文档内容
二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
2025环球网校监理工程师《建设工程监理案例分析》精讲班-水利
案例十六 某水利工程隐蔽工程验收、不可抗力引起的索赔及质量检验
【背景】
某水利工程，发包人和承包人依据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了施工
合同。
【事件】
事件1：专业监理工程师巡视时发现，施工单位事先未通知项目监理机构到场检查，将隐蔽工程
私自覆盖，遂要求施工单位对该隐蔽部位进行剥离、重新检验。施工单位以该隐蔽工程已经自检合格
为由，拒绝剥离和重新检验。
事件2：主体工程施工时，由于发生4.5级地震，造成施工现场用于工程的材料损坏，导致施工
单位经济损失和工期延误，施工单位按程序提出了工期和损坏部分材料的费用索赔。
事件3：合同工程完工验收时，为了检验某个关键部位混凝土质量，总监理工程师责成施工单位
钻芯取样，结果满足合同要求，施工单位向发包人提出了该项试验的费用索赔。
【问题】
问题1.事件1中，施工单位的做法是否正确？说明理由。
问题2.事件2中，项目监理机构是否批准工期和费用索赔？说明理由。
8
问题3.事件3中，项目监理机构1 7是否批准施工单位的费用索赔？说明理由。
9
4
【答案要点及解析】 3 8
信
1.问题1 微
系
答题要点：事件1中，联施工单位的做法不正确。
题
理由是：承包人在自押检确认工程隐蔽部位具备覆盖条件后，应通知监理人在约定的期限内按时到
准
场检查。承包人未通知精监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有权指示承包人钻孔探
测或揭开检查。
答案解析：问题1主要考查工程隐蔽部位覆盖前的检查。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款13.5.1“通知监理人检查”约
定：“经承包人自检确认的工程隐蔽部位具备覆盖条件后，承包人应通知监理人在约定的期限内检查。
承包人的通知应附有自检记录和必要的检查资料。监理人应按时到场检查。经监理人检查确认质量符
合隐蔽要求，并在检查记录上签字后，承包人才能进行覆盖。监理人检查确认质量不合格的，承包人
应在监理人指示的时间内修整返工后，由监理人重新检查。”
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款13.5.4“承包人私自覆盖”约
8
7
1
定：“承包人未通知监理人到场检查，私自将工程隐蔽部位覆盖的，监理人有9权指示承包人钻孔探测
4
8
3
或揭开检查，由此增加的费用和（工期）延误由承包人承担。” 信
微
2.问题2 系
联
答题要点： 一
唯
（1）事件2中，项目监理机构应批准工期索赔。
理由是：由于不可抗力导致工期延误，应合理延长工期。
（2）事件2中，项目监理机构应批准费用索赔。
理由是：由于不可抗力导致施工场地用于施工的材料损坏，其损失由发包人承担。
答案解析：问题2主要考查不可抗力事件发生时工期索赔和费用索赔的处理原则。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款21.1“不可抗力的确认”约定：
“不可抗力是指承包人和发包人在订立合同时不可预见，在工程施工过程中不可避免发生并不能克服
的自然灾害和社会性突发事件，如地震、海啸、瘟疫、水灾、骚乱、暴动、战争和专用合同条件约定
的其他情形。”
根据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款21.3.1“不可抗力造成损
害的责任”约定：“除专用合同条款另有约定外，不可抗力导致的人员伤亡、财产损失、费用增加和
（或）工期延误等后果，由合同双方按以下原则承担：
（1）永久工程，包括已运至施工场地的材料和工程设备的损害，以及因工程损害造成的第三者
人员伤害和财产损失由发包人承担。
（2）承包人设备的损坏由承包人承担。
第1页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
（3）发包人和承包人各自承担其人员伤亡和其他财产损失及其相关费用。
（4）承包人的停工损失由承包人承担，但停工期间应监理人要求照管工程和清理、修复工程的
金额由发包人承担。
（5）不能按期竣工的，应合理延长工期，承包人不需支付逾期竣工违约金。发包人要求赶工的，
