文档内容
第七章第四节 工程总承包合同履行管理
一、单选题
1.设计施工总承包合同模式下，关于“开始工作通知”说法正确的是（ ）。
A.表明从发出该通知时间开始工作
B.与“开工通知”的说法相同
C.表明自该通知中载明的开始工作日期计算合同工期
D.该通知是由发包人发出的
2.根据《标准施工总承包招标文件》，下列情况承包人可以索赔工期、费用和利润的是（ ）。
A.施工中发现化石和文物
B.发包人违约解除合同
C.行政审批延误
D.基准资料错误
3.根据《标准设计施工总承包合同》，承包人编制进度付款支付分解表时，材料和工程设备费的分解原则是（
）。
A.分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分解
B.按照材料和设备总费用按照月度进行分解
C.分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和通用条款约定的比例进行分解
D.材料和设备进场时预付一部分，然后按照月度进行分解
4.监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于发包人原因造成的，发包人应（ ）。
A.只承担修复和查验的费用，不考虑支付承包人利润
B.只承担修复的费用，不考虑支付承包人利润
C.承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润
D.只承担修复的费用，并支付承包人合理利润
5.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于承包人提出的合理化建议错误的是（ ）。
A.履行合同过程中，承包人可以书面形式向监理人提交改变“发包人要求”文件中有关内容的合理化建议书
B.合理化建议书的内容应包括建议工作的详细说明
C.监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议
D.建议被采纳并构成变更，由发包人向承包人发出变更指示
6.承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，报送（ ）。
A.监理人
B.发包人
C.项目负责人
D.技术负责人
7.设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的是（ ）。
A.发包人原因造成质量不合格
B.异常恶劣的气候条件
C.发包人要求提前交货
D.隐蔽工程的重新检验证明质量合格
8.满足发包人和承包人均可共同努力友好协商解决争议的条件是（ ）。
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086
第1页 / 共14页A.只能在提请争议评审前
B.只能在提请仲裁前
C.可以在提请诉讼前，也可以在诉讼过程中
D.只能在争议评审过程中
9.承包人按暂停工作的约定暂停施工（ ）天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解除合同
通知。
A.14
B.28
C.30
D.56
10.承包人申请竣工验收时，应提前（ ）天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份数，向
监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
A.7
B.14
C.21
D.28
11.在设计施工合同履行过程中，关于承包人提交实施项目的计划说法正确的是（ ）。
A.发包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划
B.发包人应在专用条款约定的期限内批复
C.批准的计划作为“合同进度计划”
D.监理人未在约定的时限内批准，计划不能实施
12.根据《标准设计施工总承包合同》，“变更管理”正确程序是（ ）。
A.发包人发出变更指示→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
B.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→监理人审批方案→监理人签发变更指令
C.监理人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
D.发包人发出变更意向书→承包人提交实施方案→发包人同意实施方案→监理人签发变更指令
13.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包
人应在审查同意承包人的设计文件后（）天内，向政府有关部门报送设计文件。
A.7
B.14
C.21
D.28
14.设计施工总承包合同模式下，工程在缺陷责任期内，因施工质量问题出现重大缺陷，发包人通知承包人进行维
修，承包人不能在合理时间内进行维修，发包人委托其他单位进行修复，修复费用（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.使用人
D.以上都不正确
