文档内容
一一、、单单项项选选择择题题
1.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】关关于于实实施施两两阶阶段段招招标标项项目目的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.两阶段招标只适用于技术复杂的项目
B.两阶段招标在第一阶段可以要求同时投技术标与商务标
C.两阶段招标在第二阶段对商务标不再审查是否对招标文件作出了实质性响应
D.两阶段招标在第二阶段才进行价格竞争
正确答案：D
答案解析：选项A错误，对技术复杂或者无法精确拟定技术规格的项目，招标人可以分两阶段进行招标；选项B错误，第一阶
段属于工程项目实施方案选择阶段，投标人按招标文件的要求首先投“技术标”，说明项目的设计方案和实施计划；选项C错
误，第二阶段中，审查各商务标是否对招标文件作出了实质性响应。
2.在在施施工工招招标标程程序序中中，，发发售售招招标标文文件件后后的的下下一一个个工工作作阶阶段段是是（（ ））。。
A.踏勘现场
B.召开投标预备会
C.组建评标委员会
D.递交投标文件
正确答案：A
答案解析：工程施工招标程序：标准施工招标文件组成及适用范围；施工招标准备；组织资格审查；发售招标文件及组织现场
踏勘；开标与评标；合同签订；重新招标和不再招标。
3.依依法法必必须须招招标标项项目目，，评评标标委委员员会会成成员员人人数数组组成成应应当当至至少少为为（（ ））。。
A.三人以上单数
B.四人以上
C.五人以上单数
D.七人以上单数
正确答案：C
答案解析：评标委员会由招标人或其委托的招标代理机构熟悉相关业务的代表，以及有关技术、经济等方面的专家组成，成员
人数为五人以上单数，其中技术、经济等方面的专家不得少于成员总数的2/3。
4.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】关关于于在在招招标标过过程程中中出出现现特特殊殊情情况况需需要要延延长长投投标标有有效效期期的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.投标人同意延长时，可以修改投标文件
B.投标人同意延长时，投标保证金的有效期不变
C.投标人拒绝延长时，仍应当继续对其投标文件进行评审
D.投标人拒绝延长时，有权收回其投标保证金
正确答案：D
答案解析：出现特殊情况需要延长投标有效期时，招标人应以书面形式通知所有投标人延长投标有效期。投标人同意延长，应
相应延长其投标保证金的有效期，但不得要求或被允许修改或撤销其投标文件；投标人拒绝延长，则失去竞争资格，但有权收
回其投标保证金。
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:20699100865.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》，，属属于于施施工工招招标标文文件件主主要要内内容容的的是是（（ ））。。
A.资格预审公告
B.申请人须知
C.招标公告
D.资格审查办法
正确答案：C
答案解析：招标文件的组成：（1）招标公告或投标邀请书；（2）投标人须知；（3）评标办法；（4）合同条款及格式；
（5）工程量清单；（6）图纸；（7）技术标准及要求；（8）投标文件格式；（9）投标人须知前附表规定的其他材料。
6.关关于于安安装装工工程程一一切切险险责责任任范范围围的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.因地震、台风等自然灾害造成的财产损失
B.因设计错误或工艺不善引起的财产损失
C.因超负荷造成的电气设备损失
D.因自然磨损造成的设备损失
正确答案：A
答案解析：保险人对下列原因造成的损失和费用，负责赔偿：（1）自然灾害，指地震、海啸、雷电、飓风、台风、龙卷风、
风暴、暴雨、洪水、水灾、冻灾、冰雹、地崩、山崩、雪崩、火山爆发、地面下陷下沉及其他人力不可抗拒的破坏力强大的自
然现象；（2）意外事故，指不可预料的以及被保险人无法控制并造成物质损失或人身伤亡的突发性事件，包括火灾和爆炸。
7.招招标标程程序序中中资资格格预预审审与与资资格格后后审审的的区区别别，，主主要要体体现现在在审审查查投投标标人人资资格格的的（（ ））。。
A.目的
B.时间
C.内容
D.方法
正确答案：B
答案解析：资格预审和资格后审不同时使用，二者审查的时间是不同的，审查的内容是一致的。
8.关关于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》中中“评评标标办办法法前前附附表表”的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.行业标准施工招标文件应不加修改地引用《标准施工招标文件》中的“评标办法前附表”
B.“评标办法前附表”用于明确资格审查和评标的方法、因素、标准和程序
C.“评标办法前附表”可以与“评标办法”的内容相抵触
D.“评标办法前附表”无需响应招标项目的具体特点和实际需要
正确答案：B
答案解析：选项A，行业标准施工招标文件应不加修改地引用的文件中“评标办法前附表”除外；选项C，评标办法前附表由招
标人根据招标项目具体特点和实际需要编制，用于进一步明确未尽事宜，但务必与招标文件中其他章节相衔接，并不得与《标
准施工招标资格预审文件》和《标准施工招标文件》的内容相抵触，否则抵触内容无效；选项D，评标办法前附表所列评审因
素已经考虑到了与招标文件中投标人须知等内容衔接。招标人可以依据招标项目的特点补充一些响应性评审因素和标准。
9.关关于于建建设设工工程程勘勘察察合合同同的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。A.建设工程勘察合同示范文本应当强制使用
B.承包人必须具备法人资格
C.勘察工作范围由法规确定
D.当事人不能约定合同争议的最终解决方式
正确答案：B
答案解析：选项A错误，示范文本适用于为设计提供勘察工作的委托任务；选项C错误，就具体工程项目的需求而言，可以委
托勘察人承担一项或多项工作，订立合同时应具体明确约定勘察工作范围和成果要求；选项D错误，明确约定解决合同争议的
最终方式是采用仲裁或诉讼。
10.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】关关于于建建设设工工程程设设备备采采购购评评标标的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.以设备寿命周期成本为基础的评标方法属于评标价法
B.投标文件载明的交货期满足**要求的，***
C.评标时不考虑运输费用
D.评标时不对价格进行**计算
正确答案：A
答案解析：选项B，评标时以招标文件的“供货一览表”中规定的交货时间为标准。投标书中提出的交货期早于规定时间，一般
不给予评标优惠。选项C，综合评标法中投标价之外还需考虑的因素通常包括：（1）运输费用。（2）交货期。（3）付款条
件。（4）零配件和售后服务。（5）设备性能、生产能力。选项D，以投标价为基础，将评审各要素按预定方法换算成相应价
格值，增加或减少到报价上形成评标价。
