WM_JG-监理合同-高阶习题-尹嘉_监理工程师_2025监理工程师_2025年监理工程师-各大机构_2025年监理-合同_机构2-JG_04.高阶习题

第一章 建设工程合同管理法律制度 一、单选题 1.一般设计变更、工程量变化和其他工程条件变化所引起的费用变化可以进行调整的合同计价方式为（ ）。 A.单价合同 B.固定总价合同 C.可调总价合同 D.成本加酬金合同 2.对于投保建筑工程一切险的工程，保险人应负责赔偿的损失是（ ）。 A.因设计错误引起的工程损失 B.因原材料缺陷造成的工程损失 C.因地面下陷下沉造成的工程损失 D.非外力原因引起的机械装置损坏 3.根据《标准施工招标文件》，工程预付款担保是对承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保，预付款 担保的主要形式是（ ）。 A.保证书 B.银行汇票 C.保留金 D.银行保函 4.建设工程招标采购总体策划中，制定总体采购计划和采购清单时，可采用的方法是（ ）。 A.工作分解结构（WBS） B.责任分配矩阵（RAM） C.组织分解结构（OBS） D.利益主体网络（SN） 5.根据施工合同履约担保规定，发包人有权凭履约保证向合同担保人索取保证金作为赔偿的情形是（ ）。 A.承包人遇不可抗力使施工受阻 B.中标人拒绝签订施工合同 C.承包人在施工中毁约 D.承包人提出不合理的索赔 6.定金不得超过主合同标的额的（ ）。 A.20% B.30% C.40% D.50% 7.不可用于抵押的财产是（ ）。 A.建设用地使用权 B.正在建造的建筑物 C.土地所有权 D.正在使用的交通工具 8.在当事人约定了保证，但对于保证方式没有约定或约定不明确的情况下，该项保证应当认定为（ ）。 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第1页 / 共34页A.一般保证 B.附生效条件的保证 C.连带责任保证 D.保证无效 9.根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为质押担保的是（ ）。 A.建设用地使用权 B.股权 C.注册商标专用权 D.专利权 10.关于抵押的说法，正确的是（ ）。 A.抵押物只能由债务人提供 B.正在建造的建筑物可用于抵押 C.提单可用于抵押 D.抵押物应当转移占有 11.安装工程一切险通常应以（ ）为保险期限。 A.整个工期 B.设备生产至安装完成期间 C.工程全寿命期 D.施工安装合同有效期 12.在施工企业职工意外伤害保险中，保险人承担保险责任的期间是被保险人自意外伤害发生之日起（ ）内。 A.60日 B.90日 C.120日 D.180 日 13.施工企业以自己的房产为抵押向银行借款后，由于资金链断裂无力还款，至依法拍卖该房产时尚欠银行500万 元本金、20万元利息、50万元违约金。拍卖房产得款450万元，拍卖费用10万元，则施工企业欠银行的债务（ ）。 A.全部消灭 B.还有50万元 C.还有100万元 D.还有130万元 14.根据《标准施工招标文件》，建筑工程项目一般应由（ ）投保建筑工程一切险。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.分包人 15.根据《民法典》担保物权分编和合同编，可以质押的权利不包括（ ）。 A.汇票 B.债券 C.仓单 D.土地使用权 16.根据《民法典》担保物权分编和合同编，不属于保证合同包括的内容的是（ ）。 第2页 / 共34页A.被保证的主债权数额 B.保证人履行债务的期限 C.保证的方式 D.保证担保的范围 17.在任何情况下，建筑工程一切险保险人承担损害赔偿义务的期限不超过（ ）。 A.保险单列明的建筑期保险终止日 B.工程所有人对全部工程验收合格之日 C.工程所有人实际占用全部工程之日 D.工程所有人使用全部工程之日 18.根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于保证的说法，正确的是（ ）。 A.保证法律关系至少必须有三方参加 B.对债权人而言，一般责任保证比连带责任保证更能保护其利益 C.如果合同未约定保证方式，则按连带责任保证处理 D.幼儿园可以作为保证人 19.根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于定金的说法正确的是（ ）。 A.合同中支付的预付款可按定金处理 B.债务人履行债务后定金必须收回 C.给付定金一方不履行约定债务的，仍可要求返还定金 D.收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金 20.某工程投保建筑工程一切险，保险人对原因造成的损失不负责任赔偿的是（ ）。 A.施工设备失灵 B.暴雨引起地面下陷 C.雷电引起火灾 D.意外事故 21.根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于一般保证和连带保证的表述中，错误的是（ ）。 A.当事人对保证方式约定不明确的，按照一般保证承担保证责任 B.一般保证时，债务人不能履行债务时，由保证人承担责任 C.连带保证时，债务人不能履行债务时，债权人可以要求保证人在其保证范围内承担保证责任 D.当事人没有约定保证方式的，按照连带责任保证承担保证责任 22.根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于抵押的说法正确的是（ ）。 A.抵押的财产转移占有 B.抵押的财产应当为抵押权人所有 C.土地所有权可以作为抵押物 D.正在建造的建筑物抵押权自登记时设立 23.根据《民法典》担保物权分编和合同编，抵押与质押的区别主要在于（ ）。 A.担保财产是否为第三人的财产 B.担保财产变卖后的剩余部分是否归债务人 C.担保财产是否转移占有 D.债权人是否有优先受偿权 24.在保证合同中，关于保证人资格的说法，错误的是（ ）。 A.经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的国家机关可以作为保证人 B.企业法人的分支机构可以作为保证人 第3页 / 共34页C.以公益为目的医院不可以作为保证人 D.公立学校不得作为保证人 25.根据《民法典》担保物权分编和合同编，收受定金的一方如果不履行约定债务的，应当（ ）。 A.双倍返还定金 B.原数返还定金 C.不返还定金 D.返还3倍定金 26.根据《民法典》担保物权分编和合同编，不能作为保证人的团体是（ ）。 A.私营公司 B.法人 C.国有公司 D.幼儿园 27.根据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，不可以作为抵押的是（ ）。 A.建造的建筑物 B.自留地 C.交通运输工具 D.土地承包经营权 28.根据《建筑法》，关于施工企业意外伤害险的说法正确的是（ ）。 A.鼓励建筑施工企业为从事危险作业的职工办理意外伤害保险 B.意外伤害保险费由建设单位承担 C.实行总承包的，由发包单位支付意外伤害保险费 D.保险的期限是从开工之日到工程移交之日 29.根据《民法典》担保物权分编和合同编，可以称为抵押人的是（ ）。 A.第三人 B.抵押权人 C.债权人 D.保证人 30.某施工企业拥有一处办公楼，评估价为5000万元。该施工企业从A银行贷款3000万元、从B银行贷款2000万元， 并与B银行办理了抵押登记。后该施工企业无力还款，经诉讼后拍卖办公楼，取得售楼款3000万元用于清偿A、B银 行债务。A、B银行债权的分配数额应为（ ）。 A.A银行1000万元，B银行2000万元 B.A银行1800万元，B银行1200万元 C.A、B银行各1500万元 D.A银行2000万元，B银行1000万元 31.某工程投标了安装工程一切险，在施工期间现场发生下列事件造成损失，应由保险人负责赔偿的事件是（ ）。 A.大气放电造成电气设备或电气用具本身的损失 B.闪电击毁现场施工用配电柜 C.设计错误导致部分设备拆除重装 D.盘点时发现的短缺 32.某建筑工程，业主投保了建筑工程一切险。工程竣工移交后，在合同约定保险期限内发生地震，造成部分建筑 物损坏，业主向保险公司提出索赔。则应由（ ）。 第4页 / 共34页A.保险公司承担全部损失 B.保险公司承担除外责任以外的全部损失 C.业主自行承担全部损失 D.业主和保险公司协商分担损失 33.根据《标准施工招标文件》，有关“建筑工程一切险”的规定，下列描述中正确的是（ ）。 A.投保人是发包人 B.应以承包人的名义投保 C.发包人未经过竣工验收即提前使用部分工程，保险公司不再对该部分工程承担保险义务 D.保险合同的有效期至工程保险期满为止 34.质押是一种约定的担保物权，下列属于其特点的是（ ）。 A.转移占有 B.不转移不占有 C.转移不占有 D.不转移占有 35.根据《民法典》担保物权分编和合同编，抵押权自抵押合同生效时设立的是以（ ）为抵押合同。 A.建设用地使用权 B.土地承包经营权 C.正在建造的建筑物 D.正在建造的船舶 36.在进行工程索赔时，下列说法错误的是（ ）。 A.投保人在进行索赔时，必须提供有效的索赔证明 B.投保人应及时提出保险索赔 C.证明索赔能够成立属于保险人的保险责任 D.无需计算索赔值的大小 37.公司甲以其自有办公楼作为抵押物为公司乙向银行申请贷款提供抵押担保，并在登记机关办理了抵押登记，该 担保法律关系中，抵押人为（ ）。 A.公司甲 B.公司乙 C.银行 D.登记机关 38.依据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，当采用保证方式进行担保时，（ ）。 A.债务人与债权人是保证合同的当事人，债务人向债权人保证，当债务人不履行债务时由保证人承担责任 B.债务人与债权人是保证合同的当事人，明确保证人，保证人向债务人保证，当债务人不履行债务时，由保证人 承担责任 C.保证人与债务人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 D.保证人与债权人是保证合同的当事人，保证人承诺，当债务人不履行债务时，由保证人承担责任 39.建设工程招标投标过程中，投标保证金将被没收的情形是（ ）。 A.投标人的投标报价明显低于其实际成本 B.投标人的资格文件中有虚假材料并导致废标 C.投标人在投标有效期内要求撤销其投标文件 D.投标人向招标人提出修改招标文件的要求 40.以下有关担保的论述中，正确的是（ ）。 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第5页 / 共34页A.抵押人必须是债务人本人 B.质押自质押合同签订之日起生效 C.定金自定金合同签订之日起生效 D.保证自保证合同签订之日起生效 41.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约担保书的，其担保额度一般 为合同价的（ ）。 A.10% B.20% C.30% D.5% 42.拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归（ ）所有，不足部分由（ ）负责清偿。 A.抵押人、抵押人 B.债务人、债务人 C.抵押人、债务人 D.债务人、抵押人 43.根据《招标投标法实施条例》，建设工程项目招标文件中，若要求中标人提供履约保证金的，其额度不应超过 合同价格的（ ）。 A.5% B.10% C.20% D.30% 44.关于人身保险合同的说法，正确的是（ ）。 A.保险合同只能由被保险人和保险人签订 B.受益人由被保险人或投保人指定 C.被保险人或受益人必须是投保人 D.保险人可以用诉讼方式要求投保人支付保险费 45.根据《招标投标法实施条例》，投标人提交的投标保证金不得超过招标项目估算价的（ ）。 A.2% B.3% C.5% D.10% 46.在工程建设的过程中，关于履约保证的描述正确的是（ ）。 A.履约保证的形式有履约担保金、履约银行保函和履约担保书 B.履约担保金可用保兑支票、银行汇票或银行保函 C.履约银行保函是中标人从银行开具的保函，额度是合同价格的30% D.履约担保书担保额度是合同价格的20% 47.保险合同是指投保人与保险人约定保险权利义务关系的协议，保险合同一般是以（ ）的形式订立的。 A.保险单 B.合同 C.电子文件 D.邮件 48.在建设工程中，关于投标保证有效期的说法，正确的是（ ）。 第6页 / 共34页A.投标保证有效期应从投标时起算 B.投标保证有效期应从提交投标文件截止之日起算 C.投标保证有效期不得延长 D.投标保证有效期应长于投标有效期 49.以下各项中，关于质押的表述中，不正确的是（ ）。 A.质押是一种约定的担保物权，以转移占有为特征 B.质权以质押财产约定的交付时间为设立时间 C.应收账款可以设定质押 D.质押分为动产质押和权利质押 50.在建设工程中，投标保证金利息的计算方式是（ ）。 A.不记利息 B.如是现金不计利息，如是保函则计息 C.按银行同期存款利息计息 D.按银行同期贷款利息计息 51.在建设工程中，招标人对施工投标保函的正确处理方式是（ ）。 A.未中标的投标人不退还 B.中标的投标人在中标的同时退还 C.在中标的投标人向业主提交履约担保后退还 D.投标人在投标有效期内撤销投标书后退还 52.招标代理过程中，由于代理行为过程产生的后果，应由（ ）承担责任。 A.招标代理机构 B.招标监管部门 C.投标人 D.招标人 53.定金合同要采用书面形式，其生效日是指（ ）。 A.签订合同之日 B.约定交付定金之日 C.实际交付定金之日 D.终止合同之日 54.关于无权代理说法正确的是（ ）。 A.作为被代理人或者代理人的法人终止 B.超越代理权限而为的代理行为 C.限制行为能力人的利益而设立的代理方式 D.监护关系消灭 55.某建设工程施工招标项目在2016年10月发布投标公告，投标截止日为11月30日，招标人发出中标通知书的时间 为12月15日，招标人与中标人在发出中标通知书20日后签订合同，则该项目施工投标保证的有效期截止时间为 （ ）。 A.2016年11月30日 B.2016年12月15日 C.2017年1月4日 D.2017年1月15日 56.建设单位委托招标代理机构招标的，招标代理机构在授权范围内代理行为的法律责任由（ ）承担。 第7页 / 共34页A.招标代理机构 B.建设单位 C.政府监管机构 D.项目评标委员会 57.施工企业购买材料设备后交付承运人运输，未按约定给付承运费用时，承运人有权扣留足以清偿其所欠运费的 货物，承运人行使的是（ ）。 A.抵押权 B.质权 C.留置权 D.所有权 58.关于委托订立合同的代理人行为的说法，错误的是（ ）。 A.代理人必须以委托人名义进行合同谈判 B.代理人对授权范围内谈判的重要事项，必须请委托人决定 C.委托人追认了代理人超越委托时限的谈判事项，法律后果由委托人承担 D.委托人拒绝了代理人超越委托范围的谈判事项，法律后果由代理人承担 59.在项目招标评标结束后，中标人的投标保证金应当在（ ）退还。 A.发出中标通知书后 B.完成评标后 C.提交履约担保后 D.合同履行完毕后 60.甲公司授权其采购员到乙公司购买一批电视机，并交给该采购员一份已盖公司公章的空白合同书，该采购员用 此合同书与乙公司订立了购买电视机的合同。乙公司按时交货后未收到货款，双方发生了纠纷，则下列表述错误 的是（ ）。 A.乙公司可以要求甲公司支付电视机货款 B.乙公司要求该采购员支付电视机货款 C.乙公司可以中止合同并要求甲公司退货 D.甲公司应当支付电视机货款 61.根据《民法典》担保物权分编和合同编的规定，下列关于抵押担保和质押担保主要区别的说法中，正确的是 （ ）。 A.抵押物必须是债务人的财产，质押物可以是第三人的财产 B.抵押物必须是第三人的财产，质押物可以是债务人的财产 C.担保期间，抵押物必须转移给债权人，质押物不需转移给债权人 D.担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人 62.在履约保证中，如是以履约担保书的形式出具，则数额应为（ ）。 A.合同价的5% B.合同价的10% C.合同价的20% D.合同价的30% 63.在施工招标投标中，下列投标人的行为不构成没收投标保证金的情形是（ ）。 A.中标人不接受根据规定对投标文件错误的修正 B.投标人在投标有效期内撤销投标 C.投标人采用不正当的手段骗取中标 第8页 / 共34页D.投标文件没有按要求密封 64.下列法人中，属于特别法人的是（ ）。 A.基金会法人 B.事业单位法人 C.社会团体法人 D.农村集体经济组织法人 65.在代理关系中，关于招标代理机构的描述不正确的是（ ）。 A.工程招标代理机构是为被代理人办理招标事宜的社会组织 B.工程招标代理的被代理人是承包人 C.工程招标代理的法律责任由发包人承担 D.在委托人的授权范围内，招标代理机构从事代理行为 66.非法人组织不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织，其不包括（ ）。 A.不具有法人资格的专业服务机构 B.合伙企业 C.个人独资企业 D.项目经理部 67.代理合同履行中，下列关于说法正确的是（ ）。 A.代理人对代理行为承担民事责任 B.代理人必须在代理权限范围内实施代理 C.被代理人以代理人名义实施代理 D.代理人不能独立地表现自己的意志，需要受到被代理人的制约 68.在代理关系中，下列说法正确的是（ ）。 A.代理分为委托、法定和无权代理 B.项目经理属于法定代理 C.法定代理在所有情况下都适用 D.超越代理权限的行为是无权代理 69.下列合同法律关系的客体中，属于行为的是（ ）。 A.建筑材料 B.建筑设备 C.勘察设计 D.知识产权 70.在代理关系中，主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式是（ ）。 A.委托代理 B.表见代理 C.法定代理 D.指定代理 71.在借款合同中，货币表现为合同法律关系的（ ）。 A.主体 B.客体 C.权利 D.义务 72.关于法律事实的说法，正确的是（ ）。 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第9页 / 共34页A.法律事实不包括事件 B.罢工属于法律事实中的行为 C.法院判决不属于法律事实中的行为 D.合同当事人违约属于法律事实中的行为 73.发包人造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的情形不包括（ ）。 A.监理不力 B.提供的设计有缺陷 C.直接指定分包人分包专业工程 D.提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准 74.合同法律关系的产生、变更和消灭的法律事实分为行为和事件两类。下列在施工合同履行过程中发生的事实， 属于行为的是（ ）。 A.自然事件影响施工 B.禁运导致的影响 C.社会动乱影响施工进度 D.图纸设计错误导致的工程返工 75.对于无权代理行为，（ ）可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使“追认权”或“拒绝 权”。 A.代理人 B.第三人 C.善意第三人 D.被代理人 76.对于民事责任的承担原则，正确的是（ ）。 A.不可抗力是不能预见、不能避免但可克服的客观情况 B.因不可抗力不履行民事义务的，承担民事责任 C.二人以上依法承担按份责任，能够确定责任大小的，各自承担相应的责任 D.实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，无权向其他连带责任人追偿 77.在合同关系中，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是（ ）。 A.行为 B.事件 C.客观事实 D.法律事实 78.下列引起合同法律关系产生、变更与消灭的法律事实中，属于“行为”的是（ ）。 A.因国际禁运解除进口设备运输合同 B.因战争导致在建工程合同工期延长 C.因建设意图改变，建设单位和施工单位协商变更工程承包范围 D.因工程所在地山体滑坡，建设单位和施工单位协商解除合同 79.建设工程合同管理的法律基础是（ ）。 A.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和民事责任 B.建设工程合同中的法律责任，只能是刑事责任和民事责任 C.建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任 D.建设工程合同中的法律责任，只能是行政责任和刑事责任 第10页 / 共34页80.合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实包括行为和事件，下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行 为的是（ ）。 A.社会动乱影响施工进度 B.恶劣气候影响施工安全 C.地震灾害导致施工暂停 D.图纸设计错误导致的工程返工 81.下列在施工合同履行过程中发生的事实，属于行为的是（ ）。 A.地震灾害导致施工暂停 B.建设活动中有效的合同 C.罢工影响施工进度 D.恶劣气候影响施工安全 82.项目经理作为施工单位的代理人，这种代理属于（ ）。 A.法定代理 B.职务代理 C.指定代理 D.委托代理 83.关于建设工程未经竣工验收，建设单位擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的说法，正确 的是（ ）。 A.建设单位以装饰工程质量不符合约定主张保修的，应予支持 B.凡不符合合同约定或者验收规范的工程质量问题，施工企业均应当承担民事责任 C.未经竣工验收的，施工企业不再对工程质量承担民事责任 D.施工企业应当在工程的合理使用寿命内对地基基础和主体结构质量承担民事责任 84.施工过程中，由于施工企业项目经理的行为产生的后果，应由（ ）承担责任。 A.项目经理 B.监管部门 C.建设单位 D.施工单位 85.与固定总价合同相比，可调总价合同的特点是（ ）。 A.在一定程度上降低了承包商的风险 B.对承包商而言，突破合同既定价格的风险有所增大 C.业主承担的风险较小 D.市场价格变动等风险合同双方共同承担 86.招标代理机构从事招标代理行为，这种代理属于（ ）。 A.法定代理 B.委托代理 C.指定代理 D.职务代理 87.按（ ）的不同，建设工程施工合同可以划分为单价合同、总价合同和成本加酬金合同。 A.计价方式 B.计价范围 C.计价目的 D.计价规定 第11页 / 共34页88.在合同法律关系的组成中，不属于合同法律关系主体的是（ ）。 A.自然人 B.法人 C.智力成果 D.非法人组织 89.作为合同法律关系的主体，下列关于法人说法正确的是（ ）。 A.具有民事权利能力 B.不具有民事行为能力 C.不能依法独立享有民事权利 D.法人是一种人 90.关于使用标准合同示范文本的作用（九部委标准文本系列） 说法错误的是（ ）。 A.有助于提高交易效率，增加交易成本 B.有利于当事人履行合同的规范和顺畅 C.有利于对合同的审计和监督 D.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷 91.开展采购招标工作的主要依据是（ ）。 A.确定采用何种采购和招标方式 B.拟定采购方式 C.提前策划设定招标和合同文件中的重点要求 D.拟定采购组织和管理协调工作安排 92.下列合同法律关系客体中，属于物的是（ ）。 A.不动产 B.勘察设计 C.施工安装 D.公知技术 93.（ ），项目管理机构应进行项目合同管理评价。 A.合同订立时 B.合同签订前 C.合同终止前 D.合同终止后 94.合同总结报告的重点内容是（ ）。 A.合同履行情况总结 B.相关经验和教训总结 C.合同订立情况评价总结 D.合同管理工作评价总结 95.针对合同履行中的索赔，符合索赔条件的是（ ）。 A.索赔应依据合同约定提出，合同没有约定的按照双方协商结果形成书面文件 B.索赔意向通知书不受期限限制 C.索赔报告只包含索赔金额和工期内容 D.索赔应全面、完整地收集和整理索赔资料 96.在进行工程招标采购总体策划时，应以工程项目投资计划中的（ ）为关键节点。 A.采购招标文件的发行日期 第12页 / 共34页B.重要控制日期 C.确定采购和招标方式的日期 D.采购合同的起始时间 97.下列各项中，关于担保的表述中，不正确的是（ ）。 A.担保合同是被担保合同的从合同 B.从合同无效，主合同也无效 C.担保通常由当事人双方订立担保合同 D.担保活动应当遵循平等、自愿、公平、诚实信用的原则 98.下列不属于合同交底的内容是（ ）。 A.合同的主要内容 B.合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题 C.合同实施的主要风险 D.合同实施保证体系的建立 99.某单位为了解决职工住房问题，与某房地产开发商签订了一份购买一栋宿舍楼的合同，该合同法律关系客体是 指（ ）。 A.物 B.行为 C.智力成果 D.货币 100.保证合同内容没有缺项漏项，合同组成文件之间没有矛盾，体现合同评审工作中的（ ）。 A.合同严密性、完整性评审 B.与产品或过程有关要求的评审 C.合理性、可行性评审 D.合法性、合规性评审 101.下列组织或个人中，不能成为合同法律关系主体的是（ ）。 A.社团法人 B.项目经理部 C.合伙企业 D.企业法人 102.以下合同计价模式下，（ ）方式中承包商所承担的风险最小。 A.固定单价合同 B.可变单价合同 C.固定总价合同 D.成本加酬金合同 103.下列关于合同法律关系的说法，正确的是（ ）。 A.合同法律关系可以没有客体 B.技术秘密不能作为合同法律关系的客体 C.法律事实只包括行为 D.行为和事件能够引起合同法律关系的消灭 104.PDCA 循环方法指的是（ ）。 A.计划-执行-处置-检查 B.检查-计划-执行-处置 第13页 / 共34页C.计划-检查-执行-处置 D.计划-执行-检查-处置 105.关于施工预付款保函的说法，正确的是（ ）。 A.预付款保函应由招标人委托第三方开具 B.预付款保函应在签订施工合同前出具 C.预付款保函金额应与预付款金额相同 D.预付款保函应在整个施工期内有效 二、多选题 106.施工预付款担保的特点有（ ）。 A.担保由发包人和承包人独立完成 B.担保金额应当与预付金额相等 C.担保的主要形式为现金担保 D.担保额度不应超过合同价格的10% E.担保金额随工程款分次返还而减少 107.权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括（ ）。 A.支票 B.债券 C.提单 D.基金份额 E.注册商标专用权 108.建设工程合同签订及履行阶段管理工作的主要内容有（ ） A.组织做好合同评审工作 B.选择适合的合同计价方式 C.制定完善的合同管理制度和实施计划 D.及时进行合同跟踪、诊断和纠偏 E.落实细化合同交底工作 109.建设工程招标采购阶段管理工作的主要内容有（ ）。 A.编制项目建议书 B.进行招标采购工作总体策划 C.论证可行性研究报告 D.编制招标文件和合同条件 E.选择适合的合同计价方式 110.建设工程合同订立时评审的主要内容有（ ）。 A.合法合规性评审 B.投资效益评审 C.合同完整性评审 D.合同风险评估 E.合同履行后评估 111.建设工程一切险的被保险人通常有（ ）。 A.施工分包商 B.项目贷款银行 C.业主 第14页 / 共34页D.业主聘用的建筑师 E.承包商 112.关于抵押权的说法，正确的有（ ）。 A.以动产抵押的，抵押权在主债务履行时生效 B.以建设用地使用权抵押的，该土地上建筑物一并抵押 C.以正在建造的建筑物抵押的，应办理在建工程抵押登记 D.设立抵押权，当事人应采用书面形式订立抵押合同 E.使用权不明的财产不得抵押 113.根据《民法典》担保物权分编和合同编，同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得价 款，债权人受偿的原则有（ ）。 A.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例受偿 B.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 C.抵押权已登记的，先于未登记的受偿 D.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序受偿 E.抵押权未登记的，按照债权比例受偿 114.同一财产向两个以上的债权人抵押的，正确处理变卖抵押财产价款的方法有（ ）。 A.抵押权已登记的，按登记的先后顺序清偿 B.抵押权登记的顺序相同的，先主张权利的先清偿 C.抵押权已登记的先于未登记的先清偿 D.抵押权都未登记的，按照债权比例清偿 E.抵押权都未登记的，先保全的先清偿 115.以下有关施工企业职业意外伤害保险的说法中，不正确的是（ ）。 A.施工企业应当为施工现场从事危险作业的人员办理意外伤害保险 B.按建筑面积计收保险费的项目，意外伤害保险的期间，从工程开工或材料设备动至工地时开始 C.意外伤害保险的责任包括身故责任和伤残责任 D.被保险人因遭受意外伤害事故下落不明的，意外伤害保险不承担保险责任 E.按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至施工合同规定的工程竣工之日止 116.根据《民法典》担保物权分编和合同编，抵押权自登记时生效的包括（ ）。 A.生产设备 B.交通运输工具 C.已建成的建筑物和其它土地附着物 D.正在建造的建筑物 E.正在建造的船舶 117.根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于抵押的说法正确的有（ ）。 A.抵押不转移抵押物的占有 B.抵押人不再负有保管抵押物的义务 C.抵押人未经抵押权人同意，转让抵押物的行为无效 D.抵押人转让抵押物只需通知抵押权人即可 E.抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债务或者提存 118.根据《民法典》担保物权分编和合同编，履行合同的担保方式包括（ ）。 A.保证 B.留置 第15页 / 共34页C.抵押 D.定金 E.违约金 119.建筑工程一切险的保险项目中第三者责任保险责任范围包括（ ）。 A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内的第三者财产损失 B.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者人身伤亡 C.被保险人及其代表的故意行为或重大过失引起的任何损失、费用和责任 D.被保险人在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内第三者人身伤亡而支付的诉讼费用 E.工程所有人的人身伤亡或疾病 120.工程建设由于涉及的法律关系较为复杂，风险也较为多样，工程建设涉及的险种也较多，狭义的工程险包括 （ ）。 A.建筑工程一切险 B.安装工程一切险 C.机器损坏险 D.机动车辆险 E.人身意外伤害险 121.在建筑工程一切险中，属于保险人的除外责任的有（ ）。 A.公共运输车辆的损失 B.档案、文件的损失 C.原材料缺陷造成其它损失 D.维修保养费用 E.设计错误引起的损失 122.建筑工程一切险附加保第三者责任规定，保险公司承担的保险责任范围包括（ ）。 A.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近地区的第三者的财产损失 B.被保险人因上诉而支付的诉讼费用 C.在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起邻近区域的第三者人身伤亡 D.正常水位变化引起第三者财产损失 E.工程所有人签发完工程验收证书后，工程受到的台风损失 123.根据《民法典》担保物权分编和合同编，抵押担保的范围包括（ ）。 A.损害赔偿金 B.违约金 C.行政罚款 D.主债权及利息 E.实现抵押权的费用 124.下列关于同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款应当遵循的原则不正确的有 （ ）。 A.抵押权已登记的，按照登记的先后顺序清偿 B.抵押权已登记的，顺序相同的，按照债权比例大的优先受偿 C.抵押权已登记的先于未登记的受偿 D.抵押权未登记的，按照债权比例清偿 E.抵押权无论是否登记，均按照债权比例受偿 125.按照“建筑工程一切险”保险合同的规定，保险公司对被保险人的损失不承担赔偿责任的情况包括（ ）。 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第16页 / 共34页A.领有公共运输执照施工车辆的损失 B.不可预料事件造成施工人员的人身伤亡 C.地震造成施工建筑物的损害 D.业主在工地的原有建筑物受到的损害 E.临时工程受到的损害 126.根据《民法典》担保物权分编和合同编，保证合同对担保范围设有约定时，保证担保的范围包括（ ）。 A.主债权及利息 B.违约金 C.行政罚款 D.损害赔偿金 E.实现债权的费用 127.下列选项中，属于保险决策主要表现的有（ ）。 A.责任范围 B.除外责任 C.是否投保 D.选择保险人 E.保险期限 128.根据《民法典》担保物权分编和合同编，关于质押的说法，错误的有（ ）。 A.出质人只能是债务人 B.存款单可以用于质押 C.质押必须转移财产占有 D.质押必须通过约定建立 E.建筑物可以用于质押 129.关于民事代理的说法，正确的有（ ）。 A.代理人必须在代理范围内实施代理行为 B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为 C.代理人以自己的名义实施代理行为 D.被代理人对代理人的代理行为承担责任 E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任 130.在没有特别约定的情况下，保证责任的范围包括（ ）。 A.主债权 B.损害赔偿金 C.违约金 D.实现债权的费用 E.定金 131.在施工合同关系中，关于施工企业项目经理的说法，正确的有（ ）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.项目经理是项目经理部的代理人 C.施工企业应对项目经理的行为承担民事责任 D.项目经理部应对项目经理的行为承担民事责任 E.项目经理应对其行为承担民事责任 132.工程项目建设过程中，发包人要求承包人提供的担保通常有（ ）。 第17页 / 共34页A.施工投标保证 B.施工合同履约保证 C.施工合同支付保证 D.工程预付款保证 E.施工合同工程款垫支保证 133.某投标由银行出具投标保函，发生下列（ ）情况时，可以没收投标保证金。 A.投标人提交的投标文件被确认无效 B.投标人在开标前撤回投标文件 C.投标人在投标有效期内撤销投标文件 D.中标后，无正当理由投标人拒绝订立合同 E.中标人未能根据规定提交履约保证 134.在代理关系中，关于代理的说法，正确的有（ ）。 A.项目经理是施工企业的代理人 B.项目监理工程师是监理单位的代理人 C.项目总监理工程师是建设单位的代理人 D.如果授权范围不明确，应由代理人向第三人承担民事责任 E.如果授权范围不明确，应由被代理人与代理人承担连带责任 135.合同法律关系的构成要素有（ ）。 A.目标 B.主体 C.客体 D.内容 E.性质 136.在代理关系中，代理的特征有（ ）。 A.代理人必须在代理权限范围内实施代理行为 B.以被代理人的名义实施代理行为 C.在被代理人的授权范围内独立表现自己的意志 D.被代理人对代理行为承担民事责任 E.代理人需与被代理人协商才能进行代理 137.下列合同法律关系主体中，不属于法人的有（ ）。 A.某商业银行北京分行 B.某股份有限公司 C.某合伙制企业 D.某项目经理部 E.某施工企业法定代表人 138.合同法律关系包含的要素有（ ）。 A.主体 B.内容 C.法律规范 D.法律事实 E.客体 139.能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。 第18页 / 共34页A.合同当事人违约 B.季节性雨季影响施工 C.法院判决 D.仲裁机构裁定 E.物价正常波动 140.代理关系中，下列选项属于委托代理关系终止的情形有（ ）。 A.代理期间届满或者代理事项完成 B.代理人丧失民事行为能力 C.被代理人取消委托或代理人辞去委托 D.作为被代理人或者代理人的法人、非法人组织终止 E.监护关系消灭 141.在合同法律关系的组成中，能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的法律事实有（ ）。 A.建设工程合同当事人违约 B.发生法律效力的法院判决 C.仲裁机构裁定 D.物价正常波动 E.行政行为 142.成本加酬金合同可划分为（ ）。 A.成本加固定酬金合同 B.成本加可调百分比酬金合同 C.成本加固定百分比酬金合同 D.成本加可变酬金合同 E.最高限额成本加固定百分比酬金合同 143.发包人的下列行为中，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任的有（ ）。 A.提供的设计有缺陷 B.提供的建筑材料不符合强制性标准 C.同意总承包人选择分包人分包专业工程 D.指定购买的建筑构配件不符合强制性标准 E.直接指定分包人分包专业工程 144.甲、乙、丙三人向丁借债，约定为连带之债，借款后甲乙各使用了25%，丙使用了50%，则下列说法正确的有 （ ）。 A.丁可以要求甲一人偿还所有的债务 B.甲最多只应该偿还25%的债务，其余部分与其无关 C.丁有权要求丙偿还80%的债务 D.如果乙一人偿还了所有的债务，则乙可以向其他人索要替对方支付的部分 E.丁只能向借款份额最多的丙索偿债务 145.在合同法律关系的组成中，属于合同法律关系客体的有（ ）。 A.物 B.权利 C.行为 D.义务 E.智力成果 第19页 / 共34页146.在合同法律关系的组成中，合同法律关系的内容包括（ ）。 A.合同法律关系的主体 B.合同法律关系的客体 C.合同法律关系的权利 D.合同法律关系的任务 E.合同法律关系的义务 147.以代理权产生的依据不同，可将代理分为（ ）。 A.委托代理 B.无权代理 C.居间代理 D.法定代理 E.指定代理 148.项目参建各方之间的界面关系包括（ ）。 A.团队成员界面 B.工作范围界面 C.风险界面 D.组织界面 E.进度界面 149.建设工程项目实施过程中，下列行为属于委托代理的有（ ）。 A.项目法人授权工程招标机构为其办理招标事宜 B.施工企业法定代表人代表企业参加施工投标 C.监理公司的总监理工程师代表公司执行工程监理任务 D.项目经理代表施工企业负责具体工程项目的施工管理 E.设计单位的设计负责人向施工单位和监理单位进行设计交底 150.下列合同条款中，属于合同法律关系客体的有（ ）。 A.物 B.行为 C.技术秘密 D.权利 E.义务 151.合同实施计划应包括（ ）。 A.合同文体比选 B.合同实施总体安排 C.合同分解与管理策划 D.合同实施保证体系的建立 E.合同索赔结果分析 152.使用标准合同示范文本的作用包括（ ）。 A.确保招标和合同文件中的内容符合法律法规的要求 B.避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款 C.有助于降低合同价格，提高交易效率 D.有利于对合同的审计和监督 E.有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷 第20页 / 共34页153.合同索赔的条件有（ ）。 A.索赔应依据法律法规规定提出 B.索赔应全面、完整地收集和整理索赔资料 C.索赔意向通知及索赔报告应按照约定或法定的程序和期限提出 D.索赔报告应说明索赔理由，提出索赔金额及工期 E.按照合同的规定及时、合理、准确地向对方提出索赔报告 154.合同变更的条件应符合（ ）。 A.变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序和期限 B.变更超过原设计标准或者批准规模时，应办理变更审批手续 C.变更应经当事方或其授权人员签字且盖章后实施 D.变更对合同价格及工期有影响时，相应调整合同价格和工期 E.变更的内容应符合实际变动的情况 155.在下列机构中，具有法人资格的有（ ）。 A.某大学教务处 B.某乡政府 C.某房地产开发公司 D.某建筑公司财务科 E.某中学 156.非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括（ ）。 A.社会团体 B.社团法人 C.合伙企业 D.个人独资企业 E.事业单位 157.合同评审的主要内容包括（ ）。 A.合法性、合规性评审 B.合同实施风险评审 C.合理性、可行性评审 D.合同严密性、完整性评审 E.与产品或过程有关要求的评审 158.某工程投保建筑工程一切险，保险人负责赔偿损失的有（ ）。 A.设备锈蚀造成的损失 B.盘点时发现的材料短缺 C.水灾造成的损失 D.原材料缺陷造成的损失 E.雷电造成的损失 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 C 第21页 / 共34页【答案解析】可调总价合同又称变动总价合同。在合同执行过程中，因市场价格波动等原因而使工程所使用的人 员、设备、材料成本增加时，可以按照合同约定对合同总价进行相应的调整；一般设计变更、工程量变化和其他 工程条件变化所引起的费用变化也可以进行调整。因此，市场价格变动等风险由业主承担，与固定总价合同相 比，在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同既定价格的风险有所增大。 2. 【正确答案】 C 【答案解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台 风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力 不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身 伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。 3. 【正确答案】 D 【答案解析】预付款担保的主要形式为银行保函。其主要作用是保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包 人已支付的全部预付金额。 4. 【正确答案】 A 【答案解析】根据项目目标要求，对整个项目的采购工作做出总体策划安排，要明确项目需要采购哪些工程、服 务和物资，应用目标分解、工作分解结构（WBS）等方法制定总体采购计划和采购清单。 5. 【正确答案】 C 【答案解析】履约保证的担保责任，主要是担保投标人中标后，将按照合同规定，在工程全过程，按期限按质量 履行其义务。若发生下列情况，发包人有权凭履约保证向银行或者担保公司索取保证金作为赔偿：（1）施工过程 中，承包人中途毁约，或任意中断工程，或不按规定施工（2）承包人破产，倒闭。 6. 【正确答案】 A 【答案解析】定金的数额由当事人约定，但不得超过主合同标的额的20%。 7. 【正确答案】 C 【答案解析】土地所有权归国家所有，不可以抵押。 8. 【正确答案】 A 【答案解析】在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证 承担保证责任。 9. 【正确答案】 A 【答案解析】选项A，适用于抵押。 10. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，债务人或者第三人都可以提供抵押物；选项C，提单可用于质押；选项D，抵押物不转移占 有。 11. 【正确答案】 A 【答案解析】安装工程一切险的保险期限，通常应以整个工期为保险期限。 12. 【正确答案】 D 【答案解析】保险人承担保险责任的期间是被保险人自意外伤害发生之日起180日内。 13. 【正确答案】 D 【答案解析】抵押物折价或变卖后，价款超过债权部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。500+20+50+10- 450=130万元。 14. 【正确答案】 B 【答案解析】承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保。 15. 【正确答案】 D 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第22页 / 共34页【答案解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票； （2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、 专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。 16. 【正确答案】 B 【答案解析】保证合同应包括的内容有：被保证的主债权种类、数额；债务人履行债务的期限；保证的方式；保 证担保的范围；保证的期间；双方认为需要约定的其他事项。 17. 【正确答案】 A 【答案解析】在任何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。 18. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，对债权人而言，连带责任保证比一般责任保证更能保护其利益；选项C，如果合同未约定保 证方式，则按一般保证处理；选项D，幼儿园不能作为保证人。 19. 【正确答案】 D 【答案解析】债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返 还定金；收受定金一方不履行约定债务的，应双倍返还定金。 20. 【正确答案】 A 【答案解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责任赔偿：（1）设计错误引起的损失或费用；（2）自然磨 损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、漏、鼠咬、虫蛀、大气变化、正常水位变化或 其它渐变原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身的损失以及 为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损失，或施工用机 具、设备、机械装置失灵造成的本身的损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文件、账簿、票 据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共运输行驶执照 的，或已由其它保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失；（9）除非别有约定，在保险工程开始以前已经存在或 形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产损失；（10）除非另有约定，在本保险单保险期限终止以 前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接近的部分。 21. 【正确答案】 D 【答案解析】对于保证方式，如果当事人没有约定或者约定不明确的，按照一般保证承担保证责任。 22. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，抵押的财产不转移占有；选项B，抵押的财产不应当为抵押权人所有；选项C，土地所有权不 可以作为抵押物。 23. 【正确答案】 C 【答案解析】抵押是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式提供一定的财产作为抵押物，用以担保债 务履行的担保方式。质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。是 否转移占有为抵押与质押的主要区别。 24. 【正确答案】 B 【答案解析】学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体不能作为保证人。企业法人的分支机 构、职能部门不能作为保证人；企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保证。 25. 【正确答案】 A 【答案解析】债务人履行债务后，定金应当抵作价款或者收回。给付定金的一方不履行约定债务的，无权要求返 还定金；收受定金的一方不履行约定债务的，应当双倍返还定金。 26. 【正确答案】 D 第23页 / 共34页【答案解析】具有代为清偿债务能力的法人、其他组织或者公民，可以作为保证人。但是，以下组织不能作为保 证人：（1）企业法人的分支机构、职能部门。企业法人的分支机构有法人书面授权的，可以在授权范围内提供保 证；（2）国家机关。经国务院批准为使用外国政府或者国际经济组织贷款进行转贷的除外；（3）学校、幼儿 园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体。 27. 【正确答案】 B 【答案解析】下列财产不得抵押：土地所有权；宅基地、自留地、自留山等集体所有的土地使用权，但法律规定 可以抵押的除外；学校、幼儿园、医院等以公益为目的的事业单位、社会团体的教育设施、医疗卫生设施和其他 社会公益设施；所有权、使用权不明或者有争议的财产；依法被查封、扣押、监管的财产；依法不得抵押的其他 财产。 28. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，意外伤害保险费由施工单位承担；选项C，实行总承包的，由总承包单位支付意外伤害保险 费；选项D，按照被保险人人数计收保险费的，保险期间为1年或根据施工项目期限的长短确定。起点：自保险人 同意承保、收取保险费并签发保险单的次日零时起；终止：至约定的终止日的24 时止。按照建筑工程项目总造价 或建筑面积计收保险费的，起点：自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或约定保 险期间开始之日）零时起；终止：至施工合同规定的工程竣工之日止。 29. 【正确答案】 A 【答案解析】债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。 30. 【正确答案】 A 【答案解析】抵押物已登记的先于未登记的受偿。因B银行的2000万元已登记，故偿还B银行2000万元，剩余1000 万元用于偿还A银行。 31. 【正确答案】 B 【答案解析】选项ACD均属于建设工程一切险的除外责任。大气放电就是一种大气间的静电。电气设备本身的质量 问题不合格，所以是电力的电压等不符合要求。因设计错误、铸造或原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产本身 的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用；盘点时发现的短缺属于安装工程一切险的除外责 任。 32. 【正确答案】 C 【答案解析】建筑工程一切险是指在建造过程中因自然灾害或意外事故而引起的一切损失的险种。虽然在合同约 定保险期限内发生地震，造成部分建筑物损坏，但工程已竣工移交，属于保险人的除外责任。 33. 【正确答案】 C 【答案解析】根据《标准施工招标文件》规定，承包人应以发包人和承包人的共同名义向双方同意的保险人投保 建筑工程一切险、安装工程一切险。建筑工程一切险的保险责任截止工程所有人对部分或全部工程签发完工验收 证书（或验收合格），或实际占用（或使用）或接受该部分（或全部工程）之时终止，以先发生者为准。但在任 何情况下，保险人承担损害赔偿义务的期限不超过保险单明细表中列明的建筑期保险终止日。 34. 【正确答案】 A 【答案解析】质押是一种约定的担保物权，以转移占有为特点。 35. 【正确答案】 D 【答案解析】选项ABC，均为抵押权自登记时设立。当事人以建筑物和其他土地附着物，建设用地使用权，以招 标、拍卖、公开协商等方式取得的荒地等土地承包经营权的土地使用权，正在建造的建筑物抵押的，应当办理抵 押登记。抵押权自登记时设立。当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船 舶、航空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。 36. 【正确答案】 D 【答案解析】在进行工程索赔时，投保人在进行索赔时，必须提供有效的索赔证明；投保人应及时提出保险索 赔；要计算损失值大小。 37. 【正确答案】 A 第24页 / 共34页【答案解析】债务人或者第三人称为抵押人，债权人称为抵押权人，提供担保的财产为抵押物。抵押人是指为担 保债的履行而提供抵押物的债务人或者第三人。 38. 【正确答案】 D 【答案解析】保证是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的 行为。 39. 【正确答案】 C 【答案解析】下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤销 其投标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标 人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。 40. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，抵押人可以是债务人也可以是第三人；选项B，质押自交付质押财产时生效；选项C，定金自 交付定金时生效。 41. 【正确答案】 C 【答案解析】履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担保书，担保额 度是合同价格的30%。 42. 【正确答案】 C 【答案解析】拍卖抵押物所获得的价款，超过债权的部分归抵押人所有，不足部分由债务人负责清偿。 43. 【正确答案】 B 【答案解析】履约担保金可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%。 44. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，投保合同应该是投保人与保险人签订的；选项C，投保人、被保险人可以为受益人；选项D， 保险人对人身保险的保险费，不得用诉讼方式要求投保人支付。 45. 【正确答案】 A 【答案解析】投标人应提交规定金额的投标保证金，并作为其投标书的一部分，数额不得超过招标项目估算价的 2%。 46. 【正确答案】 A 【答案解析】履约保证的形式有履约担保金（又叫履约保证金）、履约银行保函和履约担保书三种。履约担保金 可用保兑支票、银行汇票或现金支票，一般情况下额度为合同价格的10%；履约银行保函是中标人从银行开具的保 函，额度是合同价格的10%；履约担保书是由保险公司、信托公司、证券公司、实体公司或社会上担保公司出具担 保书，担保额度是合同价格的30%。 47. 【正确答案】 A 【答案解析】保险合同一般是以保险单的形式订立的。 48. 【正确答案】 B 【答案解析】投标保证有效期从投标截止日起算。 49. 【正确答案】 B 【答案解析】质权自出质人交付质押财产时设立。 50. 【正确答案】 C 【答案解析】招标人最迟应当在书面合同签订后5日内向中标人和未中标人退换投标保证金及银行同期存款利息。 51. 【正确答案】 C 【答案解析】未中标的：直接退还；中标的：在签订合同时向业主提交履约担保时退还。 52. 【正确答案】 D 【答案解析】被代理人对代理行为承担民事责任。 53. 【正确答案】 C 第25页 / 共34页【答案解析】定金合同从实际交付定金之日生效。 54. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，作为被代理人或者代理人的法人终止属于委托代理关系的终止；选项C，法定代理主要是为 维护无为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式；选项D，监护关系消灭属于法定代理关系的终止。 55. 【正确答案】 C 【答案解析】投标保证金有效期应与投标有效期一致，投标有效期从提交投标文件的截止之日起算，具体截止时 间由招标文件规定。本题中无信息显示招标文件中写明哪一天，则根据投标有效期的内涵，要在此期限内完成评 标、定标、合同签订等行为，故可选签订合同之日，12月份有31天，故20天后为2017年1月4日。 56. 【正确答案】 B 【答案解析】建设单位与招标代理机构之间是委托代理关系，其中被代理人是建设单位，代理人是招标代理机 构，由被代理人对代理行为承担民事责任。 57. 【正确答案】 C 【答案解析】留置是指债务人不履行到期债务时，债权人对已经合法占有的债务人的动产，可以留置不返还占 有，并有权就该动产折价或以拍卖、变卖所得的价款优先受偿。 58. 【正确答案】 B 【答案解析】选项B，代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。 