15.承包人收到发包人解除合同通知后（ ）天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。
A.14
B.7
C.28
第2页 / 共14页D.56
16.在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
A.索赔意向通知书
B.最终索赔通知书
C.索赔报告
D.索赔事件发生的原因和证据资料
17.设计施工总承包合同模式下，竣工试验的第三阶段，进行（ ）试验。
A.检查和功能性试验
B.在所有可利用的操作条件下安全运行
C.各种性能测试
D.设备质量检验
18.下列关于承包人建设工程索赔程序的说法正确的是（ ）。
A.承包人再知道索赔事件发生后，应在28天内向发包人提交索赔通知
B.索赔事件在持续进行，承包人应在事件终了后立即提交索赔报告
C.索赔意向通知发出后的14天内，承包人应向工程师提交索赔报告及有关资料
D.承包人提出索赔的期限自接受最终结清证书时为止
19.根据《标准设计施工总承包合同》，下列关于合同变更的说法错误的是（ ）。
A.监理人向承包人发出变更指示
B.发包人可直接向承包人发出变更指示
C.承包人收到经发包人签认的变更指示后，方可实施变更
D.合同变更应在合同相应内容实施前提出
20.因承包人违约解除合同，承包人收到发包人解除合同通知后（ ）天内，承包人应撤离现场。
A.28
B.7
C.42
D.14
21.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人与承包人在履行合同中发生争议，经争议评审组评审但当事人
不接受评审意见而提交仲裁的，应在仲裁结束前暂按（ ）执行。
A.争议评审组的评审意见
B.发包人的意见
C.承包人的意见
D.总监理工程师的确定
22.监理人收到承包人书面建议与发包人共同研究后，确认存在变更时，应在收到承包人书面建议后的（ ）天内
做出变更指示；不同意作为变更的，应书面答复承包人。
A.7
B.14
C.28
D.42
23.根据《标准设计施工总承包招标文件》，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）天内发出开始
工作通知，承包人有权提出价格调整或解除合同。
A.30
B.60
第3页 / 共14页C.90
D.120
24.根据《标准设计施工总承包合同》，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的
（ ）日内向政府有关部门报送审查。
A.7
B.15
C.21
D.30
25.在合同履行过程中，发生合同约定的变更情形的，监理人应向承包人发出（ ）。
A.变更建议书
B.变更意向书
C.变更申请书
D.变更指示
26.根据《标准设计施工总承包招标文件》，可获得工期和费用，不可获得利润补偿的情形是（ ）。
A.化石、文物
B.监理人的指示延误、错误
C.隐蔽工程的重新检查证明质量合格
D.不可抗力的工程照管、清理、修复
27.采用《标准设计施工总承包招标文件》招标的项目，在施工过程中因设计图纸未及时提供，导致施工费用增加
的，所增加的费用应由（ ）承担。
A.发包人
B.承包人
C.监理人
D.设计人
28.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划
后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的支持性资料报（ ）审批。
A.监理人
B.发包人
C.监理人和发包人
D.监理人或发包人
29.在设计施工合同履行过程中，关于承包人现场查勘的说法，不正确的是（ ）。
A.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
B.发包人应对其提供的气象、水温观测资料的错误承担责任
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
30.设计施工总承包合同模式下，因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起（ ）天内发出开始工作通知，
承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
A.30
B.60
C.90
D.120
31.《设计施工总承包合同》规定，工程索赔事件发生后的28天内，承包人应向监理人递交（ ）。
第4页 / 共14页A.索赔事件发生的原因和证据资料
B.索赔的依据
C.索赔意向通知
D.索赔报告
32.监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后（ ）天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支付分解
报告为有合同约束力的支付分解表。
A.7
B.14
C.28
D.42
33.设计施工总承包合同模式下，下列符合承包人只可以索赔费用的是（ ）。
A.发包人要求中的错误
B.监理人的指示延误、错误
C.为他人提供方便
D.发包人原因影响设计进度
34.承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验属
