文档内容
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《建设工程合同管理》万人模考（二）
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.下列招标采购阶段的管理任务中，属于招标采购和合同管理工作关键的是（ ）。
A.开展建设工程项目招标采购的总体策划
B.根据标准文本编制招标文件和合同条件
C.细化项目参建各相关方的合同界面管理
D.合理选择适合建设工程特点的合同计价方式
2.限制民事行为能力人实施（ ）民事法律行为时，应由其法定代理人代理或者经其法定代理人
同意、追认。
A.所有的
B.与其年龄、智力相适应的
C.与其年龄、智力不相适应的
D.纯获利益的
3.被担保的债权既有物的担保又有人的担保，当事人对债权实现未做约定，当物保由债务人自己
提供时，下列关于债权人实现债权的方式说法正确的是（ ）。
A.应当先物保后人保
B.应当先人保后物保
C.可以任意选择物保或者人保优先受偿
D.与债务人协商确定
4.关于安装工程一切险责任范围的说法，正确的是（ ）。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失
5.在职工意外伤害险保险期间内，被保险人从事建筑施工工作时遭受意外伤害，则下列关于保险
人给付保险金的说法正确的是（ ）。
A.被保险人自意外伤害发生之日起180日内因该事故死亡的，保险人按保险金额给付死亡保险金
B.被保险人自意外伤害事故发生日起下落不明的，保险人按保险金额给付身故保险金
C.被保险人自意外伤害事故发生之日起180日内因该事故造成保险合同所列残疾程度之一的，保
险人按保险金额给付残疾保险金
D.至第180日治疗仍未结束的，保险人根据第180日次日的身体情况所作残疾鉴定给付残疾保险
金
6.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，采用设计团队招标时，评标委员会评审的内容
不包括（ ）。
A.设计方案的功能、技术、经济和美观
B.设计人员构成、业绩、从业经历
C.项目解读、设计构思
D.投标人信用情况和业绩
7.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，在确定国有资金占控股地位的依法必须招标项
目的中标人时，做法正确的是（ ）。
A.招标代理机构获得授权后确定中标人
B.通常确定排名第一的中标候选人为中标人
C.排名第一的中标候选人放弃中标，可以重新招标
D.根据评标委员会的书面评标报告和推荐的中标候选人确定中标人
8.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争
议的，应当按照（ ）作出结论。
A.招标人的意见
B.评标委员会主席的意见
C.多数成员的意见
D.政府主管部门的意见
第1页共16页学员专用请勿外泄
9.下列关于标底的说法正确的是（ ）。
A.是招标文件的必备内容
B.不等于工程的概（预）算
C.等于合同价格
D.在招标过程中应当保密
10.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，招标程序中资格预审与资格后审的区别，主
要体现在审查投标人资格的（ ）。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法
11.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于资格预审申请文件的澄清，下列说法正
确的是（ ）。
A.申请人的澄清可以采用口头形式
B.申请人主动提出的澄清经审查成立，资格审查委员会应当接受
C.经资格审查委员会同意，申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容
D.申请人的澄清内容属于资格预审申请文件的组成部分
12.《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间，自招标文件开
始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于（ ）日。
A.10
B.15
C.20
D.30
13.某施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，评标排名前2位的投标人为甲、乙。甲
的投标报价为5000万元，评标价为4990万元。乙的投标报价为5030万元，评标价为4980万元，则
中标人和签约合同价分别为（ ）。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元
14.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用综合评估法对施工项目投标文件进行详
细评审时，属于施工组织设计评审内容的是（ ）。
A.项目经理的任职资格
B.主要技术负责人的施工管理业绩
C.各专业人员数量的合理性
D.资源配置计划的合理性
15.采购境外货物时，由卖方负责与承运人签订运输协议，并承担从装运港运至目的地的运费和
保险费的报价是（ ）。
A.FOB价
B.CIF价
C.CIP价
D.FCA价
16.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，评标委员会在评标过程中发现某投标书
的部分分项报价存在缺漏项，则处理该缺漏项价格的方式是（ ）。
A．投标人可以补充确定缺漏项价格
B．如投标人未按要求补充确定，视为缺漏项价格已包含
C．投标人可以调整投标报价
D．视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中
17.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，在初步评审材料采购投标文件时，属于
形式评审内容的是（ ）。
第2页共16页学员专用请勿外泄
A.联合体协议书
B.财务要求
C.投标有效期要求
D.质量要求
