文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《建设工程合同管理》-精题必练
第七章 建设工程总承包合同管理
【例题·多选】下列关于设计施工总承包合同的特点，说法正确的是（ ）。
A.合同责任单一明确
B.设计方案最优
C.可以减少设计变更
D.可以缩短建设周期
E.加强对承包人的监督和检查
【答案】ACD
【解析】施工总承包合同的不足：（1）设计不一定是最优方案（2）减弱实施阶段发包人对承包
人的监督和检查。
【例题·单选】下列关于设计施工总承包合同的承包人，说法不正确的是（ ）。
A.按合同的约定承担工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复
责任
B.可以是独立承包人，也可以是联合体
C.对于联合体承包人，监理人应协调联合体各成员全面履行合同
D.未经发包人同意，联合体承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议
【答案】C
【解析】发包人和监理人仅与联合体牵头人或联合体授权的代表联系，由其负责组织和协调联合
体各成员全面履行合同。
【例题·单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。
A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人
B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体
C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任
D.分包人的资格能力应由发包人审核
【答案】A
【解析】承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。发包人同意分包的
工作，由承包人和分包人共同承担责任。分包人的资格能力应由监理人审核。
【例题·单选】设计施工总承包合同模式下，承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示
有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向授权的监理人员提出书面异议
D.总监理工程师应在48小时内回复
【答案】D
【解析】承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的 48 小
时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
【例题·单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》，当发包人要求、中标通知书、合同协议
书和专用条款内容不一致时，如果专用条款没有另行约定，应以（ ）的内容为准。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求
【答案】A
【解析】施工总承包合同组成文件优先解释顺序：（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标
函及投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）发包人要求（7）承包人建议书（8）价
格清单（9）其他合同文件。
【例题·多选】设计施工总承包合同文件中发包人要求的内容有（ ）。
A.时间要求
B.技术要求
第1页共4页学员专用请勿外泄
C.工程范围
D.竣工验收
E.设备方案的说明
【答案】ABCD
【解析】设备方案的说明属于承包人建议书的内容。
【例题·单选】关于设计施工总承包合同中的知识产权，说法正确的是（ ）。
A.著作权归承包人享有
B.建筑物形象使用收益权归发包人享有
C.专利技术使用费不包含在投标报价内
D.承包人在进行设计时因侵犯知识产权所引起的责任由发包人承担
【答案】B
【解析】除署名权以外的著作权以及建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有。承包
人在进行设计，以及使用任何材料、承包人设备、工程设备或采用施工工艺时，因侵犯专利权或其他
知识产权所引起的责任，由承包人自行承担。
【例题·多选】某设计施工总承包合同规定采用有条件补偿条款，下列（ ）资料错误在承包人
复核时未被发现，但其导致的损失仍由发包人承担。
A.发包人要求中引用的原始数据和资料
B.对工程的工艺安排
C.试验和检验标准
D.对某工程部分功能的要求
E.承包人可以核实的数据
【答案】ABCD
【解析】以下资料的错误无论承包人复核时发现与否，导致承包人增加的费用和（或）工期延误，
均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资料；（2）对工
程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合同
另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。
【例题·单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，对于施工中遇到的不
可预见物质条件风险，正确的处理方式是（ ）。
A.由发包人承担风险
B.在合同中明确风险承担方
C.由承包人承担风险
D.由合同双方共担风险
【答案】B
【解析】标准设计施工总承包合同通用条款给出两种可选用的约定形式的事项：1、道路通行权
和场外设施；2、发包人要求中的错误；3、材料和工程设备；4、施工设备和临时工程；5、计日工和
暂估价的补偿方式；6、不可预见物质条件风险责任承担；7、竣工后试验的责任方。
【例题·单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》通用条款的规定，如果工程延期竣工，承
包人有义务保证履约担保继续有效，继续提供履约担保所需的费用应当由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.导致延期的责任方
【答案】D
【解析】由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人
原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。
【例题·多选】根据《标准设计施工总承包招标文件》通用条款的规定，发包人要求监理人投保