59. 【正确答案】 C 【答案解析】中标的投标人在签订合同时，向业主提交履约担保，招标人即可退回投标保函或者保证书。 60. 【正确答案】 B 【答案解析】采购员的代理行为属于委托代理，代理产生的后果由委托人承担。 61. 【正确答案】 D 【答案解析】担保期间，抵押物不需转移给债权人，质押物必须转移给债权人。抵押物和质押物都是可以为债务 人或者第三人的财产。 62. 【正确答案】 D 【答案解析】履约保证有三种形式，履约担保金、履约银行保函和履约担保书，履约保证金和履约银行保函的数 额是合同价的10%，履约担保书为合同价的30%。 63. 【正确答案】 D 【答案解析】下列情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投 标；二是中标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根 据规定未能提交履约保证金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。 64. 【正确答案】 D 【答案解析】选项ABC，均属于非营利法人。机关法人、农村集体经济组织法人、城镇农村的合作经济组织法人、 基层群众性自治组织法人，为特别法人。 65. 【正确答案】 B 【答案解析】工程招标代理机构是接受被代理人的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织。工程招标代理的 被代理人是发包人，一般是工程项目的所有人或者经营者，即项目法人或通常所称的建设单位。在委托人的授权 范围内，招标代理机构从事的代理行为，其法律责任由发包人承担。如果招标代理机构在招标代理过程中有过错 行为，招标人则有权根据招标代理合同的约定追究招标代理机构的违约责任。 66. 【正确答案】 D 【答案解析】非法人组织是不具有法人资格，但是能够依法以自己的名义从事民事活动的组织。包括个人独资企 业、合伙企业、不具有法人资格的专业服务机构等。 67. 【正确答案】 B 第26页 / 共34页【答案解析】选项A，被代理人对代理行为承担民事责任，代理是代理人以被代理人的名义实施的法律行为；选项 C，代理人以被代理人名义实施代理；选项D，代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。 68. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，代理分为委托、法定代理；选项B，项目经理属于委托代理；选项C，法定代理主要是为维护 无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 69. 【正确答案】 C 【答案解析】法律意义上的行为是指人的有意识的活动。在合同法律关系中，行为多表现为完成一定的工作，如 勘察设计、施工安装等。 70. 【正确答案】 C 【答案解析】法定代理主要为维护无行为能力或限制行为能力人的利益而设立的代理方式。 71. 【正确答案】 B 【答案解析】货币作为一般等价物也是法律意义上的物，可以作为合同法律关系的客体，如借款合同。 72. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，法律事实包括行为和事件；选项B，罢工属于法律事实中的事件，不属于行为；选项C，发生 法律效力的法院判决属于行为。 73. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人具有下列情形之一，造成建设工程质量缺陷，应当承担过错责任：（1）提供的设计有缺陷； （2）提供或者指定购买的建筑材料、建筑构配件、设备不符合强制性标准；（3）直接指定分包人分包专业工 程。承包人有过错的，也应当承担相应的过错责任。 74. 【正确答案】 D 【答案解析】法律事实分为行为和事件，行为带有主观性，而事实是客观的。选项ABC，均属事件。 75. 【正确答案】 D 【答案解析】对于无权代理行为，“被代理人”可以根据无权代理行为的后果对自己有利或不利的原则，行使 “追认权”或“拒绝权”。 76. 【正确答案】 C 【答案解析】选项AB，不可抗力是指不能预见、不能避免且不能克服的客观情况。因不可抗力不能履行民事义务 的，不承担民事责任。法律另有规定的，依照其规定。选项D，实际承担责任超过自己责任份额的连带责任人，有 权向其他连带责任人追偿。 77. 【正确答案】 D 【答案解析】合同法律关系并不是由建设法律规范本身产生的，只有在具有一定的情况和条件下才能产生、变更 和消灭。能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事 件。 78. 【正确答案】 C 【答案解析】行为是指法律关系主体有意识的活动；事件是指不以合同法律关系主体的主观意志为转移而发生 的。选项ABD，均属于事件。 79. 【正确答案】 C 【答案解析】建设工程合同中的法律责任，只能是民事责任，这也是建设工程合同管理的法律基础。 80. 【正确答案】 D 【答案解析】法律事实分为行为和事件。行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情 况，选项ABC均属事件。 81. 【正确答案】 B 【答案解析】法律事实分为行为和事件。行为是主体有意识的活动，事件是不以主体的主观意识为转移的客观情 况。 第27页 / 共34页82. 【正确答案】 D 【答案解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人，总监理工程师作为 监理单位的代理人等。 83. 【正确答案】 D 【答案解析】建设工程未经竣工验收，发包人擅自使用后，又以使用部分质量不符合约定为由主张权利的，不予 支持；但是承包人应当在建设工程的合理使用寿命内对地基基础工程和主体结构质量承担民事责任。 84. 【正确答案】 D 【答案解析】被代理人对代理行为承担民事责任。 85. 【正确答案】 A 【答案解析】与固定总价合同相比，可调总价合同在一定程度上降低了承包商的风险，但对业主而言，突破合同 既定价格的风险有所增大。 86. 【正确答案】 B 【答案解析】以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理。工程招标代理机构是接收被代理人 的委托、为被代理人办理招标事宜的社会组织。 87. 【正确答案】 A 【答案解析】根据计价方式不同，建设工程施工合同有单价合同、总价合同和成本加酬金合同等不同计价方式。 88. 【正确答案】 C 【答案解析】合同法律关系主体可以是自然人、法人、非法人组织。 89. 【正确答案】 A 【答案解析】法人是具有民事权利能力和民事行为能力，依法独立享有民事权利和承担民事义务的组织。 90. 【正确答案】 A 【答案解析】通过参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工 程招标和合同文件中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证 各项内容的完整性和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成 本，提高交易效率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅； （5）有利于审计机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最 大限度维护当事人的合法权益。 91. 【正确答案】 C 【答案解析】应根据项目需要，提前策划设定招标和合同文件中的重点要求作为开展采购招标工作的主要依据。 92. 【正确答案】 A 【答案解析】法律意义上的物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动 产、流通物与限制流通物、特定物与种类物等。 93. 【正确答案】 C 【答案解析】合同终止前，项目管理机构应进行项目合同管理评价，总结合同订立和执行过程中的经验和教训， 提出总结报告。 94. 【正确答案】 B 【答案解析】合同总结报告的重点内容是相关经验和教训总结，应通过总结使成功的经验能够在后续项目中得以 分享借鉴。 95. 【正确答案】 D 【答案解析】通常，索赔应符合下列条件：（1）索赔应依据合同约定提出。合同没有约定或者约定不明时，按照 法律法规规定提出。（2）索赔应全面、完整地收集和整理索赔资料。（3）索赔意向通知及索赔报告应按照约定 或法定的程序和期限提出。（4）索赔报告应说明索赔理由，提出索赔金额及工期。 96. 【正确答案】 B 第28页 / 共34页【答案解析】在进行工程招标采购总体策划时，应以工程项目投资计划中的重要控制日期（如：开工日、竣工 日）为关键节点。 97. 【正确答案】 B 【答案解析】担保合同是被担保合同的从合同，担保合同是从合同，主合同无效，从合同也无效，但担保合同另 有约定的按照约定。 98. 【正确答案】 D 【答案解析】合同交底内容包括：（1）合同的主要内容；（2）合同订立过程中的特殊问题及合同待定问题； （3）合同实施计划及责任分配；（4）合同实施的主要风险；（5）其他应进行交底的合同事项。选项D属于合同 实施计划的内容。 99. 【正确答案】 A 【答案解析】物是指可为人们控制并具有经济价值的生产资料和消费资料，可以分为动产和不动产、流通物与限 制流通物、特定物与种类物等。如建筑材料、建筑设备、建筑物等都可能称为合同法律关系的客体。宿舍楼属于 建筑物。 100. 【正确答案】 B 【答案解析】与产品或过程有关要求的评审。保证合同内容没有缺项漏项，合同条款没有文字歧义、数据不全、 条款冲突等情形，合同组成文件之间没有矛盾。 101. 【正确答案】 B 【答案解析】项目经理部不具备法人资格。合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义 务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事人。 102. 【正确答案】 D 【答案解析】成本加酬金计价模式下，采用这种合同，承包商利润有保证，价格变化或工程量变化的风险基本都 由业主承担。但承包商往往缺乏降低成本的激励，还可能通过提高工程成本而增加自身利润，不利于业主的投资 控制。因此承包商的风险最小。选项A和选项B，固定单价合同对承包商而言，存在较大的报价风险。一般适合于 工期较短、工作内容和工程量变化幅度不大的项目。与固定单价合同相比，可变单价合同承包商承担价格变动的 风险较小。选项C，采用固定总价合同，承包商几乎承担了工作量及价格变动的全部风险，如项目漏报、工作量计 算错误、费用价格上涨等，因此，承包商在报价时应对价格变动因素以及不可预见因素做充分的估计。 103. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，合同法律关系包括客体、主体和内容；选项B，技术秘密是合同法律关系客体中的智力成 果；选项C，法律事实包括：行为、事件。 104. 【正确答案】 D 【答案解析】PDCA 循环 （计划一执行一检查一处置）。 105. 【正确答案】 C 【答案解析】预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付款的担保。 建设工程合同签订以后，发包人给承包人一定比例的预付款，但需由承包人的开户银行向发包人出具预付款担 保，金额应当与预付款金额相同。D选项，预付款还完，预付款保函就无效了。 二、多选题 106. 【正确答案】 BE 【答案解析】选项A错误，预付款担保是指承包人与发包人签订合同后，承包人正确、合理使用发包人支付的预付 款的担保；选项C错误，预付款担保的主要形式为银行保函；选项D错误，预付款担保金额应当与预付款金额相 同。 107. 【正确答案】 ABC 【答案解析】权利质押一般是将权利凭证交付质押人的担保。可以质押的权利包括：（1）汇票、支票、本票； （2）债券、存款单；（3）仓单、提单；（4）可以转让的基金份额、股权；（5）可以转让的注册商标专用权、 专利权、著作权等知识产权中的财产权；（6）应收账款；（7）法律、行政法规规定可以出质的其他财产权利。 第29页 / 共34页108. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】合同签订及履行阶段的管理任务和方法：（1）组织做好合同评审工作；（2）制定完善的合同管理 制度和实施计划；（3）落实细化合同交底工作；（4）及时进行合同跟踪、诊断和纠偏；（5）灵活规范应对处理 合同变更问题；（6）开发和应用信息化合同管理系统；（7）正确处理合同履行中的索赔和争议；（8）开展合同 管理评价与经验教训总结；（9）倡导构建合同各方合作共赢机制；（10）遵守贯彻绿色低碳的原则和理念。 109. 【正确答案】 BDE 【答案解析】招标采购阶段的管理任务和方法（1）开展建设工程项目招标采购的总体策划；（2）根据标准文本 编制招标文件和合同条件；（3）细化项目参建各相关方的合同界面管理；（4）合理选择适合建设工程特点的合 同计价方式。 110. 【正确答案】 ACD 【答案解析】合同评审主要包括下列内容：（1）合法性、合规性评审。（2）合理性、可行性评审。（3）合同严 密性、完整性评审。（4）与产品或过程有关要求的评审。（5）合同风险评估。 111. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】被保险人具体包括：（1）业主或工程所有人；（2）承包商或者分包商；（3）技术顾问，包括业主 聘用的建筑师、工程师及其他专业顾问。 112. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】选项A错误，当事人以生产设备、原材料、半成品、产品，交通运输工具，或者正在建造的船舶、航 空器抵押的，抵押权自抵押合同生效时设立；未经登记，不得对抗善意第三人。 113. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下面规定清偿：（1）抵押 权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受 偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。 114. 【正确答案】 ACD 【答案解析】同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下列规定清偿：（1）抵押 权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受 偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。 115. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】选项A，意外伤害保险不是强制性的保险，鼓励施工企业投保，不是应当投保；选项B，按建筑面积 计收保险费的项目，意外伤害保险的期间自施工工程项目被批准正式开工，并且投保人已交付保险费的次日（或 约定保险期间开始之日）零时起；选项D，发生意外事故且下落不明的，经人民法院宣告死亡的，按保险金额给付 身故保险金；选项E，按照被保险人人数计收保险费的，保险期间至约定的终止日的24时止。 116. 【正确答案】 CD 【答案解析】 117. 【正确答案】 AE 【答案解析】抵押期间，抵押人经抵押权人同意转让抵押财产的，应当将转让所得的价款向抵押权人提前清偿债 务或者提存。转让的价款超过债权数额的部分归抵押人所有，不足部分由债务人清偿。抵押期间，抵押人未经抵 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第30页 / 共34页押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除外。B选项，抵押人有义务妥善保管抵押 物并保证其价值。C选项，抵押人未经抵押权人同意，不得转让抵押财产，但受让人代为清偿债务消灭抵押权的除 外。 118. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】担保的方式有保证、抵押、质押、留置、定金一共五种。 119. 【正确答案】 ABD 【答案解析】建筑工程一切险如果加保第三者责任险，则保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1） 在保险期限内，因发生与所保工程直接相关的意外事故引起工地内及邻近区域的第三者人身伤亡、疾病或财产损 失；（2）被保险人因上述原因而支付的诉讼费用以及事先经保险人书面同意而支付的其他费用。 120. 【正确答案】 AB 【答案解析】狭义的工程险则是针对工程的保险，则只有建筑工程一切险（及第三者责任险）和安装工程一切险 （及第三者责任险）和其他险种则并非专门针对工程的保险。 121. 【正确答案】 BDE 【答案解析】选项A，应是领有公共运输行驶执照的车辆；选项C，应是原材料缺陷造成的本身的损失。 122. 【正确答案】 ABC 【答案解析】选项D，非自然灾害与意外事故；选项E，保险期限已终止。 123. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】抵押担保的范围包括主债权及利息、违约金损害赔偿金和实现抵押权的费用。当事人也可以约定抵 押担保的范围。 124. 【正确答案】 BE 【答案解析】同一财产向两个以上债权人抵押的，拍卖、变卖抵押财产所得的价款依照下面规定清偿：（1）抵押 权已登记的，按照登记的先后顺序清偿；顺序相同的，按照债权比例清偿；（2）抵押权已登记的先于未登记的受 偿；（3）抵押权未登记的，按照债权比例清偿。 125. 【正确答案】 AD 【答案解析】保险人对下列原因造成的损失和费用负责赔偿：（1）自然事件，指地震、海啸、雷电、飓风、台 风、龙卷风、风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力 不可抗拒的破坏力强大的自然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身 伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。 126. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。 127. 【正确答案】 CD 【答案解析】保险决策主要表现在两个方面，是否投保和选择保险人。 128. 【正确答案】 AE 【答案解析】质押是指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。质押后， 当债务人不能履行债务，或者发生当事人约定的实现质权的情形时，债权人依法有权就该动产或财产权利折价或 以拍卖、变卖所得的价款优先得到清偿。债务人或者第三人为出质人，债权人为质权人，移交的动产或权利为质 物。质权是一种约定的担保物权，以转移占有为特征。质押可分为动产质押和权利质押。存款单质押属于权利质 押。 129. 【正确答案】 AD 【答案解析】代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的 名义实施代理行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承 担民事责任。既包括对代理人在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事 责任。 第31页 / 共34页130. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】保证担保的范围包括主债权及利息、违约金、损害赔偿金及实现债权的费用。 131. 【正确答案】 AC 【答案解析】在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、监理工程师作为监 理单位的代理人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。项目经理、总监理工程师作为施工 企业、监理单位的代理人，应当在授权范围内行使代理权，超出授权范围的行为则应当由行为人自己承担。如果 授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带责 任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。如果考虑工程建设的实际情况，被代理人的承担民事责任的能力 远远高于代理人，在这种情况下实际应当由被代理人承担民事责任。 132. 【正确答案】 ABD 【答案解析】在工程建设的过程中，保证是最为常用的一种担保方式。在工程项目建设过程中，发包人要求承包 人提供的担保通常有三种，即；施工投标保证、施工合同的履约保证和施工预付款保证。 133. 【正确答案】 CDE 【答案解析】没收投标保证金的四种情形：一是投标人在投标有效期内撤回投标书；二是中标人在规定期限内无 正当理由未签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证金；四是投标人采 用不正当的手段骗取中标。 134. 【正确答案】 AE 【答案解析】项目经理是施工企业的代理人，项目总监理工程师是监理单位的代理人；如果授权范围不明确，应 由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任。 135. 【正确答案】 BCD 【答案解析】合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。 136. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】代理是代理人在代理权限内，以被代理人的名义实施的、其民事责任由被代理人承担的法律行为。 代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为；（2）代理人以被代理人的名义实施代理 行为；（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志；（4）被代理人对代理行为承担民事责任。 137. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】选项A，分公司不具有独立法人资格；选项C，合伙企业属于非法人组织，可以作为合同主体但不具 备法人资格；选项D，项目经理部不具有法人资格；选项E，法人的法定代表人是自然人，不是组织机构。 138. 【正确答案】 ABE 【答案解析】合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。 139. 【正确答案】 ACD 【答案解析】建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。此外，行政行为和发生法律 效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变 更、消灭。 140. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】委托代理关系终止的原因包括：（1）代理期间届满或者代理事项完成；（2）被代理人取消委托或 代理人辞去委托；（3）代理人丧失民事行为能力；（4）代理人或者被代理人死亡；（5）作为被代理人或者代理 人的法人、非法人组织终止。 141. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】能够引起合同法律关系的产生、变更与消灭的包括行为和事件两类。选项A，属于违法行为；选项 BCE，行政行为和发生法律效力的法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等，也是一种法律事实，也能 引起法律关系的发生、变更、消灭。 142. 【正确答案】 ACD 第32页 / 共34页【答案解析】成本加酬金合同还可以分为成本加固定酬金合同、成本加固定百分比酬金合同、成本加可变酬金合 同等形式。 143. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】选项C，是发包人的合法权利。 144. 【正确答案】 ACD 【答案解析】选项BE，债权人丁可以向任一债务人要求任意比例的债务。 145. 【正确答案】 ACE 【答案解析】合同法律关系上的客体包括：物、行为、智力成果。 146. 【正确答案】 CE 【答案解析】合同的法律关系的内容是指合同约定和法律规定的权利和义务。 合同法律关系包括合同法律关系主 体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。 合同法律关系的任务是干扰项，不涉及。 147. 【正确答案】 AD 【答案解析】以代理权产生的依据不同，可将代理分为委托代理、法定代理。 148. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】项目参建各方之间的界面关系包括工作范围界面、风险界面、组织界面、费用界面、进度界面等。 149. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】选项B，施工企业法定代表人代表企业参加施工投标不属于委托代理，属于法定代理。 150. 【正确答案】 ABC 【答案解析】合同法律关系的客体主要包括物、行为、智力成果。技术秘密属于智力成果。 151. 【正确答案】 BCD 【答案解析】合同实施计划是保证合同履行的重要手段，合同相关各方应根据合同编制合同实施计划。合同实施 计划应包括：（1）合同实施总体安排；（2）合同分解与管理策划；（3）合同实施保证体系的建立。其中，合同 实施保证体系应与其他管理体系协调一致。还应建立合同文件沟通方式、编码系统和文档系统。 152. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】在招标采购和缔约过程中，应考虑、选用适合工程项目需要的标准招标文件及合同示范文本。通过 参考选用标准示范文本，作用在于：（1）有利于当事人了解并遵守有关法律法规，确保建设工程招标和合同文件 中的各项内容符合法律法规的要求；（2）可以帮助当事人正确拟定招标和合同文件条款，保证各项内容的完整性 和准确性，避免缺款漏项，防止出现显失公平的条款，保证交易安全；（3）有助于降低交易成本，提高交易效 率，降低合同条款协商和谈判缔约工作的复杂性；（4）有利于当事人履行合同的规范和顺畅；（5）有利于审计 机构、相关行政管理部门对合同的审计和监督；（6）有助于仲裁机构或人民法院裁判纠纷，最大限度维护当事人 的合法权益。选项C，使用示范文本，可以降低交易成本，不是降低合同价格。 153. 【正确答案】 BCD 【答案解析】（1）索赔应依据合同约定提出。合同没有约定或者约定不明时，按照法律法规规定提出；（2）索 赔应全面、完整地收集和整理索赔资料；（3）索赔意向通知及索赔报告应按照约定或法定的程序和期限提出； （4）索赔报告应说明索赔理由，提出索赔金额及工期。 154. 【正确答案】 ABD 【答案解析】合同变更的条件应符合：（1）变更的内容应符合合同约定或者法律法规规定。变更超过原设计标准 或者批准规模时，应办理变更审批手续；（2）变更或变更异议的提出，应符合合同约定或者法律法规规定的程序 和期限；（3）变更应经当事方或其授权人员签字或盖章后实施；（4）变更对合同价格及工期有影响时，相应调 整合同价格和工期。 155. 【正确答案】 BCE 【答案解析】选项AD，不属于法人范畴。 156. 【正确答案】 CD 第33页 / 共34页【答案解析】非法人组织也可以成为合同法律关系的主体，主要包括：个人独资企业、合伙企业、不具有法人资 格的专业服务结构等。 157. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】合同评审的主要内容包括：（1）合法性、合规性评审；（2）合理性、可行性评审；（3）合同严密 性、完整性评审；（4）与产品或过程有关要求的评审；（5）合同风险评估。 158. 【正确答案】 CE 【答案解析】保险人对下列各项原因造成的损失不负责赔偿：（1）设计错误引起的损失和费用；（2）自然磨 损、内在或潜在缺陷、物质本身变化、自燃、自热、氧化、锈蚀、渗漏、鼠咬、虫蛀、大气（气候或气温）变 化、正常水位变化或其他原因造成的保险财产自身的损失和费用；（3）因原材料缺陷或工艺不善引起的保险财产 本身的损失以及为换置、修理或矫正这些缺点错误所支付的费用：（4）非外力引起的机械或电气装置的本身损 失，或施工用机具、设备、机械装置失灵造成的本身损失；（5）维修保养或正常检修的费用；（6）档案、文 件、账簿、票据、现金、各种有价证券、图表资料及包装物料的损失；（7）盘点时发现的短缺；（8）领有公共 运输行驶执照的，或已由其他保险予以保障的车辆、船舶和飞机的损失（9）除非另有约定，在保险工程开始以前 已经存在或形成的位于工地范围内或其周围的属于被保险人的财产的损失；（10）除非另有约定，在本保险单保 险期限终止以前，保险财产中已由工程所有人签发完工验收证书或验收合格或实际占有或使用或接受的部分。 第34页 / 共34页第二章 建设工程勘察设计招标 一、单选题 1.根据《必须招标的工程项目规定》，对纳入范围的设计等服务的采购，单项合同结算价在（ ）万元以上的， 必须招标。 A.50 B.100 C.200 D.400 2.工程勘察分为可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等，工程勘察单位的具体承包范围，需要在招 标文件的（ ）中予以明确。 A.工程范围 B.阶段范围 C.工作范围 D.项目范围 3.勘察设计招投标中，招标文件要求投标人提交投标保证金，保证金数额是（ ）。 A.勘察设计估算费用的3% B.勘察设计估算费用的2% C.不超过10万元人民币 D.勘察设计估算费用的2%，且不超过10万元人民币 4.关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（ ）。 A.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 B.招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人 C.排名第一的中标候选人放弃中标，必须重新招标 D.排名第一的中标候选人被查实不符合条件的，应当重新招标 5.根据《建设工程勘察设计管理条例》，发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级 的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处（ ）的罚款。 A.50万元以下 B.50万元以上100万元以下 C.100万元以上150万元以下 D.150万元以上 6.建设工程勘察、设计发包依法实行招标发包或直接发包，多以公开招标或邀请招标方式择优确定承担单位。下 列为公开招标优点的是（ ）。 A.缩短了招投标周期 B.评标工作量小 C.投标人及投标人的数量事先可以确定 D.有利于实现充分竞争 7.经项目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标的情形是（ ）。 A.正在通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计 B.建筑艺术造型有特殊要求 C.主要工艺采用可替代的专利 第1页 / 共13页D.已建成项目需要扩建 ，由其他单位进行设计不影响项目功能配套性 8.关于工程设计开标和评标的说法，正确的是（ ）。 A.开标应由公证机构主持并邀请所有投标人参加 B.投标人对开标如有异议应在开标会结束后提出 C.评标委员会应由与招标人无利害关系的专家组成 D.评标委员会应按招标文件中规定的方法评审投标文件 9.关于评标委员会成员组成的做法，正确的是（ ）。 A.招标代表人3人，专家6人 B.招标代表人1人，专家3人 C.招标代表人4人，专家8人 D.招标代表人2人，专家3人 10.根据《标准设计招标文件》，工程设计评标中发现有两家投标单位的综合评分相等时，应将（ ）的优先排 序。 A.设计方案得分高 B.设计资质等级高 C.投标报价低 D.项目负责人业绩优 11.根据《标准勘察招标文件》，属于勘察招标文件内容的是（ ）。 A.勘察机构设置 B.勘察工作难点分析 C.发包人要求 D.勘察工作具体措施 12.在工程勘察设计招投标过程中，应没收投标保证金的情形是（ ）。 A.投标人在评标期间向外界透露投标报价信息 B.投标人提交的投标保证金数额低于招标文件的规定 C.投标人在投标截止后致函提出技术澄清说明 D.投标人中标后未按招标文件要求提交履约保证金 13.在勘察设计招标中，关于联合体共同承包的说法，正确的是（ ）。 A.联合体中标的，联合体各方就中标项目向招标人承担连带责任 B.组成联合体的各方还可以自己的名义单独投标 C.两个以上同一专业不同资质等级的单位实行联合体共同承包的，应当按照资质等级高的单位的业务许可范围承 揽工程 D.联合体中标的，联合体各方应分别与招标人签订合同 14.招标人对已发出的招标文件进行修改的，应当在（ ）以书面形式通知所有招标文件收受人。 A.提交投标文件截止时间至少15日前 B.提交投标文件截止时间至少20日前 C.资格评审工作开始前15天 D.资格评审工作开始前20天 15.关于备选方案的规定说法错误的是（ ）。 A.如果允许投标人递交备选投标方案，所有投标人递交的备选投标方案都应当予以考虑 B.投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案 C.投标人提供两个投标报价，视为提供备选方案 第2页 / 共13页D.投标人投标文件中提供一个报价，两个勘察方案的，视为提供备选方案 16.下列不属于资信业绩评分因素的是（ ）。 A.信誉 B.类似项目业绩 C.项目负责人资历和业绩 D.业绩要求 17.某建设工程中工程设计采取公开招标的方式，招标文件中要求投标人提交投标保证金，其中设计估算费用为75 万美元，人民币外汇牌价为1：6.3，投标单位投标保证金数额是（ ）。 A.1.5万元人民币 B.9.45万元人民币 C.10万元人民币 D.9.45万美元 18.下列不属于响应性评审的评审因素和标准的是（ ）。 A.投标截止日期 B.投标内容 C.勘察或设计服务期限 D.投标保证金 19.以下有关勘察设计招标中对设计方案补偿的规定，说法不正确的是（ ）。 A.只有中标人的方案才能得到补偿 B.招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费 C.具体补偿标准按招标文件中投标人须知前附表规定的标准给予经济补偿 D.投标人可以在投标文件中声明放弃技术成果经济补偿费 20.下列关于评标程序和方法的描述错误的是（ ）。 A.建设工程勘察设计评标，通常采用综合评估法 B.评标分为初步评审、详细评审和最终评审三个阶段 C.由评标委员会先进行初步评审 D.按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和具体评分方法进行详细评审 21.招标人将于中标通知书发出后（ ）向未中标人支付技术成果经济补偿费。 A.7日内 B.15日内 C.30日内 D.3日内 22.关于分包的说法错误的是（ ）。 A.非主体、非关键性勘察或设计工作可以进行分包 B.遵守招标文件中对分包内容限制性条件的规定 C.接受分包的人就分包项目承担连带责任 D.分包人应当就分包项目向招标人负责 23.关于联合体投标的说法错误的是（ ）。 A.联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议书 B.承诺就中标项目向招标人承担连带责任 C.由同一专业的单位组成的联合体，按照资质等级较高的单位确定资质等级 D.联合体各方不得再以自己的名义单独在本招标项目中投标 第3页 / 共13页24.具体勘察和设计范围应当根据（ ）进行确定。 A.工程范围 B.工作范围 C.工程范围和工作范围两者之间的关联内容 D.工程范围、阶段范围和工作范围三者之间的关联内容 25.编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底是（ ）中的内容。 A.勘察服务 B.设计服务 C.监理服务 D.施工服务 26.（ ）是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。 A.设计团队招标 B.传统招标 C.电子招标 D.设计方案招标 27.发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改 正，罚款数额是（ ）。 A.50万元以下 B.100万元以上150万元以下 C.50万元以上100万元以下 D.150万元以上 28.在招标标的物特征上，（ ）是工程建设项目前期最为重要的工作内容。 A.勘察设计 B.施工招标 C.施工投标 D.材料设备采购招标 29.（ ）是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行综合分析、论证，编制 建设工程设计文件的活动。 A.工程监理 B.工程勘察 C.工程设计 D.工程施工 30.某工程施工投标文件中承诺的投标有效期短于招标文件规定的时间，则对该投标人的正确处理方式是（ ）。 A.没收该投标人的投标保证金 B.否决该投标人的投标 C.要求该投标人延长投标有效期 D.由招标人与该投标人商讨补缴办法 31.根据《标准设计招标文件》，属于设计招标文件中“发包人要求”内容的是（ ）。 A.设计文件审查要求 B.适用规范标准 C.设计工作计划 D.设计方案说明 第4页 / 共13页二、多选题 32.与传统招标投标模式相比，利用信息网络进行电子招标投标的优点有（ ）。 A.竞争充分 B.高效便捷 C.利于保密 D.环保降耗 E.评标程序简化 33.根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开招标；但可 以邀请招标的情况有（ ）。 A.技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制 B.技术简单、无特殊要求 C.只有少量潜在投标人可供选择 D.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例很小 E.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大 34. “类似勘察设计项目情况表”“正在勘察设计和新承接的项目情况表”中应要求列明内容仅包括（ ）。 A.项目所在地 B.项目负责人 C.质量标准 D.勘察或设计服务期限 E.勘察或设计内容 35.根据《标准勘察招标文件》“发包人要求”中的“成果文件要求”应列明的内容有（ ）。 A.成果文件的组成 B.成果文件的深度 C.成果文件的使用 D.成果文件的退还 E.成果文件的载体 36.对潜在投标人进行资格初审的内容（ ）。 A.资质等级和营业执照 B.信誉和业绩 C.工程量清单 D.投标保证金 E.项目经理资格 37.在勘察设计招标中，有关投标保证金和现场踏勘的说法，不正确的是（ ）。 A.勘察设计招标应当提交投标保证金 B.勘察设计招标应当组织现场踏勘 C.设计投标保证金最高不超过10万元 D.联合体投标应当由各成员各自提交投标保证金 E.投标保证金以现金或者支票形式递交的，还应退还银行同期贷款利息 38.在勘察设计评标中，以下（ ）属于详细评审的因素。 A.响应性评审 B.资信业绩 C.勘察纲要或设计方案 第5页 / 共13页D.投标报价 E.资格评审 39.工程设计招标，可以包括以下（ ）的一个或多个阶段。 A.方案设计 B.初步设计 C.可行性研究设计 D.施工图设计 E.竣工图设计 40.关于确定中标人及签订合同的描述正确的有（ ）。 A.国有资金占控股地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选人为中标人 B.评标委员会推荐的中标候选人应当限定在1～3人 C.招标人可以确定评标委员会提出的中标候选人名单以外的投标人为中标人 D.招标人可以授权评标委员会直接确定中标人 E.中标人无正当理由拒签合同，招标人可以取消其中标资格 41.工程勘察设计评标活动中应遵循的原则有（ ）。 A.合理 B.公平 C.公正 D.科学 E.择优 42.设计服务的范围有（ ）。 A.工程范围 B.阶段范围 C.工作范围 D.编制设计概算 E.编制设计文件 43.与公开招标相比，邀请招标的特点有（ ）。 A.以投标邀请书的形式邀请投标人 B.邀请投标人的数量须在5家以上 C.招标人对潜在投标人能力较为了解 D.适合于投标资质要求高的重大工程 E.招投标周期缩短且评标工作量小 44.工程勘察设计招标的主要环节有（ ）。 A.编制施工图纸 B.具备勘察设计招标条件后发出投标邀请书 C.编制和发售招标文件 D.具备勘察设计招标条件后发布招标公告 E.投标单位资格预审 45.按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，下列哪些情形（ ），经项目审批、 核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标。 A.涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾 B.利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工的情况 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第6页 / 共13页C.技术简单，满足条件的勘察设计单位存在10家 D.采购人依法能够自行勘察、设计 E.已通过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计 46.勘察设计招标文件应包括的内容有（ ）。 A.招标公告 B.评标办法 C.合同条款及格式 D.合同价款 E.投标文件格式 47.设计团队招标，是评标委员会应当对投标人拟从事项目设计的哪些方面（ ）进行评审。 A.人员业绩 B.人员从业经历 C.设计构思 D.城乡规划 E.投标人信用情况和业绩 48.在勘察设计招标中，以下（ ）属于投标人资格审查资料的内容。 A.对投标人资质要求 B.投标人近年财务状况表 C.拟委任的主要人员汇总表 D.项目负责人的资格要求 E.投标人近年完成的类似勘察设计项目情况表 49.建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。违反规定的，处下列 哪些（ ）处罚。 A.责令停业整顿，降低资质等级 B.予以取缔，处以罚款 C.有违法所得的，予以没收 D.处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款 E.情节严重的，吊销资质证书 50.勘察设计招标投标中，具体提供的资格审查资料包括有（ ）。 A.投标人基本情况表 B.近年财务状况表 C.近年完成的类似勘察设计项目情况表 D.近年发生的诉讼及仲裁情况 E.财务要求 51.关于投标预备会的描述正确的有（ ）。 A.在招标文件中规定召开投标预备会 B.投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清按规定的形式通知提出问题的投标人 C.投标人应按规定的时间和形式将提出的问题送达招标人 D.招标人在会议期间澄清投标人提出的问题 E.澄清内容为招标文件的组成部分 52.工程勘察设计招标应具备的条件包括（ ）。 A.招标人已经依法成立 第7页 / 共13页B.已办理完项目审批 C.有相应资金或者资金来源已经到位 D.所必需的勘察设计基础资料已经收集完成 E.已委托招标代理机构 53.勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明的内容有（ ）。 A.招标条件 B.项目概况与招标范围 C.投标人资格要求 D.招标文件的获取 E.分部分项工程综合单价 54.以下有关工程勘察设计招标特征的说法中，正确的是（ ）。 A.勘察设计招标无具体量化的工作量，投标人灵活性较大 B.设计招标可以分期、分阶段招标 C.由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序 D.招标人不得使用未中标人投标文件中的技术方案 E.对中标的设计方案的投标人给予费用补偿，未中标的不给予补偿 55.设计招标在评标时，评标专家更加注重的内容有（ ），并以此做出综合判断。 A.所提供设计的技术先进性 B.所达到的技术指标 C.方案的合理性 D.对工程项目投资效果的影响 E.最低的投标报价 56.施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的（ ）编制响应明确的投标方案。 A.投标人须知 B.评标标准和方法 C.设计图纸 D.技术条款 E.工程量清单 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 B 【答案解析】根据国家发展和改革委员会2018年发布的《必须招标的工程项目规定》和《必须招标的基础设施和 公用事业项目范围规定》，对纳入所规定范围的项目勘察、设计等服务的采购，单项合同估算价在100万元人民币 以上的，必须进行招标。 2. 【正确答案】 B 【答案解析】勘察和设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围。 勘察的“工程范围”指所勘察工程的建设内 容；“阶段范围”包括工程建设程序中的可行性研究勘察、初步勘察、详细勘察、施工勘察等阶段中的一个或多 个阶段；“工作范围”包括工程测量、岩土工程勘察、岩土工程设计（如有）、提供技术交底、施工配合、参加 试车（试运行）、竣工验收和发包人委托的其他服务中的一项或多项工作。 3. 【正确答案】 D 第8页 / 共13页【答案解析】《招标投标法实施条例》及国家发展和改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办 法》规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过 10万元人民币。 4. 【正确答案】 A 【答案解析】选项A，国有资金占控股或者主导地位的依法必须招标的项目，招标人应当确定排名第一的中标候选 人为中标人；选项B、C、D，排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力提出不能履行合同，不按照招标条件 要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评 标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期 差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。招标人也可以授权评标委员会直接确定中标人。 5. 【正确答案】 B 【答案解析】根据《建设工程勘察设计管理条例》，建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承 揽建设工程勘察、设计业务。违反规定的，责令停止违法行为，处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的 罚款，有违法所得的，予以没收；可以责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。未取得资质 证书承揽工程的，予以取缔，处以罚款；有违法所得的，予以没收。发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务 发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 6. 【正确答案】 D 【答案解析】比较而言，公开招标的优点是：所有符合条件的有兴趣的单位均可以参加投标，能体现出公开、公 平、公正的招标原则，有利于实现充分竞争。其缺点是：招标人事先难以预计有哪些投标人、投标人的数量有多 少；招标人可能不熟悉某些投标人的情况；招标人所期待的投标人可能并未参加投标等。邀请招标的优点是：招 标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任；投标人及投标人的数量事先可以确定；缩短了招 投标周期；评标工作量小。其缺点是由于邀请参加投标的单位数量有限，一些符合条件的潜在竞争者可能未能在 邀请之列，而漏掉更具优势的单位；不能充分体现公开竞争、机会均等的原则。 7. 【正确答案】 B 【答案解析】按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项 目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者 属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可 替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通 过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘 察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影 响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。 8. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，开标应由招标人主持并邀请所有投标人参加。选项B，投标人对开标有异议的，应当在开标 现场提出，招标人应当场作出答复，并制作记录。选项C，评标委员会应由与投标人无利害关系的专家组成。 9. 【正确答案】 A 【答案解析】评标委员会由招标人代表和有关专家组成。评标委员会人数为5人以上单数，其中技术和经济方面的 专家不得少于成员总数的2/3。 10. 【正确答案】 C 【答案解析】工程设计评标中应按得分由高到低的顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人。如 综合评分相等时，以投标报价低的优先。 11. 【正确答案】 C 【答案解析】勘察设计招标文件应当包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标 办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资 料。 12. 【正确答案】 D 第9页 / 共13页【答案解析】有下列情形之一的，投标保证金将不予退还：（1）投标人在投标有效期内撤销投标文件；（2）中 标人在收到中标通知书后，无正当理由不与招标人订立合同；在签订合同时向招标人提出附加条件，或者不按照 招标文件要求提交履约保证金。（3）发生投标人须知前附表规定的其他可以不予退还投标保证金的情形。 13. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，联合体的成员不能再以自己的名义单独投标；选项C，两个以上不同资质，按照相应的资质 等级确定承揽范围，无法合并确定；选项D，联合体各方应当共同与招标人签订合同。 14. 【正确答案】 A 【答案解析】招标人澄清或者修改的内容可能影响资格预审申请文件或者投标文件编制的，招标人应当在提交资 格预审申请文件截止时间至少3日前，或者投标截止时间至少15日前，以书面形式通知所有获取资格预审文件或者 招标文件的潜在投标人。 15. 【正确答案】 A 【答案解析】除投标人须知前附表规定允许外，投标人不得递交备选投标方案，否则其投标将被否决。如允许投 标人递交备选投标方案，只有中标人所递交的备选投标方案方可予以考虑。评标委员会认为中标人的备选投标方 案优于其按照招标文件要求编制的投标方案的，招标人可以接受该备选投标方案。投标人提供两个或两个以上投 标报价，或者在投标文件中提供一个报价，但同时提供两个或两个以上勘察或设计方案的，视为提供备选方案。 16. 【正确答案】 D 【答案解析】资信业绩评分因素包括：信誉；类似项目业绩；项目负责人资历和业绩；其他主要人员资历和业 绩；拟投入的勘察设备等。选项D，是资格评审的因素。 17. 【正确答案】 B 【答案解析】《招标投标法实施条例》及国家发展改革委员会等九部委《工程建设项目勘察设计招标投标办法》 规定，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计估算费用的2%，最多不超过10万 元人民币。75×6.3=472.5万元人民币，472.5×2%=9.45万元人民币。 18. 【正确答案】 A 【答案解析】响应性评审因素和评审标准主要包括：审查投标报价；投标内容；勘察或设计服务期限；质量标 准；投标有效期；投标保证金；权利义务等是否符合投标人须知的规定；勘察纲要或设计方案是否符合发包人要 求中的实质性要求和条件。 19. 【正确答案】 A 【答案解析】选项A，招标人对符合招标文件规定的未中标人的技术成果进行补偿的。 20. 【正确答案】 B 【答案解析】建设工程勘察设计评标，应当以投标人的业绩、信誉和勘察、设计人员的能力以及勘察、设计方案 的优劣为依据综合评定，通常采用综合评估法。评标分为初步评审和详细评审两个阶段：由评标委员会先进行初 步评审，对符合条件通过初审的投标文件，按照招标文件中规定的投标商务文件和技术文件的评价内容、因素和 具体评分方法进行详细评审。 21. 【正确答案】 C 【答案解析】招标人将于中标通知书发出后30日内向未中标人支付技术成果经济补偿费。 22. 【正确答案】 D 【答案解析】投标人如拟在中标后将中标项目的非主体、非关键性勘察或设计工作进行分包，应遵守招标文件中 对分包内容、分包金额和资质要求等限制性条件的规定。除投标文件中规定的非主体、非关键性设计工作外，其 他工作不得分包，中标人应当就分包项目向招标人负责，接受分包的人就分包项目承担连带责任。 23. 【正确答案】 C 【答案解析】勘察、设计投标人如采用联合体形式投标，联合体各方应按招标文件提供的格式签订联合体协议 书，明确联合体牵头人和各方权利义务，并承诺就中标项目向招标人承担连带责任；由同一专业的单位组成的联 合体，按照资质等级较低的单位确定资质等级；联合体各方不得再以自己的名义单独或参加其他联合体在本招标 项目中投标，否则相关投标均无效。选项C应该按照资质等级较低的单位确定。 第10页 / 共13页24. 【正确答案】 D 【答案解析】具体勘察和设计范围应当根据工程范围、阶段范围和工作范围三者之间的关联内容进行确定，并在 专用合同条款中约定。 25. 【正确答案】 B 【答案解析】“设计服务”包括：编制设计文件和设计概算、预算、提供技术交底、施工配合、参加竣工验收或 发包人委托的其他服务。 26. 【正确答案】 D 【答案解析】设计方案招标，是指主要通过对投标人提交的设计方案进行评审确定中标人。即评标委员会应当在 符合城乡规划、城市设计以及安全、绿色、节能、环保要求的前提下，重点对设计方案的功能、技术、经济和美 观等进行评审。 27. 【正确答案】 C 【答案解析】发包方违反规定将建设工程勘察、设计业务发包给不具有相应资质等级的建设工程勘察、设计单位 的，责令改正，处50万元以上100万元以下的罚款。 28. 【正确答案】 A 【答案解析】在招标标的物特征上，勘察设计是工程建设项目前期最为重要的工作内容。 29. 【正确答案】 C 【答案解析】所谓“工程设计”是根据建设项目的要求，对建设工程所需的技术、经济、资源、环境等条件进行 综合分析、论证，编制建设工程设计文件的活动。 30. 【正确答案】 B 【答案解析】根据住房和城乡建设部《建筑工程设计招标投标管理办法》，有下列情形之一的，评标委员会应当 否决其投标：投标文件没有对招标文件的实质性要求和条件作出响应。 31. 【正确答案】 B 【答案解析】发包人要求通常包括但不限于以下内容：（1）勘察或设计要求；（2）适用规范标准；（3）成果文 件要求；（4）发包人财产清单；（5）发包人提供的便利条件；（6）勘察人或设计人需要自备的工作条件； （7）发包人的其他要求。 二、多选题 32. 【正确答案】 BD 【答案解析】电子招标投标有利于发挥高效便捷、低成本的优势，以电子文档替代纸质文档，节约资源且环保， 同时提高了招标工作的透明度。 33. 【正确答案】 CE 【答案解析】根据《招标投标实施条例》，国有资金占控股或者主导地位的依法必须进行招标的项目，应当公开 招标；但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在投 标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。 34. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】“类似勘察设计项目情况表”“正在勘察设计和新承接的项目情况表”中应要求列明：项目名称、 项目所在地、发包人名称及地址和电话、合同价格、勘察或设计服务期限、勘察或设计内容、项目负责人、项目 描述。 