18.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，规定先加权后评价，则第一级各评价因素的权重
评价值之和是（ ）。
A.独立评价值
B.加权评价值
C.综合评价值
D.基准评价值
19.下列合同文件被列入《标准勘察招标文件》合同附件格式的是（ ）。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.协议书、履约保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.协议书、投标保函、预付款保函
20.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人指派的项目负责人在情况紧急且无法
与发包人取得联系时应履行的程序为（ ）。
A.采取紧急措施并在24小时内向监理人提交书面报告
B.采取紧急措施并在24小时内向发包人提交书面报告
C.向发包人提交书面报告后采取紧急措施
D.向发包人提交书面报告后等待发包人指示
21.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，基准日后法律规定、规范和标准发生重大变
化时，勘察人的下列做法正确的是（ ）。
A.按照最新规定完成勘察工作
B.按照基准日时的规定完成勘察工作
C.向发包人提出遵守新规定的建议
D.向发包人提出遵守新规定的建议后按照最新规定完成勘察工作
22.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人发出开始设计通知的期限为合同签订
之日起（ ）天内。
A.15
B.30
C.60
D.90
23.关于《标准施工招标文件》通用合同条款和专用合同条款的说法，正确的是（ ）。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款条件补充，细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
24.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，工程保险采用不足额投保方式时，保险公司
赔偿损失后的不足部分按合同约定由（ ）负责补偿。
A.发包人
B.承包人
C.事件的风险负责人
D.监理人
25.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人应对施工方法的（ ）负责。
A.完备性、正确性、先进性
B.安全性、正确性、经济性
C.适用性、先进性、可靠性
D.完备性、安全性、可靠性
26.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，“合同进度计划”是指由（ ）的施工进度
第3页共16页学员专用请勿外泄
计划。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出
27.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金总预留比例不得高于工程价款结
算总额的（ ）。
A.2%
B.3%
C.5%
D.10%
28.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由于设计变更需要确定变更价款，而报价单
中没有适用于变更工作的单价，则下列计算变更合同价款的方法正确的是（ ）。
A.按照报价单内类似工作的单价计算变更价款
B.参照报价单内类似工作的单价商定或确定单价
C.根据成本加利润的原则商定或确定单价
D.参照设计单位提出的单价商定或确定单价
29.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，一方当事人因不可抗力导致不可能继续履行
合同义务而通知对方解除合同，合同解除后不能退还的货款和因退货、解除订货合同发生的费用，由
（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.订货方
D.监理人
30.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，正确的承包人索赔处理程序为（ ）。
A.承包人递交索赔意向通知书→承包人递交索赔通知书→发包人完成赔付
B.承包人递交索赔意向通知书→承包人递交索赔通知书→监理人答复索赔处理结果
C.承包人递交索赔通知书→监理人答复索赔处理结果→发包人完成赔付
D.承包人递交索赔通知书→发包人答复索赔处理结果→发包人完成赔付
31.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列施工合同履行中发生的事件，既可作为
顺延合同工期的理由，又可作为要求增加费用并支付合理利润的理由的是（ ）。
A.发包人原因导致施工暂停
B.法规变化引起成本增加
C.不利的物质条件
D.异常恶劣的气候条件
32.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发生承包人违反合同规定的情况时，处理方
法正确的是（ ）。
A.发包人向承包人发出整改通知
B.发出整改通知28天后承包人仍不纠正，监理人可发出解除合同通知
C.解除合同后发包人有权没收承包人在现场的材料、设备和临时设施
D.解除合同后发包人有权要求承包人14天内转让订货合同
33.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人审查竣工验收申请报告的各项内容，
认为工程已具备竣工验收条件时，应当在收到竣工验收申请报告后（ ）天内提请发包人进行工程验
收。
A.28
B.30
C.56
D.60
34.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列关于工程实际竣工日期的确定，不正确
的是（ ）。
第4页共16页学员专用请勿外泄
A.工程竣工验收通过，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
