权”。
54.【答案】AD
【解析】合同责任包括违约责任、缔约过失责任。
55.【答案】BC
【解析】工程监理单位与承包单位串通，为承包单位谋取非法利益，给建设单位造成损失的，应
当与承包单位承担连带赔偿责任。任一连带责任人向权利人承担责任的义务不仅限于自己责任份额，
对权利人要求对超过自己责任份额的部分承担责任的请求无权拒绝。
56.【答案】ACDE
【解析】勘察人应在工程施工期间提供的勘察配合服务工作包括：工程测量、岩土工程勘察、岩
土工程设计（如有）、提供技术交底、施工配合、参加试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其
他服务中的一项或多项工作。
57.【答案】BCD
【解析】开标时应首先检查投标文件的密封情况，再按照规定的开标顺序当众开标，公布招标项
目名称、投标人名称、投标保证金的递交情况、投标报价、项目负责人、勘察设计服务期限及其他内
容。
58.【答案】BDE
【解析】评标委员会人数为5人以上单数，由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代
表和有关技术、经济等方面的专家组成，其中技术和经济方面的专家不得少于成员总数的2/3。
59.【答案】BCD
【解析】办理招标备案在发出招标公告前完成。确定中标人在开标后完成。
60.【答案】ABD
【解析】C.E属于施工招标文件的组成。
第14页共16页学员专用请勿外泄
61.【答案】ADE
【解析】评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。评标委员会对投标人提交的澄
清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。
62.【答案】ACD
【解析】评标报告应当如实记载以下内容：基本情况和数据表；评标委员会成员名单；开标记录；
符合要求的投标一览表；否决投标的情况说明；评标标准、评标方法或者评标因素一览表；经评审的
价格一览表；经评审的投标人排序；推荐的中标候选人名单或根据招标人授权确定的中标人名单，签
订合同前要处理的事宜；以及需要澄清、说明、补正事项纪要。
63.【答案】ADE
【解析】B.C属于初步评审的内容。
64.【答案】ACD
【解析】技术服务指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务或者在
由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
65.【答案】AB
【解析】招标人编制技术性能指标注意事项：1.技术性能指标应明确、全面；2.技术性能指标应
具有适当的广泛性；3.主要技术性能指标还要具体准确；4.技术性能指标不得要求或标明某一特定的
专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容；
5.工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准；6.应规定技术性能考核指标，
并可根据合同设备的实际情况，规定可以接受的合同设备的最低技术性能考核指标。
66.【答案】ABCD
【解析】勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验
收后由发包人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依
据之一。
67.【答案】BDE
【解析】A.C属于发包人责任。
68.【答案】CE
【解析】监理人应首先与合同当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认
真研究审慎“确定”（而非“决定”）后通知当事人双方并附详细依据。监理人无权免除或变更合同
约定的发包人和承包人权利、义务和责任。
69.【答案】CE
【解析】必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。
70.【答案】ABC
【解析】发包人承担暂停施工责任的情形包括：1.未履行合同规定的义务，包括自身未能尽到管
理责任或源于第三者责任原因；2.协调管理原因，为避免同时在现场的两个承包人发生施工干扰，监
理人指示某一承包人暂停施工；3.行政管理部门的指令。
71.【答案】ADE
【解析】费用涉及两个方面：①按照合同责任应由承包人承担的开支；②施工阶段处理变更或索
赔时确定应补偿给承包人的款额。
72.【答案】ABD
【解析】C.E由发包人承担。
73.【答案】AB
【解析】C仅补偿工期。D补偿工期、费用、利润。E仅补偿费用。
74.【答案】ABCE
【解析】Step1：承包人向发包人发出通知，要求采取有效措施纠正违约行为。Step2：发包人收
到承包人通知后的 28 天内仍不履行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人。发包人应承担
由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。Step3：承包人暂停施工28天后，发包
人仍不纠正违约行为，承包人可向发包人发出解除合同通知。但承包人的这一行为不免除发包人承担
的违约责任，也不影响承包人根据合同约定享有的索赔权利。
75.【答案】ACD
【解析】B.E属于承包人建议书的内容。
第15页共16页学员专用请勿外泄
76.【答案】ABDE
【解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内根据价格清单的价格构成、费
用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。
77.【答案】ABD
【解析】第1—4周：迟交合同设备价格×0.5%；第5—8周：迟交合同设备价格×1%；第9周起：
迟交合同设备价格×1.5%。迟延交付违约金的最高限额：合同价格的10%。
78.【答案】ABCE
【解析】专业服务合同用于业主与项目管理人、监理人、设计人、测量师、律师、社区关系咨询
师等之间的合同。
79.【答案】ACE
【解析】实施过程中 CM 承包商可以与业主协商调整 GMP 的情形包括：第一，发生设计变更或补
充图纸；第二，业主要求变更材料和设备的标准、种类、数量和质量；第三，业主签约交由 CM 承包
商管理的施工承包商或业主指定分包商与CM承包商签约的合同价大于GMP中的相应金额等。
80.【答案】ACD
【解析】若实际成本小于目标成本，则业主应将结余资金按合同约定的比例支付给其他参与方作
为激励报酬。争议处理委员会由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目中立人所组成。
第16页共16页