35. 【正确答案】 ABE 【答案解析】在“成果文件要求”中，应说明：成果文件的组成（勘察或设计说明、图纸等）；成果文件的深 度、格式、份数和载体（纸质版、电子版）要求；设计成果文件的展板、模型沙盘、动画要求；成果文件的其他 要求。 36. 【正确答案】 ABE 第11页 / 共13页【答案解析】资格评审因素和评审标准主要包括：审查投标人营业执照和组织机构代码证；资质要求；财务要 求；业绩要求；信誉要求；项目负责人；其他主要人员；其他要求；联合体投标人；不存在禁止投标的情形等各 项内容是否符合投标人须知的规定。 37. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】选项AB，投标保证金及现场踏勘，不是每个项目必须有，取决于招标文件是否要求或规定。选项D， 其投标保证金可以由牵头人递交。选项E，是存款利息不是贷款利息。 38. 【正确答案】 BCD 【答案解析】选项A、E，属于初步评审的因素。 39. 【正确答案】 ABD 【答案解析】还包括扩大初步设计，但没有可行性研究设计及竣工图设计阶段。 40. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】选项C，招标人应该按照评标委员会提出的中标候选人名单确定中标候选人。 41. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】评标活动应遵循公平、公正、科学和择优的原则。 42. 【正确答案】 ABC 【答案解析】勘察和设计范围包括工程范围、阶段范围和工作范围。 43. 【正确答案】 ACE 【答案解析】邀请招标的优点是：招标人对所有发出投标邀请书的投标单位的信用和能力均予信任；投标人及投 标人的数量事先可以确定；缩短了招投标周期；评标工作量小。其缺点是：由于邀请参加投标的单位数量有限， 一些符合条件的潜在竞争者可能未能在邀请之列，而漏掉更具优势的单位；不能充分体现公开竞争、机会均等的 原则。 44. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】工程勘察设计招标的主要环节有：在具备勘察设计招标条件后发布招标公告或发出投标邀请书、投 标单位资格预审、编制和发售招标文件、组织踏勘现场等。选项A是在施工合同签订之后。 45. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】按照国家规定需要履行项目审批、核准手续的依法必须进行招标的项目，有下列情形之一的，经项 目审批、核准部门审批、核准，项目的勘察设计可以不进行招标：（1）涉及国家安全、国家秘密、抢险救灾或者 属于利用扶贫资金实行以工代赈、需要使用农民工等特殊情况，不适宜进行招标；（2）主要工艺、技术采用不可 替代的专利或者专有技术，或者其建筑艺术造型有特殊要求；（3）采购人依法能够自行勘察、设计；（4）已通 过招标方式选定的特许经营项目投资人依法能够自行勘察、设计；（5）技术复杂或专业性强，能够满足条件的勘 察设计单位少于3家，不能形成有效竞争；（6）已建成项目需要改、扩建或者技术改造，由其他单位进行设计影 响项目功能配套性；（7）国家规定其他特殊情形。 46. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】勘察设计招标文件应当包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标 办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资 料。 47. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】设计团队招标，是指主要通过对投标人拟派设计团队的综合能力进行评审确定中标人。即评标委员 会应当对投标人拟从事项目设计的人员构成、人员业绩、人员从业经历、项目解读、设计构思、投标人信用情况 和业绩等进行评审。 48. 【正确答案】 BCE 【答案解析】注意与招标人对投标人要求的资料相区别。选项AD，属于招标人对投标人的要求。 49. 【正确答案】 ACDE 第12页 / 共13页【答案解析】建设工程勘察、设计单位应当在其资质等级许可的范围内承揽建设工程勘察、设计业务。违反规定 的，责令停止违法行为，处合同约定的勘察费、设计费1倍以上2倍以下的罚款，有违法所得的，予以没收；可以 责令停业整顿，降低资质等级；情节严重的，吊销资质证书。选项B是未取得资质证书承揽工程的处罚。 50. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】具体提供的资格审查资料包括：投标人基本情况表、近年财务状况表、近年完成的类似勘察设计项 目情况表、正在勘察设计和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情况、拟委任的主要人员汇总表、拟投 入本项目的主要勘察设备表。选项E是勘察设计招标文件中对投标人的资格要求。 51. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】如果投标人在招标文件中规定召开投标预备会，则投标人应按规定的时间和形式将提出的问题送达 招标人，以便招标人在会议期间澄清。投标预备会后，招标人将对投标人所提问题的澄清按规定的形式通知所有 购买招标文件的投标人，该澄清内容为招标文件的组成部分。 52. 【正确答案】 AD 【答案解析】工程勘察设计招标应具备的条件：招标人已经依法成立。按照国家有关规定需要履行项目审批、核 准或备案手续的，已经审批、核准或备案。勘察设计有相应资金或者资金来源已经落实。所必需的勘察设计基础 资料已经收集完成。法律法规规定的其他条件。选项B，按照国家有关规定需要履行项目审批、核准或备案手续 的，已经审批、核准或备案，不是规定范围内的，没有强制性要求；选项C，有相应资金或者资金来源已经落实， 不是到位；选项E，不属于。 53. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】勘察和设计招标项目在招标公告或投标邀请书中应列明如下内容：（1）招标条件；（2）项目概况 与招标范围；（3）投标人资格要求；（4）技术成果经济补偿；（5）招标文件的获取；（6）投标文件的递交； （7）联系方式；（8）时间。选项E，分部分项工程综合单价是需要投标人填写的。 54. 【正确答案】 AB 【答案解析】选项C，设计招标在开标时由各投标人自己说明投标方案的基本构思和意图，以及其他实质性内容， 而不是由招标单位的主持人宣读投标书并按报价高低排定标价次序；选项D，招标人如果要采用未中标人投标文件 中的技术方案，应保护其知识产权，征得未中标人的书面同意并给予合理的使用费；选项E，勘察设计招标中，对 未中标的有效投标人给予费用补偿，对选为优秀设计方案的投标人给予奖励。 55. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】设计招标在评标时，评标专家更加注重所提供设计的技术先进性、所达到的技术指标、方案的合理 性，以及对工程项目投资效果的影响等方面的因素，并以此做出综合判断，招标人乐于接受的是物有所值的合理 报价，而不是过于追求低报价。 56. 【正确答案】 CE 【答案解析】施工招标一般都有明确而具体的要求，投标人可以按招标文件中提供的设计图纸和工程量清单编制 响应明确的投标方案。 第13页 / 共13页第三章 建设工程施工招标及工程总承包招标 一、单选题 1.资格预审和资格后审的不同之处是（ ）。 A.审查内容不同 B.审查对象不同 C.审查标准不同 D.审查时间不同 2.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人要求附件清单所包含的内容有（ ）。 A.工程目的 B.工程规模 C.性能保证表 D.产能保证指标 3.关于综合评估法的说法，正确的有（ ）。 A.该方法适用于具有通用技术，性能标准没有特殊要求的项目评标 B.由于评标要素较多，需要进行分别计分的综合评估 C.初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工方案合理性评审 D.投标报价有算术错误的，评标委员会修正的价格无需经投标人书面确认即具有约束力 4.初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审4个方面。其中资格评审的 内容不包括（ ）。 A.安全生产许可证 B.类似项目业绩 C.项目经理 D.投标文件的格式 5.工程总承包招标与施工招标相比，二者存在差异的是（ ）。 A.招标程序 B.中标通知书格式 C.价格清单组成 D.评标方式 6.与施工招标相比，工程总承包招标在投标人须知中应增加的内容是（ ）。 A.投标有效期 B.设计成果补偿办法 C.投标保证金的要求 D.投标人资格要求 7.根据《招标投标法实施条例》，投标申请人对资格预审文件有异议的，应在递交资格预审文件截止时间（ ） 日前向招标人提出。 A.7 B.5 C.3 D.2 8.招标人进行施工投标人资格审查时，初步审查的内容是（ ）。 第1页 / 共22页A.施工项目经理资格 B.类似工程业绩 C.资格审查申请函的签字盖章 D.安全生产许可证的有效性 9.投标人资格审查办法有两种，分别是（ ）。 A.合格制和有限数量制 B.有限合格制和固定数量制 C.合格制和有限合格制 D.固定数量制和有限数量制 10.《标准施工招标文件》规定，招标人应按（ ）中说明的时间和地点召开投标预备会。 A.招标公告 B.投标人须知 C.资格预审公告 D.投标邀请书 11.关于投标资格审查方式的说法，正确的是（ ）。 A.公开招标和邀请招标都采用资格预审 B.公开招标和邀请招标都采用资格后审 C.资格审查方式可由评标委员会确定 D.公开招标和邀请招标分别采用资格预审和资格后审 12.根据《招标投标法》，建设项目施工招标中，确定评标委员会专家的方式是（ ）。 A.从专家库中抽取，并经政府主管部门批准 B.经招标机构推荐，由招标监管部门认定 C.经评标委员会主席推荐，由招标人批准 D.从专家库中随机抽取或由招标人直接确定 13.在施工招标工作中，中标人最终应由（ ）确定。 A.招标人 B.评标委员会 C.工程所在地招标投标管理机构 D.招标代理机构 14.根据《招标投标法》，应由（ ）确定中标人。 A.招标人 B.招标代理机构 C.评标委员会 D.招标投标监督机构 15.关于施工招标项目标底的说法，正确的是（ ）。 A.施工招标项目必须有标底 B.标底应当在开标时公布 C.标底应当作为评标的依据 D.一个项目可以有几个不同的标底 16.招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于（ ）日。 A.3 B.5 第2页 / 共22页C.7 D.10 17.依法必须招标项目，评标委员会成员人数组成应当至少为（ ）。 A.三人以上单数 B.四人以上 C.五人以上单数 D.七人以上单数 18.根据《标准施工招标文件》，属于施工招标文件主要内容的是（ ）。 A.资格预审公告 B.申请人须知 C.招标公告 D.资格审查办法 19.对于技术复杂、专业性强的招标项目，从专家库中随机抽取的评标专家难以保证胜任评标工作的，可以由（ ）直接确定评标专家。 A.招投标监督机构 B.上级主管部门 C.招标代理机构 D.招标人 20.根据《标准施工招标文件》，投标预备会应在投标截止时间（ ）日前召开。 A.5 B.7 C.10 D.15 21.下列关于开标程序的说法中错误的是（ ）。 A.开标应先宣布开标纪律 B.标底属于招标人机密，不可公布 C.需要检查投标文件的密封情况 D.需要按照宣布的开标顺序当众开标 22.《简明标准施工招标文件》的适用对象是（ ）。 A.设计和施工由同一承包人承担的工程 B.总投资为9000万元的非政府投资工程 C.工期为10个月的小型工程 D.工期紧、技术难度大的工程 23.某建设工程施工项目招标文件要求中标人提交履约担保，中标人拒绝提交，则应（ ）。 A.按中标无效处理 B.视为放弃投标 C.按废标处理 D.视为放弃中标项目 24.采用经评审的最低投标价法对建设工程项目施工投标文件进行评审时，主要比较的是（ ）。 A.项目总报价 B.分部分项工程报价 C.对某些量化因素进行价格折算后的总价 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第3页 / 共22页D.投标人优惠后的总价 25.某工程施工项目招标，采用经评审的最低投标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益 30万元。某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（ ）。 A.1800万元，1800万元 B.1800万元，1770万元 C.1830万元，1800万元 D.1830万元，1770万元 26.关于评标中对投标文件质疑的说法，正确的是（ ）。 A.投标人可以主动要求进行说明 B.投标人的说明可以改变投标文件的实质性内容 C.评标委员会可以口头通知投标人进行说明 D.投标人的说明应当采用书面形式 27.关于《标准施工招标文件》中“评标办法前附表”的说法，正确的是（ ）。 A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表” B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序 C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触 D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要 28.对于具有通用技术和性能标准、大多数施工单位均能承担的施工项目，宜采用的评标方法是（ ）。 A.经评审的最低投标价法 B.有限数量评审法 C.最低投标价法 D.综合评估法 29.（ ），其招标文件应当根据《标准设计施工总承包招标文件》编制。 A.小型项目 B.中型项目 C.施工采购总承包项目 D.设计施工一体化总承包项目 30.某施工项目招标，四家投标人的报价和评标价分别为：甲，1800万元、1870万元；乙，1850万元、1890万元； 丙，1880万元、1820万元；丁，1990万元、1880万元，则中标候选人中排序第一的应为（ ）。 A.甲 B.乙 C.丙 D.丁 31.采用评标价法进行评标，评标委员会确定的评标价格本质上是（ ）。 A.确定中标价 B.确定合同价 C.衡量各投标书优劣的依据 D.评审的各因素的打分之和 32.当投标报价有算术错误时，下列说法错误的是（ ）。 A.投标报价有错误的，评标委员会可以进行修正 B.修正的价格经投标人书面确认后具有约束力 C.投标人不接受修正价格的，投标作废标处理 第4页 / 共22页D.投标文件中的大小写金额不一致，以小写金额为准 33.某建设项目开标后，评标委员会发现某投标人的工程量清单中，总价金额和单价与工程量乘积之和的金额不一 致。请该投标人澄清时，投标授权人经核算后，认为总价、单价都有错误，遂提出新的单价和总价。该投标书的 报价应以（ ）为准。 A.原总价 B.原单价与工程量乘积之和 C.新总价 D.新单价与工程量乘积之和 34.评标委员会发现建设项目某投标人的工程量清单中，总价金额和依据单价计算出的结果不一致，则（ ）。 A.以总价金额为准修订单价 B.以单价金额为准修正总价 C.否决该投标人的投标 D.以评标委员会决定金额作为报价皆可 35.根据《标准施工招标文件》，评标委员会发现投标报价有算术错误，投标文件中的大写金额与小写金额不一致 的，（ ）处理原则对投标报价进行修正。 A.以大写金额为准 B.以小写金额为准 C.直接按投标人的总报价评审，后果由投标人承担 D.要求投标人当场重新报价，按新报价评审 36.投标报价中，总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，正确的做法是（ ）。 A.按市场价格调整 B.分别修正单价和总价 C.以单价为准调整总价 D.以总价为准调整单价 37.某采用最低评标价法评标的项目，该工程招标工期为20个月，投标承诺工期每提前1个月，给招标人带来的预 期收益为20万元。投标人投标报价为4850万元，承诺的工期为18个月。仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和 评标价格分别是（ ）。 A.4850万元，4810万元 B.4850万元，4850万元 C.4810万元，4850万元 D.4890万元，4850万元 38.评标委员会中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的（ ）。 A.1/3 B.2/3 C.1/2 D.1/4 39.某通用设备采购招标项目，采用最低评标价法进行评标时，则中标人应为（ ）。 A.报价最低者 B.评标得分最低者 C.评标得分最高者 D.评标价最低者 40.（ ）一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。 A.综合评估法 第5页 / 共22页B.形式评审法 C.最低评标价法 D.经验评审法 41.某工程施工项目招标，采用最低评标价法评标，工期10个月以内每提前1个月可给建设单位带来收益30万元。 某投标人报价1800万元，工期9个月，仅考虑工期因素，该投标人的合同价格和评标价格分别是（ ）。 A.1800万元，1800万元 B.1800万元，1770万元 C.1830万元，1800万元 D.1830万元，1770万元 42.初步评审分为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织设计和项目管理机构评审4个方面。其中形式评审 的内容不包括（ ）。 A.报价唯一 B.投标内容 C.投标文件格式 D.联合体投标人 43.某工程招标工期20个月，投标工期每提前一个月，可以给招标人带来10万元的收益。其中某一投标人的投标报 价1000万元，工期18个月，如果只考虑工期因素，则采用最低评标价法评标时，其评标价为（ ）万元。 A.1020 B.980 C.1000 D.1010 44.在最低评标价法中，初步评审的内容不包括（ ）。 A.形式评审 B.资格评审 C.响应性评审 D.报价评审 45.施工评标中，关于最低评标价法的说法中，正确的是（ ）。 A.适用于有专业技术要求的工程 B.以中标人的评标价作为中标价 C.以报价最低的投标价为中标价 D.适用于没有特殊专业施工条件 46.资格预审时，对投标人资格审查采用打分量化的方法是（ ）。 A.有限数量限制法 B.合格制法 C.标准化法 D.综合记分法 47.资格审查方法分为合格制和有（ ）两种。 A.评分制 B.有限数量制 C.及格制 D.打分制 第6页 / 共22页48.标段划分与（ ）紧密相连，不可分割的单位工程不得设立标段，也不得以不合理的标段设置或工期限制排斥 潜在的投标人。 A.招标人财务状况 B.项目资金落实情况 C.工程实施技术 D.工程进度计划 49.资格预审申请文件的内容共包含（ ）部分。 A.6 B.8 C.10 D.12 50.凡符合资格预审文件规定的初步审查标准和详细审查标准的申请人均通过资格预审，取得投标人资格的审查方 法是（ ）。 A.及格制 B.合格制 C.打分制 D.有限数量制 51.潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目一般采用（ ）。 A.资格后审 B.资格先审 C.资格预审 D.资格终审 52.开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法指的是（ ）。 A.资格预审 B.资格先审 C.资格后审 D.资格免审 53.招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组织，不受地域和行业限制均可申 请投标指的是（ ）。 A.邀请投标 B.公开招标 C.公开投标 D.邀请招标 54.为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用（ ）招标。 A.内定 B.保密 C.公开 D.邀请 55.下列不属于申请人须知总则的是（ ）。 A.纪律与监督 B.项目概况 C.资金来源 第7页 / 共22页D.招标范围 56.申请人须知正文包括（ ）部分内容。 A.5 B.8 C.9 D.10 57.工程施工评标中，有两家不同报价的投标单位综合评分相等时，根据《标准施工招标文件》，应将（ ）排名 靠前。 A.投标报价低的单位 B.资质等级高的单位 C.施工组织设计得分高的单位 D.对招标人提出较多优惠条件的单位 58.某工程施工招标时，评标委员会成员拟由9人组成，根据《招标投标法》，其中技术、经济等方面的专家应不 少于（ ）人。 A.4 B.5 C.6 D.7 二、多选题 59.与公开招标方式相比，施工邀请招标方式的特点有（ ）。 A.有利于提高投标人的资质条件 B.可降低承包方违约风险 C.有利于在较广范围内选择中标人 D.可提高投标的竞争程度 E.可节省投标时间和费用 60.根据《标准施工招标资格预审文件》的规定，以下（ ）通过资格预审。 A.投标人为本项目的代建人 B.投标人为招标人的某地子公司 C.投标人为本项目的招标代理 D.本项目招标当年有骗取中标的行为 E.设计施工总承包项目中，投标人为项目的设计单位 61.根据《标准施工招标资格预审文件》，下列关于资格审查的说法正确的有（ ）。 A.采用合格制审查方法，有利于节约成本 B.综合评估法对投标人资格审查采用打分量化的方法 C.资格预审公告可以代替招标公告 D.申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明 E.通过资格预审详细审查的申请人数量不足3个的时，招标人可以直接招标 62.关于最低评标价法的说法，正确的有（ ）。 A.该方法一般将投标人施工组织设计审查放在初步评审阶段 B.投标文件中大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准 C.评标委员会对发现算术错误的报价可直接修正，并对投标人有约束力 D.按评标价由高到低对投标人进行排序 第8页 / 共22页E.中标人应按中选的投标人的评标价与招标人签订合同 63.投标人资格审查办法有两种，分别是（ ）。 A.合格制 B.有限合格制 C.有限数量制 D.固定数量制 E.数量制 64.根据《标准施工招标文件》，关于组织现场踏勘的说法，正确的是（ ）。 A.招标人按照招标公告规定的时间组织投标人踏勘项目现场 B.投标人承担自己踏勘现场发生的费用 C.现场踏勘中所有人员伤亡均由招标人负责 D.招标人应介绍工程场地和相关周边环境情况 E.招标人可以组织部分投标人踏勘现场 65.根据《标准施工招标文件》，施工投标文件初步评审环节应审查的内容有（ ）。 A.程序评审 B.形式评审 C.响应性评审 D.资格评审 E.报价评审 66.根据《标准施工招标文件》，关于招标人组织投标人现场踏勘的说法，正确的有（ ）。 A.招标人组织投标人踏勘现场发生的费用应由招标人承担 B.除非招标人原因，投标人应自行负责踏勘现场所发生的财产损失 C.投标人依据对场地和相关周边环境情况的了解独立判断和决策 D.招标人在投标人踏勘现场后不得再对招标文件中工程场地情况进行更改 E.投标人在踏勘现场后不得再对招标文件中现场环境情况提出质疑 67.根据《标准设计施工总承包招标文件》，“发包人要求”中的“功能要求”所包含的内容有（ ）。 A.工程目的 B.工程规模 C.性能保证指标 D.产能保证指标 E.项目实施方案 68.建设工程施工招标公告的内容包括（ ）。 A.招标文件的获取 B.招标条件 C.项目概况 D.投标人的资格要求 E.评标办法 69.根据《招标投标法实施条例》，投标保证金不予退还的情形有（ ）。 A.投标人撤回已提交的投标文件 B.投标人撤销已提交的投标文件 C.投标人拒绝延长投标有效期 D.中标人拒绝订立合同 第9页 / 共22页E.中标人拒绝提交履约保证金 70.根据《标准施工招标文件》，招标人需重新招标的情形有（ ）。 A.招标人在投标截止日前对招标文件内容做出修改 B.至投标截止时间共有2家单位投标 C.开标时发现所有投标人报价均高于标底 D.评标委员会成员中有投标人的近亲 E.所有投标人的投标经评标委员会评审后均被否决 71.招标人向建设行政主管部门办理招标申请手续时，招标备案文件中应说明的内容有（ ）。 A.招标工作范围 B.计划工期 C.对投标人的资质要求 D.招标费用预算 E.评标办法 72.组成施工招标文件有（ ）。 A.投标人须知 B.发包人要求 C.图纸及工程量清单 D.合同条款及格式 E.技术标准和要求 73.投标人须知中的前附表的内容包括（ ）。 A.明确新项目的要求 B.招标程序中主要工作步骤的时间安排 C.评标办法 D.对投标书的编制要求 E.纪律的监督 74.《标准设计施工总承包招标文件》包括（ ）。 A.招标公告 B.投标人须知 C.评标办法 D.合同条款及格式 E.图纸 75.根据《标准施工招标文件》，评标委员会对投标报价进行的响应性评审内容有（ ）。 A.投标文件格式 B.投标有效期 C.投标保证金 D.已标价工程量清单 E.安全生产许可证 76.下列文件中，属于招标文件组成内容的有（ ）。 A.投标人针对招标文件提出的质疑 B.投标人对投标文件的书面澄清与说明 C.对投标人质疑的书面解答 D.招标人发布的资格预审公告 第10页 / 共22页E.招标人对招标文件的修改 77.根据《标准施工招标文件》，施工评标中，对施工组织设计和项目管理机构的评审内容包括（ ）。 A.施工方案的技术措施 B.质量、安全、环境保护管理体系与措施 C.工程进度计划、资源配置计划 D.技术负责人及主要管理人员配置 E.工程投资绩效评审方案 78.根据《标准设计施工总承包招标文件》，设计施工总承包项目评标的方法包括（ ）。 A.综合评价法 B.综合评估法 C.综合评分法 D.经评审的最低投标价法 E.最低投标价法 79.下列关于履约担保的做法中，正确的是（ ）。 A.中标人应按招标文件中规定的金额向招标人提交履约担保 B.中标人应按招标文件中规定的担保形式向招标人提交履约担保 C.联合体中标的，由联合体成员分别递交履约担保 D.联合体中标的，由招标人指定成员递交履约担保 E.中标人应按招标文件中规定的履约担保格式向招标人提交履约担保 80.根据《标准设计施工总承包招标》，工程项目管理规定包括（ ）。 A.质量 B.进度 C.沟通 D.变更 E.样品 81.根据《标准设计施工总承包招标》，招标中在技术要求上包括（ ）。 A.设计任务 B.工程规模 C.技术标准和要求 D.质量标准 E.产能保证指标 82.下列属于总承包招标文件中的内容是（ ）。 A.发包人的要求 B.招标公告 C.评标办法 D.发包人提供的资料 E.图纸 83.下列关于开标顺序的说法中，错误的是（ ）。 A.第一步宣布开标纪律 B.第二步公布在开标之日前递交投标文件的投标人名称 C.第三步宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名 D.第四步检查投标文件的顺序 第11页 / 共22页E.第五步确定并宣布投标文件开标顺序 84.下列不能成为评标专家的情况是（ ）。 A.具有中级职称 B.相关专业领域工作满六年 C.具有副高级职称 D.熟悉有关招标投标的法律法规 E.认真、公正、诚实、廉洁 85.根据《标准施工招标文件》，关于建设工程施工评标的说法，正确的有（ ）。 A.评标过程可分为初步评审和详细评审两个阶段 B.初步评审检查投标书是否对招标文件做出实质性响应 C.评标委员会不得主动提出对投标文件澄清或补正要求 D.初步评审有不符合评审标准的，在进行详细评审后再处理 E.招标文件没有说明的评标标准和方法不得作为评标依据 86.下列关于投标前组织现场踏勘的做法中，错误的是（ ）。 A.招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场 B.投标人按招标公告规定的时间、地点自行组织踏勘项目现场 C.踏勘现场发生的费用由招标人承担 D.投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失 E.招标人不对投标人根据情况介绍做出的判断和决策负责 87.施工招标文件内容不包括（ ）。 A.工程量清单 B.图纸 C.投标文件格式 D.项目组织机构 E.工程进度计划 88.招标备案文件应说明（ ）。 A.自行招标还是委托代理招标 B.计划工期 C.招标工程量清单 D.招标方式 E.投标人的资质要求 89.在资格审查中，（ ）属于详细审查的因素。 A.申请文件的格式 B.联合体是否具有共同投标协议 C.申请函的签字盖章 D.投标人的安全生产许可证是否有效 E.投标人的资质等级是否满足资格审查公告的要求 90.以下有关资格审查方法的说法，正确的是（ ）。 A.资格审查办法分为综合评估法和最低投标价法两种 B.资格审查办法分为合格制和有限数量制两种 C.如无特殊规定，鼓励招标人采用合格制 D.合格制比较公平公正，有利于招标人获得最优方案 第12页 / 共22页E.资格预审文件的获取时间应当不少于3日 91.下列关于资格预审申请文件澄清的说法中，正确的是（ ）。 A.审查委员会可以用书面形式要求申请人进行澄清 B.申请人的澄清或说明可采用书面或口头形式 C.申请人的澄清可以改变资格预审申请文件的实质性内容 D.申请人可以主动提出澄清 E.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分 92.通过资格预审的申请人满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准 ，还不得存在（ ）的情况。 A.为本项目的监理人 B.不按审查委员会要求提供澄清或说明 C.为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外） D.为招标人不具备独立法人资格的附属机构提供招标代理 E.最近五年内有骗取中标行为 93.下列关于资格预审和资格后审的说法，错误的是（ ）。 A.审查的时间相同 B.资格预审比较适合于潜在投标人数量不多的项目 C.资格预审多用于公开招标 D.资格后审多用于公开招标 E.标准化项目多采用资格后审 94.资格预审公告中招标人对申请人的资格要求应包括（ ）。 A.申请人的财务状况 B.申请人的资质 C.申请人的业绩 D.申请人的组织机构 E.投标联合体要求和标段 95.下列属于资格预审公告的是（ ）。 A.项目资金落实情况 B.项目概况与招标范围 C.申请人资格要求 D.资格预审方法 E.发布公告的媒介 96.资格审查办法正文包括（ ）。 A.审查组织 B.审查标准 C.审查方法 D.审查程序 E.审查结果 97.下列属于公开招标优点的是（ ）。 A.招标流程简单 B.招标范围广 C.竞争激烈 D.有利于取得有竞争性的报价 第13页 / 共22页E.招标速度快 98.关于施工招标中对投标申请人资格预审申请文件澄清和说明的说法，正确的有（ ）。 A.对资格预审申请文件要求澄清和说明的通知应发给所有申请人 B.申请人的澄清不得改变资格预审申请文件的实质性内容 C.申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分 D.招标人和审查委员会应拒绝申请人主动提出的澄清和说明 E.申请人可以主动提出资格预审申请文件的澄清或说明 99.根据《标准施工招标文件》，工程施工招标的开标记录表应记录的内容有（ ）。 A.投标人资质 B.投标保证金 C.履约保证金 D.投标报价 E.质量目标 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 D 【答案解析】资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下， 资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标 项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资 格后审多用于邀请招标。 2. 【正确答案】 C 【答案解析】功能要求包括工程的目的、工程规模、性能保证指标（性能保证表）和产能保证指标等。发包人要 求附件清单包括性能保证表、工作界区图、发包人需求任务书、发包人已完成的设计文件、承包人文件要求、承 包人人员资格要求及审查规定、承包人设计文件审查规定、承包人采购审查与批准规定、材料、工程设备和工程 试验规定、竣工试验规定、竣工验收规定、竣工后试验规定和工程项目管理规定等。 3. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技 术、性能有专门要求的招标项目；选项C，综 合评估法初步评审标准包含形式评审标准、资格评审标准和响应性评审标准三部分；选项D，投标报价有算术错误 的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确认后具有约束力。投标人不接受修 正价格的，应当否决该投标人的投标。 4. 【正确答案】 D 【答案解析】资格评审的因素一般包括营业执照、安全生产许可证、资质等级/财务状况、类似项目业绩、信誉、 项目经理、其他要求、联合体投标人等。 5. 【正确答案】 C 【答案解析】总承包招标文件编制的价格清单包含的内容与施工合同的投标报价的内容有所不同，总承包招标编 制的价格清单还包括有关勘察设计费等内容。 6. 【正确答案】 B 【答案解析】与标准施工招标文件相比较，投标人须知在设计方面提出了有关设计工作方面的要求：（1）质量标 准：包括设计要求的质量标准；（2）投标人资格要求：项目经理应当具备工程设计类或者工程施工类注册执业资 格，设计负责人应当具备工程设计类注册执业资格；（3）设计成果补偿：招标人对符合招标文件规定的未中标人 的设计成果进行补偿的，按投标人须知前附表规定给予补偿，并有权免费使用未中标人设计成果等。 7. 【正确答案】 D 【答案解析】申请人对资格预审文件有异议，应当在递交资格预审申请文件截止时间2日前向招标人提出。 第14页 / 共22页8. 【正确答案】 C 【答案解析】初步审查的因素一般包括：申请人的名称；申请函的签字盖章；申请文件的格式；联合体申请人； 资格预审申请文件的证明材料以及其他审查因素等。审查标准应当具体明了，具有可操作性。比如申请人名称应 当与营业执照、资质证书以及安全生产许可证等一致；申请函签字盖章应当有法定代表人或其委托代理人签字或 加盖单位公章等。招标人应根据项目具体特点和实际需要，进一步删减、补充和细化。 9. 【正确答案】 A 【答案解析】资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。 10. 【正确答案】 B 【答案解析】招标人按投标人须知说明的时间和地点召开投标预备会，澄清投标人提出的问题。 11. 【正确答案】 D 【答案解析】对于公开招标的项目，实行资格预审。邀请招标的项目，实行资格后审。 12. 【正确答案】 D 【答案解析】评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专 家。 13. 【正确答案】 A 【答案解析】招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标 人。 14. 【正确答案】 A 【答案解析】招标人可以授权评标委员会直接确定中标人，也可以依据评标委员会推荐的中标候选人确定中标 人。 15. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，标底可有可无，是否有由招标人确定，招标人可以自行决定是否编制标底。选项C，标底只 能作为评标的参考，不得以投标报价是否接近标底作为中标条件，也不得以投标报价超过标底上下浮动的某一范 围作为否决投标的条件。选项D，一个招标项目只能有一个标底。 16. 【正确答案】 B 【答案解析】招标人应当合理确定提交资格预审申请文件的时间，自资格预审文件停止发售之日起不得少于5日。 17. 【正确答案】 C 【答案解析】评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的 专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。 18. 【正确答案】 C 【答案解析】招标文件的组成：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条 款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准及要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表 规定的其他材料。 19. 【正确答案】 D 【答案解析】评标委员会的专家成员应当从依法组建的专家库，采取随机抽取或者直接确定的方式确定评标专 家。一般项目，可以采取随机抽取的方式，技术复杂、专业性强或者国家有特殊要求的招标项目，采取随机抽取 方式确定的专家难以保证胜任的，可以由招标人直接确定。 20. 【正确答案】 D 【答案解析】考虑到投标预备会后需要将招标文件的澄清、补充和修改书面通知所有潜在投标人，组织投标预备 会的时间一般应在投标截止时间15日以前进行。 21. 【正确答案】 B 【答案解析】主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投 标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； 第15页 / 共22页（4）检查投标文件的密封情况；（5）确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照 宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及 其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 22. 【正确答案】 C 【答案解析】《简明标准施工招标文件》适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相 对简单且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。 23. 【正确答案】 D 【答案解析】如果招标人要求提交履约担保，中标人拒绝提交的，视为放弃中标。 24. 【正确答案】 C 【答案解析】评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进 行价格折算，按照经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。 25. 【正确答案】 B 【答案解析】合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。 26. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；选项B，澄清、说明和补正不得改 变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）；选项C，在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标 人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。 27. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，行业标准施工招标文件应不加修改地引用的文件中“评标办法前附表”除外；选项C，评标 办法前附表由招标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确未尽事宜，但务必与招标文件中其 他章节相衔接，并不得与《标准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的内容相抵触，否则抵触内容 无效；选项D，评标办法前附表所列评审因素已经考虑到了与招标文件中投标人须知等内容衔接。招标人可以依据 招标项目的特点补充一些响应性评审因素和标准。 28. 【正确答案】 A 【答案解析】最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的 招标项目。 29. 【正确答案】 D 【答案解析】《标准设计施工总承包招标文件》适用于设计施工一体化总承包招标。 30. 【正确答案】 C 【答案解析】按评标价从低到高的顺序选择中标候选人，不考虑报价的高低。 31. 【正确答案】 C 【答案解析】采用评标价法，是将非价格因素量化为价格来考虑，它是评价标书的依据。既不是中标价，也不是 合同价，只是一种评价方法。中标后仍按投标报价签订合同。 32. 【正确答案】 D 【答案解析】投标文件中的大小写金额不一致，以大写金额为准。 33. 【正确答案】 B 【答案解析】总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显 错误的除外。 34. 【正确答案】 B 【答案解析】总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显 错误的除外。 35. 【正确答案】 A 第16页 / 共22页【答案解析】投标文件中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。总价金额与依据单价计算出的结果 不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显错误的除外。 36. 【正确答案】 C 【答案解析】总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单价金额小数点有明显 错误的除外。 37. 【正确答案】 A 【答案解析】合同价格是投标人报价4850万元，评标价=4850-20×2=4810（万元）。 38. 【正确答案】 B 【答案解析】标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专 家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不少于成员总数的三分之二。 39. 【正确答案】 D 【答案解析】除授权评标委员会直接确定中标人外，还可以按照经评审的价格由低到高的顺序推荐中标候选人， 但最低价不能低于成本价。 40. 【正确答案】 A 【答案解析】综合评估法一般适用于招标人对招标项目的技术、性能有专门要求的招标项目。 41. 【正确答案】 B 【答案解析】合同价格是投标人报价1800万元，评标价=1800-30=1770（万元）。 42. 【正确答案】 B 【答案解析】形式评审的因素一般包括：投标人的名称；投标函的签字盖章；投标文件的格式；联合体投标人； 投标报价的唯一性；其他评审因素等。审查、评审标准应当具体明了，具有可操作性。 43. 【正确答案】 B 【答案解析】提前竣工因素的评标价格调整：（18-20）×10=-20（万元）。最终评标价为1000-20=980（万 元）。 44. 【正确答案】 D 【答案解析】根据《标准施工招标文件》的规定，投标初步评审为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织 设计和项目管理机构评审标准四个方面。 45. 【正确答案】 D 【答案解析】最低评标价法一般适用于具有通用技术、性能标准或者招标人对其技术、性能标准没有特殊要求的 招标项目。 46. 【正确答案】 A 【答案解析】有限数量限制法：对资格预审申请文件进行量化打分，按得分由高到低的顺序确定通过资格预审的 申请人。 47. 【正确答案】 B 【答案解析】资格审查方法分为合格制和有限数量制两种。 48. 【正确答案】 C 【答案解析】关于标段划分与工程实施技术紧密相连，不可分割的单位工程不得设立标段，也不得以不合理的标 段设置或工期限制排斥潜在的投标人。 49. 【正确答案】 B 【答案解析】资格预审申请文件的内容包括法定代表人身份证明或授权委托书、联合体协议书、申请人基本情况 表、近年财务状况、近年完成的类似项目情况表、正在施工的和新承接的项目情况表、近年发生的诉讼及仲裁情 况、其他资料八个方面的内容要求。 50. 【正确答案】 B 第17页 / 共22页【答案解析】合格制：凡符合资格预审文件规定的初步审查标准和详细审查标准的申请人均通过资格预审，取得 投标人资格。 51. 【正确答案】 A 【答案解析】资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。 52. 【正确答案】 C 【答案解析】资格后审是指开标后由评标委员会对投标人资格进行审查的方法。采用资格后审方法的，按规定要 求发布招标公告，并根据招标文件中规定的资格审查方法、因素和标准，在评标时审查确认满足投标资格条件的 投标人。 53. 【正确答案】 B 【答案解析】公开招标的概念：招标人通过新闻媒体发布招标公告，凡具备相应资质符合招标条件的法人或组 织，不受地域和行业限制均可申请投标。 54. 【正确答案】 C 【答案解析】为了保障建筑市场的公开公平竞争，通常应采用公开招标。 55. 【正确答案】 A 【答案解析】总则，包含项目概况、资金来源和落实情况、招标范围、工作计划和质量要求、申请人资格要求、 语言文字以及费用承担等内容。 56. 【正确答案】 C 【答案解析】包括申请人须知前附表和正文。申请人须知前附表内招标人根据招标项目具体特点和实际需要编 制，用于进一步明确正文中的未尽事宜。正文包括9部分内容。 57. 【正确答案】 A 【答案解析】评标委员会对满足招标文件实质性要求的投标文件，按照评标办法中表所列的分值构成与评分标准 规定的评分标准进行打分，并按得分由高到低顺序推荐中标候选人，或根据招标人授权直接确定中标人，但投标 报价低于其成本的除外。综合评分相等时，以投标报价低的优先；投标报价也相等的，由招标人自行确定。 58. 【正确答案】 C 【答案解析】评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的 专家组成，成员人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的三分之二。 二、多选题 59. 【正确答案】 BE 【答案解析】邀请招标的优点是，不需要发布招标公告和设置资格预审程序，节约费用和节省时间；由于对投标 人以往的业绩和履约能力比较了解，减少了合同履行过程中承包方违约的风险。为了体现公平竞争和便于招标人 选择综合能力最强的投标人中标，仍要求在投标书内报送表明投标人资质能力的有关证明材料，作为评标时的评 审内容之一（通常称为资格后审）。邀请招标的缺点是，由于邀请的范围较小选择面窄，可能排斥了某些在技术 或报价上有竞争实力的潜在投标人，因此投标竞争的激烈程度相对较小。 60. 【正确答案】 BE 【答案解析】选项AC，投标人不得为本项目的代建人、监理、招标代理机构；选项D，最近三年内有骗取中标或严 重违约或重大工程质量问题的，不能通过资格审查。 61. 【正确答案】 CE 【答案解析】选项A错误，合格制审查法比较公平公正，有利于招标人获得最优方案；但可能会出现人数多，增加 招标成本。选项B错误，对投标人资格审查采用打分量化的方法是有限数量制法。选项D错误，招标人和审查委员 会不接受申请人主动提出的澄清或说明。 62. 【正确答案】 AB 【答案解析】投标报价有算术错误的，评标委员会按以下原则对投标报价进行修正，修正的价格经投标人书面确 认后具有约束力。投标人不接受修正价格的，应当否决该投标人的投标。（1）投标文件中的大写金额与小写金额 不一致的，以大写金额为准；（2）总价金额与依据单价计算出的结果不一致的，以单价金额为准修正总价，但单 第18页 / 共22页价金额小数点有明显错误的除外。选项D，按评标价由低到高对投标人进行排序。选项E，中标人应按投标报价与 招标人签订合同。 63. 【正确答案】 AC 【答案解析】资格审查分为合格制和有限数量制两种审查办法，招标人根据项目具体特点和实际需要选择适用。 64. 【正确答案】 ABD 【答案解析】C选项错误，除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。E选 项错误，招标人统一组织投标人进行施工现场踏勘。 65. 【正确答案】 BCD 【答案解析】根据《标准施工招标文件》的规定，投标初步评审为形式评审、资格评审、响应性评审、施工组织 设计和项目管理机构评审标准四个方面。 66. 【正确答案】 BC 【答案解析】招标在投标人须知说明的时间统一组织投标人进行施工现场踏勘。《标准施工招标文件》中规定： （1）招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场。（2）投标人承担自己踏勘现场发生的费 用。（3）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失。（4）招标人在踏勘 现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人据此做出的 判断和决策负责。 67. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】功能要求包括工程的目的、工程规模、性能保证指标（性能保证表）和产能保证指标等。 68. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】招标公告内容包括：招标条件、项目概况与招标范围、投标人资格要求、招标文件的获取、投标文 件的递交、发布公告的媒介和联系方式等。 69. 【正确答案】 BDE 【答案解析】（1）中标人不能按招标文件要求提交履约担保的，视为放弃中标，其投标保证金不予退还。（2） 中标人无正当理由拒签合同的，招标人取消其中标资格，其投标保证金不予退还。选项C，投标人拒绝延长投标有 效期，则退出后续投标活动，但保证金应予以退还。 70. 【正确答案】 BE 【答案解析】有下列情形之一的，招标人在分析招标失败的原因并采取相应措施后，应当依法重新招标：（1）投 标截止时间止，投标人少于3个的；（2）经评标委员会评审后否决所有投标的。 71. 【正确答案】 ABC 【答案解析】招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前 期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。 72. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】施工招标文件包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法； （4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标 人须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。 73. 【正确答案】 ABD 【答案解析】前附表针对招标工程列明正文中的具体要求，明确新项目的要求、招标程序中主要工作步骤的时间 安排、对投标书的编制要求等内容。选项CE，属于投标人须知正文部分的内容，不属于前附表内容。 74. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】《标准设计施工总承包招标文件》包括封面格式和三卷七章内容，其中，第一卷包括第一章至第四 章，涉及招标公告（投标邀请书）、投标人须知、评标办法、合同条款及格式等内容；第二卷由第五章发包人要 求和第六章发包人提供的资料组成；第三卷由第七章投标文件格式组成。 75. 【正确答案】 BCD 第19页 / 共22页【答案解析】响应性评审的因素一般包括投标内容、工期、工程质量、投标有效期、投标保证金、权利义务、已 标价工程量清单、技术标准和要求等。 76. 【正确答案】 CE 【答案解析】对投标人质疑的书面解答和招标文件的修改均构成招标文件的组成部分。选项D，属于资格预审文 件；选项B，属于投标文件的内容。 77. 【正确答案】 ABC 【答案解析】施工组织设计和项目管理机构评审的因素一般包括施工方案与技术措施、质量管理体系与措施、安 全管理体系与措施、环境保护管理体系与措施、工程进度计划与措施、资源配备计划、技术负责人、其他主要成 员、施工设备、试验和检测仪器设备等。 78. 【正确答案】 BD 【答案解析】只有综合评估法、经评审的最低投标价法这两种方法。 79. 【正确答案】 ABE 【答案解析】在签订合同 ，中标人应按招标文件中规定的金额、担保形式和履约担保格式向招标人提交履约担 保。联合体中标的，其履约担保由牵头人递交，并应符合招标文件规定的金额、担保形式和招标文件规定的履约 担保格式要求。 80. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】工程项目管理规定包括质量、进度（里程碑进度计划）、支付、HSE (健康、安全与环境管理体 系）、沟通和变更等。 81. 【正确答案】 ACD 【答案解析】标准设计施工总承包招标，除以上差异外，还包括发包人要求、发包人提供资料等内容，主要有： 技术要求包括设计阶段和设计任务、设计标准和规范、技术标准和要求、质量标准、设计、施工和设备监造、试 验（如有）、样品和发包人提供的其他条件等。 82. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】标准设计施工总承包招标包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评 标办法；（4）合同条款及格式；（5）发包人要求；（6）发包人提供的资料；（7）投标文件格式；（8）投标人 须知前附表规定的其他材料。此外，招标人对招标文件的澄清、修改，也构成招标文件的组成部分。选项E属于施 工招标文件的内容。 83. 【正确答案】 BD 【答案解析】主持人按下列程序进行开标：（1）宣布开标纪律；（2）公布在投标截止时间前递交投标文件的投 标人名称，并点名确认投标人是否派人到场；（3）宣布开标人、唱标人、记录人、监标人等有关人员姓名； （4）检查投标文件的密封情况；（5）确定并宣布投标文件开标顺序；（6）设有标底的，公布标底；（7）按照 宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情况、投标报价、质量目标、工期及 其他内容，并记录在案；（8）投标人代表、招标人代表、监标人、记录人等有关人员在开标记录上签字确认； （9）开标结束。 84. 【正确答案】 AB 【答案解析】评标专家应从事相关专业领域工作满八年并具有高级职称或者同等专业水平，并且熟悉有关招标投 标的法律法规，具有与招标项目相关的实践经验，能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责。 85. 【正确答案】 ABE 【答案解析】选项C，评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正；选项D，有一项不符合评审标准， 作废标处理，不再进行详细评审。 86. 【正确答案】 BC 第20页 / 共22页【答案解析】（1）招标人按招标公告规定的时间、地点组织投标人踏勘项目现场；（2）投标人承担自己踏勘现 场发生的费用；（3）除招标人的原因外，投标人自行负责在踏勘现场中所发生的人员伤亡和财产损失；（4）招 标人在踏勘现场中介绍的工程场地和相关的周边环境情况，供投标人在编制投标文件时参考，招标人不对投标人 据此做出的判断和决策负责。 87. 【正确答案】 DE 【答案解析】施工招标文件包括下列内容：（1）招标公告或投标邀请书；（2） 投标人须知；（3）评标办法； （4）合同条款及格式；（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准和要求；（8）投标文件格式；（9）投标 人须知前附表规定的其他材料。 88. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】招标备案文件应说明：招标工作范围；招标方式；计划工期；对投标人的资质要求；招标项目的前 期准备工作的完成情况；自行招标还是委托代理招标等内容。 89. 【正确答案】 DE 【答案解析】选项ABC，均属于初步审查的内容。 90. 【正确答案】 BCD 【答案解析】选项A，是评标方法，不是资格审查方法；选项E，资格预审文件获取时间不少于5日。 91. 【正确答案】 AE 【答案解析】在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内 容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。 申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清 或说明。 92. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】通过资格预审的申请人满足资格预审文件的初步审查标准和详细审查标准 ，还不得存在下列任何一 种情形：不按审查委员会要求提供澄清或说明；为项目前期准备提供设计或咨询服务（设计施工总承包除外）； 为招标人不具备独立法人资格的附属机构或本项目提供招标代理；为本项目的监理人、代建人等情形；以及最近 三年内有骗取中标或严重违约或重大工程质量问题；在资格预审过程中弄虚作假、行贿或有其他违法违规行为 等。 93. 【正确答案】 ABD 【答案解析】资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。一般情况下， 资格预审比较适合于具有单件性特点，且技术难度较大或投标文件编制费用较高，或潜在投标人数量较多的招标 项目；资格后审适合于潜在投标人数量不多的通用性、标准化项目。通常情况下，资格预审多用于公开招标，资 格后审多用于邀请招标。 94. 【正确答案】 BCE 【答案解析】招标人对申请人的资格要求应包括四个：申请人的资质、业绩、投标联合体要求和标段。 95. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】资格预审公告包括招标条件、项目概况与招标范围、申请人资格要求、资格预审方法、资格预审文 件的获取、资格预审申请文件的递交、发布公告的媒介和联系方式等公告内容。 96. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】资格审查办法正文包括4部分：（1）审查方法；（2）审查标准，包括初步审查标准、详细审查标 准，以及评分标准（有限数量制）；（3）审查程序，包括初步审查、详细审查、资格预审申请文件的澄清，以及 评分（有限数量制）；（4）审查结果。 97. 【正确答案】 BCD 【答案解析】公开招标的优点是，招标人可以在较广的范围内选择中标人，投标竞争激烈，有利于将工程项目的 建设交予可靠的中标人实施并取得有竞争性的报价。 第21页 / 共22页98. 【正确答案】 BCD 【答案解析】在审查过程中，审查委员会可以用书面形式要求申请人对所提交的资格预审申请文件中不明确的内 容进行必要的澄清或说明。申请人的澄清或说明应采用书面形式，并不得改变资格预审申请文件的实质性内容。 申请人的澄清和说明内容属于资格预审申请文件的组成部分。招标人和审查委员会不接受申请人主动提出的澄清 或说明。 99. 【正确答案】 BDE 【答案解析】开标程序中，按照宣布的开标顺序当众开标，公布投标人名称、标段名称、投标保证金的递交情 况、投标报价、质量目标、工期及其他内容，并记录在案。 第22页 / 共22页第四章 建设工程材料设备采购招标 一、单选题 1.采用最低评标价法进行设备评标时，将会导致评标价格调高的情形是（ ）。 A.投标人按招标人可接受延期交货时间的最后期限交货 B.投标人的质量标准高于招标文件中要求的标准 C.投标人未能承诺中标后给予招标人价格折扣 D.投标人提供的投标保证金和投标期限均高于或长于招标文件的要求 2.根据《标准材料采购招标文件》，需在评标阶段详细评审环节评审的内容是（ ）。 A.业绩要求的符合性 B.投标有效期的正确性 C.付款条件的偏差 D.质量要求的响应 3.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报指定目的港价的，国外供货方在投标时应报（ ） 价。 A.FCA B.CIP C.FOB D.CIF 4.下列选项中，关于招标人编制技术性能指标说法错误的是（ ）。 A.技术性能指标应具有适当的广泛性 B.招标文件中规定的工艺、材料和设备的标准不得有限制性，应尽可能地采用国家标准 C.技术性能指标不得要求或标明某一特定的专利技术 D.主要技术性能指标应有较大的响应幅度，有利于投标人技术水平的对比 5.《招标投标法实施条例》进一步规定，履约保证金不得超过中标合同金额的（ ）。 A.5% B.8% C.10% D.15% 6.业主从国外采购建设工程所需设备时，招标文件中要求报装运港船上交货价的，国外供货方在投标时应报（ ）价。 A.FOB B.CIF C.FCA D.CIP 7.根据《招标投标法》，对于依法必须进行招标的项目，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止 之日止，最短不得少于（ ）日。 A.10 B.20 C.30 D.60提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第1页 / 共9页8.在工程货物招标项目中，一个制造商对同一品牌同一型号的货物，可以委托（ ）代理商参加投标。 A.一个 B.二个 C.两个以上 D.任意 9.对于进口的设备，将货物在出口国装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价是（ ）。 A.FOB价 B.FCA价 C.CIF价 D.CIP价 10.在材料采购招标中，合同条款中规定预付款为合同总价的15%，如果投标人提出预付款需按合同总价的20%支 付，则可按招标文件规定的年利率计算出合同总价（ ）提前付款后的利息，在评标价中（ ）这笔金额。 A.5%，加上 B.5%，减去 C.20%，加上 D.20%，减去 11.订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于（ ）。 A.买卖合同 B.加工承揽合同 C.咨询合同 D.委托合同 12.关于投标限价的说法，正确的是（ ）。 A.招标文件中可设置最低投标限价的具体金额 B.招标文件中应规定投标价低于最高投标限价的幅度 C.投标人的投标价超出最高投标限价时，应增加其评标价格 D.招标人可在招标文件中仅规定最高投标限价的计算方法 13.某建设工程项目所需设备物资通过公开招标方式采购时，适合考虑寿命周期成本采用评标价法进行评标的采购 对象是（ ）。 A.建筑钢材 B.电线电缆 C.预拌混凝土 D.成套设备 14.设备采购合同履行中，卖方根据合同规定承担的与供货有关的辅助服务称为（ ）。 A.附加服务 B.额外服务 C.伴随服务 D.增值服务 15.境内供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（ ）。 A.单价 B.FOB单价 C.CIP单价 D.CIP总价 第2页 / 共9页16.直接订购方式适用于采购（ ）的设备。 A.贵重 B.进口 C.交货周期短 D.单一来源 17.卖方负责与承运人签订运输协议，并承担货物运至目的地的运费和保险费，该种交易价格被称为（ ）。 A.FOB价 B.FCA价 C.CIF价 D.CIP价 18.根据《标准材料采购招标文件》相关规定，招标条件应写明（ ）。 A.建设地点 B.招标条件 C.建设工期 D.本次招标采购材料的名称 19.采用综合评估法进行机电产品采购评标时，投标文件对评价因素的最优响应值称为（ ）。 A.独立评价值 B.加权评价值 C.综合评价值 D.基准评价值 二、多选题 20.建设工程设备采购评标中，经常采用的评标法有（ ）。 A.最低评标价法 B.综合评估法 C.合格制法 D.以设备寿命周期成本为基础的评标价法 E.方案评审法 21.根据《标准材料采购招标文件》，材料采购招标文件应包括的内容有（ ）。 A.招标人身份证明 B.投标人须知 C.评标办法 D.投标文件格式 E.评标委员会组成人员 22.根据《机电产品国际标准招标文件（试行）》，投标分项报价表应包括的内容有（ ）。 A.专用工具 B.主要功能 C.技术服务 D.标准附件 E.备品备件 23.采用综合评估法进行机电产品采购评标时可作为一级评价因素的有（ ）。 A.产地 B.包装 第3页 / 共9页C.商务 D.技术 E.服务 24.根据《标准材料采购招标文件》，评标时进行初步评审的内容包括（ ）。 A.形式评审 B.资格评审 C.评标办法评审 D.响应性评审 E.投标价格评审 25.下列不属于建设工程材料和设备的采购方式的是（ ）。 A.招标选择供货商 B.询价选择供货商 C.货物采购 D.服务采购 E.工程采购 26.工程货物采购招标中，对投标人的资格要求有（ ）。 A.商业信誉 B.质量保证体系 C.供货业绩经验 D.企业人员数量 E.企业经营策略 27.询价采购的适用范围包括（ ）。 A.永久设备 B.市场竞争不激烈的货物 C.设备来源多 D.采购数额不大的建筑材料 E.标准规格的产品 28.境外供货的中型机电设备分项报价表中，应填报的信息有（ ）。 A.型号和规格 B.原产地和制造商名称 C.FOB/ FCA单价 D.CIF/CIP 总价 E.至最终目的地的运费和保险费 29.某工程采用公开招标方式采购建筑钢材时，招标文件应包括的内容有（ ）。 A.钢材供货需求 B.招标公告 C.合格厂商列表 D.合同条款及格式 E.中标通知书格式 30.根据《标准材料采购招标文件》，建设工程材料供货要求中应写明卖方提供的相关服务有（ ）。 A.为买方检验材料提供技术指导 B.为买方检验材料提供检测仪器设备 第4页 / 共9页C.为买方使用供货材料提供培训 D.为买方购买的材料进行投保 E.可根据买方要求派遣技术人员到施工现场提供服务 31.材料采购投标文件的内容包括（ ）。 A.投标函及投标函附录 B.法定代表人身份证明 C.合同条款及格式 D.投标保证金 E.投标材料质量标准 32.关于工程成套设备采购招标中对投标人要求的说法，正确的有（ ）。 A.投标人须具有与所供应工程成套设备相关的特定专利 B.投标生产厂家须具有制造同类型设备的经验和制造能力 C.投标人可以是生产厂家，也可以是工程成套设备公司 D.一个生产厂家对同一型号的设备仅能委托一个代理商投标 E.工程成套设备公司投标须提供生产厂家的正式授权书 33.采用以设备寿命期成本为基础的评标价法进行设备采购评标时，需要以贴现值计算的费用有（ ）。 A.估算寿命期内所需备件费用 B.估算寿命期内维修费用 C.估算寿命期残值 D.估算寿命期内所需燃料消耗费 E.估算寿命期内所需更新费用 34.综合评估法中的评价因素中，属于一级评价因素的有（ ）。 A.价格 B.商务 C.寿命期 D.技术 E.服务 35.根据《标准材料采购招标文件》相关规定，项目概况与招标范围应写明（ ）。 A.建设地点 B.招标条件 C.建设工期 D.本次招标采购材料的名称 E.交货地点 36.根据《标准材料采购招标文件》，材料采购投标文件中应包括的内容有（ ）。 A.商务和技术偏差表 B.技术支持资料 C.投标材料质量标准 D.合同条款修改建议 E.资格审查资料 37.材料设备采购的方式包括（ ）。 A.询价 B.直接订购 第5页 / 共9页C.竞争性谈判 D.无底价竞争 E.招标投标 38.进行工程材料招标时，标段划分过小，将会产生的后果有（ ）。 A.不利于保证材料质量 B.不利于材料的及时供应 C.不利于中小厂商参与竞标 D.不利于吸引大型厂商参与竞标 E.不利于减少招标工作量 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 A 【答案解析】投标项下的货物按照招标文件中规定的时间交货。以规定的时间为基础，在可接受的交货时间范围 内，每超过基础时间一周，其评标价将按在投标价的基础上增加招标文件中规定的投标价的某一百分比（如交付 货价的0.5%）来考虑。 2. 【正确答案】 C 【答案解析】详细评审以最低评标价法为例。评标委员会按招标文件规定的评标价格调整方法进行必要的价格调 整，并编制标价比较表，价格调整因素包括交货期、付款条件等。 除考虑投标人的报价之外，评标委员会要按照 招标文件的规定选定价格调整因素并提出量化方法，列举如下：（1）运输费、保险费及其他辅助服务的费用； （2）投标文件申报的交货期；（3）付款条件的偏差；（4）材料性能。 3. 【正确答案】 D 【答案解析】更多情况下，可要求国外供货方（卖方）报CIF （指定目的港）价，卖方负责办理租船订舱，并承 担将货物装上船之前的一切费用，以及海运费和从转运港运至目的港的保险费。 4. 【正确答案】 D 【答案解析】主要技术性能指标还要具体准确，不宜有过大的响应幅度，以免投标报价差异过大，不利于比选。 5. 【正确答案】 C 【答案解析】《招标投标法实施条例》还规定，招标文件要求中标人提交履约保证金的，履约保证金不得超过中 标合同金额的10%。 6. 【正确答案】 A 【答案解析】招标文件可要求国外供货方（卖方）报FOB价，即装运港船上交货价。 7. 【正确答案】 B 【答案解析】《招标投标法》规定，招标人应当确定投标人编制投标文件所需的合理时间。依法必须进行招标的 货物，自招标文件开始发出之日起至投标人提交投标文件截止之日止，最短不得少于20日。 8. 【正确答案】 A 【答案解析】一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。 9. 【正确答案】 A 【答案解析】FOB价（FreeonBoard，装运港船上交货）,将货物在装船港装上船之前的一切费用均已包含在报价 中。 10. 【正确答案】 A 【答案解析】对招标人不利的要在报价上加上。投标文件对此有偏离但又属招标文件允许的，评标时将按招标文 件中规定的利率计算提前支付所产生的利息，并将其计入其评标价中。 11. 【正确答案】 B 【答案解析】订购非批量生产的大型复杂机组设备、特殊用途的大型非标准部件属于加工承揽合同。 第6页 / 共9页12. 【正确答案】 D 【答案解析】招标文件如设置最高投标限价，招标文件中应明确最高投标限价金额或最高投标限价的计算方法。 若投标人的投标价格超出最高投标限价，其投标将被否决。 13. 【正确答案】 D 【答案解析】评标价法是以货币价格作为评价指标的评价方法，依据招标设备标的性质不同，可采用最低评标价 法和以设备寿命周期成本为基础的评标价法。以设备寿命周期成本为基础的评标价法，该方法适用于采购生产 线、成套设备、车辆等运行期内各种费用较高的货物，评标时可预先确定一个统一的设备评审寿命期(短于实际寿 命期），然后再根据投标书的实际情况在报价上加上该年限运行期间所发生的各项费用，再减去寿命期末设备的 残值。计算各项费用和残值时，均应按招标文件规定的贴现率折算成净现值。 14. 【正确答案】 C 【答案解析】根据商务部印发的《机电产品国际招标标准招标文件（试行）》的规定，机电设备招标的范围除了 交付约定的机组设备外，还包括“伴随服务”，即根据合同规定卖方承担与供货有关的辅助服务。 15. 【正确答案】 A 【答案解析】有关境内供货的，对上述类别内容分别填报如下报价信息：（1）型号和规格；（2）数量；（3）原 产地和制造商名称；（4）单价（注明装运地点）；（5）总价；（6）至最终目的地的运费和保险费。有关境外供 货的，则应按要求填报如下报价信息：（1）型号和规格；（2）数量；（3）原产地和制造商名称；（4）FOB/FCA 单价（注明装运港或装运地点）；（5）CIF/CIP单价（注明目的港或目的地）；（6）CIF/CIP总价；（7）至最终 目的地的内陆运费和保险费。 16. 【正确答案】 D 【答案解析】直接订购方式多适用于零星采购、应急采购，或只能从一家供应厂商获得，或必须由原供货商提供 产品或向原供货商补订的采购。 17. 【正确答案】 D 【答案解析】或报CIP (指定目的地）价（运费和保险费付至目的地），卖方负责与承运人签订运输协议，并承担 货物运至目的地的运费和保险费。 18. 【正确答案】 D 【答案解析】在“招标条件”中，应写明本次招标采购的材料名称。 19. 【正确答案】 D 【答案解析】最优的评价因素响应值得最高评价值，该最高评价值称为基准评价值，其余的评价因素响应值将依 据其优劣程度获得相应的评价值。 二、多选题 20. 【正确答案】 ABD 【答案解析】建设工程设备采购的评标也可采用综合评估法或评标价法。评标价法是以货币价格作为评价指标的 评价方法，依据招标设备标的性质不同，可采用最低评标价法和以设备寿命周期成本为基础的评标价法。 21. 【正确答案】 BCD 【答案解析】招标人应根据所采购材料的特点和需要编制招标文件，国家发展改革委员会等九部委联合印发的 《标准材料采购招标文件》规定，材料采购招标文件的内容包括：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须 知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；（5）供货要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定 的其他资料。 22. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】投标分项报价表的具体内容包括：（1）供货分项类别：1）主机和标准附件；2）备品备件；3）专 用工具；4）安装、调试、检验；5）培训；6）技术服务；7）其他。 23. 【正确答案】 CDE 【答案解析】对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素。 24. 【正确答案】 ABD 第7页 / 共9页【答案解析】根据国家发展改革委员会等九部委《标准材料采购招标文件》，初步评审包括形式评审、资格评审 和响应性评审。 25. 【正确答案】 CDE 【答案解析】建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方 式。 26. 【正确答案】 ABC 【答案解析】通常情况下，对投标人的资格要求主要包括如下方面：（1）具有独立订立合同的能力。（2）在专 业技术、设备设施、人员组织、业绩经验等方面具有设计、制造、质量控制、经营管理的相应资格和能力。（3） 具有完善的质量保证体系。（4）业绩良好。具有设计、制造与招标材料相同或相近材料的供货业绩及运行经验。 （5）有良好的银行信用和商业信誉等。 27. 【正确答案】 DE 【答案解析】询价方式一般用于采购数额不大的建筑材料和标准规格产品，由采购方对多家供货商就采购的标的 物进行询价，还可通过多轮讨价还价及磋商，经过比较后选择其中一家签订供货合同。 28. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】有关境外供货的，则应按要求填报如下报价信息：（1）型号和规格；（2）数量；（3）原产地和制 造商名称；（4）FOB/ FCA单价（注明装运港或装运地点）；（5）CIF/CIP单价（注明目的港或目的地）；（6） CIF/CIP 总价；（7）至最终目的地的内陆运费和保险费。 29. 【正确答案】 ABD 【答案解析】材料采购招标文件的内容包括：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法； （4）合同条款及格式；（5）供货要求；（6）投标文件格式；（7）投标人须知前附表规定的其他资料。 30. 【正确答案】 AC 【答案解析】相关服务要求，应在招标文件中写明要求供货方提供的与供货材料有关的辅助服务，如：为买方检 验、使用和修补材料提供技术指导、培训、协助等。 31. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】材料采购投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权 委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资 料；（8）投标材料质量标准；（9）技术支持资料；（10）相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他 资料。 32. 【正确答案】 CDE 【答案解析】对工程成套设备的供应，投标人可以是生产厂家，也可以是工程公司或贸易公司，为了保证设备供 应并按期交货，如工程公司或贸易公司为投标人，必须提供生产厂家同意其在本次投标中提供该货物的正式授权 书，一个生产厂家对同一品牌同一型号的材料和设备，仅能委托一个代理商参加投标。 33. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】这些以贴现值计算的费用包括：（1）估算寿命期内所需的燃料消耗费；（2）估算寿命期内所需备 件及维修费用（3）估算寿命期残值。 34. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】将对招标项目的评价因素分成价格、商务、技术、服务等一级评价因素，并可再将一级评价因素细 分为若干二级评价因素。 35. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】在“项目概况与招标范围”中，应写明招标项目的建设地点、规模、建设工期、标段划分和本次招 标采购材料的名称、数量、技术规格、交货地点、交货期等。 36. 【正确答案】 ABCE 第8页 / 共9页【答案解析】材料采购投标文件应包括下列内容：（1）投标函及投标函附录；（2）法定代表人身份证明或授权 委托书；（3）联合体协议书；（4）投标保证金；（5）商务和技术偏差表；（6）分项报价表；（7）资格审查资 料；（8）投标材料质量标准；（9）技术支持资料；（10）相关服务计划；（11）投标人须知前附表规定的其他 资料。 37. 【正确答案】 ABE 【答案解析】建设工程材料和设备的采购主要包括询价选择供货商、直接向供货商订购和招标选择供货商三种方 式。 38. 【正确答案】 DE 【答案解析】标包的划分要考虑工程实际需要，保证货物质量和供货时间，并有利于吸引多家投标人参加竞争， 既要避免标包划分过大，中小供应厂商无法满足供应；又要避免划分过小，缺乏对大型供应厂商的吸引力。投标 的基本单位是标包，每次招标时，可依据设备材料的性质只发一个标包或分成几个标包同时招标。投标人可以投 一个或其中的几个标包，但不能仅对一个标包中的某几项进行投标。 第9页 / 共9页第五章 建设工程勘察设计合同管理 一、单选题 1.根据《标准设计招标文件》，履约保证金的担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至（ ）失 效。 A.发包人签收最后一批设计成果文件之日起7天后 B.发包人签收最后一批设计成果文件之日起30天后 C.发包人签收最后一批设计成果文件之日起28天后 D.发包人签收最后一批设计成果文件之日起14天后 2.根据《标准施工合同文件》，发包人代表授权监理人发出的指示，其效力（ ）。 A.比发包人效力弱 B.比发包人效力强 C.视为与发包人的指示具有同等效力 D.效力一样，但需48小时经发包人确认 3.下列关于建设工程勘察合同价格与支付要求说法错误的是（ ）。 A.勘察服务完成之前，由于不可抗力解除合同时，定金不予退还 B.发包人应在收到中期支付申请后的28天内将应付款支付给勘察人 C.发包人不按期支付应付的，按通用合同条款的约定支付逾期付款违约金 D.由于非勘察人原因解除合同时，定金不予退还 4.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同履行过程中发生不可抗力事件，对不可抗力事件引起 的后果及其损失，承担的主体是（ ）。 A.发包人 B.设计人 C.发包人和设计人 D.项目业主 5.勘察合同中，属于勘察人的一般义务的是（ ）。 A.提供勘察资料 B.依法纳税 C.发出开始勘察通知 D.办理证件和批件 6.根据《标准设计招标文件》，发包人在专用条款约定的时间内，对设计人书面提出事项未及时做出答复，则 （ ）。 A.视为发包人拒绝承包人提出的请求 B.应当再次提醒发包人 C.视为已获得发包人的批准 D.属于发包人违约，发包人应承担违约责任 7.在履约担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，担保人在收到发包人以 书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在（ ）内无条件支付。 A.3日 B.7日 C.14日 第1页 / 共11页D.30日 8.下列文件属于发包人应向设计人提供的文件资料有（ ）。 A.勘察报告 B.勘察任务书 C.合同协议书 D.工程量清单 9.基准日后有新规定的，勘察/设计人应向发包人提出遵守新规定的建议，发包人应在收到建议后（ ）天内发出 是否遵守新规定的指示。 A.7 B.14 C.3 D.21 10.建设工程（ ）是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩土工程条件， 编制建设工程勘察文件订立的协议。 A.施工合同 B.监理合同 C.设计合同 D.勘察合同 11.合同工作完成后，勘察人向发包人提交勘察费用结算申请，发包人在收到费用结算申请后的（ ）天内，将应 付款向支付给勘察人。 A.14 B.21 C.28 D.30 12.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，发包人应向勘察人提供的文件资料是（ ）。 A.施工测量放线成果 B.岩土工程钻方案 C.标志桩定位报告 D.建筑总平面布置图 13.根据《标准勘察招标文件》，下列组成合同的文件：①勘察纲要，②勘察费用清单，③中标通知书，正确的优 先解释顺序是（ ）。 A.①-②-③ B.②-③-① C.③-①-② D.③-②-① 14.关于建设工程勘察合同的说法，正确的是（ ）。 A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用 B.承包人必须具备法人资格 C.勘察工作范围由法规确定 D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式 15.建设工程设计合同订立时应约定的内容描述错误的是（ ）。 A.设计人依法纳税，应缴纳的税金（不含增值税）包括在合同价格之中 第2页 / 共11页B.设计人按合同约定提供设计文件及相关服务 C.发包人支付合同价款 D.发包人应按约定向设计人发出开始设计通知 16.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，对勘察人正式提交的试验报告格式要求是（ ）。 A.加盖试验室公章并由试验负责人签字确认 B.加盖试验室公章并由项目负责人签字确认 C.加盖CMA章并由项目负责人签字确认 D.加盖CMA章并由试验负责人签字确认 17.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，合同文件优先解释顺序正确的是（ ）。 A.专用合同条款-勘察费用清单-发包人要求-勘察纲要 B.发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要-专用合同条款 C.专用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单 D.专用合同条款-发包人要求-勘察费用清单-勘察纲要 18.建设工程设计合同履行中，对设计要求的说法正确的是（ ）。 A.发包人应遵守法律和规范标准，特殊情况下可以要求设计人降低工程质量 B.各项规范、标准和发包人要求之间对同一内容描述不一致时，应以发包人要求为准 C.除专用合同另有约定外，设计人完成设计工作所遵守的法律视为基准日适用的版本 D.设计文件中可不提出预防生产安全事故的措施建议 19.根据九部委发布的《标准勘察合同》，以下有关合同文件效力由大到小的排序正确的是（ ）。 A.投标函及附录-中标通知书-专用条款-通用条款 B.中标通知书-通用条款-发包人要求-勘察费用清单 C.合同协议书-通用条款-专用条款-发包人要求 D.通用合同条款-发包人要求-勘察纲要-勘察费用清单 20.除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后（ ）天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方式、授 权范围和授权期限书面通知设计人。 A.7 B.10 C.14 D.28 21.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，勘察费用实行（ ）制度。 A.发包人签证 B.勘察人签证 C.监理人签证 D.监理人核查 22.九部委设计合同文件应互相解释，互为说明，下列解释优先顺序正确的是（ ）。 A.合同协议书→中标通知书→设计费用清单→专用合同条款→通用合同条款 B.设计费用清单→合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款 C.合同协议书→中标通知书→专用合同条款→通用合同条款→设计费用清单 D.中标通知书→合同协议书→通用合同条款→专用合同条款→设计费用清单 23.根据《标准勘察招标文件》，需要由勘察人准备的文件资料是（ ）。 A.工程勘察项目机构及人员安排报告 B.工程勘察任务委托书 第3页 / 共11页C.勘察工作范围内地下埋藏物资料 D.工程所需坐标与标高资料 24.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同的合同价格应包括的费用内容有（ ）。 A.征地补偿费用 B.青苗和园林绿化补偿费用 C.试验检测 D.踏勘现场工作费用 25.建设工程勘察合同中，下列行为不属于勘察人违约的是（ ）。 A.未按合同约定支付勘察费用 B.未按合同计划完成勘察 C.勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包 D.勘察人无法履行或停止履行合同 26.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，发包人代表授权发包人其他人员负责其指派的工作时，应将被 授权人员的姓名和（ ）通知设计人。 A.职业资格 B.授权范围 C.技术职称 D.授权时间 27.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，发包人对设计文件的审查期限， 自设计文件接收之日起不应超过（ ）日。 A.14 B.21 C.28 D.30 二、多选题 28.根据九部委的勘察合同的规定，发包人应向勘察人提供的资料包括（ ）。 A.用地红线图 B.建筑总平面图 C.初步设计资料 D.地下埋藏物资料 E.坐标和标高 29.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，属于发包人违约的情形有（ ）。 A.因发生不可抗力事件导致设计工作严重受阻 B.设计人在合同约定的时间内未能获得发包人按合同约定应支付的设计费用 C.发包人未按合同约定对设计人提出的确认事项进行答复导致设计滞后 D.设计文件标注的质量标准不符合工程建设强制性标准规定 E.设计人所提供设计文件的设计深度不符合设计合同约定 30.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有的约定外，工程的设计依据有（ ）。 A.项目建议书 B.与工程有关的规范、标准、规程 C.工程基础资料 D.适用的法律、法规及部门规章 第4页 / 共11页E.工程勘察文件 31.下列关于九部委勘察合同文件的构成说法错误的有（ ）。 A.九部委勘察合同文本适用于非必须招标的与工程建设有关的勘察项目 B.通用合同条款可对专用合同条款进行补充、细化 C.除通用合同条款明确规定可以做出不同约定外，专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触 D.房屋建筑和市政工程勘察项目招标不可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》 E.九部委勘察合同文本由通用合同条款、专用合同条款、合同附件格式构成 32.根据《标准勘察招标文件》，关于勘察要求的说法，正确的是（ ）。 A.勘察人应在标定的孔位处进行勘探，不得随意改动位置 B.勘察人应当对勘察工作负全责 C.勘察人对于勘察方法的正确性、适用性和可靠性完全负责 D.勘察人布置勘探工作时，不得造成损坏或中断运行，否则由此导致的费用增加自行承担 E.勘察工作完成后，勘察人应保证勘探孔位不被覆盖 33.建设工程设计合同中，下列属于发包人义务的有（ ）。 A.发出开始设计通知 B.办理证件和批件 C.支付合同价款 D.完成全部设计工作 E.依法纳税 34.下列行为属于勘察人违约的有（ ）。 A.勘察文件不符合法律及合同约定 B.勘察人转包、违法分包 C.发包人原因造成勘察停止 D.发包人为按合同约定支付勘察费用 E.发包人无法履行合同 35.根据《标准勘察招标文件》和《标准设计招标文件》中的通用合同条款，勘察和设计合同价格应包括的内容有 （ ）。 A.收集资料、踏勘现场并进行勘察设计工作的费用 B.工程施工期间配合及现场服务的费用 C.工程勘察和设计服务应缴纳的增值税税金 D.发包人要求勘察人和设计人进行专项试验检测的费用 E.发包人未按期支付费用导致的逾期付款违约金 36.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，由发包人承担设计服务期延误责任的情形有（ ）。 A.发包人未按合同约定期限及时答复设计事项 B.发包人未按合同约定及时支付设计费用 C.设计人原因导致设计文件未能按期提交 D.行政管理部门审查图纸时间延长 E.勘察人提供的勘察成果滞后 37.根据《标准勘察招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定，合同价中应包括的费用有（ ）。 A.进行测绘、取样、试验评估的费用 B.占地及青苗、园林绿化补偿费用 C.发包人要求勘察人外出考察的费用 第5页 / 共11页D.因勘察人原因需要对工程进行补充勘察的费用 E.不可抗力导致勘察人勘查设备损坏的修复费用 38.根据《标准勘察招标文件》，以下属于发包人的义务的是（ ）。 A.保证勘察人免于承担因发包人违反法律而引起的任何责任 B.组织勘察人进行勘察和设计 C.发包人应按约定向勘察人提供勘察资料 D.应按合同约定提供勘察文件 E.发包人应按约定发出开始勘察通知 39.建设工程设计如果委托监理，监理人的（ ）应在专用合同条款中指明。 A.监理单位名称 B.监理范围 C.职责权限 D.专业监理工程师信息 E.总监理工程师信息 40.根据《标准设计招标文件》，关于设计文件要求，正确的是（ ）。 A.在设计文件中注明工程的合理使用寿命年限 B.设计文件的深度应满足发包人的下一步需要 C.设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求 D.在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 E.设计方案论证充分，计算成果规范可靠，不保证能实施 41.以下有关九部委发布的《标准勘察合同》内容说法正确的是（ ）。 A.适用范围是依法必须招标的与工程建设有关的勘察项目 B.房屋建筑和市政工程等工程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》 C.履约保证金采用银行保函的，应当提供无条件地、不可撤销担保 D.履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果文件止 E.专用合同条款补充和细化的内容不得与通用合同条款相抵触 42.下列关于建设工程设计合同履行管理说法正确的有（ ）。 A.在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 B.基准日之后，原版本的法律法规发生重大变化的，不予修正 C.发包人应提前7天向设计人发出开始设计的通知 D.发包人接收设计文件之后，可以由设计人自行审查 E.发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天 43.设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包人代表对实 施的（ ）签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。 A.设计项目 B.数量 C.质量 D.实施时间 E.完成时间 44.根据《标准设计招标文件》中的通用合同条款，设计合同的合同价格应包括的费用内容有（ ）。 A.征地补偿费用 B.青苗和园林绿化补偿费用 第6页 / 共11页C.设计、评估、审查工作费用 D.踏勘现场工作费用 E.施工配合费用 45.下列文件资料属于发包人应向勘察人提供的有（ ）。 A.勘察许可 B.勘察工作范围已有的技术资料 C.勘察工作范围外2m的地下已有埋藏物的资料 D.建筑总平面布置图 E.建筑施工设计图 46.《标准设计招标文件》，除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括（ ）。 A.踏勘现场费用 B.设计、评估、审查费用 C.进行审计的费用 D.施工配合费用 E.专项咨询费用 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 C 【答案解析】担保有效期自发包人与设计人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批设计成果文件之日起28 日后失效。 2. 【正确答案】 C 【答案解析】被授权人员在授权范围内发出的指示视为已得到发包人代表的同意，与发包人代表发出的指示具有 同等效力。 3. 【正确答案】 C 【答案解析】选项C，发包人不按期支付应付的，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 4. 【正确答案】 C 【答案解析】不可抗力引起的后果及其损失，应由合同当事人依据法律规定各自承担。参考《标准设计招标文 件》。 5. 【正确答案】 B 【答案解析】发包人义务：（1）遵守法律。（2）发出开始勘察通知。（3）办理证件和批件。（4）支付合同价 款。（5）提供勘察资料。（6）其他义务。勘察人的一般义务：（1）遵守法律。（2）依法纳税。（3）完成全部 勘察工作。（4）保证勘察作业规范、安全和环保。（5）避免勘探对公众与他人的利益造成损害。（6）其他义 务。 6. 【正确答案】 C 【答案解析】发包人应在专用合同条款约定的时间之内，对设计人书面提出的事项作出书面答复；逾期没有做出 答复的，视为已获得发包人的批准。 7. 【正确答案】 B 【答案解析】在履约担保有效期内，如果设计人不履行合同约定的义务或其履行不符合合同的约定，担保人在收 到发包人以书面形式提出的在担保金额内的赔偿要求后，在7日内无条件支付。 8. 【正确答案】 A 【答案解析】按专用合同条款约定由发包人提供的文件，包括基础资料、勘察报告、设计任务书等，发包人应按 约定的数量和期限交给设计人。 第7页 / 共11页9. 【正确答案】 A 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，勘察人完成勘察工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方的 规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以及国 家、行业和地方的规范和标准实施的，勘察人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天内发 出是否遵守新规定的指示。 10. 【正确答案】 D 【答案解析】建设工程勘察合同是指根据建设工程的要求，查明、分析、评价建设场地的地质地理环境特征和岩 土工程条件，编制建设工程勘察文件订立的协议。 11. 【正确答案】 C 【答案解析】合同工作完成后，勘察人可按专用合同条款约定的份数和期限，向发包人提交勘察费用结算申请， 并提供相关证明材料。发包人应在收到费用结算申请后的28天内，将应付款项支付给勘察人。 12. 【正确答案】 D 【答案解析】发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：（1）本工程的 批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）；（2）工程勘察任务委托 书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图；（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与 标高资料；（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具 体位置分布图；（5）其他必要相关资料。 13. 【正确答案】 D 【答案解析】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺 序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同 条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。 14. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A错误，示范文本适用于为设计提供勘察工作的委托任务；选项C错误，就具体工程项目的需求 而言，可以委托勘察人承担一项或多项工作，订立合同时应具体明确约定勘察工作范围和成果要求；选项D错误， 明确约定解决合同争议的最终方式是采用仲裁或诉讼。 15. 【正确答案】 A 【答案解析】选项A，设计人应按有关法律规定纳税，应缴纳的税金（含增值税）包括在合同价格之中。 16. 【正确答案】 D 【答案解析】试验报告的格式应当符合CMA计量认证体系要求，加盖CMA章并由试验负责人签字确认。 17. 【正确答案】 D 【答案解析】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺 序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同 条款；（6）发包人要求；（7）勘察费用清单；（8）勘察纲要；（9）其他合同文件。 18. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，发包人应当遵守法律和规范标准，不得以任何理由要求设计人违反法律和工程质量、安全标 准进行设计服务，降低工程质量；选项B，各项规范、标准和发包人要求之间如对同一内容的描述不一致时，应以 描述更为严格的内容为准；选项D，设计文件必须保证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定 在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议。 19. 【正确答案】 B 【答案解析】合同文件的解释顺序：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同 条款、发包人要求、勘察费用清单、勘察纲要、其他合同文件。 20. 【正确答案】 C 第8页 / 共11页【答案解析】除专用合同条款另有约定外，发包人应在合同签订后14天内，将发包人代表的姓名、职务、联系方 式、授权范围和授权期限书面通知设计人。 21. 【正确答案】 A 【答案解析】勘察费用实行发包人签证制度，即勘察人完成勘察项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包 人代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。 22. 【正确答案】 C 【答案解析】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，解释合同文件的优先顺 序如下:（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同 条款；（6）发包人要求；（7）设计费用清单；（8）设计方案；（9）其他合同文件。 23. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人应及时向勘察人提供下列文件资料，并对其准确性、可靠性负责，通常包括：（1）本工程的 批准文件（复印件），以及用地（附红线范围）、施工、勘察许可等批件（复印件）。（2）工程勘察任务委托 书、技术要求和工作范围的地形图、建筑总平面布置图。（3）勘察工作范围已有的技术资料及工程所需的坐标与 标高资料。（4）勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等）及具 体位置分布图。（5）其他必要相关资料。 24. 【正确答案】 D 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等， 编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专 项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 25. 【正确答案】 A 【答案解析】合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；（2） 勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失； （4）勘察人无法履行或停止履行合同；（5）勘察人不履行合同约定的其他义务。 26. 【正确答案】 B 【答案解析】发包人代表可以授权发包人的其他人员负责执行其指派的一项或多项工作。发包人代表应将被授权 人员的姓名及其授权范围通知设计人。 27. 【正确答案】 A 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，发包人对于设计文件的审查期限，自文件接收之日起不应超过14天。 二、多选题 28. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】勘察阶段不可能提交设计资料。 29. 【正确答案】 BC 【答案解析】发包人违约。合同履行中发生下列情况之一的，属发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付设计 费用；（2）发包人原因造成设计停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其 他义务。 30. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，工程的设计依据如下：（1）适用的法律、行政法规及部门规章； （2）与工程有关的规范、标准、规程；（3）工程基础资料及其他文件；（4）本设计服务合同及补充合同； （5）本工程勘察文件和施工需求；（6）合同履行中与设计服务有关的来往函件；（7）其他设计依据。 31. 【正确答案】 ABD 【答案解析】选项A，九部委勘察合同文本适用于必须招标的与工程建设有关的勘察项目；选项B，“专用合同条 款”可对“通用合同条款”进行补充、细化，但除“通用合同条款”明确规定可以作出不同约定外，“专用合同 条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触，否则抵触内容无效；选项D，房屋建筑和市政工程等工 程勘察项目招标可以使用《建设工程勘察合同（示范文本）》。 第9页 / 共11页32. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】选项E，勘探工作完成后，勘察人应当按照规范要求及时封孔。 33. 【正确答案】 ABC 【答案解析】发包人义务：（1）遵守法律；（2）发出开始设计通知；（3）办理证件和批件；（4）支付合同价 款；（5）提供设计资料；（6）其他义务。 34. 【正确答案】 AB 【答案解析】合同履行中发生下列情况之一的，属勘察人违约：（1）勘察文件不符合法律以及合同约定；（2） 勘察人转包、违法分包或者未经发包人同意擅自分包；（3）勘察人未按合同计划完成勘察，从而造成工程损失； （4）勘察人无法履行或停止履行合同；（5）勘察人不履行合同约定的其他义务。 35. 【正确答案】 ABC 【答案解析】选项D，发包人要求勘察人、设计人进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不 含在合同价格之中，由发包人另行支付；选项E，违约金在费用结算的时候考虑。 36. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】合同履行中发生下列情况之一的，属于发包人违约：（1）发包人未按合同约定支付设计费用； （2）发包人原因造成设计停止；（3）发包人无法履行或停止履行合同；（4）发包人不履行合同约定的其他义 务。选项ABDE属于非设计人原因，由发包人承担延误责任。 37. 【正确答案】 AB 【答案解析】勘察合同的价款确定方式、调整方式和风险范围划分，在专用合同条款中约定。除专用合同条款另 有约定外，勘察合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，制订纲要，进行测绘、勘探、取样、试验、测试、分 析、评估、配合审查等，编制勘察文件，设计施工配合，青苗和园林绿化补偿，占地补偿，扰民及民扰，占道施 工，安全防护、文明施工、环境保护，农民工工伤保险等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求勘察人 进行外出考察、试验检测、专项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。选项D， 这个费用如有也是应该勘察自己承担的。就类似于由于勘察人自己原因造成的返工一样，甲方不另支付即不纳入 合同价。 38. 【正确答案】 ACE 【答案解析】B选项为干扰项，发包人提供勘察资料，无需组织勘察人进行勘察和设计；D选项属于勘察人的义 务。 39. 【正确答案】 BCE 【答案解析】发包人可以根据工程建设需要确定是否委托监理人进行设计监理。如果委托监理，则监理人享有合 同约定的权力，其所发出的任何指示应视为已得到发包人的批准。监理人的监理范围、职责权限和总监理工程师 信息，应在专用合同条款中指明。 40. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】设计文件要求：①设计文件的编制应符合法律法规、规范标准的强制性规定和发包人要求，相关设 计依据应完整、准确、可靠，设计方案论证充分，计算成果规范可靠，并能够实施。②设计服务应当根据法律、 规范标准和发包人要求，保证工程的合理使用寿命年限，并在设计文件中予以注明。③设计文件的深度应满足本 合同相应设计阶段的规定要求，满足发包人的下步工作需要，并应符合国家和行业现行规定。④设计文件必须保 证工程质量和施工安全等方面的要求，按照有关法律法规规定在设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生 产安全事故的措施建议。 41. 【正确答案】 ABC 【答案解析】选项D，履约保证金有效期从发包人与勘察人签订的合同生效之日起至发包人签收最后一批勘察成果 文件之日起28日后失效；选项E，但除通用合同条款明确规定可以作出不同约定外,专用合同条款补充和细化的内 容不得与通用合同条款相抵触，注意有条件。 42. 【正确答案】 ACE 第10页 / 共11页【答案解析】选项B，除专用合同条款另有约定外，设计人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和 地方的规范和标准，均应视为在基准日适用的版本。基准日之后，前述版本发生重大变化，或者有新的法律，以 及国家、行业和地方的规范和标准实施的，设计人应向发包人提出遵守新规定的建议。发包人应在收到建议后7天 内发出是否遵守新规定的指示；选项D，发包人接收设计文件之后，可以自行或者组织专家会进行审查，设计人应 当给予配合。 43. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】设计费用实行发包人签证制度，即设计人完成设计项目后通知发包人进行验收，通过验收后由发包 人代表对实施的设计项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算设计费用的依据之一。 44. 【正确答案】 CDE 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等， 编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。 45. 【正确答案】 ABD 【答案解析】选项C，勘察工作范围地下已有埋藏物的资料（如电力、电信电缆、各种管道、人防设施、洞室等） 及具体位置分布图；选项E，应该是建筑总平面布置图。 46. 【正确答案】 ABD 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，合同价格应当包括收集资料，踏勘现场，进行设计、评估、审查等， 编制设计文件，施工配合等全部费用和国家规定的增值税税金。发包人要求设计人进行外出考察、试验检测、专 项咨询或专家评审时，相应费用不含在合同价格之中，由发包人另行支付。 第11页 / 共11页第六章 建设工程施工合同管理 一、单选题 1.某工程采用的是不足额投保方式投保的工程一切险，工程受到保险事件的损害时，保险金不足以赔偿损失，其 中施工设备的损失差额由（ ）补偿。 A.保险公司 B.发包人 C.承包人 D.发包人和承包人共同 2.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，不属于承包人竣工清场主要义务的是（ ）。 A.就交付工程的使用功能向发包人交底 B.拆除临时工程，清理，平整复原场地 C.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场 D.施工场地内残留垃圾已全部清除出场 3.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权得到费用和工期补偿，但无利润补偿的情形是（ ）。 A.发包人提供图纸延误 B.不利的物质条件 C.隐蔽工程重新检验质量合格 D.监理人指示错误 4.监理人应在收到承包人的变更合同价款报告后（ ）天内，对承包人的要求予以确认或做出其他答复。 A.7 B.14 C.15 D.28 5.根据《标准施工合同》，关于“暂估价”与“暂列金额”的区别说法正确的是（ ）。 A.暂列金额是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格 B.暂列金额是合同履行阶段必然发生的，发包人一定予以支付的款项 C.暂估价是招标投标阶段已经确定的价格 D.签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用 6.根据《标准施工合同》，以不影响单位工程的开工为原则，施工场地的移交应（ ）。 A.一次完成 B.有序的多次移交 C.既可一次完成，也可分次移交 D.两次完成 7.关于《标准施工招标文件》合同文本及条款的说法，正确的是（ ）。 A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用 B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致 C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化 D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效 8.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同协议书中写明的合同总金额应包括的金额是（ ）。 第1页 / 共39页A.暂列金额和暂估价 B.变更的价款调整 C.索赔补偿金额 D.保修期的保修费用 9.根据《标准施工合同》，当中标通知书、图纸和专用合同条款出现含义或内容矛盾时，合同文件优先解释的顺 序是（ ）。 A.图纸→专用合同条款→中标通知书 B.图纸→中标通知书→专用合同条款 C.中标通知书→图纸→专用合同条款 D.中标通知书→专用合同条款→图纸 10.根据《标准施工合同》，合同协议书应排在（ ）。 A.所有合同文件之后 B.中标通知书之前 C.投标书之后 D.图纸之后 11.根据《标准施工招标文件》，承包人对发包人签发的竣工付款证书有异议的，对存在争议的部分应按（ ）处 理。 A.临时付款协议 B.监理人的决定 C.逾期支付条款 D.合同争议条款 12.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，合同中的“图纸”应包括（ ）。 A.招标图纸 B.施工图 C.招标图纸和施工图 D.承包人依据施工图提供的加工图 13.根据《标准施工合同》，关于开工通知的说法正确的是（ ）。 A.监理人不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失 B.合同工期自合同双方签订的合同协议书中载明的开工日起计算 C.监理人征得发包人同意后，应在开工日期3天前向承包人发出开工通知 D.承包人开工准备不满足开工条件，监理人应延时发出开工的指示，合同工期不予顺延 14.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，暂估价是指（ ）的金额。 A.