11.关关于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》合合同同文文本本及及条条款款的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.通用合同条款和专用合同条款应当不加修改地引用
B.通用合同条款可以约定专用合同条款补充、细化时，允许与通用合同条款不一致
C.各行业编制的标准施工招标文件的通用合同条款，可结合施工项目的具体特点进行补充、细化
D.通用合同条款与专用合同条款相互矛盾时，合同无效
正确答案：B
答案解析：各行业编制的标准施工招标文件中的“专用合同条款”可结合施工项目的具体特点，对标准的“通用合同条款”进行补
充、细化。除“通用合同条款”明确“专用合同条款”可做出不同约定外，补充和细化的内容不得与“通用合同条款”的规定相抵
触，否则抵触内容无效。
12.在在建建设设工工程程设设计计合合同同中中，，属属于于设设计计人人责责任任的的是是（（ ））。。
A.解决施工中出现的设计问题
B.提供现场开展工作的必要条件
C.负责工程项目外部协调工作
D.支付设计合同的定金
正确答案：A
答案解析：设计人有义务解决施工中出现的设计问题，如属于设计变更的范围，按照变更原因的责任确定费用负担责任。选项
BCD都是发包人的责任。13.某某施施工工项项目目招招标标，，采采用用经经评评审审的的最最低低投投标标价价法法评评标标，，评评标标排排名名前前2位位的的投投标标人人为为甲甲、、乙乙。。甲甲的的投投标标报报价价为为5000万万元元，，
评评标标价价为为4990万万元元。。乙乙的的投投标标报报价价为为5030万万元元，，评评标标价价为为4980万万元元，，则则中中标标人人和和中中标标价价格格分分别别为为（（ ））。。
A.甲，5000万元
B.甲，4990万元
C.乙，5030万元
D.乙，4980万元
正确答案：C
答案解析：评标委员会依据本评标办法中详细评审标准规定的量化因素和标准进行价格折算，计算出评标价，并编制价格比较
一览表。评标委员会对满足招标文件实质要求的投标文件，根据详细评审标准规定的量化因素及量化标准进行价格折算，按照
经评审的投标价由低到高的顺序推荐中标候选人。
14.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】下下列列投投标标人人资资格格预预审审的的内内容容，，属属于于初初步步审审查查内内容容的的是是（（ ））。。
A.联合体投标的，是否具备联合体协议
B.资质条件
C.类似项目的业绩
D.项目经理资格
正确答案：A
答案解析：初步审查的内容包括：（1）提供资料的有效性。法定代表人授权委托书必须由法定代表人签署；申请人基本情况
表应附申请人营业执照副本及其年检合格的证明材料、资质证书副本和安全生产许可证等材料的复印件。（2）提供资料的完
整性。资质条件属于详细审查的内容。
15.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】在在建建设设工工程程材材料料采采购购招招标标时时，，关关于于合合同同包包划划分分标标段段**的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.不同类型的建筑材料***作为一个合同包
B.允许供应商同时投标几个合同包
C.允许供应商投标一个合同包中的部分产品
D.划分的合同包较小，有利于**供应商投标
正确答案：B
答案解析：选项C，投标人可以投1个或其中的几个合同包，但不能仅对1个合同包中的某几项进行投标；选项D，按照标的物
预计金额的大小恰当地划分合同包。若1个合同包划分过大，中小供应商无力问津；反之，划分过小对有实力的供货商又缺少
吸引力。
16.关关于于工工程程设设计计招招标标管管理理的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.一般采用邀请招标方式
B.法规或规章明确规定的招标范围和一定规模的项目，才属于必须公开招标的项目
C.在特殊情况下可以邀请两家单位投标
D.对投标人的资格不进行审查
正确答案：B
答案解析：选项A错误，建筑工程设计招标依法可以公开招标或者邀请招标；选项C错误，招标人采用邀请招标方式的，应保
证有三个以上具备承担招标项目设计能力，并具有相应资质的特定法人或者其他组织参加投标；选项D错误，我国对从事建设工程设计活动的单位，实行资质管理制度，在工程设计招标过程中，招标人应初步审查投标人所持有的资质证书是否与招标文
件的要求相一致，是否具备从事设计任务的资格。
17.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，如如果果一一个个建建设设工工程程项项目目的的施施工工采采用用平平行行发发包包的的方方式式分分别别
交交由由多多个个承承包包人人施施工工，，为为防防止止重重复复投投保保或或漏漏保保，，双双方方可可在在专专用用条条款款中中的的定定由由（（ ））投投保保为为宜宜。。
A.发包人
B.由其中一个承包人
C.由多个承包人分别
D.组成联合体
正确答案：A
答案解析：如果一个建设工程项目的施工采用平行发包的方式分别交由多个承包人施工，由几家承包人分别投保的话，有可能
产生重复投保或漏保，此时由发包人投保为宜。双方可在专用条款中约定，由发包人办理工程保险和第三者责任保险。
18.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，“不不利利气气候候条条件件”对对施施工工的的影影响响应应当当属属于于（（ ））承承担担的的风风
险险。。
A.发包人
B.承包人
C.发包人和承包人共同
D.由专用条款约定的一方
正确答案：B
答案解析：“异常恶劣的气候条件”属于发包人的责任，“不利气候条件”对施工的影响则属于承包人应承担的风险，因此应当根
据项目所在地的气候特点，在专用条款中明确界定不利于施工的气候和异常恶劣的气候条件之间的界限。
19.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，支支付付管管理理中中的的“合合同同价价格格”是是指指（（ ））。。
A.协议书中的签约合同价格
B.承包人最终完成全部施工和保修义务后应得的全部全同价款
C.中标通知书中的中标价格
D.承包人的投标报价
正确答案：B
答案解析：合同价格指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额。
20.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，“合合同同进进度度计计划划”是是指指由由（（ ））的的施施工工进进度度计计划划。。
A.发包人审定
B.监理人批准
C.承包人投标文件提交
D.招标文件提出
正确答案：B
答案解析：经监理人批准的施工进度计划称为“合同进度计划”。
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:206991008621.下下列列合合同同文文件件中中，，列列入入《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》中中施施工工合合同同文文本本中中的的合合同同附附件件格格式式的的是是（（ ））。。
A.协议书、投标保函、履约保函
B.投标保函、履约保函、预付款保函
C.协议书、预付款保函、履约保函
D.工程量清单、材料设备一览表、工程预付款明细单
正确答案：C