B.工程竣工验收通过但要求整修和完善的，实际竣工日期为承包人整修和完善后送交竣工验收申
请报告的日期
C.工程按发包人要求返工重作或补救后通过竣工验收的，实际竣工日期为承包人返工重作或补救
后送交竣工验收申请报告的日期
D.发包人延误竣工验收，承包人送交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期
35.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同工程全部完工前进行单位工程验收和移
交的，移交后的单位工程由（ ）负责照管。
A.发包人
B.监理人
C.承包人
D.监理人和承包人
36.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，影响工程正常运行的有缺陷工程经修复后需
要再行检验或试验时，发包人延长该部分工程的缺陷责任期的做法正确的是（ ）。
A.修复检验合格日前已经过的时间有效
B.重新计算缺陷责任期
C.继续计算缺陷责任期
D.包括延长时间在内的缺陷责任期最长不得超过3年
37.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人对总监理工程师授权的监
理人员发出的指示有疑问时，做法正确的是（ ）。
A.在该指示发出的24小时内提出书面异议
B.在收到该指示的48小时内提出书面异议
C.向总监理工程师提出书面异议
D.总监理工程师应在24小时内回复
38.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，工程延期竣工继续提供履约担保
所需的费用由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人
D.导致延期的责任方
39.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，第三者责任保险应保证担保期限
至（ ）。
A工程竣工验收合格
B.颁发工程接收证书
C.颁发工程缺陷责任终止证书
D.出具最终结清证书
40.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或
批准的工程，应在发包人审查同意承包人的设计文件后7天内由（ ）向政府有关部门报送设计文件。
A.发包人
B.承包人
C.设计人
D.监理人
41.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，在工程竣工试验的第一阶段，发
包人应提出对（ ）的要求。
A.单车试验
B.联动试车
C.投料试车
D.性能测试
42.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工后试验的说法，正确的
有（ ）。
第5页共16页学员专用请勿外泄
A.应当在工程竣工后、移交前进行
B.在专用条款中只能约定应当由发包人负责
C.试验所必需的电力由发包人提供
D.应当由负责进行竣工后试验的一方提前21天将竣工后试验的日期通知对方
43.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人和承包人在履行合同中发
生争议后无法友好协商解决，下列做法正确的是（ ）。
A.应当提请合同争议评审
B.如不接受争议评审组意见，不得再申请仲裁或提起诉讼
C.如不接受仲裁裁决或法院判决，不得再提请合同争议评审
D.专用合同条款中可以约定仲裁和诉讼两种解决方式供合同当事人选择
44.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，发包人与承包人在履行合同中发
生争议后提请争议评审组评审，在争议评审期间暂按（ ）执行。
A.上级主管部门的意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
45.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，买方应向
卖方支付合同价格的（ ）作为结清款。
A.10%
B.5%
C.3%
D.2%
46.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，由于买方原因在最后一批合同设备交货
后6个月内未能开始考核，买卖双方应签署的文件是（ ）。
A.设备质量合格证
B.验收款支付函
C.交货款支付函
D.设备验收证书
47.根据FIDIC《施工合同条件》，对“不可预见”的理解正确的是（ ）。
A.指有经验的承包商在投标截止日期前不能合理预见
B.指有经验的承包商在基准日期前不能合理预见
C.指承包商在投标截止日期前不能合理预见
D.指承包商在基准日期前不能合理预见
48.根据FIDIC《施工合同条件》，工程师颁发接收证书的时间应在工程师收到承包商申请通知后
（ ）天内。
A.14
B.21
C.28
D.30
49.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，第一次月进度报告以后，承包商
应在每次报告期最后一天后（ ）日内报出月进度报告。
A.3
B.5
C.7
D.14
50.采用集成项目交付（IPD）模式时，工程参建各方完善更新目标标准修正案需在（ ）阶段进
行。
A.标准设计
B.概念
C.详细设计
第6页共16页学员专用请勿外泄
D.施工
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1
个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.建设工程合同各方的相关部门和合同谈判人员对项目管理机构进行合同交底的内容包括（ ）。
A.合同主要内容
B.合同跟踪、诊断和纠偏
C.合同索赔和争议
D.合同订立过程中的特殊问题及待定问题
E.合同实施计划及责任分配
52.关于保证担保方式的说法，正确的有（ ）。
A.以公益为目的的事业单位不能作为保证人
B.当事人没有约定保证方式的，按一般保证承担保证责任