于竣工试验程序的（ ）。
A.第一阶段
B.第二阶段
C.第三阶段
D.第四阶段
35.设计施工总承包合同模式下，在履行合同过程中发生一系列事件，（ ）不可以进行工期索赔。
A.国家有关部门审批迟延
B.承包人采购的材料没有及时到货
C.隐蔽工程重新检验证明质量合格
D.监理人的指示延误
36.根据《标准施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，竣工试验分三阶段进行，其中第一阶段进行的是
（ ）。
A.联动试车
B.保证工程满足合同要求的试验
C.功能性试验
D.产能及环保指标测试
37.设计施工总承包合同模式下，承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后（ ）天内，将支付分解报告
以及形成支付报告的支持性资料报监理人审批。
A.7
B.14
C.21
D.28
38.发包人和承包人在履行合同中发生争议后，采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的（ ）天内或在
争议发生后，协商成立争议评审组。
A.7
B.14
C.28提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086
第5页 / 共14页D.56
39.根据《标准设计施工总承包招标文件》，可获得工期、费用和利润补偿的情形是（ ）。
A.发包人提供的设备不符合要求
B.异常恶劣的气候条件
C.行政审批延误
D.重新试验表明工程质量合格
二、多选题
40.设计施工总承包合同模式下，关于设计审查的说法正确的是（ ）。
A.承包人的设计文件提交监理人后，发包人应立即组织设计审查
B.自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过14天
C.需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的15日内向政府有关部门报送审查
D.合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为发包人未同意
E.发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政府有关部门报送设计文件，承包人予以协助
41.根据《标准设计施工总承包合同》，监理人的变更指示，应说明变更的（ ）。
A.目的
B.范围
C.内容
D.工程量及其进度和技术要求
E.日期
42.发包人和承包人在履行合同中发生争议，处理方法正确的有（ ）。
A.被申请人在收到申请人评审申请报告副本后的30天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附证明材料
B.在调查会结束后的14天内，争议评审组应在不受任何干扰的情况下进行独立、公正的评审，作出书面评审意
见，并说明理由
C.争议评审组组成专家需满足有合同管理经验
D.合同双方的争议，应首先由申请人向争议评审组提交一份详细的评审申请报告，并附必要的文件、图纸和证明
材料
E.被申请人将答辩报告的副本同时提交给申请人和监理人
43.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（ ）。
A.因国家标准变化而引起的变更
B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延
C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查
E.施工中发现了文物
44.在设计施工合同履行过程中，关于承包人现场查勘的说法，正确的有（ ）。
A.承包人应对施工场地和周围环境进行查勘
B.在全部合同工作中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险
C.发包人对其提供的原始资料错误按情况承担责任
D.承包人应对其阅读有关资料后，所做出的解释和推断负责
E.发包人应对其提供的气象、水温观测资料的错误承担责任
45.下列属于承包人违约的情形的是（ ）。
A.承包人私自将合同的全部或部分权利转让给其他人
B.承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工期延误
第6页 / 共14页C.承包人未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地
D.发包人原因造成停工导致无法履约的
E.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的
46.根据《标准施工总承包招标文件》，关于竣工验收管理的说法，正确的有（ ）。
A.承包人应提前14天将申请竣工试验的通知送达监理人
B.承包人完成工程竣工应满足的条件后，即可向监理人报送竣工验收申请报告
C.经验收合格的工程，以提交竣工验收申请报告的日期为准
D.设计施工总承包合同通用条款对竣工结算的规定与标准施工合同相同
E.经验收合格的工程，监理人可随时向承包人签发工程接收证书