答案解析：标准施工合同中给出的合同附件格式，是订立合同时采用的规范化文件，包括合同协议书、履约担保和预付款担保
三个文件。
22.关关于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》合合同同通通用用条条款款和和专专用用条条款款的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.通用条款中适用于招标项目的条或款应在专用条款中体现
B.专用条款需要补充细化的内容应与通用条款的条或款的序号一致
C.通用条款可以根据工程实际由合同当事人协商调整
D.专用条款可以约定合同当事人放弃部分通用条款
正确答案：B
答案解析：工程实践应用时，通用条款中适用于招标项目的条或款不必在专用条款内重复，需要补充细化的内容应与通用条款
的条或款的序号一致，使得通用条款与专用条款中相同序号的条款内容共同构成对履行合同某一方面的完备约定。
23.下下列列合合同同文文件件中中，，属属于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》中中施施工工合合同同文文本本的的合合同同文文件件，，在在专专用用条条款款没没有有另另行行约约定定的的情情况况下下，，其其
正正确确的的解解释释次次序序是是（（ ））。。
A.中标通知书、专用合同条款、通用合同条款、合同协议书
B.合同协议书、通用合同条款、专用合同条款、中标通知书
C.合同协议书、中标通知书、专用合同条款、通用合同条款
D.中标通知书、合同协议书、专用合同条款、通用合同条款
正确答案：C
答案解析：标准施工合同的通用条款中规定，合同的组成文件包括：（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投
标函附录；（4）专用合同条款；（5）通用合同条款；（6）技术标准和要求；（7）图纸；（8）已标价的工程量清单；（9）
其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同的其他文件。组成合同的各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款
没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
24.下下列列合合同同文文件件中中，，属属于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》中中施施工工合合同同组组成成文文件件中中需需要要发发包包人人和和承承包包人人同同时时签签字字盖盖章章的的文文件件是是
（（ ））。。
A.专用条款
B.通用条款
C.中标通知书
D.合同协议书
正确答案：D
答案解析：合同协议书是合同组成文件中唯一需要发包人和承包人同时签字盖章的法律文书，因此标准施工合同中规定了应用
格式。25.根根据据《《标标准准设设计计施施工工总总承承包包招招标标文文件件》》，，关关于于责责任任保保险险的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.建设工程设计责任险应当由发包人投保
B.选择建设工程设计责任险的保险人，应当经发包人与承包人双方同意
C.第三者责任险应当由发包人与承包人共同投保
D.发包人应当为承包人的施工设备投保
正确答案：B
答案解析：选项A错误、选项B正确，承包人按照专用条款的约定向双方同意的保险人投保建设工程设计责任险、建筑工程一
切险或安装工程一切险；选项C错误，承包人按照专用条款约定投保第三者责任险的担保期限，应保证颁发缺陷责任期终止证
书前一直有效；选项D错误，承包人应为其施工设备、进场的材料和工程设备等办理保险。
26.根根据据《《标标准准设设计计施施工工总总承承包包招招标标文文件件》》，，当当发发包包人人要要求求，，中中标标通通知知书书，，合合同同协协议议书书和和专专用用条条款款内内容容不不一一致致时时，，如如果果
专专用用条条款款没没有有另另行行约约定定，，应应以以（（ ））的的内内容容为为准准。。
A.合同协议书
B.中标通知书
C.专用条款
D.发包人要求
正确答案：A
答案解析：在标准总承包合同的通用条款中规定，履行合同过程中，构成对发包人和承包人有约束力合同的组成文件包括：
（1）合同协议书；（2）中标通知书；（3）投标函及投标函附录；（4）专用条款；（5）通用合同条款；（6）发包人要求；
（7）承包人建议书；（8）价格清单；（9）其他合同文件——经合同当事人双方确认构成合同文件的其他文件。组成合同的
各文件中出现含义或内容的矛盾时，如果专用条款没有另行的约定，以上合同文件序号为优先解释的顺序。
27.关关于于货货样样买买卖卖合合同同的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.货样买卖适用于即时买卖合同
B.货样买卖应当封存样品
C.样品是交付标的物时的质量参考
D.样品存在隐蔽瑕疵的，交货时的瑕疵风险由买受人承担
正确答案：B
答案解析：选项A，货样买卖适用于非即时买卖合同；选项C，凭样品买卖的当事人应当封存样品，并可以对样品质量予以说
明。出卖人交付的标的物应当与样品及其说明的质量相同；选项D，凭样品买卖的买受人不知道样品有隐蔽瑕疵的，即使交付
的标的物与样品相同，出卖人交付的标的物质量仍然应当符合同种物的通常标准。
28.根根据据《《标标准准设设计计施施工工总总承承包包招招标标文文件件》》，，关关于于设设计计管管理理的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.设计的实际进度滞后计划进度，发包人无权要求承包人修改进度计划
B.发包人无权对设计文件进行审查
C.政府有关部门仅需对设计文件进行备案
D.承包人完成设计工作遵守的国家、行业和地方标准应当采用基准日适用的版本
正确答案：D答案解析：选项A错误，设计的实际进度滞后计划进度时，发包人或监理人有权要求承包人提交修正的进度计划、增加投入资
源并加快设计进度；选项B错误，承包人的设计文件提交监理人后，发包人应组织设计审查，按照发包人要求文件中约定的范
围和内容审查是否满足合同要求；选项C错误，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设
计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助；选项D正确，承包人完成设计工作所应遵守的法律规定，
以及国家、行业和地方规范和标准，均应采用基准日适用的版本。
29.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，竣竣工工验验收收管管理理程程序序中中，，监监理理人人审审查查竣竣工工验验收收申申请请报报告告的的
各各项项内内容容，，认认为为工工程程尚尚不不具具备备竣竣工工验验收收条条件件时时，，应应当当在在收收到到竣竣工工申申请请报报告告后后（（ ））天天内内通通知知承承包包人人。。
A.28
B.30
C.56
D.60
正确答案：A
答案解析：监理人审查申请报告的各项内容，认为工程尚不具备竣工验收条件时，应在收到竣工验收申请报告后的28天内通知
承包人，指出在颁发接收证书前承包人还需进行的工作内容。