C.连带责任保证的责任重于一般保证的责任
D.保证担保的范围不包括实现债权的费用
E.当事人没有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起1年
53.根据《民法典》的规定，下列财产中可以作为抵押权客体的是（ ）。
A.正在建造的建筑物
B.违章建筑
C.海域使用权
D.建设用地使用权
E.耕地集体土地使用权
54.与邀请招标相比，公开招标的特点是（ ）。
A.投标人及投标人的数量事先难以预计
B.招标人所期待的投标人可能并未参加投标
C.所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标
D.招标人不熟悉某些投标人的情况
E.不能实现充分竞争
55.设计单位违反《建设工程勘察设计管理条例》规定，超越本单位资质等级承包工程的，对设
计单位的处罚方式包括（ ）。
A.责令停止违法行为
B.没收违法所得
C.处合同约定设计费1倍以上3倍以下的罚款
D.责令停业整顿，降低资质等级
E.情节严重的，吊销营业执照
56.关于评标委员会的说法，不正确的是（ ）。
A.评标委员会中的专家应从事相关专业领域工作至少10年
B.评标委员会成员的名单应当在开标前确定
C.评标委员会中的技术专家不得多于成员总数的2/3
D.评标委员会成员人数为5人以上
E.评标委员会中的专家一律采取随机抽取方式确定
57.根据《标准施工招标资格预审文件》，关于申请人须知的说法正确的是（ ）。
A.应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知前附表”
B.应根据项目的具体特点和实际需要引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”
C.申请人须知前附表针对招标工程用于进一步明确正文中的未尽事宜
D.申请人须知前附表无需考虑招标项目的具体特点和实际需要
E.申请人须知包括前附表和正文
58.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，采用综合评估法对施工项目投标文件进行详
细评审时的内容包括（ ）。
A.形式评审
B.资格评审
第7页共16页学员专用请勿外泄
C.响应性评审
D.施工组织设计评审
E.项目管理机构评审
59.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，评标委员会对投标文件进行的响应性评审内
容有（ ）。
A.投标文件格式
B.投标函盖章签字
C.投标保证金
D.已标价工程量清单
E.安全生产许可证
60.材料采购招标项目评标中，某投标人提供国内货物，对该投标人计算评标总价的做法正确的
有（ ）。
A.以货物到达招标人指定的到货地点为依据
B.包括出厂价，但不含增值税
C.应当计入技术商务偏离加价
D.不包括运输、保险费
E.缺漏项加价不应计入
61.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，建设工程设备供货要求中应写明卖方提
供的技术服务有（ ）。
A.为买方提供安装、调试服务
B.为买方提供合同设备维护服务
C.协助买方进行合同设备考核验收
D.在由买方负责的安装、调试中对买方进行技术指导
E.为买方提供合同设备修理或更换服务
62.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，招标人编制技术性能指标应注意的事项
包括（ ）。
A.为有助于投标人编制响应性的投标文件，技术性能指标应明确、全面
B.为避免在生产制造时对普遍使用的工艺、材料和设备造成限制，技术性能指标应具有适当的广
泛性
C.为避免投标报价差异过大，不利于比选，技术性能指标应具体准确
D.为准确清楚地说明拟招标货物的技术规格，技术性能指标可以标明某一特定的专利技术
E.工艺、材料和设备的标准不得具有限制性，应尽可能地采用国际标准
63.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，解释顺序在专用合同条款之后的勘察合同文
件是（ ）。
A.勘察费用清单
B.投标函
C.通用合同条款
D.发包人要求
E.合同协议书
64.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察人应当按照（ ）完成勘察工作。
A.勘察合同签订时适用的法律规定
B.基准日时适用的地方规范和标准
C.基准日时适用的企业规范和标准
D.发包人要求
E.勘察合同生效时适用的国家规范和标准
65.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，在设计合同的履行期内，发包人可能发生的
违约行为包括（ ）。
A.延误发出开始设计通知
B.延误支付设计人设计费
C.延误提供设计资料
第8页共16页学员专用请勿外泄
D.延误审查设计文件
E.延误提供设计文件
66.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的
有关事项时做法正确的是（ ）。
A.应首先与合同当事人协商，尽量达成一致
B.不能达成一致时，应认真研究审慎决定后通知当事人双方并附详细依据
C.总监理工程师提出的方案或发出的指示具有最终效力，不可改变
D.总监理工程师基于协调处理合同履行需要，可以变更合同约定的承包人义务
E.合同当事人任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决
67.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人在施工准备阶段应承担的义务是（ ）。
A.办理土地征用、拆迁补偿
B.办理出入施工场地的专用和临时道路的通行权
C.修建施工场地内的临时道路
D.提供施工场地地下管线资料
E.向监理人提供工程进度计划
68.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，如果发包人要求提前竣工，则发包人应（ ）。
A.通过监理人向承包人发出提前竣工指令