承包人应采取赶工措施，赶工费用由发包人承担。”
3.问题3
答题要点：事件3中，项目监理机构应批准费用索赔。
理由是：钻芯取样检验质量合格，试验检验费用由发包人承担。
答案解析：问题3主要考查监理人重新检查的费用承担方面的知识。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款13.5.3“监理人重新检查”约
定：“覆盖工程隐蔽部位后，监理人对质量有疑问的，可要求承包人对已覆盖的部分进行钻孔探测或
揭开重新检验，承包人应遵照执行，并在检验后重新覆盖恢复原状。经检验证明工程质量符合合同要
求的，由发包人承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付承包人合理利润；经检验证明工程质
量不符合合同要求的，由此增加的费用和（或）工期延误由承包人承担。”
案例十九 某水利工程工期及费用索赔计算
【背景】
8
7
某水利工程项目，发包人与承包1人依据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》签订了
9
4
8
施工承包合同，合同内容主要包括3土方填筑和砌石护坡，其中土方填筑工程量为220万m³，单价为
信
微
12元/m³；砌石护坡工程量为10万m³，单价为40元/m³。合同约定：
系
联
（1）工程量清单中单项工程量的变化超过15%时按变更处理。
题
押
（2）工程施工计划为先填筑，填筑全部完成后再砌石护坡。
准
精
（3）发包人指定的采石场距工程现场10km，承包人的运输强度为500m³/天。
【事件】
事件1：合同约定发包人移交施工现场的时间为当年的 10月3日，由于发包人的原因，实际移
交时间延误至 10月8日晚。10 月6-15日工地连降大雨，属于异常恶劣的气候条件，在降雨期间全
部暂停施工。
事件2：10月28日至11月2日， 承包人的施工设备发生故障，主体工程施工暂停。土方填筑实
际完成320万m³，经合同双方协商，对超过合同约定百分比的工程量，单价减少1元/m³；土方填筑
工程量的增加未延长填筑作业天数。
事件3：承包人在发包人指定的采石场开采 了4万m³后，该采石场再无石料8可采，监理工程师指
1
7
示承包人自行寻找采石场。
8
4 9
承包人另寻采石场发生合理费用5000元。 信
3
微
新采石场距工程现场25km，经合同双方协商，石料 运输距离每增
系
1km，运费增加2元/㎡。
联
一
采石场变更后，由于运距增加，承包人的运输强度变为 480m唯³/天。
采石场变更后，造成施工设备利用率不足并延长了砌石护坡 的工作天数，经合同双方协商，从使
用新料场开始，按照2000元/天补偿承包人的损失。
工期延期中，承包人的管理费、保险费、保函费等损失为5000元/天。
【问题】
问题1.事件1中，监理工程师应批准工程延明多少天？
问题2.事件2中，土方填筑应结算的工程数是多少？
问题3.事件3中，承包人应得到工期和费用补偿为多少？
【答案要点及解析】
1.问题1
答题要点：监理工程师应批准工期延期12天。移交场地延误为发包人原因造成工期延误，异常
恶劣的气候条件承包人有权要求发包人延长工期，从 10月3-15日暂停施工，工期延误12天。
答案解析：问题1主要考查发包人的工期延误及异常恶劣天气引起的工期索赔。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款11.3“发包人的工期延误”约
定：“在合同履行过程中，由于发包人的下列原因造成工期延误的，承包人有权要求发包人延长工期
和（或）增加费用，并支付合理利润。”
第2页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》通用合同条款11.4“异常恶劣的气候条件”
约定：
“（1）当工程所在地发生危及施工安全的异常恶劣气候时，发包人和承包人应按暂停施工的约
定，及时采取暂停施工或部分暂停施工措施。异常恶劣气候条件解除后，承包人应及时安排复工。
（2）异常恶劣气候条件造成的工期延误和工程损坏，应由发包人与承包人参照不可抗力后果及
其处理的约定协商处理。
（3）界定异常恶劣气候条件的范围在专用合同条款中约定。”
2.问题2
答题要点：
（1）土方填筑按原单价结算的工程量：
220×（1+15%）=253（万m³）
（2）土方填筑按新单价结算的工程量：
320-253=67（万m³）