47.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人有权提出工期、费用和利润三项索赔的情形
有（ ）。
A.不可预见的物质条件
B.发包人原因导致工期延误
C.监理人的指示错误
D.发包人提供的材料延误
E.异常恶劣的气候条件
48.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人可以提出利润索赔的情形有（ ）。
A.发包人提供的基准资料错误
B.发包人提供的设备不符合要求
C.隐蔽工程重新检查证明质量合格
D.不可抗力事件发生后照管、清理、修复工程
E.不可抗力导致承包人设备损坏
49.发包人发生（ ）情况时，承包人可书面通知发包人解除合同。
A.无法继续履行合同
B.明确表示不履行合同
C.实质上已停止履行合同
D.监理人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工
E.发包原因造成停工
50.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的通用合同条款，承包人应承担违约责任的情形有（ ）。
A.承包人使用的施工机械数量不足，不能满足合同进度计划要求
B.由承包人负责提供的设计文件的技术要求低于现行国家标准
C.未经监理人批准，承包人将进入现场作业的设备用于其他项目施工，导致本项目关键工作停工
D.监理人按发包人的要求在进度付款申请单签收后2个月签发付款证书
E.承包人分包的混凝土搅拌站未按批准的施工配合比生产混凝土，导致混凝土强度达不到标准要求
51.设计施工总承包模式下，材料和工程设备费，一般按（ ）阶段按比例进行分解支付。
A.订立采购合同
B.设备制造完成
C.进场验收合格
D.安装就位
E.工程竣工
52.根据《标准设计施工总承包合同》，合同履行过程中的变更，可能涉及（ ）。
A.发包人要求变更
第7页 / 共14页B.监理人发给承包人文件中的内容构成变更
C.发包人接受承包人提出的合理化建议
D.承包人要求变更
E.监理人要求变更
53.根据《标准设计施工总承包招标文件》，发包人应当顺延合同工期的情况有（ ）。
A.承包人未按已确认修改的设计文件实施
B.因国家有关部门颁布施工许可证迟延
C.承包人采购的材料因供货方违约而延误到货
D.异常不利的气候条件
E.发包人未能按照合同要求的限期对承包人文件进行审查
54.下列属于承包人违约的情形有（ ）。
A.承包人转包或违法分包
B.施工质量不符合合同要求
C.承包人因工程款未到位导致工期拖延
D.承包人因设计变更导致工程量增加
E.承包人缺陷责任期内，未能对工程缺陷进行修复
55.根据《标准施工招标文件》中的通用合同条款，在缺陷责任期内应由发包人承担责任的有（ ）。
A.承包人提供的材料存在质量缺陷
B.发包人提供的设备存在质量缺陷
C.发包人超设计工况运行导致故障
D.发包人按承包人提供的运行手册运行导致故障
E.设备未及时进行日常维护导致故障
56.根据《设计施工总承包合同》通用条款。发包人可以对承包人补偿工期和费用，但不包括利润的情形有（
）。
A.发包人未能按时提供文件
B.发现文物
C.行证审批延误
D.发包人原因造成工期延误
E.出现异常恶劣气候条件
57.根据《标准设计施工总承包招标文件》中的《合同条款及格式》，关于竣工验收程序说法正确的是（ ）。
A.试运行所需人员、设备、材料等必要的条件等按通用条款约定执行
B.承包人进行适当的检查和功能性试验属于第一阶段
C.承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求属于第二阶段
D.当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验属于第三阶段
E.保证每一项工程设备都满足合同要求属于第二阶段
58.承包人对合同约定质量保修期内的工程缺陷负有保修义务。下列工程缺陷中，修复时承包人不对保修费用承担
责任的有（ ）。
A.工程验收时未发现的施工质量缺陷
B.不可抗力造成的工程损坏
C.发包人使用工程运行不当造成的损坏
D.发包人日常维护不当造成的损坏
E.承包人采购的材料质量缺陷造成的损坏
第8页 / 共14页答案部分
一、单选题
1. 【正确答案】 C
【答案解析】符合专用条款约定的开始工作条件时，监理人获得发包人同意后应提前7天向承包人发出“开始工作
通知”。合同工期自开始工作通知中载明的开始工作日期起计算。设计施工总承包合同未用“开工通知”是由于
承包人收到开始工作通知后首先开始设计工作。
2. 【正确答案】 D
【答案解析】选项A，只能索赔工费和费用；选项B，只能索赔费用和利润；选项C，只能索赔工期和费用。
3. 【正确答案】 A
【答案解析】分别按订立采购合同、进场验收合格、安装就位、工程竣工等阶段和专用条款约定的比例进行分
解。
4. 【正确答案】 C
【答案解析】监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复
和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
5. 【正确答案】 D