B.负责制定赶工措施
C.为承包人提供赶工的便利条件
D.为承包人追加合同价款
E.根据提前竣工给发包人带来效益为承包人提供奖励
69.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人提供的材料和工程设备验收后，下列
（ ）由承包人承担。
A.施工现场的保管费用
B.施工现场内的二次搬运费用
C.质量不合格导致返工费用
D.质量不合格导致工期延误
E.提前交货导致增加的保管费用
70.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，监理人进行工程量复核的做法正确的是（ ）。
A.监理人应在收到承包人提交的工程量报表后的7天内进行工程量复核
B.监理人未在约定时间内复核，则按照承包人提交的工程量计算工程价款
C.承包人未按监理人要求参加复核，则按照承包人提交的工程量计算工程价款
D.总价子目已完成工程量通常不进行图纸计量，只进行现场计量
E.对超挖的工程量不予计量，但对超挖部分的回填工程量予以计量
71.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，下列属于变更范围，可以调整合同价格的是
（ ）。
A.取消合同中某一项工作转由其他人实施
B.改变合同中某一项工作的质量
C.改变合同中某一项工作的数量
D.改变已批准的施工工艺或顺序
E.改变合同工程的基线、标高、位置或尺寸
72.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行中发生（ ）事件时，承包人
有权要求发包人延长工期并增加费用，但不能要求支付合理利润。
A.发包人要求增加合同工作内容
B.施工现场发现文物、古迹
C.不利的物质条件
D.特大洪灾
E.市场价格浮动导致成本增加
73.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人违约导致合同解除后，发
包人的权限范围包括（ ）。
第9页共16页学员专用请勿外泄
A.向承包人索赔
B.没收承包人在现场的材料、设备和临时设施
C.要求承包人转让为实施合同而签订的订货协议
D.对承包人实际完成工作的价值进行估价
E.使用承包人文件
74.发包人和承包人在履行合同中发生争议后提请争议评审组评审，下列说法正确的是（ ）。
A.争议评审组在开工日后28天内或在争议发生后组建
B.争议评审组由争议双方代表和有合同管理和工程实践经验的专家组成
C.争议双方接受评审意见后，由争议评审组拟定执行协议
D.争议双方不接受评审意见，可以提交仲裁或提起诉讼
E.仲裁或诉讼结束前应暂按评审意见执行
75.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，关于材料交付的说法正确的有（ ）。
A.卖方应在施工场地卸货后将合同材料交付给买方
B.交付导致材料的所有权发生转移
C.材料毁损的风险，交付前由卖方承担
D.材料灭失的风险，在合同订立后即由买方承担
E.买方签发收货清单代表对合同材料的接受
76.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，关于合同价款的支付说法正确的是（ ）。
A.合同生效后买方支付的预付款为签约合同价的10%
B.卖方交付全部合同设备后，买方支付合同价格60%的交货款
C.验收款为合同价格的25%
D.结清款为合同价格的5%，只能在合同设备质量保证期届满后支付
E.合同价款的支付均在买方收到卖方单据并经审核无误后14日内支付
77.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，开箱检验说法正确的是（ ）。
A.开箱检验包括对合同设备数量、质量及外观的检验
B.卖方自理卖方代表到场参加开箱检验的费用
C.如果开箱检验中发现合同设备与合同约定不符的情形，由卖方负责
D.开箱检验的检验结果不得对抗此后发现的合同设备质量问题
E.如开箱检验合格，则卖方不再承担包括合同设备质量在内的任何义务或责任
78.根据FIDIC《施工合同条件》，项目主要参与方包括业主、承包商和工程师，其中业主的主要
责任和义务表现在（ ）。
A.承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸
B.做好项目资金安排
C.向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知
D.提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知
E.办理工程保险
79.根据FIDIC《施工合同条件》，关于争端避免/裁决委员会（DAAB）的说法正确的是（ ）。
A.DAAB由业主在规定的日期前任命
B.由具有适当资格的与业主、承包商及工程师没有利害关系的一人至三人组成
C.如争端双方均未发出对DAAB决定表示不满的通知，则该决定为最终的对双方有约束力的决定
D.如任一争端方对DAAB决定不满，则该决定对争端双方不具有约束力
E.在着手仲裁前，争端双方应争取以友好协商的方式解决争端
80.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，承包商每月向业主提交的进度报
告中所包括的内容有（ ）。
A.每一阶段进展情况的图表和详细说明
B.工程各主要阶段的预期安排
C.各项重要检验工作的顺序安排
D.主要工程设备和材料的生产情况
E.实际进度与计划进度的对比
第10页共16页学员专用请勿外泄
参考答案及解析
一、单项选择题（共50题，每题1分。每题的备选项中，只有1个最符合题意）
1.【答案】D
【解析】选择好适合项目特点的合同计价方式是招标采购和合同管理工作的关键。
2.【答案】C
【解析】限制民事行为能力人可以独立实施纯获利益的或者与其年龄、智力相适应的民事法律行
为。实施其他民事法律行为由其法定代理人代理或者经其法定代理人同意、追认。
3.【答案】A
【解析】如果物保由债务人自己提供，债权人应当先就该物的担保实现债权。
4.【答案】A