招标时暂不能确定价格，但合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程 B.招标时暂不能确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程 C.招标时能够确定价格，合同履行中必然发生的材料、设备及专业工程 D.招标时能够确定价格，合同履行中未必发生的材料、设备及专业工程 15.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“合同进度计划”是指由（ ）的施工进度计划。 A.发包人审定 B.监理人批准 C.承包人投标文件提交 D.招标文件提出 16.在施工准备阶段，负责组织设计交底的是（ ）。 第2页 / 共39页A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.设计单位 17.根据《标准施工合同》，合同协议书中除明确规定合同组成文件外，双方在订立合同时还必须填写的内容包括 （ ）。 A.结算方式 B.预付款支付时间 C.质量标准 D.合同争议解决方式 18.在施工合同履行中，发包人按合同约定购买了玻璃，现场交货双方共同清点检验接收后交承包人的仓库保管员 保管，当施工需要使用时发现部分玻璃丢失，则应由（ ）。 A.保管员负责赔偿损失 B.发包人承担损失责任 C.承包人负责赔偿损失 D.发包人与承包人共同承担损失责任 19.根据《标准施工合同》，关于监理人对质量检验和试验的说法，正确的是（ ）。 A.监理人收到承包人共同检验的通知，未按时参加检验，承包人单独检验，该检验无效 B.监理人对承包人的检验结果有疑问，要求承包人重新检验时，由监理人和第三方检测机构共同进行 C.监理人对承包人已覆盖的隐蔽工程部分质量有疑问时，有权要求承包人对已覆盖的部位进行揭开重新检验 D.重新检验结果证明质量符合合同要求的，因此增加的费用由发包人和监理人共同承担 20.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于变更意向书及变更指示发出主体的说法，正确的是（ ）。 A.可以由发包人发出 B.只能由监理人发出 C.可以由承包人发出 D.只能由发包人发出 21.住房和城乡建设部、财政部《建设工程质量保证金管理办法》 建质 [2017] 138号规定，合同约定由承包人以 银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的（ ）。 A.2% B.3% C.5% D.10% 22.按照施工合同示范文本规定，承包人的义务包括（ ）。 A.协调处理施工现场周围地下管线保护工作 B.按工程需要提供非夜间施工使用的照明 C.办理临时停电、停水、中断道路申报批准手续 D.组织设计交底 23.根据《标准施工合同》通用条款，建筑工程一切险应由（ ）负责投保，并承担保险费用。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人 第3页 / 共39页D.监理人 24.根据《施工合同标准文本》的规定，施工工期在12个月以上的工程，由于市场价格浮动对合同价格的影响，此 风险应由（ ）。 A.发包人承担 B.承包人承担 C.发包人和承包人分担 D.发包人和承包人均不承担 25.施工工程竣工验收通过后，确定承包人的实际竣工日应为（ ）。 A.开始进行竣工检验日 B.发包人组织竣工验收日 C.验收组通过竣工验收日 D.承包人提交竣工验收报告日 26.根据《标准施工招标文件》，履约担保期限应至（ ）之日止。 A.提交工程保修书 B.签发工程移交证书 C.工程竣工验收 D.签发工程结清证书 27.某工程项目施工中现场出现了图纸中未标明的地下障碍物，需要作清除处理。按照合同条款的约定，承包人应 在索赔事件发生后28天内向监理人递交（ ）。 A.索赔报告 B.索赔意向通知书 C.索赔依据和资料 D.工期和费用索赔的具体要求 28.某工程实施过程中，监理人于2023年3月3日收到承包人提交的2月份进度付款申请单及支持性证明文性，并于3 月10日完成审核。根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人向承包人支付该笔进度款的最迟时间应是2023 年（ ）。 A.4月9日 B.4月7日 C.3月31日 D.3月17日 29.根据《标准施工合同》，下列不属于发包人的义务的是（ ）。 A.完成施工场地的征用、拆迁 B.提供地下管线资料 C.办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权 D.编制施工组织设计 30.按照《建设工程施工合同》规定，（ ）在施工过程中负责管理施工控制网点。 A.承包人 B.发包人 C.监理人 D.勘察人 31.某施工合同履行过程中，因施工需要临时中断道路交通，发包人委托承包人办理申请批准手续。因工程所处路 段交通流量大，全天中断交通的要求未获批准，承包人只能在夜间施工，则由此造成的承包人损失应由（ ）。 A.发包人赔偿，延误的工期顺延 第4页 / 共39页B.发包人赔偿，延误的工期不予顺延 C.承包人承担，延误的工期顺延 D.承包人承担，延误的工期不予顺延 32.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人负责提供的材料和工程设备经验收后，接收保管和施工 现场内二次搬运所发生的费用由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人 D.发包人和材料设备供应商 33.根据《标准施工合同》，对于未达到必须招标规模或标准的项目，可由监理人在暂估价内直接确定价格的是 （ ）。 A.临时设施 B.建筑材料 C.工程设备 D.专业工程 34.根据《标准施工合同》，工程一切险的被保险人应是（ ）。 A.发包人和监理人 B.承包人和监理人 C.发包人和承包人 D.承包人和分包人 35.某施工合同协议书内注明的开工日期为2013年2月1日。承包人因主要施工机械未到场向工程师递交了延期开工 1周的申请，但未获得工程师批准。工程实际在2013年2月5日开始动工。2013年12月5日，承包人在自检合格后提 交了竣工验收报告，工程于2013年12月20日通过了竣工验收。按照建设工程施工合同示范文本的规定，承包人的 施工期应为（ ）。 A.自2月1日始，至12月5日止 B.自2月1日始，至12月20日止 C.自2月5日始，至12月5日止 D.自2月5日始，至12月20日止 36.关于监理人的合同管理地位和职责的说法，正确的是（ ）。 A.在合同规定的权限范围内，监理人可独立处理变更估价、索赔等事项 B.监理人向承包人发出的指示，承包人征得发包人批准后执行 C.发包人可不通过监理人直接向承包人发出工程实施指令 D.监理人的指示错误给承包人造成损失，由发包人和监理人承担连带责任 37.根据《标准施工合同》，监理人要求的暂停施工的赔偿与责任的说法正确的是（ ）。 A.停工责任在承包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包商由此造成的损失，相应顺延工期 B.停工责任在发包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延 C.停工责任在发包人，因为工程师不及时作出答复，导致承包人无法复工，由发包人承担违约责任 D.停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，相应顺延工期 38.在施工准备阶段，以下（ ）专项施工方案需要进行5人以上专家论证方案的安全性和可靠性。 A.高空作业工程 B.地下暗挖工程 C.大爆破工程 D.深水作业工程 第5页 / 共39页39.根据《标准施工合同》通用条款，第三者责任保险应由（ ）负责投保，并承担保险费用。 A.发包人 B.监理人 C.承包人 D.发包人和监理人 40.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，支付管理中的“合同价格”是指（ ）。 A.协议书中的签约合同价格 B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部合同价款 C.中标通知书中的中标价格 D.承包人的投标报价 41.根据《标准施工招标文件》，由于发包人原因发生暂停施工的紧急情况，承包人可先暂停施工并向监理人提出 暂停施工的书面请求。监理人应在收到承包人书面请求后的（ ）内给予答复。 A.5日 B.48小时 C.3日 D.24小时 42.根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程缺陷期自（ ）起计算。 A.工程施工验收合格日期 B.工程投入使用日期 C.工程实际竣工日期 D.工程正式移交日期 43.紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的（ ）小时内予以答复，逾期未答复视为同意承 包人的暂停施工请求。 A.10 B.12 C.20 D.24 44.如果索赔事件的影响持续存在，承包商应在该项索赔事件（ ），提出最终索赔通知书，说明最终要求索赔的 追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 A.发生后的28天内 B.全部消除后 C.影响结束后的14天内 D.影响结束后的28天内 45.某基础工程施工过程中，承包人未通知监理人检查即自行隐蔽，后又遵照监理人的指示进行剥露检验。经与监 理人共同检验，确认该隐蔽工程的施工质量满足合同要求。下列关于处理此事件的说法中，正确的是（ ）。 A.给承包人顺延工期并追加合同价款 B.给承包人顺延工期，但不追加合同价款 C.给承包人追加合同价款，但不顺延工期 D.工期延误和费用损失均由承包人承担 46.根据《标准施工合同》，对于施工部位的检查，当承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖 时，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开检查，关于责任划分以下正确的是（ ）。 A.若检查符合要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润 B.若检查不符合要求，由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误 第6页 / 共39页C.无论检查是否符合要求，都由承包人承担由此增加的费用和（或）工期延误 D.若检查符合要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误 47.根据《标准施工招标文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的是（ ）。 A.进度款支付证书应由监理人审查承包人进度付款申请单后签发 B.监理人出其进度款支付证书视为监理人已批准承包人完成该部分工作 C.进度款支付证书应经发包人审查同意并签认后由监理人出具 D.进度款支付证书一经签发监理人无权修改 48.根据《施工合同标准文本》的规定，监理人在施工合同履行中（ ）。 A.是独立的第三方 B.属于发包人一方的人员，相当于发包人的雇员 C.属于发包人一方的人员，但不同于发包人的雇员 D.属于建设行政主管部门的代理方 49.根据《施工合同标准文本》的规定，合同工期自（ ）起计算。 A.监理人下达开工通知之日 B.实际开工之日 C.合同中约定的开工日 D.开工通知中载明的开工日 50.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，缺陷责任期满（包括延长的期限终止）后14天内， 应当向承包人出具缺陷任期终止证书，该证书应（ ）。 A.发包人出具经监理人审核 B.监理人出具经发包人签认 C.发包人和监理人共同签认 D.监理人签认 51.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在工程整个施工期间应为其现场雇用的全部人员投保人身意外 伤害险并缴纳保险费的投保人是（ ）。 A.发包人和设计人 B.承包人和分包人 C.发包人和监理人 D.发包人和承包人 52.某工程采用《标准设计施工总承包招标文件》招标，并约定采用价格指数法调整因物价波动导致的人工、材料 和设备价格变化。工程实施期间，由于不可抗力导致合同约定的竣工日期延误，且在合同约定的竣工日期后，人 工、材料价格指数上涨。为此，监理人应认可的价格指数是（ ）。 A.合同约定的竣工日期价格指数 B.合同约定的竣工日期后相应项目采购日当期价格指数 C.实际竣工日当期价格指数 D.由发包人与承包人协商确定的价格指数 53.根据《标准施工合同》，施工中遇到异常恶劣的气候条件造成的停工属于（ ）。 A.一定可以给予工期补偿 B.可给予工期补偿 C.可给予费用补偿 D.一定可以补偿工期、费用补偿 54.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理保险，导致受益 人未能得到保险人赔偿的，损失赔偿应由（ ）承担。 第7页 / 共39页A.发包人 B.承包人 C.受益人 D.负有投保义务的当事人 55.根据《标准施工合同》，不可以顺延合同工期的情况的是（ ）。 A.增加合同内容 B.不利气候条件 C.改变合同中一项工作的特性 D.提供图纸错误 56.根据《标准施工合同》，投保“建筑工程一切险”和“第三者责任险”的正确做法是（ ）。 A.分别由发包人和承包人负责投保 B.均由发包人负责投保 C.分别由承包人和发包人负责投保 D.均由承包人负责投保 57.某施工合同履行时，因施工现场尚不具备开工条件，已进场的承包人不能按约定日期开工，则发包人（ ）。 A.应赔偿承包人的损失，相应顺延工期 B.应赔偿承包人的损失，但工期不予顺延 C.不赔偿承包人的损失，但相应顺延工期 D.不赔偿承包人的损失，工期不予顺延 58.住房和城乡建设部、财政部《建设工程质量保证金管理办法》 建质 [2017] 138号规定，发包人应按照合同约 定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的（ ）。 A.3% B.5% C.2% D.10% 59.某工程完成竣工验收后，建设单位发现有一处防火门的开启方向不符合设计要求，则整改该问题所产生的费用 应由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和监理人共同 D.参与验收的各方共同 60.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，因不可抗力导致工期延长，监理人按发包人要求指令承包人采 取赶工措施发生的合理赶工费用应由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和监理人共同 D.参与验收的各方共同 61.根据《标准施工合同》，发包人要求向承包人提前接货的物资，（ ）。 A.承包人可以拒绝，承包人承担由此增加的保管费用 B.承包人可以拒绝，发包人承担由此增加的保管费用 C.承包人不得拒绝，承包人承担由此增加的保管费用 D.承包人不得拒绝，发包人承担由此增加的保管费用 第8页 / 共39页62.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后（ ）天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证 书，并退还剩余的质量保证金。 A.7 B.14 C.28 D.56 63.关于履约担保和预付款担保的说法正确的是（ ）。 A.履约担保是无条件担保，预付款担保是有条件担保 B.履约担保是有条件担保，预付款担保是无条件担保 C.二者都是有条件担保 D.二者都是无条件担保 64.“商定或确定”条款规定，（ ）在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同当事人协商，尽量 达成一致。 A.总监理工程师 B.专业监理工程师 C.发包人 D.发包人代表 65.在施工合同履行过程中发生紧急情况，监理人未及时下达暂停施工指示，承包人先暂停施工，并向监理人提出 暂停施工的书面请求。监理人在24小时内未答复，视为（ ）。 A.同意承包人的暂停施工请求 B.不同意承包人的暂停施工请求 C.须继续等待24小时方是规定的回复期限 D.必须马上复工 66.在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前（ ）天的各可调因子 的价格指数。 A.14 B.28 C.42 D.56 67.监理人审查承包人的施工组织设计和进度计划时，未能指出某单项工程的施工方案中存在的缺陷，承包人按计 划进行该部分工程的施工，监理工程师因施工方案中存在重大安全隐患，发出暂停施工的指示，承包人因暂停施 工产生损失提出索赔，认为工程师应承担连带责任，该事件索赔的处理方式应为（ ）。 A.承包人承担工期和费用的损失 B.延长合同工期，费用不予补偿 C.工期不予顺延，给予相应的费用补偿 D.延长合同工期并给予相应的费用补偿 68.根据《标准施工招标文件》，关于暂估价的说法，正确的是（ ）。 A.暂估价是指签约合同价之外用于支付部分材料设备的费用或专业工程价款 B.暂估价是指施工合同履行中可能发生的工程费用 C.暂估价是指发包人在工程量清单中写明支付但暂时不能确定价格的工程款项 D.暂估价内的工程材料设备或专业工程施工均须由承包人负责提供 69.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人的施工安全责任是（ ）。 A.执行监理人编制的施工安全措施计划 第9页 / 共39页B.要求发包人提供劳动保护用具 C.制定安全操作规程 D.承担施工现场所有人员工伤事故的赔偿责任 70.某工程合同工期为20个月，承包人修改后的进度计划的竣工时间为第22个月，监理人认可了该进度计划的修 改。承包人的实际施工期为21个月。下列关于承包人的工期责任的说法中，正确的是（ ）。 A.提前工期1个月给予承包人奖励 B.延误工期1个月追究承包人拖期违约责任 C.对承包人既不追究拖期违约责任，也不给予奖励 D.因监理人对修改进度计划的认可，按延误工期0.5个月追究承包人违约责任 71.根据《标准施工合同》，（ ）以后承包人就失去索赔的权利。 A.工程颁发接收证书 B.竣工结算 C.颁发缺陷责任终止证书 D.颁发结清证书 72.监理人受发包人的委托对施工合同的履行进行管理，下列说法正确的是（ ）。 A.独立处理单价的合理调整事项 B.承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准 C.负责检查施工质量、控制进度等现场管理工作 D.独立处理合同履行过程中的有关事项 73.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求的，应在提前 竣工协议中明确的内容是（ ）。 A.承包人修订的进度计划和赶工措施，发包人提供的条件和追加的合同价款 B.发包人提出的赶工要求和追加合同价款，承包人要求的奖励办法 C.发包人修订的进度计划和奖励办法，承包人提出的赶工措施和追加的费用 D.承包人修订的进度计划和施工条件要求，发包人的工期要求和追加的合同价款 74.根据《标准施工招标文件》确定调价公式中可调因子的现行价格指数时，应以约定的付款证书相关周期最后一 天前（ ）天的相应价格指数为准。 A.14 B.30 C.42 D.56 75.根据《标准施工招标文件》，合同文件的优先解释顺序是（ ）。 A.技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单→投标函及其附录 B.投标函及其附录→已标价工程量清单→技术标准和要求→图纸 C.技术标准和要求→投标函及其附录→图纸→已标价工程量清单 D.投标函及其附录→技术标准和要求→图纸→已标价工程量清单 76.国家发展改革委等九部委发布的《简明标准施工招标文件》，适用于工期不超过（ ）个月，且技术相对简单 的小型项目。 A.6 B.12 C.18 D.24 第10页 / 共39页77.根据《标准施工合同》，采用公式法调价方式考虑市场价格浮动对合同价格的影响，仅适用于工程量清单中的 （ ）部分。 A.单价支付 B.工程材料费用 C.总价支付 D.人工费用 78.下列合同文件中，列入《标准施工招标文件》中施工合同文本中的合同附件格式的是（ ）。 A.协议书、投标保函、履约担保 B.投标保函、履约担保、预付款担保 C.协议书、预付款担保、履约担保 D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单 79.根据《建设工程安全生产管理条例》，承包人需要编制专项施工方案并经专家论证的工程是（ ）。 A.高空作业工程 B.深水作业工程 C.大爆破工程 D.地下暗挖工程 80.一般情况下由（ ）负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 A.发包人 B.设备供应商 C.承包人 D.监理人 81.在分包合同中，异常恶劣的气候条件属于（ ）的责任。 A.监理人 B.承包人 C.发包人 D.分包人 82.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法正确的是（ ）。 A.暂估价的内容包括计日工 B.暂估价的内容在投标时易确定准确价格 C.暂估价内的专业工程不一定实施 D.暂估价是签约合同价的组成部分 83.发包人采购的材料需进行使用前抽查试验，关于该试验相应合同义务的说法，正确的是（ ）。 A.承包人负责试验并承担相应费用 B.发包人负责试验并承担相应费用 C.承包人负责试验，发包人承担相应费用 D.发包人负责试验，承包人承担相应费用 84.按照标准施工合同规定，下列关于发包人供应的材料设备运至施工现场后，（ ）。 A.应当由发包人保管 B.应当由承包人保管 C.应当由监理人保管 D.应当由材料供应商保管 提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、 环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086 第11页 / 共39页85.为了明确划分由于政策法规变化或市场物价浮动对合同价格影响的责任，《标准施工合同》中的通用条款规定 的基准日期是指（ ）。 A.投标截止日前第14天 B.投标截止日前第28天 C.招标公告发布之日前第14天 D.招标公告发布之日前第28天 86.根据《标准施工合同》，承包人需要变动保险合同条款时，正确的处理方式是（ ）。 A.直接与保险人协商一致后，通知发包人 B.直接与保险人协商一致后，通知监理人 C.应事先征得发包人同意，并通知监理人 D.应事先征得监理人同意，并通知发包人 87.根据《标准施工合同》，在调价公式的应用中，以下基本原则表述正确的是（ ）。 A.由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人调整 B.因承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效 C.需要调整价格的材料，以监理人复核后确认的材料单价及数量，作为调整依据 D.因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日价格指数进行支付计算 88.根据《标准施工招标文件》，发生工程变更时，已标价工程量清单中无适用或类似子目单价的变更工作单价应 由（ ）商定或确定。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.造价管理机构 89.根据《标准施工合同》，因承包人原因未在约定的工期内竣工时，原约定竣工日的价格指数和实际支付日的价 格指数会有所不同，后续支付时应将（ ）作为支付计算的价格指数。 A.两个价格指数中的较高者 B.两个价格指数中的均值 C.两个价格指数中的较低者 D.两个价格指数按约定权重的均值 90.不利气候条件和异常恶劣的气候条件，对施工的影响（ ）。 A.分别由发包人和承包人承担 B.分别由承包人和发包人承担 C.全部由承包人承担 D.全部由发包人承担 91.根据《标准施工合同》，关于合同价格和签约合同价的说法正确的是（ ）。 A.签约合同价包括了暂列金额、暂估价的合同总金额 B.签约合同价是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格 C.合同价格是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数 D.签约合同价不包括暂列金额和暂估价 92.由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金的时间为（ ）。 A.缺陷责任期满 B.缺陷责任期满后14天内 C.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内 第12页 / 共39页D.缺陷责任期满，包括延长的期限终止后28天内 93.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于总价支付项工程计量的说法，正确的是（ ） A.监理人按已完成的工作量按日计量 B.监理人按已批准承包人的支付分解报告作为计量周期 C.总价子目表中标明用于结算的工程量，通常应现场计量 D.总价子目的计量与支付以总价为基础，考虑市场价格浮动的调整 94.合同工期自（ ）起计算。 A.监理人下达开工通知之日 B.实际开工之日 C.合同中约定的开工日 D.开工通知中载明的开工日 95.承包商运抵现场的施工设备，该设备已经使用完毕，后期施工不再使用该设备，正确的做法为（ ）。 A.承包人可自行调运到其他工地 B.至竣工结束，不得运出工地 C.经过监理人书面同意后，可以提前撤出工地 D.经过业主书面同意后，可以提前撤出工地 96.根据《标准施工合同》，关于履约保函与预付款担保的描述正确的是（ ）。 A.履约保函自发包人和承包人签订合同之日起，至缺陷责任期满止 B.均采用有条件担保方式 C.预付款担保期限至发包人签发的进度付款证书说明已完全扣清预付款止 D.预付款担保金额不应超过发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额 97.承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在（ ）天内会同承包人按照合同约定的 内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。 A.7 B.14 C.21 D.28 98.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，“不利气候条件”对施工的影响应当属于（ ）承 担的风险。 A.发包人 B.承包人 C.发包人和承包人共同 D.由专用条款约定的一方 99.根据《标准施工合同》，关于暂估价的说法，正确的是（ ）。 A.暂估价是签约合同价的组成部分 B.暂估价内的专业工程不一定实施 C.暂估价是承包人给出的 D.暂估价内的材料不属于依法招标的项目 100.根据《标准施工合同》，发包人在工程施工准备阶段的义务是（ ）。 A.组织施工单位测设施工控制网 B.组织监理单位编制施工组织设计 C.组织设计单位进行设计交底 第13页 / 共39页D.组织勘察单位进行现场勘查 101.发包人与承包人通过协商达成提前竣工协议包括提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖励内容，专用条 款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的（ ）。 A.10% B.15% C.20% D.30% 102.根据《标准施工合同》，暂停施工期间由（ ）负责妥善保护工程并提供安全保障。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.设计人 103.《标准施工招标文件》规定的施工合同组成文件中，需要发包人和承包人双方共同签字盖章的文件是（ ）。 A.通用合同条款 B.合同协议书 C.专用合同条款 D.技术标准和要求 104.某施工合同履行过程中，经监理人确认质量合格后已隐蔽的工程，监理人又要求剥露重新检验。重新检验的 结果表明质量合格，则下列关于损失承担的表述中，正确的是（ ）。 A.发包人支付发生的全部费用，工期不予顺延 B.发包人支付发生的全部费用，工期给予顺延 C.承包人承担发生的全部费用，工期给予顺延 D.承包人承担发生的全部费用，工期不予顺延 105.根据《标准施工合同》，采用无条件担保方式，持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，处理 方式合理的是（ ）。 A.可凭保函向担保人要求予以赔偿，不需承包人确认 B.可凭保函向担保人要求予以赔偿，但需承包人确认 C.可凭保函向承包人要求予以赔偿，但需担保人确认 D.可凭保函向承包人要求予以赔偿，不需担保人确认 106.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（ ）。 A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致 B.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额 C.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 D.担保金额可与剩余预付款金额不同 107.根据《标准施工合同》，合同工期为（ ）。 A.合同内约定的工期 B.发出开工通知的日期至竣工验收的工期 C.合同基准日至竣工验收的工期 D.合同内约定的工期与变更索赔顺延的工期之和 108.下列事项中，属于发包人应承担的义务是（ ）。 A.现场查勘 第14页 / 共39页B.搭建场地内临时设施 C.提供施工现场的工程地质资料 D.审核工程进度计划 109.某工程完工后，承包人于2023年3月30日向监理人提交了竣工验收申请报告，监理人于2023年4月15日完成审 查，认定已具备竣工验收条件。根据《标准施工招标文件》，监理人应在2023年（ ）前提请发包人进行工程验 收。 A.4月22日 B.4月27日 C.5月6日 D.5月13日 110.根据《标准施工合同》，关于承包商违约解除合同后的说法正确的是（ ）。 A.合同解除后，发包人可派员进驻施工现场，另行委托他人施工 B.发包人的扣留行为可免除承包人应承担的违约责任 C.合同解除后，发包人不应暂停对承包人的一切付款 D.承包人应在解除合同后7天内，依法办理转让手续 111.根据《标准施工合同》，投保工程一切险的保险金额不足以赔偿实际损失时，永久工程损失的差额部分应由 （ ）进行补偿。 A.发包人 B.承包人 C.合同条款确定的该风险责任人 D.造价咨询机构 112.按照标准施工合同文件规定，当组成施工合同的各文件出现含糊不清或矛盾时，应按（ ）顺序解释。 A.合同协议书、已标价的工程量清单、中标通知书 B.中标通知书、投标书及附件、合同履行中的变更协议 C.合同履行中的洽商协议、中标通知书、已标价的工程量清单 D.合同专用条款、合同通用条款、中标通知书 113.组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，解释顺序在技术标准和要求 之后的文件是（ ）。 A.合同协议书 B.投标函及投标函附录 C.图纸 D.通用合同条款 二、多选题 114.监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，正确的做法是（ ）。 A.可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验 B.承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状 C.承包人可以不对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开重新检验 D.经检验证明工程质量符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担 E.经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担 115.根据《标准施工合同》，关于市场物价浮动对合同价格影响的表述，正确的有（ ）。 A.中型工程不考虑市场价格变化对施工成本的影响 B.发包人和承包人共同分担市场价格变化风险 第15页 / 共39页C.施工合同价格可采用公式法进行调整 D.总价支付部分不考虑物价浮动对合同价格的调整 E.适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款 116.根据《标准施工合同》，监理人在工程施工准备阶段的职责有（ ）。 A.审查施工质量管理体系 B.组织论证专项施工方案 C.审查施工环境保护措施 D.组织测设施工控制网 E.审查施工进度计划 117.根据《标准施工合同》，关于工程竣工和缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。 A.监理人应负责照管竣工验收合格后承包人移交的单位工程 B.单位工程验收成果应作为全部竣工验收申请报告附件 C.施工合同付款的最终结清应在缺陷责任期终止证书签发后进行 D.发包人应在工程竣工验收合格后向承包人返还剩余的质量保证金 E.实际竣工日以承包人提交竣工验收申请报告的日期为准 118.根据《标准施工合同》，对合同文件的组成顺序表述正确的有（ ）。 A.合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录 B.专用合同条款、通用条款、技术标准要求 C.中标通知书、专用合同条款、投标函及附录 D.中标通知书、投标函及投标函附录、通用合同条款 E.技术标准要求、图纸、已标价的工程量清单 119.投保建筑工程一切险，需要在专用合同条款中约定的内容有（ ）。 A.投保人 B.投保内容 C.保险金额 D.保险费率 E.保险期限 120.根据《标准施工合同》，承包人的施工安全责任有（ ）。 A.赔偿工程对土地占用所造成的第三者财产损失 B.编制施工安全措施计划 C.制定施工安全操作规程 D.配备必要的安全生产和劳动保护措施 E.赔偿施工现场所有人员工伤事故损失 121.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，由承包人承担增加的费用和工期的情形有（ ）。 A.由于承包人原因为安全保障所必需的暂停施工 B.承包人负责采购、运输的材料未能按期运到工地 C.因不可抗力事件导致承包人暂停施工 D.因不利物质条件导致承包人暂停施工 E.发包人负责采购的工程设备未能按期运到工地 122.按照《建设工程施工合同》的规定，下列选项中属于发包人义务的有（ ）。 A.提供施工场地 B.现场勘查 第16页 / 共39页C.组织设计交底 D.编制施工实施计划 E.约定开工时间 123.根据《标准施工合同》，监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。以下说法正确的有（ ）。 A.监理人未能按合同约定发出指示而导致承包人施工成本增加，由发包人承担赔偿责任 B.监理人无权免除合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任 C.监理人可以变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任 D.监理人的指示错误，自行承担造成的损失 E.监理人也是合同当事人，因此合同约定应由监理人和承包人承担义务和责任 124.根据《标准施工合同》，关于工程质量保证金的说法，正确的有（ ）。 A.质量保证金从第一次支付工程进度款时起扣 B.质量保证金主要用于约束承包人在缺陷责任期内履行合同义务 C.发包人应在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书时一并向承包人返还质量保证金 D.合同双方应在专用合同条款中约定每次支付工程进度款时应扣质量保证金的比例 E.质量保证金累计扣留达到约定总额时不再扣留 125.根据《标准施工合同》，履约担保的特点包括（ ）。 A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止 B.采用有条件担保方式 C.当承包人有违约情况时，需要承包人确认 D.采用无条件担保 E.当承包人有违约情况时，无需承包人确认 126.根据标准施工合同通用条款的规定，承包人可以提出费用补偿的有（ ）。 A.延误发放图纸 B.不可抗力不能按期竣工 C.发包人的原因暂停施工 D.发包人原因导致工程质量缺陷 E.异常恶劣的气候条件 127.根据《标准施工合同》，发包人在施工准备阶段的主要义务有（ ）。 A.审定施工方案 B.组织设计交底 C.提供施工现场 D.约定开工时间 E.讨论通过施工组织设计 128.收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，则下列行为中正确的 有（ ）。 A.承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验 B.承包人将记录送交监理人后可继续施工 C.此次检查或试验视为监理人不在场情况下进行 D.监理人应签字确认 E.承包人应停止施工，停工责任由发包人承担 129.根据《标准施工合同》，外部原因引起的合同价格调整，说法正确的是（ ）。 A.市场价格浮动对合同价格的影响，由承包人承担市场价格变化的风险 第17页 / 共39页B.施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响 C.因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效 D.在每次支付工程进度款计算调整差额时，可用上一次价格指数计算且不再调整 E.通用条款规定用公式法调价，适用于工程量清单中所有部分 130.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，施工合同履行期间，属于变更范围的有（ ）。 A.承包人投入施工设备的数量超过了投标文件承诺的数量 B.为完成工程需要追加的额外工作 C.改变合同中任何一项工作的施工时间 D.改变合同中任何一项工作的质量特性 E.承包人在合同中的某项工作转由发包人自行实施 131.根据《标准施工合同文件》，关于进度款支付证书的说法，正确的有（ ）。 A.监理人出具进度付款证书，视为监理人已认可该款项申请 B.监理人出具进度付款证书，视为监理人完成的该部分工作 C.发包人应在监理收到工程进度付款申请单后的28天内将进度应付款支付给承包人 D.经发包人审查同意后，由监理人向承包人出其经发包人签认的进度付款证书 E.发包人未按期支付进度款，应支付逾期付款违约金 132.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人按合同约定应履行的职责有（ ）。 A.按工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划 B.负责办理施工场地临时道路占用的许可手续 C.测设施工控制网并报监理人审批 D.负责在施工现场建立完善的工程质量管理体系 E.对深基坑工程和地下暗挖工程编制专项施工方案 133.根据《标准施工合同》，有关索赔的表述中，正确的有（ ）。 A.索赔要求的提出不需经对方同意 B.发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付 C.应在索赔事件发生后的28天内递交索赔意向通知书 D.监理人的索赔处理决定超过权限时应报发包人批准 E.承包人必须执行监理人的索赔处理决定 134.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人可以获得合理利润的情形有（ ）。 A.监理人的指示延误或错误指示 B.基准资料的错误 C.不利的物质条件 D.未按合同约定及时支付预付款、进度款 E.不可抗力停工期间的照管和后续清理 135.某施工合同履行过程中，承包人在施工中提出的合理化建议被发包人采纳。建议涉及到对设备的换用，并征 得监理人同意。承包人的权利和义务包括（ ）。 A.修改施工组织设计 B.承担更换设备发生的费用 C.自行享有获得的工程收益 D.按专用合同条款中的约定奖励 E.要求顺延此项变更导致延误的工期 136.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，承包人按合同约定完成的主要工作有（ ）。 第18页 / 共39页A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底 B.核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料 C.编制施工组织设计和施工进度计划 D.编制施工环保措施计划 E.准备施工用的测量基准点，基准线和水准点等书面资料 137.根据《标准施工合同》，属于承包商的项目部人员管理的有（ ）。 A.质量检查制度 B.规范施工作业的操作程序 C.撤换不称职的人员 D.材料和设备的检验 E.施工部位的检验 138.根据《标准施工合同》，履约担保的特点有（ ）。 A.担保期限自合同签订日起到签发工程移交证书日止 B.采用无条件担保方式 C.能快速解决承包方严重违约对施工的影响 D.能降低发包人合同风险 E.有助于加强发包人的履约责任心 139.根据《标准施工合同》，关于监理人地位的说法，正确的有（ ）。 A.监理人是受发包人委托的发包人代表 B.监理人是受发包人聘请的管理人 C.监理人属于施工合同履行管理的独立第三方 D.监理人属于遵守发包人指示的发包人一方人员 E.监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织 140.根据《标准施工合同》，关于中标通知书说法正确的有（ ）。 A.中标通知书是招标人接受中标人的书面承诺文件 B.中标价作为该投标人评标的基准价格，无需对计算或书写错误进行修正 C.项目经理的名称是中标人的投标文件中说明并已在评标时作为量化评审要素的人选 D.项目经理的名称可以不是投标文件中说明的人员 E.要求项目经理履行合同时必须到位 141.根据《施工合同标准文本》的规定，施工合同履行过程中，当发包人要求提前竣工时，与承包人签订提前竣 工协议所包含的内容有（ ）。 A.提前竣工时间 B.发包人为赶工提供的便利条件 C.承包人的赶工措施 D.提前竣工所需追加的合同价款 E.承包人不能按约定的时间竣工时，拖期违约赔偿金的计算方法 142.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，监理人的主要职责有（ ）。 A.在合同规定的权限范围内独立处理单价的合理调整和索赔批准 B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作 C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务 D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理 E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项 第19页 / 共39页143.根据《标准施工合同》，合同进度计划的主要作用有（ ）。 A.监理人控制合同进度的依据 B.监理人签认进度付款证书的依据 C.施工进度受到干扰后，监理人判定是否应顺延合同工期的依据 D.发出开工通知的条件 E.监理人确认承包人逾期违约的依据 144.根据《标准施工合同》，承包人在施工准备阶段的主要义务有（ ）。 A.提出开工申请 B.办理临时道路通行审批手续 C.编制施工组织设计 D.提交工程质量保证措施文件 E.负责管理施工控制网点 145.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，属于不可抗力的情形（ ）。 A.政策和法律调整 B.海啸 C.瘟疫 D.骚乱 E.地震 146.根据《标准施工合同文件》监理工程师收到承包人的索赔通知后，应及时开展的工作有（ ）。 A.组织发包人和承包协商合同变更 B.审查索赔通知书的内容 C.征求争议评审组的意见 D.查验承包人索赔证据材料 E.督促发包人尽快付款 147.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，可列入施工进度付款证书的内容有（ ）。 A.按合同约定截至本次付款周期末已实施工程的价款 B.按合同约定应增加的变更金额 C.按合同约定已确认质量不符合要求项的工程价款 D.按合同约定应支付的预付款和扣还预付款 E.按合同约定应扣减的质量保证金 148.根据标准施工合同通用条款的规定，下列情形中，可以给予承包商延长合同工期的有（ ）。 A.物价浮动引起的价格调整 B.施工遇到不可预见的不利于施工的外界条件 C.业主提前占用部分工程导致后续施工的延误 D.法规变化引起的价格调整 E.施工中受到其他承包商的干扰 149.根据《标准施工合同》，关于暂估价和暂列金额的说法，正确的有（ ）。 A.暂估价用于支付必然发生但暂时不能确定的金额 B.暂列金额用于在签订协议书时不可预见变更的金额 C.暂估价包括以计日工方式支付的款项 D.暂估价属于签约合同价，而暂列金额不属于 E.承包人不一定能够全部获得暂列金额的支付 第20页 / 共39页150.按照施工合同内不可抗力条款的规定，下列事件中属于不可抗力的有（ ）。 A.龙卷风导致吊车倒塌 B.地震导致主体建筑物的开裂 C.承包人管理不善导致的仓库爆炸 D.承包人拖欠雇员工资导致的动乱 E.非发包人和承包人责任发生的火灾 151.根据《标准施工招标资格预审文件和标准施工招标文件暂行规定》，各行业编制本行业标准施工合同应遵守 的原则有（ ）。 A.结合行业特点，编制本行业中通用合同条款 B.不加修改地引用标准文件中的“通用合同条款” C.结合施工项目的具体特点，编制“专用合同条款” D.“专用合同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触 E.“通用合同条款”不能约定“专用合同条款”可以修改“通用合同条款” 152.根据《施工合同标准文本》的通用条款规定，变更范围包括（ ）。 A.取消合同中任何一项工作 B.改变合同中任何一项工作的质量 C.改变合同工程的基线、标高 D.改变合同中任何一项工作的施工时间 E.为完成工程需要追加的额外工作 153.根据《标准施工合同》，关于监理人的地位和职责的说法，正确的有（ ）。 A.监理人是受发包人聘请的合同履行管理人 B.监理人是施工合同履行中独立的第三方 C.监理人在授权范围内独立开展工作 D.监理人具有施工合同管理所有事项的决定权 E.监理人有对承包人进行施工管理的指示权 154.根据《标准施工合同》，有关保险的正确处理方式正确的有（ ）。 A.发包人应以自己的名义投保工程设备险 B.承包人应以自己的名义投保进场材料险 C.承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费 D.发包人应为自己现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险 E.发包人应为现场所有工作人员缴纳工伤保险费 155.根据《标准施工合同》，关于单位工程验收的说法，正确的有（ ）。 A.移交后的单位工程由发包人负责照管 B.所有单位工程均在工程竣工时一并验收 C.单位工程验收应由发包人组织 D.单位工程验收成果和结论应作为全部工程竣工验收申请报告的附件 E.单位工程验收合格后，应由监理人出具经发包人签认的单位工程验收证书 156.下列有关确定变更价款的做法，正确的有（ ）。 A.变更确定后承包人及时提出追加价款要求的报告 B.监理人在规定时间内对承包人的要求作出答复 C.确定的价款报送造价管理部门备案 D.监理人收到承包人的变更报价书后的14天内，商定或确定变更价格 第21页 / 共39页E.承包人未提出追加价款报告，监理人可单独决定补偿额 157.根据《标准施工合同》，工程施工中承包人有权获得费用补偿和工期延期，但不能获得合理利润的情形有 （ ）。 A.发现文物的处理 B.不利物质条件 C.发包人原因无法按时复工 D.隐蔽工程重新检验质量合格 E.法规变化引起的价格调整 158.根据《标准施工合同》，下列事件发生后既可以索赔工期又可以索赔费用的有（ ）。 A.施工中发现文物、化石 B.发包人提供的材料提前交货 C.不可抗力不能按期竣工 D.不利的物质条件 E.发包人原因暂停施工 159.根据《标准施工合同》，承包人在编制施工实施计划的内容有（ ）。 A.施工组织设计 B.质量管理体系 C.环境保护措施计划 D.现场查勘 E.施工控制网 160.施工中由（ ）引起的暂停施工，承包人有权要求延长工期费用、利率。 A.发包人负责提供的设备未按时到位 B.发包人委托的设计人提供的设计文件错误 C.发生不可抗力 D.承包人原因进行施工方案调整 E.承包人施工机械故障 161.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，关于预付款担保金额的说法，正确的有（ ）。 A.承包人提交的担保金额应与收到的合同约定的预付款金额保持一致 B.发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额可相应递减 C.担保金额在发包人未扣除全部预付款前应高于合同约定的预付款金额 D.担保金额不应低于预付款金额减去已向承包人签发的进度款支付证书中扣除的金额 E.担保金额必须保持与剩余预付款额相同 162.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件 的（ ）。 A.内容 B.格式 C.数量 D.地点 E.时间 163.根据《标准施工合同》，订立合同时需要明确的内容有（ ）。 A.施工现场范围和施工临时占地 B.发包人提供图纸的期限和数量 第22页 / 共39页C.发包人提供的材料和工程设备 D.异常恶劣的气候范围 E.季节性雨季的范围 164.总监理工程师可以委托总监理工程师代表的职责有（ ）。 A.调配监理人员 B.审查开工的申请资料 C.审查分包单位资质 D.审查施工单位提交的付款申请 E.解决业主和施工单位的争议 165.根据建设工程施工合同示范文本的规定，因不可抗力事件导致的下列损失中，应由发包人承担的包括（ ）。 A.工程本身的损失 B.承包人采购的运至施工现场待安装工程设备的损失 C.工程的人员伤亡损失 D.工程停工损失 E.承包人的施工机械损失 166.根据《标准施工合同》，关于工程保险的说法，正确的有（ ）。 A.进场材料和工程设备保险手续应由发包人办理 B.必须以发包人和承包人的共同名义投保 C.由承包人负责投保并承担办理保险的费用 D.保险单必须与专用合同条款约定的条件一致 E.必须以全部建安工程费作为投保的保险金额 167.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，承包人施工项目部人员管理的主要措施有（ ）。 A.在施工现场设立专门的质量检查机构 B.施工人员的质量教育和技术培训 C.严格执行规范和操作规程 D.现场施工人员的职称和职业资格审查 E.定期考核施工人员的劳动技能 168.根据《标准施工招标文件》，下列关于合同附件格式说法正确的有（ ）。 A.合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函 B.合同协议书中包括了签约合同价 C.履约保函和预付款保函的担保方式不同 D.担保方式采用无条件担保 E.预付款担保采用有条件担保 169.根据《标准施工招标文件》的施工合同文本通用合同条款，规定因不可抗力造成的损失，由发包人承担的有 （ ）。 A.永久工程的损失 B.施工设备损坏 C.停工损失 D.施工场地的材料和工程设备 E.承包人的人员伤亡损失 170.《标准施工合同文件》，由于不可抗力导致的下列损失，由发包人承担是（ ）。 第23页 / 共39页A.发包人现场人员伤亡 B.承包人窝工损失 C.发包人要求承包人赶工的费用 D.监理人指示承包人清理场地的费用 E.承包人施工设备的损失 171.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，质量保证金的计算基数应包括（ ）。 A.付款周期末已实施工程的价款金额 B.工程预付款的支付金额 C.工程预付款的扣回金额 D.按合同约定价格调整的金额 E.按合同约定经监理人核实的计日工金额 172.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款：“不利物质条件”所包含的情形有（ ）。 A.施工过程中不可避免发生且不能克服的自然灾害 B.施工场地遇到不可预见的自然物质条件 C.施工场地遇到不可预见的非自然的物质障碍和污染物 D.施工过程中不可避免发生且不能克服的社会性突发事件 E.施工过程中遇到的瘟疫 173.《标准施工招标文件》给出的合同附件格式有（ ）。 A.工程量清单表 B.联合体协议书 C.合同协议书 D.履约担保 E.预付款担保 174.按照《建设工程施工合同》通用条款的规定，因不可抗力事件导致的损失应由发包人承担的包括（ ）。 A.工程本身的损害 B.由发包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 C.由承包人采购，已运至施工现场待安装设备的损害 D.承包方人员伤亡 E.承包人停工损失 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 C 【答案解析】标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。 如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。 2. 【正确答案】 A 【答案解析】承包人的清场义务，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为 止。（1）施工场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或 复原；（3）按合同约定应撤离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场 地；（4）工程建筑物周边及其附近道路、河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其 他场地清理工作已全部完成。 3. 【正确答案】 B 【答案解析】选项ACD，不仅可以补偿工期、费用，还可以补偿利润。 第24页 / 共39页4. 【正确答案】 B 【答案解析】监理人收到承包人变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。 5. 【正确答案】 D 【答案解析】“暂估价”与“暂列金额”均属于包括在签约合同价内的金额，二者的区别表现为：暂估价是在招 标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付的款项；暂列金额则指招标 投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后给予支付的款项。 签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。 6. 【正确答案】 C 【答案解析】施工场地包括永久工程用地和施工的临时占地，施工场地的移交可以一次完成，也可以分次移交， 以不影响单位工程的开工为原则。 7. 【正确答案】 B 【答案解析】各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通 用合同条款”进行补充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内 容不得与“通用合同条款”的规定相抵触，否则抵触内容无效。 8. 【正确答案】 A 【答案解析】签约合同价指签订合同时合同协议书中写明的，包括了暂列金额、暂估价的合同总金额，即中标 价。 9. 【正确答案】 D 【答案解析】合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（注意不是招 标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清 单；（9）其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。 10. 【正确答案】 B 【答案解析】订立合同时已形成的文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录； （4）合同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单； （9）其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。 