【答案解析】监理人应与发包人协商是否采纳承包人的建议。建议被采纳并构成变更，由监理人向承包人发出变
更指示。
6. 【正确答案】 A
【答案解析】承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划，包括设计、承包人提交文件、采购、制
造、检验、运达现场、施工、安装、试验的各个阶段的预期时间以及设计和施工组织方案说明等报送监理人。
7. 【正确答案】 C
【答案解析】选项B，可以索赔工期和费用，选项AD，工期、费用和利润均可索赔。
项目 内容
·为他人提供方便
不可以索赔工期的项目（四 ·发包人要求提前交货
项） ·缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复
·发包人违约解除合同
不可以索赔费用的 无
·化石、文物
·争议评审组对监理人确定的修改
·为他人提供方便
·不可预见物质条件
不可以索赔利润的（八项）
·发包人要求提前交货
·发包人提供的材料、设备不符合要求
·异常恶劣的气候条件
·行政审批延误
8. 【正确答案】 C
【答案解析】在提请争议评审、仲裁或者诉讼前，以及在争议评审、仲裁或诉讼过程中，发包人和承包人均可共
同努力友好协商解决争议。
9. 【正确答案】 B
【答案解析】承包人按暂停工作的约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包人发出解
除合同通知。
10. 【正确答案】 C
【答案解析】承包人申请竣工验收时，应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人，并按照专用条款约定的份
数，向监理人提交竣工记录、暂行操作和维修手册。
11. 【正确答案】 C
提供最新高端VIP课程+精准押题：一建、二建、咨询、监理、造价、
环评、经济师、安全、房估、消防/等 QQ/VX:2069910086
第9页 / 共14页【答案解析】选项A，承包人应按合同约定的内容和期限，编制详细的进度计划；选项B，监理人应在专用条款约
定的期限内批复；选项D，监理人未在约定的时限内批准或提出修改意见，该进度计划视为已得到批准。
12. 【正确答案】 C
【答案解析】合同履行过程中，经发包人同意监理人可向承包人做出有关“发包人要求”改变的变更意向书，说
明变更的具体内容和发包人对变更的时间要求，并附必要的相关资料，以及要求承包人提交实施方案。如果承包
人同意变更，承包人按照变更意向书的要求，提交包括拟实施变更工作的设计、计划、措施和竣工时间等内容的
实施方案。发包人同意承包人的变更实施方案后，由监理人发出变更指示。承包人也可以不同意变更。
13. 【正确答案】 A
【答案解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件7天内，向政府
有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
14. 【正确答案】 B
【答案解析】承包人不能在合理时间内修复的缺陷，发包人可自行修复或委托他人修复，所需费用和利润按缺陷
原因的责任方承担。
15. 【正确答案】 C
【答案解析】承包人收到发包人解除合同通知后28天内，监理人按约定确定承包人实际完成工作的价值。
16. 【正确答案】 B
【答案解析】在索赔事件影响结束后的28天内，承包人应向监理人递交最终索赔通知书。
17. 【正确答案】 C
【答案解析】选项A，是第一阶段；选项B，是第二阶段。
18. 【正确答案】 D
【答案解析】选项A，承包人再知道索赔事件发生后，应在28天内向监理人提交索赔意向通知书；选项B，索赔事
件具有连续影响的，承包人应按合理时间间隔继续递交延续索赔通知；选项C，承包人应在发出索赔意向通书后28
天内，向监理人正式递交索赔通知书，索赔通知书应详细说明索赔理由以及要求追加的付款金额和（或）延长的
工期，并附必要的记录和证明材料。
19. 【正确答案】 B
【答案解析】选项B，发包人提出变更的，应通过监理人向承包人发出变更指示。
20. 【正确答案】 D
【答案解析】因承包人违约解除合同，承包人收到发包人解除合同通知后14天内，承包人应撤离现场。
21. 【正确答案】 D
【答案解析】发包人或承包人不接受评审意见，并要求提交仲裁或提起诉讼的，应在收到评审意见后的14天内将
仲裁或起诉意向书面通知另一方，并抄送监理人，但在仲裁或诉讼结束前应暂按总监理工程师的确定执行。
22. 【正确答案】 B
【答案解析】监理人收到承包人书面建议与发包人共同研究后，确认存在变更时，应在收到承包人书面建议后的
14天内作出变更指示；不同意作为变更的，应书面答复承包人。
23. 【正确答案】 C
【答案解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调
整要求，或者解除合同。
24. 【正确答案】 A
【答案解析】设计文件需政府有关部门审查或批准的工程，发包人应在审查同意承包人的设计文件后7天内，向政
府有关部门报送设计文件，承包人予以协助。
25. 【正确答案】 D
【答案解析】在履行合同过程中，经发包人同意，监理人可按约定的变更程序向承包人作出有关发包人要求改变