的险种有（ ）。
A.第三者责任险
B.监理职业责任险
C.工伤保险
第2页共4页学员专用请勿外泄
D.人身意外伤害保险
E.建筑工程一切险
【答案】CD
【解析】发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理
人也进行此项保险。
【例题·多选】设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（ ）。
A.发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起14天内完成审查
B.承包人需要修改已提交的设计文件，则提交修改后的设计文件后，审查期限重新计算
C.审查后认为不符合合同约定，则承包人提交修改后的设计文件后，审查期限继续计算
D.设计文件需政府有关部门审查或批准的，承包人应在发包人审查同意设计文件后7天内向政府
有关部门报送设计文件
E.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担
【答案】BE
【解析】发包人应自监理人收到承包人设计文件之日起 21 天内完成审查。发包人审查后认为设
计文件不符合合同约定，承包人应根据监理人的书面说明进行修改后重新报送发包人审查，审查期限
重新起算。设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，
向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
【例题·多选】根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生下列（ ）事件的，
承包人仅可获得工期、费用补偿，而不能获得利润补偿。
A.争议评审组对监理人确定的修改
B.不可抗力事件发生后照管、清理、修复工程
C.出现异常恶劣气候条件
D.发包人提供的设备不符合要求
E.行政审批延误
【答案】ACDE
【解析】不可抗力事件发生后照管、清理、修复工程，承包人可获得工期、费用、利润补偿。
【例题·单选】根据《标准设计施工总承包招标文件》，下列关于工程竣工试验的说法正确的是
（ ）。
A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.承包人应向监理人提交竣工文件、暂行操作和维修手册
C.监理人应在14天内确定竣工试验的具体时间
D.联动试车、投料试车在工程竣工试验的第一阶段进行
【答案】C
【解析】承包人应提前 21 天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，
向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。联动试车、投料试车在工程竣工试验的第二阶段进行。
【例题·单选】按照《建设工程项目总承包管理规范》的规定，承包人在完成竣工必备条件并提
交（ ）后，即可向监理人报送竣工验收申请报告。
A.竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册
B.竣工文件、竣工记录、最终操作和维修手册
C.竣工文件、结清申请单、最终操作和维修手册
D.竣工记录、竣工图、最终操作和维修手册
【答案】A
【解析】承包人完成相关工作并提交了竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理
人报送竣工验收申请报告。
【例题·多选】某设计施工总承包合同约定由承包人负责进行竣工后试验，则下列说法不正确的
是（ ）。
A.承包人负责提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等
B.发包人应提前21天将竣工后试验的日期通知承包人
C.承包人应派遣有资格和经验的工作人员，在发包人在场的情况下进行竣工后试验
D.因承包人原因造成某项竣工后试验未能通过，承包人应承担合同约定的相应责任
第3页共4页学员专用请勿外泄
E.应当在工程竣工后、移交前进行
【答案】AE
【解析】竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行，不论由谁负责进行，发包人均承
担下列责任：（1）提供竣工后试验所必需的电力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等（2）提前 21
天将竣工后试验的日期通知承包人。竣工后试验是指大型工程竣工移交后在缺陷责任期内工程稳定运
行一段时间后，为了检验工程各项功能的技术指标是否满足合同的约定而进行的试验。
【例题·单选】发包人和承包人在履行合同中发生争议后进行友好协商解决，如协商不成，下列
做法正确的是（ ）。
A.应当提请合同争议评审
B.争议评审组意见具有强制约束力
C.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
D.合同争议评审过程中，由争议评审组评审，但争议双方仍可以争取友好协商解决
【答案】D
【解析】合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在
专用合同条款中约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院
提起诉讼。
【例题·单选】发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的
是（ ）。
A.争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成
B.在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的决定执行
C.争议双方接受评审意见后，由监理人根据评审意见拟定执行协议，并遵照执行
D.争议双方不接受评审意见，可要求提交仲裁或提起诉讼，仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执
行
【答案】A
【解析】在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。发包人和承包人接受评审意
见的，由监理人根据评审意见拟定执行协议，经争议双方签字后作为合同的补充文件，并遵照执行。
发包人或承包人不接受评审意见，可以要求提交仲裁或提起诉讼。在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理
工程师的确定执行。
第4页共4页