【解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：
（1）因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及为换置、修理
或矫正这些缺点错误所支付的费用；
（2）由于超负荷、超电压、碰线、电弧、漏电、短路、大气放电及其他电气原因造成电气设备
或电气用具本身的损失；
（3）施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；
（4）自然磨损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫
蛀、大气（气候或气温）变化、正常水位变化或其他渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；
（5）维修保养或正常检修的费用；
（6）档案、文件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；
（7）盘点时发现的短缺；
（8）领有公共运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；
（9）除非另有约定，在保险工程开始以前已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被
保险人的财产的损失；
（10）除非另有约定，在保险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验
收合格或实际占有或使用或接受的部分。
5.【答案】A
【解析】被保险人因遭受意外伤害事故且自该事故发生日起下落不明，后经人民法院宣告死亡的，
保险人按保险金额给付身故保险金。被保险人因遭受意外伤害事故，并自事故发生之日起180日内因
该事故造成保险合同所列残疾程度之一者，保险人按该表所列给付比例乘以保险金额给付残疾保险金。
如第180日治疗仍未结束的，按第180日的身体情况进行残疾鉴定，并据此给付残疾保险金。
6.【答案】A
【解析】设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。
即评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、项目解读、设计
构思、投标人信用情况和业绩等进行评审。
7.【答案】D
【解析】招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人
确定中标人。国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标
候选人为中标人。排名第一的中标候选人放弃中标，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名
单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对
招标人明显不利的，招标人可以重新招标。
8.【答案】C
【解析】评标委员会成员对需要共同认定的事项存在争议的，应当按照少数服从多数的原则作出
结论。
9.【答案】B
【解析】标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等
于工程的概（预）算，也不等于合同价格。标底在开标前不能向任何无关人员泄露。
10.【答案】B
【解析】资格预审与资格后审只是对投标人资格审查的时间不同，审查的目的、内容、方法完全
相同，均是考察投标人是否具备圆满完成招标工程的施工能力。
第11页共16页学员专用请勿外泄
11.【答案】D
【解析】申请人的澄清采用书面形式。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清或说明。
澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容。
12.【答案】C
【解析】自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。
13.【答案】C
【解析】衡量投标书优劣的依据是“评标价”而不是投标价。定标签订合同时，仍以投标价作为
中标的合同价。
14.【答案】D
【解析】项目经理的任职资格、主要技术负责人的施工管理业绩、各专业人员数量的合理性，均
属于项目管理机构的评审内容。
15.【答案】C
【解析】FCA.FOB 方式下，卖方不负责签订运输协议。CIF 方式下，卖方承担从装运港运至目的
港的运费和保险费。
16.【答案】D
【解析】如果分项报价中存在缺漏项，则视为缺漏项价格已包含在其他分项报价之中。
17.【答案】A
【解析】B属于资格评审内容。C.D属于响应性评审内容。
18.【答案】C
【解析】若规定先加权后评价，则投标综合评价值等于第一级各评价因素的权重评价值之和。
19.【答案】B
【解析】《标准勘察招标文件》中合同附件格式包括合同协议书、履约保函。
20.【答案】B
【解析】在情况紧急且无法与发包人取得联系时，可采取保证工程和人员生命财产安全的紧急措
施，并在采取措施后24小时内向发包人提交书面报告。
21.【答案】C
【解析】基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国家、行业和地方的规范
和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。
22.【答案】D
【解析】因发包人原因造成合同签订之日起 90 天内未能发出开始设计通知的，设计人有权提出
价格调整要求，或者解除合同。
23.【答案】B
【解析】应当不加修改地引用通用合同条款。专用合同条款结合施工项目的具体特点对通用合同
条款进行补充、细化，补充、细化的内容不得与通用条款相抵触，否则抵触内容无效。
24.【答案】C
【解析】损失赔偿的不足部分按合同相应条款的约定，由该事件的风险责任方负责补偿：如永久
工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。
25.【答案】D