的变更指示，承包人应遵照执行。若没有监理人的变更指示，承包人不得擅自变更合同内容。
第10页 / 共14页26. 【正确答案】 A
【答案解析】
27. 【正确答案】 B
【答案解析】设计施工总承包合同中，承包的范围内包括设计、招标、施工、试运行的全部工作内容。所以施工
过程中因设计图纸未及时提供，属于承包人的责任，所增加的费用也应由承包人承担。
28. 【正确答案】 A
【答案解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付分解报告的
支持性资料报监理人审批。
29. 【正确答案】 C
【答案解析】承包人应对施工场地和周围环境进行查勘，核实发包人提供资料，并收集与完成合同工作有关的当
地资料，以便进行设计和组织施工。在全部合同履行中，视为承包人已充分估计了应承担的责任和风险。发包人
承担原始资料错误造成的全部责任。承包人应对其阅读这些有关资料后，所做出的解释和推断负责。
30. 【正确答案】 C
【答案解析】因发包人原因造成监理人未能在合同签订之日起90天内发出开始工作通知，承包人有权提出价格调
整要求，或者解除合同。
31. 【正确答案】 C
【答案解析】承包人应在知道或应当知道索赔事件发生后28天内，向监理人递交索赔意向通知书。
32. 【正确答案】 A
【答案解析】监理人当在收到承包人报送的支付分解报告后７天内给予批复或提出修改意见，经监理人批准的支
付分解报告为有合同约束力的支付分解表。
第11页 / 共14页33. 【正确答案】 C
【答案解析】设计施工总承包合同模式下，承包人只可以索赔费用的有为他人提供方便和发包人要求提前交货。
34. 【正确答案】 A
【答案解析】第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全
地进入下一阶段试验；第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条
件下安全运行；第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能
测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。
35. 【正确答案】 B
【答案解析】合同履行过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期和（或）增加费
用，并支付合理利润。
36. 【正确答案】 C
【答案解析】第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全
地进入下一阶段试验。
37. 【正确答案】 A
【答案解析】承包人应当在收到经监理人批复的合同进度计划后7天内，将支付分解报告以及形成支付报告的支持
性资料报监理人审批。
38. 【正确答案】 C
【答案解析】采用争议评审的，发包人和承包人应在开工日后的28天内或在争议发生后，协商成立争议评审组。
39. 【正确答案】 D
【答案解析】根据《标准设计施工总承包招标文件》，选项ABC补偿工期和费用。
二、多选题
40. 【正确答案】 AE
【答案解析】选项B，自监理人收到承包人的设计文件之日起，对承包人的设计文件审查期限不超过21天；选项
C，需政府有关部门审查或批准的设计文件，发包人应在对其审查同意后的7日内向政府有关部门报送审查；选项
D，合同约定的审查期限届满，发包人没有做出审查结论也没有提出异议，视为发包人已同意。
41. 【正确答案】 ABCD
【答案解析】监理人的变更指示应说明变更的目的、范围、内容以及工程量及其进度和技术要求。
42. 【正确答案】 BDE
【答案解析】选项A，申请人在收到申请人评审申请报告副本后的28天内，向争议评审组提交一份答辩报告，并附
证明材料；选项C，争议评审组由有合同管理和实践经验的专家组成。
43. 【正确答案】 ABDE
【答案解析】通用条款规定，在履行合同过程中非承包人原因导致合同进度计划工作延误，应给承包人延长工期
和（或）增加费用，并支付合理利润。1.发包人责任原因：（1）变更；（2）未能按照合同要求的期限对承包人
文件进行审查；（3）因发包人原因导致的暂停施工；（4）未按合同约定及时支付预付款、进度款；（5）发包人
提供的基准资料错误；（6）发包人采购的材料、工程设备延误到货或变更交货地点；（7）发包人未及时按照
“发包人要求”履行相关义务；（8）发包人造成工期延误的其他原因。2.政府管理部门的原因：按照法律法规的
规定，合同约定范围内的工作需国家有关部门审批时，发包人、承包人应按照合同约定的职责分工完成行政审批
的报送。因国家有关部门审批迟延造成费用增加和（或）工期延误，由发包人承担。
44. 【正确答案】 ABDE
【答案解析】发包人对其提供的施工资料以及其他与建设工程有关的原始资料，承担原始资料错误造成的全部责
任。
45. 【正确答案】 ABC
【答案解析】选项DE，属于发包人违约的情形。
第12页 / 共14页46. 【正确答案】 CD
【答案解析】选项A，承包人应提前21天将申请竣工试验的通知送达监理人；选项B，承包人完成工程竣工应满足
的条件后，并提交竣工文件、竣工图、最终操作和维修手册后，即可向监理人报送竣工验收申请报告；选项E，经