11. 【正确答案】 D 【答案解析】发包人应在监理人出具竣工付款证书后的14天内，将应支付款支付给承包人。发包人不按期支付， 还应加付逾期付款的违约金。如果承包人对发包人签认的竣工付款证书有异议，发包人可出具竣工付款申请单中 承包人已同意部分的临时付款证书，存在争议的部分，按合同约定的争议条款处理。 12. 【正确答案】 B 【答案解析】标准施工合同适用于发包人提供设计图纸，承包人负责施工的建设项目。由于初步设计完成后即可 进行招标，因此订立合同时必须明确约定发包人陆续提供施工图纸的期限和数量。 13. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，合同工期自开工通知中载明的开工日起计算；选项C，监理人征得发包人同意后，应在开工 日期7天前向承包人发出开工通知；选项D，承包人开工准备不满足开工条件，监理人应按时发出开工的指示，合 同工期不予顺延。 14. 【正确答案】 A 【答案解析】暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以支付 的款项；暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相 关工作后给予支付的款项。 15. 【正确答案】 B 【答案解析】经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。 16. 【正确答案】 A 第25页 / 共39页【答案解析】发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交 底，以便承包人指定施工方案和编制施工组织设计。 17. 【正确答案】 C 【答案解析】除了明确规定对当事人双方有约束力的合同组成文件外，具体招标工程项目订立合同时需要明确填 写的内容仅包括发包人和承包人的名称；施工的工程或标段；签约合同价；合同工期；质量标准和项目经理的人 选。 18. 【正确答案】 C 【答案解析】如经过正常手续双方清点后发生丢失，应由承包人承担，注意不是直接由保管人员承担。发包人不 按规定通知承包人验收，发生的损坏由发包人负责。 19. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，监理人收到承包人共同检验的通知后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参 加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将记录送交监理人后可继续施工，此次检查或试验视为监 理人在场情况下进行，监理人应签字确认；选项B，监理人对承包人的试验和检验结果有疑问，或为查清承包人试 验和检验成果的可靠性要求承包人重新试验和检验时，由监理人与承包人共同进行；选项D，重新试验和检验结果 证明符合合同要求，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润。 20. 【正确答案】 B 【答案解析】变更意向书及变更指示都只能由监理人发出。 21. 【正确答案】 B 【答案解析】住房和城乡建设部、财政部《建设工程质量保证金管理办法》 建质 [2017] 138号规定，合同约定 由承包人以银行保函替代预留保证金的，保函金额不得高于工程价款结算总额的3%。 22. 【正确答案】 B 【答案解析】选项ACD，均属于发包人义务。承包人的义务包括现场查勘、编制施工实施计划、施工现场内的交通 道路和临时工程、施工控制网、提出开工申请，环境保护措施计划是属于编制施工实施计划的内容。 23. 【正确答案】 B 【答案解析】由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理 保险的费用。 24. 【正确答案】 C 【答案解析】施工工期12个月以内的简明施工合同通用条款没有调价条款，风险由承包人承担。施工工期12个月 以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分担市场价格变化的风险。 25. 【正确答案】 D 【答案解析】工程竣工验收合格，以承包人提交竣工验收申请报告的日期为实际竣工日期。 26. 【正确答案】 B 【答案解析】履约担保，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。 27. 【正确答案】 B 【答案解析】索赔事件发生后，承包人应在索赔事件发生后的28天内向监理人递交索赔意向通知，声明将对此事 件提出索赔。 28. 【正确答案】 C 【答案解析】发包人应在监理人收到进度付款申请单后的28天内，将进度应付款支付给承包人。发包人不按期支 付，按专用合同条款的约定支付逾期付款违约金。 29. 【正确答案】 D 【答案解析】选项D，是承包人的义务。 30. 【正确答案】 A 第26页 / 共39页【答案解析】承包人在施工过程中负责管理施工控制网点，对丢失或损坏的施工控制网点应及时修复，并在工程 竣工后将施工控制网点移交发包人。 31. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出入施工场地的专用和临时道路的通行权，以及 取得为工程建设所需修建场外设施的权利，并承担有关费用。 32. 【正确答案】 B 【答案解析】发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的 费用。 33. 【正确答案】 D 【答案解析】暂估价内的工程材料、设备或专业工程施工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承 包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标价确定。未达到必须招标的规模或标准时，材料和设备由 承包人负责提供，经监理人确认相应的金额；专业工程施工的价格由监理人进行估价确定。 34. 【正确答案】 C 【答案解析】建筑工程一切险的被保险人为发包人和承包人。 35. 【正确答案】 A 【答案解析】施工期是从监理人发出的开工通知中写明的开工日起算，至工程接受证书中写明的实际竣工日止。 36. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，承包人收到监理人发出的任何指示，视为已得到发包人的批准，应遵照执行；选项C，为了 使工程施工顺利开展，避免指令冲突及尽量减少合同争议，发包人对施工工程的任何想法通过监理人的协调指令 来实现；选项D，如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损失，则由发包人负责赔偿。 37. 【正确答案】 C 【答案解析】停工责任在发包人，由发包人承担所发生的追加合同价款，赔偿承包人由此造成的损失，相应顺延 工期；如果停工责任在承包人，由承包人承担发生的费用，工期不予顺延。如果因工程师未及时作出答复，导致 承包人无法复工，由发包人承担违约责任。 38. 【正确答案】 B 【答案解析】 39. 【正确答案】 C 【答案解析】标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定 由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。 40. 【正确答案】 B 【答案解析】合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的 金额。 41. 【正确答案】 D 第27页 / 共39页【答案解析】监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。 42. 【正确答案】 C 【答案解析】缺陷责任期从工程接收证书中写明的竣工日开始起算，期限视具体工程的性质和使用条件的不同在 专用条款内约定（一般为1年）。对于合同内约定有分部移交的单位工程，按提前验收的该单位工程接收证书中确 定的竣工日为准，起算时间相应提前。 43. 【正确答案】 D 【答案解析】紧急情况下的暂停施工，监理人应在接到承包人书面请求后的24小时内予以答复，逾期未答复视为 同意承包人的暂停施工请求。 44. 【正确答案】 D 【答案解析】如果索赔事件的影响持续存在，承包人应按合理时间间隔，定期陆续报出每一个时间段内的索赔证 据资料和索赔要求，在该项索赔事件的影响结束后28天内，承包人向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求 索赔的追加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 45. 【正确答案】 D 【答案解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开 检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 46. 【正确答案】 C 【答案解析】承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖，监理人有权指示承包人钻孔探测或揭开 检查，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。 47. 【正确答案】 C 【答案解析】经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书。 48. 【正确答案】 C 【答案解析】监理人在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包 人的雇员，是在授权范围内独立工作。 49. 【正确答案】 D 【答案解析】监理人征得发包人同意后，应在开工日期7天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载明 的开工日起计算。 50. 【正确答案】 B 【答案解析】缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期 终止证书，并退还剩余的质量保证金。 51. 【正确答案】 D 【答案解析】发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己现场项 目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。 52. 【正确答案】 B 【答案解析】在调价公式的应用中，有以下几个基本原则：（1）在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得 不到现行价格指数，可暂用上一次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。（2）由于变更 导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后进行调整。（3）因非承包人原 因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效。 53. 【正确答案】 B 【答案解析】在《标准施工合同》中“异常恶劣的气候条件”造成停工，若导致工期延误，给予工期补偿；若不 影响工期，则工期不必顺延。 54. 【正确答案】 D 【答案解析】当负有投保义务的一方当事人未按合同约定办理某项保险，导致受益人未能得到保险人的赔偿，原 应从该项保险得到的保险赔偿应由负有投保义务的一方当事人支付。 第28页 / 共39页55. 【正确答案】 B 【答案解析】可以顺延合同工期的情况包括：发包人原因延长合同工期和异常恶劣的气候条件。不利气候条件属 于承包人承担的风险。 56. 【正确答案】 D 【答案解析】标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定 由承包人负责投保“建筑工程一切险”、“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。 57. 【正确答案】 A 【答案解析】如果约定的开工已届至但发包人应完成的开工配合义务尚未完成（如现场移交延误），由于监理人 不能按时发出开工通知，则要顺延合同工期并赔偿承包人的相应损失。 58. 【正确答案】 A 【答案解析】住房和城乡建设部、财政部《建设工程质量保证金管理办法》 建质 [2017] 138号规定，发包人应 按照合同约定方式预留保证金，保证金总预留比例不得高于工程价款结算总额的3%。 59. 【正确答案】 B 【答案解析】对于承包人违反合同规定的情况，监理人应向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。 承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）工期延误。监理人发出整改通知28天后，承包人仍不纠正违约行 为，发包人可向承包人发出解除合同通知。 60. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 61. 【正确答案】 D 【答案解析】发包人要求向承包人提前接货的物资，承包人不得拒绝，但发包人应承担承包人由此增加的保管费 用。 62. 【正确答案】 B 【答案解析】缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期 终止证书，并退还剩余的质量保证金。 63. 【正确答案】 D 【答案解析】履约担保的担保方式，采用无条件担保方式；预付款担保的担保方式也是采用无条件担保形式。 64. 【正确答案】 A 【答案解析】“商定或确定”条款规定，总监理工程师在协调处理合同履行过程中的有关事项时，应首先与合同 当事人协商，尽量达成一致。不能达成一致时，总监理工程师应认真研究审慎“确定”后通知当事人双方并附详 细依据。 65. 【正确答案】 A 【答案解析】紧急情况下的暂停施工，由于发包人原因发生暂停施工，且监理人未及时下达暂停施工指示，承包 人可先暂停施工并及时向监理人提出暂停施工的书面请求。监理人应在接到书面请求后的24小时内予以答复，逾 期未答复视为同意承包人的暂停施工请求。 66. 【正确答案】 C 【答案解析】在调价公式中，各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可 调因子的价格指数。 67. 【正确答案】 A 【答案解析】进度计划及施工组织设计由监理人审批，但监理人不对计划本身的错误承担责任。 68. 【正确答案】 C 第29页 / 共39页【答案解析】选项AB，暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、 设备以及专业工程的金额。暂估价属于签约合同价的组成部分；选项D，暂估价内的工程材料、设备或专业工程施 工，属于依法必须招标的项目，施工过程中由发包人和承包人以招标的方式选择供应商或分包人，按招标的中标 价确定。 69. 【正确答案】 C 【答案解析】承包人应按合同约定的安全工作内容，编制施工安全措施计划报送监理人审批，按监理人的指示制 定应对灾害的紧急预案，报送监理人审批。承包人还应按预案做好安全检查，配置必要的救助物资和器材，切实 保护好有关人员的人身和财产安全。 70. 【正确答案】 B 【答案解析】用施工期与合同工期比较，判定承包商的施工是提前竣工，还是延误竣工。本题的合同工期为20个 月，施工期为21个月，所以工期延误1个月。监理人对修改后进度计划的批准，并不意味着承包商可以摆脱合同规 定应承担的责任。 71. 【正确答案】 D 【答案解析】缺陷责任期满承包人提交的最终结清申请单中，只限于提出工程接收证书颁发后发生的索赔。提出 索赔的期限至承包人接受最终结清证书时止，即合同终止后承包人就失去索赔的权利。 72. 【正确答案】 B 【答案解析】监理人在施工合同的管理工作中，都应在发包人授权范围内或者在合同规定的权限范围内进行管 理，选项ACD，对此都没有说明。 73. 【正确答案】 A 【答案解析】如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过 协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：承包人修订进度计划及为保证工程质量和 安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖 励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。 74. 【正确答案】 C 【答案解析】各可调因子的现行价格指数，指约定的付款证书相关周期最后一天的前42天的各可调因子的价格指 数。 75. 【正确答案】 D 【答案解析】合同文件的优先解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录； （4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单； （9）其他合同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。 76. 【正确答案】 B 【答案解析】九部委在2012年颁发了适用于工期不超过12个月、技术相对简单，且设计和施工不是由同一承包人 承担的小型项目施工招标的《简明标准施工招标文件》 77. 【正确答案】 A 【答案解析】通用条款规定用公式法调价，但仅适用于工程量清单中单价支付部分，总价支付部分不考虑物价浮 动对合同价格的调整。 78. 【正确答案】 C 【答案解析】标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担 保和预付款担保三个文件。 79. 【正确答案】 D 【答案解析】承包人应按合同约定的工作内容和施工进度要求，编制施工组织设计和施工进度计划，并对所有施 工作业和施工方法的完备性、安全性、可靠性负责。按照《建设工程安全生产管理条例》规定，在施工组织设计 中应针对深基坑工程、地下暗挖工程、高大模板工程、高空作业工程、深水作业工程、大爆破工程的施工编制专 第30页 / 共39页项施工方案。对于前3项危险性较大的分部分项工程的专项施工，还需经5人以上专家论证方案的安全性和可靠 性。 80. 【正确答案】 C 【答案解析】一般情况承包人应负责提供试运行所需的人员、器材和必要的条件，并承担全部试运行费用。 81. 【正确答案】 B 【答案解析】气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，异常恶劣的气候条件属于发包人的责 任，不利气候条件对施工的影响则属于承包人应承担的风险。但本题中已说明“分包合同”，并不涉及发包人， 所以责任应先由承包人承担。 82. 【正确答案】 D 【答案解析】暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及 专业工程的金额。暂估价内的专业工程一定发生。暂估价的内容不包括计日工。 83. 【正确答案】 C 【答案解析】无论哪一方采购的材料，使用前检验均由承包方进行，费用由采购方承担。 84. 【正确答案】 B 【答案解析】发包人提供的材料和工程设备验收后，由承包人负责接收、保管和施工现场内的二次搬运所发生的 费用。 85. 【正确答案】 B 【答案解析】通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28天。 86. 【正确答案】 C 【答案解析】无论是由承包人还是发包人办理工程保险，均必须以发包人和承包人的共同名义投保，故承包人需 要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。 87. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，由于变更导致合同中调价公式约定的权重变得不合理时，由监理人与承包人和发包人协商后 进行调整；选项B，因非承包人原因导致工期顺延，原定竣工日后的支付过程中，调价公式继续有效；选项D，因 承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指数中，较低的一 个作为支付计算的价格指数。 88. 【正确答案】 C 【答案解析】已标价工程量清单中无适用或类似子目的单价，可按照成本加利润的原则，由监理人商定或确定变 更工作的单价。 89. 【正确答案】 C 【答案解析】因承包人原因未在约定的工期内竣工，后续支付时应采用原约定竣工日与实际支付日的两个价格指 数中，较低的一个作为支付计算的价格指数。 90. 【正确答案】 B 【答案解析】气候条件对施工的影响是合同管理中一个比较复杂的问题，“异常恶劣的气候条件”属于发包人的 责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专 用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。 91. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，合同价格是承包人完成了约定的承包工作后，发包人应付给承包人的价格；选项C，签约合 同价是写在协议书和中标通知书内的固定金额，作为结算价款的基数；选项D，签约合同价包括了暂列金额、暂估 价的合同总金额。 92. 【正确答案】 C 【答案解析】缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期 终止证书，并退还剩余的质量保证金。 第31页 / 共39页93. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A错误，单价子目已完成工程量按月计量；选项C错误，除变更外，总价子目表中标明的工程量 是用于结算的工程量，通常不进行现场计量，只进行图纸计量。选项D错误，总价子目的计量和支付应以总价为基 础，不考虑市场价格浮动的调整。 94. 【正确答案】 D 【答案解析】监理人征得发包人同意后，应在开工日期7 天前向承包人发出开工通知，合同工期自开工通知中载 明的开工日起计算。 95. 【正确答案】 C 【答案解析】对目前闲置的施工设备或后期不再使用的施工设备，经监理人根据合同进度计划审核同意后，承包 人方可将其撤离施工现场。 96. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。没有采用国际招标 工程或使用世界银行贷款建设工程的担保期限至缺陷责任期满止的规定，即担保人对承包人保修期内履行合同义 务的行为不承担担保责任；选项B，均采用无条件担保方式；选项D，预付款担保金额不应超过预付款金额减去发 包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除的金额。 97. 【正确答案】 B 【答案解析】承包人向发包人申请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同 约定的内容核实承包人是否完成缺陷修复责任。 98. 【正确答案】 B 【答案解析】“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担 的风险，因此应当根据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件 之间的界限。 99. 【正确答案】 A 【答案解析】暂估价指发包人在工程量清单中给出的，用于支付必然发生但暂时不能确定价格的材料、设备以及 专业工程的金额。暂估价内的材料、设备属于依法招标的项目。该笔款项属于签约合同价的组成部分。 100. 【正确答案】 C 【答案解析】在施工准备阶段，发包人的义务包括：（1）提供施工场地；（2）组织设计交底；（3）约定开工时 间。 101. 【正确答案】 C 【答案解析】如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过 协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：承包人修订进度计划及为保证工程质量和 安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖 励等。专用条款使用说明中建议，奖励金额可为发包人实际效益的20%。 102. 【正确答案】 B 【答案解析】暂停施工期间由承包人负责妥善保护工程并提供安全保障。 103. 【正确答案】 B 【答案解析】合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合 同中规定了应用格式。 104. 【正确答案】 B 【答案解析】监理工程师对某部分的工程质量有怀疑，均可要求承包人对已经隐蔽的工程进行重新检验。承包人 接到通知后，应按要求进行剥离或开孔，并在检验后重新覆盖或修复。重新检验表明质量合格，发包人承担由此 发生的全部追加合同价款，赔偿承包人损失，并相应顺延工期；检验不合格，承包人承担发生的全部费用，工期 不予顺延。 第32页 / 共39页105. 【正确答案】 A 【答案解析】采用无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保 人要求予以赔偿，不需承包人确认。 106. 【正确答案】 A 【答案解析】担保金额尽管在预付款担保书内填写的数额与合同约定的预付款数额一致，但与履约担保不同，当 发包人在工程进度款支付中已扣除部分预付款后，担保金额相应递减。选项B、C、D，保函格式中明确说明：“本 保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进度付款证书中扣除 的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则。 107. 【正确答案】 D 【答案解析】合同工期指承包人在投标函内承诺完成合同工程的时间期限，以及按照合同条款通过变更和索赔程 序应给予顺延工期的时间之和。 108. 【正确答案】 C 【答案解析】发包人的义务包括：（1）提供施工场地，包括提供施工现场、提供地下管线和地下设施的相关资 料、提供现场外的道路通行权；（2）组织设计交底；（3）约定开工时间。选项AB，是承包人的义务；选项D，是 监理人的责任。 109. 【正确答案】 B 【答案解析】监理人审查后认为已具备竣工验收条件，应在收到竣工验收申请报告后的28天内提请发包人进行工 程验收。 110. 【正确答案】 A 【答案解析】因承包人违约解除合同，发包人的扣留行为不免除承包人应承担的违约责任，合同解除后，发包人 应暂停对承包人的一切付款并在合同解除后14天内，依法办理转让手续。 111. 【正确答案】 A 【答案解析】标准施工合同要求在专用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。 如永久工程损失的差额由发包人补偿，临时工程、施工设备等损失由承包人负责。 112. 【正确答案】 C 【答案解析】合同文件解释顺序为：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）合 同专用条款；（5）合同通用条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）其他合 同文件--经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。合同履行中的洽商协议属于合同协议书的补充文件。 113. 【正确答案】 C 【答案解析】合同的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用合同条款、通用合同 条款、技术标准和要求、图纸、已标价的工程量清单、其他合同文件。 二、多选题 114. 【正确答案】 ABE 【答案解析】监理人对已覆盖的隐蔽工程部位质量有疑问时，可要求承包人对已覆盖的部位进行钻孔探测或揭开 重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状，经检验证明工程质量符合合同要求，由发包人承 担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质量不符合合同要求，由此增加 的费用和（或）工期延误由承包人承担。 115. 【正确答案】 BCD 【答案解析】简明施工合同规定：适用于工期在12个月以内的简明施工合同的通用条款没有调价条款，承包人在 投标报价中合理考虑市场价格变化对施工成本的影响，合同履行期间不考虑市场价格变化调整合同价款。标准施 工合同的规定：工期12个月以上的施工合同，由于承包人在投标阶段不可能合理预测一年以后的市场价格变化， 因此应设有调价条款，由发包人和承包人共同分担市场价格变化的风险。标准施工合同通用条款规定用公式法调 价，但调整价格的方法仅适用于工程量清单中按单价支付部分的工程款，总价支付部分不考虑物价浮动对合同价 格的调整。选项E是《简明施工合同》的内容。 第33页 / 共39页116. 【正确答案】 ACE 【答案解析】选项BD，属于承包人的职责。 117. 【正确答案】 BCE 【答案解析】选项A，移交后的单位工程由发包人负责照管；选项D，缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天 内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退还剩余的质量保证金。 118. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及其附录；（4）专用合同条款及其附件；（5） 通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价工程量清单或预算书；（9）其他合同文件。 119. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】标准施工合同和简明施工合同的通用条款中考虑到承包人是工程施工的最直接责任人，因此均规定 由承包人负责投保“建筑工程一切险”“安装工程一切险”和“第三者责任保险”，并承担办理保险的费用。具 体的投保内容、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容在专用条款中约定。 120. 【正确答案】 BCD 【答案解析】选项A，发包人应负责赔偿工程或工程的任何部分对土地的占用所造成的第三者的财产损失；选项 E，由于承包人原因在施工场地内及其毗邻地带造成的第三者人员伤亡或者财产损失，由承包人负责。 121. 【正确答案】 AB 【答案解析】选项C，可索赔工期和费用；选项D，不利物质条件可索赔工期和费用；选项E，可索赔工期、费用和 利润。 122. 【正确答案】 ACE 【答案解析】发包人的义务有：提供施工场地；组织设计交底；约定开工时间。选项BD，是承包人的义务。 123. 【正确答案】 AB 【答案解析】监理人给承包人发出的指示，承包人应遵照执行。如果监理人的指示错误或失误给承包人造成损 失，则由发包人负责赔偿。通用条款明确规定：（1）监理人未能按合同约定发出指示、指示延误或指示错误而导 致承包人施工成本增加和（或）工期延误，由发包人承担赔偿责任；（2）监理人无权免除或变更合同约定的发包 人和承包人权利、义务和责任。由于监理人不是合同当事人，因此合同约定应由承包人承担的义务和责任，不因 监理人对承包人提交文件的审查或批准，对工程、材料和设备的检查和检验，以及为实施监理做出的指示等职务 行为而减轻或解除。 124. 【正确答案】 ADE 【答案解析】选项B，质量保证金用于约束承包人在施工阶段、竣工阶段和缺陷责任期内，均必须按照合同要求对 施工的质量和数量承担约定的责任；选项C，监理人在缺陷责任期满颁发缺陷责任终止证书后，承包人向发包人申 请到期应返还承包人质量保证金的金额，发包人应在14天内会同承包人按照合同约定的内容核实承包人是否完成 缺陷修复责任。 125. 【正确答案】 ADE 【答案解析】履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。履约担保采用 无条件担保方式。 126. 【正确答案】 ACD 【答案解析】选项A，可以索赔工期、费用和利润；选项B，不可抗力不能按期竣工只能索赔工期；选项C，可以索 赔工期、费用和利润；选项D，发包人的原因导致工程质量缺陷可以索赔工期、费用和利润；选项E，异常恶劣的 气候条件只能索赔工期。 127. 【正确答案】 BCD 【答案解析】选项AE，均为监理人的任务。 128. 【正确答案】 ABD 第34页 / 共39页【答案解析】监理人应与承包人共同进行材料、设备的试验和工程隐蔽前的检验。收到承包人共同检验的通知 后，监理人既未发出变更检验时间的通知，又未按时参加，承包人为了不延误施工可以单独进行检查和试验，将 记录送交监理人后可继续施工。此次检查或试验视为监理人在场情况下进行，监理人应签字确认。 129. 【正确答案】 BC 【答案解析】选项A，施工工期12个月以上的工程，应考虑市场价格浮动对合同价格的影响，由发包人和承包人分 担市场价格变化的风险。选项D，在每次支付工程进度款计算调整差额时，如果得不到现行价格指数，可暂用上一 次价格指数计算，并在以后的付款中再按实际价格指数进行调整。选项E，通用条款规定用公式法调价，但仅适用 于工程量清单中单价支付部分。 130. 【正确答案】 BCD 【答案解析】标准施工合同通用条款规定的变更范围包括：（1）取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能 转由发包人或其他人实施；（2）改变合同中任何一项工作的质量或其他特性；（3）改变合同工程的基线、标 高、位置或尺寸；（4）改变合同中任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序；（5）为完成工程 需要追加的额外工作。 131. 【正确答案】 CDE 【答案解析】选项AB，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分 工作。 132. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】承包人义务：现场查勘；施工组织设计；质量管理体系；环境保护措施计划；施工现场内的交通道 路和临时工程；施工控制网；提出开工申请。选项B，发包人应根据合同工程的施工需要，负责办理取得出人施工 场地的专用和临时道路的通行权。 133. 【正确答案】 ACD 【答案解析】选项B，承包人接受索赔处理结果，发包人应在做出索赔处理结果答复后28天内完成赔付；选项E， 监理人的索赔处理决定不是最终的处理结果，可以按照合同争议解决。 134. 【正确答案】 ABD 【答案解析】选项C，不利的物质条件，承包人可以得到工期和费用索赔；选项E，不可抗力停工期间的照管和后 续清理，承包人可以得到费用索赔。 135. 【正确答案】 ADE 【答案解析】承包人提出的合理化建议使发包人获得了降低工程造价、缩短工期、提高工程运行效益等实际利 益，应按专用合同条款中的约定给予奖励。 136. 【正确答案】 BCD 【答案解析】选项A，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件 进行交底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计；选项E，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线 和水准点及其书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设 施工控制网，并将施工控制网点的资料报送监理人审批。 137. 【正确答案】 ABC 【答案解析】DE项属于质量检查的内容。 138. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】履约担保的担保期限自发包人和承包人签订合同之日起，至签发工程移交证书日止。履约担保采用 无条件担保方式，即持有履约保函的发包人认为承包人有严重违约情况时，即可凭保函向担保人要求予以赔偿， 不需承包人确认。选项E，有助于加强承包人的履约责任心。 139. 【正确答案】 BE 第35页 / 共39页【答案解析】选项A，属于受发包人聘请的管理人并不是发包人代表；选项C，在施工合同的履行管理中不是“独 立的第三方”，属于发包人一方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项D，不是一切行为均遵照发包人的指示， 而是在授权范围内独立工作。 140. 【正确答案】 ACE 【答案解析】选项B，中标价应是在评标过程中对报价的计算或书写错误进行修正后，作为该投标人评标的基准价 格；选项D，项目经理的名称是中标人的投标文件中说明并已在评标时作为量化评审要素的人选，要求履行合同时 必须到位。 141. 【正确答案】 BCD 【答案解析】如果发包人根据实际情况向承包人提出提前竣工要求，由于涉及合同约定的变更，应与承包人通过 协商达成提前竣工协议作为合同文件的组成部分。协议的内容应包括：承包人修订进度计划及为保证工程质量和 安全采取的赶工措施；发包人应提供的条件；所需追加的合同价款；提前竣工给发包人带来效益应给承包人的奖 励等。 142. 【正确答案】 ABE 【答案解析】选项C，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包人权利、义务和责任；选项D，由于监理人 不是合同当事人，因此对有关问题的处理不用决定，而用确定一词，即表示总监理工程师提出的方案或发出的指 示并非最终不可改变，任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决，同时体现了监理人独立工作的性质。 143. 【正确答案】 AC 【答案解析】合同进度计划是控制合同工程进度的依据，对承包人、发包人和监理人均有约束力，不仅要求承包 人按计划施工，还要求发包人的材料供应、图纸发放等不应造成施工延误，以及监理人应按照计划进行协调管 理。合同进度计划的另一重要作用是，施工进度受到非承包人责任原因的干扰后，判定是否应给承包人顺延合同 工期的主要依据。 144. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】选项B，属于发包人的义务。 145. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服 的自然灾害和社会性突发事件，如：地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情 形。 146. 【正确答案】 BD 【答案解析】监理人处理索赔：监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承 包人的记录和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本。 147. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】承包人应在每个付款周期末，按监理人批准的格式和专用条款约定的份数，向监理人提交进度付款 申请单，并附相应的支持性证明文件。通用条款中要求进度付款申请单的内容包括：（1）截至本次付款周期末已 实施工程的价款；（2）变更金额；（3）索赔金额；（4）本次应支付的预付款和扣减的返还预付款；（5）本次 扣减的质量保证金；（6）根据合同应增加和扣减的其他金额。 148. 【正确答案】 BCE 【答案解析】可以给承包商延长工期，有两个必备条件。第一，一定不是承包商的责任或原因；第二，确实有时 间上的延误，按这个原则判断即可。选项AD，只能索赔费用。 149. 【正确答案】 ABE 【答案解析】暂列金额包括以计日工方式支付的款项，暂估价和暂列金额都属于包括在签约合同价内的金额。 150. 【正确答案】 ABE 第36页 / 共39页【答案解析】不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服 的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条款约定的其他情 形。 151. 【正确答案】 BC 【答案解析】选项A，各行业编制的标准施工合同应不加修改地引用“通用合同条款”；选项D，这里“通用条 款”明确规定可以作出不同约定的除外；选项E，除“通用合同条款” 明确“专用合同条款”可做出不同约定 外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款” 的规定相抵触。 152. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】选项A，说的不全面，应为：取消合同中任何一项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实 施。 153. 【正确答案】 ACE 【答案解析】选项A，监理人是受发包人委托对合同履行实施管理的法人或其他组织，即属于受发包人聘请的管理 人；选项B，由于监理人不是施工合同的当事人，在施工合同的履行管理中不是“独立的第三方”，属于发包人一 方的人员，但又不同于发包人的雇员；选项C，监理不是一切行为均遵照发包人的指示，而是在授权范围内独立工 作；选项D，监理人在合同规定的权限范围内，独立处理或决定有关事项。 154. 【正确答案】 CD 【答案解析】选项E，发包人和承包人应按照相关法律规定为履行合同的本方人员缴纳工伤保险费，并分别为自己 现场项目管理机构的所有人员投保人身意外伤害保险。承包人以自己的名义投保设备工程险；选项AB，进场材料 和工程设备保险，由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁采购的材料和工程设备，由 谁办理相应的保险。 155. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】选项B，在竣工验收时可以有甩项。 156. 【正确答案】 ABD 【答案解析】承包人应在收到变更指示或变更意向书后的14天内，向监理人提交变更报价书；监理人收到承包人 的变更报价书后的14天内，根据合同约定的估价原则，商定或确定变更价格。监理人收到承包人的书面建议后， 应与发包人共同研究，确认存在变更的，应在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示；经研究后不同意作 为变更的，由监理人书面答复承包人。 157. 【正确答案】 AB 【答案解析】选项CD，可以索赔利润；选项E，可以索赔费用。 158. 【正确答案】 ADE 【答案解析】选项B，发包人提供的材料提前交货只能索赔费用；选项C，不可抗力不能按期竣工只能索赔工期。 159. 【正确答案】 ABC 【答案解析】编制施工实施计划包括：（1）施工组织设计；（2）质量管理体系；（3）环境保护措施计划。 160. 【正确答案】 AB 【答案解析】通用条款中明确规定，由于发包人原因导致的延误，承包人有权获得工期顺延和（或）费用加利润 补偿的情况包括：（1）增加合同工作内容；（2）改变合同中任何一项工作的质量要求或其他特性；（3）发包人 迟延提供材料、工程设备或变更交货地点；（4）因发包人原因导致的暂停施工；（5）提供图纸延误；（6）未按 合同约定及时支付预付款、进度款；（7）发包人造成工期延误的其他原因。 161. 【正确答案】 AE 【答案解析】选项B，发包人从工程进度款中已扣除部分预付款后，担保金额应当相应递减。选项C、D，保函格式 中明确说明：“本保函的担保金额，在任何时候不应超过预付款金额减去发包人按合同约定在向承包人签发的进 度付款证书中扣除的金额”。即保持担保金额与剩余预付款的金额相等原则。 162. 【正确答案】 ACE 第37页 / 共39页【答案解析】承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量 和时间。 163. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】订立合同时需要明确的内容有：施工现场范围和施工临时占地；发包人提供图纸的期限和数量；发 包人提供的材料和工程设备；异常恶劣的气候范围；物价浮动的合同价格调整。 164. 【正确答案】 BCD 【答案解析】AE选项属于总监理工程师不得委托给总监理工程师代表的工作范围。参见《建设工程监理概论》 P112。 165. 【正确答案】 AB 【答案解析】选项C，工程人员伤亡双方各自负担；选项DE，由承包人承担。 166. 【正确答案】 BCD 【答案解析】选项A，进场材料和工程设备保险由当事人双方具体约定，在专用条款内写明。通常情况下，应是谁 采购的材料和工程设备，由谁办理相应的保险；选项E，某些大型工程项目经常因工程投资额巨大，为了减少保险 费的支出，采用不足额投保方式，即以建安工程费的60%～70%作为投保的保险金额，因此受到保险范围内的损害 后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿。 167. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】项目部的人员管理。（1）质量检查制度。承包人应在施工场地设置专门的质量检查机构，配备专职 质量检查人员，建立完善的质量检查制度。（2）规范施工作业的操作程序。承包人应加强对施工人员的质量教育 和技术培训，定期考核施工人员的劳动技能，严格执行规范和操作规程。（3）撤换不称职的人员。当监理人要求 撤换不能胜任本职工作、行为不端或玩忽职守的承包人项目经理和其他人员时，承包人应予以撤换。选项D，不属 于施工质量管的范围。理 168. 【正确答案】 ABD 【答案解析】合同附件格式包括合同协议书、履约保函和预付款保函；履约保函和预付款保函的担保方式均是无 条件担保。 169. 【正确答案】 AD 【答案解析】通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工 场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设 备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损 失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工 的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用 由发包人承担。 170. 【正确答案】 ACD 【答案解析】选项BE，由承包人承担。 171. 【正确答案】 AE 【答案解析】质量保证金从第一次支付工程进度款时开始起扣，从承包人本期应获得的工程进度付款中，扣除预 付款的支付、扣回以及因物价浮动对合同价格的调整三项金额后的款额为基数，按专用条款约定的比例扣留本期 的质量保证金。累计扣留达到约定的总额为止。 172. 【正确答案】 BC 【答案解析】不利物质条件属于发包人应承担的风险，指承包人在施工场地遇到的不可预见的自然物质条件、非 自然的物质障碍和污染物，包括地下和水文条件，但不包括气候条件。 173. 【正确答案】 CDE 【答案解析】标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担 保和预付款担保三个文件。 第38页 / 共39页174. 【正确答案】 ABC 【答案解析】施工合同范本通用条款规定，因不可抗力事件导致的费用及延误的工期由双方按以下方法分别承 担：（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财 产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他 财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金 额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工 的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。 第39页 / 共39页第七章 建设工程总承包合同管理 一、单选题 1.在设计施工总承包合同中，关于承包人文件说法正确的是（ ）。 A.承包人文件中最主要的是施工组织设计 B.专用条款内需要约定监理人对承包人提交文件应批准的合理期限 C.承包人文件需在通用条款约定其向监理人提供文件的内容 D.项目实施中，监理人未在约定的期限内对提交文件提出意见，不能进行后续施工 2.根据《标准施工总承包招标文件》，下列情况承包人只能索赔工期和费用的是（ ）。 A.发包人要求违法 B.不可预见物质条件 C.发包人要求提前交货 D.发包人原因指示的暂停施工 3.发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后（ ）天内，向承包人发出索赔通知。 A.7 B.14 C.15 D.28 4.发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按（ ）执行。 A.合同约定 B.仲裁结果 C.诉讼结果 D.争议评审结果 5.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同文件包括：①承包人建议书；②中标通知书；③合同协议书。仅 就上述组成文件而言，正确的优先解释顺序为（ ）。 A.①-②-③ B.③-①-② C.①-③-② D.③-②-① 6.设计施工总承包合同通用条款规定，工程款除非专用条款约定，否则就应以（ ）作为支付的依据。 A.固定总价 B.实际完成的工作量 C.图纸工作量 D.计划工作量 7.承包人文件中最主要的是（ ），需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量和时间。 A.设计文件 B.图纸 C.手册 D.计算书 8.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应保证其投保需第三者责任险在（ ）前一直有效。 第1页 / 共21页A.签发工程验收证书 B.出具最终结清证书 C.提交竣工验收报告 D.颁发缺陷责任期终止证书 9.在发包人要求中，竣工试验的第一阶段是（ ）。 A.试验前准备 B.对联动试车的要求 C.对投料试车的要求 D.对性能的测试 10.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，技术服务培训费分解的原则是（ ）。 A.按照总费用分阶段支付 B.按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解 C.按照项目施工周期进行分解 D.按照合同约定 11.根据《标准设计施工总承包招标文件》，对下列组成合同的文件：①发包人要求；②价格清单；③通用合同条 款。正确的优先解释顺序是（ ）。 A.③-①-② B.②-①-③ C.③-②-① D.②-③-① 12.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。 A.承包人不得将其承包的工程分包给第三人 B.投标文件中已说明的分包，合同履行时还需再征得发包人同意 C.承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人 D.委托分包人的工作由发包人和承包人共同完成 13.在建设工程总承包合同中，属于发包人应当完成的工作是（ ）。 A.向承包人发出开始工作通知 B.指令承包人办理施工证件 C.提供工程进度计划 D.按照合同约定向承包人及时支付合同价款 14.下列文件中，属于设计施工总承包合同组成文件而不属于标准施工合同组成文件的是（ ）。 A.投标函附录 B.技术标准和要求 C.承包人建议书 D.通用合同条款 15.设计施工总承包合同模式下，以下说法正确的是（ ）。 A.设计文件应由承包人向有关政府部门报送审查 B.政府有关部门提出审查意见，发包人必须修改“发包人要求”文件，使之内容与政府审查意见一致 C.如审查指出，发包人原要求与法律法规相抵触，发包人应重新提出“发包人要求”文件 D.发包人应在审查同意承包人设计文件后3天内，向政府有关部门报送设计文件 第2页 / 共21页16.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于承包人办理的保险，承包人需要变动保险合 同条款时，应（ ）。 A.事先征得发包人同意，并通知监理人 B.事先征得监理人同意，并通知发包人 C.通知发包人和监理人即可，无需征得同意 D.延长保险合同的期限 17.对于大型工程为了检验承包人的设计、设备选型和运行情况等是否满足合同约定，会在缺陷责任期内工程稳定 运行一段时间后，进行竣工后试验。竣工后试验由（ ）组织，应在试验日期提前（ ）通知对方。 A.承包人，14天 B.发包人，14天 C.承包人或发包人，14天 D.承包人或发包人，21天 18.设计施工总承包模式与施工承包模式相比主要优点是有利于（ ）。 A.业主选用指定的分包商 B.吸引更多的投标人竞标 C.发包人对承包人的监督和检查 D.减少承包人的索赔 19.监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为（ ）。 A.“监理进度计划” B.“合同进度计划” C.“进度计划” D.“承包合同进度计划” 20.设计施工总承包合同模式下，竣工试验程序分为三阶段，（ ）需要通知监理人。 A.第一阶段 B.第二阶段 C.第三阶段 D.三个阶段都需要 21.总监理工程师更换时，应提前（ ）天通知承包人。 A.14 B.24 C.48 D.15 22.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，工程竣工试验分三个阶段，其中第二阶段进 行的是（ ）。 A.性能测试 B.联动试车 C.单车实验 D.系统联调 23.根据《标准设计施工总承包招标文件》，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对设计文件的审查期限不应 超过（ ）天。 A.21 B.28 第3页 / 共21页C.42 D.56 24.根据《标准设计施工总承包招标文件》，符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提 前（ ）天向承包人发出开始工作通知。 A.7 B.10 C.14 D.21 25.采用设计施工总承包，工程竣工验收未能通过，经过承包人修正缺陷再次验收检验合格。这种情况下，计算承 包人的实际竣工日期应为（ ）的日期。 A.承包人第一次提交竣工验收报告 B.承包人修改后再次提交竣工验收报告 C.最终验收合格 D.办理竣工验收手续 26.《建设施工总承包合同》的通用条件规定，（ ），承包人不得将承包工程的任何部分分包。 A.未经招标 B.未经发包人同意 C.未提交分包人资质 D.分包人未与发包人签订合同 27.根据《标准设计施工总承包招标文件》，“变更”是指根据变更条款的约定，经指示或批准对（ ）所做的改 变。 A.承包人文件或工程 B.发包人要求或工程 C.承包人要求或费用 D.监理人指示或费用 28.设计施工总承包合同模式下，承包人应提前（ ）天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定 的份数向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在（ ）天内，确定竣工试验的具体时间。 A.14，7 B.14，14 C.21，14 D.28，14 29.关于对承包人索赔文件审核的说法，正确的是（ ）。 A.监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时转交发包人，监理人无权要求承包人提交原始记录 B.承包人接受索赔处理结果的，发包人应在索赔处理结果答复后28天内完成赔付 C.监理人根据发包人的授权，在收到索赔通知书的60天内，将索赔处理结果答复承包人 D.承包人不接受索赔处理结果的，应直接向法院起诉索赔 30.承包人出现（ ）情形时，发包人可以请求解除建设工程施工合同。 A.明确表示或者以行为表明不履行合同主要义务的 B.合同约定的期限内没有完工 C.已经完成的建设工程质量不合格 D.将承包的建设工程分包的 31.设计施工总承包合同模式下，对于发包人要求中对某工程部分功能的要求错误，承包人在复核时未能发现，导 致承包人费用增加和延误工期，则（ ）。 第4页 / 共21页A.发包人承担费用并延长工期，支付合理利润 B.承包人承担费用和延误的工期 C.发包人承担费用并延长工期，无需支付利润 D.发包人和承包人共同承担费用，并延长工期 32.下列关于发包人要求中错误的处理，说法正确的是（ ）。 A.承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，可以口头或书面通知发包人 B.