30.关关于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款中中“进进度度款款付付款款证证书书”的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.监理人收到承包人进度款付款申请单并核查后，向承包人出具进度款付款证书
B.监理人有权扣除质量不合格部分的工程款
C.监理人出具进度款付款证书，视为监理人批准了承包人完成的该部分工作
D.承包人对监理人出具的进度款付款证书出现的漏项无权申请重新修正
正确答案：B
答案解析：选项A，监理人在收到承包人进度付款申请单以及相应的支持性证明文件后的14天内完成核查，提出发包人到期应
支付给承包人的金额以及相应的支持性材料。经发包人审查同意后，由监理人向承包人出具经发包人签认的进度付款证书；选
项C，监理人出具的进度付款证书，不应视为监理人已同意、批准或接受了承包人完成的该部分工作；选项D，在对以往历次
已签发的进度付款证书迸行汇总和复核中发现错、漏或重复的，监理人有权予以修正，承包人也有权提出修正申请。经双方复
核同意的修正，应在本次进度付款中支付或扣除。
31.关关于于设设计计施施工工总总承承包包合合同同的的承承包包人人的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.承包人应当是独立承包人
B.承包人的分包工作需要征得发包人同意
C.承包人的分包工程需要经过承包人与发包人共同发包
D.承包人的合部承包工作内容均可分包
正确答案：B
答案解析：本本题考查的是设计施工总承包合同管理有关各方的职责。选项A错误，总承包合同的承包人可以是独立承包人，
也可以是联合体；选项B正确，分包工作需要征得发包人同意；选项C，尽管委托分包人的招标工作由承包人完成，发包人也
不是分包合同的当事人，所以不是共同发包；选项D错误，承包人不得将其承包的全部工程转包给第三人，也不得将其承包的
全部工程肢解后以分包的名义分别转包给第三人。
32.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，缺缺陷陷责责任任期期满满（（包包括括延延长长的的期期限限终终止止））后后14天天内内，，应应当当
向向承承包包人人出出具具缺缺陷陷任任期期终终止止证证书书，，该该证证书书应应（（ ））。。
A.发包人出具经监理人审核
B.监理人出具经发包人签认C.发包人和监理人共同签认
D.监理人签认
正确答案：B
答案解析：缺陷责任期满，包括延长的期限终止后14天内，由监理人向承包人出具经发包人签认的缺陷责任期终止证书，并退
还剩余的质量保证金。
33.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】我我国国建建设设领领域域推推进进项项目目法法人人负负责责制制、、招招标标投投标标制制、、工工程程监监理理制制和和合合同同管管理理制制，，其其中中核核
心心的的制制度度是是（（ ））。。
A.项目法人负责制
B.招标投标制
C.工程监理制
D.合同管理制
正确答案：D
答案解析：我国建设领域推行项目法人负责制、招标投标制、工程监理制和合同管理制。在这些制度中，核心是合同管理制
度。
34.下下列列组组织织或或机机构构中中，，不不能能成成为为合合同同主主体体的的是是（（ ））。。
A.政府机关
B.企业法人
C.项目监理机构
D.社会团体
正确答案：C
答案解析：合同法律关系主体是参加合同法律关系，享有相应权利、承担相应义务的自然人、法人和非法人组织，为合同当事
人。项目监理机构即为监理公司设立的监理项目部。
35.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】下下列列合合同同主主体体中中，，属属于于建建设设工工程程合合同同主主体体的的是是（（ ））。。
A.设计单位
B.工程咨询单位
C.监理单位
D.材料设备供应单位
正确答案：A
答案解析：按完成承包的内容进行划分，建设工程合同可以分为建设工程勘察合同、建设工程设计合同和建设工程施工合同三
类。设计单位属于建设工程设计合同的主体。
36.下下列列组组织织或或机机构构中中，，不不能能作作为为保保证证人人的的是是（（ ））。。
A.非银行金融机构
B.国家机关
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
C.股份公司
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086D.合伙企业
正确答案：B
答案解析：不能作为保证人的组织：（1）企业法人的分支机构、职能部门。（2）国家机关。（3）学校、幼儿园、医院等以
公益为目的的事业单位、社会团体。
37.在在当当事事人人约约定定了了保保证证，，但但对对于于保保证证方方式式没没有有约约定定或或约约定定不不明明确确的的情情况况下下，，该该项项保保证证应应当当认认定定为为（（ ））。。
A.一般保证
B.附生效条件的保证
C.连带责任保证
D.保证无效
正确答案：A
答案解析：在具体合同中，担保方式由当事人约定，如果当事人没有约定或者约定不明确的，则按照一般保证承担保证责任。
38.建建设设工工程程招招标标程程序序中中，，投投标标保保证证金金可可以以不不予予退退还还的的情情形形是是（（ ））。。
A.投标人在投标函中规定的投标有效期内撤回其投标
B.投标人在投标截止日前撤回其投标
C.投标保证金的有效期短于投标有效期
D.未中标的投标人未按规定的时间收回投标保证金
正确答案：A
答案解析：下列任何情况发生时，投标保证金将被没收：一是投标人在投标函格式中规定的投标有效期内撤回其投标；二是中
标人在规定期限内无正当理由未能根据规定签订合同，或根据规定接受对错误的修正；三是中标人根据规定未能提交履约保证
金；四是投标人采用不正当的手段骗取中标。
39.设设计计合合同同中中，，定定金金条条款款约约定定发发包包人人向向设设计计人人支支付付设设计计费费的的20%作作为为定定金金，，则则该该定定金金自自（（ ））之之日日起起生生效效。。
A.合同签字盖章
B.实际交付
C.发包人完成实际任务书审批
D.设计人收到发包人设计基础资料
正确答案：B
答案解析：定金合同要采用书面形式，并在合同中约定交付定金的期限，定金合同从实际交付定金之日生效。
40.施施工工企企业业负负责责人人授授权权项项目目经经理理负负责责工工程程项项目目管管理理，，其其授授权权行行为为构构成成（（ ））。。
A.表见代理
B.法定代理
C.指定代理
D.委托代理
正确答案：D答案解析：在工程建设中涉及的代理主要是委托代理，如项目经理作为施工企业的代理人、总监理工程师作为监理单位的代理
人等，当然，授权行为是由单位的法定代表人代表单位完成的。
41.下下列列合合同同法法律律关关系系中中，，建建筑筑材材料料可可以以成成为为合合同同客客体体的的是是（（ ））。。
A.施工合同
B.设计合同
C.买卖合同
D.勘察合同
正确答案：C
答案解析：合同法律关系客体，是指参加合同法律关系的主体享有的权利和承担的义务所共同指向的对象。合同法律关系的客
体主要包括物、行为、智力成果。建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，此合同中建筑材料为合同客体。
42.保保证证法法律律关关系系应应当当参参加加的的主主体体至至少少有有（（ ））。。
A.保证人、被保证人
B.保证人、被保证人、债权人
C.被保证人、债权人
D.保证人、债权人