（3）土方填筑应结算的工程款：
253×12+67×（12-1）=3773（万元）
答案解析：问题2主要考查变更的范围和内容及费用索赔计算。
《水利水电工程标准施工招标文件7 8（2009年版）》通用合同条款15.1“变更的范围和内容”约
1
9
定在履行合同中发生以下情形之一8，4应按照本款规定进行变更：
3
信
“（1）取消合同中任何一微项工作，但被取消的工作不能转由发包人或其他人实施。
系
（2）改变合同中任何一联项工作的质量或其他特性。
题
（3）改变合同工程的押基线、标高、位置或尺寸。
准
（4）改变合同中精任何一项工作的施工时间或改变已批准的施工工艺或顺序。
（5）为完成工程需 要追加的额外工作。
（6）增加或减少专用合 同条款中约定的关键项目工程量超过其工程总量的一定数量百分比。
上述第（1）~（6）目的变更内容引起工程施工组织和进度计划发生实质性变动和影响其原定的
价格时，才予调整该项目的单价。 第（6）目情形下单价调整方式在专用合间条款中约定。”
3.问题3
答题要点：
（1）工期补偿：
由于料场变化，运输能力不足，影响砌石 护坡工程延长工期：
8
（天） 9 1
7
8
4
应批准工期延期5天。 60000 60000 信
3
− = 5 微
（2）费用补偿： 480 500 系
联
一
1）由于石料运输距离增加而增加的费用：
唯
（10-4）×2×（25-10）=180（万元）
2）由于石料运输能力不足应给承包人的补偿：
0.2×（10-4）/0.048=25（万元）
3）工期延长后管理费、保险费、保函费等费用的损失补偿：
0.5×5=2.5（万元）
4）承包人另寻采石场发生的合理费用0.5万元。
承包人应得到费用补偿合计：
180+25+2.5+0.5=208（万元）
答案解析：问题3主要考查费用索赔计算。
案例二十一 某中部引黄工程发包人延迟提供施工场地及不利物质条件引起的合同索赔判断
【背景】
某中部引黄工程，一期工程的引水线路上有隧洞25条，其中C8号支洞属下坡类支洞，地质情况
复杂：J10号支洞埋深大，施工所在位置地下水源十分丰沛。发包人和承包人依据（水利水电工程标
准施工招标文件（2009年版）》签订了施工合同。
【事件】
第3页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
事件1：由于未能办理好征地手续，C8号支洞的施工场地未能及时提供造成工程的实际进度与合
同进度计划不符，监理人要求承包人采取赶工措施，但承包人认为造成工期延误是发包人原因，应延
长工期，拒绝采取赶工措施。
事件2：在对J10号支洞控制段下游掌子面桩号J34+616进行3m超前探孔作业时出现大量涌水，
经施工方、监理方联合实测涌水量为1250L/min，达到了合同定义的“出水量大于125L/min的任何
10m洞长”的不利物质条件。经论证后，监理下达指令要求采用双液灌注（加入水玻璃进行堵水）对
涌水处灌浆。涌水灌浆期间致洞内无法开展施工作业，造成工期延误13天，水泵排水费用5万元，
洞内通风增加费用1万元，洞内照明增加0.2万元，承包人向监理人提出索赔。
【问题】
问题1.事件1中，承包人的做法是否正确？说明理由。
问题2.事件2中，监理人应批准的工期及费用索赔各为多少？说明理由。
【答案要点及解析】
1.问题1
答题要点：事件1中，承包人的做法不正确。
理由是：不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。
答案解析：问题1主要考查合同进度计划的修订。
《水利水电工程标准施工招标文件7 8（2009年版）》通用合同条款10.2“合同进度计划的修订”
1
9
4
约定：“不论何种原因造成工程的实8际进度与第10.1款的合同进度计划不符时，承包人均应在14天
3
信
内向监理人提交修订合同进度计微划的申请报告，并附有关措施和相关资料，报监理人审批，监理人应
系
在收到申请报告后的14天内联批复。当监理人认为需要修订合同进度计划时，承包人应按监理人的指
题
示，在14天内向监理人提押交修订的合同进度计划，并附调整计划的相关资料，提交监理人审批。监
准
理人应在收到进度计划精后的14天内批复。
不论何种原因造成施工进度延迟，承包人均应按监理人的指示，采取有效措施赶上进度。承包人
应在向监理人提交修订合同 进度计划的同时，编制-份赶工措施报告提交监理人审批。由于发包人原
因造成施工进度延迟，应按第1 1.3款的约定办理；由于承包人原因造成施工进度延迟，应按第11.5