由于试验和检验标准错误导致承包人增加费用的，由承包人承担责任 C.选用无条件补偿条款时，承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程中增加了费用的，由发包人承担责 任 D.复核未发现原始数据错误造成的损失由承包人承担 33.根据《标准设计施工总承包招标文件》，总监理工程师超过（ ）天不能履行职责的，应委派代表在许可范围 内代行其职责。 A.2 B.3 C.5 D.7 34.根据《标准施工总承包招标文件》，建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（ ）。 A.容易获得最优设计方案 B.发包人便于控制实施过程 C.合同责任明确 D.承包人承担的风险小 35.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，在合同履行过程中，承包人提出合理化建议 时，正确的处理程序是（ ）。 A.承包人向监理人提出→监理人与发包人协商→监理人向承包人发出变更指示 B.承包人向监理人提出→监理人向发包人报告→发包人与承包人协商合同变更 C.承包人向发包人提出→发包人与监理人协商→监理人向承包人发出变更指示 D.承包人向发包人提出→发包人通知监理人→监理人向承包人发出变更指示 36.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，确定变更价格正确的做法是（ ）。 A.变更价格应包括在签约合同价中 B.由发包人根据项目投资效益决定变更价格 C.由承包人根据成本加利润原则确定变更价格 D.由监理人按合同与合同当事人商定或确定变更价格 37.设计施工总承包合同合同文件，关于知识产权描述正确的是（ ）。 A.承包人完成的设计工作成果，著作权归发包人享有 B.承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费单独计取 C.承包人在进行设计时，因侵犯专利权所引起的责任，由承包人自行承担 D.承包人建造完成的建筑物，建筑物形象使用收益等其他知识产权均归发包人享有，专用合同条款不可约定 38.某工程因原设计的基础处理强夯作业影响邻近工地的居民生活，为此通过设计变更对基础进行处理，该变更增 加的合同价格应由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.设计人 第5页 / 共21页D.承包人和发包人共同 39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在工程竣工试验的第二阶段，发包人应提出对（ ）的要求。 A.单车试验 B.功能性试验 C.联动试车 D.性能测试 40.根据《标准设计施工总承包招标文件》，投标人在投标文件中提出采用专利技术的，专利技术使用费的报价和 评审正确的是（ ）。 A.在投标报价外单列，单独进行投标报价评审 B.包含在投标报价中，综合进行投标报价评审 C.不进行报价，由评标委员会评估 D.不计入报价，中标后单独报价评审 41.在设计施工总承包合同模式下，关于合同当事人的说法正确的是（ ）。 A.承包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定 B.承包人按合同约定承担完成工程项目的设计、招标、采购、施工、试运行和缺陷责任期的质量缺陷修复责任 C.承包人必须是联合体 D.承包人为联合体的，在履行过程中，承包人可以改变联合体的组成修改联合体协议 42.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。 A.承包人经发包人同意，可将全部施工分包给第三人 B.承包人的分包合同，应由分包人向监理人提交副本备案 C.承包人征得发包人同意，可将部分工程分包给有资质的分包人 D.发包人、监理人和承包人共同对分包人进行分包管理 43.争议评审组在收到合同双方报告后的（ ）天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争议细 节。 A.7 B.14 C.28 D.42 44.根据《标准设计施工总承包合同》，下列符合工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的 情形是（ ）。 A.争议评审组对监理人确定的修改 B.为他人提供方便 C.发包人提供的材料、设备延误 D.异常恶劣的气候条件 45.（ ）应按合同约定及时组织竣工验收等合同约定的其他义务。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.承包人和监理人 46.根据《标准施工总承包招标文件》，下列关于设计施工总承包合同的说法正确的是（ ）。 A.设计方案最优 B.有利于发包人对承包人的监督和检查 第6页 / 共21页C.可以减少设计变更 D.增加承包人的索赔 47.因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由（ ）承担。 A.发包人 B.施工单位 C.监理单位 D.设计单位 48.根据《设计施工总承包合同》，关于“发包人要求”中的错误，正确的处理方法是（ ）。 A.将无条件补偿条款写入合同协议书 B.将有条件补偿条款写入合同附录 C.承包人复核时未发现的错误造成的损失由承包人承担 D.将无条件或有条件补偿条款写入合同专用条款 49.建设工程采用设计施工总承包模式的特点是（ ）。 A.不利于承包人的工程变更 B.建设周期不易把控 C.设计和施工责任划分不清 D.影响工程设计方案的比选范围和充分竞争 50.根据《设计施工总承包合同》，关于工程分包的说法，正确的是（ ）。 A.承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人 B.承包人经发包人批准，可将设计任务主体工作分包给有资质的合格主体 C.发包人同意分包的工作，由发包人和承包人共同承担责任 D.分包人的资格能力应由发包人审核 51.在索赔事件影响结束后的（ ）天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追加付款 金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 A.5 B.7 C.14 D.28 52.根据《标准设计施工总承包合同》，工程实施中应给予承包人延长工期、增加费用并支付合理利润的情形是 （ ）。 A.发包人提供的材料不符合要求 B.监理人的指示错误 C.不可预见的物质条件 D.异常恶劣的气候条件 53.（ ）是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。 A.价格清单 B.发包人要求 C.承包人建议书 D.通用合同条款 54.建设工程采用设计施工总承包模式的不利因素是（ ）。 A.监理人对工程实施的监督力度降低 B.承包人的工程索赔增多 第7页 / 共21页C.工程投资控制难度增加 D.发包人的工程风险加大 55.设计施工总承包合同模式下，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性文件后（ ）天内完成审 核，发包人最迟应在监理人收到进度付款申请单的（ ）天内，将进度款支付给承包人。 A.7，14 B.7，21 C.14，21 D.14，28 56.承包人办理保险的情况下，因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保 险范围内事件影响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由（ ）承担。 A.发包人 B.承包人 C.监理人 D.发包人和承包人 57.设计施工总承包合同文件组成中，在通用合同条款之后的为（ ）。 A.发包人要求 B.专用条款 C.投标函 D.中标通知书 58.“变更管理”的程序包括：①监理人发出变更意向书、②发包人同意实施方案、③监理人签发变更指令、④承 包人提交实施方案。正确的顺序是（ ）。 A.④-①-②-③ B.③-④-②-① C.①-③-②-④ D.①-④-②-③ 59.（ ）应在专用条款约定的期限内向（ ）提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与专用条款约 定的条件保持一致。 A.承包人，发包人 B.承包人，监理人 C.发包人，监理人 D.发包人，承包人 60.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，对于施工中遇到的不可预见物质条件风险， 正确的处理方式是（ ）。 A.由发包人承担风险 B.在合同中明确风险承担方 C.由承包人承担风险 D.由合同双方共担风险 61.当发生合同变更时，变更指示（ ）。 A.只能由监理人发出 B.只能由建设单位发出 C.可以由监理人或业主发出 D.承包人可以自行变更，然后再汇报建设单位 62.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人应保证其履约担保在（ ）前一直有效。 第8页 / 共21页A.承包人提出工程竣工验收申请 B.发包人颁发工程接收证书 C.承包人提出工程竣工计算申请 D.发包人颁发工程缺陷责任终止证书 二、多选题 63.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方应在专用合同条款中约定设计和工程保险的（ ）。 A.投保时间 B.投保险种 C.保险范围 D.保险期限 E.投保对象 64.根据《标准设计施工总承包招标文件》，关于竣工后试验的说法，正确的有（ ）。 A.应当在工程竣工后、移交前进行 B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行 C.试验所必需的电力由发包人提供 D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责 E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责 65.某采用标准设计施工总承包合同的工程项目，合同履行出现合同进度计划工作的延误，应承担延长工期和增加 费用并支付合理利润的有（ ）。 A.因发包人原因导致的暂停施工 B.未按合同约定及时支付预付款、进度款 C.承包人未按已确认修改的设计文件实施 D.发包人提供的基准资料错误 E.异常不利的气候条件 66.关于发包人索赔程序正确的有（ ）。 A.发包人提出索赔的期限和要求与承包人提出索赔的期限和要求相同 B.若要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满后发出 C.承包人应付给发包人的金额不能从拟支付给承包人的合同价款中扣除，需单独支付 D.发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后14天内，向承包人发出索赔通知 E.发包人要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出 67.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于联合体承包的说法，正确的有（ ）。 A.联合体协议经监理人确认后作为合同附件 B.联合体牵头人负责组织和协调联合体成员全面履行合同 C.承包人可根据需要自行修改联合体协议 D.联合体的组织和内容分工是重要的评标内容 E.承包人可根据需要自愿调整联合体组成 68.根据《标准材料采购招标文件》中的通用合同条款，买卖双方承担违约责任的方式有（ ）。 A.继续履行合同义务 B.采取经对方认可的补救措施 C.免除守约方配合义务 D.赔偿损失 E.提交仲裁机构裁定 第9页 / 共21页69.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，解释顺序排在“通用合同条款”之后的合同文件有 （ ）。 A.发包人要求 B.专用合同条款 C.承包人建议书 D.中标通知书 E.价格清单 70.设计施工总承包合同模式下，关于承包人义务的说法正确的有（ ）。 A.承包人完成设计工作，当有最新的规范和标准时，可以直接执行 B.如果发包人要求中的质量高于现行规范规定，可以按照现行规范规定执行 C.设计实际进度滞后计划进度，发包人提出要求后承包人应提交修正进度计划、增加投入资源并加快设计进度 D.承包人的设计只需要遵守发包人的要求，保证设计质量 E.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天 71.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，关于竣工验收的说法，正确的有（ ）。 A.承包人应提前14天将申请竣工试验通知送达发包人 B.承包人应在申请竣工试验前提交运行操作和维修手册 C.承包人应在竣工试验通过时将工程移交给发包人组织试运行 D.工程经验收合格，监理人经发包人同意后签发工程接收证书 E.工程接收证书上注明的实际竣工日期为提交竣工验收申请报告的日期 72.设计施工总承包合同（EPC）相比施工合同的优点（ ）。 A.加大招标工作量 B.减少建设方对合同协调管理的工作量 C.合同建设周期短 D.有利于发包人对承包人的监督管理 E.有利于减少设计变更 73.下列属于发包人的违约责任的是（ ）。 A.审批工程延误 B.发包人延误支付定金 C.设计错误 D.设计人员受不可抗力影响延误完成 E.设计工作暂停 74.根据《标准设计施工总承包招标文件》，在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，一般需要承担工作 的分包人有（ ）。 A.设计分包人 B.施工分包人 C.供货分包人 D.监理分包人 E.咨询机构 75.在设计施工总承包合同模式下，关于缺陷责任期的说法，正确的有（ ）。 A.缺陷责任期内，承包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作 B.在使用过程中，发现接收工程存在新的缺陷，由承包人负责修复 C.缺陷责任期内，承包人可随时进入工程现场 第10页 / 共21页D.缺陷责任期最长不超过2年 E.缺陷责任期内，承包人不能在合理时间内修复缺陷，发包人可以委托他人修复 76.根据《标准设计施工总承包招标文件》，承包人可获得工期、费用和利润补偿的情形有（ ）。 A.发包人违约解除合同 B.不可抗力发生后的工程照管 C.不可预见物质条件 D.发包人原因影响设计进度 E.监理人指示延误或错误 77.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同履行过程中发生（ ）情形的，承包人仅可获得工期、费用补 偿，而不能获得利润补偿。 A.争议评审组对监理人确定的修改 B.异常恶劣的气候条件 C.基准资料有误 D.发包人原因造成质量不合格 E.行政审批延误 78.在设计施工合同履行过程中，关于价格清单的说法中正确的有（ ）。 A.承包人需按投标文件中规定的格式和要求填写 B.是一种标明价格的报价单 C.承包人按完成投标方案计算的从设计到缺陷责任期各阶段的计划费用 D.清单价格费用的总和不是签约合同价 E.包含缺陷责任期的计划费用 79.与平行发包或陆续发包方式相比，对发包人而言，建设项目总承包模式的优点不包括（ ）。 A.简化了对设计、招标、实施过程管理的工作内容 B.采用固定工期、固定费用方式，建设的预期目标容易实现 C.有利于精细化施工管理 D.保证设计方案最优 E.缩短建设周期 80.在设计施工总承包模式下，设计施工总承包合同的价格清单包括（ ）。 A.设计的费用 B.施工的费用 C.索赔的费用 D.试运行阶段的费用 E.缺陷责任期阶段的费用 81.下列关于变更的阐述正确的是（ ）。 A.没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更 B.合同变更应在合同相应内容实施前提出，否则发包人应承担由此给承包人造成的损失 C.发包人同意承包人根据变更意向书要求提交的变更实施方案的，直接发出变更指示 D.变更指示只需说明变更的目的、范围、内容以及工程量即可 E.监理人收到承包人书面建议后，应在收到承包人书面建议后的28天内作出变更指示 82.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人、承包人或监理人需要在7天内完成相应工作的情形有（ ）。 A.监理人获得发包人同意后向承包人发出开始工作通知 第11页 / 共21页B.监理人收到承包人报送的进度款支付分解报告给予批复 C.发包人收到承包人提出遵守新规定的建议后发出指示 D.监理人收到承包人进度付款申请单后进行审核 E.承包人在发出索赔意向通知书后向监理人正式递交索赔通知书 83.根据《标准设计施工总承包招标文件》，合同双方需在专用合同条款中约定承包人向监理人提供的设计文件的 （ ）。 A.内容 B.格式 C.数量 D.地点 E.时间 84.设计施工总承包合同模式下，承包人应根据（ ）等因素，对拟支付的款项进行分解并编制支付分解表。 A.价格清单的价格构成 B.费用性质 C.计划发生时间 D.计量周期 E.相应工作量 85.根据《标准设计施工总承包合同》，分包合同的当事人有（ ）。 A.设计分包人 B.施工分包人 C.供货分包人 D.发包人 E.承包人 86.根据《标准设计施工总承包合同》，关于竣工后试验的说法，正确的有（ ）。 A.发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知承包人 B.发包人在场的情况下承包人进行竣工后试验 C.竣工后试验由监理人组织发包人和承包人进行 D.监理人在竣工后试验合格时向承包人签发工程接收证书 E.竣工后试验通常在缺陷责任期内工程稳定运行一段时间后进行 87.根据《标准设计施工总承包招标文件》，工程竣工应满足的条件有（ ）。 A.合同范围内的全部区段工程的试验和竣工试验均已完成 B.已按合同约定的内容和份数备齐了符合要求的竣工文件 C.监理人要求提交的竣工验收资料清单 D.合同范围内的工程除需在缺陷责任期内的全部完成 E.承包人应按合同约定进行工程及工程设备试运 88.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，发包人应投保的保险有（ ）。 A.职业责任险 B.现场人员工伤保险 C.第三者责任险 D.设计和工程保险 E.现场人员意外伤害保险 89.工程总承包合同中，发包人对承包人负责的（ ）应给予必要的协助。 第12页 / 共21页A.设计 B.施工证件 C.批件 D.备案 E.核准 90.根据《标准设计施工总承包合同》，关于工程款支付管理说法正确的有（ ）。 A.合同价格包括签约合同价以及按照合同约定进行的调整 B.设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同不同 C.除专用条款另有约定外，工程进度付款按季支付 D.合同价格包括承包人依据法律规定或合同约定应支付的规费和税金 E.价格清单列出的任何数量仅为估算的工程量 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，承包人文件中最主要的是设计文件；选项C，承包人文件需在专用条款约定其向监理人提供 文件的内容；选项D，项目实施过程中，监理人未在约定的期限内提出否定意见，视为已获批准，承包人可以继续 进行后续工作。 2. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，可以索赔工期、费用、利润；选项C，只能索赔费用；选项D，可以索赔工期、费用、利润。 3. 【正确答案】 D 【答案解析】发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包人发出索赔通知。 4. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人和承包人未能就解除合同后的结清达成一致而形成争议的，按合同约定执行。 5. 【正确答案】 D 【答案解析】在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组 成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同 条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认 构成合同文件的其他文件。 6. 【正确答案】 B 【答案解析】设计施工总承包合同通用条款规定，工程款除非专用条款约定，否则就应以实际完成的工作量作为 支付的依据。 7. 【正确答案】 A 【答案解析】通用条款对“承包人文件”的定义是：由承包人根据合同应提交的所有图纸、手册、模型、计算 书、软件和其他文件。承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内 容、数量和时间。 8. 【正确答案】 D 【答案解析】承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证书前一直有 效。 9. 【正确答案】 A 【答案解析】第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要 求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验 的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。 10. 【正确答案】 B 第13页 / 共21页【答案解析】根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，技术服务培训费分解的原 则是按照价格清单中的单价，结合合同进度计划对应的工作量进行分解。 11. 【正确答案】 A 【答案解析】设计施工总承包合同文件在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和 承包人有约束力合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4） 专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件— 经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有 另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。 12. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，是可以进行分包的；选项B，投标文件中已说明分包的，不需要再征得发包人同意；选项D， 发包人不是分包合同的当事人，对分包合同权利义务如何约定也不参与意见，与分包人没有任何合同关系。 13. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，发包人应委托监理人按约定向承包人发出开始工作通知；选项B，发包人对承包人负责的设 计、施工证件和批件，应给予必要的协助；选项C，属于承包人的义务。 14. 【正确答案】 C 【答案解析】设计施工总承包合同文件：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录； （4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）经合同当 事人双方确认的其它文件。标准施工合同文件的组成：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标 函附录；（注意不是招标文件）（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸； （8）已标价的工程量清单；（9）其他合同文件—经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。 15. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，设计文件应由发包人向有关政府部门报送审查；选项B，政府有关部门提出审查意见，不需 要修改“发包人要求”文件，只需完善设计，承包人按审查意见修改设计文件；选项D，发包人应在审查同意承包 人设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件。 16. 【正确答案】 A 【答案解析】承包人需要变动保险合同条款时，应事先征得发包人同意，并通知监理人。对于保险人做出的变 动，承包人应在收到保险人通知后立即通知发包人和监理人。 17. 【正确答案】 D 【答案解析】竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行。发包人应将竣工后试验的日期提前21天通知 承包人。 18. 【正确答案】 D 【答案解析】常规的施工承包合同在履行过程中，发包人承担了较多自己主观无法控制不确定因素发生的风险， 承包人的索赔将分散双方管理过程中的很多精力，而总承包合同发包人仅承担签订合同阶段承包人无法合理预见 的重大风险，单一的合同责任减少了大量的索赔处理工作，使投资和工期得到保障。 19. 【正确答案】 B 【答案解析】监理人应在专用条款约定的期限内批复或提出修改意见，批准的计划作为“合同进度计划”。 20. 【正确答案】 C 【答案解析】第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测 试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。 21. 【正确答案】 A 【答案解析】总监理工程师更换时，应提前14天通知承包人。 22. 【正确答案】 B 第14页 / 共21页【答案解析】竣工试验分为三个阶段：（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备；（2）第二阶 段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要条件；（3） 第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。 23. 【正确答案】 A 【答案解析】为了不影响后续工作，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超 过21天。 24. 【正确答案】 A 【答案解析】符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出开始工作通 知。 25. 【正确答案】 B 【答案解析】重新验收如果合格，则工程接收证书中注明的实际竣工日，应为承包人重新提交竣工验收报告的日 期。 26. 【正确答案】 B 【答案解析】《建设施工总承包合同》的通用条件规定，未经发包人同意，承包人不得将承包工程的任何部分分 包。 27. 【正确答案】 B 【答案解析】合同履行过程中的变更，可能涉及发包人要求变更、监理人发给承包人文件中的内容构成变更和发 包人接受承包人提出的合理化建议三种情况。 28. 【正确答案】 C 【答案解析】承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数向监理人提交竣 工记录、暂行操作和维修手册。监理人应在14天内，确定竣工试验的具体时间。 29. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，监理人收到承包人提交的索赔通知书后，应及时审查索赔通知书的内容、查验承包人的记录 和证明材料，必要时监理人可要求承包人提交全部原始记录副本；选项C，监理人在收到索赔通知书的42天内，将 索赔处理结果答复承包人；选项D，承包人不接受索赔处理结果的，按合同争议约定执行。 30. 【正确答案】 A 【答案解析】对承包人违约的处理：（1）承包人发生由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的违约情况 时，按照发包人要求中的未能通过竣工/竣工后试验的损害进行赔偿。发生延期的，承包人应承担延期责任； （2）承包人发生由于承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的违约情况时，发包人可通 知承包人立即解除合同；（3）承包人发生除上述（1）、（2）以外的其他违约情况时，监理人可向承包人发出整 改通知，要求其在指定的期限内纠正。除合同条款另有约定外，承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或） 工期延误。 31. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人要求中的错误的处理。无论承包人复核时发现与否，由于以下资料的错误，导致承包人增加 费用和（或）延误的工期，均由发包人承担，并向承包人支付合理利润：（1）发包人要求中引用的原始数据和资 料；（2）对工程或其任何部分的功能要求；（3）对工程的工艺安排或要求；（4）试验和检验标准；（5）除合 同另有约定外，承包人无法核实的数据和资料。 类型 内涵 承包人复核时未发现发包人要求的错误，实施过程 中因该错误导致承包人增加了费用和（或）工期延 无条件补偿条款 误，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延 误，并向承包人支付合理利润 承包人复核时对发现的错误通知发包人后，发包人 复核时发现错 坚持不做修改的，对确实存在错误造成的损失，应 误 有条件补偿 补偿承包人增加的费用和（或）顺延合同工期 第15页 / 共21页条款 承包人复核时未发现发包人要求中存在错误的，承 复核时未发现 包人自行承担由此导致增加的费用和（或）工期延 错误 误 32. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，承包人应认真阅读、复核发包人要求，发现错误的，应及时书面通知发包人；选项B，由于 试验和检验标准错误导致承包人增加费用的，由发包人承担责任；选项D，发包人要求中引用的原始数据和资料错 误造成的损失由发包人承担。 33. 【正确答案】 A 【答案解析】总监理工程师超过2天不能履行职责的，应委派代表代行其职责，并通知承包人。 34. 【正确答案】 C 【答案解析】总承包方式的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设计变更； 减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。 35. 【正确答案】 A 【答案解析】履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化 建议书。监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变更指 示。 36. 【正确答案】 D 【答案解析】监理人应按照合同商定或确定变更价格，变更价格应包括合理的利润，并应考虑承包人提出的合理 化建议。 37. 【正确答案】 C 【答案解析】选项 A，承包人完成的设计工作成果，除署名权以外的著作权归发包人享有；选项B，承包人在投标 文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价中；选项D，承包人建造完成的建筑物，建筑物形象使 用收益等其他知识产权均归发包人享有，专用合同条款另有约定的除外。 38. 【正确答案】 A 【答案解析】施工过程中出现设计缺陷导致变更，属于发包人未履行合同规定的义务，该变更增加的合同价格应 由发包人承担。 39. 【正确答案】 C 【答案解析】竣工试验：（1）第一阶段，如对单车试验等的要求，包括试验前准备； （2）第二阶段，如对联动试车、投料试车等的要求，包括人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要 条件； （3）第三阶段，如对性能测试及其他竣工试验的要求，包括产能指标、产品质量标准、运营指标、环保指标等。 40. 【正确答案】 B 【答案解析】承包人在投标文件中采用专利技术的，专利技术的使用费包含在投标报价内。 41. 【正确答案】 B 【答案解析】选项A，发包人对工程项目的实施负责投资支付和项目建设有关重大事项的决定；选项C，承包人可 以是独立的承包人，也可以是联合体；选项D，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，履行合同过程中，未 经发包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。 42. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的全部工程肢解后以分包的 名义分别转包给第三人；选项B，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提交分包合同副本；选项 D，分包人只与承包人具有合同关系的。 43. 【正确答案】 B 【答案解析】争议评审组在收到合同双方报告后的14天内，邀请双方代表和有关人员举行调查会，向双方调查争 议细节。 第16页 / 共21页44. 【正确答案】 C 【答案解析】选项AD，只能索赔工期和费用，不能索赔利润；选项B，只能索赔费用。 45. 【正确答案】 A 【答案解析】发包人应按合同约定及时组织竣工验收等合同约定的其他义务。 46. 【正确答案】 C 【答案解析】设计施工总承包合同的优点：单一的合同责任；固定工期、固定费用；可以缩短建设周期；减少设 计变更；减少承包人的索赔。缺点：设计不一定是最优方案；减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。 47. 【正确答案】 A 【答案解析】因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担。 48. 【正确答案】 D 【答案解析】注：严格来说本题无正确答案。选项AB，对于发包人要求中的错误，通用条款给出了两种供选择的 条款；选项C，承包人复核时未发现的错误造成的损失的承担主体，受是有条件补偿条件还是无条件补偿条款的限 制；选项D有瑕疵，应该是将无条件或有条件补偿条款写入通用条款，但没有更合适的选项时，可在专用条款里约 定。 49. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，设计施工总承包，承包人变更更容易；选项B，该模式下，可以缩短建设周期；选项C，该模 式下，合同责任明确，设计施工责任均为承包人责任。 50. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，承包人不得将设计和施工的主体、关键性工作的施工分包给第三人。要求承包人是具有实施 工程设计和施工能力的合格主体，而非皮包公司；选项C，发包人同意分包的工作，承包人应向发包人和监理人提 交分包合同副本；选项D，分包人的资格能力应与其分包工作的标准和规模相适应，其资质能力的材料应经监理人 审查。 51. 【正确答案】 D 【答案解析】在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书，说明最终要求索赔的追 加付款金额和延长的工期，并附必要的记录和证明材料。 52. 【正确答案】 B 【答案解析】选项ACD，只能索赔工期和费用，不能索赔利润。 53. 【正确答案】 B 【答案解析】发包人要求是承包人进行工程设计和施工的基础文件，应尽可能清晰准确。 54. 【正确答案】 A 【答案解析】虽然设计和施工过程中，发包人也聘请监理人（或发包人代表），但由于设计方案和质量标准均出 自承包人，监理人对项目实施的监督力度比发包人委托设计再由承包人施工的管理模式，对设计的细节和施工过 程的控制能力降低。 55. 【正确答案】 D 【答案解析】监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性文件后14天内完成审核。发包人最迟应在监 理人收到进度付款申请单的28天内，将进度款支付给承包人。 56. 【正确答案】 B 【答案解析】因承包人未按合同约定办理设计和工程保险、第三者责任保险，导致发包人受到保险范围内事件影 响的损害而又不能得到保险人的赔偿时，原应从该项保险得到的保险赔偿金由承包人承担。 57. 【正确答案】 A 【答案解析】合同文件的组成文件包括：合同协议书、中标通知书、投标函及投标函附录、专用条款、通用合同 条款、发包人要求、承包人建议书、价格清单、其他合同文件。 58. 【正确答案】 D 第17页 / 共21页【答案解析】合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说 明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包 人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的 实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。 59. 【正确答案】 A 【答案解析】承包人应在专用条款约定的期限内向发包人提交各项保险生效的证据和保险单副本，保险单必须与 专用条款约定的条件保持一致。 60. 【正确答案】 B 【答案解析】建设工程设计施工总承包合同不可预见物质条件涉及的范围与标准施工合同相同，但通用条款中对 风险责任承担的规定有两个供选择的条款：一是此风险由承包人承担；二是由发包人承担。双方应当明确本合同 选用哪一条款的规定。 61. 【正确答案】 A 【答案解析】在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变 的变更指示，承包人应遵照执行。若没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。 62. 【正确答案】 B 【答案解析】承包人应保证其履约担保在发包人颁发工程接收证书前一直有效。 二、多选题 63. 【正确答案】 BCD 【答案解析】承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一切险或安装 工程一切险。具体的投保险种、保险范围、保险金额、保险费率、保险期限等有关内容应当在专用条款中明确约 定。 64. 【正确答案】 BC 【答案解析】选项A，竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指 标是否达到合同规定要求而进行的试验；选项DE，竣工后试验由谁来进行，通用条款给出两种可供选择的条款， 订立合同时应予以明确采用哪个条款。（1）发包人负责竣工后试验；（2）承包人负责竣工后试验。可以选择其 中任何一方负责。 65. 【正确答案】 ABD 【答案解析】在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费 用，并支付合理利润。（1）发包人责任原因：变更；未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；因发包人 原因导致的暂停施工；未按合同约定及时支付预付款、进度款；发包人提供的基准资料错误；发包人采购的材 料、工程设备延误到货或变更交货地点；发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；发包人造成工期延误 的其他原因；（2）政府管理部门的原因。 66. 【正确答案】 AE 【答案解析】选项B，若要求延长缺陷责任期的通知应在缺陷责任期届满前发出；选项C，承包人应付给发包人的 金额可从拟支付给承包人的合同价款中扣除；选项D，发包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向承包 人发出索赔通知。 67. 【正确答案】 BD 【答案解析】选项A，联合体协议经发包人确认后作为合同附件；选项CE，由于联合体的组成和内部分工是评标中 很重要的评审内容，联合体协议经发包人确认后已作为合同附件，因此通用条款规定，履行合同过程中，未经发 包人同意，承包人不得擅自改变联合体的组成和修改联合体协议。 68. 【正确答案】 ABD 【答案解析】合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担 继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 69. 【正确答案】 ACE 第18页 / 共21页【答案解析】解释顺序：（1）合同协议书；（2）中标通知书；(3)投标函及投标函附录；(4）专用条款；（5） 通用合同条款；(6)发包人要求；(7)承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件。 70. 【正确答案】 CE 【答案解析】选项A，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基 准日适用的版本。基准日之后，规范或标准的版本发生重大变化，或有新的法律，以及国家、行业和地方规范和 标准实施时，承包人应向发包人或监理人提出遵守新规定的建议；选项B，如果发包人要求中的质量标准高于现行 规范规定的标准，应以合同约定为准；选项D，承包人的设计应遵守发包人要求和承包人建议书的约定，保证设计 质量。 71. 【正确答案】 BDE 【答案解析】选项A，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人；选项C，竣工试验通过后，承包人应 按合同约定进行工程及工程设备试运行。 72. 【正确答案】 BCE 【答案解析】设计施工总承包合同方式的优点：①单一的合同责任；②固定工期、固定费用；③可以缩短建设周 期；④减少设计变更；⑤减少承包人的索赔。缺点：①设计不一定是最优方案；②减弱实施阶段发包人对承包人 的监督和检查。 73. 【正确答案】 AB 【答案解析】在履行合同过程中发包人违约的情形：（1）发包人未能按合同约定支付价款，或拖延、拒绝批准付 款申请和支付凭证，导致付款延误；（2）发包人原因造成停工；（3）监理人无正当理由没有在约定期限内发出 复工指示，导致承包人无法复工；（4）发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（5） 发包人不履行合同约定其他义务。 74. 【正确答案】 ABC 【答案解析】在项目实施过程中可能需要分包人承担部分工作，如设计分包人、施工分包人、供货分包人等。 75. 【正确答案】 BDE 【答案解析】选项A，缺陷责任期内，发包人需要对已接收使用的工程负责日常维护工作；选项C，缺陷责任期 内，承包人为修复缺陷，有权进入工程现场。 76. 【正确答案】 BDE 第19页 / 共21页【答案解析】 77. 【正确答案】 ABE 【答案解析】选项CD可以索赔工期、费用和利润。 78. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】选项D，清单价格费用的总和为签约合同价。 79. 【正确答案】 CD 【答案解析】与发包人将工程项目建设的全部任务采用平行发包或陆续发包的方式比较，项目建设总承包方式对 发包人而言，在实施项目的管理有较为突出的优点：（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可 以缩短建设周期；（4）减少设计变更；（5）减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：设计不一定是最优方案； 减弱实施阶段发包人对承包人的监督和检查。 80. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】价格清单费用的总和为签约合同价，所以不包括索赔的费用。 81. 【正确答案】 AB 第20页 / 共21页【答案解析】选项C，在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要 求改变的变更指示，承包人应遵照执行；选项D，变更指示应说明变更的目的、范围、内容以及工程量及其进度和 技术要求，并附有关图纸和文件；选项E，监理人收到承包人书面建议与发包人共同研究后，确认存在变更时，应 在收到承包人书面建议后的14天内做出变更指示。 82. 【正确答案】 ABC 【答案解析】选项A正确，符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发 出开始工作通知。选项B正确，监理人应当在收到承包人报送的支付分解报告后7天内给予批复或提出修改意见， 经监理人批准的支付分解报告为有合同约束力的支付分解表。选项C正确，发包人或监理人应在收到建议后7天内 发出是否遵守新规定的指示。选项D错误，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的 14 天内完成审核。选项E错误，承包人应在发出索赔意向通知书后28天内，向监理人正式递交索赔通知书。 83. 【正确答案】 ACE 【答案解析】承包人文件中最主要的是设计文件，需在专用条款约定承包人向监理人陆续提供文件的内容、数量 和时间。 84. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】承包人应根据价格清单的价格构成、费用性质、计划发生时间和相应工作量等因素，对拟支付的款 项进行分解并编制支付分解表。 85. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】发包人和承包人是总承包合同的当事人，但承包人也是分包合同的当事人。 86. 【正确答案】 AE 【答案解析】选项BC，竣工后试验按专用条款的约定由发包人或承包人进行；选项D，工程经竣工验收合格，监理 人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书，并不是竣工后试验合格。 87. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】除监理人同意列入缺陷责任期内完成的尾工（甩项）工程和缺陷修补工作外，合同范围内的全部区 段工程以及有关工作，包括合同要求的试验和竣工试验均已完成，并符合合同要求。 88. 【正确答案】 BE 【答案解析】发包人应为其现场机构雇佣的全部人员投保工伤保险和人身意外伤害保险，并要求监理人也进行此 项保险。 89. 【正确答案】 ABC 【答案解析】发包人对承包人负责的设计、施工证件和批件，应给予必要的协助。 90. 【正确答案】 ADE 【答案解析】选项B，设计施工总承包合同对预付款的规定与标准施工合同相同；选项C，除专用条款另有约定 外，工程进度付款按月支付。 第21页 / 共21页第八章 建设工程材料设备采购合同管理 一、单选题 1.如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方额外应告知买家（ ）。 A.保管方面的特殊要求 B.每个包装箱的重量和尺寸 C.处理意外情况的方法 D.合同设备的数量 2.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，其特点是（ ）。 A.出卖人与买受人订立合同，不以转移财产所有权为目的 B.买卖合同是双务、有偿合同 C.买卖合同以实物的交付为合同成立的条件 D.出卖人转移财产所有权，可不以买受人支付价款为对价 3.材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无误后（ ） 日内，向卖方支付签约合同价的（ ）作为预付款。 A.14，10% B.28，10%～30% C.14，10%～30% D.28，10% 4.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料的所有权和风险自（ ）时起由卖方转移到买方。 A.交付 B.核验 C.清点 D.签约 5.根据《标准材料采购招标文件》，合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提 交合同材料的质量证明文件是（ ）。 A.质量检测报告 B.产品核验清单 C.第三方检测证明 D.质量合格证书 6.根据《标准设备采购招标文件》，由于卖方原因导致合同设备未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核 的机会应不超过（ ）次。 A.2 B.3 C.4 D.5 7.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外，买方应向卖方支付合同价格 的（ ）作为验收款。 A.25% B.30% C.40% 第1页 / 共9页D.60% 8.建设工程材料设备可采用询价方式进行采购，买卖双方意思表示一致，合同即可成立，并不以实物交付为合同 成立的条件，这类合同属于（ ）合同。 A.实践 B.双务 C.信用 D.诺成 9.在建设工程材料设备采购合同中，关于分期交付买卖说法正确的是（ ）。 A.购买的标的物要分批交付 B.工程建设的工期较长时一般不用 C.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的已交付标的物 D.买受人如果对其中一批标的物解除，无法解除与之相关的未交付标的物 10.某单位采用货样买卖方式签订了设备采购合同，关于采购方式及合同的说法，正确的是（ ）。 A.该合同属于即时买卖合同 B.货样应留存在供货人处 C.当事人可以在合同中对货样进行说明 D.采购人不知道货样有隐蔽瑕疵的，供货人可按货样交付货物 11.在建设工程中，关于建设工程材料设备采购合同特点的表述中，正确的是（ ）。 A.永久工程的大型设备一般情况下由承包人采购 B.建设工程材料设备采购合同的标的品种繁多，供货条件差异较小 C.建设工程材料设备采购合同的履行与施工进度关系不大 D.采购合同的出卖人可以是生产厂家，也可以是从事物资流转业务的供应商 12.根据《标准设备采购招标文件》，对于专用合同条款约定的超大超重设备，卖方应在包装箱二侧标注的内容是 （ ）。 A.产品名称和吊装要求 B.重心和吊装要求 C.重心和起吊点 D.产品名称和起吊点 13.某公司销售施工机械设备，合同约定卖方于4月13日和5月12日两次共计价值1000万的设备，每次交付比例为 50%。由于5月12日交付的设备未携带设备的技术资料，此资料不影响买方进行合同设备安装、调试、考核和验 收。直到6月15日，卖方补齐设备技术资料后。此次卖方应当支付的违约金为（ ）万元。 A.0 B.12.5 C.15 D.25 14.除专用合同条款另有约定外，设备采购合同解释合同文件的优先顺序正确的是（ ）。 A.中标通知书在合同协议书之前 B.供货要求在分项报价表之前 C.投标函在中标通知书之前 D.通用合同条款在专用合同条款之前 15.合同约定的材料经验收合格，买卖双方应签署的文件（ ）。 A.质量合格证 第2页 / 共9页B.进度款支付证 C.验收证书 D.验收款支付证 16.建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，除法律有特殊规定外，作为合同成立的条件是（ ）。 A.标的物交付 B.当事人之间意思表示一致 C.货款支付 D.材料设备所有权转移 17.根据《标准材料采购招标文件》，除专用合同条款另有约定外，材料采购合同生效后，买方应在约定时间内向 卖方支付签约合同价的（ ）作为预付款。 A.30% B.20% C.15% D.10% 18.由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再次考核。由 于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过（ ）次。 A.1 B.2 C.3 D.4 19.根据《标准材料采购招标文件》，全部合同材料质量保证期届满后，买方应在一定时间内向卖方支付合同价格 （ ）的结清款。 A.10% B.5% C.3% D.2% 20.根据《标准设备采购招标文件》，由于买方原因，合同约定的设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指 标，买卖双方应签署的文件是（ ）。 A.设备质量合格证 B.验收款支付函 C.进度款支付函 D.设备验收证书 21.根据《标准设备采购招标文件》，买卖双方可约定合同设备的所有权和风险转移的界面为（ ）。 A.装在设备制造厂的运输工具上 B.施工场地设备安装部位 C.运至施工场地运输工具的车面上 D.施工场地的安装作业面 22.关于九部委材料、设备采购合同文本说法正确的是（ ）。 A.专用合同条款可对通用合同条款进行补充、细化 B.通用合同条款内容不得与专用合同条款相抵触 C.专用合同条款补充和细化的内容与通用合同条款相抵触时，以专用合同条款为准 D.通用条款不可以明确规定专用条款可以作出不同约定 第3页 / 共9页23.根据《标准材科采购招标文件》，材料迟延交付违约金的最高限额是（ ）。 A.迟交材料价格的10% B.合同价格的10% C.迟交材料价格的25% D.合同价格的25% 24.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，除专用合同条款另有约定外合同设备的开箱检验应在（ ）进行。 A.卖方仓库 B.第三方检测地 C.施工场地 D.第三方物流公司 25.设备采购合同，除专用合同条款另有约定外，签约合同价（ ）。 A.为固定价格 B.为可变价格 C.通过补充协议确定合同价格 D.照专用合同条款中约定的调整方法对合同价格进行调整 二、多选题 26.设备采购合同的买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则（ ）。 A.买方采取必要措施消除合同设备的不符 B.买方有权提出意见和建议 C.增加的费用由买方承担 D.造成的延误由卖方承担 E.卖方消除不符后，仍旧需要支付买方违约金 27.按照《民法典》合同编的分类，材料采购合同属于买卖合同，下列关于买卖合同的特点说法正确的有（ ）。 A.出卖人与买受人订立买卖合同，是以转移财产所有权为目的 B.买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付价款为 对价 C.买卖合同是双务、有偿合同 D.买卖合同是诺成合同 E.买卖合同是实践合同 28.以下情况导致的合同设备短缺或损坏，应当由卖方承担的有（ ）。 A.开箱检验时合同设备外包装与交货时一致 B.开箱检验时合同设备外包装与交货时不同 C.开箱检验时合同设备外包装与交货时一致但出现包装有重新封贴的痕迹 D.开箱检验时外包装一致，但有重新封贴的痕迹，且买方能够证明是由于卖方原因或合同设备交付前非买方原因 导致 E.开箱检验时，外包装与交货时一致，但是已经出现了严重破损，此破损在交付时没有 29.设备开箱检验内容应包括（ ）。 A.数量检验 B.质量检验 C.性能检验 D.外观检验 第4页 / 共9页E.功能性检验 30.在建设工程中，建设工程材料设备采用非即时买卖合同的种类有（ ）。 A.货样买卖 B.分期交付买卖 C.试用买卖 D.异地交付买卖 E.分期付款买卖 31.根据《标准设备采购招标文件》，组成设备采购的合同的文件有（ ）。 A.分项报价表 B.招标文件 C.供货要求 D.技术服务计划 E.商务和技术偏差表 32.除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行，开箱检验由买卖双方共同进行，买方和 卖方应共同签署的文件是（ ）。 A.检测检验报告 B.数量检验报告 C.质量合格证书 D.外观检验报告 E.质量证明文件 33.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，如卖方未能按合同约定时间交付设备和技术文件，导致设 备安装滞后，需支付迟延交付设备违约金。迟延交付设备违约金的计算方法正确的有（ ）。 A.迟交第一周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.2% B.迟交第二周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.3% C.迟交第三周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.4% D.迟交第四周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5% E.迟交第五周，迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1% 34.建设工程材料设备采购合同，按照合同订立方式的不同，可以分为（ ）。 A.设备采购合同 B.自由买卖合同 C.竞争买卖合同 D.货样买卖合同 E.分期付款买卖合同 35.卖方应免费为设备采购合同的买方监造人员提供工作条件及便利，这些条件和便利包括（ ）。 