正确答案：B
答案解析：保证法律关系至少必须有三方参加，即保证人、被保证人（债务人）和债权人。
43.因因被被代代理理人人对对代代理理人人授授权权不不明明确确，，给给第第三三人人造造成成损损失失，，关关于于损损失失承承担担的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.由被代理人自行承担责任
B.由代理人自行承担责任
C.由第三人自行承担责任
D.由被代理人与代理人承担连带责任
正确答案：D
答案解析：如果授权范围不明确，则应当由被代理人（单位）向第三人承担民事责任，代理人负连带责任，但是代理人的连带
责任是在被代理人无法承担责任的基础上承担的。
二二、、多多项项选选择择题题
1.根根据据《《英英国国工工程程施施工工合合同同文文本本》》（（ECC）），，属属于于核核心心条条款款的的有有（（ ））。。
A.承包商的主要责任
B.工期
C.通货膨胀引起的价格调整
D.法律的变化
E.履约保证
正确答案：AB答案解析：核心条款是施工合同的主要共性条款，包括总则；承包商的主要责任；工期；测试和缺陷；付款；补偿事件；所有
权；风险和保险；争端和合同终止等9条，构成了施工合同的基本构架，适用于施工承包、设计施工总承包和交钥匙工程承包
等不同模式。
2.关关于于建建设设工工程程材材料料采采购购合合同同的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.以取得材料所有权为目的
B.以取得材料使用权为目的
C.是双务合同
D.是实践性合同
E.是无偿合同
正确答案：AC
答案解析：建设工程材料设备采购合同属于买卖合同，具有买卖合同的一般特点。（1）出卖人与买受人订立买卖合同，是以
转移财产所有权为目的。（2）买卖合同的买受人取得财产所有权，必须支付相应的价款；出卖人转移财产所有权，必须以买
受人支付价款为对价。（3）买卖合同是双务、有偿合同。（4）买卖合同是诺成合同。
3.根根据据《《标标准准设设计计施施工工总总承承包包招招标标文文件件》》，，关关于于竣竣工工后后试试验验的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.应当在工程竣工后、移交前进行
B.应当在工程移交后的缺陷责任期内进行
C.试验所必需的电力由发包人提供
D.在专用条款中只能约定应当由发包人负责
E.在专用条款中只能约定应当由承包人负责
正确答案：BC
答案解析：选项A错误，竣工后试验是指工程竣工移交后在缺陷责任期内投入运行期间，对工程的各项功能的技术指标是否达
到合同规定要求而进行的试验。选项D、E错误，竣工后试验由谁来进行，通用条款给出两种可供选择的条款，订立合同时应
予以明确采用哪个条款。（1）发包人负责竣工后试验；（2）承包人负责竣工后试验。可以选择其中任何一方负责。
4.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】根根据据FIDIC《《施施工工合合同同条条件件》》，，关关于于指指定定分分包包商商的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.指定分包商由雇主或工程师选定
B.指定分包商应当与雇主、承包商共同订立分包合同
C.指定分包商完成的工作是招标文件中规定由承包商承包范围内的工作
D.承包商不对指定分包商的施工协调收取管理费
E.承包商不对指定分包商的违法行为承担责任
正确答案：AE
答案解析：选项B错误，指定分包商是指由雇主或工程师选定与承包商签订合同的分包商；选项C错误，完成招标文件中规定
承包商承包范围以外工程施工或工作的分包人；选项D错误，承包商对指定分包商的施工协调收取相应的管理费。
5.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】建建设设工工程程材材料料采采购购合合同同的的履履行行中中，，关关于于材材料料交交付付的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.交付导致材料的所有权发生转移
B.材料毁损的风险，交付前由出卖人承担C.如约定交付的是一段期间，出卖人可以在期间内随时交付
D.如约定交付的是一段期间，买受人可以在期间前随时交付
E.材料灭失的风险，在合同订立后即有买受人承担
正确答案：ABC
答案解析：选项D错误，如约定交付期间的，出卖人可以在该交付期间内的任何时间交付；选项E错误，标的物毁损、灭失的
风险，在标的物交付之前由出卖人承担，交付之后由买受人承担，但法律另有规定或者当事人另有约定的除外。
三三、、单单项项选选择择题题
1.根根据据《《英英国国工工程程施施工工合合同同文文本本》》（（ECC）），，如如果果采采用用固固定定价价格格承承包包，，则则应应该该选选择择（（ ））。。
A.带有分项工程表的标价合同
B.带有工程量清单的标价合同
C.带有分项工程表的目标合同
D.带有工程量清单的目标合同
正确答案：A
答案解析：选项A（带有分项工程表的标价合同）适用于固定价格承包。
2.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】根根据据FIDIC《《施施工工合合同同条条件件》》，，关关于于工工程程师师助助手手的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.工程师助手相当于我国的监理员
B.雇主可以直接向工程师助手指派任务
C.工程师可以向工程师助手付托部分权力
D.工程师助手发出的指示，效力低于工程师的指示
正确答案：C
答案解析：选项A，助手相当于我国项目监理机构中的专业监理工程师；选项BD，工程师可以向助手指派任务和付托部分权
力。助手在授权范围内向承包人发出的指示，具有与工程师指示同样的效力。
四四、、多多项项选选择择题题
1.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】建建设设工工程程合合同同管管理理的的基基本本方方法法有有（（ ））。。
A.建立合同管理目标控制
B.建立合同管理评估制度
C.建立合同管理行政审查和备案制度
D.建立合同管理人员执业资格制度
E.推行合同示范文本制度
正确答案：AE
答案解析：建设工程合同管理的基本方法有：（1）严格执行建设工程合同管理相关法律法规。（2）普及相关法律知识，培训
合同管理人才。（3）设立合同管理机构，配备合同管理人员。（4）建立合同管理目标制度。（5）推行合同示范文本制度。
五五、、单单项项选选择择题题1.美美国国建建筑筑师师学学会会（（AIA））合合同同文文本本中中，，关关于于风风险险型型管管理理承承包包合合同同（（CM））的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.承包商不与分包商订立分包合同
B.不允许承包商将全部施工任务进行分包
C.采用成本加酬金的计价方式
D.采用单价合同的计价方式
正确答案：C
答案解析：选项A，承包商签订的每一个分包合同均对雇主公开；选项B，CM承包商对雇主委托范围的工作，可以自己承担部
分施工任务，也可以全部由分包商实施；选项D，风险型合同采用成本加酬金的计价方式。
2.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】建建设设工工程程材材料料采采购购合合同同，，交交货货地地点点约约定定不不明明确确，，不不能能达达成成补补充充协协议议，，也也不不能能按按照照合合同同有有