款的约定办理。”
2.问题2
答题要点：监理人应批准的工期索赔 ：13天；费用索赔：5+1+0.2=6.2（万元）。
理由是：承包人遇到不利物质条件，有 权要求发包人延长工期及增加费用。
答案解析：问题2主要考查不利物质条件的索赔。
8
《水利水电工程标准施工招标文件（2009年 版）》通用合同条款4.11“1不
7
利物质条件”约定：
9
8
4
（1）除专用合同条款另有约定外，不利物质条 件是指在施工中遭遇
信
不3可预见的外界障碍或自然
微
条件造成施工受阻。 系
（2）承包人遇到不利物质条件时，应采取适应不利物 质条件的一
联
合理措施继续施工，并及时通知
唯
监理人。承包人有权根据第23.1款“承包人索赔的提出”的 约定 ，要求延长工期及增加费用。监理
人收到此类要求后，应在分析上述外界障碍或自然条件是否不可预见及不可预见程度的基础上，按照
通用合同条款第15条“变更”的约定办理。
案例二十五 发包人和承包人违约情形及处理
【背景】
某水闸项目，发包人经公开招标后与施工单位依据《水利水电工程标准施工招标文件（2009年版）》
签订了施工承包合同，施工承包合同约定：水闸的启闭机设备由发包人采购，其他建筑材料由施工单
位采购。同时，发包人与监理单位签订了施工阶段监理合同。
【事件】
事件1：发包人未能按合同约定支付工程预付款。
事件2：未经监理人批准，施工单位将该项目某工程设备的安装专用工具及备品备件私自撤离施
工场地。
事件3：在闸室边墙施工过程中，施工单位使用了不合格的钢筋，导致质量达不到标准要求，并
拒绝清除不合格工程。：
事件4：由于公司财务问题，施工单位明确表示没有能力继续履行合同。
第4页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
【问题】
问题1.事件1中，发包人是否违约?说明理由并给出处理方案。
问题2.事件2中，施工单位是否违约?说明理由并给出处理方案。
问题3.事件3中，施工单位是否违约?说明理由并给出处理方案。
问题4.事件4中，施工单位是否违约?说明理由并给出处理方案。
【答案要点及解析】
1.问题1
答题要点：
（1）事件1属于发包人违约的情形。
理由是：发包人未能按合同约定支付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，
导致付款延误的，属于发包人违约。
（2）对于事件1，施工单位可向发包人发出通知，要求发包人及时支付工程预付款。发包人收
到施工单位通知后的28天内仍不支付工程预付款，施工单位有权暂停施工，并通知监理单位，发包
人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，并支付施工单位合理利润。
答案解析：问题1主要考查发包人未能按合同约定支付预付款的违约情形规定。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》通用合同条款22.2.1“发包人违约的情形”
约定在履行合同过程中发生的下列情况7 8属发包人违约：
1
9
（1）发包人未能按合同约定支8 4付预付款或合同价款，或拖延、拒绝批准付款申请和支付凭证，
3
信
导致付款延误的。” 微
系
《水利水电工程标准施联工招标文件（2009 年版）》通用合同条款22.2.2“承包人有权暂停施工”
题
约定：发包人发生除第22押.2.1款“发包人违约的情形”第（4）目以外的违约情况时，承包人可向发
准
包人发出通知，要求发精包人采取有效措施纠正违约行为。发包人收到承包人通知后的28天内仍不履
行合同义务，承包人有权暂停施工，并通知监理人，发包人应承担由此增加的费用和（或）工期延误，
并支付承包人合理利润。
2.问题2
答题要点：
（1）事件2属于施工单位违约的情形。
理由是：承包人未经监理人批准，私 自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材
料撤离施工场地，属于承包人违约。
（2）对于事件2，监理单位可向施工单位 发出整改通知，要求其在指定的
8
期限内运回设备安装
1
7
专用工具及备品备件，施工单位承担由此所引起的 费用增加和（或）工期延
8
4 9误。
答案解析：问题2主要考查私自转让合同权利及 私自撤离场地的违约信
3
情形规定。
微
《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）） 通用合同条款系22.1.1“承包人违约的情形”