【解析】承包人应编制施工组织设计和施工进度计划，报送监理人审批，并对所有施工作业和施
工方法的完备性、安全性、可靠性负责。
26.【答案】B
【解析】经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”，是控制合同工程进度的依据。
27.【答案】B
【解析】质量保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。
28.【答案】B
【解析】已标价工程量清单中无适用于变更工作的子目，但有类似子目，可由监理人在合理范围
内参照类似子目的单价商定或确定变更工作的单价。已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，
可由监理人按照成本加利润的原则商定或确定变更工作的单价。
29.【答案】A
【解析】合同解除后，已经订货的材料、设备由订货方负责退货或解除订货合同，不能退还的货
第12页共16页学员专用请勿外泄
款和因退货、解除订货合同发生的费用，由发包人承担，因未及时退货造成的损失由责任方承担。
30.【答案】B
【解析】索赔必经程序包括：承包人递交索赔意向通知书→承包人递交索赔通知书→监理人答复
索赔处理结果→发包人完成赔付。
31.【答案】A
【解析】法规变化引起成本增加，只能要求增加费用。不利的物质条件，可以提出工期、费用索
赔。异常恶劣的气候条件，只能补偿工期。
32.【答案】D
【解析】监理人应向承包人发出整改通知。监理人发出整改通知 28 天后，承包人仍不纠正违约
行为，发包人可向承包人发出解除合同通知。发包人有权扣留使用承包人在现场的材料、设备和临时
设施。
33.【答案】A
【解析】监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的 28 天内提请
发包人进行工程验收。
34.【答案】B
【解析】经监理人复查整修和完善工作达到了要求，再签发工程接收证书，竣工日仍为承包人提
交竣工验收申请报告的日期。
35.【答案】A
【解析】移交后的单位工程由发包人负责照管。
36.【答案】B
【解析】影响工程正常运行的有缺陷工程或部位，在修复检验合格日前已经过的时间归于无效，
重新计算缺陷责任期；但包括延长时间在内的缺陷责任期最长时间不得超过2年。
37.【答案】C
【解析】承包人对总监理工程师授权的监理人员发出的指示有疑问时，可在该指示发出的 48 小
时内向总监理工程师提出书面异议，总监理工程师应在48小时内对该指示予以确认、更改或撤销。
38.【答案】D
【解析】由于发包人原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由发包人承担；由于承包人
原因导致延期的，继续提供履约担保所需的费用由承包人承担。
39.【答案】C
【解析】第三者责任保险，应保证担保期限至颁发缺陷责任期终止证书。
40.【答案】A
【解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天
内，向政府有关部门报送设计文件。
41.【答案】A
【解析】第一阶段：承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，
并能安全地进入下一阶段试验，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段：承包人进行试
验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行，如对联动试车、投料
试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段：当工程
能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合
发包人要求中列明的性能保证指标，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量
标准、运营指标、环保指标等。
42.【答案】C
【解析】竣工后试验是指大型工程竣工移交后在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后，为了检
验工程各项功能的技术指标是否满足合同的约定而进行的试验。竣工后试验按专用条款的约定由发包
人或承包人进行，但不论由谁负责进行，发包人均承担下列责任：（1）提供竣工后试验所必需的电
力、设备、燃料、仪器、劳力、材料等；（2）提前21天将竣工后试验的日期通知承包人。
43.【答案】C
【解析】发包人和承包人在履行合同中发生争议的，可以友好协商解决或者提请争议评审组评审。
合同当事人友好协商解决不成、不愿提请争议评审或者不接受争议评审组意见的，可在专用合同条款
中约定下列一种方式解决：向约定的仲裁委员会申请仲裁，或者向有管辖权的人民法院提起诉讼。
第13页共16页学员专用请勿外泄
44.【答案】D
【解析】在争议评审期间，争议双方暂按总监理工程师的确定执行。
45.【答案】B
【解析】买方应向卖方支付合同价格的5%作为结清款。
46.【答案】B
【解析】由于买方原因在最后一批合同设备交货后6个月内未能开始考核，则买卖双方应在上述
期限届满后7日内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。
47.【答案】B
【解析】“不可预见（Unforeseeable）”，指一个有经验的承包商在基准日期前不能合理预见。
48.【答案】C
【解析】工程师在收到承包商申请通知后28天内颁发接收证书。
49.【答案】C
【解析】承包商应编制并向业主提交月进度报告。第一次报告应自开工日期起至当月的月底止。
以后应每月报告一次，在每次报告期最后一天后7日内报出。
50.【答案】C
【解析】详细设计阶段：参与各方对目标标准修正案进行完善更新，提出达成一致的改进意见及
工作计划。
二、多项选择题（共30题，每题2分。每题的备选项中有2个或2个以上符合题意。至少有1
个错项，错选，本题不得分；少选，所选的每个选项得0.5分）
51.【答案】ADE