关关条条款款或或交交易易习习惯惯确确定定，，该该标标的的物物不不需需要要运运输输且且出出卖卖人人不不知知道道标标的的物物所所在在地地，，则则交交货货地地点点为为（（ ））。。
A.标的物所在地
B.合同订立地
C.买受人订立合同时的营业地
D.出卖人订立合同时的营业地
正确答案：D
答案解析：出卖人应当按照约定的地点交付标的物。当事人没有约定交付地点或者约定不明确，可以协议补充；不能达成补充
协议的，按照合同有关条款或者交易习惯确定。按照合同有关条款或者交易习惯仍不能确定的，适用下列规定：（1）标的物
需要运输的，出卖人应当将标的物交付给第一承运人以运交给买受人；（2）标的物不需要运输，出卖人和买受人订立合同时
知道标的物在某一地点的，出卖人应当在该地点交付标的物；不知道标的物在某一地点的，应当在出卖人订立合同时的营业地
交付标的物。
3.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】建建设设工工程程材材料料采采购购合合同同，，材材料料在在订订立立合合同同之之前前已已为为买买受受人人占占有有，，则则材材料料所所有有权权发发生生转转移移
的的时时间间为为（（ ））。。
A.买受人占有材料时
B.合同订立时
C.合同生效时
D.买受人支付全部材料价款时
正确答案：A
答案解析：产品交付的法律意义是，一般情况下，交付导致采购材料的所有权发生转移。如果材料在订立合同之前已为买受人
占有的，合同生效的时间为交付时间。
4.根根据据FIDIC《《施施工工合合同同条条件件》》，，关关于于工工程程师师地地位位的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.工程师不属于雇主人员
B.工程师在合同履行期间独立工作
C.工程师的权力并不来自于雇主
D.工程师应当尽力帮助承包商解决问题
正确答案：B
答案解析：工程师属于业主方人员，应履行合同中赋予的职责，行使合同中明确规定的或必然隐含的赋予的权力，但应保持公平的态度处理施工过程中的问题。
5.根根据据《《机机电电产产品品采采购购国国际际竞竞争争性性招招标标文文件件》》，，关关于于伴伴随随服服务务的的说说法法，，正正确确的的是是（（ ））。。
A.伴随服务属于辅助服务
B.伴随服务属于必然发生的服务
C.提供货物维修所需工具不属于伴随服务范围
D.提供伴随服务不得收费
正确答案：A
答案解析：选项B错误，伴随服务是辅助服务；选项C错误，提供货物组装和维修所需的工具属于伴随服务的范围；选项D错
误，卖方应提供合同专用条款/技术规格中规定的所有服务，可规定将为履行要求的伴随服务的报价或双方商定的费用包括在
合同价中；如果卖方提供的伴随服务的费用未含在货物的合同价中，双方应事先就其达成协议，但其费用单价不应超过卖方向
其他人提供类似服务所收取的现行单价。
六六、、多多项项选选择择题题
1.《《简简明明标标准准施施工工招招标标文文件件》》使使用用的的项项目目有有（（ ））。。
A.小型项目
B.设计和施工由同一承包人承担的项目
C.技术要求复杂的项目
D.工期不超过12个月的项目
E.对施工阶段有较高的管理和协调能力要求的项目
正确答案：AD
答案解析：简明标准施工招标文件适用范围：适用于依法必须进行招标的工程建设项目，工期不超过12个月、技术相对简单、
且设计和施工不是由同一承包人承担的小型项目。
2.根根据据《《民民法法典典》》担担保保物物权权分分编编和和合合同同编编，，保保证证合合同同的的主主要要内内容容包包括括（（ ））。。
A.被保证的主债权种类、数额
B.债务人履行债务的方式
C.保证的期间
D.保证担保的范围
E.债务人履行债务的期限
正确答案：ACDE
答案解析：保证合同的内容：（1）被保证的主债权种类、数额；（2）债务人履行债务的期限；（3）保证的方式；（4）保证
担保的范围；（5）保证的期间；（6）双方认为需要约定的其他事项。
3.关关于于招招标标投投标标过过程程中中标标底底的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.招标项目均应编制标底
B.一个招标项目只能有一个标底
C.若招标项目设有标底的，应当在开标时公布D.标底只能作为评标的参考
E.可以根据标底确定最低投标限价
正确答案：BCD
答案解析：标底是由招标人组织专门人员为准备招标的工程计算出的一个合理的基本价格。它不等于工程的概（预）算，也不
等于合同价格。标底是招标人的绝密资料，在开标前不能向任何无关人员泄露。开标时，设有标底的，公布标底。
4.以以采采取取邀邀请请招招标标的的情情形形有有（（ ））。。
A.工期较长的
B.技术复杂，只有少量潜在投标人可供选择的
C.采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例较大的
D.需要采用两阶段招标的
E.对实施工程总承包的
正确答案：BC
答案解析：招标方式分为公开招标和邀请招标两类，按照《中华人民共和国招标投标法实施条例》的规定，进行招标的项目，
应当采用公开招标。但有下列情形之一的，可以邀请招标：（1）技术复杂、有特殊要求或者受自然环境限制，只有少量潜在
投标人可供选择；（2）采用公开招标方式的费用占项目合同金额的比例过大。
5.能能够够引引起起合合同同法法律律关关系系产产生生，，变变更更和和消消灭灭的的情情形形有有（（ ））。。
A.当事人订立合法合同
B.法律对合同形成做出规定
C.合同一方当事人违约
D.行政机关做出罚款
E.人民法院对合同纠纷做出判决
正确答案：ACDE
答案解析：能够引起合同法律关系产生、变更和消灭的客观现象和事实，就是法律事实。法律事实包括行为和事件。如：在建
设活动中，当事人订立合法有效的合同，会产生建设工程合同关系；建设行政管理部门依法对建设活动进行的管理活动，会产
生建设行政管理关系。如：建设工程合同当事人违约，会导致建设工程合同关系的变更或者消灭。行政行为和发生法律效力的
法院判决、裁定以及仲裁机构发生法律效力的裁决等。也是一种法律事实，也能引起法律关系的发生、变更、消灭。
6.合合同同法法律律关关系系包包含含的的要要素素有有（（ ））。。
A.主体
B.内容
C.法律规范
D.法律事实
E.客体
正确答案：ABE
答案解析：合同法律关系包括合同法律关系主体、合同法律关系客体、合同法律关系内容三个要素。
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:20699100867.民民法法上上“无无权权代代理理”主主要要包包括括（（ ））的的代代理理行行为为。。
A.没有代理权
B.代理权授权范围不明
C.超越代理权
D.代理权终止以后
E.授权代理时限不清
正确答案：ACD
答案解析：无权代理包括以下三种情况：（1）没有代理权而为的代理行为；（2）超越代理权限而为的代理行为；（3）代理
权终止后的代理行为。
8.关关于于民民事事代代理理的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.代理人必须在代理范围内实施代理行为
B.代理人只能依照被代理人的意志实施代理行为
C.代理人以自己的名义实施代理行为
D.被代理人对代理人的代理行为承担责任
E.被代理人对代理人不当代理行为不承担责任
正确答案：AD