联
约定在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
唯
一
（1）承包人违反第1.8条“转让”或第4.3条“分包” 的 约 定，私自将合同的全部或部分权利
转让给其他人，或私自将合同的全部或部分义务转移给其他人。
（2）承包人违反第5.3条“材料和工程设备专用于合同工程”或第6.4条“施工设备和临时设
施专用于合同工程”的约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时
设施或材料撤离施工场地。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》 通用合同条款22. 1.2“对承包人违 约的处
理”约定：
承包人发生第22.1.1款“承包人违约的情形”第（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可
向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）
工期延误。
3.问题3
答题要点：
（1）事件3属于施工单位违约的情形。
理由是：承包人使用了不合格材料或工程设备，工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工
程，属于承包人违约。
第5页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
（2）对于事件3，监理单位可向施工单位发出整改通知，要求其在指定的期限内拆除不合格的
工程部位并重新组织施工，施工单位承担由此所引起的费用增加和（或）工期延误。
答案解析：问题3主要考查私自使用不合格的材料的违约情形规定。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》通用合同条款22.1.1“承包人违约的情形”
约定在履行合同过程中发生的下列情况属承包人违约：
承包人违反第5.4条“禁止使用不合格的材料和工程设备”的约定使用了不合格材料或工程设备，
工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程。
《水利水电工程标准施工招标文件（2009 年版）》通用合同条款22.1.2“对承包人违约的处理”
约定：
承包人发生第22.1.1款“承包人违约的情形”第（6）目约定以外的其他违约情况时，监理人可
向承包人发出整改通知，要求其在指定的期限内改正。承包人应承担其违约所引起的费用增加和（或）
工期延误。
4.问题4
答题要点：
（1）事件4属于施工单位违约的情形。
理由是：承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同，属于承包人违约。
8
（2）对于事件5，发包人可通知1 7承包人立即解除合同，并按有关法律处理。
9
4
答案解析：问题4主要考查无3 8法继续履行的违约情形规定。
信
《水利水电工程标准施工招微标文件（2009 年版）》通用合同条款22.1.1“承包人违约的情形”
系
约定在履行合同过程中发生的联下列情况属承包人违约：
题
“承包人无法继续履押行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同。”
准
《水利水电工程标精准施工招标文件（2009 年版）》通用合同条款22.1.2“对承包人违约的处理”
约定：
承包人发生第22.1.1款 “承包人违约的情形”第（6）目约定的违约情况时，发包人可通知承包
人立即解除合同，并按有关法律 处理。
案例二十八 某引水渠道工程 的工程担保
【背景】
某引水渠道工程，2013年10月2日 ，发包人与承包人依据《中华人民共和国标准设计施工总承
包招标文件（2012 年版）》签订了工程总承 包合同，合同价为人民币3000万元，合同工期为730
天。因承包人原因未按确认的工程进度完成相关 工作，承包人需支付2万元/天
8
的违约金。承包人应
1
7
在合同生效后7日内开出发包人认可的银行开具的 合同金额20%的预付款保
8
4函9，发包人在收到预付款
保函并审核无误后在7个工作日内支付同等金额的预 付款。 信
3
微
2014年4月16日，经承包人申请，某银行向发包人 开具了预付款系保函和履约保函。预付款保函
联