验收合格工程，监理人经发包人同意后向承包人签发工程接收证书。
47. 【正确答案】 BCD
48. 【正确答案】 ACD
【答案解析】选项B可以提出工期和费用索赔，选项E不能提出索赔。
49. 【正确答案】 ABC
【答案解析】发生发包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同的违约情况时，承包人可书面
通知发包人解除合同。承包人按暂停工作的约定暂停施工28天后，发包人仍不纠正违约行为的，承包人可向发包
人发出解除合同通知。
50. 【正确答案】 BC
【答案解析】承包人违约的情形：（1)承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约
定；（2)承包人违反禁止转包的合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或
部分义务转移给其他人；(3)承包人违反对设施和材料的管理约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入施
工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；(4)承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，工程
质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；(5)承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，造成工
期延误；(6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；(7)承包人在缺陷责任期内，未能对工程接收证
书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；(8)承包人无
法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（9)承包人不按合同约定履行义务的其他情况。
51. 【正确答案】 ACDE
【答案解析】设备制造完成不作为支付节点。
52. 【正确答案】 ABC
【答案解析】合同履行过程中的变更，可能涉及发包人要求变更、监理人发给承包人文件中的内容构成变更和发
包人接受承包人提出的合理化建议三种情况。
53. 【正确答案】 BDE
【答案解析】A选项、C选项是由于承包商自身原因导致的，所以不可以索赔。
54. 【正确答案】 ABE
【答案解析】承包人违约的情形：（1）承包人的设计、承包人文件、实施和竣工的工程不符合法律以及合同约
定；（2）承包人违反禁止转包的合同约定，私自将合同的全部或部分权利转让给其他人，或私自将合同的全部或
部分义务转移给其他人；（3）承包人违反对设施和材料的管理约定，未经监理人批准，私自将已按合同约定进入
施工场地的施工设备、临时设施或材料撤离施工场地；（4）承包人违反合同约定使用了不合格材料或工程设备，
工程质量达不到标准要求，又拒绝清除不合格工程；（5）承包人未能按合同进度计划及时完成合同约定的工作，
造成工期延误；（6）由于承包人原因未能通过竣工试验或竣工后试验的；（7）承包人在缺陷责任期内，未能对
工程接收证书所列的缺陷清单的内容或缺陷责任期内发生的缺陷进行修复，而又拒绝按监理人指示再进行修补；
（8）承包人无法继续履行或明确表示不履行或实质上已停止履行合同；（9）承包人不按合同约定履行义务的其
他情况。
55. 【正确答案】 BCE
【答案解析】监理人和承包人应共同查清工程缺陷或损坏的原因，属于承包人原因造成的，应由承包人承担修复
和查验的费用；属于发包人原因造成的，发包人应承担修复和查验的费用，并支付承包人合理利润。
56. 【正确答案】 BCE
【答案解析】选项A，可以索赔利润；选项D，可以索赔利润。
不能顺延工期的情况 不能补偿利润的项目
（4项） （费用均可补偿）（8项）
第13页 / 共14页化石、文物
为他人提供方便 争议评审组对监理人确定的修改
发包人要求提前交货 为他人提供方便
缺陷责任期内非承包人原因缺陷的修复 不可预见物质条件
发包人违约解除合同 发包人要求提前交货
发包人提供的材料、设备不符合要求
异常恶劣的气候条件
行政审批延误
57. 【正确答案】 BCD
【答案解析】通用条款规定的竣工试验程序按三阶段进行：第一阶段，承包人进行适当的检查和功能性试验，保
证每一项工程设备都满足合同要求，并能安全地进入下一阶段试验；第二阶段，承包人进行试验，保证工程或区
段工程满足合同要求，在所有可利用的操作条件下安全运行；第三阶段，当工程能安全运行时，承包人应通知监
理人，可以进行其他竣工试验，包括各种性能测试，以证明工程符合发包人要求中列明的性能保证指标。试运行
所需人员、设备、材料、燃料、电力、消耗品、工具等必要的条件以及试运行费用等按专用条款约定执行。
58. 【正确答案】 BCD
【答案解析】保修费用，由造成质量缺陷的责任方承担。如是承包商原因，则由承包商承担，如是非承包商原
因，则先由发包人承担，再根据其它合同，追究真正的责任方。
第14页 / 共14页