答案解析：代理具有以下特征：（1）代理人必须在代理权限范围内实施代理行为。（2）代理人以被代理人的名义实施代理行
为。（3）代理人在被代理人的授权范围内独立地表现自己的意志。（4）被代理人对代理行为承担民事责任。既包括对代理人
在执行代理任务的合法行为承担民事责任，也包括对代理人不当代理行为承担民事责任。
9.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，监监理理人人的的主主要要职职责责有有（（ ））。。
A.独立处理单价的合理调整和索赔批准
B.在发包人授权范围内，负责发出指示、检查施工质量、控制进度等现场管理工作
C.依据工程实际情况作出指示，免除或变更承包人的部分义务
D.决定发包人与承包人有关合同争议的处理
E.按照合同约定，公平合理地处理合同履行过程中涉及的有关事项
正确答案：BE
答案解析：选项A，监理不能完全独立处理要取决于发包人的授权；选项C，监理人无权免除或变更合同约定的发包人和承包
人权利、义务和责任；选项D，由于监理人不是合同当事人，因此对有关问题的处理不用决定，而用确定一词，即表示总监理
工程师提出的方案或发出的指示并非最终不可改变，任何一方有不同意见均可按照争议的条款解决，同时体现了监理人独立工
作的性质。
10.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】在在工工程程设设计计合合同同的的方方案案设设计计阶阶段段，，发发包包人人需需要要提提供供的的资资料料和和文文件件有有（（ ））。。
A.选址意见书
B.场地规划红线图
C.场地工程勘察报告
D.有关水、电等供应情况的资料E.有关公用设施的资料
正确答案：AB
答案解析：选项CDE，属于初步设计阶段需发包人提供的资料和文件。
11.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，采采取取不不足足额额投投保保方方式式投投保保的的，，当当发发生生保保险险事事件件时时，，对对于于
损损失失赔赔偿偿不不足足的的部部分分，，采采取取的的处处理理原原则则有有（（ ））。。
A.不足的部分按合同相应条款约定，由该事件的风险责任方赔偿
B.保险公司按实际损失的相应比例予以赔偿
C.不足的部分由发包人全部承担
D.永久工程损失的差额由发包人补偿
E.临时工程和施工设备等损失由承包人补偿
正确答案：ADE
答案解析：选项B，受到保险范围内的损害后，保险公司按实际损失的相应百分比予以赔偿；选项C，标准施工合同要求在专
用条款具体约定保险金不足以赔偿损失时，承包人和发包人应承担的责任。
12.关关于于《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款规规定定的的“基基准准日日期期”的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价
B.长期合同中调价公式中的可调因素价格指数以基准日的价格为准
C.承包人以基准日期后的市场价格编制工程报价
D.基准日期后，因法律政策、规范标准的变化，导致承包人工程成本发生约定以外的增减，相应调整合同价款
E.基准日期即为投标截止日
正确答案：ABD
答案解析：选项C，承包人以基准日期前的市场价格编制工程报价；选项E，通用条款规定的基准日期指投标截止日前第28
天。
13.关关于于设设计计招招标标程程序序的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.设计招标，一般分为初步设计招标和施工图设计招标
B.设计招标的内容无具体的工作量
C.设计招标不宜要求项目应当达到的技术指标
D.设置评标因素时不应当过分的要求投标价的高低
E.评标委员会无权对投标人进行资格审查
正确答案：BD
答案解析：选项A错误，设计招标一般分为方案设计、初步设计、施工图设计；选项C错误，设计招标文件中仅提出设计依
据、工程项目应达到的技术指标、项目限定的工作范围、项目所在地的基本资料、要求完成的时间等内容，而无具体的工作
量；选项E错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格
审查委员会，审查资格预审申请文件。
14.根根据据《《标标准准设设计计施施工工总总承承包包招招标标文文件件》》，，发发包包人人应应当当顺顺延延合合同同工工期期的的情情况况有有（（ ））。。A.因国家标准变化而引起的变更
B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延
C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查
E.施工中发现了文物
正确答案：ABDE
答案解析：通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费
用，并支付合理利润。1.发包人责任原因：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人文件进行审查；（3）因发包
人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人提供的基准资料错误；（6）发包人采购
的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；（7）发包人未及时按照“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误
的其他原因。2.政府管理部门的原因：按照法律法规的规定，合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人
应按照合同约定的职责分工完成行政审批的报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担。
15.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】在在大大型型工工程程设设备备的的采采购购招招标标中中，，没没有有实实质质性性响响应应招招标标文文件件的的情情形形有有（（ ））。。
A.投标保证金金额不足
B.投标保函的有效期不足
C.资格证明文件不全
D.单价计算的结果与总价不一致
E.用文字表示的数值与用数字表示的数值不一致
正确答案：ABC
答案解析：下列情况属于没有实质性响应招标文件：（1）未提交投标保证金或金额不足、保函有效期不足、投标保证金形式
或投标保函出证银行不符合招标文件要求；（2）超出经营范围投标；（3）资格证明文件不全；（4）投标文件无法人代表签
字，或签字无法人代表有效委托书；（5）业绩不满足招标文件要求；（6）投标保函的有效期不足；（7）不满足技术规格书
中主要参数和超出偏差范围。
16.关关于于设设计计招招标标项项目目评评标标的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.通常采用综合评估法
B.技术标与商务标同时进行评审
C.不对投资估算进行评审
D.总体布置的合理性属于设计方案的评审内容
E.评标委员会无权对投标人进行资格审查
正确答案：AD
答案解析：选项B错误，通常，如果招标人不接受投标人技术标方案的投标书，即被淘汰，不再进行商务标的评审；选项C错