中，某银行向发包人承诺：我行保证，我行将在收到你方出 具的申
唯
一明乙方（即承包人）未能按照合同
约定履行合同义务的书面索赔通知的7个工作日内，无条件偿 还 不超过人民币600万元的全部款项，
你方无须提交任何证明文件。本保函自开具之日生效，有效期至甲方（即发包人）扣完预付款之前。
任何书面索赔务必于本保函有效期内送达我行柜台，或者以邮寄等法定方式通知我行，保函到期后，
请将正本保函退回我行注销。履约保函中，除关于担保金额和期限与预付款保函有差异，其他内容与
预付款保函相同，担保金额为人民币210万元，保函有效期至乙方根据本合同完成施工和竣工并修补
其中任何缺陷之前。
【事件】
事件1：2015年10月2日，发包人向承包人发出《第二次解约意向函》，指出承包人A施工组
织不力，资源投入不足，且多次无视发包人、监理的赶工指令。尤其在渠道填筑工程中，计划工程量
为20.6万m³，实际完成9.95万m³，承包人没有采取加班或增加设备等有效措施补救，造成工期延
误。承包人对发包人陈述的事实予以承认，但认为截至2015年6月12日不存在施工进度滞后，之后
的停工、辞退工人和未完成合同义务等问题均是由于发包人违约造成的，因此指出发包人对保函没有
付款请求权。
事件2：2015年11月3日，发包人解除了与承包人的总承包合同，称“截至今年10月，承包人
施工进度已严重滞后且大面积停工并辞退工人，在既定工期仅剩1个月的现状下，已完全无法履行合
第6页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178二建、监理、一建、一造、二造、安全、消防、咨询、检测课程押题联系QQ/微信：3849178
学员专用请勿外泄
同所约定的工作义务。”2015年11月5日，发包人向某银行发出《书面索赔通知书》，要求获得预
付款保函项下款项600万元和履约保函项下款项210万元。承包人对发包人要求获得预付款保函及履
约保函款项提出异议，指出：发包人认可预付款已扣还人民币460万元，无权全额索赔预付款保函项
下款项。同理，自2015年6月13日至2015年11月5日期间的施工进度延误违约金为人民币66万
元，发包人在履约保函下享有的付款请求权应以施工进度延误违约金为限，而不享有履约保函下的全
额付款请求权。
【问题】
问题1.发包人对保函是否具有付款请求权?说明理由。
问题2.发包人能获得预付款保函及履约保函项下款项金额分别是多少?说明理由。
【答案要点及解析】
1.问题1
答题要点：发包人对保函具有付款请求权。
理由是：由该案例背景所描述的《预付款保函》和《履约保函》可看出，两份保函以发包人为受
益人，承诺在发包人请求付款并提交符合保函要求的单据时，向其在保函最高金额内付款。同时，保
函载明不可撤销、无条件、无需出具任何证明文件。两份保函为独立保函，发包人只要提交了符合保
函要求的单据，就具有付款请求权。
答案解析：问题1主要考查工程担7 8保的相关知识。
1
9
《最高人民法院关于审理独立8保4函纠纷案件若干问题的规定》（法释 [2016] 24号）第一条规定：
3
信
“独立保函，是指银行或非银行微金融机构作为开立人，以书面形式向受益人出具的，同意在受益人请
系
求付款并提交符合保函要求的联单据时，向其支付特定款项或在保函最高金额内付款的承诺。”
题
2.问题2 押
准
答题要点：发包人精能获得预付款保函项下款项600万元和履约保函项下款项210万元。
理由是：根据《中华人民共和国标准设计施工总承包招标文件（2012年版） 》和该工程合同专
用条款，预付款支付、扣还 和工期延误惩罚均为基础合同中双方约定，即使合同双方有争议，但这与
独立保函的付款请求权无关。工 期延误违约金是根据基础合同约定而进行计算的，但独立保函的索赔
金额，无须考虑基础交易下保函申 请人因违约须赔偿的保函受益人损失金额。
答案解析：问题2主要考查独立保函的特征及使用。
独立保函不同于一般保证的最大特点是；
（1）独立性。一旦独立保函生效，担保 人与受益人之间的权利义务关系就完全以保函中记载的
内容为准，而不再受基础合同的影响。担保人不 得主张先诉抗辩权，也不能以基8础合同的债务人的抗
1
7
辩理由来对抗受益人。
8
4 9
（2）单据性和无条件性。担保人并不审查基础合 同的履行情况，只信要
3
受益人提交了与保函中的
微
约定相符合的索赔文件，担保人即应付款。
系
联
一
唯
第7页共7页
名师面授精华、央企内训、考点串讲、习题模考、考前三页纸、绝密押题联系QQ/微信：3849178