A.交通工具 B.办公场所 C.食堂 D.技术资料 E.检测工具 36.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，当卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方向卖方支付 合同价格60%的货款时，卖方应提交的材料有（ ）。 A.卖方出具的交货清单 第5页 / 共9页B.买方签署的收货清单 C.制造商出具的出厂质量合格证 D.结清款支付函 E.合同价格100%金额的增值税发票 37.根据九部委设备采购合同的规定，下列关于设备付款的说法正确的有（ ）。 A.签约合同价的10%作为预付款 B.合同价的60%作为进度款 C.合同价的70%作为交货款 D.合同价的25%作为验收款 E.合同价的5%作为结清款 38.根据《标准设备采购招标文件》中的通用合同条款，卖方交付合同约定的全部设备后，买方在支付合同价款前 需收到卖方提交的单据有（ ）。 A.卖方出具的交货清单正本一份 B.买方签署的收货清单正本一份 C.制造商出具的设备出厂质量合格证正本一份 D.合同价格100%金额的增值税发票正本一份 E.监造人员出具的合同设备监造确认书一份 39.根据《标准材料采购招标文件》合同违约方承担违约责任的方式有（ ）。 A.增加履约保证金 B.采取补救措施 C.赔偿损失 D.继续履约 E.支付罚金 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 B 【答案解析】如果发运合同设备中包括专用合同条款约定的超大超重包装，则卖方应将超大和（或）超重的每个 包装箱的重量和尺寸通知买方。选项AC，是易燃易爆物品、腐蚀物品、放射性物质等危险品应当额外通知的内 容。选项D，是一般情况下，应该通知的内容。 2. 【正确答案】 B 【答案解析】出卖人与买受人订立合同，以转移财产所有权为目的。出卖人转移财产所有权，必须以买受人支付 价款为对价。买卖合同并不以实物的交付为合同成立的条件。 3. 【正确答案】 D 【答案解析】材料采购合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无 误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。 4. 【正确答案】 A 【答案解析】合同材料的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方，合同材料交付给买方之前包括运输在内的 所有风险均由卖方承担。 5. 【正确答案】 D 【答案解析】合同材料交付前，卖方应对其进行全面检验，并在交付合同材料时向买方提交合同材料的质量合格 证书。 6. 【正确答案】 B 第6页 / 共9页【答案解析】由于卖方原因未能达到技术性能考核指标时，为卖方进行考核的机会不超过三次。 7. 【正确答案】 A 【答案解析】验收款：买方在收到卖方提交的买卖双方签署的合同设备验收证书或已生效的验收款支付函正本一 份并经审核无误后28日内，向卖方支付合同价格的25%。 8. 【正确答案】 D 【答案解析】买卖合同是诺成合同。除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成 立，并不以实物的交付为合同成立的条件。 9. 【正确答案】 A 【答案解析】选项B，分期交付买卖，是指购买标的物要分批交付，由于工程建设的工期较长，这种交付方式很常 见；选项CD，买受人如果对其中一批标的物解除，其可以解除与之相关的已交付标的物和未交付标的物。 10. 【正确答案】 C 【答案解析】选项A，买卖合同可以分为即时买卖合同和非即时买卖合同。建设工程材料设备采购合同一般属于非 即时买卖合同；选项B，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说明。出卖人交付的标的物应 当与样品及其说明的质量相同；选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付的标的物与样品 相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。 11. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，永久工程的大型设备一般情况下由发包人采购；选项B，建设工程材料设备采购合同的标的 品种繁多，供货条件差异较大；选项C，建设工程材料设备采购合同的履行与施工进度密切相关。 12. 【正确答案】 C 【答案解析】对于专用合同条款约定的超大超重件，卖方应在包装箱两侧标注“重心"和"起吊点"以便装卸和搬 运。 13. 【正确答案】 A 【答案解析】技术资料未及时提交，不影响买方安装、调试、考核验收的，卖方无需支付违约金。 14. 【正确答案】 B 【答案解析】组成合同的各项文件应互相解释，互为说明。除专用合同条款另有约定外，设备采购合同解释合同 文件的优先顺序如下：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函；（4）商务和技术偏差表；（5）专用 合同条款；（6）通用合同条款；（7）供货要求；（8）分项报价表；（9）中标设备技术性能指标的详细描述； （10）技术服务和质保期服务计划；（11）其他合同文件。 15. 【正确答案】 C 【答案解析】合同材料经检验合格，买卖双方应签署合同材料验收证书一式二份，双方各持一份。 16. 【正确答案】 B 【答案解析】除了法律有特殊规定的情况外，当事人之间意思表示一致，买卖合同即可成立，并不以实物的交付 为合同成立的条件。 17. 【正确答案】 D 【答案解析】预付款：合同生效后，买方在收到卖方开具的注明应付预付款金额的财务收据正本一份并经审核无 误后28日内，向卖方支付签约合同价的10%作为预付款。 18. 【正确答案】 C 【答案解析】由于买方原因合同设备在考核中未能达到合同约定的技术性能考核指标，则卖方应协助买方安排再 次考核。由于买方原因未能达到技术性能考核指标时，为买方进行考核的机会不超过三次。买卖双方的考核机会 均为三次。 19. 【正确答案】 B 【答案解析】全部合同材料质量保证期届满后，买方在收到卖方提交的由买方签署的质量保证期届满证书并经审 核无误后28日内，向卖方支付合同价格5%的结清款。 第7页 / 共9页20. 【正确答案】 B 【答案解析】如由于买方原因合同设备在三次考核中均未能达到技术性能考核指标，买卖双方应在考核结束后7日 内或专用合同条款另行约定的时间内签署验收款支付函。 21. 【正确答案】 C 【答案解析】合同设备的所有权和风险自交付时起由卖方转移至买方。 22. 【正确答案】 A 【答案解析】“专用合同条款”可对“通用合同条款”进行补充、细化，但除“通用合同条款”明确规定可以作 出不同约定，“专用同条款”补充和细化的内容不得与“通用合同条款”相抵触，否则抵触内容无效。 23. 【正确答案】 B 【答案解析】迟延交付违约金的最高限额为合同价格的10% 。 24. 【正确答案】 C 【答案解析】除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。 25. 【正确答案】 A 【答案解析】合同协议书中载明的签约合同价包括卖方为完成合同全部义务应承担的一切成本、费用和支出以及 卖方的合理利润。除专用合同条款另有约定外，签约合同价为固定价格。 二、多选题 26. 【正确答案】 BD 【答案解析】买方监造人员在监造中如发现合同设备及其关键部件不符合合同约定的标准，则有权提出意见和建 议。卖方应采取必要措施消除合同设备的不符，由此增加的费用和（或）造成的延误由卖方负责。 27. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】买卖合同不是实践合同，而是诺成合同。 28. 【正确答案】 AD 【答案解析】选项BCE，都是买方应当承担的责任的情况。 29. 【正确答案】 AD 【答案解析】合同设备交付后应进行开箱检验，即合同设备数量及外观检验。 30. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】非即时买卖合同的表现有很多种。在建设工程材料设备采购合同比较常见的是货样买卖、试用买 卖、分期交付买卖和分期付款买卖等。 31. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】设备采购合同解释合同文件的优先顺序如下： （1）合同协议书； （2）中标通知书； （3）投标函； （4）商务和技术偏差表； （5）专用合同条款； （6）通用合同条款； （7）供货要求； （8）分项报价表： （9）中标设备技术性能指标的详细描述； （10）技术服务和质保期服务计划； （11）其他合同文件。 32. 【正确答案】 BD 第8页 / 共9页【答案解析】除专用合同条款另有约定外，合同设备的开箱检验应在施工场地进行。开箱检验由买卖双方共同进 行，卖方应自负费用派遣代表到场参加开箱检验。在开箱检验中，买方和卖方应共同签署数量、外观检验报告， 报告应列明检验结果，包括检验合格或发现的任何短缺、损坏或其他与合同约定不符的情形。 33. 【正确答案】 DE 【答案解析】卖方未能按时交付合同设备(包括仅迟延交付技术资料但足以导致合同设备安装、调试、考核、验收 工作推迟的）的，应向买方支付迟延交付违约金。除专用合同条款另有约定外，迟延交付违约金的计算方法如 下：（1）从迟交的第一周到第四周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的0.5%；（2）从迟交的第五周到 第八周，每周迟延交付违约金为迟交合同设备价格的1%；（3）从迟交第九周起，每周迟延交付违约金为迟交合同 设备价格的1.5%。在计算迟延交付违约金时，迟交不足一周的按一周计算。迟延交付违约金的总额不得超过合同 价格的10%。迟延交付违约金的支付不能免除卖方继续交付相关合同设备的义务，但如迟延交付必然导致合同设备 安装、调试、考核、验收工作推迟的，相关工作应相应顺延。 34. 【正确答案】 BC 【答案解析】按照合同订立方式的不同，建设工程材料设备采购合同可以分为竞争买卖合同和自由买卖合同。竞 争实卖包括招标投标和拍卖。在建设工程领域，一般都是通过招标投标进行竞争。竞争买卖以外的交易则是自由 买卖。 35. 【正确答案】 BDE 【答案解析】卖方应免费为买方监造人员提供工作条件及便利，包括但不限于必要的办公场所、技术资料、检测 工具及出入许可等。除专用合同条款另有约定外，买方监造人员的交通、食宿费用由买方承担。 36. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】卖方按合同约定交付全部合同设备后，买方在收到卖方提交的下列全部单据并经审核无误后28日 内，向卖方支付合同价格的60%：（1）卖方出具的交货清单正本一份；（2）买方签署的收货清单正本一份； （3）制造商出具的出厂质量合格证正本一份；（4）合同价格100%金额的增值税发票正本一份。 37. 【正确答案】 ADE 【答案解析】设备款不包括进度款，交货款的支付比例为合同价格的60%。 阶段 预付款 进度款上限 交货款 验收款 结清款 95% 材料 10% （包含预付 —— —— 5% 款） 设备 10% —— 60% 25% 5% 38. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】卖方应当出具的单据有：卖方出具的交货清单正本一份。买方签署的收货清单正本一份。制造商出 具的出厂质量合格证正本一份。合同价格100%金额的增值税发票正本一份。 39. 【正确答案】 BCD 【答案解析】合同一方不履行合同义务、履行合同义务不符合约定或者违反合同项下所作保证的，应向对方承担 继续履行、采取补救措施或者赔偿损失等违约责任。 第9页 / 共9页第九章 国际工程常用合同文本 一、单选题 1.ECC合同核心条款的总则中第一条即提出业主、承包商、项目经理（指业主方项目经理）和工程师在工作中（ ）的工作原则。 A.信任、竞争 B.信任、合作 C.竞争、合作 D.竞争、共处 2.ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，带有工程量清单的目标合同类型是（ ）。 A.选项A B.选项B C.选项C D.选项D 3.采用FIDIC《施工合同条件》，工程师要求对工程量进行计量时，如承包商参加现场测量工作或检查测量记录后 （ ）内未向工程师发出不同意通知，则视为已认可测量记录之准确。 A.7 B.14 C.28 D.30 4.采用FIDIC《施工合同条件》，在争端处理过程中，如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后 （ ）天内，将其不满向另一方发出通知。 A.14 B.28 C.42 D.84 5.根据银皮书，业主应在收到承包商有关报表和证明文件后的（ ）天内向承包商发出关于报表中业主不同意支 付的任何项目的通知，并附详细说明。 A.7 B.14 C.28 D.42 6.下列关于CM合同模式的说法，错误的是（ ）。 A.采用快速路径的生产方式 B.适用于实施周期短、工期要求紧的大型复杂工程 C.CM合同属于管理承包合同 D.代理型CM模式，CM承包商不承担项目实施的风险 7.误期赔偿费应按照合同中规定的（ ），乘以超出期限计算。 A.每天应付金额 B.每周应付金额 C.每旬应付金额 第1页 / 共16页D.每月应付金额 8.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告 应（ ）。 A.自开工日期起至当月的月底止 B.自材料设备进场起至当月的月底止 C.自合同签订之日起至当月的月底止 D.自投标有效期截止之日起至当月的月底止 9.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，下列关于业主代表的说法，正确的是（ ）。 A.业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力，包括终止合同的权力 B.如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于7天前将替换人员的相关信息通知给承包商 C.承包商没有权利对业主替换人选提出反对 D.业主或业主代表可随时向其助理人员指派和授予一定的任务和权力，这些助理人员可包括驻地工程师以及担任 检验试验各种生产设备和材料的独立检查员 10.采用IPD合同模式，参与各方确定开工日期的阶段是（ ）。 A.概念阶段 B.标准设计阶段 C.执行文件阶段 D.施工阶段 11.对于英国新工程合同（NEC）系列中的工程施工合同（ECC）其核心条款所包含的内容是（ ）。 A.法律的变化 B.保留金 C.区段施工 D.补偿事件 12.根据FIDIC《施工合同条件》，承包商应从开工之日起，承担工程照管责任，直到（ ）之日止。 A.承包商提交工程竣工验收申请 B.业主签发工程接收证书 C.承包商提交工程竣工结算申请 D.业主颁发工程缺陷责任证书 13.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，对符合要求的分包工作，承包商应在不少于（ ）天 前向业主通知关于分包商的相关事项。 A.7 B.14 C.28 D.30 14.根据美国建筑师学会（AIA)发布的IPD（集成项目交付）合同，关于争端和索赔的说法，正确的是（ ）。 A.争端应提交合同各方没有任何利害关系的争端裁决委员会裁决 B.争端应提交业主委托任命的代表业主进行合同管理的工程师裁决 C.合同各方应通过合同中约定的早期警告和补偿事件机制处理索赔 D.合同各方应放弃除故意违约等情形外的对合同任何一方的索赔 15.根据英国工程施工（ECC）条件，属于ECC核心条款的是（ ）。 A.履约保证 B.承包商预付款 第2页 / 共16页C.区段竣工 D.测试和缺陷 16.下列关于误期赔偿费的说法，错误的是（ ）。 A.误期赔偿费应按照合同中规定的每天应付金额，乘以工程竣工日期超过规定的竣工吋间的天数计算 B.承包商违约时间超期严重，计算的赔偿总额可以超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额 C.除在工程竣工前根据由业主终止的规定终止的情况外，该误期赔偿费应是承包商为此类违约应付的唯一赔偿费 D.支付该赔偿费并不能解除承包商完成工程的义务或合同规定的其他责任和义务 17.下列属于《施工合同条件》适用范围的是（ ）。 A.大型或较复杂的工程项目 B.承包商以交钥匙方式进行设计、采购和施工的总承包 C.重复性的工程项目 D.投资金额相对较小的项目 18.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不 少于（ ）天前将替换人员的相关信息通知给承包商。 A.7 B.14 C.15 D.28 19.下列关于FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》的说法，错误的是（ ）。 A.适用于设计一采购一施工总承包模式 B.不适于提供设备、工厂或类似设施，或基础设施工程及BOT等类型项目 C.没有“工程师”这一角色，由业主方委派“业主代表”代替业主负责工程管理工作 D.由业主根据承包商的报表直接支付，而没有工程师开具支付证书这个中间环节 20.承包商应从（ ）起，承担照管工程、货物、承包商文件的照管责任，直到（ ）止。 A.开工日期，签发工程接收证书之日 B.开工日期，工程竣工结算之日 C.材料设备进场之日，签发工程接收证书之日 D.材料设备进场之日，工程竣工结算之日 21.采用FIDIC《施工合同条件》，关于计量方法，说法正确的是（ ）。 A.工程量测量方法应按照合同数据表中规定的方法；若无规定，则应根据工程量清单或其他适用的明细表中的规 定 B.工程量测量方法应按照合同数据表中规定的方法，若无规定，则通过工程师和承包商协商确定 C.对永久工程每项工程应按合同清单量计量，不计入膨胀、收缩或浪费 D.对永久工程每项工程应按实际净数量计量，计入膨胀、收缩或浪费 22.根据FIDIC《施工合同条件》，合同争端可按照规定由争端避免/裁决委员会（DAAB）裁决。关于DAAB人员任命 和酬金的说法，正确的是（ ）。 A.由业主任命、承包商承担酬金 B.合同双方联合任命、业主承担酬金 C.合同双方联合任命、承包商承担酬金 D.合同双方联合任命、分摊酬金 23.采用FIDIC《施工合同条件》，争端避免/裁决委员会的组成成员一般可以是（ ）名。 A.2 第3页 / 共16页B.3 C.4 D.5 24.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙工程合同条件》，优先解释顺序仅次于合同协议书和合同条件的合 同文件是（ ）。 A.投标书 B.工程量清单 C.业主要求 D.设计标准 25.关于IPD模式的实施过程及特点，下列说法不正确的是（ ）。 A.若项目实际成本大于目标成本，业主必须偿付工程的所有成本，包括设计单位和承包商人员的工资 B.争议处理委员会的项目中立人由参与各方共同指定 C.参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔 D.若项目实际成本大于目标成本，根据合同约定，业主可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备 和分包成本 26.根据银皮书，业主在收到经双方商定的最终报表和书面结清证明后（ ）天内，向承包商支付应付的最终款 额。 A.14 B.28 C.42 D.56 27.承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于（ ）天，向工程师发出申请签发接收证书的 通知。 A.7 B.14 C.15 D.28 28.在索赔方察觉或应已察觉到引起索赔的事件或情况后的（ ）天内或索赔方提议并经工程师商定的期限内，索 赔方应向工程师提交充分详细的索赔文件。 A.14 B.28 C.42 D.84 29.如果工程师在收到承包商申请通知后的28天内既未签发接收证书也未拒绝承包商的申请，若工程已满足业主应 接收工程的前四个的条件，则应视为该工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第（ ）天竣工、且视为接收 证书已经签发。 A.7 B.14 C.15 D.28 30.IPD模式指的是（ ）。 A.传统模式 B.设计一建造模式 第4页 / 共16页C.CM模式 D.集成项目交付模式 31.ECC合同的内容组成中，主要选项条款有6个不同的合同计价模式，选项E表示的合同类型是（ ）。 A.带有分项工程表的目标合同 B.带有工程量清单的目标合同 C.成本补偿合同 D.管理合同 32.下列FIDIC标准合同条件，适用于“设计-建造”模式的是（ ）。 A.《施工合同条件》 B.《生产设备和设计—施工合同条件》 C.《土木工程施工合同条件》 D.《简明合同格式》 33.采用集成项目交付（IPD）模式时，工程参建各方需要在（ ）阶段共同确定项目目标成本。 A.标准设计 B.策划 C.详细设计 D.施工 34.（ ）是NEC系列合同编制的重要基础，具有选项多样、使用灵活、条款用词简洁等特点，得到广泛应用。 A.工程施工合同 B.工程施工分包合同 C.专业服务合同 D.裁决人合同 35.CM模式中，如果工程实际总费用超过保证工程最大费用（GMP）时，超过部分由（ ）承担。 A.雇主 B.CM承包商 C.总承包商 D.工程师 36.根据FIDIC《施工合同条件》，属于工程师职责和权力的是（ ）。 A.提供履约担保 B.及时提供设计图纸 C.给予承包商现场占有权 D.接收并处理索赔报告 37.国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的《施工合同条件》规定，某项工作测量的工程量比工程量表中规定的 工程量的变动超过（ ）时，可对该项工作规定的费率或价格进行确定、调整。 A.5% B.10％ C.15% D.20％ 38.银皮书和FIDIC《施工合同条件》还规定，当因变更或调整导致合同价格累计增加或减少的金额超过了约定合 同价格的（ ）时，可应业主要求或经业主同意，承包商应增加或可减少相应的履约担保金额。 A.10% B.20% 第5页 / 共16页C.25% D.30% 39.银皮书和FIDIC《施工合同条件》规定，如无另行约定，业主（或工程师）对承包商提交的承包商文件和承包 商通知的审核期为（ ）天，自业主（或工程师）收到承包商文件和承包商通知之日起算 A.7 B.14 C.21 D.28 二、多选题 40.在《施工合同条件》模式下，业主的主要责任和义务有（ ）。 A.委托任命工程师代表业主进行合同管理 B.承担大部分或全部设计工作并及时向承包商提供设计图纸 C.给予承包商现场所有权 D.向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知 E.避免可能干扰或阻碍工程进展的行为 41.英国土木工程师学会发布的工程施工合同（ECC）的基本组成内容有（ ）。 A.核心条款 B.索赔条款 C.主要选项条款 D.次要选项条款 E.裁决协议条款 42.下列有关CM模式的说法中，正确的有（ ）。 A.所谓CM模式，是指由业主委托一家CM单位承担项目管理工作 B.CM单位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动 C.CM单位可组织快速路径的生产方式，使工程项目实现有条件的边设计边施工 D.CM模式尤其适用于实施周期短、工期要求紧的小型复杂工程 E.风险型CM承包人自己施工的部分属于施工承包，它也属于CM的工作范围 43.《施工合同条件》主张采取（ ），重视从原料到生产、施工全过程的质量检验。 A.事前控制 B.事中控制 C.事后控制 D.自我控制 E.全员控制 44.在《施工合同条件》模式下，工程师的主要责任和义务包括（ ）。 A.执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控 B.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事项 C.工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任 D.工程师有权修改合同，有权解除任何一方依照合同具有的职责、义务或责任 E.对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责 45.国际咨询工程师联合会（FIDIC）发布的《施工合同条件》适用于（ ）。 A.承包商按业主要求进行设计、采购和施工 B.投标报价和过程结算中采用工程量清单计价 第6页 / 共16页C.由业主分担施工过程中市场价格上涨风险 D.业主委托工程师开展施工监管和支付签证 E.业主委派业主代表对承包商进行日常管理 46.传统施工合同中由索赔条款实现的功能在ECC中由（ ）加以优化并解决。 A.早期警告程序 B.晚期警告程序 C.补偿事件 D.区段竣工 E.功能欠佳赔偿费 47.为鼓励承包商发挥经验，积极提出合理化建议，合同规定，承包商可随时向工程师提交书面的建议书，使提出 的建议有助于（ ）。 A.加快竣工 B.降低业主工程施工、维护或运行的费用 C.给业主带来其他利益 D.提高业主竣工工程的效率或价值 E.提高承包商的名誉 48.根据FIDIC《施工合同条件》，关于DAAB的说法，正确的是（ ）。 A.由业主支付酬金 B.DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系 C.如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB，委托其做出决定 D.DAAB应在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内，提出其有理由的决定 E.合同双方应在承包商收到中标函后28天或规定的日期内联合任命DAAB的成员，DAAB由具有适当资格的一人或三 人组成 49.根据国际咨询工程师联合会（FIDIC）《施工合同条件》，缺陷和拒收中关于工程师履行职责的说法，正确的 有（ ）。 A.工程师拒收不符合合同规定的永久设备 B.工程师拒收有缺陷的材料 C.工程师可要求承包商进行修补或移离现场更换或重做 D.修补工作完成后，工程师可要求对修补项重新进行试验 E.工程师拒绝回复承包商的索赔要求 50.在《施工合同条件》模式下，承包商的主要责任和义务有（ ）。 A.按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺陷 B.为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务 C.对所有现场作业和施工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境 D.提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和通知 E.避免可能干扰或阻碍工程进展的行为 51.根据FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主应对（ ）的正确性负责。 A.当地气候水文条件的说明 B.工程预期目标的说明 C.工程竣工的试验和性能标准 D.完成工程所需工作量的说明 E.所提供现场数据的说明 第7页 / 共16页52.下列关于《施工合同条件》的说法，正确的有（ ）。 A.在《施工合同条件》模式下，项目主要参与方为业主、承包商和工程师 B.工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作，相当于国内的监理工程师 C.工程师属于业主方人员 D.工程师的人员包括具备资格的工程师及其他有能力履行职责的专业人员 E.工程师只能行使合同中明确规定的权力 53.同时满足以下情形中（ ）条件的，可对该项工作规定的费率或价格进行确定、调整。 A.该工作测量工程量比工程量清单或其他资料中所列工程量的变动超过了10% B.该工作测量工程量比工程量清单或其他资料中所列工程量的变动超过了5% C.工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过1% D.合同中没有规定此项工作为固定费率或固定费用 E.工程量的变动与合同规定费率的乘积超过了中标合同额的0.01% 54.FIDIC《施工合同条件》约定的业主的主要责任和义务包括（ ）。 A.承担大部分或全部设计工作并及时向承包人提供设计图纸 B.向承包人及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知 C.确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等事项 D.避免可能干扰或阻碍工程进展的行为 E.在必要时指定专业分包人和供应商 55.关于CM合同模式的说法，正确的有（ ）。 A.风险型CM合同采用成本加酬金的计价方式 B.代理型CM承包商负责工程分包的发包 C.CM合同属于管理承包合同 D.代理型CM承包商不承担工程实施风险 E.风险型CM承包商只负责施工阶段的组织管理工作 56.下列关于《简明合同格式》的说法，正确的有（ ）。 A.《简明合同格式》又称为“金皮书” B.《简明合同格式》又称为“绿皮书” C.适用于投资金额相对较小、工期短的项目 D.既适于业主设计也适于承包商设计 E.只适用于业主设计，不适用于承包商设计 57.采用FIDIC《设计采购施工（EPC）/交钥匙合同条件》，业主的主要责任和义务包括（ ）。 A.向承包商发出根据合同履行义务所需要的指示 B.办理工程保险 C.向承包商支付工程款 D.发出变更通知 E.按照合同进行设计、实施和完成工程 58.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，承包商的主要责任和义务包括（ ）。 A.工程完工后应满足合同规定的预期目标 B.应提供合同规定的生产设备和承包商文件 C.为工程的完备性、稳定性和安全性承担责任并保护环境 D.提供履约担保 E.准备并负责业主设备 第8页 / 共16页59.FIDIC《设计采购施工（EPC）交钥匙工程合同条件》的特征有（ ）。 A.招标文件应提供详细的施工图纸 B.承包商应负责建成设施的长期商业运营 C.业主承担全部“不可预见的困难”风险 D.采用总价合同计价模式 E.业主委派“业主代表”负责管理合同 60.根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形包括（ ）。 A.由于流行病或政府行为导致的承包商人员或货物的不可预见的短缺 B.根据合同变更的规定调整竣工时间 C.根据合同条件承包商有权获得竣工时间的延长 D.由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍 E.异常不利的气候条件 61.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不 少于14天前将替换人员的（ ）通知给承包商。 A.姓名 B.地址 C.职责 D.任命日期 E.年龄 62.NEC系列合同条件主要包括（ ）。 A.工程施工合同 B.工程施工分包合同 C.专业服务合同 D.裁决人合同 E.设计采购施工合同 63.下列关于《设计一建造与交钥匙工程合同条件》的说法，正确的有（ ）。 A.《设计一建造与交钥匙工程合同条件》又称“橘皮书” B.需要负责设施的长期运营 C.适用于由承包商根据业主要求设计和施工的工程项目和房建项目 D.采用总价合同 E.采用工程量清单计价 64.采用FIDIC《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》，“业主要求”应包括合同中业主提出的（ ）。 A.工程目标 B.范围 C.设计和技术标准 D.按合同所作的补充和修改 E.承包商建议 65.ECC合同的内容组成中，核心条款包括的内容有（ ）。 A.承包商的主要责任 B.工期 C.测试和缺陷 D.保留金 第9页 / 共16页E.付款 66.如果工程师在收到承包商申请通知后的28天内既未签发接收证书也未拒绝承包商的申请，若工程已满足（ ），则应视为该工程已在工程师收到承包商的申请通知后的14天竣工、且视为接收证书已经签发。 A.工程已根据合同完成，并通过了竣工试验 B.工程师对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知 C.工程师对承包商根据合同提交的运行与维护手册没有给出反对通知 D.承包商已完成了合同规定的对业主方人员的培训 E.施工中未出现索赔事项 67.对符合要求的分包工作，承包商应在不少于28天前向业主通知（ ）。 A.拟雇用的分包商，并附包括其相关经验的详细资料 B.质量保证措施 C.分包商承担工作的拟定开工日期 D.分包商承担现场工作的拟定开工日期 E.分包工程单价所包含的内容 68.下列认为业主应接收工程的工程条件包括（ ）。 A.工程已根据合同完成，并通过了竣工试验 B.工程师对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知 C.工程师对承包商根据合同提交的运行与维护手册没有给出反对通知 D.承包商已完成了合同规定的对业主方人员的培训 E.施工中未出现索赔事项 答案部分 一、单选题 1. 【正确答案】 B 【答案解析】ECC合同核心条款的总则中第一条即提出业主、承包商、项目经理（指业主方项目经理）和工程师在 工作中相互信任、相互合作的工作原则。 2. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表 的目标合同； 选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。 3. 【正确答案】 B 【答案解析】如承包商参加现场测量工作或检查测量记录后14天内未向工程师发出不同意通知，则视为已认可测 量记录之准确。 4. 【正确答案】 B 【答案解析】如果任一方对DAAB的决定不满，可以在收到该决定通知后28天内，将其不满向另一方发出通知。 5. 【正确答案】 C 【答案解析】业主应在收到有关报表和证明文件后的28天内向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目 的通知，并附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不应扣发。业主在收到承包商的报表和证明文件后的56 天内支付每期报表的应付款额。 6. 【正确答案】 B 【答案解析】CM模式适用于实施周期长、工期要求紧的大型复杂工程。参见教材P170。 7. 【正确答案】 A 【答案解析】误期赔偿费应按照合同中规定的每天应付金额，乘以工程竣工日期超过规定的竣工吋间的天数计 算，且计算的赔偿总额不得超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额。 第10页 / 共16页8. 【正确答案】 A 【答案解析】承包商应编制并向业主提交月进度报告，第一次报告应自开工日期起至当月的月底止。 9. 【正确答案】 D 【答案解析】业主代表应被认为具有业主方根据合同规定的全部权力（终止合同的权力除外）。如果业主方希望 替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、职责、权力及任命日期通知给承包 商。承包商有权对替换人选提出反对，但需要给出合理的理由。 10. 【正确答案】 C 【答案解析】IPD合同模式。执行文件阶段：参与各方根据更新后的目标标准修正案编制执行文件（如图纸和技术 规范、通用条款、工作文件）；承包商根据进度计划提供施工图纸和其他文件，由设计单位审查和批准；参与各 方确定开工日期。参见教材P171。 11. 【正确答案】 D 【答案解析】核心条款包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保 险；争端和合同终止等9条。 12. 【正确答案】 B 【答案解析】承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的照管责任，直到签发工程接收证书之 日止。 13. 【正确答案】 C 【答案解析】对符合要求的分包工作，承包商应在不少于28天前向业主通知以下事项：（1）拟雇用的分包商，并 附包括其相关经验的详细资料；（2）分包商承担工作的拟定开工日期；（3）分包商承担现场工作的拟定开工日 期。 14. 【正确答案】 D 【答案解析】选项C，在索赔方面，参与各方应放弃任何对其他参与方的索赔（故意违约等情形除外）；选项AB， 在争端处理方面，该模式下任何一方提出的争议应提交到由业主、设计单位、承包商等参与方的高层代表和项目 中立人所组成的争议处理委员会协商解决，项目中立人由参与各方共同指定。参见教材P172。 15. 【正确答案】 D 【答案解析】工程施工合同（ECC），核心条款（Core Clauses）是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商 的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合 同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。 16. 【正确答案】 B 【答案解析】误期赔偿费应按照合同中规定的每天应付金额，乘以工程竣工日期超过规定的竣工吋间的天数计 算，且计算的赔偿总额不得超过合同中规定的误期赔偿费的最高限额。除在工程竣工前根据由业主终止的规定终 止的情况外，该误期赔偿费应是承包商为此类违约应付的唯一赔偿费，但支付该赔偿费并不能解除承包商完成工 程的义务或合同规定的其他责任和义务。 17. 【正确答案】 A 【答案解析】《施工合同条件》又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程项目或房建项目，尤其适用 于传统的“设计一招标一建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程量清单计价，业主委托工 程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。 18. 【正确答案】 B 【答案解析】如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、职责、 权力及任命日期通知给承包商。 19. 【正确答案】 B 【答案解析】《设计采购施工（EPC） /交钥匙合同条件》尤其适于提供设备、工厂或类似设施，或基础设施工程 及BOT等类型项目。 第11页 / 共16页20. 【正确答案】 A 【答案解析】承包商应从开工日期起，承担照管工程、货物、承包商文件的照管责任，直到签发工程接收证书之 日止。 21. 【正确答案】 A 【答案解析】工程量测量方法应按照合同数据表中规定的方法；若无规定，则应根据工程量清单或其他适用的明 细表中的规定。除非合同另有约定，对永久工程每项工程应按实际净数量计量，不计入膨胀、收缩或浪费的数 量。 22. 【正确答案】 D 【答案解析】DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，由业主、承包商双方联合任命、分摊酬金，成为 真正意义上的第三方，鼓励DAAB成员在日常非正式地参与处理合同双方潜在问题及分歧，及早化解争端。 23. 【正确答案】 B 【答案解析】合同双方应在承包商收到中标函后28天或规定的日期内联合任命DAAB的成员，DAAB由具有适当资格 的一人或三人组成。 24. 【正确答案】 C 【答案解析】银皮书合同文件的组成及其优先次序是：（1）合同协议书；（2）专用合同条件；（3）通用合同条 件；（4）业主要求；（5）明细表；（6）投标书；（7）联合体保证（如投标人为联合体）；（8）其他组成合同 的文件。 25. 【正确答案】 A 【答案解析】若项目实际成本超出目标成本，根据合同约定，业主可选择偿付工程的所有成本，包括设计单位和 承包商人员的工资，也可选择不再偿付任何单位的人员成本，只支付材料、设备和分包成本。 26. 【正确答案】 D 【答案解析】对期中付款，承包商应在合同规定的支付期限末（如每月的月末），按业主要求的格式向业主提交 报表，详细说明承包商认为有权得到的款额以及相关的证明文件。业主应在收到有关报表和证明文件后的28天内 向承包商发出关于报表中业主不同意支付的任何项目的通知，并附详细说明，对符合合同要求的应付款项，则不 应扣发。业主在收到承包商的报表和证明文件后的56天内支付每期报表的应付款额。对最终付款，业主应在收到 经双方商定的最终报表和书面结清证明后56天内，向承包商支付应付的最终款额。 27. 【正确答案】 B 【答案解析】承包商可在其认为工程即将竣工并做好接收准备的日期前不少于14天，向工程师发出申请签发接收 证书的通知。 28. 【正确答案】 D 【答案解析】在索赔方察觉或应已察觉到引起索赔的事件或情况后的84天内或索赔方提议并经工程师商定的期限 内，索赔方应向工程师提交充分详细的索赔文件。 29. 【正确答案】 B 【答案解析】当工程达到下列条件时，业主应接收工程：（1）工程已根据合同完成，并通过了竣工试验；（2） 工程师对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；（3）工程师对承包商根据合同提交的运行与维护 手册没有给出反对通知；（4）承包商已完成了合同规定的对业主方人员的培训；（5）根据合同已签发或视为已 签发了接收证书。如果工程师在收到承包商申请通知后的28天内既未签发接收证书也未拒绝承包商的申请，若工 程已满足上述前（1)（4）的条件，则应视为该工程已在工程师收到承包商的申请通知后的第14天竣工、且视为接 收证书已经签发。 30. 【正确答案】 D 【答案解析】IPD 模式，即集成项目交付模式，亦称为综合项目交付模式或一体化项目交付模式，是近年来一种 新型项目组织和管理模式。参见教材P171。 31. 【正确答案】 C 第12页 / 共16页【答案解析】选项A：带有分项工程表的标价合同；选项B：带有工程量清单的标价合同；选项C：带有分项工程表 的目标合同； 选项D：带有工程量清单的目标合同；选项E：成本补偿合同；选项F：管理合同。 32. 【正确答案】 B 【答案解析】《生产设备和设计一施工合同条件》又称“新黄皮书”，适用于“设计-建造”模式，由承包商按照 业主要求进行设计、提供设备并施工安装的机械、电气、房建等工程的合同，采用总价合同，业主委托工程师管 理合同，由工程师监管承包商设备的现场安装以及签证支付。 33. 【正确答案】 A 【答案解析】IPD模式中标准设计阶段。确定各阶段工作任务，参与各方共同制定项目定义，确定项目目标成本， 开始执行目标标准修正案。参见教材P171。 34. 【正确答案】 A 【答案解析】工程施工合同是NEC系列合同编制的重要基础。 35. 【正确答案】 B 【答案解析】当工程实际总费用超过GMP时，超过部分由CM承包商承担，体现了CM管理承包的风险性，也使业主方 造价控制风险大大降低。参见教材P171。 36. 【正确答案】 D 【答案解析】选项A，属于承包商的主要责任和义务；选项BC，属于业主的主要责任和义务。 37. 【正确答案】 B 【答案解析】工程师应根据计量出的每项工作的工程量乘以相应费率或价格进行估价。如合同中无某项内容，应 取类似工作的费率或价格。当同时满足以下情形一中的2个条件，或同时满足情形二中的4个条件时，可对该项工 作规定的费率或价格进行确定、调整：（1）情形一：1）工程量清单或其他资料表中未有该项工作、也未规定该 项工作的费率或价格；2）由于该项工作特性或实施条件的不同，合同中未有相应的可供参考费率或价格的工作。 （2）情形二：1）该工作测量工程量比工程量清单或其他资料中所列工程量的变动超过了10%；2）工程量的变动 与合同规定费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；3）工程量的变动直接导致该项工作每单位成本的变动超过 1%；4）合同中没有规定此项工作为固定费率或固定费用。 38. 【正确答案】 B 【答案解析】银皮书和FIDIC《施工合同条件》还规定，当因变更或调整导致合同价格累计增加或减少的金额超过 了约定合同价格的20%时，可应业主要求或经业主同意，承包商应增加或可减少相应的履约担保金额。 39. 【正确答案】 C 【答案解析】银皮书和FIDIC《施工合同条件》还规定，如无另行约定，业主（或工程师）对承包商提交的承包商 文件和承包商通知的审核期为21天，自业主（或工程师）收到承包商文件和承包商通知之日起算。如超过该审核 期限，业主（或工程师）未能发出通知，则视为其已发出了不反对通知。 二、多选题 40. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】业主的主要责任和义务：委托任命工程师代表业主进行合同管理；承担大部分或全部设计工作并及 时向承包商提供设计图纸；给予承包商现场占有权；向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知；避 免可能干扰或阻碍工程进展的行为；提供业主方应提供的保障、物资；在必要时指定专业分包商和供应商；做好 项目资金安排；在承包商完成相应工作时按时支付工程款；协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许可等。 41. 【正确答案】 ACD 【答案解析】工程施工合同（ECC）的结构组成呈模块化，包括6个模块：核心条款、主要选项条款、争议解决与 避免程序、次要选项条款、成本组成表、合同数据，使用者可根据需求自由选择使用，其中核心条款为必选项， 次要选项条款为可选项。 42. 【正确答案】 ABC 【答案解析】所谓CM (Construction Management)模式，是指由业主委托一家CM单位承担项目管理工作，该CM单 位以承包单位的身份进行施工管理，并在一定程度上影响工程设计活动，组织快速路径(Fast-track)的生产方 第13页 / 共16页式，使工程项目实现有条件的边设计边施工。CM模式尤其适用于实施周期长、工期要求紧的大型复杂工程。与传 统总分包模式下施工总承包商对分包合同的管理不同，CM合同属于管理承包合同。 43. 【正确答案】 AB 【答案解析】《施工合同条件》主张采取事前控制和事中控制，重视从原料到生产、施工全过程的质量检验。 44. 【正确答案】 ABC 【答案解析】工程师的主要责任和义务：执行业主委托的施工项目质量、进度、费用、安全、环境等目标监控和 日常管理工作，包括协调、联系、指示、批准和决定等；确定确认合同款支付、工程变更、试验、验收等专业事 项等；工程师还可以向助手指派任务和委托部分权力，但工程师无权修改合同，无权解除任何一方依照合同具有 的职责、义务或责任。 45. 【正确答案】 BCD 【答案解析】其他选项属于EPC的特征。《施工合同条件》又称“新红皮书”，适用于各类大型或较复杂的工程项 目或房建项目，尤其适用于传统的“设计—招标—建造”模式，承包商按照业主提供的设计进行施工，采用工程 量清单计价，业主委托工程师管理合同，由工程师监管施工并签证支付。 46. 【正确答案】 AC 【答案解析】传统施工合同中由索赔条款实现的功能在ECC中由早期警告和补偿事件两项程序加以优化并解决。 47. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】为鼓励承包商发挥经验，积极提出合理化建议，合同规定，承包商可随时向工程师提交书面的建议 书，使提出的建议有助于：加快竣工；降低业主工程施工、维护或运行的费用；提高业主竣工工程的效率或价 值；给业主带来其他利益等。工程师收到建议书后应尽快做出回复并说明意见。如果工程师同意建议书，则应发 出相应的变更指示。通过采纳合理化建议给业主带来的净收益，业主应与承包商分享。 48. 【正确答案】 BCDE 【答案解析】合同双方应在承包商收到中标函后28天或规定的日期内联合任命DAAB的成员，DAAB由具有适当资格 的一人或三人组成。DAAB成员与业主、承包商及工程师没有利害关系，由业主、承包商双方联合任命、分摊酬 金，成为真正意义上的第三方。如果双方发生争端，任一方可将争端事项提交给DAAB，委托其做出决定。DAAB应 在收到委托事项后84天内或在双方认可的其他期限内提出其有理由的决定。 49. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】如果根据检查、检验或测试，发现永久设备、材料、工艺有缺陷或不符合合同规定，工程师可向承 包商发出通知，承包商需及时提交修补工作建议书，工程师应审核该建议书，并可向承包商发出意见通知；收到 通知后，承包商应及时向工程师提交修订的修补工作建议书。如果承包商未能及时提交建议书或未能实施修补工 作，则工程师可要求承包商进行修补或移离现场更换或重做，或向承包商发出通知并说明理由拒收此永久设备、 材料或工艺。修补工作完成后，工程师可要求对修补项重新进行试验。如果此类拒收和重新试验使业主产生了附 加费用，则业主有权向承包商提出费用索赔。 50. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】承包商的主要责任和义务: 应按照合同规定及工程师的指示对工程进行设计、施工和竣工并修补缺 陷； 为工程的设计、施工、竣工及修补缺陷提供所需的设备、文件、人员、物资和服务； 对所有现场作业和施 工方法的完备性、稳定性和安全性负责，并保护环境； 提供工程执行和竣工所需的各类计划、实施情况、意见和 通知； 提交竣工文件以及运行和维护手册； 办理工程保险；提供履约担保； 履行承包商日常管理职能等。 51. 【正确答案】 BC 【答案解析】业主应对“业主要求”及业主提供信息的下列部分的正确性负责：（1）在合同中规定的由业主负责 或不可改变的部分、数据和资料；（2）对工程的预期目标的说明；（3）工程竣工的试验和性能的标准；（4）承 包商不能核实的部分、数据和资料，除非合同另有规定。 52. 【正确答案】 ABCD 第14页 / 共16页【答案解析】工程师受业主委托授权为业主开展项目日常管理工作，相当于国内的监理工程师；工程师属于业主 方人员，应履行合同中赋予的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力，但应保持公平的态度处理 施工过程中的问题。工程师的人员包括具备资格的工程师及其他有能力履行职责的专业人员。 53. 【正确答案】 ACDE 【答案解析】如合同中无某项内容，应取类似工作的费率或价格。当同时满足以下情形一中的2个条件，或同时满 足情形二中的4个条件时，可对该项工作规定的费率或价格进行确定、调整：（1）情形一：1）工程量清单或其他 资料表中未有该项工作、也未规定该项工作的费率或价格；2）由于该项工作特性或实施条件的不同，合同中未有 相应的可供参考费率或价格的工作。（2）情形二：1）该工作测量工程量比工程量清单或其他资料中所列工程量 的变动超过了10%；2）工程量的变动与合同规定费率的乘积超过了中标合同额的0.01%；3）工程量的变动直接导 致该项工作每单位成本的变动超过1%；4）合同中没有规定此项工作为固定费率或固定费用。 54. 【正确答案】 ABDE 【答案解析】业主的主要责任和义务: 委托任命工程师代表业主进行合同管理； 承担大部分或全部设计工作并及 时向承包商提供设计图纸； 给予承包商现场占有权； 向承包商及时提供信息、指示、同意、批准及发出通知； 避免可能干扰或阻碍工程进展的行为； 提供业主方应提供的保障、物资； 在必要时指定专业分包商和供应商； 做好项目资金安排； 在承包商完成相应工作时按时支付工程款； 协助承包商申办工程所在国法律要求的相关许 可等。 55. 【正确答案】 ACD 【答案解析】选项B错误，对于代理型CM模式，CM承包商只为业主对设计和施工阶段的有关问题提供咨询服务，不 负责工程分包的发包，与分包单位的合同由业主直接签订，CM承包商不承担项目实施的风险；选项E错误，风险型 CM承包商的工作内容包括施工前阶段的咨询服务和施工阶段的组织管理工作。 56. 【正确答案】 BCD 【答案解析】《简明合同格式》又称“绿皮书”，适用于投资金额相对较小、工期短或技术简单，或重复性的工 程项目施工，既适于业主设计也适于承包商设计。 57. 【正确答案】 ACD 【答案解析】业主的主要责任和义务：向承包商提供现场地形、地下、水文、气候及环境条件的数据资料；向承 包商提供现场进入权和占用权；委派业主代表；做好项目资金安排；向承包商支付工程款；向承包商发出根据合 同履行义务所需要的指示；发出变更通知；审核承包商文件；为承包商提供协助和配合；准备并负责由业主提供 的材料和设备；签发工程接收证书等。 58. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】承包商的主要责任和义务：按照合同进行设计、实施和完成工程，并修补工程中的缺陷；工程完工 后应满足合同规定的预期目标；应提供合同规定的生产设备和承包商文件，以及设计、施工、竣工和修补缺陷所 需的人员、物资和服务；为工程的完备性、稳定性和安全性承担责任并保护环境；提供履约担保；负责核实和解 释现场数据；遵守安全程序；建立质量保证体系；编制提交月进度报告；办理工程保险；负责承包商设备；负责 现场保安；照管工程和货物；编制和提交竣工文件；对业主人员进行工程运行和维护培训等。 59. 【正确答案】 DE 【答案解析】选项A，EPC项目的招标文件中不包含施工图纸，应当有承包人完成；选项B，承包人按照业主的要求 对业主人员进行培训，后期长期的商业运营应当由业主来进行；选项C，承包商应当承担不可预见的困难，因为承 包商被认为已取得了对工程可能产生影响及风险的全部必要资料。 60. 【正确答案】 BCD 【答案解析】根据银皮书，承包商有权提出要求延长竣工时间的索赔的情形只有下列3种：（1）根据合同变更的 规定调整竣工时间；（2）根据合同条件承包商有权获得竣工时间的延长（如因公共部门或私营公用事业单位造成 对承包商工作不可预见的延误或中断）；（3）由业主或在现场的业主的其他承包商造成的延误或阻碍（或因流行 第15页 / 共16页病或政府行为导致的由业主提供的材料的不可预见的短缺）。比较而言，FIDIC《施工合同条件》中承包商可进行 工期索赔的情形还有：异常不利的气候条件；由于流行病或政府行为导致的承包商人员或货物的不可预见的短 缺。在银皮书中，这两种情形的后果均由承包商承担，承包商的风险明显加大。 61. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】如果业主方希望替换任何已任命的业主代表，应在不少于14天前将替换人员的姓名、地址、职责、 权力及任命日期通知给承包商。 62. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】NEC系列合同条件主要包括工程施工合同、工程施工分包合同、专业服务合同和裁决人合同。 63. 【正确答案】 ACD 【答案解析】《设计一建造与交钥匙工程合同条件》又称“橘皮书”，适用于由承包商根据业主要求设计和施工 的工程项目和房建项目， 采用总价合同。 64. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】作为合同的重要组成文件，“业主要求”包括合同中业主提出的工程目标、范围、设计和技术标 准，以及按合同所作的补充和修改。其优先次序仅次于合同协议书和合同条件。 65. 【正确答案】 ABCE 【答案解析】核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款； 补偿事件；所有权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施 工总承包和交钥匙工程承包等不同模式。 66. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】当工程达到下列条件时，业主应接收工程：（1）工程已根据合同完成，并通过了竣工试验；（2） 工程师对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；（3）工程师对承包商根据合同提交的运行与维护 手册没有给出反对通知；（4）承包商已完成了合同规定的对业主方人员的培训；（5）根据合同已签发或视为已 签发了接收证书。如果工程师在收到承包商申请通知后的28天内既未签发接收证书也未拒绝承包商的申请，若工 程已满足上述前（1）～（4）的条件，则应视为该工程已在工程师收到承包商的申请通知后的14天竣工、且视为 接收证书已经签发。 67. 【正确答案】 ACD 【答案解析】对符合要求的分包工作，承包商应在不少于28天前向业主通知以下事项：（1）拟雇用的分包商，并 附包括其相关经验的详细资料；（2）分包商承担工作的拟定开工日期；（3）分包商承担现场工作的拟定开工日 期。 68. 【正确答案】 ABCD 【答案解析】当工程达到下列条件时，业主应接收工程：（1）工程已根据合同完成，并通过了竣工试验；（2） 工程师对承包商按合同要求提交的竣工记录没有给出反对通知；（3）工程师对承包商根据合同提交的运行与维护 手册没有给出反对通知；（4）承包商已完成了合同规定的对业主方人员的培训；（5）根据合同已签发或视为已 签发了接收证书。 第16页 / 共16页