【解析】合同各方的相关部门和合同谈判人员应对项目管理机构进行合同交底，包括下列内容：
合同主要内容；合同订立过程中的特殊问题及待定问题；合同实施计划及责任分配；合同实施的主要
风险。
52.【答案】ABC
【解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。当事人没
有约定保证期间的，保证期间为主债务履行期届满之日起6个月。
53.【答案】ACDE
【解析】宅基地、自留地、自留山等集体所有土地使用权，所有权、使用权不明或者有争议的财
产，不得抵押。
54.【答案】ABCD
【解析】公开招标能够实现充分竞争。
55.【答案】ABD
【解析】处合同约定设计费1倍以上2倍以下的罚款；情节严重的，吊销资质证书。
56.【答案】ACDE
【解析】评标专家应从事相关专业领域工作满8年并具有高级职称或者同等专业水平。技术、经
济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。成员人数为5人以上单数。一般项目，可以采取随机
抽取的方式；技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求，采取随机抽取方式确定的专家难以保证胜任
评标工作的项目，可以由招标人直接确定。
57.【答案】CE
【解析】应不加修改地引用《标准施工招标资格预审文件》中的“申请人须知”。申请人须知前
附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。
58.【答案】DE
【解析】形式评审、资格评审、响应性评审，属于初步评审内容。
59.【答案】CD
【解析】A.B属于形式评审内容，E属于资格评审内容。
60.【答案】AC
【解析】评标总价=出厂价（含增值税）+消费税（如适用）+运输、保险费+缺漏项加价+技术商
务偏离加价+其他费用。
61.【答案】ACD
【解析】技术服务，指卖方按合同约定，在合同设备验收前，向买方提供的安装、调试服务或者
第14页共16页学员专用请勿外泄
在由买方负责的安装、调试、考核中对买方进行的技术指导、协助、监督和培训等。
62.【答案】AB
【解析】主要技术性能指标还要具体准确，不宜有过大的响应幅度，以免投标报价差异过大，不
利于比选。技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术、商标、名称、设计、原产地或供应者
等，不得含有倾向或者排斥潜在投标人的其他内容。工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可
能地采用国家标准。
63.【答案】ACD
【解析】勘察合同的组成文件优先解释顺序为（1）合同协议书（2）中标通知书（3）投标函及
投标函附录（4）专用合同条款（5）通用合同条款（6）发包人要求（7）勘察费用清单（8）勘察纲
要（9）其他合同文件。
64.【答案】BD
【解析】勘察人应当按照基准日时适用的法律规定，国家、地方、行业规范和标准，发包人要求
完成勘察工作。
65.【答案】ABCD
【解析】延误提供设计文件，属于设计人的违约行为。
66.【答案】AE
【解析】不能达成一致时，应认真研究审慎确定后通知当事人双方并附详细依据。总监理工程师
提出的方案或发出的指示不具有最终效力。总监理工程师无权变更合同约定的承包人义务。
67.【答案】ABD
【解析】修建施工场地内的临时道路、向监理人提供工程进度计划，属于承包人的义务。
68.【答案】CDE
【解析】如果发包人要求提前竣工，应与承包人达成提前竣工协议，由承包人负责制定赶工措施。
69.【答案】AB
【解析】发包人提供的材料和工程设备验收后，承包人承担接收、保管、二次搬运费用。提前交
货导致增加的保管费用，由发包人承担。
70.【答案】AB
【解析】承包人未按监理人要求参加复核，则按照监理人复核结果计算工程价款。总价子目已完
成工程量通常进行图纸计量，不进行现场计量。已完成的合格工程量是计算工程价款的依据。
71.【答案】BDE
【解析】取消合同中某一项工作，不得转由发包人或其他人实施。不包括改变合同中某一项工作
的数量。
72.【答案】BC
【解析】发包人要求增加合同工作内容，可以提出工期、费用、利润索赔。特大洪灾属不可抗力，
只能提出工期索赔。市场价格浮动导致成本增加，只能提出费用索赔。
73.【答案】ACE
【解析】发包人可以扣留使用，而非没收承包人在现场的材料、设备和临时设施。监理人对承包
人实际完成工作的价值进行估价。
74.【答案】AD
【解析】争议评审组由有合同管理和工程实践经验的专家组成。争议双方接受评审意见后，由监
理人拟定执行协议。仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
75.【答案】ABC
【解析】材料灭失的风险，在交付后即由买方承担。买方签发收货清单不代表对合同材料的接受。
76.【答案】ABC
【解析】卖方提供结清款保函后，结清款可以提前支付。合同价款的支付均在买方收到卖方单据
并经审核无误后28日内支付。
77.【答案】BD
【解析】开箱检验包括对合同设备数量及外观的检验。如果开箱检验时合同设备外包装与交货时
不一致且出现很可能导致合同设备短缺或损坏的包装破损，则检验中发现的合同设备与合同约定不符
的情形，由买方负责。开箱检验的检验结果不能对抗在合同设备的安装、调试、考核、验收中及质量
保证期内发现的合同设备质量问题，也不能免除或影响卖方依照合同约定对买方负有的包括合同设备
第15页共16页学员专用请勿外泄
质量在内的任何义务或责任。
78.【答案】ABC
【解析】提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知，办理工程保险，属于承
包商的义务。
79.【答案】CE
【解析】业主和承包商双方应在规定的日期前联合任命 DAAB。DAAB 由具有适当资格的一人或三
人组成。如果任一方对 DAAB 的决定不满，除非并直到该决定在友好解决或仲裁后应做出修改，该决
定对双方具有约束力。
80.【答案】ADE
【解析】工程各主要阶段的预期安排、各项重要检验工作的顺序安排，属于进度计划的内容。
第16页共16页