误，投入、产出经济效益比较主要涉及以下几个方面：建筑标准是否合理；投资估算是否超过限制；先进的工艺流程可能带来
的投资回报；实现该方案可能需要的外汇估算等；选项E错误，按照《招标投标法实施条例》的规定，招标人在发售资格预审
文件前，按照组建评标委员会的规定组建资格审查委员会，审查资格预审申请文件。
17.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】关关于于专专业业施施工工分分包包人人权权利利义义务务的的说说法法，，正正确确的的有有（（ ））。。
A.分包人应当按照固定计件单价取得劳务报酬
B.分包人为施工场地内自有人员的生命财产和施工机械办理保险，并支付保险费用C.分包人不需要单独编制施工组织设计，可以根据承包人制定的施工组织设计施工
D.分包人对分包工程的质量缺陷承担修复责任
E.分包人在施工现场接受承包人的管理
正确答案：BDE
答案解析：选项A错误，施工专业分包规定为分包合同价格，即分包人独立完成约定的施工任务后，有权获得的包括施工成
本、管理成本、利润等全部收入；选项C错误，施工专业分包合同规定，分包人应编制专业工程的施工组织设计和进度计划，
报承包人批准后执行。
18.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，承承包包人人竣竣工工清清场场的的主主要要义义务务有有（（ ））。。
A.就交付工程的使用功能向发包人交底
B.拆除临时工程，清理，平整复原场地
C.保证工程建筑物周边及其附近道路交通通畅
D.施工场地内承包人设备和剩余材料已按计划撤离现场
E.施工场地内残留垃圾已全部清除出场
正确答案：BDE
答案解析：承包人的清场义务，工程接收证书颁发后，承包人应对施工场地进行清理，直至监理人检验合格为止。（1）施工
场地内残留的垃圾已全部清除出场；（2）临时工程已拆除，场地已按合同要求进行清理、平整或复原；（3）按合同约定应撤
离的承包人设备和剩余的材料，包括废弃的施工设备和材料，已按计划撤离施工场地；（4）工程建筑物周边及其附近道路、
河道的施工堆积物，已按监理人指示全部清理；（5）监理人指示的其他场地清理工作已全部完成。
19.对对发发包包人人而而言言，，设设计计施施工工总总承承包包合合同同的的优优点点有有（（ ））。。
A.单一的合同责任
B.减少发包人对承包人的检查
C.减少承包人的索赔
D.固定工期
E.减少设计变更
正确答案：ACDE
答案解析：总承包方式的优点：（1）单一的合同责任；（2）固定工期、固定费用；（3）可以缩短建设周期；（4）减少设计
变更；（5）减少承包人的索赔。总承包方式的缺点：（1）设计不一定是最优方案；（2）减弱实施阶段发包人对承包人的监
督和检查。
20.【【相相关关知知识识点点新新教教材材已已删删除除】】监监理理人人对对专专业业施施工工分分包包合合同同管管理理的的主主要要工工作作内内容容有有（（ ））。。
A.审查分包人施工资质
B.审查分包人采用的施工工艺和保障措施
C.直接纠正旁站巡视中发现的分包人忽视质量的行为
D.发现分包工程的施工影响到发包人订立的其他合同履行时，对分包人发出指进行调整
E.接收分包人的索赔报告
正确答案：AB答案解析：选项C错误，为了准确地区分合同责任，分包合同通用条款内明确规定，分包人应执行经承包人确认和转发的发包
人和监理人就分包范围内有关工作的所有指令，但不得直接接受发包人和监理人的指令；选项D错误，承包人负责整个施工场
地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人及承包人自己施工可能产生的交叉干扰，确保分包人按照批准的施工
组织设计进行施工。选项E错误，监理人不应受理分包人直接提变的索赔报告，分包人的索赔应通过承包人的索赔来完成。
21.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，“暂暂估估价价”和和“暂暂列列金金额额”的的主主要要区区别别有有（（ ））。。
A.是否列入已标价的工程量清单
B.是否在招标阶段已经确定的价格
C.是否在合同履行阶段必然发生
D.承包人是否必然获得支付
E.是否包括在签约合同价内
正确答案：BCD
答案解析：二者的区别表现为：暂估价是在招标投标阶段暂时不能合理确定价格，但合同履行阶段必然发生，发包人一定予以
支付的款项；暂列金额则指招标投标阶段已经确定价格，监理人在合同履行阶段根据工程实际情况指示承包人完成相关工作后
给予支付的款项。签约合同价内约定的暂列金额可能全部使用或部分使用，因此承包人不一定能够全部获得支付。
22.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，承承包包人人按按合合同同约约定定完完成成的的主主要要工工作作有有（（ ））。。
A.组织设计人、监理人进行施工图纸和设计文件的交底
B.核对工程资料，进一步收集相关的地址、水文等资料
C.编制施工组织设计和施工进度计划
D.编制施工环保措施计划
E.准备施工用的测量基准点，基准线和水准点等书面资料
正确答案：BCD
答案解析：选项A错误，发包人应根据合同进度计划，组织设计单位向承包人和监理人对提供的施工图纸和设计文件进行交
底，以便承包人制定施工方案和编制施工组织设计；选项E错误，承包人依据监理人提供的测量基准点、基准线和水准点及其
书面资料，根据国家测绘基准、测绘系统和工程测量技术规范以及合同中对工程精度的要求，测设施工控制网，并将施工控制
网点的资料报送监理人审批。
23.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，可可以以同同时时给给承承包包人人工工期期、、费费用用和和利利润润补补偿偿的的情情形形有有
（（ ））。。
A.监理人的指示延误
B.发包人提供的材料和工程设备提前交货
C.异常恶劣的气候条件
D.法规变化引起的价格调整
E.隐蔽工程重新检验质量合格
正确答案：AE
答案解析：选项B错误，发包人提供的材料和工程设备提前交货只能索赔相应的费用；选项C错误，异常恶劣的气候条件只能
索赔工期；选项D错误，法规变化引起的价格调整。
24.根根据据《《标标准准施施工工招招标标文文件件》》的的施施工工合合同同文文本本通通用用合合同同条条款款，，规规定定因因不不可可抗抗力力造造成成的的损损失失，，由由发发包包人人承承担担的的有有
（（ ））。。A.永久工程的损失
B.施工设备损坏
C.停工损失
D.施工场地的材料和工程设备
E.承包人的人员伤亡损失
正确答案：AD
答案解析：本题考查的是通用条款规定，不可抗力造成的损失由发包人和承包人分别承担：（1）永久工程，包括已运至施工
场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者人员伤亡和财产损失由发包人承担；（2）承包人设备的损坏由
承包人承担；（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用；（4）停工损失由承包人承担，但停工
期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的金额由发包人承担；（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支
付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086
